标题 | 安装承包合同 |
范文 | 安装承包合同(通用30篇) 安装承包合同 篇1甲方:_________ 乙方:_________ 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定,本着平等。自愿。诚信的原则,结合本工程实际要求,双方就本工程施工过程中的权利。义务和责任达成如下协议:第一条工程名称 第二条工程地点: 第三条合同价款(不含税价):¥_________元(大写:_________) 第三条合同工期: 开工日期: 第五条工程承包方式:包工包料 第六条工程承包范围:空调系统安装及调试。 人员培训:空调系统日常运行操作及维护。 第七条组成合同的文件 1、本合同书。 2、报价表。 3、设备安装接线图(由厂家提供)。 4、签证变更资料及技术文件。 第八条甲方的职责和义务: 第九条 1、组织图纸会审工作。 2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。 3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料。设备所用库房或场地。 4、负责提供乙方施工中的'用水。用电协调工作。 5、负责为乙方施工人员提供临时住处,但被褥。食宿均由乙方自行负责。 6、负责组织竣工后的质量检验验收工作。 7、严格按照合同要求进行付款,否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。 乙方的职责和义务: 1、必须服从甲方规定的现场管理办法。 2、参加图纸会审和技术交底。 3、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。 4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作,并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。 安装承包合同 篇2甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就中山“阳光半岛”住宅项目ST型建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:中山“阳光半岛”住宅项目ST型建设工程 2、工程地点:中山市沙溪镇 二、工程范围及内容: 工程量:47000平方米 承包形式:施工总承包 三、工期: 1、开工日期:以监理工程师签发的开工令为准 2、竣工日期: 3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列: 1、工程质量达到市优奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为: 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式: 1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为 ,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议 。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行: (1) 工程预算价: (工程结束后按实结算) 工程单价:(含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或 进行审计确认。 (3)所有工程量必须在每月 日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。 (5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。 (6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。 (7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。 (8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。 六、付款方式 1、本工程预算款为: 扣回工程预付款的方式为: 2、工程款按 方式支付,具体为: (1)本工程无预付款; (2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的 %; (3) (4) (5)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形, 后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。 七、材料、设备供应: 八、质量及验收 1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。 2、项目经理须持有省建委核发的'岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于 小时,负责处理工程上有关事务。 3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。 4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。 5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。 6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。 7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份。 8、其他约定 : 按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。 九、施工组织与工期 1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。 2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的 %支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。 3、项目经理 :现场代表(乙方): 监理:现场代表(甲方): 4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决 十、安全及文明施工与管理 1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。 2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。 3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。 4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。 5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。 6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。 7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。 十一、甲方责任 1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。 2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。 4、履行其它本协议约定的义务以及负责 十二、乙方责任 1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。 2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。 甲方 : 乙方: 年月 日 安装承包合同 篇3甲方:____________ 乙方:____________ 依照公司与_______建设单位签订的_______工程施工合同之规定,并结合本工程的具体情况,由__________为甲方,代表陕西航天建筑工程公司统一对外行使履约责任,______为乙方,分包甲方该工程安装分部分项工程,经双方协商一致,特签订本合同。 第一条安装工程承包原则 1、承接工程任务时由甲方统一投标,工程中标后,乙方单位通过投标(议标)承接安装分部分项工程。 2、经过投(议)标确定安装施工单位后,由甲方与承担施工任务的安装负责人共同签订安装工程承包合同。 3、工程项目施工的全面管理由甲方负责。 第二条工程概况 1、工程名称:_________________________ 2、工程地点:_________________________ 3、建筑面积:_______ 4、工程内容:________________________ 第三条安装工程承包范围 承包方式:包工包料,包主材及所有辅材。 承包范围: (11#12#20#楼及车库范围内的甲方与建设单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程) (13#14#21#楼及车库范围内的甲方与建设单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程)。 第四条合同工期 开工日期:以甲方开工报告为准。竣工日期:20xx年6月30日 合同工期总日历天数/天。 第五条质量标准、文明工地要求 工程质量标准:陕西省长安杯 文明工地要求:陕西省级文明工地 第六条安装工程承包价格 1、承包价格: 承包价格为甲方根据招标范围,向乙方所属项目部招标的中标价格。 ⑴安装工程按本合同承包范围,承包价款为人民币:元(小写),大写:,平米造价约371元/㎡。 按中标预算造价,承包方向甲方交纳20%的管理费(含上交公司及安装公司的所有管理费)。 以上承包价格含3.41%的税金(若政府有相关调整文件,执行调整文件)。 2、乙方需向甲方另行支付水电费:结算时按实际造价比例分摊。 第七条工程结算: 结算价格=承包价款+变更签证-乙方需另行支付的费用 其中:乙方需另行支付的费用项目详见补充条款 第八条付款办法: 1、经甲乙双方协商,本工程履约保证金,按造价比例各自承担(或不承担)相应部分。 2、参照公司与建设单位签订的施工合同付款办法(本工程不付预付款),根据到款额度及实际施工工程量,每月进度款扣除20%的管理费。 3、与建设单位工程结算生效,甲乙双方安装结算确认后,除留结算价的5%保修金外,余款自建设单位付款后30天内一次付清。保修期满甲方支付保修金后30天内,扣除相应款项后无息支付乙方。 第九条双方义务与权力 1、甲方义务与权力 (1)、根据公司规定,甲方通过乙方,选择合适的安装项目部或项目负责人。 (2)、全面负责工程的文明工地,安全生产,质量达标等项目的管理协调工作。 (3)、负责向乙方提供施工场地及用水、用电,并提供现场临时办公室一间,库房一间,另有要求的双方另议。 (4)、负责向乙方提供施工用垂直运输机械及脚手架等施工设施。 (5)、负责工程正常设计图纸范围内的吊装、洞、槽预留及修补工作,乙方必须跟班配合。因乙方原因造成的滞后,由乙方解决。 (6)、负责已完工程成品及半成品的保护工作。 (7)、组织召开生产例会或调度会等各种现场协调沟通会议,并通知乙方参加。 (8)、及时向乙方传递建设单位或监理的有关指令、变更通知等。 (9)、向乙方提供本工程的业务用章。 (10)、负责统一收集汇总并按时向建设单位或监理报送各种资料或报表。 (11)、依据建设单位的付款方式,按双方约定支付乙方各种款项。 (12)、负责组织本工程与建设单位的结算工作,按时报送建设单位审核,工程审计生效后一个月内与乙方作好内部结算。 (13)、负责组织工程最终检验、竣工验收和工程创奖。 (14)、负责统一组织交工后回访服务。 (15)、紧急情况下,甲方若联系不上乙方负责人,有权不通过乙方做出决定,但事后需告知乙方。 (16)、甲方有权对乙方违反规定或不按合同约定施工予以纠正,纠正后仍然没有改正的,甲方有权酌情开具违约金单据。 2、乙方义务与权利 (1)、服从甲方统一组织协调。 (2)、配合甲方做好安装部分的施工组织设计工作。组织承包范围内安装项目的施工、生产、任务的如期完成,并对其质量、安全、进度及经营全面负责。 (3)、根据甲方要求,按时报送施工方案、计划和各类统计报表。 (4)、按时参加甲方组织的图纸会审和生产例会或调度会。 (5)、乙方在土建主体施工中必须跟班作业,配合甲方搞好工程预留、预埋与交叉配合,以免影响施工总体进度。 (6)、墙面剔槽、打洞必须用电锤和电钻或其他专用工具,并在施工之前同甲方商议。如乙方不用剔槽机、电锤、电钻或其他专用工具而造成的成品、半成品损坏,由乙方负担相应责任。 (7)、吊装、修补自身原因造成的洞、槽缺陷。 (8)、做好文明施工,做到工完场清,做好并负责已完工程成品及半成品的保护工作。 (9)、及时收集、整理好工程竣工资料,并交给甲方。 (10)、与业主保持良好的协作关系,强化“无渗漏”思想,确保工程质量,达到公司与业主所签合同的质量要求。 (11)、严格按照操作规程施工,遵守甲方各项安全规定,对甲方指出的安全隐患及时整改,杜绝重大伤亡事故。且每个项目设一名安全员。若因乙方自身原因造成的安全事故及损失由乙方负责。 (12)、负责安装分部质量创优,并配合最终检验和竣工验收。 (13)、负责安装工程服务维修。 (14)、由安装项目部负责完成安装部分结算资料的.收集、做出安装部分结算,并按时报送甲方,由甲方报送建设单位审核,并配合甲方完成安装部分结算的核对工作。 (15)、乙方现场负责人电话应随时保持开机状态,以确保甲方能联系上。 (16)、乙方应积极配合甲方做好文明工地建设。 (17)、若甲方不按合同约定支付工程款,导致该工程资金周转困难,且经双方协商不能达成一致时,可以书面形式向公司有关领导申请协调,并有权要求甲方承担由此带来的损失。 (18)、工程竣工验收合格后,乙方应及时配合甲方进行结算,确保结算工作顺利完成,工程款按时收回。 第十条违约责任 在施工过程中,由于甲方或者乙方自身原因,发生下列情况之一者,应承担违约责任,并赔偿对方经济损失。 甲方的违约责任: 1、未按审定的施工组织设计中各阶段计划进度控制点形象进度完成。 2、不按施工组织设计要求实施,给乙方造成施工难度者。 3、未按设计要求完成自身留洞、留槽、预留者。 4、无正当理由不能按时拨付工程款,影响对方正常施工者。 乙方的违约责任: 1、因自身施工工序达不到要求,给对方增加施工难度的。 2、因施工质量和配合问题,影响对方上道工序或下道工序的。 3、损坏对方已完工程成品、半成品的。 4、因乙方原因延误工期,造成对方抢、赶工期的。 5、因乙方原因不能按时向业主(或业主指定的相关专业机构)报送竣工验收、结算资料的,造成工程款不能及时回收的。 6、在甲方按照建设单位支付工程款比例支付乙方工程款后,乙方在后期装修阶段,不能因资金缺口或其它理由延误工期。 7、如因乙方自身责任造成社会罚款,应全面承担该罚款。如双方均有相应责任,则按各自造价比例和区分责任轻重程度承担罚款。 8、在工程保修期间,因乙方工程质量问题的维修,造成甲方及业主的经济损失由乙方承担。 第十一条争议解决: 1、本合同未提及内容,甲乙双方均须执行与建设单位签订的施工合同相应条款。 2、在执行本合同发生争议时,甲乙双方应及时、友好协商,协商达不成一致时,任何一方均可以书面形式向公司有关领导申请协调,一经裁定,双方均须无条件执行。 第十二条补充条款 1、本工程获得的质量(雁塔杯、长安杯、鲁班奖)及进度奖金,按双方造价比例划分,如未达到省级文明工地,其文明工地费相应扣除。 2、甲方所付款项需在公司内部记账划分。 3、乙方需向甲方另行支付水电费:结算时按实际造价比例分摊。 4、乙方需向甲方交纳质量及安全保证金20万元,在竣工验收后无息一次返还。 5、本工程所有付款及报账方式均应执行航建安装公司的有关规定。同时应遵守甲方与建设方签订的施工合同中的各项条款。 6、印花税和水利基金以实际缴纳金额按土建安装审定造价比例进行分摊。 7、现场发生的其他费用以现场负责人出具的结算依据为准结算。(需要土建另行配合的费用,在结算款中扣除。需要采用土建部分采购的材料费(如钢筋,水泥等),为了外观土建需要另外增加的工作费应另外收费,在结算款中扣除。) 8、关于工程施工的罚款按土建安装审定价比例分配(罚款原因由乙方造成的,乙方负全责;与乙方无关的不予计算。) 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,至本工程完工、甲乙双方结算生效、保修期满、款项付清后自动失效。 本合同一式伍份,甲方、乙方、安装项目部、财务处、经营管理处各持一份。 甲方:(公章) 乙方: 负责人:(签字) 负责人:(签字) ____年____月___日 ____年___月___日 安装承包合同 篇4立协议双方: (以上简称甲方) (以上简称甲方) 为确保宜居春水湾小区工程按时、保质顺利完成,甲方将本工程安装部分工作量以包工方式承包给乙方施工,为进一步明确双方权利和义务,本着通力协作,互相配合,平等互利,协商一致的原则,结合工程具体情况,特制定一下条款,双方共同遵守。 一、承包内容 1、工程名称: 2、承包范围: (1)本工程施工图纸范围内所有的安装,包括屋面、阳台、空调等排(气)水管道及临时水电安装。 (2)施工所需的一切机械、机具、工具、用具。 (3)所有预留孔洞的堵塞(包括烟道等需要二次浇堵)。 (4)涉及安全和实用功能的`一切检验、检验合格、如不合格二次费用由乙方承担。 (5)在清地面前发生垃圾由他人清理,如在地面清理 完后再发生垃圾自行清理,如不清理重罚。 (6)如发生点工,大工按元/工日,小工按元/工日计算。 二、材料管理 1、在施工过程中如发现材料浪费第一次给予警告,屡教不改将于每次500-5000元罚款。 2、在施工过程中如发现偷盗材料现象将于每次500-5000元罚款,情节严重者将于清除场外,工程款不予结算。 三、工程质量 按施工图纸设计文件(含变更、核定)要求施工,符合国家现行的验评标准,确保达到优良标准。乙方必须严格按施工图及施工规范施工,各分项、检验批确保一次验收合格,如出现质量问题和质量缺陷,甲方将处300-3000元/次的罚款,乙方并负责承担因此而造成的一切返工(整改处理)的工、料费及相关费用,造成延误工期的将承担甲方与建设单位签订的工期罚款。材料及相关费用由现场管理人员折算金额,在工程款中扣除,乙方没有任何理由及借口。 四、工期要求 按项目部现场工程的整体进度乙方必须听建设单位及项目部的统一安排,统一调动,不折不扣地完成每一阶段下达的工程计划任务,如不能完工,乙方延误工期项目部有权调动人员插入,一切费用由乙方负责承担,并根据情况给予罚款20______________-5000元。 五、双方权利和义务 1、甲方的权利和义务: (1)积极的为乙方创造必要的施工条件,按计划及时提供材料到施工现场。 (2)进行施工技术、安全、质量交底及现场施工进度计划交底。 (3)协助乙方施工过程中的质量及安全监督,发现乙方在施工过程中存在质量及安全问题,甲方有权责令乙方返工整改。乙方所有人员必须无条件服从指挥,不得威胁和阻碍管理人员的正常工作。 (4)甲方应按时支付工程款,否则造成影响乙方不承担一切责任。 2、乙方职责和义务: 具体事宜参照与本协议起同等效力的《公约》。 (1)进入工地的所有人员必须按照有关安全文明施工的相关操作规程、规范施工,必须按甲方的施工计划组织生产,确保计划进度按时完成。 (2)乙方必须保证经常性工作人员的人数满足施工进度要求,协议签字人必须常驻现场,按时向甲方相关人员报到。 (3)在施工过程中严格执行施工现场标准化管理,接受甲方监督和检查,做到工完料尽场地清,材料整堆整齐。 (4)服从甲方统一管理、调配。做好现场综合治理工作,不许打架群殴,严禁酒后施工,严禁盗窃现象发生。 (5)乙方必须遵纪守法,必须遵守甲方的各项规章制度,做好现场安全教育工作,因此安全问题一切后果由乙方负责。 (6)乙方必须保证足够的劳动力来达到甲方要求的进度,否则甲方有权单方面终止协议(变换班组)并按乙方所完成验收合格工作量50%结算,未完成的工作量,及不合格的工作量不给予结算。 (7)如乙方施工工程质量达不到甲方质量要求,除罚款外同时甲方有权单方面终止协议(更换班组)并按乙方所完成验收合格工程量的40%结算。 (8)如乙方不服从甲方管理人员的指挥和工作安排,甲方有权单方面终止协议,乙方所完成验收工程量不予结算。 (9)如乙方单方终止协议,中途敲价等行为,所完成工程量不予以结算,如无故停工未得到项目部的同意将处贰万元罚款。 (10)如乙方不能按进度的情况完成,甲方有权将本工程承包给其他班组施工,乙方无条件服从。 (11)甲方按协议向甲方付款,乙方必须按时发放民工工资,因乙方拖欠民工工资而造成社会影响,甲方将不给乙方任何结算,乙方自负一切责任。 (12)乙方无偿派专业水电工在施工现场配合项目部对施工临时用水电的设置、维护、维修等且跟踪服务。 六、安全文明施工管理 由于乙方为独立法人承包,所以乙方的施工安全所产生的经济费用由乙方独自承担,任何情况下与甲方无关,乙方施工严格执行相关的法律、法规和施工操作规程。 (一)、乙方工人进场必须按规定进行三级安全教育和身体体检。未经教育和体检人员不得上岗,私自上岗的发生任何安全事故由乙方负责。 (二)、乙方人员上岗严格按本工种的操作规程和甲方下发的安全技术交底操作,严禁有违反的现象,违规操作发生的安全事故由乙方承担事故责任和经济责任。 (三)、乙方施工人员在操作中严禁私自拆除或移动现场任何的安全措施、防护和安全标志,违者根据所造成后果的轻重给予经济处罚。每天施工前班组长应向每一位工人进行安全注意事项和施工作业内容交底,乙方在施工中发现安全隐患时应及时向甲方提出整改要求,在未整改前不得施工若擅自作业发生安全事故由乙方承担全部责任,安全隐患整改期间,工期顺延;如甲方施工人员违规要求施工,发生的安全事故由甲方承担责任。 (五)、班组人员操作必须合理正确使用各项安全防护用品。进入现场必须正确配戴好安全帽,登高作业必须系好安全带等。违反的每发现一次甲方有权给予 50-100元的处罚。 七、承包工程价款及结算方法 结算执行方式:以图纸面积计算,如洁具安装甲乙双方各置一半,11#楼按每平方00元包干价。 八、价款支付方式 气安装结束20% 九、其他事项 1、未尽事宜,双方协商解决,或向芜湖仲裁部门申请仲裁。 2、本协议一式两份,甲方乙方双方各执一份,双方签字之日起生效,工程竣工验收合格后本合同自动终止。 甲方代表: 年 月 年 月 乙方代表: 日 日 安装承包合同 篇5甲方: 乙方: 甲、乙双方经协商一致,确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人,为明确双方责任,保质、保量、按期完成施工任务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,并结合商丘市有关规定及本工程的具体情况,签订本合同,双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称: 商丘市宋城路景观绿化带工程 2、工程地点: 宋城路睢阳大道--星林路 第二条承包范围及内容 1、承包范围 (1)景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程第二合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。 给水系统以市政总进水表点起,安装景观给水从水表安装至景观各给水点,与室内给水管以窨井进水表为界;排水系统从景观排水点至市政第一个检查井; (2)景观电气照明、动力配电 范围:商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容 单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装,防雷接地、等电位系统。 (3)本项所有各种井的砌体及安装所有用工。 2、承包内容 商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸(包括设计变更和有关技术文件)中的水电安装全部施工内容。 第三条质量技术要求 1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录,设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司 知关于本合同施工质量的要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。 2、乙方安装完毕并经自检确认合格后,应通知甲方管理人员进行验收,因乙方原因造成第一次验收不合格,必须无条件进行整改,若第二次验收仍然不合格,则处罚1000元。同时乙方必须无条件返工,直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的,按上述工期约定责任处罚。 3、各管线安装应严格设置控制点,确保横平竖直,位置正确,若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准,每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工,造成的全部经济损失由承包方全部负责。 4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的,应配备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内,浇砼现场必须有一个带班的班长负责,保证不发生质量问题,若发生质量问题凿打浇好的混凝土,责任全部由乙方负责,并每次罚款500元。 第四条承包方式 包工、包机具、包质量、包安全、包验收、包资料,景观部分土方开挖、回填由乙方负责,需要大型机械由甲方提供。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实,土方回填时,须进行夯实,雨后表面不能出现沉陷,否则造成的损失费用由乙方负责承担。 第五条合同工期 1、从20xx年03月16日至20xx年5月06日。总日历工作天数为:50天。03月15日人员设备进场, 2、经甲方确认,乙方工期可相应顺延: (1)甲方未能履行本协议规定之责任。 (2)设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度。 (3)在施工生产过程中,因非乙方原因连续停水、停电达24小时以上造成停工。 (4)人力不可抗拒因素。 第六条单价及合同总价款 1、合同综合单价 包含各种费用、风险,不含税;合同固定综合单价款为一次性包干价,竣工结算时不作调整,施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。 2、合同总价 本承包工程暂定合同总价为人民币(大写)肆拾贰万元整,¥:(小写)42万元。 第七条乙方责任人 合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%,工程如出现原材料问题,乙方不承担责任,施工中如图纸有变,甲方需要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。 第八条甲方责任 1、在开工前,向班组提供必需的施工图纸。 2、制定项目的管理措施,加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督,协调各班组的生产管理工作。 3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱,并提供施工用水用电。 4、保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。 5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工,或质量未达到要求,甲方有权责令其返工或停止施工。 6、负责代办班组生产工人意外伤害保险,保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。 7、施工完成后,在约定的时间予以验收及办理结算。 第九条乙方责任 1、自觉遵守法律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关安全及施工现场的管理规定,加强安全教育,加强现场管理,认真落实措施,确保安全及文明施工。 2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责,严格按照设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工,确保工程质量达到约定的标准。 3、如发现承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷,应及时通知甲方。 4、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期,根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前7天提交下月施工计划和物资需用量计划表,经甲方批准后严格实施。 5、组织具有相应资格证书及素质良好的熟练技术工人持证上岗,并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。 按甲方要求统一规划堆放材料、机具,按工程甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场。 6、妥善保管、合理使用甲方提供的机具、材料及其他设施,做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合。 8、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料,并承担其费用。主要有办理手续过程中需甲方协助的,甲方应予以配合。 9、按时提交报表、完整的.原始技术经济资料,配合工程甲方办理交工验收。 10、按时发放工资,如未按时给工人发放工资引起的纠纷,甲方有权代发工人工资,并将给予乙方壹万元(10000.00元)的罚款,乙方应无条件退场并承担其它相应的法律责任。 11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失,包括政府主管部门罚款,应向甲方承担赔偿责任。 第十条安全要求 1、乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》等有关规定,采取必要的安全防护措施,认真执行安全技术交底,确保本乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识,杜绝违章生产、违章作业。 2、乙方驻现场的施工管理人员为,负责计划安排、人员调配、安全教育、技术交底、质量检查与报验,有事外出必须向甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发现违章作业,每次罚款贰佰元(200.00元),由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。 3、严禁随意拆除安全设施,施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除,否则每次罚款伍佰元(500.00元)造成严重后果者由乙方自己负责;杜绝重大安全事故和违章作业,工人月轻伤事故率不得超过千分之三。 4、工伤事故及其他安全事故,由乙方承担责任,发生安全事故及重大伤亡应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。 5、为统一管理,甲方为全部工人代投保意外伤害保险,按本合同总金额 % 甲方: 乙方: 签订日期: 安装承包合同 篇6甲方:________________________ 乙方:________________________安装单位 甲方因生产经营需要,在平等自愿的基础上,与乙方经友好协商达成如下协议: 一、合同期内,甲方根据本合同的约定将空调安装等售后服务工作交由乙方完成。 二、合同期自______年______月______日至______年______月______日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况,决定合同期满是否续签。 三、甲方的责任和义务: 1、甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有:________________________ 2、甲方委托乙方安装的.具体品牌、时间、数量,甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日______台。 3、甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。 4、甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方上门服务(支架乙方承担)。 四、乙方的责任和义务: 1、签订合同时,需向甲方出示企业法人执照,法人身份证明,空调安装资质等材料,并提供安装工的身份证,上岗证复印件等材料。 2、乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同,必须严格执行国家《空调机安装技术规范》,各类空调品牌的《安全操作规范条例》,以及甲方的《安维人员上门服务规范》,以及其他相关规定,保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。 3、乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失,须由乙方自行承担。 4、乙方原则上只在淄博市区域进行安装,若超出区域安装的相关费用(交通费)由甲方承担。 5、乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决,因安装出现的质量问题由乙方负责。 6、乙方工人在安装过程中,必须注意安全问题,如工人发生人身安全问题,由乙方自行承担。 五、费用结算(有安装卡结算): 1、乙方需向甲方一次性交10000元保证金,安装费结算须在次月10日前向甲方核对上月所发生的空调安装承包费的明细,并在20日前结清上月费用,随安装量增加,安装保证金相应按照比例增加。 2、乙方向甲方上缴的安装承包费标准:见附表 六、违约责任: 1、乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量,乙方按未完成空调安装卡结算费用的5倍数额向甲方支付违约金。 2、乙方如服务不规范面引起的用户投诉,经甲方查证属实,乙方按每起500元的标准向甲方支付违约金。 七、甲方双方协商解决履行本合同的所有事宜。 八、本协议一式两份,自双方签字盖章后生效。 甲方:__________________(公章) 乙方:__________________(公章) 代表人:__________________ 代表人:__________________ 电话:__________________ 电话:__________________ 日期:__________________ 日期:__________________ 安装承包合同 篇7甲方: 乙方: 为了三塘村民用垃圾得到及时清理,确保村民生产生活有一个健康舒适的环境,特订立如下合同。 一 全村范围内沿水泥路的 座垃圾池(桶)中的所有垃圾。 二 合同期限暂定________年。如工作认真负责本合同可继续续期,但必须重新订立合同。 三 甲方购买一辆 的农用运输车作为垃圾运输工具。并办理好行驶证。营运证及________年的有关保险。________年后保险及其它税费由乙方负责 四 乙方必须具有交通管理部门颁发的B型驾驶证和________年以上驾龄的驾驶员。 五 乙方必须保证每天一次到合同指定的垃圾点装载及运输垃圾到乡集中垃圾处理场。甲方概不负担运费 燃油 工资。 如有特殊情况必须服从安排提前运送。 六 在装运过程中不得乱倒,在装运垃圾途中要清理停车点,运输途中不抛洒、不遗漏,并保持运输车的整洁。 七 规范操作,礼貌服务,发现乱倒垃圾等不文明行为,应及时劝阻,文明用语,以理服人 八 村每年可以义务调用该车六趟。乙方不得以任何借口推辞。 九 乙方每年上交甲方人民币柒仟贰佰元(两个保洁员工资) 。本合同订立前必须先上交________年的保洁员工资。 十 垃圾运输中,如乙方营运中发生的一切不安全事故,交通事故。全部由乙方负责,甲方概不负任何责任。 十一 本运输车辆全价为人民币捌万元。在运输垃圾和乙方营运中如发生车辆损坏一切责任由乙方负责。如车辆无法修理完好乙方必须全价赔偿。 十二 本合同自讨立之日起生效。一式三份双方各执一份送乡政府备案一份。 甲方: 法人代表: 乙方 安装承包合同 篇8甲方:__________ 乙方:__________ 经甲乙双方共同协商,就安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据国家相关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。 一、工程名称:__________ 二、工程地点:__________ 三、工程内容:详见工程量报价清单。 四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为:_____万元整。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期:根据甲乙双方商定,乙方在年月份进场施工,________年____月____日前完成所有工程安装。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照工程款的0.5%天,人民币为标准赔偿乙方人员误工费。 六、付款方式: (1)工程预付款:在本合同签订后当日内,甲方按合同总价的85%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。 (2)工程进度款:按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,工程完工后甲方有权扣押乙方工程款总数的0.5%作为工程保修金,过完工程保修期如若工程未出现质量问题甲方应如数退还扣押保证金。 七、双方责任: 1、提供施工图纸、技术资料3套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。 3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。 1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方进场后,在1天内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。 3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。 4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。 八、质量验收: 1、乙方在工程安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。 2、工程安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。 3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。 4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。 九、安全管理: 1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。 2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。 3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。 