标题 | 关于电力工程施工合同书范本3 |
范文 | 关于电力工程施工合同书范本3(精选9篇) 关于电力工程施工合同书范本3 篇1甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》,____区____镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中,从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给____市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给____市和效电力建设工程有限责任公司X公司施工完成,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一、工程名称:铜川基础设施高压电力线路工程 二、工程内容:从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容 三、工程地点:铜川汽车博览园 四、工 期:共计90天:________年____月____日至________年____月____日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延) 五、质量标准:达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标 六、工程施工费用总造价为:玖拾万元整人民币(900000.00 元 )。 第二条 甲乙方与施工方驻工地代表 一、工程甲方代表 : 负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方项目负责人: 姜 三、施工方项目负责人:李 第三条 各方工作 一、甲方工作:负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方工作: 1、与乙方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 2、施工场地具备开工条件和完成时间要求:负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 3、负责组织____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。 4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。 三、施工方工作: 1、按照国家电力工程质量验评标准,担负该项目工程施工任务。 2、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方要求施工方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 3、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。 4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 5、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。 第四条 工程质量等级 一、工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方的施工方返工,施工方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。 二、质量评定部门:____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第五条 验收 甲方根据乙方的施工方申请,组织____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。 第六条 工程预付款:本工程开工前不预付工程款。 第七条 工程款支付 一、工程款支付方式:支票 二、工程款支付和时间:工程为一次性包死价,无保修金,竣工后甲方一次性付给乙方。 第八条 因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,由____市仲裁委员会仲裁。 第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门。 甲方: 乙方: ________年____月____日 关于电力工程施工合同书范本3 篇2甲方(建设单位): 乙方(施工单位): 依照《民法典》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定,为了维护供用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就 的相关事宜,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款,供双方信守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、工程承包方式及内容 1、乙方承包方式: 全包 。 2、工程内容:包括低压总表1块,安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆,安装低压户表塑料表箱,分户表 块。 三、工程工期 1、工程时间:________年____月____日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。 2、工程开工条件:乙方按照用电需求完成施工,要求在____月____日前完成交付工作。 3、如遇下列情况,工期相应顺延。 (1)、由甲方原因使乙方延误工期,经甲方现场代表同意后,工期顺延。 (2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。 (3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续,施工工期顺延。 四、图纸资料 1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。 2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。 五、 材料设备供应 材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证,如出现安全质量问题,由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见《合同技术参数》) 六、工程质量 1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进行。 2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。 3、工程质量: 合格工程 。 七、工程价款 本工程总包价为人民币 万元。(大写: 元X)。 八、工程费用标准及结算方式 1、工程采用《20及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》以及《20及以下配电网工程预算金额》年的定额及配套定额。 2、工程费付款方式:签订合同之日付工程款的50%,工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。 九、甲方应承担的主要工作及责任 1、提供乙方办理设备迁移所需的材料,并协助乙方办理相关手续。 2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。 3、提供材料的堆放场地。 4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除,确保具备开工条件。 