意向合同十篇

意向合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　鉴于：

　　1、甲方持有 公司(下称标的公司)股权;

　　2、标的公司为合法存在之有限责任公司，于 日竞得 地块，建设面积 平方米，并已取得《成交确认书》(见附件);

　　3、甲方拟通过合法程序转让所持的标的公司100%股权;

　　4、乙方拟通过合法程序受让标的公司100%股权，并支付相应的股权转让款。

　　甲乙双方经友好协商，就标的公司股权转让事宜达成如下意向。

　　一、甲方有意向转让所持标的公司100%股权。甲方将按国家有关规定办理该等股权转让事宜的相关审议、审批、评估等手续并按国家有关规定在产权交易机构以公开交易方式转让该等股权。

　　二、乙方有意向受让该等股权，并愿意按照通过合法方式确定的转让价格支付股权转让款。

　　三、乙方同意在标的公司股权进入国有资产公开交易程序后，及时参加公开征集，表明受让意愿，并按相关交易程序的规定参加交易(包括但不限于交纳保证金、及时出价等)。

　　四、若乙方最终得以受让标的公司股权，双方按签订的正式《产权交易合同》履行相关权利义务;若乙方最终未得以受让标的公司股权，则双方同意按本意向书有关约定执行。

　　五、本意向书签订后5个工作日内，乙方向甲方支付人民币 意向金。若乙方最终得以受让标的公司股权，该意向金可折抵股权转让款。具体方式由双方另行协商;若乙方最终未得以受让标的公司股权，除本意向另有约定外，甲方将该意向金无息退还乙方。

　　六、若乙方未按本协议第三条履行相关约定，则甲方不予退还本意向书第五条约定的意向金人民币 万元。

　　七、本意向书一式四份，甲乙双方各执两份。

　　八、本意向书自将以双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： (盖章)

　　代表签字：

　　乙方： (盖章)

　　代表签字：

　　20xx年 月 日

意向合同 篇2

　　甲方(发包方)：

　　公司地址：

　　联系电话： 联系人：

　　乙方(承包方)：

　　营业地址：

　　联系电话：

　　法定代表人或工程负责人： 邮编：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本装饰工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下协议。

　　第一条 装饰工程概况

　　一、装饰工程地点位于：

　　二、装饰工程的承包范围和内容：室内装修工程设计;室内装修工程;室内上下水工程;室内强弱电工程;

　　1. 装修面积：

　　2. 装饰装修的项目、方式、规格及质量要求以双方确定的方案及报价单为准。工进度的;

　　第二条

　　一、本装饰工程的合同价款暂时依据甲方投资为人民币 元整(￥ )。其中：

　　二、如遇下列情况，经甲、乙双方共同协商，合同总价款可做相应调整：

　　1. 合同总价款内经双方确认的暂估价发生变化的;

　　2. 合同工期内，因政策性调整而引起材料价款发生变化的;

　　3. 因装饰设计变更而引起工程价款变化的;

　　4. 发包方增加新的装饰施工内容的;

　　5. 其它;

　　6. 价款调整时，甲、乙方应签订洽商单。

　　第三条 工程价款的支付

　　1. 交定金500元。

　　2. 定金在第一次交款中以双倍形式返还。即：(交500元返1000元)

　　一、甲在本合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方中的任何一方可以向合同仲裁部门申请仲裁，或直接向人民法院起诉。

　　1. 20xx年 月 日，甲方到公司看方案及方案预算。

　　第四条 、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　年 月 日 年 月 日

意向合同 篇3

　　出卖人(以下简称甲方)：_________________

　　现住址：_________________

　　身份证号：_________________

　　买受人(以下简称乙方)：_________________

　　现住址：_________________

　　身份证号：_________________

　　见证方：_________________

　　见证人：_________________

　　联系电话：_________________

　　根据《_________________》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿，协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议：

　　第一条乙方购买甲方坐落于________________号楼________房间私有楼房住宅一处，建筑面积为________平方米(以产权登记面积为准)，产权证号为________朝________私________号土地使用证号为：________________，使用面积为________平方米，使用年限________年________月________日至________年________月________日止。

