| 标题 | 关于买卖合同模板汇总 |
| 范文 | 关于买卖合同模板汇总（精选31篇） 关于买卖合同模板汇总 篇1合同编号：_____________ 工程名称：________________________ 买方（甲方）：____________________ 卖方（乙方）：_____________________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条 工程概况 1.建设单位：______________________ 2.施工单位：______________________ 3.工程名称：______________________ 4.工程地点：______________________ 5.运距：__________________________ 第二条 混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。 第三条 供货数量及质量的验收确认 1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。 2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实；双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。 4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实；如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担；属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。 5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。 第四条 价款结算及支付 1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。 2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。 （1）依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。 （2）依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量（含损耗）办理价款结算，计算施工图预算量执行《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第（1）种方式结算。 3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的'单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。 4.价款支付期限： 本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。 5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。 第五条 双方义务 1.甲方义务 （1）根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。 （2）应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。 水泥品种 外加剂品种 结算单价（元/m3） 混凝土单价(含运费) 汽车泵泵费 地泵泵费 外加剂费 冬施期冬施费 合计 甲方：（盖章）_____________ 乙方：（盖章）_____________ 委托代理人（签字）：_______ 委托代理人（签字）：_______ 签订日期：_____年___月___日 合同编号：_________________ 附件编号：_________________ 北京市工商行政管理局 北京市建设委员会 制定 XX年一月 关于买卖合同模板汇总 篇2再审申请人（原审原告）：黑龙江机械有限公司，住所地 。 法定代表人：，该公司负责人。 被申请人（原审被告）：重机有限公司，住所地江苏省昆山市经济技术开发区。 法定代表人：，该公司董事长。 再审申请人黑龙江机械有限公司与被申请人重机有限公司买卖合同纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院（20xx）苏中商终字第0700号民事判决，向江苏省高级人民法院申请再审。 再审请求： 一、撤销江苏省苏州市中级人民法院（20xx）苏中商终字第0700号民事判决，对本案依法进行再审。 二、支持申请人全部诉讼请求。 三、原审诉讼费由被申请人全部承担。 事实与理由： 申请人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第二项规定，“（一）有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；（二）原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；”第二百零五条：“当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有本法第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出”,特申请再审。具体事实与理由如下： 一、原审法院认定被申请人仅接收了申请人7位客户的786116元债权属于事实认定错误，实际转让债权应为1616858元。 申请人提交的20xx年度客户垫款明细中列明的12位客户的款项共计1616858元，是截止至20xx年12月31日申请人与被申请人终 止合作协议时，根据当时销售合同的实际履行情况，核算得出的。原审中被申请人仅认可其中的7位客户的786116元债权转让，其余5位客户830742元债权转让不予认可，对此主张没有事实和法律依据。 首先，5位客户之所以没有签订三方债权转让协议，是由于被申请人交付的挖机存在严重质量问题，导致5位客户拒绝配合签订三方债权转让协议，在申请人作了大量说服及修复挖机的工作后，5位客户最终仍然没有签订三方债权转让协议的主要过错在于被申请人。 其次，5位客户中，有的挖机已经被被申请人及其黑龙江代理商三君公司强行拖回，有的挖机款已被被申请人关联企业昆山中发资产管理有限公司收走，在这种情况下，申请人没有权利也没有任何依据再向5位客户主张债权，所以事实上相当于5位客户的830742元债权已经转让给被申请人，被申请人应向申请人支付830742元。对此，申请人在本案一审、二审中已经提交了三份证明、两位证人证言等证据，足以证明上述观点。本次再审中，申请人提交一份新证据，内容为客户刘玉发关于垫款的说明，也能够证明上述观点。 二、原审法院关于50万元奖励的条件并未成就的认定属于事实认定错误，被申请人应支付申请人50万元奖励。 首先，申请人与被申请人之间关于解除代理关系的《协议》第十条约定“鉴于乙方在市场开拓方面做出的贡献，甲方向乙方支付奖励资金300000元”，从本条约定可以看出被申请人承诺支付申请人50万元奖励主要是针对申请人的贡献，至于开具增值税发票、交付样机和配件只是附带的条件，不能因为申请人没有开具增值税发票就否定申请人作出的贡献，进而拒绝支付奖励，这既不符合协议双方的真实意思，也对申请人极不公平。 如果以开具增值税发票作为付款条件的话，那么在本案中，被申请人同样要为申请人开具141万的增值税发票，作为申请人支付被申请人141万元的支付条件，在被申请人未开具增值税发票的情况下，141万也不应支付给被申请人。 其次，申请人之所以没有为被申请人开口增值税发票的原因在于， 根据申请人与被申请人《协议》及补充协议的'约定，被申请人需要向申请人指定的第三方开具金额更大的增值税发票，由于被申请人拒不开具，由此双方产生矛盾，申请人是为了减少不必要的损失才延迟开具奖励金额的增值税发票，被申请人对此是存在过错的。 最后，申请人愿意在本次再审中为被申请人开具增值税发票。 三、原审法院认定申请人应支付被申请人744730元主机货款属于事实认定错误。 申请人与被申请人终止代理关系的协议虽然是在20xx年4月16日签订，但相关债权债务核算的时间节点为20xx年12月31日，也就是说，申请人已经将20xx年12月31日之前的债权债务全部核算清楚并全部转让给了被申请人，事实上申请人与被申请人之间的债权转让及代理关系的终止在20xx年12月31日就已经完成了。20xx年12月31日之后产生的744730万元债权和申请人已经没有任何关系，相应的债权属于被申请人，应该由被申请人直接向客户催收，申请人无权去向客户收取，原审法院认定申请人向被申请人支付主机货款744730元属于事实认定错误。 换个角度讲，如果此笔款项应该由申请人支付给被申请人，那744730元的债权申请人就应该有权利向客户去收取，但鉴于双方的代理关系已经终止，申请人向客户收取货款已经无法实现，因此原审法院判决申请人再向被申请人支付744730元既是事实认定错误，又对申请人极不公平，申请人的权利无法实现。 综上所述，原审法院所作的判决认定的基本事实缺乏依据，申请人提交的新证据足以推翻原审判决。因此，再审申请人请求再审法院撤销该判决，依法改判，支持再审申请人的再审请求。 关于买卖合同模板汇总 篇3出卖人：__________(以下简称甲方)身份证号： 买受人：__________(以下简称乙方)身份证号： 甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本协议条款如下，以资共同遵守。 一、甲方自愿将其单位房坐落于____太原___市__________路__________区__________号房屋__________间，建筑面积__________平方米以人民币_______千_______百_______拾_______万_______千_______百_______拾_______元整(￥________ 元)的价款出售给乙方。(含地下室)。 二、甲方出售给乙方的房屋东至__________，南至__________，西至__________，北至__________(附四至平面图一张)。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。 三、乙方支付甲方协议保证定金壹万元，如甲方反悔本协议，双倍赔偿；如乙方反悔本协议，定金不退。 四、房屋价款乙方分 __________期付给甲方。第一期，在双方签订买卖合同之日，付人民币__________万元；第__________期在交付房屋之日，付人民币__________万元。 五、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应出具申请房屋产权转移给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响产权过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。甲方不包办理房产证。但有关建房许可证、规划证、土地使用证及其他相关证件归甲方办理，所需所有费用均有甲方负责承担。 六、违约责任 1、甲方应当于20xx年 月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过____五___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币___ ____元。 2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过___五____个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。 3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。 4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的.解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。 5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。 七、本合同签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定，各自承担。本合同签订后，甲方对的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。 八、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》；乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。 九、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。 十、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。 十一、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下述第_________种方式解决。 1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁。 2、依法向——区人民法院起诉。 八、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 十二、本合同一式 份，甲乙方各执一份，见证人各一份。 立约人： 甲方： 电话：乙方： 电话： 年 月 日 年 月 日 见证人： 年 月 日 关于买卖合同模板汇总 篇4卖 方（甲方） 买 方（乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国动物防疫法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等的基础上协商一致，签订本合同。 第一条 品种、数量、价款（可另附表） 品种 性别 数量（头） 规 格（公斤/头） 单 价（元/公斤） 单 价（元/头） 金 额（元） 供 种 期 限 备注：甲乙双方按实际情况选择计量单位。 