2024年关于买卖合同范文（精选33篇）

2024年关于买卖合同范文 篇1

　　买受人(甲方)：

　　出卖人(乙方)：

　　第一条 项目内容：

　　第二条 质量要求：符合国家标准。

　　第三条 包装及包装物的提供与回收：简易包装，包装物不回收。

　　第四条 交付(提取)货物时间：合同生效后20个工作日交货。

　　第五条 运输费用由乙方承担(产品清单及配置说明见附件)。

　　第六条 验收标准，方法，地点：出厂前按照清单要求验收。

　　第七条 成套设备的安装与调试：乙方免费指导安装。

　　第八条质量保证条件及期限：自货物出厂后，实行全套保修叁年，太阳能板保修十五年。人为损坏或不可抗力不在保修范围内。货物到达甲方指定地点后，如出现货物的损坏、丢失由甲方负责。

　　第九条 结算方式：发货前付合同总款的50%，货到现场安装点亮后付合同总款的50%。

　　第十条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调节不成的，可向当地人民法院起诉。本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份。

　　第十一条 合同生效：本合同在双方签字盖章时起即生效。传真件同样有效。

　　第十二条 违约责任：按法律规定办理，同时：

　　甲方：未按合同约定日期付款，超出规定时间之日起按每天合同总价的0.1%赔偿违约金。乙方：未按合同约定日期交货，超出规定时间之日起按每天合同总价的0.1%赔偿违约金。

　　第十三条 其他事项：在甲方未付全部货款前，货物的所有权归乙方所有。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

2024年关于买卖合同范文 篇2

　　出卖人(以下简称甲方)：

　　住所地：

　　联系电话：

　　买受人(以下简称乙方)：

　　住所地：

　　联系电话：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。

　　一、产品名称、数量：

　　产品：

　　数量：

　　二、产品价款

　　1、产品的单价为

　　总价(含/不含税价)：

　　2、甲方产品的包装费用、运输费用等按下列约定承担：

　　甲方产品的包装、运输由甲方办理，费用由甲方承担。

　　三、产品交付

　　甲方产品交付方式为：甲方送货。

　　产品交付地点为乙方所在地，交货时间为合同生效后 天。

　　四、价款结算

　　甲方交付后，由乙方在收到甲方产品之日起 天内一次性付清。

　　五、合同的解除与终止

　　双方协商一致的，可以终止合同的.履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。

　　六、违约责任

　　1、在合同约定期限内甲方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由甲方承担。甲方运输过程中应当保证标的产品不受污染、损毁及破坏，如有产品在交付前受到污染、损毁或破坏，乙方有权不予支付该部分产品货款，并要求乙方支付相当于受损产品货款80%的违约金。

　　2、本合同签订后，任何一方违约，造成守约方损失的，应当赔偿给守约方造成的一切损失(包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等)。

　　七、不可抗力

　　因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后 日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。

　　八、其他约定事项

　　1、一方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到对方，在通知到对方前，一方按本合同列明的联系方式无法与对方联系的，由变动方承担相应的责任。

　　2、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。

　　九、争议解决

　　本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向货物交付地人民法院提起诉讼解决。

　　十、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。本合同书一式二份，双方各执一份。

　　甲 方 ：乙 方：

　　委托代理人：委托代理人：

2024年关于买卖合同范文 篇3

　　买方：_________（以下简称甲方）

　　卖方：_________（以下简称乙方）

　　保证人：_______（以下简称丙方）

　　上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下：

　　第一条甲方就其约定，将其所有的轿车售予乙方，乙方买受。

　　第二条后记轿车的买卖总金额为人民币_________元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。

　　（1）本日（订约日）先交付定金_________元。

　　（2）余款_________元（中期款）于申请过户的同时支付。

　　（3）余款_________元，可分十次支付，自_________年_____月______日至_______月止，每月______日前支付______元，乙方应于过户时，将相当于上述期满金额的支票汇出交付。

　　第三条甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续：

　　前条第（3）项的支票于过户的同一日支付。

　　第四条办理过户手续所需费用由乙方负担。

　　第五条乙方若无法履行第二条第（3）款项中任何一期的.分期付款，则必须将余款一次付清。

　　第六条甲方须保证后记轿车并无瑕疵。有关瑕疵的保证，则只限于交付日后三个月以内，往后即不负一切责任。

　　第七条后记轿车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由甲方负担。

　　第八条丙方须对甲方保证，乙方确实履行本契约按期支付价金，并负连带赔偿责任。

　　本契约一式三份，甲、乙、丙方各执一份为凭。

　　卖方（甲方）（签章）：_____________

　　住址：_____________________________

　　身份证统一号码：___________________

　　买方（乙方）（签章）：_____________

　　住址：_____________________________

　　身份证统一号码：___________________

　　保证人（丙方）（签章）：___________

　　住址：_____________________________

　　身份证统一号码：___________________

　　___________年__________月________日

　　附件轿车的标示

　　牌照号码：_________

　　颜色：_________

　　型式：_________

　　引擎号码：_________

　　二手车买卖合同

　　买方(以下简称甲方)：_______________

　　身份证号：_______________

　　电话：_______________

　　卖方(以下简称乙方)：_______________

　　身份证号：_______________

　　电话：_______________

　　第一条甲方依法出卖具备以下条件的旧机动车：

　　车主名称：_________;号牌号码：_________;厂牌型号：_________;初次登记日期：_________;发动机号：_________;车架号：_________;养路费缴付有效期从_________至_________;最近一次年检时间：_________;行使公里数：_________;车辆使用性质：非营运。

　　第二条车款及交验车

　　1.车款为(不含税费)_________元;大写：_________。

　　乙方应于_________年_________月_________日同甲方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收审验无误之日起___________日内向甲方支付车款的_________元，剩余车款双方按照约定用乙方的建筑材料折抵。

　　第三条双方权利义务

　　1、甲方应保证对出卖车辆享有所有权或处分权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。

　　2、甲方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。

　　3、乙方应按照约定与甲方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。

　　4、甲方收取车款后，应开具相关的收款凭证。

　　5、由于该车辆以较低的价位卖给乙方，该车自xx年3月到现在的所有交通违章由乙方自己处理。

　　6、由于该车辆乙方需要保留车号，该车辆暂不过户，如需过户卖方应该积极配合并提供相关的手续。该车辆自交付给乙方即日，所有权即发生转移，交付后因该车所发生的一切法律后果(如：违法处罚、交通事故给第三人造成的一切经济损失均由乙方自己承担)。

　　7、乙方提供的建筑材料折抵剩余车款，其建筑材料价格不得高于同行业价格。

　　8、因该车辆所发生的一切过户费用均由乙方承担。

　　第五条合同争议的解决办法

　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，提交乌鲁木齐仲裁委员会库尔勒分会仲裁;

　　第六条其他

　　1._________。

　　2.本合同一式三份，买方一份，卖方一份，备案机关一份。本合同在双方签字盖章后生效。合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

　　买方：__________________

　　身份证号：______________________

　　电话：__________________________

　　卖方：__________________

　　身份证号：______________________

　　电话：__________________________

　　__________年________月________

　　签订地点：______________________

2024年关于买卖合同范文 篇4

　　买卖合同

　　订立合同双方：

　　购货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，以下简称甲方；

　　供货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，以下简称乙方。

　　经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条　产品的名称、品种、规格和质量

　　1.产品的名称、品种、规格：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。（应注明产品的牌号或商标）

　　2.产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（　）项执行：

　　（1）按国家标准执行；

　　（2）按部颁标准执行；

　　（3）由甲乙双方商定技术要求执行。

　　（在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求；对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间；实行抽检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例；在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。）

　　第二条　产品的数量和计量单位、计量方法

　　1.产品的数量：＿＿＿＿＿＿＿。

　　2.计量单位、计量方法：＿＿＿＿＿＿。

　　（国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行；国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。）

　　3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第三条　产品的包装标准和包装物的供应与回收＿＿＿＿＿＿＿。

　　（产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。

　　第四条　产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点（包括专用线、码头）

　　1.产品的交货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　2.交货方法，按下列第（　）项执行：

　　（1）乙方送货；

　　（2）乙方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）；

　　（3）甲方自提自运。

　　3.运输方式：＿＿＿＿＿＿＿。

　　4.到货地点和接货单位（或接货人）＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　（甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限（月份或季度）前40天通知乙方，以便乙方编月度要车（船）计划；必须由甲方派人押送的，应在合同明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。）

　　第五条　产品的交（提）货期限

　　（规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。）

　　第六条　产品的价格与货款的结算

　　1.产品的价格，按下列第（　）项执行：

　　（1）按甲乙双方的商定价格；

　　（2）按照订立合同时履行地的市场价格；

　　（3）按照国家定价履行。

　　（执行国家定价的，在合同规定的交货或提货期内，遇国家调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行；遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由甲乙双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的，按合同规定的价格执行。）

　　2.产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。

　　（用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。）

　　第七条　验收方法＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　（合同应明确规定：1.验收时间；2.验收手段；3.验收标准；4.由谁负责验收和试验；5.在验收中发生纠纷后，由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等）。

　　第八条　对产品提出异议的时间和办法

　　1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。

　　2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　（甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期；说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明；提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。）

　　第九条　乙方的违约责任

　　1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的＿＿＿％的违约金。

　　2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

　　4.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　5.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

　　6.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

　　7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货。

　　第十条　甲方的违约责任

　　1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款＿＿＿％的违约金。

　　（违约金视为违约的损失赔偿，但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加）

　　2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金；如果不能提供的，按中途退货处理。

　　3.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　4.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　5.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

　　6.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

　　第十一条　不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十二条　其它＿＿＿＿＿＿＿。

　　按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，分送甲乙双方的主管部门、银行（如经公证或签证，应送公证或签证机关）……等单位各留存一份。

　　购货单位（甲方）：＿＿＿＿（公章）

　　供货单位（乙方）：＿＿＿（公章）

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿（公章）

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿（盖章）

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿

　　帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　订立合同时如何防范交易风险

　　随着我国市场机制的逐步完善，合同观念深入人心。与之相应，合同纠纷也越来越多。如何在订立合同时防范合同欺诈，预防合同纠纷的发生，已成为众多公司经营管理者追求的目标。作为公司经理人，如果你在签订合同时能够很好的应用有关对策，那么，在将来可能发生的合同纠纷中，就能将风险降低到最低。本文根据对众多合同纠纷案件的分析和研究，提出了在签订合同时应重点注意的几个问题，但愿它们能帮助你签订无可挑剔的合同，让你的公司在交易过程中降低风险。

　　一、争取合同的起草权

　　一般来讲，合同由谁起草，谁就掌握主动权。起草一方的主动性在于可以根据双方协商的内容，认真考虑写入合同中的每一条款，斟酌选用对己方有利的措词，更好地考虑和保护自己的利益。

　　二、认真审查签约对象的主体资格和资信能力

　　当前，一些不法单位和个人利用经济合同进行违法犯罪的现象时有发生。为防范欺诈行为，减少交易风险，必须认真审查对方的主体资格、履约能力、信用情况等。首先要查看对方的营业执照和企业参加年检的证明资料，了解其经营范围，以及对方的资金、信用，经营情况，其项目是否合法。如果他有担保人，也要调查担保人。不能仅凭其名片、介绍信、工作证、公章、授权书、营业执照复印件等证件，就相信对方，有的企业因没有参加年检而已被工商部门吊销营业执照，如果你稍一疏忽，就可能掉进一些不法分子设置的陷阱。同时也要审查签约人的资格，查看对方提交的法人开具的正式书面授权证明，了解对方的合法身份和权限范围，以确保合同的合法性和时效性。对于标的额大的交易，还应到工商、税务、银行等单位调查对方当事人的资信能力。

　　三、合同名称与合同内容要一致

　　有些企业使用统一的合同文本，这本是好事，但由于对合同性质了解不细，出现张冠李戴的事情。例如本是加工承揽合同，却使用购销合同文本，为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。

　　四、注意价款支付及其方式

　　市场条件下的企业要讲求经营效益，而不是单纯追求销售额，更不是单纯追求生产量。如果卖出去的商品收不到货款，那样只会生产得越多，销售得越多，亏损越严重。为了确保价款能够及时足额地收回，必须把好合同签订中价款支付及其方式的关，从源头上降低经营风险。首先，最好采用先款后货方式。这样，经营风险已经转移到需方身上，供方的风险很小甚至不存在。但这种方式需方一般不会同意。其次，采用先交部份定金方式。这种情况，可以减少供方的风险。合同中一般应注明：交付定金之日起，合同生效。第三，如果确需采用先货后款方式，则要注意把握好需方的整体实力、信誉度、付款时间的长短及手续交接等。在签订合同时须要求需方提供加盖需方单位公章的营业执照复印件。需方收货的人若非其法定代表人，收货人必须持有由法定代表人签字并由需方单位盖章的授权委托书，注明委托事项、委托权限、委托期限等。第四，要注意列明每项商品的单价。有些企业在购销合同中，标的是多类商品，但却只在合同中明确商品的总价款，而不确定具体每种商品的单价，一旦合同部分履行后发生争议，就难以确定尚未履行的部分商品的价款。

　　五、用词要严谨

　　签订合同不仅要做到字斟句酌、反复推敲，不要在合同中用含糊不清，模棱两可的词句或多义词，而且要注意合同的条款有无重复，或者前后是否自相矛盾，以免使对方钻了空子。例如，某一合同中有这样一条：“合同生效后不得超过45天，乙方应向甲方缴纳××万元的履约保证金。……超过两个月如未能如期缴纳，则合同自动失效。”这里“两个月”究竟从哪一天开始算起，是合同生效之日开始算起还是合同生效45天以后算起，写得不明确。还有这样一个案例，某科研所在转让一项技术时，客户要求由甲方提供原材料，负责成品的化验。当时科研所同意了，但在合同中却表述为“甲方负责原材料及成品的化验”。后产生纠纷，科研所以此为据称其只提供“产品化验”而不负责“提供原材料”，客户因此遭受20多万元的经济损失。

　　六、明确规定双方应承担的义务、违约的责任

　　许多合同只规定双方交易的主要条款，却忽略了双方各自应尽的责任和义务，特别是违约应承担的责任。这样，无形中等于为双方解除了应负的责任，削弱了合同的约束力。还有一种情况是，虽然规定一方违约，另一方可以向其追索违约金和赔偿金，但条款写得十分含糊笼统，没有明确的数额，这样，也不利于以后发生争议迅速确定违约和赔偿的金额。所以，一定要明确违约金和赔偿金的数额或计算方法。

　　七、注意定金与“订金”的区别

　　定金是债的一种担保方式，民法典规定当事人可以依照《民法典》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。可见定金具有惩罚性，在民法典上称为定金罚则。在实践中不少人将定金写成了“订金”，而“订金”在法律上被认定为预付款，不具有担保功能。

　　八、合同条款必须对等

　　民法典明确规定当事人应当遵循公平原则确定各方的权利义务，一方享受权利，必须承担义务，合同条款的对等性是公平原则的重要内容。对于义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同，应谨慎与之签订合同。因为一旦出现纠纷，本方将会处于极为不利的境地。同样，也不要签订权利多、义务少、责任轻的合同，否则另一方可能以该合同违背公平原则对合同的有效性提出抗辩。

　　九、约定合同纠纷的解决方式和诉讼管辖地要明确具体

　　在合同中一般约定，若本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，通过诉讼（仲裁）方式解决。若选择仲裁方式解决合同纠纷，不能只是笼统的写一旦发生纠纷在甲方（或乙方）所在地仲裁部门解决，而应写具体的名称，如青岛仲裁委员会、烟台仲裁委员会。如果没有写具体名称，发生纠纷后只能由当事人协商签订补充协议予以明确，协商不成原仲裁协议或合同仲裁条款无效。若选择诉讼方式解决合同纠纷，应尽量选择已方所在地法院管辖，若对方不同意，可改为双方所在地法院均可管辖，尽量不要选择对方所在地法院管辖。在选择管辖法院时还应注意协议管辖不得违反级别管辖与专属管辖。如：对于诉讼标的达不到中级人民法院管辖的一般财产案件，约定由某中级人民法管辖是无效的。又如，海事案件，只能由海事法院管辖，合同当事人约定由普通法院管辖是无效的。

　　十、充分重视法律专业人员的利用

　　订立合同是一件技术要求高、风险也很大的经营行为，无论对于合同的效力，还是履约能力或陷阱条款，公司法人及经营者都因可能缺乏经验而难以准确进行把握。只有充分借助法律专业人员的作用，才能更好地预防合同纠纷。如让法律专业人员参与合同的签订，或委托公证、鉴证机关进行公证或鉴证，当然最直接也最普遍的是聘请律师进行咨询解决或向公司常年法律顾问求助。

　　企业签订合同时应注意的事项及常见的风险规避方法

　　一、合同的主体(甲方\乙方)

　　甲方在签合同时一般应有甲方公司的全称(保证公章和营业执照上面的名称相一致)及法定代表人的签名;

　　对乙方则应特别注意

　　1、首先应特别注意营业执照上的公司名称，保证合同上的乙方和企业营业执照上的名称保持一致，还应注意公司的样章的名称和营业执照上的一致。

　　2、一般而言，合同上会要求有企业法定代表人的签字，在此应确认在此处签字的人的身份，如果不是法定代表有人，则应特别注意该人员是否有公司或法定代表人的授权委托书，并且应把授权委托书、合同书及个人的身份证明放在一起保管，以保证签订合同的有效性。

　　3、应注意签约方的资信状况，以保证合同的有效履行。

　　4、在履行合同的过程中涉及到乙方人员签字的地方都要注意签字方的身份，是否具有合法的授权委托书，否则签字可能会变为个人的行为，最好在涉及到乙方签字的地方都加盖公司的印章加以确认。

　　5、如果签约方为个人，应特别注意落实个人身份，并留下身份证复印件，及资信状况，最好是以钱款两清的方式来交易，以避免风险。

　　二、合同主体的考察

　　1、签约对方的主体资格

　　(1)签约对方为个人时，法律要求必须是完全民事行为能力人，既签约方精神正常且年满18周岁或者16至18周岁但以自己的收入为主要生活来源，在此情况下可以要求其提供身份证、详细的家庭地址、联系方法及个人的其他情况，方便于在必要时对其进行实地的考察和确认,。

　　(2)签约对方为企业时，则应注意企业下属部门，如企业各部/科/处/室等是不具备主体资格，不能签约的,如果签订了这样的合同可能会因为主体不适格而被认定无效;而企业的分支机构，如分厂、分公司、办事处等，则应看其是否具有对外开展业务资格(是否有授权)是否有非法人营业执照如果有授权或非企业法人营业执照才有签订合同的资格，对分公司、分厂、办事处的审查，除审查分支机构的履约能力外，还应审查公司的履约能力的情况，因为在分支机构无力承担责任的情况下，公司还应承担补充责任。对企业主体格的审查，一般是对企业营业执照进行审查，主要应查看的内容是企业名称，看该名称与拟签合同当事人的名称是否一致，不一致则风险较大;看注册资本，是否与拟签合同标的额相称，如差别较大，则可能风险也较大，应加以注意;看企业经营范围，看拟签合同业务是否在经营范围内，不是，风险也较大;看企业的工商年检是否通过了工商部门年度检验，如果没有，则签定合同时风险也会较大。除以上的方式以外，还应依据营业执照中记载的情况，对公司的办公地点、人员、固定资产等进行实地考察和确认。

　　3、要核实对方资信情况

　　在审核了对方的主体资格，没有问题后，则应核实签约对方的资信。核实资信的方式与签约对象是新客户还是老客户，有很大的区别，如果是老客户，则可以考虑与其签合同，但要核对其之前的履约的情况，如履约情况差，一般不能再与其签合同，既使签，也只能同时履行合同，既交货的同时付款的合同。如果交货期较长，则应要求对方先支付一定的履行保证金，并要求在交货的同时付清全部货款;对核对履约记录情况后，如履约情况一般或履行情况良好，则应考察其资信证明文件，除了交货的同时付款以外的合同，一般应要求对方提供资信证明文件，资信证明文件一般包括企业简介，营业执照，效益情况，税务证明，银行信用等级证明以及单位的基本情况等资信证明资料;同时可以通过了解对方客户的评价，调取工商资料等其它手段核实对方所提供的资信证明情况，同时还可以对公司的注册资本情况、会计资料、股东等进行核实，最后依据对方的资信情况确定是否应签合同或签什么样的合同。

　　对于新客户除了交货的同时付清款的合同外，一般应要求对方提供资信证明材料，并实地进行考查，在确认有良好资信及履约能力后再与之签定合同，如果在此过程中能让对方提供履约担保则会极大的减少风险。

　　三、合同的订立

　　1、依据《民法典》的规定，当事人订立合同采取要约和承诺的方式，而要约是指希望和他人订立合同的意思表示，一个有效的要约包括(1)内容具体明确;(2)表明经受要约人承诺，要约人既受该意思表示的约束力;(3)要约应具备合同的主要条款;做为销售人员，如果有和他人订立合同的愿望，则应当会向他人发出合格的要约，这样一旦对方对要约做出承诺，则双方间的合同就宣告成立。如果发现要约有问题应以书面的方式及时撤回要约，有效的要约撤回应在要约之前或与要约同时到达对方，才会产生相应的法律效果。在合同签定的要约阶段存在以下的风险(1)把要约误认为要约邀请;(2)要约内容不当;(3)要约撤回不当;由于要约一经对方承诺，合同就宣告成立，这样的合同如果不违反法律强制性规定，就会在双方间产生约束力。做为销售人员在给他人发要约时，一定应注意以上的三个问题，一旦对要约的内容考虑不清楚，或为想和他人签订合同把自己接受不了或无法接受的内容写入要约，这样一旦对方给予了承诺可能就会给企业造成风险。

