《设计合同模板集锦》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

设计合同模板集锦

范文

设计合同模板集锦（精选19篇）

设计合同模板集锦篇1

　　合同编号：____________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》，根据本项目的建筑特点和工程整体造价,结合当地的消费水平以及甲方的设计要求及投资情况,甲方委托乙方就项目进行室内外装饰工程设计。经过双方友好协商，达成下列协议条款：

　　第一章：项目概况

　　第一条工程项目名称：

　　第二条工程项目地点：

　　第三条工程项目规模：

　　第四条工程项目投资总额：

　　第二章：设计范围

　　第五条项目平面流程设计：即项目流程功能布局整合设计。

　　第六条项目工程基础平面设计：包含健身区、男女浴区、泳池区、等设计、

　　第七条项目室内装饰工程效果图：包含走廊、男浴区、女浴区、健身区、等部位效果图。

　　第八条项目室内装饰工程施工图：包含平面、顶面、立面、剖面图、装饰节点详图。

　　第三章：设计内容

　　第九条平面流程设计

　　甲方提供项目对应的原始平面图，乙方依据约定时间按时提供设计范围内的平面设计图。

　　第十条效果图设计阶段：乙方提供设计范围内走廊、男浴区、女浴区、健身区、等部位效果图。

　　第十一条施工图阶段：乙方提供效果图设计方案，经甲方审核认可后，乙方进行全部施工图纸设计，即设计范围内相关的面平、立面、顶面、剖面图，包括细部大样图。施工图纸A2 A3。

　　第四章：设计期限

　　第十二条项目平面流程设计自签订合同之日起___日完成。

　　第十三条效果图设计：平面流程设计甲方认可后___日完成。

　　第十四条施工图设计：项目平面流程设计定稿后___日，根据施工进度，分阶段完成。

　　第五章：设计费及付款方法

　　第十五条设计费：总设计费___万元人民币。

　　第十六条付款办法：

　　本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付总设计费的百分之三十，暨___万元人民币。平面流程设计、效果图完成交付甲方，甲方支付乙方总设计费的百分之五十，暨___元人民币。施工图设计完成，立面、顶面图完成，细部大样图完交付甲方，甲方支付乙方总设计费的百分之二十，暨___万元人民币。

　　第六章：双方责任

　　第十七条甲方责任

　　（一）甲方应及时向乙方提交相关原始资料及文件，须以书面形式说明设计要求，并对其完整性、正确性、及时性负责。

　　（二）甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料有较大修改，须及时提前征得乙方同意，因修改设计造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　（三）合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　（四）甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

　　（五）甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费。

　　（六）甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。

　　（七）甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

　　（八）甲方接到乙方提交的方案设计后应及时在7天内审核并书面答复乙方。否则乙方可视甲方已经同意。

　　第十八条乙方责任

　　（一）乙方必须根据本合同规定，按时、按质、按量向甲方提供设计图纸文件。由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分只二。

　　（二）乙方负责设计交底和辅助解决施工技术问题。在不影响工程总造价和设计周期的情况下，乙方应尽量满足甲方对设计提出的修改要求。如遇重大问题，双方协商解决。

　　（三）在施工过程中，如原设计与施工发生矛盾或出现无法实现原设计的情形，乙方须在征得甲方同意后，重新提供合理设计方案。

　　（四）乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费机额相等。

　　（五）合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应全额返还首付设计费，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

　　（六）乙方交付设计文件后，应参加有关部门的设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。

　　（七）乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

　　（八）乙方向甲方提供详细的项目资料图纸，并以书面形式说明设计要求。

　　第八章：争议的解决

　　第十九条本合同的订立、效力、解释、执行和争议的解决，均受中华人民共和国法律的管辖。

　　第二十条凡因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，双方可按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁；双方均可向各方本地人民法院提起诉讼。双方均可向本地人民法院起诉，诉讼费由败诉方负担。

　　第二十一条在仲裁期间，除有争议的事项外，双方应继续履行本合同规定的其他条款。

　　第九章:合同生效及其他

　　第二十二条甲方要求乙方派专人长期驻现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同或施工委托管理合同。

　　第二十三条乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

　　第二十四条本合同项目中，装饰材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　第二十五条本合同及合同附件经双方盖章，并且双方法人代表或授权代表签署后，立即生效。设计图纸经双方盖章确定生效。

　　第二十六条本合同由甲、乙双方盖章签字后立即生效。设计工作完成，工程竣工验收合格并结清设计费后，本合同失效。

　　第二十七条本合同（包括合同附件、补充合同）一式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。

　　委托方（甲方）：_________受托方（乙方）：_________

　　公司：______公司：______

　　代表人：______电话：______日期：___年___月___日

设计合同模板集锦篇2

　　（单位名称）

　　规划设计合同书

　　合同编号：/HT20xx-GH001

　　项目名称：（项目名称）

　　委托方（甲方）：（单位名称）

　　受托方（乙方）：（单位名称）

　　签订时间：x年x月

　　签订地点：x省x市

　　甲方：（单位名称）

　　乙方：（单位名称）

　　根据《中华人民共和国合同法》及《（单位名称）（项目名称）招标文件》，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担“（项目名称）”规划设计的相关事宜，共同达成如下条款：

　　第一条项目内容

　　（一）项目范围

　　（单位名称）（项目名称）投资概算约x万元。

　　（项目介绍）。

　　（二）工作内容

　　1、具体工作包括但不限于以下内容：

　　（1）调研分析（项目名称）背景与现状。

　　（2）明确（项目名称）建设的目标。

　　（3）分析（项目名称）建设的必要性。

　　（4）提出（项目名称）建设需求。

　　（5）提出（项目名称）建设的总体设计思路，包括技术路线、总体框架、应用系统的设计等。

　　（6）提出（项目名称）建设实施计划。

　　（7）提出（项目名称）建设资金预算。

　　2、根据规划设计方案的内容，编写（项目名称）项目的咨询设计招标文件的技术需求。

　　（三）提交成果

　　乙方在本项目完成后需向甲方提交（项目名称）项目以下研究成果（包括但不

　　限以下文档）：

　　1、《（项目名称）规划设计方案》。

　　2、《（项目名称）规划汇报PPT》。

　　3、《（项目名称）项目设计招标文件技术需求》。

　　乙方向甲方提交的成果物以纸质版和电子版方式提交。纸质版文件须进行胶装并且提交壹式三份，电子版以光盘方式提交壹式三份。

　　（四）合同金额

　　1、合同金总额为￥ , .00元，(大写)人民币元整。

　　2、合同总额包括调研分析、编写规划设计方案、编制咨询设计招标文件技术需求等完成本合同工作所需的全部费用，为固定不变价格，并均为含税价。

　　（五）付款方式

　　1、甲方在乙方提交的设计成果通过x市科技和信息化局组织的专家评审，完成修改与备案后正式批复立项的15个工作日内办理政府集中支付申请手续，支付合同总额的100%，即￥ , .00元，(大写)人民币元整。

　　2、乙方须在甲方办理付款手续之前5个工作日内提供等额的正式发票及其他申请支付的材料给甲方，以便甲方及时办理支付申请手续。由于乙方提供材料不及时、不真实而影响甲方办理付款手续，乙方负全责。

　　3、本项目实行x市财政资金集中支付方式付款。因此，

　　甲方在履行本合同规定的付款时间内将支付文件送达x市财政局相关部门，甲方的付款义务应视为履行完毕。乙方不得以资金付款期限已过向甲方索赔违约金。

　　4、乙方开户银行名称和账号

　　开户名称：（单位名称）

　　开户行：

　　银行账号：

　　（六）项目工期

　　项目工期至（项目名称）项目全部招标工作结束为止。

　　第二条相关要求

　　（一）规划设计要求

　　1、乙方通过国内先进地区考察、现场调研，在（单位名称）、x市政府对“（项目名称）”的建设需求、文件基础上，明确并细化项目需求、建设原则、建设目标、建设内容、系统设计方案、建设与运行管理方案、投资概算、风险及效益分析等内容，并编制技术规范、施工规范、工程管理规范、验收规范等文件，编写《（项目名称）规划设计方案》，完成规划设计方案报备，服务范围还包括组织人员针对专家评审意见进行修改等。