第二条 质量标准 （一） （二） 第三条 支付方式 货款的支付按下列第 项执行： （一）即时结清。 （二）合同签订后，乙方支付甲方定金 元，乙方每批提货时须付讫所提该批种猪的金额，定金抵作货款或返还。 （三）其他方式 。 第四条 交货方式、地点及费用，按下列第 项执行： （一）甲方将种猪送到 ，运输费用由 方承担。 （二）乙方到 提货，运输费用由 方承担。 第五条 违约责任 （一）甲方延迟供种的.，每延迟一日，应支付乙方 元的违约金。 （二）乙方逾期提货的，每延迟一日，应支付甲方 元的违约金。 （三）乙方逾期支付货款的，每延迟一日，应支付甲方 元的违约金。 （四）其他违约责任 。 第六条 其他约定 第七条 争议解决 发生争议由双方协商解决；也可通过当地工商行政管理部门调解；或选择下列第 项方式解决： 1、由 仲裁委员会提起仲裁。 2、向 人民法院提起诉讼。 第八条 本合同一式 份，甲乙双方各执 份，自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。 甲 方（盖 ） 乙 方（盖章） 身份证号 身份证号 委托代理人 委托代理人 地 址 地 址 邮 编 邮 编 签约地点： 签约日期： 年 月 日 关于买卖合同模板汇总 篇5甲方： 地址： 乙方： 地址： 双方本着友好、平等、互利、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方购买二手机械等事 宜，达成如下合同条款： 1、委托内容 第一条∫曳酱蛹追酱购买________ 压路机壹台 ∽芗踎______元整 甲方收到乙方定金 元整后甲方负责调试整修》延糜梢曳匠械＊∈S嗷蹩頮______元整付清后方可提车∪缥ピ家曳剿交定金不予退回。 第二条〈顺凳舳手车∥奕包服务〖追娇商峁┘际踝裳。 第三条〖追教峁┑腳______压路机配置为_______发动机》⒍机号_______〕龀П嗪牛 _______ 第四条∫曳礁肚迦部购车款后才具有该设备的所有权。 若有异议〖滓宜方应先协商，协商不成由甲方所在地人民法院调解。 2、违约责任 1.合同签订后如甲方终止合同，则定金不再退还，归乙方所有。 2.甲方不能按时支付合同费用或不能按合同规定期限履行其义务，导致的'工期延误，其责任由甲方承担。 3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因导致违约，退还总制作费的千分之一。 4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。 5.双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决； 协商不成的，则可向人民法院提起诉讼。 6、 本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。 甲方： 乙方： （盖章） （盖章） 签字日期： 签字日期： 联系人： 联系人： 联系电话： 联系电话： 关于买卖合同模板汇总 篇6甲方（出售方）： 乙方（购买方）： 根据合同法及相关法律的规定，甲乙双方本着平等、互惠的原则就乙方向甲方购买翡翠的相关事宜进行洽谈，经友好协商，达成如下协议： 一、物品基本情况 1、名称： 2、品种： 3、形态： 4、工艺： 5、品相： 6、图饰： 7、尺寸：_____*______*______MM左右，重约________g。 8、外观造型： 9、物品数量： 10、成交价格（元）大写： 二、付款方式 乙方应于本协议签署后的________日内，自行或委托第三方将货款打入甲方指定的银行账号。账户名：________________________。 三、交付和验收 1、交付时间：甲方应于收到全部款项后的同时将物品交付给乙方。 2、交付地点：________________。 3、甲方应按照本协议的约定向乙方交付物品，双方应于物品交付的同时进行验收，乙方接收甲方交付的物品后发生的风险概由乙方自行承担。 四、质量保证 乙方保证向甲方所销售商品品质和质量符合行业标准，如有质量问题，乙方须保证无条件退换，甲方也可解除合同，乙方全额退款。 五、违约责任 1、甲乙双方如逾期履行本协议约定义务的，每逾期一日违约方应向守约方支付成交价格________%的违约金，直至违约方实际履行义务之日止。 2、若甲方交付的物品不符合本协议约定的.，乙方有权拒绝接收物品，同时甲方应按照成交价格________%的比例向乙方支付违约金。 六、其他约定 1、因履行本协议发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的向合同履行地的法院提起诉讼。 2、本协议一式________份，甲乙双方各执________份，经双方签字后生效。 3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议。 甲方： 地址： 企业注册号： 联系方式： 合同履行地： 签约时间：________年________月________日 乙方： 地址： 身份证号： 联系方式： 合同履行地： 签约时间：________年________月________日 关于买卖合同模板汇总 篇7申请人张，女，19xx年×月××日出生，汉族，住XX市XX区解放大道128号×室，电话15869。 被申请人湖北**房地产开发有限公司，地址XX市XX区解放大道128号，法定代表人钟董事长，电话83。 申请事项： 一、裁决被申请人违约并向申请人支付违约金20xx.6元; 二、裁决被申请人承担本案的受理费和处理费。 事实和理由： 20xx年6月1日，就被申请人开发的位于XX市XX区解放大道128号的金叶solo国际大厦a栋×层号商品房，申请人与被申请人签订了《XX市商品房买卖合同》，申请人按照合同约定如期付清了全部购房款197360元。按照合同约定，被申请人未能在商品房交付使用之日起90日内将办理两证需由被申请人提供的.全部资料报产权登记机关备案的，申请人不退房，被申请人应按已付房价款的1%向申请人支付违约金。后双方对此事宜协商不成，为此，申请人特向贵会提出如上所请，请求依法保护。 此致 武汉仲裁委员会 申请人： 20xx.09.25 关于买卖合同模板汇总 篇8卖 方: 甲 方 买 方: 乙 方 经充分协商,甲乙双方现就房屋买卖事宜订条约如下: 一、 甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有,并已收取乙方购房定金人民币(大写) 。 1、房屋状况(请按《房屋所有权证》填写) 房屋座落: 幢 号 室 号 建筑结构 总层数 建筑面积(平方) 用 途 2、该房屋的所有权证号为: ;国有土地使用权证号为: 。 3、该房屋的土地使用权取得方式“√”:出让( )、划拨( )本合同一经签订,该房屋占用范围内的土地使用权同时转让。 二、甲乙双方商定成交价格为人民币( ￥ )元, 大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整,乙方在 年 月 日前分 次付清,付款方式: 。 乙方支付房款具体约定为: 1、于 前,支付甲方房款 ; 2、于 前,支付甲方房款 ; 三、甲方于 年 月 日前将房屋及附属物正式交付给乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方时,应将该房屋腾空,清结该房屋已发生的水、电、煤气、电话、有线电视、物业管理等各项费用,并将付讫凭证及该房屋的钥匙交于乙方验收。 四、甲方应就该房屋的'所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况如实告知乙方,并无任何隐瞒。乙方对该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况均已知悉,并无任何异议。 五、甲方将户口于 年 月 日前从该房屋迁出。 六、甲方保证上述房地产权属清楚,若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。 七、乙方中途违约,乙方无权要求甲方返还定金。甲方中途违约,甲方应在违约之日起 日内双倍返还定金给乙方。乙方不能按期向甲方付清购房款,或甲方不能按期向乙方交付房产,每逾期一日,由违约一方向对方给付房地产价款千分之 的违约金。 八、上述房地产办理过户手续所需缴纳的契税由 方承担,营业税由 方承担,印花税由 方承担,个人所得税由 方承担,向房产交易部门交纳的手续费由 方承担。其它税费约定情况: 。 九、本合同在履行中若发生争议,双方应采取协商办法解决。协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。 十、本合同经双方签章即生效,须共同遵守。本合同未尽事项,可另行议定,其补充协议经双方签章后与本契约具有同等效力。 十一、本合同一式叁份,甲、乙双方各执一份,市房地产交易管理部门一份。 十二、甲乙双方约定随之转让的附属装修设施为。 甲方【签章】： 乙方【签章】： 委托代理人： 委托代理人： 地 址： 地 址： 联系电话： 联系电话： 年 月 日 关于买卖合同模板汇总 篇9合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合同双方当事人： 出卖人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 注册地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 营业执照注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 企业资质证书号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿ 委托代理机构：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 注册地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 营业执照注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 买受人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【本人】【法定代表人】姓名：＿＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【 】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿ 【委托代表人】【 】姓名：＿＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议： 第一条 项目建设依据，湖南商品房买卖合同。 出卖人以＿＿＿＿方式取得位于＿＿＿＿、编号为＿＿＿＿的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 该地块土地面积为＿＿＿＿，规划用途为＿＿＿＿，土地使用年限自＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿年＿＿月＿＿日。 出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】＿＿＿＿。建设工程规划许可证号为＿＿＿＿，施工许可证号为＿＿＿＿。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第二条 商品房销售依据。 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为＿＿＿＿，商品房预售许可证号为＿＿＿＿。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第三条 买受人所购商品房的基本情况。 买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的： 第＿＿＿＿【幢】【座】＿＿＿＿【单元】【层】＿＿＿＿号房。 该商品房的用途为＿＿＿＿，属＿＿＿＿结构，层高为＿＿＿＿，建筑层数地上＿＿层，地下＿＿层。 该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。 该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共＿＿＿＿平方米，其中，套内建筑面积＿＿＿＿平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积＿＿＿＿平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二），合同范本《湖南商品房买卖合同》。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第四条 计价方式与价款。 出卖人与买受人约定按下述第＿＿＿＿种方式计算该商品房价款： 1.按建筑面积计算，该商品房单位为（＿＿＿＿币）每平方米＿＿＿＿元，总金额（＿＿＿＿币）＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿万＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿元整。 2.按套内建筑面积计算，该商品房单价为（＿＿＿＿币）每平方米＿＿＿＿元，总金额（＿＿＿＿币）＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿万＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿元整。 3.按套（单元）计算，该商品房总价款为（＿＿＿＿币）千＿＿百＿＿拾＿＿万＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿元整。 4.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第五条 面积确认及面积差异处理。 