　　2、承诺

　　承诺是受要约人同意要约的意思表示，承诺应以通知的方式做出，如果在要约明确了承诺的时间，则承诺应当在要约确定的期限内到达，承诺通知到达要约人时生效,承诺生效时合同成立。应特别注意的是，承诺的内容应当与要约的一致，不能作出实质性变更的。做为销售人员如果接到对方的要约，应在对方要求的承诺期限进行承诺，并不要对要约做出实质性的变更。在承诺阶段的法律风险主要有(1)承诺方式不当;承诺一定要以书面的形式做出，不要未经书面承诺直接以行为的方式给予承诺，以免给自己造成风险;(2)把新要约当承诺;产生这种原因主要是在承诺的过程对对方的要约进行了实质性变更，以至把新要约当成承诺，误以为合同已经成立，最后给自己造成不必要的损失。

　　如果承诺以后，发现承诺对自己不利，则应及时撤回承诺;有效的承诺撤回的方式应以书面的方式做出，并在承诺到达对方之前到达对方，才为有效。有效的利用承诺撤回权可以避免许多的风险。

　　3、应考虑本方的履约能力

　　如本方的履约能力能达到拟签合同约定的要求，则可以签约，否则应慎重考虑订立合同，许多的合同欺诈就是利用一方超过履存能力签定合同后，对方抓住了这一点，向另一方索赔而造成的。

　　4、合同谈判成果的确认

　　销售人员在和客户以要约、承诺的形式反复接触并基本达成一致后，应学会以明确，有效的方式对谈判成果进行确认，作为双方签订正式合同的依据。一般而言，在谈到结束以后，应以缔约谈判备忘录，缔约意向书等形式确认谈判成果，以备正式签订合同时参照。对于制作的谈判文书被确认以后，应对内容进行确认并写上时间、地点、当事人、谈判成，果然后由双方签字、盖章，在法律效力上，缔约意向书、会谈纪要等主要具有以下的特点：(1)按照《民法典》如果一方最终无正当理由拒绝签订正式合同，则应承担缔约过失责任，赔偿对方因缔约而受到的损失;(2)这些文书有时可以起到补充正式合同的重要作用，正式合同对有关事项约定不明或者没有约定，而该事项又对合同的履行或者争议处理不可或缺，那么依据《民法典》的规定，可以按照这些文书记载的内容处理合同中的有关问题。(3)这些文书有时可解释合同条款。由于在缔约意向书中一般包括已决条款和未决条款两部分，对于已决条款会直接成为合同中的条款，故在意向书中确定已决条款时应特别的谨慎，千万不要以为不是正式合同就随意的承诺，避免在签定正式合同时给自己造成不利;而对于未决条款由于是双方的分歧所在，可能会影响正式合同的签定，故在意向书中应对因未决条款达不成一致造成正式合同不能签定的情况，约定有相应的处理方式，以免有不必要的法律风险。

　　5、合同成立并生效的风险

　　在正式向对方履行时，一定要先注意合同是否成立并生效，在没有肯定之前，千万不要想当然就开始履行合同，以免给自己造成损失。

　　6、合同的形式风险

　　合同的形式有有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，在以信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同的，一定要先要以书面的形式订立合同，千万不要因为人熟就无视这样的约定，因为这里面隐藏了许多的法律风险。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效的，但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避免。

　　7、合同交易主体的风险

　　(1)代理人(比如销售人员)无权代理、超越代理权的风险

　　行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。这种代理称之为表见代理，对很多企业都存在替在威胁。这主要表现在企业的销售人员离开企业后因为手里还有原来企业的授权委托书、空白合同、工作证等能够让人觉得他还是企业员工的材料，然后利用这些材料以企业的名义和他人签定合同;还有就是企业中的员工利用手里面有这样的一些材料，出于个人利益的考虑和他人签定合同，最后这些合同产生的后果，都会由企业来承担。

　　(2)法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。这就说明公司内部对法定代表人的约束文件，在法律上对外并无约束力，其后果最终还是应由企业承担，但在企业和法定代表人之间是有约束力的，因此在公司内部的管理中，有限制法定代表人的权限时，一定要对法定代表人违约后所应承担的责任加以明确，以此达到彻底约束的目的。这是由法定代表人产生的风险。

　　产生以上两类风险主要是在合同管理上存在漏洞所致，加强合同的管理才是避免这类风险的有效方法。

　　四、合同条款

　　签约时的合同标的、数量、质量、履约条款，违约条款等都应当准确，不得有含糊不清的内容，任何的岐意都会引起不必要的纠纷。

　　1、标的条款

　　标的条款中主要包括标的数量和标的质量，在标的数量中应明确计量单位、计量方式、数量以及其它可能影响数量的内容;标的的质量保证条款应包括权利性保证(既对标的物有完全处分权的保证)，完整性保证(保证标的以及其配套设施完整、齐备)包括效能性保证(保证标的符合事先约定的指标参数、能够达到预定的用途与目的)，质量检验(检验质量的机关、方式、方法)维修保证及保证期等，对标的条款应尽可能的准确，具体以确保不发生岐义为原则，最好能根据行业特点提供格式标准合同，在以该合同为基础依据具体的情况进行调整，这样可以减少合同签定过程中的随意性。

　　2、价金条款

　　在签订价金条款时(1)金额的大小写应当一致，且不能发生涂改以避免产生岐义;(2)金额中涉及税金的应注明税金的承担方式;(3)对货款的支付条件应明确，以降低交易风险;(4)支付的方式应当明确。

　　3、履约条款

　　在合同的履行条款中应明确合同履行的地点，合同履行的时间、合同履行的义务人及合同履行的内容;对于合同履行的时间应当明确，是时间点还是期限，并且要力求精确，并明确时间的计算方式;对于合同履行的地点则应尽可能详细，写明城市，街道及其号码，甚至可能时要明确到房间的号码;履行内容则要求义务人应当做什么，如何做，达到什么标准等是履行条款的核心内容，由于履行条款与违约条款、风险分担分割点以及纠纷管辖间都联系。因此在签订时应该力求准确，并应系统考虑，综合衡量后才能确定。履约风险是合同风险中最为多见的一种，这源于两点：一是对方履行能力弱;另一种是对方利用履行条款中的漏洞或者双方对履行条款的理解产生误解导致最终的风险。

　　4、质量条款

　　现今有很多人在利用合同赚钱，其利用的最多的一点就是质量条款，在合同里约定质量条款时一定要注意质量保证的能力，不要为拿下合同签一些超出自己能力的合同;一旦最终的质量无法保证，可能会带来各种形式的索赔。在质量条款中(1)要约定质量的达标标准的;(2)约定质量检验期限。在实践中应学会在检验期及时检查产品的质量，是否符合标准，以防给自己造成损失。

　　5、违约条款

　　一个没有违约条款的合同是履约没有保障的合同，是没有约束力的合同，因此在合同中必须对违约条款明确化。违约的表现形式为一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在此情况下违约方一般应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。这里面最要紧的是约定好一方违约应支付另一方违约金的数额或约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法，这样可以有效的避免双方在产生分歧时在违约金上纠缠不清。这里要特别说明的一点是定金和订金的区别，在法律上只有定金存在双倍返回的问题，其他的都只有返还本金的义务。

　　6、标的物灭失的风险

　　标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。为了分清交付过程中的灭失风险，在签定合同时一定要把履行的时间、地点、履行的标准明确化，以避免产生意外灭失时无法确定责任。

　　五、合同的合法性

　　合同无效主要出于以下的几种原因之一：

　　(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;

　　(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;

　　(3)以合法形式掩盖非法目的;

　　(4)损害社会公共利益;

　　(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

　　签定一个无效的合同会给善意履行方带来很大的风险，也会给恶意方很多随意解除合同的借口。其风险是非常大的，故在签定合同时应特别注意有无存在合同无效的情形，以避免合同无效给自己带来风险。

　　六、解除合同的法律风险

　　解除合同分法定的解除和约定的解除，

　　法定的解除是指只要具备以下情形之一的，当事人可以解除合同：

　　(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;

　　(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

　　(3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;

　　(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

　　(5)法律规定的其他情形。

　　约定解除应以双方合同约定的解除条件为准。

　　解除合同是是有期限的一定应在法律规定(一般为一年)或者当事人约定解除权行使期限内要求解除，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。

　　解除合同过程中最容易产生风险的地方是解除合同的程序及解除合同条件的理解上，解除合同一般应当以书面的形式通知对方，合同自通知到达对方时解除。在解除合同时一定要特别的注意，随意的解除合同会给企业带来很大的风险。在解除合同时如果对方有异议，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力，在行使合同解除权的过程中，一定要把解除合同的通知送达对方的手上，并留有证据。以免在是否已经解除的问题上发生争议。

　　合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。

　　合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力

　　七、可撤销的合同

　　(1)重大误解：既一方因自己的过错对合同的背景、目的、内容产生重要误解而订立的合同;

　　(2)显失公平的合同：既一方在或缺乏经验的情况下，订立了明显对自己不利的合同;

　　(3)乘人之危：既行为人利用他人的危难处境或紧迫需要强迫对方接受违背意志的合同;

　　以上三种类型合同是属于可撤销的合同，受害人一方可以在知道或者应当知道存在以上情况之一的那时起一年内要求撤销上述的合同。

　　八、合同履行过程中的几种特殊情形

　　1、同时履行抗辩权

　　合同双方互负债务，没有履行的先后顺序，如果存在对方不履行或不完全履行的情形，则另一方有权拒绝相应的履行;

　　2、不安抗辩权

　　先行履行债务的一方有确切的证据证明对方可能丧失履行能力，可中止履行，并要求对方提供担保，否则可不予履行合同;

　　3、后履行抗辩权

　　在后履行一方发现在先履行一方的履行不符合合同的要求，则在后一方可以中止履行。

　　4、代位权

　　债务人怠于行使其到期债权造成债权人损害时，债权人请求法院以自己的名义代位行使债权;

　　5、撤销权

　　债务人放弃到期债权或无偿、低价转让财产造成损失的，债权人可请求法院撤销该行

　　以上五种是当事人一方在合同履行过程中发现债权可能存在损害时常见的补救措施，利用好了，可有效避免损失，减少法律上的风险。在上述的前三种履行方式中，争取在合同承担后履行义务，因为这时合同中风险最小的，如果实在不行，可争取同时履行的方式上(上述第一种)。对于采用第二种，既先履行义务时，则应建立在这样的一个基础上，既对方是自己的老客户，资信非常好，而且并无履行不良的行为存在，但即便如此，也应慎之又慎，谨防给自己造成不必要的损失。

　　九、情势变更

　　在合同的履行过程中，当事人订立合同时依据的客观情况发生重大变化，影响了合同的履行的，可以对此申请求变更价格条款。这里面最常见的是材料价格的巨大变化或市场发生重大变化所引起的。企业在经营过程中，有效的对此加以利用，也会极大地减少企业的损失。

　　十、后合同义务

　　企业应当在合同中约定保密条款，这样可以有效防止商业秘密外泄，这对保护企业利益是非常有利的。

　　十一、签定合同时还应注以下的细节

　　1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料;

　　2、盖公章时一定要清晰;

　　3、合同中有修改的地方一定要盖章确认;

　　上一篇：浅论产品质量争议处理实务

　　浅论产品质量争议处理实务

　　案例1：

　　甲贸易公司接到乙灯饰厂的订单，订做用于灯饰配件的氯丁橡胶垫圈一批。于是甲公司委托丙公司生产。生产前，甲公司要求丙公司试产了一批样品，经送乙厂检验后，乙厂认为符合要求，于是与甲公司封存了样品并向丙公司下达订单。甲公司于是与丙公司签订合同，约定按试产样品要求生产，但双方并未对试产样品进行封存确认。丙公司于是组织生产并向甲公司交货。甲公司验收后见外观无异，便接受了货物。但将货物送交乙厂后，经检验，发现货物的防火要求与样品不符，未达到标准，于是拒收货物。无奈，甲公司只好要求丙公司退货，并拒付货款。丙公司于是向法院起诉，要求甲公司支付货款。法院经审理，由于双方未对样品进行封存，双方均对对方提供的样品不予确认。甲公司无法证明丙公司提交的货物不符合质量要求，判决甲公司败诉，限期支付丙公司的货款。

　　案例2：

　　甲月饼厂向乙销售部订购月饼豆沙馅料一批。乙销售部依约提供了馅料，甲厂支付了部分款项后陆续将豆沙馅料用于月饼生产，并向外销售。但在销售过程中，甲厂多次接到顾客投诉，反映月饼豆沙馅料霉变。甲厂无奈对月饼进行召回，导致月饼积压，损失严重。甲厂遂向人民法院提起诉讼，要求乙销售部返还货款，赔偿损失。乙销售部辩称豆沙馅料在提供给甲厂时是合格的，发生霉变是由于甲厂生产和销售月饼过程造成。

　　法院审理后认为，豆沙为关乎人民健康安全的食品原料，且其品质与生产和贮存条件有极大关系，甲厂应在接受货物后合理期限内及时检验。但甲厂未在合理期限内及时检验并提出异议，而是在投入生产并销售后才提出异议。应视为产品质量合格。判决驳回甲厂的诉讼请求。

　　产品质量问题对于买卖、承揽合同而言，是核心关键。但实务中，因质量约定不明确（特别是按样定作，特殊要求或用途商品等）、或当事人怠于检验、未及时提出质量异议、未及时固定相关证据等原因，只能承担对自己不利的结果。因此，检讨产品质量争议中的实务问题，有其现实意义。

　　要确定货物是否存在质量问题，首先应当有明确的质量约定，否则，判断产品是否存在质量问题就会因没有依据而无法判定。质量的标准的约定既可用文字加以描述约定，亦可通过实物（如样品、样板等）约定，或者通过两者相结合加以约定。需要注意的是，按样品买卖或定作时，应当由双方共同封存样品，且最好能双方各保存一份或由第三方保存。

　　依《民法典》之规定，质量要求不明确时，按国家标准和行业标准履行，没有上述标准时，依通常标准或符合合同目的的标准履行。上述案例1之中，甲公司与乙厂间因封存了样品，故双方质量争议有质量标准，乙公司要求退货的主张有事实依据。但甲公司与丙厂的争议中，因双方未封存样品，且甲公司与丙公司亦未明确货物的用途系用作灯饰配件，即合同目的不明确。此种情形下，只能依通常标准确定。而橡胶垫圈可用于多种用途，在通常用途中，并不必然有防火等级的特殊要求，故法院不支持甲公司的请求亦在情理之中。

　　在有明确质量约定且产品质量确实存在问题的情况下，当事人的权利是否就必然会得到法院的支持呢这里又涉及产品质量争议中买受人或定作人的另一义务，即及时检验义务及通知义务。依《民法典》之规定，可区分以下三种情形：一、双方约定了质量检验期的，应当在检验期内及时检验；二、未约定检验期但有约定质保期的，质保期为检验期限；三、未约定检验期及质保期的，应视标的物的实际情况，在合理期限内检验，最长不超过二年。如未在上述期限内检验并将不符合质量约定的情况通知出卖人或承揽人的，视为产品质量符合约定。当事人就质量问题向对方主张权利的，人民法院将不予支持。上述案例2中，即涉及质量异议期中“合理期限”的确定。根据生活常识，豆沙馅料霉变与保存条件、生产条件等有极大关系，且甲厂作为食品生产企业，依法有对原材料检验合格方能投入生产的义务。原告未经检验即投入生产，至产品出现质量问题才进行检验，显然已超过了合理的检验期间，法院判决其败诉合理合法。

　　从以上分析可以看出，明确的质量约定（特别对于一些特殊用途或目的产品而言）和及时的检验和通知是质量争议中致胜的关键。实务中，很多买受人或定作人在发现质量问题后，往往只是消极地拒绝付款，而不及时向对方提出异议及相应要求，有的甚至还继续使用、消耗有争议的产品，致使主张退货或解除合同时无货可退。在诉讼中陷于被动，因此，建议在发生质量争议时，应采取以下应对措施：

　　一、交付时发现产品明显不符合质量要求的处理方法:

　　如果对方交付产品明显的不符合质量要求的。如交付的产品的规格、品种等明显与合同约定不符，买方或定作方应当立即提出质量异议，并作如下处理；

　　（1）如不符合合同目的的，可以拒收，省的麻烦。《民法典》一百四十八条规定“因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的，买受人可以拒绝接受标的物或解除合同。”

　　（2）如对交付产品尚可接受，可与对方协商变更合同，或协商减少价款，尽可能采用书面形式。

　　（3）要求对方限时退换，或其他方式解决质量问题。同时最好双方能就此质量问题的处理意见，形成书面协议。在书面协议中，要表明如对方不能按此协议解决质量问题，我方保留追究违约责任的权利。

　　我们要防止以下做法：

　　（1）只是表达不满，不向对方明确提出质量异议。

　　（2）提出异议，但没有明确的要求。

　　（3）有异议、要求，但没有对异议的提出及处理结果形成书面的或其他可证明的形式。

　　二、在验收后发现的质量问题的处理方法

　　依《民法典》，在质量异议期内未提出异议，视为产品质量符合合同约定。但对于一些隐蔽的产品质量问题，如果确实属于需要特定条件如安装调试后，使用后或经特殊检测方能发现的质量问题，法院可依公平原则予以认定。同时，如对方明知产品存在质量问题而提供的，例如存在以次充好、偷工减料等情形时，则可不受质量异议期的限制。因此，此种情况下可采取以下措施：

　　迅速向对方发出质量异议的通知，并提供相应的证据。同时催促对方采取补救措施，尽快解决质量问题，提出明确的要求。并固定和保留相关证据，如：该质量问题是表面检查不易发现的这一特征的证据、对已发出通知的证据。尽可能的采取可证明的通知方式，如快递、电报、电话（可查、可录）。如选择退货或换货，应停止使用产品并妥善保存。

　　三、使用过程中发现的产品质量问题时的处理方法。

　　使用过程中发现的质量问题处理与验收后的处理并无太大区别，但此时往往已造成一定损失，同时如果产品为原料或部件，往往已全部或部分难以回收进行退换。此时要注意质量问题证据和造成损失证据的固定和保留。并在向对方发出的通知中提出损失赔偿要求或保留追讨权利。

　　综上，在买卖、承揽合同产品质量争议中，不但质量约定要“把话说在前”，在订立合同时约定明确的质量标准。同时，在收货时，亦应及时检验。在发现质量问题后，更应及时提出。“有话早说”，才能使自己在争议中有理有据有利。

2024年关于买卖合同范文 篇5

　　原告：张丰，男，38岁，汉族，无业，住山西省长子县凤凰村。

　　被告：崔南，男，36岁，汉族，长子县煤矿设备厂工人，住山西省长子县城关镇南环路1号。

　　原告张奉诉被告崔南车辆买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员刘若独任审判，公开开庭进行了审理。原告张丰、被告崔南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　原告张丰诉称，20xx年4月12日原告与被告签订了购车协议，但是被告明知自己不享有该车产权，却以产权人名义与原告签订购车协议，违反了我国合同法的有关规定，致使原告蒙受了重大损失，故原告诉至法院，请求法院宣布该购车协议无效，并判令被告返还原告购车款人民币十一万元、赔偿由此而造成的经济损失，承担本案诉讼费用。

　　被告崔南辩称，当时觉得属于企业内部承包性质，被告有权将该车卖给原告，故被告不同意返还购车款，请求法院驳回原告的诉讼请求。

　　经审理查明，20xx年4月12日，原告与被告签订了《购车协议》一份，该协议写明“兹有被告拥有产权的杨子中巴长途客车一辆(车牌号为晋B-95950)，欲转让给原告”。协议规定车价为人民币十二万一千元整，被告保证该车产权过户前所有手续、证件齐全，真实有效，过户费用三千元由原告负担，为保证该车的顺利过户，被告同意原告预留过户抵押金人民币一万一千元的要求，过户之后退还被告。协议签订后，原告当即交给被告车款人民币十一万元，被告给原告写了车款收条，并且将有关机动车行车证等证件交给了原告。之后，虽然原告曾多次催促被告一起去有关部门办理该车过户手续，但被告一直以种种借口不肯一同前往，后经向有关部门询问，原告才得知该车的车主不是被告，而是长子公路客运公司。原告为了证明自己的主张，原告向法院提交了以下证据：

　　(1)原告与被告签订的《购车协议》一份。

　　(2)××部门出具的晋B-95950汽车产权证明一份。

　　(3)被告写给原告的人民币十一万元购车款收条一张。

　　本院经审理认为，原告与被告车辆买卖合同中所指晋B-95950面包车车主为长子公路客运公司并非被告，被告并不享有该车产权，不具备该车的.处分权利；被告在合同中隐瞒车辆真实情况，致使原告在不了解真实情况的前提下与被告签订了购车协议，原告与被告所签《购车协议》应该视为无效合同。原告要求被告返还购车款及赔偿经济损失的要求应予支持，对被告的答辩意见不予采纳。根据《中华人民共和国合同法》第五十一条、第五十八条规定，判决如下：