　　2、乙方根据国家和行业有关取费标准以及方案设计文件，编制（项目名称）投资总概算。

　　3、如甲方对乙方提出其规划设计方案需要进一步综合、整理、完善和修改的建议和意见，则甲方有权要求乙方按有关要求进行修改；如乙方提交的规划设计方案严重不符合甲方要求，甲方有权要求乙方重新进行研究分析，直至符合甲方要求。

　　（二）时间要求

　　1、乙方必须在合同签订之日起3个工作日内按投标文件落实相关人员进场并开始工作。

　　2、合同签订之日起30日内，乙方须完成规划设计方案的编制并通过甲方组织的专家评审。

　　3、乙方提交的规划设计方案通过x市科技和信息化局组织的专家评审后，乙方须根据x市科技和信息化局批复审核意见，在3日内完成规划设计方案的修改和备案。

　　4、规划设计方案备案经x市科技和信息化局审批通过之后，乙方须在5个工作日之内提交的咨询设计项目招标文件的技术需求。

　　（三）验收标准

　　1、（项目名称）项目的规划设计方案以通过x市科技和信息化局组织的专家评审，获得立项批复，顺利完成备案为验收标准。

　　2、（项目名称）的咨询设计招标文件技术需求以通过甲方确认为验收标准。

　　（四）服务要求

　　要求乙方成立专业的设计项目组，负责整个项目的调研、分析和规划设计方案编写工作，并要明确项目组的组织架构与人员分工。未经甲方同意，乙方不得随意调整项目组成员和分工。

　　（五）人员和工具的要求

　　1、乙方参加本项目的设计人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质，主要的设计人员必须具有从事信息化项目设计工作3年以上经验。

　　2、乙方实际参加本项目的设计人员的配置必须与投标文件中的服务承诺书和项目组织实施方案一致。

　　3、乙方应配备项目所需的足够设备。甲方不需向乙方提供设备。

　　（六）保密要求

　　1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，乙方不得泄漏给本合同以外的第三方。本保密条款不因本合同履行完毕或提前终止而失效。

　　2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的来源于甲方的其他数据资料，未经甲方书面同意，不得向本合同以外的第三方透露。

　　3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

　　4、乙方需与参加本项目的人员签订保密协议，并禁止将本项目的任何资料传播给项目外人员。

　　第三条技术成果的归属

设计合同模板集锦篇3

　　（单位名称）

　　规划设计合同书

　　合同编号：/HT20xx-GH001

　　项目名称：（项目名称）

　　委托方（甲方）：（单位名称）

　　受托方（乙方）：（单位名称）

　　签订时间：x年x月

　　签订地点：x省x市

　　甲方：（单位名称）

　　乙方：（单位名称）

　　根据《中华人民共和国合同法》及《（单位名称）（项目名称）招标文件》，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担“（项目名称）”规划设计的.相关事宜，共同达成如下条款：

　　第一条项目内容

　　（一）项目范围

　　（单位名称）（项目名称）投资概算约x万元。

　　（项目介绍）。

　　（二）工作内容

　　1、具体工作包括但不限于以下内容：

　　（1）调研分析（项目名称）背景与现状。

　　（2）明确（项目名称）建设的目标。

　　（3）分析（项目名称）建设的必要性。

　　（4）提出（项目名称）建设需求。

　　（5）提出（项目名称）建设的总体设计思路，包括技术路线、总体框架、应用系统的设计等。

　　（6）提出（项目名称）建设实施计划。

　　（7）提出（项目名称）建设资金预算。

　　2、根据规划设计方案的内容，编写（项目名称）项目的咨询设计招标文件的技术需求。

　　（三）提交成果

　　乙方在本项目完成后需向甲方提交（项目名称）项目以下研究成果（包括但不

　　限以下文档）：

　　1、《（项目名称）规划设计方案》。

　　2、《（项目名称）规划汇报PPT》。

　　3、《（项目名称）项目设计招标文件技术需求》。

　　乙方向甲方提交的成果物以纸质版和电子版方式提交。纸质版文件须进行胶装并且提交壹式三份，电子版以光盘方式提交壹式三份。

　　（四）合同金额

　　1、合同金总额为￥ , .00元，(大写)人民币元整。

　　2、合同总额包括调研分析、编写规划设计方案、编制咨询设计招标文件技术需求等完成本合同工作所需的全部费用，为固定不变价格，并均为含税价。

　　（五）付款方式

　　3、本项目实行x市财政资金集中支付方式付款。因此，甲方在履行本合同规定的付款时间内将支付文件送达x市财政局相关部门，甲方的付款义务应视为履行完毕。乙方不得以资金付款期限已过向甲方索赔违约金。

　　4、乙方开户银行名称和账号

　　开户名称：（单位名称）

　　开户行：

　　银行账号：

　　（六）项目工期

　　项目工期至（项目名称）项目全部招标工作结束为止。

　　第二条相关要求

　　（一）规划设计要求

　　2、乙方根据国家和行业有关取费标准以及方案设计文件，编制（项目名称）投资总概算。

　　（二）时间要求

　　1、乙方必须在合同签订之日起3个工作日内按投标文件落实相关人员进场并开始工作。

　　2、合同签订之日起30日内，乙方须完成规划设计方案的编制并通过甲方组织的专家评审。

　　4、规划设计方案备案经x市科技和信息化局审批通过之后，乙方须在5个工作日之内提交的咨询设计项目招标文件的技术需求。

　　（三）验收标准

　　1、（项目名称）项目的规划设计方案以通过x市科技和信息化局组织的专家评审，获得立项批复，顺利完成备案为验收标准。

　　2、（项目名称）的咨询设计招标文件技术需求以通过甲方确认为验收标准。

　　（四）服务要求

　　（五）人员和工具的要求

　　1、乙方参加本项目的设计人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质，主要的设计人员必须具有从事信息化项目设计工作3年以上经验。

　　2、乙方实际参加本项目的设计人员的配置必须与投标文件中的服务承诺书和项目组织实施方案一致。

　　3、乙方应配备项目所需的足够设备。甲方不需向乙方提供设备。

　　（六）保密要求

　　2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的来源于甲方的其他数据资料，未经甲方书面同意，不得向本合同以外的第三方透露。

　　3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

　　4、乙方需与参加本项目的人员签订保密协议，并禁止将本项目的任何资料传播给项目外人员。

设计合同模板集锦篇4

　　合同编号：TP20111208

　　签订日期：年月日甲方：天津天品商标事务所有限公司

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　甲方为乙方提供logo设计，服务内容如下：

　　注：企业商标logo设计，可为文字、英文或图形设计（文字和英文名称须由甲方提供），

　　以上价格仅为满足其中一种设计要求的约定金额。

　　为了使甲方为乙方提供更优质的在线设计服务，请细心阅读以下条款，这些条款规定了甲方与乙方之间的权利与义务：

　　一、关于知识产权约定

　　甲方对版权的理解和定义是以《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国商标法实施条例》为依据。

　　1、甲方对设计完成的作品享有著作权。乙方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方可将

　　作品著作权转让给乙方（需另行签订转让合同）。但甲方享有署名权并保留用于参展，评选，展示的权利。乙方付清所有设计费后，甲方不得把此设计方案交给任何第三方使用。

　　2、乙方在未付清所有委托设计费用之前，甲方设计的作品著作权归甲方，乙方对该作品不享有任何权利。

　　3、乙方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用甲方设计的作品而导致的侵权，甲方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　4、结款后最终设计稿的一切版权（包括图案与名称）归乙方所有，甲方的设计师在为乙方设计过程中所设计的非最终设计稿(例如初稿)的稿件及其设计理念的版权，归甲方所有。

　　二、关于初稿提供

　　1 、所有的初稿都是通过且只通过互联网提供。在甲方与乙方达成设计协议后，并在收到乙方的总金额的50%（即 500 元，大写伍佰元整）时，甲方就会开始为乙方设计。在整个过程中，乙方均可以通过网络形式观看到初稿及修改稿，特殊情况下，如果乙方要求，源文件甲方也可以刻盘以邮寄方式送达但是产生的费用由乙方承担，此外，甲方不提供其它形式制作的稿件（包括纸质或其它材料做成的稿件）。

