标题 | 民事起诉状(离婚格式范本) |
范文 | 民事起诉状(离婚格式范本)(通用31篇) 民事起诉状(离婚格式范本) 篇1原告:____________,性别______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份证号__________________,职业____________,民族______,住所为__________________(户籍地址),法律文书送达地址为__________________,联系电话为__________________(手机号)。 委托诉讼代理人:____________,联系电话__________________ 被告:____________,性别______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份证号__________________,职业____________,民族______,住所为__________________(户籍地址),法律文书送达地址为__________________(收件地址),联系电话为__________________(手机号)。 委托诉讼代理人:____________,联系电话________________________ 诉讼请求: 一、判令准予原被告离婚; 二、判令婚生____________(儿子/女儿及姓名)由____________(原告/被告)抚养,____________(被告/原告)____________(一次性/每月/其他)向____________(原告/被告)支付__________________(金额); 三、判令位于 (房屋具体地址,具体到房号)的房产归 (原告/被告)所有; 四、判令____________(车牌号)号牌__________________(品牌+型号)__________________车辆归____________(原告/被告)所有; 五、判令被告承担本案的诉讼费用。 事实与理由: 原被告于_____年_____月_____日(相识日期)相识,并于_____年_____月_____日(登记结婚日期)登记结婚,于_____年_____月_____日(一胎出生日期)生育了 (儿子/女儿及姓名)。 现因 (离婚原因)导致原被告感情破裂,已无和好的可能。 因此,原告依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定向贵院提起诉讼,请法院判如所请。 此致 ______市______区人民法院 具状人(签字捺手印):____________ (原告姓名) ___________年_____月_____日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇2民事起诉书 原告:__________,男,_____年_____月_____日出生,汉族,住址:__________市_____区_____路_____号,身份证号:_______________。 法定代理人:__________,女,_____年_____月_____日出生,汉族,公司职员,住址:__________市_____区_____路_____号,身份证号:_______________,联系电话:__________。 被告:__________,男,_____年_____月_____日出生,汉族,公司职工,住址:__________市_____区_____路_____号,联系电话:_______________,身份证号:_______________。 案由:抚养费纠纷 诉讼请求:请求依法判令被告支付拖欠的抚养费__________元。 事实与理由: 被告与__________于_____年_____月_____日结婚,原告在__________年_____月_____日出生。被告与__________因感情不和于_____年_____月_____日在_____市_____区民政局协议离婚,约定原告由__________抚养,被告每月支付__________元抚养费。 但自从_____年_____月_____日开始,被告不再支付原告抚养费。__________曾多次找被告索要,但被告拒不支付,已累计拖欠__________元。现为了原告的健康成长,让被告履行做为父亲的职责,依法向贵院提起诉讼,要求判令被告支付其拖欠的抚养费。 此致 _____市__________区人民法院 原告:__________ _____年_____月_____日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇3民事起诉状 原告: ,男/女, x年 月xx日生,x族,……(写明工作单位及职务),住xx市x区xx小区单元x号,电话:。 被告: ,女/男, x年 月xx日生,x族,……(写明工作单位及职务),住xx市x区xx小区单元x号,电话:。 诉讼请求 一、判决原告与被告离婚; 二、婚生儿子由原告抚养,被告支付抚养费x元,一并处理探视权; 三、依法分割夫妻共同财产及债权债务; 四、本案诉讼费用由被告承担。 事实和理由 原被告于x年 月通过介绍认识,x年 月xx日在x区民政局登记结婚,双方均为初婚。x年 月xx日生一子(女),现年x岁。 (列明感情破裂的主要原因及表现) (列明子女抚养情况及要求抚养的理由、要求对方支付抚养费数额及探视权) (列明夫妻共同财产及债权债务情况) 综上,原告根据《民法典》和《民事诉讼法》相关规定向贵院提起离婚诉讼,请贵院依法判决! 此致 xx市xx区人民法院 具状人: 20__年十月十三日(举例) 民事起诉状(离婚格式范本) 篇4原告:_________,男 ________年______月______日生 ___族,住____________________ 被告::_________,男 ________年______月______日生 ___族,住____________________ 诉讼请求 1、请求人民法院依法判令被告偿还原告欠款人民币__________________元; 2、本案诉讼费由被告承担。 事实和理由 原被告本系朋友关系,____________年___月______日,被告因购买房产向原告借款__________________元,为原告出具借条一张,约定_________年______月归还。该款项到期后,经原告多次催讨,被告仍拒不偿还,为了维护自身合法权益,特向贵院提起诉讼,请贵院依法判如所请。 此致 _________人民法院 具状人:_______ 起诉日期:_______ 民事起诉状(离婚格式范本) 篇5原告:__________ 负责人:__________ 地址:__________ 被告:__________ 住址:__________ 身份证号:_____ 请求事项: 1、判令被告支付律师费______元; 2、本案诉讼费用由被告承担。 事实和理由 原被告于________年____月____日签订《委托代理合同》,被告委托原告指派律师作为其与____不当得利纠纷案的诉讼代理人,为其提供法律服务。