4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。 5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。 十、违约、仲裁: 1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《民法典》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价15%进行处罚。 2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。 十一、其他: 1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。 1)设计图纸及招投标文件的技术要求。 2)工程安装工程单元质量评定表、记录表。 3)设计变更通知等技术文件。 2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。 3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。 4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。 5、设备详表附后。 十二、合同份数:本合同一式2份,甲、乙双方各持1份。 甲方:___________________乙方:__________ 法人代表:_______________法人代表:_____ 联系电话:_______________联系电话:_____ ________年____月____日 安装承包合同 篇9工程名称:视频监控系统工程地址:发包单位:承包单位: 甲方(发包方): 乙方(承包方): 为了明确甲乙双方权利和义务,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国合同法》,并经双方协商一致,达成如下协议: 第一条工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点:3、工程内容:4、工程造价:(大写)¥ 5、承包方式:6、开工日期(以接到甲方的开工通知为准): 7、竣工日期: 第二条图纸及资料: 1、乙方负责绘制工程施工图(设计费用为零),经甲方签字,做合同附件; 2、工程款报价单,经甲方签字,做合同附件; 3、甲方变更施工指示,应有书面形式,做合同附件; 第三条工程代表: 1、甲方代表(签字): 2、乙方签字(签字): 3、各方应对己方工程代表的人选,出具授权委托书,其中应注明委托权限。工程代表负责执行本合同以及施工期间的所有具体事宜。各方如中途更换工程代表,则更换方应向另一方做书面通知并重新出具委托书。 第四条双方责任: 1、甲方责任: (1)提供施工用水用电,满足施工基本条件; (2)提供施工仓库用房; (3)负责协调和其它工程商的交叉施工; (4)按合同约定支付工程款; 2、乙方责任: (1)严格按甲方认可的施工图纸施工,保证施工安全和施工质量; (2)做好施工管理,保持现场清洁,道路畅通,器材堆放整齐; (3)负责对甲方指定人员的相关技术培训; (4)不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等; 第五条工程质量及验收: 1、乙方施工所供材料或设备,列出清单,由甲方负责人验收质量和数量,并经甲方负责人签字认可方可使用; 2、隐蔽工程须甲方现场验收,否则乙方可推迟该工程; 3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请,甲方须在收到申请之日起三日内调试验收完毕,否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日; 4、工程验收标准、方法、程序:甲方收到乙方验收申请后,应组织甲方、乙方和其它相关人员,组成验收小组。参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求,由验收小组共同检验,并签署验收文件。 5、如工程未经验收甲方就单方使用,即视为工程质量合格和甲方验收合格; 第六条工程保修: 工程保修期为半年,自工程验收合格之日起计算。在保修期内如出现施工质量问题,由乙方免费保修,若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外),乙方可以收取维修费和材料费。 第七条工程付款: 1、自本合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付总工程款,即元 2、工程施工完毕,验收合格,甲方向乙方支付总工程款的,即元; 3、剩余5%作为质保金,即元,一年内付清。 注:所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。 第八条工程变更: 1、合同签订后,乙方向甲方提出开工申请,甲方同意后,出具工程开工通知单。乙方按通知日期进场施工,开始计算施工工期; 2、工程、工期变更: (1)甲方未及时付款,施工工期顺延;从应付款日期算起,一直到款付为止,期间有几天则工期向后顺延几天,责任归甲方; (2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条),造成施工工期延误,施工工程顺延,责任归甲方。 (3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素,影响施工以及造成停工 的,因此导致的工期延误,乙方没有责任,工期应顺延。 3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等,应当作出书面文件告知乙方,该文件为合同附件。与此同时,以上新要求所导致的以下情况,由甲方负责,并及时支付乙方相关费用: (1)施工工期顺延;(2)根据设备、材料和工程量增加,相应要增加的工程款; 第八条违约责任: 1、乙方因违反本合同相关条款,而没有按时竣工,逾期一天按工程造价的,向甲方支付违约金; 2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款,逾期一天按工程总造价的,向乙方支付违约金; 3、如甲方未及时支付工程款,拖延三日以上,乙方有权停工,所造成的工期延误或其它后果,均由甲方承担; 4、一方擅自解除合同,应按没有履行部分工程造价的 第九条商业秘密: 设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密,任何一方不得私自保留、影印或提供他人。 第十一条补充条款: 1、2、3、第十二条争议解决:如双方发生争议,双方协商,协商不成,到乙方所在地的人民法院解决。第十三条本合同未尽事宜双方协商,本合同一式四份,甲乙各执两份. 甲方(签章):乙方(签章): 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 安装承包合同 篇10合同订立时间: 20xx年12月26日 发包人(以下简称甲方):_____________________________ 承包人(以下简称乙方):_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:; 2、工程地点:_; 3、承包方式:; 4、材料说明:。 二、合同工期及工期延误 因以下原因造成工期延误,工期相应顺延: A甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,造成的一切损失由甲方负责; B甲方未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行; C设计变更或工程量增加; D非乙方原因停电、停气、停水造成停工累计超过小时; E其他非因乙方原因造成停工累计超过 F不可抗力。 三、质量标准 工程质量标准:保证所加工储罐质量合格,由甲方验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥ 。 五、工程款结算及支付 1、签订合同,甲方向乙方支付工程款¥元; 2、乙方人员和工具进场之日,甲方向乙方支付工程合同款¥元; 3、工程试漏,甲方验收合格后向乙方支付工程合同款的剩余款¥元。 六、施工准备 1、甲方在施工前应负责做好施工准备工作,免费提供施工用水、电; 2、甲方应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系; 七、安全施工与检查 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的'安全防护措施,消除事故隐患; 2如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用; 3、当甲方与乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收 1、乙方在工程竣工前2日内,应通知甲方届时验收,试漏验收时间为2天,如甲方不能按期验收,其间所发生的管理费和其他损失均由甲方承担; 2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或甲方提前使用的,视为验收合格; 3、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 九、争议解决 双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。 十、附则 本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式两份,甲方与乙方各执一份,具有同等法律效力。 甲方:_________ 乙方:_________ 电话:__________电话:_________ 安装承包合同 篇11甲 方: 乙 方: 质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同: 一 承包方法: 1 承包形式:双包,即包工包料。 2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。 3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求。 二 工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。 三 质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。 四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。 五 甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。 六 文明卫生 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。 七 罚款制度 施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。 八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。 九 由甲方负责一定的用电费用( 度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。 十 乙方向甲方交纳 万元作为的安全及质量保证金,工程竣工验收合格且施工过程中未发生安全事故,甲方全额退还 万保证金给乙方,不计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。 十一 付款方式 十二 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 安装承包合同 篇12签订一定的协议有利于合作的开展,下面小编整理了安装承包合同范本,欢迎阅读! 安装承包合同范本(一) 工程名称:视频监控系统工程地址:发包单位:承包单位: 甲方(发包方): 乙方(承包方): 为了明确甲乙双方权利和义务,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国民法典》,并经双方协商一致,达成如下协议: 第一条工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点:3、工程内容:4、工程造价:(大写)¥ 5、承包方式:6、开工日期(以接到甲方的开工通知为准): 7、竣工日期: 第二条图纸及资料: 1、乙方负责绘制工程施工图(设计费用为零),经甲方签字,做合同附件; 2、工程款报价单,经甲方签字,做合同附件; 3、甲方变更施工指示,应有书面形式,做合同附件; 第三条工程代表: 1、甲方代表(签字): 2、乙方签字(签字): 3、各方应对己方工程代表的人选,出具授权委托书,其中应注明委托权限。工程代表负责执行本合同以及施工期间的所有具体事宜。各方如中途更换工程代表,则更换方应向另一方做书面通知并重新出具委托书。 第四条双方责任: 1、甲方责任: (1)提供施工用水用电,满足施工基本条件; (2)提供施工仓库用房; (3)负责协调和其它工程商的交叉施工; (4)按合同约定支付工程款; 2、乙方责任: (1)严格按甲方认可的施工图纸施工,保证施工安全和施工质量; (2)做好施工管理,保持现场清洁,道路畅通,器材堆放整齐; (3)负责对甲方指定人员的相关技术培训; (4)不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等; 第五条工程质量及验收: 1、乙方施工所供材料或设备,列出清单,由甲方负责人验收质量和数量,并经甲方负责人签字认可方可使用; 2、隐蔽工程须甲方现场验收,否则乙方可推迟该工程; 3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请,甲方须在收到申请之日起三日内调试验收完毕,否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日; 4、工程验收标准、方法、程序:甲方收到乙方验收申请后,应组织甲方、乙方和其它相关人员,组成验收小组。参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求,由验收小组共同检验,并签署验收文件。 5、如工程未经验收甲方就单方使用,即视为工程质量合格和甲方验收合格; 第六条工程保修: 工程保修期为半年,自工程验收合格之日起计算。在保修期内如出现施工质量问题,由乙方免费保修,若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外),乙方可以收取维修费和材料费。 第七条工程付款: 1、自本合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付总工程款,即元 2、工程施工完毕,验收合格,甲方向乙方支付总工程款的,即元; 3、剩余5%作为质保金,即元,一年内付清。 注:所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。 第八条工程变更: 1、合同签订后,乙方向甲方提出开工申请,甲方同意后,出具工程开工通知单。乙方按通知日期进场施工,开始计算施工工期; 2、工程、工期变更: (1)甲方未及时付款,施工工期顺延;从应付款日期算起,一直到款付为止,期间有几天则工期向后顺延几天,责任归甲方; (2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条),造成施工工期延误,施工工程顺延,责任归甲方。 (3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素,影响施工以及造成停工 的,因此导致的工期延误,乙方没有责任,工期应顺延。 3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等,应当作出书面文件告知乙方,该文件为合同附件。与此同时,以上新要求所导致的以下情况,由甲方负责,并及时支付乙方相关费用: (1)施工工期顺延;(2)根据设备、材料和工程量增加,相应要增加的工程款; 第八条违约责任: 1、乙方因违反本合同相关条款,而没有按时竣工,逾期一天按工程造价的,向甲方支付违约金; 2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款,逾期一天按工程总造价的,向乙方支付违约金; 3、如甲方未及时支付工程款,拖延三日以上,乙方有权停工,所造成的工期延误或其它后果,均由甲方承担; 4、一方擅自解除合同,应按没有履行部分工程造价的 第九条商业秘密: 设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密,任何一方不得私自保留、影印或提供他人。 第十一条补充条款: 1、2、3、第十二条争议解决:如双方发生争议,双方协商,协商不成,到乙方所在地的人民法院解决。第十三条本合同未尽事宜双方协商,本合同一式四份,甲乙各执两份. 甲方(签章):乙方(签章): 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 日期:日期: 安装承包合同范本(二) 甲方: 乙方: 甲乙双方在平等互利原则下:按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等原则,公平和诚信的原则。双方就建设工程施工劳务事项协商一致,乙方愿意承担咋放的安装施工任务。并达成遵守如下协议: 工程名称: 工程地点: 开竣工时间: 一、项目承包名称范围:万华时代商务中心外墙铝型板安装,每瓶105元。 (1)工程结算按实际发生可视面积结算。合同价格包括完成合同所属的费用有:包工期、包质量、包后置埋板的安装、包人工工资、包人员服务、住宿费。 (2)乙方自行配备所需工具 (3)咋放提供钢材、方管、铝型板及所有辅料。若不及时,甲方应给乙方补偿有关工费及人员 二、工程量确定、结算及工程款支付、结算方式 (1)工程量结算:施工结束后,乙方结算人员与甲方技术人员以施工图纸为准,双方进行工作量最后审核。 (2)合同签订后3日内乙方人员及设备必须到场。 三、本工程款分期付款,包括骨架安装和铝型板安装,骨架完工付总工程量的40%,铝塑板开工时付10%剩余一次付清。 四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自签订日开始执行,乙方必须严格遵守工程建设安全生产的有关规定。接管各级安全检查人员依法实施监督检查,乙方要保证安装施工及管理人员的人身安全。对于乙方安全管理措施不到位造成的事故责任人及因此发生的费用由乙方承担。 甲方: 乙方: 签订日期: 安装承包合同 篇13工程名称:_______________________ 审查单位:_______________________ 工程编号:_______________________ _________年_________月_________日 签订合同双方: 建设单位:_______________________,以下简称甲方 施工单位:_______________________,以下简称乙方 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守 第一条总则 一、工程名称:________________________________。 二、国家(或各部委,或省,自治区,市政府,计委,建委等有关单位)对工程的批准投资计划,工程项目表,申请建筑许可执照,计划任务书,初步设计,总概算等文件号。 三、工程编号:________________________________。 四、工程地点:________________________________。 五、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。 六、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币_________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。 