标题 | 建设施工的合同 |
范文 | 建设施工的合同(通用28篇) 建设施工的合同 篇1发包人:______________ 承包人:______________ 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。 一、工程概况 1、工程名称:______________ 2、工程地址:______________ 3、建筑面积:______________ 4、结构类型:_________________底层为框架结构、地上61层为砖混结构。 5、设计单位:______________ 6、监理单位:______________ 二.工程内容及承包范围 1、外墙面砖改为外墙漆 2、客厅推拉门取消 3、本工程为满七层,结构找坡 4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光 5、外墙_____深灰色栅格取消6、厨房与阳台之间门带窗(mc-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。 7、其余均按原图施工 三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记) 1、开、竣工日期 1.1开工日期:_________________年__________月__________;竣工日期:_________________年__________月__________日;总工期__________天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。 四、付款方式本工程按建筑面积一次性包干,__________元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。 甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章) 法定代表人:_________________法定代表人:_________________ 电话:_________________电话:_________________ 传真:_________________传真:_________________ 开户银行:_________________开户银行:_________________ 银行账号:_________________银行账号:_________________ 签定合同代表:_________________签定合同代表:_________________ ________年____月____日________年____月____日 建设施工的合同 篇2建设单位:_________(以下简称发包方) 施工单位:_________(以下简称承包方) 双方经充分协商,达成如下协议: 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:建筑面积: 第四条:工程价款及付款方法: 第五条:工程期限(开工、竣工时间) 第六条:工程质量标准 第七条:承包形式及材料设备供应 第八条:发包方义务: 1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行签订协议执行) 2.按协议分工,开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。 3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。 4.按协议负责按期拨款。 第九条:承包方义务 乙方负责: 1.按协议分工负责材料供应。 2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。 3.按施工图负责组织施工,按期竣工。 4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。 5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。 第十条:违约责任及奖励条款 第十一条:其他协助条款。 第十二条:本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、______各一份。 第十三条:合同有效期及合同争议解决。 第十四条:附表及其他具有合同效力的文件。 发包方:(盖章) 承包方:(盖章) 法定代表人:_____ 法定代表人:______ 地址:________ 地址:_________ 开户银行:______ 开户银行:_______ 帐号:________ 帐号:_________ 签约日期:____年__月__日 建设施工的合同 篇3甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 地址:_____________________ 地址:_____________________ 电话:_____________________ 电话:_____________________ 兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下: 一、工程依据和技术指标 1.发电机组型号:_____________ ;冷却方式:_____________;台数:_____________。 2.