标题 | 采购合同正规版实用 设备采购合同 |
范文 | 采购合同正规版实用 设备采购合同(精选23篇) 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇1出卖人: 合同编号: 买受人: 签订地点: 签订时间: 年 月 日 一、产品名称、商标、型号、厂家、金额、供货时间及数量 二、以上单价为含税价,开具17%的`增值税发票,并且含运费。 三、交货地点:吴忠太阳山小泉煤矿 四、验收标准:验收时以清单或发票为准,质量以国标为准,如存在质量问题,拒绝验收 ,在使用过程中如发现质量或其他问题,买受人有权提出更换或退货。 五、结算方式及期限:货到验收合格,并且开具17%的增值税发票后一次性支付所有款项。 六、如遇市场价格变化,双方可协商解决。 七、违约责任:违约方承担责任。(如出卖人提供的货物质量存在严重的问题,买受人有权退货,并解除该合同) 八、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。 九、本合同一式三份,盖章生效。 出卖人名称: 买受人名称: 章: 章: 住所: 住所: 法定代理人: 法定代理人: 委托人: 委托人: 电话: 电话: 开户银行: 开户银行 账号: 账号:: 有效期限: 年 月 日 至 年 月 日 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇2供方: 需方: 一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量 合同编号: 签订地点:太仓 二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限 按国家技术标准,实行质保一年半 三、交(提)货地点、方式 健雄职业技术学院 四、运输方式及到达站港和费用负担 由供方负责,总价含运费。 五、包装标准、包装物的供应与回收 内销包装,包装物不回收 七、验收标准、方法及提出异议期限 安装调试后,按国家标准,X5025B铣床现场验收合格证明书的 G1、G4、G5G6项,其他项目到供方处检验;X6132A万能铣床现场验收合格证明书的G1、G4、G5、G6项,其他项目到供方处检验。 八、随机备品、配件工具数量及供应办法 1. 按装箱单提供(每台铣床应配有用于安装的减震垫铁) 九、结算方式及期限合同签订后7个工作日内付该批货款的20%,验收合格后7天内付至97%,余款3%在验收合格后半年内付清。 十、违约责任 由违约方承担 十一、解决合同纠纷的'方式 向起诉方所在的人民法院起诉 十二、其它约定事项 1、 机床到货后,由供方派专业安装人员到现场指挥安装就位,接通电源,调整机床,进行开机调试; 2、 机床到货后由供方调试人员进行现场免费培训; 3、 需方可派人员到供方工厂进行系统培训,供方应按需方提出的培训内容精心组织培训,培训免费,食宿自理; 4、 本合同经双方加盖公章后,原件及其传真件、复印件具有同等法律效力。 供方: 需方: ____年____月____日____年____月____日 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇3甲方:_______________________ 乙方:_______________________(以下简称甲乙双方) 甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商,达成协议如下: 一、甲方从乙方购买如下设备品名规格质保数量单价总价 二、甲方付乙方货款计小写:¥_______,大写:______________________元整。 三、付款方式:经甲方验收合格后,甲方即付乙方合同全款金额。 四、交货时间:合同签定之日起_______天内交货,交货地点:___________________。 五、售后服务条款 1、乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。 2、乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护,在超出保修范围时提供维修方案。 六、违约条款货物如发现设备故障应按保修条例执行(包换、包修),如乙方不履行合同给甲方照成损失,乙方应按照合同金额的_______%,以天计算支付违约金。 七、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。 八、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。 甲方:______________ 签字:_____________ 时间:______________ 地点:______________ 乙方:______________ 签字:______________ 时间:______________ 地点:______________ 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇4合同需要履行相关规定,同时对于合同要保证公平公正。材料设备采购合同范本 (一)甲方(购方)_________________乙方(供方)_________________经过双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同. 一、产品清单及友情链接 1.产品清单及价格(此表须与招标文件一致,可附后)设备名称____________________设备型号_________________数量_____________单价____________合计_________________中标总价格(大写) 2.友情链接全部设备验收合格后的____日内,甲方向乙方支付合同总金额的______%即 元人民币整.若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的______作为罚金.合同总金额______%的余款即______元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成________年后的____日内一次性无息给付. 二、交货时间及地点 1.交货时间:______(投标文件承诺时间).若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金.因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理. 2.交货地点:送货上门,安装调试. 三、保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述(投标文件承诺内容).下例情况不属保修范围: 1.不可抗力引起的损害; 2.用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏; 3.用户私自维修引起的损坏; 4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外); 5.其它不属于供应商负担的保修事宜. 四、相关权利及义务 1.甲方收到乙方设备后,乙方应在____区政府采购管理办公室,____区监察审计部门,____区政府采购中心的共同监督下及时验收,验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收; 2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成; 3.甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任; 4.甲方在合同规定期限内履行付款责任; 5.甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系,乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容,以便保证合同的正常履行; 6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密; 7.乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项; 8.乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求; 9.双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字纪录. 五、争议双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决. 六、其它 1.本合同一式四份,甲乙双方各执一份,政府采购管理办公室一份,政府采购中心一份; 2.本合同自签订之日起生效; 3.本项目的招标文件,投标文件,中标通知书是合同的附件,与合同具有同等的法律效力; 4.其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行.甲方(签字)__________乙方(签字)________年____月____日________年____月____日材料设备采购合同范本 (二)甲方(购方)_________________乙方(供方)_________________乙方经甲方选定成为甲方物料供应商之一。为明确双方在物料采购供应交易种的权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,甲、乙双方本着平等互利的原则,经协商一致,共同达成以下采购协议,共同遵守执行: 一、产品名称、规格、包装方式及产品保质期详见《物料清单》,当有新增物料时,双方可重新确认新的《物料清单》。 二、订货方式 1、甲方向乙方采购上述物品,将《采购订单》表单,传真给乙方。采购订单内容包括产品名称、规格、数量、单价、交货日期等。乙方接单后,应在_____个工作日内由授权人确认并加盖合同章或公章(传真或电邮)回复甲方,此单即认可生效,传真件或电子邮件与原件具有同等法律效力。 2、乙方必须每月将已盖章确认的《采购订单》原件寄给甲方。 3、双方联系资料以本合同约定为准,如有变更,变更方须提前_____个工作日通知另一方,否则造成的一切责任由变更方承担。 三、付款方式 1、只有满足以下条件下,甲方才有支付货款义务。a:乙方交货必须经甲方验收合格,符合合同约定质量要求;b:甲方必须受到乙方开具的合法的增值税销售发票。 2、甲方收货验收合格后,并在收到乙方开出的增值税发票后_____天内电汇付款。 3、付款账号已本合同为准。乙方账号若发生变更必须书面通知甲方,否则甲方有权拒绝付款。乙方需对其指定的收款账户承担法律责任。 四、包装要求 1、产品内、外包装必须干净完好,无污垢无破损。乙方包装产品所使用的包装材料需符合长途运输要求,并保证不影响产品的质量。外包装上须印上(或贴上)甲方公司要求的运输标志(见附件),乙方须保证当甲方收到的货品时该运输标志仍清晰可辨。 2、送货单上应注明产品名称、生产日期、生产批号及数量(按批号和数量分开填写)。 3、与甲方合作期间,乙方的产品包装及各相关信息的产品名称需与甲方《物料清单》上的物料名称一致。 五、质量标准 1、订购货物之前,由乙方提供货物的标准样本给甲方签名确认。甲方有权拒绝不符合要求的样本,并要求乙方重新提供标准样本进行确认。 2、乙方承诺所提交的货物必须符合上述经甲方签名确认的标准签样。 六、交货、产品运输 1、乙方负责派车按《采购订单》要求之日期送货给甲方,并承担运输费用,甲方在乙方的送货单上签名(或盖章)作为认可收货。 2、甲、乙双方约定产品的交付地点为甲方仓库内。 七、交付验收及质量问题的处理 1、乙方每次交货时,甲乙双方须共同在收货时点清数量,若乙方提供的货物与送货单不一致,则以双方清点确认的数量为准,并由双方在送货单上签名确认。双方在送货单上签字视作甲方对乙方所交产品的品种及数量的确认。 (1)___________________________________ (2)___________________________________ (3)___________________________________ 2、甲方在货物使用过程中,如发现实际货物与双方清点确认的数量不一致,则以甲方实际使用确认的数量为准。甲方应在2个工作日内书面通知乙方,并有权要求乙方补交货物实差数量。 3、乙方交货时,其实际交货数量与《采购订单》要求的交货数量一致,不允许有误差。 4、若乙方在生产过程中,生产数量超出本合同所约定的交货数量(或是在生产过程中产生的废品),应赠送给甲方或在甲方的督促下报废,并确保产品不会流入任何 第三方。否则,甲方有权追究乙方的所有经济责任。 5、货物根据由乙方提供给甲方签名确认的标准样板进行质量验收。 6、乙方交货经甲方初步验收不合格,甲方有权选择要求乙方将质量不合格的产品全部进行更换或做退货处理,乙方应承担所有因产品质量不合格而产生换货或退货的所有费用,并赔偿给甲方造成的损失。 7、若甲方在生产使用时或甲方的产品在投入市场后发现乙方所提供的物品存在质量问题,甲方应以传真方式向乙方提出异议,乙方应在3个工作日内配合甲方共同确定所交产品的品质问题。经确认乙方交付物品不符合本合同 第五条的品质要求,乙方应赔偿甲方因交付物品品质不符合合同要求所造成的损失。 8、乙方给甲方供应的每批货品都需附上当批货品的生产批号及出厂检验报告。 9、若乙方须更换《物料清单》货品内产品的工艺指标或标准,必须提前一个月书面通知甲方,并重新确认产品检验标准及标准签样,送样测试合格后方可交易。 10、甲方保留修改产品质量标准及检验项目的权利。如甲方须修改质量标准及检验项目,须书面通知乙方,经双方去而、盖章认可后,新的产品质量标准及检验项目方可生效。 八、保密条款合同双方对本合同涉及所有技术资料(包括但不限于质量标准、检验方法、生产流程、工艺技术等),知识产权(包括但不限于商标、甲方产品外观设计等)及协议内容(包括但不限于价格、合同条款等)均负有保密的义务。非经权利人书面同意,合同双方不得泄露、擅自使用或允许任何 第三方人使用或知道。否则,违约方应承担因此而产生的一切经济损失(包括但不限于研发费用、推广费用、广告费用、商誉损失以及末违约方因此而遭到需向其他人付出的所有赔偿),并向末违约承担侵权责任。即使本合同失效、终止、变更,上述保密义务不受影响,仍具有法律效力。上述义务自甲方、乙方签字、盖章之日生效,斌在甲、乙双方终止业务或合作项目________年内持续有效,仍具法律效力。当其中一方违反条时,另一方有权追究违约方的法律责任,并要求赔偿损失。 九、工业产权 1、所有甲方提供给乙方的印刷设计知识产权及印刷版、商标等所有权,无论是否注册均归甲方所有,乙方只能将其用于为甲方所供的货品上,合同终止后,乙方应将其交还给甲方。如因使用发生与 第三方之间有关工业产权的权利侵害等纠纷时,均由甲方负责解决。 2、乙方应保证所处售的产品没有侵犯任何 第三人的工业产权。如果甲方在接受乙方所出售的本合同产品后,任何 第三人通过司法程序指控甲方所购产品侵犯了知识产权,由乙方负责交涉并承担法律上和经济上的一切责任,且负责赔偿因此给甲方造成的一切损失(包括名誉损失)。但因甲方提供的情报引起的诉讼除外。 3、甲方或乙方就与产品或者其制造方法有关的发明等申请工业产权时,应事先将主要是想通报对方,并获得对方的书面同意。该等情况下的权利归属,由甲乙双方在充分考虑贡献程度等因素后协商决定。 十、不可抗力条款在生产装运过程中由于人力不可抗拒因素(如战争、水灾、台风、地震、及甲、乙双方均认为属于不可抗力因素的其他)引起的乙方延期交货,乙方可免除责任,但必须在事故发生2个工作日内电告甲方并采取一切必要措施加速交货。如不可抗力因素造成乙方延期交货4周以上,甲方有权取消该批订单。十 一、违约责任 1、除不可抗力条款规定的内容外,乙方在甲、乙双方确认交货日期后仍不能交付符合甲方质量和数量要求的货品,则视为逾期交货。 2、乙方确认《采购订单》后,须严格按照订单的交货日期和数量交付货物。如乙方无法按时、按质、按量交货时,须提前_____个工作日以书面形式通知甲方采购部,采取相应补救措施,以减少因乙方延迟交货给甲方带来的损失。如乙方未尽到本条实现通知的义务,乙方应赔偿甲方因逾期交货、怠于通知所造成甲方扩大的经济损失。 3、乙方逾期交货,甲方有权要求乙方赔偿逾期交货违约金。违约金按逾期之日起每日按货品总金额的_____%计算。如乙方逾期交货超过_____个工作日或以上,视为乙方根本违约,甲方有权解除《采购订单》。 4、甲方逾期支付货款超过_____个工作日,应根据迟延货款的总金额的_____%向乙方支付违约金。十 二、合同的其他约定与未尽事宜 1、乙方有义务在甲方研发、生产过程中向甲方提供产品的使用指导及相关技术支持。 2、合同签订后,甲、乙双方如有末尽事宜,可另行签订补充合同,该补充合同为本合同的有效组成部分,具有同等法律效力。十 三、合同的争议与解决甲、乙双方在履行合同期间,如有出现争议,首先应友好协商解决。双方协商不成,可提交合同签署地人民法院裁决。十 四、合同期限本协议由________年____月____日至________年____月____日止。协议期满,甲、乙双方如续约,需提前一个月重新签订采购协议。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、盖章之日起生效。甲方(签字)__________乙方(签字)________年____月____日________年____月____日材料设备采购合同范本 (三)甲方(购方)_________________乙方(供方)_________________ 第一条甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,授权各自代表按照下述条款签署本协议,以资双方信守执行。此协议一式____份,甲卖双方各一份。 第二条经甲乙双方协商。此批购货协议总金额__________元(大写):__________元整。具体货物名称、型号规格、数量见本协议附件。 第三条运输与包装将货物运送至甲方指定交货地点交付给甲方指定收货人之前,货物运输由乙方负责,相关的运输费用,保险、保管、货物丢失及毁损的风险亦由乙方承担。 第四条检验与保修 1.如果在开箱检验中因乙方原因造成的货物短少、毁损或与协议规定不符之处,乙方应在接到甲方通知后_____天内修理、更换或补发货物到甲方指定交货地点,费用由乙方负担。 2.乙方对产品向甲方提供“三包”,保修期内,对保修范围内的保修服务所发生费用,均由乙方承担. 