安装施工合同（通用28篇）

安装施工合同 篇1

　　发 包 方： 酉阳县五福乡人民政府(简称甲方)

　　承 揽 方： 酉阳县磊阳新型建材有限公司(简称乙方)

　　甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》《建筑法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条 工程概况 酉阳县五福乡老寨风貌改造安装合同

　　1. 工程名称：酉阳县五福乡老寨风貌改造

　　2. 工程地点： 酉阳县五福乡老寨

　　3. 安装内容：生产、运输、装卸、守护、安装、质保(含辅材)

　　4. 安装工期： 20xx年 月 日开工20xx年 月 日竣工 (全日停电、停水、下雨、甲方原因造成的无法施工，经现场项目部签证后工期顺延)。

　　5. 乙方计划共投入施工人员30人。其中：管理人员2人，安装人员15人，电工1人，辅助工12人，乙方必须保证现场具备足够的安装人员，如工期进度需要，由乙方自行调配解决。

　　第二条 工程付款及结算

　　1.安装工程合同总单价为￥：100万 元。(按实际完成工程量收方计量结算)总单价包含内容祥见下表：

　　2.乙方按甲方要求准时进场，甲方采用借款方式向乙方支付20%预付款(车旅费，材料费，基本生活费)，计￥：20 元;完成整个项目工程量的70%时，(约 70万 )，经甲方验收合格，再支付工程合同价的20%，计￥：40万 元。工程安装完毕，经甲方验收合格，再付合同价的30%，计￥：40万 元。

　　3、乙方根据承包合同，结合(设计变更，技术签证，隐蔽工程记录，工程验收合格证，现场实测工程量)与甲方60日内完善工程竣工结算手续，办理好决算。甲方向乙方支付工程款为安装结算总价的 97 %.

　　4、乙方质量维修保证金为工程总价的 3 %，待保修期满后无质量问题则全额付清。质量保修期为工程竣工验收合格之日起 1 年。

　　第三条 质量与验收

　　1.建设单位和甲方代表根据国家《建筑安装工程质量验收规范》、《建筑装饰工程质量验收规范》及GRC行业质量评定标准，进行安装工程质量验收，乙方按照图纸和技术说明书要求，精心组织施工，确保安装工程质量。如工程达不到约定安装质量要求，乙方必须返工修理，其工料费损失由乙方承担，返工所造成的工期延误必须采取赶工方式确保竣工日期。由于乙方安装质量低劣无法挽救的，由此造成的一切损失均有乙方负责赔偿;

　　2.由于非乙方原因，使安装工程质量未达到约定质量条件，乙方予以返工，经济支出有甲方承担，工期应根据是否发生在关键线路由项目部确定是否顺延;

　　3.乙方经自检合格作好记录后，填写隐蔽工程验收单，在覆盖前24小时通知建设单位或监理代表进行验收，办理好隐蔽验收签证后，乙方可进行覆盖和继续施工。隐蔽工程没经验收，又无隐蔽验收签证，一律不得进入下道工序施工。

　　第四条 工程变更说明

　　1.乙方按甲方或建设单位代表发出的变更通知书及有关要求进行下列变更，并保存相关资料。

　　㈠ 有关工程的标高、尺寸、位置的变更;

　　㈡ 增减合同中约定的工作量;

　　㈢ 改变有关工程的施工时间和顺序;

　　㈣ 工程变更须经建设方书面签证并经甲方任可，由于乙方私自增减工作量造成的损失由乙方负责。

　　2.施工中，乙方不得擅自对原设计进行更改，否则承担由此产生的费用和导致甲方的损失。

　　3.乙方在施工中对构件材料及安装辅材的换用，必须在征得甲方同意后方可更改或换用，否则承担由此产生的费用和导致甲方的损失。

　　4. 由于变更工程量的增加导致工期增加时，乙方必须按照甲方的要求及时增加人员、机械、材料，以确保工期如期完成。

　　第五条 工期延误

　　㈠ 因以下原因造成工期延误，经甲方代表签字确认，工期相应顺延：

　　1.甲方未能按本条款的约定提供图纸及开工条件的;

　　2.甲方未能按约定支付工程款致使施工不能正常进行的;

　　3.设计变更工程量增加，工期是否顺延将由甲方确认后方可延期;

　　4. 乙方在施工中由于停电、脚手架影响等原因停工超过一天以上的，由建设单位或甲方书面确认的;

　　㈡ 因乙方原因导致工期延误造成的一切损失均由乙方负责，工期不得顺延，延误工期所造成的经济损失由乙方承担。

　　第六条 施工现场安全管理

　　1.乙方进场前，甲方必须对乙方进行施工安全技术书面交底;

　　2.乙方施工人员必须熟悉和掌握《建筑工程施工安全技术规范》，否则不得参加现场施工;

　　3.乙方对建设单位提供的施工设施在施工前须全面检查，合格后方可使用;

　　4.特种作人员(电工、焊工)必须持证上岗，并报甲方备案。乙方必须为施工人员配备相应的防护用品及安全保护用品，并提供清洁的卫生、餐饮场所，且必须接受甲方的监督。对不符合卫生要求的，甲方有权要求其整改;

　　5. 所有配电箱需严格执行安全用电规范，配电箱执行三级配电、二级漏保，电缆使用三相五线制，用电机具必须满足一机、一闸、一箱、一保护，如总包方已提供一级配电，乙方需设置分配电箱及开关箱，所用的电缆需经严格绝缘测试并有相应合格证，分配电箱必须配备隔离开关、断路器、漏电保护开关;

　　6.在施工中，乙方违反〈〈施工安全技术规范〉〉违章作业而发生的事故，由此造成的一切损失均由乙方负责，施工队必须为施工人员参加工伤保险，对特种作业人员另加意外保险，甲方有权要求乙方提供任何相关的资料，乙方不得拒绝;

　　7. 由于乙方安全生产管理或安全措施不到位，导致业主、监理、总包等对甲方进行罚款时，所造成的费用由乙方承担;

　　8. 乙方必须按照国家法律、法规及地方政府及总包、监理、业主规定，做好现场的安全及文明施工措施的各项工作，由此发生的费用由乙方承担。

　　第八条 文明施工管理

　　1.乙方施工人员要严格遵守现场各项管理制度，在建设方及甲方的统一领导下有序地组织施工;

　　2. 乙方必须按照文明施工规定做到工完、料尽、场地清，每日一小清，做到现场文明施工的标准化工作;

　　3. 由于乙方文明施工管理或文明施工措施不到位，导致业主、监理、总包等对甲方进行罚款时，所造成的费用由乙方承担;

　　4.乙方必须对施工人员进行遵纪守法、安全操作、爱护财物的教育，严禁现场偷盗，如有违反现场管理制度和不法行为的,建设方和甲方有权采取必要措施，乙方对此应承担经济损失和法律责任。

　　第九条 工程质量保修和其它条款

　　1.在保修期内，由乙方原因导致的质量问题，由乙方负责修理，费用自理;

　　2.在保修期内，由甲方原因导致的质量问题，由乙方负责修理，费用由甲方负责;

　　3.乙方在施工中向建设、土建等单位所借领用的一切材料应事先向甲方书面申报材料明细、单价、数量。否则在工程竣工后，建设、土建等单位出具乙方所借领用材料清单及费用甲方均给予认可，其费用均有乙方承担;

　　4.除本合同另有专项说明外，其它情况甲方不予受理调价或增加费用;

　　5.乙方在没有征得甲方同意情况下退场，造成的一切损失乙方负全责，并按合同总价的15%给予处罚;

　　6.甲乙双方发生纠纷时，采用协商解决，协商不成均可申请仲裁或向公司所在地人民法院提起诉讼;

　　7.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份;

　　8.本合同自双方签字盖章之日起生效至工程竣工并结算完毕后失效;

　　9.本合同综合单价含(人工、材料、进退场费、保险费、机械费等所有费用);

　　发包方(甲方)： 承揽方(乙方)：

　　身份证号： 身份证号： 法定代表人： 法定代表人：

　　电话： 电话：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

安装施工合同 篇2

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规要求，遵循：平等、自愿的原则，结合本项目的实际情况，太原建工集团(以下简称甲方)将二十四中综合教学楼、活动楼安装工程承包给 (以下简称乙方)，为了明确双方责任和权利义务，经双方友好协商达成以下协议：

　　一、 承包建筑范围：综合教学楼地上六层，地下一层建筑面积950平米，总建筑面积7143.2平米，活动楼建筑面积848.22平米。本协议为图纸设计建筑面积，工程竣工按实际施工面积结算(包括上、下水、强电、弱电、落水管、等电位避雷安装，电热膜、消防预埋、预留;等)。并一定要配合好土建的施工。

　　二、承包计费方式：按照建设项目设计图纸、工程质量验收规范和安装专项验收规范的有关规定要求，全部包括在内发生的一切人工费，以每平米承包给乙方，(不包括取暖电热膜、消防安装)施工机械、材料甲供。

　　三、付款方式：甲方根据与建设单位签订施工合同的付款方式进行支付乙方。

　　具体付款方式是：完成±00后支付已完工程进度款60%;完成三层主体后付工程进度款60%;主体全部完成付工程进度款60%;主体验收合格，在一月内付到工程总进度款的80%;工程竣工验收合格后三个月内付清所有承包工程结算款，(未付工程进度款不计息，在三个月后未付清加息支付)。

　　四、工程进度：根据建设单位合同工期要求，20xx年底前综合教学楼，活动楼完成±00以下所有安装工程，20xx年农历正月二十日必须开工，开工后要跟踪土建做好预埋、预留的安装，决不能延误土建主体工期，并做好装修前的准备工作，如影响装修拖后一天罚款20xx元，提前一天奖励1000元(除特殊情况和双方不可抗拒的自然灾害外)。

　　五、工程质量：乙方在施工期间要严格按照设计图纸、工程质量验收规范和安装专项验收规范要求进行组织施工，服从项目管理和监理的检查。如因不按图纸和规范要求组织施工，造成的一切工程质量问题和返工由乙方全部承担(包括材料在内)，造成重大质量事故除罚款外，甲方有权清理乙方离场。

　　六、施工安全：乙方在施工期间要严格按照建设项目安全施工管理规范要求，做好施工人员的安全保护措施。项目安全管理人员经常到施工现场进行检查，发现问题按项目管理制度进行罚款处理。如乙方管理不善造成人生的一切安全事故由乙方自行承担,甲方概不负责。造成重大安全事故除罚款外，甲方有权清理乙方离场。

　　七、文明施工：乙方在施工期间要严格按照太原市执法检查的有关规定和学校的相关管理要求，进行现场文明施工，施工材料妥善保管使用，并注意周边环境卫生，协调好现场工人的关系，不准酗酒，不准打架斗殴，不准女性住入工地。如不按本协议规定要求实施，根据情况的严重性进行罚款处理(按项目管理制度罚款)。

　　八、材料计划：乙方根据设计图纸要求，按工程进度计划做出工程详细的材料分析等使用计划。为了确保工程进度按时完成，所需材料名称、规格、数量、工具名称、使用时间，提前一周报项目材料员，如不提前上报造成的工程进度拖延由乙方自行承担，甲方接收材料计划未按时供给造成的工程进度拖延由甲方承担。

　　九、材料使用：乙方严格按照设计图纸、材料预算分析进行使用，施工材料要合理使用，严禁浪费、丢失、损坏，不准大材小用。如管理不善造成的材料超用、工具损坏由乙方自行承担，现场材料浪费、丢失一经发现按项目管理条例规定进行罚款处理。

　　十、临时工程建设：为了确保施工现场的统一管理，所有学校的临时配套工程建设，乙方要配合建设，用水用电甲方负责接入现场，零星施工用水用电乙方自行接设，服从甲方安排，甲方根据实际情况给予乙方人工费用(用技工100元、壮工60元)。所有零星用工要持有工长签证单，未有签证单不予结算，乙方如不配合要给予罚款。

　　以上条款从双方签字盖章后生效，具有法律保护效益，望双方共同遵照执行，本协议一式两份，双方各一执份，工程竣工验收承包价款付清后失效。

　　甲 方：太原建工集团有限公司 乙 方：

　　项目负责人： 项目负责人：

　　签订日期：20xx年 月 日

安装施工合同 篇3

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移及安装。甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本管道工程安装施工事项经协商一致，订立本施工合同。经甲、乙双方协商一致，订立本协议。

　　一、工程地点范围：_________________

　　二、工程内容：给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。

　　三、材料供应本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　四、费用及结算方式：根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程造价定为人民币(大写)：_________________。工程价款按预算价款一次性包干。

　　五、工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自 _________________ 年_________________ 月 _________________ 日至 _________________ 年 _________________ 月 _________________ 日竣工。

