| 标题 | 招标申请书 |
| 范文 | 招标申请书（精选21篇） 招标申请书 篇1________市招标投标管理委员会： 我区_______地区民宅改造建设项目，根据_______发〔〕_______号文件批准，现已具备施工条件，特申请通过招标选择施工单位，请批准为盼。 附件： 1、《招标准备情况一览表》4份 2、《_______地区民宅建造后的楼群图示》10份。 申请单位：_______区民宅改造 工程管理处（公章） 负责人：_______（签章） ________年____月____日 招标申请书 篇2建筑安装工程招标申请书 ______市招标投标办公室： 我单位______厂房建设项目，经______号文件批准，现已具备施工条件，特申请通过招标选择施工企业。 附：《招标准备情况一览表》 申请单位：__________公司(公章) 负责人：_____________(签章) ________年____月____日 注： 招标申请书，是招标单位在发表招标公告前，向招标、投标管理部门报送招标申请的文件。 招标申请书 篇3______市招标投标办公室： 我单位______厂房建设项目，经______号文件批准，现已具备施工条件，特申请通过招标选择施工企业。 附：《招标准备情况一览表》 申请单位：__________公司(公章) 负责人：_____________(签章) ________年____月____日 注： 招标申请书，是招标单位在发表招标公告前，向招标、投标管理部门报送招标申请的文件。 招标申请书在格式上，采用说明文体。一般由标题、受文单位称谓、正文、附件、落款五部分结合而成： 第一，标题。由事由和文种两部分构成。 第二，受文单位称谓。写明主管招标单位的全称。 第三，正文。主要写明什么项目，已具备了某种招标条件，并表明申请招标的要求。 第四，附件。依次写明随文呈送的文件名称和份数。 第五，落款。写明申请单位、负责人和具体年月日。 招标申请书 篇4______________地区民宅改造工程招标申请书 _______________市招标投标管理委员会： 我区_______地区民宅改造建设项目，根据______________发〔______________〕______________号文件批准，现已具备施工条件，特申请通过招标选择施工单位，请批准为盼。 附件： 1.《招标准备情况一览表》_______份; 2.《______________地区民宅建造后的楼群图示》_______份。 申请单位：______________区民宅改造 工程管理处(公章) 负责人：______________(签章) _______年_______月_______日 招标申请书 篇5投标须知 一、总则 1 工程说明 1.1 工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项所述。 1.2 上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《XX省建设工程招标投标条例》的有关规定，已到X省(市)建设工程招标投标管理机构办理招标备案，现通过招标来择优选定施工单位。 2 资金来源 2.1 本工程立项计划已得到有关部门的批准，建设单位的资金通过“前附表”第2项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付。 3 投标资质与合格条件要求 3.1 投标资质与合格条件要求见工程安装施工招标公告及“前附表”第3项 3.2 参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和相应的施工资质，非本国注册的施工企业应按建设行政主管部门有关管理规定取得施工资质。 3.3 为了具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料： 3.3.1 有关确立投标人法律地位的原始文件的副本(包括营业执照、资质等级证书)。 3.3.2 投标人在过去3年完成的工程情况和现在正在履行的合同情况。 3.3.3 按规定的格式提供项目经理简历，及拟在施工现场或不在施工现场的管理和主要施工人员情况。 3.3.4 按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。 3.3.5 投标单位提供财务状况，包括最近2年经过审计的财务报表和投标人向开户银行开具的，由该银行提供财务情况证明的授权书。 3.3.6 有关投标人目前和过去2年参与或涉及诉讼案的资料。 4 投标费用 4.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。 二、招标文件 5 招标文件的组成 5.1 招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的有效答疑纪要和其他有效补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。 招标文件包括下列内容： 第一卷 投标须知、合同条款及合同格式 第一章 投标须知 第二章 合同条款 第三章 合同格式 第二卷 工程技术要求及工程规范 第四章 工程技术要求 第五章 工程规范 第三卷 投标文件格式 第六章 商务标投标文件格式 第七章 技术标投标文件格式 第四卷 工程量清单 第八章 工程量清单 第五卷 图纸 第九章 图纸 5.2 投标人购买招标文件后，对招标文件所有内容、份(页)数等方面应认真核对，如有缺漏或其他方面问题应在领到招标文件后及时向招标人提出澄清更正，否则，由此引起的投标损失自负;招标人同时应认真审阅招标文件的所有内容，如果投标人的投标人文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。 6 招标文件的澄清 6.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后及时以书面形式向招标人提出。招标人根据投标人的要求在对招标文件做出必要的澄清后，将在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有投标人。澄清(答疑)纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。 