第五条付款方式签订合同,甲方即向乙方支付_____元定金,乙方要保证产品质量,按时把货交到甲方指定地点,经甲方验收后给乙方开据收货证明,并在收货后_____天内支付__________元。货款直接划入以下账户:帐户名称:_______________帐号:_________________________开户银行:_____________________ 第六条纠纷处理方式: 1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同可向所在市、区建设行政主管部门或消费者协会投拆。 2、双方通过协商、调解解决;协商、调解不成时可以向人民法院提起诉讼。 第七条协议执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订协议,方为有效。本协议涂改后无效。如双方签署日期不一致,自较迟的签署日期为准。协议附件为本协议组成部分,经盖章后与协议正文具有同等法律效力。甲方(签字)__________乙方(签字)________年____月____日________年____月____日材料设备采购合同范本 (四)甲方(购方)_________________乙方(供方)_________________经甲、乙双方充分友好协商,就购买_________项目特订立本合同,以便共同遵守。 一、设备的名称、规格型号、质量及数量 1、____________________________________ 二、合同价格设备总价为人民币(大写)_________总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。本合同总金额不得做任何变更与调整。 三、合同生效本合同经双方签字后生效。 四、付款方式货物验收合格,设备安装、调试运转正常,乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后,甲方向乙方支付合同总价_____%货款。 五、交货、包装与验收 1.交货地点:按甲方指定的地点。 2.交货时间:合同生效后____日内。 3.乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前_____小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等,以书面形式通知甲方。 4.设备包装应符合国家标准,以保证设备在运输过程中不受损伤,由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失,由乙方负责。 5.设备由乙方负责送到施工现场,由乙方负责运输、卸车。 6.设备到达现场,甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后,由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场,对货物进行清点验收,并签字确认。若发现货物与装箱单不符,乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达,甲方有权开箱检验,并对缺件,损坏做出记录,乙方应认可并负责解决。 7.乙方负责设备安装及调试,直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收,乙方应退货,退还甲方所有金额。 8.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。 六、产品质量保证与售后服务 1.乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验,材料及零部件均为全新未用过的,且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验,符合国家相关标准才能出厂。 2.乙方负责为甲方培训操作及维修人员。包括:基本原理,操作使用和维修保养。 3.设备投入正常运行后,乙方应定期回访使用方。 4.乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等,并进行其他售后服务工作。 七、责任与义务 1.在设备安装调试时,如乙方提出,甲方应为乙方人员的饮食提供方便,其费用由乙方自理。 八、违约责任 1.乙方不能按期交货,除不可抗拒因素外,乙方应向甲方支付延期违约金,每日按合同总价的_____%金额计_________元计算。 2.甲方延期付款时(正当拒付除外)应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金,每日按该此延期付款额的_____%金额计算,支付款办理期为_____个工作日。 3.双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。 九、合同的解除和变更 1.当合同一方要求变更或解除合同时,在新协议未达成前,原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方,对方在接到通知____日内给与答复,逾期未答复则视为已同意。 2.如乙方要求变更或解除合同,所造成的损失由乙方负责。 十、合同纠纷的解决 1.甲乙双方若发生合同纠纷,应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。相关的合同通用版83;办公家具采购标准版标准合同书;水果(苹果)采购标准版标准合同书;粮食竞价采购标准版标准合同书;农副产品采购书183;茶叶采购标准版标准合同书;食品采购标准版标准合同书;政府采购合同书183;建材采购标准版标准合同书;木材采购(订货)通用合同.本合同履约地为_________,若双方不能通过协商达成协议,可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定,向_________仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。 3.如果有附件,附件也是本合同不可缺少之组成部分,具有同等法律效力。十 一、免责条款本合同因不可抗力而无法履行时,双方按国家有关法律规定处理。十 二、其它约定事项本合同未尽事宜,可由甲乙双方商定,并签署书面补充协议。本合同一式_________甲方(签字)__________乙方(签字)________年____月____日________年____月____日 返 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇5甲方:_____________ 乙方:_____________ 甲乙双方本着诚信及双赢原则,经过协商,在平等互利、自愿一致的基础上签订本合同,双方承诺建立长期战略合作伙伴关系共同遵守履行。 一、商品名称、类型、规格、单位、数量 商品名称: 类型:_____________ 规格:_____________ 单位:_____________ 数量:_____________ 合同总金额为(大写)_____________,即人民币:______。 二、交货地点: 三、交货期限: 四、付款方式: 1、签订合同之日,甲方付给乙方合同总金额的40%作为定金,即人民币:_____元整 2、货物备齐后,乙方将提前两个工作日通知甲方,即甲方付乙方合同总金额:40%即人民币:___元,整大写:_____________。 3、货到目的地,经甲方验收合格后三个工作日内,甲方将一次性付清余款给乙方,即人民币____________元整大写:_______________。 五、验收标准 1、验收标准:以甲方确认样品为标准。甲方在验收当时对产品质量无异议提出,视为对合同内验收合格。 六、双方责任 1、甲方责任:负责提供供货清单,确认样品、品名、材质、设计款式及说明,以保证乙方在遵照执行时不出现分歧,有章可循负责及时支付合同裁明的货款。 2、乙方责任:按甲方的供货清单,确认样品的要求按期提供货品,货品价格为最终价格(最终价格含运费、包装及到货前得破损)。 六、商品所有权 本合同清单内的商品在甲方未按照合同清单付完全款之前,合同清单内的所有商品权归乙方所有。 七、仲裁 甲乙双方在履行合同时发生争议,均应友好协商不成可向签约地人民法院提出上诉。 八、其他事项 1、本合同条款如有未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。 2、本合同有效期自甲乙双方签字或盖章生效至款货两清为止。 3、本合同一式_____份,甲乙双方各执____份保存。 九、附则:甲乙双方未尽事宜,双方另行补充协议。 甲方:_____________ 日期:_____________ 乙方:_____________ 日期:_____________ 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇6合同编号:甲方(采购方): 乙方(供货方): 经甲乙双方友好协商,根据湖北省省级政府统一采购文件的要求及投标文件中的服务承诺及乙方与省招投标中心签订的协议,签订本合同,并共同遵守。 一、办公设备和办公自动化耗材明细单 二、产品保修期:按照产品生产厂的标准质保条款执行,同时履行乙方在合同的承诺。 三、交货时间、地点:乙方按甲方要求送货至甲方指定收货地点。运输、保险和装卸的费用由乙方承担。 四、付款方式及期限 1、合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的%作为预付款; 2、所有网络设备安装、调试、验收完成后的个工作日内全额支付给剩余尾款。 3、对于本合同约定内容之外的应用需求变化,可由双方协商,根据本合同的补充条款,视工程的工作量免费或另行收费。 附乙方开户信息 户 名:武汉浩普数码科技有限公司 开户行:兴业银行江岸支行 帐 号 五、违约责任: 1、乙方未按合同约定时间供货的,每延期一天,应向甲方支付未按约供货部分货款0.5%的违约金。 2、乙方逾期10天以上未按约供货的,应向甲方支付合同金额3%的违约金,同时甲方有权终止合同。 3、甲、乙双方在履行合同过程中发生纠纷,应协商解决。如协商不成的,可请求仲裁处理。 六、验收标准: 1、甲方各端口、网络、电话均运行正常。 2、甲方各端口、网络、电话均可受控。 七、其他补充事项: 甲方(签章):乙方(签章): 经手人(签字): 经手人(签字): 电话: 电话: 日期: 日期: 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇7订货方(以下称甲方): 供货方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国质量管理法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保供货质量,经双方协商一致,签订本合同。 第一条:工程概况 1.1工程名称: 1.2工程建设地点: 1.3工程建设规模: 第二条:设备的名称、规格、质量标准 2.1设备名称: 2.2规格: 2.3型号: 2.4设备的包括范围: 2.5质量标准: 各标准之间不一致时,按要求最高的标准执行; 2.6数量: 2.7产品包装要求: 第三条:合同文件组成 3.1合同协议书和合同条款; 3.2中标通知书; 3.3招标文件及其附件; 3.4投标书、承诺书及其附件; 3.5工程技术规范(或技术要求)、标准和设计图纸; 3.6产品说明书; 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。本合同所有附件为合同不可分割的部分,与合同正文具有同等法律效力。 第四条:合同价款支付及结算办法 4.1订货设备的数量和单价 合同总价暂定为人民币(大写: ) 本合同为以功能设备为计量单位的单价合同,详细组成见投标报价表(附件一),结算时将根据实际设备数量及单价调整。 4.2本合同单价包括但不限于以下各项内容: A、 设备供应价; B、 运输费、设备配件在运输阶段的损耗费; C、 保险费; D、 工地卸车费; E、 乙方的利润、风险、各种政策性上缴费用和税金; F、 系统调试的配合费; G、 现场技术服务人员工资、津贴、补助和差旅费等; H、 设备调试费; 4.3凡现场使用该设备所需零配件,无论是否在报价清单中有所注明,均视为已包含在乙方设备单价中,由乙方提供。 4.4 乙方提供的设备应该是完整的、系统的,所需备件、部件、零件、工具都应该配备齐全,并与设备主机相匹配一致,此等费用均已包含在投标单价中。 4.5付款方式: 4.5.1自本合同签订之日起 日内,甲方向乙方支付设备价值的 %的预付款; 4.5.2乙方将设备运至甲方指定地点,经甲方、监理、总包方共同检验合格后,付给乙方进场设备价值的 %; 4.5.3设备安装调试合格后,甲方向乙方支付实际安装设备价值的 % ; 4.5.4按甲方要求提交结算资料并在办理完结算后,甲方向乙方支付结算价的 %; 4.5.5扣除结算总价的 %作为设备质保金,甲方在设备保修期( 年)满后按保修条款支付给乙方(无息); 4.5.6在本合同下,除了最后的付款外,任何其他的付款都不应理解为是对乙方部分或全部履行合同的认可,任何付款都不应理解为对缺陷工作或不合格品的确认。 第五条:交货规定 5.1交货方式:乙方送货到现场; 5.2交货地点: ; 5.3交货日期: ,以满足工程总包单位制订的总工期进度要求为准,具体日期由甲方或其授权人指令确定。(附件二:供货进度表) 第六条:安装规定 6.1安装地点: ; 6.2安装工期:乙方自接到甲方安装通知指令后, 日内完成设备的安装、调试和验收工作,以满足工程总包单位制订的总工期进度要求为准,具体日期由甲方或其授权人指令确定。(附件三:安装进度表) 6.3乙方应遵守设备安装验收规范标准,预先制定安装方案和计划,与甲方进行研究协调,做出统一具体安排。 6.4乙方要使用完整的、全新的、系统的安装材料和零部件,在设备安装过程中的成品保护和设备零部件的保护工作由乙方负责直至设备安装完成,验收合格交付甲方为止。 6.5乙方在安装过程中,要严格遵守国家和北京市有关安全规定,若发生人身或财产损失,概由乙方负责。 第七条:甲方权利和义务 7.1向乙方下达设备的进场计划,并组织监理单位和施工单位对进场设备进行验收。 7.2甲方如中途变更设备品种、规格、质量或包装的要求,应提前通知乙方,乙方应满足甲方的要求。 7.3因乙方不能按合同履约而中途退货,甲方就同意接受并使用的设备向乙方支付价款,如果甲方要求全部退货,乙方应返还已付款。 第八条:乙方的权利和义务 8.1向甲方提供符合合同规定、国家标准、设计图纸和规范的设备。 8.2乙方向甲方提供的设备必须保证是拥有全部专利权和生产许可手续的合法产品,由于乙方侵占其他机构或个人的专利权所造成的一切后果由乙方承担。 8.3甲方出于对乙方专业技术知识、经验和实力的信任,向乙方进行订货,乙方应仔细研究甲方提供的设计图纸和工程规范,乙方如发现设计或工程规范不合理或不确切之处,应及时通知甲方和请甲方予以确认,乙方不会因上述问题停工、返工向甲方索要追加费用和工期,任何由于上述问题没有及时提出而造成的甲方工程费用和工期损失均由乙方承担。 8.4乙方自行采购设备加工中所需的原材料和零配件,如甲方有需要,乙方应提供材料、零配件的材质证明和合格证书。 8.5乙方主动核对土建、机电等各方专业图纸,确认现有预留预埋、层高、空间等是否能满足设备安装要求,如有不满足,应立刻通知甲方,乙方在合同签订后7天内,向甲方提出关于设备安装所需环境的技术要求,如乙方没有提供,视为乙方无此类要求,由于乙方没有提出要求,造成设备不能被恰当、顺利安装所导致的损失由乙方承担。 8.6乙方承担甲方办理正式验收手续前设备的全部保险责任及风险。 8.7为保证乙方供应设备能在工地现场被正确地安装和使用,乙方应派技术人员在工地现场进行技术服务,进行技术交底,解答设备安装和使用单位的技术询问等工作。 8.8设备安装完毕后,现场具备调试条件时,接到甲方通知后48小时内到现场免费进行调试。 8.9乙方免费提供设备的有关安装工艺、保养说明、操作说明和注意事项等资料负责培训甲方现场操作人员,由于乙方未提供上述资料或未培训造成甲方或甲方下属承包商施工错误所导致的经济损失以及最终客户使用不当造成的经济损失由乙方承担。 第九条:设备质量保证 9.1乙方保证为本合同所提供的设备是优质的、全新的、未曾使用过的、全套齐全的、无损的、符合本合同的技术规格和质量的产品。 9.2乙方保证为本合同所提供的设备质量符合国家有关主管部门的行业标准。 9.3乙方在设备进场时同时提供有关的国家权威部门的检验报告、厂家的材质证明和设备的出厂合格证(一式 份)。 9.4如果乙方运至甲方工地的设备有质量缺陷或不符合甲方进场计划的要求,甲方有权拒收并通知乙方立即运离施工工地,甲方亦有权要求乙方无条件修复缺陷或调换直至满足甲方要求。 9.5甲方对设备的验收并不会解除乙方在合同上对质量的保证责任,如在设备开始正常运转前的任何时间内及在工程竣工后 个月内发现设备的质量问题,乙方仍然要承担责任。 第十条:违约责任 10.1由于一方过失造成合同不能履行时,由过失一方承担违约责任,如属双方过失,根据实际情况,由双方承担各自的违约责任,如属不可抗力因素,双方协商解决。 10.2设备品种、规格、质量、数量、交货时间和安装工期等其中任何一项不符合本合同规定时,甲方有权要求乙方退货或按合同规定重新供货。由于上述原因致使交货时间延误,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分设备款总值的 %向甲方偿付逾期交货的违约金。该违约金可由甲方从给供货商的货款中扣除,由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担;乙方交货期比进场计划逾期7天以上,甲方有权终止该合同,由乙方承担由此造成的一切费用及损失,同时乙方向甲方承担合同总价 %的违约金。 10.3如乙方未按合同约定将设备运至甲方指定地点,乙方需承担违约责任,如乙方由于自身条件所限,不能按甲方要求运送设备到工地指定地点,甲方可自行组织工地范围内的搬运,费用可从甲方给乙方的设备款项中扣除。 10.4乙方必须保证进场设备满足设计要求,如乙方违反此款规定,进场设备不符合合同约定或低于样品质量水平,甲方有权退货,甲方重新订货所增加的费用和经济损失由乙方承担,如因甲方使用时间的迫切,不能重新订货时,甲方有权在乙方单价上扣减 %,作为让步接收的价格。 10.5为规范供货商行为,甲方一经发现乙方使用假冒伪劣设备或将订单外包生产,甲方有权立即停止结算一切费用,乙方应向甲方承担合同总价 %的违约金,乙方并应承担由此给甲方造成的一切费用及损失。 