标题 | 水电施工合同 |
范文 | 水电施工合同(通用22篇) 水电施工合同 篇1建设单位:(简称甲方) 施工单位:(简称乙方) 兹有 工程,由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条:工程地点 第二条:工程内容 第三条:承包方式 : 第四条:工程价款 1. 工程价款 : 第五条:付款方式 : 第六条:合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期:年月日 ;竣工日期:年月日 。 2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。 (1)甲方不能按合同约定提供开工条件, (2)工程量变化和设计变更; (3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4)不可抗力(如地震台风火灾等) 3.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元。 第七条:工程质量要求: 第八条:材料设备: 第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方: (1)进场前 天内,甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地,并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续; (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求; (3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙 方顺利施工; (4)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底; (5)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作; (6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作; (7)组织工程竣工验收工作。 2.乙方: (1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况; (2)做好施工安全防范措施,确保施工安全; (3)负责做好材料、设备的采购和保管工作; (4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外; (5)参加工程竣工验收工作。 第十条:保修 保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。 第十一条:合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。 第十四条:本合同一式 份,其中:甲方 份,乙方 份,均具有同等法律效力。 甲方盖章: 乙方盖章: 甲方签字: 乙方签字: 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号 : 年 月 日 年 月 日 水电施工合同 篇2甲方:__________(发包方) 乙方:__________(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条:工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式:承包人包工包料。 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。 4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。 第二条:关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。 第三条:关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。 4、本工程由_______方设计施工方案。 第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。 5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30% ,整体竣工验收合格后支付20%。 2、本工程保修期_____年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。 3、双方款项住来均应出具收据。 4、工程结算方式:水路____米,电路____米。 5、乙方承包内容: (1)水电开槽、布线、穿线、埋槽; (2)所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋; (3)水电施工穿墙、打孔、切割; (4)开关插座面板安装; (5)小五金的安装; (6)后期灯具的安装(水晶灯另计); (7)其他收费项目另计。 第六条:纠纷处理 因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。 第七条:全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。 第八条:其它约定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。 2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。 3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条:附则 1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式____份,甲、乙双方各执_____份。 4、合同有效期至________年______月_____日。 甲方:_______________ ______年_____月____日 乙方:_______________ ______年_____月____日 水电施工合同 篇3甲方: 乙方:_____________________________ 甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,为了明确双方的义务和责任, 特制定此协议。签字即表示同意以下条款。 1、进场工人必须穿公司统一配备的工作服,不许光背、穿拖鞋,上岗后要明确。 2、当天的工作量,认真工作、服从分配,端正态度。保质保量完成当天的任务。 按照施工标准合理使用原料,确保施工安全,注意工地清洁。 3、要树立良好的职业道德和劳动素质,与业主交流态度热情端正,言语清楚。 无论发生任何事情均不能与业主发生正面冲突。否则按处罚条例处罚。 4、在施工中如有新客户上门咨询,或者参观工地,应马上停下手中的活并热心讲解能够留下业主电话或者最后成单者,享受奖励。 5、惩罚条例: 1)穿拖鞋、光背,第一次罚款50元,第二次将扣除30%的工程款。 2)不按照施工标准施工者,一次性扣除单项工程款的50%。 3)遇到业主投诉者,第一次警告,第二次罚款100元,第三次直接开除。 与业主发生正面冲突立即开除并扣除剩下的所有工程款。 6、奖励制度: 1)连续三个月施工质量优秀、无返工、无投诉者一次性奖励200元;连续 半年达到以上标准者奖励500元 2)态度端正,服务热情并接到业主电话表扬者奖励50元,书面表扬者奖励100元 3)对于前来咨询业主讲解清楚并能留下电话,累计达到5个,奖励100元, 成单后视工程量另奖励200—20xx元不等。 7、工程支付方法: 1)工程施工过程乙方可领取30%左右的生活费一次。 2)工程施工完工,单次工程验收结束后10天左右支付40%左右工程款。 3)工程单次验收结束后100天支付25%左右的工程款。 4)余5%工程款一年后支付。(维修基金) 备注: 甲方签字: 乙方签字: 年 月 日 年 月 日 水电施工合同 篇4甲方: 乙方: 兹因甲方承建“滨海人家”住宅小区Ⅰ标段工程的需要,现将该工程中的安装工程委托给乙方承包,为使工程保质、保量、保安全的顺利完成,在平等、互利的基础上,经双方共同协商结果,特制定以下条款,作为工程验收、结算、付款的依据,希共同履行合同条款: 一;工程项目地点:舟山市沈家门墩头329国道南边 二:承包形式: 乙方以包工包料形式承包,即水、电工程施工所需要的工具、材料、 设备、施工人员等均由乙方自行采购及组织。起重机械、电源、水等 由甲方提供。 三;承包工作内容: Ⅰ标段15#16#17#18#楼及地下车库、厕所工程中所有的安装工程。 并提供给甲方所有工程三套合格的施工内业资料。施工现场施工作业 用的临时水、电材料由甲方提供。乙方无偿负责安装及调试完善。现 场办公室及临时设施内的水电材料及安装人工均由乙方承担。开关箱 至乙方机械的接电线、施工用的接线板、夜间加班用的碘钨灯均由乙 方自行负责。 四:质量要求: 要求一次性验收时达到合格工程,如果因乙方质量原因达不到合格工 程时甲方扣除乙方总价款的5%的费用,并由乙方负责由此产生的一 切费用。乙方必须严格按设计图纸及变更联系单按强制性标准要求施 工,认真按国家验收评定标准精心施工,不得违章作业。在施工中必 须服从建设单位、甲方施工人员的指挥、接受监理公司的监督。对于 所有隐蔽工程必须经甲方施工人员及建设单位同意后方可隐蔽,再进 入下道工序。不得擅自隐蔽。上班前必须先了解精通图纸要求。承包 人及现场组长必须亲临现场管理(有事外出向项目部请假)。 五;安全文明生产: 乙方所有施工人员必须认真执行“安全第一、预防为主”的方针,严 格遵守安全操作规程,不得违章作业,对新工人必须进行“三级”安 全教育后才能上岗。积极配合项目部创建标化工地,随时保持施工场 地的干净和整洁,特别是要随时保证施工现场的干净和整洁,做到“工 完场清”。保证临时施工用电、用水符合标化工程验评标准。如乙方 在施工期间发生工伤事故,甲方只承担保险范围内的费用,其余一切 费用均由乙方自理。如在现场发现乙方人员有偷盗、打架等现象,一 些责任均由乙方(承包人)负责。如乙方原因对他人造成安全事故, 此责任均由乙方自行负责,甲方并追究对甲方造成的一切经济损失。 六:工程进度: 乙方必须服从执行甲方总体施工进度计划,合理安排作业,必要时需 加班加点赶进度,如无故拖移工期,造成损失的,由乙方承担责任,并甲方有权可按违反合同进行处理,有权在此情况下随时调换施工队 伍,并有权扣除所有乙方前期完成的工程款。 七:结算方法: 乙方依照甲方单位实际跟建设单位结算方式条件进行独立核算,甲方 扣除乙方总价的12%作为建筑公司管理费用,另外乙方再返回总价的 4%给甲方,作为配合费。施工过程中的水、电费用乙方按工程总价 摊付。乙方自行提供预、决算书及各种齐全的内业资料。 八:付款办法: 乙方每月上报给甲方实际完成的工程量,经甲方现场项目部核算后上报给建设单位,经建设单位核算确认后的工程款(扣除各项乙方应支付的各项费用后)按80%汇拨给乙方,同时乙方必须提供给甲方80%的正式材料发票及20%的工资清单。工程竣工验收合格后,总价支付到85%,经甲方上级审计部门审计后支付到总价的95%,留5%的保修金待保修期满后返回给乙方。 九;其他事项: 1、使用各种材料时,不得浪费,如甲方发现乙方有浪费现象时,视 情节轻重程度进行罚款。 2、每个节点部位工作完成后,乙方应把剩余垃圾及各种材料清理干 净,归类、堆放到专用场地,做到层层干净。 3、在各单体建筑中预留的各种油烟机孔、空调机孔、排风扇孔等预 留管由乙方提供,并在砖墙砌筑时及时交与泥工。 4、除泥工组、架子组外,楼层平板混凝土浇捣验收前,打扫卫生由项目部派专人打扫冲洗,木工组、钢筋组、水电组每组每次各收20.00 元。 5、各种试验试件应提前做好并交给施工技术人员。 6、不能在架子堆放上大量材料,不能随意解脱安全网,如确实因生 产需要必须解脱,工作完成后应立即回复原样,做到文明生产,如拒 不执行的,项目部安排专人挂上,费用由乙方负责。 7、工地内不准食宿、赌博、酗酒、盗窃,不准摩托及自行车辆进入 工地,对违规人员,项目部有权干涉直至罚款处理。工地内工具遗失 被盗甲方不负责任,但甲方尽力做好防盗措施。 8、为创建文明标化工地,各班组的安全帽、雨衣各班组上报数据由 项目部统一购买,乙方自行保管,所耗费用在当月工程款发放时扣除, 以后欠缺部份由乙方自行解决。 9、如乙方在施工期间确实不能胜任此工程施工的,甲方有权终止合 同,并追究其经济赔偿责任。 10、甲方无偿提供给乙方一间临时办公用房,作为乙方办公、值班、 工具堆放之用。 此合同一式二份,双方各执一份,签字后生效。未尽事宜协商解决,帐款结清后合同自行作废。 甲方签名: 年 月 日 乙方签名: 年 月 日 水电施工合同 篇5甲方: 乙方: 经甲、双方充分友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保项目工程能优质按时完成,遵照《合同法》,特签订如下合同: 一、服务事项: 工程项目:达到国家验收标砖 地 承包范围:包工不包料 年月 日至 年 日。 特殊情况(人力不可抗拒因素),工期可顺延。 二、工程价格及付款方式 A、水电安装 /平方,以地面平方计算。 B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量%付款,工程进度一半后,甲方验收合格付给乙方总价 %,其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。 三、甲、乙双方的责任 1、甲方为乙方提供所需材料。 2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改,有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。 3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。 4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损 失和安全事故,均由乙方自行承担,甲方概不负责。 5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种,对于无故造成的返工乙方自行负责。 6、甲方为乙方提供的装修材料,未经过甲方的同意,乙方不允许挪以私用,违者甲方有权利对乙方进行罚款,严重者甲方有权利追求其法律责任。 四、安全责任 乙方必须执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止其它安全事故的发生,发生事故时,乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失,并第一时间报告给甲方,接受上级有关单位调查,积极分析事故原因,责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。 五、以上各条需甲乙双方共同信守,若任意一方违约,守约方有权向违约方索赔,未尽事宜,以现行法律为准。 本合同一式二份,双方各执一份,自合同签订之日起生效。 甲 方: 乙 方: 联系电话: 联系电话: 水电施工合同 篇6甲方:______ 乙方:______ (以下简称乙方) 根据甲方工程施工需要,同意乙方以 为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的 室内水电安装 ,经甲、乙双方协商,在平等互利的前提下自愿签订本合同。 一、 工程项目 1、工程名称:______ 2、工程地点:______ 3、承包范围:按广东____公司设计的__________________售楼精装修,水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工) 4、乙方劳务范围:______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围) 二 、 承包方式及质量要求 2.1、乙方包工、包料,包工具,包质量,包安全,包清理,包文明施工,包工期,包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收,包保修。 2.2、包质量要求:所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定,以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收,质量标准为合格。 