　　六、付款方式：本工程全部费用按预算价款一次性付直接支付给乙方。

　　七、双方权利、义务

　　甲方：

　　(1)负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地;

　　(2)负责施工现场市政主体施工单位、给水管道改管及移装工程施工单位的协调工作;

　　(3)其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

　　(4)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　乙方：

　　(1)负责按照政府及专业管理的有关规定办理给水管道改管及移装工程施工的相关手续;

　　(2)负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程;

　　(3)工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任;

　　(4)乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，因乙方原因发生安全责任事故或管理不当造成的经济损失，由乙方依法承担全部责任;

　　(5)保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;

　　(6)乙方应遵照市政府的有关市政工程文明施工规定，做好施工现场的文明施工管理工作;

　　(7)负责市政工程施工断面范围以外给水管道改管及移装工程施工涉及占道挖掘、破路的城管部门协调工作;

　　(8)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　八、违约责任

　　(1)甲方须按按合同支付各款项。若超过期限，甲方须支付_____________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　(2)因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项_____________%的的罚款。

　　(3)因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　九、补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　十、不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　十一、争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十二、其它

　　(一)本协议自双方的法定代表人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　(二)合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________乙方：________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　签订日期：_________________签订日期：_________________

安装施工合同 篇4

　　发包人全称：(以下简称：甲方)

　　承包人全称：(以下简称：乙方)

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：安装工程(以下简称：本工程);

　　工程地点：;

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　4、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　5、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　6、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　发包人全称：

　　承包人全称：

　　年月日

安装施工合同 篇5

　　发包人全称：（以下简称：甲方）

　　承包人全称：（以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：_________安装工程（以下简称：本工程）；

　　工程地点：_________；

　　施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：________年____月____日，竣工日期为：________年____月____日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　四、质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）

　　①建设强制性条文；

　　②《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88；

　　③《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-；

　　④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-；

　　⑤《采暖与卫生施工验收规范》（gbj242-82）；

　　⑥《电气安装工程施工及验收规范》（gbj242-82）

　　⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（gbj303-88）；

　　⑧省、市相关部门的各种规章制度；

　　⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：

　　①综合价：10.50元/㎡；

　　②计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日（每工日按8小时计）

　　2、工程量的计量：

　　（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）

　　（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

　　（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

　　②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

　　③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；

　　六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起____日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起____日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起____日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）____日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　七、施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）

　　2、建筑机械使用安全技术规程（jgj59-86）

　　3、建筑施工安全检查标准（jgj59-99）

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范（jgj80-91）

　　5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

　　7、永州市治安管理处罚条例。

　　八、合同生效：

　　1、本合同订立时间：________年____月____日。

　　2、订立地点：

　　3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

　　甲方(签章)_________乙方(签章)_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

安装施工合同 篇6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　签订日期：

　　签订地点：

　　为顺利实施建设，明确双方关系：甲方为采购方，乙方为供货、施工方，甲方负责对乙方的质量、进度进行全面的管理。确保甲乙双方合同权利义务的实现与履行，经双方协商，订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条 采购及安装内容

　　1.1 产品名称、规格、型号、单价见附表。

　　1.2 采购单价已包含了乙方供应全部费用。包含从组织货源、生产、运输、保险、货损、环保、质检、税金、中转、甲方代表到厂家考察、货到工地后甲方抽检、利润并配合甲方相关人员完成竣工资料及质量缺陷修复等全部费用。安装单价：此单价为综合包干单价，指将安装到指定位置上(含为完成安装工作所产生的一切费用)并配合甲方相关人员完成竣工资料及质量缺陷修复等全部费用(除了门型钢筋由甲方预埋外，其他均有乙方施工完成)。

　　1.3 在签订合同以后到施工完成的期间内，不论供应数量多少或市场价格如何波动，合同单价始终保持不变。

　　1.4合同数量为暂定数量，结算以实际发生数量为准，可能减少也可能增加，乙方不得以任何理由拒绝施工安装。甲方不承担规格、数量发生变化带来的任何责任。

　　第二条 结算及付款

　　2.1本合同不付预付款。且乙方须向甲方交纳合同总价10%的履约保证金。履约保证金在第一次伸缩缝安装结束且检验合格后如数退还。

　　2.2在经甲方对乙方已完工程量进行确认，监理及业主验收合格签字确认后，业主将工程劳务报酬支付给甲方后7日内，甲方按本期劳务报酬的 90 %，年度工程结束或工程完工后，劳务报酬支付至总劳务报酬的 95%(含甲方应扣各项费用);工程竣工验收完成、乙方移交全部工程资料并撤离施工现场后且经双方结算确认后 28日内，劳务报酬支付工至程总劳务报酬的 95 %(含甲方应扣各项费用);剩余劳务报酬在保修期届满以后 28 日内支付给乙方。

　　第三条 质量要求

　　3.1乙方所提供钢材(除预埋在梁体的门型钢筋以外)及橡胶支座的材料应符合相关规定，并提供质检报告及所采购型钢的购货发票复印件。乙方对所施工的桥梁伸缩缝质量终生负责。

　　3.2桥梁伸缩缝生产期间或出场前，甲方有权利组织甲方代表、监理及甲方指定的国家检测机关到乙方生产现场进行伸缩缝的产品质量进行检测，其检测费及相关差旅费由乙方承担。伸缩缝到达施工现场后，甲方及监理工程师认为有必要进行检测时，甲乙双方可再次委托相关国家检测机关到施工现场进行产品质量检测或送国家权威机构，并出具质量检测报告单，其相关费用及差旅费均有乙方负责。

　　3.3乙方必须保证所安装的质量符合中华人民共和国交通行业标准()及施工设计图纸的要求。安装的在使用过程中如有施工质量问题，乙方应及时免费修复(接通知后两天内到达施工现场进行维修)，其产生的一切费用均有乙方承担。

　　3.4安装所用的混凝土强度等级必须满足设计图纸要求，混凝土中必须添加优质的钢纤维，钢纤维质检报告须在安装前提供给甲方及监理审核批准后方可进行安装，混凝土及钢纤维费用由乙方承担，确保质量符合验收要求。

　　3.5为确保保质保量安装，乙方应派工程技术人员到甲方施工现场进行技术指导，保证满足伸缩缝的施工要求。

　　第四条 安全管理

　　4.1乙方应配备专职的安全员，配合甲方对施工现场的安全全面负责。

　　4.2乙方必须与甲方签订《安全生产责任书》，并服从甲方的统一管理。

　　4.3 安全目标：无重伤及以上工伤事故，无施工安全、机械、行车事故，无火灾事故，无火工品意外事故。

　　4.4 由于乙方的原因造成安全事故，致使乙方人员伤亡和财产损失，由乙方自行负责，给甲方或第三方造成人员伤亡和财产损失的，由乙方承担赔偿责任和其他法律责任。若因上述原因致使甲方向第三人承担民事责任的，甲方有权向乙方追偿。

　　4.5 乙方必须按国家、地方政府有关安全法律规定及甲方要求配齐配足安全设施，其职工按应配备的劳保用品须按规定及时发放，并报甲方认可。用于乙方安全生产措施及劳动保护的费用由乙方自行承担。

　　4.6 由甲方统一配制的用于乙方工地的安全用品、标示标牌、宣传用品等费用由乙方承担;由甲方代乙方购买人身意外伤害保险等，费用由乙方承担，统一从乙方的进度款中予以扣除，如果发生意外，理赔工作由甲乙双方共同负责。

　　4.7 乙方发生各种等级事故时，业主对甲方的各种经济处罚均由乙方承担，同时按甲方安全生产管理方法规定对乙方另行给予处罚。

　　第五条 甲方责任

　　5.1 负责成立项目经理部，代为甲方履行合同，乙方需接受所属项目经理部管理，并无条件执行所属项目经理部的各种指令、制度和文件。

　　5.2 负责向乙方提供相关施工图纸及文件资料，并负责审定施工方案及技术交底;负责项目施工驻地设施的统一规划;负责线内标示、标牌统一规划。

　　5.3 负责测量控制网的复核，并提供控制点成果，负责对施工队进行中线和高程、坡度等几何尺寸的抽检。

　　5.4 负责本标段中心试验室的建立及运作;进行各类配合比试验;负责与工程监理及政府质量监督部门进行工作联系。

　　5.5 负责施工全过程的统一指挥与管理，组织每天施工调度会及每月生产会议，下达月度生产计划和发布各项生产指令。

　　5.6 甲方有权根据监理及(或)业主指示或根据工程实际情况及时对乙方发出进度方面的指令，并有权对乙方的进度安排进行调查和改变，乙方应予以无条件执行。

　　5.7 负责对乙方施工中的安全、质量、进度和文明施工标准化建设实施检查指导、监控，监督施工生产各项安全、质量技术措施的落实，按管理制度进行奖惩。

　　5.8 负责按月度对乙方的工程进度质量进行验收，并按合同约定及时向乙方进行结算和支付。

　　5.9 有权监督乙方是否按时发放生产工人工资。如发生乙方未按时发放工人工资的情况，甲方有权对乙方采取必要措施进行处理。乙方进场后须提供劳务人员名单，劳务人员工资表及身份证复印件，经项目经理部验证核实无误后现场发放。

　　第六条 乙方责任

　　6.1 乙方应建立功能健全的管理机构，主要负责人必须常驻工地，服从和积极配合甲方的管理，随时与甲方联系沟通，按甲方管理人员的指示和要求安排工作，管理其员工，准时参与甲方召开的工地会议。如乙方工地负责人疏于管理，造成工地管理混乱或不服从甲方指令，进而严重影响施工进度或导致质量、安全事故的，甲方有权要求乙方撤换工地负责人，乙方应按甲方要求更换工地负责人。

　　6.2 乙方须按施工项目配备足够合理的施工技术、测量、实验、资料、设备、物资、安全、财务等人员，在施工中负责向甲方现场技术员报检。同甲方相关部室执行“一对一”管理衔接，及时交流、及时沟通、共同构建和谐的施工环境。

　　6.3 乙方自行负责其驻地设施的建设，包括办公、生产、生活房屋、水电设施及场地在内的建设，其规模和标准必须符合甲方及业主要求。

　　6.4 乙方应按项目部统一要求着装，工地临建设施按甲方统一规划进行布置，施工现场悬挂标示牌及宣传标志，按甲方要求规划、建设并维护好办公、生产、生活各种设施。严格按环保要求做好水土保持、场地复耕、植被保护及污水垃圾处理，尊重当地乡规民俗。

　　6.5 乙方自行负责其线内、线外施工便道、便桥的修建，并不定时投入工、料、机对其进行维修保养，保证施工便道的畅通和相对平整，承担由此而发生的全部费用。

　　6.6 乙方应严格按照施工图纸、相关文件和国家颁发的现行技术规定、规程及标准进行施工和管理。

　　6.7 乙方应服从甲方的统一指挥与管理，遵照甲方审定的施工方法、工艺要求及质量标准进行施工，保证相关机具、材料按时到位、满足施工的需要，确保完成甲方下达的年、季、月度生产计划。

　　6.8 乙方施工主要负责人须按时参加甲方组织的每天施工调度会、月度生产会议和临时指令性生产会议，接受各项生产指令，落实各项安全、质量及进度等施工措施，按周、日计划组织施工。若因乙方原因致使甲方受到业主或地方部门处罚，影响甲方信誉和生产效率的，乙方应当承担由此而发生的全部费用，并接受甲方相应处罚。

　　6.9 乙方接受甲方项目标准化管理，并保证积极配合、履行相关义务;线内标识、标牌，第一次由甲方统一提供，乙方负责按标准安放，后期维护和修护由乙方负责。

　　6.10 乙方应及时向甲方报告施工中发生的质量事故，并承担因其自身原因导致的质量事故所发生的一切责任，承担由此而发生的一切损失。

　　6.11 乙方负责在施工期间，其所承担的工程施工内容的工程质量返修，以及工程缺陷责任期内工程的修复工作。

　　6.12 按照甲方要求配备专职安全员，严格执行甲方关于安全生产的规章制度，严格执行《公路工程施工安全技术规范》，承担本施工段的安全施工责任，并负担因乙方人员操作不当或不服从甲方指挥、违反施工规章、技术交底而导致的安全事故的一切费用，承担由此所发生的一切损失。

　　6.13 接受各级单位组织的安全、质量大检查，并承担因乙方施工工艺不当、不服从甲方指挥或违反相关施工规程及技术交底而导致的一切罚款。

　　6.14 爱护甲方移交的机械设备(如有)，并承担在使用期间全部的保养和维修费用;乙方施工场地使用、机械停放、材料和设备布置应服从甲方统一安排并符合甲方要求。

　　6.15 主动配合甲方搞好地方关系，教育全体员工遵纪守法，尊重民风民俗，严格执行甲方综合治理的一切规章制度。保证驻地整洁，现场文明施工，确保施工期间在工程范围内现有道路的交通状况、环境等满足监理、业主及有关部门的要求。

