施工劳务分包合同集锦（精选22篇）

施工劳务分包合同集锦 篇1

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的电路工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　一.工程地址：。

　　二.工程内容：前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。

　　三.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。

　　四.工程工期：

　　1、开工日期：(以乙方工人开工算起)。

　　2、竣工日期：

　　五、工程总造价：(人民币)每平方8.5元，面积按照图纸国家统一规范计算。

　　六、甲方的权利和义务：

　　1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料。.

　　2.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

　　七、乙方的权利和义务：

　　1.乙方施工人员须严格依照甲方的图纸进行施工。

　　2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

　　3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

　　八、付款方式：

　　1.工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商。

　　2.变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

　　3.工程中期甲方付给乙方工程款的40%，等工程完工再付清全部剩款。

　　十、违约责任：

　　1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

　　十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

　　十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

施工劳务分包合同集锦 篇2

　　甲方(承包人)：

　　乙方(劳务分包人)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法

　　规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3分包范围：

　　1.4承包方式：_________________________________________________。

　　2、合同价款

　　2.1工程合同价款：(大写)人民币____________元，(小写)人民币________元。

　　2.2合同价款的计价方法：____________________________________________________。

　　2.3结算方式：

　　3、分包工作期限

　　开工日期：x年x月x日

　　竣工日期：x年x月x日

　　总日历天数为：x天

　　4、质量标准

　　工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。

　　5、甲方代表：

　　6、乙方代表：

　　7、工程承包人义务

　　7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

　　7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。

　　7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

　　7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

　　7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　8、劳务分包人义务

　　8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

　　8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;

　　8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

　　8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及

　　其操作人员的'有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

　　8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

　　8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;

　　8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　8.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;

　　8.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。 8.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　9、质量检查与验收

　　9.1分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。

　　9.2分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准，

　　分包人应承担违约责任。

　　10、合同价款与支付

　　10.1分包人按时完成分包工程并通过验收后，分包人应向承包人提交分包工程完整的竣工

　　结算资料。承包人与建设单位办理完成全部工程结算手续后，待承包人收到建设单位支付的工程结算款后10日内，承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣款项外的分包工程结算款支付给分包人。

　　11、质量保修

　　11.1分包人按国家规定对分包工程承担保修责任。保修期内，甲方按结算总价的____%预留质量保修金。保修期满无质量问题的，退还预留的质量保修金。

　　12、分包合同解除与撤场

　　12.1分包人应严格按照分包合同约定和承包人的要求施工。如分包人的施工进度和施工质

　　量明显不能满足分包合同和承包人要求，承包人有权要求分包人采取整改措施和加快施工进度。分包人应无条件的采取各种措施满足承包人要求。如分包人在收到承包人通知后5日内仍不能满足承包人要求，承包人有权解除分包合同并要求分包人撤场。分包人在收到承包人要求撤场的通知后应在5日内无条件撤出分包工程施工场地，并妥善保护施工现场的所有承包人财产和已完工程。分包人应承担因此给承包人造成的所有损失。

　　12.2对于分包人在施工过程中搭建的临时设施，如承包人要求拆除，分包人应按承包人要

　　求拆除，并将施工场地清理干净直至令承包人满意。

　　13、违约责任

　　13.1当发生下列情况之一时，视为分包人违约。分包人应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。

　　13.1.1因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的;

　　13.1.2因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准的;

　　13.1.3分包人将其承包的分包工程转包或再分包的;

　　13.1.4分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

　　14、分包合同生效与终止

　　分包合同自双方签字盖章之日起生效，并在分包工程竣工交付、双方签订分包工程保修合同、承包人付清分包工程结算尾款后终止。

　　15、合同份数

　　本合同正本两份，具有同等法律效力，由承包人分包人分别保存一份。副本___份，由承包人、分包人各执__份。

　　工程承包单位(盖章)：劳务分包单位(盖章)：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　合同签定时间：年月日

　　工程名称：

　　甲方：

　　甲方（总承包人）：分公司

　　乙方(劳务分包人)：

施工劳务分包合同集锦 篇3

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方根据施工需要，现将_________工程的部分工作，分包给乙方，现甲乙双方就安全管理事宜达成如下协议：

　　一、甲方责任

　　1.甲方负责向乙方提供施工作业现场。

　　2.甲方安全员有权检查乙方自制设备或施工设备(切割机、电焊机、乙炔瓶等)是否符合标准，对于不符合标准的，安全员有权制止施工。

　　3.甲方对工程有监督检查职责，发现安全问题及时指出，有权对乙方所属人员进行安全教育管理，对违法规定的行为进行查处。

　　4.甲方负责办理本工程的意外伤害保险。

　　二、乙方责任

　　1.服从甲方工作指令，非甲方安排的工作任务一律不得接受。

　　2.乙方工作人员的工作年龄必须在法定的工作年龄范围内，及在18周岁以上及法定退休年龄以下，达到退休年龄的、童工、及未成年人一律严禁使用。若使用此类人员，由此发生的一切后果由乙方承担。

　　3.乙方必须对所属人员进行职业健康、安全、环保、消防等方面的教育，必须服从甲方的管理，在施工期间，必须严格遵守规章制度，自觉按照安全纪律、制度法律、法规施工。不得有违法乱纪行为，否则甲方有权对其进行处罚，并有权终止协议。

　　4.乙方在施工、制作过程中应严格遵守安全操作规程和安全管理规定，特种作业人员(焊工、电工等)必须持证上岗，携带特种作业许可证，以备随时接受检查，作业人员名单必须报甲方一份备案。

　　5.施工前，乙方应组织所属人员召开安全生产教育会议并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　6.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全的生产防火管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

　　7.在生产操作过程中的个人安全防护用品由乙方自理，乙方向甲方借用的安全帽、安

　　全带，工程结束后及时归还，若遗失照价赔偿，乙方应督促施工人员自觉穿戴好安全防护用品。

　　8.由甲方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，严禁在未经验收或验收不合格的情况投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

　　9.乙方子施工期间使用的各种工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员签借用租赁手续。借出方应保证借出的的设备和工具符合安全要求，但借入方的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验，借入适用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障、损坏、遗失或造成的伤亡事故均由借用方来承担责任负责赔偿。

　　10.甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全警告牌，不得擅自拆除、更改，如确实需要拆除更改的，必须经工地施工负责人和安全管理人员同意，并采用必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位承担。

　　11.乙方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪用他用。

　　12.乙方在施工过程中，要保护好施工现场周围财产安全及相关协助人员的人身安全。在施工期间，出现安全事故，均由乙方自行负责，与甲方无关。

　　本协议双方代表签字后即生效，协议一式两份，加一双方各执一份。

　　甲方：______________

　　_______年_______月_______日

　　乙方：______________

　　_______年_______月_______日

施工劳务分包合同集锦 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况，双方签订以下条款。

　　一、工程名称及地点：

　　二、承包方式：包工包料，包制作安装。

　　三、样式要求：以图纸要求和甲方要求为准。

　　四、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开始施工，每十层完工后，支付已完工程造价的80%给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的`80%，竣工验收合格后付至总工程造价的95%，剩余5%作为质保金，三年后无息付清。

　　五、质量标准：达到国家现行施工验收规范进行施工，达到验收合格。

　　六、安全生产及安全事故处理

　　1、安全施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故，由乙方承担。

　　七、甲方的权利和义务

　　1、甲方负责进行技术交底，在施工中进行检查、报验和组织验收。

　　2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。

　　八、乙方的权利和义务

　　1、按国家相关质量标准制作，按甲方提供的图纸，实际测量后制作安装，否则造成的一切损失均由乙方承担。

　　2、遵守甲方的管理，安全文明施工，保证质量。违反操作规程而产生的一切安全事故均有乙方自行负责承担。

　　九、本协议未尽事宜，双方签订补充协议。

　　十、本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　十一、本协议自双方签字后生效，至工程结束货款结清后终止。

　　甲方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　______年___月___日

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　______年___月___日

施工劳务分包合同集锦 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　为满足甲方建设内邓高速№.2标项目桥梁工程施工的需要，乙方同意就该标段内的部分桥梁工程向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务，按照相关法律规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本劳务承包协议。

　　第一条 工程内容

　　1.1 工程名称：内邓高速№.2标桥梁工程

　　1.2 工程地点：河南省淅川县

　　1.3 工程内容：甲方组织机械开挖基坑，乙方人工配合土方清理。从截桩开始到桥面铺装的所有工作(预制梁板的预制吊装不包含在内)，破除桩头按φ1.2米的250元/个，φ1.5米的300元/个包干使用。

　　1.4 施工范围：以甲方通知为准。

　　第二条 协议文件组成及解释顺序

　　组成协议的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释：

　　1) 本协议书及附件;

　　2) 协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;

　　3) 国家现行的工程技术规范、标准、规程;

　　7) 图纸;

　　8) 甲方制订的有关本工程的管理制度。

　　第三条 工期

　　3.1 工期： 日历天

　　3.2 计划开工日期： 年 月 日

　　3.3 计划完工日期： 年 月 日

　　正式开工日期：以甲方的开工通知为准

　　因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担，拖期损失赔偿金为3000元/天，拖期损失赔偿金限额为协议价格的10%;

　　因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方提出延期理由和要求，经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后，工期相应顺延;非异常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况不能作为乙方工期延长的理由;

　　因工期延长或设备停置等原因而造成的费用增加问题，如甲方得到业主的经济补偿，乙方将得到相应部分的经济补偿，否则乙方将放弃追偿权。

　　乙方不按协议、图纸、规范或甲方的指令施工，甲方有权要求暂停施工，并要求乙方检查整改直至符合要求，但并不能影响协议工期的要求。

　　第四条 工程质量

　　4.1确保省优，争创国优。工程一次交验合格率达到100%;达不到要求，乙方承担质量违约金为协议价款的10%，并承担由此造成的一切损失;本工程实行首件认可制，乙方必须按业主及项目部要求进行施工。

　　4.2为加强本项目工程管理，保证甲方的合同执行监督力度，督促乙方更好的履行合同，利用经济杠杆调动乙方的积极性，甲方将扣留乙方计量款的2%设立。在合同执行过程中，甲方将就质量、进度、安全、环境保护等方面对乙方进行履约考评，如乙方达到考评合格标准，在完工结算时，2%将返还给乙方。

　　第五条 施工图纸

　　甲方在本合同签订后7天内，向乙方提供施工图纸壹套(复印件)。

　　第六条 协议价款

　　本协议为固定综合单价协议。工程量清单如下：

　　劳务清单单价表

　　序号

　　部位

　　单位

　　数量

　　单价

　　通道桥、天桥、分离式立交、大桥、中桥

　　1

　　系梁

　　M3

　　120

　　2

　　承台

　　M3

　　100

　　3

　　墩台立柱、肋板

　　M3

　　225

　　4

　　墩盖梁、挡块、垫石

　　M3

　　275

　　5

　　台盖梁、挡块、耳背翼墙、垫石

　　M3

　　275

　　6

　　桥面铺装

　　M3

　　120

　　7

　　现浇桥面板、中横梁、端横梁、横隔板

　　M3

　　240

　　8

　　铰缝

　　M

　　8

　　9

　　现浇搭板

　　M3

　　60

　　10

　　护栏

　　M3

　　170

　　11

　　伸缩缝(厂家安装)

　　M

　　12

　　钢筋制安

　　T

　　480

　　第七条 承包方式

　　本工程以劳务分包的方式承担施工。

　　第八条 工程量单

　　8.1 除非协议另有规定，工程量单中的综合单价均已包括乙方为完成本合同工程所需的人工、机械、材料(本合同第16.1款约定由甲方供应的除外)、水电、现场自检、缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临设建设费、资料费、保险(工程一切险和第三方责任险除外)、税费(营业税、城市维护建设税、教育费附加除外)、利润及合同明示或暗示的责任、义务和风险等;在整个合同执行期间，综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的增减无关;

　　8.2 乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拼装、维护、拆卸、迁移等支付的费用，已包括在工程量单的单价与总额价之中;

　　8.3 用于支付已完工程的计量方法，工程量的确认以设计图纸净值为准。

　　8.4 用于本工程施工的所有措施费用包含在单价中，例如冬季养生费用、混凝土垂直运输费等。

　　第九条 工程变更

　　工程施工过程中发生因完善图纸设计等引起的变更时，甲方应在接到变更通知后7天内向乙方下达书面变更通知。

　　第九条 乙方现场负责人：____ ，技术负责人：____ 。

　　乙方派出的现场负责人、技术负责人及所有技术管理人员均应具有与本工程相应的资历和经验;未经甲方批准不得更换或擅离工地;当工程已进展到收尾阶段或其他原因需要撤离或更换任何管理人员时应在满足工程管理需要的前提下进行，并提前7天以书面形式报告甲方;甲方有权要求乙方更换其认为不合适的现场负责人、技术负责人和技术管理人员，如不执行，由此发生的一切责任由乙方承担。未经甲方书面同意，乙方派出的现场负责人、技术负责人每人次擅离工地一天，罚款3000元，主要管理人员每人次擅离工地一天，罚款20__元，且必须保持手机24小时开通，甲方将直接从乙方当月的工程计量款中扣除。