　　第二条此房屋实际售价________元整(￥________元)。此售价包含公共维修基金及室内所有固定装修、固定配套设备。

　　第三条甲方应在签署本合同时，向乙方提供以下证件及复印件：

　　身份证、户口薄;

　　房屋所有权证和其他有关证件;

　　房屋共有人同意或委托出卖的证明;

　　办理房屋买卖及过户手续应出具的其他文件。

　　第四条甲方应保证欲出售的房屋不属于下列情形之一：

　　无合法证件的房屋(包括违法建设的房屋);

　　有产权争议的房屋;

　　经批准用或划拨的建设用地范围内的房屋;

　　经人民法院裁定限制产权转移或经市人民政府批准代管房屋;

　　市人民政府规定其他不得出卖的房屋。

　　第五条乙方应在签署本合同时，向甲方提供以下文件及复印件：

　　身份证、户口簿;

　　办理房屋买卖及过户手续应出具的其他文件。

　　第七条税费分担

　　甲、乙双方按照国家房地产交易部门的规定缴纳各项税费。

　　第八条定金

　　在________年________月________日见证人代甲方向乙方收取房屋定金人民币________元作为房款的一部分。

　　第九条付款方式;

　　首付款：乙方提交材料时将首付款________元人民币支付给甲方

　　余款：过户完成一次性付清。

　　注：过户完成首付款和余款当日兑现

　　第十条违约责任

　　如乙方违约则定金不予退还，扣除见证人代理费后将余款退还甲方;

　　如甲方违约则见证人扣除代理费后将余款退还乙方，同时甲方向乙方交付人民币________元违约金。

　　第十一条交房日期：________年________月________日。

　　第十二条备注：室内留下的固定装修及家具电器包括：(根据家具清单)。此清单是合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十三条在本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议。本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

　　第十五条本合同及其补充协议、家具清单内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　第十六条本合同连同附件共三页，一式三份具有同等法律效力，合同持有情况如下：甲乙双方各执一份，见证人执一份。

　　第十七条此合同与出售委托合同、承购委托合同及房屋买卖合同同时起法律效力。

　　第十八条本合同自三方签字之日起生效。

　　第十九条附带家具(见家具清单)

　　甲方(签字)：_________________乙方(签字)：_________________见证人(签字)：_________________

　　________年________月________日 ________年________月________日 ________年________月________日

意向合同 篇4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　鉴于：_________________

　　1、甲方已取得__________________公司(以下简称“__________________”)的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东新都盛世名门小区观云、宏城汇组团的住宅、商铺。

　　2、为进一步解决员工住房问题，华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。

　　为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠，现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动(下称“本次团购”)。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜，初步达成如下意向书：

　　第一条 乙方认购的商品房概况

　　1、乙方团购住宅商品房位于________________________地块，____________公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权，土地使用权证号为增国用(20______)第____________号，并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》(许可证编号：_________________建字第440号)和《建设工程施工许可证》(许可证编号________________________)。

　　2、乙方认购的房屋位于 栋 房，建筑面积为______平方米，套内面积为______平方米。最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积)，以房管部门测绘的面积为准。

　　第二条 乙方认购的条件

　　1、乙方需为华南师范大学正式员工(以华南师范大学出具的工作证明为准)。

　　2、乙方与甲方指定的第三方(广州市XX公司)签订《装修合同》(《装修合同》文本见附件)后方可参加本次团购，装修价款为建筑面积每平方米 1600______元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的，乙方的团购资格丧失，不能享受团购价格;乙方的团购资格丧失后，乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米___________元)的差额部分。

　　第三条 本次团购的商品房的价格

　　乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格(毛坯价，不含装修)为：按建筑面积计每平方米人民币____________元，乙方认购的 栋 房(暂以建筑面积______平方米计)的房屋总价款(毛坯价，不含装修)为人民币____________元(最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积)，以房管部门测绘的面积为准)。乙方参加团购后，甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。

　　第四条 本次团购的流程

　　1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》，非经甲方和华南师范大学一致同意，乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。

　　2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。

　　3、甲方应在________年_____月____日前，安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选，如乙方不接受该装修标准，可要求解除《装修合同》，乙方选择解除《装修合同》的，退还《装修合同》的正本，由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方，乙方丧失本次团购的资格，不能享受本次团购的团购价格。

