标题 | 买卖合同模板(通用合同) |
范文 | 买卖合同模板(通用合同)(通用27篇) 买卖合同模板(通用合同) 篇1合同编号:_____________ 工程名称:________________________ 买方(甲方):____________________ 卖方(乙方):_____________________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条 工程概况 1.建设单位:______________________ 2.施工单位:______________________ 3.工程名称:______________________ 4.工程地点:______________________ 5.运距:__________________________ 第二条 混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容,详见合同附件。 第三条 供货数量及质量的验收确认 1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。 2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方进行核实,经核实后甲方有权作退货处理,由此给甲方造成的损失由乙方承担。 4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的损失由乙方承担。 5.乙方供货到施工现场的混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的,甲方应承担由此给乙方造成的损失。 第四条 价款结算及支付 1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。 2.甲乙双方约定,对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。 (1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。 (2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算,计算施工图预算量执行《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸,致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时,或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的,双方应按第(1)种方式结算。 3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的'单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。 4.价款支付期限: 本合同项下的工程因非乙方原因中途停工,导致甲方停止使用乙方的混凝土时,甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。 5.甲方未按本合同约定期限给付价款,乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。 第五条 双方义务 1.甲方义务 (1)根据工程进度需要,应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式,并对技术质量要求进行交底,以保证乙方有足够的供货准备时间。 (2)应保证现场场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境,并应安排专人负责调度指挥,保证乙方车辆及人员进出现场的安全,以及车辆驶出现场达到环保要求。 水泥品种 外加剂品种 结算单价(元/m3) 混凝土单价(含运费) 汽车泵泵费 地泵泵费 外加剂费 冬施期冬施费 合计 甲方:(盖章)_____________ 乙方:(盖章)_____________ 委托代理人(签字):_______ 委托代理人(签字):_______ 签订日期:_____年___月___日 合同编号:_________________ 附件编号:_________________ 北京市工商行政管理局 北京市建设委员会 制定 XX年一月 买卖合同模板(通用合同) 篇2卖 方: 甲 方 买 方: 乙 方 经充分协商,甲乙双方现就房屋买卖事宜订条约如下: 一、 甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有,并已收取乙方购房定金人民币(大写) 。 1、房屋状况(请按《房屋所有权证》填写) 房屋座落: 幢 号 室 号 建筑结构 总层数 建筑面积(平方) 用 途 2、该房屋的所有权证号为: ;国有土地使用权证号为: 。 3、该房屋的土地使用权取得方式“√”:出让( )、划拨( )本合同一经签订,该房屋占用范围内的土地使用权同时转让。 二、甲乙双方商定成交价格为人民币( ¥ )元, 大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整,乙方在 年 月 日前分 次付清,付款方式: 。 乙方支付房款具体约定为: 1、于 前,支付甲方房款 ; 2、于 前,支付甲方房款 ; 三、甲方于 年 月 日前将房屋及附属物正式交付给乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方时,应将该房屋腾空,清结该房屋已发生的水、电、煤气、电话、有线电视、物业管理等各项费用,并将付讫凭证及该房屋的钥匙交于乙方验收。 四、甲方应就该房屋的'所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况如实告知乙方,并无任何隐瞒。乙方对该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况均已知悉,并无任何异议。 五、甲方将户口于 年 月 日前从该房屋迁出。 六、甲方保证上述房地产权属清楚,若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。 七、乙方中途违约,乙方无权要求甲方返还定金。甲方中途违约,甲方应在违约之日起 日内双倍返还定金给乙方。乙方不能按期向甲方付清购房款,或甲方不能按期向乙方交付房产,每逾期一日,由违约一方向对方给付房地产价款千分之 的违约金。 八、上述房地产办理过户手续所需缴纳的契税由 方承担,营业税由 方承担,印花税由 方承担,个人所得税由 方承担,向房产交易部门交纳的手续费由 方承担。其它税费约定情况: 。 九、本合同在履行中若发生争议,双方应采取协商办法解决。协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。 十、本合同经双方签章即生效,须共同遵守。本合同未尽事项,可另行议定,其补充协议经双方签章后与本契约具有同等效力。 十一、本合同一式叁份,甲、乙双方各执一份,市房地产交易管理部门一份。 十二、甲乙双方约定随之转让的附属装修设施为。 甲方【签章】: 乙方【签章】: 委托代理人: 委托代理人: 地 址: 地 址: 联系电话: 联系电话: 年 月 日 买卖合同模板(通用合同) 篇3供方:(以下简称供方) 需方:(以下简称需方) 签订地点: 签订日期:年月日 一、产品名称、规格、数量、单价 产品名称: 规格: 单价: 数量: 货款金额(大写) 二、质量要求交售日期 (1)交售日期:自合同生效之日起, 天内发货为准。 (2)供需双方的任何一方如要求提前或延期交货,均事先书面通知对方,达成协议后按协议执行。 三、交(提)货方式、验收和货款结算办法 (一)供方采用汽车运输的方式,按需方指定的到站发运,然后将提货单寄给需方所在的单位。 (二)供方负责发货及汽车的运输费用。 (三)需方必须在货到五日内进行质量验收,并将验收的质量结果在验收后三日内发传真给供方。如需方不在本条规定时间内验收,视为需方对本次交付货物质量无异议。 (四)合同签订生效当日,需方必须预付5%的定金。 (五)需方收到货进行质量验收后,必须在自到货之日起 天内将货款汇入至供方的指定帐户上。 五、供方的违约责任 (一)供方在交产品时, 未达到行业标准或双方约定的交付货物质量标准,需方有权拒收并退货或协商解决。 (二)供方如不按合同规定的期限发货或交货,每天按合同价的.万分之五支付赔偿金。 六、需方的违约责任 (一)需方在合同执行中无正当理由退货的,供方不返还定金。 (二)需方未按合同规定期限付款的,需方每天按合同价款的5%支付滞纳金。 (三)需方在合同规定的验收期限内,未进行验收或验收后未在规定期限内提出异议的,视为默认本批次产品质量符合合同规定。 七、其他未尽事宜由双方协商或以补充协议方式约定。八、执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向人民法院诉讼解决。本合同正本一式两份,供需双方各执一份。 供方:(章)需方:(章) 法定代表(签字):法定代表(签字): 开户银行: 帐号: 电话:电话: 买卖合同模板(通用合同) 篇4出卖人:*公司 (甲方) 合同编号: 买受人:*公司 (乙方) 签订地点: 太原 一:标的物 签订时间:2 0 1 2 年 1 月 4 日 产品名称品种或者规格生产厂家计量 单位数量价款 单价(元/袋)总价(元)
合计人民币金额(大写):捌万捌仟贰佰元整 二、 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:质量符合国家食品卫生标准,必须是20xx年12月以后生产的新产品。 三、 包装标准、包装物的提供:馒头5公斤纸盒包装。 四、 交货日期及交货地点:乙方指定地点。 五、 损耗物品数量或缺损部分由甲方10日内补齐。 六、 运输方式及到站(港)和费用负担:运输费用由甲方负担。 七、 验收标准、方法、地点及期限: 到货后由乙方进行抽样检查,检验标准达到合同约定单项物品质量要求,检验费和用品损失由甲方负责并与样品相符。 八、 结算方式:甲方拿到乙方提供的提货小票,太原以外地区货到验收合格后,无质量问题及不良反映,甲方10日内付清全款,甲方向乙方开具正规发票。 九、 违约责任:甲方逾期交货,每逾期一日应向买方支付总货款的5%的`违约金。 十、 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第 二 种方式解决;(只能选择一种) 1、提交————————仲裁委员会仲裁; 2、依法向太原大同临汾铁路运输法院起诉。 十一 、本合同自 签订之日 起生效。 十二、其他约定事项: 出 卖 人 出卖人(章): 营业执照号码: 住所: 法定代表人: 委托代理人 电话: 传真: 开户银行: 帐号: 税号: 邮政编码:买 受 人 买受人(章): 营业执照号码: 住所: 法定代表人: 委托代理人 电话: 传真: 开户银行: 帐号: 税号: 邮政编码: 买卖合同模板(通用合同) 篇5卖方(下称甲方): 买方(下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就下列房屋买卖,订立本合同,共同信守。 第一条 甲方所有房屋,座落于 村( ) 栋 房,为___结构,建筑 面积 平方米,用地面积__平方米。 还建房的资料附后. 第二条 经甲、乙双方协商一致,上述房屋买卖成交价格为人民币万元,(大写) 万元。 第三条 房款支付时间及条件. 1、本合同签订之后到村委会办理还建房从甲方更名到乙方的手续后,乙方应付人民币(大写)元. 2、房屋交接之日,乙方再支付甲方人民币款人民币(大写)万元. 3、在办理完转移过户手续将上述房屋物权登记在乙方名下时, 乙方再支付甲方人民币款人民币(大写)元. 第四条 甲方应在201 年 月日,将房屋交付给乙方。甲方保证上述房屋权属清楚,如甲方有设定抵押、按揭等行为应书面告知乙方,并自行约定解决。交易房屋如发生产权纠纷或债权债务时,由甲方承担全部责任。 