精选买卖合同汇总（精选35篇）

精选买卖合同汇总 篇1

　　买方：_________有限责任公司 签订地点：_______湖南长沙

　　卖方：_______ __有限公司 签订时间：_______

　　经买卖双方自愿协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，现就机械设备产品买卖事项达成如下协议：_______

　　一、 (D326A新余钢铁2台斗轮机随机备件明细表)产品名称、规格型号、数量、金额、供货时间：_______(见附件清单)

　　二、 质量要求：_______产品的技术标准按国家(行业或企业或买卖双方商定的技术协议)标准执行并满足现场使用要求，自使用之日起一年内卖方对产品质量负责, 留10%质保金一年。交货时向买方提交产品合格证、出厂检验报告等质量证明资料。 三、 交货地点及方式：_______买方指定地址。同时向买方提交发货清单，清单须注明品名、型号规格、数量及买方主机产品代号。

　　四、 运输方式及费用承担：_______汽运`、卖方负责费用。

　　五、 包装标准、包装回收和费用负担：_______按行业标准包装,卖方负责费用，不回收。

　　六、 验收：_______按国家(行业或企业或买卖双方商定的技术协议)标准验收。验收期限：_______货到十五天内完成。

　　七、 结算方式及期限：_______货到验收合格后，凭发票(扣除垫资和质保金后)付款，以承兑汇票为主支付。

　　八、 违约责任：_______

　　a) 卖方不能交货，通用件：_______向买方偿付不能交货部分货款 5%的`违约金;专用件：_______向买方偿付不能交货部分货款30%的违约金。

　　b) 卖方逾期交货，每日向买方偿付逾期交货部分货款万分之五的违约金。 c) 因产品质量问题给买方及第三方造成的经济损失全部由卖方承担。

　　d) 卖方未按上述要求提交资料或资料不全者,由卖方承担200元违约金,并在买方电话或书面传真通知卖方后4日内补齐资料,否则,每逾期一天由卖方承担300元违约金。

　　九、 不可抗力：_______买卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。经有关主管机构证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

　　十、 本合同条款卖方在签订前应谨慎审查、确认，如有异议可协商修改。本合同未尽事宜或签订后确需变更、解除合同的，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十一、 解决合同纠纷的方式：_______在本合同履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成而提出的诉讼，由买方所在地人民法院管辖。

　　十二、 双方应严格遵守长沙重型机器制造有限责任公司廉正公约的有关约定，若发现卖方对买方单位或个人行贿、送礼等行为，经查证属实，买方有权终止合同的履行，造成损失由卖方负责。本合同经双方法定代表人或其授权的委托代理人签字盖章后生效。本合同有效期自 年 月 日起至双方义务履行完毕止。本合同一式五份，买方四份，卖方一份

　　买方(章)：_________有限责任公司卖方(章)：__________有限公司

　　单位地址：_______单位地址：_______

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　委托代理人：_______委托代理人：_______

精选买卖合同汇总 篇2

　　购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）　　签约地点：　　为保证甲乙双方的经济利益，依据《民法典》规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买达成如下协议：　　

　　一、合同标的　　

　　1.甲方同意向乙方购买，且乙方同意向甲方出售_________设备（以下简称合同设备）用于_________项目。由乙方提供的合同设备的内容详见合同附件一（附件中在列出设备名称的同时也请列出分项价格）。　　

　　2.乙方负责合同设备的安装、调试工作，由甲方提供必要配合。　　

　　3.双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。　　

　　二、合同金额　　合同总金额：人民币元，（大写：人民币万元整）　　

　　三、付款时间及方式　　

　　1.付款方式：分期付款。　　

　　2.具体执行规定：在合同生效后天内，甲方向乙方支付合同总额%货款；设备安装调试完毕，并初步验收后一周内，甲方向乙方支付合同总额%货款；设备正常运行天，经双方正式验收合格后一周内，甲方向乙方付合同总额%的货款；质保期满后付清余款。　　

　　3.在每期合同款项支付前10天，乙方向甲方开具同等金额的增值税发票（或根据实际情况加以约定）。　　

　　四、交货的相关规定　　

　　1.交货时间：合同生效后7个工作日内交货。　　

　　2.交货地点：215;　　

　　3.收货人名称：（应为签约单位名称）　　地址：　　

　　4.交货方式：乙方负责货物运输，采用汽车运输方式。　　

　　5.乙方将合同设备运至215;并经安装调试，投入使用并经过甲方验收合格后，方为设备交货日期。甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。合同设备的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移给甲方。　　

　　6.乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况（发运时间、件数等）通知甲方，甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同设备提取完毕。　　

　　7.甲方提取合同设备时，应检查合同设备外箱包装情况。合同设备外箱包装无损，方可提货。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，应在2个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。　　

　　8.甲方对乙方交付的合同设备，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。　　

　　9.如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期一十五天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。　　

　　五、设备验收的相关规定　　

　　1.验收时间：乙方应于合同生效后天内完成设备安装调试，安装调试完毕后，甲方应在天内安排初步验收。设备于合同生效后天内通过双方的合格验收并由甲方出具验收合格书。　　

　　2.验收地点：　　

　　3.验收标准：　　

　　六、现场服务　　

　　1.乙方现场人员应遵守甲方厂规、制度，如有违规由乙方负责。　　

　　2.乙方现场人员食宿自理。　　

　　3.甲方如需邀请乙方开展非质量问题处理的技术服务，乙方应予以协助。　　

　　七、人员培训　　乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。　　

　　八、保修方式　　

　　1.自设备经过双方验收合格之日起按乙方规定的条款进行保修服务，保修服务期限为年。保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知后天内派人至甲方现场维修。　　

　　2.保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责维修，设备材料成本费用由甲方承担。　　

　　3.保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，乙方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。　　

　　九、违约责任　　

　　1.甲方无故中途退货，应支付给乙方合同总额的5%违约金。　　

　　2.甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额2‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的5%。　　

　　3.乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额1%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过天，视为交货不能，乙方应双倍返还甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额30%的违约金。　　

　　4.保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%，乙方超过30天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失；乙方未能在接到甲方通知30天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%。　　

　　5.设备未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额1%的违约金；超过天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的其他经济损失。　　

　　十、不可抗力　　如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。　　十

　　一、合同变更　　未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。　　十

　　二、争议解决方式　　双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，任何一方向甲方所在地人民法院提出诉讼。　　十

　　三、合同生效及终止　　合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。　　十

　　四、合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。　　甲方：乙方：　　代表：代表：____日期：________年____月____日日期：________年____月____日

精选买卖合同汇总 篇3

　　甲方： (以下简称甲方) 乙方：长沙__x有限公司(以下简称乙方)

　　为发展国际货运，提高运输质量，维护甲乙双方的合法权益，本着公平自愿、互利互惠、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协调，达成如下协议，以便共同遵守：

　　一、甲方进出口货物集装箱运输任务委托乙方承运，乙方为甲方提供牌证齐全、技术性能良好的集装箱专用卡车，提供良好的服务。

　　二、甲乙双方责任和义务：

　　第一条：甲方责任：

　　1、甲方每次委托乙方运输时应尽可能以书面形式提前通知乙方次日的集装箱拖车作业安排，具体内容包括提/还箱的时间和地点，装/卸货的时间、地点、联系人、联系方式，运价以及其他特殊要求，如：是否需要车辆的转关司机本;是否需要冷藏插头或需要危险品专用车;低矮板车等。

　　2、如甲方装/送货计划变更或取消，甲方应尽可能在乙方未提箱前通知乙方，若因甲方未能及时通知而产生乙方车辆放空等费用，甲乙双方共同协商由甲方的情承担。

　　3、如甲方调车后，乙方车辆到过甲方指定地装卸货地点后，因厂方或甲方原因造成车辆滞留，则乙方按800元/天收取滞留金。如放空返回，则按本次运价的70%收取车辆放空费。

　　4、甲方应提供集装箱进出场所需的全套有效单证文件。

　　5、甲方应根据各协议车队的经营规模、运价水平、服务质量等因素来合理分配业务量。乙方作为甲方的协议车队而拥有同等条件下协议车队的载货优先权。

　　第二条：乙方责任

　　1、乙方应向甲方提供年审合格有效的企业合法登记注册的文件副本(如：工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、道路运输许可证、危险品准运证、海关本等)和企业经营场所租赁合同，提供能够执行运输合同的车辆资料(车辆行驶证、车辆保险和每台车所购买的货物保险等正本复印件)。

　　2、乙方或其他第三方对甲方委托运输的货物不具有留置权、货物所有权及其他任何处分货物的权利。

　　3、该合同项下乙方不得向甲方单位的任何个人支付任何形式的暗佣和回扣，否则，甲方有权对本协议项下的运费进行扣减并单方面终止本协议而无需承担任何责任，同时乙方将丧失之后与甲方或甲方的任何关联方进行合作的资格。乙方违反本约定给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

　　4、乙方接到甲方通知后应及时调派符合要求的车辆。按照甲方要求，在甲方指定地点提/还集装箱，并在闸口与集装箱堆场进行集装箱设备检验交接，同时应确保所提集装箱完全适货(对于冷藏箱，制冷机组要运转正常)，对不适货原集装箱应及时要求集装箱堆场换箱，如集装箱堆场拒绝换箱或遇到其它有关问题，应及时通知甲方换箱协调处理。

　　5、如因乙方原因导致货主拒绝装货、倒箱，码头拒绝接受空箱还场以及由此产生的任何责任，均由乙方承担。

　　6、乙方在接到甲方委托后，应严格按照要求的时间按时到达装货或送货的目的地。如因不可抗力原因无法按时到达，应第一时间告知甲方，以便甲方另作

　　安排。如甲乙双方对货物运输时间和赔偿责任另有严格约定的，乙方应按此约定执行，该约定构成本协议的有效组成部分。

　　7、因乙方原因导致无法按照甲方要求的时间归还空、重箱的，乙方应按照集装箱经营人的公开标准承担滞箱费。

　　8、乙方车辆出车前应根据甲方提供的客户资料电话通知甲方和客户具体的发车时间和预计抵达时间，对于不能按时到达或发生意外情况，应及时通知甲方和客户协商解决，如因未能及时组织运力而引起客户投诉，乙方将被视为违约，甲方将从乙方的履约运费中扣抵款项作为乙方应付的违约金，具体扣款金额视造成的后果和影响而定，并在下次综合评估时重点考查。对于造成严重后果的，甲方保留向乙方追偿损失的权利。

　　9、乙方应保证随时、准确地提供车辆营运动态信息，如因乙方的虚报和误报导致客户的投诉乙方将被视为违约，甲方将从乙方的履约运费中扣抵款项作为乙方应付的违约金，具体扣款金额视造成的后果和影响而定，并在下次综合评估时重点考查。对于造成严重后果的，甲方保留向乙方追偿损失的权利。

　　10、乙方应绝对保证甲方集装箱和货物的安全，在运输过程如造成货损、货差或集装箱损坏、灭失，乙方负赔偿责任，并同意在接到甲方索赔通知的7天内，将赔偿款汇至甲方指定的账户。否则，甲方将在乙方的押金或运费中扣除。

　　11、乙方损坏集装箱如经甲方同意可按修复处理的，必须在甲方认可的指定地修理。

　　12、乙方应按照甲方的要求在提取空箱后及时将提单号、集装箱号、铅封号传真通知甲方，并保证正确无误。在装卸车时，乙方驾驶员及跟车人员必须监视装卸作业，确保货物及集装箱的安全可靠，货物运抵港口、码头或者堆场后应及时交甲方签收。

　　13、乙方不得向本协议以外的任何单位和人员泄漏甲方客户名称、地址资料，不得向甲方客户套取运费、价格等。如发生以上情况甲方有权随时终止合同并追究乙方法律责任。

　　14、乙方应按照甲方的要求完成送货及装货的与货主对货物的签收工作，同时必须将所有签收文件(如：送货签收单、重箱的进场设备交接单和装箱单等)按时送给甲方，若不能提供齐全相关的签收文件，乙方将被视为未按甲方要求按质完成运输而被甲方扣除相应运费。而由此产生的一切责任由乙方承担。

　　15、每月初乙方指定专人向甲方提供拖车运费清单，并指定专人与甲方核对，甲方不与乙方指定专人外的任何人核对帐单，不与乙方指定专人外的任何人核对帐务，不与乙方指定专人外的任何人结算费用。

　　16、乙方确认对甲方直接委托的所有公司集装箱箱体和其它客户或货代间接委托的集装箱箱体完好负全部责任。

　　乙方在提箱时应确认箱体完好方可提走，否则视为中途损坏，责任由乙方承担。

　　17、如乙方接计划后，不能按时发车，则按800元/天/车赔偿甲方的经济损失。

　　第三条：拖车执行费率以及结算方式

　　1、拖车费率以甲乙双方商定的拖车运输费率表执行(如有附页的费率表为本合同的一部分)，如发生燃油费用以及政府相关部门、码头、港口等收取的相关规费大幅度变化而需要对费率作出调整，乙方应书面对此向甲方提出申请，甲方确认后，乙方按照新费率与甲方结算。

　　2、运费双方确认的一票一议的委托优先于合同费率。

　　3、甲乙双方就拖车费率每半年调整一次，甲方有权要求乙方根据市场行情

　　和实际承运的箱量提供优惠费率的调整，具体调整幅度双方友好协商。

　　4、在同一地区，如遇进口重箱送货和出口重箱回码头堆场时，运费以双程运费和七折计算。

　　5、乙方对与甲方合作的结算拖车费率有保密义务，不得泄漏给任何第三人。

　　6、因货主原因产生和压车、放空等费用，双方应以客户至上原则友好协商解决。

　　7、甲方支付乙方的运费采取月结方式，乙方应于每月5日前将上月对帐单交给甲方，甲方收到乙方的帐单后应在10个工作日内核对完毕，并反馈乙方;甲方有收到乙方发票后，在乙方的签收发票日期后的10天内将无疑议的运费支付给乙方。

　　第四条：其它

　　1、与本协议有关的一切争议适用《中华人民共和国合同法》以及相关的其他法律或规定。

　　2、本协议未尽事宜，双方应共同协商解决;达成的补充规定经双方签字确认后与本合同具有同等效力。

　　3、在不可抗力使合同一方或双方无法履行的情况下，该方有解除合同的权力，由于一方的故意行为致使合同的另一方无法履约的情况下，另一方有解除合同并保留追索的权力。

　　4、在合同的履行过程中，甲方或乙方如需修改本协议中的部分内容或条款，须提前一个月告知对方，双方在友好协商的基础上共同修订合同。

　　5、甲方将随时对乙方进行综合考核，不合格都将作为不合格供应商，甲方有权单方做出终止本合作协议的决定，并保留向乙方追索的权利。

　　6、在履约过程中中，乙方不得转让合同中的部分或全部的权利。

精选买卖合同汇总 篇4

　　甲方(卖方)：

　　乙方(买方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：

　　第一条 家具基本情况：

　　第二条 付款方式：签定合同时甲方收取货款总额(20%)的定金，余款提货或送货时付清。

　　第三条 自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。

　　第四条 甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。

　　第六条 违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。

　　第七条 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。

　　第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第九条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

　　甲方(签章)：

　　委托代理人：

　　乙方(签章)：

　　委托代理人：

精选买卖合同汇总 篇5

　　一、合同主体资格的审核

　　确认主体是否具备订立合同的资格，同时核实签约方是否具有实际履行能力。

　　1、主体是法人组织的：

　　①在订立合同时要求对方提供资格证明如营业执照的原件，同时注意其证件复印件等非原件的证明材料的真实性，防止造假。

　　②注意审查营业执照是否有瑕疵，比如被吊销、被暂扣等情况。

　　③可以通过当地的工商管理部门审查对方实际注册资本和资金，确保其有合同实际履行能力。

　　④确认买卖方必须是标的物的所有人或者有权处分该物的组织。

　　2、主体是个人的。对其进行履约能力的审查可以通过对其单位及其同事、家庭、朋友、邻居等进行调查，以获取相关信息，最后综合判断其是否具有履约能力和信用程度。

　　二、 合同当事人的名称或者姓名和住所

　　如果主体是法人组织的应以营业执照名称为准，如果自然人以居民身份证上的名字为准。

　　三、标的物名称、规格、型号、生产厂商、产地、数量及价款

　　1、合同标的物应全称具体，不能简写，注意标的物不得为法律禁止或限制流通物。

　　2、品种、规格、型号、等级、花色等要写具体注明，必要时可通过附件说明标的的实际情况。

　　3、数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。

　　四、质量要求方面

　　产品质量应按照国家标准，没有国家标准的应按照行业标准或企业标准，也可以协商确定。买卖合同应对货物质量重点加以约定，以便于验收，避免纠纷。卖方应当按照约定的质量标准交付标的物，如果交付的标的物附有说明书的，交付的标的物应符合说明书上的质量要求。

　　五、产品的包装标准

　　货物的包装方式对于货物的完好至关重要，包装不到位就可能发生货损，引起纠纷。对于包装方式可以按约定的包装，无约定的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

　　六、履行的期限、地点、方式

　　1、履行期限可按照年度、季度、月、旬、日计算，得准确、具体、合理，不能用模棱两可的词语。

　　2、履行地点指的是交货地点，要写清楚、具体、准确。

　　3、履行方式指的是双方应约定交货、提货、运输方式和结算方式，要写得具体明确。

　　七、交货的时间、地点、方式。

　　交货的时间、地点和方式是合同的关键内容，它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。因此对交付的相关内容一定要在合同中予以明确。

　　八、检验标准、时间、方法。

　　合同中应当约定检验的时间、地点、标准和方法、买方发现质量问题提出异议的时间及卖方答复的'时间、发生质量争议的鉴定机构。买方收到标的物后应当在合同约定的检验期间内对标的物进行检验，如发现货物的数量或质量不符合约定应在检验期内通知卖方，买方怠于通知的，视为所交货物符合约定。合同没有约定检验期间的，买方应及时检验，并在发现问题的合理期间内通知卖方。

　　九、结算方式

　　结算方式，应该具体、明确。对用支票进行支付应按规定程序检查，以免被套走标的物。针对虚开支票欺诈的，我们可以通过两种途径防范，一种是款到交货，根据支票转账所需时间，要求买方款到卖方账面后才交货，但这种方法一般很难使买方接受除非货物供不需求。另一种是直接到出票人开户银行去持票入账，马上就能知道支票能否兑现，如能兑现可以即行转账，如被拒付可以立即停止发货，从而避免损失。

　　十、违约责任方面

　　违约责任的约定，应该具体可行。如果双方违反了应尽的义务，应当按照合同约定承担违约责任，合同没有约定的按照法律规定承担违约责任。对违约行为的惩处，合同双方应在合同违约责任条款中加以详细描述。