根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。 当事人选择按套计价的，不适用本条约定。 合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。 商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第＿＿种方式进行处理： 1.双方自行约定： （1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； （2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； （3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； （4）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 2.双方同意按以下原则处理： （1）面积误差比绝对值在3％以内（含3％）的，据实结算房价款； （2）面积误差比绝对值超出3％时，买受人有权退房。 买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按＿＿＿＿利率付给利息。 买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3％以内（含3％）部分的房价款由买受人补足；超出3％部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3％以内（含3％）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3％部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。 产权登记面积－合同约定面积 面积误差比＝－－－－－－－－－－－－－×100％ 合同约定面积 因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。 第六条 付款方式及期限。 买受人按下列第＿＿种方式按期付款： 1.一次性付款 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 2.分期付款 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 3.其他方式 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第七条 买受人逾期付款的违约责任。 买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第＿＿种方式处理： 1.按逾期时间，分别处理（不作累加） （1）逾期在＿＿日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之＿＿的违约金，合同继续履行； （2）逾期超过＿＿日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的＿＿％向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的'应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之＿＿（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。 本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。 2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第八条 交付期限。 出卖人应当在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前，依照国家和地方的有关规定，将具备下列第＿＿种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用： 1.该商品房经验收合格。 2.该商品房经综合验收合格。 3.该商品房经分期综合验收合格。 4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。 关于买卖合同模板汇总 篇10知识产权合同是指主要标的为知识产权的产生、许可及转让的合同。典型而常见的知识产权合同可以分为为技术类、著作权类和商标类等。技术类主要包括合作开发合同、委托开发合同、技术许可合同和技术转让合同。著作权类主要包括合作创作合同、委托创作合同、授权许可合同和著作权转让合同。商标类主要包括商标许可和转让合同。 知识产权合同审查过程与普通的合同审查并无实质性区别，但鉴于知识产权具有区域性、法定时间性、无形性、可复制性和可分割性等特点，知识产权合同审查过程中应根据上述特点有针对性的审查和修改，以下将以知识产权合同中典型条款为例介绍知识产权合同审查的重点和修改技巧。 （一）权利归属条款 权利归属条款在所有可能产生新知识产权的合同中都应当予以约定，比如合作开发合同、委托开发合同、知识产权许可合同、劳动合同、合作创作合同和委托创作合同等。因为知识产权的无形性特点，且多数知识产权如专利权、商标权、布图设计权、植物新品种权等均是以申请或登记作为成立要件，或者以登记后权利行使的更为方便（比如著作权）， 所以如果对此约定不明，则新产生的知识产权的权属可能会产生争议从而引发合同风险。 典型的权利归属条款应约定权利归属、申请权利、使用权利、利益分配和权利转让等内容。 权利归属主要约定知识产权的归属原则，归属原则尤其要根据当事人的交易目的来约定，例如，某委托人和受托人签署《委托创作商标标识合同》，根据《著作权法》第17条规定的归属原则，如果合同未约定权利归属，则著作权属于受委托人，但如果著作权属于委托人，则受托人难以达到将委托创作的商标标识申请为商标的交易目的，因此，应当在合同中约定著作权属于委托人，或者约定著作权属于受托人，受托人应免费且无限制的许可委托人将该标识作为商标申请并使用的`权利。 申请权利主要约定由谁进行知识产权的申请权或登记权。通常，对于共同享有的知识产权，就需要进一步约定由谁进行申请或登记，并相应的约定申请费及维护费的承担。还应约定申请前披露程序，比如申请前披露程序，当约定任意一方单独申请时，应当向其余方披露，以避免任意一方将共有知识产权申请为单方所有的情况或将技术秘密披露的情况发生，一方声明放弃申请权时，其余方可以单独申请，但放弃一方有专 利使用权。出于对技术秘密保密的需要，任意一方不同意申请时，其余方不得申请专利。 使用权利主要约定权利申请方外的其余方对于知识产权的使用权利，通常应约定使用的性质，是独占许可、排他许可还是普通许可，是免费许可还是付费许可，以及许可期限、许可内容和许可地域。比如，在合作开发合同中，根据《合同法》第340条规定，作为归属原则，合作开发前单方提供的知识产权属于提供方所有，合作开发过程中产生的知识产权的申请权属于合作方共同所有，合作开发后改进的知识产权申请权属于改进方所有，通常，放弃申请权的一方具有免费使用权。 权利归属条款还应对共同申请（或一方放弃申请权）的权利的许可收益约定按比例分配。此外，还应约定当任意一方转让其共有的（或放弃申请权）权利的份额时，应当书面通知其余方，其余方在同等条件下有优先受让权。 （二）授权许可条款 授权许可条款主要约定知识产权的权利人对于使用人的许可授权，涉及所有知识产权使用的合同，除常见的知识产权许可合同外，还在合作开发合同、委托开发合同、委托创作合同、买卖合同和特许加盟合同等合 同中涉及到，以下以技术许可合同和著作权许可合同中授权许可条款为例分别予以介绍。 1、技术许可和商标许可条款 授权许可条款应对许可性质、权利种类、分许可、转让和许可限制等进行相应约定。 许可性质。在技术许可和商标许可合同中，许可性质包括普通许可、排他许可还是独占许可。我们以技术许可中的专利许可为例，当约定为普通许可时，许可人允许被许可人许可区域内实施合同项下的专利权，同时，许可人保留自己在许可区域内实施专利权，并保留再授予第三人实施该专利的权利，在普通许可情况下，普通许可对被许可人来说其获得的专利使用权是非排他性的，因此如果合同涉及的专利被第三人擅自使用，没有另外特别约定的情况下，被许可人不得以自己的名义对侵权者起诉，而只能将有关情况告知许可人，由许可人对侵权行为采取必要措施，或者由许可人单独授权被许可人行使起诉权。当约定为排他许可时，除许可人给予被许可人实施其专利权的权利外，被许可人还可享有排除第三人使用的权利。即许可人不得把同一许可再给予任何第三人，但许可人保留自己使用该专利的权利。排他许可仅仅是排除第三人在该区域内使用该专利权。当约定为排他许可时，若出现第三人侵犯许可专利权的情况下，被许可人在专利权人不起诉的情况下，可以单独起诉。独占 许可即在规定区域范围内，被许可人对授权使用的专利权享有独占使用权。许可人不得再将同一专利许可给第三人，许可人自己也不得在许可区域内实施该专利。被许可人的法律地位相当于“准专利权人”，当在许可区域内发现侵权行为时，被许可人可以以专利权的“利害关系人”身份直接起诉侵权者。 许可权利种类。在技术许可合同中，授权许可使用权包括制造、销售、许诺销售和进口专利产品，对于方法专利，还包括使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。在商标许可合同中，若是商品商标，则授权许可行为包括制造、销售和售后服务过程中使用许可商标，若是服务商标即是授权在服务过程中使用许可商标。 再许可和分许可。应约定被许可人的许可权利是否可以转让或分许可给第三人使用，通常，若是由于对于被许可人的资质有特别选择和限制的情况下，比如，在技术许可和商标许可合同中，被许可人的研发和制造水平对于许可商品的质量具有决定性影响，一般不允许被许可人转让许可权利，但由于制作过程中的分工可能涉及产品零部件由第三人供应的情况，必然涉及到分许可的情况，则应进一步约定分许可的条件和程序。分许可的条件可以是第三人具备相应的制造设施、生产能力以及质量控制程序，分许可的程序可以约定由被许可人向许可人书面通知拟分许可 关于买卖合同模板汇总 篇11订立合同双方： 购货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方） 供货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方） 第一条 其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等，如表所列： ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┐ │材料名称及│规格（毫米│质量标准或│计量单位│单价（元）│合计（元）│ │花色 │）及型号 │技术指标 │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘ 第二条 产品包装规格及费用＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第三条 验收方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第四条 货款及费用等付款及结算办法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第五条 交货规定 1.交货方式：＿＿＿＿＿＿ 2.交货地点：＿＿＿＿＿＿ 3.交货日期：＿＿＿＿＿＿ 4.运输费：＿＿＿＿＿＿＿ 第六条 经济责任 1.乙方应负的经济责任 （1）产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之＿＿＿计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 （2）乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的＿＿＿％的罚金。 （3）产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值＿＿％的罚金付给甲方。 （4）产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之＿＿的罚金。 （5）乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。 2.甲方应负的经济责任 （1）甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值X％的罚金。 （2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的.，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值＿＿％的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。 （3）甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之＿＿的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。 （4）属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之＿＿＿的罚金。 （5）甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之＿＿计算付给乙方，作为延期罚金。 （6）乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。 第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之＿＿作为罚金付给甲方。 第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额＿＿％的补偿金。 第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前＿＿天与甲方协商。 第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。 