　　一、该合同无效、被告于本判决生效后十日内返还原告购车款十一万元并按人民银行同期存款利率赔偿原告自20xx年4月12日至本判决生效之目的利息损失。

　　二、案件受理费人民币三千六百七十元由被告负担，该款因原告已预交，被告于本判决生效后十日内直接支付原告。

　　如不服本判决，可在接到判决书之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省长治市中级人民法院

　　审判长：刘若

　　20__年八月二十二日

　　本件与原本核对无异

　　书记员：李兆兰

2024年关于买卖合同范文 篇6

　　出卖人：

　　买受人：

　　一、汽车金额：

　　汽车品牌型号颜色价格备注

　　二、交车方式：

　　交车地点： 交车时间：

　　付款方式： 付款时间：

　　三、质量维修：

　　1、出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。

　　2、出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车。

　　3、出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。

　　4、出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：

　　（1）销售发票；

　　（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；

　　（3）保修卡或保修手册；

　　（4）说明书；

　　（5）随车工具及备胎；

　　5、买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。

　　6、买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

　　7、汽车在购买后，由出卖人负责与生产厂家的维修站联系、解决。

　　8、如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人时示的，依法承担责任。

　　9、如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。

　　四、违约责任：

　　五、争议解决：

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可提交苏州仲裁委员会仲裁。

　　六、合同文本：

　　本合同一式二份，双方各执一份。

　　七、合同效力：

　　本合同经买卖双方签章后生效。

　　买受人（签章）： 出卖人（签章）：

2024年关于买卖合同范文 篇7

　　一、合同主体资格的审核

　　确认主体是否具备订立合同的资格，同时核实签约方是否具有实际履行能力。

　　1、主体是法人组织的：

　　①在订立合同时要求对方提供资格证明如营业执照的原件，同时注意其证件复印件等非原件的证明材料的真实性，防止造假。

　　②注意审查营业执照是否有瑕疵，比如被吊销、被暂扣等情况。

　　③可以通过当地的工商管理部门审查对方实际注册资本和资金，确保其有合同实际履行能力。

　　④确认买卖方必须是标的物的所有人或者有权处分该物的组织。

　　2、主体是个人的。对其进行履约能力的审查可以通过对其单位及其同事、家庭、朋友、邻居等进行调查，以获取相关信息，最后综合判断其是否具有履约能力和信用程度。

　　二、 合同当事人的名称或者姓名和住所

　　如果主体是法人组织的应以营业执照名称为准，如果自然人以居民身份证上的名字为准。

　　三、标的物名称、规格、型号、生产厂商、产地、数量及价款

　　1、合同标的物应全称具体，不能简写，注意标的物不得为法律禁止或限制流通物。

　　2、品种、规格、型号、等级、花色等要写具体注明，必要时可通过附件说明标的的实际情况。

　　3、数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。

　　四、质量要求方面

　　产品质量应按照国家标准，没有国家标准的应按照行业标准或企业标准，也可以协商确定。买卖合同应对货物质量重点加以约定，以便于验收，避免纠纷。卖方应当按照约定的质量标准交付标的物，如果交付的标的物附有说明书的，交付的标的物应符合说明书上的质量要求。

　　五、产品的包装标准

　　货物的包装方式对于货物的完好至关重要，包装不到位就可能发生货损，引起纠纷。对于包装方式可以按约定的包装，无约定的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

　　六、履行的期限、地点、方式

　　1、履行期限可按照年度、季度、月、旬、日计算，得准确、具体、合理，不能用模棱两可的词语。

　　2、履行地点指的是交货地点，要写清楚、具体、准确。

　　3、履行方式指的是双方应约定交货、提货、运输方式和结算方式，要写得具体明确。

　　七、交货的时间、地点、方式。

　　交货的时间、地点和方式是合同的关键内容，它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。因此对交付的相关内容一定要在合同中予以明确。

　　八、检验标准、时间、方法。

　　合同中应当约定检验的时间、地点、标准和方法、买方发现质量问题提出异议的时间及卖方答复的'时间、发生质量争议的鉴定机构。买方收到标的物后应当在合同约定的检验期间内对标的物进行检验，如发现货物的数量或质量不符合约定应在检验期内通知卖方，买方怠于通知的，视为所交货物符合约定。合同没有约定检验期间的，买方应及时检验，并在发现问题的合理期间内通知卖方。

　　九、结算方式

　　结算方式，应该具体、明确。对用支票进行支付应按规定程序检查，以免被套走标的物。针对虚开支票欺诈的，我们可以通过两种途径防范，一种是款到交货，根据支票转账所需时间，要求买方款到卖方账面后才交货，但这种方法一般很难使买方接受除非货物供不需求。另一种是直接到出票人开户银行去持票入账，马上就能知道支票能否兑现，如能兑现可以即行转账，如被拒付可以立即停止发货，从而避免损失。

　　十、违约责任方面

　　违约责任的约定，应该具体可行。如果双方违反了应尽的义务，应当按照合同约定承担违约责任，合同没有约定的按照法律规定承担违约责任。对违约行为的惩处，合同双方应在合同违约责任条款中加以详细描述。

　　十一、解决争议的方法

　　解决争议的方法，要明确具体。此外，对于约定的争议处理机构和起诉法院不得超出地域管辖权。

　　十二、其他注意事项

　　1、合同主体名称和签订人名字首尾须保持一致。

　　出卖方应该注意买受方合同尾部的单位名称须与合同首部的单位名称一致、所加盖的公章或合同专用章上的单位名称须与书写的单位名称一致，法定代表人、委托代理人的名字是否与真实名字一致，不能有错字、别字、漏字或简称。

　　2、对代理人签订合同的应对其代理权进行审查。

　　对于对方业务员或经营管理人员代表其单位订立的合同，应注意了解对方的授权情况，包括授权范围、授权期限、介绍信的真实性，对非法定代表人的高级管理人员，如副总经理、副董事长等，应了解其是否具有代表权。才能避免无权代理的情形。

　　3、防范合同恶意履行。

　　合同恶意履行的情况比较复杂，但在订立合同时如能进行积极的事前防范将极大的减少合同风险。对对方资信有质疑的可以要求对方提供担保。另外在合同履行中保留相关证据，出现纠纷时，积极行使诉权通过人民法院保护自己的权利，以免因超过诉讼时效而蒙受损失。

　　4、合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本。

　　尽管我国《合同法》允许采用书面形式、口头形式等各种形式，但非书面形式在发生纠纷时不好确定双方责任，容易被人利用进行欺诈。因此，订立合同应尽量采用书面形式。同时，订立合同时应尽量参照工商行政管理机关颁布有标准的合同范本，并结合具体交易情况可以适当调整合同部分条款内容，内容应尽量详尽、明确。如果有疑问的还可以咨询有经验的专业律师或工商局。保证买卖合同的合法性，真实性、有效性。

2024年关于买卖合同范文 篇8

　　经供方：_________

　　需方：_________

　　充分协商，签订本合同。

　　在执行中，任何一方不履行合同，应承担违约责任。

　　1.商品

　　品名

　　规格

　　单位

　　数量

　　单价

　　金额

　　备注

　　货款共计人民币(大写)：

　　2.商品质量：

　　3.作价办法：

　　4.交货时间：

　　5.包装要求及费用负担：

　　6.质量检验及验收方式：

　　7.结算方式：

　　8.运输办法：

　　9.供方违约责任：

　　(1)产品品种、规格、质量不符合规定，需方同意收货的，按质论价;需方不同意收货的，由供方负责处理，并承担因此造成的损失。

　　(2)未按合同规定的数量交货，而需方仍有需要的，应照数补交，按延期交货处理。完不成合同任务，不能交货的，应偿付需方应交货总值 %的违约金。

　　(3)包装不符合规定，必须返修或重新包装，应承担支付的费用和损失;需方不要求返修或重新包装，要求赔偿损失的应予赔偿损失。

　　(4)未按合同规定时间交货，每延期交货一个月，应偿付需方以延期交货部分货款总额的违约金。

　　(5)不符合同规定的产品，在需方代保管期内，应偿付需方实际支付的保管、保养费。

　　(6)产品错发到货地点或接货单位，除按合同规定负责运达到货地点或接货单位外，并承担因而多付的运杂费和造成延期交货的责任。

　　10.需方违约责任：

　　(1)变更产品品种、规格、质量或包装规格给供方造成损失时，应赔偿供方实际损失。

　　(2)中途无故退货，应偿付供方以退货部分货款总值 %的违约金。

　　(3)自提产品未按规定日期提货，每延期一天，按照银行延期付款规定，偿付供方违约金。

　　(4)未按合同规定的验收办法和时间验收，应偿付供方因延期验收造成的损失;无故延期验收超过三个月即按中途退货处理。

　　(5)未按合同规定日期付款，每延期一天，按照银行延期付款规定偿付供方违约金。

　　(6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货，应承担因此造成的损失和运输部门的罚金。

　　11.风险的承担

　　12.争议解决的办法

　　13.供需双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的原因而不能履行合同时，应当立即通知对方，经双方协商或合同管理机关查实证明，可免予承担经济责任。

　　14.上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。

　　有效日期自_________ 年_________ 月 _________日起至 _________年 _________月 _________日止。

　　供方：_________

　　代表：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　开户银行：_________

　　帐号：_________

　　需方：_________

　　代表：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　开户银行：_________

　　帐号：_________

　　日期：_________

2024年关于买卖合同范文 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙、两方依据自愿、诚信原则，经友好协商，达成如下一致意见：

　　甲方承诺并保证：拥有座落于的选_________房_________号。该房屋由_________开发。甲方对上述选房号所有权是完整的，不存在共有权、抵押权、承租权等权利瑕疵或负担。将诚信履行本合同书的项下的合同义务。

　　1、双方议定上述房号房屋每平米单价为_________，出售价格为万圆整。此房号价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。

　　2、本合同书签订时，甲方向乙方交付房屋选房房号号、房屋购买押金条、甲方已垫付预付房款_________万圆整的发票以及其他相关票据。乙方向甲方支付房号费用和甲方已经垫付的购房款拾万圆整，共计_________万圆整。乙方对上述房号和此后乙方所选房子具有所有权和使用权。此后，买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。

　　3、甲方负责乙方办理房屋更名过户手续至乙方名下，包括根据登记部门的要求另行签订合同文书、提供身份证明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何费用。如出现房屋产权无法更名情况，且非甲方主观意愿时（即所有购买房号的都无法更名），在甲方取得房屋产权证后，将该房屋无偿过户到乙方名下，过户产生的各项费用甲乙双方各支付一半。

　　4、如甲方不履行本合同，则甲方按房屋市场价格全款支付给乙方，且退还乙方付给甲方的房屋号费和乙方购买此房屋产生的所有费用。如乙方不履行本合同，甲方不予退还乙方房屋号费。

　　1、本合同书一式两份，由甲、乙双方各执一份。

　　2、本合同书在各方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

2024年关于买卖合同范文 篇10

　　19＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为卖方和＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为买方。双方同意买卖＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，其条款如下：

　　1.合同货物：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.产地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　4.商标：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　5.合同价格：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿F.O.B.

　　6.包装：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　7.付款条件：签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的，经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。

　　8.装船：从卖方收到买方信用证日期算起，45天内予以装船。若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费，按总金额＿＿＿％计算为限。因此，买方需向卖方提供银行保证。

　　9.保证金：卖方收到买方信用证的14个银行日内，向买方寄出＿＿＿％的保证金或银行保函。若卖方不执行合同其保证金买方予以没收。

　　10.应附的单据：卖方向买方提供：

　　（1）全套清洁提货单；

　　（2）一式四份经签字的商业发票；

　　（3）原产地证明书；

　　（4）装箱单；

　　（5）为出口＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿所需的其他主要单据。

　　11.装船通知：卖方在规定的装货时间，至少14天前用电报方式将装船条件告知买方。买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。

　　12.其他条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行。若要求提供所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。

　　13.装船时间：当日13：00或次日8：00装船。

　　14.装货效率：每一个晴天工作日，除星期日，节假日外，每舱口进货为＿＿＿＿立方吨。

　　15.延期费/慢装卸罚款：对于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿载重吨船来说，每天＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿U.S.D.。

　　16.不可抗力：签约双方的任何一方由于台风，地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟履行合同的期限应相当于出事故所影响的时间。

　　买方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　卖方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　证人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　证人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　注：买卖合同是指卖方提供货物，买方支付货款的，以买卖为目的'双务合同。卖方将货物的所有权转移给买方，买方将相应的金额支付给卖方，这是双方履行合同的权利和义务。若一方不履行其义务，另一方有权拒绝执行合同的义务。货物（Go ods）买卖或称合同的标的物系指有形动产（CorporalMovabl eProperty），但不包括股票（StockCertificate）

　　第一范文网（）

2024年关于买卖合同范文 篇11

　　甲方：_________________________

　　乙方：_________________________

　　双方依据《_____》等有关法规，本着平等自愿，互惠互利的原则，充分友好的协商如下协议：

　　一、代理地区经营权限

　　1)甲方同意将_________品牌女装在_________经销权授予乙方。

　　2)乙方不得擅自转让，乙方未经甲方授权同意不得跨越权限范围以外的地方销售_________品牌女装，甲方也不能在同地区授权他人经销同品牌产品。

　　二、保证金(代理金)

　　1)甲乙双方于签约后，乙方必须七天内将保证金及货品预付款汇到甲方指定银行帐号，此合同方始生效，如七天内乙方款未到甲方指定的帐上，即作为乙方自动放弃，同时甲方有权取消本合同。代理经营应付保证金人民币_______元，货品预付款人民币_______元

　　2)甲乙双方于本合同到期时，乙方不再续签：依据本合同之第八款规定办理，在乙方无任何违约责任前提下，将无息退还乙方保证金，时间为30天。余款处理：以当季等值货品相抵之办法办理。

　　三、甲方责任

　　1)负责设计，提供装修图纸(设计费用以每平方米_________元计算)。

　　2)甲方有义务协助乙方为其营业人员安排培训指导，相关费用由乙方承担。

　　四、乙方责任

　　1)装修：根据甲方提供设计方案及陈列规划，定制道具，对店铺或柜位进行全方位的装潢，并达到我方的要求(拍成相片快递至甲方公司)，费用乙方负责。

　　2)通讯：乙方必须提供给甲方详细的通讯地址，本人身份证复印件，电话，传真，联系人，并提供专卖店与专柜的具体详细地址与联络电话。

　　3)有效证明：乙方必须提供甲方有效的营业执照，税务登记证明复印件。乙方经营地必须悬挂标示_________品牌于明显位置。乙方店铺内不得销售其他品牌服饰。

　　4)每星期一乙方应将上个星期的销售情况报表传真至甲方，以便甲方了解市场信息销售动态。

　　5)乙方销售须依照甲方商品之牌价为基准，不得更换或涂改甲方商品之标示牌标签。

　　五、结算方式

　　1)乙方要求出货与追加，必须款到发货，由甲方协助代为发货。甲方有权不接受电话等其他形式的口头追加或不符合要求的追加单，追加有效期为：公司接到追加单之日起，二十天内有效，如需延长在截止日中指明。

　　2)乙方供货折扣为相关商品零售价的_________%(以上价格为不含税价格)。

　　六、退换货方式

　　1)质量问题：乙方收货后，如发现质量问题，以传真格式三天内通知公司业务部，如当时不通知则视为正品，如有损坏公司概不负责。并在10天内返回(日期以收发货品的包裹票为准)，甲方应予无条件换货。

　　2)串号问题：乙方收货后在三天内提出异议，逾期甲方有权不受理。

　　3)退换：乙方可以在合同约定的退换率内调货(在非质量原因前提下，每季同款，同色，同码累计不得超过5件)。期限一个月(日期以收发货品的包裹票为准)返回的货品必须完好无损(含吊牌)无污渍，不影响货品的再销售否则甲方有权不受理。

　　七、违约条款

　　1)甲乙双方必须严格遵守合同中的每一条款，如任何一方违约，则违约方必须赔付另一方保证金的全额作为违约款。

　　2)除合同中有关合同终止条款外，任何一方若无正当理由而任意终止合同时，则违约方得向另一方支付保证金款的全额违约金。

　　八、合同终止

　　乙方如有下述条件之一者，甲方有权解除本合同：

　　1)乙方于经营期中，有损甲方名誉，信用与经济等行为者。

　　2)乙方未经甲方同意，擅自跨区域经营。

　　3)乙方因经营不善，导致歇业，停业，合并与转让等行为者。

　　4)合同期届满或甲乙任何一方提出希望中止本合同，必须提前一个月以书面形式通知另一方。

　　九、争议解决

　　1)本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　2)本合同如涉及诉讼，双方同意以甲方所在地人民法院作为第一管辖法院审理。

　　十、本合同自签字之日起生效，从______年_____月_____日至______年_____月_____日，有效期为______年，期满自动失效。

　　十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字，公司盖章后方始生效。甲方(盖章)：_______________?乙方(盖章)：_______________

　　委托代理人(签字)：_________?委托代理人(签字)：_________

　　_________年________月______日?_________年_______月_______日

　　签订地点：___________________?签订地点：___________________

2024年关于买卖合同范文 篇12

　　甲方(卖方)合同编号:001

　　乙方(买方

　　签订地点：____市

　　一、煤种、价格、交(提)货时间、数量：签订时间：

　　二、质量指针：

　　三、运输方式：铁路运输。发站：包头。到站：柳，收货人：买方车板前的'费用含煤价为煤炭销售价，由卖方正式报排产车皮计划。

　　四、煤炭价格：车板交货价格：每吨5500卡69510元含铁路运费。

　　五、交货时间、地点、方式：发站车板交货。

　　六、验收结算标准：煤炭数量以发站铁路部门轨道衡计量磅单为准。煤炭品质在发货站台，卖方提供化验单，双方共同抽样化验。以国家质检部门化验为准。低位发热量每低壹卡扣。签订合同后，买方确认当月火车运输计划下达后，到卖方指定银行开户，并存入货款，由卖方验资后装车。

　　七、结算方式：凭铁路大票按实际吨位一列一结算，货款两票结算，煤炭底价，中间差价，煤炭增值税发票。及火车运输发票、此合同为跨年合同，加12个月，总量240万吨。如有市场价格浮动，参照秦皇岛实际交易价格，按每季度上下浮动

　　八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

　　九、解决合同纠纷方式：如出现计量、化验等方面的重大分歧或经济纠纷，甲乙双方协商解决。协商不成，可向原告所在地的法院诉讼解决。

　　十、甲乙双方应遵守合同保密原则：未经双方同意，任何一方不得向

　　第三方泄露有关合同内容及信息。

　　十一、本合同

　　第一条款所列供货数量为固定数量，实际供货数量由甲乙双方在月初时根据实际情况协商确定。

　　十二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方法定代表人签字盖章生效。

　　十三、本合同未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议.，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　甲方：乙方：日期：

2024年关于买卖合同范文 篇13

　　买方：______________(下称甲方)

　　地址：______________

　　邮编：______________

　　电话：______________

　　传真：______________

　　电子邮箱：______________

　　卖方：______________(下称乙方)

　　地址：______________

　　邮编：______________

　　电话：______________

　　传真：______________

　　电子邮箱：______________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

　　第一条名称、品种、规格和质量

　　1、名称：______________

　　2、品种：______________

　　3、规格：______________(应注明产品的牌号或商标)。

　　4、质量，按下列第_________项执行：_____

　　(1)按照_________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

　　(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。

　　(3)按双方商定要求执行，具体为：______________(应具体约定产品质量要求)。

　　第二条数量和计量单位、计量方法

　　1、数量：______________。

　　2、计量单位和方法：______________。

　　3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：______________。

　　第三条包装方式和包装品的处理

　　_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担)。

　　第四条交货方式

　　1、交货时间：______________。

　　2、交货地点：______________。

　　3、运输方式：______________(注明由谁负责代办运输)。

　　4、保险：______________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

　　5、与买卖相关的单证的转移：______________。

　　第五条验收

　　1、验收时间：_____

　　_________。

　　2、验收方法：_____

　　_________(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例);

　　3、验收标准：_____

　　_________;

　　4、由谁负责验收和试验：_____

　　_________;

　　5、验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条价格与货款支付

　　1、单价：______________;总价：______________(明确币种及大写)。

　　2、货款支付：_____

　　货款的支付时间：______________;

　　货款的支付方式：______________;

　　运杂费和其它费用的支付时间及方式：______________。

　　3、预付货款：______________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。

　　第七条提出异议的时间和方法

　　1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议;在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3、乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条声明及保证

　　甲方：_____

　　1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：_____

　　1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第九条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_______________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十条甲方违约责任

　　(1)甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。

　　(2)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付违约金;如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　(3)甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　(4)甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　(5)甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　(6)甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　(7)其它约定：______________。

　　第十一条乙方的违约责任

　　(1)乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。

　　(2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　(3)乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　日期：_________

2024年关于买卖合同范文 篇14

　　卖方：

　　买方：

　　第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：

　　车主名称：

　　号牌号码：

　　厂牌型号：

　　初次登记日期：

　　发动机号：

　　车架号：

　　养路费缴付有效期自x年x月xx日 至x年x月xx日。

　　最近一次年检时间：x年x月。

　　行驶公里数：万公里。

　　车辆使用性质：(/ )客运、( /)货运、(是 )出租、( /)租赁、( /)非营运、(/ )其它。

　　第二条 车款及交验车

　　车款为(不含税费)123万元;大写 壹佰贰拾叁万元整 。

　　买方应于x年x月x日在买方住所地同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。

　　卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件，并协助买方在允许办理车辆过户时30日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为： 全部由买方负担。

　　相关文件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船使用证、社会集团体会员证、保险单各一份。

　　第三条 双方权利义务

　　1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。

　　2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。

　　3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。

　　4.卖方收取车款后，应开具合法、有效的收款凭证。

　　5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。

　　6.车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责(其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用)。

