标题 | 电力工程施工合约 |
范文 | 电力工程施工合约(精选9篇) 电力工程施工合约 篇1甲方(发包人):_________ 乙方(承包人):______________ 法定代表人:_____________ 法定代表人:________________ 联系电话:_______________ 联系电话:__________________ 甲乙双方根据约定,为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、建筑和设备安全,根据等国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目: 施工地址:________________ 工程内容及范围:承包方承建的安装工程中所有劳务 开工日期:_____年_____月_____号(以批准开工报告为准) 竣工日期:_____年_____月_____号 第二条安全目标:消灭重大事故,杜绝违章指挥和违章作业 第三条甲方安全责任 1.开工前甲方应对乙方承担本工程安全施工的能力进行审核,将本单位安全管理要求、本施工区域设施、设备等情况对乙方进行全面施工安全技术交底,并有书面记录或资料。 2.甲方应要求乙方制定施工安全措施报甲方备案。 对乙方在危险性的生产区域内作业所制订的施工安全措施,甲方应审查并督促实施。 3.甲方指派专人负责联系、检查与协调乙方执行有关安全工作规定。 4.甲方有权对乙方在安全施工、文明施工中存在的问题进行制止、纠正并发出安全整改通知书。 5.甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 6.施工中发生的甲方事故,由甲方负责调查、统计上报。 第四条乙方安全责任 乙方作为工程项目的承包单位,承担由于自身管理不善,或因乙方施工人员过失,所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、工地火灾以及一切人为责任事故的全部责任,而不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。 乙方应切实履行以下安全责任: 1.乙方应保证所提供的承包工程劳务要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2.乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《临时用电规范》、《施工安全检查标准》、登高﹑动火﹑破土﹑下罐(坑)﹑起重等有关安全施工制度及其他安全生产规定、制度。 3.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员配备劳动防护用具、安全用具。 4.施工期间,乙方应设有专职安全管理机构,配有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。 同时乙方指派________作为安全工作联系人。负责施工现场的安全管理、协调、监护工作。 5.乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁施工。 在有危险性的区域内作业,有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、生产设备停电﹑停运事件时,必须指定专门监护人,制定专项施工安全措施,经甲方审核、许可后监督实施。 6.大型独立施工项目还应编制施工组织设计,经甲方及监理单位审查合格后监督实施。 7.乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具必须满足施工需要,经过检验符合安全规定,在施工过程中应经常进行检查维护。 8.开工前,乙方应组织全体施工人员分工种进行安全教育和安全考试,并将考试合格人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。 特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 9.开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求。 一经施工,就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 10.乙方不得超越指定的施工范围进行施工,应在施工范围装设临时围栏或警告标志,并禁止无关人员进入施工现场。 未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 11.乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改并反馈 12.乙方施工过程中发生事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。 同时,乙方人员在施工中发生的人身伤亡事故,还必须立即报告当地政府安全管理部门,公安部门、工会调查处理,并由乙方归口统计上报。 13.在施工过程中,因乙方责任造成甲方的人身伤害、设备损坏及火灾等事故,由乙方承担全部责任并负责赔偿甲方的全部经济损失。 第五条对由于第三者原因所造成的与本工程有关的责任事故,由所牵涉到的一方自行解决。 对于不可抗力的自然灾害所引起的安全事故,由双方共同协商解决;对于乙方应预料到、或已预料到,但未采取防范措施所引起的安全责任事故,由乙方承担全部责任。 第六条甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面方式送达对方。 双方在接到对方的书面联系时,应于8小时内予以响应。 第七条施工安全保证金 乙方在工程承包合同签订后,开工前应当交付给甲方元的安全保证金。 乙方在施工过程中未发生违反安全管理规定行为,未发生人身伤害、设备及以上事故,于工程竣工验收后将该保证金全额退还(不计利息);若施工过程中发生下列情况,扣除相应比例的安全保证金: (1)发生重伤及以上人身事故、火灾﹑倒塌﹑吊装和设备重大事故,扣除全部安全保证金; (2)发生人身轻伤事故、火灾﹑倒塌﹑吊装和设备事故,扣除%安全保证金; (3)发现违反安全管理规定行为,每人次扣款元。 第八条违约责任 1.乙方提供的资质证明材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。 2.违反法律、法规、规章制度和本协议的规定,造成施工安全事故,除接受政府有关部门处理外,过错方应承担元/人次的违约责任。 3.乙方未设置安全管理机构、未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。 4.乙方人员安全工作规程抽考不合格或特种人员无证上岗,乙方应承担100元/人次的违约责任。 5.乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。 6.乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备,但尚未造成后果,乙方按元/人次承担违约责任。 7.乙方对甲方提出的安全整改意见未及时整改的,每逾期一天,乙方按元/天承担违约责任。 8.施工过程中发生人身伤亡、火灾﹑倒塌﹑吊装和设备事故有隐瞒行为的,除接受政府有关部门处理外,过错方应承担元/次的违约责任。 第九条甲乙双方约定的其他事项: 1.进入现场必须戴安全帽,正确穿戴劳动保护用品,登高必须系安全带,下罐必须用36伏以下安全照明,现场有易燃物动火必须开动火票,违章每次承担元违约责任。 2.同一人二次违章,逐次加倍处罚。 3.实行定置化管理,保证消防通道,文明施工。 第十条本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,选择下列第种方式解决: (1)将争议提交仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院提起诉讼。 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。 本协议有效期限:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止(安全责任有效期自主合同生效之日起至保修期期满之日止)。 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 本协议一式四份,甲乙双方各执二份。 第十一条以下1-7项为本协议附件。 1.承包工程要求的相关资质证明材料 2.乙方施工技术人员、工作负责人相关证明材料 3.特种作业人员上岗资格证书 4.乙方施工人员安全技术知识和安全工作规程考试成绩表 5.施工安全技术组织措施 6.大型独立项目的施工组织设计 7.