　　6.16 乙方有责任与现场其他施工队、人员团结协作，共同维护现场管理秩序。

　　6.17 乙方应确保施工中有足够符合要求的特殊工种工人、施工员、工班长和其它技术工人(具有相应的资格)。保证提供所有施工人员有效

　　身份证，并负担办理证件和劳务使用调配等有关费用。

　　6.18 乙方必须严格执行国家、省、市有关劳动用工的法律、法规按时、足额发放民工工资，做好劳动和社保年审，并将年审资料交甲方备案。如因乙方违背国家、省、市劳动用工政策而引起的法律责任由乙方负责;如因民工工资的发放发生纠纷，甲方有权暂时扣除一定工程款。

　　6.19 乙方签订的材料购销合同、设备租赁合同和劳务(劳动)合同须在签订后7日内交甲方备案，若无备案，甲方有权拒绝支付相应结算款，甲方有权跟踪检查合同履行情况，乙方有责任按规定及时支付材料费、租赁费，及时发放民工工资，如出现纠纷而影响甲方声誉时，甲方有权对乙方采取必要措施进行处理;情况严重的，甲方有权单方面终止合同，没收乙方履约保证金，由此而造成的一切损失由乙方负责。

　　6.20 乙方有责任向甲方提供营业执照、资质证书、组织机构代码、法人授权书复印件。

　　6.21 施工过程中及时按甲方有关内业资料方面的规定整理编制和签证工序质检资料、试验资料等相关资料，统一归档，完工后提交甲方验收;如乙方确无能力完成相关内业资料(质检资料、测量资料、试验资料)，经甲方同意，可委托甲方完成，但应按每月5000元标准上交相应委托费用至甲方。

　　第七条 违约责任

　　7.1 因乙方不能按合同或业主确定的质量安全标准、工期交付使用而导致业主对有关工程建设质量标准的降低、工期拖后的罚款，由乙方承担，费用从乙方已完工程量价款中直接扣除。

　　7.2 未经甲方批准或同意乙方擅自将本合同工作一部分或者全部另行分包或转包给他人的，甲方有权立即终止合同，并没收乙方的已经缴纳的履约保证金，并有权将乙方清退出场，由此造成的一切经济损失由乙方承担。

　　7.3 若乙方人员和相关机具设备推迟进场或不能按时开工，则每一个人员或设备推迟一天乙方向甲方支付违约金20xx-5000元;为项目工程的顺利进行，甲方有权调拔、租赁相应机械设备进场，乙方不得以任何理由拒用，所发生的租赁费用直接从乙方已完工程量价款中予以扣除。

　　7.4 若乙方在施工过程中，不听从甲方指挥，不按要求进行施工，违章作业，或出现施工质量、安全问题和事故，施工人员不能满足承诺，施工能力不能满足施工要求，连续两个月未能完成生产计划的，甲方有权提出警告、责令停工;责令停工整顿一个月内仍不能满足甲方质量、进度、安全、文明施工等相关要求的，甲方有权单方面终止本合同，没收乙方已缴纳履约保证金，由此而造成的一切损失由乙方负责，甲方有权将乙方清退出场，另行选择施工队伍。

　　第八条 纠纷解决办法

　　8.1在履行本合同过程中若双方发生争议，双方应本着对工程负责的精神进行协商解决，若双方协商不成的，任何一方均有权向甲方法人注册地人民法院提起诉讼。

　　第九条 附 则

　　9.1 本合同(含附件)一式六份，具同等法律效力，甲方执五份，乙方执一份。

　　9.2 本合同若有未尽事宜，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　9.3 在签订本合同时，乙方必须无条件与甲方签署《安全生产管理协议书》和《廉政合同》;合同履行期间，甲方项目经理部制定和下发的一切制度、文件、工作指令、会议纪要等与本合同同等效力。

　　9.4 本合同自双方代表签字、盖章之日起生效，甲方工程竣工验收符合要求，缺陷责任期满结清工程款后自动失效。

　　甲方： 乙方：

　　(盖章) (盖章)

　　甲方代表： 乙方代表：

　　身份证号码：

　　地 址：

　　电 话：

　　开户 银行：

　　帐 号：

安装施工合同 篇7

　　甲方：________________建筑公司(以下简称甲方)

　　乙方：_________________云南七彩施工队(以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同》的相关规定，本着“诚实信用”的原则，经双方友好协商，现就乙方为甲方提供安装塔吊事宜达成如下协议，共同遵守：

　　)型号塔吊台，独立高度米，顶升标准节一、乙方为甲方在地理位置安装(

　　节。(具体技术参数依据塔吊使用说明书。)

　　二、工程时间： _________________ 年 _________________ 月 _________________ 日至 _________________ 年 _________________ 月_________________ 日完成。

　　三、安装费用：_________________元。

　　其中：

　　1、安装元，

　　2、租汽车吊吨一台，元。

　　3、租运输汽车台，共元。

　　4、其它：_________________

　　四、付款方式：支票，现金。

　　五、付款方法：

　　付款时间双方共同协商确定，但必须要求安工程结束并验收检测合格后付清全部工程款。

　　六、责任：

　　甲方：

　　1、创造条件配合好乙方施工人员进行施工。

　　2、配合电工人，电焊工人，架子工人，力工人，用于配合乙方施工的进行。

　　3、配合做好高压线、电缆线及其它不利于乙方施工的物体保护及拆除工作。

　　4、介绍地下设施，汽车吊停放地点的地质情况。

　　5、协调各方面工作，做好安全技术交底工作。

　　乙方：

　　1、按甲方要求保安全、保质量、保时间、保设备完好完成施工工作。

　　2、乙方必须保证具备拆装资质和安全许可等市建委及其它部门要求的资质。

　　3、参加施工人员必须具备符合施工要求的特种作业证书。

　　4、乙方负责到市建委及市技术监督局等相关部门办理塔吊安装及检测等全部相关手续。

　　5、施工人员做好自我保护及其他人员的保护。

　　6、作业全程符合施工规范，高空作业按相关规范施工，杜绝违章作业、违章指挥，在施工中

　　出现的一切人身事故、财产损失由乙方自己承担责任，费用自负。

　　7、按甲方要求把拆除部件整齐堆放在指定地点。

　　8、损坏设备按照新旧程度加采购费用作价赔偿。

　　七、违约责任：

　　1、甲方违约，甲方一次性向乙方赔偿本安工程款的10%。

　　2、乙方违约，如延误工期，每延误一天乙方赔偿甲方总工程款的10%;如中途不能进行安装，乙方退给甲方已付所有工程款并赔偿甲方的一切经济损失。

　　八、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。(根据情况而定是否备案)

　　九、其它：_________________

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________签约地点：_________________

　　签约时间：_________________签约时间：_________________

安装施工合同 篇8

　　甲方(发包方)

　　乙方(承包方)

　　甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和其他有

　　关规定的原则，结合本工程具体情况，订定合同如下：

　　一、工程概况：

　　1.1.工程名称：榆林经济开发区创业大厦。

　　1.2.工程地点：榆林经济开发区。

　　1.3.工程内容：创业大厦暖通工程施工图纸上全部内容。

　　1.4.承包方式：劳务清包、辅材工具包干。

　　1.5.施工周期：依照项目部进度计划。

　　1.6.质量等级：合格。

　　1.7.质量保证：

　　乙方保证在合同下所施工安装的通风及空调工程符合本合同所规定的技术要求及质量规定。

　　二、同文件使用解释顺序：

　　2.1.除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

　　2.1.1.本合同条款。

　　2.1.2.补充协议条款。

　　2.1.3.明确双方权利义务的书面文件。

　　2.1.4.标准、规范和其他有关资料、技术要求。

　　2.1.5.图纸和说明及相关技术资料。

　　三、同文件使用的文字标准和使用法律：

　　3.1.合同文字：本合同文件使用中文简体。

　　3.2.适用法规：《建设工程施工合同(GF—1999—0201)》。

　　3.3.适用验收标准：《通风与空调过程施工质量验收规范》(GB50243—20xx)及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—20xx)的由关规定。

　　四、甲方责任：

　　4.1.按照设计图纸和现场施工要求免费提供乙方水、电、住宿、库房的设施。

　　4.2.甲方负责办理乙方进入施工区的一切相关手续。

　　4.3.甲方负责在施工中的协调工作。

　　4.4.参与处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并进行质量验收。

　　五、乙方责任：

　　5.1.乙方进驻工地的施工人员，须符合管理条例并遵守现场的规章条例安全施工。

　　5.2.乙方须以甲方的名义从事工作，并不得从事损害甲方利益机声誉的活动。

　　5.3.乙方严格按图纸、技术标准及工艺要求规范施工，服从甲方质量监督，由于不符合施工质量标准所造成的停工应立即更改且不得影响施工进度。

　　5.4.乙方自备所需的安装工具(机械费已包干)。

　　5.5.乙方的工程进度须符合就的要求。

　　六、工程质量监理：

　　乙方应无条件地接受甲方及管理单位对施工质量及进度的查验、监督。

　　七、质量与验收：

　　7.1隐蔽工程验收：

　　7.1.1.凡隐蔽工程首先由乙方自检合格后通知甲方验收，验收合格后，甲方在验收记录上签字;验收不合格，乙方在限定的时间内整改后重新验收。

　　7.2.检查与返工：

　　7.2.1.乙方应按照本合同所列标准、规范设计和要求以及施工中的自检，随时接受甲方的查验。

　　7.3.安装：

　　7.3.1.乙方施工范围：安装空调设备、水管、冷凝水管、通风管的设备开机、调试，并保管每台空调的附件(如：合格证、说明书其它文件)，统一整理后，待完工时交于甲方。

　　八、结算方式：

　　8.1.按陕西01安装定额人工费以36元/定额工计取，机械费由乙方收取其中的50%，辅材由乙方收取其中的70%。

　　8.2.高层增加费、脚手搭拆费人工费由乙方计取，工作量由甲、乙双方现场核对以实际施工量为依据进行结算。

　　8.3.系统调试费一次包干为2万元整不作任何其它调整。

　　九、工程款支付：

　　9.1.月进度款按月进度量60%支付，每年终结算按已完工作量的80—90%支付。

　　9.2.工程完工付工程施工总量90%。

　　9.3.决算后一月内付到总价97%。

　　9.4.留3%保修金，按国家相关规定到期退还，保修期间如果式甲方材料等造成的维修工资由甲方支付、如果是乙方施工不当等造成维修工资、材料必须由乙方自认。

　　9.5.甲方在支付款过程中如由特殊困难时乙方应保证工程的连续性，但甲方也应征得乙方的认可，在双方协调的期限内给予补上。

　　9.6.在施工过程，如果由于种种原因出现中途停建、缓建(除不可抗拒的自然灾害)，甲方必须提前通知乙方做好各项误工措施，如停工超过七天的，甲方应承担工人适当的生活费，但不能超过1个月。

　　十、争议：

　　10.1争议：

　　10.1.1.甲乙双方因合同发生争议，应优先以双方友好协商处理，若协商不成则可向当地人民法院提请诉讼。

　　10.1.2.发生争后，除出现下例情况的，双方都应继续履行合同并保护好已完成的工作：

　　(1)合同确已无法履行。

　　(2)双方协议停止施工。

　　(3)调解要求停止施工，且为双方接受。

　　(4)法院要求停止施工。

　　十一、其他：

　　11.1.合同的生效与终止：

　　本合同子甲乙双方签订之日起生效，在安装产品经甲方验收合同并通过相关部门验收合格后交付甲方且甲方支付完验收款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

　　十二、备注：

　　12.1.不可抗力：

　　当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同责任时，履行合同的时间将推迟，推迟履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同;合同的价格不因不可抗力而改变。不可抗力发生后，受影响方(甲方或乙方)就立即将不可抗力发生的情况通知另一方(甲方或乙方)，并在不可抗力发生后十四天内提出具权威独立第三者证明，甲乙双方应采取必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。不可抗力是指战争，台风，地震，水灾，禁运，罢工等以及双方同意的不可抗力。

　　12.2.本合同未尽事宜双方随时协商解决，并以书面形式为依据。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

安装施工合同 篇9

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，承包事宜，达成如下条款，以便共同遵守。

　　(一)工程概况

　　工程名称：__________________

　　工程地点：__________________

　　工程内容：__________________

　　(二)工程造价

　　工程款总额约为__________________元整，(大写)__________________

　　(三)工程质量

　　乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的约定和国家有关工程的法律法规进行施工，承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任，严格履行原施工合同。