　　第四条 违约责任

　　1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的一切损失。

　　2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款 2 %的标准支付违约金。

　　3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。

　　第五条 合同争议的解决办法

　　此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。

　　第六条 买卖双方其他约定事项

　　车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方所有。

　　此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签字后即生效。

　　甲方(盖章)：__________________ 　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日　　 _________年________月_______日

2024年关于买卖合同范文 篇15

　　买卖合同最新的范文

　　出卖人：_________________

　　买受人：_________________

　　合同编号：_____________

　　签定地点：________________

　　签订时间：_____________

　　第一条标的、数量、价款及交(提)货时间

　　标的：_________________

　　名称：_________________

　　牌号：_________________

　　商标：_________________

　　规格：_________________

　　型号：_________________

　　生产厂家：_________________

　　计量单位：_________________

　　数量：_________________

　　单价：_________________

　　金额：_________________

　　交(提)货时间及数量：_________________

　　合计：_________________

　　合计人民币金额(大写)：_________________

　　(注：空格如不够用，可以另接)

　　第二条质量标准

　　第三条出卖人对质量负责的条件及期限：_________________

　　第四条包装标准、包装物的供应与回收：_________________

　　第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：_________________

　　第六条合理损耗标准及计算方法：_________________

　　第七条标的物所有权自时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。

　　第八条交(提)货方式、地点：_________________

　　第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：_________________

　　第十条检验标准、方法、地点及期限：_________________

　　第十一条成套设备的安装与调试：_________________

　　第十二条结算方式、时间及地点：_________________

　　第十三条担保方式(也可另立担保合同)

　　第十四条本合同解除的条件：_________________

　　第十五条违约责任：_________________

　　第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列地种方式解决;

　　(一)提交仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十七条本合同自起生效。

　　第十八条其他约定事项：_________________

　　出卖人(章)：_________________

　　买受人(章)：_________________

2024年关于买卖合同范文 篇16

　　出卖方(甲方)：

　　购买方(乙方)：

　　买受人：

　　第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间：

　　第二条：质量标准：电炉合格料规格：外型尺寸：≤500×500mm。厚度：重

　　第三条：交货方式、地点及收货人：汽运到站：买受人指定货场。

　　第四条：检验标准、方法、地点及期限：买受人按合同规定对相关品种按照《废钢验收标准(试行)》现场验收，同时出具验质结果。若出现质量异议，按相关《质量异议处理办法》协商解决。违禁物品每件罚款100——5000元，可从货款中扣除或按价折吨扣除。货到买受人指定地点24小时内完成卸车。

　　第六条、结算及资金支付：货到验收合格后，买受人根据财务挂帐额度分期支付现金。

　　第七条：合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门协调;协商或调解不成的，可依法向合同履行地的人民法院起诉。

　　第八条：本合同自20xx年10月1日起生效，到20xx年10月31日止。

　　第九条：本合同一式肆份，出卖人贰份，买受人贰份，双方签字盖章生效。

　　出卖方(甲方)：_____________

　　购买方(乙方)__________________

　　____年____月____日

2024年关于买卖合同范文 篇17

　　甲方(供方)：

　　乙方(需方)：

　　20xx年5月，经甲乙双主友好协商，就乙方购买甲方产品达成如下协议：

　　一、产品名称及数量：

　　改质煤沥青：软化点95-108℃，水份≤4%(如水份大于4%，超出部分按吨位扣除)，甲苯不溶物28-34%，喹啉不溶物8-12%，散装，500吨。

　　二、供货时间：

　　20xx年5月12日

　　三、产品单价：

　　2400元/吨

　　四、交货地点及计量：

　　以乙方磅单为准

　　五、运输方式：

　　由甲方汽车配货送至乙方

　　六、结算方式：

　　一票到乙方仓库，其中运费70元/T，甲方结算运费。

　　七、其它约定事项：

　　如有疑义双方协商解决。

　　八、合同生效：

　　本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章生效。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

2024年关于买卖合同范文 篇18

　　买方： 卖方：

　　买方经办人： 卖方经办人：

　　买方e-mail： 卖方e-mail：

　　合同签定地点： 用户编码：

　　合同签定时间： 合同编码：

　　买卖双方经友好协商，达成以下协议：

　　1、产品名称、型号及规格、数量、到货期、单价及运输费、包装费、保险费、合同总金额：

　　┌──┬──────────┬───────┬──┬───┬───┬───────┬───────┐

　　│序号│ 产品名称 │产品型号及规格│单位│ 数量 │到货期│单价(人民币 │金额(人民币 │

　　│ │ │ │ │ │ │￥)(单位：元) │￥)(单位：元) │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 01 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 02 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 03 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 04 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 05 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 06 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 07 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 08 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 09 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 10 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┴──────────┴───────┴──┴───┴───┼───────┼───────┤

　　│运费费用： │ / │ / │

　　├────────────────────────────────┼───────┼───────┤

　　│包装费用： │ / │ / │

　　├────────────────────────────────┼───────┼───────┤

　　│运输货物保险费用： │ / │ / │

　　├────────────────────────────────┼───────┼───────┤

　　│合同总金额(大写)： │合计(小写)： │ / │

　　└────────────────────────────────┴───────┴───────┘

　　2、产品验收

　　质量标准：产品验收质量标准按生产厂家的产品质量标准执行。

　　对于卖方出售给买方的货物卖方保证：均为上述标明的原厂家生产或原厂家认可的产地制造的产品。均不得有曾使用过的产品、残次品、不合格产品。

　　买方如发现产品存在质量问题，在收到货物后____天内应及时向卖方反映，并发给卖方对产品质量质疑的书面意见，卖方应根据买方的要求及时与生产厂方联系，并负责最终妥善解决。

　　3、交货地点：买方填写 __________________________

　　4、发运方式及运输、

　　保险的价格计算：

　　买方选择发运方式：

　　○特快专递：小于等于200克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过200克再加10元。

　　○航空快递：小于等于500克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过500克再加10元。

　　○平邮包裹：小于等于1千克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　○航空运输：小于等于45千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　○铁路快运：小于等于5千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　以下小件产品的参考收费标准不按以上收费标准计算：

　　每件包裹重量在0.2千克左右的贵重ic：如内存，cpu等 40元/个（块）

　　每件包裹重量在0.5千克左右的配件：显卡，声卡，硬盘等 60元/个（块）

　　每件包裹重量在1千克左右的配件和小设备：主板，光驱，数码相机等 100元/个（块）

　　注意上述收费不包括包装费、保险费。

　　买方选择投保金额：

　　买方要求按所填的投保金额上保险__________人民币：元

　　保险费率按 ○1%（特快专递） ○0.5%（航空快递） ○0.3%（平邮包裹，航空运输，铁路快运）

　　5、包装方式：

　　买方选择包装方式：

　　○厂家原包装（或供方散包）加邮局硬纸盒包装：小于等于200克货物包装费20元；

　　小于等于0.5千克货物包装费25元；

　　小于等于1千克货物包装费30元；

　　小于等于45千克货物包装费40元。

　　○厂家原包装（或供方散包）加定制木箱包装：小于等于200克货物包装费40元；

　　小于等于0.5千克货物包装费50元；

　　小于等于1千克货物包装费60元；

　　小于等于45千克货物包装费80元。

　　6、汇款方式：买方选择：

　　○银行电汇 ○邮政汇款 ○在线支付 ○信用卡支付

　　（1）银行电汇： （2）邮局汇款：

　　单位名称： 单位名称：

　　开户银行： 收款人：

　　银行帐号： 详细地址：

　　邮政编码：

　　（3）在线支付：

　　单位名称： （4）信用卡支付：

　　开户银行： 招商银行一卡通：

　　银行帐号： 收款人：

　　7、付款方式：预付款支付方式：

　　卖方与生产厂家落实货源后，买方按上述合同总金额的50%（即￥×元）在合同签字后7日内（即×年××月××日之前）汇出预付款给卖方，如买方在合同签字后7日内未发出预付款，买方需供方重新确认。

　　所剩余款支付方式：

　　买方按照上述到货期期限终止日提前15天向卖方支付所剩余款。买方可选择一次性付清余款或分两次付清余款（与下一条款发货时间买方选择一次全部交货或分两次交货相对应）。

　　○一次性付清所剩余款时间：×年××月××日

　　一次性付清所剩余款金额：￥×元

　　○分两次付清所剩余款，第一次交付余款时间：×年××月××日

　　第一次交付余款金额：￥×元

　　第二次交付余款时间：×年××月××日

　　第二次交付余款金额：￥×元

　　8、发货时间：买方选择： ○卖方在收到买方全部货款后7个工作日内发货。一次全部交货。

　　○由于到货期分散时间较长，按照买方要求先到的货先交货，共分两次交货：

　　第一次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号×数量、序号×数量、……序号×数量；

　　第二次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号×数量、序号×数量、……序号×数量。

　　9、违约责任：卖方责任： 买方付清余款后，卖方如未能按期交货，卖方保证在买方认为有必要终止采购后应无条件退款。

　　如因不可抗力或无法控制的原因使交易无法按期完成，或在网上网站因各种无法控制的原因丢失了有关的信息、记录等情况发生时，由此而造成交货期延误，卖方不承担违约责任。除以上情况之外，由于卖方工作失误而给买方造成交货期延误的情况发生时，卖方应与买方协商，对给买方造成的直接损失予与赔偿，但对买方的任何间接损失卖方不予赔偿。

　　买方责任：买方保证按上述付款日期及时交付货款，如未能及时交付货款，由此而给卖方造成延期交货的情况发生，应由买方承担全部责任。

　　如买方未能按照上述时间付款，经卖方多次催交货款（一般情况下，在各次交款日期前一个工作日和延误交款日期后一周，一月，三月，六月，卖方会向买方发出催交货款通知书。注：如卖方未按上述日期发出催交货款通知书，卖方不承担违约责任），买方仍未及时付款，至使拖交货款达___个月以上的情况发生时，由此而给卖方造成的直接经济损失，应由买方承担全部责任。

　　10、其它条款：合同编码：。买方汇款时请注明合同编码。

　　合同附件共计____份，指买方填写的确认回单，是本合同的组成部分，具同样的法律效力。

　　本合同生效期：自买方付款到账后即日生效，至本合同各项条款全部执行完毕时截止。

　　如合同在执行过程中买卖双方之间发生纠纷，双方应本着友好协商的方法解决，如协商未果，按国家《合同法》有关条款执行。

　　买 方： 卖 方：

　　公司注册地址： 公司注册地址：

　　邮 编： 邮 编：

　　联 系 地 址： 联 系 地 址：

　　邮 编： 邮 编：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　开 户 银 行： 开 户 银 行：

　　银 行 帐 号： 银 行 帐 号：

　　纳税人登记号： 纳税人登记号：

2024年关于买卖合同范文 篇19

　　【内容提要】最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》虽然解决了目前商品房买卖合同纠纷中的许多问题，但其自身适用范围的限制，并不能解决由在集体土地上所建商品房买卖合同而引发的一系列问题，导致实践中的无序。无效论者从合同违反《土地管理法》的规定和合同标的履行不能出发，否定此类合同的效力；有效论者则从法解释学和取缔规范与效力规范的区别出发，认定合同效力。基于此类问题的复杂，笔者从社会整体的角度出发，利用利益衡量的基本观点，指出有效论更能适应现实社会的需要，并在此基础上提出了相应的处理对策，以期能对这一难题的解决起到促进作用。

　　【关键词】商品房买卖合同 集体土地 合同效力 利益衡量

　　随着经济的发展，我国社会整体发展，物质水平有了很大的提高，人民生活渐趋富足，文化日益昌明，原本与寻常百姓毫不相干的买房置地也成了现今十分普通的一件事情。但既然有买有卖，其间就难免产生纠纷，为了处理日益涌现的商品房买卖纠纷，20xx年4月28日最高人民法院公布了《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》） 。这一司法解释的出台，对于人民法院处理此类案件起到了十分积极的促进作用，得到了社会各界的普遍欢迎。但是，通过近一年来的实践，这一司法解释也暴露出自身的一些不足，尤其是从司法解释序言中所体现的立法意旨看，该司法解释主要是针对城市规划区国有土地范围内的商品房买卖合同进行规定的 ，并未把占国土很大比例的农村集体土地上发生的商品房买卖行为纳入调整范围，不能不说是一种“立法”上的缺失。对于在农村集体土地上所建商品房买卖合同的效力及处理，目前司法实务界及理论界都尚无定论，但实践中由此而引发的纠纷却日益增加，亟待解决。本文中，笔者试就此问题发表一下个人见解，希望能够对人民法院的司法实践起到参考作用。

　　一、我国的土地制度与商品房种类

　　根据我国宪法的规定，“城市的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山，也属于集体所有。”因此，在社会主义的中国，从所有制上讲，土地可以分为两类，即国有土地和农村集体土地。这种土地归属上的公有制是与我国的社会主义制度紧密联系在一起的。研究我国的土地问题及附着于土地之上的房屋问题，就不能不以此为最根本的出发点，所以，商品房也就可以区分为建筑于国有土地上的商品房和建筑于集体土地上的商品房两大类。

　　二、农村集体土地上所建商品房的问题所在

　　商品者，依《高级汉语大词典》 之解释，意为“⑴为交换而生产的物品。⑵泛指市场上买卖的物品”。据此并参考《解释》第1条的规定，本文要讨论的商品房就是指出卖人（仅指房地产开发企业）尚未建成或者已经竣工的用于向社会销售并移转房屋所有权于买受人、买受人支付价款的房屋。究其根本，商品房与其他房屋的最大区别就在于它是作为一种商品用于交换，商品房在所有权的让渡过程中实现其交换价值。但是，法学不同于经济学，其着眼点在于所有权的移转及移转过程中出现的问题。比较研究国有土地上的商品房与集体土地上的商品房，就是要比较二者在所有权移转方面的差别。

　　通观世界各国，在房屋与土地的关系上，普遍采取“房地一体主义”，即房屋的所有权与其所附着的土地的所有权或者使用权同时移转，只有这样才能保证房屋的所有权人在房屋使用过程中不会因房屋所附着的土地归属于其他人而引致纷争。我国《城市房地产管理法》

　　第31条也规定：“房地产转让、抵押时，房屋的所有权和房屋占用范围内的土地使用权同时转让、抵押。”在我国经过出让的国有土地其土地使用权的转让是不存在障碍的，但是，1998年8月《土地管理法》修改时将“允许城镇非农户口居民建住宅使用集体土地”的规定加以删除，并在第63条中明确规定：“农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设；但是，符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的企业，因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外”，造成“集体建设用地必须转为国有以后才能进入二级市场流转”的状况， 从而在立法意旨上，城市及外村、外乡居民已被禁止成为集体土地上住宅的合法所有权人。 在农村集体土地上所建商品房买卖合同也就由于违反法律禁止性规定而成为一种病态的契约，从而直接影响到买卖合同的效力问题。

　　但是，在当前相当一部分地区出现了利用尚未收归国有的集体土地开发商品房、规模建设新型人口聚集区的活动，较为时兴的说法叫作“旧村改造”。虽然在这一过程中出现了一些纠纷，但是，从深层次上看，这种现象的出现有其必然原因。随着城乡产业结构的升级和经济结构转型，土地的承载、养育等传统功能逐步萎缩，而财富储存功能、产业空间聚集功能、土地增值等新兴功能不断加强，集体土地经历了从生存手段到保障手段再到增值手段的演变，此其一。其二，随着开放型经济与城市建设的深入发展，大量外来资金与人口涌入，使村镇集体土地的价值迅速提升，城市近郊非农用地的收益率明显高于农用地。其三，国家征用集体土地是按产值补偿，而当前土地市场价格远远超出该标准，用地者到国家严格控制的土地一级市场受让土地成本过高。在土地补偿水平与用地成本比较利益的巨大反差下，农村集体建设用地不可避免地自行流转。其四，我国土地管理制度改革后，土地使用权在土地权力体系中的地位日益突出，随着城市化程度的提高和“旧村改造”的推进，相当一部分村成为实体化的经济组织，在经济利益最大化的驱动下，自然将手中所掌握并能实际加以运用的土地使用权作为资产来进行“土地经营”。 可以说，在一定意义上，在农村集体土地上所建商品房买卖合同的出现就成为不可避免的现象。

　　除此以外，在中小城市出现的“旧村改造”也并不与国家开发小城镇的战略相背离。无论从我国作为发展中国家走城市化、现代化道路的发展途径上看，抑或从我国拉动内需、扩展经济增长点的需求上看，小城镇开发都是我国必将长期坚持并不断发展的一项重要国策，而不是应付现状、一时之兴的临时过渡措施。与其相对照，“集体建设用地不得直接进入市场流转”的规定，仅源于原国家土地局上世纪九十年代初期推行的“转权让利”政策， 其实质仍摆脱不了政府利用管理者职权剥夺集体土地所有者、与民争利的计划经济时代色彩。农民集体所有的土地只有被征为国有后才能进入市场，其收益只能由国家得到，这一传统做法明显是忽视农民集体土地财产权的表现，与我国正在推行的财产权体系改革相背离。集体土地所有权作为一种财产权，其所有人必然要求能正常地使用、支配和处分土地，以取得合理的土地收益。

　　三、病态契约与无效合同

　　讨论在集体土地上所建商品房买卖合同的效力问题之前，有必要首先对病态契约和无效合同的概念作出说明。

　　何谓病态契约？各国法对契约的成立和生效均规定了一系列要件，违反法律强行性规定的契约即为病态契约。例如，根据《意大利民法典》第1325~1352条的规定，契约生效的要件包括：⑴当事人的合意；⑵契约原因合法；⑶契约的标的可能、合法并确定或可确定；⑷契约的形式应符合法定或约定。如果将符合这些要件的契约定义为健康契约，那么违反这些法定要件的契约则为病态契约。 根据我国合同法第52条、54条的规定，契约的病因主要有：⑴恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；⑵以合法形式掩盖非法目的；⑶损害社会公共利益；⑷违反法律、行政法规的强行性规定；⑸因重大误解订立的合同；⑹在订立合同时显失公平的；⑺一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。

　　因契约违反法律所规定的要件的不同，可以确定契约病态的严重性。一种是仅与当事人利益有关的要件的违反，如意思瑕疵等；另一种是对于与社会利益相关的要件的违反，如违反法律的强行性规定或共序良俗等。前者因涉及当事人双方利益，故病态并不十分严重而尚可救治，各国法一般规定其为相对无效的契约，即将契约是否生效的决定权交给当事人本人；后者因涉及社会利益，故为病态严重的契约，当事人无权决定其命运，各国法一般规定其为绝对无效。

　　虽然违反与社会利益相关的要件是确认绝对无效的契约的衡量标准，但这种表述仍失之抽象。笔者以为，根据我国的实际情况，违反与社会利益相关的有效要件主要有两个方面，即：⑴违反法律、行政法规的强制性规定，⑵损害社会公共利益，或者称之为违背公共秩序与善良风俗。对于第一方面，王利明教授在《关于无效合同确认的若干问题》一文中提出了依据违法性确认合同无效的三个标准：⑴必须违反了全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才能直接导致合同无效；⑵必须是违反了法律和行政法规的强行性规定；⑶必须是违反了强行性规定中的效力性规定。 对于第二个方面，可以简称为违背公序良俗。所谓善良风俗，一般是指社会对某种行为所持的一般道德标准与习惯。 公共秩序与善良风俗不同，它反映和保护国家和社会的根本利益，表现了国家对社会生活的积极干预，其渊源大多来自公法，如宪法、行政法等；也有些规定来自私法。凡是违背上述条件的合同，都应当认定为绝对无效的合同。

　　四、在农村集体土地上所建商品房买卖合同的效力

　　通说认为，由于《房地产管理法》的规定，商品房买卖必然导致房屋占用范围内的土地使用权同时转让，而《土地管理法》中又规定“农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设”、“集体建设用地必须转为国有以后才能进入二级市场流转”，因此，在农村集体土地上所建商品房买卖合同就成为一种违反法律的强行性规定的无效合同。但是，笔者认为，这种观点实在是有重新探讨的必要。

　　（一）合同无效论的依据

　　在农村集体土地上所建商品房买卖合同无效观点的依据概括起来主要有以下两点：

　　1、此类合同违反了法律的强制性规定。由于《房地产管理法》明确规定房屋所有权和房屋占用范围内的土地使用权同时转让，因此要实现此类合同的目的，就必须使在集体土地

　　上所建房屋的所有权与集体土地的土地使用权同时转让，但是在《土地管理法》里却明确规定“农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设”，因此，在农村集体土地上所建商品房买卖合同违反了法律（此处是指《土地管理法》）的强制性规定。根据《合同法》第52条的规定，违反法律的强制性规定的'合同无效，由此就可以得出此类合同无效的结论。

　　2、由于合同标的不能而无效。除合法要件外，契约的标的可能、确定或可确定是合同生效的必备要件之一。所谓标的可能，是指合同所规定的债权人的权利或债务人的义务在客观上有成为现实的可能性。如果标的无法实现，则不发生法律上的效力。 当事人签订的在集体土地上所建商品房的买卖合同，其标的是买受人交付价金、出卖人移转房屋所有权。但在现实生活中，由于房产管理部门只办理城市国有土地上所建房屋的权属证书，因此，在集体土地上所建的商品房无法按照约定进行所有权的移转，因为依照物权的公示公信原则，不动产物权的移转必须以法定登记机关的物权移转登记为要件，不经登记变更物权归属始终不发生变化，也就是说这类合同的标的在客观上没有实现的可能性。这是一种债务人即使愿意履行也不履行的状态。 基于这一原因，也可以确定此类合同无效。