双方约定律师费的支付方式为:合同签订后支付第一期律师费______元;在第一次开庭前支付第二期律师费______元整,如因原告撤诉,案件不用开庭,甲方应在收到撤诉裁定书后支付此笔律师费。被告于合同签订后,支付了第一期律师费______元。接受委托后,原告方律师在法定期限内向____区人民法院提出管辖权异议,法院裁定将该案移送____市____区人民法院管辖。______元人民法院收到案卷后,安排于________年____月____日开庭。开庭前夕,该案原告申请撤诉,法院于________年____月____日裁定准许撤诉。原告律师在收到裁定书后,多次通知被告领取裁定书及缴纳第二期律师费,后又两次将裁定书邮寄给被告。被告不签收邮件,也未缴纳律师费。综上所述,原被告双方意思表示真实,合同约定合法有效,双方应依法履行合同设定的权利和义务,按照合同约定,被告应支付第二期律师费5000元。因被告未积极履行合同设定的义务,原告为了维护自己的合法权益,现依据《民事诉讼法》之规定,具状诉请贵院依法审理,判准如上请求。 证据和证据来源附件1:《委托代理合同》 此致_______人民法院 原告:________________ ________年____月____日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇6民事起诉状 原告: ,男/女, 族, 年 月 日出生,住 ,身份证号: ,联系电话: 。 被告: ,男/女, 族, 年 月 日出生,住 ,身份证号: ,联系电话: 。 诉讼请求: 1、判令解除原告与被告婚姻关系; 2、判令婚生子 由原告抚养,被告每月支付抚养费人民币 元; 3、依法分割夫妻共同财产; 4、本案诉讼费用由被告承担。 事实和理由: 年原、被告(1)□自由恋爱□经人介绍认识, 年 月 日登记结婚,(2)□ 年 月 日生育婚生子 。(3)□双方婚前缺乏了解,草率结婚,婚后未建立起夫妻感情,难以共同生活。婚后被告 (外遇、分居、赌博、嫖娼、吸毒、家暴、经常争吵、不务正业等感情破裂的情形)。(4)□ 年 月 日,原告向 人民法院起诉要求离婚,但 人民法院于 年 月 日判决不准许离婚。判决后,双方关系并无任何改善,且继续分居至今。现原告认为双方夫妻感情已彻底破裂且无和好可能。 据此,原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定,特诉至贵院,请求依诉予判。 此致 X市XX区人民法院 具状人: 年 月 日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇7原告:__________ 被告:__________ 诉讼请求:请求人民法院依法判决: 1、准予原、被告离婚; 2、婚生长女__________、次女__________由原告抚养,被告每月支付每个孩子__________元抚养费。 事实及理由 原、被告在20__年经人介绍认识,__________年__________月__________日登记结婚,__________年__________月__________日生育长女__________,__________年__________月__________日生育次女__________。 原、被告在结婚初期感情良好,随着共同生活的时间久了,原告发现被告经常和陌生女子进行暧昧聊天,导致双方逐渐产生矛盾。__________年__________月被告到__________开店,很少回家,__________年__________月原告生育完次女__________,正在坐月子期间,被告回家看望原告,原告无意之间发现,被告与一名陌生女子的微信聊天记录,被告在__________年__________月底与该女子发生性关系。原告在坐月子的特殊期间,得知被告做了如此伤害夫妻感情的行为,而且一直隐瞒原告,被告的行为严重伤害夫妻感情,导致原、被告夫妻感情彻底破裂。原、被告符合《中华人民共和国民法典》第三十二条应准予离婚的情形。 __________自出生以来,均是原告的母亲在帮助照顾,__________现在平坝区__________幼儿园读小(一)班,两个孩子现在生活环境稳定,由原告抚养有利于孩子的成长。 被告的行为已经导致夫妻感情彻底破裂,原告特根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。 此致 __________市人民法院 具状人: 年 月 日 如有侵权,请联系删除。 民事起诉状(离婚格式范本) 篇8民事起诉状(用于托管租赁纠纷) 原告:,女,汉族,19xx年××月××日出生,现居重庆市××区××镇,身份证号:,电话:18。 被告:成都青客管理有限公司,地址:四川省成都市天府新区正兴,统一社会信用代码:9151。 法定代表人:,职务:经理。电话021-。 诉讼请求: 1.解除原、被告签订的《房屋托管租赁合同》;; 2.判令被告向原告支付拖欠的20__年×月、×月的租金、物业管理费共计人民币××元及资金占用损失(以××元为基数,从起诉之日起按年利率6%计算资金占用损失至付清之日止); 3.判令被告腾退位于重庆市江北区房屋,并将房屋返还给原告; 4.判令被告支付20__年×月至退房期间的租金; 5.判令本案的诉讼费由被告承担; 事实和理由: 20__年×月××日,原告与被告成都青客管理有限公司(以下简称“成都青客”)签订了《房屋委托租赁合同》(合同编号:成都(总部)TG),将原告所有的位于重庆市江北区房屋出租给青客全权管理并进行转租出租,根据合同第六条第2项条款约定,成都青客负有按时向原告支付房屋租金的义务,并按照《租金支付明细表》进行房屋租金支付。但被告未按合约约定履行支付租金的义务。 综上所述,被告成都青客未按照《房屋委托租赁合同》按期向原告完全支付固定租金,侵害了原告的合法权益,依据《民法典》的相关规定诉至贵院,望判如所请。 此致 重庆市××区人民法院 具状人: 20__年×月×日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇9民事起诉状 原告:,女,x族,x年xx月xx日出生,身份证号:,住址:.电话: 。 被告:,男,x族,x年xx月xx日出生,身份证号:住址:。电话:。 案由:离婚纠纷 诉讼请求: 一、 请求法院依法判令原告与被告离婚; 二、 请求法院依法判令婚生儿子/女儿由原告抚养,被告每月给付抚养费元,直至十八周岁止。 三、 请求法院依法判令位于房屋归原告所有,位于房屋归被告所有,车牌号为 归所有。 四、本案诉讼费由承担。 事实与理由: 从婚前基础,婚后感情、离婚的理由以及是否有无和好的可能性进行阐述。 原告认为原告与被告婚前缺乏感情基础、婚后亦未建立夫妻感情,夫妻感情彻底破裂,以后也绝无和好的可能。为此,原告根据民法典及民事诉讼法的相关规定,诉至贵院,请求贵院依法处理,支持原告诉讼请求。 此致 x人民法院 起诉人: x年 月xx日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇10民事起诉状(离婚诉讼) 原告:吴,女,汉族,1990年05月03日出生,住福建省,公民身份号码50023,联系电话。 