　　第十条 甲方责任

　　10.1 组建与工程相适应的项目管理班子，对本工程实行全面管理;

　　10.2 负责编制施工组织设计，按时提供施工图纸、组织技术、安全交底、图纸会审，统一安排技术档案资料的整理、收集及交工验收;

　　10.3 协调施工及生活用水源、电源，交由乙方装表使用;

　　10.4 负责为本合同工程投保工程一切险和第三方责任险。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失或损害，或人员(业主、甲方和乙方雇员除外)的死亡或伤残所负责任进行的保险;

　　10.5 负责对工程质量监督、检查和指导;组织分部分项工程、单位工程验收和负责向业主报验;

　　10.6 负责审定乙方编制的各种计划、报表，按合同规定办理拨款;

　　10.7 负责与业主、监理、设计及有关部门的联系，协调现场有关单位的关系。

　　第十一条 乙方责任

　　11.1 对本协议承包范围内的工程向甲方负责，必须组织自有成建制并具有相应资质的施工力量投入施工，严禁转包和分包，不得擅自与监理及业主发生工作上的联系;自觉遵守法律法规及甲方的有关规章制度;

　　11.2 严格按照设计图纸、施工验收规范有关技术要求及施工组织总体设计精心组织施工，确保工程质量达到协议规定的标准;

　　11.3 科学安排作业计划，严格按工程进度需要投入足够的人力、物力以保证本工程按期完成;

　　11.4 加强安全教育，认真执行安全技术规范，严守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，按甲方统一要求规划搭设现场临时设施和堆放材料、机具;按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，创建标准化工地;该部分费用包含在单价中。

　　11.5 应在整个施工期间(包括缺陷责任期)对其为本合同工程工作的雇员投保人身意外伤害险，还应为已经运抵现场的装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置;在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，甲方对于乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿;甲方也不对乙方与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任;办理本款保险的一切费用均由乙方承担，并已包括在工程量清单的综合单价及总额价中，甲方不再单独支付;意外伤害险由甲方统一办理，乙方须向甲方缴纳总价1‰的费用。

　　11.6 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督、检查;服从甲方统一指挥，不得自行其事;自觉与现场其他单位搞好协调配合，顾全大局;

　　11.7 认真做好施工日记和隐蔽工程等原始记录，完整、清楚、详细、准确地积累施工资料，配备专(兼)职质检人员，做好工程质量自检、互检、交接检;及时提出隐蔽工程验收、中间验收、交工验收及材料验收报告，做好验收准备，配合各项验收工作;及时提交质量和安全事故报告，积极配合调查，严格整改，接受处理;及时填报各项报检资料并于每月25日前送甲方汇总;

　　11.8 按时提交各种计划及报表，以及完整的原始技术、经济资料，配合甲方办理交工验收;

　　11.9 做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线及文物的保护工作，如有损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失(包括各级罚款);暂停施工期间对工程进行妥善保护;

　　11.10 交工前保护好工程成品，把现场清理干净;积极配合保修，在保修期内对施工质量缺陷及时进行无偿修复。

　　第十二条 工程验收

　　12.1 隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，通知甲方验收，经检验合格，并得到业主和工程监理单位认可，验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工;如检验不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返工返修合格后，重新通知验收并承担因此增加的全部费用;未经检验不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的要求进行剥露及开口，并负责恢复和承担因此造成的全部损失;

　　12.2 竣工验收：工程全部完成，经甲方检验达到规定的质量标准后填写竣工验收报告，由甲方报请业主指定的工程质量监督部门检验;经检验合格，评定质量等级，竣工验收证书签字后办理工程交付;如质量达不到要求，乙方应按验收报告的意见进行返工返修，并在限定的期限内完成，重新报请检验，直到满足要求为止。

　　第十三条 安全施工

　　13.1 乙方应严格按《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》的有关规定开展安全施工生产活动，建立安全施工保证体系，设立安全机构和专职安全人员，制定安全施工责任制度确保本工程实现零伤亡安全事故的安全目标;

　　13.2 为保证以上安全目标的实现，甲方将扣留乙方完成合同额5%的安全保证金，在每期应支付给乙方的工程进度款中进行扣留，在本合同工程施工完毕未发生任何安全事故且乙方人员全部退场后7日内返还给乙方;

　　13.3 乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在合同履行期内如发生安全事故，应立即向甲方报告，并自行承担全部责任及经济损失(包括各项罚款);甲方本着有效解决安全事故的原则动用已扣留的安全保证金，在扣留的安全保证金总额以外部分由乙方自行解决。

　　第十四条　环境保护

　　14.1 乙方应遵守国家和地方有关环境保护、控制环境污染的规定：

　　14.1.1 在施工过程中必须采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对环境和绿化的污染;

　　14.1.2 严格控制噪音，施工组织计划应根据施工环境、机械和施工内容合理安排，最大限度减少噪声;

　　14.1.3 节约用水、用电、用纸，减少对能源及资源的浪费;

　　14.1.4 油漆、油料、化学品及易燃易爆危险品运输、装卸过程中应包装完好，防止遗洒、渗漏;同时还应配备必要的防护品和消防器材，防止燃烧爆炸;

　　14.1.5 对于废弃物应分门别类处理，对有毒有害废弃物应单独存放并送到指定的回收地点，防止施工中产生的有害物质对周围环境的污染。

　　14.2　在整个施工过程中对乙方采取的环境保护措施，甲方有权监督和提出整改要求，如因乙方未采取必要措施而导致或发生的与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任由乙方负责。

　　第十五条 紧急补救

　　无论在工程施工期间或缺陷责任期内，在乙方承担施工范围内工程的任何部分发生事故，甲方认为进行紧急补救或修复是保证工程质量或安全的紧急需要，乙方应按甲方的要求及时进行紧急补救或修复，如乙方无能力或不及时进行补救或修复时，甲方有权另行雇佣其它人员从事该项工作，所发生的全部费用均由乙方承担。

　　第十六条 材料设备供应

　　16.1 本工程所需要的砼、钢材、钢绞线、锚具、支座(含楔形钢板、临时支座、套筒)、弹塑体、及灌浆料(灌浆料由甲方提供原材料乙方负责人工拌合)、压浆材料、预埋件、波纹管、伸缩缝、竖向预应力钢管、钢模板。乙方负责人工配合卸车、材料的工地保管责任及费用。主要材料由乙方按合同规定的损耗进行领用;每月结算一次;本协议损耗为钢筋I级钢1%，II级钢1.5%，混凝土0.5%，钢绞线3%(钢绞线工作长度在结算时不进行计量，也不含在3%的损耗内，该部分量只在材料计划和最终材料核算时根据设计图纸或技术交底数量进行考虑)。钢模板全部回收，竹胶板周转四次以上。乙方使用的甲供材料超过本合同规定的损耗率，甲方将按供应价×1.1从乙方每期结算款中扣除。乙方应安排人员配合甲方对以上原材料及半成品完成各种试验检验工作;甲方负责原材料实验费用，乙方负责试件加工制作(含前期养护)。

　　16.2 周转性材料、零星材料和辅助材料由乙方自行采购(包括且不限：如施工中使用的吊车、钢管架、扣件等由乙方提供;其它小型机具(包括张拉设备、发电机、电焊机、钢筋加工设备、砼振捣设备等)以及焊条、扎丝等材料由乙方根据具体情况配备。甲方负责原材料实验费用，乙方负责试件加工制作(含前期养护))，乙方采购的材料进场前应向甲方提交生产厂家出具的质量合格证书并提供样品进行检验，经甲方检验合格后方可进场使用;在使用过程中乙方应按规范关于材料检验批次要求及时通知并配合甲方完成取样检验工作;对检验结果不符合规范要求的材料坚决不允许使用，由此造成的一切损失由乙方承担;施工动力(水电)包含在单价中，乙方承担。

　　16.3 乙方应在接到图纸后7天内和每月25日分别提出由甲方供应的材料、设备、构配件需用总计划和下月需用计划，甲方经审核后应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间及时组织货源交付乙方;乙方应及时验收并办理领料手续，妥善保管，合理使用;如因保管不善发生丢失、损坏，乙方应承担因此造成的一切经济损失;

　　16.4 本工程所需的所有机械设备均由乙方根据施工实际需要自行配置，但必须能满足业主及甲方的强制性要求及施工需要;保持机械设备状况良好，对机械设备经常维护和保养，不发生泄漏污染事件;

　　16.5 乙方对本合同中约定应由自己采购及租赁的材料或设备因管理能力不够、不熟悉当地环境等需要甲方代为采购或租赁时，应以书面形式向甲方提出申请，甲方按实际购买或租赁价格加收5%的管理费用列转乙方使用。

　　第十七条 工程款支付

　　17.1 本合同无预付款;

　　17.2 工程进度款计量支付：

　　17.2.1 乙方分部分项工程施工完毕经业主、监理工程师和甲方验收合格后，对完成的工程量应及时进行汇总报送甲方，甲方3天内组织相关人员进行验收并由专业工程师配合生产副经理或总工程师完成对已完工程量的确认，由项目合约管理部门核实;当验收结果不能达到本协议约定的质量标准时，乙方应及时按规范有关要求进行返工处理，因此增加的费用由乙方承担;

　　17.2.2 每月25日前按甲方要求提供相应资料进行结算;至少应包括下列项目：

　　(1)本月(指上月25日至本月24日止)经甲方项目经理签发的工程量确认单;

　　(2)本月完成的协议外工程价款;

　　(3)按协议规定本月应结算的其他款项;

　　所有报表都需由项目部有关人员签字核实并经项目经理签发的确认单才能计量。

　　在工程进展过程中因工程实际需要发生协议外施工项目或需要乙方提供零星用工(机械)等，乙方应服从甲方的安排给予施工或提供，甲方的经办人员应请示主管领导同意后方可使用，在该协议外项目施工完毕或零星用工使用完毕后当天内并填写确认单(一式两份)，经甲方的项目生产副经理或总工程师确认，项目经理签发后给乙方留存;乙方有义务提醒甲方的经办人员及时填写确认单,甲方的项目经理在该协议外项目施工完毕或零星用工使用完毕后7天内没有接收到零星工程(用工)签证单时，视为乙方已经放弃该权利并不允许再次申报。

　　17.2.3零星用工现场签证：本工程所需要的零星用工的单价及数量必需经甲方的现场技术负责人、主管经理、商务经理签字认可，用工单价按60元/工日进行结算。每个工日按10小时计算，不足10小时的按实际使用时间除每个工日10小时进行换算。

　　17.2.4治安费、卫生费、暂住户口费、计划生育管理费、养老统筹金、保险费(除一切工程险和第三方责任险外)等向有关管理部门交付的费用由乙方承担，如甲方代交，从乙方工程进度款中扣除。

　　17.2.5 甲方在收到乙方月结算申请后及时予以签认，并在收到业主相应工程款后及时支付乙方工程款，按报表确认的金额，扣除下列费用并报公司审核确认后支付给乙方：

　　质量保留金10%;民工工资保证金 5 %;安全、文明施工保证金 5 %;按协议规定本月应扣除的其他款项和甲方垫付的其他款项等;

　　17.2.6 乙方施工的进度、质量不能满足协议要求或甲方对乙方的现场管理、任何工作的执行情况不满时，甲方有权延缓付款或在付款申请书中删减部分金额以防止因乙方履行协议不利可能造成的损失。

　　17.2.7保留金的支付：保留金为月支付额的20%。

　　(1)乙方在工程完工经监理工程师、业主和甲方验收合格后28天内按甲方规定的格式提交一式 3 份的结算报表及结算所需的所有证明资料原件，在乙方完工退场后经甲方项目部结算后的28日内将安全文明施工保证金(无利息)退还给乙方。

　　(2)在甲方项目部对乙方结算完成6个月内，未出现有民工工资欠款及材料设备款项的欠付，可将农民工工资保证金(无利息)退还给乙方。

　　(3)在业主与甲方对工程验收合格后，6个月后无质量缺陷支付质量保留金的5%，12个月后无质量缺陷支付质量保留金的5%。如发生质量缺陷，乙方不进行积极维修的，扣除质量保留金。

　　17.3 工程款支付方式：按双方约定通过银行汇款到协议中指定账户，当乙方因各种原因需更换收款账户时应向甲方提出有效申请并按甲方要求办理相关手续。

　　第十八条 工程款使用

　　18.1 甲方应按照第十七条有关工程款支付约定的时间和方式向乙方支付工程款，并有权对乙方使用工程款情况进行监督;