　　4、在开发商新发取得《房屋预售许可证》的____日内，甲方通知乙方签订《商品房认购协议》，乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证，与开发商新发签订《商品房认购

　　5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》，并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款，甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者，并依约为购房者办理产权证。

　　6、鉴于各方一致同意前述的团购条件，因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的，乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的，甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》;乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的，甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米_________元)的差额部分;如乙方在解除《装修合同》后 5日内仍未补足上述房款差价的，乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价，作为对甲方的补偿。

　　第五条 工期及工程进度

　　开发商________________应于__________年_______月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中，如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任，以及不可抗力事件等非甲方责任原因，从而导致工期延误的，上述工期可相应顺延。

　　第六条 本次团购商品房的装修及验收

　　为了让乙方能够尽快入住，乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修，由乙方一次性验收带装修的商品房，由装修公司承担装修工程的质量责任。

　　第七条 争议的解决

　　鉴于装修公司为甲方指定单位，甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时，由甲方与装修公司承担退款的连带责任。

　　凡因履行本协议所发生的争议，与华南师范大学无任何关联，华南师范大学不承担任何责任，甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　第八条、其他事项

　　1、本协议一式贰份，协议各方各持壹份，具有同等法律效力。

　　2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　签约时间：________________

　　地点：_________________

意向合同 篇5

　　购房人：(以下简称承购房)

　　房地产开发公司：(以下简称房产开发商)

　　承购方拟有意购买房产开发商位于________西________社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一. 承购方愿意接受的购房条件为：

　　1. 购房总价确认：

　　2. 包含设施确认：

　　3. 签约时间：

　　4. 付款时间：

　　5. 其他条件：

　　二.承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付 元的意向金(作为定金)，双方签订相应的合同，承购方与xx年4月30日前向开发商续交 购房款额，xx年10月30日前第二次续交 购房款。xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年 元的.租金租给承购方一年，一年后即________年________月________日，由承购方一次性交齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：开发商以每年 元的租金将房屋租赁给承购方两年，与________年________月________日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和xx年的春季招生工作，恳请房产开发商于________年________月________日________时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三. 本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方： 日 期：

　　房产开发商 日 期：

意向合同 篇6

　　甲方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国民法典》和《商标法》有关规定，并由双方经过友好协商，在互惠互利的基础上，甲方（_________总代理）与乙方自愿签订本合同。

　　第一条　甲方指定乙方为_________产品_________市经销商。甲方授权乙方在合同期内合法经营甲方拥有_________产品。指定区域为_________范围内。

