网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 水电施工合同
范文

水电施工合同(精选11篇)

水电施工合同 篇1

  建设单位:(简称甲方)

  施工单位:(简称乙方)

  兹有 工程,由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

  第一条:工程地点

  第二条:工程内容

  第三条:承包方式 :

  第四条:工程价款

  1. 工程价款 :

  第五条:付款方式 :

  第六条:合同工期

  1.双方商定总工期为天。

  开工日期:年月日 ;竣工日期:年月日 。

  2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。

  (1)甲方不能按合同约定提供开工条件,

  (2)工程量变化和设计变更;

  (3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停

  (4)不可抗力(如地震台风火灾等)

  3.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元。

  第七条:工程质量要求:

  第八条:材料设备:

  第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任

  1. 甲方:

  (1)进场前 天内,甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地,并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;

  (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;

  (3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙

  方顺利施工;

  (4)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;

  (5)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;

  (6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;

  (7)组织工程竣工验收工作。

  2.乙方:

  (1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;

  (2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;

  (3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;

  (4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外;

  (5)参加工程竣工验收工作。

  第十条:保修

  保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。

  第十一条:合同生效与终止

  本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。

  第十四条:本合同一式 份,其中:甲方 份,乙方 份,均具有同等法律效力。

  甲方盖章: 乙方盖章:

  甲方签字: 乙方签字:

  开户银行: 开户银行:

  帐 号: 帐 号 :

  年 月 日 年 月 日

水电施工合同 篇2

  甲方:

  乙方:_____________________________

  甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,为了明确双方的义务和责任, 特制定此协议。签字即表示同意以下条款。

  1、进场工人必须穿公司统一配备的工作服,不许光背、穿拖鞋,上岗后要明确。

  2、当天的工作量,认真工作、服从分配,端正态度。保质保量完成当天的任务。 按照施工标准合理使用原料,确保施工安全,注意工地清洁。

  3、要树立良好的职业道德和劳动素质,与业主交流态度热情端正,言语清楚。 无论发生任何事情均不能与业主发生正面冲突。否则按处罚条例处罚。

  4、在施工中如有新客户上门咨询,或者参观工地,应马上停下手中的活并热心讲解能够留下业主电话或者最后成单者,享受奖励。

  5、惩罚条例:

  1)穿拖鞋、光背,第一次罚款50元,第二次将扣除30%的工程款。

  2)不按照施工标准施工者,一次性扣除单项工程款的50%。

  3)遇到业主投诉者,第一次警告,第二次罚款100元,第三次直接开除。 与业主发生正面冲突立即开除并扣除剩下的所有工程款。

  6、奖励制度:

  1)连续三个月施工质量优秀、无返工、无投诉者一次性奖励200元;连续 半年达到以上标准者奖励500元

  2)态度端正,服务热情并接到业主电话表扬者奖励50元,书面表扬者奖励100元

  3)对于前来咨询业主讲解清楚并能留下电话,累计达到5个,奖励100元, 成单后视工程量另奖励200—20xx元不等。

  7、工程支付方法:

  1)工程施工过程乙方可领取30%左右的生活费一次。

  2)工程施工完工,单次工程验收结束后10天左右支付40%左右工程款。

  3)工程单次验收结束后100天支付25%左右的工程款。

  4)余5%工程款一年后支付。(维修基金)

  备注:

  甲方签字: 乙方签字:

  年 月 日 年 月 日

水电施工合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  经甲、双方充分友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保项目工程能优质按时完成,遵照《合同法》,特签订如下合同:

  一、服务事项:

  工程项目:达到国家验收标砖

  地 承包范围:包工不包料

  年月 日至 年 日。 特殊情况(人力不可抗拒因素),工期可顺延。

  二、工程价格及付款方式

  A、水电安装 /平方,以地面平方计算。

  B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量%付款,工程进度一半后,甲方验收合格付给乙方总价 %,其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。

  三、甲、乙双方的责任

  1、甲方为乙方提供所需材料。

  2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改,有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。