三、乙方负责: 3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包,一旦发现乙方私自转包,甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方,继续进行施工,乙方承诺无条件退场,已施工部分按已完成量的70%结算无异议。 3.2、包括但不限于:安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具,本班组使用的自用照明灯具,本班组的宿舍照明水电。 3.3、包施工用电:甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱,所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范; 3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。 四、 承包价格:______ 4.1 、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责. 4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求,延误甲方的施工节点,甲方有权随时与乙方办理结算,乙方无条件服从和退场。 4.3、乙方合同签订人必须跟班作业,常驻施工现场,每月不少于25天,如每少一天按200元/天罚款,若有离开工地,委托 为现场代表,代表其行使工地管理权利,负责工地进度,安全质量事务。 4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后,一份留底,一份交项目经理,一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。 4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理,若乙方不清理,即由甲方派人清理,费用由乙方负责,并扣除乙方清理费0.5元/㎡; 4.6、如有设计修改,乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按 _____元每人工计算。 4.7、按实际完成上述各项工程量结算,如建设单位发文取消该项目,该项工程量同样扣除。 五、结算方式、进度款支付:______ 5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员,把所用材料拉到现场,乙方管理人员及工人自带伙食一个月。 5.2、按项目部每次在建设单位领取进度款时,由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报,经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。 5.3、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收,在一个月内再支付工程进度款20%给乙方,小业主验收(收楼)后,付至工程进度款97%,余款3%作质量保修金,在一年的保修期内不发生质量问题,保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修,如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。 5.4、每次发放工资时,由签订合同人把进度款分配给工人,保证按进度款100%发放工人工资,不得在进度款中收取工人任何费用,每个工人在工资表签名并打手印,送到甲方财务处存档,由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。 5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务,作为支付工资款的依据。 5.6、乙方领取生活费,应先由现场施工员签字认可后,送工地主管审批,再到财务处借生活费。 六、 工程工期 6.1、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。 6.2、甲方根据本工程建设单位的工期要求,提供乙方总进度计划和重大工程节点日期,乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整,以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求,并须完成每周计划及月计划,若由于乙方原因造成工期或节点延误,甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。 6.3 、节点进度工期完成的确认:______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过,验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清,按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。 6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产,参加甲方组织的生产例会,并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对进度的检查、监督。 6.5、 本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。 七、图纸 施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工,不能使用电子版作为施工图,如使用未经认可的电子版施工,所造成的一切后果由班组负责。 八、管理人员要求 水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。 九、材料管理 9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方,乙方必须加强管理,励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支,超支部分材料费用由乙方全部承担,并处超支部分价款的五倍罚款。 9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度,根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。 9.3、如发现乙方偷盗甲方材料,甲方有权对乙方马上清场,并对余下工程款全部扣除。 十、双方承担的责任和义务 10.1、甲方责任:______ 10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。 10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电,提供宿舍。 10.1.3、负责工程统一指挥和协调,安排工程施工进度计划,负责对工程技术及有关内容进行交底。 10.1.4、甲方在乙方人员进场后,安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育,明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理,所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌,同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记,一人一号。 10.1.5、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料,并运至现场甲方材料仓库。 10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训,并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。 10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品,乙方承担其费用。 10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。 10.1.9、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。 10.2、 乙方责任:______ 10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地,跟班作业,每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地2天以上,必须向项目经理请假。 10.2.2、组建素质良好的施工队伍,并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。 10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡,穿好工作服,戴好安全帽,否则一律不得进入施工现场,所引起的责任由乙方承担。 10.2.4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 10.2.5、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品,如因保管不善造成丢失需按价赔偿。 10.2.6、进度:______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求,根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期,按合同第六条关于工期的处罚标准进行处罚。 10.2.7、质量:______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工,乙方必须健全技术与质量检查验收制度,应设专职质检员,切实做好自检工作,具体质量要求。 10.2.8、安全及文明施工:______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定,坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清,堆放整齐,道路畅通,场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查,对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时,甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责,即按合同总平方的0.5元/㎡进行扣减。 10.2.9、遵纪守法,杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处,乙方承担由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱,文明相处,互助互让,严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴,凡参与打架斗殴事件的,不问理由,每人每次罚款三百元,班长罚500元,班组罚1000元,严重者移交当地公安机关处理,医药费和善后处理由乙方负责。 十一、安全生产 乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。 十二、施工验收 12.1、 乙方应确保所完成施工的质量,必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。 12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位,乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点),自检合格报甲方验收签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。 12.3、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准,乙方必须无条件履行此义务。 十三、违约责任 13.1、经甲方检查认定,乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求,否则责任自负。 13.2、乙方须按照甲方的管理细则执行,若乙方违约,按照甲方相关条款处罚。 十四、争议 14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第 种方式解决争议:______ 双方达成仲裁协议,向 仲裁委员会申请仲裁; 向被告人所在地人民法院起诉。 14.2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:______ 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; 调解要求停止合同工作,且为双方接受; 仲裁机构要求停止合同工作; 法院要求停止合同工作。 十五、禁止转包或再分包 乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将依法承担责任。 十六、合同终止 双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。 十七、 合同份数 合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。 十八、保修 18.1、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行,乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。 18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任,无论工程是否通过验收,质量达到何种等级,乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责,并按甲方要求及时处理存在的问题,否则甲方将另行安排人员进行处理,所发生的费用由乙方承担。 十九、合同生效与失效 本合同在甲、乙双方签字日起生效,所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后,工程款结清后本合同自然失效。 甲 方:______ 乙 方:______ 代 表:______ 代 表:______ 身份证号:______ 身份证号:______ 签订时间:______年 _____月 _____日 签订时间:______年 _____月 _____日 水电施工合同 篇7发包方: 法定代表人: 承包方: 法定代表人: 依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下: 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程承包范围:根据施工图纸要求。 二、合同工期 自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。 三、质量标准 合格(按设计施工合同质量要求)。 四、合同价款 金额:_______元。 五、双方主要义务和责任 1、甲方主要义务和责任 (1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。 (2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。 (3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。 (4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。 2、乙方主要义务和责任 (1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。 (2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。 (3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。 (4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。 (5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。 (6)乙方应编制施工组织设计,施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。 六、工程进度 1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量变化,设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。 2、在本项目建设施工过程中,若乙方严重违反合同规定,以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时,甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同,乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改,经甲方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。 七、工程质量和验收 1、本工程质量要求达到合格。 2、乙方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量达到合格。 3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。 4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:必须按规定制作砼砂浆试块送检,若试验组数不足及质量不合格,乙方应承担责任。 5、验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。 6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求后方可隐蔽,否则,甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。 八、材料、设备采购供应方式 1、本工程由乙方采购供应的材料,设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。 2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。 3、材料在用于工程前,必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查后投入使用,没有质保书的材料不得使用,所有材料和构件检验合格后方可使用。 4、对材料质量怀疑的,应对该材料按现行国家有关规定进行检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其清除出施工现场,检验费用由责任方负责。 九、付款方式 1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年(指合同签订后的一年,以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时,刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。 2、按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。预留15%作为工程尾款,待工程竣工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的,招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。 3、保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。 4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。 十、工程合同价目竣工结算 1、工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。 2、本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单价计算。 3、合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的项目,设计变更或其他原因引起的工程量变化,合同价款可按下列方法调整: (1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。 (2)在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。 (3)市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。 十一、其他 1、违约 甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,否则有权暂停施工,直到解除合同,甲方应承担违约责任,支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。 (1)由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承担赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若比合同规定的完工日期提前完工时,则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。 (2)乙方应承担本工程安全责任,用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故,责任由乙方承担。 (3)不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。 2、纠纷处理 承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。 3、本合同一式_____份。其中正本_____份,双方各执___份,副本___份,双方各执____份。 甲方:(公章) 法定代表人:(签字) _____年____月____日 乙方:(公章) 法定代表人:(签字) _____年____月____日 水电施工合同 篇8委托方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 兹有甲方将 工程的水电工程以单包形式承包给乙方施工,为了确保工程质量、进度、安全及文明,经双方共同协商,达成以下协议: 一、工程概况: 1:方法1.装修施工地__________。方法2.综合工地。 2:工期方法1.工期:_____年___月____日 至_____年____月____日。方法2.按工地开工日起,每个工程每15个平方为一个工作日计算,前期预埋和后期安装各赞一半工期。) 3:本项工程预计费用_____元人民币。(按每个在手工程实际计算。) 二、材料供应的约定: 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量误差不得超过5%,如有误差的5%由乙方购买费用由甲方承担。甲方应按时提供乙方需要的材料,材料到施工现场乙方负责清点和核对是否所需材料吻合。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的百倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等相关工具),要保证工地正常施工和工具安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 三、关于工程质量及验收的约定: 1.乙方进场施工时,要绝对服从甲方及业主的技术指导和验收要求,乙方不得自行改变施工方案和要求,乙方施工人员不服从甲方和业主的领导所发生的一切后果,由乙方自行负责。 2、施工前检查原线路的布施及通断情况,原有电气设施的安装 位置,外观完好率,运转使用是否正常。 3、根据设计、客户施工要求及使用功能,计算出各房间电气设 备功率,配备相应负荷的电线,开出材料计划单。 4、所有线路开槽横平竖直,线管敷设低于墙面5mm。严禁裸线 直接敷设于墙体,所有接头部位应设在盒内,并用锡焊焊接。 5、强弱线分开穿管,不得穿于同一根管内,弱电线路预埋部位 必须使用整线,接头部位留检修孔。 6、强电线路接头部位有封蔽于墙体的部位,必须搭接牢固,先 用锡焊焊接,再用绝缘、防水胶布包好,并在外层采用其它保护措施。完工后在线路图上标明具体位置,以便检修。 7.所有线管必须进线盒,全结构部位可以采用绝缘管,灯头线可 采用波纹管,其它部位必须采用PVC线管,所有线路除插座灯头外不得有裸露现象。 8.强电插座应遵守左火右接地原则,电线应分色,兰色为零线, 双色线为接地线。其它颜色均可做火线,所有插座必须有接地线。同一线管内最多不得超过四根线。 9.插座开关面板:同一标高的插座开关面板高低差正负3mm,并 列面板高低差正负0.5mm,所有开关面板小口标高1200mm(特殊要求除外)(正负3mm),面板低斜小于1mm,厨房用防水插座标高不小于900mm。 10.空调专线为4平方米。插座主线为4平方米,分支线为2.5 平方米。照明电路主线为2.5平方米,分支线为1.5平方米。 11.上水管道与燃气管道的距离应不小于50mm,交叉部分除外。 12.上水管改造结束隐蔽前必须进行试压,试压20分钟后无渗漏甲方现场负责人签字后方可隐蔽,并在隐蔽前个别地方做防水处理(特别是墙面穿孔、门口挡水板处和破坏地面的地方),并在铺地板前需重新试压一次。 13.水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水口前应安装阀门。热水器出水口应安装阀门。 14.洗脸池、洗菜池等冷热水接头应安装在下方,左热右冷。 15.浴缸排水口应对准下水管口,并留检修孔,不贴墙地砖时下部重点防水。 16.卫生器具排水管管径如说明书无规定,必须符合下列规定:洗脸盆Ф32-50,洗菜池Ф40-50。 17.如说明书无规定,座便器安装宜采用膨胀螺栓固定并做好密封处理,底座不得用水泥固定,不能单用玻璃胶固定。 18.灯具电器安装位置正确牢固,外观美观。吊灯应采用膨胀螺 栓固定,中小型吸顶灯采用膨胀管固定,需开孔灯具用开孔器开孔,开孔尺寸适合,所有安装灯具灯孔在油工施工前开出来。 19.路施工完工后绘制出平面布置图和线路走向图,一式两份, 交公司、客户各一份。 20.木工基层完工后对所有线路、水路进行检查,电气灯具安装 前对线路复查。 21.所有线路布设完毕,经甲方现场负责人和客户验收合格签字后方可隐蔽,粉嵌时必须做湿水处理,粉嵌部位不得高于原墙面,每个房间预留一个施工用灯源和插座。 22.施工中不得带电作业。灯具、电器未安装前,检查数量,开 箱完好率,配件是否齐全,详读产品说明书。 23.未涉及事项,质量要求具体按国家规范实施。 四、有关安全生产和防火等的现场管理约定: 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,保护所用到材料由乙方购买,费用由甲方承担。 4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。 6.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。 7.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 五、 劳动力管理约定: 1.开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2.未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。 3.乙方应具备在扬州市暂住的一切证件包括电工证和安全证,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 4.乙方为甲方指定工地现场负责人。 5.乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地在开工后正常施工内,乙方必须保持有施工人员在现场正常施工。 6.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。如为经甲方同意乙方在手工地无人施工一天罚款300一天。 六、 关于工程价款、承包内容、工价的约定: 1. 工程款付款方式:每月15号和30号为发工资日期(工资发放不得超过所做工程量工程款的2/3) 2. 乙方承包内容: 1).水电开槽、布线、穿线、埋槽 2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋) 3).水电施工的穿墙、打孔、切割 4).开关面板安装 5).后期灯具的安装 3.工程结算方式按 平方,按工程实际建筑面积结算,正负可以在10个平方误差,主要看施工质量由甲方来定,乙方不得有意疑。 七、违约责任: 1.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 300元/天违约金。 2.因乙方原因致使工程质量不符合相关要求或者检验不合格,乙方要在合理期限内无偿修理或返工。 3.乙方所承包工程竣工后,应马上通知甲方现场负责人来现场验收和清点剩余材料,如发现剩余材料有掉失,乙方应按掉失材料价款的百倍补偿给甲方。 八、纠纷处理方式: 因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。 九、其它约定: 1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。 2.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后24小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。 3. 如工程质量出现纠纷严格按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修。 十、附则: (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 (二)本合同签订后工程不得转包。如发现转包后甲方可以不付任何工程款给乙方。 (三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 (四)合同有效期至_______年______月________日。 (五) 水电工程保修两年,过了保修期乙方来维护甲方应支付给乙方相应费用。 (六) 在合同期内甲方要保证所有乙方能施工的工程,都归乙方施工,除非乙方自行放弃。 (七) 以上条款双方签字生效,甲乙双方必须认真执行,不得违约,否则甲方有权终止合同,并对乙方处罚。处罚方法甲方不支付乙方任何工程款。 甲方签字: 乙方签字(盖章): 水电施工合同 篇9发包方:法定代表人:承包方:法定代表人:风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下: 一、工程概况工程名称:工程地点:工程承包范围:根据施工图纸要求。 二、合同工期风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 自本项目监理单位发出的开工令起____日历天。 三、质量标准合格(按设计施工合同质量要求)。 四、合同价款金额:_______元。 五、双方主要义务和责任 1、甲方主要义务和责任 (1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。 (2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。 (3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。 (4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。 