　　认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

　　(四)工程内容

　　具体设备要求要求乙方响应投标文件要求，达到招标文件所附要求，如因乙方所购物品没达到实际要求，致使审计出现偏差，责任由乙方负责。

　　(五)工期

　　本工程自__________年__________月__________日开工，于__________年__________月

　　__________日竣工。如有逾期，责任由乙方承担。

　　(六)材料供应

　　材料供应由乙方全额承包，要求符合投标文件中材料报表，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

　　(七)付款办法

　　乙方先行支付甲方__________元整，大写

　　__________，工程验收合格，建设单位审计后，甲方负责向建设单位追要工程款，工程款到账后，由甲方向乙方支付剩余款项，如最后价格出现偏差，乙方自负盈亏。

　　(八)设备保修

　　1、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询。

　　2、电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务。

　　3、监控保质期为五年，整体质保为两年，系统开通后保期内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方向建设单位追要，乙方负责免费维修。

　　(九)工伤事故

　　甲方参与投标，投标文件中所规定的义务转由乙方向建设单位履行，乙方在经营活动中，若出项安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责

安装施工合同 篇10

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同》及相关法律规定，结合本工程的实际特点，本着互惠、互利、合作、相互信任的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：稻花香酒厂新建工程

　　2、工程地点：318国道旁

　　3、工程内容：完成施工蓝图范围内及现场所需要完成的全部内容。其中：厂房、办公楼、道路硬化、排水管网及辅助配套等工程。

　　4、工程承包方式：乙方(包工包料)，实现工程总承包。

　　5、工程施工时间： 年 月 日至 年 月 日。

　　6、合同价款及付款方式：

　　6.1按施工图纸项目工程用20xx年《湖北省统一定额收费标准》计算，下浮8%。

　　6.2付款方式：按工程形象进度付款。

　　6.3按每月完工的实际工程量付80%。

　　6.4工程竣工验收合格后一月内付至工程总造价95%。

　　6.5结帐方式：必须用现金支付，不能以物抵帐。余款一年后无质量问题全部付清。

　　7、合同风险范围如下：市场物价风险：包括主材根据当时市场价格，材料单价变化幅度，超过±5%以外的风险按合同约定执行，在约定风险外的按当地市场价进行调整。

　　8、合同以外风险范围价款调整方法：因设计变更，工程量增减引起合同价款的变化依据现场工程负责人或工程师实际签发数量及价格进行调整。调整办法是依据工程师实际审签并经甲方确认的工程量乘以合同对应固定单价进行调整，合同中没有适用或类似于变更，增减工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经与甲方协商一致后，按双方书面审签确认的工程量及价格计算调整。

　　9、合同文件中使用的语言文字，标准和使用法律：

　　9.1适用法律、法规、国家的法律、法规及本省、本市的部门规定或地方法规。

　　9.2适用标准、规范建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装质量检验评定标准。

　　第二条 甲方义务

　　1、办理甲方应办的所有手续、平整施工场地，使施工场地具备施工条件的约定时间，已具备施工条件。

　　2、提供施工期间的水源、电源、施工用的路通。

　　3、组织乙方有关人员进行图纸会审及技术交底。

　　4、组织现场交验的时间(开工前三天内)。

　　5、协调保护工作的约定，甲方配合、乙方负责。

　　6、按照合同节点，按时支付工程款(每月25-30日)。

　　7、办理有关所需证件的约定，开工前由甲方办理施工许可证，乙方协助，费用按国家，和省市相关规定分担。

　　第三条 乙方义务

　　1、乙方应具备施工相关资质，配齐各种施工及技术人员，保证全文明施工，严格执行有关施工现场的管理的规定，指定一名项目负责人常住现场配备施工技术人员。项目负责人： 电话： (24小时开机)

　　2、乙方必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

　　3、乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有关错的，应当及时提出意见和建议。

　　4、施工中严格执行安全施工操作规范及防火、施工规范、质量标准，按期保质完成工程。

　　5、工程用水、用电根据现场挂表，每月抄表经甲、乙双方确认，单价按施工当地物价部门核定价格，最后在应付工程款中扣除。

　　6、乙方要做到文明施工，保持施工现场整洁，做到工完场清，不得扰民及污染环境。

　　7、工程竣工后，乙方用书面形势通知甲方，乙方将向甲方提供竣工验收相关资料及文件。

　　第四条 工程变更及签证

　　工程项目及施工方式如需变更，甲、乙双方协商一致签订书面变更协议，同时相应的调整相关工程费用及工期。

　　第五条 工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方同意，工期相应调

　　整。

　　1.1工程量变化和设计变更，导致工期增加的。

　　1.2不可抗拒自然灾害所影响的(天灾、政治、恶劣气候、下雨等)。

　　1.3甲方同意工期顺延其他情况。

　　2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响的，经乙方提去，甲方确认后，工期可以顺延。

　　3、在施工中，停电、停水满12小时或有现场其他原因，经甲方确认后，乙方工期予以相应顺延。

　　4、因乙方提供材料，设备质量不到位而影响工期由乙方承担承担责任，工期不顺延。

　　5、因乙方责任不能按时开工，或中途停工，而影响工期的，工期不顺延。

　　6、因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第六条 质量标准及安全生产要求

　　1、甲、乙双方约定本工程施工质量标准，符合国家建筑施工质量验收标准。

　　2、安全生产要求：

　　2.1乙方施工现场必配备安全管理员，对工人进行安全生产教育，并指导安全生产的要求及施工程序。

　　2.2在施工中发生的安全责任事故，甲方不负任何责任，由乙方自负。

　　第七条 信誉保证金的管理及退返和违约处罚

　　1、合同签定后，乙方向甲方付保证金150万元(其中签订合同后支付给稻花香酒厂)。

　　2、保证金的退返程序：

　　2.1乙方设备及工人进场开始施工，甲方退返乙方保证金50%(即75万元)待办公大楼，基础完工后全部退返。

　　2.2如果甲方不能按时退返乙方保证金，乙方有权停工，而且工期顺延的同时，乙方按本金收取利息，收取利息的标准是3%。签订合同一个月内，甲方应尽快保证乙方进场施工的一切条件。逾期甲方按照 利息向乙方支付，超过二个月，甲方无条件退返保证金，同时视同甲方原合同承包给乙方。

　　第八条 组织竣工验收

　　工程竣工后，由乙方书面通知甲方，由甲方负责组织验收，竣工验收必须在半月内完成，逾期不验收视同验收合格。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，盖章签字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

安装施工合同 篇11

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　甲乙在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上经与乙方友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

　　第一条工程概况

　　1、承包方式：总价包干

　　2、承包内容：乙方包钢结构的材料、制作、生产运输、安装。

　　第二条工期

　　1、工期：工期初定为天，以甲方通知乙方进场时间为准。

　　2、乙方除了要满足合同总工期要求外，还应满足甲方的阶段性工期要求，工期拖期损失、缺陷责任期、保修期按甲方与乙方签定的合同文件由乙方负责。

　　第三条质量要求及验收标准

　　1、钢结构工程乙方应按照(钢结构设计与施工规程)进行设计选材、制造和安装。

　　2、钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。

　　3、乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。

　　4、乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。

　　5、所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。

　　6、乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。

　　第七条、验收和资料：

　　(一)验收

　　1、工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。

　　2、乙方所使用的材料必须符合甲方确认的施工图及本合同材料明细表的要求，所有进场材料应具有产品合格证及品牌证明并经甲方验收通过。若提供的材料不满足要求，乙方应无条件退换、返工，由此给甲方造成的损失由乙方负责。

　　3、工程完工后，乙方应绘制竣工图和提供有关工程验收资料，竣工图上应注明各种标志的数量及规格并经甲方严格审定。双方签字后，双方在现场核点工程数量及检查工程质量，经双方及业主办理签字验收手续后，乙方按甲方规定负责办理工程移交工作。

　　第四条工程价款及付款方式

　　1、本工程价款采用固定综合包干单价(包税金)计，预算总价款为人民币___元(大写___)。

　　2、付款方式：和业主付款同步。甲方付款付至工程总价款90%时将不再支付，余款作为保修金。在保修期届满10个工作日内甲方会同业主组织复检并办理保修终结手续，甲方在按合同约定扣除保险期间应由乙方支付的各项款项和违约金后向乙方结清。

　　3、税费：甲方付款给乙方时，乙方须先提供工程所在地区有效的等值发票。

　　4、交工验收中的缺陷责任期内的缺陷处理由乙方负责，费用由乙方承担

　　5、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量，甲方不予结算。

　　第五条保修期

　　1、保修期为年，自乙方通过业主验收并取得该部门验收证明之日起计。

　　2、保修期内非因不可抗力或甲方人为发生的损坏，均由乙方无偿更换。

　　3、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。凡因乙方施工造成的质量问题，乙方于甲方通知送达之日起3天内，应无条件予以维修。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。

　　第六条双方权利、义务

　　(一)甲方权利、义务

　　1、按合同规定，及时支付工程款和进行结算。

　　2、及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。

　　3、对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面竣工验收通知组织竣工验收。

　　4、接乙方提供工程进度报表后及时审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。

　　(二)乙方权利、义务

　　1、严格按照设计施工图纸组织材料，生产和安装。并做好自检工作，确保质量和进度。

　　2、接受甲方工地代表的质量监督和管理，发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。

　　3、严格遵守安全操作规程，劳动保护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。

　　4、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。

　　5、乙方在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方。

　　6、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　7、分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式(按甲方要求的格式)通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。

　　第七条违约责任

　　1、若乙方全面实际履行合同义务而甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的万分之二向乙方支付违约金。

　　2、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或逾期取得业主验收合格证明的，每逾期一日，按工程预算总价款的千分之五向甲方支付违约金。逾期超过10日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。

　　3、甲方依据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

　　4、乙方不按时进场开工，在甲方书面通知送达后的3日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的20%作为违约金，造成甲方工期延误或或造成甲方其它损失的，乙方应予赔偿。

　　5、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

　　第八条其它

　　1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，协商不成由甲方所在地法院裁决。

　　2、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份报业主备案，每份均具同等法律效力。本合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

安装施工合同 篇12

　　定做方(甲方)：__________________

　　承揽方(乙方)：__________________

　　依照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第1条工程概况、工期、合同款价

　　1.1工程概况

　　工程名称：__________________

　　工程地址：__________________

　　工程内容：乙方根据甲方提供的图纸及甲方定做要求，进行塑钢门窗窗型设计、绘制并提交《塑钢门窗大样图》给甲方确认后，乙方按要求制作、安装塑钢门窗。

　　1.2工期

　　开工日期：__________________

　　竣工日期：__________________

　　保修期：年，自塑钢门窗工程验收合格之日起计算。

　　1.3合同价款

　　门窗数量：平方米(门窗按设计洞口尺寸计算，暂估)。

　　门窗单价：￥元/平方米。

　　合同总金额：￥元(暂估，最终结算价以实际发生量计算)。

　　1.4工程款支付：合同生效后材料到现场5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，门窗工程窗框安装完毕后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%;门窗工程窗扇(含纱扇)安装完毕后15个工作日内，甲方负责将乙方结算办理完毕同时支付本合同结算总价款的余额(扣留3%的保修金);工程保修期满后5个工作日内甲方向乙方支付保修金(结算总价款的3%)。

　　1.5甲方未付清所有工程款项前，乙方保留其制作安装的门窗的所有权。

　　第2条主要材料质量必须达到国家标准要求，门窗并按国标生产安装验收。

　　2.1型材：大连实德型材

　　2.2玻璃：6mm平钢化+6a+6mm平钢化中空

　　2.3五金件：优质五金配件

　　2.4密封胶条：玉溪橡塑厂提供

　　2.5密封毛条：仿硅化毛条

　　2.6衬钢：壁厚为1.2mm镀锌国标钢衬

　　2.7纱窗：不锈钢纱网

　　第3条保修、维修及售后服务

　　保修叁年，终身维修，接电话24小时内到现场，72小时内修复。

　　第4条违约责任

　　合同签订后，任何一方不得单方面撤消或不履行合同。

　　否则，违约方向守约方一次性支付违约金：合同总价款的10%。

　　并承担由此给对方造成的一切经济损失。

　　其它违约责任按《民法典》执行。

　　第5条解决合同纠纷方式

　　双方友好协商;向经济合同仲裁委员会申请仲裁;向原告方所在地人民法院起诉等。

　　第6条本合同经双方签字盖章后生效，壹式肆份，双方各执贰份。

　　第7条合同有效期

　　自合同签定之日起至保修期满，价款及保修金支付完毕终止。

　　第8条合同附加条款

　　施工安全：施工安全由施工方自负

　　第9条未尽事宜，双方协商解决。

　　合同附件：门窗大样图

　　甲方(章)：__________________乙方(章)：__________________

　　日期：__________________

安装施工合同 篇13

　　发包人：(全称)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：君利花园住宅小区4-8号楼共20__平米、635户智能家居设备及安装