7 招标文件的修改 7.1 招标文件发出后，如确需变更的，招标人将以补充通知的方式修改招标文件并在投标截止时间至少15日前以书面通知各投标人。 7.2 补充通知将以书面形式发给所有投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。 8 招标文件及其澄清、修改有效性规定 8.1 招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面的内容为准，同时须报招标投标监督管理机构备案。招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)为准。 8.2 招标人保证招标文件澄清(答疑)纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少15日前以书面形式发给所有投标人，否则，澄清(答疑)纪要或修改补充通知无效。如果时间来不及或为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中写明。 三、工程投标报价 9 工程投标报价要求 9.1 投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任等所有费用。 9.2 本工程由投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、补充通知澄清(答疑)纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单，按照有关定额、价格指数、招标文件规定的费率取费标准及辽宁省现行有关规定，编制工程投标预算清单报价，并结合企业自身潜力最后确定总投标报价。 9.3 本工程投标报价参照的工程预算、费用定额、费用取费标准和有关政策性文件详见工程招标文件第二卷。 9.4 投标报价编制要求 9.4.1 投标人应根据投标人提供的工程量清单或招标文件约定由投标人根据图纸测算工程量并计算工程项目的单价和合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在一清单中的其他有单价和合价的项目中。 9.4.2 投标价格采用方式 本工程采用固定价格。 9.4.3 对现行价格信息缺项的部分特殊或贵重材料(设备)，为使各投标人报价统一、可比，招标人将在招标文件中逐项说明取价标准。 9.4.4 投标报价以人民币为货币单位 四、投标文件的编制 10 投标文件的语言及度量衡单位 10.1 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。 10.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。 11 投标文件的组成 11.1 投标文件由商务投标文件、技术投标文件两部分内容组成。 11.1.1 商务投标文件包括下列内容： (1)法定代表人资格证明书; (2)投标文件签署授权委托书; (3)投标书; (4)投标报价预算书或工程量清单报价表; (5)投标人综合业绩资料; (6)招标文件要求提交的其他资料。 11.1.2 技术标投标文件(投标文件第二部分)包括下列内容： (1)企业概况; (2)企业近两年竣工主要工程一览表; (3)企业现有主要施工任务一览表; (4)企业计划投入的主要机械设备一览表; (5)资信(财务)证明资料; (6)招标人要求提供的其他资料; (7)施工组织设计： ① 主要施工方法; ② 工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划; ③ 劳动力安排计划; ④ 确保工程质量的技术组织措施; ⑤ 确保安全生产的技术组织措施; ⑥ 确保文明施工的技术组织措施; ⑦ 确保工期的技术组织措施 ⑧ 施工总平面布置设计。 (8)项目管理负责人简历表： ① 项目管理班子配备情况表; ② 项目经理简历表; ③ 项目技术负责人简历表; ④ 项目管理班子配备情况及其他辅助说明资料。 11.2 投标人必须使用招标文件第三卷提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展。 12 投标有效期 12.1 投标有效期(见“前附表”第4项)为投标截止日期起至中标通知书签发日期止。在此期限内，所有投标文件均保持有效。 12.2 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长期内本投标须知第13条款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 13 投标保证金 13.1 投标人应提交不少于“前附表”第5项规定数额的投标保证金。 13.2 投标人应按要求提交投标保证金。 13.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。 13.4 未中标的投标人的投标保证金将在定标后3天内予以退还(不计利息)。 13.5 中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同后3天内予以退还(不计利息)。 13.6 如投标人有下列情况，投标保证金将被没收： 13.6.1 投标人在通过投标资格审查后至投标有效期内放弃投标或撤回其投标文件; 13.6.2 投标人未参加开标会议; 13.6.3 投标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议。 14 投标预备会 14.1 投标预备会也称为投标答疑会，投标人应在“前附表”第7项规定的时间和地点，派代表出席招标人主持的投标预备会。 14.2 投标预备会的目的是澄清、解答投标人提出的问题和组织投标人考察现场，了解情况。 14.3 勘察现场 14.3.1 招标人将同意组织投标人对工程现场及周围环境进行勘察，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。 14.3.