| 标题 | 买卖合同（国标柴油） |
| 范文 | 买卖合同（国标柴油）（通用33篇） 买卖合同（国标柴油） 篇1甲方：重庆中科建设（集团）有限公司 乙方： 甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依法就甲方 项目部购买乙方 并由乙方负责安装的相关事宜达成本合同条款，供双方遵守。 第一条 产品的品名、规格型号、单价、技术参数、数量、单价、金额及相关约定： 1.1 本合同价款包括产品、配件、辅材、包装、运输、设计、安装、调试、配合、保险费、安全责任、验收等完成工作所需一切费用、合理利润及相关税费。 1.2 产品的质量按国家相关质量标准执行，乙方保证产品符合环保标准及产品说明要求和设计要求，并符合国家有关有害物质排放的相关标准、规范，同时应符合甲方对该产品的特殊要求。乙方对产品质量及安装质量负完全责任，保证安装、使用后能够通过验收。 1.3 乙方对产品的保修期限为：年，自安装完成并验收合格交付甲方之日起开始计算。 1.4 质保期内如出现质量问题，乙方应在甲方通知后日内到现场进行免费维修或更换处理，逾期按每次每天 元累计计算违约金。 1.5 质保期内如出现质量问题，若乙方超过7天未到现场维修、更换或一个月内累计出现三次质量问题或乙方超过10天仍未修复、更换的或一个月内因质量问题造成产品无法使用累计超过20天的，甲方有权要求乙方退货，由乙方自行拆除产品，产生的损失由乙方承担，甲方已付的款项由乙方在甲方通知退货后月内归还给甲方，同时由乙方支付合同总款 %的违约金。未按时退款和支付违约金的，按逾期付款承担责任。 第二条 计量方法 按产品实际配置标准及要求为准，安装完成后由双方现场签字确认。 第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收 由乙方按国家规定标准或双方约定的有利于保护产品的方式进行包装，包装物由乙方负责供应，不回收。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。 第四条 履行及安装地点 甲方指定地点，即：，甲方有权根据实际情况更换指定地点，但甲方应在交货前 日内以自己的名义盖章后书面通知乙方。 第五条 交付期限 双方约定乙方在 年 月 日前完成安装并将验收合格的工程交付甲方。 第六条 结算和付款时间及方式 6.1 本合同生效后，甲方分, 并以乙方到甲方办理完所有审批手续为应付款的起算日。 6.2乙方要求甲方支付工程款时，必须同时具备以下经甲方相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证，即：结帐单申请单、工程验收单、工单、结帐单、工程款结算明细表、内部结算付款凭证等（见附件）。 6.3乙方委托 （身份证号码： ）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。 6.4甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收，在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单，并由乙方委托代理人在结帐申请单结帐联上签字确认，再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单，开票人员根据上述结算凭证开具内部结算付款凭证。若乙方在结帐申请单开具之日起90日内未完善甲方的审批及财务挂账手续，则视为乙方放弃收取相应工程款项的权利，由此产生的后果由乙方自行承担。若甲方有关人员故意拖延相关结算单据的签字时间，乙方可及时函告甲方，甲方应予以及时处理。 6.5乙方明确地知道，甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部的名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济 法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。 第七条 验收内容 7.1 需隐蔽的安装内容，乙方在隐蔽前必须提前甲方在接到通知后 小时内进行验收，验收合格后方可隐蔽；验收不合格，由乙方整改至合格，由此延误的工期不顺延；若甲方在接到乙方的通知后 小时内未进行验收的，乙方可以隐蔽，但甲方有权要求重新验收，如重新验收不合格，由此造成的损失由乙方承担，工期不顺延；如重新验收合格，由此延误的工期相应顺延。乙方应对隐蔽的安装内容制作隐蔽资料。 7.2 安装完成后，双方按国家规定的方法及本合同约定的标准及要求验收，验收合格（以甲方、监理验收合格为准），交付给甲方；验收不合格，由乙方返工、整改至合格后交付，因此逾期的，按相关约定承担责任。 第八条 对产品提出异议的时间和方法 8.1 甲方发现产品质量和安装质量有问题后，甲方有权随时提出异议。 8.2 乙方在接到甲方书面异议后，应在天内回复并负责处理；逾期，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第九条 违约责任 9.1 乙方不能交付工程或完成安装的，按甲方已付款项的'%承担违约金。 9.2 乙方产品品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的，由乙方按甲方的要求进行退货、更换；如甲方要求更换的，从本合同约定交付工程之日起至更换后产品符合约定之日起按本条9. 3款承担违约责任；如甲方要求退货的，由乙方自行将产品拆除（所产生的费用及损失由乙方承担），乙方除按甲方通知的时间退还已经支付的货款外，还应按甲方已付款项的20%支付违约金，乙方未能按时退还货款的，还应按逾期付款承担违约责任。 9.3 乙方逾期交付工程或完成安装的，按每逾期一天期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用（含购房业主/住户索赔等损失）。 9.4 乙方对产品质量负责，如因产品质量或安装质量原因造成他人人身或财产损失的，由乙方承担责任并赔偿由此造成的一切损失。 9.5 乙方保证所交产品为全新产品，不得以假充真，以次充好，以不合格冒充合格产品，甲方在任何时候发现上述情况，有权随时要求乙方退货、更换，并按本条9. 9款承担违约责任。若已经安装或使用的，乙方还应赔偿由此造成的损失（包括返工、购房业主/住户索赔等损失）。 9.6 乙方应妥善保 护甲方提供的设备及现场堆放的物品和工程成品，如造成损失，应照价赔偿 9.7 未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设计管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 9.8 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，并由责任方赔偿对方由此造成经济损失。 9.9 工程移交使用后，如甲方发现工程质量不符合约定或者不能满足设计要求或者所用材料、设备不符合约定要求或者乙方使用的材料设备属以假充真、以次充好，则甲方有权随时要求乙方返工、更换、重作，并按每发现一次由乙方承担违约金元，累计计算：同时由乙方承担由此造成的损失（包括返工、购房业主/住户索赔等损失）。 9.10 工程移交后，甲方发现有未完成的安装工作的，由乙方负责完成或者由乙方退还该部分货款。 9.11 本合同约定应由乙方承担的违约金、赔偿金、损失等相关费用（含购房业主/住户索赔费用、甲方名誉损失等费用），甲方可不经裁决直接按约定条款执行，并可在货款和质保金中扣除，不足抵扣的，由乙方在甲方发出通知后 日内支付给甲方，逾期按逾期付款承担违约责任。乙方对承担的违约金、赔偿金、补充损失等相关费用有异议的，可依法解决。但因甲方行使本条款约定而减少支付给乙方的货款，甲方不承担违约责任。本合同约定应由甲方承担的违约金、赔偿金、损失等相关费用，由乙方书面提出具体事实及要求后，由双方协商解决，未协商一致的，依法解决。 9.12 乙方完成的工程不符合质量要求的或者未能通过消防部门和国家相关职能部门的验收合格或者材料、设备不符合约定的，应负责返工、维修、更换，如返工、维修、更换后完工时间超过合同约定的完工时间的，按9. 3条款承担违约责任。 9.13甲方逾期付款的，按到期未付额的同期存款利息向乙方偿付逾期付款的违约金。 9.14 若乙方违约，必须承担由此而产生的律师费以及追溯债务所产生的业务费、交通费、差旅费等所有费用。 9.15 甲、乙双方任何一方违反本合同其他约定的，违约方按本合同价款的支付给对方违约金，造成损失的，还应承担赔偿责任。 第十条 廉政合作 10.1乙方不得宴请甲方工作人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。 10.2乙方在履行本合同期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行为均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。 10.3乙方有责任接受甲方对乙方在履行本合同期间廉洁合作管理执行情况的监督。 10.4乙方工作人员有义务就甲方工作人员任何形式的索贿或行为及时向甲方举报；如乙方向甲方工作人员，或甲方工作人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方同意在结算本合同价款的基础上减少 %后减轻甲方应付款项，并由乙方对知情不报人员进行相应处罚。 10.5如因乙方及工作人员在履行本合同期间贿赂甲方工作人员，被司法相关立案查处的， 甲方有权取消或终止本合同的履行，并由乙方按合同总价款的30％向甲方支付违约金。 第十一条 不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。 第十二条安全责任 施工及维修保修过程中的安全由乙方负责，如因此发生安全事故责任由乙方负责并承担费用，甲方对施工及维修保修过程中的安全事故不承担任何责任和费用。 第十三条 其它约定条款 13.1 完工前3日内，乙方应提供产品质量证明文件及相关使用和完整竣工资料、隐蔽工程资料等给甲方，否则，视乙方未交付工程。 13.2 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管、保养费和各种经济损失的应当在明确责任后5天内付清，否则按逾期付款处理。本合同所约定的损失包括因产品原因引起的购房业主/住户索赔等损失。 13.3、乙方收款时，应当出据合法有效并符合税务机关要求的发票，否则甲方有权暂停付款。 13.4 本合同履行过程中，乙方不得有损甲方或者建设单位品牌的行为，若仍发生被相关媒体作有损甲方或建设单位品牌的报道，每出现一次，由乙方承担违约损失10万元；出现二次，由乙方承担违约损失20万元，以此类推。 13.5 本工程施工过程中和工程竣工后，如需乙方配合完成其他相关工作或者需由乙方提供、出具相关资料、文件以及盖章的（含预售和其他许可证、备案证等所需的应由乙方出具、提供的资料、文件等）乙方应按甲方要求及时完成，否则，由此造成的责任及损失由乙方承担和赔偿。并从甲方要求完成之时起至乙方实际完成之日止按每天元累计计算违约金。 13.6 本工程交付前乙方必须撤除所有的机械设备、临时设施及工作人员，做到完工场清，不得以任何理由强占施工场地。否则，视乙方未完成工程。 13.7 因甲方设计变更和其他责任造成停工、窝工的，由乙方自行调剂，乙方不收取停窝工费。 13.8 乙方在施工过程中，不得损坏甲方设立的广告宣传画面及相关设施，否则乙方应赔偿由此产生的损失（包括所需的人工、材料费用）。 13.9 担保人同意用其所有的位于（以下统称担保财产）为乙方履行本合同提供担保，如乙方未按本合同约定履行义务，由担保人用担保财产承担责任，并由担保人与乙方共同承担无限连带责任，担保财产由担保人依法办理担保登记手续。 13.10 本合同所有条款内容，甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。 买卖合同（国标柴油） 篇2甲方(全称)：乙方(全称)： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信用。 第一条、产品数量、价格(下表未能列尽的，可以另行附表，但须经双方签字盖 注：实际数量以双方验收为准，甲方验收签证代表人签收 第二条、质量要求、技术标准、服务承诺 2.1质量要求： 2.1.1材料(详见合同附件)：报价单 2.1.2规格、型号等(详见合同附件)：图纸 2.2技术标准：按甲方验收标准执行。 第三条、交货、付款 3.1交货地点：甲方住所(桥西区新市北路4号) 3.2交货时间方式：合同签订后15日内。 3.3全部货到并安装完毕付60%货款，经验收通过后付至95%，质保期一年后全部付清。 3.4分期制作则需制订分期交货、安装、付款时间表。该表作为本合同的一部分。 3.5付款方式为甲方给乙方指定卡号转账，结算时乙方须向甲方提供国内有效的普通销售发票。 3.6甲方款项未结清前，全部货物的所有权仍归乙方享有。若甲方每批付款逾期一个月以上，则乙方有权解除合同并要求甲方返还所有货物和赔偿损失。 第四条、运输、安装 4.1运输方式：汽运，运输及运费有乙方负担。 4.2安装由乙方负责，符合国家相关规定。 4.3安装时间：乙方按合同或甲方要求五日内，因甲方原因不能安装则工期顺延。 第五条、验收标准 5.1验收标准：按合同及附件执行。 5.2验收时间：安装完毕，有甲方组织乙方配合，申请验收。 第六条、对货物的型号、规格、数量和质量提出异议的时间和方法 6.1甲方如果发现货物的型号、规格、数量和质量不符合合同的规定，收到货物后应代为保管，并在三天内以书面形式向乙方提出异议，货到安装后未提出的，是同甲方已认可。 6.2乙方在接到甲方书面处理意见时，应在三个工作日内与甲方协商处理。否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第七条、甲方责任 7.1负责组织对货物的及时验收，指定安放地点。 7.2因甲方原因货到现场不能及时安装，甲方应付货物的保管责任，超过安全期限七天还不能安装则应按合同支付货款。 7.3负责对乙方提供图纸审核及签字确认。 7.4负责按照合同付款方式支付货款。 第八条、乙方责任 8.1负责材料的采购和保管，保证采购的材料规格、品质达到合同上的质量要求; 8.2按照甲方签字认可图纸精心加工，保证质量，按时完工和交付使用。 8.3免费保修一年。第九条、违约责任 9.1除不可抗力的自然原因和社会原因外，甲、乙双方应严格遵守本合同的约定，否则，违约方须承担违约责任。 9.2甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的3‰向乙方偿付违约金。 9.3乙方逾期交货的，每逾期一日，按货款总值的3‰向甲方偿付逾期交货的违约金。 9.4货物通过甲方验收合格后，如甲方超过付款期限一个月未付款，乙方解约权利。 第十条、适用法律条款 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。 第十一条、其他 11.1合同自双方签字、盖章之日起生效，合同履行完毕自行终止。合同有效期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。 11.2本合同未尽事宜，需经双方协调，签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。 11.3本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，每份均具有同等法律效力。 