第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。（两者选一） 第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。 第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。 第十五条 本合同一式＿＿＿份，由甲、乙双方各执正本一份、副本＿＿份。 订立合同人： 甲方：＿＿＿＿＿＿（盖章） 乙方：＿＿＿＿（盖章） 代理人：＿＿＿＿＿（盖章） 代理人：＿＿＿（盖章） 负责人：＿＿＿＿＿（盖章） 负责人：＿＿＿（盖章） 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿ 开户银行、帐号＿＿＿＿＿ 开户银行、帐号＿＿＿＿ ＿＿＿＿年＿＿月＿＿ 关于买卖合同模板汇总 篇12甲方： 乙方： 甲方因生产、养殖等需求，要求从乙方处购买奶牛 头，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规等规定，本着平等、自愿、诚实、守信、有偿的原则，制定本合同。 一、甲方从乙方处购买奶牛的标准和要求 购买的奶牛必须是头胎怀孕的奶牛或成龄没有怀孕、品质好的奶牛，身高达到1.3米以上，（验胎由甲方负责），甲方可按要求在乙方圈舍内挑选，达不到标准的不要。奶牛的体况要良好，无疾病及传染病。 二、乙方负责办理奶牛的检疫证、运输证、健康证等一切手续，并负责所有费用。乙方负责押运，确保奶牛安全到达甲方养殖基地。 三、运输费用由甲方负责，乙方不承担费用。 四、奶牛的'价格及付款方式：以怀孕的头胎奶牛每头价格是壹万陆仟元整，成龄没有怀孕的奶牛每头价格是壹万肆仟伍佰元整。甲方挑选好奶牛装上车后，按装车头数付给乙方50%买奶牛款，押送到甲方基地卸车后，经验收没有任何问题，付齐购买奶牛的剩余全部款。如发现有病或不健康的奶牛按现实情况处理。死亡的由乙方负责。（运输过程中发生意外除外）。 五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方必须认真履行，双方签字盖章后生效，本协议未尽事宜，双方另行协商解决。 甲方： 乙方： 年月 日 关于买卖合同模板汇总 篇13原告（反诉被告）杭州金瑞工贸有限公司，住（略） 法定代表人：刘培炼，公司董事长。 委托代理人（特别授权代理）张杰，浙江泰易律师事务所律师。 被告（反诉原告）耶鲁（杭州）机械有限公司，住（略） 法定代表人：石维纲，公司董事长。 委托代理人（特别授权代理）刘恩，浙江浙杭律师事务所律师。 委托代理人（特别授权代理）邹永闯，浙江浙杭律师事务所律师。 原告杭州金瑞工贸有限公司为与被告耶鲁（杭州）机械有限公司买卖合同纠纷一案，于20xx年3月29日向本院提起诉讼，本院于同日受理后，依法由审判员傅建昌适用简易程序进行了审理。同年4月11日，被告对原告提供的货物申请质量鉴定，在鉴定期间被告撤回鉴定申请。后因被告于同年7月21提出反诉，本院受理被告反诉后，本案转普通程序，依法组成合议庭进行审理，于同年8月30日公开开庭进行了审理。原告委托代理人张杰、被告委托代理人邹永闯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告杭州金瑞工贸有限公司诉称：原、被告于20xx年9月6日签订购销合同一份，约定由原告提供给被告各种规格的钢材。合同签订后，原告依约向被告提供价值274795.25元的钢材，但被告只支付了部分货款，经原告多次催讨，被告至今尚有货款46177.05元未付。故向法院起诉要求被告立即支付货款46177.05元、违约金5649.92元，并由被告承担本案诉讼费。 被告耶鲁（杭州）机械有限公司辩称：原、被告订立合同的实际时间应是20xx年9月1日，同时被告已经付清了全部货款，请求法院驳回原告的诉讼请求。现根据20xx年9月6日签订的购销合同，原告应于同月7日前供货，逾期供货一日应按总货款的1％向被告支付违约金。合同签订后，原告分别于同年9月6日和9月10日向被告提供了价值274795.25元的货物，迟于合同约定的供货期限3天，已构成违约。故向法院提出反诉，要求反诉被告支付违约金8243元，并承担本案反诉费。 反诉被告杭州金瑞工贸有限公司辩称：原、被告双方订立合同的时间应是20xx年9月6日，反诉被告实际是在同月6日就交货了，由于反诉原告提出规格不合适，要其他类型的钢材，故反诉被告于同月10日提供了反诉原告所需的钢材。按合同规定是反诉原告带款提货，是反诉原告违约在先，同时违约金每天按总货款的1％计算应属过高。 庭审中，原、被告双方争议的焦点主要为： 一、双方签订合同的时间。原告认为签订合同的.时间为20xx年9月6日，被告认为签订合同的时间为20xx年9月1日。根据原、被告所提供的合同，双方签订的时间为20xx年9月6日，同时被告在反诉状上也明确认为是9月6日，被告也没有向法院提供证据可以证明是9月1日。故本院确认原、被告所签订合同的时间为20xx年9月6日。 二、对原告于20xx年9月6日、9月10日所供给被告价值274795.25元的钢材，被告已付货款多少元？原告认为，被告于同年9月26日付货款100000元，同年11月卖给原告价值6724元的货物，同年12月19日卖给原告价值34950元的货物，20xx年2月7日付货款86944.20元，共计被告已付给原告货款228618.20元。被告认为已付上述款项是事实，但被告已于20xx年9月5日支付了原告210994.82元，并提供了同日银行存根1份，故被告已付清了全部货款。原告认为被告于20xx年9月5日所付的货款是支付以前其他货物的款项，且与本次货物的规格也不一样，与本案没有关联性。本院认为，原、被告双方签订的合同时间为9月6日，且合同约定了带款提货，故原告的异议成立。对原告于20xx年9月6日、9月10日所供给被告价值274795.25元的钢材，本院确认被告已付货款228618.20元。 三、反诉被告于20xx年9月10日供给反诉原告的钢材根据合同规定是否违约？反诉原告认为，反诉被告应于9月7日前供货，而其于9月10日供货，逾期3天构成违约。反诉被告提供了价值274795.25元的钢材，故反诉被告应依约支付8243元的违约金。为此向法院提供了双方所签订购销合同1份及9月10日的送货单1份。反诉被告认为，在9月6日送货后，根据反诉原告的需要送了其他规格的货物，反诉被告没有违约。本院认为，根据反诉原告提供的送货单看，反诉被告于9月10日所供的货物与双方所签订合同所需钢材的规格不一样，且反诉原告收货后在合理期限内也没有异议，应视为对原合同的变更。故反诉被告于9月10日的供货行为并未构成违约。 通过对上述争议焦点的认定及原、被告双方在庭审中的陈述，本案事实确认如下： 20xx年9月6日，原、被告双方签订购销合同一份，合同约定由原告在同年9月7日供给被告约定规格的钢材一批，同时约定带款提货等条款。合同签订后，原告分别于同年9月6日、9月10日按被告所需供给了价值为274795.25元不同规格的钢材，被告在收货后已支付原告货款228618.20元，余款46177.05元经原告多次催讨，被告至今未付。在庭审中，被告对原告违约金5649.92元的计算没有异议。 本院认为：原、被告间的买卖合同成立并有效。被告在收取原告的钢材后，尚有46177.05元货款未付，现原告要求被告支付该款，本院予以支持。被告未按约支付原告货款，已构成违约，对被告逾期支付的货款原告要求按日万分之二点一计算违约金符合法律规定，且被告对原告违约金的计算也没有异议，故本院对原告要求被告支付违约金5649.92元的诉讼请求予以支持。被告辩称已付清全部货款，依据不足，本院不予采信。反诉原告诉称反诉被告构成违约，要求反诉被告支付违约金8234元，无事实依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第一百五十九条、第一百六十一条的规定，判决如下： 一、被告耶鲁（杭州）机械有限公司支付原告杭州金瑞工贸有限公司货款46177.05元、违约金5649.92元，共计54826.97元，此款限被告在本判决生效后10日内付清。 二、驳回反诉原告耶鲁（杭州）机械有限公司要求反诉被告杭州金瑞工贸有限公司支付违约金8243元的诉讼请求。 本案本诉受理费20xx元，反诉受理费340元，合计2405元，由被告（反诉原告）耶鲁（杭州）机械有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费2405元（开户银行：工商银行湖滨分理处；账户：；户名：浙江省杭州市中级人民法院）在上诉期满的次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。 审 判 长 施 飞 审 判 员 傅 建 昌 代理审判员 王 辉 关于买卖合同模板汇总 篇14订货单位（甲方）：_________ 供货单位（乙方）：_________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家、省、市有关预拌商品砼管理规定，经甲、乙双方协商并同意签定本商品砼买卖合同，由甲乙双方共同遵守履行。 内容如下： 一、工程概况 建设单位：_________ 施工单位：_________ 工程名称：_________ 工程地址：_________ 结构形式：_________ 总层数：_________ 总高度：_________ 运距：_________ 二、合同总数量及总金额 （预计）总数量：_________m3 （预计）总金额：人民币（大写）_________，￥_________ 商品砼明细如下：金额单位（元） 三、对商品砼质量和技术要求标准及双方对质量负责的条件 1.乙方必须按合同的要求供应各种强度等级的混凝土，商品砼的质量必须符合国家规定的标准，经确认是乙方原因造成商品砼质量问题的，则乙方必须承担全部责任。 2.当商品砼到达现场后，甲方必须按商品砼规范要求进行合理施工，经确认是甲方原因造成商品砼出现质量问题的，则甲方必须承担全部责任。 3.甲方必须派专人在施工现场对浇注前的'商品砼数量，坍落度等技术指标及乙方人员的服务态度等进行监督检查，如有异议可拒签商品砼发货单并立即与乙方协商解决，若无异议则甲方必须据实签收。 4.其他约定事项_________。 四、商品砼签收要求 1.本合同约定，甲方特指派_________对乙方提供的商品砼进行签收，除此之外任何人无权进行签收。 2.乙方所提供的商品砼数量累计达到_________m3时，若乙方提出。 关于买卖合同模板汇总 篇15出卖人：淮安市博隆防水材料有限公司 合同编号： 买受人： 签订地点： 签订时间： 年 月 日 第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间 标 的 名 称 牌 号商 标 规 格型 号 生 产厂 家 计 量单 位 数 量 单 价 金额 交(提)货时间及数量 合计 合计人民币金额(大写) 第二条 质量标准：符合 标准。 第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：交付产品按 标准检验，有异议在30日提出有效。 第四条 包装物的'供应与回收：包装物由出卖人提供，不回收。 第五条 随机的必备品及供应办法： 第六条 合理损耗标准及计算方法： 第七条 标的物所有权自标的物交付 时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。 第八条 交(提)货方式、地点： 第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担： 第十条 检验标准、方法、地点及期限：按 标准检验。 第十一条成套设备的安装与调试： 第十二条结算方式、时间及地点： 第十三条担保方式(也可另立担保合同)： 第十四条本合同解除的条件： 第十五条违约责任： 第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可以由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第 种方式解决， (一) 提交由当地人民法院或仲裁委员会仲裁 (二) 依法向人民法院起诉。 第十七条本合同自 依法成立时生效。 第十八条其他约定事项： 。 出卖人 出卖人(章)：淮安市博隆防水材料有限公司 住 所：淮安市西安路十八号 法定代表人：邢光仁 居民身份证代码： 委托代管人： 电 话： 开户银行： 账户： 邮政编码：223001 买受人 买受人(章)： 住 所： 法定代表人： 居民身份证代码： 委托代管人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 鉴(公)证意见： 签(公)证机关(章) 经办人： 年 月 日 有效日期： 年 月 日 至 年 月 日 关于买卖合同模板汇总 篇16甲方：合肥房地产交易网注册会员 乙方：孔雀王家具 猫王家具专卖店 双方本着互惠互利的原则，经过多次协商达成团购协议如下： 一、乙方为甲方提供质量优良价格实惠的`产品。 二、甲方成员对团购价格保密，自觉维护乙方的价格体系。 三、团购产品：孔雀王家具 猫王家具 四、团购操作流程： 1、团购时间：8月27日上午9:30开始 2、团购地点：环宇E区/F区1号?孔雀王家具 猫王家具专卖店 3、JC当日现场公布团购折扣 4、团购当天付订金500元，两月内定款式交全款。 5、订金订货前可退还，订货后不可退还。 五、产品折扣与价格： 孔雀王家具 猫王家具团购折扣为65折(27日--28日交全款的用户参加环宇返5个点的活动) 六、售后服务： 产品一年内免费维修，终身维护（一年后维护收费）。 七、送货安排: 市内免费送货上楼，如需吊货，费用客户自负。 搬运过程中有损伤可以维修的维修，有碍美观可以做换货处理。 订货到提货时间为20天。 八、本次让利操作细则最终解释权归合肥房地产交易网以及孔雀王家具 猫王家具专卖店共同所有。 甲方：合肥房地产交易网注册会员乙方：孔雀王家具 猫王家具专卖店 甲方代表： 乙方代表： 20xx年月日 20xx年月日 关于买卖合同模板汇总 篇17买方： 住所地： 法定代表人：职务： 卖方： 住所地： 法定代表人：职务： 本买卖合同由买方和卖方共同签订，买方同意买入和卖方同意售出以下商品，并遵照以下条款和条件执行。 