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料

　　三、合同工期

　　开工日期：年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　合同工期总日历天数 天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：国家验收规范合格标准

　　五、合同价款

　　金额(大写)：壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整(人民币)￥：20__.00(每平方米总价29元)元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同通用条款

　　3、本合同专用条款

　　4、标准、规范及有关技术文件

　　5、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。

　　十、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定 签字盖章 后生效。

　　发　包　人：(公章) 承　包　人：(公章)

　　住　　所： 住　　　所：

　　法定代表人：　　法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号： 帐 号：

　　邮政编码： 邮政编码：

安装施工合同 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方安防监控系统项目工程施工委托乙方负责设备安装项目,双方结合本工程安装施工具体情况，双方经友好协商达成如下协议：

　　一、 工程概况：

　　1、 工程地点：

　　2、 工程内容(详见附件：项目预算清单)：

　　3、 承包范围：综合布线

　　二、 工程材料：

　　所有设备及线材均由甲方提供。

　　三、 甲方责任

　　1、负责提供设备安装的图纸及相关技术资料;

　　2、及时向乙方提供甲方负责范围内的设备、材料;

　　3、指派施工现场负责人，负责协调施工及工程监督;

　　3、负责现场变更项目签证及工程验收;

　　4、按约定及支付合同工程款;

　　四、 乙方责任

　　1、负责按合同工期组织工程施工及配合甲方对所安装设备的调试;

　　2、负责对甲方所移交设备材料的保管，验收后移交甲方;

　　4、工程竣工验收后及时向甲方提供相关竣工资料;

　　五、 工程期限：20xx年 12 月 9日至20xx年 12月19 日

　　六、工程质量：

　　按安防工程安装合格标准验收。

　　七、合同工程款、付款办法：

　　1、工程合同项目内容(附件预算内容)

　　合同安装包干总价 元。大写人民币 。

　　2、合同生效后乙方进场安装3天后经甲方现场确认，付合同款50%。工程验收合格后，乙方提供发票后，10个工作日内付清。合同余款。因本工程分两期施工，所以工程按两个合同期分开计算。付款方式按每个合同期来计算

　　八：工程增减、变更：

　　1、甲方要求增加预算外项目的，按甲方现场签证核实追加工程款，追加项目按预算单价计算。

　　2、甲方预算内项目变更，工程量按实计算。工程款按实际计算。

　　九、工程验收

　　1、 在工程竣工后由乙方通知甲方进行工程验收，双方对实际工程量和质量进行验收确认。乙方向甲方提交工程结算书和竣工资料以及剩余线材。

　　十、违约责任：

　　1、乙方不能按第五条约定工期限要求完成施工，违约金按日合同总额的0.3%扣除。

　　2、甲方不能按约定期限按时支付工程款，违约金按日应支付款0.3%支付给乙方。

　　十二、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。未尽事宜，双方另行协商或签订补充协议，补充协议同本合同具同等法律效力。本合同履行过程如发生争议，双方应协商解决，协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　甲方： 乙方：

　　代表：签约日期：

　　代表： 签约日期：

安装施工合同 篇15

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　按照《中华人民共和国民法典》及法律法规管理规定，为确保在_____________广告安装、悬挂的安全，甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下：

　　一、广告工程概况

　　1、工程名称：_________________

　　2、施工日期：_____年______月_______日至_____年______月_______日止。

　　3、工程范围：_________________

　　二、乙方责任范围：

　　1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装，乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性，同时，乙方必须认真履行各项安全管理规定，并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督，确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。

　　2、应对广告施工人员进行安全教育培训，具备相应的安全意识和安全技能，特种作业人员应具有相应的资格证书。

　　3、乙方按照国家的有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　4、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

　　5、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物，乙方除须赔偿全部损失外，并将取消乙方今后进入甲方场所施工的`资格。

　　6、乙方在施工期间必须规范施工，做好施工安全消防保护措施，如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的，由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任，与甲方无关。

　　7、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落从而发生安全事故，造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的，由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。

　　风险提示：

　　如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的，其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展，双方可以据此约定违约责任，以便发生违约行为，可以比较方便执行。

　　三、违约责任

　　若乙方不遵守安全协议内容，由于乙方责任造成对第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿第三方因此造成的全部损失。

　　四、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

　　五、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

　　六、本协议签订地点在_____________________。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(签章)：_____________

　　签订时间：_________年____月____日

　　乙方(签章)：______________

　　签订时间：_________年____月____日

安装施工合同 篇16

　　依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：____市____区

　　3、工程承包方式：包工、包料

　　二、工程安装内容：庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。 承包价： 元。

　　三、工程期限：________年____月____日至________年____月____日。

　　四、质量要求：按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修。

　　五、付款方式：自合同签订之日起，甲方____日内预付乙方工程款的40%，庭院管网铺设完后再付40%，工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清。

　　六、双方责任：

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效)。

　　3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　________年____月____日

安装施工合同 篇17

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　第二条 工程承包方式 双方商定采用下列第 种承包方式：1、乙方包工、包全部材料;2、乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;3、乙方包工、甲方包全部材料。甲方供应材料设备一览表作为本合同的附件1。乙方采购材料设备一览表作为本合同的附件2。

　　第三条 施工图纸

　　甲方向乙方提供施工图纸日期和套数：

　　第四条 合同工期 工程具备地暖施工条件时，甲方以书面函件形式向乙方发出进场通知后，乙方 天内进场，进场日期作为开工日期，合同工期总日历天 数 天。

　　第五条 质量标准 本工程质量标准按下列第 项执行。 1、执行国家现行的JGJ142-20__《地面辐射供暖技术规程》和GB50243-20__《通风与空调工程施工质量验收规范》。 2、按双方约定的标准 执行。 第六条 合同价款 1、合同价款 本合同工程价款(大写)： 元(人民币)。

　　2、本合同结算价款采用 方式确定。(1)本工程图纸设计面积为 ㎡，固定总价价款￥ 元(大写 元)。本工程价款为最终价款，除工程变更超过 500元部分调整外，其它不予调整。

　　(2)本工程固定单价 元/㎡为包死价，不随市场行情调整，工程量根据实铺面积据实结算，工程总价=单价×实铺面积。 (3)本工程单价暂定为 元/㎡，在河北省造价信息网发布的材料价格波动超过 %，工程单价按波动价格调整。 工程量根据实铺面积据实结算，工程总价=浮动单价×实铺面积。 资产程综合3、本工程单价含配合费。工程量计算规则为：凡供暖房间墙距间净空地面面积之和为地暖实铺面积，其中门口不增，设备及柱、井所占面积不减。 第七条 双方工作 1、甲方工作 (1)委派 为本单位现场代表并书面明确其职权。

　　(2)提供达到施工条件的平整地面并清空地面物品，提供符合施工条件的水源、电源。 (3)负责协调总包及其他施工单位关系。 (4)提供地暖图纸等相关文件。 (5)提供材料存放场地。 (6)监督工程质量和施工进度，负责材料进场验收、隐蔽工程及工程竣

　　工的验收。 (7)协调相关单位保护乙方已施工完成的部分。 (8)向乙方提供本工程监理单位及总监、专业监理工程师的联系方式并书面明确其职权。

　　2、乙方工作

　　(1)委派 为现场代表，负责与甲方和各施工队协调沟通。 (2)开工前编制施工组织设计或施工方案，报甲方、监理方审核批准。 (3)在工程中要使用双方确定的地暖材料，不得擅自变更。 (4)保质保量完成本工程施工。 (5)对施工人员进行安全教育，不得违章作业，由此引发的安全事故均由乙方承担一切责任及费用。 (6)保证施工现场的整洁，工程完工后负责清理施工现场。 第八条 工程变更 甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，甲方或监理签署《工程项目变更通知单》后，乙方方能进行施工，同时调整工期，相关工程费用调整按约定执行。

　　第九条 工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　(1) 因甲方原因引起的工程量变化或设计变更;

　　(2) 因不可抗力或甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2、因甲方未按合同约定完成其应负责任的工作而影响工期的，工期顺延。

　　3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第十条 验收

　　1、材料设备采购方在材料设备到货前24 小时通知对方，材料设备进场当天双方对材料设备进行验收并签署《材料设备验收单》。

　　2、双方约定在施工过程中每天 时对工程质量进行验收，验收合格填写《工程质量验收单》后，方可进行隐蔽施工。

　　3、工程具备竣工验收条件，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料及竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告7 天内组织验收，并在验收后7 天内给予认可或提出修改意见。甲方收到竣工验收报告7 天内不组织验收，或验收后7 天内不提出修改意见，视为竣工验收已被认可。 第十一条 竣工结算 工程竣工验收合格后 7 天内，乙方向甲方提交竣工结算文件。竣工结算事宜执行建设部第107 号令的规定。

　　第十二条 工程款支付

　　双方约定按下列第 种方式支付工程款：

　　1、工程款按如下方式支付： (1)合同签订时，甲方向乙方支付合同价款的 %，即 元。 (2)工程开工，单位(每批)工程材料进场验收合格后，甲方向乙方支付该单位(批)工程(材料)合同价款的 %，即 元。 (3)竣工验收合格后，甲方 天内向乙方支付至合同95%，即 元。 (4)甲方按施工合同价款 5%留作质量保证金，在工程交付后2 个采暖期满后28 天内返还乙方(采暖期与是否供暖无关)。质量保证金利息按

　　第 种方式执行：

　　①按中国人民银行发布的同期贷款利率计息;②按中国人民银行发布的同期存款利率计息;③不计算利息。 据本合同约定，因工程变更调整的合同价款及追加的合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

　　补充约定：

　　2、双方约定工程款按如下方式支付：

　　第十三条 水电费 双方约定按第 种方式执行：1、甲方按当地政府规定的工程水电价格和乙方实际使用的水电量收取乙方水电费。2、本工程按水电费 元计，由乙方向甲方交纳。

　　3、甲方提供施工期间的水源、电源并承担相应的水费和电费。 第十四条 质量保修 1、工程质量保修是指乙方在质量责任期内对工程出现的缺陷进行维修;缺陷是指工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定。 2、质量保修期从工程通过竣(交)工验收之日起计。 3、明装的分集水器、混水装置、热记量表、管材管件保修期为2 年;地板采暖系统质量保修期为2 个采暖期;隐蔽部分管材的保修期按供应方的承诺执行。 4、竣工验收后，乙方按工程住户数量向甲方提供《地暖使用说明书》。 5、竣工验收后，由于甲方的原因需要有所变更的，应提前向乙方预约服务时间，变更费用由甲方承担。 6、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后24 小时内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除;发生紧急抢修事故(如管材管件漏水等)，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由责任方承担，因产品本身质量缺陷造成的事故，费用由产品供应方承担。

　　7、地暖质量保修的其他事宜按河北省地方标准DB13/T1165-20__《低温热水地面供暖系统售后服务规范》执行。 第十五条 违约责任 1、甲方违约责任 (1) 因甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，每停工、窝工一天，甲方应支付乙方误工费 。 (2)未按合同约定时间付款的，按应付款数额的日万分之 计付逾期付款违约金。 (3)未办理验收手续，提前使用或擅自动用(地暖)工程成品，因此而造成损失的由甲方承担。

　　(4)

　　2、乙方违约责任 (1)因乙方原因造成工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方应支付甲方违约金 元。

　　(2)合同期限届满，工程质量未达到双方约定的质量标准，乙方应承担修复费用和逾期竣工的违约责任，并应尽快使工程质量达标。 (3) 。 (4) 。

　　第十六条、其它约定

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、

　　第十七条 合同争议的解决方式 因本合同发生的争议，由双方当事人协商，协商不成，按下列第 种方式解决。 1、提交 仲裁委员会仲裁。 2、依法向 人民法院起诉。 第十八条 附则 1、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。

　　2、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，本合同附件为合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章)

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号： 帐 号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日

安装施工合同 篇18

　　发包方（简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（简称乙方）：

　　住址：

　　经协商，由乙方承包甲方_____________________项目的冷库安装工程，为了明确双方职责，保证工程顺利进行，以《_____》及其他有关规定为根据，结合本工程具体情况，双方达成如下条款，共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：

