标题 | 保证金合同 |
范文 | 保证金合同(精选17篇) 保证金合同 篇1甲方: 市___房地产开发有限公司 住所地: 乙方:___房地产开发有限公司 住所地:市___路 甲乙双方此前共同参与了合作开发 市街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同: 一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付___万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。 否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。 二、保证金的留置期限为___年,期间,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照___的利率支付给甲方利息; 三、余下保证金的归还期限为: 四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判; 五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。 甲方: 市___房地产开发有限公司 乙方:___房地产开发有限公司 20年月日 保证金合同 篇2保证金合同 甲方:_________市_________房地产开发有限公司法定代表人: 住所地: 乙方:_________房地产开发有限公司法定代表人: 住所地:_________市_________路 甲乙双方此前共同参与了合作开发_________市_________街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同: 二、保证金的留置期限为_________年,期间,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照_________的利率支付给甲方利息; 三、余下保证金的归还期限为: 四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判; 五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。 甲方:_________市_________房地产开发有限公司 乙方:_________房地产开发有限公司 年?月 保证金合同 篇3甲方:市房地产开发 有限公司 法定代表人 : 住所地: 乙方:房地产开发有限公司 法定代表人: 住所地:市路 甲乙双方此前共同参与了合作开发市街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同: 一、甲方同意在本合同签订 当日向乙方交付万元人民币的保证 金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款 利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任 。 否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。 二、保证金的留置期限为年,期间 ,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照的利率支付给甲方利息; 三、余下保证金的归还期限为: 四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判; 五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。 甲方:市房地产开发有限公司 乙方:房地产开发有限公司 年月 保证金合同 篇4甲方(采购代理机构):_____________市政府采购中心 乙方(供应商):___________________ 为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳,退还手续,提高采购效率,依据《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商,在平等自愿的基础上,就预存保证金的有关事宜达成协议如下: 第一条预存保证金金额,收取,退还 1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金__________元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。 2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张预存保证金卡. 3.办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回预存保证金卡.甲方在确认乙方手续齐全后,_____个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴____市财政。 第二条预存保证金的使用和管理 1.除采购文件另有规定外,预存保证金卡作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。 2.个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定不接受预存保证金卡,乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。 3.乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时,甲方依法扣减预存保证金,并上缴____市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足,否则,乙方的预存保证金卡失效。 4.预存保证金卡仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用,乙方不得转借,出租,抵押或用于其他用途。 5.甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的保证金专用账户,按国家有关法律法规进行管理和使用,不得挪作他用。 第三条争议解决方式本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。 第四条协议生效和期限 1.本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。年____月____日前已发采购公告的项目,由于未在采购文件中注明相关内容,不适用本协议。 2.在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出,要求甲方退还预存保证金,终止协议。甲方提出终止协议,必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金,本协议长期有效。 3.在本协议履行期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款。 4.本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。 甲方:______________(盖章)乙方:______________(盖章) 法定代表人:__________(签字或盖章)法定代表人:_________(签字或盖章) 地址:______________ 保证金合同 篇5甲方(采购代理机构):广州市政府采购中心 乙方(供应商): 为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳,退还手续,提高采购效率,依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商,在平等自愿的基础上,就预存保证金的有关事宜达成协议如下: 第一条 预存保证金金额,收取,退还 1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。 2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡". 3.办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。 第二条 预存保证金的使用和管理 1. 除采购文件另有规定外,"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。 2. 个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。 3. 乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时,甲方依法扣减预存保证金,并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足,否则,乙方的"预存保证金卡"失效。 