1、商品名称、数量、型号和价格： 1.1商品名称：电梯. 1.2商品数量、型号和单价：共部电梯，具体型号与单价见附件一《居住小区电梯统计表》. 1.3合同总价：共部电梯，总价为￥（大写：人民币元整）（含进口关税和中国国内增值税）。此价格不含安装、维修费。 2、商品规格： 2.1详细规格见附件二《电梯参考规格表》，如《电梯参考规格表》与买方认定的电梯施工图不一致时，以买方认定的施工图为准. 2.2如经买方同意电梯规格变更，费用和交货期另议。 3、制造者和部件原产国家： 3.1本合同所指的全部电梯的制造商为。 3.2电梯主要进口部件产地见附件三《电梯进口部件清单》。 4、包装： 4.1卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装，使用长途公路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力，电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装，若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。 4.2在每个包装箱表面，应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。若单个的木箱重量为2吨或2吨以上，在箱面上须标明重心和起重点，以便装卸和搬运。 5、电梯设备的交货、货物保管： 5.1交货方式以及地点：卖方将本合同项下设备运到买方指定地点交货，交货地点：。电梯设备的运输、装卸等费用，均由卖方负责。 5.2交货期限： 5.2.1本合同项下部电梯的交货，为分期交货。 5.2.2本合同签订之后，卖方根据买方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于 年月日之前交付买方，买方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后日内予以书面确认或提出书面异议.卖方在收到买方书面确认通知后最迟在个月内将全部运到买方指定地点交货（部电梯因属分期交货，具体交货、安装期限与数量待买方、卖方在卖方提交电梯施工图、装潢式样图之日起个工作日内予以书面确认，形成《住宅小区电梯分期交付进度表》以便执行）。 5.2.3若买方需要延迟收货，应提前天通知卖方，但延期不得超过天。 5.3货物保管：买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后，由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前，将协助卖方寻求合适的货物堆放场地。 5.4本合同项下所有设备运输途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。 6、电梯设备的货到验收、安装、安装验收： 6.1货到验收：在本合同第5.2.2款规定的交货时间内，在每一期设备到达交付地点后个工作日内，买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收（数量、规格）。卖方必须保证货物与装箱清单 数目、规格一致，若发现货物与装箱清单数目、规格不符合时，应由卖方无条件补齐或调换.在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除卖方对此的保证责任。 6.2卖方应提供进口部件的相关海关证明文件。 6.3安装：货物经开箱验收合格后，由卖方指定的有资质的'、合格安装人员依据本合同附件五《电梯设备安装合同书》进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。 6.4安装验收：在电梯安装完毕后日内必须报请官方验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报检，买方应积极配合卖方。若安装验收没有通过的，卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因卖方原因导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的，由此产生的买方损失由卖方承担。 6.5有关开工申报，电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方承担。 6.6电梯产品未经验收合格并发放准运证之前，买方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由买方负责。同时，电梯安装验收通过、交付买方并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。 6.7电梯经验收合格并发放准运证后，买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给买方之日起算。 7、本合同总价款的支付方式： 7.1本合同签 关于买卖合同模板汇总 篇18供货方： 广西港兴塑业有限公司 （以下简称甲方） 需货方： 广西高广亿贸易有限公司 （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。 一、供货内容： 乙方为满足本公司工程建筑的进度所以需要于20xx年02月12日起向甲方购买PE给水管件、PVC排水管件PVC电线管及配件。 订价方式： 每批管材的价格均以厂家报价书下浮30%。 质量标准： 甲方须按国家质量要求提供给排水用管材： 工程需要有特殊要求时，由乙方另行提出后，按甲乙双方在合同商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 二、供货方式： 1、在合同订立天内乙方需提供甲方工程管材使用计划有关材料作为甲方拟定管材供货计划依据。 2、乙方指定为乙方货物接收人，负责于甲方的所有到场管材交接工作。管材进场前，乙方需将指定的货物接收人的身份证复印件（加盖乙方公章）、货物接收人签名样本和相应的乙方委托书（加盖乙方公章）交于甲方。 3、在施工期间，乙方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细给列出需求清单，发货前 天将需求清单（加盖乙方公章）以书面形式通知甲方。 4、所供材料到达乙方指定工地现场后2小时内，乙方货物接收人按需求清单和送货清单对所到管材的'单价、规格、数量和重量子力学进行清点核对，乙方货物接收人核对时认为有差错时，应立即通知甲方，甲方派人员现场重新清点核对。 5、所供材料乙方核对无误后，乙方货物接收人应当场在甲方的送货清单上签字接收，并开该批货物的出入库单，入库单与送货单作为双方结算的依据。 三、验收方法： 1、甲方应按批次管材提供提供相应厂家质量证明有关原件或复印件。 2、管材到场24小时内，乙方必须对到场管材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以二次复检为准；初检时发现问题应在24小时内通知甲方参与复检，并对现场管材妥为保管；接到通知后24小时内，甲方未参与复检，则视为默许乙方提出的异议和正理意见。 3、检测期限为管材进场后七天；管材进场超过七天且乙方无有效检测结果和向甲方书面反映质量问题时，该批管材甲方有权视为质量合格。到场管材检测合格时，乙方应将检测结果通知甲方。有关检测费用由乙方自理。检测不合格时，该次检测费用由甲方承担。 4、甲方对于乙方使用、保管、保养管材不善造成的所有质量问题都不承担任何责任。 四、付款责任：如有银行承现汇票按市场贴息为准。 每月25日前结清当月所有货款。乙方中途不得向其他供货商要货，如有此行为乙方必须支付工程总货款的百分之十做为违约金给甲方。 五、有关责任： 1、乙方非质量问题中途退货和拒绝接货。则乙方应向甲方偿付该批次管材货款10%的违约金，甲方有权终止合同停止供货。非质量问题中途退货或拒绝接货处理。 2、变更到货地点时，乙方应在交货前7天通知甲方，并征得甲方同意。 3、变更接货人，乙方应在交货前7天书面通知甲方，交货前乙方应将新的接货人的身份证复印件和乙方授权书交于甲方。 4、甲方在合同规定的期限内不能交货时，应向乙方偿付不能交货部分的货款总值5%的违约金。 5、对于复检不合格的管材，乙方应在检测期限内将结果通报甲方，如果乙方同意使用则按质论价。 6、乙方逾期付款视为乙方违约，甲方有权终止合同停止供货。乙方应向甲方偿付所欠货款千分之五的日违约金。 六、不可抗力： 任何一方由于不可抗力的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或完全免予承担违约责任。 七、解决合同纠纷的方式： 双方约定，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若双方确实无法协商一致，可依法向人民法院起诉。 八、赔偿约定： 按本合同同规定应该偿付的货款、违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任或终止合同后3天内按银行规定的结算方法付清，否则按逾期付款处理。 九、其它条款： 用管材大约 万元。 本合同自签订之日起生效，合同执行期间内，任何一方均不得随意变更解除合同。合同如未尽事宜，需经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本和副本为一式两份，双方各执一份。 甲方： 广西港兴塑业有限公司 乙方： 广西高广亿贸易有限公司 代表人： 代表人： 20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日 关于买卖合同模板汇总 篇19购货单位：__________以下简称为甲方; 供货单位：__________以下简称为乙方。 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条 产品的名称、品种、规格、数量、价格、质量 1.产品名称：三星i9100(galaxy sii); 产品品种：直板手机、3g手机,智能手机,时尚手机; 产品规格:手机尺寸：125.3×66.1×8.5mm 重量：116.0g 颜色：黑色,银白色,白色,粉色 数量：300 价格：每部3200元、 总价：960000元 2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第(3 )项执行： (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行; (3)由甲乙双方商定技术要求执行。 第二条 产品的包装标准和包装物的供应与回收 产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。 第三条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位：乙方 2.交货方法，按下列第(2 )项执行： (1)乙方送货; (2)乙方代运(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具); (3)甲方自提自运。 3.运输方式：由乙方定 4.到货地点和接货单位(或接货人)：甲方公司(经理) (甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方，以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的，应在合同明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。) 第四条 产品的交(提)货期限 1.交货时间：xx年5月30日 2.如乙方不能及时交货，需及时与甲方联系，商量延长交货期限。 第五条 验收方法 1.验收时间：货到验收 2.验收手段：现场验收 3.验收标准：符合手机规格标准 4.负责验收和试验：经理验收，技术人员配合试验 5.在验收中发生纠纷后，由甲方主管产品质量监督检查机构执行仲裁 第六条 对产品提出异议的时间和办法 1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的'，视为产品合乎规定。 2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 3.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第七条 违约责任 1.乙方应负的违约责任 (1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 (2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_%的罚金。 (3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值35的罚金付给甲方。 (4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之-的罚金。 (5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。 2. 甲方应负的违约责任 (1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值x%的罚金。 (2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值35%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。 (3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。 (4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。(5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。 (6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。 第八条 不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任 第九条 其他 1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 2.