　　第二条　合同期限为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　第三条　甲方的权利

　　1、甲方有权管理和监督乙方对_________产品的经销情况，甲方有权在乙方经销区内发展二级经销商签订合同后交乙方管理。

　　2、甲方有权要求乙方不得在合同指定范围以外地区从事与合同事宜相雷同的经营活动。

　　3、甲方有权对乙方的不正当经营方法予以警告，严重者取消经销资格，并追究其法律责任。

　　4、甲方对乙方在合同以外的经营活动及违法活动不负法律与经济连带责任。

　　5、甲方有权对乙方的正常运作中各经营项目的实施情况进行核实（特别是产品的批发，零售价格及库存）。

　　6、甲方有权要求乙方遵循甲方统一的经营管理模式及vi标准（仅限特许专卖）。

　　第四条　甲方的义务

　　1、甲方有义务协助乙方在本合同指定区域内建立完整的经销网络体系。

　　2、甲方向乙方提供_________标识产品及vi标准并协助乙方培训网络销售人员。

　　3、甲方在乙方区域中的各类宣传活动应在相关方面体现乙方的名称，标识，地址，依靠品牌日益提升的企业形象树立提升乙方的知名度及企业形象。

　　4、甲方承担产品质量责任，实行因产品质量问题的包退，包换政策。

　　5、甲方以不断完善和先进的资讯手段为乙方提供相关信息的服务。

　　6、甲方视乙方在经销地区的具体发展情况予以适度的广告等方面的支持及派市场管理人员到乙方所在地协助开展相关工作。

　　7、甲方竭诚为乙方提供市场支援和管理调控及对外协调支持。

　　8、合同一经双方盖章签字后生效，甲方将授予乙方授权经销书与经销牌。

　　第五条　乙方的权利

　　1、乙方有权依照甲方有关（统一）规定在指定区域内为发展_________产品分销网络而开发终端经销商，推广系列产品。

　　2、乙方有权获得甲方的资讯系统的支持。

　　3、乙方有权获得甲方在产品经销及市场宣传广告上的规定的统一大支持。

　　4、乙方有权要求甲方在日常管理中的专业服务。

　　5、针对指定区域内的具体情况，乙方对甲方有关经营管理制度规范有调整建议权。

　　第六条　乙方的义务

　　1、乙方经销产品的时间，必须在本合同签订后_________天内开始。

　　2、乙方须遵守甲方的有关销售制度及规章，接受甲方的监督。

　　3、乙方确保经营场地中的甲方产品摆放突出，有关人员及资金等经营条件投入的稳定与待续。

　　4、保护甲方的品牌形象，商标及其经营管理制度和规范不受侵犯，在发生此类现象和行为时，协助甲方完成法律和其他形式的措施办法。

　　5、未经甲方许可，乙方不得将经销权及甲方的产品提供给第三方或以外其他行业。

　　6、乙方只能在授权地区使用，销售带有标识的各种宣传品及产品。

　　7、乙方须定期准确，全面地向甲方提供产品及其他促销品的进、销、存报表及其他市场信息。

　　8、乙方不得经营与甲方同类，价格大致相同的竞争性产品。

　　9、乙方只能在经销区域内销售甲方产品，不行跨区域销售甲方产品，并保证年销售额不少于人民币_________元。乙方日常存货量不低于进货的____％。若乙方违反本合同相关条款甲方有权取消乙方经销权，同时收回经销牌及有关证书，乙方不得有异议并于当月结清与甲方之所属债权债务关系。

　　第七条　结算及发货

　　1、乙方根据市场销售情况通过传真，信函，电邮提前_________日向甲方订货，甲方接到乙方订单三个工作日内答复，并有计划迅速组织按日期将货物通过_________等方式发往双方协定的乙方目的地，其运费由_________负担，保险费由_________负担。

　　2、乙方向甲方要求定货时，应将货款总额的_________％付给甲方后，甲方予以发货。余款在_________天内全部付完，如乙方不能在规定时间内付完货款，甲方有权拒绝发货。乙方收货后，应对货物品种，数量进行验收，如有异议应在收货后两日内以书面形式通知甲方，以便及时处理，否则视为无异议。

　　第八条　守密义务

　　1、除法律规定必须公开外，乙方不得向第三者展示甲方营业报告书，价格表及其他有关和有损甲方利益的情况。

　　2、乙方不得向第三者泄露甲方按合同规定给乙方的经营管理资产秘密，企业vi标准及有损甲方利益的资料。

　　3、乙方有责任保证其职员不向第三者泄露秘密。

　　1、前三款规定的乙方保守秘密义务在本合同期满后一年内仍然生效。

　　2、甲方提供给乙方的授权经营书，和其他文件归甲方所有，乙方须负责保存，合同终止时即刻归还甲方。

　　第九条　违约责任

　　出现以下情况之一者，甲方视情节轻重，对经销商给予取消返利____％－____％的处罚。

　　1、对甲方采取不合作态度或者有损害甲方产品信誉行为时；

　　2、违反保密义务，导致公司一般损失的；

　　3、未按甲方有关规定和本制度进行业务技术运作和处理的。

　　本条所称“一般损失”，是指损害公司商誉等价值，但不足以影响公司在该区域的形象及产品形象的；或者经济利益损失在_________元以下的；或者将本合同的内容透露给第三方，但人数不少于2人，或者违反公司的保密制度，透露机密级以下的相关资讯及商业信息的。

　　出现以下情况之一者，甲方将提前_____天以书面形式通知，对经销商给予吊销资格的处罚：

　　1、连续两年达不到规定销售责任额时；

　　2、对甲方采取不合作态度或者有损害甲方产品信誉行为，情节严重的；

　　3、不遵守指定的销售区域，以非指定价格在其他销售区域销售产品，造成与其他销售代理纠纷时，将按实际冲货金额（按零售价计）的_____倍赔偿给被冲货方，如经销商拒绝赔偿，甲方有权从其购货款中直接扣款赔偿给被冲货方，同时终止经销合同；

