标题 | 电线合同 |
范文 | 电线合同十篇 电线合同 篇1合同编号: 甲方(采购方): (以下简称甲方) 乙方(供应方): (以下简称乙方) 甲方由于工程项目建设的需要,现需从乙方处采购 等电缆材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。 第一条 产品及价款附后 第二条 供货时间 年月日到货。 第三条 质量要求 由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料,证明材料提供给甲方存档使用,乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品,并且符合标准及规范要求。GB/T 12666.1-20xx单根电线电缆燃烧试验方法GB/T 2951.12-20xx电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法GB/T 3048-20xx 电线线缆电性能实验方法 GB/T 7594-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套GB 50168-20xx电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB 50217-20xx 电力工程电缆设计规范 GB/T 12706.1-20xx挤包绝缘电力电缆及附件 GB 50411—20xx建筑节能工程施工验收规范GB 50303-20xx建筑电气工程施工质量验收规范并按规定经相关质量监督部门复检合格,每种规格电缆均按本合同约定的要求分盘包装,每盘电缆中间均不能出现断头,电缆每米长度偏差不得大于-0.5%。若不能满足以上要求,采购方可采取拒收、退货等处理方法,并追究其违约责任。 第四条 运输、交货及收货 1、交货方式:所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点,并由乙方负责卸车,所产生的费用由 承担。 2、交货地点: 3、货物交与甲方之前,由乙方妥善保管。在进行验收时,如发现缺少、损坏等,甲方有权拒收,因此造成的损失,由乙方自行承担。达到收货要求的,甲方应及时对货物进行签收。 第五条 支付及结算方式 现金支付 银行转账 2、结算方式:按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付货款或费用。待甲方办理好审计后,累计资金支付至最终结算价的 。留 作为材料质保金(质保期一年),质保期满后七日内一次性付清。 第六条 违约责任 (一)乙方应负的责任 1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方可以拒收、退货,乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2、乙方按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。 3、乙方供应甲方使用的电缆材料必须保证质量,承担因电缆质量问题引起的一切法律责任,以及赔偿甲方所有的损失。 (二)甲方应负的责任 1、乙方供货无误的前提下,如甲方中途退货或使用其它同类产品,甲方应赔偿本合同总金额 5% 给乙方作为违约金。 2、对已到达约定交货地点的货物,如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。 3、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额的三计算付给乙方,作为延期罚金。 第七条 合同的调整 1、产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。 2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时,应提前乙方协商解决。 3、本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝履行,由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。 第八条 不可抗力 任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。 第九条 争议解决方式 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 第十条 合同生效与终止 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。 第十一条 其他约定事项 第十二条 本合同一式 贰 份,由甲、乙双方各执 壹 份。 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理。 甲 方:(盖章)负 责 人: 负 责 人: 电 话: 电 话:开户银行: 乙 方: (盖章)开户银行: 账 号: 账 号: 日 期: 日 期: 电线合同 篇2甲方:(以下简称甲方) 法定代表人: 电话: 乙方:(以下简称乙方) 法定代表人: 电话: 根据《中华人民共和国合同法》和国务院《建设安装工程承包合同条例》及建设部印发的《建设工程施工合同管理办法》,结合本工程的具体特点,甲乙双方经充分协商,达成如下合同条款,共同信守。 一、乙方为甲方架设一条单回路三把锁电站至朝阳电站35KV的输电线路,施工地点位于竹溪县丰溪镇,线路全长初测为 公里左右,具体计价长度以完工后实际测得数据为准。 二、甲乙双方商定:在线路选用材料设备和施工作业时,将严格执行国家建设部《66KV及以下架空电力线路设计规范》的规定,对于本合同中未标明相关参数的,均以《66KV及以下架空电力线路设计规范》相关条文的参数为准。 