4. "预存保证金卡" 仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用,乙方不得转借,出租,抵押或用于其他用途。 5. 甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用,不得挪作他用。 第三条 争议解决方式 本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。 第四条 协议生效和期限 1.本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。XX年2月18日前已发采购公告的项目,由于未在采购文件中注明相关内容,不适用本协议。 2.在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出,要求甲方退还预存保证金,终止协议。甲方提出终止协议,必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金,本协议长期有效。 3.在本协议履行#期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款。 4.本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。 甲方: (盖章) 乙方: (盖章) 法定代表人: (签字或盖章) 法定代表人: (签字或盖章) 地 址: 保证金合同 篇6甲方(采购代理机构): 乙方(供应商): 为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳,退还手续,提高采购效率,依据《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商,在平等自愿的基础上,就预存保证金的有关事宜达成协议如下: 第一条预存保证金金额,收取,退还 1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。 2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡". 3.办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。 第二条预存保证金的使用和管理 1.除采购文件另有规定外,"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。 2.个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。 3.乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时,甲方依法扣减预存保证金,并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足,否则,乙方的"预存保证金卡"失效。 4."预存保证金卡"仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用,乙方不得转借,出租,抵押或用于其他用途。 5.甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用,不得挪作他用。 第三条争议解决方式 本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。 第四条协议生效和期限 1.本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。XX年2月18日前已发采购公告的项目,由于未在采购文件中注明相关内容,不适用本协议。 2.在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出,要求甲方退还预存保证金,终止协议。甲方提出终止协议,必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金,本协议长期有效。 3.在本协议履行期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款。 4.本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。 甲方: (盖章) 乙方: (盖章) 法定代表人: (签字或盖章) 法定代表人: (签字或盖章) 地址: 保证金合同 篇7出租人(甲方): 承租人(乙方): 保管人(第三方):北京市市场协会 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,三方就编号为▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁的《北京市市场场地租赁合同》(简称《租赁合同》)保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下: 第一条保证金的管理 保证金由甲、乙双方共同委托的第三方(北京市市场协会)管理,并计取银行同期活期存款利息。 第二条乙方保证金 自本合同签订之日起▁▁▁日内,乙方(是/否)应支付《租赁合同》约定租金总额▁ ▁▁%计▁▁▁▁▁▁元的保证金,作为履行合同和提供商品服务质量的担保。 第三条乙方保证金按下列第▁▁种方式支付: 1、由甲方转交第三方的,甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。 2、乙方直接支付第三方的,乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。 第四条乙方保证金应用于以下第▁▁▁▁▁▁▁▁种情况: 1、《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方应从乙方的保证金及利息扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。 2、《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方有权从乙方的保证金及利息扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。 3、乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的,乙方的保证金及利息不予返还。 4、《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的,甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。 第五条在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的,必须提前▁▁日书面通知乙方。在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方保证金及利息的,应保存好相关凭证。 第六条乙方保证金的补足 在租赁期限内使用乙方保证金的,乙方应在使用后▁▁▁日内将保证金补足,补足方式同本合同第三条的约定。 第七条乙方保证金的返还 《租赁合同》终止后▁▁日内,如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的,保证金及利息应全额返还乙方。 第八条乙方逾期▁▁▁日未支付保证金或补足保证金的,甲方有权解除《租赁合同》。 第九条甲方保证金支付方式 甲方在市场内收取租户保证金的,应采取市场整体一次性支付的方式支付对应保证金,数额为市场当年租金总额的▁▁▁%(2-5%),以作为履行合同的担保。 甲方保证金应于每年▁▁▁月▁▁▁日前向第三方支付,甲方保证金使用后,应于▁▁▁日内补足。新设立的市场应于开业后三个月内向第三方支付保证金。 第十条甲方保证金应用于以下情况: 1、甲方因自身原因擅自解除合同的,应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。 第十一条第三方的权利义务 1、妥善保管甲、乙双方支付的保证金,保证金应存入指定银行的指定帐户,不得转存、隐匿。 2、确认保证金按照本合同约定的事由支取,不得挪作他用。 3、收取保证金应开具合法、规范的收款凭据。 第十二条争议解决方式 本合同项下发生的争议,三方协商解决或申请有关部门调解解决,协商或调解解决不成的,按下列第▁▁▁种方式解决(只能选择一种): 1、提交北京仲裁委员会仲裁; 2、依法向▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁人民法院起诉。 第十三条其他约定事项 第十四条本合同一式▁▁份,甲方▁▁份,乙方▁▁份,第三方▁▁份,▁▁▁▁▁▁▁▁▁。 