　　2 、在收到乙方的预付款后，甲方将会在设计套餐相应的工作日内完成初稿供与选择，如果甲方不能及时提供，甲方将无条件地将乙方的预付款全额退回。

　　3 、根据乙方选择的设计套餐，将由甲方分配若干相应专业设计师专职完成你的设计任务，设计师分配的权利归甲方所有。

　　4 、在收到初稿后的 10 日内（含第 10 日），乙方必须向甲方提供修订请求。否则，甲方视乙方默认甲方所提供的初稿已经无需进行修改，并且认为该设计项目已经完成。这时，乙方必须将余下的款项付清。

　　三、关于稿件的修订

　　1 、所有修改稿件都是通过且只通过互联网提供。甲方会提供1—3 个修改版本供乙方选择。双方同意，修改的目的是在初稿的基础上更进一步完善。如果要作重大改变涉及到重新设计初稿（如由于乙方自己的原因，需要更改名称和其它重大修改），甲方保留每个加修 1000 元的权利。

　　2、当客户选定初稿后，又做重大改变（如由于乙方自己的原因，又想选择别的设计初稿进一步修改），甲方保留每返工一次加收 500 元的权利。

　　3 、如果乙方在确认设计稿件最终完成后，没有在接下来的二十个工作日内（含第二十日）将余款结清，甲方保留通过法律程序向乙方索回余下款项及由此造成的一切损害的权利。 4 、如果乙方同意购买甲方提供的不同稿件中的两个稿件时，第二个设计图须另加收设计费全款50%。

　　5 、修改的周期视其修改的复杂程度及乙方要求的变化及设计计划而定，最多不超过 5 个工作日。

　　6 、乙方在收到稿件的任何过程中，如果在 10 日内（含第 10 日）没有回应及再次作出修改的请求，这表明乙方已经确认了设计稿为最终样式，而甲方也认为这种设计项目已经最终完成。

　　四、关于最终稿的提供

　　1 、当乙方确认最终稿完成后，根据设计文件的类型，乙方将会得到设计源文件之一（AI、EPS、PSD）；以及图片格式之一（JPG、GIF）。最终稿件的提供都是通过且只通过互联网提供。甲方会向乙方提供最终稿的电子稿件，不提供其它形式制作的稿件。源文件提供包括见相应的设计套餐。

　　2 、只有甲方在收到乙方余下的.款项后，甲方才会将最终稿传给乙方。如果在 7 日内，乙方没有对是否收到文件做出回应，甲方有权认为乙方已经收到该文件。

　　3 、甲方不承担上述几种格式在乙方自己的电脑上支持或兼容中所涉及的硬件或软件的技术问题的责任，但乙方可以通过本网站所设的其它栏目或以电子邮件的方式获得帮助。

　　甲方不接受除了 LOGO 设计和甲方已经在本合同之外的其它要求。但对于乙方的某些特殊要求，甲方会尊重乙方的选择，并且尽量配合完成。

　　五、关于违约责任

　　协议在下述情形下可以解除：

　　（1）自协议签订之日起，甲方已经展开设计工作，如乙方提出终止协议，乙方支付给甲方的设计定金，甲方不退还；如甲方提出终止合同，乙方支付给甲方的设计定金，甲方退还给乙方。

　　（2）在甲方提交给乙方的设计初稿得到乙方认可后的时间里，甲方已经全面展开印刷应用的设计制作工作，乙方如提出终止协议，乙方需要支付甲方全额的设计费用。

　　六、关于争议解决

　　凡因订立，解释，履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；当事人不愿协商解决或者协商不成，可由一方提交该方所在地法院处理。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，本合同自签字盖章之日起生效。（合同未尽事宜，双方本着友好原则进行协商）。

　　甲方盖章

　　甲方签字

　　日期乙方盖章乙方签字日期

设计合同模板集锦篇5

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方委托乙方就甲方开发的项目提供导向标识系统规划设计(以下简称“设计”);

　　乙方具有所需要的专业技能、人员及技术资源并愿意向甲方提供服务。

　　兹就以下事项达成本协议：

　　一、本协议中的措词和用语与下文提及的“合同条款细则”中分别赋予它们的含义相同。

　　二、甲、乙双方全部合同文件的组成及优先顺序：下列条件应被认为是甲、乙双方全部合同文件的一部分而进行阅读、理解和执行。构成甲、乙双方全部合同文件的这几份文件应互为解释，除非另有规定，在发生分歧时，文件应按以下顺序优先考虑：

　　1、本协议书

　　2、合同条款细则

　　三、甲方应在乙方设计工作开展前提供一切所需文字、图片、数据、设计修改提议等资料，所有文件提交时间不可拖延至设计工期内。甲方提交的资料需建立在甲方内部已统一协商后的、无须反复修改变动的最终结果基础之上。

　　甲方需全力配合乙方以确保乙方工作如期完成。乙方应按照甲、乙双方合同文件的条款积极履行各项规定义务。并按照本合同规定的进度，准时提交包括各类图纸、数据文件、说明及电子文件等资料在内的设计成果。

　　四、甲方在此同意按甲、乙双方合同文件注明的条件、期限和方式，如期向乙方支付款项，以此作为乙方的报酬。

　　五、甲方指定为甲方项目负责人，乙方指定为乙方项目负责人，一经确定不得随意更改。如更换本项目之负责人，须提前二周书面以公司名义并法人代表签字通知对方。

　　六、双方同意如对本合同内之工程有关事项有所争议，将通过友好协商的办法解决;若协商的办法不能解决争议，应由北京市仲裁委员会调解及仲裁，双方必须遵守和执行由此做出的任何仲裁和决定。

　　七、本合同文件正本一式六份，甲乙双方各持三份，本合同及合同条款自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　(盖章)(盖章)

　　法定代表人(授权签约人)：________法定代表人(授权签约人)：________

　　(签字) (签字)

　　营业地址：______________ 营业地址：______________

　　邮政编码：______________ 邮政编码：______________

　　电话：______________ 电话：______________

　　传真：______________ 传真：______________

　　日期：______________ 日期：______________

设计合同模板集锦篇6

　　建设单位(甲方)：______________

　　地址：__________________________

　　邮码____________________________

　　电话____________________________

　　法定代表人：____________________

　　职务____________________________

　　设计单位(乙方)：______________

　　地址：__________________________

　　邮码____________________________

　　电话____________________________

　　法定代表人：____________________

　　职务____________________________

　　为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

　　第一条甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在______。

　　第二条甲方的义务

　　1.甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　1.乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式____份,技术设计文一式_________份,施工图设莆募?皇絖___份,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。

　　________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

　　(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。

　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的'实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

　　第五条设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施

　　工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取____%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

　　第七条其他约定

　　_____________________________________________________________

　　本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择：(1)向仲裁机构申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送____、____、____等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：__________

　　代表人：____________________

　　__________年______月______日

　　设计单位(乙方)：__________

　　代表人：____________________

　　___________年______月_____

设计合同模板集锦篇7

　　经甲乙双方协商，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国著作权法》有关规定。甲方将位于项目的景观工程设计委托给乙方，并达成如下协议：