三、本工程按总价全包的方式,以每公里 元(小写 元)的含税价格承包给乙方,除本合同第五条约定的由甲方自行购买的设备材料外,甲方不再承担其他任何费用。乙方必须严格按设计规范施工作业,如因施工不当等各种原因造成费用增加由乙方自负。 四、双方约定:开工后 天内甲方不予付款,乙方自行解决相关材料、施工设备及工人工资、生活费等。工程进行到第天时,甲方向乙方支付承包费中的 元(小写: 元),余款在工程完工并经有关部门验收合格后一次性支付。验收合格后,甲方不得以任何理由拖欠乙方承包费,但因工程质量不过关而返工产生的费用,全部由乙方自己负责,乙方不得要求甲方追加费用。 五、甲乙双方约定:甲方自行购买架空线路所需的导线、拉线、绝缘子、金具、门塔架等材料。其他施工用具、水泥、砂等由乙方自备。 六、乙方对本输电线路的施工安全负完全责任。在施工作业过程中,乙方应指派专人负责安全工作,监督指导作业人员严格执行各项安全规程、制度以及标准化作业指导书。甲方不再派出安全监督人员,但有权随时对施工安全进行监督,对于乙方作业过程中出现的不安全因素或者违章作业行为,甲方有权制止或者要求乙方消除隐患,必要时有权要求停止施工,因此造成的损失由乙方负责。对于乙方在施工作业过程中发生的一切人身伤亡事故、交通及机械、设备事故等,均由乙方单方面完全承担责任,甲方不承担任何责任和费用。 七、乙方对本输电线路的工程质量负完全责任。乙方应规范施工。确保工程质量和线路通电后的安全。因质量不过关而造成用电工程中的财产损失、人身伤害等,应由乙方负责。双方约定:线路交工后一年内为质量保修期。 八、除安全施工外,乙方还应文明施工,避免与施工作业地域及周边其他人员发生纠纷,因乙方自己的.原因引发纠纷而造成耽误工期、损失财产、人身伤害等,甲方不承担任何责任和费用。 九、双方约定: 年 月 日开工, 年 月 日前完工。乙方应按照约定的日期完成工程,因特殊原因需要延后的,甲乙双方可协商完工日期,若延后较短时间,可不签订新协议;若延后时间较长,双方应签订备忘协议。无特殊原因不能按时完工的,乙方承担违约责任,因此给甲方带来经济损失的,乙方应给予赔偿。施工期间,乙方不得找借口终止施工,若中途无故停止施工,甲方有权更换施工队伍并有权拒绝结算承包费;已支付的承包费,甲方有权索回,乙方拒绝归还的,甲方有权通过诉讼渠道解决。 十、线路完工后交付前,乙方应做好工程的保护工作,保护期间发生的各种器材丢失、损害由乙方负责。 十一、违约责任。双方约定违约金数额为元(小写:元)。违反本合同条款未造成现实损失的,违约方向对方支付违约金;违约行为造成现实损失的,违约方除向对方支付违约金外,还应赔偿相应的损失。 十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。 十三、合同正本一式四份,甲、乙双方各持两份。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 委托代理人(签字): 委托代理人(签字): 签订时间: 年 月 日 电线合同 篇3发包方: 总承包方: 第一条:工程概况 工程名称:输电线路铁塔防腐 工程地点:220千伏冯拉甲线1号—233号 承包内容:220KV冯拉甲线:1号—233号其间铁塔防腐 工程日期:自20xx年6月18日至20xx年6月30日 工程质量:合格 合同金额:687373。23元 第二条:工程造价及进度款拨付 1、工程预、结算确定原则:按着文件规定、相应定额、取费标准及造价信息等指导性文件为依据编制工程预、结算。以省公司批准的工程概算控制工程造价。 2、按照预算定额确定合同造价,采用可调价格。 3、进度款拨付:施工单位每月15日前上报工程进度完成情况以及下月的工程进度计划,经过相关人员审批后按工程进度拨付工程款。 第三条:工程材料设备供应 1、发包人供应材料设备及价格确定:省公司招标设备和材料以及生产部通过采购物资处采购的设备及材料以生产部批复的工程领料单执行,详见设备材料表。 2、采购承包人的材料设备及价格确定:除上述设备和材料外,因工程施工需要承包人自行采购的,其数量、质量和价格应经过生产部批准后方可执行。 第四条:竣工验收与保修 1、竣工验收:承包方向发包方提供完整的竣工技术资料两套,承包方组织(包括发包方)竣工验收。竣工验收合格后交付发包方使用。 2、保修期限为1年,保修期内承包方负责维修,维修费用在质保金内扣除(质保金为工程造价的5%)。如果因为发包方人员使用操作不当发生的维修费用,由发包方负责。 第五条:工程安全 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。 第六条:争议的处理 双方因合同执行发生争议,双方应协商解决。 发包方(公章): 法人代表或法定委托人: 联系电话: 承包方(公章): 法人代表或法定代表人: 联系电话: 电线合同 篇4甲方(采购方): 南通启益建设集团有限公司 (以下简称甲方) 乙方(供应方): 北京迅捷创世商贸有限公司 (以下简称乙方) 甲方由于 京良路一期电力沟道工程(梅花庄外电源)三标段 工程施工用电的需要,现需从乙方处采购电缆材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。 第一条 产品及价款 注:此价已包含制作、包装、运到京良路一期电力沟道工程(梅花庄外电源)三标段工地的运费、装卸费、检验检测等费用及税金和利润等,该单价不随市场铜等原材料价格变化而调整。 第二条 供货时间 第三条 质量要求 由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料,证明材料提供给甲方存档使用,乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品,并且符合标准及规范要求。 