施工安全技术交底 甲方(盖章):_____________乙方(盖章)________________ 授权代理人(签字):_______授权代理人(签字):___________ 住址:_____________________住址:______________________ 联系电话:_________________联系电话:__________________ 日期:_____________________日期:______________________ 开户银行:_________________开户银行:__________________ 账号:_____________________账号:______________________ _________年____月____日_________年______月____日 签订地点:__________________签订地点:__________________ 电力工程施工合约 篇2甲方(建设单位): 乙方(施工单位): 依照《民法典》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定,为了维护供用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就 的相关事宜,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款,供双方信守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、工程承包方式及内容 1、乙方承包方式: 全包 。 2、工程内容:包括低压总表1块,安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆,安装低压户表塑料表箱,分户表 块。 三、工程工期 1、工程时间:________年____月____日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。 2、工程开工条件:乙方按照用电需求完成施工,要求在____月____日前完成交付工作。 3、如遇下列情况,工期相应顺延。 (1)、由甲方原因使乙方延误工期,经甲方现场代表同意后,工期顺延。 (2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。 (3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续,施工工期顺延。 四、图纸资料 1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。 2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。 五、 材料设备供应 材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证,如出现安全质量问题,由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见《合同技术参数》) 六、工程质量 1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进行。 2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。 3、工程质量: 合格工程 。 七、工程价款 本工程总包价为人民币 万元。(大写: 元X)。 八、工程费用标准及结算方式 1、工程采用《20及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》以及《20及以下配电网工程预算金额》年的定额及配套定额。 2、工程费付款方式:签订合同之日付工程款的50%,工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。 九、甲方应承担的主要工作及责任 1、提供乙方办理设备迁移所需的材料,并协助乙方办理相关手续。 2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。 3、提供材料的堆放场地。 4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除,确保具备开工条件。 5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求,施工现场满足施工运输的需要。 6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。 7、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。 8、在设备未投入运行前,负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作,因保卫不力造成设备偷窃,由甲方负责,乙方按照50元天支付甲方安保费用。 9、甲方驻工地代表: 联系电话: 十、乙方承担的主要工作及责任 1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。 2、必须管理好施工材料、机械,若管理不善发生遗失、损坏,甲方均不承担任何责任。 3、严格按照设计标准施工。 4、乙方必须按规程制度和合同规定,服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理,且自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。 5、工程质量:本工程应符合《电气装置安装工程10及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-9 2)相关要求,质量合格。 6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内,乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。 7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。 8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。 9、乙方驻工地代表: 联系电话: 、安全施工 1、甲方应积极配合乙方做好安全设施,应对施工现场进行障碍物清理,清除施工现场及安全隐患,确保工程安全顺利进行。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施,保证施工安全,并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。 十 二、工程竣工验收 1、竣工验收标准:《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明,施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。 2、本工程的质量保修期为:自工程竣工验收合格之日起3个月。保修期内,如发生质量问题,甲方在 当____日内通知乙方,乙方应在接到通知后 当____日内派人进行维修。否则,甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责,并承担因维修不及时给甲方造成的损失。 十 三、其他 1、本工程严禁任何形式的转包、分包,由此造成的损失全部由乙方承担,且甲方有权单方终止合同。 2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。 3、本合同在履行过程中发生争议时,由甲乙双方协商解决。协商不成的,由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地 。 4、本合同一式四份,甲乙双方各持二份,具有同等法律效力。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 签订时间:________年____月____日 电力工程施工合约 篇3发包方(甲方): 承包方(乙方): 工程地点: 根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行施工用电工程施工达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条 工程项目 (一) 、工程名称: (二) 、工程地点: (三)、工程内容: (四)、承包范围:工程量清单及施工图纸所包含的内容。 (五)、承包方式: 1、固定综合单价的形式进行承包。 第二条 工期 计划开工日期: 年 月 日 计划竣工日期: 年 月 日 合同工期总日历天数 日。 