　　十一、解决争议的方法

　　解决争议的方法，要明确具体。此外，对于约定的争议处理机构和起诉法院不得超出地域管辖权。

　　十二、其他注意事项

　　1、合同主体名称和签订人名字首尾须保持一致。

　　出卖方应该注意买受方合同尾部的单位名称须与合同首部的单位名称一致、所加盖的公章或合同专用章上的单位名称须与书写的单位名称一致，法定代表人、委托代理人的名字是否与真实名字一致，不能有错字、别字、漏字或简称。

　　2、对代理人签订合同的应对其代理权进行审查。

　　对于对方业务员或经营管理人员代表其单位订立的合同，应注意了解对方的授权情况，包括授权范围、授权期限、介绍信的真实性，对非法定代表人的高级管理人员，如副总经理、副董事长等，应了解其是否具有代表权。才能避免无权代理的情形。

　　3、防范合同恶意履行。

　　合同恶意履行的情况比较复杂，但在订立合同时如能进行积极的事前防范将极大的减少合同风险。对对方资信有质疑的可以要求对方提供担保。另外在合同履行中保留相关证据，出现纠纷时，积极行使诉权通过人民法院保护自己的权利，以免因超过诉讼时效而蒙受损失。

　　4、合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本。

　　尽管我国《合同法》允许采用书面形式、口头形式等各种形式，但非书面形式在发生纠纷时不好确定双方责任，容易被人利用进行欺诈。因此，订立合同应尽量采用书面形式。同时，订立合同时应尽量参照工商行政管理机关颁布有标准的合同范本，并结合具体交易情况可以适当调整合同部分条款内容，内容应尽量详尽、明确。如果有疑问的还可以咨询有经验的专业律师或工商局。保证买卖合同的合法性，真实性、有效性。

精选买卖合同汇总 篇6

　　购销合同范本

　　甲方(买方)：                乙方(卖方)：

　　经甲、乙双方友好协商，就甲方向乙方采购             相关事项，根据《民法典》及相关法律法规的规定，双方签订如下合同，以供信守：

　　1、供货设备（产品）名称、品牌、型号规格、数量、单价、总价：

　　___________________________________________

　　2、设备的交付

　　乙方在合同生效的____天内向甲方交付上述设备。

　　3、 设备运输、安装和验收

　　3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

　　3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在______天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

　　3.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。

　　3.4甲、乙双方在符合国家相关技术、质量标准的基础上，根据合同约定的相关标准、要求进行验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

　　4、付款方式

　　甲方在合同生效后_____内先以____方式预付货款_____%计_______;安装调试验收合格正常使用后以______方式付货款的______%计_______，余款10%作为质保金，满1年后     日内一次性无息付清保修扣款后余额。

　　5、伴随服务

　　5.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

　　5.2乙方还应提供下列服务：

　　5.2.1设备的现场安装和调试提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料

　　5.2.2乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

　　6、质量保证及售后服务

　　6.1乙方应保证所供设备是在__________(年月)后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后     天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

　　6.2乙方应提供保修期_______月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内更换零配件及工时费。

　　6.3报修响应时间_______小时，到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。

　　6.4保修期满后，人工费为单次故障不高于______元，年度定期预防性维护保养次数，不少于_______次。

　　6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以__________的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

　　7、违约条款

　　7.1 如经国家食品药品监督管理局或相关部门检验确认货物不符合本合同约定，买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救：

　　7.1.1同意买方退货，并将全额货款偿还买方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

　　7.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值。

　　7.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。

　　7.2合同签订后，任何一方违反协议约定义务或者法定义务的，均应向对方承担违约责任，除如下特别约定外，违约为赔偿对方因此造成的损失；另违约方还应赔偿守约方因维权导致的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费在内的全部损失。如下为特别约定：

　　7.2.1乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备，乙方应继续交付符合约定的设备，延期交货的，每日承担违约金为      元；若逾期      日未交付的，甲方有权选择解除合同，乙方无权请求返还履约保证金或者向甲方支付合同价款20%的违约金。乙方没有按照法定或者约定要求保养保障设备正常使用，每耽误一日向甲方承担违约金    元，耽误超过五日，甲方有权选择第三方维保，所造成的费用乙方向甲方按照130%标准承担。

　　7.3.2甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付合同款总价百分之十的违约金。

　　7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

　　7.4 乙方应保证所提供的设备不存在任何质量上的瑕疵，如因此造成甲方损失的，应赔偿甲方损失2倍的违约金。

　　8.争议的解决

　　双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均可向          地有管辖权的人民法院起诉。

　　9.合同生效

　　9.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

　　9.2 本合同一式____份，以中文书就，甲方执   份、乙方___份，具有相同的法律效应。

　　10.合同附件

　　10.1合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

　　10.2配置清单 设备的配置清单

　　10.3技术标准 投标文件的技术响应 设备技术说明

　　11.特别约定_______________________________________________________________________

　　甲方：(盖章)                  乙方：(盖章)

　　法定代表人：                  法定代表人：

　　（签字按手印）                （签字按手印）

　　授权委托人：                  授权委托人：

　　（签字按手印）                （签字按手印）

　　联系电话：                    联系电话：

　　地址：                       地址：

　　日期：  年  月   日           日期：  年  月   日

精选买卖合同汇总 篇7

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　为贯彻落实林业产权制度改革政策，经缸瓦窑沟村村民代表会议研究决定，同意将村所属林地林木座落(炮台阳坡大北坡西孟子沟)一事进行协商，最后以______元整卖给乙方，经甲乙双方协商一致，拟定如下条款，双方共同遵守执行

　　一、林地、林木座落四至，树种面积：_____

　　二、林地、林木买卖年限：_____

　　从____________年______月_____日起至____________年______月_____日止，期限为______年。

　　三、付款方式：

　　合同签订后乙方一次性交林木款______元(￥：___________元)整，将此款交_____村委会。

　　四、在合同期间，乙方具有林地的使用权、林木所有权，乙方自主经营，自主管理，甲方不予干涉。

　　五、双方责任：

　　1、因四至不清，权属不明，甲方负责解决处理，因此给乙方造成损失并负责赔偿。

　　2、林权证的变更手续由乙方办理，并支付费用，需甲方提供手续，甲方应积极提供。

　　3、砍伐树木时，乙方按规定审批砍伐，不得乱砍滥伐，否则自行承担其责任，与甲方无关。

　　4、在合同期限内，乙方尽享有转让、转包和他人联营的权利，其家庭和子女有继承权。运木村的道路问题，甲方协助乙方解决和处理，所发生的费用由乙方支付。

　　5、砍伐树木后，乙方按其有关部门的规定栽植，甲方不予干涉，在合同期间乙方自己争取的资金和上级的优惠政策，就此林木所给的补助，归乙方所有、使用。

　　6、合同期满，乙方将林木和林地内没砍伐的树木无条件交还甲方。

　　7、阳坡已卖出的坟地，见原始合同让埋。

　　8、山下爆竹库占地合同到期后，地租由乙方收取。

　　六、违约责任：

　　单方随意解除合同，应向对方赔偿违约金______元整(￥：__________元)，不足以弥补对方所造成损失的还应予以补偿。

　　七、未尽事宜，双方另协协商解决。

　　八、本合同一式五份，甲乙双方各一份，镇政府一份，公证处一份，本合同自甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方：_____

　　法人代表：_____

　　乙方：_____

　　村民签字：_____

　　日期：______年 ______月______日

精选买卖合同汇总 篇8

　　订立合同双方：

　　供方：

　　需方：

　　供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

　　第一条　商品名称、种类、规格、单位、数量

　　品名种类规格单位数量备注

　　第二条　商品质量标准商品质量标准可选择下列第 项作标准：

　　1.附商品样本，作为合同附件。

　　2.商品质量，按照 标准执行。(副品不得超过 %)。

　　3.商品质量由双方议定。

　　第三条　商品单价及合同总金额

　　1.商品定价，供需双方同意按 定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

　　2.单价和合同总金额： 。

　　第四条　包装方式及包装品处理 。

　　(按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。)

　　第五条　交货方式

　　1.交货时间： 。

　　2.交货地点： 。

　　3.运输方式： 。

　　第六条　验收方法 。

　　(按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。)

　　第七条　预付货款(根据不同商品，决定是否预付货款及金额。)

　　第八条　付款日期及结算方式 。

　　第九条　运输及保险 。

　　(根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)

　　第十条　运输费用负担 。

　　第十一条　当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

　　需方： (盖章)　　　　　　　　供方： (盖章)

　　法定代表人： (盖章)　　　 　法定代表人： (盖章)

　　开户银行及帐号： 　　　 开户银行及帐号：

　　年 月 日

精选买卖合同汇总 篇9

　　出卖人(甲方)：

　　买受人(乙方)：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条、房屋的基本情况：

　　甲方房屋座落在________________________________，位于第_ ___层，共______(套)(间)，房屋结构为________，建筑面积为______平方米，房屋用途为

　　_______。并附带_________一间，位于___________________，面积为______平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意购买该房屋。

　　第二条、房屋内部设施设备：

　　包括__________________________________________。

　　第三条、本合同中所述房屋____________________的家庭(夫妻)共同安置房产。原建房售房单位允许转卖，该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利瑕疵。交易后如因权属问题有上述事项，由甲方承担，乙方不负任何责任

　　第四条、上述房产的交易价格：

　　成交价格为：每平米元，人民币___________元整(大写：____拾____万____仟____佰____拾____元整)。

　　第五条、付款时间与办法：

　　甲乙双方同意以现金付款方式分批付款，

　　第一笔于____年____月___日将首付款(定金)人民币___万元整交付甲方，付首款付款当天甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。

　　第二笔房款人民币_______万元整于_____年____月___日付给甲方。

　　第三笔(尾款)房款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整待该房产办理产权过户手续成为可能且房产已顺利过户至乙方名下支付给甲方，乙方应在过户手续办理完毕之日起三个工作日内将第三笔尾款付给甲方。

　　第六条甲方承诺及权利和义务

　　1、甲方享有按照约定的日期收取房屋款项。

　　2、甲方应保证其房产不存在质量和技术等有可能危害居住安全的问题，能够办理产权证书且顺利过户。

　　3、甲方保证并承诺对上述房屋及土地拥有所有权（拆迁安置所得），并没有任何出租，除上述甲方各当事人为不存在其他共有权人且甲方各方均对处分该标的房产不存在任何异议，对于该房屋及土地的出售，不存在任何享有优先购买权的人，

　　该房屋及土地没有任何诸如抵押等他项权利，该房屋也不存在任何诸如法院查封等权利处分受到限制的情况。

　　4、甲方保证已如实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修情况和相关关系，

　　附件一所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修随同该房屋一并转让给乙方。

　　5、甲方承诺乙方在第二笔购房款交付与甲方任何一方后，本合同项下房产实际所有

　　者为乙方，甲方将此房产上的一切权利同时转让给乙方所有；甲方仅因自身及房产问题暂时无法为乙

　　方办理过户手续，房屋暂时为甲方名下，但甲方对该房产不享有任何权利，乙方对该房产享有完全的权利。

　　6、甲方确认此房产在乙方履行第二笔房款的交付后实际所有人为乙方，甲方不在对

　　其主张任何权利，包括但不限于对外赠与、买卖、继承、出租等。

　　第七条乙方承诺及权利与义务

　　1、乙方承诺拥有良好履行合同的经济能力和信誉，能够按照合同约定按时交付购房款。

　　2、乙方给付首付款时，甲方将该房屋（例如，拆迁安置协议、房产登记证明凭证、村委安置房证明、房屋钥匙等交给乙方保管。乙方在付清第二笔款项时即表明甲方完全转让本合同项下安置房产及附属其上的一切权利。

　　3、乙方对该房产享有权利包括但不限于转让、出租、使用、装修装潢、拆除重建、享有拆迁补偿款等一切所有权基础上的附属权利,甲方仅在乙方要求配合时出面全力配合。

　　第八条房屋及土地过户

　　1、本合同签定时，该房屋为小产权房，暂时不具备过户条件，但本合同为甲乙双方平等协商自愿达成财产及财产权交易之协议，并未违反相关法律法规。

　　2、双方约定今后国家政策允许过户时，甲方在取到房产证等房屋权属凭证的当日应交予乙方保管并且办理预告登记手续，当日因其他合理的原因不能交予乙方且办理预告登记有困难时也应于当日通知乙方且于乙方协商具体的交付日期。

　　3、甲方在取得产权证等相关权属凭证后三个工作日内应无偿协助乙方办理房屋及土地的过户手续。

　　4、本合同履行过程中，买卖双方应按照国家及地方相关规定缴纳各项税、费，买卖双方承担税费的具体约定如下：

　　一、卖方需付税费：

　　（1）营业税；

　　（2）城市建设维护税；

　　（3）教育费附加；

　　（4）印花税；

　　（5）个人所得税；

　　（6）土地增值税；

　　（7）房地产交易服务费；

　　（8）土地使用费。

　　二、买方需付税费：

　　（1）印花税；

　　（2）契税；

　　（3）产权登记费；

　　（4）房地产交易服务费；

　　（5）《房地产证》贴花；

　　3、其他税费由买卖双方各承担一半：

　　（1）权籍调查费；

　　（2）房地产买卖合同公证费（如有）；

　　（3）评估费（如有）；

　　（4）保险费（如有）；

　　（5）其他（以实际发生的税费为准）因一方不按法律、法规规定缴纳相关税费可能导致交易不能继续进行的，另一方可以代其垫付，甲乙双方可分别增加收取购房款和扣除交付购房款。

　　第九条特别约定

　　一、关于房产拆迁：本合同签订后，若该房屋遇到政府拆迁，甲方同意由乙方全权办理该房屋及土地的拆迁手续，领取拆迁补偿款、安置房等全部收益归乙方所有，甲方不得干涉。拆迁过程中若需要甲方配合的，甲方需无偿配合。

　　二、关于房产再次买卖：

　　1、本合同签订后，乙方有权将该房屋转售给其他人，所售金额全部归乙方所有，甲方不得干涉。

　　2、本合同中乙方拥有的权益，新的买受人同样拥有，甲方需要积极配合。

　　三、关于房产收回

　　由于该房屋属于小产权房，甲方有权随时收回该房屋，甲乙双方约定乙方收回房屋需按收回时该房屋市场评估价格的叁倍一次性支付给乙方。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

精选买卖合同汇总 篇10

　　买方(即使用方)： (以下称甲方)

　　卖方(即制造方)： (以下称乙方)

　　甲.乙双方经充分协商，就甲方向乙方定购设备一套，特立和他 如下：

　　一、 设备名称

　　二、技术说明(见附件)

　　三、设备制造、安装、调试：

　　(1)本设备从乙方收到甲方所付定金之日起120天内，乙方必须准时将本设备制造安装好。设备调试为30个工作日即本设备甲方付出定金之日起计算，乙方必须保证在150天内将本设备交付甲方使用。

　　(2)因甲方原因导致乙方不能按时完成本设备按装调试的，工期顺延。

　　(3)自本设备安装完成之日起15天内，因买方原因不能配合卖方试车，视同试车完成，买方须按合同付款。

　　四、包装及运输：本设备包装及运输由甲方负责。

　　五、设备使用培训及保修：

　　(1)设备在安装好好后进入设备调试阶段，乙方负责对甲方人员进行免费培训，培训期为十五天。(在此期间甲方无偿为乙方提供食宿)

　　(2)设备正式通过甲方签字收之日起本设备由乙方负责免费保修壹年。

　　(3)在保修期内，如因非乙方原因造成的设备损坏，甲方须向乙方支付零件费及差旅费。

　　六、设备单价及付款方式：

　　本合同中设备的税后总价为人民币300万元正，付款方式按以下执行：

　　合同签订之日，甲方向乙方支付合同价款的50%即人民币壹佰伍拾万圆整(1500000元)作为设备定金，设备制造过程中(合同签订40天时)甲方向乙方支付合同价款17%，即人民币伍拾万圆整(500000元)，即仍做为进度款。设备制造完成后，甲方向乙方支付合同价款的10%，即人民币叁拾万圆整(300000元)，款到发货。设备安装完成之日，甲方向乙方支付合同价款的20%，即人民币陆拾万(600000)。设备调试完成之日，甲方向乙方支付合同价款的3%，即人民币拾万元整(100000元)，自本设备收之日起120天后的第一周内由甲方向乙方支付。

　　七、违约处罚

　　(1)乙方承揽设计、生产本合同设备整机，要认真负责严谨科学地加工制造本设备，并保质、保量、准时将本设备交付甲方使用，若乙方逾期交付的，每逾期一日甲方有权要求乙方承担逾期交付部份货物价值万分之一的违约金，但累计最高不超过合同总额的百分之五。

　　(2)本合同签订后甲方不按期付款给乙方，即等于甲方违约，乙方有权追讨甲方欠款总额月息百分之二，且工期顺延。

　　八、在合同签订后，如甲方提出修改该设备，需经甲、乙双方在平等自愿的基础商讨，经甲乙双方同意，且甲乙对该修改项目向乙方作相应的经济补偿后进行，同时工期顺延。

　　九、本报价未含消防，劳动单位安检费用及现场电源稳压系统之估价。

　　十、本报价未含水、电源、压缩空气、燃气等管路及储存装置。

　　十一、本合同发生的争议，双方应通过平等友好的协商方式予以解决，若协商不成，由原告方法院裁决。本合同一式二份，双方各一份。

精选买卖合同汇总 篇11

　　甲方：重庆中科建设（集团）有限公司

　　乙方：

　　甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依法就甲方 项目部购买乙方 并由乙方负责安装的相关事宜达成本合同条款，供双方遵守。

　　第一条 产品的品名、规格型号、单价、技术参数、数量、单价、金额及相关约定：

　　1.1 本合同价款包括产品、配件、辅材、包装、运输、设计、安装、调试、配合、保险费、安全责任、验收等完成工作所需一切费用、合理利润及相关税费。

　　1.2 产品的质量按国家相关质量标准执行，乙方保证产品符合环保标准及产品说明要求和设计要求，并符合国家有关有害物质排放的相关标准、规范，同时应符合甲方对该产品的特殊要求。乙方对产品质量及安装质量负完全责任，保证安装、使用后能够通过验收。

　　1.3 乙方对产品的保修期限为：年，自安装完成并验收合格交付甲方之日起开始计算。

　　1.4 质保期内如出现质量问题，乙方应在甲方通知后日内到现场进行免费维修或更换处理，逾期按每次每天 元累计计算违约金。

　　1.5 质保期内如出现质量问题，若乙方超过7天未到现场维修、更换或一个月内累计出现三次质量问题或乙方超过10天仍未修复、更换的或一个月内因质量问题造成产品无法使用累计超过20天的，甲方有权要求乙方退货，由乙方自行拆除产品，产生的损失由乙方承担，甲方已付的款项由乙方在甲方通知退货后月内归还给甲方，同时由乙方支付合同总款 %的违约金。未按时退款和支付违约金的，按逾期付款承担责任。