本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可按下列第 种方式处理(未作选择的，视为选择1)： (1)、提交清远仲裁委员会〔 仲裁委员会〕仲裁; (2)、依法向人民法院起诉。 第十条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。 第十一条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。 第十二条 本合同一式2份，由甲、乙双方各执正本一份、副本1份。 购货单位(甲方)：广州蓝鲨公司(公章) 供货单位(乙方)： 河源星蜂公司(公章) 法定代表人： (公章) 法定代表人： (盖章) 地址： 地址： 开户银行：广东工商银行 开户银行： 广东工商银行 帐号：............... 帐号： ............... 电话： __________ 电话： __________ ____年__月__日订 起草理由：根据《合同法》第十二条的规定，合同的内容由当事人约定。同时，合同的订立， 要保护双方的利益，体现了公平的原则、自由原则。 关于买卖合同模板汇总 篇20国际买卖合同样本 买方：中国 公司 中国， （电报挂号： 电传号： ） 卖方： 买方同意购买，卖方同意出售下述商品，并按下列条款签订本合同： 1. 商品名称，规格，数量及单价： 项目序号商品名称及规格单 位数 量单价总价总值 2. 生产国别和制造厂： 3. 包装：以新的，坚固的木箱或纸箱包装，并能防潮，防湿，防震，防锈及防止粗暴装卸，适合于远程海运，邮包邮寄，空运运输.由于采用不适当或不妥当的包装而引起生锈，损坏，丢失，其责任应由卖方承担. 4. 唛头：卖方应在每件包装箱上用不退色的油漆刷上箱号，尺码，毛重，净重和诸如“勿倒置”，“小心轻放”，“防潮”等字样，以及提升位置和下列唛头. 5. 装船时间： 6. 装船港口： 7. 目的港口： 8. 保险：装船后由买方负担. 9. 支付条件： （1） 如以信用证支付：买方接到本合同11条规定的卖方装船通知后在交货期15～20天前，由 中国银行开立以卖方为受益人，金额为装货总值的不可撤销的信用证.凭开户银行开具的汇票和本合同第10条中所规定的装船单据付款. （2） 如以托收方式支付：交货后，卖方经由卖方银行通过中国银行寄送本合同第10条所规定的装船单据向买方收取货款. （3） 如以信汇或电汇方式支付：接到本合同第10条所规定的装船单据后于七天内付款. 10. 付款单据： （1） 为了议付货款，卖方应向支付银行呈交下列单据： 1） 全套清洁无疵，注明“运费到付”，空白抬头，空白背书和通知目的港已“装船”的海运提单. 2） 发票五份：注明合同号和唛头（一个以上唛头应分别开发票）. 3） 装箱单五份：注明发货重量及相应发票的编号和日期. 4） 由制造厂出具的品质和数量证明书两份，如14条第（1）项中所规定. 5） 通知买方已装船的电报抄件一份. （2） 装船同时，卖方应将上述单据副本各一份（本条5项除外）寄送目的港. 11. 装船条件： （1） 卖方应于本合同规定的装船期前四十天，以电报通知买方如下内容：合同号，品名，数量，价值，件数，毛重，尺码，港口备妥待运日期，以便买方洽订舱位. （2） 中国 公司（电报挂号： ），将作为买方的船代理洽订舱位. （3） 买方应于船只预计抵港日期前十天，将船名，预计装货日期，合同号通知卖方，以便卖方安排装船.卖方应与船代理保持密切联系.当必须换船或船提前或推迟到港时，买方或其船代理应及时通知卖方.如船只不能在买方通知的船期后三十天内到达港口，买方应担负自三十一天起所带来的仓租费和保险费. （4） 如船只按时抵达装船港口后，而卖方不能按时备货装船，由此产生的空仓费和滞期费应由卖方负担. （5） 货物越过船舷和脱钩前的全部费用，风险由卖方负担；货物越过船舷和脱钩以后的全部费用，风险由买方承担. 12. 装船通知：卖方应于货物装船完毕后，立即以电报通知买方合同号，货物名称，数量，毛重，发票价值，船名和起航日期.若由于卖方未及时以电报通知买方，而使买方不能及时办理保险时，由此产生的一切损失，均应由卖方承担. 13. 质量保证：卖方保证货物采用最好的和未用过的全新材料，第一流制造工艺，其成品质量，规格和性能与本合同规定相符.货物的保证期为货物抵目的港后月，国际买卖合同样本，合同范本《国际买卖合同样本》。 14. 检验和索赔： （1） 发货前，制造厂应对货物的质量，规格，性能和数量/重量作精密全面的检验，并出具证明书，证明货物符合本合同规定.质量证明书应附有制造厂试验项目和结果的报告. （2） 货到目的.港后，买方将申请中国商品检验局（以下简称局）对货物的品质，规格和数量/重量进行初检，并出具检验报告.如该局发现规格或数量或二者有出入，除保险公司或轮船公司的责任外，买方有权在货物到达目的港后 日内拒收该货物或向卖方提出索赔. （3） 如货物的质量和规格与合同规定不符，买方将申请商检局进行检验，并凭检验报告有权向卖方索赔（包括换货）.所有费用（检验费，退货和换货的运费，保险费，仓储费和装卸费等）均应由卖方承担. （4） 若买方提出索赔后三十天内卖方未予答复，则认为卖方已接受上述索赔. 15. 人力不可抗拒：凡是制造或装船运输过程中，因人力不可抗拒的事故，致使卖方推迟交货或不能交货时，卖方可不负责任.但发生上述事故时，卖方应立即通知买方，并在十四日内，给买方航寄一份由主管政府当局颁发的事故证明书.在此情况下，卖方仍有责任采取一切必要措施加速交货.如事故延续十周以上，买方有权撤销合同. 16. 迟交货罚款：除本合同第15条规定的人力不可抗拒原因外，如卖方不能按合同规定的时间交货，买方应同意在卖方支付罚款的条件下延期交货.罚款可由支付银行在议付货款时扣除，但罚款不得超过迟交货物总价的5％.罚款率按每七天收0.5％，不足七天时以七天计算.如卖方延期交货超过合同规定十周时，买方有权撤销合同.此时，卖方仍应不迟延地按上述规定向买方支付罚款. 17. 仲裁：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，当提交北京中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会根据该会仲裁程序暂行规则进行仲裁.仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力.仲裁费用由败诉方承担. 18. 补充条款： _______________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________. 本合同正本共两份，采用中，英文（略）书就，两种文字具有同等效力，签字后即生效，双方各执一份为凭. 买方： 卖方： 中国 公司 ×国 公司 代表：（签字） 代表：（签字） 见证人： （律师） （签字） 中外货物买卖合同 合同号： 签字日期： 卖方 中国 公司 地址 电报挂号 电传 买方 双方同意按下列条款由卖方出售，买方购进下列货物： (1)货物名称，规格，包装及唛头(2)数量(3)单价4)总值 （5） 装运期限： （6） 装运口岸： （7） 目的口岸： （8） 保险：由卖方按发票金额110％投保 （9） 付款条件： 买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的，不可撤销的，可转让和可分割的，允许分批装运和转船的信用证.该信用证凭装运单据在中国的中国银行见单即付.该信用证必须在 前开出.信用证有效期为装船后天在中国到期. （10） 单据：卖方应向议付银行提供已装船清洁提单（或集装箱运输的已装船提单），发票，品质证明，数量/重量鉴定书；如果本合同按CIF条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证. （11） 装运条件（CIF/C＆F） 1. 载运船只由卖方安排，允许分批装运，允许转船，允许集装箱运输. 2. 卖方于货物 关于买卖合同模板汇总 篇21立契约书人x x有限公司(以下简称甲方)、x x x有限公司(以下简称乙方)兹就船舶买卖事宜，订立本契约，条款如下： 第一条 甲乙双方约定有关后记船舶的买卖事宜，甲方卖出、乙方买入。 第二条 买卖总金额为x x x元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。 1 本日(订约日)先交付定金x x 元整。 2 甲方必须在x x x x年x月x 日前将后记的船舶点交与乙方，并将下列登记文件及使用权文件交付与乙方。乙方未支付的余款，俟船舶点交及办理船舶所有权、渔业权移转登记完毕并经船舶所在地航政主管机关盖印证明时一次付清。 (1) 甲方公司同意出售本契约标的物的全体股东会议记录三份。 (2) 乙方公司及法定代表人印鉴证明书三份。 (3) 乙方法定代表人资格证明书三份。 (4) 乙方公司章程及董事、监事、股东名册三份。 (5) 乙方法定代表人户籍誊本三份。 (6) 乙方公司执照，营业登记证影本各三份。 (7) 税务机关出具的最近无欠税证明书正本。 (8) 船舶所有权登记证正本。 (9) 船舶吨位证书正本。 (10) 船舶国籍证书正本。 (11) 设备目录正本。 (12) 航海记事簿正本。 (13) 法律所规定的其它文书正本。 (14) 船舶检查簿正本。 (15) 渔业执照正本。 (16) 渔业权抛弃申请书。 (17) 船舶无线电台执照正本。 (18) 契约渔船船图。暨进口器材规格说明书。 (19) 船舶勘航力证书正本。 (20) 货舱、冷藏室及其他供载运货物部分适合于受载运送与保证书正本。 (21) 船舶无共同海损部分担额并不负担救助及捞救报酬额证书正本。 第三条 甲方于第二条第(2)项乙方支付余款同时，应将后记船舶的所有权及渔业权移转登记与乙方。 第四条 在甲方尚未将船舶点交与乙方之前，若有故障、毁损或遗失时，应由甲方负责，亦即乙方免除支付价金义务。 第五条 甲方保证后记船舶所具的性能与说明书相符，并须在第三条交付前先行试航，以证明其性能。 第六条 有关后记船舶的品质、性能，由甲方对乙方保证，并以一年为限。在此期间，若非乙方的过失或发生自然性故障，甲方负有赔偿损失及修理的`义务。 第七条 若发生第六条的情形，虽经甲方修复或补充完整，而船舶仍然无法维持继续作业或短欠，或其性能降低长达一个月时，乙方可根据下列方式选择其一，向甲方提出要求。 (1) 换取同种类船舶。其条件为乙方须就已使用该船舶的时间长短支付船价，每半年乙方应支付甲方相当于第二条总金额三分之一的款项。 (2) 退还船舶。但甲方得扣除乙方使用船舶所应付如前(1)的款项 ，其余定金退还与乙方。有关使用船舶的时间、其计算方法则无论乙方是否使用，规定从第三条甲方点交船舶日始至乙方提出退还船舶要求之日止，为使用时间。 第八条 乙方若未能在第二条日期前支付余额以交换船舶，则甲方无需催告，本契约视同作废，甲方得将船舶移动、航行并停泊于原船籍港。 有关前述甲方的船舶移动、航行费，以及停泊时所需的一切费用，应由乙方负担。甲方除上述权利外，尚可将定金没收，作为损害赔偿。 第九条 甲方若未能在第二条所列日期前点交船舶，乙方得向甲方催告，于十日之内点交船舶。在此期限内，甲方若仍然无法点交，则本契约视同作废。乙方得请求甲方退还第二条的定金、以及与定金同额的损害赔偿。 关于买卖合同模板汇总 篇22买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。买卖合同是市场经济活动中最常见的合同之一。买卖合同可以口头约定也可以书面签订。笔者建议最好采用书面形式，以防纠纷发生之时无据可依。 买卖合同应包括但不局限于以下内容： (一)当事人的名称或姓名及住所;(二)交易标的;(三)交易数量;(四)质量;(五)价款或报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方式。下面笔者针对以上合同内容稍作分析与提示： 1、当事人的名称或姓名及住所要真实，合同当事人一定要有签约的权限。签订主体只有真实存在，才具有诉讼主体的资格。如果当事人是提供的是虚假信息，法院一旦无法送达，则可能有被驳回的法律风险。另如果当事人无权签约，则所簦合同的效力则存在不被承认的风险。 2、交易标的要具体。如果交易标的是特定物，则要写明标的物的详细特征，比如型号、出厂时间等等;如是不动产，则要标明四至、面积、或门牌号等。 3、交易数量要明确，多或少的情况如何处理。在买卖合同实务中，有的当事人因对标的物的数量约定不是很明确，从而导致买卖双方发生歧义，比如说用“一车”、“一批”等字眼。再有最好双方在签订合同时就将标的物超出约定数量或少于约定数量的情况作一明确处理约定。 4、质量要有标准。合同签订时双方一定要对标的物质量作出约定，能样品封存的最好封存。对于种类物也要有级别或时限等标准。 5、价款或报酬要明确支付方式与支付时间。有的'买卖合同只约定付款或报酬的金额，没有对支付时间和支付方式作出约定，从而支付方为无限期不支付或无法支付找到借口。是用现金支付还是转帐支付，在何时支付，合同中应作明确约定。 6、履行期限、地点和方式要明确。有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。地点与方式一样也要将其明确化，具体化。 7、违约责任要条款化。很多合同对违约责任没作约定或约定太过笼统，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金100万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。违约责任应根据违约方具体的违约情况约定相应违约责任。如“姓名不实”应支付违约金多少元;质量不合约定应如何处理等等。 8、争议解决方式要约定。合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择。 另外合同中还应约定“合同的解除”及“合同的生效”条款。 合同的解除可分为协议解除或单方解除。协议解除双方同意即可。单方解除是一方可行使合同解除权的行为，这种单方解除的情形双方当事人可以进行约定，并明确解除时的通知义务及责任的分担。 合同一般可约定双方签字(盖章)时生效，但也可约定附条件或附时间生效。在此还应注意签字生效，签字、盖章生效，签字加盖章生效的区别。 