10.6如由于乙方产品质量问题造成承包商和最终客户向甲方进行索赔时,甲方有权停止向乙方支付任何款项,乙方必须赔偿承包商和最终客户的损失。乙方不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时,甲方可代为赔偿,但有权向乙方追索该笔赔偿金。 第十一条:保修期 11.1本合同中所有设备、备件和配件的保修期为 个月,保修期从设备开始运行之日起算。 11.2在保修期间内,设备运行如发生问题,乙方须在接到甲方书面或电话通知后 24小时内到达现场进行保修,甲方由此造成的全部损失由乙方承担。如乙方未能及时到达现场或设备经过维修后仍无法达到使用要求,甲方有权指定第三方进行维修,所花费费用从乙方剩余保修款中扣除,如保修款不足以支付第三方维修费用,甲方有权要求乙方补齐不足部分。 11.3乙方在保修期内应对产品本身的任何原因造成的缺陷免费进行修补或更换。 第十二条:不可抗力 12.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风,地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。 12.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。 12.3不可抗力发生后,受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方,并在不可抗力发生后14天内出具事故发生地区的有关机构证明并取得对方认可。上述情况发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。 12.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。 12.5本条款所定义的不可抗力是指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况;对于市场环境变化、乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形,无论严重程度如何,均不理解为不可抗力。 第十三条:特别条款 13.1本合同一经签订,设备价格不再调整,无论原材料涨价、国家税费调整、运输费用变化等任何条件发生变化,乙方均不得以亏损为由,要求甲方提高价格。 13.2本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 13.3甲乙双方的任何一方未经另一方同意,不得将与合同有关或执行合同有关的资料文件、往来信函及合同文本以任何形式传播给与执行合同无关的任何组织或个人。 第十四条:争议 任何因履行合同或与之有关而引起的争议,应通过双方友好协商解决,如通过协商不能解决时,则提交合同履行地北京市丰台区人民法院解决。 第十五条: 合同生效 15.1本合同自双方签章之日起生效,到乙方设备质量保证期满,并按本合同规定双方将最后一笔货款结算以后终止。 15.2双方在本合同签字之日起以往的一切与本合同有抵触的函电和文件随之失效。 15.3本合同在执行期间,如有未尽事宜,需由甲乙双方协商,另订补充协议附于本合同之内,所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。 15.4本合同正本一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份,副本一式 份,双方各执 份。 第十六条:其他约定条款: 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇8甲方(需方):____________________ 乙方(供方):____________________ 经过双方友好协商,依据《民法典》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守、履行合同。 一、产品清单及友情链接 1.产品清单及价格(此表须与招标文件一致,可附后) 设备名称____________________ 设备型号____________________ 数量____________________ 单价____________________ 合计____________________中标总价格(大写) 2.全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的________%即元人民币整。若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。合同总金额________%的余款即________元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。 二、交货时间及地点 1.交货时间:________(投标文件承诺时间)。若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《民法典》有关条文处理。 2.交货地点:送货上门,安装调试。 三、保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述(投标文件承诺内容)。下例情况不属保修范围: 1.不可抗力引起的损害; 2.用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏; 3.用户私自维修引起的损坏; 4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外); 5.其它不属于供应商负担的保修事宜。 四、相关权利及义务 1.甲方收到乙方设备后,乙方应在开发区政府采购管理办公室,开发区监察审计部门,开发区政府采购中心的共同监督下及时验收,验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收; 2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成; 3.甲方有权监督乙方的售后服务,对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任; 4.甲方在合同规定期限内履行付款责任; 5.甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系,乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容,以便保证合同的正常履行; 6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密; 7.乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项; 8.乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求; 9.双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。 五、争议双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决。 六、其它 1.本合同一式四份,甲乙双方各执一份,政府采购管理办公室一份,政府采购中心一份; 2.本合同自签订之日起生效; 3.本项目的招标文件,投标文件,中标通知书是合同的附件,与合同具有同等的法律效力; 4.其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《民法典》有关条款执行。 甲方(印章):____________________乙方(印章):____________________ 甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________ 地址:____________________地址:____________________ 电话:____________________电话:____________________ 日期:____________________见证方:____________________见证方代表(签字): 地址:____________________电话:____________________ 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇9甲方(采购方):(以下简称甲方) 乙方(供应方):(以下简称乙方) 甲方由于岷县至合作二级公路改建工程房建项目建设的需要,现需从乙方处采购锅炉设备材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。 第一条产品及价款 具体可参照双方认可的样品。注:表中约定数量为暂定数,以甲方实际用量为准结算。此价格含运费含税金含安装、装卸费。 质量标准:___合格___等级:___优___。 第二条供货时间 从20xx年5月25日起开始供货,以甲方通知为准,保证供货到现场。(具体时间书面通知) 第三条质量要求乙方在甲方用货前需提供材料样品,由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料,证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品,与甲方认定的样品一致,产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致,产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。 乙方所供锅炉设备包装标准按国家标准执行,即符合运输要求,确保设备不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。 具体要求如下: 锅炉设备 (1)提供生产许可证、检验报告、合格证等 (2)负责采购、运输、装卸、安装 (3)质保期为2年,终身维修 (4)负责设备的安装、调试、管道、电线 (5)使用单位进场后,无条件教会其使用 (6)按项目部要求,配合配电柜厂家及时调试 (7)提供特殊工种操作证 (8)安装过程,食宿自理 第四条运输、交货及收货 1、交货方式:所有货物由乙方送往甲方工地现场,具体地点以甲方现场通知为准,并由乙方负责卸车、安装,所产生的`费用由乙方承担。 2、货物交与甲方之前,由乙方妥善保管。货到现场,由甲方现场管理人员在供货单上签字确认产品数量和质量。甲方收货前的损耗由乙方负责。 第五条付款方式 1、货到工地后验收后付送货款的30%, 2、本产品所供给的工程完工,分部工程验收合格后再付30% 3、工程竣工完毕,初次交验合格后,付至合同总价的90%, 4、从竣工验收合格之日起两年质保期满后,余款10%结清。 第六条违约责任 乙方应负的责任 1、在本合同约定的供货完成前,乙方单方解除合同或中止供货,视为乙方违约,应赔偿本合同总金额10%给甲方作为违约金。 2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场,如不能按时交货或者交货数量不足,则视为乙方违约,乙方应承担因此产生的直接损失。 3、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时,由乙方负责包退、包换,并承担该批不合格产品的退货费用。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的___10%___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 第七条合同的调整 1、产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。 2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时,应提前15天与乙方协商解决。 3、本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝履行,由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。第八条不可抗力任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。 第九条争议解决方式 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 本合同签订地点:岷合房建项目部甘肃省甘南州卓尼县木耳新村 第十条合同生效与终止 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。 第十一条本合同一式四份,由甲、乙双方各执一份。 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理。 甲方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇10甲方(需方): 联系方式: 地址: 乙方(供方): 联系方式: 地址: 根据《中华人民共和国民法典》及________________________教学设备采购项目的招标结果和招标文件的要求,经双方协商一致,签订本合同。 一、合同项目 1、合同货物:____________________________________________________。 2、乙方负责合同货物的采购、运输、安装、调试、售后服务、保修及相关税费。 二、合同总价 1、总价为人民币(大写):_____________元整,即rmb¥____________。 2、该合同总金额是采购设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。 三、技术要求 1、乙方所提供所有设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准,以及甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标。 2、甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。 四、合同货物包装、交货、安装、调试及验收 1、合同货物的包装 (1)货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。 (2)凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 2、交货期及交货地点 (1)交货期:以招标文件和投标文件中期限较短者执行,若无规定,则不多于_______日。 (2)交货地点:__________________________________________。 3、测试验收 (1)初步验收:在到货后_______个工作日内,由甲方对货物配件进行初步验收,但验收结果不作为甲方对货物质量的验收结论。 (2)质量验收:在乙方完成设备安装调试完毕后_______个工作日内,甲方应组织质量验收,乙方在接到甲方验收通知_______日内派员参加验收,不派员参加验收,视为认可该验收。经验收合格的,甲方向乙方签发《政府采购项目验收表》;不合格的,甲方应及时向乙方提出质量异议。 (3)验收标准以招标文件要求为准。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录系补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担,验收期限相应后延。 (4)如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏,乙方应于_______日内安排更换,以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担,乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施进行良好保护。 (5)要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)进行验收。 (6)开箱后,乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记,并与装箱单对比,如有出入应立即书面记录,由乙方解决,如影响安装则按合同有关条款处理。登记册一式两份,甲乙双方各执一份。 (7)乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。 (8)如机检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时,将被看作性能不合格,设备使用单位有权拒收并要求赔偿。 (9)整体验收。指投标人按照采购人总项目的总体调试和验收要求,在设备安装完成后,由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试,然后双方对整个项目总体共同进行质量验收,验收合格双方签署质量验收表。采购的服务类项目比照执行。 4、乙方保证甲方在使用合同项下提供的货物时免受第三方提出的侵权起诉。如果任何第三方对此提出起诉,乙方负责与之交涉并承担可能发生的一切法律及经济损失。 五、质量保证及售后服务 1、本合同项下所有设备(包括配件)必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的未曾使用过的原厂正品。 2、质量保修期:以招标文件、中标单位投标文件及相关国家标准中最有利于甲方的条款执行,如无规定,不能少于_______年。保修期按甲方对货物验收合格并签署《政府采购项目验收单》之日起计算。 3、为了保证设备正常服务,设备故障报修响应时间为:30分钟内做出响应,24小时内到达现场排除故障,如遇紧急情况,24小时之内不能排除设备故障,乙方需向客户提供与发生故障产品性能类似的替代备用产品,以确保系统正常运行。 4、保修期内,货物制造质量出现问题乙方负责提供三包(包修、包换、包退)服务。设备厂商提供的保修条款(随货物一同签收)应作为所有设备保修范围及期限的.最低标准。所供设备安装后1个月内出现严重质量问题,乙方应无偿提供更换服务。