2、乙方主要义务和责任 (1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。 (2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。 (3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。 (4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。 (5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。 (6)乙方应编制施工组织设计,施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。 六、工程进度 1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计____日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量变化,设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。 2、在本项目建设施工过程中,若乙方严重违反合同规定,以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时,甲方或监理人有权下达书面停工指令直至解除合同,乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改,经甲方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。 七、工程质量和验收风险提示:工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 1、本工程质量要求达到合格。 2、乙方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量达到合格。 3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。 4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:必须按规定制作砼砂浆试块送检,若试验组数不足及质量不合格,乙方应承担责任。 5、验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。 6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求后方可隐蔽,否则,甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。 八、材料、设备采购供应方式风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 1、本工程由乙方采购供应的材料,设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。 2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。 3、材料在用于工程前,必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查后投入使用,没有质保书的材料不得使用,所有材料和构件检验合格后方可使用。 4、对材料质量怀疑的,应对该材料按现行国家有关规定进行检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其清除出施工现场,检验费用由责任方负责。 九、付款方式 1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年(指合同签订后的________年,以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时,刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。 2、按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。预留15%作为工程尾款,待工程竣工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的,招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。风险提示:保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。 3、保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。 4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。 十、工程合同价目竣工结算 1、工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。 2、本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单价计算。 3、合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的项目,设计变更或其他原因引起的工程量变化,合同价款可按下列方法调整: (1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。 (2)在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。 (3)市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。十 一、其他 1、违约风险提示:明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,否则有权暂停施工,直到解除合同,甲方应承担违约责任,支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。 (1)由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承担赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若比合同规定的完工日期提前完工时,则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。 (2)乙方应承担本工程安全责任,用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故,责任由乙方承担。 (3)不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。 2、纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。 3、本合同一式_____份。其中正本_____份,双方各执___份,副本___份,双方各执____份。甲方:(公章)法定代表人:(签字)________年____月____日乙方:(公章)法定代表人:(签字)________年____月____日 水电施工合同 篇10业主 (以下简称甲方): 身份证: 联系电话: 承包人(以下简称乙方): 身份证: 联系电话: 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等法律,在平等公平的情况下签定如下合同 一、工程概况 工程地址: 工程时间: 工程内容:乙方提供劳动力,按照双方协商好的施工图纸及要求,按时完成家装水电工程。 具体有放样,开槽,布线管,布线,布水管,测试,卫浴五金,开关安装,灯具安装等 二、价格 甲方以人民币 元的价格,将此工程承包给乙方。 三、付款方式 甲方按乙方施工完成量付款,分四个阶段(填写工序,收到款项需填签收条) 1、第一阶段:完成 付 元 2、第二阶段:完成 付 元 3、第三阶段:完成 付 元 4、第四阶段:工期结束无遗留问题 付 清 余 款 备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。 四、注意事项 1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代 清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。 2.乙方开出精确的材料采购清单,甲方负责及时购买。 3.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。 4.乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的生命财产损失,由乙方负责。 5.乙方每天完工后将自产的垃圾袋装化,放在门口(或指定地点),甲方负责提供工具,垃圾搬运,及垃圾袋等耗品。 6.甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此合同。 7.施工中,如需改变施工方案,在方案可行前提下,乙方需配合甲方施工,造成工程量变化,以市场价进行多退少补。 8.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。 9.出现争议甲乙双方先协商, 协商不成可向当地法院提起诉讼。 五、附加事项 甲 方: 乙 方: 日 期: 水电施工合同 篇11发包方: (下称甲方) 承包方: (下称乙方) 身份证号码: 依据《中华人民共和国合同法》的规定,甲、乙双方就本项目工程施工承包事宜,经协商一致,签订本合同。 一、工程概况: 1、结构形式:2#栋17层框架剪力墙结构 2、建筑面积:总建筑面积约17712m2。 3、工程地点:长沙市中意一路1068号。 4、项目概况:本项目位于长沙市天心区,其中地上2,地下室2957.37 m2,建筑总高度约52.6m;地下一层,2#栋17层,地下室轴线划分:○1轴-○12轴交轴偏北2.6米以北的地下室部分。 二、承包方式: 采取包工不包料的承包方式。包质量、包安全、包进度、包文明施工、包材料保管和机具设备及全部辅材。 三、承包范围: 1、本工程施工承包范围以设计图纸内容(包工不包料)、基础及±0.00以上安装工程、防雷接地、室内外给排水包括开标前设计变更及施工说明中的修改、内容。 2、所有工地民工住宿、食堂和现场施工用水、用电的安装和维护及工地常用机械设备管理和维护。 3、安装工程所需的工具、用具(常用工具、雨具、手套、人字梯、电焊机、电钻、电锤、安全帽、劳保用品)。 4、甲方不负责承包施工内的所有一切工具、用具和没有一个计时工。 四、工程质量要求: 遵守甲方所制定的一切质量保证措施和国家的技术规范要求,严格按设计文件施工,符合相应安装施工规范及验收标准,严格按现场施工员、监理工程师、政府质监员要求施工。同时由项目部分层参照《建筑安装工程施工及验收规范》实行质量综合考评,确保安装工程验收达到省优良工程标准。 五、工期要求: 施工工期随着土建工程进度及时做好预留、预埋,土建工程内、外粉刷开始安装工程同等进行,做到同时完成工程任务,如推后一天按每天罚款200元计算。 六、安全要求: 乙方严守安全操作规程,遵守《建筑工程安全生产管理条例》,加强对所属人员的安全生产教育,负责所有工地员工用电安全,发现违章作业及时向项目部反应或责令整改。 七、承包单价及合同价款: 1、承包单价:(人民币) 按建筑面积 元/m2包干计算。 2、合同价款:建筑面积X承包单价=合同价款。 八、工程款支付: 1、地下室至主体十层楼面完成后,甲方按每平方米单价X总面积,支付乙方工程款的20%; 2、主体完工通过甲方验收合格后,甲方按每平方米单价X总面积,支付乙方工程款的20%; 3、工程全部竣工通过甲方验收合格后,余款在一个月内全部付清。 九、甲方责任: 1、提供施工图纸等设计文件,制定施工方案、施工进度计划,协调各工程的施工配合,施工技术交底及技术指导。 2、提供乙方生产用水、用电、生活临时用房和施工场地规划、布置。 3、完善施工手续,协调乙方与地方的各种关系,协调各施工队(组)在施工中的相互关系。 4、对工程质量、进度、安全生产、文明施工、节约用料、施工设备保护、防火、防盗、临时生活用电等各处环节进行检查、督促。 5、制订“本项目”各项管理制度。对乙方违反质量条例、安全操作规程、文明生产制度、浪费材料的行为和人员,对无生产技术且不服从管理的人员,有权批评教育,按章罚款;对违法乱纪人员有权送交相关部门处理。 6、协助乙方办理暂住证、计划生育证等。 十、乙方责任: 1、组织具有相应素质施工人员按时进场,对施工人员进行质量、安全生产、文明施工的生产技术教育。 2、严格按照施工图、国家施工及验收规范和现场施工员要求施工,及进场前的双方签字认可施工技术交底方案。服从甲方统一领导和指挥,自觉接受甲方、建设方、质监站、监理人员对质量和安全的检查和督促,确保工程质量达到优良标准,按甲方的进度计划和要求,与各工种密切配合,按合同工期完成各项施工任务。 3、必须严守安全生产制度,负责及时处理工地用电安全,严格控制各班组私接乱搭,确保工地临时用水、用电,做到维护及时,杜绝安全事故发生。 4、在施工过程中,维护所有的预留、预埋件,杜绝偏位、堵塞等现象发生,工种加班必须留人看守、维护,如违者罚款200元/次,交现金给项目部。 5、甲方规定乙方各施工班组及个人不准私自建立食堂,如有违约,甲方对乙方处罚贰仟元/次,在当月工资中扣除。 6、为工程顺利进行施工,乙方必须留有维护电工工人坚守工地而规定住在工地,做到随叫随到,有特殊情况必须向项目部写出书面请假条,并委派临时代理人,同意后方可请假,违反者扣200元/次的罚款(在进度款中扣除)。 7、乙方在安装过程中,安装设备、灯具、水管所用的电缆线自行负责,甲方主电缆、电控箱只负责到17层楼面,而且乙方必须负责各班组的临时用电的搭接,如不听甲方负责人安排则罚款200元/次。 十一、违约责任及奖罚: 1、“本项目”承包范围施工过程中出现质量缺陷,乙方应无条件返工,直至施工质量符合要求,乙方自行承担返工所需的费用并承担因质量问题所造成的相应损失。 2、乙方未完成合同约定工程量中途退场或其它原因提出退场,甲方视其情节,有权拒付工资或按完成工程量的20%结算工资。 3、乙方必人员须履行合同签定的付款条例,妥善安排好员工的劳务工资。若由于乙方施工人员为工资纠纷围攻甲方管理人员或项目部,乙方承诺每次承担壹万元罚款。 十二、工伤事故: 由于乙方违反安全操作规程,盲目施工,由此引发及造成的安全事故,一切责任及费用由乙方承担;在施工区域范围和宿舍区域范围以外的安全事故,甲方概不负责。 十三、其他: 1、乙方向甲方提供上岗证及身份证复印件。 2、本合同价款已包括劳动保护用品、各种工资、津贴、补贴、工具费、管理费等相关费用。 十五、未尽事宜、双方协商解决。 十六、本合同壹式贰份,甲、乙各持壹份,签字生效至工程竣工款项付清后自行失效。 甲方: 乙方: 代表人签字: 代表人签字: 签订日期: 年 月 日 水电施工合同 篇12发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 由甲方承建的福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼工程。根据工程的具体情况,遵守平等、自愿、平等、互利和诚实信用的原则,甲方将本项目的水电安装工程分项承包给乙方,为了保证双方责、权、利和义务关系,保证质量、安全和进度,满足甲方与建设单位签订的工程总承包合同完全履行。依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、法规,双方就本项目建设工程分包事项达成协议,签订本合同,共同遵照执行。 第一条 工程概况 1、工程名称:福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼工程。 2、工程地点:福建省泉州市桃源山庄。 3、结构类型:框架剪力墙结构。 4、承包总建筑面积:约 m2。 第二条 承包方式与范围 1、承包方式 福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼工程项目,采取包工包料方式承包。即由乙方承担水电安装所使用一切材料、人工、机具、安全防护等(安全帽由甲方项目部统一购置、费用由乙方承担)费用。 