第二条工程期限 本合同全部工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工(各单项工程,中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。 在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者; 三、因甲方不能按期供图,供料,供设备或其所供材料,以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线,绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料,构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源,电源和运输道路的接通;向乙方提供所有工程设计图纸;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸,参与设计交底,编好施工图预算,负责编制施工组织设计或施工方案,进行现场平面布置,搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。 第四条物资供应 一、本合同全部所需材料按下列第_________项供应方式办理: 1.特殊材料,统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其它材料均由乙方负责采购供应; 2.统配部管材料由乙方负责办理申请,订货,调剂使用。特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其它材料均由乙方负责采购供应; 3.包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 4._______________________________________________。 二、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备,甲方可委托有条件的乙方加工。 三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其它规格品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应之一方负担。 四、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应之一方负担。 五、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。 第五条工程款结算 一、本合同全部工程造价的结算方式,按下列第_________项办理: 1.以施工图预算加增减变更预算进行结算; 2.按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整包干造价; 3.按标准施工图单方造价包干,包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价; 4.包工不包料工程,按包工预算定额或人工费包干办法结算。 5._______________________________________________。 二、本合同自签订生效之日起, 甲方应在_________日内按工程造价总数_________元的百分之_________一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间,甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表,并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前,可预留工程总造价的百分之_________的尾款,待工程竣工验收后全部付清。(基本建设投资拨款改贷款之后,贷款办法按主管部门的规定办理。) 第六条施工与设计变更 一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准。 二、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运,劳动力,机械调迁等损失,应由甲方负担: 1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工; 2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工; 3.在施工中如遇中途停建,缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。 三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工,返工,材料,构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。 四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位届时未参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责;符合要求者,其检查费用由甲方负责。 五、在组织施工过程中,如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时,因此所增加的各项施工费用,应由甲方负担。在组织施工前,甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。 第七条竣工验收,结算与保修 一、乙方在单项工程竣工前_______日,应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收,其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。 二、竣工工程经检验合格,从验收之日起_________天内乙方向甲方移交完毕,如甲方不按期接管, 致使已验收工程发生损失, 应由甲方负担。 三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方,以便由另一施工单位进行施工,在移交时甲乙双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收之依据。 四、在进行竣工工程验收中,如发现不合格须返工或修理补做的部分,双方在验收时应议定修补措施和期限,由乙方在规定期限内完成,完成后经验收合格再行移交,因此而发生的各项费用由乙方承担。 五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续。 六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范,质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应向甲方提供以下条件: 1.增减工程变更的有关手续和其它洽商记录; 2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录; 3.提供竣工图的工程,如工程变更不大,施工单位应尽量在原施工图上加以注明,提交甲方存档。工程变更较大的,由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。 七、乙方在单项工程竣工验收________天内,应将竣工工程结算件送交甲方进行审定,甲方接到竣工结算件后应在_________天内审定完毕,如到期未审定完或未提出异议,即视同同意结算,建设银行据以拨款。 八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间,确因施工责任造成的屋面漏雨,管道漏水,漏气,堵塞等质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用。 第八条奖励、惩罚与仲裁 一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议,经甲方和原设计单位同意方可施工,由此而节药的.工程投资,百分之_________归乙方,百分之_________归设计单位。 二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算,每逾期一天,应按该项工程的预算造价(包工不包料工程按预算人工费计算),由乙方偿付给甲方万分之_________的违约金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付给乙方万分之_______的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节药的投资中支付。如甲方确无资金来 源,可不实行奖罚条款,乙方应从全局出发,不因此推迟交工。 三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,则视同贷款,拖延方应增付应付而未付款项的利息。 四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不能解决时,根据一方当事人的请求,可以提交有管辖权的工商行政管理部门仲裁。 第九条工程负责人和工伤事故 一、甲方派_________同志为驻现场负责人,乙方派_________同志为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定。 二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。 第十条合同份数及有效期 一、本合同一式_________份。其中正本两份,甲乙双方各执一份;副本一式_________份,报送甲乙双方的主管部门,工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。 二、本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 第十一条附则 一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。 二、本合同订立之前双方签订的工程协议书,在签订本合同后,可作为本合同之附件,与本合同抵触之处,以本合同为准。 第十二条合同附件(均略) 一、工程项目一览表 二、全部施工图纸 三、施工图预算表 四、甲方负责供应材料,设备一览表 五、国家(或省,自治区,市政府,计委,建委等有关单位)对工程的批准投资计划,计划任务书等________份文件。 第十三条其它条款__________________________________________________________________。 建设单位(甲方)(盖章):____________ 代表人(签字):______________________ 地址:________________________________ 电话:________________________________ 联系人:______________________________ 银行帐号:____________________________ ______________年_________月_________日 施工单位(盖章):____________________ 代表人(签字):______________________ 地址:________________________________ 电话:________________________________ 联系人:______________________________ 银行帐号:____________________________ ______________年_________月_________ 安装承包合同 篇14订立合同双方: 建设单位:___市物资局(以下简称发包方) 施工单位:___市建筑工程公司(以下简称承包方) 为了完成商定的建筑安装工程。明确发包方与承包方的相互权利、义务关系,根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》,特签订本合同。 第一条工程名称:(见工程一览表) 第二条工程地点:__市__路__号 第三条建筑面积:共计___平方米。 第四条承包形式及材料设备供应:(略) 第五条工程总造价:___万元第六条工程价款和费用结算依据及付款办法:(略) 第七条技术资料供应:施工图__份,设计概算__份,钻探资料__份,于___月_日交齐、 第八条工程开竣工时间:__年__月__日至__年_月_日。 第九条工程质量标准,依据本工程的施工详图和国家颁发的建筑安装工程施工验收规范为准。 第十条其他及协作条款:(略) 第十一条奖励与违约责任:(略) 第十二条合同有效期:本合同自双方代表签字盖章后生效,至工程竣工、办理交工验收和款项结算后失效。 第十三条本合同正本二份,双方各执一份,副本五份(其中送建委、建行、合同鉴证机关各一份),建设单位收执一份;施工单位收执一份。 建设单位(发包方):(盖章)代表人:(盖章) 地址: 电话: 联系人: 银行帐号: 施工单位(承包方)(盖章)代表人:(盖章) 地址: 电话: 联系人: 银行帐号: 合同编号: 发包人: (简称甲方) 承包人: (简称乙方) 签订地点: 签订时间:____年____月____日 根据我国《合同法》的规定,为明确双方权利、义务和责任,经双方协商签订本合同。 一.工程项目: 1.工程名称:(网络安装工程) 2.工程地点: 3.承包范围和内容: 4.工程项目计划批准单位: 5.工程造价大(写): (具体设备名称、数量和价格见附件) 二.权利、义务和责任: (一)发包方: 1.本合同签订后____天内向乙方提交网络工程许可证。 2.____年____月____日前,甲方必须配合乙方做出网络工程的布线方案,双方签字后作为本合同的附件。 3.____年____月____日前,甲方负责接通施工现场总的施工用水源、电源,应满足施工用水、用电量的需要。 4.本合同范围外的工程费用由甲方承担,如电源线路、设备操作台等。 5.甲方发现乙方安装的设备不符合合同要求(品牌、规格、型号),有权要求乙方予以更换。 6.甲方负责对网络设备的日常维护(如耗材更换、清洁设备卫生、硬件和软件设置等)。 7.甲方应为乙方的施工创造条件,凡因甲方原因致使工程延期,如________等等,则应赔偿乙方由此造成的经济损失。 (二)承包方: 1.本合同签订后____天内,由乙方按设备清单采购全部硬件设备。 2.乙方负责网络布线,所需时间为____天。 3.乙方负责计算机网络系统硬件设备的安装调试工作,所需时间为____天。 4.乙方不得安装与本合同不相符的设备,否则应负责更换,由此造成工程延期的,应向甲方赔偿实际经济损失。 5.乙方对安装的电脑设备实行年免费保修,其它设备年免费保修,具体内容参照设备的随机资料说明书和保修卡;免费保修期满后的设备维护只收取成本费用。 6.乙方应对明显硬件故障负责并立即上门解决;对非明显的硬件故障,由乙方会同硬、软件的供货商共同解决。 7.乙方对甲方在使用中出现的各种技术问题提出咨询时,应迅速、及时地解答。三.工程期限:自____年____月____日至____年____月____日止。 四.工程质量:本工程质量应达到的要求是 五.工程验收:由甲、乙双方或甲方授权的第三方与乙方共同组成验收小组,以本合同和设备清单的有效附件及国家有关行业标准为依据进行验收。 六.工程价款的支付与结算: 1.本合同签订后____天内,由甲方支付工程造价的____%给乙方; 2.乙方采购全部设备并经甲方验收后____天内付清剩余款项; 3.甲方不得向乙方任何个人支付财务手续不齐全的'款项和费用开支。由此造成的损失由甲方自行承担。 七.施工与设备变更:甲方需要设备或者改变施工线路,如果设备已经采购或者线路已经布置完毕,则必须征得乙方同意;如果前述行为尚未发生或者部分发生,则由双方另行协商处理,并由甲方赔偿乙方的实际损失(包括退货费用、差旅费、人工工资等)。 八.违约责任: 1.乙方违反本合同第二条第(二)款及第三、四条约定,则由乙方负责无偿修理或者返工,并偿付甲方违约金____元(按工程款项%-%计算)。 2.甲方违反本合同第一条第(一)款约定,除竣工日期得以顺延外, 还应赔偿乙方由此造成的经济损失____元。(指购买设备积压损失、运输费用、 差旅费、人工工资等)。 3.甲方违反本合同第六条约定,以及收到乙方送达的验收通知书____天后不进行验收的,则偿付乙方逾期付款赔偿金(按每日万分之 计算)。 4.甲方提前使用或者擅自动用未验收的工程,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。 九.其他约定:甲方后期新增设备及其工程施工,由双方另行协商。 十.本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,按____ 种方式解决: 1.提交____仲裁委员会仲裁; 2.依法向____人民法院诉。 十一.本合同一式两份,双方各持一份。 十二.附件网络设备清单; 安装承包合同 篇15发包方:_________(以下简称甲方) 承包方:_________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国民法典》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条 工程项目 1.工程名称:_________ 2.工程地点:_________ 3.工程编号:_________ 4.工程范围和内容:全部工程建筑面积_________平方米。 5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币_________元,其中:人工费_________元。(各单项工程详见工程项目一览表) 第二条 工程期限 1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下: 全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。 2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中 第三条规定,分别负责按照完成。 3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。 (1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者; (2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者; (3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。 第三条 物资供应 1.全部工程所需的物资按下列第(_________)项供应方式办理。 (1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 (2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。 (3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 (4)其他方式:_________ 2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。 3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。 4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。 5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。 6.