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 14.4 投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前，以书面形式提交给招标人。在投标预备会上，招标人将做出澄清和解答。 14.5 投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，招标人将以正式的书面答疑纪要形式发给所有投标人。答疑纪要的有效性规定按照本投标须知第8条款规定执行。 15 投标文件的份数和签署 15.1 投标人应按本投标须知有关规定编制“前附表”第8项规定份数的投标文件。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 15.2 投标文件均应使用不褪色的墨水打印或编制(书面)，字迹应清晰易于辨认。投标文件要求编制正副本的，应在投标文件封面注明“正本”或“副本”。 15.3 投标文件封面，投标书均应加盖投标人印章并经法定代表或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字的在投标文件的第一部分内容中必须填写投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。 15.4 除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字证明并加盖印章。 五、投标文件的递交 16 投标文件的密封和标记 16.1 投标人应将所有投标文件的正本和副本分别密封在投标文件密封袋里，再密封在一个外层投标文件密封袋中。并在内层投标文件密封袋上清楚的标明“投标文件正本”和“投标文件副本” 16.2 内层和外层投标文件密封袋上都应写明招标人名称和地址、工程名称、招标编号、并注明“开标时间前不得开封”字样。在内层投标文件密封袋上还应注明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。 16.3 如果投标文件没有按本投标须知第16.1条款、第16.2条款规定加写标记密封，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。 17 投标截止期 17.1 投标人应按“前附表”第9项所规定的投标文件递交日期和地点将密封后的投标文件送达给招标人。 17.2 招标人可以按本投标须知第6条款、第7条款、第8条款规定以澄清(答疑)纪要或修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标人和投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。 17.3 招标人在投标截止期以后收到的投标文件，将拒收并原封退给投标人。投标截止期满后，投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。 18 投标文件的修改与撤回 18.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。但在投标截止日期以后，不能更改投标文件。 18.2 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本投标须知有关规定编制、密封、标志和递交，并在内层投标文件密封袋上清楚标明“修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。 18.3 投标人在投标有效期内不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。 六、开标 19 开标事项要求 19.1 招标人按照招标文件“前附表”第10项规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人和有关部门代表参加开标会议。开标会议在招标投标监督管理机构等有关部门监督下，由招标人组织并主持进行。 19.2 参加开标会议的投标人法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议授权委托书，以证明其身份。 19.3 按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人;按本投标须知第21条款规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。 20 开标会议程序 20.1 主持人宣布开标会议开始; 20.2 主持人介绍出席开标会议的招标人法定代表人或其授权委托人身份; 20.3 主持人介绍参加会议的监督管理部门等有关单位和代表名单; 20.4 主持人宣读开标、评标期间的工作纪律等有关事项要求; 20.5 招标人和有关部门共同查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第19.2条款规定，并由监督部门公布查验结果; 20.6 由投标人、招标人和有关部门共同依据本投标须知第21.1.1条款规定查验各投标文件密封情况，并确认。并由监督部门宣布查验结果; 20.7 经确认密封无误的所有在投标截止时间前收到的投标文件，由工作人员按各投标人递交投标文件时间先后逆顺序当众拆封并进行唱标; 20.8 招标人和有关部门共同检查投标文件签字盖章是否符合本投标须知第15.3条款规定; 20.9 招标人和有关部门共同依据本投标须知第21.1.4条款规定检查各投标文件字迹可辨情况; 20.10 招标人和有关部门共同依据本投标须知第21.1.5条款规定检查各投标人提交投标保证金情况; 20.11 开标会议结束。 21 投标文件有效性界定标准 21.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入评标： 21.1.1 投标文件未按照招标文件的要求予以密封(具体指：(1)内层或外层投标文件密封袋封口处未密封;(2)内层投标文件密封袋封口未加盖投标人印签;(3)密封未符合本投标须知第16.1条款规定)。 21.1.2 本投标须知规定的投标文件有关内容未按本投标须知第15.3条款规定加盖投标人印签。 