　　18.2 乙方应将甲方支付的工程款专项用于所有发生在本工程中的人工、材料、机械费用的支付;乙方在约定的工程款支付时间之前应向甲方提交付款申请及用款计划，并在下次付款申请前向甲方提交上次工程款实际使用情况明细及相应的证明资料供甲方审核备案，自觉接受甲方的监督;

　　18.3 甲方在本合同履行过程中如发现乙方将工程款挪用、转移时，有权终止本合同的一切支付，直至乙方改正为止;

　　18.4 甲方在本合同履行过程中如发现乙方故意拖欠当地群众房租等费用时，在拖欠金额已经确认的前提下甲方可直接支付，乙方应予认可。

　　第十九条 民工工资支付特别约定

　　19.1 乙方在首次民工进场后10天内或在施工过程中需增加使用的民工进场后10天内应向甲方提供民工花名册、用工协议、民工身份证复印件及特殊工种操作证复印件(原件需提交甲方核查)。乙方在每月向甲方申请支付工程款时应将民工工资表提供给甲方，以备甲方核查。

　　19.2 甲方支付给乙方的工程款项在任何条件下均应视为优先支付乙方民工工资的款项;乙方收到甲方的任何工程款项，均应无条件优先支付相关的全部民工工资。当甲方发现乙方收到款项后7天内仍未支付民工工资时，甲方有权扣留其任意款项并依据其提供的民工工资表直接支付给民工，此款在乙方工程款中扣除，乙方对此放弃抗辩权。

　　第二十条 进度计划

　　乙方应根据甲方施工组织设计总进度计划按时提供年、季度、月施工计划，经甲方批准后严格实施;严格按照甲方要求上报各种工程形象进度统计报表。

　　第二十一条 缺陷责任及修复

　　21.1 为确保工程质量达到合同规定的等级，从每期应支付给乙方的工程进度款中以10%的比例扣留质量保证金;在业主与甲方对工程验收合格后，6个月后无质量缺陷支付质量保留金的5%，12个月后无质量缺陷支付质量保留金的5%。如发生质量缺陷，乙方不进行积极维修的，扣除质量保留金。

　　21.2 缺陷责任期间乙方应在接到缺陷修复指令起7天内派人对存在的缺陷、病害或其他不合格之处进行修补、重建及修复;乙方在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由乙方自负;

　　21.3 乙方未在约定的时间内执行指令，甲方有权雇佣其他人从事这些工作并支付报酬，因此产生的所有费用由乙方承担，从应支付给乙方的质量保证金内支付，不足部分由乙方支付。

　　第二十二条 工程保修

　　本合同工程保修期为1年，自业主签发缺陷责任期终止证书之日起计算，在保修期内乙方应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复;若乙方不履行保修义务和责任，则应承担由于违约造成的法律后果。

　　第二十三条 履约担保

　　23.1 为保证本合同的有效履行，甲方在此要求乙方：在签订本合同时向甲方交纳5万的现金履约保证金;

　　23.2 该履约保证金在甲方收到业主签发的交工验收证书并返还相应的履约保证金时7天内返还乙方;当乙方未能履约或在履约过程中违背本合同约定的责任和义务时，甲方有权将该履约保证金全额不予返还并无需出具证明或陈述理由;

　　23.3 乙方必须加强自身队伍建设，避免信访、投诉、追讨工资等有损甲方信誉的事件发生，如发生类似事件，甲方将扣除乙方的履约保证金。

　　第二十四条 风险条款

　　24.1 有关工程量确认依据必须经甲方项目经理签字认可，否则对甲方不产生任何约束力;

　　24.2 协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议，凡涉及到甲方经济责任内容时，乙方有义务报甲方确认并加盖与本协议一致的印章后，方可作为协议的组成部分，产生相应的法律责任;

　　24.3 在协议履行过程中，甲方有权要求乙方根据总体进度计划调整施工速度，如乙方不能满足总体进度计划的要求，甲方有权调整本合同工程内容及施工范围并不承担任何责任;

　　24.4 当甲方对乙方的工程验收后，不排除因业主提出的质量问题而应承担的责任，仍由乙方承担;

　　24.5 因业主的原因和责任，造成结算争议和付款延误时，甲方不承担任何由此产生的相应违约责任。

　　第二十五条 争议的解决

　　25.1 如果甲方和乙方在本协议执行过程中发生纠纷，双方应本着友好协商的态度、实事求是的原则协商解决。

　　25.2 甲方和乙方协商不能达成一致意见，在双方不能自行调解时，提交甲方总部住所地的人民法院解决。

　　第二十六条 合同生效、失效及终止

　　发生下列情况，甲方有权单方面立即终止协议的全部或部分，而无须征得乙方的同意：

　　(1) 乙方的施工进度或质量不满足协议或规范的要求;

　　(2) 违反协议规定，乙方将工程的全部或部分进行转让或分包;

　　(3) 发生重大安全事故;

　　(4) 乙方管理混乱，不服从甲方对现场的管理和指挥;

　　(5) 经常不履行协议规定的其他义务。

　　(6)乙方按甲方制定的施工进度计划不能按时完成，第一次甲方有权对乙方实施资金惩罚，第二次完不成时则甲方有权对其工程量进行分割，第三次完不成甲方下达的进度计划时，甲方有权勒令乙方无条件退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

　　第二十七条 其它

　　1、乙方不得以任何理由阻工或围攻甲方施工，办公区域，否则造成一切损失均由乙方负责。

　　2、乙方跟任何第三方所签订的经济或者其他合同，其权利义务均由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。

　　3、本合同一式四份;甲方执三份，乙方执一份。

　　4、本协议经双方签字盖章后生效，工程完工办清财务手续后，除协议第二十二条外其余条款失效;完结保修事项，保修期满，付清保修金后，全部协议失效。

　　合同签订日期： 年 月 日

　　甲 方：(公章) 乙 方：(公章)

　　住 所：____ 住 所：

　　法定代表人：____ 法定代表人：

　　或委托代理人：____ 或委托代理人：

　　电 话：____ 电 话：

　　传 真：____ 传 真：

　　开户银行帐号：____ 开户银行帐号：

施工劳务分包合同集锦 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的电路工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　一.工程地址： 。

　　二.工程内容：前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。

　　三.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。

　　四.工程工期：

　　1、开工日期： (以乙方工人开工算起)。

　　2、竣工日期：

　　五、工程总造价：(人民币)每平方8.5元，面积按照图纸国家统一规范计算。

　　六、甲方的权利和义务：

　　1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料。.

　　2.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

　　七、乙方的权利和义务：

　　1.乙方施工人员须严格依照甲方的图纸进行施工。

　　2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

　　3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

　　八、付款方式：

　　1.工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商。

　　2.变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

　　3.工程中期甲方付给乙方工程款的40%，等工程完工再付清全部剩款。

　　十、违约责任：

　　1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

　　十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

　　十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方： 年 日 月

施工劳务分包合同集锦 篇7

　　依据(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其它有关法律 法规 遵循平等 自愿 公平和诚信的原则 鉴于 (以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业分包合同(以下简称乙方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同，以资双方共同遵守。

　　1 劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称:

　　工程地点:

　　分包项目:主体工程 (木工 钢筋 混凝土 砌筑 架子安全维护措施 五项工作)

　　2 分包工作期限

　　开始工作日期: 年 月 日

　　结束工作日期: 年 月 日

　　总日历工作天数为: 天

　　3 劳务报酬:

　　支付方式:

　　4 质量标准

　　工程质量按(建筑安装工程施工及验收规范)和(建筑安装工程质量标准)实施.

　　5 标准规范

　　本合同适用标准规范如下:

　　(黑龙江建筑工程质量验收标准db23)

　　(黑龙江建筑工程施工技术操作规程)

　　6 图纸

　　甲方应在劳务分包工作开工3天前,向劳务乙方提供图纸一套.

　　7 项目经理

　　甲方委派的担任驻工地的项目经理为

　　乙方委派的担任驻工地的工长为

　　8 工程甲方义务

　　(1)组建本工程项目管理班子,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量负责.

　　(2)在施工现场应提前做到场地平整无施工障碍物

　　(3)水准点和坐标控制点应以书面的形式向乙方技术员提供准确的位置并加以保护

　　(4) 工人宿舍，水、电、小型器具及安全劳动保护用品，应按乙方提供的数量要求为标准

　　(5)按时提供图纸、供应材料、机戒设备、周转材料、安全设施、必须保证施工所需.

　　(6)按合同规定按时向乙方支付劳动报酬

　　(7)负责与监理设计及有关部门联系，协调现场工作关系.

　　9 工程乙方义务

　　(1) 按照设计图纸施工 按有关技术要求及施工组织设计精心组织施工 确保达到质量要求

　　(2) 投入足够的人力 物力 保证工期

　　(3) 加强安全教育 认真执行安全技术规范 遵守安全制度 落实安全措施 确保安全施工

　　(4) 接受有关部门的管理 监督和检查 与现场其他单位协调配合 照顾全局

　　(5) 作好工程部分的成品保护 由于自己责任发生的破损 由自行承担

　　(6) 特殊的工作人员要持证上岗

　　(7) 乙方须服从甲方管理及工程师的指令.

　　10 双方约定的其他形式 :

　　(1)临时用工 项目内用工 不记劳动报酬

　　(2)在施工中如发生对远工作量加大的变更 须向乙方支付增加的费用

　　11 合同终止

　　双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同终止.

　　本合同一式两份 双方各持一份 签字后生效

　　甲方

　　乙方

　　年 月 日

施工劳务分包合同集锦 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方根据施工需要，现将_________工程的部分工作，分包给乙方，现甲乙双方就安全管理事宜达成如下协议：

　　一、甲方责任

　　1.甲方负责向乙方提供施工作业现场。

　　2.甲方安全员有权检查乙方自制设备或施工设备(切割机、电焊机、乙炔瓶等)是否符合标准，对于不符合标准的，安全员有权制止施工。

　　3.甲方对工程有监督检查职责，发现安全问题及时指出，有权对乙方所属人员进行安全教育管理，对违法规定的行为进行查处。

　　4.甲方负责办理本工程的意外伤害保险。

　　二、乙方责任

　　1.服从甲方工作指令，非甲方安排的工作任务一律不得接受。

　　2.乙方工作人员的工作年龄必须在法定的工作年龄范围内，及在18周岁以上及法定退休年龄以下，达到退休年龄的、童工、及未成年人一律严禁使用。若使用此类人员，由此发生的一切后果由乙方承担。

　　3.乙方必须对所属人员进行职业健康、安全、环保、消防等方面的教育，必须服从甲方的管理，在施工期间，必须严格遵守规章制度，自觉按照安全纪律、制度法律、法规施工。不得有违法乱纪行为，否则甲方有权对其进行处罚，并有权终止协议。

　　4.乙方在施工、制作过程中应严格遵守安全操作规程和安全管理规定，特种作业人员(焊工、电工等)必须持证上岗，携带特种作业许可证，以备随时接受检查，作业人员名单必须报甲方一份备案。

　　5.施工前，乙方应组织所属人员召开安全生产教育会议并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　6.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全的生产防火管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

　　7.在生产操作过程中的个人安全防护用品由乙方自理，乙方向甲方借用的安全帽、安

　　全带，工程结束后及时归还，若遗失照价赔偿，乙方应督促施工人员自觉穿戴好安全防护用品。

　　8.由甲方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，严禁在未经验收或验收不合格的情况投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

　　9.乙方子施工期间使用的各种工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员签借用租赁手续。借出方应保证借出的的设备和工具符合安全要求，但借入方的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验，借入适用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障、损坏、遗失或造成的伤亡事故均由借用方来承担责任负责赔偿。

　　10.甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全警告牌，不得擅自拆除、更改，如确实需要拆除更改的，必须经工地施工负责人和安全管理人员同意，并采用必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位承担。

　　11.乙方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪用他用。

　　12.乙方在施工过程中，要保护好施工现场周围财产安全及相关协助人员的人身安全。在施工期间，出现安全事故，均由乙方自行负责，与甲方无关。

　　本协议双方代表签字后即生效，协议一式两份，加一双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

施工劳务分包合同集锦 篇9

　　工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)：__________

　　劳务分包人：________________________________________________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1.劳务分包人资质情况

　　资质证书号码：____________________

　　发证机关：________________________

　　资质专业及等级：__________________

　　复审时间及有效期：________________

　　2.劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：________________________

　　工程地点：________________________

　　分包范围：________________________

　　提供分包劳务内容：________________________

　　3.分包工作期限

　　开始工作日期：_______年_______月_______日，结束工作日期：_______年_______月_____日总日历工作天数为：_______天。

　　4.质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 等级。

　　5.合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同;

　　(2)本合同附件;

　　(3)本工程施工总承包合同;