第五条 甲方逾期不交付房屋给乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按照全部房款的__%向乙方支付违约金;乙方解除合同的,甲方应退还乙方所付房款,并按全部房款的___%向乙方支付违约金。 第六条 乙方逾期不支付全部房款给甲方,视为不履行合同,甲方不解除合同的,由乙方按全部房款的__%向甲方支付违约金。 第七条甲方按乙方的要求,在政策或法律允许时,将房屋过户或物权登记到乙方或乙方指定的任何第三方名下,携带“房屋所有权证”和“土地使用权证”或相关还建房权利资料到相关部门办理房地产转移过户或物权登记手续。办理转移过户手续或物权登记手续应缴纳的有关税费,按国家、省、市政策规定由甲、乙双方各自承担。办理过户的《武汉市存量房买卖合同》或其它法律协议,仅用于备案,不能变更或替代本协议书。 第八条 因不可抗力造成违约的,甲、乙双方友好协商解决。 第九条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行商议,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 第十条 特别约定: 1、结算与清理条款:在政策或法律允许时,甲方按乙方的要求,自愿无偿协助办理上述房产所有权及土地使用权过户办理物权登记手续。如因政策或法规原因,本合同无效,乙方免费使用房屋至实际腾退之日,甲方应归还乙方购房款外,并从购房之日至本合同确定无效之日或腾退房屋之日,房屋市场价值增值部份或房屋投资款(选择价高者),由甲方赔偿给乙方。 2、如甲方拒不办理过户手续,甲方要求乙方腾退房屋或因甲方或第三方的原因乙方不能正常使用房屋的,除归还购房款外,乙方免费使用房屋至实际腾退之日,并从购房之日至拒不办理过户办理物权登记之日或房屋实际腾退之日,房屋市场价值增值部份或房屋投资款(选择价高者,不低于购房款的'两倍 万元人民币)的两倍,由甲方赔偿给乙方,在此前提下,本协议解除。 3、如因产权登记在或还建房权利来源于甲方名下的原因,造成乙方经济损失,由甲方承担一切责任.甲方应赔偿乙方直接损失、间接损失和可期待利益(包括但不限于聘请律师代理费)。 4、甲方承诺保证乙方享有其它住户及还建户拥有的一切同等权利. 第十一条 本合同履行如发生争议,由甲、乙双方友好协商解决,协商不成时,向武汉仲裁委员会申请仲裁。 第十二条 本合同一式四份,双方各持一份。本合同一式 份(原件),每份页,自甲、乙双方签字并盖章后生效(自然人每页签字),甲方持 份,乙方持份。。合同附件为本合同的组成部分。 第十三条 附件: 1、甲方夫妻身份证复印件、结婚证复印件(双方分别签字证明真实性,仅用于履行本协议使用)。乙方身份证复印件. 2、甲方房产证和土地证原件及复印件。还建房的资料附后. 甲方:(签字盖章) 乙方:(签字盖章) 买卖合同模板(通用合同) 篇6买方(甲方):地址: 法定代表人: 电话/传真: 卖方(乙方): 地址: 法定代表人: 电话/传真: 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规,甲乙双方经过友好协商,就甲方采购事宜,达成如下协议,以咨共同信守: 第一条产品型号、数量、合同价格、金额 序号规格型号数量(套)单价(元)金额(元) 合计金额(元)(大写:元整) 第二条品质标准保证 (一)商品的质量技术标准按国家法律法规规定的《国家行业质量标准》标准要求的技术标准执行。 (二)如因乙方商品质量原因,导致甲方损失,乙方应提供“三包服务”(包退、保修、包换),并赔偿甲方因此造成的其他损失。 第三条交付及验收 (一)交付地点:甲方指定地点,货运过程中的风险以及发生的费用由乙方承担。 (二)交付时间:乙方应在合同签订后日内交货。 (三)乙方货物发出后应立即通知甲方验收和收货。 (四)乙方负责商品的运输工作,负责提供商品的使用说明等相关资料,并承担由此产生的全部费用。 (五)验收时间:甲方必须于乙方提出验收申请后个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。 (六)验收标准: 1、单证齐全:应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证; 2、质量符合国家法律法规规定的标准要求,如甲方提出特殊质量要求,应满足甲方之要求。 第四条包装 乙方应当采用最适合的方式进行包装。 第五条货款结算 (一)结算依据:本《买卖合同》和乙方提供的合格的销售发票; (二)结算方式:银行转账; (三)乙方账号: 户名: 开户行: (四)结算期限:甲方验收合格且出具验收报告后30日内。 第六条额外费用:(无) 第七条违约责任: (一)乙方的违约责任: 1、乙方不能交货的,甲方不向乙方付款,并且乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%作为违约金; 2、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同约定的',由乙方负责包修、包换或退货,并承担甲乙双方由此而增加支出的实际费用; 3、乙方逾期交货的,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付每日千分之五的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。如延期交货造成甲方重大损失或影响较大或经甲方提示后日内仍未交货的,甲方有权终止合同,并要求乙方承担相应的损失。 4、乙方因包装不善造成货物毁损的,由乙方负责赔偿损失。 5、乙方所送数量与甲方所要求数量不符且未提前告知的,经甲方提示后依然出现差错的,甲方有权终止合同,并要求乙方承担相应的损失。 (二)甲方的违约责任: 1、货品验收合格后,甲方逾期付款的,应根据未付款数额按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金; 2、乙方按期如约送货至甲方指定地点,甲方违反合同约定无正当理由拒绝接收货物的,应当承担由此对乙方造成的损失。 第八条不可抗力 甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第九条争议的解决; (一)因货物的质量问题发生争议,由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定,双方无条件服从该鉴定的结论; (二)若执行本合同发生纠纷,合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议;如果经协商不能达成协议,任一方有权想甲方所在地的人民法院提起诉讼。 在争议解决期间,除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外,合同其余部分应继续履行。 第十条其它约定事项 (一)一方当事人未经另一方书面同意,不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。 (二)本合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。 甲方:乙方: 授权代表盖字:授权代表盖字: X年XX月XX日X年XX月XX日 买卖合同模板(通用合同) 篇7甲方(购货方):昆明沙享商贸有限公司 乙方(销货方):深圳市华尔多进出口有限公司 甲乙双方在平等互利的基础上,经过友好协商,就甲方委托乙方生产工程机械配件,订立此合同,以资共同遵守。 一、产品项目、数量、单价及金额: 二、产品总金额:人民币:116850(壹拾壹万陆仟捌佰伍拾元整)。 三、购销条款: (1) 乙方生产的货品必须标注甲方指定的货品材质、硬度、规格、颜色等必须 严格按照乙方提供的样品进行加工制造,货品外表必须平整光滑无毛刺,材质成分必须均匀无色差、无裂纹、无伤痕等。 (2) 乙方不得把标有相同或近似以上商标的任何产品出售给其他人或私自进 行销售。否则,由此所造成甲方的`全部经济损失由乙方负责赔偿予甲方。 (3) 双方本次经济合作事务及以后此类合作均属甲方的商业机密,乙方不得向 任何公司或个人透露本合同内容和双方合作的相关事务。否则,乙方须赔偿甲方由此而产生的全部经济损失。 (4) 乙方作出质量保证,若产品在正常使用情况下,六个月内出现任何质量问 题,乙方应予以换货或退货,若退货则货款须按退货数量全额退还甲方。 (5) 乙方若在合同签订并收到甲方定金后45天内不能交付全部货品,乙方必 须全额退还定金并且交付违约金人民币(RMB元)予甲方。 (7) 若乙方按时按质按量为甲方生产产品,而甲方不按时提货,甲方已付的定 金(人民币贰万圆整)则作为违约金赔偿予乙方。 五、交货期:乙方在合同签订后五天内交付全数货品予甲方。 四、付款方式: (1) 合同签定时,甲方先付定金人民币:叁万元(RMB元)予乙方。 (2) 甲方在全部货品交货后一周内支付人民币:捌万陆仟捌佰伍拾元整(RMB 元)予乙方。 六、若本合同有未尽事宜,双方可进一步协商并签定补充合同。 七、有关本合同的任何争议,甲乙双方应通过友好协商解决;若协商无法解决, 双方同意由上海市仲裁委员会仲裁。 八、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日起生效执 行。 甲方:乙方: 签订日期: 年 月 日 买卖合同模板(通用合同) 篇8二手房买卖合同签订前应注意事项 在签订二手房买卖合同前,购房者需要对售房者有较为全面的了解: 第一,查看产权所有人的身份证件房屋产权证上的产权所有人是一位还是几位共有?如果是几位共有,则共有人是否全部同意?出售房产时,房屋的产权共有人一定要全部同意。 在签订房产买卖合同时,也要全部到场。如有特殊情况不能到场,需出具经过公证的委托书及代理人身份证件,由委托代理人替其签章。 第二,购房者要对即将进行交易的房产进行必要的了解。 这主要包括售房提供的房屋产权证是否属实房产面积多大该房产用途是什么是办公还是居住,或是其他该房产有没有被司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或以其他形式限制房地产权利该房产是否已设定抵押? 根据《中华人民共和国担保法》的规定:抵押期间,抵押人转让已办理登记的抵押物的,应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况抵押人未通知抵押权人或者未告知受让人的,转让行为无效。 在这里,如果该房产已设定抵押,那么抵押方即为售房者,抵押权人就是售房者将该房产抵押的第三方即某人、某公司或某银行受让人就是购房者。 这个规定的意思也就是售房者已将该房产抵押给第三方,在转让该房产时,并未通知第三方或未告知购房者此房已设定抵押,那么转让行为无效。只有在抵押登记注销或抵押权人同意的情况下,此房产方可进行买卖。 第三,还要注意该房产是否已设定租赁?如果该房产已经出租,则需要售房者提供该房产的承租方出具的在同等条件下放弃优先购买权的声明。同时购房者还要查询售房者与该房产的.承租方所签订的租赁合同是否登记备案? 二手房买卖合同范本 甲方(出卖人):________________ 电话:_______________________ 地址:_______________________ 身份证号:___________________ 乙方(买受人):________________ 电话:_______________________ 地址:_______________________ 身份证号:___________________ 根据《合同法》、《房地产管理法》和有关规定,甲、乙双方在丙方的中介促成下和平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议: 第一条 房屋的基本情况 甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_________位于第_________层,共_________(套/间),房屋结构为_________,建筑面积_________平方米,房屋用途为_________该房屋内部附着设施为_________________________(房屋所有权证号为_________。 第二条 土地使用权性质 该房屋相应的土地使用权取得方式为_________。但未办理分户土地证。如该房屋确需办理土地转让使用手续,甲方需提供协助并按国家政策执行。 