　　5、工程质量：

　　二、工期

　　本合同工程总工期为个_______日历天，计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日。

　　本工程除遇到不可抗力，否则工期不予顺延，乙方必须按期交付验收。

　　三、工程造价及付款方式

　　1、工程造价：

　　2、付款方式：

　　总价款分______期支付：

　　工程合同签署后3日内支付第一笔，总价款的______%，即____________元人民币。

　　工程完成50%后3日内支付第二笔，总价款的______%，即____________元人民币。

　　工程完成后3日内支付第三笔，总价款的______%，即____________元人民币（5%作为质保金，_____期满后一次性支付）。

　　四、甲方义务

　　1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况。

　　2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。

　　3、提供冷库工程的图纸，若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工。

　　4、对乙方提交的增加工程量资料，进行必要的及时审核，以作为工程决算的依据。

　　5、按照合同的规定向乙方支付款项。

　　6、接到乙方验收的通知后，在3日内予以验收。

　　五、乙方义务

　　1、乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。

　　2、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。

　　3、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准，且需经甲方代表或监理人员认可后方可使用。

　　4、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通。

　　6、已完工的工程和设备，在交付前由乙方应负责保管，并负责将场地清扫干净。

　　六、工程设计的变更

　　1、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

　　2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，并提供修改或变更设计方案，经甲方确认后方可继续施工。

　　七、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，一切安全措施及费用均由乙方承担。

　　2、乙方必须为其施工人员购买意外伤害_____，应对其进行安全教育，并对其安全负责。

　　八、材料设备供应

　　1、本工程所需的材料设备均由______方采购并供应到施工现场，材料设备进场时必须经甲方书面确认。

　　2、乙方负责采购的材料、设备，应按照设计和国家有关标准采购，对材料设备质量负责，乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。

　　3、乙方需要使用代用材料时，必须征得甲方书面同意。

　　九、竣工验收

　　1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收，甲方组织有关人员验收合格后，双方在《验收单》上签字确认，《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。

　　2、在工程全部验收合格后，工程移交甲方后，乙方离场，工程自移交后毁损风险由甲方承担。

　　3、若不能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。

　　十、质量保修

　　1、本工程的保修期为______年，自验收之日起算。

　　3、保修期内工程或设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后______小时内修复（如有特殊情况双方可另行商定）。

　　十一、违约责任

　　2、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项，若逾期不支付，须向乙方承担未支付款项10%的违约金，但乙方违反本合同约定的，不受此限。

　　十二、其他条款

　　1、本合同履行过程中，发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方均可向合同履行地人民法院起诉。

　　2、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等的法律效力，自合同履行完毕后失效。

　　3、其他未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：

　　责任人：

　　联系电话：

　　合同履行地：

　　________年_______月_______日

　　乙方：

　　责任人：

　　联系电话：

　　合同履行地：

　　________年_______月_______日

安装施工合同 篇19

　　甲方：___________

　　法人代表：___________

　　乙方：___________

　　法人代表：___________

　　甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，依据《中华人民共和国民法典》以及相关国家法律、法规，就花池护栏工程制作安装达成如下协议：

　　一、工程范围和工作内容

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：工程护栏的制作安装施工。

　　3、工作内容：乙方按甲方提供的护栏设计、安装要求，完成材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。

　　二、合同工期

　　本工程项目工期为日。自__年月日至__年月日。

　　三、工程价款及付款方式

　　工程价款

　　以上工程造价共计：4800元大写：肆仟捌佰元整

　　结算方式

　　工程完工验收合格后按实际决算付款。

　　四、施工期间的安全由乙方负全责，乙方要采取措施保证人员安全，在施工过程中，存放、保管好材料，防止学生在施工现场玩耍出现安全事故。并保证工程质量合格。保质期三年，保质期内因质量出现问题乙方须免费维修或更换。

　　五、施工要求：

　　护栏高度65㎝;立柱为5__5方钢，2一个，底部加预埋件，水泥浇筑;其余部分为3__3方管，栏杆顶部为25扁铁加工成圆弧装饰;防锈漆刷底，黑漆罩面。

　　六、本协议一式两份，双方各执一份，未尽事宜双方协商解决，解决不成，经法律途径解决。

　　甲方：___________

　　负责人：___________

　　代理人：___________

　　___________年___________月___________日

　　乙方：___________

　　负责人：___________

　　代理人：___________

　　___________年___________月___________日

安装施工合同 篇20

　　甲方(建设单位)：

　　乙方(施工单位)：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《河北省消防条例》之规定，结合本建筑消防工程施工安装的实际情况，经友好协商双方达成如下协议，共同遵守。

　　第一条 工程概况：

　　1、建筑名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工范围：按甲方所提供的经消防部门审批的图纸为依据。消火栓箱安装、消防水泵、灭火器及灭火器箱。

　　4、建筑楼层：

　　5、建筑面积：平方米

　　6、承包方式：包工包料(含辅助材料)详见材料附表。

　　7、计划开工日期：20xx年 月 日(以开工报审表日期为准)

　　8、计划竣工日期：20xx年 月 日(

　　第二条 双方职责

　　1、甲方：

　　(1)为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场所。

　　(2)负责配合协调乙方的施工。

　　(3)按合同预定及时拨付工程款。

　　2、乙方：

　　(1)乙方应服从甲方统一指挥，按甲方现场管理人员指令施工。

　　(2) 乙方应严格按照图纸设计和规范的要求组织施工，建立质量控制制度，其施工质量必须符合设计要求和国家标准及消防规范要求。

　　(3)乙方施工所用的辅助材料必须使用国家优质产品，产品必须经甲方和监理进行验收后方可使用。

　　(4)乙方应按甲方施工进度计划组织施工，确保工程进度。

　　(5)按国家规定提供消防施工辅助材料的合格证及相关资料。

　　(6)按甲方要求作好消防工程施工自检验收记录。

　　第三条 安全生产、文明施工

　　乙方应遵循安全生产、文明施工的有关规定，采取严格的安全防护措施。承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。

　　第四条 施工进度计划

　　乙方必须严格按甲方的施工进度计划组织施工，在装饰工程不影响消防工程施工进度的情况下，保证按期交工。如以上影响施工进度，工期顺延。

　　第五条 图纸变更

　　设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更时，应提前十五日书面通知对方，由甲方报经设计院或公安消防部门批准后方可变更。

　　第六条 质量验收

　　1、消防系统工程执行国标GB50166—92、GBJ243—82中条款、设计要求及甲方制定的消防系统工程施工技术交底。(图纸)

　　2、乙方必须配合甲方确保消防系统工程经消防主管部门验收一次通过(合格)，验收费用由乙方承担。并保修一年，保修期满：按有关规定签订维修保养合同。

　　第七条 合同价款、拨款和结算方式

　　1、合同总造价：元。

　　2、合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款合同总价的30%作为预订设备款，计 元。

　　3、施工人员进入工地施工后甲方付给乙方合同总价的30%，作为材料购进及工程进度款，计 元。

　　4、工程施工进行到90%，消防栓箱安装完毕，甲方再付给乙方合同总价的30%，作为设备购进款，计元。

　　5、工程竣工后经消防有关部门验收合格后，再付给乙方合同总价的5%，计元。剩余的5%，计元作为质保金，保修期满余款一次付清。

　　第八条 其它事项

　　1、 以下文件均构成本合同的条款：

　　(1)合同协议书;

　　(2)招标文件及其附件;

　　(3)投标书及其附件;

　　(4)标准、规范及有关技术文件;

　　(5)图纸;

　　2、 工程报价单或预算书。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面达成的协议或文件视为本合同的组成部分。

　　3、 本工程完工后，由乙方提供给总包单位竣工图纸贰套。

　　第九条 争议

　　甲、乙双方发生合同争议，首先由双方协商解决，解决不了时，双方任何一方可向当地法院上诉。

　　第十条 合同生效与终生

　　1、本合同经双方签章生效，施工完毕，验收合格后，工程款额全部结清后终止。

　　2、本合同未尽事宜，双方另行协商。

　　第十一条 合同份数

　　本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，监理一份。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　地 址： 地 址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号： 帐 号：

　　年 月 日 年 月 日

安装施工合同 篇21

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就甲方安装监控系统设备及施工事宜经双方协商订立如下合同，共同遵守。

　　第一条：工程名称

　　第二条：安装地点

　　第三条：工程造价 元(人民币)

　　第四条：工程期限自 年 月 日至 年 月 日。

　　第五条：工程施工形式为乙方包工包料，系统工程所用设备、材料与招投标书数量一致。

　　第六条：付款时间

　　1、本工程总造价

　　2、本合同签订后，甲方向乙方首付款。乙方在收到甲方预付款后开始施工,施工完毕正常使用后甲方在一个月内付给乙方50%_______元,剩余部分10%_______元，甲方应在一年的质保期过后付给乙方(付款时乙方出具有效票据)

　　3、本工程如有变更须按签发变更单及调整价格.

　　第七条：双方责任

　　甲方：

　　1、 真实合法的施工所需文件及相关手续，施工和使用中涉及国家法规或有关部门规定的条款与之相冲突的事项，由甲方自行处理，与乙方无关;

　　2、 工程开工前将施工区域清理完毕;

　　3、 提供施工所需水、电等设施及资源;

　　乙方：

　　1、 根据甲方提供的工程文件、图纸、资料和有关规定，编制施工方案，本合同签订时认为甲方已通过方案审核;

　　2、 严格按照施工图纸和《设计方案》施工，确保质量。在合同规定的时间内完工;

　　3、 施工中注意保护甲方有形财产，如有损坏照价赔偿;

　　4、 未经甲方书面同意，不得泄漏本合同中涉及甲方的设计方案、施工资料及相关文件。

　　第八条：工程变更

　　本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计及施工方案，确需变更，须经双方协商并书面确认，费用调整。

　　第九条：工程俊工及验收

　　工程完工时即进行验收，以合同附件器材表为依据对工程建设当中使用的设备的型号及数量进行验收，如按效果验收或按GA803标准验收或有关部门及规范验收签发有效合格证明.

　　第十条：保修条件及期限

　　1、监控系统设备安装完毕并由甲方验收合格后，由乙方负责 一年的免费维修保养，并负责终身维修工作。免费保修期内设备部件非人为损坏，乙方负责免费维修。免费保修期外由乙方免费进行维修工作,只收取甲方的零部件材料成本费。乙方安装的设备在使用期间出现意外损坏，乙方负责维修，只收取甲方的零部件材料成本费。

　　2、甲方在监控系统的日常工作中一旦发现故障，应及时通知乙方，乙方在接到通知后两小时内及时对甲方监控人员进行电话指导，如仍不能排除故障，乙方72小时内派技术人员到达现场进行设备维修。

　　第十一条：合同的变更和解除

　　双方在履行本合同过程中，如需变更合同内容须双方协商并书面确认。

　　本合同遇下列情况解除：

　　1、履行完毕。

　　2、不可抗力或因一方违约至履行本合同已无必要。

　　3、双方协商并书面确认。

　　第十二条：违约责任

　　1、合同生效后，甲、乙双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

　　2、乙方不能按合同规定按时、保质、保量地完成监控系统的安装、调试、运行服务的，乙方应承担违约责任。

　　第十三条：合同纠纷的解决方式

　　本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决，如协商未能解决，任何一方均可向本合同签订地的人民法院提起诉讼。

　　第十四条：合同生效条件

　　1、本合同自甲、乙双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

　　2、本合同生效后，任何一方不得擅自更改或解除合同，如需要变更或解除合同，应经双方协商一致并达成书面协议。

　　3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　第十五条：其他条款：

　　甲方：(签章)代表人：地址：联系电话：年 月 日

　　乙方：(签章) 代表人： 地址： 联系电话： 年 月 日

安装施工合同 篇22

　　发包方：______________ (以下简称甲方)

　　承包方： ______________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。

　　一、工程名称：______________

　　二、工程地点：______________

　　三、施工期限：

　　本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为20__年3月25日。竣工验收日期：20__年4月20日。

　　四、工程内容及质量要求

　　乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。

　　五、维修工程造价：

　　本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写____百____拾____万仟____佰____元整。￥：____元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。

　　六、付款方式

　　1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(￥10000.00)为本合同定金。

　　2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整(30000.00)为工程进度款。

　　3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(￥： )

　　4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。

　　七、双方违约责任

　　1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。

　　2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。

　　3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程 所在地人民法院起?。

　　八、其他

　　1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，免费提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。

　　2、如遇下列情况，工期应相应延期

　　(1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。

　　(2)在施工中因停水、停电影响6小时以上时。

　　(3)甲方未按合同支付工程进度款给乙方而 影响施工进度时。

　　3、设备安装过程必要破坏的土建，修复应由甲方负责。

　　4、(1)工程设备预算表(或设备清单数量)，经双方协商签字后所补充的文件等均为本合的组成部分，具有同等的法律效力。

　　(2)本合同依法鉴订，即具有法律效力，任何一方不得擅自改变或解除合同。

　　(3)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方： ______________乙方：______________