技术指标 根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:_______db(A)。 评价点位置:__________________________________________ 所属区域:____________________________________________ 噪声标准:白天________db(A);晚上________db(A)。 注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。 二、噪音治理要求 1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。 2.噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量,以保证发电机正常运行。 三、噪音治理措施 采用机房全封闭,隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。 四、承接方式 乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。 五、完成期限 在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。 六、施工条件及协作事项 ________________________________________。 七、工程费用及支付办法 总工程费用为:________________ 付款方式:合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。 八、其它 1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。 2.在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着保证工程质量,保证使用要求及施工过度的原则,协商解决。 3.本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起法律效力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。 委托方(甲方):________________ 承接方(乙方):________________ 签订时间:______年______月____日 建设施工的合同 篇4发包方: (以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同: 一、 工程范围及内容: 1、 乙方承建甲方位于____县民和路以北、嘉禾西地块的施工围墙工程; 2、 该围墙的具体做法见乙方提供的`施工图; 3、 由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理,以保证围墙的安全建设和使用; 4、 该砖砌围墙的施工要求:以甲方指定的基准点做为基准点,C15砼垫层,300宽300高C20钢筋砼地梁,墙体为240墙。墙身高度为500,墙柱高度为2200,每约4100为一跨墙,围墙及柱全采用水泥砂浆面层。 二、 工程质量: 1、 乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准; 2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工; 3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。 三、 工期: 严格按照现场管理人员的安排,随工期需要搞好料具计划,备足料具,组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工,该工程从________年____月____日开始进场,________年____月____日前完工。 四、 工程价款及支付: 1、工程价款: A: 本合同所承包的砖砌围墙,单价为300元 (此价格不含木桩价格,另计),暂定总长为120 ,具体以实际发生量为准;工程价款为 3.6万元左右; B: 本合同所承包的砖砌围墙上铁艺栏杆(高度 1.7),单价为200元,暂定总长为120 , 工程价款为 2.4万元左右; C:本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙(高度2),单价为120元 ,暂定总长100 ,工程造价为 1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用,不含税金。 2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后____日内付清全款的95%(按照实际施工量结算),剩余5%在保修期________年满后1____日内无息付清。 四、成品及半成品保护: 1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任; 2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任,其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿; 3、若因甲方或其他(非乙方)原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏,应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理,则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用(材料、工时费和其他应采取相应的措施费),乙方方可进行维修处理。 