　　第二条 计量方法

　　按产品实际配置标准及要求为准，安装完成后由双方现场签字确认。 第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

　　由乙方按国家规定标准或双方约定的有利于保护产品的方式进行包装，包装物由乙方负责供应，不回收。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

　　第四条 履行及安装地点

　　甲方指定地点，即：，甲方有权根据实际情况更换指定地点，但甲方应在交货前 日内以自己的名义盖章后书面通知乙方。

　　第五条 交付期限

　　双方约定乙方在 年 月 日前完成安装并将验收合格的工程交付甲方。 第六条 结算和付款时间及方式

　　6.1 本合同生效后，甲方分, 并以乙方到甲方办理完所有审批手续为应付款的起算日。

　　6.2乙方要求甲方支付工程款时，必须同时具备以下经甲方相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证，即：结帐单申请单、工程验收单、工单、结帐单、工程款结算明细表、内部结算付款凭证等（见附件）。

　　6.3乙方委托 （身份证号码： ）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。

　　6.4甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收，在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单，并由乙方委托代理人在结帐申请单结帐联上签字确认，再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单，开票人员根据上述结算凭证开具内部结算付款凭证。若乙方在结帐申请单开具之日起90日内未完善甲方的审批及财务挂账手续，则视为乙方放弃收取相应工程款项的权利，由此产生的后果由乙方自行承担。若甲方有关人员故意拖延相关结算单据的签字时间，乙方可及时函告甲方，甲方应予以及时处理。

　　6.5乙方明确地知道，甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部的名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济

　　法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。

　　第七条 验收内容

　　7.1 需隐蔽的安装内容，乙方在隐蔽前必须提前甲方在接到通知后 小时内进行验收，验收合格后方可隐蔽；验收不合格，由乙方整改至合格，由此延误的工期不顺延；若甲方在接到乙方的通知后 小时内未进行验收的，乙方可以隐蔽，但甲方有权要求重新验收，如重新验收不合格，由此造成的损失由乙方承担，工期不顺延；如重新验收合格，由此延误的工期相应顺延。乙方应对隐蔽的安装内容制作隐蔽资料。

　　7.2 安装完成后，双方按国家规定的方法及本合同约定的标准及要求验收，验收合格（以甲方、监理验收合格为准），交付给甲方；验收不合格，由乙方返工、整改至合格后交付，因此逾期的，按相关约定承担责任。

　　第八条 对产品提出异议的时间和方法

　　8.1 甲方发现产品质量和安装质量有问题后，甲方有权随时提出异议。

　　8.2 乙方在接到甲方书面异议后，应在天内回复并负责处理；逾期，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第九条 违约责任

　　9.1 乙方不能交付工程或完成安装的，按甲方已付款项的'%承担违约金。 9.2 乙方产品品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的，由乙方按甲方的要求进行退货、更换；如甲方要求更换的，从本合同约定交付工程之日起至更换后产品符合约定之日起按本条9. 3款承担违约责任；如甲方要求退货的，由乙方自行将产品拆除（所产生的费用及损失由乙方承担），乙方除按甲方通知的时间退还已经支付的货款外，还应按甲方已付款项的20%支付违约金，乙方未能按时退还货款的，还应按逾期付款承担违约责任。

　　9.3 乙方逾期交付工程或完成安装的，按每逾期一天期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用（含购房业主/住户索赔等损失）。

　　9.4 乙方对产品质量负责，如因产品质量或安装质量原因造成他人人身或财产损失的，由乙方承担责任并赔偿由此造成的一切损失。

　　9.5 乙方保证所交产品为全新产品，不得以假充真，以次充好，以不合格冒充合格产品，甲方在任何时候发现上述情况，有权随时要求乙方退货、更换，并按本条9. 9款承担违约责任。若已经安装或使用的，乙方还应赔偿由此造成的损失（包括返工、购房业主/住户索赔等损失）。

　　9.6 乙方应妥善保

　　护甲方提供的设备及现场堆放的物品和工程成品，如造成损失，应照价赔偿

　　9.7 未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设计管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　9.8 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，并由责任方赔偿对方由此造成经济损失。

　　9.9 工程移交使用后，如甲方发现工程质量不符合约定或者不能满足设计要求或者所用材料、设备不符合约定要求或者乙方使用的材料设备属以假充真、以次充好，则甲方有权随时要求乙方返工、更换、重作，并按每发现一次由乙方承担违约金元，累计计算：同时由乙方承担由此造成的损失（包括返工、购房业主/住户索赔等损失）。

　　9.10 工程移交后，甲方发现有未完成的安装工作的，由乙方负责完成或者由乙方退还该部分货款。

　　9.11 本合同约定应由乙方承担的违约金、赔偿金、损失等相关费用（含购房业主/住户索赔费用、甲方名誉损失等费用），甲方可不经裁决直接按约定条款执行，并可在货款和质保金中扣除，不足抵扣的，由乙方在甲方发出通知后 日内支付给甲方，逾期按逾期付款承担违约责任。乙方对承担的违约金、赔偿金、补充损失等相关费用有异议的，可依法解决。但因甲方行使本条款约定而减少支付给乙方的货款，甲方不承担违约责任。本合同约定应由甲方承担的违约金、赔偿金、损失等相关费用，由乙方书面提出具体事实及要求后，由双方协商解决，未协商一致的，依法解决。

　　9.12 乙方完成的工程不符合质量要求的或者未能通过消防部门和国家相关职能部门的验收合格或者材料、设备不符合约定的，应负责返工、维修、更换，如返工、维修、更换后完工时间超过合同约定的完工时间的，按9. 3条款承担违约责任。

　　9.13甲方逾期付款的，按到期未付额的同期存款利息向乙方偿付逾期付款的违约金。 9.14 若乙方违约，必须承担由此而产生的律师费以及追溯债务所产生的业务费、交通费、差旅费等所有费用。

　　9.15 甲、乙双方任何一方违反本合同其他约定的，违约方按本合同价款的支付给对方违约金，造成损失的，还应承担赔偿责任。

　　第十条 廉政合作

　　10.1乙方不得宴请甲方工作人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

　　10.2乙方在履行本合同期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行为均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。

　　10.3乙方有责任接受甲方对乙方在履行本合同期间廉洁合作管理执行情况的监督。 10.4乙方工作人员有义务就甲方工作人员任何形式的索贿或行为及时向甲方举报；如乙方向甲方工作人员，或甲方工作人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方同意在结算本合同价款的基础上减少 %后减轻甲方应付款项，并由乙方对知情不报人员进行相应处罚。

　　10.5如因乙方及工作人员在履行本合同期间贿赂甲方工作人员，被司法相关立案查处的，

　　甲方有权取消或终止本合同的履行，并由乙方按合同总价款的30％向甲方支付违约金。

　　第十一条 不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

　　第十二条安全责任

　　施工及维修保修过程中的安全由乙方负责，如因此发生安全事故责任由乙方负责并承担费用，甲方对施工及维修保修过程中的安全事故不承担任何责任和费用。

　　第十三条 其它约定条款

　　13.1 完工前3日内，乙方应提供产品质量证明文件及相关使用和完整竣工资料、隐蔽工程资料等给甲方，否则，视乙方未交付工程。

　　13.2 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管、保养费和各种经济损失的应当在明确责任后5天内付清，否则按逾期付款处理。本合同所约定的损失包括因产品原因引起的购房业主/住户索赔等损失。

　　13.3、乙方收款时，应当出据合法有效并符合税务机关要求的发票，否则甲方有权暂停付款。

　　13.4 本合同履行过程中，乙方不得有损甲方或者建设单位品牌的行为，若仍发生被相关媒体作有损甲方或建设单位品牌的报道，每出现一次，由乙方承担违约损失10万元；出现二次，由乙方承担违约损失20万元，以此类推。

　　13.5 本工程施工过程中和工程竣工后，如需乙方配合完成其他相关工作或者需由乙方提供、出具相关资料、文件以及盖章的（含预售和其他许可证、备案证等所需的应由乙方出具、提供的资料、文件等）乙方应按甲方要求及时完成，否则，由此造成的责任及损失由乙方承担和赔偿。并从甲方要求完成之时起至乙方实际完成之日止按每天元累计计算违约金。

　　13.6 本工程交付前乙方必须撤除所有的机械设备、临时设施及工作人员，做到完工场清，不得以任何理由强占施工场地。否则，视乙方未完成工程。

　　13.7 因甲方设计变更和其他责任造成停工、窝工的，由乙方自行调剂，乙方不收取停窝工费。

　　13.8 乙方在施工过程中，不得损坏甲方设立的广告宣传画面及相关设施，否则乙方应赔偿由此产生的损失（包括所需的人工、材料费用）。

　　13.9 担保人同意用其所有的位于（以下统称担保财产）为乙方履行本合同提供担保，如乙方未按本合同约定履行义务，由担保人用担保财产承担责任，并由担保人与乙方共同承担无限连带责任，担保财产由担保人依法办理担保登记手续。

　　13.10 本合同所有条款内容，甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。

精选买卖合同汇总 篇12

　　出卖人： （以下简称甲方）

　　住所地：

　　法定代表人：

　　买受人：（以下简称乙方）

　　住所地：

　　法定代表人：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品

　　达成以下买卖合同条款。

　　一、产品名称、型号、数量

　　二、产品质量

　　1、质量标准：

　　2、乙方对产品质量的特殊要求：

　　3、乙方对产品包装的特殊要求：

　　4、乙方对产品质量有异议的，应当在收到产品后五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方；逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同约定要求。但乙方使用甲方产品的，不受上述期限限制，视为甲方产品符合合同约定要求。

　　三、产品价款

　　1、产品的单价与总价：

　　上述货物的含税价为： 总价款为：

　　2、甲方产品的包装费用、运输费用、保险费用及交付时的上下列支费用等按下列约定承担：

　　甲方产品的包装物由 提供，包装费用由 承担。

　　甲主产品的运输由 办理，运输费用由 承担。

　　甲方产品的保险由 办理，保险费用由 承担。

　　甲方产品交付时的上下力支费用由 承担。

　　乙方承担的上述费用，乙方应当在甲方交货前一次性给付甲方。

　　四、产品交付

　　甲方产品交付方式为：乙方提货/甲方送货/甲方代办托运。产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后 天，若乙方对甲方产品有特殊要求的，甲方应当在乙方提供相关确认文件后 天内交货。但乙方未能按约定付款甲方有权拒绝交货，乙方未能及时提供相应文件的，甲方有权延期交货。在合同约定期限内甲方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由甲方承担；产品交付后或乙方违约致使甲方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。

　　五、价款结算

　　乙方应在本合同书签订 日内向甲方预付货款 元，甲方交付前给付价款 元，余款由乙方在收到甲方产品之日起 天内付清。

　　乙方应当以现金、支票或即期银行承兑汇票方式支付甲方价款。

　　双方同意乙方未能付清所有价款之前，甲方产品的所有权仍属于甲方所有。

　　六、合同的解除与终止

　　双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。

　　七、商业秘密

　　乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技术信息和营信息等）均为甲方的商业秘密。

　　无论何种原因终止、解除本合同的，乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的甲方的商业秘密承担保密义务。非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要，乙方不得使用、披露甲方的商业秘密。乙方违反上述约定的，应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。

　　八、违约责任

　　本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金 元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失（包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等）。

　　九、不可抗力

　　因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后 日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。

　　十、其他约定事项

　　1、乙方联系人或授权代表在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方具有约束力，具有不可撤销性。

　　2、签订或履行合同过程中，非经甲方书面同意或确认，乙方对甲方任何人员的个人借款，均不构成乙方对甲方的预付款或已付款款项。

　　3、乙方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的，由乙方承担相应的责任。

　　4、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。

　　5、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。

　　6、签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同，同等法律效力。

　　十一、争议解决

　　本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

　　十二、明示条款：

　　甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。

　　十三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。

　　十四、本合同书一式四份，双方各执二份。

　　甲方 ：

　　委托代理人：

　　电话：

　　年 月 日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　电话：

　　年 月 日

精选买卖合同汇总 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》，及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议。

　　第一条 房屋用地依据及年限

　　甲方已取得位于块的合法国有土地使用权和合法的住宅房屋销售权。该地块土地使用年限为70年。该年限从————年——月——日至————年——月——日止。

　　甲方在上述土地上兴建房屋住宅小区，暂定名为苑小区主体建筑性质为商住，属结构，建筑层数为层。

　　第二条 乙方所购房屋的基本情况

　　乙方购买的房屋为合同——第一条规定的项目中的：

　　第————号楼——单元——层——号房。

　　该房屋的用途为商住，属框剪结构。层高为米，建筑层数地上层。

　　该房屋合同约定建筑面积共—————平方米，其中套内建筑面积———平方米，公共部分与共用房屋分摊建筑面积————平方米，地下室————平方米。

　　第三条 计价方式与价款

　　该房屋按建筑面积计算，单价为平方米人民币————元，总金额(小于——————元)大写——佰——拾——万——仟——拾———元整。

　　1、一次性付款

　　2、分期付款

　　第四条 乙方逾期付款的违约责任

　　乙方如未按本合同规定的时间付款，按以下方式处理：

　　1、 期在(自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际金额支付之日至)，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之1的违约金，合同继续履行。

　　2、 超过日后，甲方有权解除合同，乙方按应付款的方支付违约金。

　　第五条 面积确认及面积差异处理

　　1、面积误差经绝对值在3%(含3%)据实结算房价款。

　　2、面积误差比绝对值超出3%时，买房人有权退房。

　　乙方退房的，甲方在乙方提出退房之日起30天内将乙方已付款退还给乙方。

　　乙方不退房的产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内部分的'房价款由乙方补足，超出3%部分的房价款由甲方承担，产权归乙方。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%(含3%)小于部分的房价款由甲方返还乙方。

　　第六条 交付期限及装修标准

　　1、甲方应在————年——月——日前将该房屋交付乙方，并符合本合同附件所规定的标准。

　　2、如发生不可抗力(如地震、连阴雨、火灾等)的情况不能按期交房时，甲方必须提前通知乙方，交房日期可以据实延期。

　　第七条 甲方逾期交房的违约责任

　　1、逾期期不超过，自合同第六条规定的最后交付期限的第二天起实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价的万分之的违约金，合同继续履行。

　　2、逾期后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知送达之日起内退还乙方已付房款。知乙方办理交接手续，并签署房屋交接单。由于乙方原因未能按期交接，后果由乙方自负

　　第八条 交接

　　房屋达到交付使用条件后，甲方应按合同交房日期通。交接后乙方在未装修前必须对卫生间进行渗水检验，如发现渗漏应立即向甲方现场负责人或物管人员报告情况进行修复，但对装修后的渗漏甲方概不负责。

　　第九条 甲方关于基础设施，公共配套建筑正常运行的承诺

　　甲方承诺与该房屋使用直接关联的下列基础设施公共配套建筑按以下日期达到使用条件：

　　第十条 关于产权登记的约定

　　甲方将房屋交付乙方使用后，积极办理权属登记，并将有关资料交产权登记关备案，叁年内办妥产权所属证件。按国家规定支付其办理产权费用。

　　第十一条 保修责任

　　自乙方实际接收该房屋之日起，甲方对该房屋的下列部位的设施承担建筑工质量保修责任，保修期内的保修费用由甲方承担。

　　1、 墙面：保修1年。

　　2、 门窗：保修1年。

　　3、 暖 气：保修1年。

　　4、 电路：保修1年。

　　2. 上下水：保修1年。

　　如因乙方装修自行改动过的不在此保修范围。

　　第十二条 乙方的房屋作为商住使用，禁止乙方使用期间改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。

　　第十三条 乙方的商住房在交房后水、电、暖的费用按照物业办的规定执行。

　　第十四条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商

　　解决，协商不成的可以依法向人民法院起诉。

　　第十五条 合同附件与合同具有同等法律效力，本合同及其附件内空格部分填写的方案与印刷方案有同等法律效力。

　　第十六条 本合同连同附件共—页，一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

　　第十七条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十八条 本合同双方签订之日起生效。甲乙双方无故解除合同的，自签合同之第二日起，按日向对方支付总房款的1%的违约金。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　经办人：

　　合同签定日期：

　　————年——月——日

精选买卖合同汇总 篇14

　　卖方：__________;身份证号：___________;电话:

　　买方：__________;身份证号：___________;电话:

　　根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。

　　一、车辆情况

　　1、车类型号：____________________;车身颜色：_________;车牌号码：____________;行驶公里：__________;发动机号：__________________;车架号码：______________;初次入户时间：________________;车辆购置税完税证明号：____________;车辆保险险种及到期日：__________________________。

　　2、车辆具备下列证件及备件(在方格里打“√”为示)：

　　□行驶证正、副本□购置税(费)证□路费收据□车船使用税标志□定编证(使用证)□营运证

　　□机动车辆登记证书□备胎□千斤顶□钥匙把

　　3、买方确认所购车辆的目前实际状况，不得以车况为由中途退车。

　　4、卖方保证该车的来源合法，手续齐全、真实有效，并承担因该车和手续不合法引起的法律责任及买方损失。

　　二、交易金额及付款方式

　　1、本车价款为58600人民币(大写：伍万捌仟陆佰元整)。车辆过户费用由买方承担。

　　2、买方于本协议签订之日付55000元。卖方及时将该车交付买方占用使用。剩余价款在车辆过户之后一次性付清。

　　三、过户及相关问题约定

　　1、买卖双方就过户问题达成如下共识：协议签订之日，卖方应积极配合买方进行过户等相关手续。办理完毕后，买方支付剩余价款。

　　2、该车在年月日时分以前(卖方交付车辆前)发生的一切交通事故、经济纠纷、法律责任、交通违章均由原车主负责。年月日时分以后(车辆交付后)发生的一切交通事故、经济纠纷、法律责任、交通违章均由买方负责。

　　3、协议签订后，卖方于年月日之前消违章、提供车辆所有手续便于买方正常过户，买方于此日之后7个工作日内完成车辆的过户。

　　四、违约责任

　　1、协议签订后，卖方需积极、及时的转移车辆的所有权，将车辆交由买方占有、使用。若在约定时间内卖方无故拖延交付或拒绝交付，或是卖方的责任导致车辆在约定之时不能过户，则需向买方支付_______元作为违约金。

　　2、若买方未在约定时间内完成剩余价款的支付，则需向卖方支付_______元作为违约金。

　　五、补充条款

　　____________________________________________________________________

　　六、争议管辖

　　因本协议发生的争议，买方经常居住地人民法院管辖。

　　七、当该车从车方名下过户到买方名下，买卖双方办理完移交手续后，本协议即执行完毕。

　　八、本协议壹式贰份，买方壹份，卖方壹份，签字盖章后生效。九、补充协议具有与本约定相同的法律效力。

　　买方：(签章)

　　年月日

　　卖方：(签章)