　　(4)本工程施工专业承(分)包合同。

　　6.标准规范

　　除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

　　(1)_________________________________________________

　　(2)_________________________________________________

　　7.总(分)包合同

　　7.1　工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

　　7.2　劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

　　8.图纸

　　8.1　工程承包人应在劳务分包工作开工_______天前，向劳务分包人提供图纸_____套，以及与本合同工作有关的标准图_____套。

　　8.2　________________________________________________________

　　9.项目经理

　　9.1　工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____________，职务：_________，职称：_________。

　　9.2　劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为______________，职务：__________，职称：_________。

　　10.工程承包人义务

　　10.1　组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

　　10.2　 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：

　　(1)在_______年_______月_______日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：____________________。

　　(2)在_______年_______月_______日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

　　(3)在_______年_______月_______日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;

　　(4)在_______年_______月_______日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)：__________________ ;

　　(5)在_______年_______月_______日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：______;

　　(6)在_______年_______月_______日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：_____________________ ，其交验要求与保护责任为：______________________________;

　　10.3　负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

　　10.4　负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

　　10.5　统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

　　10.6　按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

　　10.7　按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;

　　10.8　负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　11.劳务分包人义务

　　11.1　对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

　　11.2　劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;

　　11.3　严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

　　11.4　自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

　　11.5　按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

　　11.6　按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;

　　11.7　做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　11.8　妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;

　　11.9　劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

　　11.10　除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　12.安全施工与检查

　　12.1　劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

　　12.2　工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

　　13.安全防护

　　13.1　劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。

　　13.2　实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。

　　13.3　劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。

　　14.事故处理

　　14.1　发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　14.2　劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　15.保险

　　15.1　劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

　　15.2　运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

　　15.3　工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为：___________________________________。

　　15.4　劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为：____________________________。

　　15.5　保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

　　16.材料、设备供应

　　16.1　劳务分包人应在接到图纸后 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

　　16.2　劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　16.3　工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)：

　　采购材料费用为：_____________________(单价)

　　采购材料费用为：_____________________(单价)

　　采购材料费用为：_____________________ (单价)

　　采购材料费用为：_____________________ (单价)

　　16.4　工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加_______%的管理费向工程承包人报销。

　　17.劳务报酬

　　17.1　本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：

　　(1)固定劳务报酬(含管理费);

　　(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算;

　　(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算。

　　17.2　本工程的劳务报酬，除本合同17.6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。

　　17.3　采用第(1)种方式计价的，劳务报酬共计 元。

　　17.4　采用第(2)种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：

　　___________________________________　，单价为______________元;

　　___________________________________　，单价为______________元;

　　___________________________________　，单价为______________元;

　　___________________________________　，单价为______________元;

　　___________________________________　，单价为______________元;

　　___________________________________　，单价为______________元;

　　17.5　采用第(3)种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：

　　___________________________________　，单价为______________元;

　　___________________________________　，单价为______________元;

　　___________________________________　，单价为______________元;

　　___________________________________　，单价为______________元;

　　___________________________________　，单价为______________元;

　　17.6　在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：

　　(1)以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过_______%，按变化前后价格的差额予以调整;

　　(2)后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整;

　　(3)双方约定的其他情形：_________________________________________________

　　18.工时及工程量的确认

　　18.1　采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

　　18.2　采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。

　　18.3　采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

　　19.劳务报酬的中间支付

　　19.1　采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：

　　(1)合同生效即支付预付款 _______元;

　　(2)中间支付：

　　第一次支付时间为_______年_______月_______日，支付_______元;

　　第二次支付时间为_______年_______月_______日，支付_______元;

　　……

　　19.2　采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为_____________________ 。

　　19.3　本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。

　　20.施工机具、周转材料供应

　　20.1　工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。

　　20.2　工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。

　　20.3　工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。

　　21.施工变更

　　21.1　施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

　　(2)增减合同中约定的工程量;

　　(3)改变有关的施工时间和顺序;

　　(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

　　21.2　因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

　　21.3　施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。

　　21.4　因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

　　22.施工验收

　　22.1　劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

　　22.2　全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。

　　23.施工配合

　　23.1　劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。

　　23.2　劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。

　　24.劳务报酬最终支付

　　24.1　全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

　　24.2　工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

　　24.3　劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

　　25.违约责任

　　25.1　当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

　　(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬;

　　(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

　　25.2　工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_______ ‰的违约金。

　　25.3　工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_______元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

　　25.4　当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

　　(1)劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 元的违约金;

　　(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付 的违约金;

　　(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

　　25.5　一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　26.索赔

　　26.1　工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总(分)包合同。

　　26.2　在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

　　26.3　当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

　　26.4　工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：

　　(1)索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;

　　(2)发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

　　(3)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;

　　(4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;

　　(5)当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

　　26.5　劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

　　27.争议

　　27.1　工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 种方式解决争议：

　　(1)双方达成仲裁协议，向______________仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。

　　27.2　发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

　　(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　(3)仲裁机构要求停止合同工作;

　　(4)法院要求停止合同工作。

　　28.禁止转包或再分包

　　28.1　劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。

　　28.2　_________________________________________

　　29.不可抗力

　　29.1　本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

　　29.2　不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

　　29.3　因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

　　(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;

　　(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;

　　(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担;

　　(4)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担;

　　(5)停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;

　　(6)工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担;

　　(7)延误的工作时间相应顺延。

　　29.4　因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　30.文物和地下障碍物

　　30.1　在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

　　30.2　劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。

　　31.合同解除

　　31.1　如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。

　　31.2　如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

　　31.3　如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

　　31.4　合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　32.合同终止

　　32.1　双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

　　32.2　_________________________________________________

　　33.合同份数

　　33.1　本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本_______份，工程承包人执_______份，劳务分包人执_______份。

　　33.2　__________________________________________________

　　34.补充条款

　　________________________________________________________

　　35.合同生效

　　合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：___________________________________

　　本合同双方约定_______后生效。

　　附件一 工程承包人供应材料、设备、构配件计划(略)

　　附件二 工程承包人提供施工机具、设备一览表(略)

　　附件三 工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表(略)

　　工程承包人：(公章)　________

　　住所：________________________

　　法定代表人：__________________

　　委托代理人：__________________

　　开户银行：____________________

　　帐号：________________________

　　邮政编码：____________________

　　劳务分包人：(公章)__________

　　住所：________________________

　　法定代表人：__________________

　　委托代理人：__________________

　　开户银行：____________________

　　帐号：________________________

　　邮政编码：____________________

施工劳务分包合同集锦 篇10

　　甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的______装修施工事宜达成一致，签订本合同。

　　一、乙方包干承包：

　　该房屋装修的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，具体施工内容详见附件。

　　二、包干承包费用：

　　人民币______整(小写____________元)除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。

　　三、支付方式：

　　1、乙方进场施工之日，甲方向乙方预付人民币______整(小写￥______元);

　　2、乙方完成全部装修施工后，支付进度款人民币______整(小写￥______元);

　　3、全部装修施工完成后______天内，甲方支付余款人民币______整(小写￥______元)

　　四、工期：

　　双方确定该房屋装修施工工期为______天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。

　　五、其他约定：

　　1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料;

　　2、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元/天支付违约金;

　　3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担;

　　4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失;

　　5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任;

　　6、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。

　　六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。

　　甲方(签字)______乙方(签字)______

　　时间：______时间：______

施工劳务分包合同集锦 篇11

　　承包人（甲方）：地址：劳务分包人（乙方）：地址：风险提示：严格签订劳务分包合同

　　承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同，避免一旦发生工期、质量问题，由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确，施工企业就很难维护自己的权益。：

　　劳务分包人合法运作必须包含两种形式：

　　一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人（总承包企业或专业承包企业）建立劳务分包合同关系；

　　二是与特定地区若干经过岗前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合同。为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《民法典》、《建筑法》的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的职责，经双方协商，签订如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　二、工程期限

　　1、开工日期：________年____月____日。

　　2、竣工日期：________年____月____日。

　　3、总工期为： 共________个日历天。

　　三、工程造价

　　1、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。

　　2、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。

　　3、单价：______________；工程量：__________________；合同总价：___________________。

　　四、工程结算

　　1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，扣留的总造价的5%转为质量保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。

　　2、乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。

　　3、工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。

　　4、本质量保证金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起________年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起________年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。

　　五、材料设备的供应

　　1、凡甲方统一采购的特殊材料设备，未经甲方同意，乙方不得自购，一经发现自行采购将按所列单价的_______倍进行处罚，且自购材料设备不得在本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工地，更严禁将材料出售。乙方超过计划使用材料设备______%的部分，甲方按合同执行期间市场最高价的______%对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料，一经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进行处罚。

　　2、水电由乙方自行解决，若利用甲方供电的，电费按______元度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。

　　六、施工图纸

　　1、甲方在开工前5天内，向乙方提供一套复印的施工图纸。

　　2、甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据，正式开工前由乙方会同甲方共同审阅，施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。

　　3、非经甲方提供的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工依据。

　　4、变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准。

　　5、乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必须报请甲方审核批准后方可使用。

　　七、甲方的工作

　　1、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。

　　2、负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。

　　3、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。4根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。

　　5、按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。

　　八、乙方的工作

　　1、编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。

　　2、服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。

　　3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

　　4、乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗，不得无证作业。

　　5、对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。

　　6、及时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资

　　7、在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。风险提示：劳务分包人资质

　　必须严格审查分包单位的资质。主要是审核资质证书、营业执照的真实性、有效性、是否与承接的任务等级要求相符。分包人提供的有关证书复印件应与原件核对并加盖对方套红印章留存。

　　承包方一旦没有严格审核分包人资质，将工程分包给没有资质的分包单位或者分包单位超越资质等级的，造成合同无效情形，甚至给承包单位造成额外损失。

　　九、劳务分包人资质

　　1、资质证书编号：_________________________________；

　　2、资质专业及等级：_______________________________。

　　十、工程质量

　　1、乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

　　2、乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，优良率达到95%以上，并达到甲方项目质量计划的质量目标。

　　3、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。十

　　一、安全施工

　　1、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作。

　　2、乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全责任。乙方必须安排专业的安全管理人员，负责施工段内的一切安全，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，杜绝一切安全事故的发生。

　　3、为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施，甲方不承担任何费用。

　　4、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件，所有的费用由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。十

　　二、工程转包与分包本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。十

　　三、违约责任

　　1、因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的，合同工期顺延。

　　2、因乙方施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。

　　3、因乙方责任导致工程不能继续施工的，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。

　　4、若乙方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付，剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付给乙方，同时没收履约保证金。十

　　四、附则

　　1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。

　　2、本合同自双方代表签字盖章后生效，合同履行完毕，自行失效。

　　3、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

　　4、因履行本合同发生争议，双方协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。甲方：代表人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日乙方：代表人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日

施工劳务分包合同集锦 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　将其承包施工的建设工程---路桥的梁板吊装施工劳务分包给 吊装运输有限公司(以下简称乙方)承担吊装施工。为保障工程建设符合质量标准和按期完成工程施工任务，甲乙双方基于大桥施工工程发包方的招标文件和施工承包合同的要求，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，在双方相互协商、自主自愿的基础上订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：路桥。

　　2、工程地点：XX县XX镇路与河交集处。

　　3、工程内容：路桥的全部梁板吊装架设。

　　二、工程范围

　　1、工程吊装施工承包范围为路桥的全部梁板吊装架设(详见图纸和工程量清单)，具体数量：

　　(1)长16米、宽1.24米、高0.8米、重约27吨的梁板，计四十四片(共二跨);

　　(2)长25米、宽2.2/2.6米、高1.4米、重约80吨的梁板，计三十片(共三跨)。

　　2、全部梁板分多次吊装，但甲方应每次提供可吊装梁板不少于8片的25米梁板或者不少于11片的16米梁板(最后一批次数量不足约定的除外)。

　　三、吊装施工劳务费用总价

　　完成上述梁板吊装施工劳务的费用总额(采用包干价)为人民币二十八万元整(此费用包括：吊车使用费，炮车、吊装工具相关费用，人工费用，移梁板费用及其他辅助人工及费用,不含税金)。具体是：

　　1、吊装16米长的梁板，每片吊装劳务费用为1000元，44片计4.4万元;

　　2、吊装25米长的梁板，每片吊装劳务费用为7000元，30片计21万元;