被告:王x,男,汉族,1991年10月01日出生,住重庆市,公民身份号码50023,联系电话。 诉讼请求: 1.判令准予原、被告离婚。 2.判令原被告所生育的儿子王由原告直接抚养教育至独立生活止,被告每月15日前支付生活费1000元,教育费、医疗费凭票由双方各承担一半,并在该费用产生后15日内支付。 3.本案的案件受理费由被告承担。 事实与理由: 原告与被告认识,恋爱时间不到1年,于20__年X月XX日在重庆市XX县民政局办理登记结婚手续,婚后在20__年X月XX日生育一儿子,取名为王,现年X岁。 结婚后,双方在一起的日子过得并不幸福。主要表现在两个方面:第一,双方性格不合,有时就会吵架,发生争执;第二,被告王X有时候在我不情愿的情况下,想和我发生关系,就不考虑一下我的心情和感受,是一种不尊重我和不负责的表现。.......省略 事实上,;第三,这么多年,我也私下给被告提出过要求离婚的,被告不同意办离婚手续。原告之所以这么多年没有向法院起诉离婚,主要也是考虑在孩子的份上。时至今日,双方的感情彻底破裂了。原告要求离婚的态度非常坚决,即使被告不同意离婚,根据民法典的规定,原告在法院判决第一次不准离婚,分居一年以后,再次起诉离婚,法院就应当判决离婚。 原告认为,既然双方婚前相处时间短,感情基础不牢。被告在婚前、婚后被告强迫与原告发生性关系,对原告极为不尊重,原告的身体、心理遭受不同程度的伤害。双方性格不合,综合原因导致夫妻感情完全破裂,已没有和好的可能,故请求法院依法判令原被告离婚,一并请求处理子女的抚养权。根据《民法典》、《民事诉讼法》的相关规定,特向法院起诉,请求法院判如所请。 此致 重庆市X县人民法院 具状人: 二〇二一年八月二九日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇11民事起诉状 原告:_____市_____区_____公司,住所地:_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室,组织机构代码:____________。 法定代表人:__________,职务:经理,电话:____________。 被告:_____市_____区_____公司,住所地:_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室,组织机构代码:___________。 法定代表人:__________,职务:经理,电话:____________。 诉讼请求 1、请求判令被告支付货款________________元。 2、承担逾期付款银行利息_________________元(违约金_____元) 3、诉讼费由被告承担。 事实与理由 _____年_____月_____日,原告与被告签订《_____合同》,被告购买原告方钢材八十余吨,后原告多次催收,被告仅支付部分款货款,尚欠原告钢材款_________________元,按照约定被告违约应支付违约金,为维护原告合法权益,特诉至法院,请求依法支持原告的诉讼请求。 此致 __________人民法院 起诉人:__________公司(加盖红公章) _____年_____月_____日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇12原告(写明姓名、性别、出生年月日、民族、职业、服务处所、住所地、居住地、身份证号码)。联系电话 被告(写法同上) 请求事项 1.准许原告与被告离婚; 2.婚生子/女___________由原告/被告抚养;(无子女或子女已经成年并有劳动能力,本项不写) 3.婚后共同财产__________;(如何分割的意见,无共同财产本项不写) 4.判令被告向原告补偿__________元;(无相关情形本项不写) 5.本案诉讼费用由被告负担。 事实和理由 原告与被告于__________ 年__________月__________日经人介绍/由父母包办/自愿登记结婚,没有感情基础/婚后感情尚可。婚后生育__________子__________女(长子__________现年__________ 岁,次子__________现年__________岁,三子__________现年__________岁,长女__________现年__________岁,次女__________现年__________岁,三女__________现年__________岁)。由于双方性格不合/被告思想堕落/抹牌赌博/贩毒吸毒屡教不改/贪财好色/水性扬花/卖淫嫖娼/经常殴打原告/离家出走……,已经分居2年以上。原告婚前财产有(房屋、汽车、存款、嫁妆、知识产权、股票、企业股份等);婚后共同财产有(房屋、汽车、存款、知识产权、股票、企业股份等)。 综上所述,由于被告__________,原被告现已无法一起共同生活,但双方未能协议离婚。原告特依《民法典》第__________条的规定,提起诉讼,请准予离婚,并就子女抚养、财产分割一并判决,是为公允。 此致 __________人民法院 具状人__________(签名/捺指印) __________年__________月__________日 附:1.本状副本1份; 2.书证__________份; 3.(证人姓名、住址) 民事起诉状(离婚格式范本) 篇13民事起诉状 原告: ,男/女, x年 月xx日生,x族,……(写明工作单位及职务),住xx市x区xx小区单元x号,电话:。 被告: ,女/男, x年 月xx日生,x族,……(写明工作单位及职务),住xx市x区xx小区单元x号,电话:。 诉讼请求 一、依法分割原被告婚姻存续期间的夫妻共同财产; 二、本案诉讼费、诉讼财产保全费等费用由被告承担。 事实和理由 原被告于x年 月通过介绍认识,x年 月xx日在xx区民政局登记结婚;x年 月xx日原被告双方协议一致在xx区民政局登记离婚(判决离婚:经xx区人民法院判决离婚,但未对双方债权债务做分割。) (协议离婚:列明离婚协议中对于财产分割的约定及被告未履行离婚协议的事实;诉讼离婚:列明可分割的债权债务情况) (列明被告在离婚中过错;列明被告未按照离婚协议履行的过错) 综上,且原离婚协议内容合法有效,被告亦应履行离婚协议书内容。但被告未按协议履行导致双方矛盾激化,严重影响原告,为维护原告合法财产权,理应对上述财产依法分割,由于在本案中被告具有重大过错,按民法典及相关司法解释规定,原告要求获得未分割夫妻共同财产的%。请人民法院判如所请。 此致 xx市xx区人民法院 具状人: 20__年十月十三日(举例) 民事起诉状(离婚格式范本) 篇14原告:____________,性别____,____年____月____日出生(出生日期),________________(身份证号),职业________,民族____,住所为____________(户籍地址),联系地址为____________(收件地址),联系电话为____________(手机号)。 被告:____________,性别____,____年____月____日出生(出生日期),________________(身份证号),职业________,民族____,住所为____________(户籍地址),联系地址为____________(收件地址),联系电话为____________(手机号)。 