11.4甲乙双方如发生争议，协商不能解决，按以下方式解决： 11.4.1提交泰州仲裁委员会仲裁; 甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 买卖合同（国标柴油） 篇3上诉人(一审原告)：林，女，略 被上诉人(一审被告)：张，女，略 原审第三人：福州市房产代理有限公司，略 上诉人因房屋买卖经纪合同纠纷一案，不服台江区人民法院x1年12月19日做出的(x1)台民初字第号民事判决，现提起上诉。 上诉请求 一、一审判决认定事实不清，适用法律错误，请求二审法院撤销一审判决，依法改判; 二、一二审诉讼费用全部由被上诉人承担。 事实和理由 一、(x1)台民初字第号民事一审判决认定“原告不得转让诉争诉争房屋”是错误的，与事实不符，适用法律错误。 一审法院依据国务院x5年5月11日转发的建设部等七部委《关于稳定住房价格工作意见》第七条“禁止商品房预购人将购买的未竣工的预售商品房再行转让。在预售商品房竣工交付、预购人取得房屋所有权证之前，房地产主管部门不得为其办理转让等手续;房屋所有权申请人与登记备案的预售合同载明的预购人不一致的，房屋权属登记机关不得为其办理房屋权属登记手续”的规定，认定原告不得转让诉争房屋，该法律适用错误。 庭审中已查明x0年10月8日，上诉人申请按揭贷款30万元，付清了诉争屋全部购房款， x1年4月15日上诉人与开发商福州x房地产开发有限公司办理了诉争房的交房手续，，说明上诉人已付清该房屋全部购房款，该诉争屋已竣工交房，只是尚未办理房屋产权证书，上诉人的情形并不完全适用七部委的工作意见。 即使适用七部委《关于稳定住房价格工作意见》第七条之规定也只说明上诉人在取得房屋所有权证之前，房地产主管部门不得为其办理转让等手续，并未违反法律的强制性规定不能说明原告不得转让诉争房屋更不会因此而影响合同效力。 二、(x1)台民初字第号民事一审判决认定“原被告双方约定于诉争屋“甲方名下的《房屋所有权证》办出后再办理交易过户手续，该条款属附生效条件的条款，且所附条件符合法律规定，因此，应当认定原被告双方之间的房屋买卖合同时附生效条件的。目前，原告尚未取得诉争屋的房屋所有权证，条件尚未成就，故双方之间房屋买卖合同尚未生效。”与法律规定及事实不相符。 所谓附条件生效的合同，是指合同双方当事人在合同中约定某种事实，并以其将来发生或不发生作为合同生效或不生效的限制条件的合同。而结合该条款全部文字内容可以看出该条款只是对于双方的履行手续和工作日做相应的补充约定,并未对该条件成就与否的法律后果做说明，即没有约定所附条件如果成就或不成就对协议效力有何影响，因此不能认定是附条件生效的合同。 另外，从房屋买卖合同整体内容来评判，该条款作为补充条款只是就双方合同的履行责任做进一步具体明确的约定，买卖双方对于房屋产权及交房责任在第三章违约责任当中已做具体约定，不需再另设限制性条款。 即使该房屋买卖经纪合同依照一审法院所认定的.为附生效条件的合同，依照合同法第四十五条之规定当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就;不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。被上诉人在房屋买卖经纪合同签订当天交纳定金1万元以后未按合同约定的x1年6月21日18：00前再履行付款义务，第三人遂于x1年7月2日、7月11日、7月19日发函通知被上诉人履行义务，但被上诉人没有支付定金，该事实已得到一审法院确认。合同不履行属于被上诉人的过错，属于为自己的利益不正当地阻止条件成就，因此，应认定合同条件成就、合同有效，被上诉人应当承担违约责任。 该房屋买卖经纪合同符合物权法第十五条之规定当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。双方之间的房屋买卖经纪合同依法成立有效。 三、(x1)台民初字第号民事判决一审判决认为“认定被告构成违约，要求被告承担违约责任，则于法无据。”与法律规定及事实不相符。 上诉人与被上诉人双方在房屋买卖经纪合同第十八条中明确约定，本合同签订后乙方擅自变更或解除合同的，应支付甲方等同于定金数额的违约金，甲方擅自变更或解除合同的应支付给乙方等同于定金数额的违约金。被上诉人在交付1万元定金后不再履行付款义务，说明被上诉人擅自变更合同，应当承担合同约定的违约责任。双方签订的合同中约定定金数额为51万元，违约金的数额等于定金数额也应为51万元。定金数额仅作为双方确认违约金额的一种计算方式应适用合同约定的定金数额而非适用定金有关法律规定所确认的实际定金数额1万元。 依据合同法第一百一十三条之规定当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。即使按照一审法院认定的违约金数额按照实际交付定金数额1万元来赔偿也是无法补偿给上诉人造成的实际损失。 一审法院即没有考虑上诉人合同履行后可以获得的利益也未考虑因被上诉人迟延不履行合同近半年的时间福州房价打折降价而给上诉人造成的房价下跌损失。被上诉人在明知上诉人预期获利情况下仍拒绝履行合同，给原告造成巨大经济损失，因此上诉人要求被上诉人按照购房总价103万元的20%支付206000元的违约金完全符合法律的规定及给当事人造成的实际损失。 依照双方买卖经纪合同中二十条之规定，被上诉人自x1年6月22日起逾期未付款直至上诉人x1年9月19日书面通知被上诉人解除合同时止应按成交价款每日万分之三向上诉人支付滞纳金27810元。 为维护上诉人的合法权益，根据国家法律法规和事实，特上诉来贵院，请依法裁判。 上诉人： x1年 月 日 买卖合同（国标柴油） 篇4买方： 卖方： 买方经办人： 卖方经办人： 买方e-mail： 卖方e-mail： 合同签定地点： 用户编码： 合同签定时间： 合同编码： 买卖双方经友好协商，达成以下协议： 1、产品名称、型号及规格、数量、到货期、单价及运输费、包装费、保险费、合同总金额： ┌──┬──────────┬───────┬──┬───┬───┬───────┬───────┐ │序号│ 产品名称 │产品型号及规格│单位│ 数量 │到货期│单价(人民币 │金额(人民币 │ │ │ │ │ │ │ │￥)(单位：元) │￥)(单位：元) │ ├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤ │ 01 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ ├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤ │ 02 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ ├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤ │ 03 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ ├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤ │ 04 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ ├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤ │ 05 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ ├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤ │ 06 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ ├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤ │ 07 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ ├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤ │ 08 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ ├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤ │ 09 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ ├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤ │ 10 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ ├──┴──────────┴───────┴──┴───┴───┼───────┼───────┤ │运费费用： │ / │ / │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │包装费用： │ / │ / │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │运输货物保险费用： │ / │ / │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │合同总金额(大写)： │合计(小写)： │ / │ └────────────────────────────────┴───────┴───────┘ 2、产品验收 质量标准：产品验收质量标准按生产厂家的产品质量标准执行。 对于卖方出售给买方的货物卖方保证：均为上述标明的原厂家生产或原厂家认可的产地制造的产品。均不得有曾使用过的产品、残次品、不合格产品。 买方如发现产品存在质量问题，在收到货物后____天内应及时向卖方反映，并发给卖方对产品质量质疑的书面意见，卖方应根据买方的要求及时与生产厂方联系，并负责最终妥善解决。 3、交货地点：买方填写 __________________________ 4、发运方式及运输、 保险的价格计算： 买方选择发运方式： ○特快专递：小于等于200克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过200克再加10元。 ○航空快递：小于等于500克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过500克再加10元。 ○平邮包裹：小于等于1千克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过1千克再加10元。 ○航空运输：小于等于45千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。 ○铁路快运：小于等于5千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。 以下小件产品的参考收费标准不按以上收费标准计算： 每件包裹重量在0.2千克左右的贵重ic：如内存，cpu等 40元/个（块） 每件包裹重量在0.5千克左右的配件：显卡，声卡，硬盘等 60元/个（块） 每件包裹重量在1千克左右的配件和小设备：主板，光驱，数码相机等 100元/个（块） 注意上述收费不包括包装费、保险费。 买方选择投保金额： 买方要求按所填的投保金额上保险__________人民币：元 保险费率按 ○1%（特快专递） ○0.5%（航空快递） ○0.3%（平邮包裹，航空运输，铁路快运） 5、包装方式： 买方选择包装方式： ○厂家原包装（或供方散包）加邮局硬纸盒包装：小于等于200克货物包装费20元； 小于等于0.5千克货物包装费25元； 小于等于1千克货物包装费30元； 小于等于45千克货物包装费40元。 ○厂家原包装（或供方散包）加定制木箱包装：小于等于200克货物包装费40元； 小于等于0.5千克货物包装费50元； 小于等于1千克货物包装费60元； 小于等于45千克货物包装费80元。 6、汇款方式：买方选择： ○银行电汇 ○邮政汇款 ○在线支付 ○信用卡支付 （1）银行电汇： （2）邮局汇款： 单位名称： 单位名称： 开户银行： 收款人： 银行帐号： 详细地址： 邮政编码： （3）在线支付： 单位名称： （4）信用卡支付： 开户银行： 招商银行一卡通： 银行帐号： 收款人： 7、付款方式：预付款支付方式： 卖方与生产厂家落实货源后，买方按上述合同总金额的50%（即￥×元）在合同签字后7日内（即×年××月××日之前）汇出预付款给卖方，如买方在合同签字后7日内未发出预付款，买方需供方重新确认。 所剩余款支付方式： 买方按照上述到货期期限终止日提前15天向卖方支付所剩余款。买方可选择一次性付清余款或分两次付清余款（与下一条款发货时间买方选择一次全部交货或分两次交货相对应）。 ○一次性付清所剩余款时间：×年××月××日 一次性付清所剩余款金额：￥×元 ○分两次付清所剩余款，第一次交付余款时间：×年××月××日 第一次交付余款金额：￥×元 第二次交付余款时间：×年××月××日 第二次交付余款金额：￥×元 8、发货时间：买方选择： ○卖方在收到买方全部货款后7个工作日内发货。一次全部交货。 ○由于到货期分散时间较长，按照买方要求先到的货先交货，共分两次交货： 第一次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号×数量、序号×数量、……序号×数量； 第二次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号×数量、序号×数量、……序号×数量。 9、违约责任：卖方责任： 买方付清余款后，卖方如未能按期交货，卖方保证在买方认为有必要终止采购后应无条件退款。 如因不可抗力或无法控制的原因使交易无法按期完成，或在网上网站因各种无法控制的原因丢失了有关的信息、记录等情况发生时，由此而造成交货期延误，卖方不承担违约责任。除以上情况之外，由于卖方工作失误而给买方造成交货期延误的情况发生时，卖方应与买方协商，对给买方造成的直接损失予与赔偿，但对买方的任何间接损失卖方不予赔偿。 买方责任：买方保证按上述付款日期及时交付货款，如未能及时交付货款，由此而给卖方造成延期交货的情况发生，应由买方承担全部责任。 如买方未能按照上述时间付款，经卖方多次催交货款（一般情况下，在各次交款日期前一个工作日和延误交款日期后一周，一月，三月，六月，卖方会向买方发出催交货款通知书。注：如卖方未按上述日期发出催交货款通知书，卖方不承担违约责任），买方仍未及时付款，至使拖交货款达___个月以上的情况发生时，由此而给卖方造成的直接经济损失，应由买方承担全部责任。 10、其它条款：合同编码：。买方汇款时请注明合同编码。 合同附件共计____份，指买方填写的确认回单，是本合同的组成部分，具同样的法律效力。 本合同生效期：自买方付款到账后即日生效，至本合同各项条款全部执行完毕时截止。 如合同在执行过程中买卖双方之间发生纠纷，双方应本着友好协商的方法解决，如协商未果，按国家《合同法》有关条款执行。 买 方： 卖 方： 公司注册地址： 公司注册地址： 邮 编： 邮 编： 联 系 地 址： 联 系 地 址： 邮 编： 邮 编： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开 户 银 行： 开 户 银 行： 银 行 帐 号： 银 行 帐 号： 纳税人登记号： 纳税人登记号： 买卖合同（国标柴油） 篇5卖方：______________ 买方：______________ 甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》以及北京市有关开放二级市场的相关规定，通过购买方式已取得座落于的房屋所有权。 