　　一、设计周期

　　此项目设计周期天，本合同自年月日至年月日。

　　二。乙方的景观设计工程

　　根据项目的特点乙方的设计工作分概念及初步设计阶段。深化扩初设计阶段。施工图设计阶段

　　甲方对以上各阶段的设计如作修改，应向乙方补给相应的设计时间。

　　三.乙方的详细工作任务

　　1、概念设计，初步设计阶段

　　甲方将项目总体规划方面的情况告之乙方，乙方根据甲方确认的项目总体规划和甲方对景观设计的初步设想，开展概念设计，确立总体景观设计的主题，能够和项目总体规划有机的结合，内容如下：

　　a）概念设计说明；

　　b）总体景观设计概念分析图和组团分析图；

　　c）总平面图；

　　d）主要景观区域的分布图，可用图片的形式来表达。

　　（1）乙方根据经甲方确认的概念设计及其意见，开展方案深化设计（进一步表达方案的构思和内容）。

　　a）方案设计说明和主要植物品种的说明；

　　b）景观方案彩色部总平面图，其中包括道路铺装、绿化；

　　c）景观结构分析以及景观立体模式分析；

　　d）项目各级景点和景区的平面、立面和文字说明；

　　e）用以表达主要景点（经与甲方商定）的彩色效果或图片：主入口、中心道路、景观小品；

　　f）项目景观道路设计图，提供平面和文字说明。

　　2、深化扩初阶段

　　扩初设计是为了控制景观设计的细部效果，并根据甲方确认的总体环境规划，完成分区的细化及深化设计工作。

　　该阶段的设计成果包括：

　　1. 总技术说明：

　　2. 项目园境规划平面图（彩色），以及分区放大平面图：

　　3. 提供各种铺装大样和地面停车处理方式；

　　4. 园林照明系统、排水系统、喷灌系统组织的'布置图及部分大样图、灯具的选型图；

　　5. 绿化栽种区域地带的地形整体，垂直分布图；

　　6. 植物品种和布置图及观赏特性（主要景观树木的选型图和选择苗木的艺术要求）；

　　四.报酬及其支付方法

　　参照国家及河南省规划设计收费有关标准，经双方协商确定本项目的景观设计单价为平方米。景观的计价面积为：总规划用地面积减去规划用地内建筑单体的总基础面积。即：总规划用地面积平方米减去规划用地内建单体的总基础面积平方米等与平方米。则项目的总设计费=总景观设计面积乘以设计单价。

　　本项目实际确定的景观设计费总计：元整

　　本项目景观设计费甲方按分期的方式支付给乙方，具体安排如下

　　五、甲乙双方项目负责人员组成表

　　六、甲方的权利和义务

　　·权利

　　1. 在乙方进行景观设计的每个阶段，甲方有权以书面形式提供建议。

　　2. 乙方进行景观设计的每个阶段工作完成后，甲方组织会审验收。

　　·义务

　　1。甲方应向乙方提供设计所需的项目建设规划方案及项目的技术资料（包括设计所需设计院的总图。设计所含的所有专业电子版图纸）。

　　2。在乙方进行设计过程中，甲方应保持与乙方的充分沟通，定时会审图纸。

　　3。甲方对乙方提交的概念和初步设计方案审核确认后，在乙方进行深化设计时甲方不得推翻原来的概念和初步设计方案而重新设计，否则甲方向乙方补偿合同额50%的修改费。

　　七.乙方的权力和义务

　　·权利

　　1乙方发现甲方不能及时提供设计所需的图纸及其他技术图纸时，乙方有权解除合同并赔偿乙方损失。

　　2乙方基于本合同完成的设计成果著作权归乙方，不经乙方同意甲方不得将本次工程设计成果转让给第三方或用于其它方面和项目。

　　3如果甲方不能按合同约定向乙方支付设计费时，乙方有权终止设计。其间造成的延误的工期及其他损失由甲方承担，并支付乙方损失（按合同额的2倍）。

　　义务

　　1. 乙方要按时按量完成甲方交给的设计方案，乙方不能擅自改变设计内容。

　　八.违约责任

　　1.如果乙方未能按照合同要求日期进行景观设计工作，赔偿甲方的损失。

　　2.甲方如果不能按约定要求与乙方交换意见，定期会审方案，图纸及甲方多次修该设计造成乙方工作延误，乙方可以解除合同，甲方支付乙方违约金。

　　3.甲方对乙方提交的概念和初步设计方案审核确认后，在乙方进行深化设计时，甲方不得推翻原来的概念和初步设计方案而重新设计，如果甲方执意要改变方案，应向乙方补偿相应的设计费。

　　九.本合同一式4分，甲乙双方各执两份。合同双方盖章签字后方可生效

　　甲方：乙方：

　　法人：法人：

　　日期：年月日日期：年月日

　　委托代表人：委托代表人：

　　开户行：开户行：

设计合同模板集锦篇8

　　合同编号：

　　资质等级：

　　发包人：

　　承包人：

　　签订日期：

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　为了促进甲、乙双方的共同发展，更好地做好工程项目的设计开发和建设工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，就长期技术合作相关事宜达成如下协议，并承诺共同遵守下列条款。

　　第一条技术合作目标

　　保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性；优化各种设计方案，优化设备选择、材料选型、节能方案；提高设计质量，使其符合使用要求；加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核；节约工程投资，提高工程项目的投资效益和品牌效应。

　　第二条技术合作的内容及成果提供

　　一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供

　　乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证，对设计方案进行优化，提高投资效益；对结构设计进行复核，确保满足建筑节能要求，保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容：

　　1. 对初步设计的设计说明进行审核，提出意见：

　　（1）关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求，包括满足项目《建设用地规划许可证》内容要求。

　　（2）关于初步设计的内容和深度要求，是否符合设计任务书要求及当地规划部门的有关规定。

　　2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为：

　　（1）初步设计文件完整性和深度；

　　（2）设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性；

　　（3）总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标，是否符合政府相关批文及甲方要求；

　　（4）户型面积比例是否满足规划要点的要求；

　　（5）日照是否满足国家和地方的相关规定；

　　（6）提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容；

　　（7）各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容；

　　（8）主要设备选型，主要材料选择；

　　（9）建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求：

　　（10）建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求；

　　（11）对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别；

　　（12）结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标：含钢量、单位面积砼含量等方面内容；

　　（13）地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化；

　　（14）审核结构加固或改造项目设计是否经济合理；

　　（15）给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性，泵房和处理站房的布置审核；

　　（16）给排水设计的主要技术参数、给水﹙含生活、中水及消防﹚方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性；

　　（17）供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性；

　　（18）强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置，对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案；

　　（19）各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置；

　　（20）空调系统的经济性、合理性，是否满足国家和地方的相关节能规范要求，空调机房和通风机房的合理布置审核；

　　（21）通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置；

　　（22）车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置；

　　（23）若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计，则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置；

　　（24）若设计方提供有关的节能(专篇)设计，则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置；

　　（25）根据我公司有关建筑节能构造原则，进行建筑节能报告审核；

　　（26）消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置；

　　（27）人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。

　　第三条技术合作进度

　　甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求；其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分，乙方须按本协议内容执行；各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定；每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定，原则上随设计进度分阶段进行；初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过10个工作日，施工图审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过15个工作日。

　　第四条技术合作取费及付款方式

　　1. 审查收费标准：

　　（1）仅施工图设计审查：元/平方米。

　　（2）初步设计及施工图审查：元/平方米。

　　（3）计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。

　　2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。

　　3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确合同款数额及付款方式。

　　4. 根据项目的实际情况，专项施工图审查内容可在《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》或补充协议中明确。

　　5. 总设计费不包含境外设计费。

　　6. 审图阶段工作完成后，并提供合格审图报告后20日内，在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。

设计合同模板集锦篇9

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、合同内容和要求：

　　1._______________公司标志设计；

　　2._______________公司vi导入、vi执行、及vi手册的整理。

　　二、费用

　　vi设计及vi手册的整理：费用共计人民币￥_________元（大写：_________）（rmb）（以上费用含设计费和vi手册印刷装订费，装订vi手册共计_________份）

　　三、付款方式

　　1.本合同签订后，甲方即向乙方支付合同总费用50％，即人民币￥_________元整（_________元整）；

　　2.vi手册整理完成；印刷装订前甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥_________元整（￥_________元整）。

　　四、双方的责任与义务.