如遇下列情况,经甲乙双方代表签证,工期相应顺延: 1、因甲方原因,影响工程项目进度,如不按时交出场地。 2、不可抗力的因素。 第三条 工程质量标准、验收标准、材料要求 (一)、工程质量标准:以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,工程质量按施工设计图纸技术要求,达到电力部门颁发的工程质量检验及评定的合格条件和供电部门的有关规定执行。乙方采购的设备、材料必须有产品质量合格证书,合格标准应以国家机关认可的具有检验资质机构出具的质检报告为准。 (二)、验收标准 1、工程验收以经甲方审批后的施工图及供电局批准的方案、验收规范及供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及广西地区供电部门的验收标准,最终以供电部门验收合格送电为准。并接受发包方的现场监督与检查。 2、工程竣工前5个工作日,由乙方通知甲方验收,并在竣工后5个工作日内验收完毕。 第四条 缺陷责任保修范围 1、缺陷责任期:从竣工验收合格(以通过验收并向甲方移交完毕竣工验收资料及工程)之日起计算,缺陷责任保修期为壹年。 2、保修范围:乙方承建的全部工程内容。 3、保修期内,乙方必须及时处理甲方提出的质量问题,如出现故障和质量事故问题,乙方应24个小时内到达现场无条件予以维修。若乙方处理不及时,则甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保修金内扣除,超出保修金的部分,甲方有权向乙方追偿。 第五条 合同价格形式 本工程采用固定综合单价承包。 合同价款为人民币:(大写) (小写): 元(详见财政局审定的工程预算清单内容) (一)、甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户。 (二)、工程价款支付方式: 1、由承包人于每月25日前提交当月实际完成工程量,并经监理及发包人核准,发包人在收到申请拨款书,五天内予以审核。合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%,工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60%。工程完全验收达到质量要求,结算经甲方审核后,工程款支付至结算总价的97%(含已支付的);发包人按工程价款结算总额的3%预留工程缺陷责任保修金,待工程质量缺陷责任保修期满后返还。 第六条 双方责任 (一)、甲方责任: 1、发包人派驻工地的业主代表是 ,负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题,并参与工程的初检、各种验收,如变更现场代表应及时通知乙方。 2、负责及时提供本工程所必要的各种有效文件、资料和盖章; 3、及时对工程进度、工程质量进行监督检查,参加材料报验,接乙方书面通知起24小时内参加隐蔽工程验收。 4、接乙方书面竣工验收通知及验收所需的全部资料后,在竣工后5个工作日内进行竣工验收。 5、接乙方提供的工程进度报表后3日内审查并确认工程施工进度,并按合同约定支付合同款项。 6、负责协调乙方与其他各承包单位的关系,并协助解决材料堆放场地,费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。 7、按相关规定办理施工所需证件、手续,提供有关的资料。 (二)、乙方责任: 1、负责办理本工程项目立项报审手续。 2、负责提供设计图纸、送审及线路走廊的报建,向有关部门办理工程竣工验收证明报告及竣工移交事宜,乙方应于验收合格并取得验收合格证、入网证之日将工程交付甲方。 3、工程需要的设备材料由乙方按本合同约定负责订货、供应和运输至现场并保证产品质量,乙方负责设备、材料保管。 4、保证按国家相关规定及广西地区设备装置规程、标准施工,并保证安全施工。 5、委派现场代表 负责施工期间的全面管理,该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书,如变更现场代表应事先经甲方书面同意。 6、根据供电部门审定的方案,并经甲方确认的施工图纸和用料,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作,并办理验收和确认手续。 7、工程项目开工应提前3个工作日内必须编制完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施,报甲方审批后方可开工,并将施工的主要负责人报甲方确认、备案,如乙方更换施工主要负责人,应事先征得甲方的书面同意。 8、乙方材料进场,须提前1日书面通知甲方,进场时经双方共同验证开箱验收并作书面记录。 9、施工过程中如发现设计错误或不合理时,应立即书面通知甲方。否则,乙方应对扩大的损失负责赔偿。 10、于每月5日前及达到合同约定的付款条件时,向甲方提供相应的工程进度报表。达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供相关资料。若乙方未及时提供前述资料,甲方可相应顺延付款时间。 11、乙方须以书面方式并附完整的验收资料通知甲方进行竣工验收。 12、按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全施工问题,法律责任由乙方自行承担。 13、乙方应做到文明施工,处理好与其他在建专业施工队伍的关系,同时遵守甲方现场施工的管理规定,保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定,做到完工清场。 14、工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的(人为破坏除外),由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。 15、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品,乙方应赔偿给甲方,甲方有权在工程结算款中扣除。 16、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责,由此给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。 17、负责承包范围内所有工程项目通过有关部门的验收,并应在通电前取得相关部门的工程验收合格证交甲方,否则视为验收不合格,由此造成甲方的损失应由乙方承担一切责任。 18、如工程进度需要须进行带电接火的,乙方负责相关工程及费用。 第七条 违约责任 1、除不可抗力的原因外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须承担违约责任。 2、甲方未能按本合同约定提供施工场地的,工期相应顺延。 3、甲方必须按本合同约定接乙方书面通知起24小时内参加隐蔽工程验收参加隐蔽工程验收,否则视为默认,乙方可进行下道工序,但如乙方施工质量不符合合同约定的要求,乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查,复查合格时费用由甲方承担,复查结果不合格,复查及返修费用由乙方承担,工期不予顺延。 4、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。 5、甲方逾期付款的,每逾期一日,按应付而未付款的万分之四向乙方支付违约金,违约金上限为合同价款的百分之五。 6、乙方逾期竣工通电或逾期向甲方提供供电部门竣工验收证明并通过甲方验收,每逾期一日,按合同总价款(下同)的1‰向甲方支付违约金,甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除,违约金上限为合同价款的百分之五。逾期竣工或逾期交付工程达30日以上的,甲方有权解除合同,按本合同终止和解除条款执行。 7、若乙方的任何产品质量、工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的要求,经甲方验收不合格的,甲方有权按本合同终止和解除条款执行。若甲方同意乙方继续履行合同的,乙方应在甲方同意的期限内无偿进行更换、维修、整改并承担由此所产生的一切费用及经济损失,直至通过验收,由此而延误工期的,须承担违约责任。 8、乙方必须按供电部门审定并经甲方确认的施工图纸和用料,严格进行施工,如不符合同的约定,甲方有权拒绝验收和付款,乙方必须在指定时间内进行整改,如乙方拒不整改或在限期内未整改完成的,乙方向甲方交纳该工程合同总价款的 1 %作为违约金。由此而延误工期的按本条第6款执行。否则,甲方有权立即解除本合同,乙方除支付上述违约金外,甲方已付款项全部退回,由此而造成的一切责任及经济损失均由乙方负责。 