　　3、场地移动梁板以及其他辅助人工及费用2.6万元。

　　四、工期要求

　　1、开工日期：自本合同签订之日起，乙方必须在接到甲方通知之日起二日内进入工地进行施工。

　　2、竣工日期：自本合同签订之日起，乙方必须在 年 月 日前保质保量全部完成所有梁板吊装施工。特殊情况以甲方通知为准。

　　五、施工组织形式

　　乙方作为甲方管辖下的吊装施工队，应当服从甲方的统一安排和管理，并主动接受甲方下达的有关指令。乙方不得分包或肢解分包本合同约定的吊装施工劳务。

　　六、吊装施工劳务费用的支付

　　1、乙方每次完成25米长梁板的吊装施工作业的当日，甲方应先支付每片梁板吊装费6000元。

　　2、乙方完成全部梁板吊装施工作业并经相关部门验收合格之日起5日内，甲方应付清本合同约定的吊装劳务费。

　　七、甲方的责任

　　1、甲方负责提供有关的施工图纸。

　　2、甲方负责将施工时间提前一天通知乙方。

　　3、甲方应提供可以安全作业的场地给乙方吊装及运输车辆使用，保证25长的梁板(二跨)在旱地上吊装，所需土方挖填由甲方负责。如遇雨季，甲方应用石头填实作业场地，确保作业安全。如甲方不能提供作业场地，乙方可拒绝作业，由此造成的损失由甲方负责。25长的梁板(第三跨河道)的吊装方案到时按实际情况再定，但劳务费用不变，甲方应协助乙方整理场地，同时提供有利条件。

　　4、梁板安装前，甲方应做好墩台上梁板的安装位置的测量放样工作;安装时，甲方派专人负责工程技术，配合乙方指导梁板的安装就位，并及时进行验收。

　　5、甲方应负责乙方作业人员在甲方工地实施吊装作业的工作日内的伙食。

　　八、乙方的责任

　　1、乙方在本合同签订之后一周之内，必须向甲方提交架设工程所需的向上级相关部门报备的相关资料。

　　2、乙方必须严格按操作规程作业，在甲方技术人员指挥下，按国家验收规范及技术要求施工，确保施工质量，确保安全施工、 

　　3、项目施工质量以监理工程师签字并经相关部门验收为准。由于乙方原因造成质量问题，乙方应无条件返工和整改，所发生的一切费用及责任均由乙方承担。

　　4、乙方应根据业主及甲方的阶段和总体进度计划，保质保量完成，施工进度和完工日期必须达到业主要求。

　　八、违约责任

　　1、本合同一经双方签订不得单方毁约，任何一方违约，应向对方支付违约金人民币五千元。

　　2、如甲方逾期向乙方支付应付的吊装劳务费，每逾期一日应向乙方支付应付未付劳务费3%的违约金。

　　3、如乙方接甲方通知后未及时进入甲方工地施工，或者因乙方原因导致全部梁板吊装作业超过约定工期，每逾期一日，乙方应向甲方支付本合同约定吊装劳务费总额3%的违约金。如乙方接甲方通知后未及时进入甲方工地施工，逾期3日，甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。

　　4、由于乙方原因造成质量问题，乙方应当场或者最迟在接到甲方通知之日起2日内进场返工或整改。如乙方逾期返工或整改，每逾期一日，乙方应向甲方支付本合同约定吊装劳务费总额3%的违约金;逾期3日，甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。

　　十、其他约定

　　1、本合同应确认为乙方已经对工程施工现场、工程内容、施工环境、工程地质情况、工程质量要求标准、工程期限及责任具有充分全面了解并予以认可的情况下而自愿签订。

　　2、本合同价为一次性包干确定，不随市场人工、材料单价的波动而调整。

　　3、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。

　　4、本合同自双方签章之日起生效。

　　5、本合同壹式叁份，甲方持有贰份，乙方持有壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方： (公章) 乙方: (公章)

　　代表： (签字) 代表： (签字)

　　签约日期： 年 月 日

施工劳务分包合同集锦 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　地址;

　　甲乙双方共同协商将插旗一组安置房工程的水电安装(车库除外)、临时用电，给排水、消防、强弱电、防雷劳务全部承包给乙方施工。为明确双方的权利和义务，经双方充分协商，在平等互利的原则下，根据相关法律法规达成一致，特订立以下协议，以共双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1) 工程名称：插旗一组安置房工程工程

　　2) 工程地点：江东

　　3) 结构型式：框剪结构

　　4) 基础类型：人工挖孔灌注桩

　　5) 建设规模：约-万平方米

　　二、工程内容(劳务承包的内容)：

　　工程内容包括但不限于以下内容：

　　1除甲方职责内容外的其他全部内容包干。

　　2施工图，技术变更内容所含水电安装、洁具安装，室内外给排水、消防(除车库消防喷淋外)、强弱电、防雷，现场所有临时水电、工程内甲方交代的临时任务、检验、检测、调试、试压、冲洗、消毒、通气、通水、灌水试验及主、立管通球压力试验、保温、防锈、防火、验收等劳务全部承包给乙方施工。

　　3按设计要求完成水电安装内容，满足相关规范要求所需的设施，设备，满足各项资料，文明施工，安全，工期所需要内容等。

　　4、在安装过程中必须优化临时水电、水电安装等方案，力求节约，造成浪费料部分材料由乙方照价赔偿给甲方。

　　5排水接至室外1.5米、给水为自来水安装表后的全部工作、电为电力公司安装表后的全部工作。

　　6安装后补洞工作。

　　7成品保护工作。

　　8工完场清、余料按项目部要求上车、堆码。

　　9、所有场内原材料上下车二次转运及机械设备的转运。

　　三;承包方式：

　　本工程在承包范围内以不主材形式由乙方承包。

　　四;承包单价及结算方式：

　　1、承包单价：

　　A、完成所以承包内容后、单价按建筑面积以平方米计算劳务单价包干，按________结算。大写:_____________________每平方米。

　　B、该单价外设置按建筑面积以平方计算0、5元/m2作质量、工期、安全、成本奖励。未完则不计。

　　五;付款方式

　　工程进度款支付，工程预验收前支付按单价的70%控制支付，其中主体预埋实际施工完成并经验收合格的工程量计取按以上单价的25%支付，安装工程进度款(劳务费)支付总价80%，支付时间为建设单位支后拾日内支付给已方。其余30%在主体竣工预验收合格后支付15%，工程竣工验收合格后支付10%。留1%保修金、期满付清。

　　六;工期条款

　　1、开工时间：具体时间以项目部通知、实际开工时间为准。

　　2、完成工期：总工期 240天，从开工之日起计算，在此工期内，乙方应完成所承包范围内的全部工作内容。

　　3、本工程从开工之日起，主体工期 90天。乙方必须配合甲方，严格按照甲方安排进行计划施工，无条件满足甲方提出的合理工期要求。乙方如未按计划完成，甲方将以延期20xx元/天计算进行处罚乙方，乙方并承担下一个工种停工损失(从劳务承包费中扣除)。

　　七;质量安全和文明施工

　　(一)、质量要求

　　1.本工程质量目标必须达到合格。预留、预埋管的尺寸必须按施工图(包括设计变更)，误差控制在规范范围内。乙方在生产过程中必须严格按照有关施工规范进行施工、检查、验收。若经相关职能部门验收不合格，因制作安装、焊接等工艺问题返工损失由乙方自行负责并赔偿所造成的损失。

　　2.乙方所施工的各项工序经监理、质监部门检查为不合格者，每次处200元的罚款。

　　3.若因质量不合格而造成的返工损失费，由乙方按损失费的两倍进行处罚赔偿给甲方，结算时从承包劳务费中扣除。

　　4.乙方按三检制度要求自检合格后上报检查，经检查三次以上连续不合格者，甲方有权终止合同，视为乙方违约，并取缔该班组的工作，且由甲方另外安排工人上班。

　　5.乙方进场后必须组织工人学习，并持证上岗，必须执行合同和项目部规定的各项规章制度，做到安全生产，文明施工。乙方负责人自合同签订后必须每天到工地现场安排工作，甲方实行考勤制度，乙方负责人缺席一天按100元/天进行计算处罚，每个班每天必须工完场清。

　　(二)、安全责任

　　1.乙方在施工期间应对工人经常进行安全宣传教育，在施工过程中乙方必须严格遵守操作规范和各项安全生产规章制度，杜绝安全事故的发生;乙方在施工过程中若发生伤、残、亡、病以及第三者安全事故和意外安全事故，全权由乙方负法律责任和承担经济责任，费用从承包费中扣除支付。

　　2.甲乙双方为加强本工程的安全监督管理，做到“安全第一，预防为主”，把安全事故杜绝在发生以前，特订立条款如下：

　　(1)未戴安全帽者，被处罚20-50元/人·次，工组长50-100元/人·次;

　　(2)未系安全带者，被处罚50元/人·次;

　　(3)如有偷盗者，被处罚5000元/人·次;

　　(4)工人参与吵架者，处罚50元/人·次，工组长参与吵架者处罚100元/人·次;

　　(5)工人参与打架斗殴者，处罚5000/人·次，工组长参与打架斗殴者，侮辱、殴打项目部管理人员处罚10000元/人·次，并承担造成的法律和经济责任。

　　八;特别约定：

　　1.甲、乙双方职责

　　(a)、甲方职责：

　　1.根据工程建设需要对乙方实行统一全面质量、安全、进度、文明施工、成本等管理，协调各班组合理流水施工，穿插作业;

　　2.负责按约定支付劳务费。

　　3.负责监督、检查、验收乙方的施工成果。有权对乙方所有成果、参建人员行为等不合格、不规范的结果和行为进行检查整改、处罚。

　　4.提供乙方所需主要材料如下：

　　电线、线管、开关、插座、接线盒、水阀、洁具。洁具连接软管、配电箱(强弱电)、防雷用钢材、消火栓、给排水管道管件、补洞用水泥河沙。

　　5.提供水电接口。

　　6.提供施工图电子文档。

　　7.监督工人工资支付，乙方在申报工程进度款前，应先发放申报期内每个工人的工资，乙方必须将发放工资后有工人签字确认的工资表原件提交甲方审核、备案并公示后，甲方才给予当期进度款支付。若乙方不及时支付民工工资一经发现甲方有权直接支付给民工。

　　(b)、乙方职责：

　　1.乙方工作内容为本合同第二款范围的工作，必须按甲方的要求，严格按照工程要求的规定、规范、法规等认真执行，严格施工。

　　2.乙方向甲方缴纳的质保金、工程竣工后 退还、不计利息。

　　3.乙方必须服从甲方统一管理，合理调配人力，不能以任何理由停工。停工两日视为违约，甲方可以终止合同并将乙方清退出场，甲方将按已完部份工程的70%支付该项目工程款给乙方。

　　4.乙方必须严格执行安全操作规范和质量验收标准，如发现质量不合格，由乙方自行返工和赔偿损失，乙方必须严格执行自检，确保工程质量。如经监理、质检部门检查不合格者，视情节轻重每次处500—5000元的罚款并赔偿因此造成的损失。

　　5.乙方必须每天上班前对所使用的机械设备、安全设施、工具用具认真仔细检查，发现隐患及时处理并报告甲方。

　　6.如发生安全事故(伤人)，费用拾万元/人/次以内(含拾万元)，乙方自行负责;超过拾万元/人/次以上的部份，甲方承担50%，乙方承担50%。

　　7.乙方必须仔细，认真熟悉图纸，严格按施工图指导工人操作，不得随意变更，按设计要求下料、配料、成型。按图反复检查所用材料型号，直径，位置是否正确，合格后才能进行下道工序。乙方在领料时，必须完成领料制度，说明所用部位。

　　8.乙方所有进场人员必须带好合格的安全帽，高空作业系好安全带，并挂靠牢固，做到高挂低用。

　　9.乙方必须坚持每道工序报验制度，验收合格后才能进入下道工序，并认真填写相关隐蔽记录和变更图纸制作。

　　10.乙方必须按照安全文明施工标准进行作业，保持场内清洁卫生，凡属本班组作业造成的垃圾、污物，必须在当天下班时全部清清扫干净，垃圾堆放在制定位置。必须工完场清。

　　11.各种机械设备必须固定有专业资格的操作人员进行操作、维护和保养。

　　12.乙方负责安排工人的食宿。

　　13.乙方按甲方要求配备足够有资质的管理人员，负责细部施工放线、质量、安全的监督、检查、落实整改等全面管理责任。

　　14、乙方负责竣工验收前成品及半成品的保护，当发生损坏或遗失时，须在第一时间报项目部并协同项目部追查原因，经项目部认定损失及责任方后，根据实际情况由各责任方担负不同的赔付责任。

　　15、乙方遵守甲方的规定，加强施工人员的成品、半成品保护教育，不得在结构物上随意钻打，剔槽、拆除结构物，乙方必须做好成品、半成品保护，破坏的照价赔赏，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除并罚款。

　　16、乙方施工中每天做到工完场清，工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。

　　17、乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起五日内，负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地;逾期未撤离的，甲方有权采取任何强制措施，强行责令乙方退场，所发生费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担，与甲方无关。

　　18、乙方中途退场，乙方结算的工程量及结算总价以甲方项目部验收签证的70%作为结算标准;若乙方有异议，可书面要求甲方审定，审定结果

　　九;廉政合作

　　1.乙方不得宴请甲方工作人员，不得以任何形式赠送实物、现金和礼券。

　　2.乙方在工程项目建设期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。

　　3.乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。

　　4.乙方工作人员有义务就甲方工作人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方举报;如乙方向甲方工作人员行贿，或甲方工作人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方同意在工程竣工结算总价款的基础上减少3%后作为甲方应付工程款，并由乙方对知情不报人员进行相应处罚。