　　年月日

精选买卖合同汇总 篇15

　　买方： 卖方：

　　买方经办人： 卖方经办人：

　　买方e-mail： 卖方e-mail：

　　合同签定地点： 用户编码：

　　合同签定时间： 合同编码：

　　买卖双方经友好协商，达成以下协议：

　　1、产品名称、型号及规格、数量、到货期、单价及运输费、包装费、保险费、合同总金额：

　　┌──┬──────────┬───────┬──┬───┬───┬───────┬───────┐

　　│序号│ 产品名称 │产品型号及规格│单位│ 数量 │到货期│单价(人民币 │金额(人民币 │

　　│ │ │ │ │ │ │￥)(单位：元) │￥)(单位：元) │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 01 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 02 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 03 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 04 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 05 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 06 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 07 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 08 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 09 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤

　　│ 10 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │

　　├──┴──────────┴───────┴──┴───┴───┼───────┼───────┤

　　│运费费用： │ / │ / │

　　├────────────────────────────────┼───────┼───────┤

　　│包装费用： │ / │ / │

　　├────────────────────────────────┼───────┼───────┤

　　│运输货物保险费用： │ / │ / │

　　├────────────────────────────────┼───────┼───────┤

　　│合同总金额(大写)： │合计(小写)： │ / │

　　└────────────────────────────────┴───────┴───────┘

　　2、产品验收

　　质量标准：产品验收质量标准按生产厂家的产品质量标准执行。

　　对于卖方出售给买方的货物卖方保证：均为上述标明的原厂家生产或原厂家认可的产地制造的产品。均不得有曾使用过的产品、残次品、不合格产品。

　　买方如发现产品存在质量问题，在收到货物后____天内应及时向卖方反映，并发给卖方对产品质量质疑的书面意见，卖方应根据买方的要求及时与生产厂方联系，并负责最终妥善解决。

　　3、交货地点：买方填写 __________________________

　　4、发运方式及运输、

　　保险的价格计算：

　　买方选择发运方式：

　　○特快专递：小于等于200克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过200克再加10元。

　　○航空快递：小于等于500克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过500克再加10元。

　　○平邮包裹：小于等于1千克20元，杂费10元，共计30元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　○航空运输：小于等于45千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　○铁路快运：小于等于5千克40元，杂费20元，共计60元（起价）。以后每超过1千克再加10元。

　　以下小件产品的参考收费标准不按以上收费标准计算：

　　每件包裹重量在0.2千克左右的贵重ic：如内存，cpu等 40元/个（块）

　　每件包裹重量在0.5千克左右的配件：显卡，声卡，硬盘等 60元/个（块）

　　每件包裹重量在1千克左右的配件和小设备：主板，光驱，数码相机等 100元/个（块）

　　注意上述收费不包括包装费、保险费。

　　买方选择投保金额：

　　买方要求按所填的投保金额上保险__________人民币：元

　　保险费率按 ○1%（特快专递） ○0.5%（航空快递） ○0.3%（平邮包裹，航空运输，铁路快运）

　　5、包装方式：

　　买方选择包装方式：

　　○厂家原包装（或供方散包）加邮局硬纸盒包装：小于等于200克货物包装费20元；

　　小于等于0.5千克货物包装费25元；

　　小于等于1千克货物包装费30元；

　　小于等于45千克货物包装费40元。

　　○厂家原包装（或供方散包）加定制木箱包装：小于等于200克货物包装费40元；

　　小于等于0.5千克货物包装费50元；

　　小于等于1千克货物包装费60元；

　　小于等于45千克货物包装费80元。

　　6、汇款方式：买方选择：

　　○银行电汇 ○邮政汇款 ○在线支付 ○信用卡支付

　　（1）银行电汇： （2）邮局汇款：

　　单位名称： 单位名称：

　　开户银行： 收款人：

　　银行帐号： 详细地址：

　　邮政编码：

　　（3）在线支付：

　　单位名称： （4）信用卡支付：

　　开户银行： 招商银行一卡通：

　　银行帐号： 收款人：

　　7、付款方式：预付款支付方式：

　　卖方与生产厂家落实货源后，买方按上述合同总金额的50%（即￥×元）在合同签字后7日内（即×年××月××日之前）汇出预付款给卖方，如买方在合同签字后7日内未发出预付款，买方需供方重新确认。

　　所剩余款支付方式：

　　买方按照上述到货期期限终止日提前15天向卖方支付所剩余款。买方可选择一次性付清余款或分两次付清余款（与下一条款发货时间买方选择一次全部交货或分两次交货相对应）。

　　○一次性付清所剩余款时间：×年××月××日

　　一次性付清所剩余款金额：￥×元

　　○分两次付清所剩余款，第一次交付余款时间：×年××月××日

　　第一次交付余款金额：￥×元

　　第二次交付余款时间：×年××月××日

　　第二次交付余款金额：￥×元

　　8、发货时间：买方选择： ○卖方在收到买方全部货款后7个工作日内发货。一次全部交货。

　　○由于到货期分散时间较长，按照买方要求先到的货先交货，共分两次交货：

　　第一次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号×数量、序号×数量、……序号×数量；

　　第二次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号×数量、序号×数量、……序号×数量。

　　9、违约责任：卖方责任： 买方付清余款后，卖方如未能按期交货，卖方保证在买方认为有必要终止采购后应无条件退款。

　　如因不可抗力或无法控制的原因使交易无法按期完成，或在网上网站因各种无法控制的原因丢失了有关的信息、记录等情况发生时，由此而造成交货期延误，卖方不承担违约责任。除以上情况之外，由于卖方工作失误而给买方造成交货期延误的情况发生时，卖方应与买方协商，对给买方造成的直接损失予与赔偿，但对买方的任何间接损失卖方不予赔偿。

　　买方责任：买方保证按上述付款日期及时交付货款，如未能及时交付货款，由此而给卖方造成延期交货的情况发生，应由买方承担全部责任。

　　如买方未能按照上述时间付款，经卖方多次催交货款（一般情况下，在各次交款日期前一个工作日和延误交款日期后一周，一月，三月，六月，卖方会向买方发出催交货款通知书。注：如卖方未按上述日期发出催交货款通知书，卖方不承担违约责任），买方仍未及时付款，至使拖交货款达___个月以上的情况发生时，由此而给卖方造成的直接经济损失，应由买方承担全部责任。

　　10、其它条款：合同编码：。买方汇款时请注明合同编码。

　　合同附件共计____份，指买方填写的确认回单，是本合同的组成部分，具同样的法律效力。

　　本合同生效期：自买方付款到账后即日生效，至本合同各项条款全部执行完毕时截止。

　　如合同在执行过程中买卖双方之间发生纠纷，双方应本着友好协商的方法解决，如协商未果，按国家《合同法》有关条款执行。

　　买 方： 卖 方：

　　公司注册地址： 公司注册地址：

　　邮 编： 邮 编：

　　联 系 地 址： 联 系 地 址：

　　邮 编： 邮 编：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　开 户 银 行： 开 户 银 行：

　　银 行 帐 号： 银 行 帐 号：

　　纳税人登记号： 纳税人登记号：

精选买卖合同汇总 篇16

　　出售方：(以下简称甲方)_______

　　身份证号：_______

　　身份证号：_________________

　　购买方：(以下简称乙方)_______

　　身份证号：_______

　　身份证号：_________________

　　出售方与购买方就位于江西省上饶市信州区上玉路56号的房屋买卖事项(因出售方急需长期流动资金)，经双方充分、平等，友好协商一致，自愿达成本合同。

　　一、本合同

　　双方当事人均为上饶市信州区合法常住居民。

　　二、房屋情况：

　　1、本合同交易的房屋位于上饶市信州区的上玉路56号，建筑面积约为______平方米，房屋结构为大门朝东坐北朝南。

　　2、该交易房屋由出售方全额出资建造，使用的土地为______村集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、使用。该房屋在交易前为出售人完整所有、占有、使用，并可以出售转让该房屋。

　　三、为保证本合同切实履行以及房屋的交付使用，出售方保证并承诺如下：出售人自愿根据本合同条款将本合同项下房屋售予购买方，对此不反悔；本合同项下房屋质量符合居住需要，不存在任何质量瑕疵；本合同项下房屋与他人及村集体不存在经济纠纷，出售方仅将该房屋售予购买方；该房屋售予购买人后，该房屋(包括土地、房屋及附属设施)的所有权益归购买人，例如可以获取的征地补偿、拆迁补偿等；出售方愿意积极配合购买人办理房屋产权的相关手续以及愿意积极配合购买人争取和维护对该房屋的权益。

　　四、房屋价格：

　　1、本合同项下房屋交易价格为人民币_______万元，为固定不变价格。该价格包括了该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的'费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。

　　2、购买方：于本合同签订之日起当天，一次性将现金人民币_________万元支付给出售方，出售方开具收款收据以为凭证。

　　五、出售方因本次房屋出售事出紧急

　　故一时未找到新的居住场所，且出售方同购买方双方关系较友好；所以购买方同意把本协议购买之房屋暂时借给出售方居住，但最长居住期限不得超过______个月(自本合同签订之日算起)；且出售方只限于享受暂时居住权，该房屋的其他一切权益包括但不限于该房屋的转让权出售权和征地补偿、拆迁补偿权全部归购买方独享。

　　六、购买方根据第四条支付清购房款之日起

　　出售方应交付本合同项下房屋以及相关资料；购买方支付价款后不能正常占有(双方另有商议的除外)、使用该房屋及独自享有该房屋的转让权出售权和征地补偿、拆迁补偿权的；出售方应当承担违约责任暨(购买方一次性全额返还购买方：购房本金共计人民币_________万元及支付自本协议签订之日起至购买方一次性全额返还购房本金及违约金之日止，按总购房款计量每日千分之二的违约金。

　　七、出售方、购买方双方同意上述协议

　　各无异议，不得反悔。如果双方就本合同事项发生争议，双方无法协商解决时应当首先请求本村村委会、所在街道办事处协调解决，协调解决不了可上诉当地人民法院仲裁。

　　八、本合同正本一式贰份

　　每份共二页；双方每人各持一份；自双方签字摁手印之日起生效，并持续有效。

　　九、本合同条款中若有无效条款并不影响其他条款的有效实施。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

精选买卖合同汇总 篇17

　　合同编号：＿＿＿＿＿

　　签订日期：＿＿＿＿＿

　　签订地点：＿＿＿＿＿

　　经供方：＿＿＿需方：＿＿＿充分协商，签订本合同。

　　在执行中，任何一方不履行合同，应承担违约责任。

　　1.商品

　　┌───┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┐

　　│品名　│　规格　│单位　　│　数量　　│单价　　│金额　　│　备注　│

　　├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

　　│　　　│　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│

　　├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

　　│　　　│　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│

　　├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

　　│　　　│　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│

　　├───┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┤

　　│货款共计人民币（大写）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　└──────────────────────────────────┘

　　2.商品质量：

　　3.作价办法：

　　4.交货时间：

　　5.包装要求及费用负担：

　　6.质量检验及验收方式：

　　7.结算方式：

　　8.运输办法：

　　9.供方违约责任：

　　（1）产品品种、规格、质量不符合规定，需方同意收货的，按质论价；需方不同意收货的，由供方负责处理，并承担因此造成的损失。

　　（2）未按合同规定的数量交货，而需方仍有需要的，应照数补交，按延期交货处理。完不成合同任务，不能交货的，应偿付需方应交货总值＿＿％的'违约金。

　　（3）包装不符合规定，必须返修或重新包装，应承担支付的费用和损失；需方不要求返修或重新包装，要求赔偿损失的应予赔偿损失。

　　（4）未按合同规定时间交货，每延期交货一个月，应偿付需方以延期交货部分货款总额的违约金。

　　（5）不符合同规定的产品，在需方代保管期内，

　　第一范文网（）

精选买卖合同汇总 篇18

　　使用说明

　　1.本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》及其他有关法律、法规制定的示范文本，供食品、保健食品行业原辅材料买卖合同双方当事人参照使用。

　　2.本合同主要为确保产品质量和食品安全的有关条款的实施而制定。

　　3.经双方当事人协商确定，可以对本示范文本的条款内容（包括选择内容、填写空格部分的内容）进行选择、修改、增补或删减。

　　4.为更好地维护双方当事人的权益，签订合同时应当慎重，订立具体条款，需要约定的必须表述清楚，力求具体、严密。

　　5.如果是非法定代表人签字，需要有法定代表人出具的授权委托书。

　　合同编号：

　　供方： 住所： 邮编：

　　营业执照号码： 电话：

　　法定代表人： 传真：

　　需方： 住所： 邮编：

　　营业执照号码： 电话：

　　法定代表人： 传真：

　　供需双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品卫生法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就原辅材料的采购事宜，订立本合同。

　　第一条 产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额（含税价）、交货（时间）和地点 产品 商标 计量 单价 金额 交货 交货 规格 数量 名称或品牌 单位（元）

　　（含税价） 时间 地点

　　第二条 产品质量要求

　　1.产品质量标准，按下列第项履行：

　　1.1 按国家标准履行。

　　1.2 按行业标准履行。

　　1.3 按供需双方约定的质量要求履行，但卫生要求不能低于国家相关标准（可另写附件）。

　　2.保质期限：

　　供方所提供的产品，保质期限不少于个月（自产品出厂之日起计算）。

　　第三条 产品包装

　　1.包装要求：

　　在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。

　　2.包装物由方提供，费用由方承担。

　　3.包装物处理按下列第项执行。

　　3.1 包装物不回收。

　　3.2 包装物由供方回收。

　　第四条 交提货方式 交提货方式，按下列第项履行。

　　1.供方送货：产品运输由供方负责办理，供方送至 ，运费由供方承担。

　　2.供方代办运输：供方根据双方约定的协议代办运输，运费由需方承担（代办运输协议另订附件）。

　　3.需方自提：需方前往供方指定地点自行提货、自行运输。

　　第五条 验收方法

　　1.供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告，但若有下列情况之一，必须附随计量认证合格的检验机构出具的检验合格报告。

　　1.1 供方首次向需方所销售的产品（不包括同品牌不同规格的产品）；

　　1.2 供方停产一个生产周期又恢复生产的产品（一个生产周期为月）；

　　1.3 供方所供产品，在生产制造时工艺及原辅材料（有较大）改变的；

　　1.4 其他 。

　　2.产品到达目的地后，需方应指定专人按双方约定的质量标准（应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等）及时进行抽样检验，完成验收程序。如有质量问题，需方应在收货后天内书面通知供方，共同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议，由（以）方所在地供需双方共同认可的经计量认证的机构检验报告为准。

　　3.需方根据合同规定或要货通知单及供方送货单做好收货工作，并及时通知质量验收员验收产品。

　　第六条 付款方式

　　需方选择下述第种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将货款支付给供方。

　　1.一次性付款方式：

　　年月日支付全部货款，计人民币元，大写。

　　2.分期付款方式：

　　2.1 签署本合同时，支付货款全部的%，计人民币元，大写。

　　2.2 年月日前支付货款全部的%， 计人民币元，大写。

　　2.3 年月日前支付货款全部的%， 计人民币元，大写。

　　3.预付款条款：。（如无此项请划去。）

　　4.其他约定的付款方式：

　　第七条 违约责任

　　1.供方如未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿由此给需方造成的经济损失。需方要求继续履行本合同的，供方应继续履行本合同。

　　2.需方若未按第六条第2 款在规定时间内付款，须承担下列第 项违约责任。

　　2.1 向供方支付违约金人民币元。

　　2.2 自延期之日起至实际付款日止，按银行同期贷款利率向供方支付违约金。

　　3.供方应承担因产品质量问题造成需方的直接经济损失。

　　4.需方违约拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的，需方应当承担由此所造成的相应的损失。

　　第八条 不可抗力

　　任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取必要的补救措施，以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在日内将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后日内，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。

　　第九条 解决争议的方法

　　1.供需双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成，选定下面 种方式解决：

　　a、申请仲裁。

　　b、依法起诉。

　　2.双方选择仲裁方式的，约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁：

　　a、上海仲裁委员会。

　　b、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会。

　　c、仲裁委员会。

　　3.双方选择诉讼方式的，约定向下列其中之一的人民法院依法起诉：

　　a、本合同签订地人民法院。

　　b、供方住所地人民法院。

　　c、需方住所地人民法院。

　　d、交货地人民法院。

　　e、人民法院。

　　第十条 其他

　　1.供方应向需方提供如下文件的复印件，并承诺保证复印件与原件一致，否则应承担相应的法律责任：（选定的打√，不选的打×。）

　　1.1 营业执照

　　1.2 税务登记证

　　1.3 卫生许可证（保健食品生产企业须符合gmp 要求）

　　1.4 印刷许可证

　　1.5 检疫证明

　　1.6 产地证明

　　1.7 每批产品的检验合格报告

　　1.8 有关产品质量认证证书

　　1.8.1 绿色食品认证书

　　1.8.2 有机食品认证书

　　1.8.3 产品质量标准文本

　　1.8.4 保健食品批准证书

　　1.8.5 危害分析与关键控制点认证书（haccp）

　　1.8.6 质量安全认证书（qs）

　　1.8.7 供需双方约定的其他

　　2.需方应向供方提供如下文件的复印件，并承诺保证复印件与原件一致，否则应承担相应的法律责任：（选定的打√，不选的打×。）

　　2.1 营业执照

　　2.2 税务登记证

　　2.3 组织机构代码证

　　2.4 其他

　　3.