21.1.3 本投标须知规定的投标文件有关内容未按本投标须知第15.3条款规定经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 21.1.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的(指投标书中涉及造价、工期、质量的数字或文字，有关部门觉得难以确认)。 21.1.5 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金。 七、评标 22 评标会议 开标会议结束后，即召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标工作在招标投标监督管理机构等有关部门监督下，由招标人组织进行，评标委员会负责评标。 23 评标内容保密 23.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止。凡属于对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况均不得向投标或与该工程无关的其他人泄漏。 23.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。 24 评标定标工作程序 (1)招标人依法组建评标委员会; (2)投标文件澄清(如评标委员会认为有必要); (3)评标委员会对有效的投标文件的符合性进行鉴定，确定实质上响应招标文件要求的投标文件; (4)评标委员会对确定为实质上响应招标文件的投标文件进行校核，修正错误; (5)评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求且经修正后的投标文件依据本工程评标办法进行综合评审，并提交评审意见和提出中标候选人; (6)招标人依据本办法的中标人确定原则确定中标。 25 投标文件的澄清 25.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容做必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但是澄清或者说明不得超过投标文件的范围和改变投标文件的实质内容。 26 投标文件的符合性鉴定 26.1 在详细评标之前，评标委员会将首先评定每份有效投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。 26.2 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标单位通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 27 错误的修改 27.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误。 27.2 按上述修正错误的原则及方法修正后进行评审，评标后，中标候选人应予确认同意，修正后的内容对投标人起约束作用。如果中标候选人不接受修正后的内容，则招标人将有充分的理由废除授标，其投标保证金也将被没收，并不影响原评标工作。 28 投标文件的评价和比较 28.1评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。 28.2评标委员会依据本工程规定的评标定标办法进行综合评审(最低投标价法)，向招标人提交评审意见并推荐中标候选人。 八、合同的授予 29 合同授予标准 本工程的施工合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且根据本工程评标定标办法产生的中标人。 30 中标通知书 30.1 定标后，招标人应在法定时间内向 省(市)建设工程招标投标办公室提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，方可发放“中标通知书”。 30.2 中标通知书经备案后，招标人应当在3日内向中标人发出中标通知书，并在中标人按规定提交了履约担保后将中标结果书面通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。 31 合同签订 31.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程安装施工合同。双方不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。 31.2 中标人如不按本投标须知第31.1条款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授权，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情形，招标人在报请招标投标监督管理机构同意下，招标人可以考虑向第二中标人授权。 31.3 招标人如不按本投标须知第31.1条款规定与中标人签订合同，应返还中标人双倍投标保证金，给中标人造成的损失超过返还得投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。 31.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。 招标申请书 篇6为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________(建设主管部门)批准，______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程，专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。 一，招标工程的准备条件 本工程的以下招标条件已经具备： 1.本工程已列入国家(或部，委，或省，市，自治区)年度计划; 2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算; 3.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁;现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实; 4.