关于买卖合同模板汇总 篇23我们在房屋买卖中难免出现问题，买卖合同中的违约条款一方违约，就应该向对方支付违约金，赔偿损失，了解了这些知识才能更好地保护自己的权利。 一、房屋买卖合同违约金条款有什么？ 1.出售人与购买者在签订房屋买卖合同中应约定违约责任，如果一方违反合同约定，应该要向对方支付违约金；由于违约给对方造成的损失应当依法赔偿。 2.违约金的数额，双方应当在合同中约定，没有约定，并具有下列情形之一的，按照规定的标准确定违约金：因房地产转让人的过错，未在定的时间内交付房地产的，转让人向受让人支付的违约金为已经收取的转让价款按照中国人民银行公布的同期存款利率计算所得利息的两倍。因房地产受让人的.过错，未在约定的时间内支付转让价款的，受让人向转让人支付的违约金为逾期支付的转让价款按照中国人民银行公布的同期存款利率计算所得利息的两倍。 3.由于违约给对方造成的损失应按实际发生的情形分项计算损失数额。 二、违约金条款有什么意义？ 1.如果约定了违约金条款，会给对方造成一定的心理威慑，促使对方尽可能的依约履行合同。 2.如果你具有一定的实际控制能力，你就可以直接依违约金条款扣款、压款，取得进一步的谈判主动。 3.如果对方提出违约金过份的高于所造成的损失，则对方应对此承担证明责任。 买房合同的违约条款意义都是很重大的，在签订合同之时，我们就要更加关注这些事项，维护好自己的权益。 关于买卖合同模板汇总 篇24出卖人： 住所： 邮编： 电话： 传真： 电邮： 买受人： 住所： 邮编： 电话： 传真： 电邮： 买受人与出卖人经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，就买卖产品，签署本合同如下： 第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间 第二条 质量标准：第三条 出卖人对质量负责的期限： 第四条 包装标准： 第五条 合理损耗标准及计算方法： 第六条 标的物所有权自时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于 所有。 第七条 交（提）货方式、地点： 第八条 运输方式和到达站（港）及费用负担：第九条 检验标准、方法、地点及期限：第十条 结算方式、时间及地点： 第十一条 本合同解除的条件： 第十二条 违约责任 一、出卖人的违约责任： 二、买受人的'违约责任： 第十三条 担保方式（也可另立担保合同）： 第十四条 合同的修改、补充、终止和续签 1、本合同的变更及补充应在协商一致的基础上形成书面文件，并经双方签字后生效。补充协议与本合同有同等效力。 2、双方在履行本合同过程中，除不可抗力外，需要变更或终止合同的，应提前一个月通知对方，但本合同的解除，不影响违约责任的承担。 第十五条 通知与送达 1、本合同约定以书面形式或者虽未约定但法律规定应以书面形式表达的请求、答复、通知等意愿，双方均应采用书面形式，书面形式包括但不限于书面文件原件、传真件、手机短信、电子邮件等形式。 2、一方需要向对方发出的一切通知、文书、稿件及设计作品，均以本合同首页所列明的地址、传真或电子邮件为准。 3、如一方通讯地址发生变更，以变更方发出的书面更改通知为准，否则，对方以本合同首页所列地址邮寄送达的视为已经送达。 4、以传真方式发送的，发出传真时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或投邮当日视为送达；乙电子邮件方式发送的，自发出时起24小时内视为送达。 第十六条 不可抗力 1、在本合同履行期间，若发生包括地震、战争等不可抗力事件的，主张不可抗力的一方应在发生事件之日起5日内，以书面形式向对方通报不可抗力的详情及不能履行、部分不能履行、或需要延期履行的理由，并对此承担举证责任，尽力协助另一方避免因不可抗力遭受进一步的损失。 2、双方可依据不可抗力事件对履行协议的影响程度，协商商定是否解除本合同、或部分履行合同义务、或延期履行合同义务。 3、遭受不可抗力后，一方怠于履行通知义务或不采取有效措施避免损失扩大的，则应当就扩大损失部分承担赔偿责任。 第十七条 争议解决及法律适用 1、本合同的订立、履行、解释及争议的解决均应适用中华人民共和国的法律。 2、双方如因本合同的订立、履行或解释发生任何争议，应进行友好协商。协商不成或不能协商时，按方式解决（提交仲裁委员会；依法向人民法院起诉）。 第十八条 合同效力及其他 1、本合同自双方授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。 2、本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。 3、本合同的注解、附件、补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 第十九条 其他约定事项： 出卖人（盖章）： 买受人（盖章）： 法定/授权代表人签字： 法定/授权代表人签字： 时间： 时间： 关于买卖合同模板汇总 篇25一、合同主体 陷阱：故意将供方填成与签约人有关系，但无供货能力，且无独立承担经济责任能力的单位。或故意将需方填成与签约人有关系，但无付款能力，且无独立承担经济责任能力的单位。 注意：核对供、需双方。 二、买卖标的物(货物)的基本情况 陷阱1：产品名称故意不写全称，混淆产品品种;或供方不写产品牌号和商标，以期达到以次代好的目的;有的供方不写产品规格型号，企图交货蒙混过关;还有的供方不写生产厂家，想用价低的档次差的产品供货。 注意：写清产品全称，写清牌号、商标，写清、写全规格、型号、写清生产厂家。 陷阱2：供方不写随机备品、配件工具、数量及供应办法。以图不免费提供。 注意：要写清随机备品、数量，配件工具、数量。并将上述用品的供应办法、时间也写清楚。 三、标的物的数量和计量方法 陷阱1：产品数量或计量方法故意约定为本企业的标准或计量方式。 注意：产品的数量应以国家统一的标准计量单位表示，没有统一计量单位的，产品数量的表示方法由双方确定，但必须具体明确，切不可用含糊不清的计量概念表述，如一件、一箱、一打等，应对双方使用的计量方法具体解释，如一件、一箱、一打等的表示，具体包括的产品数量是多少。 对某些产品，必要时应当在合同中写明有关主管部门颁发的(没有主管部门规定的由当事人商定)交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法。注意明确什么是多交、少交和如数交付的法律概念。工矿产品购销合同在履行过程中，由于运输、计量、自然、产品本身的性能等多方面原因，在发货数、实际验收数、合同规定的交货数之间，有时会出现差额，发生不一致现象。此时，只有符合法律规定的磅差和增减范围的，才能以少交、多交或如数交付论处。通常这种法律规定均为有关主管部门规定的范围。 陷阱2：供方不写合理损耗，或将合理损耗写的较多。 注意：将损耗写清，写合理，对正负尾差、合理磅差、自然减(增)量等要根据情况，写科学。 陷阱3：供方不写随机备品或配件工具的数量。 防范：要写清随机备品数量。并将上述用品的供应办法、时间也写清楚。 四、标的物的技术标准(含质量要求) 陷阱1：不写质量标准;成套产品的，不写附件的质量标准;看样订货的，不封存样品。 注意：写清质量标准，是国家标准呢?还是行业标准?抑或企业标准?成套产品的，不但要写清主件的质量标准，还要写清附件的质量标准。看样订货的，一定要将样品封存好，作为检收的标准。 陷阱2：供方故意对质量负责的条件签订苛刻一些，以期达到不负责任的目的;或者故意将质量负责的期限写的过短，使需方根本没有时间提出质量异议。 注意：对质量负责的条件和期限，不但要写清，而且要写的科学、合理。 五、标的物的包装方式和包装要求。 陷阱：供方不写或不写清包装标准、包装物的供应和回收，也不写费用负担，以达到简易包装省钱省力的目的。 注意：写清包装物、包装标准、包装标签的内容等。对包括物的`供应、回收，费用负担也要写清楚，以免出现纠纷。对包装不善引起货物损坏的责任约定清楚。 六、产品价格及支付期限、地点和方式 陷阱：不写单价，逃避物价检查，并为偷、漏税创造条件，或需方只写金额数量，不写币种。 防范：写清单价，写清币种。 七、交货的期限、地点和方式 陷阱1：不写交货地点，不写清交货方式，以达到不承担风险责任的目的，也为纠纷管辖设下埋伏。 注意：写清交货地点和方式，代办托运时，还要写清运输工具和运输路线。 陷阱2：供方不写交货时间，或将交货时间写成：在某年某月某日至某年某月某日交货，而不写某日具体交多少货。 防范：写清交货时间，分期交付的，写清每次交货的具体数量。 八、运输方式的要求及运杂费用的支付 陷阱：不写或不写清运输方式;笼统写到达站(港);不写费用负担。 注意：写清运输方式是水路、铁路、公路运输，还是联运。要写清到达的终点是某市(地)的南站、北站，还是其他站。要写清运费的负担，若是分担，还要写清分担的数额或段点。 九、验收或者检验的标准、方式、日期 陷阱：供方不写验收标准、方法及提出异议的期限，或将提出异议的期限订的过短。 注意：把好货物验收方法这一条款的明确规定。明确规定货物的验收办法，事关供需双方预期的经济效益与合作成功与否的大局，也是易发生质量纠纷的地方，必须注意明确订明。合同中应明确载明：验收的时间;验收的手段;验收的标准;由谁负责验收和试验;当验收中发生纠纷后，由哪一级主管产品的质量监督检查机关执行仲裁等等。一般地，验收的办法有外观验收;理化验收;安装运行验收;破坏性验收等，采用哪一种方法应在合同中订明白。有的验收需要委托有关专业部门进行的，应当委托国家法定检验机构验收以保证其验收的法律效力。同时，合同中应明确规定其验收期限。国家有验收期限规定的，按国家规定的期限进行。 关于买卖合同模板汇总 篇26甲方（买方）： 联系方式： 地址： 乙方（卖方）： 联系方式： 地址： 签订地点： 甲方因承担____公路工程施工任务，现向乙方购买一定数量、质量符合甲方施工工程设计文件及施工技术规范要求的____材料，为明确双方的权利、责任和义务，经甲乙双方共同协商，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订本合同，双方共同遵守。具体合同条款如下： 一、材料产地：_______________。 二、材料名称、规格及数量 1、甲方向乙方购买的各种材料规格、名称、数量分别为： 各种规格名称材料最终数量以甲方所承担工程的实际需求量（包括甲方工程变更增、减数量）为准。 2、甲方因设计变更，需要增加或减少订货数量，须提前____天书面通知乙方。 3、若乙方超出上述总数量或当月数量向甲方供应材料，甲方有权单方面决定收购或不予收购，由此造成的'一切损失由乙方自行负责。 三、材料价格 1、____规格的____材料到场（甲方收料场地）单价为：____元（大写：____）。其中出厂价（含装车费）为：____元；运费（含卸货费）：____元。除此之外，甲方不再承担其它任何费用。 2、____规格的____材料到场（甲方收料场地）单价为：____元（大写：____）。其中出厂价（含装车费）为：____元；运费（含卸货费）：____元。除此之外，甲方不再承担其它任何费用。 以上单价中包含原材料费、加工费、矿产资源税（费）、江河管理税（费）、营业税、便道便桥费、过路过桥费、装卸费、运输费、安全费、管理费、利润、税金、损耗和其它损失费用及风险费用等。 四、质量要求 乙方所供材料应符合甲方所承担的____工程设计文件及相应施工技术规范的要求。其主要质量技术指标如下： 1、____________________________ 2、____________________________ 五、质量检测方式 甲方随时或定期派质检人员对进场材料进行质量检测，经检测不合格的材料，甲方工作人员有权拒绝收货并责令清运出场，由此造成的经济损失由乙方承担。如甲乙双方因检验结果发生争议，由甲方驻地监理部门最终检验确认。 六、交货时间、地点及收货计量方式 1、供货期限：____。各种规格名称材料分月供应量为：_____________。 2、交货地点：____。 3、乙方在组织材料的生产过程中，应将生产的合格材料及时转运至甲方收料地点或安全处，防止遭受洪水等自然灾害损失。生产及运输过程中造成的一切损失由乙方自行负责。 4、收货计量方式 双方确认数量后，应立即填写签认收料单作为结算货款的凭据。收料单必须由双方专门指定的人员填写签认。其它人员填写签认的收料单及涂改无效。 七、货款结算与支付方式 乙方每月凭甲方指定人员填写签认的有效收料单到甲方材料管理部门结算上月21日至当月20日货款，并提供已结算货款总额的正式有效的税务发票。当月结算货款在____日支付____%，余款在合同全部履行完毕后____月内付清。所有货款均通过转账或汇付至乙方银行账户。 乙方开户银行：________________ 乙方开户账号：________________ 八、违约责任 按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。 九、合同争议的处理 合同发生争议，首先协商解决；若协商不成，则向甲方注册所在地人民法院诉讼解决。 十、合同的组成部分 乙方单位营业执照（复印件）、组织机构代码证（复印件）、法人代表授权书、法人代表（或委托代理人）本人身份证（复印件）是本合同的组成部分。 十一、合同份数、生效及终止 本合同一式五份，甲方执三份、乙方执两份，经双方签字盖章（多页合同甲乙双方应同时加盖骑缝章）后生效。甲方工程结束，并结算付清全部货款后本合同自行终止。 十二、双方约定的其它事项：______________________。 （以下无正文） 甲方 单位名称（盖章）： 甲方代表人（签字）： 日期： 乙方 单位名称（盖章）： 乙方代表人（签字）： 日期： 关于买卖合同模板汇总 篇27甲方；王日红 已方：唐延正 甲乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款： 1、甲方自愿将坐落在汗巴岭村兴林路七巷1——9号（建筑面积壹佰伍拾壹平方米，二层，杂房面积约贰拾平方米）房地产出卖给乙方（集体土地、建设用地使用证（94）第01033号，建设用地规划许可证（95）003号建设工程规划许可证（95）13号）。四界以证号上所标为准。 2、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币贰拾万元整（200000.00元）。付款方式，双方签定合同时一次性付清。 