第十五条本合同自三方签字盖章之日起生效。 甲方(章):乙方(章): 住所:住所: 营业执照号码:营业执照号码: 市场登记证号码:身份证号码: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 第三方(章): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 指定银行: 指定帐号: 签订时间: 签订地点: 保证金合同 篇8甲方:××市×房地产开发有限公司法定代表人: 住所地: 乙方:×房地产开发有限公司法定代表人: 住所地:××市路 甲乙双方此前共同参与了合作开发××市××街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同: 一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付×万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。 否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。 二、保证金的留置期限为×年,期间,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照利率支付给甲方利息; 三、余下保证金的归还期限为: 四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判; 五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。 甲方:××市×房地产开发有限公司 乙方:×房地产开发有限公司 年月 保证金合同 篇9合同范本 出租方:_________承租方:_________ 地址:_____________________地址:_____________________ 电话:_____________________电话:_____________________ 现根据国家和省、市的有关法规,经甲乙双方充分协商,一致同意签订房屋租赁合同,合同条款如下: 一、甲方将坐落在_____________________房屋,建筑面积_______,出租给乙方,作_______使用。 二、租期从_______年____月____日起至_______年____月____日止。 三、乙方每月向甲方缴纳租金人民币________元整,并于当月初________天内交清。 四、房屋租赁合同生效后,乙方应向甲方交付三个月房租________元,作为履约保证金,合同期满后退还给乙方。 五、出租房屋的房地产税、个人收入调节税、土地使用费、出租房屋管理费由________方负责交纳;水电费、卫生费、房屋管理费由________方负责交付。 六、乙方必须依约交付租金,如有拖欠租金,每天按租金额________%加收滞纳金;如拖欠租金达三个月以上,甲方有权收回房屋,并有权拒绝返还履约保证金。 七、乙方不得擅自改变房屋的结构及用途,乙方因故意或过失造成租用房屋和配套设备的毁损,应负恢复房屋原状或赔偿经济损失责任。 八、甲方应负责出租房屋的正常维修,或委托承租方代行维修,维修费在租金中折算;若甲方拖延维修或不作委托维修造成房屋毁损,乙方不负责任,并由甲方负责赔偿乙方的经济损失。 九、租赁期间房屋如因不可抗力的自然灾害导致毁损,本合同则自然终止,双方有关问题可按有关法律处理。 十、租赁期间,甲乙双方均不得借故解除合同,如甲方要收回房屋,必须提前三个月书面通知乙方并取得同意,同时应双倍返还履约保证金;如乙方需退房,也必须提前三个月书面通知甲方并征得同意,同时不得要求返还履约保证金。 十一、租赁期间,乙方未经甲方同意,不得将房屋转租给第三方;租赁期届满或解除合同时,乙方需按时归还房屋给甲方,如需续租,须提前三个月与甲方协商,若逾期不还又未续租,甲方可直接向房屋租赁管理部门申请调解或起诉于人民法院处理。 十二、本合同如有未尽事宜,可经双方协商作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。 十三、本合同如在履行中发生纠纷,应通过甲乙双方协商解决;协商不成,可请房屋租赁管理部门调解或向人民法院起诉。 十四、本合同可经公证处公证,合同一式________份,甲乙双方各执一份,公证处一份,税务部门一份,房屋租赁管理部门一份,均具有同等法律效力。 出租人:________________ 承租人:________________ 经办单位:_____________ 经办人:________________ _______年____月____日 保证金合同 篇10甲方 法定代表人 : 住所地: 乙方 法定代表人: 住所地 甲乙双方此前共同参与了合作开发——市街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同: 一、甲方同意在本合同签订 当日向乙方交付——万元人民币的保证 金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款 利息和收益的`收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任 。 否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。 二、保证金的留置期限为——年,期间 ,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照-的利率支付给甲方利息; 三、余下保证金的归还期限为: 四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判; 五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。 甲方: 乙方: 年 月日 保证金合同 篇11地块购买保证金合同 甲方:xx市___房地产开发有限公司 住所地: 乙方:___xx房地产开发有限公司 住所地:xx市___路 甲乙双方此前共同参与了合作开发xx市xx街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同: 一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付___x万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。 否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。 二、保证金的留置期限为___x年,期间,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照___x的利率支付给甲方利息; 三、余下保证金的归还期限为: 四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判; 五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。 甲方:xx市___房地产开发有限公司 乙方:___xx房地产开发有限公司 20xx年xx月xx日 保证金合同 篇12甲方:工程有限责任公司 乙方:××市××人民医院 甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议: 1.甲方因没有达到原合同有关“杯”工程质量约定,自愿放弃×万元保证金。 2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。 3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。 4.本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。 甲方:乙方: 年月日年月日 保证金合同 篇13甲方(采购代理机构):政府采购中心 乙方(供应商): 为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳,退还手续,提高采购效率,依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商,在平等自愿的基础上,就预存保证金的有关事宜达成协议如下: 第一条预存保证金金额,收取,退还 1、乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。 2、乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡"。 3、办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡"。甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。 