　　1.乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作。

　　2.乙方需在规定时间______年_____月_____日至______年_____月_____日完成甲方公司vi手册的整理工作，并报予甲方签字认可

　　3.甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作，并根据乙方需要提供相关资料。

　　因版权、文责所引发的法律责任，经济纠纷由甲方承担。

　　五、知识产权约定

　　1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方（需另行签订转让合同）。

　　2.甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　六、违约责任

　　本合同签订后，甲乙双方均应全面的履行本合同；因vi设计工作是十分艰巨的，不仅需要经过大量调研工作，更需一流设计师的创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，鉴于此，甲方承诺如提前终止合同，仍承担向乙方支付全部合同款的义务（甲乙双方一致同意终止的除外）。

　　乙方如违约提前终止合同，所收取的费用应全部退还甲方。

　　七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向_______________仲裁委员会提请仲裁解决。

　　合同附件为本合同一部分，本合同壹式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等的法律效力。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：________

　　甲方代表（签字）：_____ 乙方代表（签字）：____

　　_________年____月____日 _________年_____月____日

　　附件 vi基础设计项目

　　1.企业标志设计

　　□ 企业标志及标志创意说明

　　□ 标志墨稿

　　□ 标志反白效果图

　　□ 标志标准化制图

　　□ 标志方格坐标制图

　　□ 标志预留空间与最小比例限定

　　□ 标志特定色彩效果展示

　　2.企业标准字体

　　□ 企业全称中文字体

　　□ 企业简称中文字体

　　□ 企业全称中文字体方格坐标制图

　　□ 企业简称中文字体方格坐标制图

　　□ 企业全称英文字体

　　□ 企业简称英文字体

　　□ 企业全称英文字体方格坐标制图

设计合同模板集锦篇10

　　发包方：

　　承包方：

　　承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形复杂、无专用施工道路，在施工时要特别注意材料运输时的交通安全。施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备，并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同。

　　一、工程名称：砼道路。

　　二、工程地点：西营镇西岭角村双腰沟。

　　三、工程内容：在原土路基上做砼路面，宽约3米，厚度15厘米，砼强度等级C20以上，含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。（包括割缝）

　　四、承包方式：包工包料。

　　五、工程造价：按每平方_____元，按实计算。

　　六、质量要求：按现行的“施工质量验收规范”验收，合格工程。

　　七、材料要求：黄沙采用含土量少的天然黄沙，坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生产厂家的产品，重量公差不大于2%。石子规格1—3厘米，不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短，路面施工达不到规范要求，甲方在告知整改无效的情况下，有权要求停止施工，不付工程款。

　　八、安全施工：在整个施工过程中（包括材料运输、保管）所发生的工伤事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　九、付款方式：工程竣工验收合格后，30天付工程总额80%，满180天无质量问题付15%，余款满一年付清（工程保质期为一年）。

　　十、工期：开工日期_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日。天气情况工期不顺延，若工期拖延一天罚乙方300元，累计计算。

　　十一、质量保证金五万元_____天之内退还。

　　十二、未尽事宜甲乙双方协商解决。

　　十三、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自合同签订之日起生效。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　_____年_____月_____日

设计合同模板集锦篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　为了更好的塑造符合企业特点的企业品牌形象，甲乙双方秉承相互促进，相互信赖的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　一、合同内容和要求

　　1、 VI设计项目，内容见附录；

　　2、 VI手册的整理（电子文本、彩页打印文本，如需印刷另行计费）；

　　二、费用

　　1、推广过程中的其他当个项目策划设计费用另计（画册、海报、DM等）；

　　2、VI导入及VI手册的整理：费用共计人民币￥( 大写：人民币整)（以上费用含电子文本、彩页打印文本各两份）。

　　三、付款方式

　　1、本合同签订后，甲方即向乙方支付合同总费用30%，即人民币￥人民币元整）；

　　2、标志通过即付项目总额的40%即人民币￥（大写：人民币；

　　3、VI手册整理完成；打印装订前甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥整（大写：人民币元整）。

　　四、双方的责任与义务

　　1、乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作；

　　2、乙方需在规定时间年月日至年月日完成。甲方公司VI手册的整理工作，并报予甲方签字认可；

　　3、甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作，并根据乙方需要提供相关资料，因甲方所提供资料版权、文责所引发的法律责任，经济纠纷全部由甲方承担。

　　五、知识产权约定

　　1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方。

　　2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　六、违约责任

　　1、本合同签订后，甲乙双方均应全面的履行本合同；

　　2、因VI策划是乙方智力成果整体的体现，其工作特点并没有明显的阶段性，乙方在开始着手策划时就已经在全面的履行合同，鉴于此，甲方承诺如提前终止合同，仍承担向乙方支付全部合同款的义务（甲乙双方一致同意终止的除外）。

　　3、乙方如违约提前终止合同，所收取的费用应全部退还甲方。

　　4、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向北京市仲裁委员会提请仲裁解决。

　　5、本合同壹式肆份，自双方签字盖章之日起生效，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等的法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表签字：代表签字：

　　签章：签章：

　　签订日期：签订日期：

设计合同模板集锦篇12

　　合同编号：

　　委托方： (以下简称甲方)

　　设计方： (以下简称乙方)东莞灵智装饰有限公司

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程装饰收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1. 工程地点：

　　2. 建筑面积：348平方

　　3.项目设计内容及其他辅助内容：

　　平面图

　　效果图

　　施工图

　　软装饰品方案

　　现场技术交底

　　营业规划

　　本项目由灵智运营总监：张忠勇先生为本项目的总策划师

　　二、设计程序：

　　1.甲乙双方经协商设计费按200元/平方收取，合计69600元（大写陆万玖仟陆百元）

　　2.设计协议签订后,甲方向乙方支付方案设计前期款即总设计费的40%，27840元（大写贰万柒仟捌百肆拾元）。

　　3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在3天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

　　4.甲方确认方案后，乙方开始深化方案效果图及施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的50% 即：34800元（大写叁万肆仟捌百元）。

　　5.余款在甲方开始本项目施工后7天内安排乙方与施工方技术交底，乙方在技术交底完成后，全部图纸交予甲方。甲方向乙方支付余款即：6960元（大写：陆仟玖百陆拾元）

　　6.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

　　7.其它约定：

　　三、双方责任：

　　一甲方责任：

　　1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

　　2. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　3. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

　　4. 施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

　　5. 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

　　6. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

　　二乙方责任：

　　1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

　　2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

　　3. 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

　　4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

　　四、其它：

　　1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

　　2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

　　3. 如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，甲方应支付乙方除往返机票外3000元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。

　　4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

　　5. 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请人民法院解决。

　　6. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

　　甲方名称：乙方名称：

　　（签字盖章）（签字盖章）

　　地址：地址：

　　甲方代表：甲方代表：

　　签订日期：签订日期：

设计合同模板集锦篇13

　　合同编号：签约地点：

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　联系人：联系人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　甲乙双方本着精诚合作，互惠互利的原则，就甲方委托乙方代理（乙方为甲方及其客户提供国内货物运输，分拨及其相关信息服务业务）第三方物流服务签订如下合同：

　　一、权利义务

　　1.甲方权利义务

　　1.1甲方应根据需要提前通知乙方发货信息情况；如甲方临时加单，应提前2小时通知乙方。

　　1.2甲方应提供必要的货物信息与乙方。因甲方申报不实或者遗漏重要情况，造成乙方损失或费用支出的，甲方应当承担赔偿责任。

　　1.3货物运输需要办理审批、检验等手续，甲方可委托乙方代为办理，但必须提供所需的相关资料并承担全部费用。

　　1.4甲方应当按照国家或行业标准的要求包装货物。

　　1.5甲方若对乙方物流服务费用有疑问，有权要求乙方解释。

　　1.6货物发运后，甲方有权过问货物运输情况。

　　1.7在合同执行中，若乙方运输服务屡次不能满足甲方的要求，甲方有权终止合同。

　　2.乙方权利义务

　　2.1乙方承诺对承担的甲方国内/国际货物的物流服务予以权利保障，保证足够运力，保证优质服务

　　2.2乙方应该按照约定按时、如数运抵甲方指定的收获单位或收货人

　　2.3乙方接到甲方通知应及时安排收货运输事宜。乙方应协助甲方做好装货查验工作，查验无误应填写装货验收单或其他单据，如发现货物短缺损坏，应即使通知甲方有关人员。

　　2.4乙方对运输过程中货物的毁损灭失承担损害赔偿责任。但乙方对下列原因造成的货物毁损、灭失，不承担损害赔偿责任：（1）不可抗力，经甲方调查确认；

　　（2）货物本生的缺陷或由于包装不善；（3）甲方违反国家有关法令，致使货物被有关部门查扣弃置或作其它处理以及甲方、收货人的过错造成的；（4）货物运抵甲方指定的收货单位或收货人，并经收货人签字确认没有货损的。