  3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。

  4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损

  失和安全事故,均由乙方自行承担,甲方概不负责。

  5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种,对于无故造成的返工乙方自行负责。

  6、甲方为乙方提供的装修材料,未经过甲方的同意,乙方不允许挪以私用,违者甲方有权利对乙方进行罚款,严重者甲方有权利追求其法律责任。

  四、安全责任

  乙方必须执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止其它安全事故的发生,发生事故时,乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失,并第一时间报告给甲方,接受上级有关单位调查,积极分析事故原因,责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。

  五、以上各条需甲乙双方共同信守,若任意一方违约,守约方有权向违约方索赔,未尽事宜,以现行法律为准。

  本合同一式二份,双方各执一份,自合同签订之日起生效。

  甲 方: 乙 方:

  联系电话: 联系电话:

水电施工合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  兹因甲方承建“滨海人家”住宅小区Ⅰ标段工程的需要,现将该工程中的安装工程委托给乙方承包,为使工程保质、保量、保安全的顺利完成,在平等、互利的基础上,经双方共同协商结果,特制定以下条款,作为工程验收、结算、付款的依据,希共同履行合同条款:

  一;工程项目地点:舟山市沈家门墩头329国道南边

  二:承包形式:

  乙方以包工包料形式承包,即水、电工程施工所需要的工具、材料、 设备、施工人员等均由乙方自行采购及组织。起重机械、电源、水等 由甲方提供。

  三;承包工作内容:

  Ⅰ标段15#16#17#18#楼及地下车库、厕所工程中所有的安装工程。 并提供给甲方所有工程三套合格的施工内业资料。施工现场施工作业 用的临时水、电材料由甲方提供。乙方无偿负责安装及调试完善。现 场办公室及临时设施内的水电材料及安装人工均由乙方承担。开关箱 至乙方机械的接电线、施工用的接线板、夜间加班用的碘钨灯均由乙 方自行负责。

  四:质量要求:

  要求一次性验收时达到合格工程,如果因乙方质量原因达不到合格工 程时甲方扣除乙方总价款的5%的费用,并由乙方负责由此产生的一 切费用。乙方必须严格按设计图纸及变更联系单按强制性标准要求施 工,认真按国家验收评定标准精心施工,不得违章作业。在施工中必 须服从建设单位、甲方施工人员的指挥、接受监理公司的监督。对于 所有隐蔽工程必须经甲方施工人员及建设单位同意后方可隐蔽,再进 入下道工序。不得擅自隐蔽。上班前必须先了解精通图纸要求。承包 人及现场组长必须亲临现场管理(有事外出向项目部请假)。

  五;安全文明生产:

  乙方所有施工人员必须认真执行“安全第一、预防为主”的方针,严 格遵守安全操作规程,不得违章作业,对新工人必须进行“三级”安 全教育后才能上岗。积极配合项目部创建标化工地,随时保持施工场 地的干净和整洁,特别是要随时保证施工现场的干净和整洁,做到“工 完场清”。保证临时施工用电、用水符合标化工程验评标准。如乙方 在施工期间发生工伤事故,甲方只承担保险范围内的费用,其余一切 费用均由乙方自理。如在现场发现乙方人员有偷盗、打架等现象,一 些责任均由乙方(承包人)负责。如乙方原因对他人造成安全事故, 此责任均由乙方自行负责,甲方并追究对甲方造成的一切经济损失。

  六:工程进度:

  乙方必须服从执行甲方总体施工进度计划,合理安排作业,必要时需 加班加点赶进度,如无故拖移工期,造成损失的,由乙方承担责任,并甲方有权可按违反合同进行处理,有权在此情况下随时调换施工队 伍,并有权扣除所有乙方前期完成的工程款。

  七:结算方法:

  乙方依照甲方单位实际跟建设单位结算方式条件进行独立核算,甲方 扣除乙方总价的12%作为建筑公司管理费用,另外乙方再返回总价的 4%给甲方,作为配合费。施工过程中的水、电费用乙方按工程总价 摊付。乙方自行提供预、决算书及各种齐全的内业资料。

  八:付款办法:

  乙方每月上报给甲方实际完成的工程量,经甲方现场项目部核算后上报给建设单位,经建设单位核算确认后的工程款(扣除各项乙方应支付的各项费用后)按80%汇拨给乙方,同时乙方必须提供给甲方80%的正式材料发票及20%的工资清单。工程竣工验收合格后,总价支付到85%,经甲方上级审计部门审计后支付到总价的95%,留5%的保修金待保修期满后返回给乙方。

  九;其他事项:

  1、使用各种材料时,不得浪费,如甲方发现乙方有浪费现象时,视 情节轻重程度进行罚款。

  2、每个节点部位工作完成后,乙方应把剩余垃圾及各种材料清理干 净,归类、堆放到专用场地,做到层层干净。

  3、在各单体建筑中预留的各种油烟机孔、空调机孔、排风扇孔等预 留管由乙方提供,并在砖墙砌筑时及时交与泥工。

  4、除泥工组、架子组外,楼层平板混凝土浇捣验收前,打扫卫生由项目部派专人打扫冲洗,木工组、钢筋组、水电组每组每次各收20.00 元。

  5、各种试验试件应提前做好并交给施工技术人员。

  6、不能在架子堆放上大量材料,不能随意解脱安全网,如确实因生 产需要必须解脱,工作完成后应立即回复原样,做到文明生产,如拒 不执行的,项目部安排专人挂上,费用由乙方负责。

  7、工地内不准食宿、赌博、酗酒、盗窃,不准摩托及自行车辆进入 工地,对违规人员,项目部有权干涉直至罚款处理。工地内工具遗失 被盗甲方不负责任,但甲方尽力做好防盗措施。

  8、为创建文明标化工地,各班组的安全帽、雨衣各班组上报数据由 项目部统一购买,乙方自行保管,所耗费用在当月工程款发放时扣除, 以后欠缺部份由乙方自行解决。

  9、如乙方在施工期间确实不能胜任此工程施工的,甲方有权终止合 同,并追究其经济赔偿责任。

  10、甲方无偿提供给乙方一间临时办公用房,作为乙方办公、值班、 工具堆放之用。

  此合同一式二份,双方各执一份,签字后生效。未尽事宜协商解决,帐款结清后合同自行作废。

  甲方签名: 年 月 日

  乙方签名: 年 月 日

水电施工合同 篇5

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  甲方将 沈丘县北城社区(幸福苑) 工程的水电安装工程发包给乙方施工,为明确双方职责,在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议:

  一 工程概况

  二 承包方式:

  包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。

  三 工程承包范围

  1.承包范围: 水、电、防雷安装 工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。

  2.具体工作内容:

  ①材料场内运输、装卸。

  ②施工图纸中安装内容:

  依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。

  ③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。

  ④施工规范及常规要求。

  ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

  ⑥成品保护、设备调试、竣工交验。

  ⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。

  ⑧与其它工种的配合施工。

  ⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌(若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用)。

  四 施工用具管理:

  ①甲方提供垂直运输设备,提供现场及楼层固定电源箱。

  ②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。

  五 质量要求

  1.按照国家建筑安装工程验收标准,安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定,作为本工程的质量验收标准。

  2. 乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

  3. 乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求, 乙方若拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚,乙方须无条件服从。

  六 双方职责与权限

  ㈠ 甲方:

  1. 甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。

  2. 切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾,保证工程顺利进行。

  3. 提供住宿方便(住房及水电费由乙方自行解决)。

  4. 制定施工计划。

  5. 进行技术交底、安全交底。

  6. 提供水电暖完整完整图纸2套(竣工图一套)。

  ㈡ 乙方:

  1. 乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。

  2. 乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作,服从甲方、监理等有关人员的指挥,否则甲方有权对乙方进行处罚,乙方不得有任何异议。

  3. 乙方应保管好自己的材料,预防丢失,材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。

  七 合同价款

  1. 乙方承包价为准。

  2. 工程量结算按20xx年河南省建筑安装工程预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行,以工程结算总造价下浮16%作为甲方的综合管理费用(含税,除此之外, 乙方不在支付其它任何费用)。