资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工; 5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证; 6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。 二，工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位： ____________________________________________________________________ ____________. 二，工程可供使用的场地，水，电，道路等情况： ____________________________________________________________________ ___________. 三，工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准： ____________________________________________________________________ ___________. 四，工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法： ____________________________________________________________________ ____________. 五，组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点： ____________________________________________________________________ _____________. 六，报名，投标日期，招标文件发送方式： 报名日期：______年____月____日; 投标期限：______年____月____日起至______年____月____日止。 招标文件发送方式： ___________________________________________________________________. 七，开标、评标时间及方式，中标依据和通知： 开标时间：_____年____月____日(发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月)。 评标结束时间：______年____月____日(从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月)。 开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作)。 中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整;如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。 八，其他： ____________________________________________________________________ ___________. 本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书(即标函)应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。 在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。 建设单位(即招标单位)：___________________ 地址：_________________________________ 联系人：____________________ 电话：____________________ ______年____月_____日 招标申请书 篇7撤销失踪宣告（或死亡宣告） 申请书 申请人，（姓名、性别、年龄、职业、住址）， 事实和理由： 你院已于×年××月×日作出（）×民特字第号民事判决，宣告（写明姓名、性别、年龄、籍贯、职业、原住址）失踪/死亡。现依据 ，可以证明已重新出现。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条之规定，特向你院申请作出新判决，撤销（）×民特字第号民事判决。 此致 ×人民法院 申请人：（签名或者盖章） ×年×月×日 样式的制作依据与使用说明 1、本样式依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条之规定制定，用于利害关系人申请法院指定下落不明人财产代管人用。 2、写明申请人为被宣告失踪人或被宣告死亡人或与被宣告失踪或死亡人的利害关系。 3、申请书应写明下落不明人的具体情况。 4、只能向下落不明人住所地基层人民法院提出申请。 招标申请书 篇8申请人_________________，男，生于_________________年_________________月_________________日，汉族，农民，住_________________。 申请人因市区人民法院(20__)执字第629号《罚款决定书》罚款申请人_________________元，向贵院申请复议一案。 复议期间，区法院执行局已依据发生法律效力具有明确给付内容的(20__)民初字第237号民事判决书，审理查明的由申请人保管的遗产(现金_________________元、住房一套)为限的判决执行，并已主动将对申请人罚款1000元的罚款决定撤消。因此，申请人继续申请贵院对(20__)执字第629号《罚款决定书》进行复议，请求依法撤消罚款1000元的决定已无实际意义，特向贵院申请撤回复议，请予批准。 