5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求,施工现场满足施工运输的需要。 6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。 7、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。 8、在设备未投入运行前,负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作,因保卫不力造成设备偷窃,由甲方负责,乙方按照50元天支付甲方安保费用。 9、甲方驻工地代表: 联系电话: 十、乙方承担的主要工作及责任 1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。 2、必须管理好施工材料、机械,若管理不善发生遗失、损坏,甲方均不承担任何责任。 3、严格按照设计标准施工。 4、乙方必须按规程制度和合同规定,服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理,且自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。 5、工程质量:本工程应符合《电气装置安装工程10及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-9 2)相关要求,质量合格。 6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内,乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。 7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。 8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。 9、乙方驻工地代表: 联系电话: 、安全施工 1、甲方应积极配合乙方做好安全设施,应对施工现场进行障碍物清理,清除施工现场及安全隐患,确保工程安全顺利进行。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施,保证施工安全,并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。 十 二、工程竣工验收 1、竣工验收标准:《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明,施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。 2、本工程的质量保修期为:自工程竣工验收合格之日起3个月。保修期内,如发生质量问题,甲方在 当____日内通知乙方,乙方应在接到通知后 当____日内派人进行维修。否则,甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责,并承担因维修不及时给甲方造成的损失。 十 三、其他 1、本工程严禁任何形式的转包、分包,由此造成的损失全部由乙方承担,且甲方有权单方终止合同。 2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。 3、本合同在履行过程中发生争议时,由甲乙双方协商解决。协商不成的,由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地 。 4、本合同一式四份,甲乙双方各持二份,具有同等法律效力。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 签订时间:________年____月____日 关于电力工程施工合同书范本3 篇3发包方(全称):________________________(以下简称甲方) 承包方(全称):________________________有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程承包合同条例》及相关法律规定,双方本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就电力施工工程事项协商一致,特订立本合同。 一、工程概况: 工程名称:10kV临时输电线路及配变安装用电工程。 二、合同工期: 开工日期:______年______月______日,竣工日期:______年______月______日。 三、质量标准:根据《施工现场临时用电安全技术规范》(____________) 及相关规范,按照当地供电局验收合格为准。 四、工作内容:10KV输电线路及配变安装; 五、资料要求: 乙方必须出具有设计资质单位的施工设计图、施工用电平面图和决算资料,设计图和决算必须经甲方签字认可,施工完成后乙方应提交供电部门的质量合格验收报告; 六、工程结算: (1)结算方式:施工现场10KV线路施工及配变安装(10kV线路LGJ-50导线按每公里____________元计算,安装配变一套按____________元计算。该施工包干价包含设计费用、高计标定、变压器入网验收、树木砍伐、挖洞栽电杆以及施工中必须要践踏的青苗补偿、维护费、接线、搭火各种协调、验收、税收等全部费用)。 (2)在工程结算时所产生的一切税费均由乙方负责。 七、 双方责任 1、 甲方责任 (1)应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行勘测设计、施工工作的权力,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求; (2)提供本工程前期有关数据和资料; (3)应按合同规定向乙方支付工程费; (4)负责配合协调与有关单位的问题。 (5)保护设计版权,未经乙方同意,对乙方交付的设计文件和勘测结果不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目; 2、乙方责任 (1)按照国家及行业现行的有关标准、规程、规范进行勘测设计、施工工作,严格掌握勘测设计标准、施工规范,严格控制工程造价; (2)按规定的内容、时间及份数向委托方交付勘测设计文件和施工图,并对该工程范围内的勘测设计和施工图的完整性,准确性及工程造价负责; (3)应按照合同的规定和投标书中有关质量方面的承诺进行勘测设计的组织和具体实施,确保可勘测设计和施工图设计质量; (4)应按行业规定和合同要求做好工程建设全过程的勘测设计、施工等工作,为开展现场设计和服务工作所需的费用均包含在投标报价的内; (5)未经甲方同意不得向第三方扩散、转让甲方提交的有关的典型设计图纸及资料; (6)应协助工程项目建设单位办理有关报建工作; (7)在工程项目勘测设计中不得指定建筑材料、设备生产厂或供应商。 (8)严格按合同规定的时间期限完工并交付使用。 (9)乙方对在施工中甲方调入材料使用、按市场价格扣除。 八、本合同价格为完成本工程所缴纳的一切税金(如建安营业税、各种附加税等),由乙方承担,并包含在报价里;支付时乙方必须提供全额发票。 九、乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复,承诺按合同约定时间进行施工,竣工通电后并在质保期内承担工程质量保修责任(整体工程质保期盘兴一标工程建设期)。 十、付款方式:乙方在工程完工并经甲方和当地供电部门验收通电正常使用后支付总价的60%,正常供应用电1个月后支付总价的30%,其余款项在半年后全部一次性付清。 十一、在施工过程中: 如遇人力不可抗拒、自然灾害不能施工、甲方工程款不按时到位而无法施工造成停工,甲方应积极配合协调解决,并将合同工期顺延。 