9、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工十个工作日以上的,甲方有权解除合同,乙方应退回甲方已付款项并向甲方支付工程造价的10%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。 10、若乙方擅自中途更换施工主要负责人,或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作,甲方有权要求乙方更换相应人员,乙方应在甲方要求更换之日起三日内更换。否则甲方有权要求停工或解除合同,由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。 11、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时,每出现一次,乙方应向甲方支付1000元的违约金,所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失,由乙方负责全额赔偿,甲方可直接在应付乙方款项中扣除。 12、乙方出现本合同约定的甲方有权解除合同的违约情况,导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总价款的 1 %作为违约金。乙方所有人员、设备必须在甲方发出解除合同书面通知之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料,并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工合同。 第八条 转让条款 未经合同其他方书面同意,任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。 第九条合同终止和解除 (一)因违约而解除本合同 1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方除承担本合同约定的违约责任外,另须按合同总价款的 1 %向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的损失。 2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。 3、守约方依据本款规定解除本合同,并不影响其追究违约方的违约责任权利。 (二)有下列情形之一的,合同权利义务终止: 1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止; 2、本合同经各方协商一致而终止; 3、本合同因一方出现本条第(一)款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知; 4、法律法规规定终止的其他情形。 第十条不可抗力条款 由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因,致使本合同不能履行或者不能完全履行时,遇到上述不可抗力事件的一方,应立即书面通知合同其他方,并应在不可抗力事件发生后十五日内,向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。 第十一条适用法律条款 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。 第十二条 争议的解决 (一)、本建设工程合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调整,调解不成时,双方当事人同意由工程所在地的人民法院仲裁。 第十三条 其他 1、本合同如有未尽事宜,由双方协商达成补充协议,作为本合同的附件,与本合同有同等的效力。 2、双方在合作期间,因工作需要的联系函件,在三个工作日内要作出回复及处理。 3、甲方已施工的部分,在乙方进场时甲乙双方办理交接及验收手续,并现场双方结算在该项目结算总价里扣除。 4、本工程的余泥清运工作由乙方自行处理,若乙方未按甲方要求时间清运完毕的,甲方有权另行委托其他单位进行清运工作,由此产生的费用在乙方结算款项中予以扣除。 第十四条 价格调整 1、市场价格波动是否调整合同价格的约定: 调整 。 (1)关于基准价格的约定: 以财政投资评审中心所参考的信息价作为基准价 。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时,其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时,其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时,其超过部分据实调整。 第十五条 合同生效及终止 1、本合同及附件自双方签字并盖章后生效,到工程竣工验收和履行完毕合同各项条款之日后自行失效。 2、本合同一式六份,甲方三份,乙方三份。每份均具有同等的法律效力。 第十六条 约定送达条款 1、适用范围:各方合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定: 2、送达方式及地址 甲方确认其有效的送达方式为:邮寄、电子邮件 邮寄地址为: 电子邮件为: 乙方确认其有效的送达方式为: 邮寄地址为: 电子邮件为: 3、送达方式及地址变更 送达方式及地址需要变更时应当履行通知义务,通过上述约定进行通知,不通知不发生变更效力;在仲裁及民事诉讼程序时当事人地址变更时应当向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后,如当事人应诉并直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书,该确认地址与诉前确认的送达地址不一致的,以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准,同时原送达方式及地址在仲裁或民事程序外继续有效。 4、效力声明 双方该送达地址适用范围包括但不限于双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达,同时包括在争议进入行政程序、仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序或与行政及其他有关第三方的送达事宜。 各方在合同实际履行中未按前述方式履行通知义务,各方所确认的送达地址仍视为有效送达地址; 5、法律后果 (1)因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、仲裁机构等,当事人或指定的接收人拒绝签收等原因,导致法律文书未能被实际接收的,邮寄送达的,以文书退回之日视为送达之日; (2)邮寄地址准确通过邮寄方式送达的,邮件发出三日后无论对方是否签收、拒收或无法送达等均视为送达; (3)直接送达的,送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日; (4)履行送达地址变更通知义务的,以变更后的送达地址为有效送达地址; (5)对于在合同中明确约定的送达地址,仲裁机构或法院进行送达时可直接邮寄送达,即使当事人未能收到法院或仲裁机构邮寄送达的文书,由于其在合同中的约定,也应当视为送达。 (6)通过电子邮件送达的,发出即视为送达。 甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: (或授权签约人): (或授权签约人): 地址: 地 址: 电话: 电 话: 传真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐 号: 电力工程施工合约 篇4甲方:_________ 乙方:_________ 依照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一、工程名称 1.工程地点:_________。 2.工程内容:_________。 3.工程性质:_________。 4.承包范围:_________。 二、批准单位 1.批准文号:_________。 2.业主或主管单位:_________。 三、开工日期 1.竣工日期:_________。 2.总日历工期:_________。 四、质量等级:_________。 五、承包方式:_________。 六、合同价款:_________。 第二条 合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1.本协议条款; 2.本合同条件; 3.洽商:变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决。 