第三条 价格 按计算,该房屋售价为_________元整。 第四条 付款方式 乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(_________币)_________元整,并应于本合同生效之日起_________日内将该房屋全部价款付给甲方。 第五条 交付期限 甲方应于本合同生效之日起_________________将该房屋的产权证书交给乙方,并应收到该房屋全部价款之日起_________日内,将该房屋付给乙方。 第六条 违约责任 乙方未按时或不付清房款。甲方有权按下述约定,追究乙方的违约责任。 (1)终止合同,乙方按累计应付款的____于____%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。 (2)乙方按累计应付款的_________%向甲方支付违约金,合同继续履行。 (3)同时适用定金条款处罚。 甲方未按时或不交付房屋及产权证书按上述条款对等原则承担违约责任。 丙方应对甲、乙双方交易起配合和协助义务并督促双方履行合同否则承担连带责任。 第七条 关于产权登记的约定 在乙方实际接收该房屋之___日起,甲方协助乙方向房地产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_________天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的_________%赔偿乙方损失。 第八条 保证 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,如有按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。 第九条 税费的交纳 因本房屋所有权转移契税和房产证登记费由乙方向国家交纳房屋交易如有其它税费均按政府的规定执行。 第十条 费用交接时间 水、电、煤气、物业、供暖等各项费用的交接日期为_________年_________月_________日。 第十一条 合同的变更 本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。 第十二条 补充 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同自双方签字之日起生效。 本协议一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。 甲方:__________________ 乙方:__________________ 签订地点:______________ _________年____月____日 买卖合同模板(通用合同) 篇9买方: 住所地: 法定代表人: 职务: 卖方: 住所地: 法定代表人: 职务: 本买卖合同由买方和卖方共同签订,买方同意买入和卖方同意售出以下商品,并遵照以下条款和条件执行,电梯设备买卖合同。 1、商品名称、数量、型号和价格: 1.1 商品名称: 电梯; 1.2 商品数量、型号和单价:共 部电梯,具体型号与单价见附件一《 居住小区电梯统计表》; 1.3 合同总价:共 部电梯,总价为RMB¥ (大写:人民币 元整)(含进口关税和中国国内增值税)。此价格不含安装、维修费。 2、商品规格: 2.1 详细规格见附件二《电梯参考规格表》,如《电梯参考规格表》与买方认定的电梯施工图不一致时,以买方认定的施工图为准; 2.2 如经买方同意电梯规格变更,费用和交货期另议。 3、制造者和部件原产国家: 3.1 本合同所指的全部电梯的制造商为 。 3.2电梯主要进口部件产地见附件三《电梯进口部件清单》。 4、包装: 4.1卖方提供的全部货物,均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装,使用长途公路或铁路运输,并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力,电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装,若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。 4.2在每个包装箱表面,应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。若单个的木箱重量为2吨或2吨以上,在箱面上须标明重心和起重点,以便装卸和搬运。 5、电梯设备的交货、货物保管: 5.1 交货方式以及地点:卖方将本合同项下设备运到买方指定地点交货,交货地点: 。电梯设备的运输、装卸等费用,均由卖方负责。 5.2 交货期限: 5.2.1 本合同项下 部电梯的交货,为分期交货。 5.2.2本合同签订之后,卖方根据买方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于 年 月 日之前交付买方,买方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后 日内予以书面确认或提出书面异议;卖方在收到买方书面确认通知后 最迟在 个月内将全部运到买方指定地点交货( 部电梯因属分期交货,具体交货、安装期限与数量待买方、卖方在卖方提交电梯施工图、装潢式样图之日起 个工作日内予以书面确认,形成《 住宅小区电梯分期交付进度表》以便执行)。 5.2.3 若买方需要延迟收货,应提前 天通知卖方,但延期不得超过 天。 5.3货物保管:买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后,由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间,货物的灭失、受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前,将协助卖方寻求合适的货物堆放场地。 5.4本合同项下所有设备运输途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。 6、电梯设备的货到验收、安装、安装验收: 6.1 货到验收:在本合同第5.2.2款规定的交货时间内,在每一期设备到达交付地点后 个工作日内,买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收(数量、规格)。卖方必须保证货物与装箱清单数目、规格一致,若发现货物与装箱清单数目、规格不符合时,应由卖方无条件补齐或调换;在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的,也不能排除卖方对此的保证责任。 6.2 卖方应提供进口部件的相关海关证明文件。 6.3安装:货物经开箱验收合格后,由卖方指定的有资质的、合格安装人员依据本合同附件五《电梯设备安装合同书》进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。 6.4安装验收:在电梯安装完毕后 日内必须报请官方验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定,对安装调试完毕的电梯设备进行报检,买方应积极配合卖方。若安装验收没有通过的,卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因卖方原因导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的,由此产生的买方损失由卖方承担,合同范本《电梯设备买卖合同》。 6.5有关开工申报,电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方承担。 6.6电梯产品未经验收合格并发放准运证之前,买方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由买方负责。同时,电梯安装验收通过、交付买方并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。 6.7电梯经验收合格并发放准运证后,买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给买方之日起算。 7、本合同总价款的支付方式: 7.1 本合同签订后 日内买方向卖方支付合同价款总额的 %作为定金,即RMB¥ (大写:人民币 元整)。 7.2 在本合同第5.2.2款规定的《 住宅小区电梯分期交付进度表》中约定的各批次电梯交货时间之前 个月内,买方向卖方支付应当交付的最近一个批次电梯价款总额的 %(各批次均支付完本期价款后,其总额为RMB¥ ,大写:人民币 元整)。 7.3 在本合同第5.2.2款规定的《 住宅小区电梯分期交付进度表》中约定的各批次电梯交货时间之前 个月内,买方向卖方支付应当交付的最近一个批次电梯价款总额的 %(各批次均支付完本期价款后,其总额为RMB¥ ,大写:人民币 元整)。 7.4在本合同第5.2.2款规定的《 住宅小区电梯分期交付进度表》中约定的各批次电梯货到合同指定工地、并经双方拆箱清点确认无误后 天内,买方向卖方支付该批次已经到货的电梯价款总额的 %(各批次均支付完本期价款后,其总额为RMB¥ ,大写:人民币 元整)。 7.5 在各批次电梯经当地电梯质量检查部门验收合格、颁发准运证后 天内,买方向卖方支付已经领取准运证的该批次电梯价款总额的 %(全部批次电梯均支付完本期价款后,其总额为RMB¥ ,大写:人民币 元整)。 7.6 本合同价款总额的 %留作质量保证金(RMB¥ ,大写:人民币 元整),有效期至电梯保修期结束。 7.7 本条规定各笔款项的支付方式可通过银行承兑汇票或银行转帐。 7.8 卖方在每次收款同时应向买方开具等额的正式发票。 8、技术文件: 每台电梯应具备以下整套技术文件并经妥善包装随货物一同发运,若有任何文件遗失,卖方须在15天内将这些资料免费邮寄给买方: 8.1装箱清单; 8.2一整套操作和维修手册(包括电路图); 8.3品质证书。 9、质量保证: 9.1 卖方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的,是用一流工艺和最佳材料制成的。卖方保证所出售的商品在卖方安装、用户正常使用和卖方的维护下,有令人满意的性能和使用效果,且符合本合同规定的质量标准。 9.2 卖方保证卖方提供的电梯均按 电梯技术规范(见附件四)、中国的电梯制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的.其他标准(包括卖方的单方承诺)设计制造。设计寿命为 年。 9.3电梯保修期自电梯经验收合格、移交给买方之日起 个月(起始日按照电梯移交批次计算)。在电梯保修期内,卖方将对除由于买方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修、更换。经卖方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的,卖方还应当作出赔偿。 9.4 如双方对质量问题的认定有争议,由设备安装地技术监督局或质量监督站等电梯质检权威机构检验并裁定。 9.5电梯保修期满后,卖方仍对所供电梯具有永久维修服务的责任,具体约定见本合同附件六《永久维修服务承诺书》。 9.6电梯保修期满后,卖方保证仍对所供电梯持续提供维修必需的备品、备件。 本合同附件七《备品、备件清单及费用》中的报价在电梯保修期结束后五年内有效。 10、违约责任: 10.1 买方因其过错若没有按照本合同第7.1款——第7.5款之规定支付合同价款,则交货期限相应推迟。同时,买方因其过错若没有按照本合同的规定延期支付任何一笔合同价款,均应每延期一日按应付而未付的款项金额的千分之五向卖方支付违约金。 10.2 卖方因其过错若未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发现不符合本合同约定的,则应每延期一日按延期交货货物价款总额的千分之五向买方支付违约金。同时,买方对下一期的付款期限可以相应推迟。 