房屋所有权证编号： 乙方自愿购买甲方房屋，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋己分摊的.土地使用面积和土地使用期限转让给乙方。 第一条：房屋成交价 1、双方同意上述房屋出售并达成以下条件，建筑面积为平方米，房屋总价为￥______，￥________元整。 2、房屋售价中包含公共维修基金。 3、房屋交易时所产生的：营业费、个人所得费的由承担。 第二条：付款方式 1、乙方应在签定《房屋买卖合同》同时，支付购房定金计￥_____元；￥_________元整。定金在交首付款时转为首付款。 2、在签定《房屋买卖合同》后10个工作日内，乙方付甲方首付款￥________元；￥_______元整 。 3、房产交税过户后，乙方通过银行贷款支付余款￥_____￥_______元整，并与银行放款日支付给甲方。 4、首付款+余款=房屋成交价 第三条： 甲方同意在乙方取得乙方的《房屋所有权证》后3日内将房屋交付给乙方。交房前所发生的水、电、煤气、暖气、物业费由甲方承担，交房后由乙方承担。 第四条： 甲方在交付乙方物业时应确保物业，水、电、暖、煤、物业管理费、房费已结清；没有固定不可移动装修物品的破坏；房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏； 第五条： 乙方同意甲方物业管理单位对该物业的统一管理。 第六条：甲方的承诺和保证 1、其合法拥有转让房屋的完全的房屋所有权，在房屋及相关土地使用权上，不存在任何抵押、留置或其他担保权益，亦不存在正在履行之中的《租赁合同》和其他人的优先购买权。 2、房屋交付至乙方之日，甲方对转让房屋和物业管理费不存在任何欠缴的款项。 3、本协议签署之日起，除按本合同规定，甲方将不采取任何对其拥有的该房屋的权利和权益产生不利影响的措施。 4、按照法律的要求积极配合办理过户手续，即时提供所需的全套文件资料。 第七条：乙方的承诺和保证 1、按本合同规定的期限向甲方支付转让房款。 2、承担房屋在房屋交付日后由于乙方在使用过程中产生的所有风险。 3、按照法律的要求积极配合办理过户手续，即时提供所需的全套文件资料。 第八条：房屋产权更名 1、在乙方向甲方支付首付款后，甲、乙方应各自或委派代表到房屋所在管理机构处共同办理《房屋转让》手续，双方应按国家和北京市或有关部门规定缴纳相关税费。 2、甲乙双方保证积极配合办理房屋更名过户手续，提供全部所需的资料。 第九条：违约责任 在合同生效后，双方应严格履行合同的各项条款，不得擅自变更和解除。如有违反，应按以下条款由违约方承担违约和赔偿责任。 1、乙方未按本合同规定向甲方支付房款，视为乙方逾期付款，每逾期一日，乙方应按应付而未付价款的万分之五支付违约金，逾期满15日，甲方有权单方解除合同，甲方有权向乙方收取总房款20%违约金，乙方将房屋归还甲方，甲方将乙方已付房款退还乙方，因次发生的相关费用由乙方承担。 2、如因北京市房产政策原因导致该房屋无法正常过户，甲乙双方均不承担违约责任，已支付房款在乙方退还甲方所有房屋更名手续所需文件后3日内甲方如数退还乙方，每逾期一日，甲方应按未返还价款的万分之五支付违约金。 3、本合同生效后，除不可抗力外，甲乙双方不得撤消合同。如因单方原因致使本合同终止，违约方将支付给对方成交价的20%作为违约金。 4、不可抗力系指"不能预见、不能避免并不能克服的客观情况"。 第十条： 本合同自双方签字之日起生效，未尽事宜双方可另签补充协议，本合同的附件和双方签定的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。 第十一条：有关争议 1、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中华人民共和国法律的管辖。 2、本合同在履行过程中如发生争议，应尽量通过友好协商方式或通过调解解决。若经协商或调解不能达成一致协议时，双方同意均可按以下 种方式解决纠纷： 提交北京仲裁委员会仲裁； 任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。 第十一条：生效说明 本契约正本一式叁份，甲、乙双方各执壹份，交房地局备案一份，具有同等法律效力，自双方签字或盖章之日起生效。 甲方：________乙方：________ 代表人：________代表人：___________ 证件号码：____________证件号码：______________ 电话：__________电话：________________ 签约日期：___________签约日期：___________ 买卖合同（国标柴油） 篇6合同编号：_________ 本合同双方当事人：________ 买方：(以下简称买方)________ 买方法定代表(负责)人：________ 签约人：________ 买方承办单位：________ 联络人：________ 手机：________ 买方机构地址：________ 传真电话：________ 卖方：(以下简称乙方)________ 卖方法定(负责)代表人：________ 签约人：________ 卖方营业执照号码：________ 代理销售证明：________ 卖方计算机软件版权证明：________ 业务经理：________________ 手机：________________________ 卖方营业地址：________________ 传真电话：________________ 银行开户许可证：________________ 开户行：________________________ 帐号：________________________ 根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、法规之规定，按河北省XX局购买设备统谈分签合同的文件要求，甲方与乙方就购买计算机及硬盘配件等事宜经双方充分协商，达成如下条款： 一、标的 甲方经招标谈判，决定购买乙方电子化支局联网扩容急需的计算机及硬盘配件设备，合同标的额为：元。 二、计算机厂商、硬盘产品型号、购买数量、单价与配置详情 1、计算机生产厂商： 产品型号：________ 基本配置：________ 购买数量：台套 单价：________元 2、线内存条：条 产品型号：________ 单价：________元 3、ST硬盘：________块 产品型号：________ 单价：________元 4、硬盘线及支架：套 产品型号： 单价：元 5、计算机光驱：________块 产品型号：________ 单价：________元 6、装机软件：________套 产品型号：________ 单价：________元 三、交货方式、地点、时间 1、交货方式为：现货(含软件安装、使用程序调试，并保证接电后就可工作); 2、交货地点为：由甲方指定地点; 3、交货时间为：自合同生效日起周内到货。 四、质量标准、组装调试与验收 1、按计算机厂家提供的产品说明，保证服务器质量达标。 2、乙方负责硬盘支架连接线与计算机能够顺利安装; 3、甲方在取货时应进行抽查验收，对未抽查到的服务器出现质量问题的，乙方应保证在日内给予调换，超过期限未调换或不调换的行为属违约。 五、售后服务 1、计算机主机部分包修三年，其他部分保修一年，内存与硬盘保修二年; 2、所有设备的售后服务标准，除按生产厂家承诺执行外，乙方还应对服务承诺保证兑现，并不得能低于厂家的承诺标准; 3、甲方在工程实施的过程中遇到硬盘安装与连接等技术问题，乙方应提供技术支持与服务; 4、为保证甲方工作的保密性，应乙方负责维修、维护的工作乙方不得委派第三方进行代为维修。 六、付款方式 1、甲方收到相关货物并验收合格后，甲方应于15日内向乙方以支票形式支付合同95%货款; 2、乙方预留合同5%货款作为质量保证金，合同满一年后，乙方按合同履行无违约行为，甲方应在15日内付清剩余货款; 3、合同履行期内，遇有乙方售后服务违约，可在质量保证金中扣除。 七、违约责任 1、甲方除因《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力因素影响外，发生下列行为，视为甲方违约。 ①、甲方无正当理由拒收合同货物，甲方向乙方偿付货款总额1%的违约金; ②、甲方在合同规定的付款期限内，不能及时付款，每逾期1日，按合同标的额的1%向乙方支付滞纳金; ③、甲方在返还质量保证金时也不得逾期支付，每逾期1日，按质量保证金额的1%向乙方支付滞纳金。 2、乙方除因《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力因素影响外，发生下列行为，视为乙方违约： ①、乙方逾期交付货物，每逾期1日，按合同标的额的1%向甲方支付滞纳金; ②、乙方逾期交货超过天，甲方除按本条第①款收取滞纳金外，还有权决定终止合同。 ③、乙方在接到甲方要求技术支持与服务的书面通知或电话通知后，应在小时赶到甲方现场进行维修或服务。逾期不来属乙方违约，每日按合同标的额的%向甲方支付滞纳金。预留的质量保证金不够时，合同履约期内乙方应及时拨付甲方。 八、附则 1、当事人从下列两种方式中选择第种方式，作为本合同争议的解决方式。 ①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁; ②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。 2、本合同执行过程中如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并增加补充协议，补充协议与合同具有同等效力。 3、本合同一式四份，甲、乙双方各持两份，自双方签字盖章后生效。 甲方：________乙方：________ 签约人：________签约人：________ 签约地点：________________ 签约日期：________年_______月________日 买卖合同（国标柴油） 篇7内容摘要：买卖合同是现代经济生活中最典型、最普通、最广泛的交易形式。交易中产生的买卖合同纠纷也就成为最常见的一种纠纷类型，也是人民法院审理的合同纠纷案件中数量最多的一种合同纠纷案件。1[1]买卖合同纠纷中又以质量纠纷为代表，甚至有人视质量纠纷为买卖合同纠纷的同义词。2[2]较价款纠纷、逾期交货纠纷、权利瑕疵纠纷等买卖合同纠纷中的其它案件，质量纠纷案件具有专业性强、审理时间长、审理难度大、程序多等特点。本文从我院近年审理买卖合同质量纠纷时常见的几个问题出发，分析我国《合同法》相关质量瑕疵违约责任规定的缺陷和疏漏，提出结合合同实践与司法实践，尽快完善我国的产品质量瑕疵违约制度，以期更有效地保障交易安全与效率，保护当事人的合法权益和促使生产企业提高产品质量。（全文共8741字） 关键词：买卖合同 质量纠纷 质量瑕疵 违约责任 以下正文： 一、理论基础与概念界定 （一）物的瑕疵担保责任与违约责任 物的瑕疵担保责任发端于罗马法上大法官的告示，后逐渐被大陆法系各国采用。所谓物的瑕疵担保，即担保标的物 应具有通常的品质或特别保证的品质。3[3]出卖人交付的产品欠缺通常或特别保证的品质就违反了其承担的瑕疵担保义务，买受人有权行使减少价款、解除合同等请求权。 英美法系国家中没有一般的物的瑕疵担保的概念，但在英国《1979年货物买卖法》和美国《统一商法典》中都规定卖方应担保其出售的商品具有商销性和特定用途适合性的默示担保责任。买受人违反了其担保义务，应承担违约责任。我国法律亦未规定独立的物的瑕疵担保责任制度。理论和司法实践普遍认为大陆法系中的物的瑕疵担保责任在我国《合同法》上已被统合进了违约责任中。无论是大陆法系立法模式规定的瑕疵担保制度或是英美立法模式规定的违约责任制度，出卖人对标的物负有瑕疵担保义务及对物的瑕疵承担无过错责任已成为现代各国统一的规定。 依据我国相关法律的规定，出卖人违反了瑕疵担保义务，应构成违约，出卖人应当承担不适当履行的违约责任。如果因为瑕疵造成标的物以外的其他财产的损害以及人身伤亡，出卖人还应承担侵权责任。本文论述的买卖合同质量纠纷即因出卖人违反其瑕疵担保义务，出售的产品不符合法定或约定的质量标准，买受人要求出卖人承担违约责任的纠纷。 （二）瑕疵的概念 关于瑕疵的概念，近代各国立法普遍采用客观加主观标准的模式加以界定。标的物不符合其所应具备的通常性质及客观上应有的特征，或不符合当事人约定的品质，致灭失、 减少其价值或效用时即具有瑕疵。《法国民法典》第1641条规定：瑕疵使物不适合物的用途或减少其效果达到如果买方知道的话不愿购买或减少价金才愿意购买的程度时，这样的瑕疵是有害于出售之物的使用的瑕疵。4[4]英美法中称物的瑕疵为“买卖标的物不具备该种物通常具备的价值、效用、或者契约预定的效果或出卖人保证的品质”。5[5] 我国现行法未对瑕疵概念下一个准确的定义。《合同法》第153条规定：“出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要求” 。第154条规定:“当事人对标的物的质量要求没有约定或约定不明确的，依照本法第61的规定仍不确定的，适用本法第62条第1项的规定” 。第62条的规定为：“质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行，没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。”《产品质量法》第40条规定的质量瑕疵有： （一）不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的； （二）不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的； （三）以产品说明，实物样品等方式表明的质量状况的” 。 从上述规定可见我国仍是采用客观加主观标准界定瑕疵。较其他国家规定不同的是，我国界定瑕疵时采用了先主观后客观的标准，即在确定卖方提供的产品是否存在质量瑕疵时，首先以合同约定为准；合同约定不明时再以国家、行业标准确定；若无国家、行业标准，最后才按照通常标准或者符合合同目的的特定标准。 学理上按发现瑕疵的难易程度将瑕疵分为：表面瑕疵和隐蔽瑕疵。表面瑕疵又称为外在瑕疵系指存在于物的表面，无需专门检验，从标的物外观或凭买受人生活经验即能发现的瑕疵。隐蔽瑕疵，又称内在瑕疵，系指存在于物的内部，需经使用或专门测试检验才能发现的瑕疵。按照物的价值、效用、品质分为价值瑕疵、效用瑕疵和品质瑕疵。 价值瑕疵是指出卖人的标的物存在灭失或减少其价值的瑕疵。这里的价值指物的交换价值，而不包括物的使用价值。效用瑕疵是指出卖人的标的物存在灭失或减少其效用的瑕疵。这种效用包括通常的效用和合同中约定的特殊效用。品质瑕疵是指出卖人的标的物存在灭失或减少其品质的'瑕疵。 我国现行法中，产品瑕疵概念相关的还有一个产品缺陷的概念。依据《中华人民共和国产品质量法》第46条规定“本法所称缺陷，是指产品存在危及人身、他人财产安全的不合理危险，产品有保障人体健康、人身财产安全的国家标准、行业标准的，是指不符合该标准”。我们可以将缺陷理解为比瑕疵更严重的一种质量问题，缺陷是指具有不合理危险，可能危及人身、财产安全为特征，属于法律禁止销售的产品范围。产品瑕疵仅限于价值、效用、功能等。对承担责任的方式也有区别，产品缺陷是以损害赔偿为主，包括物质损害和精神损害，赔偿对象可以是人也可以是物，在诉讼中多为侵权之诉。