网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 工业建筑分包合同范本
范文

工业建筑分包合同范本(精选3篇)

工业建筑分包合同范本 篇1

  承包人(全称):  分包人(全称): 

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 广东锻压机床厂有限公司 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

  一、分包工程概况

  分包工程名称:广东锻压机床厂有限公司办公楼石幕墙工程 分包工程承包范围:建筑面积约5200㎡。 二、分包合同价款

  金额:大写:人民币壹佰壹拾贰伍万捌仟陆佰元整,

  小写: 1128600.00 元。

  三、工期

  开工日期:本分包工程定于年月日开工; 竣工日期:本分包工程定于 合同工期总日历天数为:天。

  四、工程质量标准

  本分包工程质量标准双方约定为:收统一标准》(GB50300-20xx),达合格标准。

  五、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  六、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程” ),并在质量保修期内承担保修责任。

  七、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定

  八、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

  九、合同的生效

  合同订立时间:

  本合同双方约定

  承包人:(公章) 分包人:(公章) 住所: 住所: 法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人: 电话: 传真:

  电话: 传真: 开户银行: 帐号: 邮政编码:

  开户银行: 帐号:

  邮政编码:

工业建筑分包合同范本 篇2

  总包方(甲方):

  地址:

  代表人: 职务: 电话:

  分包方(乙方):

  地址:

  代表人: 职务: 电话:

  依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

  第一条 工程项目

  一、工程名称:_福佳斯国际花园2#、3#、11#楼_ 二、工程地点:安阳市东关街以南,朝阳路以东

  三、分包工程范围及工程量:福佳斯国际花园2#、3#、11#楼内墙粉刷、外墙粉刷。

  四、分包工程期限_________年_____月_____日开工,_________年_____月_____日竣工。 工期 天。

  第二条 工程结算

  按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人________计算,下月结算扣回,在工程施工进行中按前月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)进行付款,工程竣工后按甲乙双方共同验收合格,予以结算,并付清95%的工程款。

  第三条 工程质量

  甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按施工图纸和技术交底要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,甲乙方承担:如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  第四条 安全生产

  一、 甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经严查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  二、 劳动保护用品及施工中属于个人使用的带电操作工具由乙方自行解决,如乙方有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

  三、 在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

  第五条 生活管理

  一、 乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件(房租及水电费),生活用具乙方自备。

  二、 生活需用之粮食、由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便。

  第六条 分包工程人工费单价

  一、内墙粉刷实行单方平方米工费包干,每平方米______元。

  二、外墙粉刷实行单方平方米工费包干,每平方米______元。

  三、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为______元(超出3天)。

  第七条 材料供应管理

  乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料让费及不合格的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场清洁。

  第八条 施工机具

  一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。

  二、手工操作工具,由乙方负责。

  三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失或认为损坏,乙方负责赔偿。

  四、施工需要的运输设备,一台机械应配置一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按由关规定处理)。

  第九条 现场管理

  一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

  二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

  三、分包人员要保持相对稳定,不准合同外人员出人场和住宿。

  第十条 违约责任

  一、 乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

  二、 合同签订后,不经双方协商同意,任何乙方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

  三、 乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,除甲方材料及其它原因影响工程外,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费______%的逾期违约金。

  四、 甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期货款利率,偿付给对方逾期付款违约金。

  第十一条 附则

  一、 本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,解决不了的,可按以下

  第(1)项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

  (2)向人民法院起诉。

  二、本合同一式贰份,甲方双方各执一份。双方商定的其他条款:

  1、内墙洞口超出1.5㎡的应扣除。

  2、外墙按实际粉刷面积计算。

  第十二条 合同有效期

  一、 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程全部验收合格完毕后失效。

  总包单位:

  代表人:_________________

  分包单位: ______________________________

  代表人:_________________

  ______年___月___日_______年___月___日

工业建筑分包合同范本 篇3

  原告:________________霍某,男,汉族,_______________年_______________月_______________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

  系个体户佛山市_______________区_______________金属制品厂的经营者,佛山市_______________区_______________金属制品厂经营场所:________________佛山市_______________区_______________镇街道_______________工业区_______________号厂房,注册号:_________________。

  被告一:________________李某,男,汉族,_______________年_______________月_______________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

  被告二:________________佛山市_______________区________________工程有限公司,住所:________________佛山市________________,注册号:_________________。

  法定代表人:_________________。

  案由:________________建设工程合同纠纷

  诉讼请求:________________

  1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息________________(利息以________________元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从________________年_______________月_______________日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款项之日止);

  2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;

  3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。

  事实与理由:________________

  ________________年_______________月_______________日,被告一将其从被告二处承包的佛山市________________有限公司在_______________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市_______________区_______________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》,约定原告承包佛山市________________有限公司在_______________工业园的车间B、C的金属钢结构工程。

  《工程承揽责任书》签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为________________年_______________月_______________日。________________年_______________月_______________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张,确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。

  原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。

  为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。

  此致

  人民法院

  具状人:________________霍某

  ________________年_______________月_______________日

随便看

 

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。

 

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间:2025/3/26 5:21:00