2、承包的范围 福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼建设工程水、电安装工程全过程的工作。 第三条 承包价款及工程量计算方式 本工程项目按以下计价依据计价后,依建设单位结算审定的总价为基数,支付甲方管理费、税收、及业主要求的优惠 %等计费比例合计 后,为承包总价: 1、经审查通过的设计施工图; 2、定额依据: 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx); 《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(20xx版); 《福建省建筑安装工程费用定额》(20xx版); 3、机械台班单价:按照福建省建设厅发布施工期间各季度福建省施工机械台班单价 4、施工期间泉州市各月份材料信息价格平均值; 5、材料信息价格:安装工程材料参考《20xx泉州工程造价管理》、《20xx年福建工程 6、与定额计价相配套的现行政府红头文件; 7、本工程劳动保险费、风险费及工程排污费不计算; 8、本工程税金按3.445%计算。 9、主要材料品牌: 镀锌钢管及焊接钢管: 衬塑钢管: 电工PVC套管、UPVC排水管: PP-R给水管: 开关、插座: 配电箱、柜元器件: 电线、电缆: 阀门:长 应急灯: 卡箍管件: 火灾报警设备: 风机: 风口及风阀: 主要材料购置时必须先提供样品、报价,报甲方项目部批准、签证后,再行采购;未批准、签证采购的材料,甲方不予认可,由此发生的一切经济损失由乙方承担。 10、工程量计算相关说明: ⑴、照明、插座的线管采用UPVC塑料管; ⑵、除了空调插座,套房内其它插座管线盒取消; ⑶、照明公共部份按图计算,套房内除了阳台灯具按图外,其它套房内灯具均按大平底灯头及40W普通灯泡算,卫生间排气扇及其管线盒不计; ⑷、给水管从水表箱至用户用水点单层按PP-RDN20管,复式按PP-RDN25管。每房暂按10米另加一个普通速开水龙头计算,其余支管不计;水表前给水管按衬塑钢管计算;水表按普通螺纹水表计算;不包括水表箱。 ⑸、所有卫生洁具均不计算; ⑹、电施中电气总进户只计预埋管,不包括管内电缆; ⑺、因设计不一,生活排水管、雨水管及空调冷凝水管均按UPVC排水管计算; 第四条 付款方式 1、本工程按月结算工程进度款,乙方必须在每月22日前,向甲方报送经甲方现场管理人员认可的实际完工工程量报告;甲方在15个工作日内,确认并支付完工工程量85%的工程进度款;工程验收合格,交付建设单位后,工程支付到已完工工程量的95%;全部工程项目完工,建设单位结算后支付到97%;预留结算款的3%作为工程质量保修金,保修金返还按照建设单位规定执行; 2、支付工程款时乙方提供等额发票(人工费部分提供收据,材料、机具部分提供税务有效发票)。工程进度款中,人工费按40%计算。 3、每次进度款分两次支付,其中第一次支付当次应付进度款的40%,予以发放工人工资;每月发放工资时,甲方监督发放,工资发放表签名必须是工人本人;4天内工人无异议后,再将此次工程进度余款付清。 第五条 工程质量及验收标准 1、工程质量必须达到国家、地方、行业现行施工及验收规范优良标准。 2、乙方必须无条件接受甲方对工程质量的检查、监督工作,无视甲方提出的质量整改要求,抵制、不听劝阻的,每次罚款500元,并对甲方认为不能配合管理的人员,乙方应予以辞退。若因施工质量不能一次通过验收,整改时间超过2小时,每次罚款500元,超过半天罚款1000元,超过1天罚款20xx元;若第二次复验仍未能通过,加倍处罚;若3次或三层不能一次性通过验收,乙方应无条件退场。乙方工程尾款作为违约金归甲方,履约保证金不返还。 3、本工程项目所有材料必须经甲方验收合格后,方可使用。 第六条 施工工期 1、根据甲方项目部安排的月、周施工进度计划的时间、期限,保证按质、按量、按期或提前完成所有本项目的施工任务。 2、乙方接到施工任务单后,认真研究制定,完成施工任务的施工方案,编制工、料、机、施工进度实施计划表,书面报告完成施工任务建议、意见,报栋号长、项目经理审批后实施; 3、若由于乙方施工人员素质不高,技术力量不强,人力不足等原因,未能按施工进度计划完成,并报验的,每延误4小时罚款1000元,每延误1天罚款5000元。 4、若因图纸变更、连续停电4小时以上、暴雨及不可抗力的原因造成的停工,经甲方现场负责人及项目经理签字认可,工期顺延。 5、因乙方安装施工工艺、质量,不符合设计或施工规范要求、误读图纸等造成的施 第七条 甲方的责任 1、负责下达施工任务书;协调业主、监理、施工班组及有关部门的工作关系;负责乙方的施工工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度执行的指挥、监督与管理。 2、提供乙方一套完整的施工图纸、设计变更资料及其他相关的技术文件。 3、负责施工技术方案、规范、规程、安全的交底。 4、按施工平面布置图提供施工用水、电接点(接点以外部分工料费由乙方负责);提供垂直运输机械。 5、按本合同约定支付工程款。 6、有权要求乙方更换甲方项目部认为不称职的施工人员。 7、为乙方提供施工场地。 第八条 乙方责任 1、乙方的工人进场后(包括施工过程中的每批工人),乙方必须向甲方项目部报工人花名册、计生审验证、身份证、施工员证(相关人员)复印件及两张一寸近期免冠照片,由甲方项目部统一办理上岗证、暂住证(费用由乙方承担);乙方每个工人进场必须与甲方签订劳务合同,否则,甲方不予确认其属项目部参与施工人员。 2、乙方在施工过程中,必须严格按有关安全操作规程进行操作,必须遵守现行施工技术规范、规程,按照设计要求和甲方的技术交底要求施工,并对进场员工进行安全、技术教育。 3、乙方必须配备至少3名,具有足够能力的施工技术人员跟班作业。 4、乙方负责承担工人工资发放责任,并如实填报工资表,凡因工人工资原因,向甲方闹事或向有关部门投诉的,每次罚款1000元。 5、甲方有权监督乙方发放工人工资,必要时,甲方有权按乙方提供的工人工资表,从乙方进度款中直接代乙方发放工人工资。 6、乙方人员不得随意动用和破坏现场非乙方的各种设施、设备、材料,如确需使用,必须经甲方有关负责人同意,方可使用,如有损坏照价赔偿。 7、对施工质量连续跟踪控制、检查,每一施工工序完成后,班组长及技术人员必须进行自检,达到优良后报甲方项目部复核、检查,合格后方可移交下道工序。 8、乙方场内所有材料、机具自行保管、看管。 9、乙方所用的机具必须符合安全生产要求,电线、电缆必须符合施工用电安全要求。 第九条 工程质量管理制度 1、本工程质量要求为优良工程等级,乙方在施工过程中必须严格按照验收规范及有关规定施工。乙方完成实物产品,必须达到顺利交付验收,若不能顺利交付验收,其发生返工等一切费用由乙方负责。 2、凡质量不优良者,必须返工,返工造成的一切人工、材料等损失由乙方负责。 3、乙方未与甲方协商达成一致意见,擅自停工的罚款20xx0元,擅自退场的,甲方有权把乙方的工程尾款作为违约金没收,以弥补下步工程的损失。 第十条 生产管理制度 1、项目部由项目经理负总责,生产经理、技术负责人、工长、质检员、安全员、材料员、预算员、财务组成,各职能人员统一服从项目经理领导,分级管理,服从安排,听从指挥。 2、乙方应根据所承担的任务配备足够的施工力量,保证施工任务准时、按质、按量完成。 3、项目部制定和公布的各项规章制度及遏制质量通病、整治施工环境的处罚,是工程质量和安全文明施工的保证措施。违反者一律受到处罚,由甲方开出罚款通知单交乙方,到每次拨付工程款时一并扣除。 4、属本工程范围内的不计认何计时工,各种材料的装卸,由相关工种负责,乙方不得以任何理由推辞。 5、乙方施工必须服从甲方统一调度,若乙方施工人员不听从甲方指挥的或甲方发现乙方施工人员不能胜任本岗位工作的,甲方有权责令乙方进行岗位调整或辞退。 第十一条 施工安全 1、乙方必须无条件严格按照现行施工安全操作规程、甲方项目部制定的安全生产责任制、安全技术交底规定施工,严禁违章作业,杜绝安全事故发生。若由违章,按相关规定处罚。 2、施工前乙方应做好施工人员的安全思想教育,交待安全注意事项,做好安全技术交底工作并做好交底记录。 3、乙方施工人员必须无条件配合甲方做好,施工现场的安全工作,工人进入工地必须戴安全帽、工作卡,不准穿“三鞋”,一旦发现,每人次罚款50元。 4、施工前应认真检查作业环境,发现不安全因素,必须纠正处理后方可进行施工作业。 5、凡发生工伤事故者,事故费用在10000元以内者,由乙方自行解决,并承担其费 第十二条 文明施工 1、乙方施工使用的机具、材料等,按甲方指定的地点放置整齐,不得堵塞施工道路,做到当日工完料清,保持场地整洁有序。 2、各楼层、各处的余料及时清理到甲方指定的地点放置整齐。 3、工人不得在工地及生活区随地大、小便,乱丢垃圾,违反者每人次罚款50元。 4、乙方份内的文明施工不达标的,甲方责令限期整改达标,仍未整改的,甲方有权派员整改,所发生的费用由乙方承担。 第十三条 治安及计划生育 1、乙方要对本班组员工加强管理教育工作,严格遵守国家政策、法令和省市有关规定,严格遵守甲方和建设单位的各项规章制度。 2、严禁违法犯罪人员和违反计划生育人员进入工地,一经发行,除报送有关部门处理外,乙方全部承担相的应法律和经济责任,并视情节每人次处500元以上的罚款。 3、乙方人员不许在工地、工地生活区酗酒、闹事、赌博和外出闹事,违反的罚款100~500元,不听管理人员劝阻立即改正的加倍罚款;不服管理甚至打、骂管理人员的每人罚款3000~10000元(发生医疗费时由乙方承担),触犯法律、治安管理条例的送公安派出所处理,所造成的后果由乙方承担;乙方人员发生、参与打架斗殴的,不管是否有理无理双方各罚款1000元,乙方负责医疗等一切费用。 第十四条 合同履约保证金 本合同约定的协议条款,采取履约保证金制度。履约保证金金额为人民币 万圆整;自本合同签订日起5日内,乙方必须将履约保证金足额汇入甲方账户,本合同生效,否则甲方有权另选承包人。 第十五条 其他约定 1、若乙方未按泉州市劳动管理规定,聘用施工人员、办理相关手续,受到有关部门处罚的,乙方全部承担有关部门处罚费用,被甲方检查发现的每人次罚款100元。 2、乙方不得在工地内私自搭盖房间,发现立即拆除,并处每间200元罚款。 3、甲方在工地现场提供一间办公用房,一间宿舍,水费由甲方承担,电费每间宿舍每月15度,超过部分电费,按1.5元/度由乙方承担。其他用房由乙方自行解决职工食、宿,其水、电费由乙方承担。绝不允许施工班组开,在工地及生活区开小灶。 5、本工程项目乙方不得转包他人,若发生转包视为乙方违约弃权,甲方有权终止合同。 6、乙方合同签订人,必须全过程在施工现场,配合甲方管理工作。如未经甲方同意擅自离开本工地,每次罚款500元,开会迟到半小时内罚款200元,迟到半小时以上罚款300元,不参加工地会议罚款500元。 7、严禁使用“三炉”,严禁不按安全用电规定用电,违反的每人每次罚款200元。 8、乙方的安全帽,由项目部统一购买,购买费用由乙方承担。 9、因工地抢修供电、供水设施、设备,需要乙方派员协助时,乙方应无条件选派,得力员工参加抢修任务。 10、乙方不得向现场管理人员行贿,如经发现给予贰拾倍的处罚。 11、本合同所有罚款金额,属乙方人员的统一从乙方工程款中扣付。 第十六条 本合同未尽事宜,双方另行协商解决。 本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,本合同至付清所有承包款时失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 水电施工合同 篇13发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条件》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 一、工程概况。 1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、B型住宅楼水电安装工程 1.1、工程地点:本工程位于丹江口水利枢纽右岸 1.2、工程内容:水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围:单包工形式,即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 3、质量等级:国家标准合格等级。 4、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 4.1合同语言:汉语。 4.2适用法律法规:国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范:国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期:进入施工现场当日 5.2图纸提供套数:壹套 二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。 1、甲方驻工地代表及委派人员名单: 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求:自施工合同签定之日起1日之内。 2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位,积极协调现场事物。 4、乙方工作。 1施工安全防护工作的要求:乙方按安全生产有关规定布置好施工现场安全防护工作,在班前必须进行三级安全教育和安全技术交底制度,提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作,按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具,一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100~500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元,按项目部要求统一着装,违者每次罚款50元。 三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级:合格以上标准; 2、乙方施工进度应满足合同约定与工程实际进展需要(任何经审批的施工进度计划),及时给于各单项工程水电安装与预埋敷设施工;若乙方施工不能满足合同约定与工程实际进展需要,在多次劝说和协商无效后,甲方有权立即中止与之签定的各项合同并将其驱逐出场,并另找施工队伍。乙方由此造成的工期延误应承当并赔偿经济损失,乙方应无条件接受。 3、检查和返工 3.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求,以及甲方代表和监理工程师依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表和监理工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。 3.2工程质量达不到约定标准的部分,甲方代表和监理工程师一经发现,应要求乙方拆除和重新施工,承包人应按工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工,并赔偿发包人经济损失且工期不予顺延。 四、工程款计价与支付方式。 1、工程款计价方式:按建筑面积计算每平方米为12元,含外墙落水管安装、室内水电及所有厨卫洁具和设施。 2、工程款支付方式:当单栋结构二层封顶付20%,屋面封顶付20%,室内水电安装完成本合同约定的工程内容之后,并经甲方和监理工程师代表初步验收合格后支付该分项工程总价的20%,余款待单位工程竣工验收合格之后一次性付清,以此类推各分项工程支付方式。 3、工程量的核实确定:乙方按协议条款约定时间,向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后按设计图纸与变更内容核实已完工程量。 五、工程款支付及违约责任。 甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,支付工程价款。 1、支付方式:现金或转帐支付。 2、甲方违约责任:甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务,支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任。 3、乙方违约责任:乙方所承包的工程因施工质量不能通过验收,或乙方使用甲方的材料被查处有超出规定的消耗量和浪费情况,而发生的一切经济损失,由乙方负责赔偿。 六、 合同生效与终止。 1、合同生效时间:合同自双方签字起生效,工程结束余款结清后自行失效。 