　　法人代表：______________ 法人代表：______________

　　委托代理人：______________ 委托代理人：______________

　　电话：______________ 电话：______________

　　开户行：______________

　　帐号：______________

　　签订日期：______________

安装施工合同 篇23

　　甲方：________________________乙方:________________________

　　甲乙双方根据《民法典》等法律、法规的规定，本着平等互利的原则，就安康市高新技术产业开发区居尚社区道路交通标线、标牌工程经过友好协商，签订本合同如下，以便共同遵守。

　　一、工程名称、地址：工程名称：高新区居尚社区道路交通标线、标牌工程工程地址：安康高新技术产业开发区居尚社区二、工程工期经双方协定，于___年___月___日进行施工，工期天，若因甲方原因、雨天、路面清洁等因素影响乙方正常施工时工期相应顺延。

　　三、工程造价及工程量根据甲方提供的设计及要求，因工程量小、位置不集中等原因，采取按照完工后实际工程量计量，对标线按市价每平米元，对标牌按市价每块元进行签证、决算。

　　总计元(陆万玖仟叁佰零柒元伍角)。

　　四、工程款的支付1：工程完工后两个月内，甲方向乙方支付工程结算额的100%。

　　结算方式为转账或现金支票结算。

　　工程质量标准符合国家5768《道路交通标志和标线》，质保期壹年。

　　五、甲方的权利义务1.甲方现场代表，负责乙方施工现场的协调配合、质量监督及签证等事宜。

　　2.负责协助乙方进行交通秩序的维持和协调工作。

　　3.完工后五日内甲方应组织相关人员进行工程验收，验收合格后按合同支付工程款。

　　4.甲方负责路面清洁，由于路面清洁原因引起的施工进度和质量问题由甲方负责。

　　六、乙方的权利义务1.乙方必须服从甲方现场代表的管理，确保施工质量和工程进度。

　　2.乙方严格按照设计图纸及甲方确认的.变更要求进行施工，质量和进度达到合同要求。

　　3.乙方在施工过程中，应及时通知甲方代表到场进行质量检查。

　　4.乙方在施工过程中应加强安全管理，并做好安全防护标志，如果发生安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

　　七、竣工验收工程施工完毕后，由甲方组织相关人员与乙方代表进行验收核算。

　　八、争议的解决方式因履行本合同而发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，双方有权向工程所在地人民法院提出诉讼。

　　本合同一式六份，经双方签字盖章时生效。

　　甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。

　　甲方：________________________________

　　乙方：________________________

　　签订日期：___年___月___日

安装施工合同 篇24

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、 工程名称：暖气安装

　　2、 工程地点：

　　3、 工程承包方式：轻工

　　二、工程装修内容 天环药业职工宿舍暖气的安装、调试。

　　三、 工程期限 20_年月日―20_ 年月 日

　　四、 质量要求按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由公司安环部及主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。

　　五、 付款方式甲方先预付乙方元订金，工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方主管部门按审计结果支付剩余全部工程款项。

　　六、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排

　　水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 2、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　七、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。 2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。) 3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。 4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 5、其它未尽事宜由双方协商解决。 6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称： 乙方单位名称：

　　法人代表： 法人代表：

　　年 月 日年月 日

安装施工合同 篇25

　　甲方：

　　法定代表(负责)人：

　　注册地：

　　工商营业注册号：

　　乙方：

　　法定代表(负责)人：

　　注册地：

　　工商营业注册号：

　　根据《中华人民共和国合同法》《城市燃气管理条例》等法律法规的规定，甲乙双方经充分协商，就甲方向乙方报装燃气管道事宜，达成如下协议。

　　一、 报站事项

　　甲方将其房屋燃气设施安装工程委托给乙方组织实施。

　　二、 报装工程

　　1、 工程内容：

　　(1)报装工程的设计及文件的编制;

　　(2)工程所需设备，材料的购置;

　　(3)安装施工。

　　2、 施工地点：

　　3、 入户管网安装的分界范围：表尾阀(包括该点)逆向方向的管道及设施设备由乙方负责安装。表尾阀顺流方向向前的管道和用户终端燃气用具，由甲方自备。

　　4、 工程执行标准：

　　(1)《城镇燃气设计规范》;

　　(2)《城镇燃气验收工程施工及验收规范》;

　　(3)《聚乙烯燃气管道工程技术规程》;

　　(4)其他：。

　　三、 工期

　　1、 合同生效后 日内甲方向乙方提供详尽工程材料(小区地形图、小区规划图及相关设计图纸资料);

　　2、 甲方支付报装费后，乙方立即组织设计，落实施工队伍，准备施工材料;

　　3、 甲、乙双方共同商定，在具备燃气管道的条件(水通、电通、路通、场地平整)下 日内进场施工，经乙方组织验收后具备置换通气条件，方可置换通气。

　　4、 出现有关情况致使工程顺延，不在工期违约的责任范围之内：甲方确认以后的设计方案，因甲方要求出现重大变更;因甲方的原因，致使工程无法正常进行;不可抗力或双方无法克服的外界因素;合同中约定或甲方代表同意施工顺延等其他情况

　　四、 工程设计及施工条件

　　1、 合同生效后，乙方委托具有设计资质的燃气设计单位进行设计，设计图纸完成后，甲乙双方给予确认。

　　2、 乙方应具备施工作业空间;施工时应尽量避免其他交叉工程干扰;周边居民、社会环境应不出现干扰施工的行为。

　　3、 为了更好的与其他管网配合施工，甲方应指定专门的技术工程人员负责小区燃气管网，入户安装的现场协调和定位工作，甲方免费提供施工安装工程中用水用电。

　　4、 乙方完成户内及小区外网调压站等全部供气系统的施工图设计后，设计图纸人员与甲方指定人员、乙方工程技术人员、工程施工方人员、工程监理方人员进行设计交底，甲乙双方技术人员5日内现场定位。

　　五、 施工设计的变更

　　1、 甲乙双方对确认的施工方案，不得随意再进行变更，如有变更应事前通知另一方，并征求另一方同意方能实施。

　　2、 如因甲方的设计方案变更，造成工期延误或工程费用提高，则由甲方承担。

　　六、 工程验收及保修

　　1、 工程完毕，乙方应向甲方提交“竣工验收通知单”;甲方收到竣工验收通知后应及时进行验收。

　　2、 本报装工程保修期为 年，自竣工验收合格之日起计算，因甲方及或第三方使用不当、认为破坏的，不在保修范围内。

　　七、 报装费及其支付

　　1、本项工程共有用户 户，其中居民用户 户，配套费标准 户/元，合同配套费总额合计人民币 元(大写： 元整)。配套费标准按照政府物价部门批准执行。

　　2、本合同签订之日起 日内，甲方应支付乙方管道建设配套费总额的 %，及人民币 元(大写： 元整)。乙方收到上述款项后，开始对此项目配套燃气工程的委托设计、及组织材料、人员开始进场施工等前期准备工作。

　　3、在本项工程庭院管道或者入户管道入场之前三日内，家当再付给乙方管道天然气配套费总额的 %，及人民币 元(大写： 元整)。

　　4、 燃气配套工程通过双方竣工验收后，甲方必须付清全部工程配套人民币 元(大写： 元整)。甲方付清上述款项后，乙方在具备条件的情况下进行庭院管网置换通气。

　　八、双方责任

　　(一)甲方

　　1、根据乙方要求提供相关资料和便利条件，如果甲方无法提供前述资料，可委托乙方收集相关资料，并安装国家有关标准另行支付相关费用。

　　2、甲方提供给乙方的图纸及相关资料(小区平面布置图、小区规划图、庭院地下室管网图等)必须详细准确，前后一致。若因图纸及相关资料错误造成乙方施工的失误或工程返工、停工、延期的，责任由甲方承担。

　　3、符合同规定的期限的额度支付给乙方报装费。

　　4、负责自有设施及财产的安全保卫，否则须自行承担不利后果。

　　5、负责工程验收工作。

　　(二)乙方

　　1、按照合同约定负责组织实施燃气管道工程设计、施工安装及相关事项，如有变更，必须经双方协商一致。

　　2、落实安全措施，遵守安全施工规范。

　　3、按合同约定组织完成报装工程内容。

　　九、产权界定

　　报装的燃气管道建成后，以调压箱(柜)出口法兰片为界，含该点逆燃气气流方向的本燃气设施报装项目区域范围内所有燃气管道及相关设施、设备归乙方所用，并负责维护管理;顺燃气气流方向的本燃气设施报装项目区域范围内所有燃气管道及相关设施、设备归甲方所有，并负责维护管理。

　　十、增项及结算

　　1、安装增项：超出第2条第3款规定范围的工程安装，属于安装增项，根据乙方的要求，本合同的安装增项包括：

　　2、增项费用结算：甲方按照当地现行预算定额或当地物价部门制定标准收取增项费用。本合同项的增项部分预算见附表。开工前，应按照预算交付增项费用。增项施工完成，开阀通气前，用气方按照增项预算价格和双方现场核定的实际完成工作量进行结算，对增项的工程款多退少补。结算完成，方可开盘阀通气。

　　十一、违约责任

　　1、 由于乙方原因造成工程质量不符合验收要求，乙方负责无偿返工。

　　2、 由于甲方、第三方以及不可抗力的合理原因造成的不能按合同约定完工，乙方不承担责任。

　　十二、争议的解决

　　1、 在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方及时协调解决;

　　2、 如协商不成，可选择下列第 种方案解决：

　　(1)提交(仲裁机构名称)申请仲裁，适合该种的仲裁的仲裁规则，仲裁地点在 ;

　　(2)依法向 人民法院提起诉讼。

　　十三、其他

　　1、 本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章(公章)后生效。

　　2、 本合同一式四份，双方各执两份，各份合同具有同等效力。

　　3、 合同附件及补充协议是合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。附件与本文不一致，以本文为准;如补充协议与本文不一致，以补充协议为准。

　　4、 其他：

　　甲 方(盖章)： 乙 方(盖章)：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

安装施工合同 篇26

　　门窗安装施工合同范本样板

　　甲方：__________________________(以下简称甲方)

　　乙方：_________装饰工程有限公司 (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就____________小区的门窗制作及安装等事宜，订立门窗安装施工合同。

　　一、工程概况：___________________

　　二、工程工期：___________________

　　三、工程价款：

　　1、综合单价：________________

　　2、工程款支付

　　(1)本工程无预付款;

　　(2)在工程所需窗框/门框全部进场后个______工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%，即______万元;

　　(3)全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的95%;

　　(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。

　　3、工程款发票

　　甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。

　　四、材料供应：

　　___________________________________________________________________

　　五、工程保修及售后服务

　　1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。

　　2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。

　　3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

　　5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。

　　6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。

　　7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。

　　六、违约责任

　　1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。

　　2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担______元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

　　3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。

　　4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。

　　5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

　　6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。

　　7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。

　　8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。

　　9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

　　七、争议解决

　　发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

　　八、其他

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份，均具有同等法律效力。

　　甲方：________________ 乙方：________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：________________

　　________年________月________日

安装施工合同 篇27

　　发包人(简称甲方)：____________________

　　承包人(简称乙方)：____________________

　　依照《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，达成如下协议：

　　第一条工程概况和造价

　　一、工程地点：______________________________。

　　二、工程内容及施工方法：____________________。(详见附件一《工程设计图》和附件二《工程方案书》)。

　　三、本工程由_______方设计，提供工程设计图纸一式_______份。

　　四、总价款：￥__________元(人民币大写____________________元)其中：设备材料费__________元，人工费__________元，拆除费__________元，清洁、搬运、运输费__________元，图纸设计费__________元，管理费__________元，其他费用__________元。

　　五、本工程设备材料供应详见附件三《设备材料供应清单》。

　　乙方提供的设备材料：________________________。

　　甲方自购的设备材料：________________________。

　　第二条工期

　　开工日期：__________________________________。

　　竣工日期：__________________________________。

　　第三条工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理人员的姓名、单位、联系方式及职责等在开工前通知乙方。

　　第四条施工配合

　　一、甲方义务

　　(一)提供房屋原始图纸等相关文件。

　　(二)需在地面上有特殊要求的，预先向乙方提出，以便乙方采取预留措施;开工前，在乙方指导下完成以下工作：清空并整平地面、打通墙面管道通孔、使线缆管路不暴露于地面、对室内陈设归堆和遮盖、提供符合施工条件的水源、电源、气源。

　　(三)保护乙方已施工完成的部分。

　　(四)参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收。

　　(五)______________________________________。

　　二、乙方义务

　　(一)施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　(二)保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。