五、甲方责任、权利、义务 1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项; 2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等,并提出整改的权利; 3、做好各工序的统筹安排,解决征地问题; 4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题,并办好签证。 六、乙方责任、权利、义务 1、为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系; 2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象; 3、在甲方未按本合同约定时间付款时,乙方有权拒绝施工; 4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工,如违法施工发生安全施工,由乙方付全责。 七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,双方不得违约,如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。 八、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决,协调不成或调解未达成协议,可____县人民法院起诉。 九、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效,同时具有法律效力。 十、本合同自签字之日起生效,工程保修期结束后自行废除。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 建设施工的合同 篇5甲方:____________________________ 乙方:____________________________ 甲方为改善居住条件,在自家院内新建一栋两层住房,经双方协商,承包给乙方施工建设。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合房屋具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条:承建项目 1. 工程名称:________________________。 2. 工程结构:底框砖混结构房屋一栋,一楼一底共两层。 3. 建筑面积:约310㎡(最后以实际建筑面积为准)。 4. 工程内容:乙方按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求承建房屋主体工程,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面施工、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及一楼地面、门前台阶施工。 第二条:承包方式及费用 1. 工程包工不包料。甲方负责采购施工所需的建筑材料,乙方负责施工,并负责所有施工用具设备。 2. 施工费用:按建筑面积甲方付给乙方每平方米________元(大写____________元整),浇灌好一层合格后预付____万元,工程结束验收合格后全部结算付清。 第三条:工程质量要求 1. 整个工程应按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求施工,达到国家建筑施工规范要求。墙体、梁、柱水平度、垂度相差不超过 1.5cm。 2. 房屋内部按甲方草图布局,工程施工中科学合理放线,具体尺寸需要变更时,甲乙双方共同协商处理,每一道施工环节需经甲方验收合格后方能进行下一施工环节。 3. 若乙方施工中质量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工费及材料费损失由乙方负责。 第四条:工程工期 1. 经双方协商,工程从浇灌钢混柱之日起,两个月完工(日期为____________年_________月_______日____________年_________月_______日) 2. 在保证工程质量的前提下,因为下雨和建筑材料拖延,交房日期可顺延;若由于乙方人为原因工程延时或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工费,延时一天扣除施工费____________元(大写__________________元整)。 第五条:安全责任 甲、乙方共同提高安全意识,乙方必须严格按照《安全生法》,劳保措施,施工防护措施到位,安全规范施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现病、伤、亡,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不承担任何责任和费用。 第六条:双方责任 1.甲方负责在______月______日前完成地基开挖,石脚支砌,地基回填,准备好水路电路,确保乙方按时施工。 