3、甲方保证该房屋合法，权属清楚，有合法的土地使用权，该房屋未办房产证手续，如乙方要办理手续，新产生的有关税费由乙方承担。甲方应积极配合乙方办理有关房屋过户手续。 4、甲方应在20xx年12月30日前将房产交付乙方，届时该房产应无任何争议，交付该房时，甲方不得损坏该房屋的.结构。 5、合同签定后，如一方违反本合同条款，应向对方支付陆万元违约金。 6、本房屋买卖合同书一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。 甲方签字：乙方签字： 执笔人：在场人： 关于买卖合同模板汇总 篇28广东省二手车买卖合同（示范文本） 买方（单位）： 法人代表： 企业代码： （自然人）身份证号：电话： 卖方（单位）： 法人代表：企业代码：（自然人）身份证号： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规，就二手车买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同，具体条款如下： 第一条 车辆基本信息 第二条 付款及车辆交付 1、车价款（不含税费）人民币：元，买方应于登记机关受理车辆转移登记资料 天内支付70%，合计 元，余下30%，合计 元，于车辆转移登记手续办理完成后 天内支付； 2、买方在签订本合同时支付购车定金人民币： 元，该款在30%的车款中抵扣； 3、车辆转移登记手续费（含税费）人民币： 元，由 方承担； 4、卖方应当在登记机关受理车辆转移登记手续办完，买方付齐余款时，交付车辆及证件给买方。 第三条 双方权利义务 1、卖方应保证合法享有车辆完整所有权或处臵权，且车辆符合国家有关规定，能够依法办理转移手续。 2、卖方保证向买方提供的相关资料真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成份，并按约定交付车辆及证件。 3、买方应按照双方约定的时间和地点与卖方当面验收车辆及审验相关资料，并按照约定支付车款。 4、买方应持有效证件与卖方共同办理车辆转移手续。对转籍车辆，买方应确认车辆在转入地能办理转入手续。 5、卖方承担和负责处理车辆交付前发生的一切交通事故、规费不齐、违章或违法行为；买方承担和负责处理车辆交付后发生的一切交通事故、规费不齐、违章或违法行为，双方另有约定的.除外。 第四条 违约责任 1、卖方向买方提供的车辆信息不真实，买方有权终止合同并要求卖方赔偿因此造成的损失。 2、卖方未按合同约定将本车及其相关凭证交付买方，买方有权终止合同，卖方应双倍返还定金。 3、买方未按照合同约定支付本车价款的，卖方有权终止合同，并没收定金。 4、因卖方原因致使车辆不能办理转移手续的，买方有权终止合同并要求卖方返还车款并承担一切损失。因买方原因致使车辆不能办理转移手续的，卖方有权终止合同并要求买方返还车款并承担一切损失。 5、任何一方违反合同约定的，均应赔偿由此给对方造成的损失。 第五条 争议解决方式本合同发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，按下列第 _ 种方式解决： 1、提交_________________仲裁委员会仲裁； 2、依法向_______________人民法院起诉。 第六条 合同生效 本合同一式二份，买方一份，卖方一份，本合同在双方签字盖章后生效。 关于买卖合同模板汇总 篇29原告诉称：200x年11月23日，原、被告签订一份《商品房买卖合同》，由原告向被告购买其开发 “悠雅轩”S11号商铺一套，约定层高为首层3.6米、二层3米，合同附件一房屋平面图中仅标注有一条梁柱。房屋建成后，原告发现被告建造的房屋有以下严重影响使用的问题： （1）一、二层中央均有一直径为15厘米的粗大排水污管； （2）一层有两条柱子长宽分别为38×54厘米、72×13厘米，高 2.94米； （3）一层净高仅为2.94-3.46米； （4）二层有五根横梁； （5）二层有两个沉沙井，规格分别为2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米； （6）二层净高只有1.93-2.84米。由于原告签订商品房买卖合同是希望买到符合合同附件一房屋平面图及合同第三条约定的商铺，而被告实际提供的商铺违背了原告的真实意思表示，原告对此有重大误解。原告要求退房无果，故诉至法院，请求判决撤销双方的《商品房买卖合同》，判令被告返还购房款258503元及利息（从20xx年11月23日起计至返还之日止），本案的诉讼费由被告承担。 被告辩称：不同意解除合同。《商品房买卖合同》是双方自愿协商签订的，对双方当事人均具有法律约束力，受法律保护。被告交付的房屋规格均符合合同约定，是按有关部门审查批准的施工图纸施工建设的，也符合国家相关规范，不存在影响房屋使用的问题。原告要求撤销合同的理由不能成立，请求驳回原告的诉讼请求。 适度把握商品房预售合同纠纷中“重大误解”的适用范围 商品房预售是平等主体的当事人之间买卖尚未建成的房屋（以下简称期房）的交易行为。商品房预售区别于现房销售的最大特征，是交易发生时作为标的物的商品房尚未建成，买受人只能借助出卖人提供的资料、通过想象来认知所购房屋的情况。因此，房屋建成后的实际状况与买受人的想象存在差异是难免的。正因为如此，与同等条件下现房销售相比，预售期房不但价格偏低，而且为了维护交易的稳定性，对买卖双方的权利义务也有特殊要求：一方面要求出卖人在履行如实告知义务时，应保证买受人的想象与将来房屋的真实状况之间的差异在合理范围之内；另一方面也要求买受人对差异风险有合理的预见。所谓“合理”，是以通常情况下常人的理解能力、承受能力为判断标准的`。是否超过“合理”范围影响到买卖房屋的真实意思表示，是判断是否构成“重大误解”的标准。 本案原告作为消费者，在交易中处于弱势地位，对其所购房屋的具体情况只能通过被告的口头和书面描述中得到认知。但被告却未将房屋的详细结构情况通过实物（如样板房）或书面及口头方式告知原告、以便原告能正确认知房屋的基本结构。而从房屋建成后法院现场勘验的情况看，虽然仍然该商铺仍然能够使用，但确实存在空间狭小、结构低矮、有明显的压抑感的问题，尤其以第二层的情况更为严重。这是通常情况下常人根据被告提供的信息（包括合同中对户型和层高的文字描述、平面图的标注等等）所无法想象的，也必将对房屋的使用人造成不便及不适，显然不符合原告购房时的真实意思表示。因此，原告主张其在购买房屋时对房屋空间结构存在重大误解，应予支持。 在本案判决生效后，同一小区的另外两户业主曾经以同样的理由提起诉讼，但法院经现场勘验后，发现这两户房屋虽然也存在梁柱、排污管占用一定空间的事实，但情况远不如本案中的严重，不会给使用者带来明显的不适感。也就是说，常人对房屋的想象与实际情况的差异尚未超过合理范围，因此，在后两案中，原告的诉讼请求并未得到支持。三个案件的不同判决，体现了对“重大误解”的尺度的把握。 关于买卖合同模板汇总 篇30出卖人： 合同登记编号： 买受人： 签订地点： 签订时间： 年 月 日 一、标的、数量、价款及交（提）货时间： 标的名称 牌号商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 交（提）货 时间 数量 合计人民币金额（大写）： 二、质量标准： 三、出卖人对质量负责的条件及期限： 四、包装标准、包装物的`供应与回收： 五、随机必备品、配件、工具数量及供应办法： 六、合理损耗标准及计算方法： 七、标的物所有权自交货时发生转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。 八、交（提）货方式、地点： 九、运输方式及到站（港）和费用负担： 十、检验标准、方法、地点及期限： 十一、成套设备的安装、调试： 十二、结算方式、时间、地点： 十三、本合同解除条件： 十四、违约责任： 十五、合同争议的解决方式：。 十六、本合同自 起生效。 十七、其它约定事项： 出 卖 人 出卖人（章）： 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 经 办 人： 电话： 地址及邮编： 户 名： 开 户 行： 账 号： 税 号： 日期： 买 受 人 买受人（章）： 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 经 办 人： 电 话： 地址及邮编： 邮编： 户 名： 开 户 行： 账 号： 税 号： 日期： 鉴（公）证意见： 鉴（公）证机关（章） 经办人： 年 月 日 关于买卖合同模板汇总 篇31甲方： 乙方： 日期： 一、合作原则 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实、互惠互利的原则基础上，就甲方使用乙方某某系统的相关事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。 二、合同内容 1、乙方为甲方提供某某软件系统和监控设备，费用合计为人民币： 元。合同签订后，首付合同总额的50%，金额为人民币：（ ）；项目完工后付合同总额的40%，金额为人民币：（ 元）.剩余10%余款运行3个月后付清，金额为人民币：（ 元）. 2、乙方为甲方提供某某软件系统，如甲方有新增功能、模块和系统升级需求，系统开发费用另行收费。在合同费用不改变、系统功能不缺失的前提下，乙方可以采用最新技术设备实现平台应用功能。 三、合同双方的关系 1、本合同中甲乙双方均作为独立合同人，双方有能力并独立承担本合同约定的权利和义务。 2、甲方不得以任何方式对对方的服务进行错误或虚假陈述。 四、双方的权利和义务 （一）、乙方的权利和义务： 1、乙方严格按照合同规定的功能标准，提供甲方需要的软硬件。具体规定详见《附件1》《附件2》。 2、乙方负责委托第三方施工单位完成本合同约定的软硬件施工和安装，由此产生的费用乙方承担。 3、乙方负责相应建设项目的日常维护。乙方有义务从软件验收之日起一年内，对验收完毕的软件模块出现非人为因素造成的错误和故障，进行免费维护。维护期内软件发生故障，乙方应接到通知24小时内予以解决；若一周内未修复，免费维修期延长三个月。若维护期内系统故障因甲方使用不当或人为因素造成，维护费用由甲方承担。免费服务期满后，双方另行协商签订服务协议。 4、乙方负责甲方对业务的使用提供技术支持和培训，乙方提供服务的培训应达到使甲方相关人员独立正常使用，但同类内容培训累计培训12次，还需乙方继续培训时，甲方需追加一定的培训费用，费用核定每天为5300元。 5、乙方在安装系统过程中，保证甲方原网络、设备、系统可以 正常使用，同时不得对原有监控的使用和清晰度产生任何影响。因此产生的责任甲方有权利追究乙方责任，并要求其承担赔偿损失。 6、项目建设竣工后，乙方应当提供给甲方某某软件系统整套使用安装光盘，内容与合同规定的标准提供。 7、乙方对甲方使用的业务给予服务质量保证，严格执行国家有关规定。 8、系统版权（本合同内提到的软件相关模块隶属于某某公司研发的《某某软件系统1.1》版本）甲方占10%，乙方占90%，涉及商业利益，双方另行协商约定。 9、如乙方不能按时完成系统开发，应在合同约定完工日期前一周内，以书面形式（包括电子邮件和书面文字）向甲方提出延期的理由和申请，延期时间以甲方批准的时间为准，经甲方批准后方可执行。延期时间不得超过合作开发时间的一倍。若甲方不同意乙方的延期申请，则完工时间不予延长。如延期由甲方原因所致，乙方有权利延长工期，延期时间双方另行协商约定。 10、甲方要求乙方所提供的任何文件都是无病毒，不得设臵任何恶意内容，一经发现，甲方有权利不支付乙方任何费用，因此造成的损失，甲方将追究乙方的法律责任。 11、乙方保证对该系统开发所涉及的技术内容不侵犯任何第三方合法权益，本合同内所有软件项目技术内容均为合法获得，因系统开发和使用等产生的知识产权纠纷由乙方承担责任。 12、乙方保证为甲方开发系统所购臵的设备、硬件、备件等均为质量合格产品，符合国家质量标准并合法获取。因乙方购买的设备、 硬件、备件生产权属纠纷、知识产权纠纷均由乙方自行承担责任。 13、乙方对甲方因许可软件及相关设备遗失、被盗、被错误使用或者擅自修改、计算机设备故障、操作失误等情况造成的损失不负责任。 （二）、甲方的权利和义务： 1、甲方负责向乙方提供详细的地理信息采集点，并对信息采集 提供相关的'协调工作； 2、甲方负责工程项目的整体协调工作，积极解决乙方施工过程中遇到的需协调问题（如管道、过路、入楼、网络基础信息等）； 3、双方软件系统在对接的过程中，甲方负责提供需要对接的软件接口。因甲方不能提供技术接口，而无法实现系统融接，因此产生的问题，乙方不成但相关责任。 4、甲方为乙方维护管理工作的顺利开展提供支持； 5、甲方保证对乙方所提供软件的安全和正常使用，应该提供符合软件正常运行的设备和环境（正常供电、通讯线路畅通、标准机房、电脑配臵、人员素质），如果由于设备和环境原因造成软件不能正常使用，乙方不承担因此产生的责任。 6、甲方必须按合同约定的方式按时向乙方支付采购费，否则乙方有权利对甲方使用的业务进行关、停机处理，并对甲方所欠费用及滞纳金进行追缴，直至提起诉讼。 7、甲方不得要求乙方无偿开发合同规定之外的软件功能。 8、 甲方如有软件新功能开发需求，必须提交书面开发说明。 9、 乙方同意授予、甲方同意接收对本合同的许可软件的非专有 的、不可转让的使用许可，甲方应在规定的用户许可范围内使用许可软件。甲方自己使用，不得将许可软件向其他方提供、销售、出租、出借、转让或提供分许可、转许可、通过信息网络转播或以其他形式供他人利用。甲方不得对许可软件进行全部或部分地翻译、分解、反向编译、反汇编、反向工程或其他试图从许可软件导出程序源代码的行为，或私自在许可软件的基础上书写或开发衍生软件、衍生产品或其他软件。甲方不得限制、破坏或者绕过许可软件附带的加密附件或乙方提供的其他确保许可软件正确使用的限制性措施。甲方不得将许可软件用于除甲方内部使用以外的其他目的，包括但不限于向第三方提供数据处理服务、应用服务、商业共享或其他软件共享安排。甲方不得除掉、掩盖或更改许可软件上有关许可软件著作或商标的标志。 五、工程进度 合同签订后5天内，通过系统调试使系统能成功运行。 六、工程的验收 1、乙方验收软件的标准以双方拟定的协议附件功能说明书作为通过的依据。 2、 验收合格后，如甲方在使用过程中需要增加软件模块或者功能，乙方可根据改动情况酌情优惠收取模块增加开发与维护费用，基础模块（构建维护子系统）可以同步免费升级。 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。