　　4、出现技术服务失控导致重大质量事故的；

　　5、未经甲方同意，代理销售与甲方产品相类似产品的；

　　6、违反保密义务，导致公司重大损失的；

　　7、未按公司质保规定进行质量保证的；

　　8、其他严重违反公司规章制度或合同的行为。

　　本条所称“重大损失”，是指利益损失高于上述“一般损失”或者程度深于“一般损失”的损失。

　　如乙方违反本协议第七条的，甲方有权向乙方追究由此引起的经济损失，并按损失的两倍赔偿给甲方。

　　第十条　合同期限

　　本合同自双方代表签字盖章后生效（需同时加盖骑缝印章），具法律效力自签订之日起执行，在合同期满时双方若有意续签合同，需提前一个月向对方提出续签协议及有关节修正条款事宜，经双方同意续签合同，否则视为自动终止。遇有下列情况，本合同终止：合作期满，甲乙双方决定不延长合作期。由于国家政策和法律影响致使合同无法继续。甲乙双方中任何一方违反本合同的规定，另一方有权终止要求赔偿；由于不可抗拒的外力影响致使本合同无法执行。

　　第十一条　争议的解决方式

　　1、本合同一式_________份，双方各执_________份。

　　2、如双方有争议，应及时协商解决，协商不成时，以甲方所在地法院为管辖法院。本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商做出补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　3、乙方在签订合同时应附下列资料（营业执照复印件，税务登记证复印件，法人代码证和法人身份证复印件），如有委托代表人须附上法定代表人亲笔签署及加盖印章的授权文件。

　　甲方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：

　　_________年____月____日

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：

　　_________年____月____日

　　签订地点：

意向合同 篇7

　　购货单位（甲方）：

　　供货单位（乙方）：

　　根据《民法典》及有关法规的规定，经买卖双方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信任、互惠互利的原则，就乙方供应甲方建设的_______工程项目所需加_____一事签订本意向书，以兹共同遵守。

　　一、甲乙双方在签订供货合同后，乙方按以下规格型号及数量供货：

　　商品名称：

　　规格型号：

　　单位：

　　数量：

　　单价（元）：

　　技术指标：

　　二、此合同适用_____年____月____日至_____年____月___日的时间段内；价格以具体洽谈后的最终定价为准。

　　三、产品质量及技术标准：按______标准执行。

　　四、供货预约时间：甲方每次进货应提前____小时，以电话或传真方式通知所需进货规格、数量及时间。

　　五、运输方式及交货地点：乙方负责组织运输并承担运费，乙方送货到甲方指定工地，并负责且派专人管理卸货期间的人员作业安全，因自身原因发生的一切安全责任事故有乙方自行负责，甲方提供堆码场地，保证道路畅通，协调地方关系尽可能为乙方供货提供便利条件。

　　六、结算及付款方式：

　　付款方式签订正式合同时协商约定，乙方凭甲方签收确认的收货单和入库单，根据同结算，并开具与货款等额真实有效的正规发票给甲方。甲方有权拒收乙方提供的假发票，如甲方发现乙方提供假发票则按发票金额的_____%作为乙方的违约金；如甲方在收取发票时未能识别发票的真伪而被相关职能部门查获，由此造成的相关损失及法律责任由乙方承担。

　　七、合同变更及违约责任：

　　1、甲、乙双方在协商达成一致的情况下，可以更改合同约定条款。

　　2、根据合同约定，供货量超过合同约定数量时，甲方未续签合同而继续要求乙方供货时，则合同期作有效延长，并按甲方在销货单签收的数量及金额为准，直到甲方讲最后货款结清为止。

　　3、在合同执行期间，甲、乙双方责任及权益相待等。

　　4、本合同在履行过程中如发生异议，由双方协商解决，若协议不成则向仲裁委员会申请仲裁，若仲裁不成，可向当地人民法院提起诉讼。

　　甲方：

　　法人代表授权人签字：

　　____年___月___日

　　乙方:

　　法人代表授权人签字：

　　____年___月___日

意向合同 篇8

　　甲方(需方)：中小企业服务中心 (以下简称：甲方)

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　乙方(供方)： (以下简称：乙方)

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关规定，经过双方友好协商，在相互信任条件下拟订合作条款如下：