2.乙方在施工工程中,必须听从甲方提出的意见和建议,在保证工程质量的前提下,坚持节省、不浪费的原则,不能随意带走甲方的任何建材。 3.施工前,乙方应将工程材料预算(水泥、砖、钢筋、沙石等数量、门窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及时采购;施工中,工程需增减用料时,甲乙双方共同协商。 4.甲方应按照约定时间支付乙方施工费用,乙方不得长期停工或提出多加工钱等无理要求,否则本合同终止。 5.施工中本合同未尽事宜,双方共同协商处理。 6.本合同自签订之日起生效。本合同共二页,一式两份,甲乙双方各保存一份。 甲方(签章):___________________乙方(签章):___________________ ____________年_________月_______日____________年_________月_______日 建设施工的合同 篇6发包方:__________ 承建方:____省 签定地点:四川成都 签定日期:__________ 建筑工程施工合同 补充协议 发包人:成都(以下简称甲方) 承包人:四川(以下简称乙方) 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“__________”建筑施工工程合同》基础上,按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签订本工程施工合同补充协议。 一、工程概况 1、工程名称:“住宅工程 2、工程地址:__________ 3、建筑面积:5111 8、132 4、结构类型:框架结构、地上111层、独立地下室1层 5、设计单位:四川 6、监理单位:四川 二、工程内容及承包范围 1、乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包,承包范围为:基础、主体、装饰装修工程(见本协议附件一:工程量清单报价书)。 2、包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。 3、甲方指定分包工程内容见本协议附件二。 三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数计) 1、开、竣工日期 1、1开工日期:________年____月____日;竣工日期:________年____月____日;总工期:420天(含法定节假日)以;所载日期为准。 2、施工进度 2、1本工程分两期实施。一期工程为 一、二号楼。二期工程为 三、四号楼和独立地下室(见本协议附件三:即总平面图)。 2、2乙方应于合同签订并收到施工图后10天内向监理和甲方提交详细的施工组织设计,甲方和监理在乙方施工组织设计提交后的10天内若未予以书面形式确认或提出修改意见,则视为同意。 2、3二层顶板完成时间:一号楼:________年1____月____日;二号楼:________年1____月1____日;四号楼:________年____月____日。 2、4三号楼一层顶板完成时间:________年____月3____日;地下室完成时间:在________年____月3____日。 3、工期违约责任 3、1如因乙方原因延误二层顶板工期(房屋销售起始工期),甲方按20元天对乙方进行罚款;若乙方提前工期,甲方按20元天给予乙方奖励,累计奖罚金额不超过4万元。 3、2若总工期延误,甲方按3000元天对乙方进行罚款;若乙方提前工期,甲方按3000元天给予乙方奖励,但奖罚累计不超过10万元。 4、如有奖励或罚款金额在工程决算时办理。 5、工期不顺延情况: 5、1各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等); 5、2停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时,工期予以顺延); 5、3因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失,均由乙方承担,工期不予顺延。 6、工期延误:由以下原因造成工期延误,工期应相应顺延: 6、1按《XX条款》第十三条执行。 6、2甲方直接分包的施工项目影响乙方施工进度造成的工期延误。 四、质量与检验标准 1、1工程质量:合格。基础、主体验收及竣工验收均应一次性通过____区质监部门验收合格; 1、2因乙方原因造成工程质量问题及使用不符合设计要求的材料,必须无条件及时修复或返工重建。否则甲方有权要求乙方支付工程合同造价总额的5%的违约金和相应返工价款。 1、3乙方应及时向下一道工序的施工单位(分包单位)办理移交手续。 1、4设计图中室内天棚不抹灰,乙方按常规普通法施工,若甲方有其他要求,另行办理相关手续。 五、合同价款与支付 1、合同价款:暂定为人民币3260、525215万元(叁千贰百陆拾万零伍仟贰佰伍拾贰元壹角伍分)。结算工程量以实际完成的工程量为准。 1、1合同价款中的规费、措施费 (一)、措施费 (二)由乙方在工程全过程中包干使用,不作任何调整。具体包干费用内容包括但不限于以下项目: 1、 1、1规费:即养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金、危险作业意外伤害保险; 1、 1、2措施费 (一):即安全施工、文明施工、临时设施、 1、 1、3措施费 (二):即大型机械设备进出场及安拆、垂直运输机械、脚手架、混凝土和钢筋混凝土模板及支架、已完工程及设备保护。 