产品瑕疵责任则仅限于物，不包括精神损害，在诉讼中多为违约之诉。 （三）质量瑕疵的违约责任 大陆法系中物的瑕疵担保责任，买受人能采取的救济方式主要是减少价款和解除合同，只有在标的物缺少出卖人所保证的品质，或出卖人故意不告知其瑕疵时，买受人才能请求损害赔偿，因此，修补、替换、损害赔偿等方式不能适用于物的瑕疵担保责任。英美法中，出卖人对产品瑕疵承担不履行合同的责任，买受人可以寻求各种违约救济。我国《合同法》借鉴了英美法的经验，将 出卖人交付有瑕疵标的物的情况规定为不适当履行，并且为买受人提供了广泛的补救措施。6[6]《合同法》第155条规定：“出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依照本法第111条的规定要求承担违约责任”；第111条规定：“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任”。第148条规定“因标的物的质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同”。第97条规定,合同的解除不影响当事人要求赔偿的权利。因此，我国法律规定的产品质量瑕疵的违约救济手段包括：1、违约金；2、修理、更换、重作、退货、减少价款或报酬；3、解除合同；4、损害赔偿。 买卖合同（国标柴油） 篇8卖方：水泥有限公司 合同编号： 浙常泥销(20xx) 买方建材有限公司 签订地点： 常山县辉埠镇 二、生产厂家：浙江常山水泥有限公司 三、质量要求、技术标准： 熟料3天强度≥29Mpa,28天强度≥59 Mpa，不溶物<0.75%，烧失量<1.5%，MgO<3.0%，SO3<1.0%，C3A<8.0%, f-cao≤1.5, 其它技术指标须符合GB/T21372-20xx。 四、交货地点：浙江常山水泥有限公司过磅房 交货方式：买方自提( √ ) 卖方代办运输( ) 五、运输方式及到达站和费用负担： 运输方式：汽运 ; 交货后一切费用(包括交货时的卸货费和运杂费)由买方承担。 六、合理损耗及计量办法： 1、散装(水泥/熟料)计量以卖方工厂磅单为依据，合理损耗≤%。 七、验收标准、方法及提出异议的期限，按下列第 1 条执行。 熟料验收以买方工厂每批次综合取样为验收参考依据，买方同时留样封存40天。在40天内，如买方对熟料质量有异议时，则买卖双方将买方签封的留存试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验;如检验达不到合同规定的指标，卖方将赔偿买方损失并承担检验费用;如检验达到合同规定的指标，检验费等费用由买方承担。 八、供应方法： 买方以书面或传真等方式通知卖方供应数量，双方共同确认后组织发货;装车按照车到达先后顺序装货;不可抗力因素及工厂设备的检修、故障，供货时间相应顺延。 九、结算方式及付款方式： 结算方式：在满足“其它约定事项”第一款的条件下，执行款到发货。 卖方出票方式： 一 票制(一票制、多票制) 十、违约责任:按《合同法》及本合同条款执行。 十一、解决合同纠纷的方式： 双方友好协商解决，协商不成，执行 1 。 1、向2 十二、其他约定事项： 壹万吨熟料，每月的25日结算，30日前付清当月预发的熟料货款;如未按时付清货款，购熟料，如有发现到其他厂家采购，买方必须在发现日起一周内付清所欠卖方的所有熟料款，如因卖方供货量不正常、价格偏高和熟料质量不能满足合同要求的情况下，买方有权十三、本合同有效期自 20xx年 1 月 1 日至 20xx 年 12 月 31 日。到期经双方协商可以续订合同 十四、本合同一式 肆 份，双方各执 贰份，双方签字盖章后生效。卖方可立刻停止供货，并在一周内提出起诉。 黄山区域的水泥销量，通过买方的努力，实现卖方在黄山区域获得最大的市场份额。到其他厂家采购熟料，但必须在当月25日前付清当月所欠熟料货款。 卖方 买方 单位名称：水泥有限公司 买方名称：建材有限公司 单位地址：常山县辉埠镇 单位地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 邮政编码： 邮政编码： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 税号： 税号： 电话： 电话： 传真： 传真： 签订日期： 20xx 年 12 月31 日 买卖合同（国标柴油） 篇9买方（甲方）： 卖方（乙方）： 为维护消费者和经营者双方合法权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方协商一致，按下列条款成交所订家具的买卖。 一、家具名称、商标、规格型号、数量、基料及金额： 二、付款方式： 1、合同定金：合同总价的20%，即人民币__________元，于合同签订当日支付。 2、合同余款：合同总价的70%，即人民币__________元，于家具安装完成验收合格后七日内支付。 3、合同质保金：合同总价的10%，即人民币__________元，验收合格后一年内如无质量问题即可支付。 4、付款方式：甲方应在指定期限内将应付价款以_________方式支付。乙方的账户为：_____________________________________________。 5、因甲方为国有企业，此合同金额需经国家审计部门审计。双方同意，如审计无法通过，则双方应参照审计部门意见协商调整合同价款。 三、家具的质量标准、验收方法和要求及处理方法： 1、本合同所定家具的质量应严格按现行的《中华人民共和国家具行业标准》执行。乙方保证提供的家具质量与双方确认的样品质量一致，保证家具符合国家强制环保要求，保证家具是全新且通过生产厂家的出厂检验，并提供质量合格证书。 2、甲方在收到货物后应点验数量和检查质量。如发现数量有误或质量不符合约定的，应在三个工作日内以书面形式向乙方提出。乙方在知悉或应当知悉甲方有异议后，有义务向甲方解释原因并予以补足或更换。 3、乙方为家具提供____年质保服务。质保期间，非因甲方人为故意造成家具损坏的`，乙方应免费提供维修和退换服务。非质保期间或非免费项目的维修服务，乙方应只收取成本费。 四、交（提）货期限、地点和方式： 乙方应在_________年______月_______日将标的家具送至甲方指定的地点____________________进行安装。运输和安装费用由乙方承担。 五、安装和验收： 1、乙方应按照双方确认的方式、时间、图纸和标准进行安装。 2、甲方有义务为乙方提供清洁的、有照明和用电条件的工作环境。 3、安装完成后七日内，甲方应安排验收。验收合格的，甲方应签署确认书。验收不合格的.，甲方应以书面形式通知乙方，乙方应在三日内根据甲方要求进行整改，并通知甲方再次验收。 六、违约责任： 1、甲乙双方应严格履行本合同，非有重大违约事宜或双方协商一致，任何一方均不得擅自解除合同，否则应承担违约责任。 2、乙方不能按期供货或完成安装的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款千分之三/日的违约金。逾期七日以上的，甲方有权解除合同并要求乙方双倍返还定金。 3、甲方逾期付款的，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款千分之三/日的违约金。 4、乙方向甲方出售的家具如有假冒他人注册商标、名优标志、认证标志、厂名、产地，或有其他欺诈行为的，甲方有权解除本合同并要求乙方退还全部货款，并赔偿甲方由此引起的全部损失。 5、乙方应为安装人员提供足够的安全设备和保障措施，如安装人员在安装过程中出现人身损害事故的，甲方不承担任何责任。 七、合同争议的处理方式： 双方因本协议内容或履行发生争议的，应通过友好协商解决。如协商无法解决的，双方一致同意提交无锡新区人民法院裁决。 八、其它约定事项： 1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。合同内容如与国家法律、法规相悖，则应服从法律、法规的规定。 2、本合同于年月日在中华人民共和国江苏省无锡新区签订。 3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。 甲方： 签章： 日期： 乙方： 签章： 日期： 买卖合同（国标柴油） 篇10出卖方： (甲方) 买受方： (乙方) 甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守： 1、 甲方将位于__________小区__________号的车库卖于乙方。 2、 车库的具体情况：位置：__________,四邻:_________，面积：————，产权方式为：———————。 3、 甲方出卖车库的价格为：—————元，乙方于本合同签订后一次性支付甲方。 4、 自本合同签订之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。 5、 甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。 6、 在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的'费用由乙方承担。车库买卖的合同范本7、 甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。 8、 未尽事宜甲乙方协商解决。 9、 本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。 甲方： (签字盖章) 乙方： (签字盖章) 年 月 日 买卖合同（国标柴油） 篇11甲方： 乙方： ______________公司(简称甲方)与___________(简称乙方)在友好合作的基础上，遵守自愿、平等、公正、互惠和诚信原则，就中草药植物精品绿化苗木的购销事宜，达成如下合同条款： 双方遵循“公司+苗农=订单林业”的经营模式〔即由______公司将零散的苗农组织起来，中草药植物绿化苗木(半成品)，数年后再由______公司回购中草药植物绿化苗木(成品)〕，共同壮大中草药植物精品绿化事业，实现公司与苗农双赢的新局面。 一、甲方的责权利 1.保证销售给乙方的苗木是经过驯化后的优质中草药植物苗木，在正常情况下移栽成活率在100%左右，年增值率在30%左右; 2.保证在乙方将这些苗木种植后，按照事先约定的时间和价位回收，回购时不得赊欠; 3.回收年限为______年，回收价为______株/元，总量______株，总价______万元; 4.在合同期内视情况，不定期为乙方提供______支持; 5.为乙方代办苗木托运等事务，外包装费、运费由乙方自理。 二、乙方的责权利 1.享有《____________林场(苗圃)》称谓; 2.购买甲方半成品苗木时货、款双清，不得赊欠; 3.原则上无权自销本订单苗木，若要自销须征得甲方同意，否则将承担由此带来的经济损失; 5.为甲方代办苗木托运等事务，外包装费、运费由甲方自理; 6.享有优于他人与甲方续签合作合同的权益。 三、其他 1.合同一式四份，双方各持二份，双方签章生效; 2.有效期为______年______月______日至______年______月______日止; 3.未尽事宜双方协商解决，若出现协商解决不了的法律问题，由仲裁委员会仲裁; 4.备注：_______________________ 甲方：(签章)____________ 乙方：(签章)____________ 日期：____________________ 买卖合同（国标柴油） 篇12卖方（以下简称甲方）： 买方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。 一、 基本情况： 1、 乙方购买甲方坐落在， 厂房建筑面积_____________平方米，并配套场地______________平方米，按甲方厂房土地租赁合同为准。 2、 土地使用权限为年，自年月日到_______年月日止。 3、 厂房区域东侧在米内、南侧到米内、西侧到米内、北侧到米内。 二、厂房价格及其它费用： 厂房价格每平方米人民币______________________元（大写），总价（含人民币土地价格）人民币_______________________________元（大写）。 三、 付款方式、期限及交房期： 1、________年_____月____日前甲方把厂房通过有关部门验收合格后交付乙方使用，同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币 万元（大写）； 2、 以上付款以转帐或现金方式支付均可，逾期交款处以滞纳金按银行利息的二倍，如乙方逾期超过三个月不付款，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿违约金给甲方，违约金按厂房和土地总价的'10%计；若甲方将土地、厂房抵押给任何第三方，则售房合同无效，甲方无条件全额退还乙方所有的购房款，并按厂房和土地总价10%支付给乙方作为违约金。 四、 其他规定： 1、 乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业，但必须通知管理方，受让或承租方企业可以以本厂房地址进行工商注册。 2、 乙方在所购房屋内组织生产、经营或生活必须遵纪守法，恪守管理制度，照章纳税，按其交付各项规定费用。 3、 本合同未尽事宜由双方协商补充确定，与本合同具有同等法律效力。 4、 甲方在完成售房的全过程后，则乙方有权支配和使用该厂房，甲方无权干涉。 五、 本合同主体及责任： 1、 甲方： 法定代表： 委托代理人： 2、 乙方： 法定代表人： 委托代理人： (甲、乙双方所系法定代表人，具有连带及担保责任)。 六、 本合同经双方代表签字或盖章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方和执一份。 甲方： 乙方： 代表（ 签章）： 代表（ 签章）： 电话： 电话： 日期： 年 月 日 签约地址： 买卖合同（国标柴油） 篇13牛肉供给合同 甲方：......牦牛肉加工厂 乙方：........小学校 根据相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就供货有关事宜达成如下协议： 1.根据乙方的需求量，甲方每两月供应乙方冻牛肉200斤； 2.订购的单价：28元/斤； 3.订购牛肉的品质要求：甲方供给乙方的牛肉，符合国家食品卫生标准或国家相应标准要求，乙方对甲方提供的每批次牛肉进行验收，甲方需提供牛肉加工厂的`资质以及牛肉的检验报告；对交付的牛肉不符合质量卫生要求，乙方有权拒收；并有权单方面解除合同； 4.牛肉的运输：为冷藏车辆运输，运输费用由甲方负责。 5.付款方式：在甲方开好发票，各项资料准备好后通过转账方式支付。 6.违约责任：甲乙双方都不得违约，谁违约将付给对方合同价款的20%的违约金给对方。 7.本合同经双方当事人签字后即产生法律效力。 8.本合同共二份，甲乙双方各执一份。 9.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。 甲方（签章）：乙方（签章）： 20__年四月二十日 买卖合同（国标柴油） 篇14卖方(简称甲方)： 买方(简称乙方)： 经甲、乙双方协商，就甲方出售永州市冷水滩区河东富园小区第二期出让地一宗，就有关事宜，达成如下协议： 1、甲方现有座落在河东商贸城SP栋国有出让门面地一间出让给乙方，分别为12号门面地，该宗地面积为肆拾壹点壹平方米(为一间门面地)。该宗地享受政策与河东路网第二期工程大家同一政策享受。 