10.3 若因卖方(包括卖方指定的安装方)原因导致货物无法通过安装验收或者安装验收拖延的,则应每延期一日按延期通过验收货物价款总额的千分之五向买方支付违约金。 10.4若因卖方未能及时安装、调试、维修、调换而造成买方工期延误或对买方造成其它损失的,则卖方应承担由此产生的全部责任。 10.5在保修期内,卖方在收到买方通知的合理期限内未能提供维修、调换服务的,买方有权委托第三方进行维修,维修费用由卖方承担,直接从卖方的质量保证金中扣除。 10.6本合同生效后,任何一方若不符合本合同约定或者合同法律的约定单方面解除合同,均应按照本合同价款总额的百分之五向另一方支付违约金,并赔偿给另一方造成的实际损失。 10.7不可抗力:凡因发生地震、台风、暴雨、火灾等其它不能预见、不能避免也不能克服的原因导致合同不能按照约定履行时,则遭遇不可抗力的一方,应在该不可抗力事件发生后15天内以书面形式通知另一方,并提供不可抗力的证明事件的证明。因遭遇不可抗力而不能按照合同约定履行的一方,可免除违约责任,但该方仍有责任采取必要措施以尽可能履行自己的义务。 11、附加条款: 11.1本合同自甲方、乙方签章之日起生效。 11.2卖方负责良好的安装、售后服务。 11.3本合同附件是本合同的有效组成部分,对于双方具备同等的效力。卖方、买方的任何书面单方义务承诺,一经对方接受,也构成合同的有效部分。 11.4本合同及附件生效后,合同的任何修改均必须得到双方的确认。 买卖合同模板(通用合同) 篇10卖方(下称甲方):_______ 买方(下称乙方):_______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就下列房屋买卖,订立本合同,共同信守,武汉存量房买卖合同。 第一条 甲方所有房屋,座落于武汉市___区____,为___结构,建筑面积__平方米,用地面积__平方米。“房屋所有权证”号为“武房权证__字第 __号”,“土地使用权证”号为“__字第__号。房屋附属设施见附件。 第二条 经甲、乙双方协商一致,上述房屋买卖成交价格为人民币(大写)______元。 第三条 本合同签订之日,乙方应付人民币(大写)_______给甲方,余款人民币(大写)______在办理完转移过户手续时付清。具体付款方式由双方另行约定。 第四条 甲方应在收到乙方全部房款____日内,将房屋交付给乙方。甲方保证上述房屋权属清楚,如甲方有设定抵押、按揭等行为应告知乙方,并自行约定解决。交易房屋如发生产权纠纷或债权债务时,由甲方承担全部责任。 第五条 甲方逾期不交付房屋给乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按照全部房款的__%向乙方支付违约金;乙方解除合同的,甲方应退还乙方所付房款,并按全部房款的.___%向乙方支付违约金。 第六条 乙方逾期不支付全部房款给甲方,视为不履行合同,甲方不解除合同的,由乙方承担房屋转移过户中甲、乙双方缴纳的全部税费,并按全部房款的__%向甲方支付违约金,合同范本《武汉存量房买卖合同》。 第七条 甲、乙双方在本合同生效之日起三十日内,携带“房屋所有权证”种“土地使用权证”到相关部门办理房地产转移过户手续。办理转移过户手续应缴纳的有关税费,按国家、省、市政策规定由甲、乙双方各自承担,或由双方另行约定。 第八条 因不可抗力造成违约的,甲、乙双方友好协商解决。 第九条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行商议,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 第十条 本合同履行如发生争议,由甲、乙双方友好协商解决,协商不成时,可以委托武汉仲裁委员会申请仲裁或向该房屋所在地人民法院起诉。 第十一条 本合同自双方签字之日起生效。 第十二条 本合同一式四份,双方各持一份,其他二份交由有关部门存栏。 第十三条 补充协议、 附件: 1、_______ 2、_______ 3、_______ 4、_______ 5、_______ 立合同人:_______ 卖方(签章):_____ 联系地址:_______ 身份证号码: ______ 联系电话:______ 代理人(签章):______ 联系地址:_____ 身份证号码:______ 联系电话:______ 法定代表人(签章):______ 联系地址:______ 身份证号码: ______ 联系电话:______ 买方(签章):______ 联系地址:_____ 身份证号码: ______ 联系电话:______ 代理人(签章):______ 联系地址:_____ 身份证号码:______ 联系电话:______ 代理人(签章):______ 联系地址: 身份证号码: ______ 联系电话:______ 法定代表人(签章):______ 联系地址:______ 身份证号码: ______ 联系电话:______ 签订时间:___年___月___日 买卖合同模板(通用合同) 篇11卖方(以下简称甲方): 买方(以下简称乙方): 身份证号码: 身份证号码: 卖方代理人: 买方代理人: 身份证号码: 身份证号码: 中介服务方(以下简称丙方) 工商注册号: 备案证号码: 根据《中华人民共和国合同法》、房地产交易有关法律法规及福州市有关规定,甲、乙、丙叁方遵循自愿、公平和诚实信用原则,经协商一致签订本合同,以资共同遵守。 第一条、本宗买卖房产状况: 1、房屋座落:甲方房产座落于福州市 区 2、建筑面积: 平方米(其中:私有面积: m2、共有面积 m2附属间面积 m2)。 (详见榕房权证 字第 号)(土地使用证 _________字第______________号) 3、成交价格:甲、乙双方议定该房产(含装修及附属配套设施)的买卖价格为 (币种) (大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整( )。 [其中:房产买卖价为 (币种)(大写): 佰 拾 万 仟 拾 元整( );装修及附属配套设施转让价为 (币种)(大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整( )]。 4、成交细目: 1)、配套: 2)、家电: 3)、家具: 4)、其他: 5)、固定装修:甲方明确固定装修指构成该房屋装修之固定部分包括但不限于地板面、墙体、壁橱、铁门、门、门把、门窗、防盗网、水龙头、嵌入式排气扇、灯具、发光体、厨卫设施等,此等固定装修经拆除将破坏设施的完整性,所以,甲方应保持其完整交付。 第二条、中介服务方承诺: 1、丙方的服务行为符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、国家工商行政管理局《经纪人管理办法》和《城市房地产中介服务管理规定》等法律、法规及规章; 2、丙方已取得工商局营业执照等合法的经营资格; 3、 保证诚信服务,不收取合同外的任何费用(不包含其他服务)。 第三条、委托中介服务事项: 1、 丙方受甲方、乙方各自的委托,就甲、乙双方买卖房产一事,提供中介服务; 2、 丙方应甲、乙双方的`要求,为其提供房产成交后代理服务。 第四条、中介服务范围:选择下列第[ ]项服务。 1、为甲、乙双方提供房产政策及法律咨询服务; 2、向甲、乙双方提供交易机会,协助双方签订本合同及房产转让协议并促成交易成功; 3、房产行销推介; 4、为当事人代办房产评估手续; 5、代办权属过户手续; 6、为乙方办理 〔注:填写①商业银行按揭贷款、②公积金贷款、③商业银行和公积金组合贷款〕手续; 7、代办房地产公证、见证手续; 8、协助甲、乙双方收集过户资料和为其房地产买卖契约代书; 9、协助办理相关配套事宜,如水、电、管道煤气、有线电视、电话、宽带及物业交接过户手续; 10、协助甲、乙双方完成房屋及房产配套设施的移交; 11、其他 。 第五条、中介服务段落: 1、丙方提供的中介服务自接受甲、乙双方委托时起到甲、乙双方达成本协议之日起结束; 2、丙方提供的相关房产成交后的代理服务至甲、乙双方办结各项交易、过户、交房、放款之日止。 第六条、中介服务费(包含中介服务佣金和相关代理服务费): 1、中介服务佣金:自甲、乙双方签订本合同后 日内,丙方按政府有关规定向甲、乙双方收取中介服务佣金。 a、丙方向甲方收取中介服务佣金为 (币种)(大写) 万 仟 佰 拾 元( )。 b、丙方向乙方收取中介服务佣金为 (币种)(大写) 万 仟 佰 拾 元( )。 *2、交易服务费:根据本合同第三条有关款项约定,本合同成立后,丙方为甲、乙双方提供成交后代理服务手续。 a、丙方收取甲方交易服务费 (币种)(大写) 仟 佰 拾 元( )。 b、丙方收取乙方交易服务费 (币种)(大写) 仟 佰 拾 元( )。 *3、按揭服务费:根据本合同第四条第六款约定,本合同成立后,丙方为乙方提供按揭服务。 买卖合同模板(通用合同) 篇12烟花爆竹安全买卖合同合同编号:〔20〕号 供货单位(章): 购货单位(章): 签订地点: 签订时间:订货清单产品代码 (同流向登记的产品代码)产品名称产品类别产品 级别规格/型号计量 单位箱含药量(千克) 数 量单 价(元) 金 额(元)合计人民币(大写): 一、本合同按照《中华人民共和国合同法》等有关规定执行。买卖双方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律法规的规定,依法经营,保障安全。 二、产品质量标准及要求 三、禁(限)用药物要求: 四、产品包装标准及要求: 五、提(交)货时间和地点: 六、运输方式及费用负担: 七、验收标准与方法: 八、提出异议期限: 九、结算方式及期限: 十、产品安全与质量责任: 十一、运输安全责任: 十二、违约责任: 十三、合同争议的.解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决(选择一种): 1、双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁; 2.依法向人民法院提起诉讼。 十四、其他约定事项(可另附页): 购货单位 ( 章 )单位名称许可证编号单位地址邮政编码法定代表人 (签字)联系电话委托代理人 (签字)联系电话电子邮箱电子邮箱开户银行账户 供货单位 ( 章 )单位名称许可证编号单位地址邮政编码法定代表人 (签字)联系电话委托代理人 (签字)联系电话电子邮箱电子邮箱开户银行账户国家安全生产监督管理总局制定国家工商行政管理总局公安部二〇xx年七月 有效期自年月日至年月日 买卖合同模板(通用合同) 篇13根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲方和乙方之间就房屋买卖、两委托人与居间人丙方之间就居间报酬等事项,在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议: 第一条 合同标的 房地产基本情况如下: 所有权人_________;共有人_________;座落(_________区_________位);项目名称_________, _________楼层_________户型_________室_________厅_________卫_________阳台;建筑面积(_________m2);套内面积(_________m2);房地产权证号_________;土地性质_________;房屋所有权证号 _________;土地使用权证号_________;房屋使用权租约号_________;合同登记号_________。 第二条 委托事项 1、甲方对丙方的委托事项: 甲方欲卖出上述房屋寻找买受人,并将该房屋以及要求等报告给买受人。同时,将买受人的情况报告给甲方。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后,组织双方签订本合同,并负责协助办理该房屋的产权变更等事宜。 2、乙方对丙方的委托事项: 乙方欲在_________市_________区_________地段购买_________房屋________套,面积为 _________平方米。委托丙方搜寻信息,并及时报告乙方,以便促成乙方购买房屋的目的。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后,组织双方签订本合同,并负责协助办理该房屋的产权变更等事宜。 