GB/T 12666.1-20xx单根电线电缆燃烧试验方法 GB/T 2951.12-20xx电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 3048-20xx 电线线缆电性能实验方法 GB/T 7594-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 GB 50168-20xx电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50217-20xx 电力工程电缆设计规范 GB/T 12706.1-20xx挤包绝缘电力电缆及附件 GB 50411—20xx建筑节能工程施工验收规范 GB 50303-20xx建筑电气工程施工质量验收规范并按规定经相关质量监督部门复检合格,每种规格电缆均按本合同约定的要求分盘包装,每盘电缆中间均不能出现断头,电缆每米长度偏差不得大于-0.5%。若不能满足以上要求,采购方可采取拒收、退货等处理方法,并追究其违约责任。 第四条 运输、交货及收货 1、交货方式:所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点,并由乙方负责卸车,所产生的费用由 乙方 承担。 2、交货地点: 京良路一期电力沟道工程(梅花庄外电源)三标段工地。 3、货物交与甲方之前,由乙方妥善保管。在进行验收时,如发现缺少、损坏等,甲方有权拒收,因此造成的损失,由乙方自行承担。达到收货要求的,甲方应及时对货物进行签收。 第五条 支付及结算方式 1、支付方式: ①、现金支付 ②、银行转账 2、结算方式:按实际量支付货款或费用。 第六条 违约责任 (一)乙方应负的责任 1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方可以拒收、退货,乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的 千分之五 计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2、乙方按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的 的罚金。 3、乙方供应甲方使用的电缆材料必须保证质量,承担因电缆质量问题引起的一切法律责任,以及赔偿甲方所有的损失。 (二)甲方应负的责任 1、乙方供货无误的前提下,如甲方中途退货或使用其它同类产品,甲方应赔偿本合同总金额 2、对已到达约定交货地点的货物,如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。 3、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额的 千分之五 计算付给乙方,作为延期罚金。 第七条 合同的调整 1、产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。 2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时,应提前 五 天与乙方协商解决。 3、本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝履行,由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。 第八条 不可抗力 任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。 第九条 争议解决方式 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 第十条 合同生效与终止 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。 第十一条 本合同一式 贰 份,由甲、乙双方各执 壹 份。 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理。 代理人: 代理人: 电话: 电话: 邮编: 邮编: 电线合同 篇5合同编号: 甲方(采购方): (以下简称甲方) 乙方(供应方): (以下简称乙方) 甲方由于工程项目建设的需要,现需从乙方处采购 等电缆材料。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。 第一条 产品及价款附后 第二条 供货时间 年月日到货。 第三条 质量要求 由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料,证明材料提供给甲方存档使用,乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品,并且符合标准及规范要求。GBT 2666. -xx年),质保期满后七日内一次性付清。 第六条 违约责任 (一)乙方应负的责任 、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方可以拒收、退货,乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2、乙方按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。 3、乙方供应甲方使用的电缆材料必须保证质量,承担因电缆质量问题引起的一切法律责任,以及赔偿甲方所有的损失。 (二)甲方应负的责任 、乙方供货无误的前提下,如甲方中途退货或使用其它同类产品,甲方应赔偿本合同总金额 5% 给乙方作为违约金。 2、对已到达约定交货地点的货物,如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。 3、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额的三计算付给乙方,作为延期罚金。 第七条 合同的调整 、产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。 