十二、违约责任 (1)甲乙双方违反本合同规定造成损失的应承担违约责任; (2)乙方因勘测设计质量、施工质量低劣引起返工造成损失的,一切损失和责任由乙方承担,并继续完善勘测设计及施工任务。 (4)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同(由于不可抗力因素或因为国家政策调整以及工程项目未获批准立项导致不能开展勘测设计工作除外),乙方未开展设计工作的,不支付甲方费用;已开始工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,经核定后按实支付费用; (5)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,应叁倍返还甲方第一次已付的合同款额。 (6)由于乙方的原因,导致任何一阶段的设计评审未通过评审且未按计划完成相应工作项目,甲方有权终止合同,并追究乙方的相关责任及获得经济损失赔偿。 十三、现场服务 乙方对所承接该建设项目应配合具体使用人技术交底服务,解决使用过程中有关问题;按照甲方的要求及时提供技术规范书、图纸和技术答疑等。 十四、安全责任:双方须签定安全生产协议书,明确乙方在勘测设计施工工作中的安全生产责任,与此项合同工作内容有关的一切安全责任由乙方承担,参与此项合同工作的劳务人员的一切保险全部由乙方负责承担。 十五、未尽事宜另订立补充协议,补充协议与本合同具相同效力。 十六、争议解决: 若有争议,双方友好协商解决,若协商不成可提交____________省____________区人民法院裁定。 十七、合同生效: 本协议正本一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,甲方集团公司项目管理中心壹份。自签字之日起生效,工程竣工贰年保质期满自动失效。 甲方(公章): __________________有限公司 委托代理人:____________ 乙方(公章): __________________有限公司 委托代理人:____________ 合同订立日期: ____________年____________ 月____________ 日 关于电力工程施工合同书范本3 篇4工程名称:工程 发包单位: 承包单位: 甲方: 乙方: 工程项目名称: 工程项目地点: 计划工作时间:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议: 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。 4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计,对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。 5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。 6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查,并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况,针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单,对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。 7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价,对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。 8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 二、乙方应承担的安全责任 1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度,并根据实际情况制定实施细则,但不得与上级规定相抵触,不得降低安全标准。 2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构,落实岗位安全生产责任制。 3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训,并经考试合格记录在案,经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。 国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训,持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。 4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置,制定各种安全文明施工管理制度和应急预案,要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌,应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。 5、遵守现场劳动纪律和规章制度,进入施工现场必须严格执行有关规定,凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡,以证明其身份,确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备,安全警示标志齐全。 6、针对施工实际情况,乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等,安全措施要到位。 7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定,制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具,并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。 8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。 9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定,必须有出厂合格证明,经试验合格后方可使用,并应建立发放、使用、管理制度和台账。 10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。 11、乙方与甲方是劳务合同关系,严禁乙方将施工项目转包。 12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。 13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 三、甲、乙双方共同遵守的规定 甲、乙双方在签订施工安全协议后,均必须严格遵守国家各项法律、法规,严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令),共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。 四、违约处理 在协议签订的有效期内,如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者,将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》(海南电网建〔〕168号)和《海南电网公司电网建设工程奖惩办法(试行)的通知》(海南电网建〔〕175号)文件要求及国家、行业有关条款,加强考核力度,对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况,严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。 