3、为保障甲乙双方已达成的转让协议正常履行,委托人共同委托丙方提供以下_________居间服务: (1)协助甲乙双方与银行签订履约保证合同(资金托管协议); (2)代收、代转房款及定金(预付款)等; (3)代办房屋_________权过户手续; (4)代办房屋贷款手续; (5)代收、代缴过户税费及贷款费用; (6)代取产权证; (7)代办赎产权证、注销抵押; (8)_________。 第三条 成交价格 甲、乙双方议定该房产(含装修及附属配套设施)的买卖价格为_________(币种)(大写):_________元整(¥_________)。 [其中:房产买卖价为_________(币种)(大写):_________元整(¥_________);装修及附属配套设施转让价为 _________(币种)(大写):_________元整(¥_________)]。 第四条 成交细目 1、配套:_________ 2、家电:_________ 3、家具: _________ 4、其他:_________ 5、固定装修:甲方明确固定装修指构成该房屋装修之固定部分包括但不限于地板面、墙体、壁橱、铁门、门、门把、门窗、防盗网、水龙头、嵌入式排气扇、灯具、发光体、厨卫设施等,此等固定装修经拆除将破坏设施的完整性,所以,甲方应保持其完整交付。 第五条 丙方完成委托任务的报酬 丙方业已完成本合同项下委托人双方委托之事项,双方自愿选择下列第_________种方式向丙方支付报酬: (1)按合同标的_________%的比例支付(具体数额为小写_________、大写_________),其中甲方_________%(具体数额为小写_________,大写_________),乙方_________%,(具体数额为小写_________、大写 _________)。 (2)委托人双方支付丙方人民币小写_________元,大写_________。其中,甲方_________元,大写_________。乙方_________元,大写_________。 第六条 丙方没有完成委托任务的'费用收取 丙方没有完成委托人指示的委托任务的,不得收取报酬,但可以按实际支出收取一定的费用,委托人双方自愿选择下列第_________种方式向丙方支付费用。 (1)一次性向丙方支付人民币_________元,由委托人双方各自分别承担50%。 (2)根据丙方的实际发生费用(以发票、车票等为证据),由委托人双方各自承担50%。 第七条 结算方式 1、甲乙双方协商同意,房屋售价为人民币(大写)_________元(¥_________)。 2、甲乙双方协商同意,房屋产权过户所需的税、费承担,选择下列第_________项: (1)甲、乙双方各自承担; (2)全部税、费由_________方承担。 3、甲乙双方签订的《房地产买卖契约》,如需要公证,费用由_________方承担。 4、甲乙双方协商同意,在本合同签订之日起,乙方将购房定金人民币(大写)_________(¥_________)口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。 5、甲乙双方协商同意,在本合同签订之日起_________日内,_________方将房屋过户费用约人民币(大写)_________元(¥ _________),_________方将贷款所需费用约人民币(大写)_________元(¥_________)交由丙方代为保管(具体金额以有关部门开据的票据为准,(多退少补)。 6、甲乙双方协商同意乙方采取以下第_________项付款方式 (1)现金一次性付款,在本合同签订之日起_________日内,乙方须将购房款扣除已交定金后的购房余款人民币(大写)_________元(¥_________),口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。 (2)现金分期付款,在本合同签订之日起_________日内,乙方将首付购房款人民币(大写)_________元(¥_________)支付给甲方。在本合同签订之日起_________日内,乙方将扣除已交定金及首付款以外的购房余款人民币(大写)_________元(¥ _________),口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。 (3)商业贷款乙方申请商业贷款,拟贷款金额为人民币(大写)_________元(¥_________),贷款年限为_________年。在本合同签订之日起_________日内,乙方须将购房总款扣除已交定金及拟贷款金额以外的购房余款人民币(大写)_________(¥ _________)口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行(具体的贷款额度、贷款年限,按有关规定最终审核为准,首付房款多退少补)。 (4)公积金贷款乙方申请公积金贷款,拟贷款金额为人民币(大写)_________元(¥_________),贷款年限为_________年。在本合同签订之日起_________日内,乙方需将购房总款扣除已交定金及拟贷款金额以外的购房余款人民币(大写)_________元(¥ _________)口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行(具体的贷款额度、贷款年限,按有关规定最终审核为准,首付房款多退少补)。 (5)组合贷款乙方申请组合贷款,其中商业拟贷款金额为人民币(大写)_________元(¥_________),贷款年限为_________ 年;公积金拟贷款金额为人民币(大写)_________元(¥_________),贷款年限为_________年。在本合同签定之日起 _________日内,乙方须将购房总款扣除已交定金及拟贷款金额以外的购房余款人民币(大写)_________元(¥_________)口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行(具体贷款额度、贷款年限,按有关规定最终审核为准,首付房款多退少补)。 7、如乙方拟定上述某项贷款遇到困难,甲乙双方协商同意乙方变更以下第_________项付款方式:(1)现金一次性付款 (2)现金分期付款 (3)公积金贷款 (4)组合贷款 第八条 甲方权利和义务 1、甲方承诺: (1)该房屋权属清楚,不存在查封、抵押、出租、债权债务纠纷等影响转让的因素; (2)向丙方出具的个人身份证明、营业执照、房屋权属证明及办理过户及贷款所需的相关文件资料真实、合法、有效; (3)配偶、家庭成员和共居人同意出售该房屋,且不得隐瞒婚姻状况; (4)如该房屋正在出租,甲方必须出具承租人放弃购买该房屋的声明书和同意搬迁保证书; (5)甲方于房屋交付之前将房屋的水、电、煤气、采暖费、物业费、电话费、有线电视收视费等有关费用全部结清(不包括安装费,仅指使用费)。如果不能及时缴清有关欠费,甲方愿意在取得全额房款时,将与欠费相等的保证金存放于丙方处,待甲方将欠费缴清后凭缴费发票取回保证金,若无法缴清欠费,甲方将以保证金冲抵欠费并授权丙方将保证金转付乙方(保证金不足冲抵欠费的,由甲方按实补足金额)。 (6)甲方应于房屋交付乙方前将户口迁出。若有困难,乙方同意甲方自即日起_________日内将户口迁出,并且在甲方领取房款时,将户口押金人民币(大写)_________元(¥_________)元,交由丙方代为保管,待户口迁出后,由甲方到丙方处领取押金,若甲乙双方另有约定除外。 2、甲方已缴纳的煤气气源费、维修基金在该房屋出售后不再退给甲方,并将票据交付乙方,若甲方票据丢失需调档提供相关证明,因调档产生的费用由 _________方承担。经甲乙双方协商,未曾缴纳的煤气气源费由_________方承担,未曾缴纳的维修基金由_________方承担。 3、在签订本合同_________日内将办理该房屋过户及贷款所需的相关文件资料准备齐全。 第九条 本合同在履行中若发生争议,协商解决不成时,双方均可向①县人民法院起诉。②市(县)经济合同仲裁机关申请仲裁(只选其一) 第十条 经居间方提供信息,并实际已了解的房地产: 第十一条 咨询登记费______元,本合同有效期限________________。 第十二条 本合同一式贰份,双方各执一份,在双方签字后当即生效,在完成委托各自履行后,本合同自行失效。 委托方:________________ 联系电话:______________ 联系地址:______________ 居间方:________________ 联系电话:______________ 联系地址:______________ 签约地方:_____________ 买卖合同模板(通用合同) 篇14出卖人:淮安市博隆防水材料有限公司 合同编号: 买受人: 签订地点: 签订时间: 年 月 日 第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间 标 的 名 称 牌 号商 标 规 格型 号 生 产厂 家 计 量单 位 数 量 单 价 金额 交(提)货时间及数量 合计 合计人民币金额(大写) 第二条 质量标准:符合 标准。 第三条 出卖人对质量负责的条件及期限:交付产品按 标准检验,有异议在30日提出有效。 第四条 包装物的'供应与回收:包装物由出卖人提供,不回收。 第五条 随机的必备品及供应办法: 第六条 合理损耗标准及计算方法: 第七条 标的物所有权自标的物交付 时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。 第八条 交(提)货方式、地点: 第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担: 第十条 检验标准、方法、地点及期限:按 标准检验。 第十一条成套设备的安装与调试: 第十二条结算方式、时间及地点: 第十三条担保方式(也可另立担保合同): 第十四条本合同解除的条件: 第十五条违约责任: 第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可以由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,按下列第 种方式解决, (一) 提交由当地人民法院或仲裁委员会仲裁 (二) 依法向人民法院起诉。 第十七条本合同自 依法成立时生效。 第十八条其他约定事项: 。 出卖人 出卖人(章):淮安市博隆防水材料有限公司 住 所:淮安市西安路十八号 法定代表人:邢光仁 居民身份证代码: 委托代管人: 电 话: 开户银行: 账户: 邮政编码:223001 买受人 买受人(章): 住 所: 法定代表人: 居民身份证代码: 委托代管人: 电 话: 开户银行: 帐 号: 邮政编码: 鉴(公)证意见: 签(公)证机关(章) 经办人: 年 月 日 有效日期: 年 月 日 至 年 月 日 买卖合同模板(通用合同) 篇15原告诉称:200x年11月23日,原、被告签订一份《商品房买卖合同》,由原告向被告购买其开发 “悠雅轩”S11号商铺一套,约定层高为首层3.6米、二层3米,合同附件一房屋平面图中仅标注有一条梁柱。房屋建成后,原告发现被告建造的房屋有以下严重影响使用的问题: (1)一、二层中央均有一直径为15厘米的粗大排水污管; (2)一层有两条柱子长宽分别为38×54厘米、72×13厘米,高 2.94米; (3)一层净高仅为2.94-3.46米; (4)二层有五根横梁; (5)二层有两个沉沙井,规格分别为2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米; (6)二层净高只有1.93-2.84米。由于原告签订商品房买卖合同是希望买到符合合同附件一房屋平面图及合同第三条约定的商铺,而被告实际提供的商铺违背了原告的真实意思表示,原告对此有重大误解。原告要求退房无果,故诉至法院,请求判决撤销双方的《商品房买卖合同》,判令被告返还购房款258503元及利息(从20xx年11月23日起计至返还之日止),本案的诉讼费由被告承担。 被告辩称:不同意解除合同。《商品房买卖合同》是双方自愿协商签订的,对双方当事人均具有法律约束力,受法律保护。被告交付的房屋规格均符合合同约定,是按有关部门审查批准的施工图纸施工建设的,也符合国家相关规范,不存在影响房屋使用的问题。