第三条 合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写,以汉字普通话解释、说明。 二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业规章。 三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。 第四条 图纸 一、甲方在开工日期前,于________年____月____日向乙方提供完整的施工图纸_________份,其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份,保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,对乙方做好图纸保密工作的要求: 二、甲方不能按 第四条 第一款约定提供的图纸名称、提供期限,保证满足实施施工综合进度计划的需要。 三、甲方对图纸的特殊保密要求,乙方采取保密措施,由甲方承担的费用。 四、乙方要求增加图纸份数,甲方应按_________予以复制、交付,费用由乙方承担。 五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸,应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,按 第七条 第二款约定处理。 六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求,应及时通知甲方代表,根据实际情况按 第四条 第五款或 第二十五条 第一款的约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按 第七条 第二款或 第二十五条 第四款的约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重新等费用。 第二章 双方责任 第五条 甲方代表 一、甲方任命驻施工现场的代表_________(职务_________专业技术职称_________)按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责: 1.甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前_________天通知乙方。 2.甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在_________小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后_________小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后_________天内不予答复,即视为其确认乙方要求。 乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后_________小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后_________小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。 3.甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等,并如约履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后_________小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后_________小时内仍未予以答复,即视为其确认、同意、批准,应由甲方承担因此发生的支出,顺延因此延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。 二、实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。 三、甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前_________天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。 第六条 乙方代表 一、乙方任命驻施工现场的代表_________(职务_________专业技术职称_________)按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责: 1.乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 2.乙方代表按甲方代表同意的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令和要求组织施工,在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。 二、乙方代表易人,应提前_________天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。 第七条 甲方工作 一、甲方按照《建筑工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求,完成以下工作: 1.办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。其中: 2.将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至约定地点,并保证期间的需要。其中: 3.开通施工场地与火车站、码头、城乡公共道路的通道,以及施工现场内的主要交通干道并予以保养,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。 4.在_________前,向乙方提供施工场地、工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。 5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路、专用线的申报批准等手续,与有关方面缔结线路交跨铁路、公路、通讯线路的协议。要求甲方_________。 6.在_________前,将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。 7.在_________组织乙方和设计单位进行图纸会审,_________向乙方进行设计交底,_________审定施工图预算。 8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。 9.按其提供土建工程计划和施工综合进度计划为承包安装工程的乙方提供施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。 10.协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。 二、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延。 三、甲方将上述某项工作委托乙方完成,应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。 第八条 乙方工作 一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和约定的范围、时间、要求,完成以下工作: 1.在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计,经甲方代表批准后使用。设计费用按设计的内容、时间、要求等另计。 2.向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。 3.按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫,并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任。 4.按约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。 5.采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制,对环境的污染不能控制在规定范围内的,应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担,因乙方责任造成的罚款除外。 6.已竣工工程在交付甲方之前,由乙方负责保护工作,保护不善发生损坏,乙方自费予以修复。