　　本合同有效期自年月日起至年月日止。

　　合同履行期内，双方不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议；补充协议与合同具有同等效力。

　　4.双方约定的其他条款。

　　5.本合同一式两份，供需双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。

　　购货单位（需方）：

　　（公章）

　　委托代理人：（签字）

　　地址：

　　开户银行：

　　帐号：

　　电话：

　　合同签订地：

　　供货单位（供方）：

　　（公章）

　　委托代理人：（签字）

　　地址：

　　开户银行：

　　帐号：

精选买卖合同汇总 篇19

　　转让方（甲方）： 身份证号码：

　　住 址：

　　受让方（乙方）： 身份证号码：

　　住 址：

　　出租方（丙方）： 身份证号码：

　　住 址：

　　根据我国《门面买卖合同法》的有关规定，经甲、乙、丙三方友好协商，就下述门面转让事宜达成如下协议：

　　一、转让门面

　　转让门面位于 ，建筑面积 平方米丙方为上述转让门面的所有权人和出租方。现对甲、乙双方根据本门面买卖合同约定转让上述门面承租权的行为，丙方表现同意。

　　原甲、丙双方所签门面租赁门面买卖合同的权利与义务转由乙方享有和履行，乙方与丙方不再另行签订租赁门面买卖合同。本门面买卖合同生效和门面交接完毕后，甲、丙双方之间原门面租赁门面买卖合同终止履行，权利义务自行解除。

　　二、租金的结算与支付

　　丙方与甲方原租赁门面买卖合同，约定的租赁期间为一年，即自 年 月 日起 年 月 日止，月租金为 元人民币，现甲方剩余租期为 月，门面转让前尚欠租金、水电费、物业管理费等共计人民币 元，上述欠交款项由乙方在本门面买卖合同生效后三日内支付给甲方。

　　门面转让乙方后，甲、丙双方原门面租赁门面买卖合同中所约定的租金转由乙方根据该门面买卖合同约定（指有关金额、时间、付款方式和违约责任等条款）向丙方支付，甲方不再负有支付义务。

　　三、门面设施、设备的归属

　　转让门面现有装修设施在转让后归乙方所有。

　　转让门面租赁期（含门面租赁门面买卖合同续签期限）届满后，该门面装修设施的不动产归丙方所有，营业设备等动产归乙方（动产与不动产的划分按原有租赁门面买卖合同执行）所有。

　　乙方在接收该门面后，有权根据经营需要，在保证房屋安全使用的`情况下进行再次装修。

　　四、门面转让费的支付

　　乙方于本门面买卖合同签订之日向甲方支付定金 元。甲方在门面买卖合同签订次日向乙方腾让门面并交付钥匙，同时乙方向甲方支付转让费共计人民币 元，（大写： ），上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备（详见《转让财物交接清单》）及其他相关费用，此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

　　五、债权债务的处理

　　乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责；接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

　　六、交接条件、时间及方式

　　转让门面定于 年 月 日正式交接。

　　门面交接时，甲方应腾空非《转让财物交接清单》范围内的一切设施、物品和货物，保持门面已有装修、装饰、设施、设备、门窗、墙面、地面和天花板面的完好和完整，以便于使用。

　　办理门面交接手续时，由甲、乙、丙三方共同进行现场验收，按照《转让财物交接清单》点验、接收有关财物，交接完毕后，甲、乙、丙三方应共同签署《转让财物交接清单》，在丙方的现场监督下，甲方向乙方交付门面钥匙。门面钥匙一经交付，转让门面即告验收、交付完毕。

　　转让门面不符合约定的交接条件时，乙方有权拒绝交接，甲方应及时整改、修复，直至符合交接条件为止。并将视为甲方逾期交付门面，由甲方承担逾期交付的违约责任。

　　七、违约责任：

　　甲方保证该门面有合法承租权并有权依法转让，应该按时交付门面，甲方逾期交付门面时，按下列方式计算违约金：逾期交付天数× 元/天；超过30天甲方仍不能交付转让门面时，乙方有权通知甲方解除门面买卖合同，返还已支付的门面转让费，和按上述约定追偿违约金。

　　乙方应按时接收门面和支付门面转让费。乙方逾期接收门面超过7天时，甲方有权通知乙方解除门面买卖合同，不予返还已支付的门面转让费。乙方逾期支付门面转让费时，按下列方式计算违约金：逾期付款天数× 元/天。

　　七、如遇自然灾害等不可抗力造成本门面买卖合同不能履行或不能继续履行的，门面买卖合同各方均不承担违约责任。但遇政府规划，国家征用拆迁门面等原因本门面买卖合同不能履行或不能继续履行的，则应由丙方按照本门面买卖合同约定的门面转让费标准补偿给乙方（如乙方未按本门面买卖合同约定向甲方支付门面转让费，则该项补偿由丙方支付给甲方）。

　　八、门面买卖合同争议的解决

　　本门面买卖合同如发生争议，可先由门面买卖合同三方协商处理；协商不成，任何一方均可将争议提交长沙仲裁委员会，通过仲裁程序解决。

　　九、其他规定

　　原《门面租赁门面买卖合同》和《财物交接清单》为本门面买卖合同附件，是本门面买卖合同的有效组成部分，具有法律效力。

　　本门面买卖合同由三方签署后生效。一式三份，三方各执一份。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　丙方（签字）：

　　签约时间：

　　签订地点：

精选买卖合同汇总 篇20

　　卖方：

　　买方：

　　第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：

　　车主名称：

　　号牌号码：

　　厂牌型号：

　　初次登记日期：

　　发动机号：

　　车架号：

　　养路费缴付有效期自x年x月xx日 至x年x月xx日。

　　最近一次年检时间：x年x月。

　　行驶公里数：万公里。

　　车辆使用性质：(/ )客运、( /)货运、(是 )出租、( /)租赁、( /)非营运、(/ )其它。

　　第二条 车款及交验车

　　车款为(不含税费)123万元;大写 壹佰贰拾叁万元整 。

　　买方应于x年x月x日在买方住所地同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。

　　卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件，并协助买方在允许办理车辆过户时30日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为： 全部由买方负担。

　　相关文件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船使用证、社会集团体会员证、保险单各一份。

　　第三条 双方权利义务

　　1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。

　　2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。

　　3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。

　　4.卖方收取车款后，应开具合法、有效的收款凭证。

　　5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。

　　6.车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责(其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用)。

　　第四条 违约责任

　　1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的`一切损失。

　　2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款 2 %的标准支付违约金。

　　3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。

　　第五条 合同争议的解决办法

　　此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。

　　第六条 买卖双方其他约定事项

　　车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方所有。

　　此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签字后即生效。

　　卖方(章) 买方(章)：

　　地址： 地址：

　　农副产品买卖合同范本

　　甲方(购方)：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　乙方(销方)：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　为了促进农副产品生产的发展，沟通城乡流通渠道，为城镇人民和对外贸易提供丰富的农副产品，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条 交售日期、数量及价格

　　1.乙方必须在____年____月以前(或____月____旬内)，向甲方交售____(农副产品)____斤(担)。

　　2.甲方应按照物价主管部门规定的价格(国家允许议价的，价格由甲、乙双方协商议定)，向乙方计付货款。

　　3.甲、乙双方的任何一方如需提前或延期交货与提货，均应事先通知对方，达成协议后按协议执行。

　　第二条 品种、等级、质量及包装

　　1.____ (农副产品)的品种、等级和质量，按下列第( )项执行：

　　(1)按国家标准执行;

　　(2)按部颁标准执行;

　　(3)按地区标准执行;

　　(4)由甲、乙双方协商确定。

　　2.____ (农副产品)的包装，按下列第( )项办理：

　　(1)按国家或部门规定的办法执行;

　　(2)由甲、乙双方协商包装办法。

　　包装物由乙(甲)方供应，包装物的回收办法另订附件。

　　第三条 交(提)货方式

　　1.交(提)货方式按下列第( )项办理：

　　(1)送货，乙方应按合同规定的时间送往____(接收地点)，交货日期以发运时运输部门的戳记为准;

　　(2)提货，乙方应按合同规定的时间通知甲方提货，以发出通知之日作为通知提货时间;

　　(3)代运，乙方应按甲方的要求，选择合理的运输路线和运输工具，向运输部门提报运输计划，办理托运手续。交货日期以发运时运输部门的戳记为准。

　　第四条 农副产品的验收地点

　　(实行乙方送货或乙方委托运输部门代运的，以接收地点为验收地点;实行甲方提货的，以提货地点为验收地点。)

　　第五条 验收办法

　　(合同应明确规定：(1)验收期限;(2)验收手续;(3)验收标准;(4)由谁负责验收;(5)在验收中对产量质量发生争议，应按《中华人民共和国标准化法》的规定，交质量监督检验机构裁决。)

　　第六条 货款结算办法

　　乙方交售的____(农副产品)经验收合格后，甲方应在____天之内，通过银行转帐(或按银行的规定以现金)向乙方支付货款。

精选买卖合同汇总 篇21

　　买方： (以下简称甲方)

　　卖方 (以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实守用的原则，就甲方向乙方购买商品混凝土的相关事宜，双方经友好协商一致，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　建设单位： ;

　　施工单位： ;

　　工程名称： ;

　　工程地点： 。

　　第二条 混凝土的标号、单价、数量、金额(单位：元/立方米)

　　第三条 交货的时间、数量、地点

　　l、甲方应向乙方提供当月混凝土用量计划单，本周的混凝土用量计划单和三天混凝土用量计划单。

　　2、甲方须提前壹天书面传真或其它有效方式通知乙方所需混凝土的供应时间、标号、准确用量和浇筑部位，如有特殊情况要临时变更，应至少提前4小时通知乙方，乙方应当按甲方通知的时间、数量地点完成混凝土的交付任务。

　　第四条 混凝土款支付方式：

　　1、甲方需在每月5日前付清乙方所浇筑混凝土款项的80%，超过付款期限的，按照甲方应付款总额的同期银行贷款利率计算支付乙方违约金。

　　2、最后一次混凝土款在本项目混凝土主体屋面浇筑完毕后一个月内一次付清 。

　　3、混凝土货款由乙方委派专人 持乙方结算单作为收款凭据，其他票据和人员一律无效(如变换人员乙方需书面通知甲方方可付款)。

　　第五条 计量验收及结算方式

　　1、该条以下内容的计量验收及结算方式仅针对甲乙双方。

　　2、本工程按车方计重结算，过磅量容重为2300-2450kg/立方米，甲乙双方共同监督过磅。

　　3、每次混凝土浇完后，甲方对过磅量如有疑问必须在混凝土浇完24小时内提出，如未提出则视为双方认可。

　　4、结算单上甲方指定签字人： ，乙方指定签字人： ，经双方代表签字认可的混凝土用量结算单是甲方付款的最终结算依据，以后不再对该依据作任何补充、修改。

　　5、非因乙方原因造成工程延续停工三十天(以甲方最后一次签收混凝土的日期作为停工日)，甲方应于停工日起十五日内与乙方办理结算，并于停工之日起三十日内向乙方支付已供混凝土的全部款项。

　　6、甲方须于每月终了5日内与乙方办理混凝土的方量结算，甲方不得以任何理由拒绝办理结算，否则乙方有权停止供应混凝土。

　　第六条 混凝土质量验收标准

　　1、乙方供应的预拌混凝土我国国家标准《预拌混凝土》(GB/T14902—20xx)有关规定进行验收，乙方应当在每次混凝土交付(浇筑)完后，向甲方提供该次混凝土7天和28天乙方出具的试压报告资料。

　　2、甲乙双方应对混凝土进行现场见证取样，甲方作标识乙方负责保养。

　　3、为了保证混凝土质量，甲方不得指定和提供任何原材料。如甲方有特殊原因指定使用及购买抗渗、膨胀等外加剂，则该部分的质量和资料由甲方保证，乙方保证供应混凝土的质量和资料。甲方需提前15天将提供的外加剂送乙方作相溶实验和对混凝土有无损害的实验，经乙方同意后方能使用。甲方派人到乙方搅拌站保管和添加。

　　4、甲方如对混凝土质量有异议，应于主体封顶完毕后90日内提出，并申请专业机构鉴定，超过异议期，即视为对混凝土质量认可。

　　第七条 甲方的工作

　　1、甲方应保证乙方在浇筑混凝土时占道，环保等城管手续。由于甲方的相关手续(如夜间施工等原因)不完善而造成乙方的混凝土损失，甲方应承担责任。

　　2、甲方应当在合同签订生效后一周内，向乙方无偿提供建设工程的施工图和混凝土浇筑施工进度计划表。如有变更时，应及时通知乙方并提供变更后的施工图和施工进度计划表。

　　3、在乙方浇筑混凝土前，甲方需完成当次要浇筑混凝土的模板安装、钢筋配臵、施工定位放线及其它必要的前期准备工作。

　　4、甲方保证混凝土在浇筑前，孔桩为无水状态，在每次混凝土浇筑完毕后，应当按施工规范对浇筑后混凝土进行正常振捣和施工养护。对特殊要求的混凝土，甲方应当根据乙方提出的指导说明进行现场施工养护。

　　5、甲方无偿向乙方提供施工所需水、电及必要的配套设施。

　　6、甲方按合同约定按时和乙方办理结算，不能以其它任何理由推迟办理结算手续，否则，由此而造成的’一切损失由甲方承担。

　　7、因特殊原因双方无法再继续合作时，甲方必须付清所有货款双方终止合同乙方退场，否则双方在未结清本工程所有货款之前，甲方不得与其他商混公司再签订本工程混凝土买卖合同。

　　8、甲方每次浇筑完混凝土后必须使用塑料薄模进行覆盖，否则因此产生的质量及裂缝问题由甲方自行承担与乙方无关。

　　第八条 乙方的工作

　　l、乙方应按甲方提供的技术资料和混凝土的等级要求，制作混凝土调配报告，并根据甲方要求，提供混凝土的检验报告，使用水泥和外加剂的出厂检验报告单和其它资料等。

　　2、乙方人员在甲方施工工地交付(浇筑)混凝土时必须服从甲方现场施工管理人员的工作安排，自觉保护甲方现场钢筋、模板等，维护甲方施工现场的环境卫生。

　　3、乙方应根据甲方的需要，对工程特殊部位进行养护的混凝土，向甲方提出必要的指导建议。

　　4、在正常浇筑时乙方必须保证施工现场有两台混凝土泵，每台混凝土泵每小时泵送混凝土不能少于20m，保证每次均能按甲方的要求提供混凝土供应量，不能满足供应由乙方承担甲方相应损失。

　　5、洗管废渣乙方必须保证每次浇筑完后负责清理干净。

　　第九条 安全文明生产

　　甲、乙双方严格遵守安全生产规程，以人为本。乙方不违章冒险作业，甲方不得强行安排乙方从业人员在带有明显安全隐患的环境中作业。

　　第十条 混凝土损耗

　　1、在混凝土浇筑前，因乙方原因造成的混凝土损耗由乙方自行承担。

　　2、由于甲方的准备工作不充分，导致混凝土无法浇筑或浇筑后影响质量损失，由甲方承担。

　　3、混凝土的爆模损失由甲方负责。

　　第十一条 不可抗力

　　地震、下雨、政府禁令等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。双方免除责任，但应及时通知对方。

　　第十二条 违约责任

　　1、乙方逾期交货，经甲方书面催告后三日内，仍无法按合同约定履行，甲方可解除本合同。

　　2、甲方逾期付款，经乙方催告后十五日内，仍无法按合同约定履行，乙方可解除本合同，要求甲方付清全额货款，并承担每天本合同混凝土总金额的千分之五的违约金。

　　3、乙方提供的混凝土质量达不到合同约定时，应赔偿甲方的直接经济损失。

　　第十三条 争议的解决方式

　　在合同履行过程中发生争议，甲乙方双方可协商解决，协商不成，可向本合同工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第十四条 其它

　　1、本合同未尽事宜，经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式肆份，双方各执贰份，自甲乙双方签章后生效。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　时 间：____年____月____日

　　时 间：____年____月____日

精选买卖合同汇总 篇22

　　原告朱海林与被告潘世海于20xx年8月26日协商小货车的买卖事宜，由朱海林将其自己的一辆栏板跃进NJ1026D小型载货汽车，车辆行驶证号为琼D30594，出卖给潘世海。双方约定，车价为8000元。同日，潘世海向朱海林写下欠条一张，其欠条载明：“欠购车款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按时付可按车价款壹倍处罚。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海写下欠条交朱海林后，朱海林便同意潘世海把车开走，至同年9月20日潘世海未按欠条时间向朱海林支付购车款8000元，朱海林也没有将该车的相关证件交付给潘世海，双方因此引起纠纷。朱海林于20xx年3月17日向原审人民法院提起诉讼，要求潘世海支付其拖欠的购车款16000元，并承担车旅费100元。潘世海辩称，其本人已于20xx年10月12日将4000元支付给朱海林，按双方的约定，朱海林应办理好产权转让登记手续，而朱海林没有办理，因此，双方的口头协议没有生效，要求朱海林退回定金4000元，并请证人张桂铭出庭作证。一审中，潘世海提出反诉，要求朱海林双倍返还定金8000元，并要求朱海林支付为该车修理所付出的费用2420元。原审法院通知其缴交反诉费，但在法定期间内，潘世海未向原审法院缴交反诉费，原审法院裁定，按潘世海自动撤回反诉处理。一审中，朱海林对证人的证言予以否认。二审另查明，朱海林于20xx年3月间购买该车，总价款为35200元。根据国家经济贸易委员会、国家计划委员会、国家贸易部、机械工业部、公安部、国家环境保护局关于发布《汽车报废标准》的通知，该车使用年限为8年。按使用8年计算，该车每天折旧费为12.05元。

　　原审法院认为，原、被告之间所进行的交易是旧小货车，根据国务院贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》

　　第三条“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行”的规定，原告所卖的旧货车，必须要在经过批准的旧机动车交易中心方可进行交易，否则应视为交易无效。因此，原告擅自将自己的旧小货车卖给被告，其行为违反了《机动车交易管理办法》的规定，故应视为买卖无效。对无效买卖所得的财产，应互相返还。因此，对原告要求被告支付拖欠的购车款16000元和车旅费100元的诉讼请求，本院不予支持。对于被告在20xx年10月12日支付4000元给原告的这一事实，由于被告向法庭提供在场证人张桂铭出庭作证，虽然原告否认，但根据双方提供证据的证明度，被告有证人出庭作证，因此，被告主张的'可信度大于原告否认的可信度。对被告的这一主张，本院应予认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条和参照贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条的规定，判决如下：

　　一、原告朱海林与被告潘世海的旧车买卖无效;

　　二、被告潘世海于本判决生效之日起7日内返还琼D30594号小货车给原告朱海林;原告朱海林于本判决生效之日起7日内返还4000元给被告潘世海;

　　三、驳回原告朱海林的其他诉讼请求。一审宣判后，原告朱海林不服提出上诉。

　　二审审理认为，上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日达成口头买卖汽车协议，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定该协议为有效协议。协议约定后，上诉人将车辆交付被上诉人使用，被上诉人未按约定支付车款，其行为属于违约行为，依法应承担违约责任。同时，

　　上诉人将该车交付被上诉人，没有将该车相关的证件交给被上诉人，致使被上诉人不能正常的进行营运，上诉人的行为也应视为违约行为，也应承担违约责任。鉴于本案中，双方没有约定上诉人的违约责任，因此，上诉人的违约责任应视为与被上诉人的违约责任相等。本案中，双方均未完全履行协议，上诉人请求被上诉人将该车退回，被上诉人表示同意，故双方约定的口头协议可予以解除。由于被上诉人未按协议约定，将车款支付上诉人，也不及时将车退回上诉人，致使该车由被上诉人占用长达一年，因此，被上诉人应支付该车的折旧费给上诉人，其折旧费按每天12.05元计算，上诉人主张支付时间从20xx年8月27日至20xx年4月23日，共计239天，计2880元。上诉人上诉请求被上诉人赔偿用车款没有证据，不予认定。其上诉请求被上诉人赔偿精神损失费20xx元，没有法律依据，也没有事实根据。原审判决驳回其他诉讼请求正确，应予维持。被上诉人主张20xx年10月12日支付4000元给上诉人，证据不足，不予认定。被上诉人在答辩中，要求上诉人双倍退还定金8000元，并要求补偿购买维修汽车配件费用2420元，由于一审中提出反诉请求，未按规定时间交纳反诉费，一审已裁定按其自动撤回反诉处理，被上诉人现主张没有理由。原审判决根据国务院贸易部颁布的《旧机动车交易管理办法》的有关规定，认定双方的旧车买卖合同为无效合同，属适用法律错误。因为《旧机动车交易管理办法》是属于部门的规章，并不是行政法规。目前，法律和行政法规并未规定旧机动车交易必须在批准的旧机动车交易中心进行，故不能以此作为判决合同无效的依据，应予纠正。原审判决认定被上诉人已支付4000元购车款，并判决由上诉人返还，其认定事实证据不足，应予以撤销。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第三项、《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条的规定，判决如下：

