标题 | 承包工程资料协议书 |
范文 | 承包工程资料协议书(精选3篇) 承包工程资料协议书 篇1甲方: 乙方: 一、 承包范围 乙方承包 路施工资料的打印、复印、送报、收发、整理工作。该施工资料的承包范围不包括设计变更、工程合同外签证单的签字工作及工程预决算资料。 二、 双方权利和义务 1、甲方需向乙方按时提供相关图纸,测量、试验、原材料半成品证件、设计变更等原始资料。 2.甲方需按时向乙方支付资料制作费用,不得拖欠,否则乙方有权停止制作。 3.乙方需按甲方提供的施工图纸及施工过程中的设计变更等要求,按国家规范、规定按时制作资料。 4、乙方在现场配备一名实习生资料员,负责现场的资料送报,收发工作。乙方需配备一名专业资料员每3天巡视工地一次。资料制作工作不得影响甲方工程正常施工。 三、 合同工期: 日历天240天。 四、 付款方式 1. 承包费用为工程总造价的0.2%,该工程总造价为合同内和合同外的造价之和。 2. 工程开始施工后7天内,甲方支付乙方___元前期资料制作费。工程进行施工中,甲方每月15日支付乙方___元资料制作费。 3. 如工程延期完工,甲方需按月支付乙方延期资料制作费,每月___元。 甲方: 乙方: 年月日 承包工程资料协议书 篇2甲方:(以下简称“甲方”) 乙方:(以下简称“乙方”) 法定代表人: 根据《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律、行政法规,并参照国家工商行政管理局、国家建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF—1999—0201),甲、乙双方就本工程建设有关事项协商一致,订立如下合同(以下简称“本合同”): 第一条工程概况 1、工程名称:(以下简称“本工程”)。 2、工程地点: 3、工程内容:(具体工程数量表见附件 一)。 第二条工程价款 1、本合同工程价款暂定为人民币215;元(以下简称“暂定工程价款”)。 2、本工程竣工验收合格后,最终工程价款以甲方认可的验工计价为准,甲方应当依据双方签认的具体工程数量按照国家邮电部颁布的《通信建设工程预算定额》计算验工计价(以下简称“最终工程价款”)。 3、甲方应当于本合同签订后215;日内向乙方支付暂定工程价款的30%,即人民币215;元;在本工程竣工验收合格并完成移交工作后,甲方应当于本工程竣工验收合格后215;日内向乙方支付尚未支付的最终工程价款,已支付的暂定工程价款等额折抵最终工程价款。 第三条工期 1、开工日期: 2、竣工日期: 3、本工程的竣工日期以本工程经甲方全部验收合格之日为准,每延误一天,甲方有权直接扣除最终工程价款的215;%。 第四条工程质量 1、乙方施工必须严格按国家信息产业部颁发的各种相关规则、规范、标准和要求等进行,保证本工程质量达到甲方标准。 2、乙方施工中的所有隐蔽工程在隐蔽前应当经甲方签认,否则甲方有权随时要求对隐蔽工程进行检查,由此产生的全部费用由乙方承担,由此延误的工期不予顺延。 3、凡本工程中出现质量不符合标准需返工的情况,由此产生的所有费用由乙方承担,乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。 4、工程保修期为本工程竣工日期之日起215;个月,在此期间出现质量问题均由乙方负责维修,乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。 第五条竣工验收 1、乙方应当于本合同规定的竣工日期之前提前至少215;日安排甲方对本工程进行竣工验收,同时向甲方提供经甲方认可的竣工资料与竣工验收报告。 2、如果甲方在竣工验收时发现本工程存在不合格之处,乙方应当在接到甲方通知后3个工作日内进行修正并安排、通过甲方的重新验收,乙方应当承担由此产生的所有费用;如果乙方未按期进行修正并安排、通过甲方的重新验收,每延期一天,甲方有权直接扣除最终工程价款的215;%。 