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题,由甲方承担责任。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出: 7.做好施工现场地下管线和邻近建设物、构筑物的保护工作。要求乙方:_________。 8.保证施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款,合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。 二、乙方未按合同约定履行上述义务,承担由此造成的费用支出,赔偿甲方因此遭受的经济损失。 第三章 施工组织设计和工期 第九条 进度计划 一、甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及供应材料设备计划、提供土建工程计划等资料,乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和约定编制施工组织设计(或施工方案)、施工综合进度计划,在_________提交甲方代表。甲方未如约提供其应提供的资料,按 第七条 第二款的约定处理。乙方未如约提交施工组织设计(或施工方案)和施工综合进度计划,按 第八条 第二款处理。 二、甲方代表对于乙方提交的施工组织设计(或施工方案)和施工综合进度计划同意与否,应在_________予以答复,逾期未复,可视为已经同意。经甲方同意的施工组织设计(或施工方案)和施工综合进度计划为合同文件,应共同遵循。 三、乙方应按经甲方同意的施工组织设计和施工综合进度计划组织施工,接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施,乙方应报请甲方代表审核批准后实施,由甲方承担特殊施工技术措施费 电力工程施工合约 篇5甲方: 乙方: 依照《民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程范围 三、材质要求 四、技术要求 五、工程说明 六、施工方式: 包工包料,预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求: 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 (1)、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 (2)、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。 (3)、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期:个日历天。 2、安装工期:个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方,乙方必须在规定时间到达施工现场,开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价:元整(附:预算书)。 大写:。工程变更以实际发生增减工程量进行决算。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后,甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款,剩余5%作为质保金,验收合格经确认无质量问题,乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。 十、工程验收 1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向供电部门和甲方提供完整竣工资料,并组织验收,依通过电力部门验收为准,但违法违规通过验收的除外。 2、验收不合格的部分,乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求,但不影响正常使用,可采取折价措施。若工程难以实现合同目的,乙方除退还甲方已支付的工程款外,还应赔偿甲方相应损失。 十一、工程质保期 1、工程质保期为壹年,自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件(因甲方操作或使用不当造成损坏除外); 2、合同质保期满后的维修,由甲方购置材料,乙方负责维修、更换,发生费用由双方协商解决。 十二、双方责任 1、甲方 (1)负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作,满足安装施工条件。 (2)派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。 (3)负责用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续办理。 2、乙方 (1)合同签订后3日内乙方应根据施工要求,与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。 (2)负责施工场地的临时生活设施安排,材料进入工地后负责卸车和保管。 (3)在施工中乙方应经常进行安全施工教育,若发生工伤事故,由乙方自行负责。 (4)及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。 (5)现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管,并清理好场地。 (6)、按照有关规定提供竣工验收资料,办理竣工验收报告,并承担验收所发生的一切费用。 (7)、工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。 (8)、协助甲方办理用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续。 十三、违约责任 1、因乙方的原因,工程延期交工,每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。 2、其他违约本合同有约定的依照约定,无约定的按《民法典》执行,违约方承担对方的经济损失。 十四、本合同附件有效组成部分: 乙方提供正式预算书,授权委托书,补充协议、书面确认书、承诺书、该工程的施工图纸、图纸会审记录及变更通知等作为主合同的组成部分。与本合同有同等法律效力。 十五、合同争议的解决方式 凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执,应通过友好协商解决。如不能解决,双方同意通过潢川仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的,甲乙双方均应受其约束,任何一方不得向法院或其它机关申请变更,除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担。 十六、附则 1、本合同双方签字盖章后生效。 2、本合同一式四份,乙方二份,甲方二份。 3、本合同履行地点:。 甲方:(公章)乙方:(公章) 地址:地址: 委托代理人:委托代理人: 开户行:开户行: 银行账号:银行账号: 电话:电话: 传真:传真 年月日年月日 电力工程施工合约 篇6甲方:________ 乙方:________ 依照《中华人民共和国民法典》有关规定,结合本工程具体实际情况,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。 乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下: 一、甲方委托给乙方的工程项目和内容: 1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试。 二、有关技术及服务要求: 1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作,协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。 2、乙方采购所有电气设备和原料,应从国家定点厂家采购,并符合国家有关质量、技术标准。 3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行,符合质量要求。 4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。 三、工程款项及费用的结算: 1、工程款结算按执行。 