2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时,应提前乙方协商解决。 3、本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝履行,由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。 第八条 不可抗力 任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。 第九条 争议解决方式 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 第十条 合同生效与终止 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。 第十一条 其他约定事项 第十二条 本合同一式 贰 份,由甲、乙双方各执 壹 份。 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理。 甲 方:(盖章)负 责 人: 负 责 人: 电 话: 电 话:开户银行: 乙 方: (盖章)开户银行: 账 号: 账 号: 日 期: 日 期: 采购电缆电线合同范文二 签订地点:梁山 采购方(以下简称甲方):乐分商城梁山兑换中心 供应方(以下简称乙方):宋爱东 根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲、乙双方现就乐分商城五金建材的采购及供货事宜,经充分协商,同意按如下条款订立本合同: 一、本次合同乙方能够承担甲方在产品出厂前变更产品品种、规格、数量、质量或包装的风险和签订合同期与产品供应期原材料价格波动的风险。 二、合同价款:本合同采用乐分商城安装竣工完毕,多余材料由甲方退回乙方,按照实际用料结算,其单价不随市场价格波动而调整。合同总价款为人民币 叁万陆仟柒佰伍拾玖 元整(¥ 36759.00 元)(总货款为39 05.00元,乙方让利总货款的6%)见附件签字签收。合同价为不包含税金外其他一切相关费用,乙方须提供甲方竣工验收所用材料合格证及检验报告。 三、合同供应五金建材规格、价格明细 详见本合同签字签收附件,其规格、数量可能因现场实际安装情况有小幅调整。 四、支付、结算方式: 、甲方无预付定金。 2、乐分商城水电安装完毕根据实际安装签字签收用料结清。 五、 质量标准:执行以下国家标准中合格标准。 GBT 2666. -20xx单根电线电缆燃烧试验方法 GBT 295 . 2-20xx电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GBT 3048-20xx 电线线缆电性能实验方法 GBT 7594- 987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 GB 50 68-20xx电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 502 7-20xx 电力工程电缆设计规范 GBT 2706. -20xx挤包绝缘电力电缆及附件 GB 504 —20xx建筑节能工程施工验收规范 GB 50303-20xx建筑电气工程施工质量验收规范 并按规定经济宁相关部门复检合格,每种规格型号建材按照要求包装,每盘电缆中间均不能出现断头,电缆每米长度偏差不得大于-0.5%。若不能满足以上要求,采购方可采取拒收、退货等处理方法,并追究其违约责任。 六、交货时间及方式:根据甲方要求时间及地点 七、其他约定: .乙方除提供货物外,还应随货物向采购方提供交付货物的出厂合格证、质量检验报告。 2.未尽事宜可协商解决。 八、合同争议解决方式:本合同在履行过程中若发生争议,由双方协商解决。协商不成,向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间本合同继续履行。 九、合同生效:本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。 甲方: 乙方: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 签订日期: 签订日期: 开户银行及户名: 账号: 采购电缆电线合同范文三 甲方(采购方): 南通启益建设集团有限公司 (以下简称甲方) 乙方(供应方): 北京迅捷创世商贸有限公司 (以下简称乙方) 甲方由于 京良路一期电力沟道工程(梅花庄外电源)三标段 工程施工用电的需要,现需从乙方处采购电缆材料。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。 第一条 产品及价款 注:此价已包含制作、包装、运到京良路一期电力沟道工程(梅花庄外电源)三标段工地的运费、装卸费、检验检测等费用及税金和利润等,该单价不随市场铜等原材料价格变化而调整。 第二条 供货时间 第三条 质量要求 由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料,证明材料提供给甲方存档使用,乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品,并且符合标准及规范要求。 GBT 2666. -20xx单根电线电缆燃烧试验方法 GBT 295 . 2-20xx电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GBT 3048-20xx 电线线缆电性能实验方法 GBT 7594- 987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 GB 50 68-20xx电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 502 7-20xx 电力工程电缆设计规范 GBT 2706. -20xx挤包绝缘电力电缆及附件 GB 504 —20xx建筑节能工程施工验收规范 GB 50303-20xx建筑电气工程施工质量验收规范并按规定经相关质量监督部门复检合格,每种规格电缆均按本合同约定的要求分盘包装,每盘电缆中间均不能出现断头,电缆每米长度偏差不得大于-0.5%。