五、其他 1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料,并尽力提供便利的施工条件。 2、在施工中,如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时,甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员,但所需全部费用由乙方承担。 3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书》,乙方应按单项工程(或一次性)缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理,甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚,处罚以书面通知形式告知对方,工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方,不足时乙方应补交…… 六、本协议有效期自x年xx月xx日至x年xx月xx日止。 七、本协议一式贰份,甲方、乙方各执一份,签字盖章即生效。 甲方:乙方: 甲方委托代表:乙方委托代表: 甲方经办人:乙方经办人: 年月日年月日 关于电力工程施工合同书范本3 篇5甲方:________________(发包方) 乙方:________________(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的电力工程达成以下协议。 第一条:工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式:承包人包清工。 3、工期________年____月____日至________年____月____日 4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。 第二条:关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条:关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》G和《建筑装饰装修工程质量验收规范》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。 4、本工程由_______方设计施工方案。 第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。 4、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30% ,整体竣工验收合格后支付20%。 2、双方款项住来均应出具收据。 3、工程结算方式:电路____米 4、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、电施工穿墙、打孔、切割3、开关插座面板安装;4、小五金的安装;6后期灯具的安装;5、其他收费项目另计。 第六条:纠纷处理 因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。 第七条:全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。 第八条:其它约定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。 2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条:附则 1、本合同经甲、乙双方签字后生效,合同履行完毕后终止。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 甲方签字:________ 乙方签字:________ ________年____月____日 关于电力工程施工合同书范本3 篇6发包方(甲方): 承包方(乙方): 工程地点: 根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行施工用电工程施工达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条 工程项目 (一) 、工程名称: (二) 、工程地点: (三)、工程内容: (四)、承包范围:工程量清单及施工图纸所包含的内容。 (五)、承包方式: 1、固定综合单价的形式进行承包。 第二条 工期 计划开工日期: 年 月 日 计划竣工日期: 年 月 日 合同工期总日历天数 日。 如遇下列情况,经甲乙双方代表签证,工期相应顺延: 1、因甲方原因,影响工程项目进度,如不按时交出场地。 2、不可抗力的因素。 第三条 工程质量标准、验收标准、材料要求 (一)、工程质量标准:以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,工程质量按施工设计图纸技术要求,达到电力部门颁发的工程质量检验及评定的合格条件和供电部门的有关规定执行。乙方采购的设备、材料必须有产品质量合格证书,合格标准应以国家机关认可的具有检验资质机构出具的质检报告为准。 (二)、验收标准 1、工程验收以经甲方审批后的施工图及供电局批准的方案、验收规范及供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及广西地区供电部门的验收标准,最终以供电部门验收合格送电为准。并接受发包方的现场监督与检查。 2、工程竣工前5个工作日,由乙方通知甲方验收,并在竣工后5个工作日内验收完毕。 第四条 缺陷责任保修范围 1、缺陷责任期:从竣工验收合格(以通过验收并向甲方移交完毕竣工验收资料及工程)之日起计算,缺陷责任保修期为壹年。 2、保修范围:乙方承建的全部工程内容。 3、保修期内,乙方必须及时处理甲方提出的质量问题,如出现故障和质量事故问题,乙方应24个小时内到达现场无条件予以维修。若乙方处理不及时,则甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保修金内扣除,超出保修金的部分,甲方有权向乙方追偿。 第五条 合同价格形式 本工程采用固定综合单价承包。 合同价款为人民币:(大写) (小写): 元(详见财政局审定的工程预算清单内容) (一)、甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户。 (二)、工程价款支付方式: 1、由承包人于每月25日前提交当月实际完成工程量,并经监理及发包人核准,发包人在收到申请拨款书,五天内予以审核。合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%,工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60%。工程完全验收达到质量要求,结算经甲方审核后,工程款支付至结算总价的97%(含已支付的);发包人按工程价款结算总额的3%预留工程缺陷责任保修金,待工程质量缺陷责任保修期满后返还。 第六条 双方责任 (一)、甲方责任: 1、发包人派驻工地的业主代表是 ,负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题,并参与工程的初检、各种验收,如变更现场代表应及时通知乙方。 2、负责及时提供本工程所必要的各种有效文件、资料和盖章; 3、及时对工程进度、工程质量进行监督检查,参加材料报验,接乙方书面通知起24小时内参加隐蔽工程验收。 4、接乙方书面竣工验收通知及验收所需的全部资料后,在竣工后5个工作日内进行竣工验收。 5、接乙方提供的工程进度报表后3日内审查并确认工程施工进度,并按合同约定支付合同款项。 