由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担。 第四条 工程款结算 1.全部工程造价的结算方式按下列第(_________)项规定办理。 (1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 (2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。 (3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。 (4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。 (5)招标的工程,按中标的价款结算。 2.工程款拨付与结算办法,按现行规定办理(详见附件)。 第五条 施工与设计变更 1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部达到合格。 2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。 (1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。 (2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办的银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。 (3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。 (4)在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。 3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担。 4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办的银行,做为结算工程款之依据。 第六条 竣工验收、结算与保修 1.乙方在单项工程竣工前____日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。 2.竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。 3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。 4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。 5.工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。 6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件: (1)增减变更文件和其他洽商记录; (2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录; (3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。 7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办的银行审定拨款。 8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修________年(采暖工程在 第一暖期内)。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。) 9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。 第七条 违约责任和仲裁 1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之_________的逾期违约金。 2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。 3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。 4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉。 第八条 附则 1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。 2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。 3.招标工程,按《_________市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。 4.双方商定的其他事项:_________ 第九条 合同份数及有效期限。 1.本合同一式_________份。甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经办的银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。 2.本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 甲方(发包方)(盖章):_________ 乙方(承包方)(盖章):_________ 代理人(签字):_________ 代理人(签字):_________ 工程负责人(签字):_________ 工程负责人(签字):_________ 单位地址:_________ 单位地址:_________ 开户银行:_________ 开户银行:_________ 帐号:_________ 帐号:_________ 电话:_________ 电话:_________ ________年____月____日 ________年____月____日 签订地点:_________ 签订地点:_________ 安装承包合同 篇16第一条工程项目 一、工程名称:________________ 二、工程地点:________________ 三、工程编号:________________ 四、工程范围和内容:全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表) 五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币________元,其中:人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表) 第二条 工程期限 一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下: 全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表) 二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。 三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。 1。由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者; 2。因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者; 3。因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条 物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式办理: 1。特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2。统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。 3。包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 4。其他方式:______________________________________________________________ 二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供应材料、设备一览表。 三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)。 四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。 五、凡应附有合格证明的'材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。 六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。 安装承包合同 篇17机电设备安装工程施工承包合同 甲方: 乙方: 经甲乙双方共同协商,就电站机电设备安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。 一、工程名称:电站机电设备安装工程 二、工程地点: 三、工程内容:详见工程量报价清单。 四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为: 。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期:根据甲乙双方商定,乙方在 × 年 × 月份进场施工,×年 × 月 × 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月×元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。 六、付款方式: (1)工程预付款:在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的20%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。 (2)工程进度款:按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任: 甲方: 1、提供施工图纸、技术资料4套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。 3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。 乙方: 1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方进场后,在半个月内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。 3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。 4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。 八、质量验收: 1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。 2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。 3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。 4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。 九、安全管理: 1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。 2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。 3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。 4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的.安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。 5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。 十、违约、仲裁: 1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。 2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。 十一、其他: 1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。 1)设计图纸及招投标文件的技术要求。 2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。 3)设计变更通知等技术文件。 2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。 3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。 4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。 十三、合同份数: 本合同一式4份,甲、乙双方各持2份。 甲 方: 乙 方: 法人代表(委托人): 法人代表(委托人): 联系电话: 联系电话: 开户银行: 开户银行: 银行帐号: 银行帐号: 安装承包合同 篇18甲方:庆阳市宏百建筑安装工程有限公司当庄队居民安置小区工程项目部乙方:依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方:将下列工程分包给乙方负责施工,为明确各自的责任义务和权利,双方自愿达成如下协议: 一、工程概况: 1、工程项目名:西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程 2、工程地点:黄官寨当庄队 3、工程面积:约41000m2 4、施工范围和内容:给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。 5、合同价款:约9160000.00元 6、材料质量及品牌:施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范 7、承包方式:包工包料 8、质量等级:合格 9、开工竣工日期:20_年5月30日开工,预计3020_年11月30日竣工 二、甲方的责任、义务 1、甲方严格执行,建设工程质量管理条例等法规对该项目管理,承担部分协调职责。 2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。 三、乙方的责任、义务 1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工,保证工程质量 2、乙方必须按照工程设计图纸,国家规范和甲方质量要求进行施工,在施工过程中发现设计图纸有差错的,应当向甲方提出意见建设。 3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意,甲方签字认可后执行 4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理,并接受甲方对该质量体系进行的审查,如出现不符合情况,所造成的损失由乙方自行承担。 5、乙方在施工管理中,明确施工人员,必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件,方可上岗,否则后果自负。 6、乙方必须保证安全施工,由乙方造成的安全事故由乙方负责。 四、竣工与保修 1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收 2、建设工程的保修期,自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。 3、保修期内发生的工程质量问题,乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。 五、工程结算 1、结算依据: 2、工程进度款的支付:合同签订后甲方前期不向乙方付工程款,安装工程量完成60%以后,甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款,其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%,保修期满结清剩余工程款。 六、违约责任 1、乙方要严格按甲方要求的工期施工,并验收合格交付使用,由于乙方施 工原因造成该工程项目无法验收,造成一切后果及损失由乙方承担。 2、甲方应按合同约定时限按期付款,否则视为违约,并承担全部违约责任,造成一切后果及损失由甲方负责 3、双方若发生纠纷,应协商解决,若协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼,解决纠纷。 七、合同的变更、补充、解除 1、本合同不能单方面进行变更,如果需要变更,双方协商达成一致方可变更 2、其它未尽事宜,比双方协商达成一致后签订补充合同。作为本合同附件,本合同具有同等法律效力。 3、本合同的终止在双方完全履行之后,方可解除合同 4、合同的权利义务终止,不影响合同中结算和维保条款的效力。 八、本合同经双方签字盖章后生效。 九、本合同一式二份、甲乙双方各执一份。 甲方(签字盖章)乙方(签字盖章) 签约日期: 年月日 安装承包合同 篇19根据《中华人民共和国合同法》,委托、承揽双方按平等互利原则,协商一致签订本合同,以便共同遵守。 第一条 工程范围 1、 甲方委托乙方安装 延安宝岳工贸有限公司 共计电梯数量为(大写)台 。 2、 土建尺寸及要求:由委托方提供经安装项目工程确认的《电扶梯土建布置图》。 第二条 安装费总金额 注:此费用包括电梯起吊、脚手架部分改造及电梯井道照明安装。(包括井道预留孔洞 第三条 结算方式及付款期限 1(10000.00元) 2、委托方在承揽方安装调试完毕,验收申报前支付承揽方贰万元整。 (20_0.00元) 3、电梯经技监局检验合格,电梯交付使用后,委托方支付承揽方壹万元整。 (10000.00元) 4、电梯安装完毕验收合格,一年免保期到期后,委托方支付承揽方壹万 元整 第四条 质量保证 1、承揽方安装的电梯按国家GB7588-20_标准(当速度≤ 2m/s时,同时符合GB10060 2、 承揽方自产品安装验收交付(书面移交)之日起12个月内,对产品安装质量提供保证。 第五条 委托方责任 1. 向承揽方提供经项目单位确认的《电梯井道土建布置图》。 2. 提供符合国家标准的全套设备产品,提供产品相关的全套资料。 3. 委托方负责将合同所订的全套产品运抵用户工地。 第六条 承揽方的责任 1. 严格按照国家和制造厂有关标准、规范进行开工申报、安装、检验工作。对所安装 2. 承揽方负责电梯安装后一年免费保养、年审工作。一年后由承揽方和用户签订有偿 3. 承揽方安装人员必须严格按照安全操作程序及规范施工,杜绝人身伤亡事故。 4. 负责接受甲方委托,指派持证人员按甲方规定的要求,国家标准和当地市有关安装 第七条 安装竣工检测 1. 安装结束自检合格后,承揽方向当地法定电梯检验部门办理验收申报手续,验收合格或整改合格后办理电梯使用移交手续。 2.存在下列任何情形之一,不办理电梯移交手续,委托方不得自行接管使用,擅自接管使用由此产生的一切安全和质量责任均由委托方承担,给承揽方或他方造成损失的应同时承担赔偿责任。 安装产品未经当地政府主管部门验收。 □ 未办理经承揽方确认的书面移交手续。 第八条 违约责任 1.委托方擅自中止合同,无权请求返还定金。 2.安装期间,因委托方原因造成误工,则工期按照实际延误时间顺延。 3.委托方逾期付款,应承担安装总价每天万分之三的违约金。 4.其他违约责任按《合同法》以及其他相关法律承担各自责任。 