　　一、维持海南省琼中黎族苗族自治县人民法院(20xx)琼中民初字第65—2号民事判决第三项;

　　二、撤销海南省琼中黎族苗族自治县人民法院(20xx)琼中民初字第65—2号民事判决第

　　一、二项;

　　三、解除上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日约定的汽车买卖口头协议;

　　四、限被上诉人潘世海于本判决生效后十天内将琼D30594牌号栏板小货车(跃进NJ1026D)退还上诉人朱海林，并支付该车折旧费2880元给上诉人朱海林，逾期交车则每天按12.05元支付该车折旧费。

　　从上述案例看，审理汽车买卖合同纠纷案件，不能以《旧机动车交易管理办法》作为认定汽车买卖合同无效的依据。因为《旧机动车交易管理办法》是国务院贸易部于1998年3月9日颁布的

精选买卖合同汇总 篇23

　　合同号：____

　　买方：____卖方：____

　　电话：____电话：____

　　按本合同条款，买方同意购入，卖方同意出售下述产品，谨此签约。

　　1、品名、规格：____单位：_____数量：____

　　单价：_____总价：_____总金额：_____

　　2、原产国别和生产厂：______

　　3、包装：

　　须用坚固的木箱或纸箱包装。以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化、并具备良好的防潮抗震能力。

　　由于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

　　包装箱内应附有完整的维护保养、操作使用说明书。

　　4、装运标记：

　　卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：

　　5、装运日期：______

　　6、装运港口：______

　　7、卸货港口：______

　　8、保险：______装运后由买方投保。

　　9、支付条件：

　　分下述三种情况：

　　(1)采用信用证：买方收支卖方交货通知[详见本合同条款11]

　　应在交货日前15—20天，由____银行开出以卖方受益人的与装运金额相同的不可撤销信用证。卖方须向开证行出具100%发票金额即期汇票并附装运单据(见本合同第10款)。开证行收到上述汇票和装运单据即付以支付(电汇或航邮付)。信用证于装运日期后15天内有效。

　　(2)托收。货物装运后，卖方出具即期汇票，连同装运单据(见本合同第10)，通过卖方所在地银行和买方____银行提交给买方进行托收。①商业合同是一种通用合同。在国际贸易中，若双方对合同货物无特殊要求的条件下，一般采用商业合同的内容和形式。

　　(3)直接付款：买方收到卖方装运单据(见本合同第10款)后7天内，以电汇或航邮向卖方支付货款。

　　10、单据：

　　(1)小海运：全套洁净海运提单，标明“运费付讫、”“运费预付”，作成空白背书并加注目的港____公司。

　　(2)空运：空运提单副本一份，标明“运费付讫”/“运费项目”寄交买方。

　　(3)航邮：航空收据副本一份，寄交买方。

　　(4)发票一式五份，标明合同号和货运唛头(若货运唛头多于一个，发票需单独开列)，发票根据有关合同详细填写。

　　(5)由厂商出具的装箱清单一式两份。

　　(6)由厂商出具的质量和数量保证书。

　　(7)货物装运后立即用电报/信件通知买方。此外，货发10天内，买方将上述单据(第5条除外)航邮寄两份，一份直接寄买方，另一份直接寄目的港__公司。

　　11、装运：(1)f、o、b、条款：

　　a、卖方于合同规定的装运日期前30天，用电报/信件将合同号、品名、数量、价值、箱号、毛重、装箱尺码和货抵装运港日期通知买方，以便买方租船订舱。

　　b、卖方船运代理__公司__(电报：__)，负责办理租船订舱事宜。

　　c、____租船公司或其港口代理(或班轮代理)，预计船达装运港10天之前，即将船名、预计装货日期、合同号等通知卖方以便卖方安排装运。要求卖方与船方代理保持密切联系。当需要更换运载船舶及船舶提前、推迟抵达时，买方或其船方代理应及时通知卖方。若船在买方通知日后30天内尚未抵达，则第30天后仓储费和保险费用由买方承担。

　　d、若载运船舶如期抵达装运港，卖方因备货未妥而影响装船，则空舱费和滞期费均由卖方承担。

　　e、货物超过船舷并未从吊钩卸下，一切费用和风险由卖方承担;货物超过船舷并从吊钩卸下，一切费用和风险属买方。

　　(2)c&f条款下：

　　a、在装运期内，卖方负责将货物从装运港运至目的港。不允许转船。

　　b、货物经航邮/空运时，卖方于本合同第5条规定的交货日期前30天，以电报/信件把交货预定期、合同号、品名、发票金额等通知买方。货物交办发运，卖方即刻以电报/信件将合同号、品名、发票金额、交办日期通知买方，以便买方及时投保。

　　12、装运通知：货物业经全部装船，卖方应将合同号、品名、数量、发票金额、毛重、船名和启船日期等立即以电报/信件通知买方。若因卖方通知不及时致使买方不能及时投保，买方则承担全部损失。

　　13、质量保证：卖方保证：所供货物，系由最好的材料兼以高超工艺制成，商标为新的和未经使用的，其质量和规格符合本合同所作的说明。自货到目的港起12个月为质量保证期。

　　14、索赔：自货到目的港起90天内，经发现货物质量、规格、数量与合同规定不符者，除那些应由保险公司或船方承担的部分外，买方可凭__出具的商检证书，有权要求更换或索赔。卖方担保货到目的港起12个月内，使用过程中由于材料质量低劣和工艺不佳而出现的损伤，买方立即以书面形式通知卖方并出具__商检局开列的检验证书，提出索赔。商检证书乃索赔之依据。按买方索赔要求，卖方有责任立即排除货物之缺陷、全部或部分更换货物或根据缺陷情况将货物降价处理。

　　15、不可抗力：在货物制造和装运过程中，由于发生不可抗力事故致使延期交货或不能交货，卖方概不负责。卖方于不可抗力事件发生后，即刻通知买方并在事发14天内，以航空邮件将事故发生所在地当局签发的证书寄交买方以作证据。即使在此情况下，卖方仍有责任采取必要措施促使尽快交货。不可抗力事故发生后超过10个星期而合同尚未履行完毕，买方有权撤销合同。

　　16、合同延期和罚款：除本合同15条所述不可抗力原因，卖方若不能按合同规定如期交货，按照卖方确认的罚金支付，买方可同意延期交货，付款银行相应减少议定的支付金额，但罚款不得超过迟交货物总额的5%。卖方若逾期10个星期仍不能交货，买方有权撤销合同。尽管合同已撤销，但卖方仍应如期支付上述罚金。

　　17、仲裁：凡涉及本合同因执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如果协商不能解决，则可提交__仲裁委员会根据该会暂定仲裁法则和程序进行仲裁。仲裁将在__进行，仲裁裁决是终局，对双方都有约束力。仲裁费用由败诉方承担。仲载也可在双方均能接受的第三国进行。

　　18、附加条款：本合同原本两份。经双方签字，各执一份，仅此声明。

　　卖方：____买方：____

　　代表人：____代表人：____

　　日期：____日期：____

精选买卖合同汇总 篇24

　　订立合同双方：

　　供方：

　　需方：

　　供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

　　第一条　商品名称、种类、规格、单位、数量

　　品名

　　种类

　　规格

　　单位

　　数量

　　备注

　　第二条　商品质量标准商品质量标准可选择下列第 项作标准：

　　1.附商品样本，作为合同附件。

　　2.商品质量，按照 标准执行。(副品不得超过 %)。

　　3.商品质量由双方议定。

　　第三条　商品单价及合同总金额

　　1.商品定价，供需双方同意按 定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

　　2.单价和合同总金额： 。

　　第四条　包装方式及包装品处理 。

　　(按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。)

　　第五条　交货方式

　　1.交货时间： 。

　　2.交货地点： 。

　　3.运输方式： 。

　　第六条　验收方法 。

　　(按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。)

　　第七条　预付货款(根据不同商品，决定是否预付货款及金额。)

　　第八条　付款日期及结算方式 。

　　第九条　运输及保险 。

　　(根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)

　　第十条　运输费用负担 。

　　第十一条　违约责任

　　1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价 %的违约金。

　　2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值 %的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

　　3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货办法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

　　4.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　第十二条　当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

　　第十三条　本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。(或申请 仲裁机构仲裁的解决)

　　第十四条　合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

　　需方(盖章)：　　　　　　　 　供方(盖章)：

　　法定代表人：　　　 法定代表人：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行帐号： 银行帐号：

　　年 月 日 年 月 日

精选买卖合同汇总 篇25

　　卖方：________（以下简称甲方）

　　身份证号：______

　　买方：________（以下简称乙方）

　　身份证号：______

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：

　　第一条甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施：

　　1、甲方所售房屋所有权证号为"______号"，房屋土地使用权证号为"______号"；

　　2、甲方所售房屋位于______区______路（街）______号，为______结构；

　　3、甲方所售房屋建筑面积______平方米；

　　4、甲方所售房屋附属设施为______。

　　第二条房屋价格及其他费用：

　　1、甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为（人民币）___拾___万___仟___佰元整（含附属设施费用）；

　　2、甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由方负担。

　　第三条付款方式：

　　第四条房屋交付：

　　甲、乙双方在房地局交易所办理完过户手续（缴纳税费）后___日内，甲方将房屋交付乙方，因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，则房屋交付时间可据实予以延长。

　　第五条乙方逾期付款的违约责任：

　　乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向甲方支付购房款10%违约金。

　　第六条甲方逾期交房的违约责任：

　　甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用，每逾期一日，按照购房总价的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，由甲方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向乙方支付房价10%的.违约金。

　　第七条甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。

　　第八条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

　　第九条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。

　　第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

　　第十一条本合同一式五份，甲、乙双方各执一份，其他三份交有关部门存档。

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　日期：_____________________日期：_____________________

精选买卖合同汇总 篇26

　　甲方（卖方或供方）：                                协议编号：

　　签订地点：

　　乙方（买方或需方）：                                签订时间：    年   月  日

　　为了保障甲乙（或买卖）双方的合法权益，根据《民法典》及有关法律的规定，甲乙（或买卖）双方经过友好协商，一致达成以下条款。

　　一、买卖标的物

　　乙方向甲方购买（写明名称、规格、型号、数量，有品牌的可以写品牌，如果数量较多，可以注明“见合同附件货物明细表”）

　　二、合同金额

　　合同金额为   元，或写“以乙方在货物明细表上签字确认为准”

　　三、结算方式：

　　收货后   日内一次性付清全部货款（如果分期支付，需要写明每次支付的金额或比例以及支付的时间）。

　　四、履行方式

　　1、交货方式：乙方自己提货（或者甲方送货），以乙方出具收货单（或者在货物明细表上签字为验货、收货）

　　2、交货日期：

　　3、交货地点：

　　五、货物安装

　　货物安装：   （如不需要安装可以删除该条款或者注明“不需安装”）

　　六、质量要求、技术标准

　　产品应符合企业标准。如有质量异议，乙方应在收到货物后  日内向甲方以书面方式提出，否则，视为没有提出异议。

　　七、违约责任

　　1、中途毁约：任何一方违约解除合同，都应向对方支付货款总额5%（暂定，仅作为参考，具体比例另行商定）的违约金。

　　2、甲方如不能按时交货，每拖延一日应支付合同价款的5‰（暂定，仅作为参考，具体比例另行商定）的违约金给乙方，并承担乙方因此而支出的律师代理费用。

　　3、乙方如不能按时付款，每拖延一日应支付合同价款的5‰的违约金给甲方，并承担甲方因此而支出的律师代理费用。

　　八、免责条件

　　合同签订后至合同完全履行完毕期间，如发生不可抗力（如战争、军事行动、地震、火灾等非人为原因）致使协议无法履行，不按违约处理。

　　九、解决合同纠纷方式

　　如发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，由甲方所在地法院裁决。

　　十、保修期售后服务事项

　　保修期为     （非人为因素），保修期内，如属产品质量问题不收任何费用，可调换或维修。

　　（本条如所售货物无须给予质保及售后服务则需另行注明或删除）

　　十一、其他约定事项

　　1、本合同一式贰份,合同以及附件是本合同的组成部分,具有同等法律效力。

　　2、本合同经买卖双方签字或盖章后生效，并以双方签字日期为生效日。合同签订日期为：    年     月      日

　　甲方： （盖章）                               乙方：（盖章）

　　地址：                                         地址：

　　代表：                                          代表：

精选买卖合同汇总 篇27

　　甲方:

　　乙方:

　　甲乙双方就乙方向甲方购买汽车并办理按揭或乙方通过其他汽车销售商购买汽车后委托甲方办理汽车按揭相关手续等有关事宜，经友好协商，签订本合同。

　　一、汽车型号及金额

　　汽车品牌_____________________;

　　型号____________________;

　　发动机号_____________________;

　　车架号__________________;

　　车价: _____________________。

　　二、购车方式

　　1、乙方向甲方购买车辆;

　　2、乙方向_____________汽车销售商购买车辆，委托甲方办理汽车按揭手续。

　　三、交车时间、地点及方式

　　1、乙方向甲方购买的车辆，交车时间、地点以乙方提车确认单为准。

　　2、乙方向_____________汽车销售商购买的车辆，交车时间、地点以汽车经销商及乙方签名盖章的提车确认单为准。

　　四、付款方式及期限:

　　乙方按下列_______种方式及期限付款

　　1、一次性付款

　　乙方于本合同生效之当日一次性付清全部车款 元。

　　2、分期付款

　　乙方于本合同生效之当日首付__________元，其余车款乙方委托甲方向中国农业银行杭州市延安路支行申请汽车消费贷款，年限__________，按揭_________%，金额(大写)_____________。

　　五、权利与义务

　　1、汽车销售商向乙方出售的汽车，质量须符合国家颁布的汽车质量标准。

　　2、汽车销售商向乙方出售的汽车，须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经交通管理部门认可的汽车。

　　3、汽车销售商向乙方出售汽车时须真实准确介绍所售车辆的'基本情况。

　　4、乙方通过其它汽车销售商购买的车辆，乙方负有审查所购车辆证件，发票、手续是否齐全、真实，若因此而产生的风险及责任与甲方无关。

　　5、乙方应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

　　6、如乙方所购车辆发生质量问题，甲方协助乙方或协助汽车销售商与生产厂家的维修站联系、解决。

　　六、有关汽车按揭的约定

　　乙方委托甲方办理汽车按揭手续的，乙方应切实履行如下义务:

　　1、乙方自提车之日起至银行贷款发生之日止，须配合甲方及银行的资信调查工作，不得以任何理由推脱。

　　2、乙方提车后，须及时上牌，并把车辆登记证及购车发票原件交与甲方。

　　3、按揭期内，乙方未经银行同意，不得将抵押车辆私自转让给他人;如私自转让乙方承担由此引发的全部法律责任。

　　4、乙方在按揭期内，须严格履行还款义务，不得以经营状况不良或交通事故等原因而影响还款义务的履行。

　　5、乙方不得以所购车辆发生质量问题为由，影响还款义务的履行。

　　6、乙方签订的本合同及银行贷款合同后，应严格履行，不得私自更改抵押权人，若由此而生的抵押问题，乙方承担全部责任。

　　7、甲方为乙方办理按揭贷款手续的费用(含保证金、续保定金、担保手续费、工本费等)，由乙方承担。乙方贷款期内必须履行保险义务，乙方的续保定金在贷款期最后一年充抵保金，相关手续由甲方负责办理。若乙方不履行保险义务，由此产生的法律后果乙方承担。

　　8、乙方若变更住址及联系电话，必须在变更后三日内通知甲方及贷款银行，否则应承担由此而产生的法律责任。

　　七、违约责任

　　1、本合同生效后，一方不履行合同的，应依法承担违约责任;造成另一方损失的还应赔偿对方的损失。

　　2、乙方不履行按揭付款义务的，除按按揭贷款合同承担法律责任外，还应赔偿甲方由此而造成的损失(包括利息、罚息、调查费、律师代理费等)。

　　八、合同争议解决的方式

　　本合同履行过程中若有争议，双方应友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　九、本合同所指的汽车销售商，系指乙方所购汽车的开票单位。

　　十、本合同一式叁份，签字盖章之日起生效。甲、乙双方各执一份，借款银行备案一份。

　　甲方: 浙江汽车销售有限公司 乙方:

　　联系电话: 联系电话:

　　年 月 日 年 月 日

精选买卖合同汇总 篇28

　　买卖合同 （建材类）

　　甲方（买方）：

　　法定代表人：

　　乙方（卖方）：

　　法定代表人：

　　根据《民法典》及其他相关法律法规，双方本着平等互利、等价有偿的原则，经过协商一致，自愿订立本合同。

第1条标的物

　　货物名称：       。

　　规格型号：       。

　　制造商：       。

　　商标：       。

第2条数量

　　2.1数量：        。    

　　2.2卖方向买方所交付的货物数量误差不得超过总量的    %。    

第3条质量

　　3.1质量标准：        。

　　3.2质量保证：        。

　　（1）货物的质量保证期限为货到验收合格之日起    个月。

　　（2）卖方同意以货款总额的    %，即人民币    元作为产品质量保证金。质量保证期内，货物质量不符合约定，卖方不能及时更换或采取其他补救措施，保证金不再返还。

第4条价款及支付

　　4.1合同价款：

　　小写：    。

　　大写：       。

　　4.2合同价款构成：含17%增值税价款、运保费。

　　4.3价款支付方式和时间：货到验收合格后支付95%，质保期满后支付5%。         

第5条交付

　　5.1交付方式：卖方送货

　　5.2交付时间和内容：        。

　　5.3交付地点：        。

　　5.4卖方应提供的单证和资料： 产品合格证、供货清单、原产地证明、安全技术说明书。  

第6条包装

　　6.1包装标准：        。

　　6.2包装物及标识的具体要求：        。

　　6.3包装费用由卖方承担，双方另有约定除外。

　　6.4包装不符合标准或约定，造成货物毁损灭失或其他后果的，由卖方承担相应责任。

第7条运输

　　7.1运输方式：        。

　　发货地点：       。

　　到达地点：       。

　　收货人：       。

　　7.2运费及相关费用承担：        。

　　7.3卖方交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由卖方承担。

　　7.4卖方按照约定将货物交运后，买方变更到达地点或收货人的，由此产生的费用和风险由买方承担。

第8条验收

　　8.1买方应在货到 7 日内进行验收。如发现货物不符合本合同约定，应在   日内书面通知卖方。卖方应在接到通知后 2日天内答复，如逾期没有答复，以买方验收结果为准。  