1、 1、4其他不可预见费及风险包干费 1、2本工程税金按国家税法及相关政策法规执行。 2、合同价款的调整:由于工程量清单漏项、新增项目、设计变更引起的新增工程量清单项目,其结算价格按以下方式计算: 2、1乙方工程量清单报价书中已有适用于此工程项目的综合单价,按已有的综合单价计算; 2、2乙方工程量清单报价书中只有类似项目的综合单价,可参照类似项目的综合单价确定新增工程量清单项目的综合单价。 2、3乙方工程量清单报价书中没有适用或类似工程项目的,依据________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的规定,套用相应定额子项后确定该项目的综合单价。该项目的材料由甲方认质认价,人工费按施工期间政策规定调增,综合费按27%计取,机械费按定额子项计取,(措施 一、规费、措施二不计取)。 2、4施工期间人工费按政府规定系数并结合乙方工程量清单报价书随施工进度进行调整。 2、5奖励 2、 5、1若乙方的工程质量、进度、安全、协调配合、节约成本、现场管理等符合合同要求,甲方奖励乙方项目部10-30万元。 2、 5、2乙方提出合理化建议,若经甲方采纳而节约的工程直接费,甲、乙双方按6:4的比例分享。 3、工程进度款的支付 3、1工程形象进度必须满足合同及本协议的约定,工程量进度报表经甲方及监理审核后支付乙方工程进度款。 3、2支付时间: 一、二号楼主体三层顶板完成后,甲方支付已完工程量90%的进度款(含30%以房抵工程款、下同),三层以上工程款按月形象进度支付; 三、四号楼主体一层顶板完成后,甲方支付已完工程量90%的进度款,一层以上工程款按月形象进度支付。甲方及监理单位确认计量结果后10天内,按审定产值的90%支付上月进度款;支付总额至合同总价款的90%时,暂停支付; 3、3若乙方发生严重质量事故或严重安全事故(按国家有关安全质量事故规定进行界定),甲方有权暂停支付工程进度款。 3、4因乙方原因造成工期延误,甲方将暂停支付当期工程进度款。下一期工程进度款的支付、应在乙方将工程进度调整到甲乙双方约定的工程进度计划范围内后,甲方才恢复支付工程进度款。 3、5以房抵工程款的说明:甲、乙双方同意以本项目商品住宅作价支付乙方应收本项目工程结算总价款的30%,并从每笔应付工程进度款中按30%比例冲抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作价收回该部份商品住宅,应同乙方协商。甲方收回时,应将相应的应付工程款支付给乙方。本工程商品住宅作价的原则、方式及相关办法由双方另行签定补充协议。 3、6如发包人出现延期支付工程进度款的情况,按XX条款第2 6、3及2 6、4条执行。 3、7工程结算 3、 7、1乙方竣工结算经审计后____日内支付至工程结算总价款的95%(不得与 3、5条相冲突);工程结算总价款的5%作为保修金,保修期届满之日起1____日内结清。 3、 7、2质量保修金的支付:各分部分项工程保修期届满、经甲方对工程质量确认无异议后14天内,按各分部分项工程的保修金额,甲方与乙方办理保修款结算,将剩余保修款一次性支付乙方;基础工程、房屋建筑工程在交工满________年后____日内,按其保修金额支付给乙方。 3、8结算审计: 3、 8、1结算审计时甲乙双方应积极配合审计工作,应在双方确认竣工结算资料真实、完备之日起原则上在3个月内完成本工程的结算审计。 3、 8、2结算审计费的支付办法:按国家相关规定执行。 4、履约保证金:乙方在签订本协议之日起____日内,在甲方专用帐户存入人民币伍拾万元,作为本协议的履约保证金。该保证金在三号楼、四号楼的二层封顶后____日内由甲方无息退还乙方50%;合同内工作内容竣工后____日内无息退还剩余50%。 六、材料价格及材料的采购 1、材料价格调整 1、1若甲方对某项主要材料进行调整(套用定额不发生变化),仅对材料差价进行调整。 1、2非暂定价材料不作调整,但砂、石、石灰材料价格风险系数177;5%,超过177;5%部分按实调整,税金按规定计取。乙方无权更换工程量清单中的任何材料。 2、材料采购 2、1乙方必须按甲方规定品牌采购,并且在采购前15天将样品及价格送监理工程师及甲方代表认可后方可采购。对于非暂定价材料部份,如甲方采纳乙方建议的性能相同且价格较优的其它品牌,即按第五条的 2、5款进行奖励。 2、2甲方对于暂定价格材料及主要材料价格表中的材料认为有必要自行采购时,乙方应予以支持。 七、工程变更及签证 1、工程变更及签证必须注明:事由、工作范围及部位、具体作法、尺寸、工程数量和费用组成。签证文字的表述应做到鲜明、准确,必要时应附图,且在签证单结尾处注明“此项后无内容”。 2、本工程的所有变更及签证,均应经甲方代表或甲方现场代表及监理工程师签字后方可生效,甲方、监理、施工单位均应保留原件。 3、甲方有权对设计图纸进行变更。 4、乙方发现设计错误或不合理之处,应及时通知甲方工程部、监理部和设计单位,由设计单位(或甲方)提供设计变更文件,经监理工程师、甲方代表签字批准后实施。 5、甲方对已完成的分项工程进行变更,乙方应在施工前将施工方案报甲方及监理单位确认。乙方应谨慎保护可能重复利用的材料、设备。若乙方拆除措施不当或保护不当造成材料、设备损坏的,由乙方承担相应损失。 6、需办理签证的隐蔽工程,乙方应在隐蔽前三天填写签证单,并由监理工程师及甲方代表确认。如因乙方原因导致工程量无法核实,则不予办理签证。 7、乙方应在设计变更实施前48小时向甲方提交书面报价,由甲方及监理审核,按审核后的造价决算。 