　　5.如因乙方单位及工作人员在工程项目建设期间贿赂甲方工作人员，被司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止合同的履行，

　　十;违约责任：

　　1、因乙方不能按合同约定的总工期完成工程的施工任务，乙方应向甲方支付违约金叁万元。

　　2、乙方不能按合同约定的月进度工期完成工程施工任务，乙方应向甲方支付违约金500元一次(该违约金在乙方保证金中扣除)，累计次数最多3次，如3次后乙方还不能完成进度计划，甲方将视乙方无能力完成，终止合同乙方自动退场。甲方将按施工已完工程量70%支付给乙方。

　　十二、本协议一式三份，甲方执两份、乙方执一份，双方签字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　身份证号码：___________________ 身份证号码：_____________________ 联 系 电 话：__________________ 联 系 电 话：_________________

　　合同签订日期： 年 月 日

施工劳务分包合同集锦 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况，双方签订以下条款。

　　一、工程名称及地点：

　　二、承包方式：包工包料，包制作安装。

　　三、样式要求：以图纸要求和甲方要求为准。

　　四、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开始施工，每十层完工后，支付已完工程造价的80%给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的80%，竣工验收合格后付至总工程造价的95%，剩余5%作为质保金，三年后无息付清。

　　五、质量标准：达到国家现行施工验收规范进行施工，达到验收合格。

　　六、安全生产及安全事故处理

　　1、安全施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故，由乙方承担。

　　七、甲方的权利和义务

　　1、甲方负责进行技术交底，在施工中进行检查、报验和组织验收。

　　2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。

　　八、乙方的权利和义务

　　1、按国家相关质量标准制作，按甲方提供的图纸，实际测量后制作安装，否则造成的一切损失均由乙方承担。

　　2、遵守甲方的管理，安全文明施工，保证质量。违反操作规程而产生的一切安全事故均有乙方自行负责承担。

　　九、本协议未尽事宜，双方签订补充协议。

　　十、本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　十一、本协议自双方签字后生效，至工程结束货款结清后终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工劳务分包合同集锦 篇15

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　因工程建设需要，甲方将及附属工程的模板制作，安装分项发包给乙方，为了明确双方的权利、责任、义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任，本着平等互利的`原则，经双方协商签订如下条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程情况：全框架，剪力墙结构，以实际面积为准。

　　二、承包范围、方式、内容

　　(一)承包范围：本工程施工图(建施、结施)及设计变更所含的全部模板制作、零平以下地梁及剪力墙基础，标准架管按施工规范的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。

　　(二)承包方式：本单项工程采用大包干式，即包工、包料、包质量、包工期、包安装、包造价等，具体是：

　　包工：乙方自行组织足够的有操作证的技工，对本工种承包范围内的用工总承包，同时必须保证工程质量，进度要求。

　　包料：甲方提供模板的安装主要材料，其余耗材如(铁丝、元钉、打磨用的机具及磨片等)施工工具和生活用具等由乙方自己承担。

　　包质量：本工程主体为优质结构，同时在施工中必须满足建设方、监理方、施工方、甲方的相关要求，必须对梁、柱、模板的爆模移位，垂直度进行修补、打磨。

　　包工期：乙方满足进度要求，满足建设方、监理方、甲方要求。

　　包安全：乙方负责安全教育、安全检查、安全督促，如不按国家安全相关规范施工，乙方承担全部经济责任和法律责任。

　　(三)承包内容：

　　1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。

　　2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。

　　3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的掉运，同时在施工方指定地点进行堆码，如不按甲方要求，一切费用由乙方负责。

　　4、乙方不按甲方所说的规范去做，后果由乙方全部承担。

　　5、乙方必须设自己套房的梁、柱、断头线。

　　6、乙方承担元丝、元钉、墨斗、墨汁、广线等全部工具。

　　(四)其它约定

　　1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。

　　2、在楼层掉运完后不准有木工的任何杂物。

　　3、各楼层浇混凝土时，必须派人护模，如发现没有人护模，每一次按100元计算。

　　4、不准乱锯门条、木板，如被施工方发现，造成金额由乙方承担。

　　5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工，若产生的损失由乙方全部承担。

　　6、模板拼缝密实，梁柱节点不允许凹凸不平现象，若发现必须立即修改，梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度，只能在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆。

　　7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿，吊模位置陷入砼的由自己处理砼缺陷。

　　8、工地上严禁酒后上班，不准穿拖鞋，不准打架斗殴，酒后闹事及偷盗行为，按损失额加倍赔偿，情节严重送公安机关。

　　(五)工程单价和付款方式：

　　1、工程单价

　　根据以上乙方承担的工程范围和要求，结合甲方的实际情况，本单项工程模板制作安装，单价定为模板接触面积为元/m2计算)。/m2计算，安全按2、付款方式：采用乙方先垫支做完所有楼层，甲方阶段性的付生活费，乙方不得故意，以工资原因停工和其它原因停工和在中途离去，给甲方带来一切困难和经济损失，甲方按工程款余付给乙方工资，撤出现场和撤出合同。其作为违约金。

　　2、付款方式（略）

　　三、如上述不违规，甲方在全体完工后一个月内付清所有工资。

　　四、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日

施工劳务分包合同集锦 篇16

　　工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：__________

　　劳务分包人：________________________________________________

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1.劳务分包人资质情况

　　资质证书号码：____________________

　　发证机关：________________________

　　资质专业及等级：__________________

　　复审时间及有效期：________________

　　2.劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：________________________

　　工程地点：________________________

　　分包范围：________________________

　　提供分包劳务内容：________________________

　　3.分包工作期限

　　开始工作日期：_______年_______月_______日，结束工作日期：_______年_______月_____日总日历工作天数为：_______天。

　　4.质量标准

　　工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 等级。

　　5.合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同；

　　（2）本合同附件；

　　（3）本工程施工总承包合同；

　　（4）本工程施工专业承（分）包合同。

　　6.标准规范

　　除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

　　（1）_________________________________________________

　　（2）_________________________________________________

　　7.总（分）包合同

　　7.1　工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。

　　7.2　劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

　　8.图纸

　　8.1　工程承包人应在劳务分包工作开工_______天前，向劳务分包人提供图纸_____套，以及与本合同工作有关的标准图_____套。

　　8.2　________________________________________________________

　　9.项目经理

　　9.1　工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____________，职务：_________，职称：_________。

　　9.2　劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为______________，职务：__________，职称：_________。

　　10.工程承包人义务

　　10.1　组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

　　10.2　 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：

　　（1）在_______年_______月_______日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：____________________。

　　（2）在_______年_______月_______日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；

　　（3）在_______年_______月_______日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；

　　（4）在_______年_______月_______日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：__________________ ；

　　（5）在_______年_______月_______日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：______；

　　（6）在_______年_______月_______日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：_____________________ ，其交验要求与保护责任为：______________________________；

　　10.3　负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

　　10.4　负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

　　10.5　统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

　　10.6　按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

　　10.7　按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；

　　10.8　负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　11.劳务分包人义务

　　11.1　对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　11.2　劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；

　　11.3　严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　11.4　自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

施工劳务分包合同集锦 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，就一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：一级电站机电设备安装工程

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。

　　四、工程价款及工程结算：

　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

　　五、工程工期及进度：

　　1、根据甲乙双方商定，乙方在20__年8月10日前进场施工，20__年10月30日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。

　　2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。

　　3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。

　　六、付款方式：

　　1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。

　　2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。

　　3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

　　3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。

　　乙方：

　　1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

　　2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计(含施工进度计划)，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。

　　3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

　　4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程，并承担相关费用。

　　5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。

　　6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。

　　6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

　　八、质量验收：

　　1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

　　3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

　　4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。

　　5、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担甲方一切损失责任。

　　九、安全管理：

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

　　4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

　　5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

　　十、违约、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《民法典》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

　　十一、其他：

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。1)设计图纸及招投标文件的技术要求。2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。3)设计变更通知等技术文件。

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

　　3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十二、合同份数：

　　本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。

　　甲方：乙方：

　　法人代表(委托人)：法人代表(委托人)：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日

施工劳务分包合同集锦 篇18

　　承包人：_________

　　分包人：_________

　　一、词语定义及合同文件

　　1.词语定义

　　1.1通用条款：是根据法律.行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

　　1.2专用条款：是承包人与分包人根据法律.行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化.补充或修改。

　　1.3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.6总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1.7分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。

　　1.8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。

　　1.9项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理.履行总包合同及本合同的代表。

　　1.10分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。

　　1.11总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书.通用条款和专用条款组成。

　　1.12总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》（建建[1999]313号）中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。

　　1.13分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书.通用条款和专用条款组成。

　　1.14工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。

　　1.15图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸.计算书.配套说明以及相关的技术资料。

　　1.16报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。

　　1.17中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。

　　1.18开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1.19竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。

　　1.20合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　1.21追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1.22施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。

　　1.23书面形式：指分包合同.信件和数据电文（包括电报.电传.传真.电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.24违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。

　　1.25索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

　　1.26不可抗力：指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。

　　1.27小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　2.合同文件及解释顺序

　　2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同协议书；

　　（2）中标通知书（如有时）；

　　（3）分包人的投标函及报价书；

　　（4）除总包合同工程价款之外的总包合同文件。

　　（5）本合同专用条款；

　　（6）本合同通用条款；

　　（7）本合同工程建设标准图纸；

　　（8）合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

　　2.2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。

　　3.语言文字和适用法律.行政法规及工程建设标准

　　3.1语言文字：除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。

　　3.2适用法律和行政法规：除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律.法规应与总包合同中规定适用的法律.法规相同。需要明示的法律.行政法规在专用条款内约定。

　　3.3适用工程建设标准：双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。

　　4.图纸

　　4.1承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的_________，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

　　4.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

　　4.3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制.重新绘制.翻译.购买标准图纸等的责任和费用承担。

　　二、双方一般权利和义务

　　5.总包合同

　　5.1分包人对总包合同的了解：承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。

　　5.2分包人对有关分包工程的责任：除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

　　5.3分包人与发包人的关系：分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

　　6.指令和决定

　　6.1承包人指令：就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

　　6.2发包人或工程师指令：就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

　　7.项目经理

　　7.1项目经理的姓名.职称在本合同专用条款内写明。

　　7.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

　　7.3承包人所发出的指令.通知，由项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。

　　7.4项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令.批准.图纸并履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求.需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。

　　7.5承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

　　8.分包项目经理

　　8.1分包项目经理的姓名.职称在本合同专用条款内写明。

　　8.2分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

　　8.3分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程.财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。

　　8.4分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

　　8.5承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理。

　　9.承包人的工作

　　9.1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：

　　（1）向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件.批件.各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。

　　（2）按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。

　　（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。

　　（4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

　　（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

　　（6）承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

　　9.2承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。

　　10.分包人的工作

　　10.1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

　　（1）分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）.施工.竣工和保修。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准.技术要求存在错误.遗漏.失误或其它缺陷，应立即通知承包人。

　　（2）按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。

　　（3）在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年.季.月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。

　　（4）分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。

　　（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通.施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。

　　（6）分包人应允许承包人.发包人.工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。

　　（7）已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

　　（8）分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

　　10.2分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。

　　11.总包合同解除

　　11.1如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。

　　11.2因本合同第11.1款原因终止分包合同，分包人可以得到：已完工程价款.分包人员工的遣散费.二次搬运费等补偿。如本合同第11.1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿。

　　11.3在本合同第11.1款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的`材料设备，应全部移交给承包人，由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人。

　　12.转包与再分包

　　12.1除12.2款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。

　　12.2分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

　　12.3分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。

　　三、工期

　　13.开工与延期开工

　　13.1分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

　　13.2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

　　14.工期延误

　　14.1因下列原因之一造成分包工程工期延误，经项目经理确认，工期相应顺延：

　　（1）承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；

　　（2）承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸.开工条件.设备设施.施工场地；

　　（3）承包人未按约定日期支付工程预付款.进度款，致使分包工程施工不能正常进行；

　　（4）项目经理未按分包合同约定提供所需的指令.批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；

　　（5）非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；

　　（6）不可抗力的原因；

　　（7）本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。

　　14.2分包人应在14.1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　15.暂停施工

　　15.1发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。

　　16.工程竣工

　　16.1分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。

　　16.2因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任。

　　16.3提前竣工程序按总包合同相应条款履行。

　　四、质量与安全

　　17.质量检查与验收

　　17.1分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

　　17.2双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。

　　17.3分包工程的检查.验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。

　　17.4分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。

　　18.安全施工

　　18.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　18.2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用由承包人承担。