但出现下列情况,乙方不负责免费保修: (1)甲方未按乙方提供的正确使用方法使用而导致货物故障、损坏; (2)甲方擅自改装货物; (3)甲方人为因素或不可抗力因素造成的损坏。 5、乙方必须具有相应的售后服务能力,包括拥有相应的设备和人员。在保修期内,中标人须有可随时上门进行维修及检测的工程师。 6、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障,乙方应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件,设备发生人为故障或自然因素(如火灾、雷击等)造成的故障,乙方应上门更换同种品牌规格型号的新部件,只收零配件成本,不加收其它任何费用,提供软件的免费维护和升级服务。 7、保修期内,乙方应负责设备运行的稳定性。负责免费更换故障部件。若乙方提供的货物在功能上和性能上达不到设计要求的,甲方有权要求乙方进行及时完善的修改。 8、乙方必须提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。 9、乙方应以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。 10、货物交付使用后以书面形式承诺维修服务,实行终身维护。 11、乙方应于验收后10日内向使用方提供项目各项详细验收报告、技术文档的归纳、整理、提交,并提供完整的软、硬件技术资料。 12、技术文件:包括验收报告、技术文档、完整的货物资料。 13、建立质量跟踪档案,对甲方进行每月一次的定期回访(电话或现场),以保证货物正常高效运行。 14、如因货物的质量问题发生争议,由青岛市技术质量监督部门或有检验资质的机构进行质量鉴定,货物符合质量标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担,同时按本合同中注明违约责任处理。 15、乙方为甲方提供操作及维护培训,主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理,日常使用操作、保养与管理,常见故障的排除,紧急情况的处理等,培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。 六、付款方式 安装、调试、验收合格后付合同总金额_______%,一年后无质量问题无息付清剩余_______%余款(以财政实际拨付时间为准)。 七、技术服务 1、乙方应派技术服务人员到甲方指定地点配合工作。 2、乙方按甲方提供的合同进度执行,再配合甲方及有关单位,共同做好合同执行工作。 八、违约与处罚 1、乙方未能按时供货,每拖延_______天,须向甲方支付合同金额_______%的违约金,验收未通过,视同乙方未供货。 2、乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,因此出现货物缺损或灭失由乙方承担并向甲方支付合同金额_______%的违约金。 3、甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额_______%的违约金。 4、乙方未能按时交付货物,则向甲方支付合同金额_______%的违约金。 九、合同终止 如一方严重违反合同,并在收到对方改正通知书后10日内仍未改正违约的,另一方可立即终止本合同。 十、法律诉讼 签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成一致时,则向合同签订所在地人民法院提起诉讼。受理期间,双方应继续执行合同其余部分。 十一、其他 1、与本项目有关的招标文件、投标文件、承诺等等法律资料均是本合同有效的组成部分。 2、本合同正本一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力,合同自签字之日起即时生效。 3、本合同未尽事宜,双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。 甲方(签章): 签订日期:_______年_______月_______日 乙方(签章): 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇11甲 方: 乙 方: 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规的规定,并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则,就检验检测设备购销事项达成一致,签署本合同。 一、本合同由合同文本和下列文件组成 1、合同; 2、本合同附件。 二、货物名称、数量、单价、规格和标准(详细清单见附件) 三、合同金额 合同总金额人民币贰拾壹万肆仟肆佰伍拾元整 ,¥214450元 。 四、货款支付 合同双方签订货款甲方预付货款24450元,货物由乙方负责运输,交付后经乙方指挥,甲方协助安装、调试并经双方联合初步验收合格之日起10个工作日内,支付合同总金额余款190000元一次性全额支付。 五、交货 1、交货时间: 合同签订后于 20xx年 11 月 15 日以前交货。 2、交货地点: 赤峰宇丰科技种业有限公司种子检验检测中心 3、风险负担: 货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担,通过联合初步验收交付后由甲方承担;因质量问题甲方拒收的,风险由乙方承担。 六、质量 货物的质量应符合相关技术文件要求。 七、包装 货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行,国家或业务主管部门无技术规定的,应当采取足以保护货物安全、完好的包装方式。 八、运输要求 1、运输方式及线路:乙方自定 。 2、运输及相关费用由乙方承担。 九、验收 1、货物到达交货地点,甲方和乙方共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况,应有随产品附带的合格证、使用说明书、装箱单。货物需要安装、调试,则由乙方负责指挥,甲方应积极配合。安装调试后,甲方负责联系计量部门进行签定。 2、对货物的质量问题,甲方应向乙方提出书面或口头异议,乙方在接到异议后,应当在3日内负责处理。如果乙方在报价文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中,有明确质量保证期的,适用质量保证期。 3、经双方共同验收,计量部门签定后,货物达不到质量或规格要求的,甲方可以拒收,并可以解除合同。 十、售后服务 1、乙方应按国家规定和做出的书面说明、承诺提供及时、快速、优质的售后服务。 2、其他售后服务内容: 24小时给出解决方案五个日历天数内到达现场 。 十一、合同生效 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。 十二、违约条款 1、甲方如逾期付款,每逾期1日,按应付金额3‰支付违约金。 2、甲方延迟验收货物,延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。 3、乙方延迟交货,每延迟1日,按应交付货物总额3‰支付违约金。 4、乙方履行合同不符合规定,除应按合同约定及时调换外,在调换货物期间,应按调换货物金额每日5‰向甲方支付违约金。 5、一方不按期履行合同,并经另一方提示后30日内仍不履行合同的,守约方有权解除合同,违约方要承担相应的赔偿责任。 6、如因一方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,违约方除应赔偿对方经济损失外,还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 7、其它应承担的违约责任,以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。 十三、不可抗力条款 因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方协商解决。 十四、争议的解决方式 合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成可以采用下列方式解决: (1)向甲方所在地仲裁委员会提交仲裁; (2)向甲方所在地人民法院起诉。 十六、补充协议 乙方出具正规发票。合同未尽事宜,经双方协商可签订补充协议,所签定的补充协议与本合同具有同等的法律效力,补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。 十七、合同保存 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇12地址: 委托代表人: 电话: 开户银行: 地址: 委托代表人: 电话: 开户银行: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,甲乙双方协商签订如下合同: 1 、甲方同意从乙方购买,乙方同意出售附件所列闭路电视监控系统设备。 2 、产地:详见附件。 3 、质量标准: ⑴ 按原厂质量标准,即以说明书为准。 ⑵ 其他: 4 、技术标准: 乙方提供的设备为原厂行货,符合原厂行货的技术标准。 5 、其他要求: 第二条合同价款及支付方式: 1 、本合同所列各项目的总价款为人民币: ¥ 2 、支付方式: ⑴ 双方约定按以下第 种方式支付: ① 甲方在货到并安装验收合格后 个 工作日内一次性支付所有款项。 ② 第一期付款:合同签订后 个 工作日内支付合同总价款的 % 。 第二期付款:货到验收合格后 个 工作日内支付合同总价款的 % 。 第三期付款: 。 ③ 其他: ⑵ 付款信息 乙方单位名称:惠州市科康科技有限公司 开户银行: 帐 号: 乙方负责开具相关发票。 第三条交货时间、地点和包装: 1 、交货时间:按以下第 种方式确定交货时间 ⑴ 自合同签订之日起 日内。 ⑵ 于 年 月 日内。 ⑶ 其他方式: 以甲方指定人员签收确认日期为准 2 、交货地点:乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货。 甲方指定地点: 接货人: 电话 : 3 、乙方负责包装货物,包装标准: 原厂包装标准并适于运输需要; 其他: 由于包装不良所发生的损失,由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失,乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。 4 、设备的运输费、包装费由乙方负责。 第四条设备的安装与验收: 1 、甲方在全部设备签收后 个 工作日内验收完毕。甲方在验收中,如果发现产品不合规定,应在 天内向乙方提出书面异议;乙方在接到书面异议后,应在 个 工作日内负责处理。 2 、甲乙双方应于到货后在双方有关人员监督下对设备进行验收。如果 5 个工作日内因甲方原因没有验收,则视为该批设备验收合格。 3 、甲方在开箱清点时,如发现外包装完好无损,但箱内设备发现短缺,损坏或不符合合同规定,乙方应及时补足,由此引起的费用由乙方承担。 4 、验收标准: 按原厂质量标准,即以说明书为准。 5 、乙方负责进行设备的安装、调试。 6 、其他: 第五条保修服务与培训: 1 、乙方保证提供给甲方的设备为全新、无损坏的设备,符合本合同、要求适合合同目的的设备。 2 、乙方对销售给甲方的设备在送货之日起 个 月内,负责提供设备的发货、安装、调试和维护等方面的支持和服务工作,并提供从验收通过之日起 的设备免费上门保修服务,到场的时间在 小时内(从接听用户报障电话 起)。在保修期间若因质量问题造成产品损坏,乙方负责免费更换。 3 、保修期满后,双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。 4 、乙方向甲方提供的技术支持热线: 5 、培训条款: 6 、其他: 第六条违约责任: 1 、合同生效后,乙方保证在 日内按合同交货地点交货。逾期一天,乙方按未提供产品总价值的 % 交纳违约金,违约金最高不超过合同总金额的 20% 。违约期计算时应扣除因不可抗力导致的延误时间。 2 、乙方所叫产品不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或更换的,按不能交货处理。 3 、乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。 4 、如因乙方安装不善或不能提供合同规定的维护和保养服务而造成的一切损失或设备质量事故,由乙方承担责任。 5 、如甲方未按合同规定时间准时支付货款,应自款项的最后支付日的七天后的次日起,没日向乙方偿付逾期付款部分总值的 % 的利息作为违约金,违约金最高不超过合同金额的 20% 。 6 、按本合同应支付的违约金、赔偿金,保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,一次性付清,否则按逾期付款处理。 第七条不可抗力: 1 、合同签订后,签约双方任何一方,由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时,可延长履行合同的期限;这一期限相当于事故所影响的时间,并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。 2 、受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面形式(传真或电报等)通知对方,并在十天内将有关部门出具的证明文件寄交或传达另一方审阅确认。 3 、当不可抗力事故停止或消除后,受事故影响的一方应尽快以书面形式(传真或电报等)通知另一方,如不可抗力事故影响连续 20 天以上,双方应通过友好协商解决本合同的履行问题,并尽快达成协议。 第八条争议的解决: 1 、履行合同过程中发生争议,双方应本着友好协商的态度解决,协商不能解决的,可向甲方所在地人民法院起诉。 第九条其他: 1 、本合同所涉及的各款项均以 方式结算,本合同所涉及付款日期均以 日期为准。 2 、对本合同条款的任何变更、修改或增减,须经双方授权代表签署书面文件,成为本合同的组成部分,并具有同等法律效力。 3 、本合同所有的日期,除已有明确规定外,凡直接送达的,以收件人签收日期为准;邮件送达的,以邮局邮戳日期为准。 4 、本合同自双方授权代表签字之日起生效,除服务条款外有效期至合同执行完毕。 5 、本合同共有附件 1 份及相关资料,为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等效力。 6 、本合同一式四份,甲方二份,乙方二份。 甲方(签章): 乙方(签章): 地址: 地址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇13甲方:_________________乙方:_________________ 根据中华人民共和国民法典和有关法规,甲乙双方就试用技术有限公司产品,经友好协商达成共识,并签订本协议。 1、试用产品清单及价格:_________________ 2、交货时间及方式:甲方于______年______月______日送货到乙方工厂所在地。 3、试用期限:乙方收到产品之日起计算,试用时间为______天,即______年______月______日——______年______月______日。 4、备注:乙方试用过程中不得损坏样品或打开拆卸;若乙方在试用过程中人为原因造成产品的破损,配件不全等,以及因外界不可抗因素所造成的产品或其零部件损坏,乙方按第一条中的价格全额购买该样品。若产品本身出现质量问题则与乙方无关。 5、本样品在乙方确认购买前的所有权属于甲方,乙方无处置权。 6、试用期后,若乙方不接受该产品,甲方在确认样品无损坏后,自行收回该样品,合同亦终止。 7、本协议一式两份,双方各执一份,双方盖章签字后生效;协议执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。 甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章) 代表:_________________代表:_________________ 日期:_________________日期:_________________ 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇14甲方:____________________________ 乙方:____________________________ 经甲、乙双方协商同意,甲方供乙方_________台,型号:_________。主要功能:______,各项技术指标以合同内容为准。 一、甲方应按所签合同内容,如实提供_________ 给乙方_________台,并根据乙方要求提供所需的___;____等。 二、价格:_________元/台,共计_________元。 三、乙方应按甲方提供的使用说明书,合理操作使用,不要自行改造或不合理操作。 四、提货方式:甲方负责办理托运和托运费。 五、结算方式:先付款后提货。 六、如乙方验收_____不付合____要求,甲方应按民法典通则执行退款,如发生纠纷应通过当地法院判决处理。 七、本合同一式两份(下载、复印有效),签字付款后生效。 甲方:_________________________ 合同签定人:___________________ 电话:_________________________ 合同签定时间:_________________ 联系地址:_____________________ 咨询电话:_____________________ 传真电话:_____________________ _______年_______月_______日 乙方:_________________________ 合同签定人:___________________ 电话:_________________________ 合同签定时间:_________________ 联系地址:_____________________ 传真电话:_____________________ _______年_______月_______日 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇15甲方(盖章): 乙方(盖章): 第一章合同说明 1.1本合同包括两部分:普通条款和附件。