2、甲方提供该宗出让土地的合法手续。 3、甲方必须协助乙方办理土地过户的'一切相关证件，国家规定的合法手续税费由乙方承担。 4、如果因甲方的原因造成乙方经济损失的，必须赔偿乙方的经济损失。甲方如有违法行为，承担一切法律后果。 5、该宗出让门面地的价格为人民币贰拾万零捌仟元整，乙方一次性付清，甲方出示亲笔收据。 6、此合同乙方付款正式生效。 7、甲方必须保证在20xx年内动工新建，如不能新建，按银行借款付息。 8、该宗地如有欺诈行为，甲方负责一切经济和法律责任，如遇政府不可抗拒的力量，双方另行协商解决。 9、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 买卖合同（国标柴油） 篇15出卖人（甲方）：_________ 买受人（乙方）：_________ 根据中华人民共和国有天法律、法规规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。 第一条 出卖存量房的具体状况如下： （一）存量房座落在合肥市_________【区】_________【路】_________号_________幢_________室（车）库等部位：_________权属证号为：_________类型：_________用途：_________结构：_________ （二）建筑面积_________平方米（含【_________】【_________】面积_________平方米）。 （三）随存量房同时转让的设备（非存量房附属设备）及装饰情况（详见附件一）。 （四）甲方转让存量房的相关关系（包括抵押、租赁、相邻等其他关系）（详见附件四）。 甲方已如实陈述存量房权属状况、设备、装饰情况和相关关系；乙方已对甲方上述转让的存量房具体状况充分了解，自愿买受该存量房。 第二条 甲、乙双方经协商一致，同意上述存量房转让价款为人民币计（大写）：_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元，￥_________元。 乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在本合同附件二中约定。乙方交付存量房价款后，甲方应开具收款凭证。 第三条 甲、乙双方同意，甲方于_________年_________月_________日前腾空该存量房，并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起_________日内对存量房及其装饰、设备情况进行查验。查验后签订存量房屋交接书，并将存量房钥匙交给乙方即为存量房交付。 第四条 甲方承诺，自本合同签订之日起至该存量房验收交接期间，凡已纳入本合同附件一的各项存量房装饰及附属设施被损坏或被拆除的，应按其价值_________元向乙方支付赔偿金。 第五条 甲、乙双方确认，本合同签订之后_________日内，甲、乙双方共同向房产管理部门申请存量房转移登记手续。 第六条 上述存量房毁损、灭失风险责任自该存量房交付之日起由乙方承担。 第七条 本合同生效后，甲、乙双方应按国家有关规定缴纳税、费，由[甲方][乙方]交纳国家税、费_________元。 存量房转让价款，应与创巴市"基准房价"接近，否则，应由房产管理部门给予确认，以确认的价款作为征收税费的依据。在上述存量房产权转移占有前未支付的物业管理、水、电、气、电讯等其他费用，在本合同附件三中约定。 第八条 乙方未在本合同规定期限内支付转让存量房价款的，甲、乙双方同意按下列方式处理： 一、逾期未超过_________日的，乙方应按日向甲方支付本合同第二条约定存量房价款万分之_________的违约金，合同继续履行。 二、逾期超过_________日后、乙方未支付转让存量房价款给甲方的.，甲方有权单方解除合同，乙方应按日向甲方支付本合同第二条约定转让存量房价款万分之_________的违约金。如果乙方愿意继续履行合同，经甲万同意，合同继续履行。 第九条 甲方未按本合写第二条约定期限交接存量房的，甲、乙双方同意按下列方式处理： 一、逾期未超过_________日的，甲方应按日向乙方支付本合同第二条约定转让存量房价款万分之_________的违约金，合同继续履行。 买卖合同（国标柴油） 篇16甲方（销售方）：______________ 乙方（购买方）：______________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》及其他相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分友好协商一致，签订本合同。 第一条乙方向甲方出具本人身份证复印件和县级农机管理部门签发的《农机购置补贴协议》购买补贴农机具。 第二条标的情况：______________；序号品名制造商商标型号标准配置单价数量国家补贴额买方付款额补充说明；合计总价款：______________ 第三条履行期限、地点和方式：______________；本合同签订地为：______________；实际交货地（即履行地）为：______________；交货时间：______________ 第四条货物付款方式、付款金额及付款时间：______________ 付款方式 □一次性付款付款金额付款时间；□分期付款1期、时间金额2期、时间金额3期、时间金额；□按揭付款首付金额首付时间还贷情况说明 第五条货物运输方式及费用：由甲方负责将货物运输至，运费经双方协商由方承担_____%。乙方要求将货物运送至交货地点以外地区的，增加的运费部分由乙方按实际发生额承担。 第六条验收交货：甲乙双方在交货时，应当场进行试机、验收。货物质量标准及验收标准，以随机所附的产品使用说明书及生产企业有关质量保证、技术资料明示的内容为标准。甲方在交付货物时，应当同时交付随机所附的工具、附件和备件。 第七条相关资料交接：甲方在交付货物时，应当同时提供三包凭证，明示农机三包有效期和三包方式，告知质量投诉受理部门和联系电话。同时提供随机所附的产品使用说明书及其他随附文件资料，并在一周内向乙方出具财政税务部门统一监制的购货发票。 第八条甲方在试机交货时，应当对乙方进行必要的操作技能、维修保养及安全注意事项等技术培训。 第九条乙方对甲方所交付货物的质量、价格、配置等有异议的，应在交付货物时现场提出，双方协商解决。协商不成的可向有关部门反映，及时调解处理。货物交付后，视为双方认可，买卖行为完成。 第十条违约责任： （一）甲方未能按本合同约定时间交货，每延迟一天，承担合同总价款%的违约金。 （二）乙方未能按合同约定付款，每延迟一天，承担合同总价款%的违约金。 （三）甲方没有按照《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》发行三包服务责任的，乙方有权向有关部门投诉，也可直接向合同履行地人民法院提起诉讼，有关部门依法处理。 第十一条责任免除： （一）因天灾害等不可搞力原因导致甲方不能及时交货的，甲方不承担因此造成的延迟交货的违约责任。 （二）在三包有效期内，确定因乙方未按照使用说明书要求正确使用、维护或使用说明书明示不得改装、拆卸而自行改装、拆卸，造成农机性能改变或损坏的，甲方不承担三包责任。 （三）非因产品质量原因发生其他人为损坏的，或因擅自使用非甲方授权或同意的设备、零配件导致农机故障的，甲方不承担三包责任。 第十二条本合同的变更与解除：本协议一经签订生效，双方应严格履行。如需变更或解除，须经双方协商一致，达成局面变更或解除协议后，本合同作废。 第十三条本合同在发行过程中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，可向相关部门反映或投诉，也可直接向合同履行地人民法院提诉讼。 第十四条其他未尽事宜，双方可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。 第十五条本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。自双方签字（盖章）之日起生效。 第十六条购置补贴政策以外购买（销售）农业机械参照此合同签订。 甲方（签章）：_____________ 乙方（签章）：_____________ 签订时间：______________ 买卖合同（国标柴油） 篇17甲方：______________ 乙方：______________ 经甲乙双方友好协商决定就生物能源产业化发展进行合作，为了确保双方共同利益，明确合作中经济法律责任，特制定如下协议： 商定由甲乙双方在____省合作成立全国生物资源创新投资合作中心，“____省分中心”。同意____省属各地级市成立办事处，县级成立工作站，负责属下组织机构运行管理，推动____省的生物质能产业深化发展，甲方授权乙方进行生物能源的拓展延伸业务。 甲方自签订本协议之日起，向乙方颁发全国生物资源创新投资合作中心授予的“全国生物质能源设备生产示范基地”铜牌和证书，成立全国生物资源创新投资合作中心“____省分中心”文件。 乙方申请加入全国生物资源创新投资合作中心即成为中国生物资源科贸城发展联盟的vip会员。 乙方将生产的机器设备按人民币计价，投资入股甲方指导的生物资源开发项目，每年按10%收取机器设备折旧费，另加投入的资金每年按项目盈利的百分比分红。 乙方扩大生产解决项目资金由甲方协助融资，如遇短期生产资金困难解决生产的资金，促进乙方有计划有规模进行生物质能机器设备生产销售。 甲方协助乙方项目所需资金的融资贷款，科技项目投资、资本运作、运行策划。乙方的网站建设管理，生产的机器设备营销，金稻草网站，全国生物资源创新投资合作中心网站，《生物资源在中国》杂志上企业形象宣传、产品广告宣传、全国的会展会议营销、招商引资、项目合作经营，建立完整的营销体系。 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，望各方遵守。 甲方：______________ 乙方：______________ 日期：______________ 日期：______________ 联系电话：__________ 联系电话：______________ 买卖合同（国标柴油） 篇18（____房字[____ ]第____号） 卖方（下称甲方）： 买方（下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就下列房屋买卖，订立本合同，共同信守。 第一条 甲方所有房屋，座落于武汉___________________________，为_____________结构，建筑面积_________平方米，用地面积_______平方米。“房屋所有权证”号为“武房权证____________字第____________号”，“土地使用权证”号为“____________字第___________号”。房屋附属设施见附件。 第二条 经甲乙双方协商一致，上述房屋买卖成交价格为人民币（大写）_____________________________________。 第三条 本合同签定之日，乙方应付人民币（大写）_______________给甲方，余款人民币（大写）__________________________________在办理完转移过户手续时付清。具体付款方式由双方另行约定。 第四条 甲方应在收到乙方全部房款_______日内，将房屋交付给乙方，甲方保证上述房屋权属清楚，如甲方有设定抵押、按揭等行为应告知乙方，并自行约定解决。交易房屋如发生产权纠纷或债权债务时，由甲方承担全部责任。 第五条 甲方逾期不交付房屋给乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，按照全部房款的`______%向乙方哪个支付违约金；乙方解除合同的，甲方应退还乙方所付房款，并按全部房款的_______%向乙方支付违约金。 第六条 乙方逾期不支付全部房款给甲方，视为不履行合同，甲方不解除合同的，每逾期一日按全部房款的______%向甲方支付违约金；甲方解除合同的，由乙方承担房屋转移过户中甲、乙双方缴纳的全部税费，并按全部房款的_______%向甲方支付违约金。 第七条 甲、乙双方在本合同生效之日起三十日内，携带“房屋所有权证”和“土地使用权证”到相关部门办理房地产转移过户手续。办理转移过户手续应缴纳的有关税费，按国家、施市政策规定由甲、乙双方各自承担，或由双方另行约定。 第八条 因不可抗力造成违约的，甲乙双方友好协商解决。 第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行商议，并签定补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效率力。 第十条 本合同履行中若发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成时，可以向武汉市仲裁委员会申请仲裁或向该房屋所在地人民法院起诉。 第十一条 本合同自双方签字之日起生效。 第十二条 本合同一式四份，双方各执一份，其他两份交有关部门存档。 第十三条 补充协议、附件： 立合同人 卖方（签章）： 联系地址： 身份证号码： 代理人（签章）： 联系地址： 身份证号码： 法定代表人（签章）： 联系地址： 身份证号码： 买方（签章）： 联系地址： 身份证号码： 代理人（签章）： 联系地址： 身份证号码： 法定代表人（签章）： 联系地址： 身份证号码： 签订时间： 年 月 日 买卖合同（国标柴油） 篇19购方： （以下简称甲方）。 住所： 联系人：电话： 销方： 建德市新乾农紫薯专业合作社（以下简称乙方） 住所： 建德市乾潭镇乾一村 根据《中华人民共和国经济合同法》规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。 一、购销品项及价格： 二、质量要求：标的物在购方验收时必须符合以下条件： 1、甲方提供的.苗木品种纯度98％以上； 2、标的物长势健壮，根系完整，无检疫性病虫害。 三、包装标准： 标的物采用 包装，运输时必须做好安全防护措施。标的物的包装、运输由乙方负责。 四、交货时间：自合同签订2天内，运输方式：汽车运输，运输费用由 方承担全部运输费用，任何一方原因造成货物运输延迟的损失由其自行负责。 五、付款时间：合同经双方签字生效后，甲方预付合同金额的30%作为定金，合计人民币 元。剩余货款待交货当天一次性付清。如中途乙方所需数量变更应与甲方协商更改。 七、付款方式： 现金支付 八、违约责任：在合同期间双方必须严格履行合同条款，不得违约。如有违约按有关法规条例执行。 九、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。 十、未尽事宜，双方协商解决。 甲方：（公章） 乙方：（公章） 法人或委托人：法人或委托人： 买卖合同（国标柴油） 篇20卖方： 买方： 第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车： 车主名称： 号牌号码： 厂牌型号： 初次登记日期： 发动机号： 车架号： 养路费缴付有效期自x年x月xx日 至x年x月xx日。 最近一次年检时间：x年x月。 行驶公里数：万公里。 车辆使用性质：(/ )客运、( /)货运、(是 )出租、( /)租赁、( /)非营运、(/ )其它。 第二条 车款及交验车 车款为(不含税费)123万元;大写 壹佰贰拾叁万元整 。 买方应于x年x月x日在买方住所地同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。 卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件，并协助买方在允许办理车辆过户时30日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为： 全部由买方负担。 相关文件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船使用证、社会集团体会员证、保险单各一份。 第三条 双方权利义务 1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。 2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。 3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。 4.卖方收取车款后，应开具合法、有效的收款凭证。 5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。 6.车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责(其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用)。 第四条 违约责任 1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的`一切损失。 2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款 2 %的标准支付违约金。 3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。 第五条 合同争议的解决办法 此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。 第六条 买卖双方其他约定事项 车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方所有。 此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签字后即生效。 卖方(章) 买方(章)： 地址： 地址： 农副产品买卖合同范本 甲方(购方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 乙方(销方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 为了促进农副产品生产的发展，沟通城乡流通渠道，为城镇人民和对外贸易提供丰富的农副产品，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条 交售日期、数量及价格 1.乙方必须在____年____月以前(或____月____旬内)，向甲方交售____(农副产品)____斤(担)。 2.甲方应按照物价主管部门规定的价格(国家允许议价的，价格由甲、乙双方协商议定)，向乙方计付货款。 3.甲、乙双方的任何一方如需提前或延期交货与提货，均应事先通知对方，达成协议后按协议执行。 第二条 品种、等级、质量及包装 1.____ (农副产品)的品种、等级和质量，按下列第( )项执行： (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行; (3)按地区标准执行; (4)由甲、乙双方协商确定。 2.____ (农副产品)的包装，按下列第( )项办理： (1)按国家或部门规定的办法执行; (2)由甲、乙双方协商包装办法。 包装物由乙(甲)方供应，包装物的回收办法另订附件。 第三条 交(提)货方式 1.交(提)货方式按下列第( )项办理： (1)送货，乙方应按合同规定的时间送往____(接收地点)，交货日期以发运时运输部门的戳记为准; (2)提货，乙方应按合同规定的时间通知甲方提货，以发出通知之日作为通知提货时间; (3)代运，乙方应按甲方的要求，选择合理的运输路线和运输工具，向运输部门提报运输计划，办理托运手续。交货日期以发运时运输部门的戳记为准。 第四条 农副产品的验收地点 (实行乙方送货或乙方委托运输部门代运的，以接收地点为验收地点;实行甲方提货的，以提货地点为验收地点。) 第五条 验收办法 (合同应明确规定：(1)验收期限;(2)验收手续;(3)验收标准;(4)由谁负责验收;(5)在验收中对产量质量发生争议，应按《中华人民共和国标准化法》的规定，交质量监督检验机构裁决。) 第六条 货款结算办法 乙方交售的____(农副产品)经验收合格后，甲方应在____天之内，通过银行转帐(或按银行的规定以现金)向乙方支付货款。 买卖合同（国标柴油） 篇21需方(以下简称甲方)： 供方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，甲、乙双方在自愿平等的基础上经过友好协商特签订本合同，以资双方共同遵守。 一、购货内容及单价： 1、石子 (立方、吨)单价： /吨; 2、此价格随市场价格调整。 合同金额以甲方收货磅单中实际收到数量乘以单价为准;上述产品价款中已含运输费、装卸费等。 二、质量要求： 1、所供石子应为天然岩石经机械破碎、筛分制成; 2、规格要求：以甲方通知为准; 3、含泥量小于1%，泥块含量小于0.5%; 4、风化石含量不得大于，针片状含量 三、供货方式： 1、乙方接到甲方要货通知后于小时内将货物送至甲方指定地点，如每月三次供货不及时，扣除货款违约金元。 2、采用公路运输方式，由乙方负责组织承运，运输费用由乙方承担，货物交付地点为甲方 现场。 四、结算方式： 1、乙方凭磅单与甲方对帐，付款时乙方要向甲方出具正式税务发票; 2、付款方式：为转帐方式。 五、验收方式： 1、甲方根据行规制定具体验收标准，并据此进行验收与计量。 2、以甲方过磅数量为准，但必须将双方核实，供方有权随时对过磅进行抽查，如有异议，须经双方协商解决。 3、每批货物送至甲方后，甲方进行抽检后合格的，但在实际使用过程中，发现有不合格的产品(人为除外)，甲方应及时通知乙方，乙方应给予更换并承担全部的违约责任。 六、合同变更解除： 1、因工程原因造成乙方需要变更所购物品的，经甲、乙双方协商可以重新变更或更改购销合同，对已经造成的损失，由违约方负责。 2、甲、乙双方中有一方出现违约责任，另一方有权单方解除合同，并追究由此造成的经济责任。 七、违约责任： (一)乙方违约责任 1、乙方所交产品质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或退货，因质量问题所产生的一切经济损失由乙方全部承担。 2、乙方如不能按照甲方所通知的时间供货，或者逾期交货，耽误甲方生产使用，应承担甲方因此多支付的'一切实际费用和逾期交货的违约金，逾期交货的违约金为当次货款的20%。 (二)甲方的违约责任 1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。 八、不可抗力： 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 九、争议的解决方式： 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均乙方工程所在地人民法院起诉。 本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲、乙双方各执二份;具有同等法律效 甲方(盖章) 乙方(盖章) 甲方代表(签字)乙方代表(签字) 年 月 日年 月 日 买卖合同（国标柴油） 篇22出卖人（甲方）： 身份证号码： 买受人（乙方）： 身份证号码： 甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。 一、甲方自愿将其村证房位于的房屋（建筑面积为 平方米，现 有、无房产证）以人民币万元整（￥元）的价款出售给乙方。产权终身归乙方所有。 说明：本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。 二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿；如乙方反悔本合同，定金不退。 三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。 等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。 四、本合同签订后，甲方对的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。 五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》； 六、违约责任 1、甲方应当于 年 月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过____五___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币 万元。 2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的`违约金给甲方。逾期超过 个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的 作为甲方的损失赔偿金。 3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。 4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。 5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。 七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下述第种方式解决。 1、提交仲裁委员会仲裁。 2、依法向 区人民法院起诉。 八、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 十、本合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月日 见证人： 年 月 日 买卖合同（国标柴油） 篇23买方： 卖方： 鉴于买方有意向卖方采购设备/材料，用于 项目的建设，且卖方同意向买方供应上述设备/材料。为此，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，买卖双方经协商一致，订立本协议。 第1条 本协议中所用术语的含义与下文提到的通用条款和专用条款中相应术语的含义相同。 第2条 下列文件为合同的组成部分: 2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； 2.2 合同协议书； 2.3 合同专用条款； 2.4 中标通知书； 2.5 合同通用条款； 2.6 合同附件； 2.7 招标文件和投标文件； 2.8 形成合同的其他文件。 第3条 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 第4条 合同总价 本合同总价为人民币（大写） (￥ )（含税），价款构成详见合同附件1。 第5条 保证 5.1 卖方保证按照合同约定供应设备/材料、提供相关技术服务并承担质量保证责任。 5.2 买方保证按照合同约定的期限和方式向卖方支付合同价款及其它应当支付的款项。 第6条 合同生效 合同生效条件见专用合同条款。 第7条 合同份数 本合同正本 份，双方各执份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 签 署 页 买方： （盖章） 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： 签订日期： 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： 卖方： （盖章） 买卖合同（国标柴油） 篇24甲方：朗，男，傣族，1969年2月出生，现在xx乡xx村芒章村民小组居住。 乙方：xx乡xx村委会崩东村民小组。 经甲乙双方在平等互利的前提下商议决定，甲方同意将自己承包水田的2.4亩面积使用权转让给乙方，并达成如下协议： 一、 转让土地四至界限及面积 转让水田位置在芒章至盏西交通要道西侧（公路下）， 在要道边甲方水田。东至芒章至盏西交通要道为界；南至屈波东承包水田为界；西至朗其贵承包水田（蔗区路）为界；北至杨生荣承包水田为界。转让面积为2.4亩。 二、 土地转让方式：永久性 三、 转让价款及支付方式 土地转让价为：每亩柒万捌仟壹佰元人民币（78100元/亩）； 该宗土地总价为：2.4×78100=187440（壹拾捌万柒仟肆佰肆拾元）； 付款方式：分期付款 20xx年7月份14日，付给贰万贰仟伍佰元整（22500.00元）；20xx年7月30日付款：陆万肆仟玖佰肆拾元（64940.00元）；从20xx年6月3日至20xx年1月21日已共付89900元；20xx年4月30日前付清剩余部分转让款。即拾万元（100000.00元）。 付款凭据于甲方签收收据为准。 四、甲乙双方责任 1、 自签订合同之日起，土地使用权归乙方，甲方无权干涉乙方对土地的使用权。 2、 3、 如有土地纠纷，由甲方全权负责解决，与乙方无关。 若甲方非法干预乙方使用权，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的.，则处罚违约金计本合同转让费用加乙方后续所投入资金50倍赔偿。（除国家征用外） 4、 村组管理费由甲方支付，乙方在办理该宗土地使用手续时费用由乙方承担。 五、 其他约定事项 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，村民小组存档一份。 六、 此合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。 合同甲乙双方约定的其他事项 本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。望甲乙双方及子孙后代共同遵守。 甲方（出让方）签字： 乙方（受让方）签字： 买卖合同（国标柴油） 篇25甲方：___地址：_________________ 乙方：___地址：_______________身份证号码：______ 今有甲方两轮摩托车壹部，厂牌型号：____牌_____，车牌号：________发动机号：_______，车架号：___________。因乙方需要，经双方协商后，甲方愿意将该车转让卖给乙方，为了避免今后产生节枝，特立以下协议： 一、甲方未转让给乙方之前，该车引起的经济纠纷及交通事故等所有问题均由甲方负责。 二、乙方在付清甲方车款后，该车的所有权就永归乙方所有。今后该车任凭乙方自由使用、转让，甲方无权干涉。 三、该车在转让给乙方之后，由该车引起的经济纠纷及交通事故等概与甲方无关。转让后该车引起的经济纠纷及发生交通事故等一切经济损失由乙方负责赔偿。 四、本协议拟壹式两份，甲、乙双方各执一份存档。本协议自甲、乙双方签字即日起生效，望双方共同遵守。 甲方(盖章) 乙方(盖章) ____年_月__日 买卖合同（国标柴油） 篇26买方：________ 卖方：________ 签订地点：________ 签订时间：________月____日 提示：本合同适用于种子生产商与销售商之间，或经销商与种植户之间进行的大额交易。 