　　18.3发生安全事故，按照总包合同相应条款处理。

　　五、合同价款与支付

　　19.合同价款及调整

　　19.1招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。

　　19.2分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种（应与总包合同约定的方式一致）：

　　（1）固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

　　（2）可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。

　　（3）成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

　　19.3可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：

　　（1）法律.行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

　　（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

　　（3）一周内非分包人原因停水.停电.停气造成停工累计超过8小时；

　　（4）双方约定的其他因素。

　　19.4分包人应当在19.3款情况发生后10天内，将调整原因.金额以书面形式通知承包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。承包人收到通知后10天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

　　19.5分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

　　20.工程量的确认

　　20.1分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。

　　20.2承包人在收到分包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的，从第8天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

　　20.3分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。

　　20.4对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。

　　21.合同价款的支付

　　21.1实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

　　21.2在确认计量结果后10天内，承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款（进度款）。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

　　21.3分包合同约定的工程变更调整的合同价款.合同价款的调整.索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

　　21.4承包人超过约定的支付时间不支付工程款（预付款.进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。

　　21.5承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款.进度款），导致施工无法进行，分包人可停止施工，由承包人承担违约责任。

　　六、工程变更

　　22.工程变更

　　22.1分包人应根据以下指令，以更改.增补或省略的方式对分包工程进行变更：

　　（1）工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人；

　　（2）除上述（1）项以外的承包人作出的变更指令。

　　22.2分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

　　22.3分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后11天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。

　　22.4分包人在双方确定变更后11天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

　　22.5承包人在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。

　　七、竣工验收及结算

　　23.竣工验收

　　23.1分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

　　23.2承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。

　　23.3分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

　　23.4分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。

　　24.竣工结算及移交

　　24.1分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

　　24.2承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人。

　　24.3承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

　　25.质量保修

　　25.1在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

　　八、违约、索赔及争议

　　26.违约

　　26.1当发生下列情况之一时，视为承包人违约：

　　（1）本合同通用条款第21.5款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款.工程进度款，导致施工无法进行；

　　（2）本合同通用条款第24.3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；

　　（3）承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

　　26.2当发生下列情况之一时，视为分包人违约：

　　（1）本合同通用条款第5.3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；

　　（2）本合同通用条款第12.1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；

　　（3）本合同通用条款第16.2款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；

　　（4）本合同通用条款第17.1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；

　　（5）分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

　　26.3分包人违反本合同可能产生的后果：如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误.经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。

　　27.索赔

　　27.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

　　27.2承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。

　　27.3在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在35天内未能对分包人的索赔报告给予答复，视为分包人的索赔报告已经得到批准。

　　27.4承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。分包人未予积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

　　28.争议

　　28.1承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解.调解或者和解.调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

　　（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　28.2发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

　　（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

　　（3）仲裁机构要求停止施工；

　　（4）法院要求停止施工。

　　九、保障、保险及担保

　　29.保障

　　29.1除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失.索赔及与此有关的索赔.诉讼.损害赔偿：

　　（1）人员的伤亡；

　　（2）分包工程以外的任何财产的损失或损害。

　　29.2承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔.诉讼.损害赔偿费.诉讼费.指控费和其它开支：

　　（1）按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；

　　（2）由于发包人.承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔.诉讼等。

　　30.保险

　　30.1承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。

　　30.2分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　30.3保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　30.4具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。

　　31.担保

　　31.1如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

　　31.2如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

　　31.3分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。

　　十、其他

　　32.材料设备供应

　　32.1有关材料设备供应的数量.程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行。

　　32.2总包合同约定就分包工程章由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。

　　32.3除32.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。

　　33.文物

　　33.1承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用。

　　33.2分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。

　　34.不可抗力

　　34.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

　　34.2不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

　　34.3分包人承担自身的人员和财产的损失。

　　34.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

　　35.分包合同解除

　　35.1承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。

　　35.2发生本合同通用条款21.5款情况，停止施工超过28天，承包人仍不支付工程款（预付款.进度款），分包人有权解除合同。

　　35.3如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。

　　35.4有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：

　　（1）因不可抗力导致合同无法履行；

　　（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。

　　35.5分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。

　　35.6分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

　　36.合同生效与终止

　　36.1承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。

　　36.2承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

　　36.3分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知.协助.保密等义务。

　　37.合同份数

　　37.1本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份。

　　37.2本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

　　38.补充条款

　　双方根据有关法律.行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化.补充或修改，在本合同专用条款内约定。

　　承包人（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

　　分包人（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

施工劳务分包合同集锦 篇19

　　工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)：____________________________

　　劳务分包人：____________________________

　　依照《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ___________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1 劳务分包人资质情况

　　2 劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　3 分包工作期限

　　4 质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作质量标准： ______________ 。

　　5 合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同;

　　(2)本合同附件;

　　(3)本工程施工总承包合同;

　　(4)本工程施工专业承(分)包合同。

　　6 标准规范

　　除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

　　(1) __________________________________________

　　(2) __________________________________________

　　7 总(分)包合同

　　7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

　　7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

　　8 图纸

　　8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 ______ 天前，向劳务分包人提供图纸 ______ 套，以及与本合同工作有关的标准图集 ______ 套。

　　9 项目经理

　　9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ______________ ，

　　职务： ______________ 职称： ______________ 。

　　9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ______________ ，

　　职务： ______________ 职称： ______________ 。

　　10 工程承包人义务

　　10.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

　　10.2 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：

　　10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

　　10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

　　10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

　　10.6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

　　10.7 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;

　　10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　11 劳务分包人义务

　　11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

　　11.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 ______________ 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;

　　11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

　　11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

　　11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

　　11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;

　　11.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　11.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;

　　11.9 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

　　11.10 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　12 安全施工与检查

　　12.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

　　12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

　　13 安全防护

　　13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。

　　13.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。

　　13.3 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。

　　14 事故处理

　　14.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、法规对事故进行处理。

　　14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　15 保险

　　15.1 劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

　　15.2 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

　　15.3 工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为： __________________________________________

　　15.4 鼓励劳务分包人为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为：

　　15.5 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

　　16 材料、设备供应

　　16.1 劳务分包人应在接到图纸后 ______________ 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件1);经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

　　16.2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备、构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　16.3 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)：

　　16.4 工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加 ____ % 的管理费向工程承包人报销。

　　17 劳务报酬

　　17.1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：

　　(1)固定劳务报酬(含管理费);

　　(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算;

　　(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算。

　　17.2 本工程的劳务报酬，除本合同17.6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。

　　17.3 采用第(1)种方式计价的，劳务报酬共计 ______________ 元。

　　17.4 采用第(2)种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：

　　__________________________________________ ，单价为 ______________ 元。

　　17.5 采用第(3)种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：

　　__________________________________________ ，单价为 ______________ 元。

　　17.6 在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：

　　(1)以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过 %，按变化前后价格的差额予以调整;

　　(2)后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整;

　　(3)双方约定的其他情形： ________________________________________

　　18 工时及工程量的确认

　　18.1 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

　　18.2 采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。

　　18.3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

　　19 劳务报酬的中间支付

　　19.1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：

　　(1)合同生效即支付预付款 ______________ 元;

　　(2)中间支付：

　　第一次支付时间为 ______________ 年 ______________ 月 ______________ 日，支付 ______________ 元;

　　第二次支付时间为 ______________ 年 ______________ 月 ______________ 日，支付 ______________ 元;……

　　19.2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为 __________________________________________ 。

　　19.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。

　　20 施工机具、周转材料供应

　　20.1 工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。

　　20.2 工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件2。

　　20.3 工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件3。

　　21 施工变更

　　21.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

　　(2)增减合同中约定的工程量;

　　(3)改变有关的施工时间和顺序;

　　(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

　　21.2 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

　　21.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。

　　21.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

　　22 施工验收

　　22.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

　　22.2 全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。

　　23 施工配合

　　23.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。

　　23.2 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。

　　24 劳务报酬最终支付

　　24.1 全部工作完成，经发包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

　　24.2 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

　　24.3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

　　25 违约责任

　　25.1 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

　　(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬;

　　(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

　　25.2 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日 ______________ ‰的违约金。

　　25.3 工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金 ______________ 元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

　　25.4 当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

　　(1)劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付违约金_____________ 元;

　　(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付违约金 ______________ 元;

　　(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金 ______________ 元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

　　25.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　26 索赔

　　26.1 工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总(分)包合同。

　　26.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

　　26.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

　　26.4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：

　　(1)索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;

　　(2)发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

　　(3)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;

　　(4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;

　　(5)当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

　　26.5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

　　27 争议

　　27.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 种方式解决争议：

　　(1)双方达成仲裁协议，向 ______________ 仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。

　　27.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

　　(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　(3)仲裁机构要求停止合同工作;

　　(4)法院要求停止合同工作。

　　28 禁止转包或再分包

　　28.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担违约责任。

　　29 不可抗力

　　29.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

　　29.2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。

　　29.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

　　(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;

　　(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;

　　(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担;

　　(4)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担;

　　(5)停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;

　　(6)工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担;

　　(7)延误的工作时间相应顺延。

　　29.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　30 文物和地下障碍物

　　30.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

　　30.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。

　　31 合同解除

　　31.1 如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。

　　31.2 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

　　31.3 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

　　31.4 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　32 合同终止

　　32.1 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

　　33 合同份数

　　33.1 本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本 ______________ 份，其中一份报送建设行政主管部门备案时留存，工程承包人执 ______________ 份，劳务分包人执 ______________ 份。

　　34 补充条款

　　35 合同生效

　　工程承包人：

　　劳务分包人：

　　合同订立时间： ______ 年 ___ 月 _____ 日

施工劳务分包合同集锦 篇20

　　工程名称：

　　甲方：

　　乙

　　甲方（总承包人）：分公司

　　乙方(劳务分包人)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工劳务作业分包事项，协商一致，订立本合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、结构类型：

　　4、建筑面积及层数：约33000㎡，地上18层地下一层

　　二、劳务作业分包项目

　　1、分包项目内容：工程施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件涉及的基础、主体结构(包括二次结构)施工的钢筋（包括所有钢筋加工、安装、连接及焊接）、模板、混凝土、脚手架扎拆（包括悬挑脚手架的各种预埋、安装及固定、装饰阶段脚手架及立面水平防护措施的维护、清理、刷油和最后拆除、钢管分类堆放）、烟气道安装、后浇带、止水螺栓切割修补打磨、内外剪力墙对拉螺栓PVC管切割封堵、砌体（含钢丝网、植筋、构造柱、过梁、压顶）、人工辅助回填土、基槽清理、基坑降排水等一切地基基础、结构主体施工和市级安全文明示范工地施工(施工范围内的所有场地硬化、场地以及内外道路卫生、临建及围挡搭设、拆除、临边、洞口防护等)、防护栏杆安拆、料台（包含施工电梯或物料提升机料台及钢管支撑架体）的安拆、场地平整、周转器材进出场装卸车、各种机械设备防护棚和基础及临建设施基础的施工、各种铁件（钢板止水带、对拉螺栓等）的安装、各种预埋件的预埋（包括塔吊及物料电梯的地脚螺栓、附着铁件、工程施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件涉及的预埋）、预留洞的预留、预留洞口的后期封堵、塔机指挥、电工、门卫、协助现场试验取样（包括钢筋、砼试块制作等）、主体结构通过市优质结构验收、省级安全文明示范工地验收等。

　　2、施工现场质量、安全等不达标需整改的费用由劳务分包方负责；如发生罚款，外部主管部门处罚的款项，劳务分包方100％负责；内部相关部门处罚的款项，劳务分包方200％负责。

　　三、履约担保

　　乙方需向甲方提供合同价款%的履约保证金。履约保证金从甲方向乙方支付（含中间支付）的合同价款中按比例扣留。分包工程验收合格后一个月内，甲方将履约保证金转为工程款。

　　若乙方违约或由于乙方原因导致合同无法继续履行时，履约保证金不予返还，且甲方有权重新选择他人完成合同剩余部分的内容，并按照乙方投标时的价格和当地当期实际市场价格（二者比较，以高者为准），将剩余部分的工程款（包括相应的管理费、税金、安全文明施工、低值易耗辅材、小型设备）从结算中扣除。

　　四、合同价款与支付

　　1、价钱一次性包死，不再计取其它一切费用，工程量按现行《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-20__）计算建筑面积。

　　金额（大写）：xx元（人民币）￥xx元（以甲方最终审计金额为准）乙方确认并同意本建设工程施工劳务分包合同约定的一切条款，乙方不得因工程所属的材料、供应品及设备价格的涨跌，或因与本合同施工有关的工资及其他成本等费用的增加或者工程开工时间延后为由而要求调整分包价格。

　　2、合同价款调整：

　　当发生合同约定范围以外的工作内容、设计变更等需作合同价款调整的，其价款调整方法如下：

　　变更内容增减总费用占本项目费用±5%以内不予调整，若超过，则超过±5%部分按实调整。现场签证零工按70元/工日、工程内容变更发生的增减定额工日按03消耗量定额34元/工日计算。经甲方项目部主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行，否则视为无效。