第二条预存保证金的使用和管理 1、除采购文件另有规定外,"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。 2、个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。 3、乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时,甲方依法扣减预存保证金,并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足,否则,乙方的"预存保证金卡"失效。 4、"预存保证金卡"仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用,乙方不得转借,出租,抵押或用于其他用途。 5、甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用,不得挪作他用。 第三条争议解决方式 本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。 第四条协议生效和期限 1、本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。20xx年2月18日前已发采购公告的项目,由于未在采购文件中注明相关内容,不适用本协议。 2、在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出,要求甲方退还预存保证金,终止协议。甲方提出终止协议,必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金,本协议长期有效。 3、在本协议履行期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款。 4、本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。 甲方: (盖章) 乙方: (盖章) 法定代表人: (签字或盖章) 法定代表人: (签字或盖章) 保证金合同 篇14房地产合作开发预交保证金合同 甲方:_______市___房地产开发有限公司 住所地:___________________ 乙方:___________房地产开发有限公司 住所地:_____________ 甲乙双方此前共同参与了合作开发________________市________________街______________地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同: 一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付___万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。 否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。 二、保证金的留置期限为___年,期间,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照___的利率支付给甲方利息。 三、余下保证金的归还期限为:___________________ 四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判。 五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。 甲方:________________市___房地产开发有限公司 乙方:________________房地产开发有限公司 ________年__________月_________日 保证金合同 篇15甲方: 法定代表人: 注册地址: 联系方式: 乙方: 法定代表人: 注册地址: 联系方式: 甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参与乙方为投资项目设立的有限合伙企业支付保证金事宜,在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,签订保证金协议条款如下: 1. 甲方交付的保证金为:人民币 万元(大写) 万元(小写),以乙方指定的开户银行出具的款项到达乙方账户的数额为准。乙方在收到款项后,需在一个工作日内向甲方出具收据。 户 名: 账 号: 开户行: 甲方向乙方足额缴纳保证金后,乙方需配合甲方至上述开户行办理甲方代理人个人的预留印鉴,以确保本协议项下保证金用于甲方同意的目的。 2.保证方式为履约保证金,目的为明确甲方参与该项目之诚意并锁定相应的投资份额。 3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。 (1)甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议,则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙人加入奇虎360私有化专项基金项目的出资额。 (2)因发生不可抗力等客观因素,致使乙方未能参与芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业项目投资的,乙方应在5个工作日内退还全部保证金至甲方账户。 4.本协议未尽事项,甲乙双方协商解决。 5.本协议履行过程中发生的相关争议,甲乙双方协商解决,协商无法解决时,双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。 6.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效,甲乙双方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。 7. 本合同一式份,具有相同法律效力。甲方执份,乙方执份。 甲方: 负责人(或授权代理人): 年 月 日 乙方: 法定代表人(或授权代理人): 年月日 保证金合同 篇16甲方:_________________ 乙方:_________________ 本履约保证金合同由双方于_______年_______月_______日在市订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的_______%,金额:_______人民币作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。 保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。 第六条乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 第七条争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条其他本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。 甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。 甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________ 法定代表人或授权代理人(签字):______________法定代表人或授权代理人(签字):______________ 时间:_____________________ 保证金合同 篇17甲方: 乙方: 本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条 鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币元作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条赔偿 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。 第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金划回乙方账户。 第六条 乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 第七条争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条其他 本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。 甲方:乙方: 法定代表人或授权代理人: 法定代表人或授权代理人: |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。