　　2.5乙方对甲方货物必须保持外包装好，否则，如发现短缺损坏，则有乙方承担相应的赔偿，赔偿额为短缺或损坏部分的甲方与客户所签订的合同金额。

　　2.6如运输途中遇到困难，乙方须即使通知甲方，以便甲方确定到货时间及采取相应的措施。

　　2.7如货物在物流服务中出险，乙方须及时通知甲方，但相关责任全部由乙方自行承担。

　　2.8若非国家政策调整的原因导致乙方物流成本大幅度增加，在合同有效期内乙方不得以其它任何借口向甲方提出增加运费单价的要求，甲方对乙方提出的涨价要求可不予处理。

　　二、合同期限

　　本合同期限自年月日起至年月日止，有效期为一年。

　　三、物流服务费用及付款方式

　　1、甲方应在合同期限内依据本合同的价格表（以下称“附件”）向乙方支付相关服务费用。

　　2、服务费用采取月结天的结算方式，甲方在收到乙方帐单后一个星期内应将帐款核对完毕，并应在结算期内的服务费以支票、承兑汇票或银行转帐方式支付给乙方。乙方应提前提供客户签收单和运输及其费用发票给甲方。

　　3、签订合同前，乙方应向甲方缴纳元保证金，因乙方原因造成甲方损失的，甲方有权在保证金中扣除，合同终止，保证金剩余部分甲方予以退还。

　　四、保密条款

　　（一）双方理解本合同（包括任何附件）所涵盖的商业关系的性质及具体事项构成保密和专有的信息。对任何该等信息的披露将可能对双方造成竞争性损害。因此，任何关于甲方和/或乙方的成本、程序、货物的数量、种类、运送目的地、客户等其它详情或乙方获得的有关另一方的商业活动的信息任何时候都应该作为保密信息，未经该另一方事先明确表示书面同意，一方不得向任何其它第三人透露，否则构成违约，违约方应就所有由于其未能履行其在本条款下的义务而给另一方造成的损害、成本和费用向另一方做出补偿，受害另一方有权决定是否终止履行本合同。

　　（二）、本保密条款的保密期限为本合同后三年，并不因本合同的无效或撤消而终止。

　　六、合同的解除

　　本合同期满前，双方不得无故单方面解除合同。双方如遇特殊原因需提前解约，应提前三十日以书面形式通知对方。

　　八、法律适用及争议的解决

　　1.本合同的签署、生效、解释、执行、修改、终止应遵守中华人民共和国的法律。

　　2.在合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决，如协商不成，则提交合同签定地点的人民法院裁决。

　　九、修改与补充

　　1.本合同未尽事宜，双方可另行签定补充协议或附件，补充协议或附件作为合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　2.本合同的任何修改或补充均应得到双方的书面确认，并自双方授权代表签字盖章之日起生效。

　　3.在修改未获得双方书面确认前，本合同的条款仍然有效。

　　十、其它

　　1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　2.本合同有效期为一年。双方在合同到期时均无终止意向的，则本合同自动顺延一年。

　　3.本合同终止后，双方应继续履行合同终止前合同约定的双方尚未履行完毕的一切责任和义务

　　4.本合同附件为合同不可分，割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

设计合同模板集锦篇14

　　甲方：网络科技有限公司

　　乙方:

　　甲乙双方本着平等互利的原则，通过友好协商，就甲方所拥有的产品（）UI和UE外包服务关系，特订立本合同。

　　一、甲乙双方关系

　　甲方为产品设计使用者，即外包服务使用方；

　　乙方为产品设计外包服务供应商。

　　产品设计指：安卓和IOS的UI和UE全套设计图纸。以下皆简称“产品设计”

　　二、服务方式

　　1、订立正式服务合同后，乙方根据需求进行产品设计。

　　2、如甲方在按照乙方产品设计进行产品研发时，需要乙方协助修改，乙方有责任进行协助。

　　三、服务标准

　　1、乙方根据甲方的需求进行产品设计，在交付时候提供所有设计相关原始文档，且该文档和知识产权归甲方所有。

　　2、乙方在产品设计过程中严格遵守设计保密原则，不得向非甲乙方外第三方泄露。且自身不可以用于商业化用途（包括不得向第三方展示），如有违规甲方保留向乙方追溯法律责任的权利。

　　四、合同执行

　　1、服务费用合计XX元，甲方应在合同签订后，先支付给乙方壹仟元，于第一个产品设计交付后支付余下的XX元，于第二个产品设计交付完毕后支付剩余款项壹仟元。乙方自收到甲方首笔款项后，开始提供服务，两款产品的设计交付时间为；

　　2、双方合同执行中如有争议，应友好协商解决，协商不成按照中华人民共和国有关法律提交法院解决。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。合同自双方签字后生效。传真件有效。

　　甲方：

　　负责人：

　　日期：乙方：

　　负责人：日期：

设计合同模板集锦篇15

　　甲方：(以下简称甲方)___________________________

　　乙方：(以下简称乙方)__________________________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有装修合同注意事项别忽视关规定，经双装修合同模板方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工装修合同签订需要注意的细节程名称：办公室装修

　　2、工程地点：______________________________________________________。

　　3、工程承包方式：包工包料。

　　4、工程概况：建筑面积_________平方米。

　　二、工程装修内容

　　综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

　　三、工程造价

　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;

　　工程造价为：￥_________装修合同模板电子版元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)

　　四、工程期限

　　工程开工日期：____装修合同_____年_________月_装修合同________日。

　　工程竣工日期：_________年_________月_________日。

　　五、质量要求

　　按国家装修合同建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规装修合同模板电子版范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣装修合同签订需要注意的细节工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿装修合同注意事项别忽视保修，保修期为一年，终身维修。

　　六、付款方式

　　1、装修合同签订需要注意的细节合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的;

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方装修合同工程款总造价的;

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的;

　　4、乙方剩余工程款作为质保金_______内付清。

　　七、双方责任

　　1、甲方：

　　负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排装修合同怎么写水装修合同报价清单总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、乙方：

　　向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报装修合同报价清单价。

　　八、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期装修合同签订需要注意的细节可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工装修合同模板程项装修合同签订需要注意的细节目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负装修合同书责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)

　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程装修合同报价清单量计算为准。

　　4、如装修合同简单版甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同装修合同注意事项别忽视一式_________份，双方签字生效，各持_________份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称：________________________

　　乙方单位名称：________________________

　　________________年_________月_______日

设计合同模板集锦篇16

　　委托方（以下简称“甲方”）：设计方（以下简称“乙方”）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经双方协商一致，甲方委托乙方承担的工程概念规划设计，特签订本合同，以资信守。

　　第一条合同依据

　　1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

　　1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.3 《长沙市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

　　1.4 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.5 建设工程批准文件。

　　第二条工程概况

　　2.1项目名称：

　　2.2 项目地点：____________________

　　2.3项目规模：用地面积平方米，容积率，总建筑面积约为平方米。建筑类型有，设计可考虑分期。

　　2.3概念规划设计范围：

　　概念规划工作范围将包括最初的与客户房地产开发市场分析及经济咨询顾问协作，寻找最适合该区域的开发计划，及随后的概念性总体规划方案，包括土地使用和交通组织的布局，及主题设计特征和开发导则，同时乙方在设计过程中须结合该用地的实际情况为节约土地，提高土地价值，提升产品的形象，提供合理、价值更高有特色的标志性的建筑的概念规划设计方案，该设计方案除应满足甲方要求外，乙方还需积极的配合甲方对该地块规划调整与政府的会议沟通，提供技术上的说服力。

　　第三条服务内容及成果

　　3.1服务范围

　　乙方工作范围将包括最初的与客户房地产开发市场分析及经济咨询顾问协作，寻找最适合该区域的开发计划，及随后的概念性总体规划方案，包括土地使用和交通组织的布局，及主题设计特征和开发导则。