6、负责协调乙方与其他各承包单位的关系,并协助解决材料堆放场地,费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。 7、按相关规定办理施工所需证件、手续,提供有关的资料。 (二)、乙方责任: 1、负责办理本工程项目立项报审手续。 2、负责提供设计图纸、送审及线路走廊的报建,向有关部门办理工程竣工验收证明报告及竣工移交事宜,乙方应于验收合格并取得验收合格证、入网证之日将工程交付甲方。 3、工程需要的设备材料由乙方按本合同约定负责订货、供应和运输至现场并保证产品质量,乙方负责设备、材料保管。 4、保证按国家相关规定及广西地区设备装置规程、标准施工,并保证安全施工。 5、委派现场代表 负责施工期间的全面管理,该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书,如变更现场代表应事先经甲方书面同意。 6、根据供电部门审定的方案,并经甲方确认的施工图纸和用料,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作,并办理验收和确认手续。 7、工程项目开工应提前3个工作日内必须编制完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施,报甲方审批后方可开工,并将施工的主要负责人报甲方确认、备案,如乙方更换施工主要负责人,应事先征得甲方的书面同意。 8、乙方材料进场,须提前1日书面通知甲方,进场时经双方共同验证开箱验收并作书面记录。 9、施工过程中如发现设计错误或不合理时,应立即书面通知甲方。否则,乙方应对扩大的损失负责赔偿。 10、于每月5日前及达到合同约定的付款条件时,向甲方提供相应的工程进度报表。达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供相关资料。若乙方未及时提供前述资料,甲方可相应顺延付款时间。 11、乙方须以书面方式并附完整的验收资料通知甲方进行竣工验收。 12、按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全施工问题,法律责任由乙方自行承担。 13、乙方应做到文明施工,处理好与其他在建专业施工队伍的关系,同时遵守甲方现场施工的管理规定,保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定,做到完工清场。 14、工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的(人为破坏除外),由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。 15、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品,乙方应赔偿给甲方,甲方有权在工程结算款中扣除。 16、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责,由此给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。 17、负责承包范围内所有工程项目通过有关部门的验收,并应在通电前取得相关部门的工程验收合格证交甲方,否则视为验收不合格,由此造成甲方的损失应由乙方承担一切责任。 18、如工程进度需要须进行带电接火的,乙方负责相关工程及费用。 第七条 违约责任 1、除不可抗力的原因外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须承担违约责任。 2、甲方未能按本合同约定提供施工场地的,工期相应顺延。 3、甲方必须按本合同约定接乙方书面通知起24小时内参加隐蔽工程验收参加隐蔽工程验收,否则视为默认,乙方可进行下道工序,但如乙方施工质量不符合合同约定的要求,乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查,复查合格时费用由甲方承担,复查结果不合格,复查及返修费用由乙方承担,工期不予顺延。 4、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。 5、甲方逾期付款的,每逾期一日,按应付而未付款的万分之四向乙方支付违约金,违约金上限为合同价款的百分之五。 6、乙方逾期竣工通电或逾期向甲方提供供电部门竣工验收证明并通过甲方验收,每逾期一日,按合同总价款(下同)的1‰向甲方支付违约金,甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除,违约金上限为合同价款的百分之五。逾期竣工或逾期交付工程达30日以上的,甲方有权解除合同,按本合同终止和解除条款执行。 7、若乙方的任何产品质量、工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的要求,经甲方验收不合格的,甲方有权按本合同终止和解除条款执行。若甲方同意乙方继续履行合同的,乙方应在甲方同意的期限内无偿进行更换、维修、整改并承担由此所产生的一切费用及经济损失,直至通过验收,由此而延误工期的,须承担违约责任。 8、乙方必须按供电部门审定并经甲方确认的施工图纸和用料,严格进行施工,如不符合同的约定,甲方有权拒绝验收和付款,乙方必须在指定时间内进行整改,如乙方拒不整改或在限期内未整改完成的,乙方向甲方交纳该工程合同总价款的 1 %作为违约金。由此而延误工期的按本条第6款执行。否则,甲方有权立即解除本合同,乙方除支付上述违约金外,甲方已付款项全部退回,由此而造成的一切责任及经济损失均由乙方负责。 9、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工十个工作日以上的,甲方有权解除合同,乙方应退回甲方已付款项并向甲方支付工程造价的10%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。 10、若乙方擅自中途更换施工主要负责人,或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作,甲方有权要求乙方更换相应人员,乙方应在甲方要求更换之日起三日内更换。否则甲方有权要求停工或解除合同,由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。 11、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时,每出现一次,乙方应向甲方支付1000元的违约金,所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失,由乙方负责全额赔偿,甲方可直接在应付乙方款项中扣除。 12、乙方出现本合同约定的甲方有权解除合同的违约情况,导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总价款的 1 %作为违约金。乙方所有人员、设备必须在甲方发出解除合同书面通知之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料,并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工合同。 第八条 转让条款 未经合同其他方书面同意,任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。 第九条合同终止和解除 (一)因违约而解除本合同 1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方除承担本合同约定的违约责任外,另须按合同总价款的 1 %向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的损失。 