诉讼请求: 一、判令由原被告共同依法继承 (被继承人姓名)全部遗产; 二、判令被告承担本案的诉讼费用。 事实与理由: ____年____月____日(被继承人死亡日期),____________(被继承人姓名)因____________(死亡),未留下遗嘱。名下财产有____________(被继承人遗产列明),________________(起诉原因) 因此,原告依据相关法律规定向贵院提起诉讼,请法院判如所请。 此致 ____市____区人民法院 具状人(签字捺手印):____________(原告姓名) ____年____月____日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇15原告:__________________ 被告:__________________ 诉讼请求: 请求人民法院依法判决: 1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》; 2、被告退还原告已付装修款__________元人民币,被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任; 3、被告承担本案诉讼费。 事实及理由 __________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告__________房屋进行室内装修,工程日期为_____月_____日至_____月_____日,签订合同当日原告支付了_____元装修款。 __________年_____月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定_____月_____日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。 被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。 此致 ____________________人民法院 具状人:__________________ __________年_____月_____月 民事起诉状(离婚格式范本) 篇16民事起诉状(民间借贷) 原告:___________,性别:___,身份证号:______________,住址:___________________,联系电话:_______________ 被告一:黄,性别:男,身份证号:,住址:广东省茂名市茂南区宫山三路房,联系电话:_______________ 被告二:,性别:___,身份证号:______________,住址:___________________,联系电话:_______________ 诉讼请求: 1、请求人民法院依法判决被告一偿还原告欠款本金及利息_____元; 2、判决被告一向原告支付违约金_____元; 3、原告为实现债权而委托律师的委托费用_____由被告一承担; 4、本案所产生的诉讼费、保全费用均由被告一承担; 5、由被告二对上诉费用承担连带责任。 事实与理由: 原、被告双方系朋友关系。______年____月____日,被告一因需资金周转,向原告提出借款。原告出于帮忙之心,拿出自己全部的积蓄共______万元整一起借给被告,被告出具了借条一张。借条载明:借现金______万元,借期___个月,月利息三分。被告二作为担保人提供担保。截止______年____月____日被告一向原告三次借款,共计欠款______万元。 此后被告既未向原告支付利息,也未偿还借款本金。原告多次要求被告一清偿借款本金及利息,但均未果,被告一现在还躲避原告,担保人也拒绝履行担保责任。 原告认为,合法的借贷关系应受法律保护,债务应当清偿。被告一躲避原告、拒不偿还借款的行为不仅违背诚信、构成违约,也侵犯了原告的合法权益。 综上,为维护原告的合法权益,特具状诉至贵院,诚望判如所请。 此致 ______人民法院 具状人(签字):_________ ______年____月____日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇17原告(受害人之夫):___________,男,_____族,_____岁,住____________________。 原告(受害人之子):____________,男,_____族,_____岁,住____________________。 原告(受害人之女):_________,女,_____族,_____岁,住_______________,联系电话__________。 委托代理人:____________,男,_____岁。联系电话_______________。 被告(1):________________医院,驻_______________,联系电话_______________。 法定代表人:____________,院长。 被告(2):_________________医院,驻_______________,联系电话_______________。 法定代表人:____________ ,院长。 案由:医疗损害赔偿纠纷。 诉讼请求: 1、依法判令二被告承担因给原告造成医疗损害的各项损失计人民币元__________元(包括医疗费__________元、住院伙食补助费_______________元、营养费__________元、护理费_____元、丧葬费__________元、死亡赔偿金__________元;原告精神损害抚慰金及其它合理费用待鉴定结论确定过错后另行计算)。 2、依法判令二被告承担本案的诉讼费用。 事实与理由: 患者(即受害人)_____,女,_____岁,因为上腹痛一月,于_____年_____月_____日就诊于_______________医院(_____分院)(以下简称“被告(2)”)。 入院后第_____天(即__________年_____月_____日)进行胃镜检查,检查医生报告患者:____________“十二指肠球部粘膜可见斑片状充血水肿及粘膜新鲜出血,有食糜及药片存留,未见溃疡及异常隆起,球后及降段粘膜充血水肿,未见溃疡及异常隆起”(证据3)。入院后第8天进行胃肠造影检查,显示“十二指肠降部下端见压迹,胃及十二指肠上段见多量钡剂渚留------”(证据4)。患者在被告(2)处住院37天,一直被诊断为:胃炎、十二指肠炎、肠系膜上动脉压迫综合征、胃潴留、不全性肠梗阻等进行治疗无效。因为上述症状越来越重,持续胃进行的胃肠减压每天要引流出400—600毫升液体,患者无耐只好转到中国人民解放军总医院(301医院)(以下简称“被告(1)”)。 就诊于被告(1)后,该院医生直接凭据该片诊断十二指肠肿瘤,并通过胃镜检查确诊(证据5)。经病理检查证实患者为十二指肠腺癌(证据6)。 患者于_____月_____日住进被告(1)的外科,十二提肠肿瘤性梗阻越来越严重,协议离婚程序。每天呕吐量高达1300—20__毫升(证据7),并且出现严重的电解质紊乱和营养不良。但经治医生未给予针对十二指肠腺癌的治疗,也未说明不进行针对性治疗的理由。 _____年_____月_____日,原告无奈之下将患者转往__________医院治疗,该院组织全院多科会诊认为,患者已经失去了手术机会,只是进行了姑息性手术。 _____年_____月_____日,患者转往离家较近的__________医院治疗,_____年_____月_____日死亡,死亡诊断除十二指肠腺癌外,还有肠梗阻导致的水电解质、酸碱平衡紊乱,营养不良等原因。 原告认为: 被告(2)未尽必要的诊断义务漏诊患者已经存在的十二指肠腺癌,导致患者未能在早期得到手术治疗,构成医疗过错,且造成患者损害,依法应当承担民事赔偿责任; 被告(1)在确诊患者十二指肠腺癌后,对于患者因为肠梗阻所产生的一系列临床症状,违反相关诊疗技术规范,未给予治疗,导致患者最终死亡,该院的医疗不作为行为,构成医疗过错,且造成患者损害,依法应当承担民事赔偿责任。 患者在两被告处住院期间内,所有检查均显示患者肿瘤病变未发生淋巴结转移,未发生肿瘤周围组织侵犯、未发生远处转移。因此原告不是死于肿瘤转移,而是死于因为肿瘤导致的肠梗阻,而这种机械性梗阻,完全是可以通过现代医疗手段进行解决的。 上述两被告未尽诊断注意义务,并在明确诊断后未尽肿瘤并发症治疗义务,均构成医疗过错且造成患者损害后果,原告就此提起诉讼,主张被告承担医疗损害赔偿责任,请求人民法院判如所请,依法维护原告的合法权益。 此致 _______________区人民法院 具状人:____________ _____年_____月_____日 附: 1、《民事起诉状》副本2份; 2、《证据目录及证据说明》一式3份; 3、《各项损失计算方法》一式3份。 民事起诉状(离婚格式范本) 篇18原告(第三人):______________,男/女,_____________年__________月__________日出生,_____族,住__________省__________市__________区__________路__________号。工作单位。联系电话。 被告(原生效判决、裁定、调解书双方当事人):______________,男/女,_____________年__________月__________日出生,_____族,住__________省__________市__________区__________路__________号。工作单位。联系电话。 诉讼请求:_________________ 1、明确的撤销原生效判决、裁定、调解书的全部或部分内容的诉讼请求; 事实和理由:_________________ 证据和证据来源:_________________1、因不能归责于本人的事由未参加诉讼的证据;2、发生法律效力的判决、裁定、调解书的全部或部分内容错误的证据;3、发生法律效力的判决、裁定、调解书损害其民事权益的证据;4、其他证明诉讼请求的证据。 此致 _____________人民法院 具状人:______________(签名) _____________年__________月__________日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇19原告:________________张__________,性别:________________男,1967年9月18日出生,汉族,身份证号码_____________,河南省滑县人,住所:________________河南省滑县留固镇__________村__________组,联系电话:_____________________________;被告:________________中山__________有限公司,住所地:________________中山市小榄镇__________工业区__________路__________号,法定代表人:________________李__________,职务:________________董事长,联系电话:_______________________________。原告因与被告劳动争议纠纷一案,不服中山市劳动争议仲裁委员会中劳仲_____案字(20__)第_______________号仲裁裁决书,特向贵院提起民事诉讼。诉讼请求:________________事实与理由:________________ 民事起诉状(离婚格式范本) 篇20原告: ,男, 年 月 日出生,汉族,现住 市 县 乡(镇) ,身份证号码: ,联系方式: 。 被告: ,男, 年 月 日出生,汉族,现住 市 县 乡(镇) ,身份证号码: ,联系方式: 。 诉讼请求: 一、判决原告与被告离婚; 二、婚生儿子/女儿________由原告抚养,被告一次性支付抚养费 元给原告【或者表述为:被告每月支付抚养费 元至儿子/女儿年满18周岁止; 三、__市___区___路___号房所有权归原告所有,车牌为 号 型号的小型汽车归原告所有,其他 . 四、本案诉讼费由被告负担。 事实和理由: 原告于____年____月___________(自由恋爱/经人介绍)与被告相识,于____年____月 ___日领取结婚证。_____年_____月_____日生下_________。 由于婚前双方缺乏了解,感情基础薄弱,双方生活习惯不同,被告性格暴躁,对原告经常恶言恶语。婚后不到__年,被告___________________(感情破裂原因)。结婚至今,彼此积怨,没有沟,致夫妻感情日益淡薄。被告在外与他人有不正当的男女关系,没有尽到夫妻之间应有的忠实义务。 经实践证明,夫妻双方分居多年,性格不合,更因被告不履行夫妻之间_____________的义务且____________________,继续共同生活下去已没有意义,夫妻感情完全破裂、毫无和好可能,理当结束这段婚姻。 婚生儿子/女儿______岁,一直与原告生活,从小一直由原告照顾,而被告从未关心和照顾儿子的生活,为有利于_______(儿子/女儿)的健康成长,应保持现状,继续由原告抚养为宜。原告收入不多和不稳定,为维护原告和儿童的合法权益,原告现___________财产应判归原告所有。至此,夫妻感情已彻底破裂,再无和好可能,为此,根据《民法典》和《民事诉讼法》相关规定具状前来,恳请人民法院准予原告的诉讼请求。 此 致 _____________________人民法院 具状人:______________ ____年____月____日 附:1.原被告身份证明各一份 2.离婚证复印件各一份 3.