8、设计变更、现场签证的计价原则:按5章第2条执行。 9、临时用工签证应明确:工作内容及工作量、工作时间、工作人数及用工价格。 10、办理签证时,乙方应提供经甲方确认的有关方案或数据原件,签证单原件一式四份。 八、竣工验收:按《XX条款》执行。 九、工程质量保修 1、工程质量保修范围和内容: 1、1乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定,承担承包范围内工程质量保修责任。 1、2凡属于乙方原因造成的质量问题或其他缺陷,均属于乙方保修责任范围,其维修费用和因乙方维修造成业主的相关损失,应由乙方承担;不属于乙方责任,但是经由双方协商由乙方施工的,乙方应配合检修,费用由责任方承担。 2、质量保修期限如下(以双方在工程移交书上签字之日起计算): 2、1地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的合理使用年限; 2、2屋面防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的渗漏(包括台风、暴雨等自然条件下的影响)为________年; 2、3电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为________年; 2、4给排水设施、道路等配套工程为________年; 2、5供热及制冷系统为________年; 2、6其他项目的保修期为________年 3、质量保修责任 3、1因乙方施工质量原因导致业主退房、要求甲方给予赔偿等,其经济责任和法律责任均由乙方承担。 3、2保修期内的维修:一般性维修乙方应在接到通知后24小时内到达;紧急事故乙方应在接到通知后8小时内到达现场抢修;业主收房后出现渗漏水、有水区域返水,乙方应在16小时内修复。 3、3乙方未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的,甲方有权自行请人代为维修并确定价格,所有修复费用及赔偿费用在支付乙方质保金时扣除,但不等于解除乙方应负的责任。 3、4乙方每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净、并取得业主和甲方(或物管公司)的验收签字。 3、5涉及结构安全的质量问题,乙方应立即向当地建设行政主管部门报告,并采取安全防范措施。由原设计单位或者具有相应等级的设计单位提出保修方案后,由乙方实施保修。 十、双方的权利和义务 1、甲方代表及职责 1、1本工程甲方代表为__________。甲方代表代表甲方行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。甲方如另行委托其他人员代行上述全部或部分职责的,以甲方向乙方出具的授权委托文件或书面通知为准。 1、2本工程甲方现场代表为王。甲方现场代表的职责:负责监督检查工程质量及工程进度,负责设计变更、技术核定及现场签证的签署,对工程进度款的支付和工程竣工决算进行审核,以及与设计单位等相关部门的协调。 2、乙方驻工地代表及其他人员 2、1乙方项目经理为,项目技术负责人为,其它管理人员名单按乙方的工程量清单报价文件。 2、2乙方项目部主要管理人员在本工程施工期间(包括准备和收尾阶段),均须专职在岗,坚守施工现场,不得兼任其他项目任何职务;如需对人员、机械设备、施工方案等变更,必须提前一周以书面形式报经甲方同意。 2、3乙方的要求、通知均应以书面形式由乙方项目经理签字加盖乙方公章或项目专用章后递交甲方。 2、4乙方项目经理或项目技术负责人必须参加每周工程例会,因故不能参加的应提前8小时向监理部请假、并在获得监理部同意后方可缺席。 2、5乙方代表除以下原因外,在竣工验收完成前不能替换 2、 5、1因病而不能坚持工作者; 2、 5、2无法担任与该工程建设相关的工作。 2、 5、3因刑事责任或经济纠纷无法继续担任此项工作。 2、 5、4被吊销资格证。 2、 5、5甲方认为不称职者。 2、6乙方代表换人,必须经甲方书面认可,其接任人仍必须无条件全面继续承担乙方应有的责任。 2、7乙方在开工前应向甲方提供有关人员资质证书及岗位证书等证件。 2、8以下甲方确认无法胜任工作的人员,经甲方要求,必须调离本工程范围。同时,乙方应尽快用甲方批准的合格的人员代替上述调离的人员。 2、 8、1对施工质量、进度达不到合同要求负有责任的施工人员; 2、 8、2业务水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员; 2、 8、3不能积极配合甲方正常工作; 2、 8、4违反甲方或乙方工地现场管理规定者; 2、 8、5无证上岗者(适用于按规定必须持证上岗者); 2、 8、6与工程量清单报价书及合同规定名册不符者; 2、 8、7与本工程施工无关的人员等。 3、甲方的工作 3、1施工前准备 3、 1、1完成红线以外的“三通”,提供水、电接口到红线。乙方进场后,甲乙双方及时办理临时水电设施的移交手续。 3、 1、2负责办理施工许可证等合法手续,乙方协助办理。 3、 1、3提供施工场地工程地质、地下管网线路资料,必要时乙方应进一步探明。 3、 1、4将水准点、坐标控制点现场交验予乙方,由乙方自费负责保护,若保护不当造成的损失由乙方负担。 3、 1、5向乙方提供8套施工图。 3、2施工期间 3、 2、1监督检查工程质量、进度,设计变更的签证、工程进度款的支付、办理竣工决算等。 3、 2、2根据销售等实际需要,对施工现场发出调整、变更指令。 