原告要求撤销合同的理由不能成立,请求驳回原告的诉讼请求。 适度把握商品房预售合同纠纷中“重大误解”的适用范围 商品房预售是平等主体的当事人之间买卖尚未建成的房屋(以下简称期房)的交易行为。商品房预售区别于现房销售的最大特征,是交易发生时作为标的物的商品房尚未建成,买受人只能借助出卖人提供的资料、通过想象来认知所购房屋的情况。因此,房屋建成后的实际状况与买受人的想象存在差异是难免的。正因为如此,与同等条件下现房销售相比,预售期房不但价格偏低,而且为了维护交易的稳定性,对买卖双方的权利义务也有特殊要求:一方面要求出卖人在履行如实告知义务时,应保证买受人的想象与将来房屋的真实状况之间的差异在合理范围之内;另一方面也要求买受人对差异风险有合理的预见。所谓“合理”,是以通常情况下常人的理解能力、承受能力为判断标准的`。是否超过“合理”范围影响到买卖房屋的真实意思表示,是判断是否构成“重大误解”的标准。 本案原告作为消费者,在交易中处于弱势地位,对其所购房屋的具体情况只能通过被告的口头和书面描述中得到认知。但被告却未将房屋的详细结构情况通过实物(如样板房)或书面及口头方式告知原告、以便原告能正确认知房屋的基本结构。而从房屋建成后法院现场勘验的情况看,虽然仍然该商铺仍然能够使用,但确实存在空间狭小、结构低矮、有明显的压抑感的问题,尤其以第二层的情况更为严重。这是通常情况下常人根据被告提供的信息(包括合同中对户型和层高的文字描述、平面图的标注等等)所无法想象的,也必将对房屋的使用人造成不便及不适,显然不符合原告购房时的真实意思表示。因此,原告主张其在购买房屋时对房屋空间结构存在重大误解,应予支持。 在本案判决生效后,同一小区的另外两户业主曾经以同样的理由提起诉讼,但法院经现场勘验后,发现这两户房屋虽然也存在梁柱、排污管占用一定空间的事实,但情况远不如本案中的严重,不会给使用者带来明显的不适感。也就是说,常人对房屋的想象与实际情况的差异尚未超过合理范围,因此,在后两案中,原告的诉讼请求并未得到支持。三个案件的不同判决,体现了对“重大误解”的尺度的把握。 买卖合同模板(通用合同) 篇16申请人:程##,女,汉族,20xx年3月31日出生,住XX市XX区1楼2门10号。 被申请人:陕西##房地产开发有限公司 住所地:XX市太元路中段 法定代表人:### 仲裁请求: 1 请求确认申请人与被申请人签订的.商品房买卖合同无效返还购房款114719元,并赔偿利息5091元; 2 请求被申请人承担本案的全部仲裁费用。 事实与理由: 20xx年5月14日申请人与两被申请人签订了《商品房买卖合同》,约定:被申请人将位于XX市###小区第22栋10602号房屋以382396元出让于申请人。被申请人应于20xx年12月31日向申请人交付房屋。申请人应在20xx年5月14日支付房款114719元。 申请人依据合同约定在20xx年5月14日支付房款114719元交纳给被申请人。xx年3月申请人发现被申请人是在违法销售房屋,其购买的房屋没有法律规定的相关手续。因此申请人认为其与被申请人签订的《商品房买卖合同》属于无效合同。 现申请人为维护其合法权益特向贵委申请请求裁决确认合同无效,并由被申请人返还购房款114719元,赔偿申请人利息5091元。 此致 西安仲裁委员会 申请人:### x年三月十四日 买卖合同模板(通用合同) 篇17一、合同主体 陷阱:故意将供方填成与签约人有关系,但无供货能力,且无独立承担经济责任能力的单位。或故意将需方填成与签约人有关系,但无付款能力,且无独立承担经济责任能力的单位。 注意:核对供、需双方。 二、买卖标的物(货物)的基本情况 陷阱1:产品名称故意不写全称,混淆产品品种;或供方不写产品牌号和商标,以期达到以次代好的目的;有的供方不写产品规格型号,企图交货蒙混过关;还有的供方不写生产厂家,想用价低的档次差的产品供货。 注意:写清产品全称,写清牌号、商标,写清、写全规格、型号、写清生产厂家。 陷阱2:供方不写随机备品、配件工具、数量及供应办法。以图不免费提供。 注意:要写清随机备品、数量,配件工具、数量。并将上述用品的供应办法、时间也写清楚。 三、标的物的数量和计量方法 陷阱1:产品数量或计量方法故意约定为本企业的标准或计量方式。 注意:产品的数量应以国家统一的标准计量单位表示,没有统一计量单位的,产品数量的表示方法由双方确定,但必须具体明确,切不可用含糊不清的计量概念表述,如一件、一箱、一打等,应对双方使用的计量方法具体解释,如一件、一箱、一打等的表示,具体包括的产品数量是多少。 对某些产品,必要时应当在合同中写明有关主管部门颁发的(没有主管部门规定的由当事人商定)交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法。注意明确什么是多交、少交和如数交付的法律概念。工矿产品购销合同在履行过程中,由于运输、计量、自然、产品本身的性能等多方面原因,在发货数、实际验收数、合同规定的交货数之间,有时会出现差额,发生不一致现象。此时,只有符合法律规定的磅差和增减范围的,才能以少交、多交或如数交付论处。通常这种法律规定均为有关主管部门规定的范围。 陷阱2:供方不写合理损耗,或将合理损耗写的较多。 注意:将损耗写清,写合理,对正负尾差、合理磅差、自然减(增)量等要根据情况,写科学。 陷阱3:供方不写随机备品或配件工具的数量。 防范:要写清随机备品数量。并将上述用品的供应办法、时间也写清楚。 四、标的物的技术标准(含质量要求) 陷阱1:不写质量标准;成套产品的,不写附件的质量标准;看样订货的,不封存样品。 注意:写清质量标准,是国家标准呢?还是行业标准?抑或企业标准?成套产品的,不但要写清主件的质量标准,还要写清附件的质量标准。看样订货的,一定要将样品封存好,作为检收的标准。 陷阱2:供方故意对质量负责的条件签订苛刻一些,以期达到不负责任的目的;或者故意将质量负责的期限写的过短,使需方根本没有时间提出质量异议。 注意:对质量负责的条件和期限,不但要写清,而且要写的科学、合理。 五、标的物的包装方式和包装要求。 陷阱:供方不写或不写清包装标准、包装物的供应和回收,也不写费用负担,以达到简易包装省钱省力的目的。 注意:写清包装物、包装标准、包装标签的内容等。对包括物的`供应、回收,费用负担也要写清楚,以免出现纠纷。对包装不善引起货物损坏的责任约定清楚。 六、产品价格及支付期限、地点和方式 陷阱:不写单价,逃避物价检查,并为偷、漏税创造条件,或需方只写金额数量,不写币种。 防范:写清单价,写清币种。 七、交货的期限、地点和方式 陷阱1:不写交货地点,不写清交货方式,以达到不承担风险责任的目的,也为纠纷管辖设下埋伏。 注意:写清交货地点和方式,代办托运时,还要写清运输工具和运输路线。 陷阱2:供方不写交货时间,或将交货时间写成:在某年某月某日至某年某月某日交货,而不写某日具体交多少货。 防范:写清交货时间,分期交付的,写清每次交货的具体数量。 八、运输方式的要求及运杂费用的支付 陷阱:不写或不写清运输方式;笼统写到达站(港);不写费用负担。 注意:写清运输方式是水路、铁路、公路运输,还是联运。要写清到达的终点是某市(地)的南站、北站,还是其他站。要写清运费的负担,若是分担,还要写清分担的数额或段点。 九、验收或者检验的标准、方式、日期 陷阱:供方不写验收标准、方法及提出异议的期限,或将提出异议的期限订的过短。 注意:把好货物验收方法这一条款的明确规定。明确规定货物的验收办法,事关供需双方预期的经济效益与合作成功与否的大局,也是易发生质量纠纷的地方,必须注意明确订明。合同中应明确载明:验收的时间;验收的手段;验收的标准;由谁负责验收和试验;当验收中发生纠纷后,由哪一级主管产品的质量监督检查机关执行仲裁等等。一般地,验收的办法有外观验收;理化验收;安装运行验收;破坏性验收等,采用哪一种方法应在合同中订明白。有的验收需要委托有关专业部门进行的,应当委托国家法定检验机构验收以保证其验收的法律效力。同时,合同中应明确规定其验收期限。国家有验收期限规定的,按国家规定的期限进行。 买卖合同模板(通用合同) 篇18出卖人: 合同登记编号: 买受人: 签订地点: 签订时间: 年 月 日 一、标的、数量、价款及交(提)货时间: 标的名称 牌号商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 (万元) 金额 (万元) 交(提)货 时间 数量 合计人民币金额(大写): 二、质量标准: 三、出卖人对质量负责的条件及期限: 四、包装标准、包装物的`供应与回收: 五、随机必备品、配件、工具数量及供应办法: 六、合理损耗标准及计算方法: 七、标的物所有权自交货时发生转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。 八、交(提)货方式、地点: 九、运输方式及到站(港)和费用负担: 十、检验标准、方法、地点及期限: 十一、成套设备的安装、调试: 十二、结算方式、时间、地点: 十三、本合同解除条件: 十四、违约责任: 十五、合同争议的解决方式:。 十六、本合同自 起生效。 十七、其它约定事项: 出 卖 人 出卖人(章): 住 所: 法定代表人: 委托代理人: 经 办 人: 电话: 地址及邮编: 户 名: 开 户 行: 账 号: 税 号: 日期: 买 受 人 买受人(章): 住 所: 法定代表人: 委托代理人: 经 办 人: 电 话: 地址及邮编: 邮编: 户 名: 开 户 行: 账 号: 税 号: 日期: 鉴(公)证意见: 鉴(公)证机关(章) 经办人: 年 月 日 买卖合同模板(通用合同) 篇19甲方:__________________________ 地址:__________________________ 法定代表人:____________________ 委托代表人:____________________ 联系人:________________________ 电话:__________________________ 传真:__________________________ 开户银行:______________________ 乙方:__________________________ 地址:__________________________ 法定代表人:____________________ 委托代表人:____________________ 联系人:________________________ 电话:__________________________ 传真:__________________________ 开户银行:______________________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,甲乙双方协商签订如下合同: 第一条 合同标的要求 1.甲方同意从乙方购买,乙方同意出售附件所列闭路电视监控系统设备。 2.产地:详见附件。 3.质量标准: (1)按原厂质量标准,即以说明书为准。 (2) 其他:____________ 4.技术标准: 乙方提供的设备为原厂行货,符合原厂行货的技术标准。 5.其他要求:________________________ 第二条 合同价款及支付方式 1.本合同所列各项目的总价款为人民币: ¥ __________________ 2.支付方式: (1)双方约定按以下第 ______种方式支付: ① 甲方在货到并安装验收合格后______个 工作日内一次性支付所有款项。 ② 第一期付款:合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。 第二期付款:货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。 第三期付款:________________________ ③ 其他:______________________________ (2) 付款信息 乙方单位名称:________________________ 开户银行:______________________________ 帐号: ______________________________ 乙方负责开具相关发票。 第三条 交货时间、地点和包装 1.交货时间:按以下第______种方式确定交货时间 (1)自合同签订之日起 ______日内。 (2)于______年______月______日内。 (3)其他方式: ? 以甲方指定人员签收确认日期为准 2.交货地点:乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货。 甲方指定地点:_____________ 接货人:__________________电话 :__________________ 3.乙方负责包装货物,包装标准: 原厂包装标准并适于运输需要; 其他:________________________ 由于包装不良所发生的损失,由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失,乙方应负责赔偿由此而产生的.一切损失。 4.设备的运输费、包装费由乙方负责。 第四条 设备的安装与验收 1.甲方在全部设备签收后______个 工作日内验收完毕。甲方在验收中,如果发现产品不合规定,应在 ______天内向乙方提出书面异议;乙方在接到书面异议后,应在______个 工作日内负责处理。 2.甲乙双方应于到货后在双方有关人员监督下对设备进行验收。如果 5 个工作日内因甲方原因没有验收,则视为该批设备验收合格。 3.甲方在开箱清点时,如发现外包装完好无损,但箱内设备发现短缺,损坏或不符合合同规定,乙方应及时补足,由此引起的费用由乙方承担。 4.验收标准:按原厂质量标准,即以说明书为准。 5.乙方负责进行设备的安装、调试。 6.其他:________________________ 买卖合同模板(通用合同) 篇20所谓瑕疵担保责任,出卖人就买卖标的物上的权利瑕疵或物的瑕疵所承担的法定责任。所谓瑕疵,指买卖的标的物的本身或权利存在瑕疵。瑕疵担保责任分为两种,即物的瑕疵担保责任和权利瑕疵担保责任。 瑕疵担保责任,是法定责任。在传统大陆法系国家,只要权利或物有瑕疵,出卖人必须负责,因此属于无过错责任。正好与其违约责任的'过错归责相对应。其制度设计的目的在于平衡出卖人与买受人的利益和风险。 瑕疵担保责任作为一种法定责任,与违约责任有一定区别。在传统大陆法系,学者认为,违约责任属于违反义务的责任,而瑕疵担保责任,还没有违反义务。因此瑕疵担保责任,与违约责任相比,其责任内容要轻。首先对于物的瑕疵担保,在补救方式上仅限于解除合同和减价,而且重点在于减价请求权。没有损害赔偿请求权,甚至连另行交付无瑕疵物的请求权都没有。只有在特殊情况下买受人才能行使损害赔偿请求权,即出卖人明示担保物的品质或者故意不告知瑕疵时,可行使损害赔偿请求权,此时出卖人主观上有过错存在,因此可以按照债的不履行承担违约责任。其次,在诉讼时效上也有不同;对于瑕疵担保请求权,大陆法系各国大都规定一个比较短的诉讼时效,如德国、西班牙都规定瑕疵担保的诉讼时效对动产为6个月,对不动产为1年。 中国《合同法》对于瑕疵担保责任又是如何处理。在学理上应当如何认识瑕疵担保责任在中国《合同法》上的地位。应当区别物的瑕疵担保责任与权利瑕疵担保责任分别讨论。 买卖合同模板(通用合同) 篇21一、约定解除 合同双方当事人可以在房屋买卖合同中约定,当一定的情形出现时,房屋买卖合同解除。只要该约定不违反法律法规的强行性规定,不具有欺诈胁迫或者显示公平的情形,那么,在约定的条件具备时,合同解除。如延期交房约定,付款约定,房产证办理约定等等。约定解除条件具备时,权利人应当及时行使权力。根据法律规定,开发商迟延交付房屋,经催告后在三个月的合理期限内仍未交房的,购房人有权解除合同。当然,购房人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未付款的,开发商也有权解除合同,对方当事人没有催告的,解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的,解除权消灭,当事人不得再单方面解除合同。 二、法定解除 法定解除的.情况很多,主要有以下情形: 1、开发商隐瞒房屋真实情况构成欺诈的 开发商故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假的预售许可证明的,或故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实的,或故意隐瞒所售房屋已出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实的,买房人有权解除合同。并有权利要求赔偿损失。 2、开发商将已售房屋私自抵押 根据《担保法》及《物权法》等规定,商品房买卖合同订立后,开发商私下将该房屋抵押给第三人导致购房人购房合同目的不能实现的,买房人有权退房并解除合同,并要求出卖人返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。 3、一房二卖或者为拆迁补偿安置房屋 根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条第3项之规定,出卖人订立商品房买卖合同时,故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实,买受人可以请求解除合同; 4、房屋不符合质量要求或面积误差比绝对值超出3%的 因房屋主体质量不合格不能交付使用或者交付使用后,房屋主体质量经检验确属不合格;房屋的主体结构、防水等存在严重影响正常居住的;卖方交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符,合同没有约定处理方式或约定的处理方式不明确的,若面积误差比绝对值超出3%的,买受人有权解除合同,请求返还购房款及利息,并要求赔偿损失。 5、开发商迟延履行主要义务,无法办理产权证 开发商在交房期满后,经购房人催告在三个月的合理期限内仍未履行的,买房人有权解除合同;商品房买卖合同约定或者《城市房地产开发经营管理条例》第33条规定的办理房屋所有权登记的期限(商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的,自房屋交付之日起90日;商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的,自合同订立之日起90日)届满后超过一年,导致买房人无法办理房屋所有权登记的,买房人有权解除合同。 6、担保贷款合同不能订立; 根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第23条之规定:“商品房买卖合同约定,买受人以担保贷款方式付款、因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。 7、开发商虚假宣传或者隐瞒重要事实,构成根本违约,致使购房人在购房时期望的合同目的不能实现的。 8、不可抗力 根据《合同法》第94条第1项之规定,因不可抗力致使不能实现购房合同目的的,当事人有权解除合同。 9、不属于不可抗力的事由,但是出现在在签订额合同时无法预料的情形,继续履行合同无必要,或者也无法履行的情形。 买卖合同模板(通用合同) 篇22签订地点:奉化市 需方:奉化市丰达气体有限公司 供方: 经供需双方代表友好协商,本着平等互利,协商一致的原则,签订氧气、乙炔、氩、氮、二氧化碳购销合同条款如下,以便共同遵守。 一、产品数量、单价 1、数量:以实际使用计划供应的数量为准; 2、单价:根据当时市场价双方协商。 二、质量技术标准及要求 供方提供的氧气、乙炔、二氧化碳、氮、氩瓶必须是经过年检合格。每个钢瓶必配防震圈,钢瓶帽。 三、交货方式及费用负担 供方送货到需方仓库,运输费用及一切安全责任由供方承担。 四、验收方式 货到后由需方人员根据压力表显示数据收货,达不到标准的由供方负责自费退换合格产品。 五、货款结算方式及期限 供方凭需方签收的单据,在每月21日前与需方核实后开据税务发票进行挂账结算,次月15日前给予料款支付。 六、违约责任 1、供方未按需方提交的书面月计划,保证需方的供货数量和供货时间,按不能交货部分货款的0.5%每天支付给需方违约金; 2、需方未按合同约定的结算付款期限向供方结帐付款,视为需方违约,供方有权停止供货; 3、违约依据以双方共同认可签认的有效依据为准。 七、出现下列情况之一时,需方有权中止合同 1、供方提供的产品质量达不到需方要求的; 2、合同签订后,不能按时供货,造成需方停工待料的; 八、解决合同纠纷的'方式 本合同如发生纠纷,双方当事人应本着合情合理,实事求是的原则及时协商解决,协商不成时,任何一方可申请需方单位法人所在地仲裁委员会仲裁解决,仲裁结果双方服从。 九、其它约定事项 1、需方提前12小时通知供方。 2、供方给需方提供的产品有质量异议时,供方应接到需方通知后4小时内负责把不合格产品从需方清理出场,并承担在此期间发生的一切费用,同时承担因此给需方造成的一切损失; 3、供方提供给需方气瓶不收取租金。 4、如需方丢失钢瓶则每只钢瓶赔偿供方550元。 6、本合同自签订之日起生效,合同执行期间,供需双方不得随意变更或解除合同;合同如有未尽事宜,双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力;本合同只对供需双方,与第三方无任何关系;本合同一式叁份,供方一份,需方两份。 7、合同有效期自签订日期至20xx年12月31日。 需 方:奉化市丰达气体有限公司公司盖章:法定代表人签字:年月日 供 方: 公司盖章: 法定代表人签字: 年月 日 买卖合同模板(通用合同) 篇23甲方(卖方):________________________ 乙方(买方):________________________ 甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款: 一、甲方自愿将坐落在________________________________________________(建筑面积____________平方米,储藏室____________平方米,产权证号________________________)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。 二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写__________________元整;即人民币小写____________元。 三、乙方在签订本合同时,支付定金______万元整,即小写____________元。 四、乙方支付定金之日起______个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。 五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的'土地使用权(已交纳土地出让金)。 六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。 七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。 八、甲方应在1个月前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。 九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付____________的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付____________元罚金,逾期______日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。 十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将________________________设施等让与乙方(含在房屋价值内)。 十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。 