此致 _________________市中级人民法院 申请人：_________________ _________________年_________________月_________________日 (行政复议机关)：_________________ 招标申请书 篇9________________区工商局： 我公司与__________(地方)_______________公司于_______________年_____月签订合作协议，成立“_____________融资租赁公司” 经济性质：_________________融资租赁 地址：_______________________________________，公司面积：______________平方米。 负责人：______________。 投资总额：______________万元。 经营范围：_________________、_______________等设备租赁、金融租赁。 经营期限：_________________年。工人人数：______________人。 请贵局给予批准。 _________________公司(盖章) (投资方盖章) __________年_____月_____日 招标申请书 篇10叶*县农村信用合作联社信用社： 本人姓名，有效身份证件名称，证件号码，工作单位，单位电话，家庭详细住址，住宅电话，移动电话，现有房屋地产套，价值约计为：元，其余资产：牛：；羊：；猪：；树木：；耕地：机器：其他资产：，以上总计价值元；主要经营项目，月工资收入元，月其他收入元，月收入合计元，负债情况为。配偶姓名，有效身份证件名称，证件号码，工作单位，单位电话，移动电话月固定收入元，月其他收入元，月收入合计元。借款申请人向贵社申请贷款，人民币元（大写），期限月，用途为，担保方式为：保证担保□抵押担保□其他□。 我自愿为借款人做借款担保，本人及配偶保证按借款合同规定承担责任，我（或我俩）承诺：已知晓担保人应承担的法律责任及义务，如借款人不能按时归还借款本金及利息，作为共同连带担保人我俩愿将自有财产全部交由你社处置，处置等值于借款金额以及所欠利息，直至还清贷款的本息及相关费用。本人已了解担保人借款的有关事宜，并声明不存在以采用欺诈，胁迫等手段使本人在违背真实意思的情况下承担共同债务或连带责任担保。若本人不履行本承诺书义务，则自愿接受人民法院的强制执行，放弃任何抗辩的权利。 特此声明！望*社给予批准为盼。 担保申请人： 年月日 招标申请书 篇11尊敬的有关领导：_________________ 我是本厂__________车间__________岗位的员工_______________。我与工厂签订的一年的用工合同将于本月_____日到期，我很热爱自己的这份工作，自我感觉亦能胜任自己的岗位职责，我请求续签劳务合同，请领导审查批。 此致 敬礼 申请人_____ ________年_____月_____日。 招标申请书 篇12保险公司： 我叫，年龄X岁，所在学校.________年____月____日X时，在学校上体育课期间打球导致手臂受伤送院治疗，现已痊愈。在医院期间花费医药费X元，因我办理贵司保险，（保险单号，保险名，）特提出理赔申请，望予以接纳办理. 此致 敬礼 申请人 ________年____月____日 招标申请书 篇13尊敬的公司领导： 首先感谢____给我近4年的工作机会，在这近____年里，得到了领导们不断的包容和关怀，在此表示衷心的感谢。 在这里我有过欢笑，也有过泪水，更有很大的收获。公司平等的晋升机制和用人政策，一度让我有着找到了依靠的感觉，或许就是这样我开始了思索和进取，并且出乎意料的走到了现在的这个IT主管岗位。 虽然近几年的工作没有出现什么大的失误和不完满，但是现在回头看来有很多事情其实是可以做的更好的。 ____这个东西本来就是无法改变的，但是由于________________，我实在无法找到平衡、并渐渐的觉得开始有点力不从心，所以也想从头开始一切归零。公司正值新系统的开发和推进，所有的后续工作都在公司上下极力重视下一步步开展，前段时间的准备和试运行我们也都顺利完成，但是系统还是有一些不完满，技术部也在不断的改进和创新，也正是考虑到公司今后在这个项目安排的合理性，本着对公司负责的态度，为了不让公司因我而造成的失误，也正是考虑年初方便公司各项目标的确立和各项工作的部署开展，我郑重向公司提出辞职。 我很遗憾自己在这个时候向公司提出辞职申请，离开这个公司，离开这些曾经同甘共苦的同事，很舍不得，但是天下终究是没有不散的宴席，我想我能留下的只是祝福。同时也再次衷心感谢公司领导在前段工作中对我的信任，我确信在公司的这段工作和学习的经历和经验将成为我一生宝贵的财富。 能为公司效力的日子不多了，我一定会把好自己最后一班岗、善始善终，做好后面班组长培训的开班和结业、员工代表大会、主题团日活动等以及各项工作的交接，尽力让各项工作做到平衡过渡。我很遗憾不能为公司辉煌的明天贡献自己的力量。我只有衷心祝愿公司的业绩一路飙升! 岁初请辞，或属不敬，然吾已思索良久，挣扎余日，终决意就此辞去，期与准许。 姓名： 年月日： 招标申请书 篇14申请人：_________________ 申请事项： 申请贵院退还由贵院划扣的(20__)川0112民初3803号案执行款共计人民币_________________元 事实与理由： 申请人因与申请人_________________纠纷，于 _________________ 年向贵院提起诉讼，经贵院依法审理后作出(20__)川 民初字第123号生效民事判决书。现鉴于，该案已执行完毕，故特向贵院申请退还执行款项人民币 _________________ 元至以下账户：_________________开户人：_________________开户行：_________________账号：_________________。 此致 _________________区人民法院 申请人：_________________ _________________年_________________月_________________日 附：身份证复印件、银行卡复印件。 招标申请书 篇15尊敬的公司领导： 你好！本人于20__年10月25日结婚，并属于晚婚。根据国家有关婚假规定，本人可享受15天婚假。现特向领导请求休婚假，自10月19日到11月4日共计15天，请予以审批，特此申请。 申请人： 申请日期： 尊敬的公司领导： 本人于X年X月X日登记结婚，并属于晚婚。根据国家有关婚假规定，本人可享受x天婚假。现特向领导请求休婚假，自X月X日到X月X日共计X天，请予以审批。 