第九条 其他事项 1.电梯验收合格后,书面移交委托方前,如委托方提出使用要求,则委托方应与承揽方签订电梯借用协议。 2、在合同履行期间,由于不可抗力的原因造成无法按委托、承揽双方合同条款履行时,在取得合法证明后,可免于承担违约责任,但无法履约方应采取积极措施,减少双方损失。 3.委托方、承揽方在合同履行期内如遇合同争议时,可以通过友好协商解决。协商不成时,双方任何一方可以向人民法院提起诉讼。 4.本合同一式 贰 份,甲方持 壹 份、乙方持 壹 份。 5.合同自双方签字盖章之日起生效。委托、承揽双方对合同条款如果进行修改,必须双方签字盖章后方能生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 安装承包合同 篇20建设单位:(以下简称甲方) 承建单位:(以下简称乙方) 为了使该工程保质保量按期完成交付使用,经甲、乙双方协商达成如下协议: 一、承包方式:本工程为半包工程,包工不包料;本工程按总建筑面积每平方米承包人工费元。 二、一切工程资料由甲方提供。承包范围:乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通、消防安装工程。 三、质量要求:本工程在施工过程中必须按图纸施工,按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。如甲方提出图纸变更或增加工程量,甲方必须出签证。 四、材料供应:在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方及时供应到现场。如甲方接到材料计划三天内材料不能组织到场,乙方所有人员的误工费必须由甲方承担。 五、材料要求:如因甲方所供材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便,乙方概不负责,由甲方承担一切责任。 六、安全责任:在施工过程中,乙方应对工程加强安全管理措施,如发生不安全事故,由“责任方”承担责任。 七、其他:在施工过程中,如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失,一切责任由乙方负责。 八、付款方式:本工程采用分期付款方式,排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的.15%;管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的20%;水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的30%,剩余款项自竣工日起扣除5%保修费外一次性付清。 九、如有更改事项,双方协商解决。 十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议,应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。 十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签字(盖章)之日起生效。 甲方: 乙方: ____年__月__日 安装承包合同 篇21甲方: 乙方: 为了使本公司生产有条有序的开展,乙方自愿承包甲方后道车间,经双方协商,达成协议如下。 1、承包范围:本公司所有铸件的以下工序;清沙、垃圾外运、气割、抛丸、砂轮、电焊、打磨、检验、返修、退火、部分油漆(不含柳工)、成品检验入库、包装、装车发货。概言之:从浇注往后直至合格产品出厂。 2、乙方负责后道人员组织,管理等事项。保证生产任务准时完成,铸件不积压,规定当天浇铸的产品第二天下午必须全部清理完毕,检验合格后堆放到指定地点入库,延期入库每次500元的罚款进行处罚。特殊情况需征得甲方同意后可延期入库。 3、质量要求:根据客户要求,由甲方下达质量要求,乙方按照要求完成相应的工序,先自检合格后经甲方质检部门检验合格方可入库,对不合格的产品尚未达到报废标准的进行及时返修,无返修率,但视返修数量可酌情延长入库时间,甲方不再支付返修费用。对判定报废的产品需征得甲方同意,否则按毛每公斤贰元进行处罚。 4、如果乙方违规操作引起产品报废的或是因后道原因退回的,甲方允许乙方比例为2%,超出的由乙方2元公斤赔偿甲方,对外观、尺寸检验不合格造成客户在加工使用过程中报废的,按客户的实际赔偿费用对乙方处罚。 5、甲方提供乙方正常生产所需工具。但需按规范使用,人为原因损坏则按实际原价赔偿。 6、安全生产:乙方按照操作规程操作,对新招用的员工进行培训及指导,对工人因违章操作引起的损失,费用由乙方自负,造成的设备损失由乙方原价赔偿。接受甲方的各项监督管理,对不按规定操作甲方有权处罚。 7、工资结算:承包人工费以毛每吨220元吨,以合格入库毛数量为准。甲方要准时发放工资,双方同意工资推迟一个月发放,未准时发放工资,造成的经济损失由甲方承担。人工费用实行总包干方式,甲方不再支付工人其他费用。 8、协议与终止:为了遵守信用,需交5000元人民币给甲方,合同期满后一次性结清所有工资,退还押金,在协议生效期间,乙方不能突然终止合同或撤走人员,甲方也不能终止乙方协议,若一旦发生,要赔受害方50000元人民币,并可向法院上诉。 9、材料损耗:甲方提供生产所用材料和劳保用品,乙方不得浪费一经发现,甲方可对乙方进行实价赔偿。 10、协议起止:此协议自________年____月____日至________年____月____日止,暂定试用期为一个月,若试用期因乙方原因造成甲方重大损失,甲方有权终止协议,并扣除未发工资和押金。 甲方:乙方:________年____月____日________年____月____日 安装承包合同 篇22合同编号: 发包方:___________ 承包方:___________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守,建筑安装工程承包合同(3)-范文。 第一条 工程概况 1.工程名称:____________; 2.工程地点:____________; 3.工程计划批准单位及文号:__________; 4.工程范围和内容:全部工程建筑面积______平方米。(各单项工程详见工程项目一览表) 第二条 工程期限 1.本工程合同总工期为__天(日历天从开工之日算起)。 2.本工程开工日期____年__月__日,竣工日期____年__月__日。 3.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前__天,不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者。 (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者,合同范本《建筑安装工程承包合同(3)-范文》。 (3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。 (4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。 (5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。 (6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。 (7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。 第三条 工程合同总价 1.本工程合同总价为人民币_____元。 2.如遇下列情况,合同总价作相应调整: (1)合同总价内经双方确认的暂估价变化; (2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其他费用的变化; (3)重大设计发生变更; (4)基础超过设计深度; (5)在施工中新增加了工程项目; (6)其他。 第四条 材料、设备供应 1.本工程所需的.全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法,经双方商定按附件第____办理。 2.材料、设备供应范围的划分和检验: (1)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类机电产品,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。 安装承包合同 篇23工程名称:视频监控系统 工程地址: 发包单位: 承包单位: 甲方(发包方): 乙方(承包方): 为了明确甲乙双方权利和义务,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国合同法》,并经双方协商一致,达成如下协议: 第一条工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程造价:(大写)¥ 5、承包方式: 6、开工日期(以接到甲方的开工通知为准): 7、竣工日期: 第二条图纸及资料: 1、乙方负责绘制工程施工图(设计费用为零),经甲方签字,做合同附件; 2、工程款报价单,经甲方签字,做合同附件; 3、甲方变更施工指示,应有书面形式,做合同附件; 第三条工程代表: 1、甲方代表(签字): 2、乙方签字(签字): 3、各方应对己方工程代表的人选,出具授权委托书,其中应注明委托权限。工程代表负责执行本合同以及施工期间的所有具体事宜。各方如中途更换工程代表,则更换方应向另一方做书面通知并重新出具委托书。 第四条双方责任: 1、甲方责任: (1)提供施工用水用电,满足施工基本条件; (2)提供施工仓库用房; (3)负责协调和其它工程商的.交叉施工; (4)按合同约定支付工程款; 2、乙方责任: (1)严格按甲方认可的施工图纸施工,保证施工安全和施工质量; (2)做好施工管理,保持现场清洁,道路畅通,器材堆放整齐; (3)负责对甲方指定人员的相关技术培训; (4)不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等; 第五条工程质量及验收: 1、乙方施工所供材料或设备,列出清单,由甲方负责人验收质量和数量,并经甲方负责人签字认可方可使用; 2、隐蔽工程须甲方现场验收,否则乙方可推迟该工程; 3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请,甲方须在收到申请之日起三日内调试验收完毕,否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日; 4、工程验收标准、方法、程序:甲方收到乙方验收申请后,应组织甲方、乙方和其它相关人员,组成验收小组。参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求,由验收小组共同检验,并签署验收文件。 5、如工程未经验收甲方就单方使用,即视为工程质量合格和甲方验收合格; 第六条工程保修: 工程保修期为半年,自工程验收合格之日起计算。在保修期内如出现施工质量问题,由乙方免费保修,若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外),乙方可以收取维修费和材料费。 第七条工程付款: 1、自本合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付总工程款,即 元 2、工程施工完毕,验收合格,甲方向乙方支付总工程款的,即 ;元; 3、剩余5%作为质保金,即元,一年内付清。 注:所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。 第八条工程变更: 1、合同签订后,乙方向甲方提出开工申请,甲方同意后,出具工程开工通知单。乙方按通知日期进场施工,开始计算施工工期; 2、工程、工期变更: (1)甲方未及时付款,施工工期顺延;从应付款日期算起,一直到款付为止,期间有几天则工期向后顺延几天,责任归甲方; (2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条),造成施工工期延误,施工工程顺延,责任归甲方。 (3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素,影响施工以及造成停工的,因此导致的工期延误,乙方没有责任,工期应顺延。 3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等,应当作出书面文件告知乙方,该文件为合同附件。与此同时,以上新要求所导致的以下情况,由甲方负责,并及时支付乙方相关费用: (1)施工工期顺延; (2)根据设备、材料和工程量增加,相应要增加的工程款; 第八条违约责任: 1、乙方因违反本合同相关条款,而没有按时竣工,逾期一天按工程造价的,向甲方支付违约金; 2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款,逾期一天按工程总造价的,向乙方支付违约金; 3、如甲方未及时支付工程款,拖延三日以上,乙方有权停工,所造成的工期延误或其它后果,均由甲方承担; 4、一方擅自解除合同,应按没有履行部分工程造价的 第九条商业秘密: 设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密,任何一方不得私自保留、影印或提供他人。 第十条补充条款: 1、 2、 3、 第十二条争议解决:如双方发生争议,双方协商,协商不成,到乙方所在地的人民法院解决。 第十三条本合同未尽事宜双方协商,本合同一式四份,甲乙各执两份。 甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________ 甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________ 地址:_______________________ 地址:___________________________ 电话:_______________________ 电话:___________________________ 传真:_______________________ 传真:___________________________ 日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日 安装承包合同 篇24甲方(发包方): 乙方(承包方): 为全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工合同,乙方自愿纳入甲方工程队编制,接受甲方统一管理,履行合同职责。经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。 第一条 工程名称、范围、内容和方式 工程名称:8万吨/年差别化粘胶短纤维项目界内室外地上综合管线安装工程; 工程地点:河北省唐山市南堡经济开发区; 工程承包范围:本工程图纸内管道安装工程。 工程承包方式:按甲方中标的预算定额直接费进行承包。 工程承包内容和条件: 工程的承包内容包括:8万吨项目界内室外地上综合管线安装工程的管道安装的一切工序。 条件: 1、本工程图纸范围内的管道安装的一切工序均由乙方负责。 2、管道除锈、刷漆、保温及外层保护由甲方负责。 3、乙方按照工程结算金额给甲方开具发票。 4、水电费由乙方负责。 5、甲方提供宿舍及食堂房间,费用由乙方负责。 6、乙方应为全部施工人员办理人身保险,如甲方统一办理,在最终结算时甲方按一定比例分摊给乙方。 7、乙方必须按甲方要求统一服装和安全帽,乙方统一在甲方库房领取,费用甲方按原价收取。 8、乙方施工进度、质量、安全等如不能满足业主、监理和甲方要求,甲方可对乙方承包范围内工作内容随时进行调整,乙方必须无条件服从,并全力配合甲方工作。如调整后乙方仍不能满足业主、监理、甲方的要求,甲方有权清退乙方,由此造成的`一切损失均由乙方承担。 第二条 工期 开工日期: 20xx 年 月 日; 竣工日期: 20xx 年 月 日; 总工期日历天数暂定: 30 天。 实际施工工期按照业主和甲方施工进度计划执行。 第三条 合同价格及工程量签认约定 1、 本工程图纸范围内的管道安装金额最终以实际发生量按照河北省20xx安装消耗量定额计取直接费合计为准。 2、工程量按施工图纸以施工现场实际完成工作量进行计量。 第四条 工程款支付程序及最终结算约定 1、施工进度款的支付时间和支付比例及方法按业主对甲方的总合同及现场拔付情况进行办理,每月月底由甲方对乙方进行验工计价,按完成量的65%支付进度款。 2、在办理末次计价时,乙方必须提供债务(包括民工工资、材料款)已全部清偿完毕的证明,方能办理。 3、最终结算待乙方完成图纸约定工作量以后,业主、监理、质监站验收合格后结算至尾款的95%,剩余5%质保期一年以后一个月之内结清。 第五条 工程质量及保修 1、施工质量标准:达到国家施工质量验收合格标准。 2、乙方应严格按照施工图纸、标准规范及技术交底施工,因乙方原因发生的施工质量问题所造成的返修、返工,损失费由乙方承担,工期不予顺延,甲方不承担任何责任和费用。返修、返工后仍达不到质量标准,甲方可委托其它单位或人员施工,施工费用将从乙方工程款中扣除,并由乙方承担违约责任。 第六条 安全协议 1、施工中因乙方原因造成的一切安全事故均由乙方承担,甲方不承担任何责任和费用,情节严重、影响较大者,甲方有权更换施工队伍,造成的经济损失,全部由乙方承担。 2、具体安全事项见《安全生产协议书》。 第七条 其它条款 本合同未尽事宜,按甲方与业主的总合同和中铁十八局集团建筑安装工程有限公司合同管理之内部承包合同(二)文本执行。 第八条 合同份数 本合同正本贰份,副本贰份,由甲乙双方各执壹份正本,复本由甲方持有,正副本具有同等法律效力。 甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________ 甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________ 地址:_______________________ 地址:___________________________ 电话:_______________________ 电话:___________________________ 传真:_______________________ 传真:___________________________ 日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日 安装承包合同 篇25发包方:_____(以下简称甲方) 承包方:_____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条工程项目 1.工程名称:_____ 2.工程地点:_____ 3.工程编号:_____ 4.工程范围和内容:全部工程建筑面积_____平方米。 5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币___元,其中:人工费___元____(各单项工程详见工程项目一览表) 第二条工程期限 1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下: 全部工程自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。 2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。 3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。 (1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者; (2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者; (3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。 第三条物资供应 1.全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理。 (1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 (2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。 (3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 (4)其他方式: ________ 2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。 3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。 4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。 5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。 6.由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担。 第四条工程款结算 1.全部工程造价的结算方式按下列第项规定办理。 (1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 (2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。 (3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。 (4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。 (5)招标的工程,按中标的价款结算。 2.工程款拨付与结算办法,按现行规定办理(详见附件)。 第五条施工与设计变更 1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部达到合格。 2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。 (1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。 (2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办理银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。 (3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。 (4)在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。 3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担。 4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办理银行,做为结算工程款之依据。 第六条竣工验收、结算与保修 1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。 2.竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。 3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。 4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。 5.工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。 6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件: (1)增减变更文件和其他洽商记录; (2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录; (3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。 7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办理银行审定拨款。 8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。) 9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。 第七条违约责任和仲裁 1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的`逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之___的逾期违约金。 2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。 3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。 4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉。 第八条附则 1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。 2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。 3.招标工程,按《______市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。 4.双方商定的其他事项。 第九条合同附件 1.工程项目一览表 2.全部施工图纸。(合同正本有此件) 3.施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件) 4.甲方负责供应的材料、设备一览表。 5.有关协议: 6.有关补充合同: 第十条合同份数及有效期限。 (1)本合同一式____份。甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经办理银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。 (2)本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 甲方(发包方):____(盖章)乙方(承包方):___(盖章) 工程负责人:______(盖章)工程负责人:_____(盖章) 单位地址:_________单位地址:_________ 开户银行:_________开户银行:_________ 帐号:___________帐号:___________ 电话:___________电话:___________ 本合同签订日期:____年__月__日 安装承包合同 篇26甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、国家颁发的有关施工规范和标准、其他有关法律法规,经双方协商,按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,甲乙双方就达州凤凰国际*酒店,本工程中央空调系统项目发包事宜协商一致,签订本合同。 第一条 工程概况 工程名称:达州凤凰国际*酒店 工程地点:四川达州 工程规模: 签订地点: 第二条 工程发包范围及承包方式 1乙方根据甲方提供的中央空调系统施工图纸进行工程包清工施工。施工中如需变更或工程返工的则以现场甲方确认的变更通知单为准。增加的包清工费用按甲方项目部工程量清单和预决算部的相关要求进行计算。 2、甲方具体发包内容: 水管保温; 3、承包方式:包清工、包质量、包进度、包安全。 4、合同订立方式:固定单价乘实际施工工程量。 第三条 工程工期 开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 如遇不可抗拒的自然灾害按日顺延。乙方必须配合业主的室内装修进度室内工程施工。 第四条 结算固定单价及合同标的 水管保温DN100以下单价 元/m,DN100以上单价 元/m。 第五条 劳务费的预付 乙方进场施工10天后,乙方向甲方申请支付本合同劳务费估价款的10%,此款项在此后工程进度劳务费结算中分两次扣完。 第六条 工程进度与劳务费的结算及支付方式 按工程进度拨付。每月按审定后的现场实际完成工程量的60%,在次月10日前支付工程进度劳务费,该进度劳务费由甲方按乙方人头数和出勤天数,用工资表形式进行发放。当付至该工程劳务费总价的60%时暂停支付工程进度劳务费。工程完工并经验收合格后,30日内进行结算,结算后30日内付至该工程劳务费总价的95%。剩余5%作为工程施工质量保修金,保修期内保修金额不计利息。仍依照竣工结算办法办理结算,质保金在质保期满一个月后,甲方向乙方支付清。 第七条 甲方责任 1、甲方向乙方免费提供安装和加工场地、施工设备和施工工具的保管场地; 2、甲方向乙方提供安装施工中所需的水源和电源,电源和水源距施工点距离不大于50米; 3、甲方对乙方负责提供相关辅助设施,如梯子、吊篮、脚手架等。 4、甲方对乙方施工安装的成果有义务协助保护好,减少损伤和破坏。 第八条 乙方责任 1、乙方按合同工期、设计图要求、承包范围、内容完成工程施工; 2、乙方施工期间造成的安全事故由乙方负全责; 3、乙方在施工期间必须遵守甲方的相关管理制度; 4、乙方施工所需施工设备和工具由乙方负责; 5、乙方应自行看管好自己的成品工程,并配合甲方做好与其他施工队的协作; 6、乙方必须保证施工场地工完场清,垃圾集中堆放; 7、乙方必须配合甲方进行分项调试,工程整改和系统联调交验工作。 第九条 工程验收 1、乙方每施工完成一项单项工程特别是隐蔽工程必须报请甲方项目部进行验收认可直到工程监理签单,未报验签单的单项工程视为不合格分项,不予结算工程进度劳务费; 2、工程验收标准按甲方提供的施工图和参考国家安装工程规范进行验收; 3、乙方施工完毕通知甲方初步验收,交工验收合格为一个制冷和制热调试均合格视为验收合格; 4、工程验收人员由甲方组织建设方相关人员和甲乙双方相关人员进行验收。 第十条 售后服务 1、乙方按照国家有关法律法规规章提供服务; 2、乙方向甲方提供质保期内合同范围的维修服务和客户使用时发现的不规范部分的整改服务。 第十一条 工程质保 工程质保期为建设方验收合格后的一个制冷周期和一个采暖周期。保修期内乙方向甲方免费提供维修服务,质保期内由于甲方提供的材质原因造成的维修费用由甲方承担。 第十二条 合同的变更和终止 1、 本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、终止、合同的变更必须以书面变更为准; 2、工程保修期满、劳务费结算完后,该合同即告终止。 第十三条 争议的解决 因履行本合同收起的或与一合同有关的争议,甲乙双方通过友好协商解决。 第十四条 合同生效及其他事项 1、本合同自双方签字盖章之日起生效; 2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力; 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释; 4、本合同未尽事宜由双方协商补充,补充件与本合同具有同等法律效力; 5、《安全协议》是本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 安装承包合同 篇27甲方: 乙方: 为了____经济快速发展,改善民生,方便群众生活,减轻商户负担,经党委政府研究决定,把生米街菜市场招标给____市XX公司,承包管理合同如下: 1、甲方承包给乙方工作项目:负责全菜市场环境卫生、经营秩序管理,处理好市场平常纠纷。 2、甲方负责四个工作人员工资。每年甲方给乙方工资108888元,加税9469元,两项共计118357元。凭红谷滩地税发票年终一次性转账给乙方。 3、常卫生保洁费用由乙方在市场内的经营商户内收取少量的卫生费作为保洁人员工资和保洁工具开支。出了市场马路上的卫生费由保洁公司收。 4、乙方在承包管理期间,要教育商户文明经商,注意防火防盗,杜绝斗殴事件。一旦发生要立即制止,每天要安排专职人员值班,每天傍晚要检查环境卫生,注意保管好公共财产。 5、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,分管领导一份。经双方代表签字后具法律责任。 甲方: (盖章) 法定代表人: 乙方:( 盖章) 法定代表人: 法定代表人:________年____月____ 安装承包合同 篇28甲方:_________ 乙方:_________ 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方:将下列工程分包给乙方负责施工,为明确各自的责任义务和权利,双方自愿达成如下协议: 一、工程概况: 1、工程项目名:西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程 2、工程地点:黄官寨当庄队 3、工程面积:约41000m2 4、施工范围和内容:给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。 5、合同价款:约9160000.00元 6、材料质量及品牌:施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范 7、承包方式:包工包料 8、质量等级:合格 9、开工竣工日期:_________年_________月_________日开工,预计_________年_________月_________日竣工 二、甲方的责任、义务 1、甲方严格执行,建设工程质量管理条例等法规对该项目管理,承担部分协调职责。 2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。 三、乙方的责任、义务 1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工,保证工程质量 2、乙方必须按照工程设计图纸,国家规范和甲方质量要求进行施工,在施工过程中发现设计图纸有差错的,应当向甲方提出意见建设。 3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意,甲方签字认可后执行 4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理,并接受甲方对该质量体系进行的审查,如出现不符合情况,所造成的损失由乙方自行承担。 5、乙方在施工管理中,明确施工人员,必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件,方可上岗,否则后果自负。 6、乙方必须保证安全施工,由乙方造成的安全事故由乙方负责。 四、竣工与保修 1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收 2、建设工程的保修期,自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。 3、保修期内发生的工程质量问题,乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。 五、工程结算 1、结算依据:_________ 2、工程进度款的支付:合同签订后甲方前期不向乙方付工程款,安装工程量完成60%以后,甲方按所完成的`工程量支付乙方60%工程款,其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%,保修期满结清剩余工程款。 六、违约责任 1、乙方要严格按甲方要求的工期施工,并验收合格交付使用,由于乙方施 工原因造成该工程项目无法验收,造成一切后果及损失由乙方承担。 2、甲方应按合同约定时限按期付款,否则视为违约,并承担全部违约责任,造成一切后果及损失由甲方负责 3、双方若发生纠纷,应协商解决,若协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼,解决纠纷。 七、合同的变更、补充、解除 1、本合同不能单方面进行变更,如果需要变更,双方协商达成一致方可变更 2、其它未尽事宜,比双方协商达成一致后签订补充合同。作为本合同附件,本合同具有同等法律效力。 3、本合同的终止在双方完全履行之后,方可解除合同 4、合同的权利义务终止,不影响合同中结算和维保条款的效力。 八、本合同经双方签字盖章后生效。 九、本合同一式二份、甲乙双方各执一份。 甲方(签字盖章):_________ 乙方(签字盖章):_________ 签约日期:_________ _________年_________月_________日 安装承包合同 篇29甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》,委托、承揽双方按平等互利原则,协商一致签订本合同,以便共同遵守。 第一条工程范围 1、甲方委托乙方安装延安宝岳工贸有限公司共计电梯数量为(大写)台。 2、土建尺寸及要求:由委托方提供经安装项目工程确认的《电扶梯土建布置图》。 第二条安装费总金额 注:此费用包括电梯起吊、脚手架部分改造及电梯井道照明安装。(包括井道预留孔洞墙面敲打) 第三条结算方式及付款期限 1(10000.00元) 2、委托方在承揽方安装调试完毕,验收申报前支付承揽方贰万元整。(20000.00元) 3、电梯经技监局检验合格,电梯交付使用后,委托方支付承揽方壹万元整。(10000.00元) 4、电梯安装完毕验收合格,一年免保期到期后,委托方支付承揽方壹万元整(10000.00) 第四条质量保证 1、承揽方安装的电梯按国家GB7588-20xx标准(当速度≤2m/s时,同时符合GB10060标准)、GB16899标准验收。 2、承揽方自产品安装验收交付(书面移交)之日起12个月内,对产品安装质量提供保证。 第五条委托方责任 1.向承揽方提供经项目单位确认的《电梯井道土建布置图》。 2.提供符合国家标准的全套设备产品,提供产品相关的全套资料。 3.委托方负责将合同所订的全套产品运抵用户工地。 第六条承揽方的.责任 1.严格按照国家和制造厂有关标准、规范进行开工申报、安装、检验工作。对所安装的电梯井道尺寸进行核对。负责电梯接货、搬运、保管工作。 2.承揽方负责电梯安装后一年免费保养、年审工作。一年后由承揽方和用户签订有偿保养合同。 3.承揽方安装人员必须严格按照安全操作程序及规范施工,杜绝人身伤亡事故。 4.负责接受甲方委托,指派持证人员按甲方规定的要求,国家标准和当地市有关安装该10台电梯,对安装过程的安装质量和安全负责(现在发生安全事故,责任由乙方负责)。 第七条安装竣工检测 1.安装结束自检合格后,承揽方向当地法定电梯检验部门办理验收申报手续,验收合格或整改合格后办理电梯使用移交手续。 2.存在下列任何情形之一,不办理电梯移交手续,委托方不得自行接管使用,擅自接管使用由此产生的一切安全和质量责任均由委托方承担,给承揽方或他方造成损失的应同时承担赔偿责任。 安装产品未经当地政府主管部门验收。□未办理经承揽方确认的书面移交手续。 第八条违约责任 1.委托方擅自中止合同,无权请求返还定金。 2.安装期间,因委托方原因造成误工,则工期按照实际延误时间顺延。 3.委托方逾期付款,应承担安装总价每天万分之三的违约金。 4.其他违约责任按《合同法》以及其他相关法律承担各自责任。 第九条其他事项 1.电梯验收合格后,书面移交委托方前,如委托方提出使用要求,则委托方应与承揽方签订电梯借用协议。 2、在合同履行期间,由于不可抗力的原因造成无法按委托、承揽双方合同条款履行时,在取得合法证明后,可免于承担违约责任,但无法履约方应采取积极措施,减少双方损失。 3.委托方、承揽方在合同履行期内如遇合同争议时,可以通过友好协商解决。协商不成时,双方任何一方可以向人民法院提起诉讼。 4.本合同一式贰份,甲方持壹份、乙方持壹份。 5.合同自双方签字盖章之日起生效。