2、工程预算款总计:102496元;(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收) 3、本工程款分2次结清,其中: (1)合同签订3天内应付工程款的70%(计70000元) (2)工程竣工验收合格决算审核后,送电前工程款全部付清。 4、工程款的结算以审计决算为依据。 四、施工及竣工验收: 1、根据工程施工要求,甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续,设备进场道路畅通等),并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。 2、乙方应在年月日工程竣工,遇特殊情况双方另行协商,时间顺延。 3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。 4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工,如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失,由乙方自负。 5、乙方在工程结束时,甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。 五、合同未尽事宜,双方协商解决。 六、合同双方代表签字盖章后生效。 七、合同一式4份,甲方执2份,乙方执2份。 甲方:(盖章)________ 代表:________ 乙方:(盖章)________ 代表:________ 年月日 电力工程施工合约 篇7甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》,____省电力供电公司将 承包给 施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一 工程名称: 二 工程内容: 三 工程地点: 四 设计单位: 五 工 期: 六 质量标准: 七 合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定 ( )万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条 合同使用的语言文字、标准和适用法律 一 合同语言:汉语 二 适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。 三 适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条 甲乙方驻工地代表 一 甲方项目负责人: 二 乙方项目负责人: 三 工程甲方代表 : 负责施工全过程工程质量检查。 第四条 甲方工作 一 施工场地具备开工条件和完成时间要求:甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二 负责组织____省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。 三 根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。 四 负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。 第五条 乙方工作 一 按照国家电力工程质量验评标准,担负 施工任务。 二 与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三 在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。 四 对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五 提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交档案。 六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用,但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。 七 已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。 八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 九 保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款 电力工程施工合约 篇8甲方(全称): 乙方(全称): 依照《中华人民共和国民法典》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包方式: 二、合同工期 1、工期:自签订合同之日起60天 三、质量标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:85%,土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式: 1、合同价款:。 2、付款方式:合同签订后,甲方向乙方支付20%合同款,款项合计 元,其余款项根据工程进度进行支付,留合同价款的5%为质保金,质保期满后付清。 五、其他约定: 1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方应承担违约责任,乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。 第二部分 XX条款 第一章 双方一般权利与义务 第一条 甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责,如隐蔽工程和中间检查验收,有关施工需要配合停电等。 第二条 乙方代表 乙方委派驻施工现场代表,按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。 第三条 甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件。开通施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,并保证施工期间的畅通。 2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,并对资料的真实准确负责。 3、办理施工许可证、10线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。 4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底,施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。 5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。 6、竣工工程交付给甲方后,由甲方负责保护工作,由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。 第四条 乙方工作 1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。 2、按工程需要设置施工安全防护设施,并做好安全防护设施的维修。 3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知乙方,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。 4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。 5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。 6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作,保护不善发生损失的由乙方负责。若施工场地在甲方地址内,乙方可以委托甲方进行保护,有关费用由乙方承担,发生被盗或损坏的由甲方负责。 7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,施工场地内工料尽场地清,乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 第二章 工程验收 第五条 隐蔽工程和中间验收 工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收,乙方准备验收记录,验收合格,由甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。 