　　3、工程量确认

　　3.1需现场确认的工程量，经甲方项目部施工员（或材料员）、主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行，否则视为无效。

　　3.2乙方向甲方提交已完劳务作业量报告的时间：

　　4、合同价款支付

　　合同价款的中间支付：次月10日前，甲方按审定后的月劳务费的支付给乙方（已扣留%的履约保证金和%的质量保修金）。

　　5、竣工结算：分包结算经甲方审核签章后生效。主体验收合格后一个月内付款不少于分包工程总造价的70％，工程竣工验收合格后一年内支付至分包工程总造价的90％（其中10%可以物抵顶）；余5%作为质量保修金，保修期满一年内付清。

　　五、施工工期

　　1、自xx年x月x日止。

　　2、工期延误

　　2.1对于不可抗力、工程变更等原因造成工期延误，经甲方项目经理确认，工期相应顺延。

　　2.2非上述原因造成未按合同工期交工的，施工工期每延误一天，按合同价款的`1%扣减乙方的结算价款。

　　3、工期提前

　　施工工期按合同约定期限每提前一天，按合同价款的%奖励。

　　六、质量与检验

　　1、按图纸设计的要求施工，质量、规格必须达到合格工程标准，并符合设计规范要求。主体达到市优质结构标准。砼墙板达到清水砼要求，不抹灰。

　　执行国家建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-20__）。本项分包工程具体执行质量验收规范（名称、编号）：建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-20__）、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-20__）、砌体工程施工质量验收规范（GB50203-20__）、屋面工程质量验收规范（GB50207-20__）、建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-20__）、建筑装饰装修工程质量验收规（GB50210-20__）等国家、地方现行施工规范、标准、规定，工程质量经有关部门核验，达到合格标准。达不到约定标准的，乙方应按甲方的要求返工。因乙方原因达不到约定标准的，乙方承担返工的费用，工期不予顺延。

　　七、其它

　　1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　2、双方应积极配合办理房屋租赁登记备案手续。

　　3、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方均可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。

　　4、本合同自双方签字之日起生效，本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，均具有同等效力。本合同生效之日，之前双方就房屋签订的《租赁合同》、补充协议自动终止。

　　5、本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。

　　附件：以下无正文。

　　甲方（签章）：_____________乙方（签章）___________

　　授权代表（签字）：_________授权代表（签字）__________

　　_____年_____月____日_____年_____月____日

施工劳务分包合同集锦 篇21

　　发包人(全称)： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律，行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称:美林湖水镇G区

　　工程地点:美林湖国际社区

　　二、承包方式

　　乙方包工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包操作面文明施工、包治安、包风险、包验收、包缺陷修复、包限额领用料、包设计变更(因设计变更引起的返工除外)、包与其他承包单位的配合。负责组织人员施工。

　　三、承包价格

　　以实际施工图为准，(正负零以下和正负零以上)所有模板工程按展开面积计算，每平方米 元包干，大写：每平方米( )元包干.其中：文明施工、安全、质量各1元/㎡，(若乙方达不到甲方的工期、质量、安全、文明施工要求，则按上述标准从合同总价中扣除,因乙方原因中途退场按合同价的70%办理结算)。

　　以上价格已包括人工费、辅材及机械费、成品保护费、材料二次转运费、赶工费、劳动保护费、(工人工伤保险由甲方统一办理)、安全措施费、文明施工费、管理费及利润、(不含税费、乙方只提供工人工资发放表)。

　　四、承包范围

　　所有模板制作安装、拆除、支模架搭(含构造柱、圈梁、压顶、线条、窗台，施工缝及小型构件、板缝吊模等一切模板工程)、现场运输、自用材料上、下车，止水镙杆切割、爆模砼剃打、漏浆砼清理、天棚模板拼缝、阴角打磨、拆除模板时楼层卫生及材料清理、工程完工材料的清理、堆码、所有模板工程的文明施工、并提供以下辅材及机具、园盘锯、锯片、刨木机、手提锯、电钻、钻头、铁丝、钉子、封口胶布、丝杆、套管、蝴蝶扣、步步紧、(止水螺杆和混凝土内撑由甲方提供)电缆线、加班灯、线及所有小型用具。

　　五、劳务报酬支付方式、

　　1、第一次支付地下室顶板面混凝土完毕

　　2、第二次支付12层顶板混凝土完毕

　　3、第三次支付屋面封顶

　　4、支付比例为已完成工程量的80%

　　5、二次结构完毕主体封顶验收后20个工作日内付至90%，余款竣工验收20个工作日内支付100%

　　六、甲、乙双方的责任

　　1、甲方责任

　　A、甲方委派现场负责人 。

　　B、负责将所需水电接至乙方指定位置。

　　C、及时提供乙方所需材料。

　　D、负责协调机械设备。

　　E、负责分线(乙方派人协助)。

　　F、负责购买统一工作服、安全帽，费用由乙方支付(工作服两套、安全帽一顶)。

　　G、负责工人的住宿及水电费用。

　　2、乙方责任

　　A、乙方委派现场负责人 。

　　B、进场时向甲方提供班组所有成员的身份证复印件，健康证明书。

　　C、每日加班乙方必须指派现场负责人，负责施工安全，进度及质量管理。

　　D、浇注砼时乙方必须指派专人值班，负责模板的质量处理，如发现乙方值班人员脱离岗位，罚款500—20xx元。

　　E、及时提供材料计划表。

　　F、甲方指定的工作乙方不及时完成，甲方有权另行安排工人完成，所产生的工程费用从乙方工程进度款中扣除(注：技工按800元/天，付工按300元/天扣除)。

　　G、乙方进入施工现场机械必须符合施工现场机械安全管理规定，所有设备电缆均采用五芯电缆，辅材质量达到国家规范要求。如因违反本合同约定造成总承包对甲方罚款由乙方承担。

　　七、工程工期

　　开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　厉行总工期共 天(其中阵雨、停料、停水、停电、机电设备检修以 小时以上工期顺延，并办理签证)、若因乙方原因超过进度计划和合同工期时、每延误一天、除扣工期价1元/㎡外并处罚违约金5000元/天。

　　八、劳动纪律

　　1、甲方根据《劳动法》有关规定，制定本单位、本项目规章制度和纪律，并通过进场三级教育、技术交底等方式明示乙方。

　　2、乙方应严格遵守国家法律、法规和甲方规章制度和纪律，服从甲方的管理和教育，具体内容如下：

　　1）、严格遵守国家法律、法规;

　　2）、严格遵守甲方的规章制度和纪律;

　　3)、严格遵守技术操作规程，按规范作业;

　　4)、服从甲方安排、管理和教育;

　　5)、文明作业、保护环境;

　　九、劳动保护和劳动条件

　　甲方根据国家和省的有关安全生产、劳动保护、卫生保健等规定为乙方提供必要的生产、工作条件和劳动保护措施，具体内容如下：

　　1、提供必要的劳动场所和设备;

　　2、完善必要的安全防护措施;

　　3、不违章指挥;

　　乙方必须严格遵守安全生产操作规程，按规定佩戴、使用劳动防护用品，注意保护生产、安全设备设施和生产环境卫生。乙方对危及人生安全的违章指挥可予拒绝。

　　十、工程质量

　　乙方在施工过程中必须严格按照国家验收规范及标准进行施工，、指派专业技术人员进行检查、并上报甲方技术人复查后方可进行下道工序、保证一次性验收合格，因乙方原因在施工中造成的返工，其一切经济损失由乙方负责。(并罚款500—20xx元作为处罚)

　　十一、安全责任

　　乙方必须确保施工工期内无任何重大安全事故，并达到安全生产、文明施工样板工地。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，随时接受行业安全人员的监督检查。1万元以下含一万元工伤自行负责，保险公司赔付后所差费用，甲方70%乙方30%。

　　十二、文明施工

　　乙方必须按照平方的整体规划搞好现场文明施工、接甲方要求每天下班前材料堆码规范、将作业层的垃圾运至工地指定地点、做到工完场清、否则甲方将对乙方进行200元/次一500元/次的处罚。

　　十三、违约责任和争议处理

　　1、甲乙双方任何一方违反本合同约定给对方造成损害和经济损失的，由违约方承担赔偿责任。

　　2、甲乙双方因履约发生争议时，由双方协商解决，协商不成的，递请国家劳动仲裁机构仲裁。

　　十四、履约保证

　　乙方签订合同前须缴纳(无)元每平方米的履约保证金.主体封顶后7个工作日内无息返还乙方履约保证金、若施工过程中、乙方达不到甲方要求的进度、安全、质量要求、甲方有权没收乙方所缴纳的履约保证金、同时乙方应承担甲方因此遭受的处罚和一切经济损失。

　　十五、其他

　　(一)、乙方因下列行为所造成的一切经济损失由乙方自负，乙方此前所施工的项目甲方暂不予结算及付款，并追究乙方的违约责任。

　　1、 乙方管理人员迟迟不能到位，或未经甲方许可中途自行离场的;

　　2、 乙方将工程转让他人承包，甲方除有权终止合同外，并给予乙方合同价1%的处罚。

　　3、 乙方未按规定时间开工、复工，或开工、复工后进行迟缓，或工人不足，甲方认为不能按期完工的。

　　4、 乙方未按合同约定进行施工，或乙方违背合同，或有偷工浪费材料的事实，经甲方书面通知改善，仍然未改善的。

　　5、 乙方工人技能低劣，共夺懈怠或工地负责人不听甲方、监理人员指挥的。

　　6、 乙方不得以市场价格变动或工作内容变更为由要求甲方调整单价。

　　(二)、甲方承诺按本合同约定支付劳务报酬，乙方保证及时支付工人工资，并将所有工人工资表报送甲方，在甲方应支付款范围内，委托甲方代为转账至每个工人，余额及时支付给乙方。如发生下列事件甲方可以处罚款：

　　1、 乙方发生民工就劳务报酬上访事件的，按上访人数按每人10000元处罚。

　　2、 乙方未支付材料款项，供应商就款项问题反映到甲方时，甲方将对乙方处以所欠款额的罚款并要求乙方及时支付所欠款项。

　　3、 工程款按时支付的情况下，乙方必须管理好其各班组工人，若出现堵路、堵桥、上街游行等事件的，乙方每发生一次承担违约金50万元。

　　十六、未尽事宜，双方协商解决。

　　十七、本合同一式贰份，双方各持一份，合同自签订之日生效，工程款付清后自然失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工劳务分包合同集锦 篇22

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。

　　四、工程价款及工程结算：

　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

　　五、工程工期及进度：

　　1、根据甲乙双方商定，乙方在 20__年 8月10日前进场施工，20__年 10月 30 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。

　　2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。

　　3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。

　　六、付款方式：

　　1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。

　　2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。

　　3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。

　　七、双方责任：

　　甲方：1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

　　3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。

　　乙方：

　　1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

　　2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计(含施工进度计划)，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。

　　3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

　　4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程，并承担相关费用。

　　5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。

　　6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。

　　6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收：

　　1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

　　3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

　　4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。

　　5、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担甲方一切损失责任。

　　九、安全管理：

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。

　　3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

　　4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

　　5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

　　十、违约、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《民法典》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

　　十一、其他：

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。 1)设计图纸及招投标文件的技术要求。 2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。 3)设计变更通知等技术文件。

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

　　3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十二、合同份数：

　　本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。

　　甲方：__________乙方：__________

　　法人代表(委托人)：__________法人代表(委托人)：__________

　　联系电话：__________联系电话：__________

　　___年___月___日

• 有关教师承诺书集锦
• 教师承诺书范文集锦
• 精选教师承诺书集锦
• 有关教师承诺书
• 有关教师承诺书范文
• 关于教师承诺书范文
• 精选教师承诺书范文
• 教师承诺书汇总
• 教师承诺书范文汇总
• 精选教师承诺书
• 有关教师承诺书范文集锦
• 教师承诺书集锦
• 关于教师承诺书范文集锦
• 关于教师承诺书汇总
• 2023年教师承诺书范文集锦
• 最新教师承诺书
• 精选教师承诺书范文集锦
• 最新教师承诺书范文
• 关于教师承诺书集锦
• 教师承诺书参考
• 2023年教师承诺书
• 教师承诺书优秀
• 2023教师承诺书
• 关于教师承诺书
• 教师承诺书
• attending
• attends
• attend to sb / sth
• attention
• attentions
• attentive
• attentively
• attentively
• at the crack of dawn
• at the earliest
• at the end of your rope
• at the expense of sth
• at the latest
• at the mercy of sb / sth
• at the moment
• at (the) most
• at the risk of sth / doing sth
• at the same time
• at the time
• at the top of your voice / lungs
• at (the) worst
• at this / that rate
• attic
• attics
• at times