　　（二）合同有效论的依据

　　与上述观点相对应，合同有效观点的依据概括起来主要有以下两点：

　　1、虽然《土地管理法》中规定“农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设”，但是，我国《宪法》第10条第4款后段明确规定：“土地的使用权可以依照法律的规定转让”，这里虽然要求“依照法律的规定”进行移转，但依照法律解释学的体系解释方法 ，根据该条的上下文意来判断，这里所称的法律应当是对转让的程序进行规范和调整的法律，而不包括实体上的限制。因为该条从体系上分为四款，第1款规定了国有土地，第2款规定了集体所有土地，第3款规定了土地征用，第4款对土地转让作出了规定。这就是说，在整个这一条上，立法者是对国有土地和集体所有土地作出了明确的区分，逐款加以规定，在此种情形下，不作区分地提及土地使用权，当然是包括国有土地使用权与集体所有土地使用权这个整体的，这是《宪法》条文中的应有之义。所以，《土地管理法》的规定是与《宪法》的立法宗旨相背离的，而基于“上位法优于下位法”的基本原则和《立法法》第78条 的规定，应当认为农民集体所有的土地的使用权是可以转让的。

　　2、暂且不虑及上述对《宪法》和《土地管理法》的学理解释，单从因为违反法律的强行性规定而使合同无效的角度分析，在农村集体土地上所建商品房买卖合同的效力也值得探讨。违反法律和行政法规而使合同无效，其前提是合同违反的是法律和行政法规中的强行性规定。法律规范可以区分为任意法规和强行法规，而强行法规又可以区分为强制规定和禁止规定二种。强制规定，指命令当事人应为一定行为的法律规定。禁止规定，指命令当事人不得为一定行为的法律规定。但是，如果再进一步细分，禁止规定又可以再分为取缔规定和效力规定。前者仅系取缔违反之行为，对违反者加以制裁，以禁遏其行为，并不否认其行为之私法上效力。后者系明确规定违反禁止性规定将导致合同无效或不成立的法律规定。由此可知，由于违反法律和行政法规而使合同无效，必须是违反了强行性规定中的效力性规定。 但是，细观《土地管理法》的规定，第63条不仅有除外条款，而且也仅是规定“农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设”，属于典型的仅取缔违反之行为、对违反者加以制裁、以禁遏其行为的规定，并未否认其行为之私法上效力，应当定性为

　　取缔性规定，根据王利明教授“无效一般只限于违反效力性规范的合同”的观点推论，在农村集体土地上所建商品房买卖合同也并不必然无效，只是属于行政机关行政执法取缔的范围而已，但此种结果并不必然及于私法。

　　（三）笔者的观点

　　笔者认为，对在农村集体土地上所建商品房买卖合同效力进行界定，必须放在一个更高的、全局的视野上进行审视，不能单就某一部法律为判断，“法规则只有参照它们所服务的目的始能被理解”，确定一项法律规则的存在是否合理，必须首先探究其目的何在，只有在此基础上，才能对两种针锋相对的观点作出取舍。

　　《土地管理法》规定集体土地的使用权在原则上不允许出让、转让，其意图可以从该法

　　第一章总则的规定得到说明。该法第1条规定：“为了加强土地管理，维护土地的社会主义公有制，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展，根据宪法，制定本法。”同时，该法第4条规定：“国家实行土地用途管制制度。国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为农用地、建设用地和未利用地。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。”根据这些规定，我们可以较为清楚的认识到，《土地管理法》不允许集体土地使用权出让、转让，其目的主要是保护农用地（耕地）总量，防止农用地（耕地）不断减少而影响粮食安全和国计民生。应该说，这种立法意图是十分正确的，整个社会经济的发展，是以农业的稳定为基础的，只有农业稳定，才会有工业和第三产业的稳定健康发展，社会也才能保持稳定。但是，假如商品房的开发是在现有建设用地上进行的，对农用地并不构成影响，那么，就不应当也没有依据一概加以否定。

　　法律的主要作用之一就是调整及调和种种相互冲突的利益，无论是个人利益还是社会利益。 法律的正式渊源并不能够覆盖司法活动的全部领域，总是有某种领域要依靠法官的自由裁量来决定，在这种领域中，法官必须发挥其创造精神和能动性。法官应当努力在符合社会一般目的的范围内最大可能地满足当事人的意愿。实现这个任务的方法应当是“认识所涉及的利益、评价这些利益各自的份量、在正义的天枰上对它们进行衡量，以便根据某种社会标准去确保其间最为重要的利益的优先地位，最终达到最为可欲的平衡”。

　　让我们首先来看一下确认在集体土地上所建商品房买卖合同无效能够带来的利益。这一点其实在前面也已经基本提及了，最根本的就是为了贯彻落实土地用途的严格管制制度，国家可以控制土地用途，保护耕地，稳定国计民生。当然，除此以外，由于《土地管理法》已经著有明文，所以对这一制度不便轻易改动，这就是另一个好处，即维护法律秩序的稳定性。

　　与此对应的，如果确认在集体土地上所建商品房买卖合同有效又能够带来哪些利益呢？从目前的情况看，在集体土地上进行商品房开发，虽然主要目的是用于销售，但是，在此基础上，村民的居住条件则是首先得到了改善，在村民改善自身居住条件后的房屋才被用于市场销售，也正是这种销售带来的巨大收入才保证了村民在现阶段有能力进行居住条件的普遍改善。可以说，改善村民的居住条件、增加农民收入是确认合同有效的第一点好处。第二个好处，确认此类合同可以利用新增的居住空间改善城市中低收入人群的居住条件。国家虽然正在大力发展城市低收入人群的“廉租住房”制度，但是，单一的渠道难以在短时间内解决全部问题，多头并举更能加快进程。第三， 也是很实际的一个问题是，由于行政机关的执

2024年关于买卖合同范文 篇20

　　使用说明

　　1.本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》及其他有关法律、法规制定的示范文本，供食品、保健食品行业原辅材料买卖合同双方当事人参照使用。

　　2.本合同主要为确保产品质量和食品安全的有关条款的实施而制定。

　　3.经双方当事人协商确定，可以对本示范文本的条款内容（包括选择内容、填写空格部分的内容）进行选择、修改、增补或删减。

　　4.为更好地维护双方当事人的权益，签订合同时应当慎重，订立具体条款，需要约定的必须表述清楚，力求具体、严密。

　　5.如果是非法定代表人签字，需要有法定代表人出具的授权委托书。

　　合同编号：

　　供方： 住所： 邮编：

　　营业执照号码： 电话：

　　法定代表人： 传真：

　　需方： 住所： 邮编：

　　营业执照号码： 电话：

　　法定代表人： 传真：

　　供需双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品卫生法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就原辅材料的采购事宜，订立本合同。

　　第一条 产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额（含税价）、交货（时间）和地点 产品 商标 计量 单价 金额 交货 交货 规格 数量 名称或品牌 单位（元）

　　（含税价） 时间 地点

　　第二条 产品质量要求

　　1.产品质量标准，按下列第项履行：

　　1.1 按国家标准履行。

　　1.2 按行业标准履行。

　　1.3 按供需双方约定的质量要求履行，但卫生要求不能低于国家相关标准（可另写附件）。

　　2.保质期限：

　　供方所提供的产品，保质期限不少于个月（自产品出厂之日起计算）。

　　第三条 产品包装

　　1.包装要求：

　　在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。

　　2.包装物由方提供，费用由方承担。

　　3.包装物处理按下列第项执行。

　　3.1 包装物不回收。

　　3.2 包装物由供方回收。

　　第四条 交提货方式 交提货方式，按下列第项履行。

　　1.供方送货：产品运输由供方负责办理，供方送至 ，运费由供方承担。

　　2.供方代办运输：供方根据双方约定的协议代办运输，运费由需方承担（代办运输协议另订附件）。

　　3.需方自提：需方前往供方指定地点自行提货、自行运输。

　　第五条 验收方法

　　1.供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告，但若有下列情况之一，必须附随计量认证合格的检验机构出具的检验合格报告。

　　1.1 供方首次向需方所销售的产品（不包括同品牌不同规格的产品）；

　　1.2 供方停产一个生产周期又恢复生产的产品（一个生产周期为月）；

　　1.3 供方所供产品，在生产制造时工艺及原辅材料（有较大）改变的；

　　1.4 其他 。

　　2.产品到达目的地后，需方应指定专人按双方约定的质量标准（应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等）及时进行抽样检验，完成验收程序。如有质量问题，需方应在收货后天内书面通知供方，共同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议，由（以）方所在地供需双方共同认可的经计量认证的机构检验报告为准。

　　3.需方根据合同规定或要货通知单及供方送货单做好收货工作，并及时通知质量验收员验收产品。

　　第六条 付款方式

　　需方选择下述第种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将货款支付给供方。

　　1.一次性付款方式：

　　年月日支付全部货款，计人民币元，大写。

　　2.分期付款方式：

　　2.1 签署本合同时，支付货款全部的%，计人民币元，大写。

　　2.2 年月日前支付货款全部的%， 计人民币元，大写。

　　2.3 年月日前支付货款全部的%， 计人民币元，大写。

　　3.预付款条款：。（如无此项请划去。）

　　4.其他约定的付款方式：

　　第七条 违约责任

　　1.供方如未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿由此给需方造成的经济损失。需方要求继续履行本合同的，供方应继续履行本合同。

　　2.需方若未按第六条第2 款在规定时间内付款，须承担下列第 项违约责任。

　　2.1 向供方支付违约金人民币元。

　　2.2 自延期之日起至实际付款日止，按银行同期贷款利率向供方支付违约金。

　　3.供方应承担因产品质量问题造成需方的直接经济损失。

　　4.需方违约拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的，需方应当承担由此所造成的相应的损失。

　　第八条 不可抗力

　　任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取必要的补救措施，以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在日内将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后日内，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。

　　第九条 解决争议的方法

　　1.供需双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成，选定下面 种方式解决：

　　a、申请仲裁。

　　b、依法起诉。

　　2.双方选择仲裁方式的，约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁：

　　a、上海仲裁委员会。

　　b、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会。

　　c、仲裁委员会。

　　3.双方选择诉讼方式的，约定向下列其中之一的人民法院依法起诉：

　　a、本合同签订地人民法院。

　　b、供方住所地人民法院。

　　c、需方住所地人民法院。

　　d、交货地人民法院。

　　e、人民法院。

　　第十条 其他

　　1.供方应向需方提供如下文件的复印件，并承诺保证复印件与原件一致，否则应承担相应的法律责任：（选定的打√，不选的打×。）

　　1.1 营业执照

　　1.2 税务登记证

　　1.3 卫生许可证（保健食品生产企业须符合gmp 要求）

　　1.4 印刷许可证

　　1.5 检疫证明

　　1.6 产地证明

　　1.7 每批产品的检验合格报告

　　1.8 有关产品质量认证证书

　　1.8.1 绿色食品认证书

　　1.8.2 有机食品认证书

　　1.8.3 产品质量标准文本

　　1.8.4 保健食品批准证书

　　1.8.5 危害分析与关键控制点认证书（haccp）

　　1.8.6 质量安全认证书（qs）

　　1.8.7 供需双方约定的其他

　　2.需方应向供方提供如下文件的复印件，并承诺保证复印件与原件一致，否则应承担相应的法律责任：（选定的打√，不选的打×。）

　　2.1 营业执照

　　2.2 税务登记证

　　2.3 组织机构代码证

　　2.4 其他

　　3.

　　本合同有效期自年月日起至年月日止。

　　合同履行期内，双方不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议；补充协议与合同具有同等效力。

　　4.双方约定的其他条款。

　　5.本合同一式两份，供需双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。

　　购货单位（需方）：

　　（公章）

　　委托代理人：（签字）

　　地址：

　　开户银行：

　　帐号：

　　电话：

　　合同签订地：

　　供货单位（供方）：

　　（公章）

　　委托代理人：（签字）

　　地址：

　　开户银行：

　　帐号：

2024年关于买卖合同范文 篇21

　　出卖人(以下简称甲方)：______________

　　买受人(以下简称乙方)：______________

　　第一条 目的

　　依据有关法律、法规和规章的规定，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就二手车买卖和完成其它服务事项，签订本合同。

　　第二条 当事人及车辆情况

　　一、甲方基本情况：

　　1、单位代码证号：_________经办人：_________：经办人身份证号码：_________单位地址：_________联系电话：_________

　　2、自然人身份证号码：_________现居住地址：_________联系电话：_________

　　二、乙方基本情况：

　　1、单位代码证号：_________经办人：_________：经办人身份证号码：_________单位地址：_________联系电话：_________

　　2、自然人身份证号码：_________现居住地址：_________联系电话：_________

　　三、车辆基本情况：

　　车辆牌号沪_________车辆类别_________

　　厂牌型号_________颜色_________

　　初次登记时间_________登记证号_________

　　发动机号码_________车架号码_________

　　行使里程_________km使用______年限至_______________年_______________月_________日

　　车辆______年检签证有效期至_______________年_______________月

　　车辆购置税完税证明证号_________(征税、免税)。

　　车船使用税纳税记录卡缴付截止期_________

　　车辆养路费交讫截止期_______________年_______________月(证号_________)

　　车辆保险险

　　保险有效期截止日期_______________年_______________月_________日

　　配置_________

　　其它情况_________

　　第三条 车辆价款、过户手续费

　　本车价款为人民币_______________元(大写_______________元)，其中包含车辆、备胎以及_________等款项。 过户手续费约为人民币_______________元(大写_______________元)，由_________方负责(以实际发生费用为准支付)。

　　第四条 定金和价款的支付、过户手续、车辆交付

　　1、乙方应于本合同签订时，按车价款_________%人民币_______________元(大写_______________元)作为定金支付给甲方。

　　2、_________方应于本合同签订后拾日内，将本车办理(过户□/转籍□)所需的有关证件原件及复印件交付给_________方，由_________方负责办理手续;方为二手车经营单位时，由_________方负责办理(过户□/转籍□)手续。

　　3、自过户、转籍手续完成之日起_________日内，乙方应向甲方支付车价款人民币：____________________元(大写_______________元)，支付方式(现金□/转帐□)。

　　4、自甲方收到全部车价款之日起_________日内，应将过户、转籍后的有关证件及车辆交给乙方;同时，_________方支付清_________方过户手续费。

　　第五条 双方的责任

　　1、甲方应承诺出卖车辆不存在任何权属上的法律问题和各类尚未处理完毕的道路交通安全违法行为或者交通事故;应提供车辆的使用、维修、事故、检验以及是否办理抵押登记、交纳税费、报废期限等真实情况和信息。

　　2、甲方属二手车经营企业的，还应向乙方提供质量保证及售后服务承诺。

　　3、乙方应了解、确认买受车辆能在落籍所在地办理落籍手续。

　　4、双方应在约定的时间内提供各类证明、证件并确保真实有效。

　　第六条 违约责任

　　1、违反本合同第四条第2款，致使车辆不能过户、转籍，合同无法继续履行的，本合同解除。甲方违

　　约的，向乙方双倍返还定金并赔偿乙方相应损失;乙方违约的，无权要求返回定金并赔偿甲方相应损失。

　　2、违反本合同第四条第3款，乙方应按延期天数每天人民币_______________元向甲方支付违约金。

　　3、违反本合同第四条第4款，延期交付的违约方应按延期交付天数每天人民币_______________元向乙方支付违约金，并承担延误期内的风险责任。

　　4、违反本合同第五条第1款，本合同解除，甲方应无条件接受退回的车辆并退回乙方全部车款，双倍返还定金并赔偿乙方相应损失。

　　5、违反本合同第五条第2款，甲方应向乙方支付出卖车辆价款_________%(人民币_______________元)的违约金，并继续提供质量保证及售后服务承诺。

　　6、违反本合同第五条第3款，致使车辆不能过户、转籍的，本合同解除，乙方无权要求返还定金，并赔偿甲方相应经济损失。

　　7、违反本合同第五条第4款，致使出让车辆不能过户、转籍的，守约方有权解除本合同，违约方应支付人民币_______________元(大写_______________元)给守约方，守约方另有损失的，由违约方赔偿损失。 第七条 风险承担

　　二手车交易及办理过户、转籍手续过程中约定车辆保管责任的，风险责任由车辆保管人承担;未约定车辆保管责任的，风险责任由车辆使用人承担。

　　第八条 发生争议的解决方法

　　本合同在履行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可提请有关部门调解，调解不成的，可按以下第(_________)项解决。

　　1、向上海仲裁委员会申请仲裁;

　　2、依法向人民法院提起诉讼。

　　第九条 其它

　　1、本合同未约定的事项，按照《中华人民共和国民法典》、《二手车流通管理办法》以及有关的法律、法规和规章执行。

　　2、双方因履行本合同而签署的补充协议及提供的其它书面文件，均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

　　3、本合同经双方当事人签字或盖章后生效。本合同一式三份，由甲方、乙方和二手车交易市场各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：______________ 乙方(签章)：______________

　　法定代表人(签章)：______________ 法定代表人(签章)：______________

　　经办人/自然人(签章)：______________ 经办人/自然人(签章)：______________

　　开户银行：______________ 开户银行：______________

　　帐号：______________帐号：______________

　　日期：_________年__________月____日

　　签订地点：______________

2024年关于买卖合同范文 篇22

　　答辩人(本案第二被告)WZL针对原告Wb的起诉，提出书面答辩意见如下。 一、关于举证期限。 我(答辩人)收到原告的诉状时，没有收到原告的任何证据。在开庭时原告突然出示证据，使我无法做到充分的辨认和答辩。直到今日，法院仍然没有转给我原告的任何证据副本。原告的行为

　　答辩人(本案第二被告)WZL针对原告Wb的起诉，提出书面答辩意见如下。

　　一、关于举证期限。

　　我(答辩人)收到原告的诉状时，没有收到原告的任何证据。在开庭时原告突然出示证据，使我无法做到充分的辨认和答辩。直到今日，法院仍然没有转给我原告的任何证据副本。原告的行为违反了法律的规定，影响了我正常行使答辩权。我认为，法院在立案时没有要求原告必须提供证据、并按照被告的数量提供证据的副本，有程序上的过错。这一过错也影响了答辩人的诉权。

　　虽然依照法律规定，原告可以在开庭时递交新证据(《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十五条)，但是，原告递交的、在当庭请求质证的不是法律规定的“新证据”，而是在起诉书中应该附录的证据。因此，我认为，要求我仓促质证，是不公平的。

　　我认为，在开庭时原告递交证据，法院完全可以依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，以原告逾期举证为由，不接受原告的证据、不进行质证。现在我也知道我有权利拒绝进行质证。但是，因为我的法律知识很欠缺，接受了质证。这是很遗憾的。当然，在这种情况下，我的质证和答辩质量，受到了严重的影响。

　　现在，按照公平的原则，我请求：

　　(一)、请求法庭依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十条的规定，责令原告将提交给法庭的全部证据(复本)同时递交给答辩人一份。

　　(二)、按照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十三条，给予举证期30日。

　　(三)、请求在答辩期内允许答辩人补充证据。

　　(四)、在答辩期内，如果答辩人(本案被告)认为需要提起反诉，请求法庭考虑反诉请求。

　　二、协议有效。

　　答辩人(本案第二被告)认为，答辩人和第一被告(Wy)之间在20xx年4月3日签订的《房屋买卖协议》(以下简称协议)是一个合法有效的合同。

　　(一)、合同是否有效，应该依照《中华人民共和国合同法》进行判断。

　　合同法第五十二条规定了五种合同无效的.情形。本协议没有上述的情形，因此是一个有效的协议(合同)。这里需要特别强调指出：法律规定的第五项是“违反法律、行政法规的强制性规定”。这个规定排除了部门规章和其他低阶位规范性文件的规定。

　　(二)、从一般的民事行为来看，行为是否有效，由《中华人民共和国民法通则》规定。

　　民法通则第五十八条规定了七种无效民事行为。本协议不属于这些无效行为，因此，本协议是一个合法的民事行为。

　　所以，答辩人认为，合同是合法的合同、是合法的民事行为，应该受到法律的保护。

　　原告诉请“确认二被告签订的房屋买卖合同无效”，但在原告的诉状中提到“国务院的相关法规”，没有具体所指。答辩人认为，这也说明根本就没有这样的规定。所以，原告的诉求没有任何法律依据。

　　答辩人请求人民法院依法驳回原告的全部诉讼请求，并承担本案的诉讼费。

　　三、对原告逾期递交第000000号房产证的意见。

　　(一)、房产证的填发日期是20xx年6月19日。也就是说，这个房产证可以证明，从20xx年6月19日起，原告取得了协议房屋的产权。这正说明，原告在20xx年6月19日之前没有产权证明。

　　(二)、既然原告提交的房产证已经证明了20xx年6月19日之前原告没有产权证明，就应该作出结论，原告对协议的合法性没有诉权。

　　(三)、通俗的解释。

　　购买二手房过户以后，购买人会拿到一个新的房产证。显然，这时购买人以新的房产证主张：“这个房子从古来就是自己的”，并且要求出卖人退款，不会得到法律的支持。假如购买人提出这样的请求，社会公众会认为购买人的精神是不正常的。

　　现在本案的情况是类似的。原告没有证据证明协议签订时，对房屋具有所有权;原告自己的证据证明，后来，也就是在20xx年6月19日，才取得了一个所谓的房产证，想以此证明其以前也是房屋所有权人，这不是很可笑的吗?