根据《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。 一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额 农作物种类品种名称 计量单位数量质量(%)单价(____元)金额(____元) 纯度净度发芽率水份 合计________人民币金额(大写)：________ 注：种子质量标准执行国家、行业或地方标准，没有国家、行业或地方标准的，由双方协商签订。 二、卖方应提供的相关证件：卖方应出示《农作物种子经营许可证》和《营业执照》复印件，所提供的农作物种子必须经植物检疫机构检疫合格，并提供相应的检疫证明。 三、农作物种子的检验及检疫：买卖双方应严格按国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理农作物种子检验检疫。 1.买方收货后复检，发芽率、净度、水分三项指标在收货后两个发芽周期内复检完毕，纯度在收货后该作物第一个生产周期内复检完毕，发现问题应及时通知对方，逾期视为种子合格。 2.买卖双方对经销的每批种子必须同时取样分别封存，以备种子复检和鉴定，样品保存至该批种子用于生产收获以后。 3.申请种子检验、检疫和鉴定的，其费用由______负担。 四、超幅度损耗及计算方法：种子量的验收，采取由合同双方共同抽样过秤的办法，以实际过秤量综合计算为准，最后实行多不退、少补足的办法。 五、包装要求及包装费用负担：种子应经过精选、加工、分级，用_______包装，每袋标准重量为_________公斤，袋内外附有标签，标签须写明作物种类、种子类别、品种名称、品种审定(登记)编号、产地、质量指标、检疫证明编号、种子生产及经营许可证编号或者进口审批文号、生产日期、生产商及其地址等事项。包装费用由______方负担。 六、交(提)货时间、地点：交(提)货时间为______年______月______日至______年______月______日，交货地点为______。 七、发运方式、运费负担：用______运输，运费由______方负担。 八、付款方式及期限：买方应在______年______月______日前以(汇款或汇票、现金)向卖方支付(□定金/□预付款)______元，剩余价款应在______年______月______日前付清。 九、双方一般责任： 卖方：保证所供种子品种、数量、质量达到合同约定条款规定，并按合同约定的时间、地点交付买方或由卖方代办托运手续或依约定代送。 买方：按合同约定时间交付定金，保证按时接收卖方提供的符合本合同要求的种子，并按时付清货款。 十、因不可抗力因素造成种子数量或质量达不到本合同约定条款的，卖方应及时通知买方进行实地考查，并提供具有法律效力的有关资料，由双方协商解决或者按《种子法》、《民法典》等国家有关规定处理。 十一、违约责任：___________________________________________ 十二、种子质量发生纠纷，由法定机构进行技术质量鉴定，检验和鉴定的费用由申请人垫付，最终由责任方负担。 本合同在履行中发生纠纷，由当事人协商解决;协商不成的，按下列第条方式解决： (一)提交仲裁委员会仲裁： (二)依法向人民法院起诉。 十三、双方协商的其它条款：___________________________________________ 十四、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《种子法》、《民法典》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。如需提供担保，另立《合同担保书》，作为本合同附件。 本合同一式二份，合同双方各执一份;合同副本一份，送备案。 买方：________(签X)卖方：________(签X) 法定代表人：________法定代表人：________ 委托代理人：________委托代理人：________ 住所：________________住所：____________ 编码：____________编码：____________ 电话：____________电话：________________ 开户行：____________开户行：____________ 户名：________________户名：____________ 帐号：________________帐号：_____________ 买卖合同（国标柴油） 篇27买方(以下简称甲方)：____________贸易有限责任公司卖方(以下简称乙方)：___________粮油贸易有限责任公司 经甲、乙双方友好协商，就甲方在乙方处订购豆类事宜，达成如下条款，以资共同遵守。 注：以上单价为__________落地交货单价和甲方应支付乙方的单价。 2、__________元整。 3、付款方式：合同签订后额的__________%作为预付款。待乙方货物运输到交货地点，且落地经甲方验收并签认收货单后，付清余款。余款汇到开户行：____________;账号：____________。 4、交货期限：____________年__________月__________日。 5、交货地点：____________ 6、违约责任： 1)甲方应按双方约定的付款方式对乙方付款，若由于特殊原因甲方付款不及时，则乙方交货期限顺延。 2)若乙方未按约定日期交货，则每拖延一天支付合同总金额的__________%违约金给甲方。 3)若乙方延期交货超过偿付合同部分总额__________%的补偿金。 4)若乙方所提供的产品未达到合同规定的质量要求，甲方有权随时解除合同，由此造成的损失乙方承担，并返还甲方支付乙方的所有款项。 7、其它约定： 1)若在合同执行过程中发生纠纷，而双方经协商未果的情况下，可向签订地点所在的仲裁机构申请仲裁，其结果为最终结果，双方均受其约束并接受。 2)本合同具有独立性，不受其他因素影响。 8、未尽事宜，双方可另行协商并达成协议，该协议与合同具有同等法律效力。 9、本合同共贰份，甲、乙双方各执壹份。 甲方(盖章)：____________乙方(盖章)：____________ 签订日期：____________年__________月__________日 买卖合同（国标柴油） 篇28委托人(甲方): __________ 身份证号 受托人(乙方): __________ 身份证号 根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上， 经协商一致，就甲方全权委托乙方代理其车辆出售事宜，达成本合同。 一、委托出售车辆厂牌：_____________型号：___________ 牌照号：_____________行使公里数：__________千米。 二、委托出售车辆及车辆手续详情见附件（一）寄卖车辆情况表。 三、委托日期：自________年_ ____月____日 至 __ ________年____月____日止。 四、委托预售价格：人民币（大写）：_________元）。 五、付款期限：车辆过户手续及相关费用变更完成或__________ __ 。 六、付款方式： 七、过户手续包括：车主本人身份证复印件（组织机构代码证正副本及公章）、机动车行驶证、机动车登记证、购车发票（过户票）、机动车购置附加税凭证、保险单（交强险、商业险）、车船使用税凭证、保养手册、使用说明书、车钥匙。 甲方权利和义务 第一条 甲方自愿将车辆全权委托乙方，并以乙方的名义代理出售，乙方为出售该车辆而采取的必要步骤（如：网络推广、纸媒广告宣传、市场活动）无须取得甲方的另外授权。 第二条 甲方承诺该车辆为其合法拥有，并具备合法出售的资格。如因甲方不具备上述资格而造成的有关争议纠纷，甲方应负责解决，并赔偿因此而给乙方带来的经济损失。 第三条 甲方保证车辆手续真实、合法、有效，不存在无法办理过户、外迁等手续变更的情况。如因甲方原因造成手续无法过户、变更，有关争议纠纷，甲方应负责解决，并赔偿因此而给乙方带来的经济损失。争议无法以乙方所在地法院作为诉讼法院。 第四条 寄卖期间，车辆累计停放不满月年，甲方如将车辆暂时驶离乙方处，须向乙方提供__ _元广告推广费，将车辆驶回乙方处后由乙方退还，并按驶离时间相应顺延寄卖期，累计停放满__ 天月年，如车辆仍未售出，乙方不再收取甲方费用。 第五条 在本合同规定的委托期内，甲方有义务将车辆相关手续及身份证件交由乙方验证。 第六条 委托期内车辆的验车年检、车船使用税等相关费用由甲方承担。 第七条 甲方保证该车辆在委托出售前，车辆违章及保险赔付都已解决完毕。 第八条 如委托预售价格与车辆最终成交价不符，以最终买卖双方签署的二手车交易合同中车辆售出价格为准。 第九条 车辆售出后，购买人将全部款项存入乙方保证金账户，或交由乙方冻结，乙方协助甲方与购买人办理过户变更手续，所有车务手续变更完成后____日内乙方将车款交付甲方。 第十条 乙方将车辆卖出后，按成交价款，收取甲方__ %的中介费。如低于__ _元，按甲乙双方约定中介费__ _元收取。 第十一条 甲方通过乙方与购买方达成一致，并由乙方代为收取购买人定金后，甲方应认真履行合同义务，不得以任何理由反悔，并在____日内带齐车辆所有手续，配合乙方办理车辆过户手续，如因甲方原因，致使购买人退定，甲方应赔偿乙方退定及佣金损失。 乙方权利和义务 第十二条 乙方承诺，根据国家有关法律法规，仅以该车辆出售为目的，对该车辆行使代理权。 第十三条 乙方从甲方接收该车辆后，应双方确认该车辆已行驶里程及车辆状况，到该车辆委托期终止内对该车辆的财产安全负责（不可抗力的事故除外），未经甲方同意，乙方禁止将甲方车辆擅自驶离。经甲方同意使用该车辆，车辆损坏只负责修复。 第十四条 乙方在日常展车或客户试车过程中，允许挪动或小范围移动车辆，但应绝对保证甲方车辆安全，并与试驾者签署试驾协议后安排，试车范围为3公里。 第十五条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签名盖章后即生效。 签订购车合同的注意事项： 1、车辆信息务必写详细 明确约定汽车的品牌、汽车标识号码、发动机号码、汽车代码(车架号)等汽车本身应有的要素，尤其是汽车代码与汽车标识号码同时写明，防止汽车经销商掉包;车辆主要配置、颜色(具体到座椅颜色)、手排还是自排以及随车交付的文件等;价款应列明车辆交易的总价款(裸车价或是包牌价)，付款方式和期限。 2、重视被经销商“忽略”的细节 消费者签约时要特别注意体现经销商合同责任的细节，如交车方式、地点、时间;保养、维修等售后服务(经销商担何种义务);保养以时间计，还是以里程计;交车时间违约后，双方责任是否对等。 违约责任要明确。购车合同中要特别注意明确违约责任，要约定解决的方式，合同的管辖地。如明确经销商延期交付车辆，应该赔付多少违约金还是退车等。 3、名称必须保持一致 确认销售方的盖章名称与购车合同、发票上的名称三者必须保持一致。如果出现不一致，即使诉讼由于诉讼主体不明，对消费者而言非常不利。如买进口车，由于存在多级代理的形式，在没有弄清合同主体的情况下，购车人的权益很难保护。 4、退车条款与“三包”条款衔接 许多汽车经销商在汽车出现质量问题时，即使在不能维修好的条件下，也拒绝退车。在签订购车合同时，应当写明如果该车是缺陷汽车产品，汽车制造商(包括进口商)有修理、更换、收回等义务。 5、选择实力、信誉好的经销商 因为经销商的`诚信直接影响合同的履行。在买车时不要忘记询问或查看经销商的《企业法人营业执照》、注册资本，并注意经营场地与登记场地是否一致，防止遭遇商业欺诈，以保护自己的合法权益。 此外，如果经销商提供的合同不太规范，消费者也可以就未尽事宜与经销商签订补充协议。同时，消费者要注意“订金”与“定金”之间的差别 买卖合同（国标柴油） 篇29甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，出租人和承租人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就地下停车位租赁事宜达成如下协议： 第一条项目建设依据 出租人取得座落于_________地块的国有土地使用权。该地块花园名称：_________，承租人租赁该花园的地下停车位(以下简称该车位)，租赁期限从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。 第二条基本情况 该车位为第一条规定项目中的第_________幢地下_________层，该车位编号为_________(该车位平面图见附件一)。 第三条租金 出租人与承租人约定该车位租金总额为_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元人民币整(大写)。 第四条付款方式 出租人同意承租人以一次性的方式付款。 第五条逾期付款责任 承租人未按照约定的时间付款的，按照下列方式处理： 1、逾期在90日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，承租人按日计算向出租人支付逾期应付款万分之五的违约金，并于实际支付应付款之日起5日内向出租人支付违约金，合同继续履行。 2、逾期超过90日后，出租人有权解除合同。出租人解除合同的，承租人已交租金不予退还。承租人愿意继续履行合同的，经出租人同意后，合同继续履行，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，承租人按日计算向出租人支付逾期应付款万分之五的违约金。 第六条交付条件 (一)出租人应当在_________年_________月_________日前向承租人交付该车位。 (二)该车位交付时应当符合下列第1、2项所列条件： 1、该车位所在楼栋已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收回执; 2、该车位位置已划线; 第七条逾期交付责任 除不可抗力外，出租人未按照第十条约定的期限和条件将该车位交付承租人的，按照下列方式处理： 1、逾期在90日内，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出租人按日计算向承租人支付已交付车位价款万分之五的违约金，合同继续履行。 2、逾期超过90日，承租人有权退车位。承租人退车位的，出租人应当自退车位通知送达日起5日内退还全部已付款，并按照承租人全部已付款2%向承租人支付违约金。承租人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限届满次日起至实际交付日止，出租人按日计算向承租人支付已付款万分之五的违约金。 第八条交接手续 验收交接时，双方应当签署车位交接单。 第九条使用承诺 承租人使用该车位期间，不得擅自改变用途和该车位所在楼栋的建筑主体结构、承重结构。除本合同、补充协议及其附件另有约定者外，承租人在使用该车位期间有权与其他权利人共同使用与该车位有关的共用部位和设施，并按照共用部位与共用房屋分摊面积承担义务。出租人不得擅自改变与该车位有关的共用部位和设施的使用性质。 第十条物业管理 出租人依法选聘的物业管理企业为：_________。该企业按照规定办理相应的停车管理服务备案手续。管理期间，由物业管理企业收取地下停车管理服务费，提供地下停车物业管理服务。 甲方： 乙方： 买卖合同（国标柴油） 篇30甲方(卖 方)：_____ 身份证号码：_____ 身份证号码：_____ 甲方的代理人：_____身份证号码：_____ 乙方(买 方)：_____身份证号码：_____ 乙方的代理人：_____身份证号码：_____ 丙X(中介方)：_____ 甲乙丙三方在平等自愿的基础上，经协商一致，订立本合同，以资信守。 