第六条 竣工验收 工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告,甲方负责组织供电等部门验收,乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收,视为竣工验收报告已被认可,甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。 第三章 设计变更 第七条 设计变更 甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请,应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸和说明,对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准,预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更通知,否则乙方有权拒绝变更,因变更导致合同价款的增减及造成的一方损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。 第四章 质量保修 第八条 质量保修 保修期为两年,从工程实际竣工验收合格之日起计算,保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题,乙方应及时处理好,并承担费用,属甲方自己购买的设备材料的质量问题,甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然 灾害等原因造成的损失,由甲方负责并承担费用。 第五章 争议、违约 第九条 争议 一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求,可通过协商或约定的单位、人员调解。 二、协商、调解不成的,可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的,可向工程所在地的人民法院起诉。 第十条 违约 任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的,应承担违约责任,向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20%。 第六章 其他 第十一条 安全施工 一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定,认真采取安全防护措施,严防事故。 二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用,施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切责任,非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用,发生重大伤亡事故,乙方应立即上报有关部门,并通知甲方代表,按有关规定和政府有关部门的要求处理。 第十二条 工程停建和缓建 一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行的,双方可签订协议变更、中止或解除合同,双方互不负违约的责任。 1、甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款,以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支,并赔偿乙方有关损失。 二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行的,责任方应承担违约责任,责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。 第十三条 合同的生效与终止 一、合同自双方签字盖章之日起生效。 二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止;保修期满,有关保修条款终止。 第十四条 合同份数 合同一式陆份,具有同等效力,由甲、乙双方各执叁份。 甲方: 乙方: 地址: 地址: 开户银行:账号:法人代表:委托代理:电话:签订日期: 开户银行: 账号: 法人代表: 委托代理人: 电话: 签订日期 电力工程施工合约 篇9甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》,____区____镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中,从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给____市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给____市和效电力建设工程有限责任公司X公司施工完成,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一、工程名称:铜川基础设施高压电力线路工程 二、工程内容:从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容 三、工程地点:铜川汽车博览园 四、工 期:共计90天:________年____月____日至________年____月____日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延) 五、质量标准:达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标 六、工程施工费用总造价为:玖拾万元整人民币(900000.00 元 )。 第二条 甲乙方与施工方驻工地代表 一、工程甲方代表 : 负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方项目负责人: 姜 三、施工方项目负责人:李 第三条 各方工作 一、甲方工作:负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方工作: 1、与乙方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 2、施工场地具备开工条件和完成时间要求:负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 3、负责组织____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。 4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。 三、施工方工作: 1、按照国家电力工程质量验评标准,担负该项目工程施工任务。 2、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方要求施工方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 3、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。 4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 5、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。 第四条 工程质量等级 一、工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方的施工方返工,施工方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。 二、质量评定部门:____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第五条 验收 甲方根据乙方的施工方申请,组织____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。 第六条 工程预付款:本工程开工前不预付工程款。 第七条 工程款支付 一、工程款支付方式:支票 二、工程款支付和时间:工程为一次性包死价,无保修金,竣工后甲方一次性付给乙方。 第八条 因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,由____市仲裁委员会仲裁。 第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门。 甲方: 乙方: ________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。