若不能满足以上要求,采购方可采取拒收、退货等处理方法,并追究其违约责任。 第四条 运输、交货及收货 、交货方式:所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点,并由乙方负责卸车,所产生的费用由 乙方 承担。 2、交货地点: 京良路一期电力沟道工程(梅花庄外电源)三标段工地。 3、货物交与甲方之前,由乙方妥善保管。在进行验收时,如发现缺少、损坏等,甲方有权拒收,因此造成的损失,由乙方自行承担。达到收货要求的,甲方应及时对货物进行签收。 第五条 支付及结算方式 、支付方式: ①、现金支付 ②、银行转账 2、结算方式:按实际量支付货款或费用。 第六条 违约责任 (一)乙方应负的责任 、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方可以拒收、退货,乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的 千分之五 计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2、乙方按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的 的罚金。 3、乙方供应甲方使用的电缆材料必须保证质量,承担因电缆质量问题引起的一切法律责任,以及赔偿甲方所有的损失。 (二)甲方应负的责任 、乙方供货无误的前提下,如甲方中途退货或使用其它同类产品,甲方应赔偿本合同总金额 2、对已到达约定交货地点的货物,如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。 3、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额的 千分之五 计算付给乙方,作为延期罚金。 第七条 合同的调整 、产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。 2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时,应提前 五 天与乙方协商解决。 3、本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝履行,由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。 第八条 不可抗力 任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。 第九条 争议解决方式 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 第十条 合同生效与终止 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。 第十一条 本合同一式 贰 份,由甲、乙双方各执 壹 份。 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理。 代理人: 代理人: 电话: 电话: 邮编: 邮编: 电线合同 篇6签订地点:梁山 采购方(以下简称甲方):乐分商城梁山兑换中心 供应方(以下简称乙方):宋爱东 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲、乙双方现就乐分商城五金建材的采购及供货事宜,经充分协商,同意按如下条款订立本合同: 一、本次合同乙方能够承担甲方在产品出厂前变更产品品种、规格、数量、质量或包装的风险和签订合同期与产品供应期原材料价格波动的风险。 二、合同价款:本合同采用乐分商城安装竣工完毕,多余材料由甲方退回乙方,按照实际用料结算,其单价不随市场价格波动而调整。合同总价款为人民币 叁万陆仟柒佰伍拾玖 元整(¥ 36759.00 元)(总货款为39105.00元,乙方让利总货款的6%)见附件签字签收。合同价为不包含税金外其他一切相关费用,乙方须提供甲方竣工验收所用材料合格证及检验报告。 三、合同供应五金建材规格、价格明细 详见本合同签字签收附件,其规格、数量可能因现场实际安装情况有小幅调整。 四、支付、结算方式: 1、甲方无预付定金。 2、乐分商城水电安装完毕根据实际安装签字签收用料结清。 五、 质量标准:执行以下国家标准中合格标准。 GB/T 12666.1-20xx单根电线电缆燃烧试验方法 GB/T 2951.12-20xx电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 3048-20xx 电线线缆电性能实验方法 GB/T 7594-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 GB 50168-20xx电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50217-20xx 电力工程电缆设计规范 GB/T 12706.1-20xx挤包绝缘电力电缆及附件 GB 50411—20xx建筑节能工程施工验收规范 GB 50303-20xx建筑电气工程施工质量验收规范 并按规定经济宁相关部门复检合格,每种规格型号建材按照要求包装,每盘电缆中间均不能出现断头,电缆每米长度偏差不得大于-0.5%。若不能满足以上要求,采购方可采取拒收、退货等处理方法,并追究其违约责任。 六、交货时间及方式:根据甲方要求时间及地点 七、其他约定: 1.乙方除提供货物外,还应随货物向采购方提供交付货物的出厂合格证、质量检验报告。 