　　我希望法庭对违反常识的请求依法驳回。

　　在这里我郑重告知原告和第一被告：对以欺骗的方式获取00000号房产证的行为，我们必将采取必要的法律措施予以纠正。

　　四、原告应该知道第一被告和第二被告签订协议、履行协议的事实。

　　原告诉称：“WZL是在明知被告Wy没有房产证且未经实际产权人同意的情况下”购买该处房屋的。但是，原告对这个事实，没有举出任何证据给予证明。无法说明答辩人是怎样“明知”的。

　　相反，原告和第一被告(Wy)是父子关系。从原告递交的《民事起诉状》中也可以看出，原告和第一被告(Wy)的居住地是相同的，都是“北京市××区HLG三区5 号楼2 门402号”。若说第一被告“未经实际产权人同意”，从常识上看，是不可能的。另外，房屋交付长达四年，接近五年，长期在一起居住的原告对第一被告(Wy)的行为没有任何察觉，也是不可能的。原告在这么长的时间内，特别是在交付房屋这个重大的事实发生时，从未作出任何反对的表示，对答辩人也从没有主张过任何权利，这就说明原告的诉称，是无稽之谈。

　　在第一次开庭中，审判员曾经询问Wb在哪里居住、在哪里工作、哪一年结的婚，等等。我认为，审判员是从公正、公平的角度出发，探求原告是否是否存在“应该知道”的事实。

　　众所周知，法律上的“应该知道”，是一种推定的“知道”。因为，很常见的一种情况就是，一方当事人没有证据却坚称对法律事实“不知道”，以此来推卸自己应该承担的法律责任。法律上规定了“知道”。这个“知道”是一种主观上的表示。这种“知道”是自己承认的，属于法律上的“自认”。所说的“应该知道”、或者是“不应该知道”，是社会公众的判断。如果是社会公众按照正常的思维认为，当事人应该知道，尽管当事人断然自称“不知道”，那么法律仍然以其“应该知道”处理。这就是“推定”其“知道”。在这种情况下，法官代表的是社会公众的判断力。设置“推定的知道”，目的就是为了制裁 “瞪着眼睛说瞎话”、“揣着明白装糊涂”的人。所以，法官在这种情况下是社会公众判断力的代表，是公众良心的代表。

2024年关于买卖合同范文 篇23

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　甲，乙双方本着互惠互利的原则，经平等协商达成如下协议：_____

　　1. 乙方向甲方购买如下货物：_____ 品名规格 材质 规格型号 数量(吨) 含税单价 金额(______元) 生产厂家 螺纹钢 线材 具体数量以实发为准.

　　2. 质量标准：_____甲方保证所销售的货物符合现行国标，并附钢厂原始材质证书。 如经乙方验收有质量问题，乙方在合理期限内有权根据具体情况要求甲方降价， 换货，退货，一切损失由甲方承担.

　　3. 价格条款：_____本合同单价为甲方仓库含税交货价，运杂费由乙方承担.

　　4. 付款方式：_____期限：_____乙方预付合同货款10%，余款提货前付清.款到提货，按实发 数量结算.

　　5. 交货地点，方式，期限：_____汉钢货场，交货期8______月31日前交清.

　　6. 包装方式，损耗计算：_____按通用方式包装，按理论计重.

　　7. 违约责任：_____按《民法典》有关规定办理.

　　8. 合同争议的解决方式：_____由合同签约地法院裁决.

　　9. 合同有效期：_____本合同自签约日生效，有效期半______年.

　　10. 甲，以双方应诚信履约，未尽事宜，协商解决。

　　本合同一式二份，双方各执一份.

　　甲 方：_____乙 方：_____

　　公司名称：_____ 公司名称：_____

　　法定代表人：_____ 法定代表人：_____

　　委托代理人：_____委托代理人：_____

　　签约地点：_____

　　签约时间：_____

2024年关于买卖合同范文 篇24

　　转让方（甲方）： 身份证号码：

　　住 址：

　　受让方（乙方）： 身份证号码：

　　住 址：

　　出租方（丙方）： 身份证号码：

　　住 址：

　　根据我国《门面买卖合同法》的有关规定，经甲、乙、丙三方友好协商，就下述门面转让事宜达成如下协议：

　　一、转让门面

　　转让门面位于 ，建筑面积 平方米丙方为上述转让门面的所有权人和出租方。现对甲、乙双方根据本门面买卖合同约定转让上述门面承租权的行为，丙方表现同意。

　　原甲、丙双方所签门面租赁门面买卖合同的权利与义务转由乙方享有和履行，乙方与丙方不再另行签订租赁门面买卖合同。本门面买卖合同生效和门面交接完毕后，甲、丙双方之间原门面租赁门面买卖合同终止履行，权利义务自行解除。

　　二、租金的结算与支付

　　丙方与甲方原租赁门面买卖合同，约定的租赁期间为一年，即自 年 月 日起 年 月 日止，月租金为 元人民币，现甲方剩余租期为 月，门面转让前尚欠租金、水电费、物业管理费等共计人民币 元，上述欠交款项由乙方在本门面买卖合同生效后三日内支付给甲方。

　　门面转让乙方后，甲、丙双方原门面租赁门面买卖合同中所约定的租金转由乙方根据该门面买卖合同约定（指有关金额、时间、付款方式和违约责任等条款）向丙方支付，甲方不再负有支付义务。

　　三、门面设施、设备的归属

　　转让门面现有装修设施在转让后归乙方所有。

　　转让门面租赁期（含门面租赁门面买卖合同续签期限）届满后，该门面装修设施的不动产归丙方所有，营业设备等动产归乙方（动产与不动产的划分按原有租赁门面买卖合同执行）所有。

　　乙方在接收该门面后，有权根据经营需要，在保证房屋安全使用的`情况下进行再次装修。

　　四、门面转让费的支付

　　乙方于本门面买卖合同签订之日向甲方支付定金 元。甲方在门面买卖合同签订次日向乙方腾让门面并交付钥匙，同时乙方向甲方支付转让费共计人民币 元，（大写： ），上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备（详见《转让财物交接清单》）及其他相关费用，此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

　　五、债权债务的处理

　　乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责；接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

　　六、交接条件、时间及方式

　　转让门面定于 年 月 日正式交接。

　　门面交接时，甲方应腾空非《转让财物交接清单》范围内的一切设施、物品和货物，保持门面已有装修、装饰、设施、设备、门窗、墙面、地面和天花板面的完好和完整，以便于使用。

　　办理门面交接手续时，由甲、乙、丙三方共同进行现场验收，按照《转让财物交接清单》点验、接收有关财物，交接完毕后，甲、乙、丙三方应共同签署《转让财物交接清单》，在丙方的现场监督下，甲方向乙方交付门面钥匙。门面钥匙一经交付，转让门面即告验收、交付完毕。

　　转让门面不符合约定的交接条件时，乙方有权拒绝交接，甲方应及时整改、修复，直至符合交接条件为止。并将视为甲方逾期交付门面，由甲方承担逾期交付的违约责任。

　　七、违约责任：

　　甲方保证该门面有合法承租权并有权依法转让，应该按时交付门面，甲方逾期交付门面时，按下列方式计算违约金：逾期交付天数× 元/天；超过30天甲方仍不能交付转让门面时，乙方有权通知甲方解除门面买卖合同，返还已支付的门面转让费，和按上述约定追偿违约金。

　　乙方应按时接收门面和支付门面转让费。乙方逾期接收门面超过7天时，甲方有权通知乙方解除门面买卖合同，不予返还已支付的门面转让费。乙方逾期支付门面转让费时，按下列方式计算违约金：逾期付款天数× 元/天。

　　七、如遇自然灾害等不可抗力造成本门面买卖合同不能履行或不能继续履行的，门面买卖合同各方均不承担违约责任。但遇政府规划，国家征用拆迁门面等原因本门面买卖合同不能履行或不能继续履行的，则应由丙方按照本门面买卖合同约定的门面转让费标准补偿给乙方（如乙方未按本门面买卖合同约定向甲方支付门面转让费，则该项补偿由丙方支付给甲方）。

　　八、门面买卖合同争议的解决

　　本门面买卖合同如发生争议，可先由门面买卖合同三方协商处理；协商不成，任何一方均可将争议提交长沙仲裁委员会，通过仲裁程序解决。

　　九、其他规定

　　原《门面租赁门面买卖合同》和《财物交接清单》为本门面买卖合同附件，是本门面买卖合同的有效组成部分，具有法律效力。

　　本门面买卖合同由三方签署后生效。一式三份，三方各执一份。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　丙方（签字）：

　　签约时间：

　　签订地点：

2024年关于买卖合同范文 篇25

　　合同编号：122991

　　甲方：(买方)(卖方)乙方：本着公平.自愿.平等和诚实信用原则.经双方友好协商，就甲方承建工程所用的现浇建筑模板.木方全部由乙方提供，本合同成立后双方共同遵守。

　　二、质量、此系样品买卖合同，质量标准按甲乙双方认可的样品质量和乙方的质量承诺条款执行，但甲房要按使用要求使用。

　　三、质量承诺与使用要求：

　　1、甲方收货后____日内，在商品没有使用及保存完好无损坏的情况下，若有质量疑议，可以更换其他产品，____日后甲方未提出疑议，就视为该批商品符合本合同质量要求。

　　2、乙方所供的商品95%，应达到合同所有要求的39;标准。

　　四、使用要求：使用时板疑家长不干胶封贴，虽锯切使用的模板，锯切后用酚醛汕漆封边，待油漆干后方可使用，周转使用必须使用脱模剂，严禁拆模时从高空向下任意抛掷和与硬物碰撞。

　　五、规格：

　　六、数量：

　　七、供货时间：

　　八、甲方指定同志为甲方执行为合同的全权代表人，具有模板检验和签字等权力。

　　九、结算及付款方式和期限：1元。2货款。

　　3、应在年月%。

　　4、余款应在月全部。

　　十、违约责任：

　　1、因乙方的`所有资金全部用于商业经营，不同于闲置资金和借货资金，所以经双方协商，达成以下加价的方式和赊购条件。

　　十一、如果方需用其它材料，由甲方采购到乙方门市，谈好单价，按送货单上的数量、日期、单价作为结算依据。

　　十二、解决合同纠纷方式：协商解决，协商不成由乙方所在地法院判决。备注：

　　十三、其它规定，本合同一式两份(一份共2页)，双方各执一份，具有同等法律效力，双方代表人签字生效，货、款两清后自动失效。

　　甲方：乙方：代表人：代表人：身份证复印件：公司地址：公司地址：电话：电话：公司法人：公司法人：________年____月____日

2024年关于买卖合同范文 篇26

　　合同编号：（ ）购字第号 签订时间： 年 月 日 签订地点：宁波市海曙区

　　甲方（买受人）：融资租赁有限公司 法定代表人： 住所地： 乙方（供应商）： 法定代表人： 住所地：

　　丙方（承租人）： 法定代表人： 住所地：

　　甲方根据与丙方签订的编号为*租赁（ ）直字第 号的《融资租赁合同》之约定，并根据丙方自行指定的供应商和租赁物，与乙方签订本租赁物买卖合同（以下称“本合同”）。甲方向乙方购买本合同项下的标的物。

　　一、合同标的物

　　1、由乙方售出、甲方购入的标的物如下：

　　币种：人民币 单位：元

　　2、丙方在此确认：（1）本合同项下的乙方以及标的物作为融资租赁合同项下的供应商及租赁标的物，系丙方自行选定，并未依赖于甲方技能或者受到甲方任何影响。（2）供应商和指定的标的物规格、式样、质量、价款等与融资租赁合同规定完全一致。（3）标的物详细配置以乙方和丙方的约定为准。

　　二、标的物的交付

　　1、乙方应于本合同签订之日起 天内将本合同所列标的物在 直接向丙方交付，乙方在向丙方交付标的物时须同时提供质量服务卡或保修手册、使用说明书、合格证等附件。

　　2、乙方应向甲方开具全额发票，并及时交付给甲方。

　　3、乙方将标的物交付丙方之时，标的物所有权自乙方转移至甲方。 三、价款支付方式

　　1、甲、乙、丙三方一致同意在下列条件满足后15个工作日内，甲方一次性将标的物价款支付给乙方:

　　（1）（乙方和）丙方依约定的金额向甲方支付了保证金、手续费等款项；

　　（2）甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知； （3）甲方收到丙方出具的租赁物品验收证明。 2、乙方账户信息 户名： 账号： 开户银行：

　　3、在本合同签订后，当相关法律、市场行情等发生变化，致使各项税负其他费用增加时，其费用增加部分由乙方承担，本合同项下购买价格等其他条款不变。

　　四、验收方法及标准

　　1、标的物交接时，丙方应当场对标的物外观和基本使用功能等进行认真检查、确认，若对外观有异议，应当场向乙方提出；对其他质量问题有异议的，应在合理期限内提出。

　　2、标的物的验收标准为：

　　（1）乙方向甲方出售的标的物，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合

　　车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。

　　（2）乙方向甲方出售的标的物，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的车辆。

　　五、甲方保证和索赔权

　　1、标的物的保修期限执行乙方提供的保修手册的规定。在上述保修期内，标的物出现质量问题或需要保养，乙方应依约对标的物进行修理和保养。

　　2、本合同订立后，国家若出台有关汽车产品修理、更换、退货的规定，按国家规定执行。

　　3、与标的物有关的瑕疵担保、租赁期限内的质量保证、保修服务以及其他作为卖方应提供的保证或应履行的义务，乙方应向丙方直接承担责任。

　　4、当标的物存在质量问题或性能不良、规格或式样不符及其他瑕疵时，或者非因甲方原因导致标的物迟延交付或者无法交付给丙方时，甲方将索赔权转给丙方，由丙方直接向乙方索赔。无论丙方向乙方索赔进程及结果如何，均不得影响丙方按融资租赁合同约定按期向甲方支付租金。

　　六、违约责任

　　1、甲方未按照本合同的约定如期支付货款，则每延迟一 日，甲方应支付乙方标的物价款的'日万分之三的违约金。

　　2、乙方未按期提供和安装合同规定的标的物，则每延迟一日，乙方应向甲方支付标的物价款的日万分之三的违约金。

　　3、乙方未能保证丙方在合同规定的时间内将标的物投入正常营运，向甲方及丙方赔偿由于延期营运而造成的损失。

　　4、乙方交付的标的物不符合本合同载明或者乙方与丙方特别约定的质量条款，甲方应承担无偿修复、补偿损失、减少价款或退货的违约责任。

　　七、侵权

　　1、当标的物侵犯第三方的知识产权时，乙方有义务且应自行承担费用，解决纠纷，并赔偿给甲方及丙方造成的损失。

　　2、经国家授权的汽车检验机构鉴定，标的物确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，乙方应承担赔偿责任。

　　八、本合同的解除

　　从标的物订货到交付，因非甲方原因导致融资租赁合同无法签订时，或者融

　　资租赁合同被解除时，甲方可以无条件地取消订货或者解除本合同，乙方应在5个工作日内向甲方退还甲方已付款项。

　　九、标的物灭失和毁损风险

　　本合同项下标的物灭失和毁损的风险在标的物交付并经丙方验收合格之前由乙方承担，标的物交付并验收合格之后由丙方承担。

　　十、不可抗力

　　由于地震、台风、水灾、战争以及其它不可预见和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行合同时，当事方应立即将事故情况及时通知对方，并应在事发之日起15天内，提供有效证明或公证。按事故对履行合同的影响程度，各方另行协商决定是否解除合同，或部分免除履行合同的责任，或延期履行合同。

　　十一、特别约定

　　根据融资租赁合同的约定，丙方应以现金形式向甲方支付保证金元，手续费 元，首付租金 元，合计元，甲、乙、丙三方一致同意该款项由乙方代甲方直接向丙方收取，以抵扣部分甲方应支付给乙方的标的物价款，即甲方还需支付给乙方价款 元后，乙方视作甲方已足额支付标的物价款。

　　十四、争议的解决

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应协商解决；如协商不成，则提请合同签订地人民法院诉讼解决。

　　十五、合同的生效

　　本合同经甲、乙、丙三方盖章后生效。本合同作为编号为租赁（ ）直字第 号《融资租赁合同》附件，具有与其同等法律效力。

　　十六、其它

　　1、本合同所称的标的物即为租赁（ ）直字第 号《融资租赁合同》项下之租赁物。

　　2、甲方仅承担本合同项下标的物价款的支付义务。

　　3、本合同所列标的物在技术上有需要补充的事宜，由乙方与丙方另行协商。 4、本合同一式三份，三方各执一份。 （以下无正文）

　　（本页为签署页，无正文）

　　甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人或授权代表：

　　丙方（盖章）：

　　法定代表人或授权代表：

2024年关于买卖合同范文 篇27

　　存量房买卖合同

　　甲方(卖方)：乙方(买方)：

　　身份证号：身份证号：

　　通讯地址：通讯地址：

　　联系电话：联系电话：

　　合同签署说明：

　　1、合同不得留白，不适用或没有内容填写的请划/。

　　2、对于有选择的，请在选中的中打√;对未选中的，打×并在后续内容划横线。

　　3、双方应在每页合同下方签字;合同由增加变更的，应在增加和变更处签字并按手印，以防事后篡改。

　　4、为确保交易安全及顺利进行，建议资金采取第三方监管。

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就房屋买卖事宜，于 年 月 日在 市 区达成如下协议，以资共同信守：

　　第一条房屋基本情况

　　(一)甲方所出售房屋坐落于 (以下简称房屋)，为 结构，建筑面积 平方米;房屋权证号为 ，所有权人为 (共有请注明)。

　　(二)房屋是/否抵押;抵押权人为 ，抵押金额为 。

　　(三)房屋目前状态为自住出租空置。

　　第二条价款及支付方式

　　(一)房屋成交总价为人民币(大写) 元，该成交价为该套房屋百分之 份额的成交价。

　　(二)成交总价系房屋成套价格，不因房屋实际面积与权证登记面积或与甲方初取得房屋时的合同约定面积不一致而调整。

　　(三)乙方应予本合同签订当日支付定金(大写) 元);余款于办理产权过户当日支付分 次按以下方式支付：

　　(1)第一次，于 年 月 日支付人民币(大写) 元。

　　(2)第二次，于 年 月 日权属变更登记当日由贷款银行支付人民币(大写) 元。

　　(四)价款支付至双方确定的监管账户乙方账户乙方指定账户，收款账户信息如下：

　　户名：

　　开户行：

　　账号：

　　开户行代码：

　　第三条交易税费承担

　　(一)成交总价为甲方净得价含税价格。

　　(二)成交总价为甲方净得价的，本次交易中应有甲方承担的房屋初次登记中发生的税费、个人所得税及其他税费全部由乙方承担并支付;成交总价为含税价格的，以下税费由甲方承担 ，本次交易中发生的其他税费，即便该税费在法律上应有甲方承担，亦全部由乙方承担并支付。

　　第四条权属变更登记

　　(一)甲方应在本协议签订之日起 日内乙方支付第一次价款 日内解除房屋质押。

　　(二)乙方申请贷款(含公积金)支付价款的，乙方应在甲方房屋解除抵押后 日内通过贷款审批或自筹资金支付全部价款;乙方不申请贷款的，双方应在 年 月 日前完成权属变更登记。

　　第五条房屋交付

　　(一)甲方应在 年 月 日前办理权属变更登记后 日内(以先到期日为准)向乙方交付房屋并完成以下事项：

　　(1)将房屋实际交付乙方占有和使用;

　　(2)将登记于房屋的`户口迁出;

　　(3)将房屋之水、电、煤气、物业账户变更为乙方;

　　(4)结清房屋交付日前所欠水、电、煤气、物业、车位、网络、电话、电视等费用。

　　(二)交付时应确保房屋已清理完毕，附件所列设备设施、家具等将作为房屋之一部分与房屋同时交付乙方。

　　第六条承诺

　　(一)甲方承诺

　　(1)具有签署及履行本协议的民事行为能力，房屋不存在任何权利瑕疵并已获得房屋权利人(包括共有权)合法授权;

　　(2)已向乙方充分披露房屋状况，包括房屋权利瑕疵、重大房屋质量瑕疵、是否发生过异常死亡情形等;

　　(3)如适用，应按约定及时解除房屋抵押;

　　(4)自本协议签订之日起至本协议履行完毕或一方解除本协议之日前，不得再次出让房屋;

　　(5)房屋出租的，已经获得承租人放弃优先受让权并在约定交付日前退租继续履行既有租赁合同的有效承诺;

　　(6)本着诚信原则，积极履行合同约定义务，配合乙方办理贷款、权属变更登记等事项，促成本合同顺利履行。

　　(二)乙方承诺

　　(1)具有签署及履行本协议的民事行为能力，符合房屋所在地房屋买卖政策，具有买受房屋资质;

　　(2)具有支付价款的经济能力，并按约定及时支付价款;

　　(3)本着诚信原则，积极履行合同约定义务，配合甲方及时解除抵押、办理权属变更登记等事项，促成本合同顺利履行。

　　第七条违约责任

　　(一)一方违约，逾期交付房屋或逾期支付价款的，按每逾期一日合同成交总价的万分之五向守约方承担违约责任;逾期或违约状态达十五日的，守约方有权解除本合同并要求按合同成交总价的20%承担违约责任。

　　(二)一方违反约定承诺的，除依法律规定及本合同约定承担违约责任外，还应赔偿守约方预期利益损失。

　　(三)守约方有权要求违约方承担履行本合同而支出的中介服务费、评估费、交通食宿费等，有权要求违约方承担因维护自身权益而支出的律师费、公证费、评估费、调查取证费、诉讼费等。