其他夫妻感情破裂证明材料 民事起诉状(离婚格式范本) 篇21告:_________________名称:______________地址:_____________电话:_____________ 法定代表人:_________________姓名:_____________职务:_____________ 委托代理人:_________________姓名:______________性别:_____________年龄:_____________ 民族:_____________职务:_____________工作单位:______________ 住址:________________电话:_____________ 被告:_________________名称:______________地址:_____________电话:_____________ 法定代表人:_________________姓名:_____________职务:_____________ 委托代理人:_________________姓名:______________性别:_____________年龄:_____________ 民族:_____________职务:_____________工作单位:______________ 住址:________________电话:_____________ 诉讼请求__________________ _________________ 事实与理由_________________ _________________ 证据和证据来源、证人姓名和住址 此致 ________________人民法院 具状人: 年 月 日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇22原告:_____________,女,________年________月________日出生,汉族,住________市________区_______________,公民身份号码:__________________________,联系方式:_______________。 被告:_____________,男,________年________月________日出生,汉族,住________市________区________________号,公民身份号码:____________________,联系方式:__________________。 诉讼请求 一、请求判令被告_____立即偿还原告_____________的借款本金________元及借款利息(利息计算方法:以________元为基数,自________年________月 ________日起按年利率________%算至清偿时止)。 二、本案由被告承担本案全部诉讼费用。 事实和理由 原、被告系朋友关系。________年________月期间,被告_____________以急需用钱为由,向原告借款________元。原告_____________于________年________月________日用________银行(卡号________________________________)分两次(一次________元、一次________元)共计________元转给给被告________________名下的________银行(卡号______________________________)。被告承诺原告尽快归还。但从借款到现在超过半年,原告多次向被告主张还款,而被告却以各种理由进行拖延和推搪,至今未清偿其所欠原告的借款。 原告认为,原、被告借贷关系合法有效,原告按照约定向被告提供借款________________元,被告在原告催收后应当立即偿还,但被告却以各种理由拒不偿还。被告方行为已严重侵犯了原告的正当权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》相关法律规定,债权人享有请求债务人给付的权利。故原告具状起诉,请人民法院支持原告提出的诉讼请求为盼。 此致 ____________区人民法院 起诉人:______________ _____年___月___日 附: 1、起诉状3份; 2、原告身份证明1份。 3、转款凭证以及微信截图各1份; 民事起诉状(离婚格式范本) 篇23原告:______________,女,__________岁,汉族,现住__________市__________路_____________号_______________室,电话:_________________ 被告:______________,男,__________岁,汉族,住__________市__________区__________路_________________号,电话:_____________ 诉讼请求:_________________ 1、与被告离婚; 2、儿子_______________由原告抚养,被告每月支付_______________元生活费; 3、分割婚后共同财产; 4、被告承担原告精神损失费_______________元人民币。 事实及理由:_________________ __________________ 此致 人民法院 具状人:_________________ ____ 年 _____ 月 _____ 日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇24原告:_____________单位名称:_____________ 住所地:_________________________________。 法定代表人:_____________,职务:_____________ 联系电话:_____________。 被告:_____________姓名:_____________ 性别:_____________,民族:_____________ __________年_____月_____日出生 住址:_______________________室。 联系电话:_____________。 第三人:_____________北京人力资源服务有限公司,住所地:_____________省市区路号座层。 法定代表人:_____________,职务:_____________,联系电话:_____________。 案由:_____________劳动争议 原告不服__________市__________区劳动人事争议仲裁委员会于_____年_____月_____日作出的_____字(__________)第_____号裁决书,现向贵院提起诉讼。 诉讼请求:_____________ 一、判令无需向被告支付工资__________元; 二、判令无需向被告支付未休年休假工资__________元; 三、判令无需向被告报销交通费300元; 四、判令无需向被告支付违法解除劳动合同的赔偿金_______________元; 五、判令被告承担本案诉讼费用。 事实与理由: 原告与被告、第三人之间属于劳务派遣关系。 原被告的劳动争议案件,已经_____市_____区劳动人事争议仲裁委员会审理,并于_____年_____月_____日作出字_____第_____号裁决书。裁决书中裁定: 一、原告支付被告工资__________元; 二、原告支付被告未休年休假工资__________元; 三、原告报销被告交通费__________元; 四、原告支付被告违法解除劳动合同赔偿金__________元。 对此裁决,原告认为不符合事实,适用法律错误,理由如下: 1.年休假已经安排; 2.由于被告严重违纪,单位作出解除劳动合同处理,是符合事实与法律的,不应支付赔偿。 3.不存在未发工资事宜。 现原告依法向贵院提起诉讼,请依法判如所请。 