如有同条款之间有冲突,则普通条款效力大于附件;附件效力大于附件中提及的文件(国家规定的强制性标准文件除外)。 1.2甲乙双方之间任何与本合同有关的信函、电子邮件、电话,均使用且只能使用下列地址、传真号码、电话号码、电子邮件地址名。 1.3甲乙双方之间有关合同的财务往来及结算,应通过下列甲方与乙方共同确认的银行及账号。本合同存续期间,一方若遇结算银行及账号变化,应在变化之日起两日内书面告知另一方。 1.3本合同附件为合同不可分割的部分,本合同附件内容包括: 第二章合同标的 2.1甲方同意向乙方购买,乙方同意向甲方出售除尘脱硫设备及配套设备。 2.2乙方对所购设备进行安装、调测,并对原有烟筒进行拆除。 2.3乙方保证其向甲方提供本合同设备和服务项目的行为是合法的,如有第三方对本合同转让提出异议,因此造成的一切经济损失等不良后果由乙方承担。 第三章合同价款 3.1合同设备总成交价款 3.2价格说明: (1)币种:人民币 (2)价格为到货价: a.包括运至甲方指定地点的运输费、运输保险费及卸货费安装费用等。 b.包括提供技术文件、技术服务及出厂检验及随机抽样检验所需费用等。 第四章结算和支付 4.1本合同双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。 4.2第一次付款时间:设备安装调试验收合格后20天内支付合同总金额的95%;第二次付款时间:设备运行正常后,壹个采暖期后支付合同总金额的5%。 4.3甲方在支付卖方到货款前,乙方须根据甲方要求向甲方提供合同的全额正式发票。 第五章合同设备(货物)的交付及工期 5.1交货时间:合同生效后,8日内安装、调测完毕。 5.2交货前,甲方组织相关人员进行厂验。 5.3乙方提供的合同货物抵达交货地点后。由甲方及时组织合同各方共同按装箱清单进行开箱清点。并签署送货单。 5.5甲方应事先为乙方提供适合设备存放和保管的地点。 5.6到货时,如设备短缺或损伤,应由双方检验人员共同签署《货损货差证明》,乙方应根据该货损货差证明负责补足或更换,相关费用由乙方承担。 5.7若货物损伤严重,甲方可全部拒收。 第六章包装和标识 6.1所有合同设备应进行坚固包装使其适于长途空运、内陆运输及反复装卸和操作。卖方应根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水、潮湿、震荡、撞击和其他的损坏,以使其在正常装卸和操作条件下货物能够安全无损地抵达安装现场。如果因为卖方在发货前未采取适当的包装和/或不充分的保护措施而造成货物的损坏或丢失,卖方负责更换、补充受损或丢失的设备。 6.2卖方应在每件包装箱相对的两个侧面上,印刷以下标记: 6.3乙方应按设备安装地点分项目包装并标识清楚,装箱单要求一式二份,箱内、箱外(体)各一份。(箱外装箱明细可用塑料制品密封固定在箱体上)。 第七章质量标准 7.1乙方提供给买方的合同设备应为全新的,应通过测试和检验,并提供完整质量合格证书。卖方保证提供的设备和服务,其质量、性能、数量均符合合同及其附件的规定,乙方保证合同设备不存在设计或技术瑕疵。 7.2乙方保证向甲方所提供的各种技术资料是清晰的、完整的、正确的,向甲方提供的设备是合法的。若第三者对上述资料的提供、处分、转让权提出异议,则由乙方承担相应的责任及因此造成买方的一切损失。 第八章安装、调测及验收 8.1安装准备 由于甲方原因致使工程无法进行时,乙方应及时书面告知买方要求改进,若甲方无法改进,则延误工程责任由甲方承担。 8.2安装、调测 由乙方负责安装、调测,安装、调测完成后由甲方组织相关人员进行验收。 8.3乙方要运输安装调测过程中发生的一切伤、残、死亡等事故由乙方全部负责。 第九章免费保修 9.1乙方对设备的免费保修期为设备终验通过之日起2个采暖期。保修期内,有质量问题,乙方负责维修。 9.2保修期间,被更换或修复的设备部分在原保修期结束后相应延长3个月免费保修期。 9.3在保修期内,设备出现故障或缺陷,甲方应及时将出现的故障和缺陷通知卖方,对甲方的通知,乙方应在4小时内明确答复并开始组织修理。如属非甲方原因,乙方应负责免费更换或维修缺陷设备与材料,缺陷设备的更换或维修不应影响系统的正常运行,并应在1周内完成。特殊紧急情况下,乙方应在双方商定的时间期限内完成。若发生影响合同设备正常运行的紧急故障,乙方应在接到甲方通知后立即派遣技术人员到现场帮助解决问题。 9.4保修期届满后,乙方应保证继续为甲方提供维护保障服务。双方执行维护保障协议。 9.5若乙方对甲方的通知要求有异议,应在收到买方通知后三日内作出书面答复,如果在上述时间内没有答复,则视为乙方认同。 第十章不可抗力 11.1如果合同任一方因战争,火灾,洪水,台风,地震等其他不可抗力原因,影响了合同履行,则可根据受影响的程度顺延合同履行期限,这一期限应相当于事故所影响的时间,并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。但若一方违约行为导致不可抗力事件影响到合同的履行,违约方不得以此后发生不可抗力为由免除其违约的责任。 11.2受不可抗力影响的一方应在事件发生后,尽快通知对方,并在十日内将有关政府部门或公证部门出具的证明文件交另一方。不可抗力事件结束后也应在十日内尽快通知对方,并随后用挂号信加以确认。 12.3如果不可抗力事件影响合同履行超过180天,严重影响了一方的合同预期利益,一方可向对方提出变更或解除合同要求,双方就合同内容另行商议。 第十一章争议解决 13.当事人之间发生签订或履行合同相关争议,首先应友好协商解决,如通过协商对原合同进行变更或补充,应签订正式合同书;如协商无法解决需提交诉讼,应选择起诉方所在地人民法院管辖。 第十二章合同的生效 14.1本合同经双方代表签字并加盖单位合同章后生效。 14.2本合同一式肆份,买方两份,卖方两份。 14.3本合同签订之后,凡需对本合同重要条款进行修改,应经双方协商以书面补充协议方式明确。 甲方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇16甲方:_____________ 乙方:_____________ 甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商,达成协议如下:____ 一、甲方从乙方购买如下设备品名规格质保数量单价总价 二、甲方付乙方货款计小写:____¥_______,大写:__________________________元整。 三、付款方式:____经甲方验收合格后,甲方即付乙方合同全款金额。 四、交货时间:____合同签定之日起_______天内交货,交货地点:_________ 五、售后服务条款 1、乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。 2、乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护,在超出保修范围时提供维修方案。 六、违约条款货物如发现设备故障应按保修条例执行(包换、包修),如乙方不履行合同给甲方照成损失,乙方应按照合同金额的_______%,以天计算支付违约金。 七、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。 八、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。 甲方:__________________签字:__________________盖章:__________________时间:__________________地点:__________________ 乙方:__________________签字:__________________盖章:__________________时间:__________________地点:_________ 甲方(需方):_____________ 乙方(供方):_____________ 甲、乙双方关于厨房设备采购及安装调试项目经协商一致,达成厨房设备购销合同。 一、厨房设备名称(详见销货清单) 二、厨房设备总价:____¥________元(大写人民币_______________________元整) 三、厨房设备质量要求:____ 1、厨房设备产品具体名称、型号、数量(详见销货清单) 2、乙方提供的厨房设备(包括零部件)并负责安装。如工程进度发展变化或自然灾害,必须双方以书面形式达成一致。 3、乙方对所供的厨房设备提供一年半的免费保修期,(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题,由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费,不加收人工费)。 四、交货数量:_________ 五、交货时间、地点、方式:____ 合同签定交付预付款之日起,乙方将在3日内将所提供货物在甲方指定地点交货,并对厨房设备负责安装,调试工作,所供产品运输及安装费用由乙方负责。 六、安装、调试及验收:____ 1、本合同中厨房设施开始安装时,乙方应根据甲方的进度安排派有经验的技术人员来现场安装,并服从甲方的现场管理,遵守甲方各项规章制度。在施工期间,所发生的一切安全责任事故由乙方负责,与甲方无关。 2、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。乙方安装、调试完毕后,应立即书面通知甲方对厨房设备进行验收,甲方应在收到乙方书面通知两个工作日内进行验收。设备未经验收,甲方不得使用乙方设备,否则视为自动验收合格。 3、厨房设备进行验收,应按照明细上的名称、型号、数量验收。 4、乙方对设备保修一年半(使用不当或损坏除外),保修期以验收期起,并长期提供有关设备的配件和维修服务,以及设备保养技术咨询服务。 七、货款付款方式:____ 1、本合同以人民币进行现金结算。 2、付款方式:____合同签订后即付总货款的30%;部分厨房设备送到甲方场地后即付总货款的30%款;厨房设备安装调试以后即付总货款的30%;验收合格两个星期后即付总货款的10%; 八、违约责任:____ 1、乙方所交的厨房设备名称、型号、数量不符合销货清单内容,乙方将承担一切责任。(除非场地限制要跟甲方书面形式达成一致。) 2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款,否则出现后果由甲方负责。 九、在合同履行过程中出现争议问题,由甲乙双方协商解决,协商不成,将向深圳市人民法院提起诉讼。 十、本合同一式叁份,甲方执两份,乙方执一份,签字盖章之日起生效。 甲方(公章):_____________乙方(公章):_____________ 法定代表人(签字):_____________法定代表人(签字):_____________ _________年____月____日_________年____月____日 甲方:_____________ 乙方:_____________ 一、甲乙双方约定,甲方一次性向乙方采购以下电脑设备:____ 二、付款方式:____ 货物验收合格,设备安装、调试运转正常,乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后,甲方向乙方支付合同总价100%货款。甲乙双方________年_______月_______日签订电脑,约定3月2日安装电脑,甲方在1个月内付清所有款项,必须在4月1日前付清所有款项。所有款项打入乙方法人账户:____ 户名:_____________。 开户行:_____________。 账号:_____________。 三、交货、包装与验收 1、交货地点:____按甲方指定的地点。 2、交货时间:_____________年_________月_________日 3、乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等,以书面形式通知甲方。 4、设备包装应符合国家标准,以保证设备在运输过程中不受损伤,由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失,由乙方负责。 5、设备由乙方负责送到施工现场,由乙方负责运输、卸车。 6、设备到达现场,甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后,由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场对货物进行清点验收,并签字确认。若发现货物与装箱单不符,乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达,甲方有权开箱检验,并对缺件,损坏做出记录,乙方应认可并负责解决。 7、乙方负责设备安装及调试,直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收,乙方应退货,退还甲方所有金额。 8、乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。 四、产品质量保证与售后服务 1、乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验,材料及零部件均为全新未用过的,且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验,符合国家相关标准才能出厂。 2、乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括:____基本原理,操作使用和维修保养。 3、设备投入正常运行后,乙方应定期回访使用方。 4、乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等,并进行其他售后服务工作。 五、责任与义务 在设备安装调试时,如乙方提出,甲方应为乙方人员的饮食提供方便,其费用由乙方自理。 六、合同的解除和变更 1、当合同一方要求变更或解除合同时,在新协议未达成前,原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方,对方在接到通知15日内给与答复,逾期未答复则视为已同意。 2、如乙方要求变更或解除合同,所造成的损失由乙方负责。 甲方(公章):_____________ 乙方(公章):_____________ 法定代表人(签字):_____________ _________年____月____日 甲方:__________________________广告有限公司 乙方:__________________________有限公司 地址:__________________________ 地址:__________________________ 邮编:______________ 邮编:____________________ 电话:______________ 电话:______________ ______ 传真:______________ 传真:______________ ______ 甲方因公司业务需要,新添置笔记本电脑、台式电脑及打印办公设备,经与乙双方协商,本着互惠互利的原则,根据《中华人民共和国民法典》,自愿达成以下采购合作条款:______________ 一、采购概况 1、采购名称:_______________________ 2、送货地点:_______________________ 3、送货方式:______________由乙方承担此次采购产生的所有运输费用,乙方必须将设备如期送达甲方指定地点。 二、采购内容 乙方为甲方提供笔记本电脑、台式机电脑及打印办公设备。 三、采购明细 现将具体设备名称、品牌型号,参数数量、交易金额如下:____ 四、供货期限 供货期限为合同签订后三个工作日内,乙方必须为甲方送达此次采购的所有设备。 五、质量要求 乙方向甲方提供的产品均为正品行货,其中笔记本电脑均带有原装包鼠。 六、售后服务 乙方提供的产品为全国联保一年。保修期过后经双方协商可签订有偿续保服务。 七、付款方式 甲方向乙方共计应支付人民币:______________人民币:_____________________元整(¥ _________元整),付款方式为:______________转帐支付。供货之日起三个工作日内,甲方须向乙方支付全部总金额的货款(即RMB¥_________元整)。在甲方支付全部金额起,乙方需在三个工作日内向甲方出具相等额的正规发票。 八、双方责任 1、甲方:______________ 甲方须遵照合同按期付款给乙方。甲方如需临时变更本采购的相关内容或部分细节,需提前3天以书面形式通知乙方并征得乙方同意。 2、乙方:______________ 乙方须向甲方提供详细的采购报价。乙方有责任遵照合同按期按量交货给甲方,并保证设备原装正品。乙方必须严守商业道德,做好保密工作,未经甲方同意,一切甲方资料均不得外传。 十、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议:______________ 1、若甲方因单方面原因延期向乙方支付款项,每逾期1天需向乙方支付本合同总金额的千份之五作为滞纳金,以此类推;若甲方因单方面原因延期向甲方支付款项10天以上,乙方有权即时解除合同,并依据法律程序向甲方追讨欠款及上述标准的滞纳金; 2、乙方须在双方约定之时间内完成甲方委托的此次采购,如遇不可避免的时间耽误,乙方须提前1天向甲方说明。如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。 3、合同签约地:______________ 4、如甲方或乙方违约而没有按合同规定执行的,甲乙双方可向本合同原签订地广东省广州市有管辖权的法院提请诉讼。 5、其它未尽事宜由双方协商解决。 6、合同一式贰份,甲乙双方签字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。 甲方单位名称:______________(盖公章) 乙方单位名称:______________(盖公章) 签约代表:______________ 签约代表:______________ 签署日期:______________ 签署日期:______________ 出卖人(甲方):_____________ 买受人(乙方):_____________ 甲乙双方本着诚实信用的原则,平等互利,经公平协商签订如下买卖合同,以兹遵守。 第一条标的物 1.