　　8.2如果未能就验收结果达成一致，双方同意以        产品质量和技术监督机构出具的鉴定结论作为验收依据。

第9条不可抗力

　　9.1不可抗力定义：指在本协议签署后发生的、本协议签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。

　　9.2不可抗力的后果：

　　（1） 如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本协议项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。

　　（2）宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知其他各方，并在其后的十五天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。

　　（3）如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

　　（4）金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

　　（5）迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

第10条合同变更和终止

　　10.1双方协商一致，可变更或终止合同。变更或终止合同应采用书面形式。

　　10.2发生下列情形之一的，一方可以终止合同：

　　（1）因不可抗力，致使合同目的不能实现。

　　（2）卖方未按合同约定期限交货，经催告后10日内仍未交货。

　　（3）货物质量不符合约定，且卖方未按买方要求采取必要补救措施的，买方可以单方终止合同，有关损失由卖方承担。

　　（4）买方无正当理由拒绝接收货物的，卖方可以终止合同。

　　（5）合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

第11条违约责任

　　11.1卖方未按期交付，每逾期一天，应向买方支付迟延交付部分货款金额    %的违约金，同时负责赔偿给买方造成损失。

　　11.2买方未按期付款，每逾期一天，应向对方支付未付货款金额0.03％的违约金。

　　11.3如发生10.2.3情形，应向买方支付    % 违约金，并负责赔偿买方由此产生损失。

　　11.4发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。

第12条争议解决方式

　　12.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第    种方式解决：

　　（1）提交位于       （地点）的       仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

　　（2）依法向       所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　12.2 因关联交易合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，提交双方上级领导机构裁决。

第13条效力及其它

　　13.1本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖合同专用章（或公章）后生效。

　　13.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

　　13.3合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一致，以本文为准；如补充协议与本文不一致，以补充协议为准。

　　13.4本合同一式    份，买方执   份，卖方执    份。

　　买方（盖章）：

　　法定代表人或其委托代理人（签字）：

　　组织机构代码：

　　纳税人识别码：

　　地址：

　　邮政编码：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　账号：

　　时间：    年    月    日

　　卖方（盖章）：

　　法定代表人或其委托代理人（签字）：

　　组织机构代码：

　　纳税人识别码：

　　地址：

　　邮政编码：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　账号：

　　时间：    年    月    日

精选买卖合同汇总 篇29

　　出卖人：

　　买受人：

　　一、汽车金额：

　　汽车品牌型号颜色价格备注

　　二、交车方式：

　　交车地点： 交车时间：

　　付款方式： 付款时间：

　　三、质量维修：

　　1、出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。

　　2、出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车。

　　3、出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。

　　4、出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：

　　（1）销售发票；

　　（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；

　　（3）保修卡或保修手册；

　　（4）说明书；

　　（5）随车工具及备胎；

　　5、买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。

　　6、买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

　　7、汽车在购买后，由出卖人负责与生产厂家的维修站联系、解决。

　　8、如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人时示的，依法承担责任。

　　9、如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。

　　四、违约责任：

　　五、争议解决：

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可提交苏州仲裁委员会仲裁。

　　六、合同文本：

　　本合同一式二份，双方各执一份。

　　七、合同效力：

　　本合同经买卖双方签章后生效。

　　买受人（签章）： 出卖人（签章）：

精选买卖合同汇总 篇30

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上进行了友好的磋商，就甲方在乙方处购买监控设备产品等事宜，达成如下协议。

　　一、甲方向乙方购货清单及合同总额：______________

　　合同总金额：______________(大写：______________元整)

　　二、设备交付：

　　合同设备由乙方在收到甲方货款的三个工作日内交付甲方。

　　三、支付条款：

　　1、甲方须预付合同总金额的%，即：______________￥人民币大写：______________圆整。

　　2、设备运送到甲方指定地点以后，甲方付给乙方剩余70%金额，即￥人民币大写：______________圆整。

　　四、质量承保：

　　1、乙方保证自交货之日起12个月的质量保证期，在此期间如设备本身发生质量问题，根据甲方的口头或书面通知，乙方应在72小时内提供的技术咨询、支持和维修。

　　2、因非人为原因出现质量问题，乙方负责维修。

　　3、由于人为因为造成产品问题乙方概不负责。

　　五、合同的生效、终止和其他：

　　a)本合同由双方授权代表签字后生效。

　　b)合同在双方的责任、义务履行完毕后终止。

　　c)合同的修改应以双方授权代表签署并盖章的书面文件为准。

　　d)在执行本合同期内，双方的所有通知应用可靠的传真、信函和电子邮件方式。

　　六、附注：

　　a)本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。

　　b)本合同未尽事宜，双方本着团结合作之精神友好协商解决。如协商不能解决，任何一方均可提出诉讼，诉讼管辖地为各自所在地法院。

　　c)争端解决：______________如果协商不成，应提交当地法院裁决，裁决结果对双方都有约束力。

　　甲方：

　　乙方：

精选买卖合同汇总 篇31

　　出卖方(甲方)_____________

　　购买方(乙方)_____________

　　身份证号码：_______________________________________________________________同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方议定条件如下：

　　第_条合同标的

　　买方自愿向卖方购买_______________货物，合同标的总额为____________________________________元。

　　第二条合同货物的单价、数量

　　1.货物名称：________________________________________________

　　2.型号规格：

　　3.货物单价：_______________元

　　4.货物数量：___________________________件

　　总价为______________________________元(该价格包含运输、保修、服务等费用)。

　　第三条质量要求

　　合同货物的质量应达到我国国家质量标准的要求，具体技术参数(详见产品技术说明书)由卖方提供样品备查，并提供技术资料及技术性能资料。

　　第四条合同货物交付

　　1.交货时间和期限：卖方应于合同签订后_______________日内将货物交付于买方。

　　2.交货地点：由甲方制定地点。

　　3.交货方式：现场交接。

　　第五条结算与付款方式

　　1.买卖价款议定每件人民币______________________________元，共计人民币_____________________佰元，于卖方交货同时悉数付清。

　　2.合同的全部价款，由买方以现金现场交付于卖方负责人，或者以电汇、汇票方式将价款汇至卖方账户内。

　　第六条卖方责任

　　1.卖方保证所供合同货物与本合同第二条及所提供的样品相符。卖方所提供货物的数量少于合同规定的数量时，应于交货后_____________________日内补足。卖方所交付货物如与样品不相同时，买方可要求更换或解除买卖合同，由此给买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

　　2.卖方应如期交付货物，卖方如不能按期交付或仅能交付一部分，应于_______________日前通知买方延缓日期;买方若不同意，可解除合同。

　　第七条买方责任

　　1.验收合格后，买方应立即交付价款。如买方不能付清，卖方可停止交货，直至解除合同。卖方因此所受的损失，由买方赔偿。

　　2.买方预知届期不能付款的，可于_______________日前通知卖方延缓交货日期，倘卖方不同意时，买方可以解除合同;但若已经给卖方造成损害，应当赔偿其损失。

　　第八条其他约定

　　1.如因天灾或其他不可抗力，致使卖方不能按期交货或不能全数交付，可延长交货期，但延缓日数应经双方议定。

　　2.市场价格如有升降变动，各方不得主张增减货价，或借故解除合同。

　　3.本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

　　4.任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

　　5.除法律本身有明确规定外，后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。

　　第九条不可抗力

　　买卖双方任何一方由于自然灾害和不可抗力而影响本合同履行时，均应自不可抗力事件发生之日起三日内向对方通报不能履行的理由，并自事件发生之日起三十日内，在取得有关主管机关证明后，经对方同意，允许延期履行、部分履行或者不履行。

　　第十条争议的解决

　　合同双方当事人可以在下列两种方式中选择第_______________种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　1.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决，经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权提交_______________________________________仲裁委员会仲裁。

　　2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决，经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十一条通知：

　　1.合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

　　2.前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

　　3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

　　第十二条合同的解释

　　本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

　　第十三条保密

　　一方对因本次合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十四条生效条件

　　本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。且各方应在合同正本上加盖骑缝章。

　　第十五条附则

　　本合同共一式____________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_______________份，其他用于履行相关法律手续。

　　出卖方(甲方)：_____________

　　购买方(乙方)__________________

　　____年____月____日

精选买卖合同汇总 篇32

　　供方：

　　需方：

　　供需双方经友好协商，本着平等互利的原则，就需方在新建天津至保定铁路工程3标段路基土石方及附属工程的柴油供应事宜达成一致，并同意按以下合同条款签署合同并共同遵守。

　　一、材料名称、规格型号、数量、价格，

　　1、产品名称：0#柴油、-10#柴油;

　　2、产品数量：按需方电子汽车衡实际称重数量为准;

　　3、单价：双方以霸州市中石化公司加油站供应当日挂牌价下调0.15元/升作为结算单价，定价方式在合同执行期间不予调整。此单价为供方组织材料至需方储油罐的含税单价。柴油比重换算0#为1198升/吨、-10#为1191升/吨

　　二、交货地点、方式、时间

　　供方按需方进料通知，按时、保质、保量送达到指定的施工工地储油罐。

　　三、运输方式及费用承担

　　由供方组织运输柴油至需方指定地点，供方承担卸至工地前的所有风险及费用。

　　四、验收方式

　　1、计量验收：柴油到达需方现场后，需方以过磅方式进行计量验收，在正常磅差±3‰范围内，以需方磅秤重量为准，若超出正常磅差范围，以双方认可的第三方过磅数量为准，最后由需方指定的有权收料人员开据材料验收签认单作为对账依据;

　　2、质量验收：货运到后由需方按国家标准GB252—20_进行抽样检验，经检验不合格者，供方无条件退货，并承担由此而造成的所有损失，供方并应承担违约责任，同时需方有权更换供应商。

　　五、结算方式

　　1、银行转账，每期支付所结算货款的90%;

　　2、结算时，供方需向需方出具所供应材料的正式合法税务发票，并将需方的材料验收签认单同时交还给需方，凡无需方签认的材料需方将不予结算。

　　3、合同约定需方支付货款汇入供方指定如下账户：单位全称：东莞市加仑石油化工有限公司(需加盖单位公章)开户银行：东莞银行万江支行

　　账号：

　　六、双方的责任、义务和违约责任

　　1、供方应负的责任、义务和违约责任

　　(1)供方应承担卸至工地前的所有风险及费用，在运输途中或需方工地卸承运货物时造成环境污染，因此所发生的赔偿及罚款由供方承担;

　　(2)供方应根据需方需要，向需方提供全天候的.供油服务，确保需方生产施工需要。如供方未按需方要求通知时间供油，供方需承担因此给需方造成的损失;

　　(3)如因供方所供柴油质量问题造成需方机械设备等损坏，供方应无条件全额赔偿由此给需方造成的一切直接和间接损失(其赔偿额度不受质保金数额限制);

　　(4)供方承诺提供壹佰万元人民币的质量保证金，此质保金可由油款充抵。乙方在支付供方的货款时按以下情形实施：当需方施工前期时每两个月与供方结算一次，当施工进入高峰期时，先扣除质保金，直至扣完后再每月结算油款。质保金在双方无合同纠纷的情况下，合同期满后一个月内通过银行转账无息返还。

　　(5)工地的储油罐所需费用共5万元，其中供方承担3万元，需方承担2万元

　　2、需方应负的责任、义务和违约责任需方应按合同约定及时结算货款，若因需方付款不及时造成供方无法供应时，其责任由需方承担。

　　七、合同执行中的联系方式

　　1、供方联系方式

　　通讯地址：

　　邮政编码：

　　2、需方联系方式通讯地址：河北省霸州市信安镇杨各庄村施工工地制定联系经办人：手机或国定电话：

　　八、其他约定

　　1、因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成应向需方单位所在地人民法院提起诉讼;

　　2、其他与合同有关的协商事项，均以双方认可的文字函电为依据，其为合同不可分割的一部份;

　　供方：

　　需方：

精选买卖合同汇总 篇33

　　出卖人：

　　买受人：

　　一、收货人名称、发到站、品种规格、质量、交(提)货时间、数量：

　　出卖人供应的煤炭要达到以下要求：收到基低位发热量(e,a，)a;ge;20.908兆焦千克，dafa;ge;18%，6%，,d2.5%，标称最大粒度50。

　　三、运输及交(提)货方式： 散装，敞车火车运输。交货地点：

　　四、质量和数量验收标准及方法：

　　1、数量验收以收货人轨道衡过磅计量为准，单车矿发量(铁路货票丙联的货物重量)

　　1.2%以内的运输损耗由买受人承担，超出部分由出卖人承担。

　　2、质量由收货人按国家现行的有关标准进行质量验收，以此化验结果为依据。出卖人同意所供煤炭到达交货地点后，由收货人接卸、采样、制样、化验并出具化验结果，出卖人认可此方式下收货人所化验煤样即为出卖人所供煤炭的煤样。

　　3、e,a18.817兆焦千克，买受人有权拒收，相应费用由出卖人承担;若未达到质量要求的煤炭买受人已经接收，执行本合同相应计价条款。

　　4、煤炭分层装车质量差值e,aa;ge;1 g，按掺杂、使假处理，即按最低质量数据作为该批次煤炭的结算依据。

　　5、出卖人须在该批供煤到厂之日起____日内向收货人进行该批电煤质量查询，____日到期后，出卖人不来查询的，也视为知道检验结果。出卖人如对检验结果有异议，须在知道或者视为知道结果 内书面向买受人提出复核，否则视为出卖人对检验结果无异议;若出卖人在约定的时间内未向收货人查询，也未提出书面复核检验申请，则视为出卖人认可买受人的检验结果。

　　复核检验由买受人执行;出卖人在提交复核检验申请后 内须向买受人查询复核检验结果，____日到期后，出卖人不来查询的，视为知道复核检验结果。如果出卖人对复核检验结果仍有异议，则须在知道或者视为知道复核检验结果内向买受人书面提出，否则视为接受复核检验结果。针对双方的煤质争议，出卖人应与买受人共同将留存备份的煤样提交双方认可的国家授权检验机构进行检验，化验费用由责任方承担(即化验结果在国家允许的误差范围内由出卖人承担，否则由买受人承担)。

　　五、煤炭单价及执行期限：

　　1、按热值计价。对应收到基低位发热量为：e,aa;ge;20.908兆焦千克(5000大卡)，每0.418 ㎏的到厂含税基准价格为 元吨( 元100大卡.吨)

　　2、执行期限为________年____月____日至________年____月____日。

　　六、计价标准(以下计价价格均为到厂含税价)：

　　1、热值浮动价格：以相应的基准价格(单位：元100大卡.吨)为基础随到厂验收热值升降而上下浮动，详见下表：

　　1、出卖人当月供应的煤炭，按买受人验收热值加权平均结算。当月买受人收到的所有货物应支付的货款均在次月末前，以银行转账或电汇方式支付。

　　2、结算数量为收货人到厂验收数量，单车矿发量(铁路货票丙联的货物重量)1.2%以内的运输损耗由买受人承担，超出部分由出卖人承担。

　　3、二票制结算。

　　八、违约责任及免责：

　　1、发生违约的，违约方应按违约所涉煤炭数量，向守约方承担违约责任。

　　2、出卖人供应的煤炭掺杂、使假，买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担，买受人并有权追究出卖人延迟交付的违约责任，同时对出卖人给予书面警告一次;若发生第二次掺杂、使假现象，买受人有权终止合同，相应的'费用由出卖人承担，买受人并有权根据出卖人掺杂、使假涉及的煤炭数量和原合同尚未履行完毕的煤炭数量向出卖人追究违约责任。

　　九、解决合同纠纷的方式：

　　双方协商解决，协商不成的，向买受人所在地人民法院提出起诉。

　　十、其他约定事项：

　　1、拒收条件及处理办法：

　　(1)出卖人需委托交付的，应当提前向买受人提供合法的煤炭代运授权委托书和代运企业(公司)的相应资质，并得到买受人的认可，否则买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担，买受人并有权追究出卖人延迟交付的违约责任。

　　(2)出卖人供应的煤炭来自非合同约定的矿点、发站或非合同煤种品种时，买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担，买受人并有权追究出卖人延迟交付的违约责任。

　　(3)买受人最低接收的煤炭e,a标准为20.908㎏(5000大卡)，出卖人供应的煤炭e,a20.908㎏(5000大卡)时，买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担。

　　(4)出卖人供应的煤炭标称最大粒度a;50，买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担，买受人并有权追究出卖人延迟交付的违约责任。

　　2、出卖人应根据本合同约定组织煤炭均衡发运。买受人可以根据生产需要提前____日告知出卖人调整计划发运时间和数量，并不承担因此给出卖人造成的损失。

　　3、其他未尽事宜，双方协商解决，另行签订补充协议。

　　4、特别声明：

　　本合同签章处买、卖双方的地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本合同中双方有任何争议，发送往来函件，甚至涉及诉讼时，该地址为双方法定地址，若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方。如按照上述通讯地址以特快专递的形式通知对方，寄发特快专递的一方在邮局寄发通知或告知内容时的相关凭证可以作为履行通知义务的依据，在________市内，寄发特快专递后的第____日视为送达日;在____市以外的，寄发特快专递后的第____日视为送达日。

　　双方应确保本合同联系方式保持畅通、有效，合同一方按本合同联系方式所发出的信息均视为可送达的，因合同一方原因(如手机损坏、欠费等)导致未能及时准确接收到对方的信息，由其自己承担相应的责任。若合同一方或双方需要变更联系方式，应及时书面告知对方。

　　5、本合同所有条款均为双方真实意思的表达，一式六份，具有同等法律效力。

　　6、本合同经双方签字盖章后生效，有效期为________年____月____日至________年____月____日。

　　甲方：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　______年______月______日

精选买卖合同汇总 篇34

　　需方： (甲方)：

　　供方： (乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用原则的基础上，就本工程商品混凝土采购事项进行协商，达成并签订如下合同条款，由双方共同遵守履行。

　　第一条 甲、乙双方的主体资格

　　1.1 甲方

　　企业法人营业执照注册号：

　　组织机构代码证代码：

　　施工企业资质证书号：

　　税务登记证号：

　　1.2 乙方

　　企业法人营业执照注册号：

　　组织机构代码证代码：

　　税务登记证号：

　　第二条 工程概况

　　2.1 工程名称：

　　2.2 工程地址：

　　2.3 建设单位：

　　2.4 结构形式：

　　2.5 建筑面积：

　　2.6 总 高 度：

　　2.7 运 距：

　　第三条 商品混凝土价格和计量

　　3.1 商品混凝土单价：

　　以上商品混凝土单价为施工现场入模价(不含税，含税每立方加壹拾元)，包括原材料、损耗、预拌加工、加工厂至施工现场的运输、泵送机械及泵送入模，其中泵送价格为15元/m3(如不采用泵送应扣减);还包括但不限于润泵砂浆费、原材料检验试验费、配合比试验费、试块制作费、养护费、检验试验费、税费等;