　　一、采购的基本内容

　　1. 价格明细

　　产品清单及价格(见附件一)

　　2. 供货周期

　　3. 付款方式

　　货物验收合格后支付合同总金额的 %。预留合同总金额 %的余款即 作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。

　　二、采购意向条款

　　1.乙方签订本意向书后，甲方将在主合同签订之后，正式通知乙方签订正式的采购合同

　　2. 乙方同意在接到甲方正式通知的时间内签订采购合同。

　　3. 双方签订采购合同时，共同遵守以下约定：

　　(1)采购合同应包括本意向书第一条所载明的内容以及符合本意向书的双方均同意的其它条款。

　　(2)采购合同的核心内容(标的、价格、供货周期、付款方式、质保期等条款)必须与本意向书一致，否则视为无效。

　　三、声明和承诺

　　1. 本意向书所有的内容和条款，都经过了甲方的明确解释和说明，乙方已全部知悉和理解，并承诺予以遵守。

　　2. 本意向书系双方自愿签订。

　　3. 乙方同意甲方拥有本意向书的最终解释权并同意履行需方的解释。

　　四、其他

　　本意向书一式贰份，甲方和乙方各执壹份。双方在签字盖章后开始生效。采购合同签订后，本意向书自动作废。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)

　　甲方法定代表人签名：

　　乙方法定代表人签名：

　　日期：

　　日 期：

意向合同 篇9

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下意向书，共同遵守。

　　一、基本情况：施工地点： ;住房结构： 房型 房 厅 厨 卫 阳台 套，施工面积约 平方米。

　　二、乙方向甲方交纳叁仟元(￥：3000.00元)装修意向金,可享受如下优惠：

　　1、意向金在签订正式合同时转为工程款。

　　2、交付意向金的客户可享受乙方当时优惠活动的所有优惠。

　　3、甲方交付的意向金，乙方在5天内无条件退款。

　　4、如5天后未签订正式合同，意向金转为设计费，乙方为甲方提供全套施工设计图。

　　5、交付意向金后5天内未签订正式合同时，经甲方同意，乙方 为甲方进行施工设计，如双方未签订正式合同，意向金转为设计费，乙方为甲方提供全套施工设计图。

　　三、本意向合同一式两份，甲、乙双方签字盖章后生效，各执一份。最终解释权归宜家装饰所有。

　　甲方(签字)： 乙方(盖章)：

　　年月日：

意向合同 篇10

　　合同编号：______________

　　甲方：________________________________

　　法定代表人：__________________________

　　甲方地址：____________________________

　　乙方：________________________________

　　身份证号码：__________________________

　　通讯地址：____________________________

　　邮编：________________________________

　　永久联系方式：________________________

　　一、序言

　　甲方是经国家工商总局，中国民用航空总局(以下简称“民航总局”)共同批准设立的，具有民用航空器商用驾驶员执照培训资格的专业航空培训企业(机构)。

　　乙方由于职业规划及个人意愿，拟参加甲方组织的培训。

　　为此，甲乙双方在平等协商一致的基础上签订本合同，用以解释和规范甲方拟向乙方提供的培训的各项相关事宜。

　　二、乙方的权利与义务

　　获准参加甲方提供的飞行培训：

　　1.飞行培训的标准为：甲方以获得的中国民用航空总局批准的课程大纲为依据，设置培训课程和培训计划，并由乙方提供培训服务。

　　2.飞行培训的基本内容是：航空专业英语培训;私用驾驶员执照课程;仪表等级课程;商用驾驶员执照多发等级课程;20(二十)小时高级飞行培训;ATPL执照理论考试专项培训。

　　培训费用的豁免：

　　1.签订本合同后，如乙方通过了甲方组织的国内航空公司的面试，政治审察，并与后者签订了正式劳动合同，乙方将获准获得免费培训的机会(接受学员的航空公司向泛美支付学员学费)以及获得在航空公司从是职业飞行的工作机会(担任飞行员)。