  八 付款方式

  1. 依甲方与业主方签订的工程承包合同为准,其合同附后。

  2. 预埋阶段:甲方应按建设单位制定的拨款计划同步向乙方支付工程进度款。

  3. 工程竣工验收合格后,甲方按河南省20xx年建筑安装工程定额和有关的最新文件规定及所完成的工程量(工程总造价下浮16%)结算给乙方,结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的造价为准,甲方支付乙方总造价(下浮16%后)的97%,留3%作为工程质量保修金。

  4. 乙方保修期(以甲方和业主方签订的工程施工合同为准)按国家有关规定保修,保修期满后,甲方一次性付清工程质量保修金(无利息)给乙方。

  5. 乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复,如乙方未能在限定时间内进行修复,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方的保修金中扣除。

  6. 订立合同后乙方必须交 万元给甲方作为合同履约保证金及工程履约保证金,主体结构起一层后,甲方退还给乙方履约保证金的50%,并支付乙方工程款总造价5%,主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。

  7. 以上合同不包括现场变更,如遇不可抗拒自然灾害,甲方需要工期顺延,变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。

  8.如甲方不能及时拨付工程款造成的工程进度滞后,乙方概不负责,给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。

  九 安全责任

  乙方必须安全生产,文明施工,在施工过程中出现的一切安全事故,全部由乙方负责。如发生重大事故,应立即向甲方报告,甲方向上级有关部门报告。

  十 本合同一式四份,甲乙双方各执两份,工程竣工后此协议作废。

  十一 未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

水电施工合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就安装 (工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

  第一条 工程概况 工程名称:太原师范学院学生公寓楼 工程地点:榆次大学城

  第二条 工程承包范围

  B2-B1 、B2-B2学生公寓楼 所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。

  第三条 工程工期

  1. 计划开工时间:20xx年9月17日,计划完工日期:20xx年7月31日,总日历天数324天。

  2. 乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

  第四条 工程质量标准

  所承包工程范围内的工程质量必须符合《国家现行施工验收规范合格标准》的规定。

  第五条 标准规范

  本合同适应标准规范:现行施工规范

  第六条 甲方责任和义务

  1. 负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、主要材料计划表,月工程进度报量,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、工程质量控制、监督、检查和验收,并向乙方提供相关技术指导和技术资料。

  2. 负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

  3. 根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需求。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

  4. 及时提供由甲方供应的材料及周转材料。

  5. 按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  6. 统筹安排、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。

  7. 给乙方办理现场施工人员出入证件。

  第七条 乙方责任和义务

  1. 遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。

  2. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

  3. 服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、施工保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效有证。

  4. 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

  5. 按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

  6. 为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关防护用品 );

  7. 进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

  第八条 环境保护、安全生产和文明施工

  1. 甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。

  2. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方的要求,违章操作所发生的安全事故,由乙方负全部责任。

  3. 乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采用一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

  第九条 材料、设备供应和管理

  1. 甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制,根据工程计划的需要提前一周向乙方提供所需材料。

  2. 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。

  3. 材料按预算分析量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。超出部分,由乙方按领用时的价格进行赔偿。

  第十条 承包方式、价格及包含的内容

  1. 承包方式及单价:承包方式为清包工;承包价格为:按建筑面积计算32元/m2.

  2. 承包价格所包含的内容:B2-B1 、B2-B2学生公寓楼 所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;所有机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);承包工程范围内的配合测量放线和材料试验的配合用工。

  第十一条 结算办法及付款方式

  1. 每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,3日内按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

  2. 甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月工程进度支付,支付每月工程量的70%。主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/m2全部结清。所承包工程完工后付结算款的80%,余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清,剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。

  3. 本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。

  第十二条 施工验收

  1. 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不得延长工期和影响竣工使用。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,甲方应相应提供乙方所需施工维修材料。

  2. 乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另行协商)。

  第十三条 工程保修

  1. 保修范围、期限:二年。

  2. 保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员维修,其它费用由乙方承担。

  第十四条 争议

  1.甲、乙双方在履行合同十发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。

  2.发生争议后除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好一完工作成果;

  2.1单方违约导致合同确已无法履行。双方协议终止合同。

  2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  2.3仲裁机构要求停止合同工作;