委托、承揽双方对合同条款如果进行修改,必须双方签字盖章后方能生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 安装承包合同 篇30发包方:__________________ 承包方:__________________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:金山矿冶有限公司外输水管道改造工程 二、工程地点:富蕴城南工业区 三、承包范围和内容:包括开挖回填土方、管道安装、管件法兰、阀门、检查井、管道支墩、管道防腐及原管道拆除等,管道安装、改造总长度约2988(米); 四、工程造价73.5(万元)。管道未做防腐部分,按每米33元从工程总价中扣除。 第二条施工准备 一、发包方: 1、合同签订后3天内提供完整的建筑安装施工图__________份,施工技术资料(包括地质及水准点坐标控制点)___________份。 2、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在3天内分送有关单位,3天内提供会审纪要和修改施工图1份。 3、施工前7天内交付承包方施工所需管道主材,移交后由承包单位负责保管及使用。 二、承包方: 1、负责施工区域的临时道路、临时用电设施、水管线的铺设、使用和维修工作; 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 3、编制施工组织设计或施工方案,施工预算,施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,并送发包方。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为30天(日历天),自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收(施工期间承包方承诺对原管线停水期为7—10天,每超过一天将罚款5万—8万元,罚款总额不超过合同总造价的20%,从工程造价中扣除、合同总工期可酌情处理)。 二、开工前3天,承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延: 1、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度; 2、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工; 3、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工; 4、人力不可抗拒的因素而延误工期。 第四条工程质量 一、本工程质量经双方研究要求达到:合格标准 二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的市政工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。 三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定: 1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程; 2、由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程; 3、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序; 4、承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方。单位工程结构完工时,应会同发包方进行结构中间验收; 5、承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表,一般质量事故的处理结果应送发包方备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施; 6、工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起,保修期为1年。 第五条建筑材料、设备的供应、验收 一、由发包方供应以下材料、设备的实物:D250合格管道。 二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;防腐材料的标准为两布三油,防腐沥青油的单价大于6000元/吨,品牌可由承建商自行选择、 三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。 第六条工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的《基本建设工程价款结算办法》执行。 一、本合同签订后7日内,发包方支付不少于合同总价的10%预付备料款,其余待工程施工完成,验收合格后支付工程造价的85%,剩余5%作为质量保证金。 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在14日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的60%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。 三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。 四、确因发包方拖欠工程款影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。 五、本合同造价结算方式:按合同总价及实际完成工程量结算,设计变更按现场签证单并入工程结算造价、 第七条施工与设计变更 一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。 二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。 三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。 四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予以实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予以实施、 第八条甲乙双方责任权利 甲方工作 1、甲方任命甲方驻工地代表(甲方代表)。 2 、甲方代表行使甲方的全部权力和承担甲方的全部职责;乙方应接受其指令,凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的工程指令,均应视为甲方意见的有效表达。 3 、甲方代表发出指令,以《工程联系单》形式送达乙方,乙方应予以执行。如乙方认为甲方代表的指令不合理,应在收到指令8小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后作出修改指令或继续作出执行指令的决定,并以书面形式通知乙方。甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予以执行。 4 、甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求,但应出示书面通知,且具备合理理由。乙方在接到通知后的一周内替换人员要到岗就位。 5、甲方代表可按本合同的约定行使甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除本合同中乙方的任何义务。甲方代表易人,甲方应提前一周通知乙方,后任继续承担前任应负的责任。 6 、甲方代表应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为: a)本工程的质量目标、环境安全文明施工目标、其他创建目标; b)涉及到甲方的现场施工的相关管理制度; c)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求; d)本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。 7、甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收,并做好相应台帐。 8、甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调,便于乙方的正常施工。 9、甲方代表应指导、督促乙方按甲方对现场管理的各项标准组织施工,全面遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。指导、督促乙方执行甲方制定的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001程序文件以及甲方规定的工程项目主要资料归档要求、施工组织设计管理要求、现场安全文明标化管理要求等管理标准。 10、在开工前甲方提供乙方经监理复核后的施工所需的水准点和坐标控制点,并以书面形式进行现场交验。 11、施工过程中发生的水电费由乙方承担。 12、甲方组织乙方和设计单位、监理单位进行各类施工图纸会审和设计交底,并做好会议记录。 1)开工(施工)前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。 2)及时传达上级单位的有关指令、要求。 3)甲方提供工程总进度计划及提出具体的节点进度要求。 4)协助乙方办理提出合理的工程签证。 5)当乙方在工期、质量、安全、文明施工等方面不能满足甲方已明确要求,而乙方积极措施确保按合同工期完成,无力按质量、安全、文明等标准返修或改进者,甲方有权责成乙方停止施工直至退场,并由甲方另行组织队伍进行施工。约定进场开始施工5天后承包方施工进度不能满足发包方已约定的工期要求时,发包方有权终止合同,承包方自行退场,由此产生的全部损失由乙方自行承担。 乙方工作 1 、乙方办理临时土地占用手续,清理地面、架空和地下障碍物等工作,使施工场区具备施工条件,并在施工中继续承担以上事项处理的责任。 2 、乙方负责办理施工所需水电源,并将水电从施工场地外部接驳至施工现场,水电费由乙方负担。现场水电管线布臵须符合甲方施工部署及安全文明施工的要求,并保证施工期间的需要,费用由乙方自理。 3 、乙方按甲方施工大纲的要求,保证下水管道通道的畅通,满足施工运输的需要。确保施工期间的畅通,并承担相应费用。 4 、乙方按甲方施工大纲要求,组建施工所必须的生产基地和办公基地,并符合要求,并承担相应费用。 5、乙方负责承担施工场地及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作并承担保护费用,如发生损坏,其费用由乙方承担。 6、乙方应在工程开工前和施工过程中须参加甲方组织的安全生产、图纸会审及设计交底、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议。 7 、乙方应在开工前7天内,提交4份符合工程师要求的工程进度计划,以及完成该计划而采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。施工组织设计必须经甲方批准,并构成合同的一部分。对擅自改变施工组织设计方案施工而引起的一切损失和法律责任全由乙方全额承担。但甲方批准施工组织设计不能免除乙方承担施工的责任。乙方并应在分阶段工程施工前14天按甲方平衡后的要求向甲方申报分阶段施工进度计划,以后每月向甲方提供下月度的施工进度计划、材料及劳动力计划。每周四向甲方提供下周的施工计划,每月向甲方提供当月完成实物量的验工月报。 8、乙方施工人员进场之前,必须先向甲方指派的现场专管人员递交本施工队伍资质三证复印件及安排进场人员的花名册、身份证、就业证、暂住证、上岗资格证、特殊工种(电工、机操工、电焊工、架子工、起重工、吊车司机、吊车指挥等)操作证等复印件,并按规定及时办理健康证及队伍进场开工报告等手续。 9、乙方在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到甲方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件。 10、乙方用工必须遵守政府有关规定,乙方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成安全和质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任。 11、乙方施工队伍应组建相应的工会组织,进场后一个月内应明确项目工会负责人,并及时报甲方项目工会组织员,参加工地工会联席会议。 12、乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,合同中须明确劳动报酬等内容,劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线,并严格履行,每月定日足额支付工资等劳动报酬;对甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报工地工会联席会议。 13、乙方应按有关规定,在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备、工人须配备必须的劳动防护用品(如钢筋工手套、电焊工服装、电焊工眼镜、电工绝缘鞋等)。 14、乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳该费用的,乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除。 15、甲方供应的材料、乙方要料计划及工程所需的所有材料,可按由双方另行签订材料、设备采购供应协议书明确。 16、在施工中,如乙方发生重大质量、安全、人身伤亡事故,应立即向甲方通报并以书面形式详细报告,一般事故应在1天内将详细情况报告甲方,并承担事故责任及相关费用。 17、乙方遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和环保等管理的规定。因乙方造成的罚款由乙方承担。 18、乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗、保护工作。 19、乙方应按规定对水准点引测、轴线标高、预留洞、预埋件位臵、沉降点观测、皮数杆设臵等进行技术复核。 20、乙方应遵守标化工地、文明施工规定,施工组织设计方案及JGJ59—99标准安排好施工现场的机械、材料堆放、设施布臵,使施工现场达到建委及政局规定的文明施工的要求,并在工程竣工交付前按要求对施工范围进行清理、退场。 21、在工程竣工未交付甲方之前,乙方须负责已完工程的产品保护工作,保护期间发生的损坏,乙方负责予以修复并承担修复费用。 22、施工现场乙方必须按要求配臵在数量及规格上满足工程需要的检测仪器及试验设备,并设臵标准试验室及养护室,各类检测仪器及试验设备进场前向甲方报验,并将进场报审表交付甲方审核。 23、乙方应对已完成管道进行清洗及水压试验。 24、乙方进场的各类表箱必须要满足政府有关法规或规定的要求,还须要满足甲方的管理要求。并在进场前须向甲方报验,对不满足上述报审报验的设备、物资和设施,甲方有权提出整改、更换直至清退指令,乙方应无条件接受甲方的上述指令,整改、更换、清退费用由乙方承担。 25、进场施工人员必须统一着装,所需工作衣帽统一定制,费用由乙方承担。 26、工程保险由乙方统一办理、 27、交通设施配合要按交通管理的要求布臵各类交通警示标志,保持道路畅通,费用由乙方承担。 28、乙方有责任根据交底的施工图纸和文件,及时发现并提出施工图和文件的遗漏或不一致之处,否则乙方应对上述原因引起的任何返工自行负责。乙方不按合同约定完成以上工作造成延误,应承担所产生的相关经济支出,并赔偿甲方所受损失。 29、由于乙方违反国家法律、法规和政府有关部门以及违反甲方的各项规定,连带甲方造成经济损失,乙方应给予赔偿,赔偿金额为甲方的实际损失的120%的费用。 30、乙方在本工程履约中对甲方负完全责任。 31 、乙方的要求、请求或通知,应以书面形式由乙方盖章及乙方代表签字后送交甲方代表,待甲方代表在回执上签署姓名和收到后生效。 32、乙方人员,凡甲方按下述规定提出,经甲方代表确认同意,则必须在24小时内调离本工程范围,否则每人次乙方支付违约金500元;同时,乙方应在3天内用甲方代表批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。 ①甲方有证据确认无法胜任工作者,包括:对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的`施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等; ②不能积极配合甲方正常工作者; ③违反甲方工地现场管理规定者; ④无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证); ⑤与乙方进场人员花名册不符者; ⑥与本工程施工无关的人员。 33、乙方应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。并承担一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。 34、乙方在工程建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员,损害甲方利益,甲方有权终止合同并清退出场,乙方应承担由此而造成的甲方损失。 35、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方即可安排其他单位完成,所发生的费用从乙方工程款中以120%额扣回,影响工期的责任仍由乙方负责。 36、乙方对自身施工现场两瓶仓库、材料间、经理室等重点要害部位必须安装技术防范设施,该设施必须由甲方认可的专业队伍负责安装、维修和保养,费用由乙方承担。 37、乙方对施工现场应配备足量的消防设施,制定消防应急预案,落实消防责任制,防止火灾事故的发生。 第九条工程验收 一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《市政工程工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。 三、工程竣工验收后,发包方方可使用。在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。 第十条违约责任 承包方的责任: 一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。 二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 发包方的责任: 一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。 四、承包方验收通知书送达14日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。 第十一条纠纷解决办法 任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第(一)项方式解决: 一、向富蕴经济合同仲裁机关申请仲裁; 二、向富蕴人民法院起诉。 第十二条附则 一、本合同一式4份,合同附件2份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送公司各部门备案。 二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。 三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。 发包方(盖章):________________ 法定代表人:____________ 委托代理人:____________ 承包方(盖章):________________法定代表人:____________委托代理人:____________ ____年____月____日____年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。