　　2.在此过程中甲方将给予乙方足够的组织和协助，以便乙方通过航空公司的面试，政治审查以及与航空公司劳动合同的签订。

　　3.所豁免培训费用涵盖具体培训内容所涉费用，以及以下其它费用：教学课本，资料：乙方在甲方培训期间所需教学课本及资料。制服：甲方将为乙方提供3(三)套制服，费用由甲方承担。保险：甲方将为乙方在甲方培训期间提供人身意外伤亡事故保险，最高保额为人民币20(二十)万元，保险受益人由乙方确定，费用由甲方承担。

　　乙方通过航空公司面试，政治审查，并与航空公司签署劳动合同后，乙方的人事关系，档案将转入相应的航空公司。

　　乙方在培训期间享受甲方提供的免费食宿。

　　三、甲方的权利与义务

　　乙方“适飞阶段”：甲方将在乙方开始正式的飞行培训的前30(三十)个小时(小时数有可能应航空公司要求而发生变更)课程完成后，对其是否适合飞行做出判断。如果其被确定为不适合飞行，将取消其培训资格。被取消培训资格飞行学员实际已产生的各项培训费用由甲方承担，同时协助安排乙方转入其它地面工作。

　　教学辅导：甲方将为乙方提供有价值的教学辅导。如果甲方确信其很困难或不可能完成飞行训练内容，将及时通知乙方。

　　学员培训进度报告单：甲方将为乙方保留档案，飞行经历记录及各类执照。

　　培训延误：甲方将不对任何非人为能控制的情况(包括但不局限于自然灾害，训练场地或器材的丧失，骚乱，火灾，恶劣气象条件，没收，征用，罢工，暴动，战争等)所造成的培训进度延误承担责任。如果由此导致培训计划发生变更，甲方应及时通知乙方。

　　乙方每星期休息两天。但是由于恶劣天气和其他不可抗力的影响，甲方将保留一周上课六天的权利，以保证教学进度。

　　甲方将提供乙方参加民航总局组织各类考试所需的场地和器材。

　　乙方学员必须遵守甲方的“学员个人行为准则”。

　　在飞行培训过程中，非因甲方故意，造成乙方死亡，伤残等损害，甲方不承担任何刑事和经济赔偿责任。

　　在飞行培训过程中，非因乙方故意，造成训练器材损坏，乙方不承担任何刑事和经济赔偿责任。

　　四、违约责任

　　乙方签署合同后如不能按照甲方要求如期参加培训，或在培训过程中无甲方接受的正当理由而自行中断培训，需向甲方支付_______圆整违约金。

　　自甲乙双方签字或盖章本合同，乙方通过甲方面试，且取得民航总局颁发的I类身体合格证之日起，如甲方在一个日历年内无法向乙方提供相应培训，乙方有权向甲方收取违约金_________(_________)元整。

　　五、争议解决

　　因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。

　　如双方通过协商不能达成合同时，则应提交北京仲裁委员会按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。

　　六、其它说明

　　本合同生效条件(缺一不可)：

　　1.甲乙双方签字或盖章;

　　2.乙方通过甲方和航空公司面试;

　　3.乙方取得民航主管部门颁发的I类身体合格证;

　　4.乙方通过航空公司政治审查。

　　本合同一式______份，甲乙双方各执______份，均具有同等的法律效力，自乙方向甲方正式报到，接受培训之日起执行。

　　甲方(盖章)：_________________

　　法定代表人(签字)：___________

　　乙方(签字)：_________________

　　_________年________月________日

　　签订地点：____________________

• 百货合同
• 购销合同（百货）
• 百货合同
• 2023百货合同
• 购销合同书范本（百货）
• 购销合同书范本
• 购销合同样本（百货）
• 购销合同书范本
• 购销合同样本（百货）
• 购销合同（百货）
• 购销合同书范本（百货）
• 百货用品购销合同
• 百货批发购销合同
• 百货合同
• 百货合同
• 2023百货合同
• 购销合同书范本
• 百货合同
• 员工正式合同
• 员工正式合同
• 员工正式合同
• 员工正式合同
• 员工正式合同
• 员工正式合同
• 员工正式合同
• dearth
• dearths
• dear (to sb)
• death
• death row
• deathrows
• death rows
• deaths
• death toll
• death tolls
• deathtolls
• death trap
• death traps
• deathtraps
• debatable
• debate
• debated
• debates
• debating
• debilitate
• debilitated
• debilitates
• debilitating
• 420820001
• 420820002