3、本工程竣工验收合格后,乙方应当将本工程及甲方要求的相关材料、设备、资料、权证等移交给甲方。 第六条甲方权利与义务 1、甲方负责提供本工程材料(具体材料清单见附件 二)。 2、甲方有权对施工进行监督,并指派随工负责人担任施工技术指导和随工验收,一旦发现乙方施工质量问题或未按图纸施工,随工负责人有权责令乙方停工或返工,所发生的全部费用由乙方承担。 3、甲方负责根据本合同的规定组织对本工程进行竣工验收。 4、本合同规定的其他权利与义务。 第七条乙方权利与义务 1、乙方确认其具有承包建设本工程的所有相关资质。 2、乙方应当于本工程开始施工前落实施工整备工作(包括但不限于材料、施工用工器具和人员的配备),并向甲方提交开工报告。 3、乙方应当于本工程开始施工前查明施工现场的地下管线情况,并在施工期间负责保护施工现场现有地下管线(包括但不限于通信、信号、电力电缆、上、下水管及煤气管线),并负责与相关单位签订安全协议及排除施工中出现的干扰等,否则,给甲方或 第三方造成的损失由乙方承担全额赔偿责任。 4、乙方应当负责设计本工程图纸,并取得甲方对图纸的批准;乙方应当于工程保修期届满后将本工程全部图纸退还给甲方。 5、未经甲方书面同意,乙方不得将本工程分包或委托给 第三方。 6、乙方应负责在工程施工及工程保修期的整个过程中施工现场全部人员与财产的安全,除因甲方随工负责人的过错而造成的事故外,乙方应承担所有事故导致的赔偿责任和相关费用。 7、乙方应当文明施工,保持施工场地整洁,在移交前施工现场应达到平整和整洁的要求。 8、自甲方将本工程材料运送至施工现场或其他指定地点开始,乙方应当妥善保管本工程材料,并承担所有毁损、丢失、损耗等风险;在本工程竣工验收合格后,乙方应当将剩余材料退还给甲方。 9、乙方应当根据甲方的要求为相关人员或设备办理保险,并支付保险费用。 10、本合同规定的其他权利与义务。 第八条违约责任 1、任何一方违约,违约方应当赔偿由此给对方造成的全部损失。 2、如果乙方违约,并在甲方指定的合理期限内未予以改正,甲方有权解除本合同,本合同自甲方有关解除的书面通知发出之日起第____日即告解除;本条不影响乙方 根据本合同的规定承担其他义务或违约责任。 第九条不可抗力 1、不可抗力事件指甲、乙双方不能预料、不可避免及不可克服的事件,包括但不限于战争、动乱、罢工以及台风、暴雨、洪水、地震等自然灾害。 2、不可抗力事件发生后,乙方应当立即通知甲方,并尽可能迅速采取有效措施减少损失;乙方应当于不可抗力事件结束后____日内全面恢复施工,并根据甲方要求向其提交有关该不可抗力事件及其造成影响的详细报告。 3、因不可抗力造成延误的工期应当顺延,因不可抗力造成的损失由甲、乙双方各自承担。 第十条争议的解决 1、本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决等均受中华人民共和国法律管辖。 2、因本合同签订及履行而发生的争议,双方可协商解决;协商不成的,任何一方可向(甲方所在地)法院提起诉讼。 第十一条生效 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。 2、本合同正本一式6份,甲乙双方各执3份,各份具有同等法律效力。 甲方:乙方: 负责人:法定代表人: 附件一工程数量表 附件二甲方提供设备和材料清单 承包工程资料协议书 篇3甲方: 乙方: 为了规范工程项目的承包经营及保障公司和股东的合法权益,结合公司的实际情况,根据我国《建筑法》、《安全生产法》、《民法典》及建设行政部门的相关规定。在遵循自愿、公平、协商一致的原则下,双方就本建设工程项目承包经营事项和安全生产责任的管理达成如下合同内容: 一、承包经营的工程项目概况、经营方式 1、工程项目概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模:①结构②层数③面积㎡ 4、工程造价: 5、开工时间: 6、竣工时间: 1、经营方式:按照甲方与建设单位签订的施工合同,乙方以自己组织调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素完成工程,并以自负盈亏的方式独立经营。 