　　3.1.1甲方需提供的前期设计资料

　　在规划设计工作开展前，收集准确的前期设计资料是非常有必要的。在乙方及其团队开始进行设计之前，甲方需要提供或准备的资料包括：

　　1、尽量准确的基地测绘地形图、红线图，场地范围包括：

　　1）基地红线交叉点的坐标（包括水域区域）

　　2）基地地表等高线，周边地块形及规划路网的情况

　　3）周围道路的宽度、到达基地的限制和转弯半径等

　　4）基地现状构筑物分布位置及需保留的建筑、植物或其它物体

　　5）现状或规划中的市政设施条件

　　2、建筑物退线要求

　　3、准确计算的基地面积

　　4、核实当地政府的法令法规对该基地的制约条件，如建筑物最大高度、占地面积、容积率等。

　　5、项目设计任务书：

　　1）项目用途（功能类型、楼层面积、户数等）

设计合同模板集锦篇17

　　工程名称：

　　合同编号：

　　发包人：

　　设计人：

　　签订日期：

　　发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

　　第三条发包人应向设计人提交的有关资料：

　　第四条本合同的设计期限为天，自年月日起计算，设计人应向发包人

　　交付的设计资料及提交日期如下：

　　第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　　2.本合同开始履行后，定金抵作设计费。

　　3、本合同的设计费包含人防部分设计费。

　　4、设计人的设计工作满足付费节点条件后，应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查，发包人在接到设计人的通知后3日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查，经发包人审查通过后的次日，发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。如审查不通过，设计人应无条件进行修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担，。

　　5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目，若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的，则本设计合同自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量 %的设计费。如合同终止时，发包人已支付的设计费超过 %的，设计人应将超过的部分返还发包人。

　　6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段)，且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的七日内，除预留现场服务阶段的设计费外(若有)，发包人应将设计费余款支付给设计人。

　　7、在设计人向发包人开具并提供相应的发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。否则，由于设计人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误，发包人不承担责任。设计人开具并提供的发票必须符合国家财务及税务相关规定。第六条双方责任 6.1发包人责任：

　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计。发包人提交上述资料超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，双方重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的条件。

　　6.2设计人责任：

　　6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格并通过相应政府主管部门审查的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家现行设计规范和地方性规范、规程、技术规定等。

　　6.2.3设计合理使用年限为年(按国家有关规定)。

　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料。 6.2.5因设计人的原因需要进行设计修改的，设计人应无条件修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担。

　　6.2.6设计人交付设计资料后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充。设计人按合同规定时限交付设计资料，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题，参加分部分项验收、参加竣工验收并签署意见。

　　6.2.7设计人所提交给发包人的设计资料，其知识产权归发包人所有，设计人应保护发包人的知识产权，不得以任何形式向第三人泄露、转让。如发生以上情况，设计人应赔偿发包人的损失。

　　6.2.8设计人向发包人保证，发包人使用设计人交付的设计资料不会侵犯第三人的任何权利，如发包人因使用设计人交付的设计资料而遭受第三人的追索的，责任由设计人承担。

　　6.2.9设计人需为本工程专门设立项目组，配备固定的专职设计人员,设计人应在签订本合同之前将项目团队组成人员的名单及详细资料(资料包括但不限于个人简历、资质情况)交付给发包人，名单经发包人确认后作为本合同的附件。在合同履行期间，未经发包人书面同意，设计人不得擅自中途换人，否则，每擅自更换一个，需向发包人支付设计费估算总额的 %做为违约金。

　　第七条违约责任：

　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人按设计人实际完成的工作量支付设计费用。

　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应付未付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

　　7.3设计人对设计资料中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计原因造成工程质量事故的，设计人除负责采取补救措施外，应退还直接受损失部分的设计费。并向发包人支付违约赔偿金，赔偿金为设计费的 %，如赔偿金不足以弥补发包人的损失的，设计人还应赔偿发包人的损失。因设计原因造成第三人的财产及人身损害的，责任由设计人承担。

　　7.4如设计人未按本合同第四条规定的设计资料交付时间交付的，每延误一天，应按照设计费估算总额的`万分之五向发包人支付违约金，发包人有权直接从应支付给设计人的设计费中扣除。逾期超过30天以上时，发包人有权不支付逾期提交的设计资料的设计费，并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的，设计人应向发包人支付设计费 %的违约金，此外，设计人还应将已完成的设计资料交付发包人。

　　7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他

　　8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同第四条规定的份数，设计人另收工本费(0号图元/张;1号图元/张;2号图元/张，方案文本元/本)。如由于设计人原因造成额外出图的费用由设计人承担。

　　8.3本工程设计资料中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、性能等技术指标，上述技术指标在确定前应事先与发包人进行沟通并取得发包人书面同意，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工定货时，设计人应无条件配合。

　　8.4本工程涉及到的他项二次设计(如钢网架、铝合金等)需设计人提供配合工作的，设计人应无条件配合并不计取费用。

　　8.5发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担相关设计任务的设计人参加。 8.6发包人委托设计人承担本合同内容之外的服务，双方应另行协商。

　　8.7由于发包人原因修改设计，在接到发包人书面通知后，相应阶段的设计出图时间可顺延。

　　8.8本合同设计工作量包含了工程开发和建设过程中的所有设计变更

　　8.9在施工过程中，设计人须向发包人工程施工现场派常驻设计代表一名或委托当地设计院进行施工配合，解决甲方工程施工现场出现的设计问题，由此发生的费用由设计人承担。若设计人未能履行上述义务，发包人有权另行聘请第三方完成上述工作，由此产生的费用由设计人承担，发包人有权直接从应付款项中扣除，若应付款不足以抵偿上述费用的，则设计人应当将差额支付给发包人。

　　8.10双方对合同履行过程中知悉的对方商业秘密及其他信息负有保密义务，任何一方不得以任何形式向第三方泄露，否则，违约方应赔偿对方因此而遭受的损失。

　　8.11由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8.12本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由工程所在地人民法院管辖。

　　8.13本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式四份，发包人二份，设计人二份，具有同等法律效力。

　　8.14本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8.15本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 8.16附件一《设计任务书》是本合同不可分割的组成部分，具有和本合同同等法律效力。

　　发包人:(公章) 承包人:(公章)

　　住所: 住所: 法定代表人:

　　法定代表人: 委托代理人:

　　委托代理人:

　　电话: 电话: 传真: 传真:

　　开户银行: 开户银行:

　　帐号: 帐号:

　　邮政编码: 邮政编码:

　　建设工程勘察设计合同模板二

　　工程名称：__________________________________

　　工程地点：__________________________________

　　合同编号：__________________________________

　　由设计人编填)

　　设计证书等级：______________________________

　　发包人：____________________________________

　　设计人：____________________________________

　　签订日期：__________________________________

　　深圳市规划与国土资源局监制

　　发包人：____________________________________

　　设计人：____________________________________

　　发包人委托勘察人承担______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

　　1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

　　1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.5建设工程批准文件。

　　第二条本合同设计项目的内容

　　2.1工程名称：__________________________

　　2.2设计指标

　　建设用地面积

　　建筑总面积

　　规定建筑面积

　　建筑高度或层数

　　建筑覆盖率

　　第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

　　序号，资料及文件名称，文件编号，份数，提交日期，有关事宜。

　　《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》

　　第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

　　序号

　　资料及文件名称

　　份数

　　提交日期

　　有关事宜

　　第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　付费次序

　　占总设计费%

　　付费额(元)

　　付费时间(由交付设计文件所决定)

　　第一次付费

　　20%定金

　　说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第六条双方责任

　　6.1发包人责任：

　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。

　　6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

　　在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　6.2设计人责任：

　　6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2设计人采用的主要技术标准是：__________________

　　6.2.3设计合理使用年限为__________________年。

　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　第七条违约责任

　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.l条规定支付设计费。

　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.

　　7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　　第八条其他

　　8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

　　8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

　　8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　8.8本合同一式____________份，发包人____________份，设计人____________份。

　　8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

　　8.10本合同生效后，按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　8.12其它约定事项：_______________________________

　　发包人名称：______________设计人名称：_______________

　　(盖章)(盖章)

　　法定代表人：(签字)______法定代表人：(签字)_______

　　委托代理人：(签字)______委托代理人：(签字)_______

　　住所：____________________住所：_____________________

　　邮政编码：________________邮政编码：_________________

　　电话：____________________电话：_____________________

　　传真：____________________传真：_____________________

　　开户银行：________________开户银行：_________________

　　银行帐号：________________银行帐号：_________________

　　建设行政主管部门备案：____鉴证意见：_________________

　　备案号：__________________经办人：___________________

　　备案日期：____年___月___日鉴证日期：_____年___月___日

　　建设工程勘察设计合同模板三

　　委托方(甲方)：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　承包方(乙方)：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

　　第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

　　第三条甲方责任

　　1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

　　委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

　　委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

　　委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

　　2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

　　3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

　　4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

　　5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

　　6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

　　第四条乙方责任

　　1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

　　2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

　　4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

　　5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。

　　6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

　　第五条勘察设计费用

　　乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。

　　第六条违约责任

　　1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。

　　2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。

　　3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。

　　4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

　　5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。

　　6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

　　7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。

　　8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。

　　9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%.