2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。 3、守约方依据本款规定解除本合同,并不影响其追究违约方的违约责任权利。 (二)有下列情形之一的,合同权利义务终止: 1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止; 2、本合同经各方协商一致而终止; 3、本合同因一方出现本条第(一)款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知; 4、法律法规规定终止的其他情形。 第十条不可抗力条款 由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因,致使本合同不能履行或者不能完全履行时,遇到上述不可抗力事件的一方,应立即书面通知合同其他方,并应在不可抗力事件发生后十五日内,向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。 第十一条适用法律条款 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。 第十二条 争议的解决 (一)、本建设工程合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调整,调解不成时,双方当事人同意由工程所在地的人民法院仲裁。 第十三条 其他 1、本合同如有未尽事宜,由双方协商达成补充协议,作为本合同的附件,与本合同有同等的效力。 2、双方在合作期间,因工作需要的联系函件,在三个工作日内要作出回复及处理。 3、甲方已施工的部分,在乙方进场时甲乙双方办理交接及验收手续,并现场双方结算在该项目结算总价里扣除。 4、本工程的余泥清运工作由乙方自行处理,若乙方未按甲方要求时间清运完毕的,甲方有权另行委托其他单位进行清运工作,由此产生的费用在乙方结算款项中予以扣除。 第十四条 价格调整 1、市场价格波动是否调整合同价格的约定: 调整 。 (1)关于基准价格的约定: 以财政投资评审中心所参考的信息价作为基准价 。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时,其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时,其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时,其超过部分据实调整。 第十五条 合同生效及终止 1、本合同及附件自双方签字并盖章后生效,到工程竣工验收和履行完毕合同各项条款之日后自行失效。 2、本合同一式六份,甲方三份,乙方三份。每份均具有同等的法律效力。 第十六条 约定送达条款 1、适用范围:各方合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定: 2、送达方式及地址 甲方确认其有效的送达方式为:邮寄、电子邮件 邮寄地址为: 电子邮件为: 乙方确认其有效的送达方式为: 邮寄地址为: 电子邮件为: 3、送达方式及地址变更 送达方式及地址需要变更时应当履行通知义务,通过上述约定进行通知,不通知不发生变更效力;在仲裁及民事诉讼程序时当事人地址变更时应当向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后,如当事人应诉并直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书,该确认地址与诉前确认的送达地址不一致的,以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准,同时原送达方式及地址在仲裁或民事程序外继续有效。 4、效力声明 双方该送达地址适用范围包括但不限于双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达,同时包括在争议进入行政程序、仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序或与行政及其他有关第三方的送达事宜。 各方在合同实际履行中未按前述方式履行通知义务,各方所确认的送达地址仍视为有效送达地址; 5、法律后果 (1)因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、仲裁机构等,当事人或指定的接收人拒绝签收等原因,导致法律文书未能被实际接收的,邮寄送达的,以文书退回之日视为送达之日; (2)邮寄地址准确通过邮寄方式送达的,邮件发出三日后无论对方是否签收、拒收或无法送达等均视为送达; (3)直接送达的,送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日; (4)履行送达地址变更通知义务的,以变更后的送达地址为有效送达地址; (5)对于在合同中明确约定的送达地址,仲裁机构或法院进行送达时可直接邮寄送达,即使当事人未能收到法院或仲裁机构邮寄送达的文书,由于其在合同中的约定,也应当视为送达。 (6)通过电子邮件送达的,发出即视为送达。 甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: (或授权签约人): (或授权签约人): 地址: 地 址: 电话: 电 话: 传真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐 号: 关于电力工程施工合同书范本3 篇7发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点:南宁市 工程内容: 详见招标控制价清单及图纸范围 建筑规模:详见招标控制价清单及图纸范围 资金来源:政府投资 二、工程承包范围 承包范围:详见招标控制价清单及图纸范围 三、合同工期 开工日期:以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准 竣工日期: 年 月 日 合同工期总日历天数: 天。 四、质量标准 工程质量标准:以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,达到广西电网公司颁发的工程质量检验及评定的合格条件,工程质量合格率达100%,单位工程优良品率达95%以上。最终以通过南宁供电局验收为准,并接受发包方、监理方的现场监督与检查。 五、合同价款 招标控制价金额(大写): (含税价格)(人民币),¥: 元,下浮系数为: %,下浮后中标金额为(大写): (含税价格) (人民币),¥: 元。 工程最终结算价以广西南宁市审计局审定为准。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 10、招标文件(含补充通知和答疑) 11、廉政责任书 12、履约保证金缴纳证明 13、农民工工资保障金缴纳证明 14、中国南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》;广西电网公司有关工程管理的规定和要求;《安全责任书》; 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与招标文件第四章(通用条款)中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点: 发 包 人(公章) 承 包 人(公章): 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 关于电力工程施工合同书范本3 篇8发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致签订本合同,以共同遵守。 