2.未尽事宜可协商解决。 八、合同争议解决方式:本合同在履行过程中若发生争议,由双方协商解决。协商不成,向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间本合同继续履行。 九、合同生效:本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。 甲方: 乙方: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 签订日期: 签订日期: 开户银行及户名: 账号: 电线合同 篇7甲方(建设方): 乙方(施工方): 因甲方电路年久老化,加之暗线粗细不一,给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境,在各教室安装照明灯具和电风扇等电器,由乙方采取负责施工。经双方协商,达成以下合同条款,共同遵守。 一、施工内容 1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出,更换2.5平方的国标电线,总线为4平方的国标电线。(后附用料、人工清单) 2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。 3、根据甲方要求和实际情况,需要走暗线之处,必须走暗线,需要加套管之处,必须加套管,需要将照明灯分设多个开关时,必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。 4、维修完将活动室恢复原状。 二、工程质量标准 1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准,做到整齐、规范、牢固、安全,美观大方。 2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准,若因施工失误造成线路短路,用电器烧毁,乙方必须返工重装,并赔偿损毁的电线和用电器。 3、施工结束后,整理好线路图,移交甲方保存,以备维修。 4、乙方在施工过程中,甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。 5、施工结束后,保修期壹年,若甲方发现质量问题,乙方应及时予以免费维修。 三、费用及付费方式 1、电线和各类用电器均由乙方自行采购,甲方可对规格、型号提出建议。 2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元(19390.00元),施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。 四、安全责任 乙方应规范施工,搭好脚手架,系好安全带,绝不带电作业,不单人作业,确保安全,如发生事故,责任自负,甲方不承担任何责任。 五、其余事项 1、施工日期:______年______月______日至______年______月______日。 2、本合同签订后,甲乙双方均不得随意更改(工程变更部分除外)。 3、本合同一式三份,双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。 甲方代表:乙方(签字): ______年______月______日______年______月______日 电线合同 篇8甲方(需方): 乙方(供方): 根据《中华人民共和国合同法》及《招投标法》等相关法律、法规,就乙方向甲方供应草山岭旧居改造工程10#、11#、16#-19#楼的电线、电缆,经双方协商一致,签订本合同。 一.产品名称、品牌、规格型号、单价 注:上述约定单价为固定包死价,包括产品的生产费、包装费、运杂费(运达指定地点)、装卸费、复检费、附属材料费、保险费、税金、利润、质保期内的售后服务及其它一切不可预见费用等全部费用。在合同履行期内不得作任何调整,不得随市场或政策等因素的变化而变动。草山岭旧居改造项目10#、11#、16#-19#楼电线电缆供货合同 二.供货范围及数量 1. 供货范围:草山岭旧居改造工程10#、11#、16#-19#楼电线、电缆的供应。 2. 供货数量:草山岭旧居改造10#、11#、16#-19#楼工程中电线、电缆实际使用的数量。 三.质量标准及技术要求 1. 质量标准:执行国家标准。 (1)电缆用导体的材料、长期运行温度、短路温度(持续5s)以及导体表面粗糙度等应符合GB/T3956规定; (2)电缆绝缘材料,绝缘层、护套层厚度应符合 GB12706规定;电缆电压等级AC1000V; (3)绝缘层、护套层机械物理性(包括护套材料、厚度、含氧指数)应符合 GB12706.1-1991中16.3的规定; (4)电性能应符合 GB12706.1-1991中16.1和16.2规定; (5)外护层、内衬层,电缆的填充物材料及屏蔽措施应符合GB/T2952的规定; (6)结构标记按 GB/T2952规定; (7)印刷标志应符合GB 6995.3和GA306.1-20__及GA306.2-20__的规定; (8)耐火、阻燃级别均为ⅠB级; (9)成品电缆表面应有耐火或阻燃标记、耐火和阻燃级别标记、材料及结构标记、额定电压、芯数×导体标称截面积、本标准编号及生产厂厂名,标志应清楚,耐擦; (10)电线规格、截面积、电压等级应符合设计要求(AC500V);导线线径和绝缘层厚度偏差标准符合国家标准GB50303-20__。 2.电缆、电线技术要求:乙方供应的电线、电缆的型号、规格、技术参数等 技术指标必须符合设计图纸及规范的要求。 (1)电缆导线的实验: a导体直流电阻实验; b工频交流耐压试验; c阻燃、耐火电缆的燃烧及通电时间实验; d根据GB12706.1规定的型式实验。 (2)电缆、电线的一般技术要求: ① 产品符合GB/T 12706-20__标准; ② 阻燃、耐火电缆符合GB/T 19666-20__标准; ③ 试验: a 电性能符合GB/T 3048-1994标准; b 非金属材料符合GB/T 2951-1997标准。 