　　(三)保证施工现场的整洁，工程完工后负责清理施工现场。

　　(四)______________________________________。

　　第五条工程质量和验收

　　一、本工程质量标准按下列第_______项执行。

　　(一)执行国家现行的JGJ142-20__《地面辐射供暖技术规程》和GB50243-20__《通风与空调工程施工质量验收规范》。

　　(二)按双方约定的标准______________执行。

　　二、施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，签订《工程项目变更单》(见附件四)后方能进行施工。

　　三、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收，乙方应提前_____天通知甲方，阶段验收合格后应填写《工程质量验收保修单》(见附件五)：

　　(一)设备材料验收;

　　(二)隐蔽工程验收;

　　(三)工程竣工验收。

　　四、工程竣工后，甲方验收通过的，乙方向甲方提供《工程质量验收保修单》(见附件五)，同时提供管线竣工图等资料，并办理验收移交手续。

　　第六条支付方式

　　一、双方约定按下列第_______种方式支付合同款项。

　　(一)双方约定合同款项按如下方式支付

　　1.合同签订时，甲方向乙方支付合同总金额的_____%。

　　2.工程开工后_______天内，甲方向乙方支付合同总金额的_____%。

　　3.验收合格收到《工程结算单》(见附件六)后_______天内，甲方向乙方付清合同余款。

　　4.补充约定_________________________________。

　　(二)其他方式：____________________________。

　　二、竣工结算后，乙方收回分期收款收据同时开具税务统一发票交甲方。

　　第七条售后服务

　　一、保修期从竣工验收通过签字或盖章之日起算。

　　二、系统隐蔽部分“三包”有效期为十年，其他产品按生产商或代理商的相关承诺执行，无相关承诺的“三包”有效期为两年。

　　三、竣工验收后，乙方应至施工现场为甲方提供一次免费产品使用培训(安装除外)，并提供次免费调试。

　　四、竣工验收后，由于甲方的原因需要有所变更的，应提前向乙方预约服务时间，变更费用由甲方承担。

　　五、乙方接甲方报修后，小时内提供服务。如遇特殊情况，小时内提供服务。

　　六、“三包”有效期内，对于两天内无法修复完好的采暖炉及乙方提供的其他设备(凭发票确认)，乙方承诺免费提供备用设备暂用。

　　第八条违约责任

　　一、甲方责任

　　(一)因甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，每停工、窝工一天，甲方应支付乙方违约金_______。

　　(二)未按合同约定时间付款的，每逾期一天，应向乙方支付违约金。

　　(三)未办理验收手续，提前使用或擅自动用工程成品，因此而造成的损失由甲方承担。

　　(四)____________________________________。

　　二、乙方责任

　　(一)因乙方原因造成工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金______________。

　　(二)合同期限届满，工程质量未达到双方约定的质量标准，乙方应当按工程造价的_____%支付违约金，同时，在工程质量达标前，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金______________。

　　(三)__________________________________。

　　(四)__________________________________。

　　第九条其它约定________________________

　　第十条纠纷处理方式

　　因本合同发生的争议，由双方当事人协商、调解，或按下列第_______种方式解决。

　　一、提交上海仲裁委员会仲裁。

　　二、依法向人民法院起诉。

　　第十一条附则

　　一、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。

　　二、本合同一式_______份，甲、乙双方各执一份，本合同附件为合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　第十二条合同附件

　　附件一：工程设计图;

　　附件二：工程方案书;

　　附件三：设备材料供应清单;

　　附件四：工程项目变更单;

　　附件五：工程质量验收保修单;

　　附件六：工程结算单(工程合同造价、变更增加项目、变更减少项目、工程结算总额、甲方已付金额、甲方应付乙方金额、乙方应付甲方金额)。

　　合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署日期。

　　甲方(盖章)：________________乙方(签章)：________________

　　住所：_______________________住所：________________________

　　法定代表人：__________________身份证号：____________________

　　委托代理人：__________________委托代理人：__________________

　　联系地址：____________________联系地址：____________________

　　邮政编码：____________________邮政编码：____________________

　　联系电话：____________________联系电话：____________________

　　开户银行：____________________开户银行：____________________

　　帐号：________________________帐号：________________________

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

安装施工合同 篇28

　　建设发包方(下称甲方)： 

　　承包施工方(下称乙方)： 

　　依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲方将本协议第一条所述工程发包给乙方承包施工。为明确双方的权利和义务，双方协商一致，达成以下协议条款：

　　一、工程概况和承包范围

　　1、工程名称：天柱山科技园400KVA欧式变压器安装工程

　　2、工程地点：天柱山科技园内甲方指定经乙方代申报后核定位置

　　3、工程内容范围：

　　①VV22型电缆高压下火;

　　②欧式箱变输出380V计量;

　　③确保输出回路有6个接入点;

　　④接入点电器功率确保不低于400(A);

　　⑤地下部分要做好防水，防止长期渗水造成潮湿腐蚀箱变铁质材料。

　　4、承包方式：总价承包(包括但不限于：包申报、包规费、包工、包料、包安全、包质量、包工期、包下火、包验收合格等)。

　　5、合同价款： 签订合同价为(大写) 元(人民币)￥： 元(含税)，

　　价格构成详见《价格表》(工程预算书)。

　　二、施工进场条件和开、竣工日期

　　1、施工进场条件。

　　下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕：

　　①甲方做好施工现场的障碍物清除、清苗赔偿、民事纠纷等社会事务工作; ②甲方做好施工现场的铁皮围墙的迁移工作。

　　2、合同工期

　　根据国家工期定额和使用需要，双方商定工程工期总日历天数 天。

　　①计划开工日期： 20xx 年 03 月 11 日

　　②计划竣工日期： 20xx 年 03 月 31 日

　　③如遇下列情况之一，工期可相应顺延：

　　A、因甲方更改设计或施工条件不完全具备等原因而影响施工进度;

　　B、因不可抗力而延误施工的;

　　C、其他非乙方的过失造成的。

　　三、材料设备供应

　　1、本合同项下的设备材料必须符合国家规定。高压电气产品应取得国家认定机构出具的型式试验报告;低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书(即3C证书)。

　　2、设备材料的采购由乙方负责(包工包料形式)。乙方供应设备材料，必须负责签订好购货合同并交一份附件给甲方。

　　3、本工程用材质量必须确保甲方用电安全;规格、型号、及数量等见工程预算书(即价格表)中所列，并作为本合同的重要组成部分。

　　四、工程质量

　　1、保修期：自工程竣工验收合格后通电之日起一年时间。

　　2、工程质量必须达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。因乙方购进材料原因工程质量达不到约定的质量标准时，乙方承担违约责任，甲方在使用中由于乙方安装材料原因造成安全事故，甲方有权追究乙方赔偿损失。

　　五、甲方权利和义务

　　1、委派甲方代表。甲方确定 李晓陆 为甲方代表，履行本合同下的甲方责任，该代表是本合同下经授权代表甲方的人。甲方代表有权代表甲方对实施本合同进行监督，决定对双方工作进行协调的程序。

　　2、协调履行本合同所需的与第三方之间的关系，以便乙方顺利完成施工。

　　3、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

　　六、乙方权利和义务

　　1、委派乙方代表。乙方确定 为乙方代表，履行本合同下的乙方责任，该代表是本合同下唯一经授权代表乙方的人。乙方代表应非常熟悉合同工程并有权代表乙方实施本合同。

　　2、按合同约定时间完成工程施工。

　　3、编制有关施工技术、作业计划、安全措施等方案，严格按照设计图纸要求组织施工。

　　4、负责申报并取得与工程建设有关的许可与批文(包括负责政策处理工作)。

　　5、负责安装调试，出现质量问题，由乙方负责返工，达合格标准为止。

　　6、负责施工现场的安全保卫及文明施工，确保工程结束后场地清洁。

　　7、竣工后一月内向甲方提供工程所涉及完整图纸和资料 1 套。

　　七、安全施工

　　1、执行电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施严防事故。

　　2、乙方承担安全措施不力出现事故，其责任和因此发生的全部费用由乙方承担; 非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用。

　　3、乙方在动力设备、高电压线路、地下管道等特殊环境施工前，应向甲方提出安全保护措施，费用由乙方承担。

　　4、因乙方设备质量问题或施工工艺问题出现安全隐患，造成甲方或它方损失的，由乙方负全责，涉及损失的，由乙方全额支付。

　　八、竣工验收

　　1、当工程具备竣工验收条件时，乙方应按国家变配电工程竣工验收有关规定，及时组织申请电力主管部门竣工验收，并书面告之甲方代表并参与。

　　2、甲方收到竣工验收书面告之后7 天内，对工程建设与施工图纸不符或工程存在缺陷，必须在 3 天内给予认可或提出修改的意见。乙方按要求修改，对存在缺陷进行消除。

　　3、工程竣工验收通过，乙方送交申请竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，修改后提请甲方验收的日期为实际竣工日期。

　　4、未经验收交接手续的工程，甲方不得使用。如甲方强行使用，由此发生的质量及其它问题，由甲方承担责任。

　　九、工程质量保证和售后服务

　　1、工程设备材料的保证期限按国家有关规定进行保证。

　　2、质量保证期为竣工验收合格后通电之日起一年时间，期间质量问题乙方负责修复。过保修期后，双方可协商由乙方提供有偿报修服务。

　　3、工程质量保证金为合同总价款的5%，保修期满无任何质量问题，予以结算支付。

　　十、工程造价及付款方式

　　1、双方同意按以下标准确定本工程的工程承包预算价款。

　　①工程安装定额执行《安徽省农网20KV及以下配电网工程建设预算标准实施细则(试行)》;

　　②材料价款按施工期间市场价执行。

　　③双方同意以预算书为基础，对工程承包费进行协商，本工程承包费合计为人民币 整(￥ 元)。

　　2、因设计变更或工程质量变动较大、主要设备和材料调价等原因而影响前述工程承包费的，由双方另行协商解决，并开具联系单作为调整结算的依据。

　　3、甲方支付给乙方的工程承包费按以下方式支付：

　　①安装主设备材料进场经现场比对验收通过后 5 天内，甲方向乙方预付工程承包款 10 %;

　　②工程竣工验收合格通电后 5 天内，甲方支付工程承包款至 60 %;

　　③经试用设施设备运行正常 2 月内，甲方根据协商进行工程结算，并支付工程余款的 95 %;

　　④余款 5 %在保修期满后一次性付清。

　　⑤甲方向乙方支付工程承包费，应支付至本合同所述银行帐户。

　　⑥乙方应开具工程建筑安装发票，凭票结算。

　　十一、违约责任

　　1、甲方未按合同约定时间支付工程款的，逾期一天承担未付约定金额5‰的违约金。

　　2、因乙方原因造成工期延误的，乙方按每天5‰工程款总额的比例支付违约金。

　　3、任何一方因违反本合同条款或导致本合同的全部或部分服务终止时，除本合同另有约定外，应向对方进行赔偿。

　　十二、争议的解决方式

　　因为履行本合同发生争议的，双方通过友好协商解决。经协商双方达不成一致意见的，向有管辖权的人民法院起诉。

　　十三、特殊约定

　　1、由乙方购买的设备、材料所引发的事故由乙方负责。

　　2、工程未经甲方书面同意，不得分包。工程不得转包或以分包名义实质转包。

　　十四、其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份：合同副本一式二份，甲乙双方各存档一份。

　　2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　3、本合同自双方签章后生效。

　　甲方：乙方：年月日：

• 教师心理健康讲座活动方案范文
• 幼儿园中班父亲节活动方案
• 幼儿园中班父亲节活动方案
• 幼儿园中班父亲节活动方案
• 幼儿园中班父亲节活动方案
• 幼儿园中班父亲节活动方案
• 幼儿园中班父亲节活动方案
• 双11活动推广方案
• 图书馆4.23世界读书日活动方案策划
• 图书馆4.23世界读书日活动方案策划
• 图书馆4.23世界读书日活动方案策划
• 图书馆4.23世界读书日活动方案策划
• 图书馆4.23世界读书日活动方案策划
• 图书馆4.23世界读书日活动方案策划
• 医院护士节活动方案
• 医院护士节活动方案
• 医院护士节活动方案范文
• 关于医院护士节活动方案范文
• 2023医院护士节活动方案范文
• 医院护士节活动方案
• 2023医院512护士节活动方案
• 医院护士节活动方案
• 2023医院512护士节活动方案
• 医院护士节活动方案
• 医院护士节活动方案
• haircut
• haircuts
• hairdo
• hairdo
• rendering
• renderings
• renders
• rendezvous
• rendezvoused
• rendezvouses
• rendezvousing
• rendezvous (with sb)
• rendition
• renditions
• renegade
• renegaded
• renegades
• renegading
• renege
• reneged
• reneges
• reneging
• renew
• renewable
• renewal