2、合同份数:正本贰份,甲方壹份,乙方壹份;副本壹份,用于核算。 合同订立时间: 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 水电施工合同 篇14委托方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 兹有甲方将 工程的水电工程以单包形式承包给乙方施工,为了确保工程质量、进度、安全及文明,经双方共同协商,达成以下协议: 一、工程概况: 1:方法1.装修施工地__________。方法2.综合工地。 2:工期方法1.工期:_____年___月____日 至_____年____月____日。方法2.按工地开工日起,每个工程每15个平方为一个工作日计算,前期预埋和后期安装各赞一半工期。) 3:本项工程预计费用_____元人民币。(按每个在手工程实际计算。) 二、材料供应的约定: 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量误差不得超过5%,如有误差的5%由乙方购买费用由甲方承担。甲方应按时提供乙方需要的材料,材料到施工现场乙方负责清点和核对是否所需材料吻合。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的百倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等相关工具),要保证工地正常施工和工具安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 三、关于工程质量及验收的约定: 1.乙方进场施工时,要绝对服从甲方及业主的技术指导和验收要求,乙方不得自行改变施工方案和要求,乙方施工人员不服从甲方和业主的领导所发生的一切后果,由乙方自行负责。 2、施工前检查原线路的布施及通断情况,原有电气设施的安装 位置,外观完好率,运转使用是否正常。 3、根据设计、客户施工要求及使用功能,计算出各房间电气设 备功率,配备相应负荷的电线,开出材料计划单。 4、所有线路开槽横平竖直,线管敷设低于墙面5mm。严禁裸线 直接敷设于墙体,所有接头部位应设在盒内,并用锡焊焊接。 5、强弱线分开穿管,不得穿于同一根管内,弱电线路预埋部位 必须使用整线,接头部位留检修孔。 6、强电线路接头部位有封蔽于墙体的部位,必须搭接牢固,先 用锡焊焊接,再用绝缘、防水胶布包好,并在外层采用其它保护措施。完工后在线路图上标明具体位置,以便检修。 7.所有线管必须进线盒,全结构部位可以采用绝缘管,灯头线可 采用波纹管,其它部位必须采用PVC线管,所有线路除插座灯头外不得有裸露现象。 8.强电插座应遵守左火右接地原则,电线应分色,兰色为零线, 双色线为接地线。其它颜色均可做火线,所有插座必须有接地线。同一线管内最多不得超过四根线。 9.插座开关面板:同一标高的插座开关面板高低差正负3mm,并 列面板高低差正负0.5mm,所有开关面板小口标高1200mm(特殊要求除外)(正负3mm),面板低斜小于1mm,厨房用防水插座标高不小于900mm。 10.空调专线为4平方米。插座主线为4平方米,分支线为2.5 平方米。照明电路主线为2.5平方米,分支线为1.5平方米。 11.上水管道与燃气管道的距离应不小于50mm,交叉部分除外。 12.上水管改造结束隐蔽前必须进行试压,试压20分钟后无渗漏甲方现场负责人签字后方可隐蔽,并在隐蔽前个别地方做防水处理(特别是墙面穿孔、门口挡水板处和破坏地面的地方),并在铺地板前需重新试压一次。 13.水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水口前应安装阀门。热水器出水口应安装阀门。 14.洗脸池、洗菜池等冷热水接头应安装在下方,左热右冷。 15.浴缸排水口应对准下水管口,并留检修孔,不贴墙地砖时下部重点防水。 16.卫生器具排水管管径如说明书无规定,必须符合下列规定:洗脸盆Ф32-50,洗菜池Ф40-50。 17.如说明书无规定,座便器安装宜采用膨胀螺栓固定并做好密封处理,底座不得用水泥固定,不能单用玻璃胶固定。 18.灯具电器安装位置正确牢固,外观美观。吊灯应采用膨胀螺 栓固定,中小型吸顶灯采用膨胀管固定,需开孔灯具用开孔器开孔,开孔尺寸适合,所有安装灯具灯孔在油工施工前开出来。 19.路施工完工后绘制出平面布置图和线路走向图,一式两份, 交公司、客户各一份。 20.木工基层完工后对所有线路、水路进行检查,电气灯具安装 前对线路复查。 21.所有线路布设完毕,经甲方现场负责人和客户验收合格签字后方可隐蔽,粉嵌时必须做湿水处理,粉嵌部位不得高于原墙面,每个房间预留一个施工用灯源和插座。 22.施工中不得带电作业。灯具、电器未安装前,检查数量,开 箱完好率,配件是否齐全,详读产品说明书。 23.未涉及事项,质量要求具体按国家规范实施。 四、有关安全生产和防火等的现场管理约定: 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,保护所用到材料由乙方购买,费用由甲方承担。 4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。 6.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。 7.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 五、 劳动力管理约定: 1.开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2.未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。 3.乙方应具备在扬州市暂住的一切证件包括电工证和安全证,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 4.乙方为甲方指定工地现场负责人。 5.乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地在开工后正常施工内,乙方必须保持有施工人员在现场正常施工。 6.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。如为经甲方同意乙方在手工地无人施工一天罚款300一天。 六、 关于工程价款、承包内容、工价的约定: 1. 工程款付款方式:每月15号和30号为发工资日期(工资发放不得超过所做工程量工程款的2/3) 2. 乙方承包内容: 1).水电开槽、布线、穿线、埋槽 2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋) 3).水电施工的穿墙、打孔、切割 4).开关面板安装 5).后期灯具的安装 3.工程结算方式按 平方,按工程实际建筑面积结算,正负可以在10个平方误差,主要看施工质量由甲方来定,乙方不得有意疑。 七、违约责任: 1.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 300元/天违约金。 2.因乙方原因致使工程质量不符合相关要求或者检验不合格,乙方要在合理期限内无偿修理或返工。 3.乙方所承包工程竣工后,应马上通知甲方现场负责人来现场验收和清点剩余材料,如发现剩余材料有掉失,乙方应按掉失材料价款的百倍补偿给甲方。 八、纠纷处理方式: 因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。 九、其它约定: 1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。 2.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后24小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。 3. 如工程质量出现纠纷严格按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修。 十、附则: (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 (二)本合同签订后工程不得转包。如发现转包后甲方可以不付任何工程款给乙方。 (三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 (四)合同有效期至_______年______月________日。 (五) 水电工程保修两年,过了保修期乙方来维护甲方应支付给乙方相应费用。 (六) 在合同期内甲方要保证所有乙方能施工的工程,都归乙方施工,除非乙方自行放弃。 (七) 以上条款双方签字生效,甲乙双方必须认真执行,不得违约,否则甲方有权终止合同,并对乙方处罚。处罚方法甲方不支付乙方任何工程款。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 水电施工合同 篇15甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就安装(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。 订立本合同。 第一条工程概况工程名称: 学生公寓楼 工程地点: 第二条工程承包范围 2-1、 学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。 第三条工程工期 1.计划开工时间: 年 月 日,计划完工日期: 年 月 日,总日历天数 天。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须符合《国家现行施工验收规范合格标准》的规定。 第五条标准规范本合同适应标准规范:现行施工规范第六条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、主要材料计划表,月工程进度报量,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、工程质量控制、监督、检查和验收,并向乙方提供相关技术指导和技术资料。 2.负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需求。 对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的材料及周转材料。 5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 6.统筹安排、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。 7.给乙方办理现场施工人员出入证件。 第七条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、施工保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效有证。 4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。 因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁乙方使用的机具、周转材料及其他设施; 6.为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关防护用品); 7.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 第八条环境保护、安全生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。 发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方的要求,违章操作所发生的安全事故,由乙方负全部责任。 3.乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理,采用一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 第九条材料、设备供应和管理 1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制,根据工程计划的需要提前一周向乙方提供所需材料。 2.乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。 3.材料按预算分析量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。 超出部分,由乙方按领用时的价格进行赔偿。 第十条承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价:承包方式为清包工;承包价格为:按建筑面积计算. 2.承包价格所包含的内容. 承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;所有机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);承包工程范围内的配合测量放线和材料试验的配合用工。 第十一条结算办法及付款方式 1.每月 日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,3日内按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月工程进度支付,支付每月工程量的70%。 主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/2全部结清。 所承包工程完工后付结算款的80%,余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清,剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。 3.本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。 第十二条施工验收 1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。 施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不得延长工期和影响竣工使用。 竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,甲方应相应提供乙方所需施工维修材料。 2.乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。 (配合第三方工作的费用另行协商)。 第十三条工程保修 1.保修范围、期限:二年。 2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员维修,其它费用由乙方承担。 第十四条争议 1.甲、乙双方在履行合同十发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。 2.发生争议后除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好一完工作成果; 2.1单方违约导致合同确已无法履行。 双方协议终止合同。 2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受; 2.3仲裁机构要求停止合同工作; 2.4法院要求停止合同工作。 第十五条变更 1.若有变更,根据现行《山西省建筑安装定额》和人工费调解的相关文件核算,其管理费按人工费的30%结算。 2.发生甲方用工的人工费,甲方双方协商解决。 第十六条不可抗力 1.不可抗力的标准,执行甲方于业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。 2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。 3.因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。 4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。 第十七条合同解除 1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或援建,致使合同无法履行的,可以解除合同。 