c其他技术要求见下表: 四.供货时间、地点和方式 1. 甲方应在交货前12日内,以电话或传真向乙方提供产品的供货计划(包括产品的名称、型号规格、数量、交货时间、地点等);乙方收到甲方供货计划之日起10日内将需供产品生产完毕,并运送至本合同约定交货地点。 2. 交货地点:草山岭旧居改造工程10#、11#、16#-19#楼工地现场甲方指定地点。 3. 交货方式:乙方送货并自行负责卸车至交货地点。 五.验收标准 1.执行国家现行电线、电缆生产标准规范的要求,货至现场检测外观无破损、划痕,包装完整无损坏,达到质监站验收要求。 2.包装及样品要求:执行招标文件第5条、第6条之规定。 六.合同价款 依本合同约定固定单价及实际供货数量据实计算本合同价款。 七.付款方式 1.按供货量及工程形象进度分三次支付:乙方送至施工现场经建设方、监理及甲方验收合格的供货量达到本合同工程施工用货总量的50%时,甲方支付乙方实际合格供货量价款的70%;乙方完成全部供货量,经建设方、监理及甲方验收合格后,甲方支付乙方至全部合格供货量价款的70%;本合同工程整体竣工验收合格后30日内甲方支付乙方至全部合格供货量价款的95%;剩余5%的合格供货量价款自本合同工程整体竣工验收合格,2年保修期满无质量问题后一个月内无息付清。 2.为保证本合同工程进度的正常进行,如乙方在依约履行本合同,没有违约行为的情况下,甲方未能依据本合同第七条第1款的规定向乙方支付应付货款,甲方同意建设方依据总包合同的相关规定垫付应付给乙方的`货款,由甲方向建设方办理垫付货款的借款手续后,建设方向乙方开具垫付货款的支票。建设方向乙方垫付应付货款后在首次拨付甲方工程款时从中全部扣除垫付货款,甲方不得提出任何异议。如乙方存在供应电线、电缆不合格或推迟材料进场时间延误工期等违约行为造成甲方的不能按时支付货款,则不在垫付范围内,建设方不提供资金垫付,乙方还须承担相应的违约责任。 八.双方责任 1. 甲方责任 (1) 甲方如错填到货地点,由此产生的损失由甲方承担。 (2) 甲方如要求变更到货地点,应在合同规定的交货期限前3天通知乙方。 (3) 甲方应依约向乙方付款,否则,执行本合同第七条第2款的约定,甲方不得提出任何异议。 2.乙方责任 (1) 乙方确保所供产品符合本合同约定的质量标准和技术要求,确保供应产品性能稳定可靠、技术先进、数量准确,达到本合同约定验收标准和质监站的验收标准,满足甲方的使用要求并提供产品合格证、有效期内检测报告等质量合格手续。 (2) 乙方确保按甲方的供货计划及时供货至合同约定地点,不得影响工程进度。 (3) 乙方所供产品如在质保期内出现质量问题,乙方必须在收到甲方或建设方通知后6 小时内作出响应;遇有重大技术问题、重大故障,乙方应在12小时内到达工程现场,承担保修责任,并承担给甲方或建设方造成的全部经济损失,如乙方未在规定时间内到达现场,甲方或建设方有权自行处理,乙方同意承担所发生的全部费用。 九.违约责任 1.合同生效后,甲、乙双方任何一方无故终止或解除合同均视为违约,违约方除向守约方支付合同总价款5%的违约金外,且承担给守约方造成的全部经济损失; 2.乙方所供产品不符合合同约定质量标准、验收标准和技术要求,甲方和建设方有权责令乙方所供货物全部退场重新供货;如影响工程进度或不能满足工程需要,甲方或建设方有权解除合同,乙方除向甲方、建设方支付合同总价款5%的违约金外,并承担给甲方和建设方造成的全部经济损失; 3.乙方应提供税务部门认可的合法、真实发票,如乙方所提供发票不符合国家规定而给甲方或建设方造成的损失,由乙方承担全部责任; 4.由于乙方原因延误交货时间,每延误一天,乙方应向甲方或建设方支付乙__元/天的违约金;如延期交货影响工程进度或不能满足工程需要,甲方或建设方有权解除合同,乙方除向甲方、建设方支付合同总价款5%的违约金外,并承担给甲方和建设方造成的全部经济损失。 十.争议解决 履行本合同如发生争议,各方应协商解决;协商不成,任何一方均应向高新区人民法院提起诉讼。 十一.其他 1.本合同自甲、乙、建设方签字并加盖公章之日起生效,至本合同约定事项履行完毕之日至终止。 2. 建设方仅依约承担本合同第七条第2款约定的垫付义务,其它条款义务由甲方和乙方承担。 3. 合同未尽事宜,双方另行补充协议,如无特殊约定,补充协议与本合同具有同等效力。 4. 本合同一式三份,甲方、乙方及建设方各执一份,具有同等法律效力。 甲方:乙方: 法定代表人: 法定代表人: 授权代理人: 授权代理人: 合同订立时间:20__年元月 日 电线合同 篇9甲方: 乙方: 第一条:工程概况 一、工程名称:铜川汽博园基础设施高压电力线路工程 二、工程内容:从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容 三、工程地点:铜川汽车博览园 四、工 期:共计90天:20__年8月29日至20__年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延) 五、质量标准:达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标 六、工程施工费用总造价为:玖拾万元整人民币(¥900000.00 元 )。 第二条:甲乙方与施工方驻工地代表 一、工程甲方代表 : 负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方项目负责人: 姜国锦 三、施工方项目负责人:李志英 第三条:各方工作 一、甲方工作:负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方工作: 1、与乙方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 2、施工场地具备开工条件和完成时间要求:负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。 