产品名称:_____________商标:_____________ 规格/型号:_____________原产地:_____________ 生产厂家:_____________ 2.交易数量:_____________ 3.单价:_____________总价款:_____________ 4.质量 (1)整体质量、性能应当达到的标准,采用以下第_________项:____ a.按照国家强制标准或者指导标准:_____________执行 b.按照国际通用标准:_____________ 执行 c.按照行业标准:_____________ 执行 d.按照封存的样品标准执行 e.协商约定质量达到以下水平:_____________ (2)以下部件的质量、性能标准或参数为 部件a:_____________质量标准或参数:_____________ 部件b:_____________质量标准或参数:_____________ 5.产品整体作业的性能应当达到以下水平:____ 以下部件作业应当达到以下水平:____ 部件a:_____________作业水平:_____________ 部件b:_____________作业水平:_____________ 6.产品的整体技术性能标准为:____ 以下部件采用以下技术:____ 部件a:_____________ 采用技术:_____________ 部件b:_____________ 采用技术:_____________ 7.产品功能 8.安全性能 对环境的影响:_____________ 对操作人的影响:_____________ 数据安全:_____________ 安全标识:_____________ 甲方为乙方提供详细技术资料,产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。 9.包装方式 防潮要求:_____________ 防晒要求:_____________ 抗震要求:_____________ 防灰尘要求:_____________ 外包装标识要要求:_____________ 审美要求:_____________ 第二条运输 运输办理方:_____________ 运输费用负担方:_____________ 运输方式:_____________ 始发地点:_____________ 到获地点:_____________ 承运人:_____________ 第三条交付 双方按照以下第_________种方式完成交付 (1)甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证,甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。 (2)乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。 (3)乙方自己提货,提货装车(船)完成则交付完成。 (4)除以上方式外的.其他方式,约定为:_____________。 甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。 第四条风险转移 货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担,交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。 第五条所有权的转移 所有权的转移遵照以下第_________项执行 (1)货物交付后所有权即转移至乙方 (2)货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权,具体执行办法另行协商 第六条检验 自货物交付后的_________日内完成检验,若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出,并且妥善保管质量瑕疵货物,等待协商处理。 检验人:_____________ 检验技术手段:_____________ 检验方法:_____________ 检验合格的标准:_____________ 第七条产品不合要求的补救措施 经检验,若产品质量合格率为_________ %以上则甲方对不合格产品可以采取以下补救措施:____要求退货、要求修理、要求更换,费用由_________方负担。 经检验,若产品质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格部分的解除权,乙方仅解除不合格部分的,合同其余部分有效。 第八条货款支付 支付方式:_____________(可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式) 支付条件:_____________(可以约定付款的条件以防范风险) 支付时间或者期限:_____________ 支付地点:_____________ 第九条担保 乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。 第十条售后服务 甲方负责对产品的安装、调试、技术培训,费用由 _________ 方负担,这些工作应于_________ 年_________月_________日前完成。 产品正式投入使用后的_________内(时间)维修由_________方负责,费用由_________方负担。工具、配件的供应由_________方提供,费用由_________负担。 产品的升级事项约定为:____ 第十一条知识产权约定 第十二条违约责任 甲方履行不能应当承担的责任:_____________ 甲方迟延交货应当承担的责任:_____________ 甲方履行瑕疵应当承担的责任:_____________ 其他违约责任:____ 乙方履行不能承担的责任:_____________ 乙方迟延受领应当承担的责任:_____________ 乙方瑕疵履行应当承担的责任:_____________ 乙方迟延交付货款应当承担的责任:_____________ 其他违约责任:____ 第十三条免责条款 当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任:____ 情形a:_____________免除责任:_____________ 情形b:_____________免除责任:_____________ 当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任:____ 情形a:_____________ 免除责任:_____________ 情形b:_____________ 免除责任:_____________ 第十四条 本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人,否则对方可以直接解除合同。 第十五条 本合同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。 第十六条保险 由_________方于_________前对标的物向_________保险公司办理_________保险,保险费由_________方负担。 第十七条 依据法律规定本合同经_________审查批准后生效,由_________方于_________年_________月_________日前向_________提出申请,批准之日即生效。 依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第_________种方式:____ (1)抵押人和甲方签字盖章则生效。 (2)本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承担。 (3)本合同自_________年_________月_________日生效。 (4)本合同自_________(附某一种或者多种条件)成就时生效。 本合同一式_________份,当事人各方各执一份,经公证的公证机关执一份,各分均具有相同的法律效力。 第十八条单据 甲方应于_________提交以下单据:____ (1)提货单 (2)发票(vat) (2)使用说明书 (4)保修单/三包服务凭单 (5)其他单据 乙方应于_________提交以下单据:____ (1)汇票本票支票信用证转帐凭单 (2)_________ 第十九条保护商业秘密约定 第二十条 若因本合同发生争议经协商不成,选择以下第_________种方式解决。 1.向_________仲裁委员会申请仲裁 2.向_________人民法院起诉 第二十一条 本合同签订地点是:_____________ 甲方(公章或者私章、手印):_____________乙方(公章或者私章、手印):_____________ 住所:_____________住所:_____________ 开户行:_____________开户行:_____________ 开户行帐号:_____________开户行帐号:_____________ 法定代表人(公章或者私章、手印):_____________法定代表人(公章或者私章、手印):_____________ 联系电话:_____________联系电话:_____________ 授权代理人:_____________授权代理人:_____________ 身份证号码:_____________身份证号码:_____________ 签约时间(以最后签字盖章的为准):_____________ 甲方:____ 乙方:____ 地址:____ 地址:____ 邮编:____ 邮编:____ 电话:____ 电话:___ 传真:____ 传真:___ 甲方因公司业务需要,新添置笔记本电脑、台式电脑及打印办公设备,经与乙双方协商,本着互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》,自愿达成以下采购合作条款:____ 一、 采购概况 1、 采购名称:____ 电脑及办公设备采购 2、 送货地点:____ 甲方指定 3、 送货方式:____由乙方承担此次采购产生的所有运输费用,乙方必须将设备如期送达甲方指定地点。 二、 采购内容 乙方为甲方提供笔记本电脑、台式机电脑及打印办公设备。 三、采购明细 现将具体设备名称、品牌型号,参数数量、交易金额如下:____ 略 四、 供货期限 供货期限为合同签订后三个工作日内,乙方必须为甲方送达此次采购的所有设备。 五、质量要求 乙方向甲方提供的产品均为正品行货,其中笔记本电脑均带有原装包鼠。 七、售后服务 乙方提供的产品为全国联保一年。保修期过后经双方协商可签订有偿续保服务。 八、 付款方式 甲方向乙方共计应支付人民币:____人民币:____陆萬陆仟陆佰元整(¥ 66,600元整),付款方式为:____转帐支付。供货之日起三个工作日内,甲方须向乙方支付全部总金额的货款(即rmb¥66,600元整)。在甲方支付全部金额起,乙方需在三个工作日内向甲方出具相等额的正规发票。 九、双方责任 1. 甲方:____ 甲方须遵照合同按期付款给乙方。甲方如需临时变更本采购的相关内容或部分细节,需提前3天以书面形式通知乙方并征得乙方同意。 2. 乙方:____ 乙方须向甲方提供详细的采购报价。乙方有责任遵照合同按期按量交货给甲方,并保证设备原装正品。乙方必须严守商业道德,做好保密工作,未经甲方同意,一切甲方资料均不得外传。 十、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议:____ 1. 若甲方因单方面原因延期向乙方支付款项,每逾期 1 天需向乙方支付本合同总金额的千份之五 作为滞纳金,以此类推;若甲方因单方面原因延期向甲方支付款项 10 天以上,乙 方有权即时解除合同,并依据法律程序向甲方追讨欠款及上述标准的滞纳金; 2. 乙方须在双方约定之时间内完成甲方委托的此次采购,如遇不可避免的时间耽误,乙方须提前1天向甲方说明。如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。 3. 合同签约地:____ 广州 4. 如甲方或乙方违约而没有按合同规定执行的,甲乙双方可向本合同原签订地广东省XX市有管辖权的法院提请诉讼。 5. 其它未尽事宜由双方协商解决。 6. 合同一式贰份,甲乙双方签字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。 甲方单位名称:____ 乙方单位名称:____ (盖公章) (盖公章) 签约代表:____ 签约代表:____ 签署日期:____ 签署日期:____ 供方(甲方):____________ 需方(乙方):____________ 依照《中华人民共和国合同法》等有关法律,法规和当地有关条列规定,经供需双方平等友好协商,确定供方为需方设备供应商,并达成如下协议:____ 一、本合同总价款为人民币:____ 肆万叁仟玖佰叁拾伍元整(小写¥:____________元),该款项包括本合同所含的产品货款、运输费用,该款项为需方应付给供方的全部费用。 二、时间:____ ___年____月____日 三、技术要求:____ 产品质量按原厂正品标准。 四、供方的责任:____ 供方负责所供产品为原厂正品;以及符合需方的要求;供方保证所供产品均为未经使用过的全新产品,其质量、规格、型号、技术指标、参数、功能、质量标准、性能与本合同中所描述一致。 五、需方的责任:____ 人民币:____(小写¥:____________¥:____________元)。 六、保修及维修:____ 1:____乙方对合同中设备具体保修条款依据设备中设备厂商提供的保修条款为准,并按厂商承诺标准执行。 2:____台式机及笔记本质保三年。打印机质保一年。 3:____人为因素、自然因素造成的硬件烧坏不在质保范围之内。 4:____三年质保为三年免费质保; 5:____保换期内应更换新品;更换新品不得低于原产品性能。 6:____供方对所售电脑整机产品提供软件六个月,硬件一年上门服务。 7:____超过质保期的产品,乙方有权利和甲方协调解决。 七、解决合同纠纷方式:____ 因本合同履行而发生的纠纷,由双方协商解决,协商不成的,任何壹方均可向供方所在地人民法院提起诉讼。 八、交货时间、地点:____ 交货时间供方收到甲方所支付定金之日起七日内供方将货物送至需方指定地点。 九、付款方式:____ 合同签订生效后,需方支付给供方货物定金壹万元(¥________)供方根据交货时间按供货清单供货,供方在货物送至需方所在地。需方接收全部货物后一个月付清合同余款叁万叁仟玖佰叁拾伍元整(¥________)。无论任何付款方式,供方没有收到全部货款的情况下,货物的所有权仍归供方所有。 十、供方违约责任:____ 供方如不按期交货,每天支付合同总额的5‰缴付罚款,罚款总值不超过合同总金额1%若超过交货期五天仍未交货者,需方有权终止合同,收回违约金。需方应按本合同规定的方式支付本合同总价款为肆万叁仟玖佰叁拾伍元整 十一、需方违约责任:____ 1、需方如未按本合同的规定支付款项,应向供方支付违约金,每天支付合同总额的1‰缴付罚款,罚款总值不超过合同总金额1% 2、由于此批货物是供方专为需方而准备的,由于需方的原因中途退货,应向供方偿付退货部分货款5%的违约金。 十二、不可抗力:____ 供、需双方中的任何一方不可抗力如:____地震、水灾、台风、战争和其它双方都认为的不可抗力原因而无法按期履行合同,则合同执行的时间由于上述事件的发生作相应延期。 十三、合同的生效:____ 本合同经供、需双方单位法定代表人或委托代表人签章后即行生效,合同壹式两份,双方各执壹份,具同等法律效力,为便于运作,可采用传真方式签定合同,故签章后的合同传真件被认为与原合同具有同等法律效力。 十四、其他:____ 需方向用户销售本合同产品后,供方除本合同的约定承担保修责任外,所有因本产品发生的经济纠纷,除因设备本身质量问题引起的均与供方无关,应由需方与用户自行解决,供方一概不承担法律责任。 供方委托代表:____________ 签订日期:________年____月____日 需方委托代表:____________ (签名)签订日期:_______年____月____日 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇17电梯设备订货安装调试 合 同 书 项目名称: 日 期: 20xx年09月05日 电梯设备采购及安装合同 合同号: 甲方(采 购人): 公司签定地点:乙方(供应商):电梯有限公司 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方协商一致,签订本合同并遵照执行: 一、设备型号、数量及价格 电梯安装服务有限公司 二、 设备价付款方式及收款帐户 2.1 在本合同签订之日起5个工作日内,甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%(第一期 款),计人民币(大写): 作为合同定金,直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行,则定金抵作本合同的货款。 2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%(第二期款),计人民币 (大写):直接付至本合同乙方指定帐户,乙方收到该款后按期予以发货。 收款帐户:公司全称: 开户银行: 银行帐号: 安装价付款方式及收款帐户 2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%,即人民币(大写):整(¥ 直 接汇入本合同乙方指定帐户,乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划,否则安装工作另 行安排。 2.4在电(扶)梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内,甲方应将 安装合同总金额50%,即人民币(大写): 直接汇入本合同乙方指定帐户。 收款帐户: 公司全称: 电梯安装服务有限公司 开户银行:中国银行 账户: 982 2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户,甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方,否则视为甲方未履行付款义务。 