第一条:工程概况 1.1工程名称:铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程 1.2工程总投资:.00元(壹佰柒拾叁万元整) 1.3工程地点:铜仁侨泰嘉逸花苑 1.4工程内容:搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收) 1.5工程内容不包括:土建部分 第二条:工程工期 2.1工程合同工期:45个工作日。 2.2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。 2.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期: 2. 3.1因甲方提出变更设计而影响工程进度。 2. 3.2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。 2. 3.3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。 2. 3.4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。 2. 3.5其它因甲方原因造成的延误。 2. 3.6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。 第三条:承包方式及合同总价 3.1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。 3.2根据双方认可的设计图纸进行施工。 工程总造价为大写人民币:壹佰柒拾叁万元整。 3.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致,合同总价可作相应调整,核实办理追加或追减。 3. 3.1设计变更,以甲方部门出具的通知单为准,按实际进行调整。 3. 3.2国家强制性政策调整。 第四条:设备、材料供应 4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购,具体清单见附件预(决)算书,并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。 4.2辅材由乙方组织供应,具体清单见附件预(决)算书。 4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。 4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全,需进行加工处理时,应事先取得甲、乙双方的同意,并办理完有关手续后使用,产生的加工费用由负责供应方负担。 第五条:工程质量及检查验收 5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期,做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。 5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。 5.3乙方在工程过程,甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验,合格签证后乙方可进行下道工序施工,发现问题应及时解决,竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查,随工验收应做好详细记录,必要时可检查随工签证。 5.4工程完工后,乙方应以书面形式通知甲方,并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收,对发现的问题提出解决措施和返工时限,并将验收结果报主管部门,如因甲方原因不能按期验收,应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的完工时间。 5.5自工程竣工验收合格之日起,工程线路保修为 壹拾贰个月,变压器,配电柜保修期为 壹拾贰 个月,乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责修理。 5.6保修期内,对于工程质量问题,乙方在接到甲方的工程质量通知书后,3小时内应作出答复,并根据修复工程量的大小,确定修复工期,报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定),保修期从修复验收合格之日重新计算。 5.7保修期内,乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过 贰拾肆小时不能完成修复的,甲方有权自行或委托 第三方进行维修,因此发生的费用由乙方承担。 第六条:双方职责 6.1甲方职责。 6. 1.1合同签订后____日内向乙方提开工的要求和注意事项。 6. 1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底,并做好有关纪录送相关单位。 6. 1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查,并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。 6. 1.4组织对工程的竣工验收,并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。 6.2乙方职责 6. 2.1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工,若甲方要求,乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。 6. 2.2合同协议书签署后____日内乙方组织进场施工,提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。 6. 2.3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工,自觉接受相关部门的监督检查,如实填报工程进度。 6. 2.4工程方案发生变更时,乙方应及时向随工人员反映,并以书面形式报告甲方,经甲方批准后,方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式),不得随意更换本项目班子主要管理人员。 6. 2.5因非乙方原因无法进行施工时,乙方应及时向甲方填报停工报告,经甲方单位批准后实施,重新开工前应上报复公审。 6. 2.6严格执行操作规程,做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作,坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。 6. 2.7乙方向甲方领用的材料和设备,乙方应负责妥善保管,在施工中应厉行节约,完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。 6. 2.8保质按期完成合同工程量。 6. 2.9乙方保护甲方在用设备的安全,若出现损坏,应立即通知甲方进行处理,并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。 6. 2.10按规定向甲方提供竣工验收资料一式 叁 份。 第七条:工程款的拨付与结算 7.1工程款支付 7.2工程款支付方式:按施工进度支付。 7.3工程总价.00元。本合同签订____日内,甲方预付工程量总价的30 %,即519000.00元,作为采购设备甲方定金,工程预付款进乙方账户____日内开工。 7.4工程完工后,甲方应付至合同款的 90% 给乙方,款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电,竣工验收合格后____日内办理结算,余额一次性付清。 