2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方应按合同约定支付乙方已完工作所产生的费用的3倍结算劳务报酬。 第十八条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。 第十九条合同份数本合同一试两份,甲方一份;乙方一份。 第二十条补充条款第二十一条合同生效本合同双方约定签字后生效。 甲方(公章): 法定代表人(签字): 年 月 日 乙方(公章): 法定代表人(签字): 年 月 日 水电施工合同 篇16家装水电施工合同范本 (发包方)联系方式:_________________乙方:_________________(承包方)联系方式:_________________ 本着互相信任的原则,就甲方的家庭装修水电施工工程达成以下协议。 第一条工程概况1.装修施工地点:_________________2.工期:_________________年________________月________________日至_____________年________________月________________日3.本项工程预计费用元人民币,大写:_________________。 第二条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20__。2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,返工费用由乙方承担,工期不变。3.工程竣工:_________________乙方应提前三天通知甲方验收,甲方在接到通知后三日内组织验收,并办理验收手续。 第三条有关安全生产和防火等的现场管理约定:_________________ 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。6.乙方如因施工原因需居住现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生伤亡事故由乙方负责。7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第四条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:_________________1.工程款付款方式:_________________2.乙方承包内容及价格:_________________详见报价清单3.乙方提供材料为:_________________4、甲方提供材料为:_________________。 第五条施工工艺要求、验收要求1、进场材料需按照设计和施工合同约定材料品牌、规格、型号进场施工,并报验监理验收,未经业主同意不得变更。2、水电开槽注意事项:_________________禁止在墙面横向开槽;禁止在楼板结构找平层开管槽,局部除外;砼的梁、板、剪力墙、地梁开槽深度不允许碰到钢筋;中央空调取孔,不允许在梁上取孔、严禁切断主筋开孔;3、水电弹线定位,单管-管槽深度通常为3_____4CM,砼墙面除外。4、电线线径等径统一,分色统一:_________________红色、黄色为火线色标,蓝色、绿色为零线色标,黄绿彩线为地线色标;5、强弱分离:_________________强弱电独立进入线盒、强弱不共管、强弱不共盒;6、交叉施工规范原则:_________________水管与电管的交叉时,水管在下,线管在上;冷热水交叉时,热水在上,冷水在下;给水管与排水管的交叉时,排水在下,给水在上。7、穿线要求:_________________横平竖直,管卡固定间距为80-120CM,PVC胶饱满,接头处用螺接、防锈金属软管、盖板,合理用护套线;15米以内不能超过3个直角弯。8、空调,热水器,插座,照明应单独设置回路,合理配线,按规范进行等电位联结,电路验收后86盒加保护盖保护。9、给水施工要求:_________________给水管主水管≥25㎜,支管≥20㎜,左边热水,右边冷水,阀门用球阀,并符合设计图纸要求;10、给水验收要求:_________________试压0.8mpa,30分钟不渗水,水压不下降为合格,检查管接部位。11、排水施工要求:_________________弹线定位,新老管接触点合理使用变径三通等配件连接、PVC胶饱满,防止返流、合理使用P弯防臭。排水严禁地漏与洗衣机排水串联在一起;洗衣机用排水管直径不得小于50mm;要注意地面泄水坡度。12、排水检验要求:_________________进行排水通水试验,排水通畅,不积不渗为合格,合格后用专用管盖保护,防止沙浆赌塞,签字。13、未列明条款请参照建设部《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-20__)的规定。 第六条违约责任:_________________1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付元的违约金。2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付元违约金。 第七条纠纷处理方式:_________________因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向厦门市建筑装饰协会提起仲裁。 第八条.其它约定:_________________1.双方同意由厦门金正园装饰工程监理有限公司进行独立第三方监理工作。2.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。3.本项工程保修期为表面工程贰年、隐蔽工程伍年。4.本合同签订后工程不得转包,乙方应亲自到场施工。5.本家装水电施工合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 甲方签字:_________________身份证号码:_________________年月日 乙方签字(盖章):_________________身份证号码:_________________年月日 水电施工合同 篇17发包人全称:(以下简称:甲方) 承包人全称:(以下简称:乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 施工现场条件:以现场实际情况为准; 施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容: 1、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内排水、弱电的全部安装工程,电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下: A、给排水部分:给水部分:接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。 B、电气部分:从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工:施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。 三、双方责任: 1、甲方负责提供施工图纸一套,协调施工用电。 2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。 3、承包施工过程中,乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况,甲方有权安排其它施工队进场施工,人工费从乙方扣除。 4、工完场地清。 四、工程费计算方式: 按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超30天按照每平方米( )元计算。 注:如由甲方材料供应不上的,与乙方无关。 五、付款方式:乙方组织人员进场施工后,甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后,一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题,一周内无息一次性支付给乙方。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 水电施工合同 篇18甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就安装 (工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称:太原师范学院学生公寓楼 工程地点:榆次大学城 第二条 工程承包范围 B2-B1 、B2-B2学生公寓楼 所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。 第三条 工程工期 1. 计划开工时间:20xx年9月17日,计划完工日期:20xx年7月31日,总日历天数324天。 2. 乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须符合《国家现行施工验收规范合格标准》的规定。 第五条 标准规范 本合同适应标准规范:现行施工规范 第六条 甲方责任和义务 1. 负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、主要材料计划表,月工程进度报量,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、工程质量控制、监督、检查和验收,并向乙方提供相关技术指导和技术资料。 2. 负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3. 根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需求。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4. 及时提供由甲方供应的材料及周转材料。 5. 按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 6. 统筹安排、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。 7. 给乙方办理现场施工人员出入证件。 第七条 乙方责任和义务 1. 遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。 2. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3. 服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、施工保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效有证。 4. 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 5. 按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁乙方使用的机具、周转材料及其他设施; 6. 为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关防护用品 ); 7. 进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 第八条 环境保护、安全生产和文明施工 1. 甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。 2. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方的要求,违章操作所发生的安全事故,由乙方负全部责任。 3. 乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采用一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 第九条 材料、设备供应和管理 1. 甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制,根据工程计划的需要提前一周向乙方提供所需材料。 2. 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。 3. 材料按预算分析量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。超出部分,由乙方按领用时的价格进行赔偿。 第十条 承包方式、价格及包含的内容 1. 承包方式及单价:承包方式为清包工;承包价格为:按建筑面积计算32元/m2. 2. 承包价格所包含的内容:B2-B1 、B2-B2学生公寓楼 所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;所有机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);承包工程范围内的配合测量放线和材料试验的配合用工。 第十一条 结算办法及付款方式 1. 每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,3日内按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2. 甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月工程进度支付,支付每月工程量的70%。主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/m2全部结清。所承包工程完工后付结算款的80%,余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清,剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。 3. 本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。 第十二条 施工验收 1. 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不得延长工期和影响竣工使用。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,甲方应相应提供乙方所需施工维修材料。 2. 乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另行协商)。 第十三条 工程保修 1. 保修范围、期限:二年。 2. 保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员维修,其它费用由乙方承担。 第十四条 争议 1.甲、乙双方在履行合同十发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。 2.发生争议后除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好一完工作成果; 2.1单方违约导致合同确已无法履行。双方协议终止合同。 2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受; 2.3仲裁机构要求停止合同工作; 2.4法院要求停止合同工作。 第十五条 变更 1. 若有变更,根据现行《山西省建筑安装定额》和人工费调解的相关文件核算,其管理费按人工费的30%结算。 2. 发生甲方用工的人工费,甲方双方协商解决。 第十六条 不可抗力 1. 不可抗力的标准,执行甲方于业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。 2. 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。 3. 因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。 4. 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。 