特此申请 申请人： X年X月X日 招标申请书 篇16申请人：_________________ 职工姓名：_________________性别：_________________年龄：_________________ 身份证号码：_________________ 用人单λ：_________________ 职业/工种/工作岗λ：_________________ 事故时间：_________________ 事故地点：_________________ 诊断时间：_________________ 受伤害部λ/职业病名称： 受伤害经过、医疗救治的基本情况和诊断结论： ___________年___________月___________日受理_____________的工伤认定申请后，根据提交的材料调查核实情况如下： 同志受到的事故伤害(或患职业病)，符合《工伤保险条例》第__________条第__________款第__________项之规定，属于工伤认定范Χ，现予以认定(或视同)为工伤。 如对本工伤认定决定不服的，可自接到本决定书之日起60日内向_____________申请行政复议，或者向人民法院提起行政诉讼。 (工伤认定专用章) _____年_____月_____日 招标申请书 篇17调查取证申请书范本 申请人：_________________姓名，性别，年龄，民族，籍贯，工作单位，现在住址，联系方式。 1.请求事项： 请求人民法院依职权查询本案原告B在中国工商银行的银行存款数额。 2.事实和理由： 申请人与_______________纠纷一案已诉于人民法院，现正在审理过程中。基于所述事实，根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，为维护申请人的合法权益，特向人民法院申请查询_______________在中国工商银行的存款情况。 此致 __________市__________区人民法院 申请人：______________ __________年__________月__________日 以上是向法院提出银行账户查证申请书应该怎么写的回答 招标申请书 篇18_______________派出所： 本人_______________，__________岁，户籍为贵辖区__________路__________号(与前妻_______________户籍一致)。_____________年_____月__________日,本人因与前妻_______________感情不合而在_______________民政局办理了离婚登记(或经__________人民法院判决离婚)。按离婚协议的约定(或按法院判决书的判决),__________路__________号的房屋归前妻_______________所有,为此,本人须搬离该处。现本人在__________区__________路__________号_____________小区购买了一套住房,并于_____________年_____月__________日实际入住。根据__________市户籍管理相关规定和本人需要，特申请将在贵辖区__________路__________号的本人户口迁移到__________区__________路__________号_____________小区__________号。 望早日批复! 申请人：_________________(手写签名) _____________年_____月__________日 基于以上范文内容，处理离婚户口迁入申请书怎么写的问题时，可以进行相关参考，但是具体需要依据实际情况，望采纳。 招标申请书 篇19尊敬的__________领导：_________________ 本人__________是职工的家属，老公__________因患肝癌去世。老公__________住院期间，花费了所有积蓄，还欠下了不少外债。本人目前没有固定工作及收入，加之身体不太好，经常生病。现与儿子相依为命，儿子开始读高中正是属于用钱的关键时期，父母年事已高，体弱多病，整个家庭的经济压力都落在我一人身上。希望支队领导酌情考虑本人的困难情况，望予以批准遗属生活困难补助。 申请人：_________________ _____年_____月_____日 招标申请书 篇20尊敬的X总： 您好！ 首先谢谢你，谢谢你几个月前从网上找到我，给我加入这个大家庭的机会。 几个月过去了，使我从对服装行业一无所知，到目前自认也是行业中的一份子。带给了我很多愉快的记忆，也带给我人生经验的增长和微薄的薪酬。让我第一次冠上了经理名称。让我顺利地开展了工作。几个月前何总给我一项任务就是开拓广东的市场，现在广东已经从没有一家实体店到拥有广州新大新，佛山南海广场，惠州吉之岛等多家自营店，我觉得今年在广东的布局已经完成。我也可以放心地向你辞职了。 也许你会猜测我的去向。但我自认没有能力去耕一块新田，我还是会去找一棵可以遮挡风雨的树，在树下我希望可以愉快地生活。哪怕一时间没有满意的我也不介意，因为我对自己充满信心。希望你理解。 话说多了就会囉唆，但当我走出飞马离开时候，我想我还是会回过头看一看。以后无论在那里，静心的时候我还是会回想起我在日子，回想. 谢谢小姐对我的信任，也谢谢陈总你对我的严格要求。祝愿你们的事业蒸蒸日上，也希望健康成长，请批准我的辞职申请。 此致 敬礼 申请人 日期 招标申请书 篇21申请人：_________________ 委托代理人：_________________ 申请事项：_________________ 申请宣告________公司破产还债。 事实与理由：_________________________________ (写明事情的起因经过，并应当证明债权数额、有无财产担保，清算委员会所做的一系列工作等) 显然，该公司现有债权和银行存款不足抵偿所欠债务，已构成资不抵债。为此，清算委员会决定根据《中华人民共和国民事诉讼法》第199条的规定，特向贵院申请依法裁定________公司破产还债。 此致 ________________人民法院 申请人：________________ ___________年_______月_____日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。