　　第八条补充约定

　　(一)乙方补偿甲方房屋装修损失人民币(大写) 元，并于房屋权属变更登记当日前支付。

　　第九条其他约定

　　(二)因本协议及其履行发生争议的，应优先友好协商解决;十五日内协商不成的，任何一方有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。

　　(三)本合同签订及履行中的通知送达以本合同文首确定的为准;如有变更，变更方应及时书面通知另一方。

　　(四)本协议一式份，甲乙双方各执份，自双方签字按印之日起生效。

　　甲方(卖方)签字：

　　(手印)乙方(买方)签字：

　　(手印)

　　日期：日期：

2024年关于买卖合同范文 篇28

　　篇一：买卖合同纠纷需要提交的证据

　　买卖合同纠纷需要提交的证据

　　买卖合同纠纷案件举证指引

　　一、证明当事人（原、被告或第三人）诉讼主体资格的证据

　　1、当事人为自然人的，应提交身份证明资料，如身份证、户口薄、暂住证等；

　　2、当事人为法人或其它经济组织的，应提交主体登记资料，如工商营业执照副本、工商登记机关出具的工商注册资料、社团法人登记证等；

　　3、当事人在诉争的法律事实发生后曾有名称变更或分立、合并的，应提交变更登记资料。

　　二、证明买卖合同关系及从属的担保合同关系成立的证据

　　1、买卖合同；

　　2、订（定）货单；

　　3、证明要约、承诺生效的信函、数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件等）；证明口头合同成立和生效的证据，如证人证言、实际履行凭证等；

　　4、证明担保合同关系的保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同或交付定金的凭证、保函等；

　　三、证明合同履行情况的证据

　　1、交、收货凭证：交货单、送货单、提货单、收货单、入库单、仓单、运单等；

　　2、货款收支凭证：收据、银行付款凭证、发票等；

　　3、证明拖欠货款的证据：结算清单、欠条、还款计划还款承诺书、能证明欠货款事实的信函等；

　　4、收货方提出质量异议的.信函、证人证言、有关单位的证明、检验报告、客户投诉、退货和索赔的证据；

　　5、合同约定向第三人履行或第三人履行的，提交第三人关于合同履行情况的证明及相应凭证。

　　四、当事人诉讼请求的计算清单，并注明计算方法、公式、依据等。

　　篇二：买卖合同纠纷案双方证据对比与交易过程图表

　　一、如何寻找合适的代理观点的基本操作要点：

　　“认同争异”原则

　　平时：熟悉常用法条、部门规章、地方法规等

　　二、证据目录参考格式

　　证据目录 提交人： 有限公司 诉讼地位：原告/被告

　　委托代理人： ， 律师事务所律师 联系电话：

　　三、XX公司诉XX公司买卖合同纠纷案件双方证据对比：

　　从表中所列举的内容可以归纳出本案两方面的重要事实：

　　1、双方没有争议的事实包括以下几个方面：

　　2、双方存在争议的事实也包括以下几个方面：

　　通过比较双方提交的证据梳理出的上述案件事实，我们可以非常容易地归纳出双方争议的焦点： 。

　　四、总结出双方争议的焦点以后，为了能够让法官在庭审以及合议过程中方便、快捷地了解双方交易的具体过程，根据双方提供的证据，对双方的交易过程以列表的方式进行分析公司诉 公司买卖合同纠纷案双方交易过程数据：

　　通过上表对双方交易过程中有关数据的对比分析，可以归纳出如下案件事实：

　　1、 公司交货 开具发票公司根据 公司开具的发票金额付款。

　　2、 公司预付货款公司交货 公司根据公司开具发票。

2024年关于买卖合同范文 篇29

　　买卖合同(供进口成套设备用)

　　目录

　　（供进口成套设备用）

　　第一章 定义

　　第二章 合同范围

　　第三章 价格

　　第四章 支付（方案一）、（方案二）

　　第五章 交货与交货条件

　　第六章 包装与标记

　　第七章 设计与设计联络

　　第八章 标准与检验

　　第九章 安装、试车和验收

　　第十章 保证、索赔和罚款

　　第十一章 侵权和保密

　　第十二章 不可抗力

　　第十三章 税费

　　第十四章 _____（方案一）、（方案二）

　　第十五章 合同生效、终止及其他

　　第十六章 法定地址

　　附件：

　　一、合同的供货范围和合同产品的内容（略）

　　二、技术资料的内容及交付日期（略）

　　三、“合同工厂”的规范及技术条件（略）

　　四、合同的分项价格（略）

　　五、出卖人技术人员的服务范围和待遇条件（略）

　　六、买受人技术人员的培训范围和待遇条件（略）

　　七、出卖人银行不可撤销的保证函（略）

　　八、买受人银行不可撤销的保证函（略）

　　买卖合同

　　（供进口成套设备用）

　　合同编号：

　　签字日期：

　　签字地点：

　　中国，   （以下简称买受人）与    （以下简称出卖人），双方授权代表同意就下列条款签订本合同：

　　第一章 定义

　　1.1 “买受人”是指 ，或者该公司的法人代表、代理和财产继承者。

　　1.2 “出卖人”是指    国    公司，或者该公司的法人代表、代理和财产继承者。

　　1.3 “合同产品”是指本合同附件一中所列的产品及其型号和规格。

　　1.4 “技术资料”是指本合同附件二中所列的全部技术数据、图纸、设计、计算、操作、维修、产品检验资料。

　　1.5 “合同工厂”是指买受人使用出卖人提供的技术和资料生产合同产品的场所，包括出卖人提供的_____设备和备件，即  省   市  工厂。

　　1.6 “净销售价”是指合同产品的销售发票价格扣除包装费、运输费、_____费、佣金、商业折扣、税金和外购件等的费用后的余额。

　　1.7 “技术服务”是指出卖人根据本合同附件五和附件六中的规定，就合同产品的设计、制造、装配、检验、调试、操作等工作，向引进方提供的技术指导和技术培训。

　　1.8 “商业性生产”是指合同工厂生产第   台合同产品以后的生产。

　　1.9 “合同生效日期”是指本合同的双方政府有关当局中的最后一方批准合同的日期。

　　第二章 合同范围

　　2.1 买受人同意从出卖人购买，出卖人同意向买受人出售 成套设备项目（以下简称“合同工厂”），其中包括为保证合同工厂安全稳定地操作所需要的全部设备、材料和备件（以下简称“设备”），以及合同工厂装配、安装、试车、正常操作、生产和维修所需的全部技术和资料（以下简称“技术资料”）。

　　出卖人供货的具体内容，详见本合同附件一。

　　出卖人供应的“技术资料”，详见本合同附件二。

　　2.2 出卖人所供应的全部设备的技术性能和出卖人对合同工厂设备的技术保证详见本合同附件三。

　　2.3 出卖人派遣有经验、健康和称职的技术人员到合同工厂现场对合同工厂的施工、安装、试车、投料试生产与考核进行技术指导。其人数、技术服务范围和待遇条件等见本合同附件五。

　　2.4 出卖人负责培训买受人派遣的技术人员，其人数、培训地点，培训范围见本合同附件六。

　　2.5 本合同签订后  年内，根据买受人的要求，出卖人有义务以优惠价格提供买受人为本“合同工厂”正常运行所需的全部备品备件。届时双方另签协议。

　　第三章 价格

　　3.1 出卖人按本合同第二章规定提供合同工厂“设备”和“技术资料”的总价为   （大写：  ）。

　　3.2.1 机械设备部分：

　　（1）设备和材料费；

　　（2）备品和备件费；

　　（3）设计费；

　　（4）技术资料费；

　　（5）技术服务费；

　　（6）技术培训费。

　　3.2.2 技术转让部分：

　　（1）技术转让费；

　　（2）设计费；

　　（3）技术资料费；

　　（4）技术服务费；

　　（5）人员培训费。

　　第四章 支付（方案一）

　　4.1 本合同买卖双方的支付均以电汇（t/t）进行。买受人向出卖人的付款应通过北京XX银行付给   银行，出卖人向买受人的付款应通过   银行付给北京XX银行。

　　4.2 本合同第三章所规定的合同总价，按以下办法及比例由买受人通过北京XX银行支付给出卖人。

　　4.2.1 合同总价的  %计  （大写：   ），买受人在收到出卖人提交下列单据经审核无误后三十天内支付给出卖人。

　　（1）出卖人国家有关当局出具的有效出口许可证的影印本一份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件一份；

　　（2）银行出具的以买受人为受益人、金额为合同总价的  %、不可撤销的保证函正副本各一份（保证函格式见本合同附件七）；

　　（3）金额为合同总价的形式发票一式六份；

　　（4）即期汇票一式二份；

　　（5）商业发票一式六份。

　　买受人在收到出卖人按本合同第五章规定的货物装船通知后三十天内，经由北京XX银行出具以出卖人为受益人，金额为合同总价的  %的不可撤销的保证函给出卖人（保函格式见本合同附件八）。

　　4.2.2 合同总价的  %，计  （大写：  ），买受人在收到出卖人提交的下列单据经审核无误后三十天内支付给出卖人：

　　（1）_____清洁无疵、空白抬头、空白背书，并注明“运费到付通知目的港中国对外贸易运输公司”的海运提单正本三份、副本三份；

　　（2）商业发票一式六份；

　　（3）即期汇票一式二份；

　　（4）装箱明细单一式六份；

　　（5）质量和数量合格证书一式六份。

　　4.2.3 合同总价的  %，计   （大写：  ），买受人在收到下列单据经审核无误后三十天内支付给出卖人：

　　（1）商业发票一式六份；

　　（2）双方代表按本合同第九章规定签署的合同工厂交接验收证书的影印本一份；

　　（3）即期汇票一式二份。

　　4.2.4 合同总价的  %，计  （大写：   ），买受人在按本合同第十章规定“合同工厂”保证期满后，并收到出卖人提交的下列单据经审核无误后三十天内，即支付给出卖人：

　　（1）按本合同第十章第10.3条规定的由买受人出具的经出卖人会签的“合同工厂”保证期满证明书副本一份；

　　（2）商业发票一式六份；

　　（3）即期汇票一式二份。

　　4.3 买、卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，由买受人负担；在中国以外发生的，由出卖人负担。

　　（注：方案一适用于现汇付款的情况）

　　第四章 支付（方案二）

　　4.1 本合同买卖双方的支付均以电汇（t/t）进行。买受人向出卖人的付款应通过北京XX银行付给   银行，出卖人向买受人的付款应通过  银行付给北京XX银行。

　　4.2 本合同第三章所规定的合同总价按以下办法及比例，由买受人通过北京XX银行支付给出卖入：

　　4.2.1 合同总价的  %，计   （大写：   ），买受人在收到出卖人提交的下列单据经审核无误后不迟于三十天即支付给出卖人：

　　（1）出卖人国家有关当局出具的出口许可证影印本一份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件一份；

　　（2）由   银行出具的以买受人为受益人，金额为合同总价的 %的不可撤销的保证函正、副本各一份（保证函格式见本合同附件七）；

　　（3）金额为合同总价的形式发票一式六份；

　　（4）即期汇票一式二份；

　　（5）商业发票一式六份。

　　4.2.2 合同总价的   %，计  （大写：   ），在出卖人按本合同第五章规定交货时，买受入在收到出卖人提交的下列单据经审核无误后不迟于三十天，支付给出卖人。

　　（1）_____清洁无疵、空白抬头、空白背书，并注明“运费到付通知目的港中国对外贸易运输公司”的海运提单正本三份、副本三份；

　　（2）商业发票一式六份；

　　（3）即期汇票一式二份；

　　（4）详细装箱单一式六份；

　　（5）质量合格证一式六份。

　　4.2.3 合同总价的   %，计  （大写：   ），买受人在收到下列单据经审核无误后不迟于三十天即付给出卖人：

　　（1）商业发票一式六份；

　　（2）双方代表按本合同第九章规定签署的合同工厂交接验收证书的影印本一份；

　　（3）即期汇票一式二份。

　　4.2.4 合同总价的  %，计   （大写：   ）。在按本合同第十章规定“合同工厂”保证期满后，买受人在收到出卖人提交的下述单据经审核无误后不迟于三十天即支付给出卖人：

　　（1）商业发票一式六份；

　　（2）双方代表按本合同第十章规定签署的合同工厂保证期结束的确认书影印本一份；

　　（3）即期汇票一式二份。

　　4.2.5 合同总价的   %，计   （大写：   ），买受人应自  日起，于  年内，每 个月为一期，平均分期按下列办法支付给出卖人。

　　4.2.5.1 出卖人应开立分  期支付具有下述内容的远期汇票共  份，每份正副本各一份于  时提交买受人：

　　（1）票面金额为合同总价的  %，另加第  章  条规定的延期付款的利息，计  （大写： ）；

　　（2）以 日期为出票日，到期日分别为自出票日满  个月；

　　（3）以买受人为付款人；

　　（4）带有利息条款。利息按年息  %计算自出票日起算至到期日止。具体金额如下：

　　票期 本金  利息  本利合计

　　第一期

　　第二期

　　合计

　　4.2.5.3 出卖人收到汇票后应在各期汇票到期日前，分别将汇票正本提交北京XX银行，由北京XX银行提请买受人于汇票到期日后一天支付给出卖入。

　　4.3 按本合同第  章和第  章规定，如果出卖人应支付赔款或/和罚款等有关款项时，买受人在按本章第4.2.2条、4.2.3条、4.2.4条规定支付货款时有权从货款中扣除。

　　4.4 买受人支付本章第4.2.1条所规定的货款时，应向出卖人提交北京XX银行出具的以出卖人为受益人，金额为合同总价   %和延期付款的利息的保证函（保证函格式详见本合同附件八）。

　　4.5 买卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，均由买受人负担，在中国以外发生的，均由出卖人负担。

　　（注：方案二各项条款适用于延期付款的情况）

　　第五章 交货与交货条件

　　5.1 出卖人应于本合同生效日后  个月内分    批将本“合同工厂”的“设备”交付完毕。

　　总毛重大约为  公吨。总体积大约为   立方米。

　　本合同工厂“设备”的交货港口为   ，目的港口为中国    。

　　5.3 已装船的提单日期为设备的实际交付日期。

　　5.4 出卖人供应的每批设备，应在本章第5.1条规定的港口在买受人指定的受载船只船面交货。“设备”的风险，出卖人在买受人指定的受载船只船面交货后，即由出卖人转移给买受人。

　　5.5 在每批货物备妥待运前不迟于   天，出卖人应以电报通知买受人如下内容：

　　（1）合同号；

　　（2）货物备妥待运日；

　　（3）货物总体积；

　　（4）货物总重量；

　　（5）总包装数量；

　　（6）装船港口名称；

　　（7）重量超过30吨，尺寸超过12_________2.7_________3米的每件货物的大约总毛重、总体积及名称；

　　（8）危险品的品名、重量、国际危规号。

　　同时出卖人还应航寄给买受人下列文件，每件一式六份：

　　（1）发运货物的详细清单，包括合同号、序号、“设备”的名称、规格、型号、数量、单价、总价、单重、单件体积和总体积、每件货物的外形尺寸（长_________宽_________高）、总件数和装船港口名称；

　　（2）重量超过30吨或体积超过12_________2.7_________3米的每件大件货物的外形包装草图；

　　（3）易燃品和危险品的品名、性质、特殊防护措施及事故处理方法说明书；

　　（4）对温度、震动等有特殊要求的货物在运输过程中的特殊注意事项证明书。

　　5.6 所有设备交货应单机成套，安装用的专用工具、材料、易损件应随主机一同交付。如果有需要装在甲板上的“设备”，出卖人应负责进行适当的包装及采取特殊保护措施。

　　5.7 买受人应于受载船只抵达交货港口前不迟于十天将船名、预计抵达日期通知出卖人。如买受人需要变更船只或改变船期，买受人或买受人船舶代理人应及时通知出卖人。

　　5.8 如出卖人未能在买受人船只抵达交货港口时将货物备妥装船，买受人因此而遭受的空舱费、船舶滞期费和有关费用，均由出卖人负担，轮船公司提出的有关单据作为结算费用的依据。

　　5.9 如出卖人在受载船只预计抵达日期已将货物备妥而买受人船只不能在预计抵达日期后三十天内抵达交货港口，这三十天内的有关仓储费、_____费等由出卖人负担，但第三十一天起以后发生的仓储费、_____费，按出卖人提供的原始凭证，由买受人核实支付。但出卖人仍有责任根据买受人通知，在受载船只抵达交货港口后负责交货。在此情况下，出卖人不支付迟交罚款。

　　5.10 出卖人应在每批货物装船后四十八小时内，将提单日期和号码、船名、“设备”名称、总价、总重、总体积、总件数和合同号以电传通知买受人。如遇有第5.5条规定的大件货物及危险品，应逐件列明毛重和尺寸（长、宽、高）、品名、金额。买受人因出卖人未及时通知而未投保所造成的损失将由出卖人负担。

　　5.11 在将货物装到船上后，出卖人应于装船后将每批货物的整套交货文件（即提单、商业发票、装箱单和质量证明书各一份）随船在目的港提交给中国外贸运输公司。

　　5.12 技术资料的内容和交付计划见本合同附件二。

　　5.13 出卖人在技术资料发出前一周将大约件数、大约毛重、合同号和资料预计抵达北京的日期用电传通知买受人。在资料寄出后二十四小时内出卖人需将发出日期、船次、空运单号、重量及资料件数、合同号以电传的方式通知买受人。

　　5.14 “技术资料”到达目的机场的日期为实际交付日期。

　　5.16 在每批“技术资料”交货后的两个工作日内，出卖人应将下述文件航寄给买受人：

　　（1）空运提单一式二份（通知目的机场的中国对外贸易运输公司，并注明合同号。）；

　　（2）技术文件的详细清单一式二份。

　　第六章 包装与标记

　　6.1 出卖人交付的所有货物应具有适合远洋、内陆运输和多次搬运、装卸的新的坚固木箱包装。并应根据货物的特点和需要，加上防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀的保护措施，以保证货物安全无损地运抵安装地点。

　　6.3 出卖人应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的英文字样印刷以下标记：

　　（1）合同号；

　　（2）唛头标记；

　　（3）目的港；

　　（4）收货人；

　　（5）设备名称及项号；

　　（6）箱号/件号；

　　（7）毛重净重（公斤）；

　　（8）尺码（长_________宽_________高，以毫米表示）。

　　凡重量为二公吨或超过二公吨的货物，应在包装箱的四个侧面以英文及国际贸易运输常用的标记、图案标明重量及挂绳和重心位置，以便装卸搬运。根据货物的特点和装卸、运输上的不同要求，在包装箱上应以英文明显地印刷“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样以及相应的国际贸易通用的标记图案。

　　6.5 每件包装箱内，应附有详细装箱单和质量合格证各一式二份、有关设备的技术文件一式二份。需要组装的设备部件附详细装配图一式二份。

　　6.6 出卖人交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装，每包技术资料的封面上应注明下述内容：

　　（1）合同号；

　　（2）收货人；

　　（3）目的地；

　　（4）唛头标记；

　　（5）毛重（公斤）；

　　（6）箱号/件号。

　　每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、代号、号称和页数。

　　6.7 凡由于出卖人对货物包装不善，保管不良，致使货物遭到损坏或丢失时，出卖人均应按本合同第十章的规定负责修理、更换或赔偿。

　　第七章 设计与设计联络

　　7.1 为使本“合同工厂”的建设工作顺利进行，买卖双方应按照本合同附件  和本章的规定进行设计和设计联络。

　　设计联络会议内容、时间、地点和参加人员，详见附件

　　7.2 出卖人承担的设计工作范围详见本合同附件 。出卖人提交“技术资料”的要求、内容、份数和交付日期详见本合同附件 。

　　7.3 买受人承担的设计范围详见本合同附件 。买受人向出卖人提供的技术资料见本合同附件 。出卖人依此做为本“合同工厂”设计的依据。

　　7.5 出卖人在初步设计全部资料寄达北京后  个星期内，应自费派遣技术人员来作解释设计，买受人应协助办理入境签证和居留手续。在解释设计期间，买受人有权提出改进意见，出卖人对此应予充分考虑。初步设计经审核后双方签订协议书，该协议书即作为最终设计的依据。

　　7.6 买受人在收到出卖人提供的最终设计全部资料后   天内，应予确认。

　　第八章 标准与检验

　　8.1 出卖人供应本合同工厂的“设备”的制造、选材、检验和试验，应按出卖人国家和/或公司现行标准规范进行。

　　8.2 出卖人对其供应的全部“设备”应进行检验和试验，并向买受人提交由制造厂或出卖人出具的质量合格证和检验记录，以此作为本合同规定的质量保证的证明书。“设备”检验和试验的费用均由出卖人负担。

　　8.3 买受人有权自费派遣检验人员到出卖人国家会同出卖人检验人员一起到制造厂车间对“设备”的制造和质量进行检验和试验。出卖人应在设备进行装配和检验前三个月将检验日期通知买受人，买受人应在收到通知后一个月内将检验人员的名单通知出卖人，以便出卖人协助办理入境手续。主要设备的装配和检验应有买受人人员在场，买受人还应有权参加其他“设备”的检验和参加出卖人及有关制造厂召开的有关“设备”的质量会议。

　　8.4 买受人检验人员若发现“设备”有缺陷和/或不符合本合同规定的规格时，有权提出意见，出卖人应充分考虑并自费采取必要措施排除缺陷，当缺陷排除后，应再次检验和试验，由此引起的费用增多由出卖人负担。