二、双方约定甲方的管理费及工商、税务、建设等部门的税费和支付方式 1、乙方给付甲方管理费按工程造价%元,乙方确定在签订本合同时一次付清甲方管理费或分期付清的具体时间。 2、乙方承担本建设工程项目应向工商、税务、建设等部门缴纳的全部税费;乙方按照整个工程需缴纳数额,在规定的时间内直接向工商、税务、建设等部门按期全额交清。工商、税务、建设等部门开具收款的票据和缴纳税款的税票、原始凭据交由甲方公司财务。 3、乙方按工程总造价的5%购置施工机械设备的原始发票,必须交甲方公司财务入账,送交的机械设备原始发票未达到规定的比例标准,甲方按乙方欠交的发票金额换算增加收取上交管理费。 三、甲、乙双方的权利和义务 1、甲方的权利、义务: 1、甲方对乙方的财务、固定资产及合同履行进行审查、监督。 2、甲方对建设单位拨付的工程款实施审查管理并监督乙方的正确使用。 3、甲方协助乙方处理在工程项目生产经营中遇到的疑难问题和纠纷。在乙方按时履行合同义务符合约定的情况下,办理应为乙方出具的各种手续或证件。 1、乙方的权利、义务: 1、乙方在工程项目生产经营中,自己组织调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素,以自负盈亏的方式独立经营。 2、乙方必须将建设方工程款拨入甲方账户,每月末将建设方拨款对账单加盖建设方财务章送交甲方。 3、乙方必须按时足额上交甲方管理费和缴纳工商、税务、建设等部门的税费。按时履行因建设工程项目承包经营中的各项应付款的清偿及给付民工工资。因拖欠造成的损失由乙方承担全部赔偿责任及法律责任。 四、安全生产责任及承包经营的管理 1、乙方在工程项目承包经营中必须遵守法律、法规的规定,遵守执行甲方的各项管理制度,自觉接受上级监督并服从管理。按照甲方与建设单位签订的施工合同,必须履行施工合同中的各项条款,对工程项目施工执行有关技术规范和标准,确保工程质量和工期,严格安全生产管理,对建设单位交付的工程承担全部的法律后果。 2、乙方在承包经营中必须加强自身及其员工对《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规的培训、学习和教育,增强法律意识,提高安全生产管理。 3、乙方必须加强对安全生产的管理,乙方为安全生产管理的直接负责人,也是主要负责人。乙方必须为自己工程项目内的员工提供安全防护用具,并提供安全保障设施,为员工办理安全生产意外伤害保险。发生安全事故由乙方负责施救,造成经济损失由乙方负责全部赔偿。 4、乙方不得在工程建设中违规操作及有损于甲方及其建设单位财产和他人人身安全的违法行为,对乙方违规操作及其违法行为甲方有权责令其停止生产并解除承包经营。 5、乙方无权以甲方的名义在外借款、赊购各种材料及商品,由此产生的后果由乙方个人承担,与甲方无关。 6、乙方的一切经营活动,由乙方直接对外承担民事责任,承担因自己所涉及的一切经济等法律责任。 五、违约责任及处理方式 1、一方不履行合同或履行合同不符合约定等原因,给另一方造成经济损失的,由违约方向另一方赔偿因此受到的全部损失。 2、发生合同纠纷双方应协商解决,协商不成的可以诉至甲方公司注册地法院受理解决。 六、合同份数、生效形式及期限 1、本合同内容一式两份,甲、乙双方各执一份。 2、本合同经双方签字或盖章后生效,至乙方承包经营的工程项目全部经发包方验收合格和全部合同义务履行完毕后终止。 甲方:_________乙方:_________ 法定代表人:_________法定代表人:_________ 时间__________________时间_______________ |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。