  2.4法院要求停止合同工作。

  第十五条 变更

  1. 若有变更,根据现行《山西省建筑安装定额》和人工费调解的相关文件核算,其管理费按人工费的30%结算。

  2. 发生甲方用工的人工费,甲方双方协商解决。

  第十六条 不可抗力

  1. 不可抗力的标准,执行甲方于业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。

  2. 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。

  3. 因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。

  4. 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

  第十七条 合同解除

  1. 如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或援建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

  2. 因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方应按合同约定支付乙方已完工作所产生的费用的3倍结算劳务报酬。

  第十八条 合同终止

  双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

  第十九条 合同份数

  本合同一试两份,甲方一份;乙方一份。

  第二十条 补充条款

  第二十一条 合同生效

  本合同双方约定签字后生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

水电施工合同 篇7

  甲 方:

  乙 方:

  经甲乙双方协商,水、电暖安装工程,甲方分包给乙方,具体条款如下:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程范围:

  四、承包方式:包工、包安全、包进度;

  五、建筑面积: 平方

  六、总造价: ;

  七、付款方式:墙体和箱(1-3层)装完付 ,(3-6层)装完付 ,下水管装完付 ,上水装完付 ,暖气主管装完付 。地暖装完付 。室内线穿完付 。完工验收合格付总款的97%,余款为质保金,一个采暖期十五日内付清。

  八、工程进度

  甲方未及时给付乙方工程款,乙方有权停工,一切后果均由甲方负责,除自然因素外,乙方不得影响工程进度,如乙方原因造成停工,一切后果均由乙方负责全部责任。

  九、安全措施

  施工措施由乙方布置,施工时符合国家建筑工程安全标准的要求,若发生施工事故及伤亡事故,由乙方全部负责,甲方不负任何责任。

  十、双方按本协议实施,不得违约,竣工结算完毕,本协议自行失效,本协议未尽事宜由双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

水电施工合同 篇8

  业主 (以下简称甲方): 身份证:

  联系电话:

  承包人(以下简称乙方): 身份证:

  联系电话:

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等法律,在平等公平的情况下签定如下合同

  一、工程概况

  工程地址:

  工程时间:

  工程内容:乙方提供劳动力,按照双方协商好的施工图纸及要求,按时完成家装水电工程。

  具体有放样,开槽,布线管,布线,布水管,测试,卫浴五金,开关安装,灯具安装等

  二、价格

  甲方以人民币 元的价格,将此工程承包给乙方。

  三、付款方式

  甲方按乙方施工完成量付款,分四个阶段(填写工序,收到款项需填签收条)

  1、第一阶段:完成 付 元

  2、第二阶段:完成 付 元

  3、第三阶段:完成 付 元

  4、第四阶段:工期结束无遗留问题 付 清 余 款

  备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。

  四、注意事项

  1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代 清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。

  2.乙方开出精确的材料采购清单,甲方负责及时购买。

  3.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。

  4.乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的生命财产损失,由乙方负责。

  5.乙方每天完工后将自产的垃圾袋装化,放在门口(或指定地点),甲方负责提供工具,垃圾搬运,及垃圾袋等耗品。

  6.甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此合同。

  7.施工中,如需改变施工方案,在方案可行前提下,乙方需配合甲方施工,造成工程量变化,以市场价进行多退少补。

  8.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

  9.出现争议甲乙双方先协商, 协商不成可向当地法院提起诉讼。

  五、附加事项

  甲 方: 乙 方:

  日 期:

水电施工合同 篇9

  发包人全称:(以下简称:甲方)

  承包人全称:(以下简称:乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  施工现场条件:以现场实际情况为准;

  施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。

  二、工程承包方式、承包范围及承包内容:

  1、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

  2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

  3、承包内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内排水、弱电的全部安装工程,电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下:

  A、给排水部分:给水部分:接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。

  B、电气部分:从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工:施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

  三、双方责任:

  1、甲方负责提供施工图纸一套,协调施工用电。

  2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。

  3、承包施工过程中,乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况,甲方有权安排其它施工队进场施工,人工费从乙方扣除。

  4、工完场地清。

  四、工程费计算方式:

  按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超30天按照每平方米( )元计算。

  注:如由甲方材料供应不上的,与乙方无关。

  五、付款方式:乙方组织人员进场施工后,甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后,一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题,一周内无息一次性支付给乙方。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

水电施工合同 篇10

  业主 (以下简称甲方): 身份证:

  联系电话:

  承包人(以下简称乙方): 身份证:

  联系电话:

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等法律,在平等公平的情况下签定如下协议

  一、工程概况

  工程地址:

  工 期:

  工程内容:乙方提供劳动力,按照双方协商好的施工图纸及要求,按时完成家装水电工程。具体有放样,开槽,布线管,布线,布水管,测试,卫浴五金,开关安装,灯具安装等

  二、价格

  1、甲方以水电改造工钱人民币 25元/平米85平米;打隔墙18元/平米;打踢脚线槽3元/米;卫生间改造150元/间;包管250元/条;卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。

  三、付款方式

  工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。

  四、注意事项

  1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。

  2.乙方开出精确的材料采购清单,甲方负责及时购买。

  3.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。

  4.乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的生命财产损失,由乙方负责。

  5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化,放在楼下门口(或物业指定地点)。

  6.甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此协议。

  8.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

  9.出现争议甲乙双方先协商, 协商不成可向当地法院提起诉讼。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

水电施工合同 篇11

  委托方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  兹有甲方将 工程的水电工程以单包形式承包给乙方施工,为了确保工程质量、进度、安全及文明,经双方共同协商,达成以下协议:

  一、工程概况:

  1:方法1.装修施工地__________。方法2.综合工地。

  2:工期方法1.工期:_____年___月____日 至_____年____月____日。方法2.按工地开工日起,每个工程每15个平方为一个工作日计算,前期预埋和后期安装各赞一半工期。)

  3:本项工程预计费用_____元人民币。(按每个在手工程实际计算。)

  二、材料供应的约定:

  1.甲方提供的材料

  乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量误差不得超过5%,如有误差的5%由乙方购买费用由甲方承担。甲方应按时提供乙方需要的材料,材料到施工现场乙方负责清点和核对是否所需材料吻合。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的百倍补偿给甲方。

  3.乙方提供的材料

  乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等相关工具),要保证工地正常施工和工具安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

  三、关于工程质量及验收的约定:

  1.乙方进场施工时,要绝对服从甲方及业主的技术指导和验收要求,乙方不得自行改变施工方案和要求,乙方施工人员不服从甲方和业主的领导所发生的一切后果,由乙方自行负责。

  2、施工前检查原线路的布施及通断情况,原有电气设施的安装 位置,外观完好率,运转使用是否正常。

  3、根据设计、客户施工要求及使用功能,计算出各房间电气设 备功率,配备相应负荷的电线,开出材料计划单。

  4、所有线路开槽横平竖直,线管敷设低于墙面5mm。严禁裸线 直接敷设于墙体,所有接头部位应设在盒内,并用锡焊焊接。

  5、强弱线分开穿管,不得穿于同一根管内,弱电线路预埋部位 必须使用整线,接头部位留检修孔。

  6、强电线路接头部位有封蔽于墙体的部位,必须搭接牢固,先 用锡焊焊接,再用绝缘、防水胶布包好,并在外层采用其它保护措施。完工后在线路图上标明具体位置,以便检修。

  7.所有线管必须进线盒,全结构部位可以采用绝缘管,灯头线可 采用波纹管,其它部位必须采用PVC线管,所有线路除插座灯头外不得有裸露现象。

  8.强电插座应遵守左火右接地原则,电线应分色,兰色为零线, 双色线为接地线。其它颜色均可做火线,所有插座必须有接地线。同一线管内最多不得超过四根线。

  9.插座开关面板:同一标高的插座开关面板高低差正负3mm,并 列面板高低差正负0.5mm,所有开关面板小口标高1200mm(特殊要求除外)(正负3mm),面板低斜小于1mm,厨房用防水插座标高不小于900mm。