　　第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按( )项解决。

　　1.申请________仲裁委员会仲裁。

　　2.向人民法院起诉。

　　第八条合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。

　　第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　第十条本合同一式____份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份)，副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。

　　甲方：____________________________

　　甲方代表：________________________

　　____年____月____日

　　乙方：____________________________

　　乙方代表：________________________

　　____年____月____日

设计合同模板集锦篇18

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规中的规定,乙方需要接受甲方的委托,就委托的设计事项,双方需协商一致,签订本合同,信守执行：

　　一、合同内容和要求：

　　二、设计与制作的费用：

　　设计与制作的费用总计为：人民币￥________元,(大写：________________元整)。

　　三、付款的方式：

　　1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作的总费用的50%即人民币￥________元,(大写：________________)。

　　2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币￥________整(大写：________________)。

　　四、设计与制作作品的时间及交付的方式：

　　乙方需在双方的约定的时间内完成设计的方案。因甲方反复的提出修改的意见导致乙方的工作不能按时的完成时,可延期的执行,延期的时间由双方协商后确定。

　　五、知识产权的约定：

　　1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

　　2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;

　　甲方义务：

　　1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。

　　七、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　八、合同生效：

　　本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

　　甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：________________

　　甲方代表签名：________ 乙方代表签名：________

　　地址：________________ 地址：________________

　　电话：________________ 电话：________________

　　传真：________________ 传真：________________

　　开户：________________

　　帐号：________________

　　日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

设计合同模板集锦篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，甲方聘请乙方为公司及x项目的企业运营及相关广告推广提供顾问咨询服务（以下简称“本项目”），双方本着平等互利的原则，特签订如下合同，以资共同信守。

　　1、定义

　　1.1 本合同中

　　(a) “本合同”指合同正文及其附件，以及双方根据合同第7条所作的任何书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分，与合同正文具有同等效力。 (b) “不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　(d) “书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文（包括电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　(e) 本合同中的“天”指日历天，年、月、日均以公历计算。

　　1.2 本合同中的各标题仅作为参考之用，不得从任何意义上影响本合同的涵义或其解释。

　　甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。

　　3、文件效力

　　如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。

　　4、禁止转让

　　未经对方书面同意，任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。

　　5、本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效：

　　5.1 经合同双方共同签署；

　　5.2 甲方依照附件一（详见附件1）中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。

　　6、开始咨询服务

　　乙方应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。

　　7、合同变更

　　双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃，都必须书面进行，且经合同双方签字盖章认可。

　　8、合同终止

　　8.1 如不可抗力条件持续超过三十天，双方均可向对方发出通知书，然后终止本合同。

　　8.2 本合同的期满或终止均不应损害或影响合同中任何一方应有的权利和义务。

　　本合同除根据合同约定提前终止外，其有效期应持续至双方的合同权利和义务履行完毕时为止。

　　10、额外咨询服务

　　合同执行过程中，甲方如要求乙方提供额外咨询服务的，应以书面形式提出，双方应当另签补充合同明确补充工作内容、成果提交时间、追加乙方咨询服务费用及双方应履行的义务等事宜。

　　11、甲方的权力和义务

　　11.1 甲方应按附件三（详见附件3）约定的内容和期限向乙方提供开展咨询服务工作所需的有关数据和资料；超过约定期限仍未提供的，乙方交付咨询成果的时间将相应顺延。合同执行过程中甲方应向乙方提供必要的协助。

　　11.2 甲方变更委托咨询服务项目、或因提交的资料错误、或对提交的资料作较大修改，因而造成乙方工作超出附件二（详见附件2）定义的服务范围和期限时，双方应视当时之实际情况，协商确定相应延期工作日，并根据乙方增加的工作量协商追加乙方咨询服务费事宜。

　　11.3 甲方应按附件一（详见附件1）的约定向乙方支付咨询服务费用。因甲方自身原因导致延期支付的，则甲方应自约定支付期限届满之次日起向乙方支付违约金，每天按该期应付而未付金额的万分之二计算支付。当甲方在约定付款日期届满后三十日内仍然未能按照约定付款的（出现不可抗力或乙方违反本合同约定时除外），乙方有权单方解除本合同,同时，甲方应支付乙方在合同解除之日前已提供的服务所对应的咨询服务费。

　　11.4 合同履行期间，甲方因其自身原因而要求终止或解除合同，乙方未开始咨询服务工作的，不退还甲方已付的预付款；在乙方按进度计划完成咨询成果的情况下，甲方应根据附件一（附件1）所约定的付款方式，以乙方阶段进度已完成的实际工作量或以月服务时间为一个阶段，不足一个阶段一半时，按该阶段费用的一半支付；超过一个阶段一半时，按该阶段费用的全部支付。

　　11.5 甲方要求乙方暂停咨询服务的，甲方应提前七日书面通知乙方并说明理由和暂停期限，并按照乙方实际已完成的工作量，支付相应阶段的咨询服务费用，不足一半时，按该阶段费用的一半支付；超过一半时，按该阶段费用的`全部支付。如拟定暂停或者实际暂停超过三十日，则乙方有权选择单独终止本合同。

　　11.6 在任何情况下，甲方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金及/或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

　　11.7 合同履行期间，甲方的项目代表为（如需变更甲方应以书面形式通知乙方）：

　　姓名：职务：手机：电话：传真： E-mail:

　　12、乙方的权力和义务

　　12.1 乙方应按照国家及项目所在地地方政府颁发的规范、规定，并恰当地运用国际上先进科学的咨询技术，依照本合同的各项条款及附件二（详见附件2）约定的内容为甲方提供咨询服务，并提交咨询成果。

　　12.2 乙方应按附件二（详见附件2）约定的时间提交咨询成果，如因乙方自身原因逾期，每逾期一天，乙方应承担该阶段合同费用万分之二的违约金。

　　12.3 乙方应按附件二（详见附件2）约定的咨询服务范围及时间期限，对咨询成果进行相应必要的修改和完善。

　　12.4 合同生效后，除本合同8.1、11.3、11.5款约定的情况外，乙方不得无故终止或解除合同。

　　12.5 在任何情况下，乙方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金及/或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

　　12.6 合同履行期间，乙方的项目代表为（如变更乙方应以书面形式通知甲方）：

　　电话：传真： E-mail:

　　13、免责约定

　　13.1 因合同一方违约在先或因不可抗力导致的延迟或无法履行本合同义务，合同另一方不承担违约责任。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________

　　_________年____月____日

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

设计合同模板集锦 篇1

设计合同模板集锦 篇2

设计合同模板集锦 篇3

设计合同模板集锦 篇4

设计合同模板集锦 篇5

设计合同模板集锦 篇6

设计合同模板集锦 篇7

设计合同模板集锦 篇8

设计合同模板集锦 篇9

设计合同模板集锦 篇10

设计合同模板集锦 篇11

设计合同模板集锦 篇12

设计合同模板集锦 篇13

设计合同模板集锦 篇14

设计合同模板集锦 篇15

设计合同模板集锦 篇16

设计合同模板集锦 篇17

设计合同模板集锦 篇18

设计合同模板集锦 篇19

设计合同模板集锦篇1

设计合同模板集锦篇2

设计合同模板集锦篇3

设计合同模板集锦篇4

设计合同模板集锦篇5

设计合同模板集锦篇6

设计合同模板集锦篇7

设计合同模板集锦篇8

设计合同模板集锦篇9

设计合同模板集锦篇10

设计合同模板集锦篇11

设计合同模板集锦篇12

设计合同模板集锦篇13

设计合同模板集锦篇14

设计合同模板集锦篇15

设计合同模板集锦篇16

设计合同模板集锦篇17

设计合同模板集锦篇18

设计合同模板集锦篇19