　　8.5 买受人检验人员在出卖人国家和制造厂的检验不代替“设备”运抵买受人合同工厂现场的开箱检验，亦不能免除出卖人按本合同第十章规定的保证责任。买受人人员不签署任何证明文件。

　　8.8 出卖人供应的全部“设备”的开箱检验应在合同工厂现场进行，出卖人有权自费派遣检验人员到合同工厂现场参加此项检验，买受人应在检验前一个月将开箱检验日期通知出卖人，并为出卖人检验人员提供工作的方便。

　　在双方会同开箱检验中如发现“设备”有短少、缺陷、损坏或包装与本合同规定不符合或质量标准与本合同第8.1条和第10.1条规定不符时，应作详细记录，并由双方代表签字。如属出卖人责任，此记录即为买受人向出卖人要求换货、修理或补齐的有效证明。

　　8.9 出卖人检验人员不能参加开箱检验时，买受人有权自行开箱检验。如发现本合同第8.8条所述问题系属出卖人责任时，应委托中国商品检验局出具证明，以此作为买受人向出卖人要求换货、修理或补齐的有效证明。

　　出卖人接到买受人索赔证书后，应立即无偿换货、补发短缺部分或降低货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用、风险以及买受人的检验费用。如出卖人对索赔有异议时，应在接到买受人索赔证书后两个星期内提出异议，双方另行协商。逾期，索赔即作成立。

　　出卖人换货和/或补交货物的时间，不迟于出卖人收到买受人索赔证书后   个月。

　　8.10 在开箱检验中，由于买受人的原因，发现“设备”有损坏，通知出卖人后，出卖人应尽快补发、更换，其费用由买受人负担。

　　8.12 在检验中，如发现出卖人提供的检验所需的标准仍不完整或提供得不及时，经与出卖人协商，买受人有权按照买受人国家现行标准进行检验。

　　第九章 安装、试车和验收

　　9.1 “安装”系指合同工厂全部设备、材料的装配、就位和连接等安装工作。“试车”系指机器和/或设备的单独或联动的试运转。

　　“投料试生产”系指合同工厂投入原料和公用工程以试生产。

　　“考核”系指为检查本合同附件 所规定的各项保证数值而进行的试验。

　　“验收”系指如果考核结果表明，本合同附件 所规定的各项保证指标能够全部达到，则合同工厂即为买受人所验收。

　　9.2 合同工厂的安装将在买受人负责组织和在出卖人负责技术指导下进行，出卖人有权对其进行详细设计的所有“设备”的安装以及界区接点的安装进行技术指导。

　　合同工厂的试车、投料试生产和考核应在买受人组织安排和出卖人技术指导下进行。在安装工作开始前二个月，双方各自授权一名代表处理合同工厂从安装到验收期间的全部技术工作。具体工作应由双方代表友好协商安排。双方代表应充分合作，使合同工厂在本合同生效日后   个月内建设完毕。

　　如果双方之间有任何问题和分歧时，双方将分析原因，澄清责任并在现场通过友好协商方式解决。

　　9.3 在安装工作开始前，出卖人技术人员应详细介绍安装方法和要求。在安装期间出卖人技术人员应对安装工作进行技术指导并参加所有设备安装质量的检验和试验。出卖人技术人员的重要技术指导应以书面提出。

　　如试车顺利完成，安装工作完全符合技术文件要求时，双方代表应在七天内在现场签署安装竣工证书。此证书签字日即为合同工厂安装及试车完成日。但此证书不能免除出卖人按本合同第十章规定在投料试生产、考核期间和机械保证期内对设备和材料发现的缺陷所应负的责任。

　　9.5 本章第9.4条规定的试车完成后应尽快开始投料试生产，其开车日期由双方代表现场商定。投料试生产和考核所需的仪表校准、记录项目、取样方法和分析方法等详细程序应由出卖人在安装及试车完成日前提出，并经双方代表讨论决定。

　　在投料试生产前，买受人应准备充足的维修工具、实验室及检验设施和熟练的操作、维修及测试人员，其中包括本合同附件  第 条所列的人员，并准备好按本合同附件所列必要数量和质量的全部原料和有关的公用工程。出卖人技术人员可出入试验室和检验设施，以便取样分析。投料试生产和性能试验期间的采样、化验将在双方代表在场的情况下进行。

　　除双方已同意的程序外，出卖人技术人员认为必要的采样和化验，在经与买受人代表协商后由买受人进行。

　　从试车到合同工厂验收期间，出卖人可以使用买受人库存的备品备件，如由于出卖人责任出卖人使用了买受人库存的备品备件，出卖人应及时在现场予以偿还。

　　9.6 投料试生产期为首次投料生产开始日起的  个月。在此期间，当合同工厂主要设备达到良好稳定运行后由双方代表商定首次考核日期。考核应按本合同附件  的规定在出卖人技术人员指导下进行。

　　每次考核的结果应作出记录，在每次考核完成后三天内双方在性能考核执行上签字确认。

　　9.7 如按本合同的附件 规定的考核期内实现了本合同附件 规定的全部保证数值时，双方代表应在五天内签署合同工厂验收证书一式四份，双方各执两份，此即视作合同工厂为买受人所验收。

　　如因出卖人原因致任何一次考核未能成功时，出卖人应尽快在双方同意的期限内对“设备”进行必要的修理、更换和/或修改。修改后应重新按照合同附件 的规定尽快再次考核，买受人应大力协助。

　　如因出卖人原因，需将任何设备运出中国以外进行修理或更换时，全部运费、修理或更换费用应由出卖人负担。更换或修理的“设备”应在合同工厂现场交货。

　　9.8 在本合同第9.6条规定的投料试生产期间，本合同附件 规定的保证数值如有任何一项或多项未能达到时，双方应会同研究，找出原因，澄清责任，并按以下规定处理：

　　9.8.1 如由于出卖人原因未能达到保证数值时，买受人同意延长投料试生产期三个月，以便出卖人对合同工厂进行改进并再次进行考核。如在延长的三个月中由于出卖人原因仍未能达到保证数值时，买受人同意再次延长投料试生产期三个月。如在再次延长的三个月期满时，由于出卖人原因考核仍然失败，未能达到保证数值时，应按本合同第十章第10.8条的规定办理。在两次延长的两个三个月内改进合同工厂所需全部费用和出卖人技术人员的全部费用均由出卖人负担。

　　9.8.2 如由于买受人原因未能达到保证数值时，投料试生产应延长三个月。在此期间，买受人将按本合同附件 的规定继续支付出卖人技术人员的全部费用，所需出卖人技术人员的人数由双方讨论决定。如延长的三个月期满时，仍由于买受人原因未能达到保证数值时，合同工厂应由买受人验收，双方应在七天内签署验收证书。然而出卖人应协助买受人采取一切必要措施，使合同工厂达到正常生产所需的指标。由此而产生的费用由买受人负担。

　　9.9 如由于买受人原因，在按本合同第五章规定的第  批“设备”交货之日起  个月内合同工厂未能进行考核，则按合同第四章第  条由买受人支付给出卖人的款项应予实现，但不免除出卖人的所有责任。

　　9.11 按本合同第9.7条、第9.8条和第9.9条规定的合同工厂的验收，并不能免除出卖人对合同工厂的“设备”在机械保证期内应负的责任。

　　第十章 保证、索赔和罚款

　　10.1 出卖人保证其供应的本“合同工厂”的技术水平是先进的，“设备”是全新的，质量是优良的。设备和材料的选型均符合工艺、完全运行和长期操作使用的要求，并符合本合同附件 和附件 的规定。

　　10.2 出卖人保证所交付的技术资料、图纸清晰、完整和正确，能满足“合同工厂”的设计、安装、运行和维修的要求并符合附件 的规定。

　　10.3 在本“合同工厂”安装、试车期间，如果出卖人提供的“设备”有缺陷，或由于出卖人技术人员的指导错误或/和出卖人提供的技术资料、图纸和证明书的错误造成“设备”的损坏，出卖人应立即无偿换货或降低货价作为赔偿，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。如出卖人对索赔有异议时，应在接到买受人索赔证书后两个星期内提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作成立。出卖人换货期限不迟于证实属出卖人责任之日起  个月。

　　10.4 出卖人对本“合同工厂”“设备”的保证期为本“合同工厂”被买受人验收后  个月；如由于买受人责任而影响本“合同工厂”安装、试车、验收时，则不超过出卖人最后一批货物交付日期后  个月。保证期满后，由买受人出具本“合同工厂”保证期满证明书正、副本各一份给出卖人。

　　10.5 在保证期内，发现出卖人提供的“设备”有缺陷或/和不符合合同规定时，如属出卖人责任，则买受人有权凭中国商品检验局出具的检验证书向出卖人提出索赔。出卖人接到买受人索赔证书后，应立即无偿换货或降低货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险（货物到达目的港后的风险由买受人负责）。如出卖人对索赔有异议时，应在接到买受人索赔证书后二个星期内提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作成立。出卖人换货的期限，应不迟于出卖人收到买受人索赔证书后  个月。

　　如属微小缺陷，可由买受人自行消除，但由此引起的费用由出卖人负担。

　　10.6 在保证期内，如由于出卖人责任需要更换、修理有缺陷的“设备”而使本“合同工厂”停机时间作相应的延长，新更换和补充修复的“设备”的保证期为被买受人验收后十二月。

　　10.7 在保证期满后三十天内，买受人出具的在保证期内发现的“设备”缺陷的索赔证书仍然有效。

　　10.8 如由于出卖人责任，在考核试车不能达到本合同附件 规定的一项或多项技术经济指标时，出卖人必须采取有效措施在出卖人收到买受人书面通知后  个月内使之达到各项保证指标并承担由此产生的一切费用。逾期如仍不能达到本合同附件 所规定的保证指标时，出卖人应承担罚款，其计算办法如下：

　　出卖人支付罚款，则本“合同工厂”即为买受人所验收，并由买受人出具本“合同工厂”验收证书正、副本各一份交给出卖人。

　　10.9 如由于出卖人责任未能按合同第四章规定的交货期交货时，买受人有权按下列比例向出卖人收取罚款：

2024年关于买卖合同范文 篇30

　　卖方(甲方)：

　　身份证号码：

　　买方(乙方)：

　　身份证号码：

　　根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以共同遵守。

　　第一条 甲方将自有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权(以下简称房地产)转让给乙方。房地产具体状况如下：(一)房地产座落在重庆市万州区

　　房屋类型：

　　结构： ;

　　(二)房屋建筑面积 平方米，该房屋占用范围内的土地使用权[面积][分摊面积] 平方米。

　　(三)房地产四至范围

　　(四)该房地产土地所有权性质为[国有][集体所有]土地;土地使用权以[出让][划拨]方式获得;

　　(五)房屋平面布局及附属设施状况、套内装饰标准：

　　(六)甲方依法取得房地产权证号：

　　乙方自愿买受甲方上述房地产。

　　第二条 甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价格为( 币)计 元。(大写)： 拾 万千 百元整。 甲、乙双方同意，在本合同自签订之日起的 天内，乙方将上述房地产转让价款中的 万元支付给甲方，余下的 元在办好房产证等相关手续后 天内一次性支付完毕。

　　第三条 甲方转让的房地产为[占地移民方式][出让方式][划拨方式]取得国有土地使用权，按下列第[一][二]款办理。

　　一、甲方取得国有土地使用权的使用年限为 年(从 年 月起至 年 月 日止)，其中乙方按本合同约定受让上述房地产，拥有国有土地使用权的年限为 年(从 年 月 日至 年 月 日止)，为乙方依法使用国有土地使用权的有效期限。甲方将上述房地产转让给乙方后，出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。

　　二、按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定，[应办理][可以不办理]土地使用权出让手续的，应由[甲方][乙方]按规定[办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金][将转让房地产所获收益中的土地收益上缴国家]。

　　第四条 甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于 年 月 日将上诉房地产交付(转移占有)乙方。交付标志：

　　第五条 除房地产交易管理机构依法作出不予过户决定外，上述房地产权利转移日期以房地产交易管理机构受理该房地产转让过户申请之日为准。

　　第六条 上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。

　　第七条 本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本市有关规定缴纳税、费。在上述房地产转移占有前未支付的使用该房屋所发生的物业管理费、水电气费等其他费用，由甲方支付。

　　第八条 甲方转让给乙方的.房地产在办理转让过户变更登记后，甲、乙双方应共同到物业管理单位办理该房地产转让后变更使用、维修管理户名及有关手续。

　　第九条 甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷。如上述房地产转让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷，由甲方承担全部责任。

　　第十条 乙方未按本合同约定期限付款的，应按逾期未付款向甲方支付利息，利息自应付款之日起第二天至实际付款之日止，利息按同期银行存款利息计算。逾期 天后，乙方除应支付利息外，还应按逾期未付款的 %向甲方支付违约金，合同继续履行。

　　第十一条 除人力不可抗拒因素外，甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付给乙方的，应按已收款向乙方支付利息，利息自约定交付之日起第二天至实际交付之日止，利息按 计算。逾期 天后，按下列内容处理。甲方除应支付利息外，还应按已收款的 %向乙方支付违约金，合同继续履行;乙方有权通知甲方单方解除合同，甲方除应在接到书面通知之日起 日内向乙方返还已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，还应按已支付房款的 %向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的，乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。

　　第十二条 经甲、乙双方协商一致，本合同未尽事宜，在不违反本合同原则的前提下，可订立补充条款或补充协议，甲、乙双方订立的补充条款和补充协议及附件为本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。

　　第十三条 本合同由甲、乙双方签定之日起生效。甲、乙双方在签署本合同时，具有完全民事行为能力，对各自的权利，义务清楚明白，并按本合同规定履行。

　　第十四条 本合同一式 份，甲、乙双方各执 份， 重庆市万州区房地产交易管理机构一份，重庆市万州区房地产登记机构一份。

　　卖方： 买方：

　　日期：

2024年关于买卖合同范文 篇31

　　卖方：____(简称甲方)

　　买方：____(简称乙方)

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条甲方将自有座落于淄博市张店区美食街西首南侧房屋出售给乙方，乙方对甲方出售房屋已作了解并愿意购买。

　　第二条甲方出售房屋属私有产权房，用途商业，结构钢混，总层数4层，间数____间，房屋建筑面积____平方米，土地使用权面积____平方米。房产证号：____土地证号：____甲方确保该房屋的合法性、真实性、可靠性，未在该房产上设置任何抵押、质押，未有任何债务纠纷。乙方有权在交易前查档，验证该房屋权属。

　　第三条房屋固定装修应保持原状，房屋内附属设备等祥见屋内设备清单随房屋一并转让给乙方。

　　第四条依据国家法律、法规、政策，甲方取得该房屋时缴纳的公共维修基金随房屋一并转让给乙方。

　　第五条甲乙双方议定上述房产买卖总价款（含装修、屋内设备和公共维修基金）为人民币（大写）____万元整工作日内，甲乙双方共同到市房屋交易管理部门对甲方的房产证查档验证。查档验证通过之日，乙方通过银行转帐方式向甲方支付售房款总额％首付款，即____元人民币；

　　3、甲方在收到首付款当日，将房产证原件以及办理权属转移所需的买卖合同、税票、身份证复印件等交给乙方并协助乙方到市房屋交易管理部门办理房屋交易过户手续。

　　4、乙方取得市房屋交易管理部门颁发的房屋权属证书和土地权属证书之日起工作日内，乙方通过银行转帐方式向甲方支付第二期售房款总额____％，即____元人民币

　　5、房屋尾款元人民币，乙方承诺于20____年____月____日之前付清。乙方根据付款进度将售房款打入甲方账户，甲方收款后给乙方出具收条。

　　第八条违约责任若甲方房屋产权有问题不能过户，甲方退回乙方支付购房款，并赔偿乙方同期贷款利息，若乙方延期付款按对等原则承担违约责任。

　　第九条本合同一式三份，甲乙双方签字生效。甲、乙双方各执一份，第三份交房屋交易管理部门。

　　第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

　　第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

　　出卖方(甲方)：_____________

　　购买方(乙方)__________________

2024年关于买卖合同范文 篇32

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲乙丙三方本着平等互利，友好协作的原则，经三方协商一致，就合作经营惠项目合作事宜，订立如下条款，供甲乙丙三方共同遵守。

　　一、由甲方出名办理工商营业执照，实际为三人合作经营，地点位于，该店命名为，主要经营。

　　二、投资及分红比例：

　　(1)、该店投资为万元，资金在________年月____日前到帐。

　　(2)、该店每月核算一次经营情况，如有利润，原则上每月分红一次;如需扩大追加投资或出现亏损，则按上述投资比例出资(即三方平均分摊)。

　　(3)、利润分成比例为三方平均分配。

　　(4)、购置的'一切资产属三方共同所有，共有份额按投资比例，按实际投资数额单据凭证记帐。

　　二、合作期限暂定________年，从________年____月至20________年____月有效，如到期仍想继续合作，可续签合同。

　　三、甲方委托

　　全权代表甲方，负责日常的各项经营管理事务。但重大经营决策应取得甲、乙、丙三方一致同意后，方可付诸实施。

　　四、该店的投资款、经营资金均由乙方管理，以甲方的名义在开立帐户存取。开户行：户名：帐号：。甲乙丙三方均有权稽查监督帐户收支情况。

　　五、该店的一切收入、支出、结存等发生情况，均如实记帐。帐务至少应每月由三方共同核对一次。

　　六、该店由三方共同选定的采购或供应商供货。

　　七、合作因下列情形解散：

　　1.合作期限届满;

　　2.甲乙丙三方同意终止合作关系;3、本合作项目连续亏损____月或亏损数额达到万元，甲乙丙任何一方均可退出合作。解散或退出合作时，按照出资比例分配利润及资产或承担债务。

　　八、三方合作该项目，应秉承诚信、无私的合作原则。合作经营合同期间，如遇未尽事宜，经友好协商取得一致意见后，可签订补充协议。

　　九、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字后生效。甲方(签名)：

　　身份证号：

　　________年____月____日乙方(签名)：

　　身份证号：

　　________年____月____日丙方(签名)：

　　身份证号：

　　________年____月____日

2024年关于买卖合同范文 篇33

　　甲方(需方)

　　地址：

　　电话：

　　乙方(供方)

　　地址：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国民法典》和其他法律法规的有关规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

　　第一条 合同标的、数量：(单位：吨)

　　油品

　　数量(吨)

　　质量等级

　　单价(元/吨)

　　总金额(元)

　　注：质量标准：按照国家现行最新产品质量标准执行。

　　第二条 甲方若需超过本合同约定数量和期限供油，属正常销售的，其数量、价格、期限需经双方重新书面确定。

　　第三条 所有权及风险转移：

　　乙方负责将油品运送至指定的地点。所有权及风险自甲方完成验收时起转移给甲方。

　　第四条 运输方式、到站及交货期限：

　　乙方在合同生效后 天内将本合同约定的标的物送至甲方指定的地点。运输过程中发生的运杂费由乙方承担。乙方超过规定时间仍未送货的，甲方有权选择解除合同或选择继续履行合同，若甲方选择继续履行合同，以逾期提油当日和签订合同当日价格较低价格为结算价格。

　　第五条 油品验收：

　　1、验收时间：乙方将油品运至甲方指定的地点后，甲方须及时到场监卸并验收。

　　2、数量验收：油品的数量计量应以 双方实际结算数 为准。

　　3、质量验收：按照国家现行最新的石油产品标准执行。乙方需向甲方提供该批次油品《质量合格证》或《质量检验报告》。发生质量问题争议，双方共同委托技术监督部门授权的质量检验鉴定机构进行油品质量鉴定。鉴定油品存在质量问题的，鉴定费用由乙方承担，同时，乙方还应当更换货物，给甲方造成损失的，还应该赔偿损失。如鉴定的油品不存在质量问题，鉴定费用由甲方承担。

　　第六条 付款方式：加油前先付款。

　　第七条 违约责任：经国家有关部门鉴定，因乙方原因造成供应油品质量不合格，由乙方负责包换，若因此给甲方造成损失的，乙方应对甲方所受的直接和间接损失全额赔偿。

　　第八条 争议的解决方式：有关履行合同所发生的一切纠纷，甲乙双方应当及时协商解决。如协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决。

　　第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表(签字) 代表：(签字)

　　(盖章) (盖章)

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　年 月 日 年 月 日

• 送客户的周末祝福语大全
• 周末祝福语短信2021年
• 放松的周末祝福短信
• 2021周末祝福语集锦
• 快乐的周末祝福语60句
• 最新的周末祝福语带图
• 最新的周末祝福语大全
• 关于周末祝福语带图
• 创意客户周末祝福语大全
• 具创意的周末祝福语大全
• 送给朋友的周末祝福
• 2021周末祝福微信给客户
• 发给客户的周末问候短信大全
• 周末问候语及关心话幽默
• 给客户周末祝福
• 简单温馨周末祝福语
• 周末关心问候祝福
• 最新周末祝福语大全60句
• 关于周末个性祝福语
• 周末祝福语大全（精）
• 给客户的周末祝福语（精）
• 周末快乐祝福短信大全
• 送客户的周末祝福
• 开心的周末祝福短信
• 欢乐的周末祝福短信大全
• 796260002
• 796280001
• 796280002
• 796300001
• 796300002
• 796320001
• 796320002
• 796340001
• 796340002
• 796340003
• 796340004
• 796360001
• 796360002
• 796380001
• 796380002
• 796400001
• 796400002
• 796420001
• 796420002
• 796440001
• 796440002
• 796460001
• billfold
• billfolds
• billiards