三、 交货和收货 3.1 交货期: 按标书要求 3.2 交货方式: 运输及费用结算方式 运输方式:公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输,运费含在合同中。 接货地址: 甲方指定地点 联系人: 1 四、收货查验 4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数,查验缺损情况,并在运输单据上签署到货意 见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的,则以电(扶)梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。 4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验: 甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标 准验收(产品合格证书是认定原产地的最终依据),如发现缺损件,经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的,视为所交产品质量和数量符合合同规定。 五、产品质量保证 5.1 乙方电梯根据“GB/T-21739 20xx”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电(扶)梯设备规格型号向甲方提供全新的电(扶)梯设备。 六、电(扶)梯设备安装施工期限 6.1 本合同预计施工周期为 6.2 当电(扶)梯设备到达安装地点,甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况,具备安装 条件后,由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期(包括开工、完工日期),以便相互配合,如期完工。 七、电梯安装相关的工作责任和费用 7.1甲方责任和费用 7.1.1在开工前30天,书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。 7.1.2如电梯进场安装后,因甲方原因发生停工,则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的,有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室,以及工具室的照明电源。 7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的电梯井道,负责井道的土建工程,包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔,厅外报站钟孔的预留,机房至值班室对讲线路预埋;牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注,并通知乙方及时约定检查日期,检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应在双方约定好的时间内完成。 7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的机房、井道、底坑,提供各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线,清除施工现场积水和杂物。 7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁(应有清楚的承载标示),其承载力和位置应符合布置图的要求;并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制),在安装开工前,电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。 7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。 7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内,有电梯保管场地,该场地应设置在能确保电梯导轨(5米长)搬去侯梯厅通路的地方;提供安装期间工具间及仓储间。 7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。 7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。 7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的井道土建布置图制作,若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求(或购买材料制作,材料费和人工费由甲方负责),该整改费用由甲方负责。 7.1.13电梯井道为钢结构,甲方需提供验收所需的钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的,相关责任甲方负责。 7.2 乙方责任和费用 7.2.1 在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。 7.2.2 在设备到货后,会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。 7.2.3 在正常安装期间,负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。 7.2.5 遵守施工现场的有关规章制度。 7.2.6 参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工。 7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险,施工过程中的安全责任由乙方负责。 7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。 7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。 八、质量保证: 8.1保修期:乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。 8.2在免费保修期间,乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的电梯零部件和油脂(不包括照明灯具),因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用,乙方提供有偿的服务。 8.3如甲方违约,自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试,乙方将不承担任何质量和安全责任,以及免费保修的责任及费用。 8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂,为确保运行质量,电梯设备交付使用后,应由乙方进行维修保养,并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》,乙方将提供完善的有偿保养服务,并在保养期内提供优惠价格的配件。 九、价格调整 如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月,或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月,则乙方有权提出安装价格上调要求,并另行签署补充协议。 十、司法管辖 任何由本合同引起的争议和纠纷,应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。 十一、不可抗力 指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后,尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小,但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇18甲方(采购单位): 乙方(供应单位): 为加强物资设备采购供应中的廉政建设,规范、约束采供双方的行为,防止违法违纪和不廉洁问题的发生,维护双方合法利益,经双方同意在签订采购合同的同时签订本廉政协议。 一、甲方义务 1不向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。 2不得私自以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用,不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。 3不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动,不参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。 4不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。 5不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。 二、乙方义务 1不以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。 2不支付甲方及其工作人员私自以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用,报销应由甲方单位或个人承担的费用。 3不为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动,不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。 4不为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。 5不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。 三、违约责任 1甲乙双方中有不履行各自第1—2项义务,甲方人员有索贿、受贿行为,构成违纪的,要依据党纪政纪严肃处理;乙方主动提供的,乙方向甲方支付违约金2万元。 2甲乙双方均违反协议约定的各自第3—5项义务,经查证属实的,属甲方及其工作人员行为,根据情节轻重按有关规定追究其责任。 乙方违反的,乙方向甲方支付违约金1万元。 3乙方违反协议约定义务的,除按约定支付相应的违约金外,甲方有权终止采购合同直至取消乙方今后作为甲方采购单位的资格。 双方不履行上述各自义务,构成违法违纪的,由司法机关和有关执纪部门按管辖权依法依纪处理,所认定的事实和处理结果作为承担约定违约责任的依据。 四、违约责任追究 1双方应自觉履行本协议书并互相监督,一方不履行协议的,另一方有权利和义务进行举报。 乙方举报甲方违规违纪行为,甲方保证乙方不会在正常业务中受不公平待遇。 2由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的,双方单位承担上述约定的违约责任。 3双方在履行协议中发生争议,一方有权向对方的上级主管部门和执纪部门反映情况,并要求帮助解决争议。 4违约方应在有关部门对不履行本协议的行为做出处理或结论后30天内向对方支付违约金。 五、甲乙双方有其他违反廉政规定的行为,影响正确履行采购合同的,按国家的有关法令、法规和铁道部及上海铁路局的规章制度,对相关方予以责任追究。 六、本协议作为采购合同的组成部分,具有与采购合同同等的法律效力。 七、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。 八、本协议有效期限为采购合同签署之日起,至采购合同履行期满止。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表签字: 代表签字: 年 月 日 年 月 日 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇19甲方:_______________________乙方:_______________________(以下简称甲乙双方) 一、甲方从乙方购买如下设备品名规格质保数量单价总价。 二、甲方付乙方货款计小写:¥_______,大写:______________________元整。 三、付款方式:经甲方验收合格后,甲方即付乙方合同全款金额。 四、交货时间:合同签定之日起_______天内交货,交货地点:___________________。 五、售后服务条款 1.乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。 2.乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护,在超出保修范围时提供维修方案。 六、违约条款货物如发现设备故障应按保修条例执行(包换、包修),如乙方不履行合同给甲方照成损失,乙方应按照合同金额的_______%,以天计算支付违约金。 七、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。 八、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。 甲方:______________ 签字:______________ 盖章:______________ 时间:______________ 地点:______________ 乙方:______________ 签字:______________ 盖章:______________ 时间:______________ 地点:______________ 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇20出卖人: (乙方)合同编号: 买受人: (甲方)签订地点: 甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则,甲方将工业园10KV中心控制室设备 委托乙方加工定做,双方洽商后达成以下协议: 一、质量标准: 质量符合国家相关标准,甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。 二、出卖人对质量负责的条件及期限: 正常使用条件下,质保期为1年。 三、交(提)货地点和费用负担: 费用由出卖方负担,运输中出现的安全问题由乙方自行负责。 四、验收: 买方在验收及使用过程中,如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规 定的,有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实,则甲方可以退货,并可以解除合同,由此发生的所 有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 五、付款及结算方式、时间及地点: 合同签订后,甲方付合同款的20%作为预付款,出卖人将货送到买受人 指定现场后办理完出入库手续,买受人支付出卖人总价款的50,安装验收合格 后,买受方付至合同同总价款的95,余款5作为质保金,待保修期(两年)满后买受方支付出卖人。 六、本合同解除的条件:货、款两清。 七、违约责任: 1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定,应向甲方支付违约金。乙方应 按合同约定时间交付设备,设备每迟交一天,按中标总金额的1%支付违约金。延期超过7日,则甲方可以解除合同,由此发生的所有费用及延误工期造成的 一切损失由乙方承担。 2、乙方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,乙方除 应赔偿甲方经济损失外,还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 3、其他应承担的违约责任,以《中华人民共和国合同法》和其他法律、 法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。 八、合同争议的解决方式: 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不 成的,向法院提起诉讼。 九、本合同自签字盖章之日起生效。 甲方: 乙方: 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇211. 合同相对方的资格审查 资格审查也就是审查合同相对方的民事权利能力和民事行为能力。合同双方是否具有主体资格,直接影响着合同的效力。(合同法第九条:当事人订立合同,应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人依法可以委托代理人订立合同。因此应该对合同相对方企业的主体资格以及合同实际签订人的资格进行严格审查。) 对单位就是审查对方是否有从事相关经营的资格、资质、履约能力(注册资本审查)和信用等级等;对公民就是公民是否属于限制行为能力人、无行为能力人、是否对合同标的有处分权。 因此我方可要求对方提供相应的证明文件并在所提供的文件上签名盖章确保真实,文件包括:营业执照复印件、资质证明、授权委托书,详细记录其身份证号码、住址(地址)、电话等。如对方是单位的要特别注意对方签合同的工作人员是否有单位的授权,保存对方的授权委托书。在审查对方的营业执照时,应注意企业参加年检的情况,有的企业因连续两年不参加年检,已被工商部门吊销营业执照,与其签订的合同也将因为对方没有主体资格而失去效力。 在一般的商业实践中,合同相对方一般委托其子(分)公司或相关业务人员作为代理人进行合同签订。因此我方在签订合同时首先应该对相对方的主体资格进行确认。第一,确认合同签订方不能为相对方的业务部门,如:业务部、销售部等,应该由其上级的公司法人签订合同。第二,如果公司法人授权其分支机构签订合同,应当出示法人授权证明文件。也就是说先要了解对方是否具备法人或者代理人资格,有没有签订合同的权利,并对代理人的代理权限进行确认,否则该合同往往会因为缺乏主体合法资格而无效或者由于代理人超过代理权限或者无权代理而使合同成为效力待定合同。 