甲方(签章):______________ 乙方(签章):______________ __________年_______月______日 __________年_______月______日 买卖合同模板(通用合同) 篇24甲方(出售方): 乙方(购买方): 根据合同法及相关法律的规定,甲乙双方本着平等、互惠的原则就乙方向甲方购买翡翠的相关事宜进行洽谈,经友好协商,达成如下协议: 一、物品基本情况 1、名称: 2、品种: 3、形态: 4、工艺: 5、品相: 6、图饰: 7、尺寸:_____*______*______MM左右,重约________g。 8、外观造型: 9、物品数量: 10、成交价格(元)大写: 二、付款方式 乙方应于本协议签署后的________日内,自行或委托第三方将货款打入甲方指定的银行账号。账户名:________________________。 三、交付和验收 1、交付时间:甲方应于收到全部款项后的同时将物品交付给乙方。 2、交付地点:________________。 3、甲方应按照本协议的约定向乙方交付物品,双方应于物品交付的同时进行验收,乙方接收甲方交付的物品后发生的风险概由乙方自行承担。 四、质量保证 乙方保证向甲方所销售商品品质和质量符合行业标准,如有质量问题,乙方须保证无条件退换,甲方也可解除合同,乙方全额退款。 五、违约责任 1、甲乙双方如逾期履行本协议约定义务的,每逾期一日违约方应向守约方支付成交价格________%的违约金,直至违约方实际履行义务之日止。 2、若甲方交付的物品不符合本协议约定的.,乙方有权拒绝接收物品,同时甲方应按照成交价格________%的比例向乙方支付违约金。 六、其他约定 1、因履行本协议发生争议的,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的向合同履行地的法院提起诉讼。 2、本协议一式________份,甲乙双方各执________份,经双方签字后生效。 3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的可签订补充协议。 甲方: 地址: 企业注册号: 联系方式: 合同履行地: 签约时间:________年________月________日 乙方: 地址: 身份证号: 联系方式: 合同履行地: 签约时间:________年________月________日 买卖合同模板(通用合同) 篇25甲方: 置业有限公司 乙方:王莉 经甲乙双方协商一致,就乙方购买园西公寓阁楼一事达成如下协议: 1、甲方同意将其自有产权的“园西公寓”阁楼1套( 位于 1号楼2-501 楼顶)转让给乙方,房号 1号楼2-601套内建筑面积约 87.72 平方米。 2、该阁楼总价为人民币(大写): 壹拾捌万 元整(小写: 180000.00 元)。该价款不含各项税费,如需缴纳各项税费,由乙方承担。 3、该阁楼不办理产权证,但如以后政策调整,可以办理产权证,甲方协助乙方办理,费用由乙方承担。 4、该房用途为居住,乙方不得擅自改变结构与用途,如乙方违反,所产生的一切后果与安全责任均由乙方自行承担。 5、本协议经甲、乙双方签字后生效,与《商品房买卖合同》具有同等法律效力。 6、本协议最终解释权归甲方所有。 7、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。 甲方(盖章) 乙方(签名) 买卖合同模板(通用合同) 篇26甲方: 地址: 电话: 乙方: 地址: 电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《二手交易管理办法》等有关法律、法规、规章的规定,就二手物品的买卖事宜,买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。 一、物品情况 1、物品种类:____________________;物品颜色:_________;物品名称:____________;物品购买日期:__________;物品新旧程度__________;物品数量___________ 风险提示:标的物信息 买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。 数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。 2、乙方保证该物品的来源合法,否则由乙方负责一切责任。 二、交货方式 风险提示:履行期限、地点和方式 履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。 如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如“一个月内履行完毕”,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。 1、交货时间: 2、交货地点: 风险提示: 交货地点 对于“交货地点”应当明确约定,因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一般情况下,标的物的所有权自交付时转移,风险承担随之转移。如:在合同中约定交货地点为卖方的仓库,则意味着该货物一旦出库,其毁损、灭失的风险则转移到买方处,因此,在签订合同时,对于交货地点的选择上,应慎重对待。 3、运输方式: 三、验收方法 按照交货地点与时间,根据不同商品种类,规定验收的处理方法。 质量标准: 四、交易金额及付款方式 1、本物品收购款为________________人民币(大写__________________元)。 2、甲方于本协议签订之日付价款的___________%作为定金。剩余价款在物品卖出后一次性付清。 风险提示:价款支付 在实务中,有的`买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。 另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件,尽量要简单、明确易实施,避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任,有效督促或威慑合同付款方。 五、合同买卖双方约定 1、乙方物品为租借的形式交付于甲方,若乙方物品甲方不能处理,则甲方有权向乙方收回定金,乙方有权拿回自己的物品。 2、甲方人为的将乙方物品损坏,则甲方按照收购款赔偿给乙方(含定金)。 风险提示: 违约责任 违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定,支付违约金10万元”,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。 具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。 3、此合同一式两份,买卖双方各执一份。 4、此合同签字即生效,在合同有效期物品处理权由买方负责。 风险提示:证据保留 注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据。 甲方代表: 时间: 乙方代表: 时间: 买卖合同模板(通用合同) 篇27需方: 中天建设集团有限公司天津分公司 (以下简称甲方) 供方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方购买乙方经销 PVC管用于建设工程事宜充分协商一致,订立本合同。 一、产品品名、规格、单价及数量 PVC 管材、管件暂估总价为;元;规格型号、单价、数量详见附表(此价已包含制作、包装、到春天广场工地的运费、检测等费用,数量按实际发生量进行结算。)最终结算总价以实际数量乘相应确定单价为准,如最终结算总价超过暂估总价的10%,双方应签订补充协议。 二、产品质量要求 质量标准为PVC 排水管材按GB / T58361—92 标准;管件按GB / T5836 .2 —92 标准;螺旋消音管以Q / XSJ 82002为标准;螺旋消音管材以Q / XSJS—20xx 为标准要求。为符合国家和天津市有关质量的规定和要求,随货向甲方提供产品合格证、质量证明书、国家级的检测报告及相关资料。 三、产品的包装要求 在保证PVC 管材、管件外表的完整和清洁的前提下由乙方自定,包装物不回收。 四、产品的交货时间和方式 交货时间按甲方的工程进度计划,方式由乙方将产品送至工地并却至甲方指定位置,所发生费用已含在合同单价内。 五、产品验收方式 产品进入工地后,由甲方指定人员专业工长 在表面材质上予以验收确认,并在送货单上共同签字认可为准,其他人员签字无效。整体质量和性能测试在产品安装完毕后由建设单位、监理及甲方根据国家和天津市对质量的有关标准和规定进行验收。 六、产品货款结算及支付方式 1、货款结算:货到工地经表面验收合格后支什该批货款的% ,以此类推。 工程竣工验收合格后付至总货款的 %。余款 %留作质保金,经竣工验收合格之日起无质量问题前提下无息退还。 2、支付方式:由乙方出具正规税务发票,甲方以转帐方式支付。 七、双方的权利义务 (一)、甲方权利义务 1 、甲方有权要求乙方按合同约定的质量标准和交货时间及方式供应甲方所需产品,乙方未按合同约定履行的,甲方有权要求退货并要求乙方退回已支付货款并赔偿损失;或要求乙方保修、保退、保换。 2 、甲方应做好乙方产品进场前的准备工作。 3、甲方在乙方按合同要求履行完交货义务后,应按合同支付货款。 (二)乙方的权利义务: 1 、乙方应保证交付的货物符合合同中约定的数量、品种、规格、质量的要求。 2、如因乙方原因产生退货,乙方承担因此而发生的所有费用。 3 、乙方应提供营业执照、生产许可证各一份。在产品进场后应向甲方和监理 单位提供有关产品的合格出厂证明文件和国家权威检测机构出具的检测报告。 4、产品在本工程竣工验收后24 个月内,出现质量问题的应及时无偿进行维全修和调换,超出质保期限后,由乙方有偿进行维修和调换。 5、如因产品质量有问题的应及时予以调换并承担费用;甲方或乙方允许的有合法使用权的第三人在使用产品过程中,因乙方质量原因造成甲方和第三人安全事故或其他不利于甲方的事故的,乙方在本合同约定的责任期限内均应承担全额,赔偿责任,此赔偿责任应当在接到甲方包括下属分支机构的书面通知后五日内履行。 7 、如因甲方或甲方允许的人合法使用权的第三人使用不当而发生事故,乙方不承担责任及费用。 八、违约责任 1 、乙方不能按合同规定期限交货或乙方提供的产品不合格的向甲方偿付逾期交货货款万分之三的违约金;给甲方造成损失的,还应当承担甲方实际损失。 2 、甲方无故退货的.,应向乙方偿付退货货款万分之三的违约金,并承担因此给乙方造成的损失。 3 、其他违约责任由违约方承担。 九、争议的解决 合同履行中如双方发生争议,应协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院提起诉讼。 十、其它 1 、未经乙方书面同意甲方不得转让债务,未经甲方书面同意乙方不得转让债权。 2 、本合同的变更必须经甲方盖章或项目经理盖章签字方可生效, 其他视为合同未变更。甲方的其他工作人员不能代表甲方方处理本合同引起的债权债务,擅自处理行为包括但不限于出具欠款证明、对账单据等等, 因此而产生的债权债务甲方不予认可,且对甲方不产生法律效力。 3 、乙方应当将以下资料提交给甲方存档备案:《企业法人营业执照》或《营 业执照》副本复印件(加盖红章)一份,PVC管材的产品质量标准及相关说明:国家或天津市有关行政管理部门规定的各种备案所要求的文件资料:提供合法的《授权委托书》及委托代理人的身份证明。 4 、双方确认来往函件, 按对方营业执照上的住址或合同中载明的联系方式 邮寄,即视为己送达。地址如有变更应书面通知对方。 5 、乙方必须保证标的物不侵犯他人商标、专利等知识产权, 否则一切行政、民事等责任由乙方承担:造成甲方损失的,甲方有权抵扣货款并向乙方索赔。 6 、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 7 、本合同甲乙双方签字盖章后生效,款清后自行终止,乙方应在甲方最后一次付款前向甲方出具合同终止函,但质保条款有效期至质保期满。本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代理人: 代理人: 电话:电话: 邮编:邮编: 签约地点: 工程工地 签约时间: 年月日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。