此致 _______________人民法院 具状人(签名或盖章):________ _____年_____月_____日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇25原告:_________________(基本情况:_________________姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住址) 被告:_________________(基本情况:_________________姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住址) 诉讼请求 书写自己要求达到的目的,包括:_________________请求判决离婚,孩子的抚养、抚养费的承担,对方抚养时探望权的请求,财产的分割,本人生活困难时请求对方给予经济帮助的方式或数额,对方有重婚、与他人同居的、实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员时请求损害赔偿的数额等,如:_________________ 一、判决原告与被告离婚; 二、婚生儿子/女儿某某由原告抚养,被告一次性支付抚养费元给原告(/被告每月支付抚养费至儿子/女儿年满18周岁止); 三、夫妻共同财产依法平均分割(/判归原告所有); 四、被告一次性支付经济补偿金元给原告; 五、被告一次性支付精神损害赔偿金元给原告。 事实和理由 事实和理由:_________________陈述结婚、子女出生的具体时间,写明诉讼请求的依据,包括离婚的理由、依据,孩子由谁抚养、抚养费承担、探望方式的理由和依据,财产情况、分割理由及依据。 离婚理由:_________________应详细叙述夫妻感情确已破裂、并无和好可能的事实和依据,主要从婚姻基础、婚后感情、离婚原因、夫妻关系的现状来说明没有和好可能、夫妻感情破裂的事实。如有法定离婚情形时(重婚或与他人同居的;实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;因感情不和分居满二年的)应特别指出。字数根据具体情况酌定,并无限定,但不宜过于繁琐。 为此,原告特依法提起诉讼,请你院依法裁决。 此致 ___________人民法院 具状人: ___________ ____ 年 _____ 月 _____ 日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇26原告:____________(姓名),_____(性别),_______________(出生日期),_____(民族),____________________(工作单位和职务或者职业),_______________(住址),_______________(联系方式) 委托诉讼代理人:____________(姓名),__________(联系方式) 被告(原审原告):____________(姓名),_____(性别),_______________(出生日期),_____(民族),____________________(工作单位和职务或者职业),_______________(住址),_______________(联系方式) 被告(原审被告):____________(姓名),_____(性别),_______________(出生日期),_____(民族),____________________(工作单位和职务或者职业),_______________(住址),_______________(联系方式) 第三人:____________(姓名),_____(性别),_______________(出生日期),_____(民族),____________________(工作单位和职务或者职业),_______________(住址),_______________(联系方式) 诉讼请求: 1.(全部请求撤销的,写明:)撤销____人民法院(____)____号民事判决/民事裁定/民事调解书; (部分请求撤销的,写明:____________)撤销____人民法院(____)____号民事判决/民事裁定/民事调解书第_____项; (请求改变的,写明:____________)变更____人民法院(____)____号民事判决/民事裁定/民事调解书第_____项为_____(写明变更的具体内容)。 2._______________(写明其他诉讼请求)。 事实和理由:______ _____年_____月_____日, 人民法院(_____)_____号对_______________(写明当事人和案由)一案作出民事判决/民事裁定/民事调解书:_________________(写明判决结果)。 (写明提起第三人撤销之诉的事实和理由)。 证据和证据来源,证人姓名和住所:____________ 此致 __________人民法院 附:本起诉状副本_____份 起诉人__________(签名或者盖章) _____年_____月_____日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇27原告:_________________:_________________设计院 住所:_________________ 法定代表人:_____________电话:_____________ 被告:_________________房地产开发有限公司 住所:_________________ 法定代表人:_____________电话:______________ 诉讼请求:_________________ 1、支付设计费__________元及逾期支付的利息__________元; 2、支付违约金__________元(或赔偿经济损失__________元); 3、本案诉讼费由被告承担。 事实和理由:_________________ __________年_____月_____日,原告和被告签订了一份《_____工程设计合同》,约定设计费金额为人民币__________元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日_____‰支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付__________元,餐饮服务合同民事起诉状尚欠设计费__________元至今未付。经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。 此致 ___________人民法院 具状人:_________________设计院(盖章) 法定代表人:_________________(签章) __________年_____月_____日 附:_________________合同副本__________份。 本诉状副本______份。 其它证明文件_____份。 民事起诉状(离婚格式范本) 篇28原告:__________,男,______岁,____族,住所地:______________________________ 电话: _________________ 被告:_________ , 男 ,______岁 ,____族, 住所地:______________________ 电话:__________________ 案由:租赁合同纠纷 诉讼请求: 1. 