备注:对代理人代为签订合同时,应向对方索取《授权委托书》。 2. 合同条款审核 1) 设备的规格、型号、功能与价格的匹配性 在合同应尽量明确所购买产品的规格、型号以及设备的功能模块,尽量避免使用过于模糊的产品质量标准,诸如“低压配电柜GGD”,在情况允许下尽量在采购合同后附上技术协议,在主合同中以下文字约定“低压配电柜GGD,详细的参数标准请参见附件”,以避免纠纷。 备注:在设备采购中,经常会出现对设备的随机备件约定不明确的现象,诸如“供方提供随机备件一套(含易损件及关键件),详见供方的产品说明书”,这种规定显然使我方对供方提供的备件缺乏清晰的了解,而处于被动。产品说明书是供方制定的,我方无法准备了解供方所提供备件的种类和数量。供方可能会出现通过抽调核心备件或减少相关备件降低成本,这样即使我方将价格谈得很低,但实际上供方仍可以通过对备件提供的安排而折回成本,而我方在使用过程中,如果相关部件损坏无法找到合适的替代部件,又会再次向供方购买相关部件。总之,对于随机备件的种类和数量的约定,尽量明确规定在技术协议中,防止供方通过抽调备件的手段来节约成本,损害我方利益。 2) 关于预付款与定金的约定 “定金条款”要慎用。大型设备采购合同中一般约定“预付款”条款,切忌与“定金”条款混淆。根据合同法第115条规定:“当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权担保。债务人履行债务后定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定债务的,应当双倍返还定金”,这就是合同中所谓的定金罚则。因此根据合同法的规定,如果在合同中约定了定金条款,则我方如违约,则我方无权要回定金。如对方违约,将双倍返还定金。关于预付款,法律上规定预付款为货款的一部分,即使我方违约,我方仍有权要回预付款,因为依据《合同法》第97条和《物权法》第39条的规定:“合同解除后,尚未履行的终止履行;已履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失”,我方有权要回预付款。 所谓定金是指签订合同的一方当事人,为证明合同的成立和保证合同的完全履行,在标的物价款或酬金的数额内(一般不超过20%,根据《担保法》第91条及《担保法解释》第121条的规定:“定金的金额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的百分之二十。当事人约定的定金数额超过主合同标的额百分之二十的,超过的部分,人民法院不予支持),预先给付对方当事人一定数额的货币。因此,即使双方签订合同时约定了定金条款,也不能高于货款的20%,否则我方有权要求将定金修改为“预付款”或者将定金金额修改为货款的20%。 另,关于定金条款的认定,只有在合同中以“定金”字样出现才会被认定为定金,否则将被认定为预付款。 3) 关于权利担保条款的约定 关于权利担保条款主要是指涉及到产品专利、实用新型、外观设计等知识产权的担保问题,其中主要是卖方提供的产品是否存在着侵犯他人知识产权的问题。根据《合同法》第150条和151条的规定:“出卖人就交付标的物,负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务,但法律另有规定的除外。买受人订立合同时知道或者应当知道第三人对买卖的标的物享有权利的,出卖人不承担本本法第一百五十条规定的义务”,也即卖方有义务保证任何第三人不得主张我方所买的产品或者货物侵犯第三人的知识产权,但我方事先知道或者应当知道的,对方将不再承担权利担保义务。因此当出现法律纠纷时,虽然我方可依据合同法第150条的规定向卖方主张权利担保,但是我方还是不可避免的介入了法律纠纷,产生了相应的诉讼成本和经济成本。因此,建议公司在签订涉及产品专利或实用新型等知识产品的采购协议中,要在合同中明确注明权利担保条款及如若发生第三方主张权利给我公司造成损失时的违约责任。另外,建议公司的相关采购人员或者采购调研组在调研时也要着重对涉及知识产权的产品是否具有独立的知识产权进行审查。 4) 关于质量条款、质保金的约定 质量条款是设备采购合同中的核心条款,直接关系到我公司购买的设备或产品能否满足企业的需求。在设备采购合同中的质量条款主要分为两个部分:第一部分为设备或产品的规格型号以及主合同后附的技术协议;第二部分为质量保证条款。设备或产品的技术指标部分,前面已经论述。下面,重点就设备采购合同中的质量条款及质保金方面进行阐述。 在合同签订过程中,应当着重对合同的质量条款进行审查,以避免合同标的物的质量存在瑕疵(质量不符合约定或法定标准)。为了防止质量瑕疵纠纷的发生,我们应当在合同中尽量明确产品的技术规格与指标,并在合同的质量条款中尽量明确、细化验收的标准,防止出现诸如“质量要求技术标准:按有关标准执行。”等模糊约定;对于大贵精设备,建议单独制定详细的“质量保证协议”(可与技术指标及参数等包含在技术协议中),以防止纠纷发生时,我方维权无事实依据。 在质量条款或质量保证协议中应该明确规定以下条款: A.质保期的约定:质保期的具体时间标准应与供方协商确定,并规定在合同中,一般来说设备的质量期为一年。在质保期条款中,质保期计算的起始期的确定也尤为重要。我方应要求在设备安装调试合格后的次日为质保期的计算的开始时间,而非设备或产品交付后。另外,在质保期内,买卖双方的权利与义务的约定也十分重要。一般来说,应强调供方在质保期必须保证设备质量,并且在质保期内向我方提供免费的设备维护与修理。对于合同约定的,由于我方原因造成的设备不能正常运转的设备维护需我方支付相应修理费用的条款,我方也应尽量争取优惠或确定维修费用的标准,以防止供方维修时故意刁难或漫天要价。另外,对质保期结束后的维修,也应尽量在合同中明确,尽量争取免费维修,如若不能也应争取优惠(备注:当然解决上述问题的最好的办法,就是要求对方对设备适用和维护提供相关的培训,以使我公司具备相应的人才直接维修,减少供方维修的概率。) B.质保金的约定:在设备采购合同中应严格约定质保金,一般为合同标的额的10%,待设备的质保期结束后归还于供方。对此,在签订合同中,相关的工作人员要予以重点审查。另外,对于合同中约定质保金条款的,应同时对质保金归还的方式以及证明予以明确,以防止我公司虽然向对方归还了相应的违约金,可是由于给付的对象不是签订合同的主体或者相对人,而出现法律纠纷。例,若合同的主体为母公司,而子公司的法定代表人作为授权代表代表母公司与我公司签订设备采购合同。在质保期结束后,我公司按照合同相对人(母公司)的授权代表的要求向子公司的账号打回质保金,而同时由于子公司资不抵债宣布破产,法律对子公司的资产进行清算时,将我公司打回的质保金作为资产的一部分,而合同相对人(母公司)显然在这个过程中存在着经济损失,(因为根据《公司法》的规定,母、子公司分别为独立的法人,母公司只是子公司的股东,股东对其所投资创立的公司承担有限责任,即仅以其投资额对外承担责任。而我公司归还的质保金显然属于我公司与母公司发生的债权债务,因此我公司向其子公司归还的质保金显然是归还对象错误,因此母公司有权要求我方承担继续归还质保金的法律义务,对此我方将承担法律风险。)因此,建议在规定质保金条款时,应同时明确质保金归还的方式、归还的对象及其账号等相关信息,以避免卷入不必要的法律纠纷或风险。 C.质量验收标准及方法的约定:首先,合同中应明确具体的验收的时间、标准。验收是合同履行中的重要部分,因为只要验收完成后,即意味着卖方已经完成合同的交付义务(注:除非合同中明确规定,设备或产品安装调试成功后视为交付完成)。如果规定不完善,就可能产生争议。对于验收,我们不仅要对产品及配件数量进行清点验收,而且应着重对货物的质量进行验收,诸如产品名称、品种、规格等技术规格,包装是否有破损等等都要进行严格检验,因此,需要在合同中对验收标准、验收方法进行明确,以防止不必要的纠纷。验收期限、验收地点也同样应该明确,但期限和地点条款对于卖方更加重要,如果卖方不在合同中明确,我方可以不主动提出约束我方的验收期限和时间。在验收过程中,应当着重对隐蔽性缺陷的风险的防范,因此在签定合同时应当着重对诸如“对货物质量的异议应于收到货物起10天内向卖方提出,否则视为质量验收合格”的条款进行严格审查。因为根据此约定货物验收完成后,所有的风险将转移到买方,而有些货物又是在使用过程中才发现存在缺陷,此时我方再以违约提起诉讼,要求对方承担赔偿责任,就非常的被动,胜算的把握也很小。因此在签定合同时,建议约定“买方对货物的现场验收仅为感观验收(或非理化验收),若货物在使用过程中发生隐蔽性缺陷,卖方应承担由此造成的一切经济损失。” 备注:在质量条款中或者其他补充条款中,在有需求的情况下,应当对供方是否提供设计图纸及相关资料,以及是否需要供方提供使用培训进行规定。 5) 关于交货时间、方式以及风险转移条款的约定 在合同中,交货时间及方式的约定也尤为重要,因为如果对交货时间无明确的约定,则卖方可能无限期的拖延下去,虽然根据合同法第62条的规定:“履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给相对方必要的准备时间”,我方有权要求供方随时供货,但是由于这时一般来说,供方已经拖延很久,对我方的需求已经造成一定的影响,所以应在合同中尽量明确交货时间及期限。 另根据《合同法》第142条规定:“标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”因此,除非法律另有规定或者当事人另有约定,货物的毁损、灭失的风险在交付后将由我方承担,因此对于交付的约定或者定义也显得尤为重要。同时对于运费的承担也事关企业的相关采购成本及风险负担,如我方负责运输设备,并承担相应的运费,则当供方将货物交付给承运人(运输商)则视为交付已完成,我方将承担运输期间的货物的毁损风险及相应的运输成本。因此建议公司在约定交付条款时,尽量规定为:“供方负责将货物的运输至买方所在地,并承担相应的运费及装卸费,设备经安装调试完成后视为交付完成,运输方式可以为汽车运输或者铁路运输等” 备注:对于安装调试条款,应注明供方为免费安装调试。另外对于运费的条款的规定,我在审核以前签订的合同时发现存在着将运费包含在货款中的现象,对此建议取替这种规定方式,因为根据我国税法的规定,对于固定资产采购的费用和运输费用的进项税额扣除或抵扣率是不同的(一般增值税含固定资产为17%,运输费用为7%)。因此这样就增加了我公司的税务成本。另外,即使对方给予我方开出一张包含所有款项的设备采购发票,我公司将来仍面临着税务查账偷减税的处罚。 6) 关于法律适用条款(纠纷解决机制)及其他条款的约定 所谓法律适用条款就是当双方产生纠纷时如何进行确定纠纷的解决方法和机制或者说选择时间、地点以及争议的解决方式和方法。一般来说,当合同双方产生纠纷时,应就平等公平协商的原则解决彼此的矛盾或分歧。但当纠纷到达了双方协商无法解决时就要利用法律手段维护彼此的合法权益,解决相应的纠纷。而法律手段无非就是仲裁和法律诉讼。而根据《民事诉讼法》的规定,在当事人无约定的情况下,采取原告就被告的原则,即如果当事人对诉讼地无明确约定,则谁起诉将前往被告所在地的法院进行起诉。因此如果我方主张对方产品不合格或者违约,则应向对方所在地的人民法院进行起诉,显然这种方式对我方不利。因此在签订合同时,应尽量明确将争议解决的法院确定我方。 根据《仲裁法》的规定,当事人只有在合同中明确规定采取仲裁方式作为争议解决方式时,双方产生纠纷才可以通过仲裁方式解决,当然双方也可以在纠纷发生后协商确定仲裁解决,但此时对仲裁地的选择将会产生争议,因此为了避免诸如此类的法律风险,建议我方在签订合同时,对法律适用条款规定如下:“合同双方发生纠纷时,应首先友好写生妥善解决,如协商不成,可申请在需方所在的人民法院(或仲裁庭)进行裁决。 另外,一般在合同的最后,都要对合同的次要条款或者非主要条款进行规定。诸如合同生效时间、合同的有效期、合同附件的效力以及其他合同未尽事宜的补充规定办法进行规定。以上条款虽然是合同的次要条款,但其作用却不容忽视。 第一, 合同的生效时间。应规定为:“本合同经双方代表签字,加盖公章后生效。”(注:不能为财务章,合同章也可)尽量避免让供方提出“本合同经双方代表签字,加盖公章,并在需方支付预付款后合同生效”等其他生效附加条件。 第二, 合同附件的效力。应严格规定为“本合同一式四份,需方二份,供方二份,《技术协议》二份,附件二份。本合同之附件是合同不可分割的一部分,具有同等的法律效力。”后附具体的附件明细,如: 附件1:…… 附件2:…… 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇22甲方: 乙方: 地址: 地址: 邮编: 邮编: 电话: 电话: 传真: 传真: 甲方因公司业务需要,新添置笔记本电脑、台式电脑及打印办公设备,经与乙双方协商,本着互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》,自愿达成以下采购合作条款: 一、 采购概况 1、 采购名称: 电脑及办公设备采购 2、 送货地点: 甲方指定 3、 送货方式:由乙方承担此次采购产生的所有运输费用,乙方必须将设备如期送达甲方指定地点。 二、 采购内容 乙方为甲方提供笔记本电脑、台式机电脑及打印办公设备。 三、采购明细 现将具体设备名称、品牌型号,参数数量、交易金额如下: 略 四、 供货期限 供货期限为合同签订后三个工作日内,乙方必须为甲方送达此次采购的所有设备。 五、质量要求 乙方向甲方提供的产品均为正品行货,其中笔记本电脑均带有原装包鼠。 七、售后服务 乙方提供的产品为全国联保一年。保修期过后经双方协商可签订有偿续保服务。 八、 付款方式 甲方向乙方共计应支付人民币:人民币:陆萬陆仟陆佰元整(¥ 66,600元整),付款方式为:转帐支付。供货之日起三个工作日内,甲方须向乙方支付全部总金额的货款(即rmb¥66,600元整)。在甲方支付全部金额起,乙方需在三个工作日内向甲方出具相等额的正规发票。 九、双方责任 1. 甲方: 甲方须遵照合同按期付款给乙方。甲方如需临时变更本采购的相关内容或部分细节,需提前3天以书面形式通知乙方并征得乙方同意。 2. 乙方: 乙方须向甲方提供详细的采购报价。乙方有责任遵照合同按期按量交货给甲方,并保证设备原装正品。乙方必须严守商业道德,做好保密工作,未经甲方同意,一切甲方资料均不得外传。 十、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议: 1. 若甲方因单方面原因延期向乙方支付款项,每逾期 1 天需向乙方支付本合同总金额的千份之五 作为滞纳金,以此类推;若甲方因单方面原因延期向甲方支付款项 10 天以上,乙 方有权即时解除合同,并依据法律程序向甲方追讨欠款及上述标准的滞纳金; 2. 乙方须在双方约定之时间内完成甲方委托的此次采购,如遇不可避免的时间耽误,乙方须提前1天向甲方说明。如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。 3. 合同签约地: 广州 4. 如甲方或乙方违约而没有按合同规定执行的,甲乙双方可向本合同原签订地广东省XX市有管辖权的法院提请诉讼。 5. 其它未尽事宜由双方协商解决。 6. 合同一式贰份,甲乙双方签字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。 甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________ 联系电话:_________________联系电话:__________________ ____________年______月____日____________年______月____日 采购合同正规版实用 设备采购合同 篇23供方: 签约地点: 需方:XX市第一人民医院 合同编号: 货币种类:人民币(元) 一、反之供方应承担超出部分。属于计量器具的需提交计量检定证书或进口型式批准证书,供方提供的产品应能保证计量合格,如需要供方应承担初次计量检测费用。若不能达到上述要求,一切相关违约责任供方承担。 二、质量要求、技术标准、供方保修的条件和期限:技术指标详见招标要求,设备(耗材)的保修期为两年以上。质保期后,负责设备的终身维修、设备零配件的及时供应。维修费先修理后付款,零配件的购买先交货后付款。根据新仪器特点及技术要求供方对需方的技术、管理人员进行现场培训。供方向用户提供完整的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准,需方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。供方提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单,并且预先提供验收标准,填写验收报告书,供双方最终确认所用。供方在接到需方设备故障通知的12小时内派工程师到达现场,如一时无法修复的设备,提供备品供用户临床使用,此条款也适用于保修期外。 三、交货地点及联系电话:XX市第一人民医院; 联系电话:-。 四、运输方式及到达站港和费用负担供方承担卸货、运输保险等相关费用,免费送货至需方指定场所并负责免费安装培训。 五、到货期:签合同之日后 10 日内,或年 月 日前 六、包装标准: 供方必须提供未经使用的全新产品,采用厂家原装包装。 七、验收标准、方式: 不低于生产厂家提供的出厂标准,经国家有关部门批准的技术标准和验收方法,供需双方共同现场验收。属于法定商检的,需提供《入境货物检验检疫证明》。 八、付款方式及期限:验收合格后一个月内付款10%,半年内付款80%,余款一年内付清。 九、违约责任: 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。 十、解决合同纠纷的方式: 双方根据本合同原则,友好协商解决。协商无效的,可向当地仲裁委员会申请仲裁,或向当地人民法院起诉。 十一、其他约定事项:合同签定后,未经双方同意不得撤消合同。本合同一式伍份双方签字盖章各执壹份。本合同未提到 的部分,请参照《中华人民共和国合同法》。每延迟到货一天扣成交总价的0.5%作为违约金支付给需方。 十二、供方: 需方: 单位名称(章)单位地址单位名称(章)xx市第一人民医院 单位地址 x市号 法人代表签字 法人委托人签字 法人代表签字 法人委托人签字邮政编码 电话及传真 监审科签字邮政编码 开户银行:账号 电话号码 20xx年 x 月 x 日 年月日 设备配置清单 附表 设备名称 : 合同号 : 总价TOTAL : 注:以医院科室签字认可配置为准。本配置清单与合同正本一起生效。 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。