　　3.2 合同总量和总价款：

　　3.2.1 合同总数量暂定为 m3;

　　3.2.2 合同总价款暂定为 元。

　　3.3 计量：结算数量依据施工图纸及变更签证计算，不扣减钢筋，混凝土用量损耗已包含在上述3.1款单价内。乙方承诺免费为甲方硬化施工现场内道路提供相应强度等级的混凝土。

　　第四条 质量标准和质量责任认定

　　4.1 混凝土的质量执行《预拌混凝土》GB/T14902-20xx、《预拌混凝土技术规程》DB21/T1304-20xx。

　　4.2 混凝土的强度试验结果评定执行《混凝土强度检验评定标准》GBJ107。

　　4.3 混凝土抗渗等级、坍落度和强度等级以甲方《预拌混凝土委托书》为依据。

　　4.4 甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应立即书面通知乙方，双方进行技术处理。若有争议，应委托铜川市质检站进行鉴定，确定质量责任，双方按确定结果承担各自责任。

　　第五条 原材料控制

　　5.1 水泥选用普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5，初凝时间不小于45分钟，终凝时间不大于10小时，水泥的其它化学指标、物理性能指标均应满足国家《通用硅酸盐水泥》GB175-20xx要求。水泥的用量要达到规范规定的标准。

　　乙方必须提供水泥出厂合格证、质量证明书以及复试报告。

　　为保证混凝土外观颜色一致，乙方应保证使用同一种水泥和添加剂，确需变更时，须征得甲方书面同意;

　　5.2 粗骨料采用粒径为5-25mm的连续级配碎(卵)石，针片状颗粒含量不大于10%，含泥量不大于1%，泥块含量不大于0.5%;

　　5.3 细骨料采用中砂，含泥量不大于3%，泥块含量不大于1%，砂率应控制在40%左右;

　　5.4 粉煤灰应符合国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-20xx;

　　5.5 外加剂必须是经过有资质的检测部门检验并附有检验合格证明的产品，质量应符合国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-20xx;

　　5.6 甲方有权随时到乙方单位对乙方采购的原材料、混凝土配合比、预拌过程进行检查，乙方应积极配合甲方和建设监理单位的检查，对甲方和建设监理单位提出的问题应拟定整改措施并限期整改，如因乙方原因造成质量隐患，乙方应赔偿给甲方造成的全部损失。

　　第六条 混凝土预拌和运输

　　6.1 混凝土拌合必须均匀、颜色一致，不不得有离析和泌水现象;

　　6.2 混凝土的运输必须使用搅拌车，至施工现场的时间应控制在1小时内卸料完毕，当气温高于30。C时或运输距离较远时应采取缓凝措施;

　　6.3 混凝土的运送频率(供料速度)应保证施工现场需要，确保混凝土浇筑的连续性，乙方应提供保证混凝土按时到达施工现场的应急预案给甲方，经确认后实施。

　　第七条 质量检验

　　7.1 预拌混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验，检验的项目、标准按国家规范要求执行;

　　7.2 乙方负责按规定对所供混凝土进行出厂检验，并向甲方提交混凝土出厂质量证明书;

　　7.3 甲方负责交货检验，检验由监理单位主持，建设单位和甲乙双方共同参加;

　　7.4混凝土运输至施工现场后，首先按《混凝土拌和物理性能实验方法》(GBJ80-85)进行坍落度检查，坍落度应在《预拌混凝土》(GB14902-20xx)规定的允许偏差范围内,现场坍落度检查记录应以监理单位签字为准，若混凝土塌落度不合格，甲方有权退货。严禁在运输途中和施工现场向混凝土内任意加水;

　　7.5 混凝土塌落度检验合格后，甲乙双方和建设监理单位共同取样，由甲方按规范做试块并负责进行标养。试块标养28天，送铜川市质监站进行试压并出具评定报告，评定结果作为检验混凝土是否合格的依据。若评定为不合格，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

　　第八条 交货及签收

　　8.1 乙方交货应满足工程需要，为保证及时供应，甲方应提前24小时以电话方式通知乙方，并在混凝土浇筑12小时前(特殊情况为4小时)向乙方发出《商品混凝土委托单》，委托单应载明甲方所需混凝土强度等级、塌落度、数量、施工部位、施工时间、入模方式等;

　　8.2 混凝土运至施工现场开始浇筑时，所有权转移至甲方;

　　8.3 乙方按甲方要求运至施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位，因甲方原因致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，损失由甲方承担;

　　8.4 甲方应派专人 在施工现场对浇筑前的商品混凝土质量等进行检查验收，如有异议，应及时与乙方协调解决。如因乙方原因给甲方造成损失，乙方赔偿给甲方造成的直接或间接损失;

　　8.5 混凝土进场时应随车附带开盘鉴定和出厂质量证明等，并加盖乙方印章。

　　第九条 结算方式及付款期限

　　9.1 支付流程：乙方提交申请--项目部审核进度和数量—工程部审核数量—采购部办理支付手续—财务部支付;

　　9.2 支付节点及比例：

　　9.2.1 基础至0米，乙方出具收据后14日内支付已完工程量的70%;

　　9.2.2 此后，每八层封顶，乙方出具收据后14日内支付当期已完工程量的70%;

　　9.2.3 主体封顶并验收合格后，乙方出具收据后14日内支付当期已完工程量的70%;

　　9.2.4 工程竣工验收合格后，乙方出具全额发票后56日内结清余款;

　　9.2.5 乙方提交申请时，应同时提交当期已完成混凝土量结算单、检验合格的混凝土强度检验报告等。

　　9.3 结算：

　　9.3.1 主体封顶后3日内，乙方应向甲方提交以下完整技术资料：

　　(1)预拌混凝土出场质量证明书;

　　(2)水泥的合格证及检测报告;

　　(3)外加剂、掺和料的合格证及检测报告;

　　(4)砂石料的检测报告;

　　(5)预拌混凝土配合比;

　　(6)按规定提供抗压、抗渗检验报告。

　　8.3.2 主体封顶后7日内，乙方向甲方提交完工结算资料;

　　8.3.3 甲方收到乙方提交的技术和结算资料后，14日内审核完毕或提出修改意见。

　　第十条 双方的责任及权利

　　10.1 甲方责任及权利

　　10.1.1 应保证作业现场场地平整、坚实、畅通、有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并安排专人负责现场调度指挥;

　　10.1.2 负责提供现场作业用水、照明;、解决作业现场由于混凝土运输、泵送及浇注等原因引起的扰民或民扰问题。

　　10.1.3 严格按国家标准要求施工，不得自行添加水、外加剂等材料，以确保工程质量;

　　10.1.4 乙方原因不能按时供应混凝土，甲方可通过其它渠道购进本次需要的混凝土。

　　10.2 乙方责任及权利

　　10.2.1 供货12小时前到施工现场了解相关情况，向甲方索取《商品混凝土委托单》，以确保混凝土供应的顺利进行;

　　10.2.2 混凝土搅拌车辆及随车人员进入现场，应听从甲方负责人员的统一调度指挥，提供优质服务;

　　10.2.3 严格按照甲方提供的《商品混凝土委托单》将混凝土运送到施工现场，保证满足需要，因自身原因造成延误给甲方带来损失，应赔偿给甲方造成的全部损失。确有特殊原因不能按时供应混凝土时，应提前8小时以书面方式通知甲方并征得甲方同意;

　　10.2.4 自觉接受甲方、建设、监理单位的检验检查和取样，如有问题，应积极配合解决，并承担自身原因给甲方造成的损失;

　　10.2.5 解决本合同履行过程中与当地村民的关系协调，并承担费用。

　　第十一条 违约责任

　　11.1 合同订立后，甲方或乙方中途无故解除合同或终止合同时，将视为违约，违约方应按未履行数量的10%向对方支付违约金;

　　11.2 如甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期付款额的万分之二向乙方支付逾期违约金，直至付清逾期付款额为止;

　　11.3 乙方不能按时供应混凝土，也不按约定通知甲方，造成甲方不能按时浇筑混凝土超过2小时，乙方应按本次需要混凝土价款的10%支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的停窝工损失。

　　第十二条 争议的解决

　　因解释或履行本合同而发生的争议，双方应协商解决，协商不成的，约定向西安仲裁委员会申请仲裁。

　　第十三条 其他事项

　　13.1 由于不可抗力导致本合同无法继续履行，可由双方协商变更或终止本合同;

　　13.2 本合同经双方签字并加盖单位印章后生效，至本合同全部条款履行完毕时自行终止;

　　13.3未尽事宜，经双方协商一致可另行订立补充协议。补充协议与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力;

　　13.4 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。本合同正文共6页。

　　甲方(章)：

　　乙方(章)：

　　20xx年xx月xx日

精选买卖合同汇总 篇35

　　出卖人(甲方)：_____

　　注册地址：_____

　　【营业执照注册号】【身份证号码】：_____

　　法定代表人：_____

　　联系电话：_____

　　委托代理人：_____

　　地址：_____

　　买受人(乙方)：_____

　　【本人】【法定代表人】姓名：_____

　　【身份证】【营业执照注册号】：_____

　　地址：_____

　　联系电话：_____

　　【委托代理人】姓名：_____

　　地址：_____

　　电话：_____

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方的写字楼事宜，达成如下协议：_____

　　第一条：甲方所售写字楼基本情况及甲方承诺

　　1、甲方所售写字楼(以下简称写字楼)坐落于 ;位于第 层共间，房屋结构为 ，登记建筑面积______平方米(其中套内建筑面积______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积______平方米);房屋用途为 。

　　2、该写字楼的土地使用______年限共 ______年，还剩余使用______年限 ______年。

　　3、甲方拥有该写字楼的完全产权，产权证号为：_____ 。甲方承诺该写字楼没

　　有被抵押或者为其他公司提供担保等影响产权完整和归属的情形。

　　4、该写字楼现配备的装饰装修设施设备有 (具体见双方现场验收的清单)，该设施设备总折价____________元，不包含在房屋总价款中。(或约定包含在总价款中，不另行计价收款)。

　　5、该写字楼有物业服务，目前的物业服务公司为 ，物业服务收费标准为 。

　　【律师提示】：_____产权是二手写字楼交易过程中隐患最大的部分。如果产权属于公司，需查清该物业是否被抵押、质押或者为其他公司担保，即使没有上述债务问题，还需要了解该公司法人变更或股权变更过程中，会不会影响产权的归属和完整，在其中有没有关于该物业的约定。如果产权属于个人，该业主名下是否有公司，如果公司性质为无限责任公司，则法人的财产也将作为冲抵公司债务的财产出现。总之必须要查清该物业法律意义上的所有人，以及对该物业的产权拥有情况。如果有可能，可以请律师在签署买卖合同时根据具体情况补充一些书面条款，抵抗一些未知的风险。

　　第二条：房屋写字楼总价格及付款方式

　　1、甲乙双方协商一致，甲方所售写字总金额为人民币 。该价款不含税费。

　　2、双方选择以下第 种付款方式：_____

　　(1)乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金_____元整，并于 ______年 ______月______日前将房屋全部价款付给甲方。

　　(2)买房向银行抵押付款：_____

　　乙方于 ______年 ______月______日前向甲方支付首期房款人民币__________元。其余房款乙方拟向银行办理抵押贷款。

　　如果乙方在 ______年 ______月______日前还未能将银行贷款办理好并交付给甲方，则甲方可以单方解除本合同，并退回乙方之前已付购房款。

　　3、双方约定的其他付款方式：_____ 。

　　【律师提示】：_____如果买二手房时房款不是一次性付清的，那就得签银行贷款抵押合同。这个合同涉及到卖房人，买房人，卖房人的贷款银行，买房人的贷款银行，还可以再加三方，卖房人的贷款银行指定的保险公司，买房人的贷款银行指定的保险公司，还有中介公司，这个贷款行为可能涉及到七方，因此比较复杂。这种情况下，对于购房者来说，要想签订一个细致的有针对性的合同，可以请个律师。

　　第三条：交纳税费的约定

　　1、按有关法律法规政策的规定应由卖方承担的税费由 承担。

　　2、按有关法律法规政策规定应由买方承担的税费由 承担。

　　【律师提示】：_____一般买卖双方按规定各缴各的税费。但也可以通过约定卖方应缴的税费由买方承担，反之亦然。

　　第四条：写字楼交付

　　1、甲乙双方于本合同签订后______日内共同对该写字楼及附属设施设备、装饰装修、相关物品清单及水、电、气的读数等列表记载。

　　2、甲方在收到全部房款之日起______日内，将该写字楼钥匙交付给乙方。

　　3、双方其他约定：_____ 。

　　【律师提示】：_____要考虑好交钱、过户和交房之间的衔接问题。写字楼较之住宅，除了反价之外，更容易有其他变数发生，应尽快完成交易。

　　第五条：关于产权登记的约定

　　甲方双方须在签订本合同 内，共同向房地产产权登记机关申请办理转移登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在______日内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方必须在乙方提出退房要求之日起______日内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的_____%赔偿乙方损失。

　　【律师提示】：_____权属转移登记，也就是房产过户手续，主要是什么时间过户一定要说清楚，而且买方交钱和过户的时间间隔不宜过长。

　　第六条：定金及交房保证金

　　1、甲乙双方约定乙方在签订本合同之日起______日内向甲方交纳购房定金____________元。

　　2、为防范交易风险督促卖方按合同约定交付房地产，甲乙双方同意从交易总房款中预留____________元作为交房保证金。此款在甲方实际交付房地产及完成产权转移登记时交付给甲方。

　　3、关于交房保证金托管的约定：_____ ;

　　4、甲乙双方其他约定：_____ 。

　　【律师提示】：_____双方约定违约方承担定金责任后，守约方不可进一步追究违约方其他违约责任的，从约定。双方既约定定金，又约定赔偿损失的，一方违约时，守约方既可主张定金罚则，又可请求赔偿损失。

　　第七条：违约责任的约定

　　1、乙方逾期付款的违约责任((1)和(2)不作累加)：_____

　　(1)如乙方未按约定时间付款，则乙方应按逾期付款额的万分之 向甲方按日支付逾期付款违约金，同时甲方有权要求合同继续履行。

　　(2)如乙方逾期付款时间超过 天后，甲方有权单方解除合同并要求乙方按购房款总额的百分之 支付违约金;甲方也有权选择还是按本条上述第(1)项执行。

　　2、甲方逾期交房的违约责任((1)和(2)不作累加)：_____

　　(1)如甲方未按合同约定的时间交付房屋，则甲方应按乙方已付购房款的总额的万分之 向乙方按日支付逾期交房违约金，同时乙方有权要求继续履行合同。

　　(2)如甲方逾期交房超过 天后，乙方有权单方解除合同并要求甲方按购房款总额的百分之 支付违约金;乙方也有权选择还是按本条上述第(1)项要求甲方承担违约责任并继续履行合同。

　　3、任何一方不按约定缴纳相关税费，导致交易不能继续进行的，应向对方支付该房地产总价款的百分之 作为违约金。

　　4、任何一方不履行本合同约定义务致合同目的不能实现，守约方有权选择定金罚则或要求对方支付该房地产总价款百分之 作为违约金。

　　【律师提示】：_____根据《民法典》第一百一十三条第一款的规定，在因违约方过错导致房屋买卖合同无法履行的情况下，守约方可以请求赔偿房屋差价损失。如双方对房屋差价有约定或事后达成一致的，尊重当事人的意思自治，从约定。如当事人没有约定房屋差价，则可请求法院委托评估机构对讼争房产的市场价进行评估，评估时点为起诉之日，通过评估价与约定价的比较，确定房屋差价损失。

　　第八条：甲乙双方的承诺和保证

　　1、甲方承诺和保证：_____

　　(1)甲方有权签署并有能力履行本合同。

　　(2)甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。

　　(3)水、电、煤气、物业、供暖等各项费用均已按规定交纳，单据交买房确认。

　　(4) 该写字楼目前没有租约。(如有租约另行约定)

　　2、乙方承诺和保证：_____乙方有权签署并有能力履行本合同。

　　【律师提示】：_____第一，要核实合同签订人员身份的真实性以及授权委托书的内容，确保合同不因主体不适当而导致合同无效。第二，带租约的房屋买卖，买卖双方应明确约定，是实物交付还是租约权交付。法律规定承租人享有优先购买权。卖家要把出卖信息提前告知租客，同时在签约前将出租信息告知买家，而买家也要认真审查房屋租赁合同。承租人放弃优先购买权，应提供书面承诺。

　　第九条：合同的变更

　　本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出 天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　第十条：不可抗力

　　因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力事件结束之日起______日内向另一方当事人提供证明。

　　第十一： 合同的效力

　　1、本合同自甲乙双方签字(盖章)之日起生效。

　　2、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，具有同等法律效力。

　　第十二条 法律适用及争议的处理

　　1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第 种方式解决：

　　(1)提交 仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向有管辖权的人民法院起诉。

　　【律师提示】：要么选择仲裁要么选择诉讼，仲裁是一裁终局。

　　第十三条：双方其他约定

　　甲方(签章)：_____ 乙方(签章)：_____ 委托代理人(签章)：_____ 委托代理人(签章)：_____

　　______年 ______月______日

• 毕业典礼学生发言稿范文
• 毕业典礼学生发言稿
• 毕业典礼学生发言稿
• 2022毕业典礼学生发言稿
• 毕业典礼学生发言稿
• 2022毕业典礼学生发言稿
• 毕业典礼学生发言稿范文
• 毕业典礼学生发言稿
• 毕业典礼学生发言稿
• 毕业典礼学生发言稿
• 2022毕业典礼学生发言稿
• 毕业典礼后的发言稿
• 毕业典礼后的发言稿
• 毕业典礼演讲稿1000字
• 毕业典礼演讲稿800字
• 毕业典礼上的发言稿范文
• 小学2024年毕业典礼发言稿500字
• 小学毕业典礼发言稿600字作文
• 冬季运动会家长代表发言稿范文
• 冬季运动会家长代表发言稿范文
• 运动会家长代表发言稿范文
• 运动会家长代表发言稿
• 运动会家长代表发言稿合集
• 运动会家长代表讲话稿
• 2023年运动会家长代表发言稿
• realty
• realty
• ream
• reams
• reams
• reap
• reaped
• reaping
• reappear
• reappearance
• reappearance
• reappeared
• reappearing
• reappears
• reaps
• rear
• reared
• rear-end
• rearended
• rear-ended
• rear-ending
• rearending
• rear-ends
• rearends
• rearing