7.5乙方于本合同签订____日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工____日内甲方无息退还给乙方. 7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。 第八条:风险责任 8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失),乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外,乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外,因为不可抗力事件造成工期延误的,工期可以顺延,不可抗力事件结束后____日内,双方应继续按合同约定履行的义务。 第九条:违约责任 9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3向乙方交付逾期违约金. 9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。 9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。 9.4若工程质量达不到要求,施工单位应无条件返工,造成逾期完工的,还应承担逾期违约责任。 第十条:其他 10.1甲方委派 为随工代表,对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量,发现问题及时解决,合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。 10.2乙方派 ,为现场组织施工,与甲方协商解决施工中出现的问题,办理竣工验收,处理遗留问题。 10.3本合同未尽事宜,双方根据具体情况增加条款作为合同附件,与本合同具有同等效力。 10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷,双方协商解决;如协商不能解决的,依法向发包方所在地人民提起诉讼。 10.5本合同一式二份,双方盖章签字之日起生效,甲、乙双方各执一份,。 10.6双方约定的其它条款。 甲方:乙方:________年____月____日 关于电力工程施工合同书范本3 篇9甲方: 乙方: 依照《民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程范围 三、材质要求 四、技术要求 五、工程说明 六、施工方式: 包工包料,预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求: 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 (1)、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 (2)、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。 (3)、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期:个日历天。 2、安装工期:个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方,乙方必须在规定时间到达施工现场,开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价:元整(附:预算书)。 大写:。工程变更以实际发生增减工程量进行决算。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后,甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款,剩余5%作为质保金,验收合格经确认无质量问题,乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。 十、工程验收 1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向供电部门和甲方提供完整竣工资料,并组织验收,依通过电力部门验收为准,但违法违规通过验收的除外。 2、验收不合格的部分,乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求,但不影响正常使用,可采取折价措施。若工程难以实现合同目的,乙方除退还甲方已支付的工程款外,还应赔偿甲方相应损失。 十一、工程质保期 1、工程质保期为壹年,自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件(因甲方操作或使用不当造成损坏除外); 2、合同质保期满后的维修,由甲方购置材料,乙方负责维修、更换,发生费用由双方协商解决。 十二、双方责任 1、甲方 (1)负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作,满足安装施工条件。 (2)派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。 (3)负责用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续办理。 2、乙方 (1)合同签订后3日内乙方应根据施工要求,与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。 (2)负责施工场地的临时生活设施安排,材料进入工地后负责卸车和保管。 (3)在施工中乙方应经常进行安全施工教育,若发生工伤事故,由乙方自行负责。 (4)及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。 (5)现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管,并清理好场地。 (6)、按照有关规定提供竣工验收资料,办理竣工验收报告,并承担验收所发生的一切费用。 (7)、工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。 (8)、协助甲方办理用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续。 十三、违约责任 1、因乙方的原因,工程延期交工,每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。 2、其他违约本合同有约定的依照约定,无约定的按《民法典》执行,违约方承担对方的经济损失。 十四、本合同附件有效组成部分: 乙方提供正式预算书,授权委托书,补充协议、书面确认书、承诺书、该工程的施工图纸、图纸会审记录及变更通知等作为主合同的组成部分。与本合同有同等法律效力。 十五、合同争议的解决方式 凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执,应通过友好协商解决。如不能解决,双方同意通过潢川仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的,甲乙双方均应受其约束,任何一方不得向法院或其它机关申请变更,除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担。 十六、附则 1、本合同双方签字盖章后生效。 2、本合同一式四份,乙方二份,甲方二份。 3、本合同履行地点:。 甲方:(公章)乙方:(公章) 地址:地址: 委托代理人:委托代理人: 开户行:开户行: 银行账号:银行账号: 电话:电话: 传真:传真 年月日年月日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。