第一条：房地产基本情况 经丙X居间促成，甲方将其所有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权 (以下简称房地产) 转让给乙方。该房地产基本情况如下： (一)、该房屋位于，房屋类型，结构，楼层，建筑面积平方米，土地使用权面积平方米，附带车库约平方米，阁楼约平方米，装饰装修情况为。 (二)、该房屋所有权证号：_____，该房屋占用范围内的土地所有权为：_____，土地使用权取得方式：_____【出让/划拨/其它】，土地使用权证号：_____ (三)、附随该房屋一并转让的设施、设备包括：_____ (名称、品牌、型号、数量)。 第二条：甲方担保 (一)、权利担保。 甲方对转让房地产的权属提供如下担保：_____ 1、保证该房地产是符合国家及本市关于房屋上市的有关规定及政策，否则，由甲方承担全部责任; 2、该房地产的权利被限制情况为：□A.甲方承诺对该房地产享有完全的处分权，交易时不存在被查封、抵押及共有权人不同意出售等权利瑕疵和负担，保证乙方不受第三人合法追索;□B.该房地产在交易前已经设定抵押，抵押权人为：_____，甲方应于前办理抵押注销手续。 3、若该房地产在交易前已存在有关税费及设施安装费等债务纠纷，甲方应在申请办理房屋产权过户前办妥结清，如有未清事项，由甲方承担全部责任; 4、因该房地产存在权利负担或债务纠纷而引发诉讼等争议处理程序给乙方造成损失的，甲方承担赔偿责任。 (二)、质量担保。 甲方保证所出售的房屋符合国家强制性标准，具有通常的居住使用功能，交易之前邻里之间无公用面积纠纷等矛盾，否则，由甲方承担全部责任;在保修期内出现内在结构和质量问题的，甲方应当积极协助乙方向责任第三方主张权利。 第三条：成交价格 该房地产按套计价，成交总价为人民币_____元整（_____） (以下均以人民币结算) ，该成交价款包括：_____【 1、仅指该房地产及其附属设施本身价格; 2还包含附随房屋一并转让的设施、设备价格】 第四条：付款方式和期限 (一)本合同签订之日，乙方应向甲方支付定金_____元整，作为购房担保。在申请办理房屋产权过户前，甲方毁约的，双倍返还乙方定金，乙方毁约的，无权要求甲方返还定金。完成房屋产权过户申请手续签字后，定金抵作购房款。 (二)为督促甲方及时履约，乙方可以预留_____元整作为履约保证金，此款在甲方实际交付房屋、结清应付费用、房地产权全部过户至乙方名下之日结清。 (三)除定金、保证金之外的剩余房款_____元整，甲乙双方约定采取以下第种付款方式：_____ A. 乙方应于甲乙双方完成房屋产权交易过户申请手续签字之日一次性付清。 B. 乙方采取贷款方式付款 1、乙方应于给付甲方首付款_____元整，剩余房款_____元整申请贷款。 2、乙方应于向贷款机构提交贷款申请的相关资料，并配合贷款机构进行贷款调查、审查和审批等手续，甲方应协助乙方办理贷款手续。贷款部分的房款应于贷款机构放款的当日直接给付甲方。 3、如贷款机构实际审批贷款额不足以支付房款余额或贷款未获批准的，双方约定按以下第种方式处理：_____ a. 乙方应于贷款机构出具贷款承诺函之日起三个工作日内补足应交款。 b. 合同终止，甲方应在合同终止之日起三个工作日内退还乙方已付所有款项。 □C. 甲乙双方约定的其他付款方式：_____ 第五条：房屋交付 (一)甲方应于腾出该房屋，交付给乙方占有、使用，并移交该房屋房门钥匙，作为房屋转移占有的标志。 (二)该房屋交付时，甲乙双方应共同对附随该房屋一并转让的设施、设备及装饰装修情况进行清点查验，并办理书面交接手续。 甲方承诺，自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间，凡本合同记载的各项设施、设备及装饰装修被损坏、拆除的，甲方应按购置同等设施、设备的市场新品价格或修复同类工程的市场价值承担赔偿责任。 (三)交付日前，房屋所产生的水、电、有线电视、通讯、物业等各项费用由甲方承担，应在房屋交付前结清;以上费用的付讫凭证交乙方查验，如有未清事项，乙方有权从履约保证金中直接抵扣上述欠费。交付日后所产生费用由乙方承担。 (四)房屋风险责任自房屋交付之日起转移给乙方承担。 (五)甲方应于前将落户于该房屋的户籍关系迁出。 第六条：产权过户 (一)甲乙双方同意于，共同应携带相关资料向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记，并按照规定的期限和条件及时、全面地履行相关手续和提供完备资料;在乙方领取《房屋所有权证》后7个工作日内，甲乙双方共同向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。 (二)房产登记机关准予登记的，双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间。 (三)办理产权交易过户手续所发生的税费按以下第种方式承担：_____ 1. 甲乙双方按国家和本市的相关规定各自承担; (四)甲方应及时协助乙方办理公共维修基金、物业等房屋附属事项过户手续。 (五)在房地产权过户未办理完毕前，如遇规划拆迁，甲方应积极协助乙方办理相关拆迁手续，有关拆迁安置补偿的权利和义务均归乙方享有和承担。 第七条：违约责任 (一)除贷款机构的原因外，乙方未按本合同约定期限付款的，每逾期一日，乙方应按逾期未付款的万分之五向甲方加付违约金;逾期超过日的，甲方有权解除本合同;甲方解除合同的，应书面通知乙方。乙方应按该房地产成交总价的20%向甲方支付违约金，并承担此次交易中双方的全部交易税费。甲方应自解约通知送达之日起三个工作日内退还乙方除违约金和应付税费之外的已付款。 (二)除不可抗力影响外，甲方未按本合同约定期限交付房屋或迁出户籍关系的，每逾期一日，甲方应按乙方已付房款的万分之五支付违约金，违约金可从履约保证金中直接抵扣;逾期交房超过日的，乙方有权退房;甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款及利息 (按_____月利率1%计算) ，并按该房地产成交总价的20%向乙方支付违约金，且承担此次交易中双方的全部交易税费。 (三)甲方或乙方未如约履行义务，造成交易过户延期的，每逾期一日，违约方应向对方支付_____元违约金，直至实际履行完毕之日止。因甲方过错造成乙方不能在本合同签订之日起天内完全取得房地产权属证书的，乙方有权退房。甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款及利息 (按_____月利率1%计算) ，并按该房地产成交总价的20%向乙方支付违约金，且承担此次交易中双方的全部交易税费。 (四)本合同签订时甲方故意隐瞒该房屋已出卖给第三人或已抵押的事实，或者本合同签订后甲方又将该房屋出卖或抵押给第三人，导致本合同目的不能实现的，乙方有权退房。甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款及利息 (______月利率1%计算) ，并按照乙方已付购房款的一倍支付违约金。 (五)甲方或乙方不履行本合同其它约定或违背诚信原则，导致本合同目的不能实现的，另一方有权解除合同;本合同被解除的，参照本条第1、2款执行。 第八条：中介服务 (一)丙为甲乙双方提供以下服务：_____提供真实有效的订约信息;充当订约介绍人和撮合人;提供法律咨询，拟定合同文本并协助、指导订立合同;协助办理或代办交房、过户及贷款等手续;为双方签订和履行房屋买卖合同创造便利。丙在办理委托事务中需缴纳的手续费、工本费、材料费及印刷费等费用概由委托方承担。 (二)中介服务费按房屋成交总价的 2% 收取，共计_____由承担，应于付清。甲乙双方未能交易成功的，中介费不予减免;甲乙双方自愿解除合同的，双方各承担50%;若甲方或乙方违约或违背诚信原则导致未能交易成功的，由违约方或过错方承担全部中介费。 (三)甲方或乙方不按时支付中介费的，每逾期一日，应按未付费用的 3% 向丙加付违约金;本合同签订后，甲乙双方不付清中介费而私下交易或通过其他居间方成交的，应共同向丙承担双倍中介费。 (四)丙故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害甲方或乙方利益的，不得要求支付中介费，造成损失的，应当承担损害赔偿责任。 (五)在本合同签订之日，甲方应将房屋所有权证、土地使用权证、原购房合同书及房款 (含车库) 交付凭证、契税发票以及其它一切交易过户所需的资料交给丙暂时代为保管，丙X出具收到凭证。办理产权过户手续时，丙及时提供。若以上证件不能交给丙X保管，甲乙双方商定，将定金交给丙X代为保管，待房屋产权过户至乙方名下后，丙X将定金交付给甲方抵作购房款，若甲方或乙方毁约，适用定金罚则。 第九条：补充或变更约定事项 (对以上条款的变更约定，效力优先于原约定)。 第十条：其他条款 (一)本合同未尽事项，由当事方另行议定，签订补充协议。 (二)本合同在履行中发生争议，三方应协商解决。协商不成时，可依法起诉。 (三)为办理贷款或产权过户手续，甲乙双方另行签订的房屋转让合同与本合同不一致的，以本合同为准。 (四)本合同自三方签字或盖章之日起生效;本合同一式三份，三方各执一份。 甲方：_____乙方：_____丙方：_____ 甲方代理人：_____乙方代理人：_____丙方代理人_____ 签约时间：______年_____月_____日 买卖合同（国标柴油） 篇31甲方（卖方）_____ 身份证号：________ 乙方（买方）_____ 身份证号：________ 经双方协商达成以下协议： 一、甲方将_____车，车号为_____卖给乙方，发动机号码为_____，车架号为__________，颜色为，价格为_____（_____元） 二、甲方必须保证此车无盗抢，无诈骗、无经济纠纷，无私自改动车架号和发动机号，如有盗抢、诈骗、经济纠纷、私自改动车架号和发动机号，甲方给退车退款。 三、付款方式：乙方首付购车款_____元整，剩余_____元在________年____月____日前一次性付清购车款。如到期未能付清，甲方将车收回。更名、过户费用由甲方承担。 四、从________年____月____日前该车所出现的欠费、手续不全、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由甲方负责承担；自________年____月____日后该车所出现欠款、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由乙方自行承担，甲方概不负责。 五、甲方在________年____月____日前出现事故由甲方负责，在________年____月____日之后由乙方负责。 七、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，本协议自签字之时起生效，事后如有纠纷，可通过法律途径解决。 甲方（签字）_______________乙方（签字）________ 日期：_____________日期：_____________ 买卖合同（国标柴油） 篇32供货方： 采购方： 北京市教育委员会 北京市质量技术监督局 二五年四月 说 明 1、本合同由北京市教育委员会和北京市质量技术监督局共同制订。 2、供货方应充分认识到所提供的公寓用品的质量直接关系到学生的切身利益。 3、当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同。 4、签订合同前，双方应当仔细阅读合同条款，特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性的内容。 5、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方自行约定或补充约定。供货方与采购方可以针对本合同范本中未约定或约定不详的内容，根据合同标的物的.具体情况签订公平合理的补充协议，也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。 6、本合同文本选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。 供货方： 通讯地址： 邮政编码： 营业执照注册号： 企业资质证书号： 法定代表人： 联系电话： 委托代理人： 联系电话： 采购方： 通讯地址： 邮政编码： 法定代表人： 联系电话： 委托代理人： 联系电话： 根据国家相关法律法规和《北京市各级各类学校学生公寓床上用品管理办法（试行）》文件的规定，供货方和采购方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就学校学生公寓床上用品采购、质检等事宜达成如下协议： 第一条 学生公寓床上用品基本情况和质量标准 1、学生公寓床上用品基本情况 内容 纤维 名称 品级 规格 数量 单价 被子 褥子 床垫 床单 买卖合同（国标柴油） 篇33卖家（甲方）： 住址： 买家（乙方）： 住址： 甲乙双方以《合同法》为依据，就乙方向甲方购买____________________古董的事宜进行协商，现就相关事宜达成如下协议，以资遵守。 一、古董概况 1、名称： 2、样式： 3、数量： 4、出产年代： 5、原始用途： 6、图饰： 7、尺寸：_____*______*______MM左右，重约________g。 8、外观造型： 二、价格和付款 1、成交价格：_________________人民币。 2、付款方式：乙方应于本协议签署后的_________日内，按前款约定的金额自行或委托第三方将货款打入甲方指定的银行账号，账号：___________________________。 三、交付和验收 1、交付时间：甲方应于收到全部款项后的同时将古董交付给乙方。 2、交付地点：双方确定交易地点为：___________________________。 3、甲方应按照本协议的约定向乙方交付古董，双方应于古董交付的同时进行验收，乙方接收甲方交付的古董后发生的风险概由乙方自行承担。 四、双方责任 甲方应保证交付的古董是符合合同约定的质量的，如不符合相应的质量，甲方应承担所有责任。 乙方也应按照合同的规定，向甲方支付合同价款。 五、违约责任 1、甲乙双方如逾期履行本协议约定义务的，每逾期_________日，违约方应向守约方支付成交价格_________%的违约金，直至违约方实际履行义务之日止。 2、若甲方交付的'古董不符合本协议约定的，乙方有权拒绝接收古董，同时甲方应按照成交价格_________%的比例向乙方支付违约金。 六、其他约定 1、因履行本协议发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。 2、本协议一式_________份，甲乙双方各执_________份，经双方签字_________后即刻生效。 3、甲乙双方应保证双方所填写的各项信息是真实、有效的，若信息发生变更，应及时通知对方，保证对方能知道，信息若有虚假，违约方均应赔偿守约方因虚假信息导致的所有损失。 甲方： 负责人： 身份证号： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签约时间：______年______月______日 乙方： 身份证号： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签约时间：______年______月______日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。