判令被告立即腾出所租赁的房屋; 2. 判令被告支付违约金_________元整; 3. 判令被告承担诉讼费用。 事实与理由: ________年____月______日,原告与被告签订了《房屋租赁合同》,因双方对有关约定事项发生异议,于是经双方协商,在________年______月初,对原合同有关条款进行了修改,从新签定了《房屋租赁合同》,原合同作废并已销毁。被告在合同履行期间,违反《房屋租赁合同》第____条第____款(即乙方保证承租甲方的房屋为无明火商业用房使用,遵守中华人民共和国法规和政府相关规定,合法经营。因乙方违法经营而给甲方造成的连带损失,甲方有权收回房屋并不退还押金,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。)和第____条第____款第____项(即租赁期间,乙方有下列行为之一,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应按照合同总租金的____% 向甲方支付违约金。A:改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法经营的。)的约定,使用明火和进行无照违法经营。________年____月______日,原告向被告送达了《告知书》,要求被告停止使用煤气罐,被告不予理睬,拒不接受。________年____月______号,物业向被告送达了《通知函》,要求被告停止使用煤气罐,被告仍然不予理睬,拒不接受。 被告的行为严重违反了双方的协议约定,损害了原告的合法权益,为了维护原告的合法利益不受侵害,起诉至贵院,恳请贵院能依法维护原告的合法权益,维护法律的权威性和严肃性。 此 致 ____________区人民法院 起诉人:________________ 民事起诉状(离婚格式范本) 篇29原告:XX市XX区XX有限公司,住所地:XX省XX市XX区XX街道门牌号楼层XX室,组织机构代码:。 法定代表人:赵某某,职务:经理,电话:。 被告:XX市XX区XX有限公司,住所地:XX省XX市XX区XX街道门牌号楼层XX室,组织机构代码:。 法定代表人:李某某,职务:经理,电话:。 诉讼请求 1、请求判令被告支付货款X元。 2、承担逾期付款银行利息X元(违约金XX元) 3、诉讼费由被告承担。 事实与理由 XX年XX月XX日,原告与被告签订《合同》,被告购买原告方钢材八十余吨,后原告多次催收,被告仅支付部分款货款,尚欠原告钢材款X元,按照约定被告违约应支付违约金,为维护原告合法权益,特诉至法院,请求依法支持原告的诉讼请求。 此致 XX人民法院 起诉人:XX有限公司(加盖红公章) XX年XX月XX日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇30民事起诉状 原告:刘 被告:李 被告:建筑工程有限公司 法定代表人: 住所地: 被告:置业集团有限公司 住所地: 法定代表人: 诉讼请求: 一、请求判令被告李向原告支付工程劳务费人民币971500元及逾期利息人民币14086元(利息按银行同期贷款利率暂从竣工验收之日20__年10月15日起计算至20__年2月14日止,实际计算至劳务费付清之日止); 二、判令被告建筑工程有限公司就上述劳务费及利息承担连带支付责任; 三、判令置业集团有限公司在欠付工程款范围内承担责任; 四、本案诉讼费用由三被告承担。 事实与理由: 位于XX县XX街道XX大楼由被告置业集团有限公司(以下简称置业集团)开发,被告建筑工程有限公司(以下简称建筑公司)施工。建筑公司承包该工程后,将其转包给被告李实际施工,李作为实际承包人将该工程的钢筋制作安装劳务部分包给原告,并于20__年9月6日与原告签定《分项工程劳务合同》,约定承包方式为包工不包料,承包范围为地下负14.6m至屋顶的所有钢筋制作及安装;结算单价为按建筑面积每平方米XX元计算;付款方式为按工程进行进行付款,全部完工支付工程款85%,余额待单位工程全部竣工验收一次付清。 合同签定后,原告组织人员及工具进场施工,并完成合同约定的全部劳务。XX大楼也于20__年10月15日竣工验收。20__年1月24日,被告李与原告进行结算,应付原告工程款共计4401500元,扣除已付款338万元,尚欠1021500元。20__年2月6日,项目各民工班组共同向被告置业集团讨要劳务工资,被告置业集团以借支的形式向原告支付5万元。以后,虽经原告多次向三被告催讨,均未再支付。 原告认为,被告李作为工程的实际承包人,与原告签定劳务分包合同,将工程的钢筋制作及安装劳务分包给原告,原告按约定完工,在双方结算后,被告应当依照结算单的欠款金额向原告支付工程劳务费。被告建筑公司作为本案建设工程的承包人,其违反法律的禁止性规定,将自己承包的建设工程转包给不具备相应资质条件的被告李,且对李施工过程中又疏于管理,是导致其拖欠原告工程劳务款的重要原因,故应当对李付款义务承担连带清偿责任。被告置业集团作为发包方应当在其未付的工程价款范围内对原告承担责任。 原告为支付钢筋班组的民工工资,四处借债,现已借无可借,为维护自身合法权益,不得以向贵院提起诉讼,请求依法及时作出判决。 此致 X人民法院 具状人: 二〇一六年 月 日 民事起诉状(离婚格式范本) 篇31原告:___________________,女,汉族,19_______________年______月_______________日出生,住址_______________省_______________市_______________县_______________镇_______________组,身份证号_________________,电话180________________。被告:________________苏州__________________有限公司,住所地:_________________市________________天隆________________室,送达地址为:________________:_____________室;法定代表人:_________________。原告与被告劳动争议一案,因不服_____________区劳动人事争议仲裁委员会吴劳人仲案字(201______)第_______________1号仲裁裁决,特向贵院提起诉讼。诉讼请求:________________一、判令被告承担证人出庭作证的交通费、误工费_______________元;二、本案诉讼费由被告承担。事实与理由:________________一、案件的主要事实二、_____________区仲裁委员会(以下简称“仲裁委”)对本案证据认定存在随意性、片面性导致事实认定不清、适用法律错误。1、________________2、________________综上,请求贵院依法查清事实,支持原告的上述诉请。此致_____________区人民法院原告:________________ ________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。