  10.空调专线为4平方米。插座主线为4平方米,分支线为2.5 平方米。照明电路主线为2.5平方米,分支线为1.5平方米。

  11.上水管道与燃气管道的距离应不小于50mm,交叉部分除外。

  12.上水管改造结束隐蔽前必须进行试压,试压20分钟后无渗漏甲方现场负责人签字后方可隐蔽,并在隐蔽前个别地方做防水处理(特别是墙面穿孔、门口挡水板处和破坏地面的地方),并在铺地板前需重新试压一次。

  13.水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水口前应安装阀门。热水器出水口应安装阀门。

  14.洗脸池、洗菜池等冷热水接头应安装在下方,左热右冷。

  15.浴缸排水口应对准下水管口,并留检修孔,不贴墙地砖时下部重点防水。

  16.卫生器具排水管管径如说明书无规定,必须符合下列规定:洗脸盆Ф32-50,洗菜池Ф40-50。

  17.如说明书无规定,座便器安装宜采用膨胀螺栓固定并做好密封处理,底座不得用水泥固定,不能单用玻璃胶固定。

  18.灯具电器安装位置正确牢固,外观美观。吊灯应采用膨胀螺 栓固定,中小型吸顶灯采用膨胀管固定,需开孔灯具用开孔器开孔,开孔尺寸适合,所有安装灯具灯孔在油工施工前开出来。

  19.路施工完工后绘制出平面布置图和线路走向图,一式两份, 交公司、客户各一份。

  20.木工基层完工后对所有线路、水路进行检查,电气灯具安装 前对线路复查。

  21.所有线路布设完毕,经甲方现场负责人和客户验收合格签字后方可隐蔽,粉嵌时必须做湿水处理,粉嵌部位不得高于原墙面,每个房间预留一个施工用灯源和插座。

  22.施工中不得带电作业。灯具、电器未安装前,检查数量,开 箱完好率,配件是否齐全,详读产品说明书。

  23.未涉及事项,质量要求具体按国家规范实施。

  四、有关安全生产和防火等的现场管理约定:

  1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,保护所用到材料由乙方购买,费用由甲方承担。

  4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。

  6.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

  7.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  五、 劳动力管理约定:

  1.开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

  2.未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。

  3.乙方应具备在扬州市暂住的一切证件包括电工证和安全证,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

  4.乙方为甲方指定工地现场负责人。

  5.乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地在开工后正常施工内,乙方必须保持有施工人员在现场正常施工。

  6.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。如为经甲方同意乙方在手工地无人施工一天罚款300一天。

  六、 关于工程价款、承包内容、工价的约定:

  1. 工程款付款方式:每月15号和30号为发工资日期(工资发放不得超过所做工程量工程款的2/3)

  2. 乙方承包内容:

  1).水电开槽、布线、穿线、埋槽

  2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

  3).水电施工的穿墙、打孔、切割

  4).开关面板安装

  5).后期灯具的安装

  3.工程结算方式按 平方,按工程实际建筑面积结算,正负可以在10个平方误差,主要看施工质量由甲方来定,乙方不得有意疑。

  七、违约责任:

  1.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 300元/天违约金。

  2.因乙方原因致使工程质量不符合相关要求或者检验不合格,乙方要在合理期限内无偿修理或返工。

  3.乙方所承包工程竣工后,应马上通知甲方现场负责人来现场验收和清点剩余材料,如发现剩余材料有掉失,乙方应按掉失材料价款的百倍补偿给甲方。

  八、纠纷处理方式:

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。

  九、其它约定:

  1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后24小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

  3. 如工程质量出现纠纷严格按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修。

  十、附则:

  (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (二)本合同签订后工程不得转包。如发现转包后甲方可以不付任何工程款给乙方。

  (三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  (四)合同有效期至_______年______月________日。

  (五) 水电工程保修两年,过了保修期乙方来维护甲方应支付给乙方相应费用。

  (六) 在合同期内甲方要保证所有乙方能施工的工程,都归乙方施工,除非乙方自行放弃。

  (七) 以上条款双方签字生效,甲乙双方必须认真执行,不得违约,否则甲方有权终止合同,并对乙方处罚。处罚方法甲方不支付乙方任何工程款。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

随便看

 

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。

 

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 15:32:01