4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。 三、施工方工作: 1、按照国家电力工程质量验评标准,担负该项目工程施工任务。 2、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方要求施工方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 3、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。 4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 5、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。 第四条:工程质量等级 一、工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方的施工方返工,施工方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。 二、质量评定部门:鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第五条:验收 甲方根据乙方的施工方申请,组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。 第六条:工程预付款:本工程开工前不预付工程款。 第七条:工程款支付 一、工程款支付方式:支票 二、工程款支付和时间:工程为一次性包死价,无保修金,竣工后甲方一次性付给乙方。 第八条:因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。 第九条:本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门。 甲方: 乙方: 电线合同 篇10甲方(发包方): 身份证号: 乙方(承包方): 身份证号: 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则,双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致,订立本施工合同,供双方在施工过程中严格遵守: 第一条、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 第二条、承包范围: 本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。 上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等)等。 第三条、承包具体工作内容: 乙方承包各项内容均包括,熟悉施工图纸,室内水、强电、暖气安装工程。 第四条、承包方式: 包工、包料。 第五条、承包合同工期: 总日历天数跟随模板及泥工工期。 开工日期:甲方提前2天通知乙方进场。 第六条、施工质量: 乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准:按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线) 第七条、工程量计算方式及承包价款: 按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款,按建筑面积每平方米(大写) 元整( 元/M2),总面积 M2,合计工程款(大写) (¥ 元)。 第八条、工程付款办法: 甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款,在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量,于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款,剩余的3%作为维保金,待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。 第九条、双方权利和义务: 1、甲方提前2天通知乙方进场,进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽,以确保安全、文明施工。 2、乙方必须有一定操作技术水平,保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。 3、文明施工:乙方必须做好文明施工。 第十条、违约: 双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容,如合同签订后,乙方未造成工程施工错误,甲方提出退场,甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场,即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。 第十一条、争议: 履行合同中若甲、乙双方发生争议,双方应本着实技术规范、安全操作规程进行施工,按现行施工验收规范进行验收合格。 事求是的态度协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院起诉。 第十二条、其它: 本合同未尽事宜,双方可经过协商另行补充。 第十三条、合同管理: 本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力,至工程完成,结清工程款后失效。 甲方:(盖章): 年 月 日 身份证复印件黏贴处 乙方:(盖章): 年 月 日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。