第十七条 合同解除 1. 如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或援建,致使合同无法履行的,可以解除合同。 2. 因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方应按合同约定支付乙方已完工作所产生的费用的3倍结算劳务报酬。 第十八条 合同终止 双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。 第十九条 合同份数 本合同一试两份,甲方一份;乙方一份。 第二十条 补充条款 第二十一条 合同生效 本合同双方约定签字后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 水电施工合同 篇19业主 (以下简称甲方): 身份证: 联系电话: 承包人(以下简称乙方): 身份证: 联系电话: 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等法律,在平等公平的情况下签定如下协议 一、工程概况 工程地址: 工 期: 工程内容:乙方提供劳动力,按照双方协商好的施工图纸及要求,按时完成家装水电工程。具体有放样,开槽,布线管,布线,布水管,测试,卫浴五金,开关安装,灯具安装等 二、价格 1、甲方以水电改造工钱人民币 25元/平米85平米;打隔墙18元/平米;打踢脚线槽3元/米;卫生间改造150元/间;包管250元/条;卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。 三、付款方式 工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。 四、注意事项 1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。 2.乙方开出精确的材料采购清单,甲方负责及时购买。 3.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。 4.乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的生命财产损失,由乙方负责。 5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化,放在楼下门口(或物业指定地点)。 6.甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此协议。 8.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。 9.出现争议甲乙双方先协商, 协商不成可向当地法院提起诉讼。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 水电施工合同 篇20建设单位: 施工单位: **市**区**镇**村安全饮水工程项目经公开招投标由乙方中标承建,现依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下: 一、 工程概况 工程名称: 工程地点: 工程承包范围:根据施工图纸要求 二、 合同工期 自本项目监理单位发出的开工令起40日历天 三、 质量标准 合格(按设计施工合同质量要求) 四、 合同价款 金额: 五、 组成合同的文件及解释顺序 (1) 工程施工合同书(包括补充协议书) (2) 中标通知书 (3) 投标文件及投标报价书 (4) 招标答疑纪要 (5) 图纸 (6) 相关的标准、规范及有关技术文件 (7) 工程量清单 (8) 经双方确认的进入合同的其他文件 双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件视为本合同的组成部分。 六、 双方主要义务和责任 1、甲方主要义务和责任 (1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。 (2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。 (3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。 (4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证 2、乙方主要义务和责任 (1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。 (2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。 (3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。 (4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。 (5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。 (6)乙方应编制施工组织设计,施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。 七、 工程进度 1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量变化,设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。 2、在本项目建设施工过程中,若乙方严重违反合同规定,以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时,甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同,乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改,经甲方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。 八、 工程质量和验收 (1)本工程质量要求达到合格 (2)乙方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量达到合格。 (3)若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。 (4)乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:必须按规定制作砼砂浆试块送检,若试验组数不足及质量不合格,乙方应承担责任。 (5)验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。 (6)本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求后方可隐蔽,否则,甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。 九、 材料、设备采购供应方式 (1)本工程由乙方采购供应的材料,设备为 招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。 (2)采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。 (3)材料在用于工程前,必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查后投入使用,没有质保书的材料不得使用,所有材料和构件检验合格后方可使用。 (4)对材料质量怀疑的,应对该材料按现行国家有关规定进行检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其清除出施工现场,检验费用由责任方负责。 十、 付款方式 (1)本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年(指合同签订后的一年,以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时,刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。 (2)按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。预留15%作为工程尾款,待工程竣工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的,招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。 (3)保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。 (4)乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。 十一、 工程合同价目竣工结算 (1)工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。 (2)本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单价计算。 (3)合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的项目,设计变更或其他原因引起的工程量变化,合同价款可按下列方法调整: 1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。 2)在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。 3)市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。 十二、 其他 1、违约 甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,否则有权暂停施工,直到解除合同,甲方应承担违约责任,支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。 1、由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承担赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若比合同规定的完工日期提前完工时,则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。 2、乙方应承担本工程安全责任,用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故,责任由乙方承担。 3、不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。 本合同一式捌份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本陆份,双方各执叁份。 甲方:(公章) 法定代表人:(签字) 乙方:(公章) 法定代表人:(签字) 水电施工合同 篇21承建人(以下简称:_________________甲方):_________________ 承包人(以下简称:_________________乙方):_________________ 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程民法典》及其他有关法律、法规和规章,并结合_________市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况:_________________ 工程名称:__________________________街_________楼_________#楼(以下简称:_________________本工程); 工程地点:__________________________号 施工现场条件:_________________以现场实际情况为准; 二、工程承包方式、承包范围及承包内容:_________________ 1、承包方式:_________________乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围:_________________本项目设计图纸中所包含的全部水电安装及其附属内容,包括但不限于以下内容:_________________ ①弱电﹙包括楼宇智能化、有线电视、宽带网络、可视对讲系统等﹚预留预埋(并穿好钢丝)及安装; ②室内外所有一切给排水、室外落水、阳台排水及空调排水的预留预埋(并穿好钢丝)及安装; ③强电的预埋与安装、调试检测工作; ④楼宇防雷接地的安装、调试检测及验收合格工作。 3、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合,并组织完成。 三、合同工期:_________________ 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_________天;开工日期为:__________________________年_________月_________日,竣工日期为:__________________________年_________月_________日。 四、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。 承建人(以下简称:_________________甲方):_________________ 承包人(以下简称:_________________乙方):_________________ 签订日期:________________ 水电施工合同 篇22甲方: 乙方: 经甲、双方充分友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保项目工程能优质按时完成,遵照《合同法》,特签订如下合同: 一、服务事项: 工程项目:达到国家验收标砖 地 承包范围:包工不包料年月 日至 年 日。 特殊情况(人力不可抗拒因素),工期可顺延。 二、工程价格及付款方式 A、水电安装 /平方,以地面平方计算。 B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量%付款,工程进度一半后,甲方验收合格付给乙方总价 %,其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。 三、甲、乙双方的责任 1、甲方为乙方提供所需材料。 2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改,有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。 3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。 4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损失和安全事故,均由乙方自行承担,甲方概不负责。 5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种,对于无故造成的返工乙方自行负责。 6、甲方为乙方提供的装修材料,未经过甲方的同意,乙方不允许挪以私用,违者甲方有权利对乙方进行罚款,严重者甲方有权利追求其法律责任。 四、安全责任 乙方必须执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止其它安全事故的发生,发生事故时,乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失,并第一时间报告给甲方,接受上级有关单位调查,积极分析事故原因,责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。 五、以上各条需甲乙双方共同信守,若任意一方违约,守约方有权向违约方索赔,未尽事宜,以现行法律为准。 本合同一式二份,双方各执一份,自合同签订之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。