3、 2、3负责协调周边关系和政府职能部门的关系。 4、乙方的工作 4、1执行本合同的约定,履行与乙方有关的权利和责任。合同签订后____日内提交施工现场布置方案,经甲方代表、项目总监批准后进场作施工前期准备工作,并按合同要求的质量和工期完成本工程。 4、2遵守有关法律的规定,接受甲方和监理的指令,按照施工图纸、设计变更单、工程施工及验收规范等进行施工。 4、3负责搭建工地现场临时设施,临时道路、管线的施工、保养、移位及拆除,现场管线和邻近建筑物、构筑物及邻街交通要道、人行道的防护。向甲方、监理提供现场办公室三间。 4、4负责从甲方指定的施工用电、用水接驳点按甲方批准的接驳方案接驳。施工用水、电的费用及接驳等所发生的相关费用由乙方承担。 4、5提供大型施工机械设备年检证等资料。 4、6乙方须提交详细的施工组织设计,施工组织设计包括施工总进度计划(采用时标网络图绘制)、甲供材料计划及乙供材料计划,并严格按照经甲方及监理批准后的施工组织设计施工。 4、7如甲方提供的施工文件不完整,乙方须于合同签订后____日内以书面方式向甲方提出补充施工文件(须列清单),并提供时间表,列明在不影响进度的情况下,甲方应向乙方提供补充施工文件的内容及最后期限。在工程施工过程中,乙方亦有义务以书面形式及时向甲方进行提示。 4、8每月二十____日前向甲方及监理书面报送本月完成工程量报表和下月施工进度计划,下月施工计划必须具体、详细。若不按时、按要求报送,甲方有权不予支付进度款或支付时间顺延。 4、9工地实行旬报制度。旬报在每半月例会前一天报送甲方及监理,旬报内容包括本旬计划和上旬完成工作、未完成情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间) 4、10做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通、不漏、不洒、不扬,对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫,防止污染交通道路,达到文明施工。以上工作甲方有权检查。甲方要求整改的部份,若乙方逾期未整改,则另行处理,并从工程款中扣除所发生的费用的两倍作为罚金。甲方指定分包单位应协助乙方完成上述工作,并承担同样责任。 4、11本工程现场所有建筑垃圾、生活垃圾须按甲方代表指令清理并运出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方须自行联系政府规定弃置地点,不论距离远近和运输进程中发生的环保费、____市卫生费、堆放费、各种可能发生的罚款等费用均由乙方负责。若乙方不及时按甲方指令清运,甲方可另行委托其他单位清运,由此产生的所有费用将从乙方进度款中按所发生费用扣除,乙方应予以支持。 4、12在室外工程开工后,甲方有权要求乙方拆除影响室外工程的临时设施,乙方须无条件配合,甲方对此不予补偿。但经甲方批准的除外。 4、13按合同约定,对甲方直接分包工程进行配合管理,对分包工程进行协调及配合,参加分包工程的分项、分部工程验收和竣工验收,并提出整体验收意见。 4、14工程竣工前应将现场清理干净,做到工毕场清。 4、15负责组织图纸会审工作以及施工期间的例会、专题会、协调会。按施工图纸、图纸会审纪要、设计修改(或变更)通知单和国家现行验收规范作好自检工作。 4、16做好施工记录、隐蔽工程记录、施工技术资料作为竣工验收资料移交甲方。甲方分包工程的竣工资料由分包单位按规定整理,在竣工前1____日内提交给乙方,由乙方按规定整理汇总。 4、17工程竣工验收完成后未移交给甲方之前,乙方负责承包范围内的成品和半成品保护、施工围墙的维护、提供临时厕所,直至工程全部竣工完毕并移交甲方为止。乙方保护期间发生损坏,乙方出资修复。如因甲方提前使用,造成损坏发生的修复费用由甲方承担。 4、18与本工程无关的设备、材料均不得进入现场,甲方有权进行检查。 4、19乙方的现场施工人员、机械、设备、材料等必须满足甲方的施工进度要求。若乙方进度不能满足甲方要求,则乙方必须按甲方要求增加施工人员、机械、设备、材料等,由此引起的相关费用甲方不予补偿。 4、20乙方施工前应组织专业人员仔细审阅设计文件,有责任发现并提出设计文件存在的问题。若发现工程按现有施工设计文件或指令施工将要发生质量缺陷,应立即书面报告甲方。经甲方决定按原要求施工,乙方应予执行。 4、21在施工过程中必须配合甲方销售需要,积极配合样板房的施工。 4、22遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音、夜间施工、安全生产有关的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方、监理;严格遵守有关环境保护法律,并按照环境检查审核要求,加强施工现场的环境管理,在施工过程中严格落实粉尘等污染防治措施及生态保护、水土保持措施,由此发生的费用及由于乙方责任造成的罚款由乙方负责。 4、23加强施工队伍法制教育,在工程场地内和工程场地周边不得有扰社会治安。若有违法犯罪活动和人员,应立即交由公安机关处理,不得私自违法处理。 4、24墙改、散装水泥、临时路口、临时场地及城建档案资料等保证金或押金由甲方负责缴纳,乙方按有关部门相应要求(若有)及时提供相应资料,乙方未及时提交合格的资料或未交还占用的场地造成有关保证金或押金未能全部或部分退回等、由于乙方原因扣除的保证金或押金由乙方负责,甲方有权从支付乙方的任何工程款项中扣回。 4、25乙方须与甲方签订《廉洁合作协议书》,并严格遵守。 4、26乙方施工期间,其公司内部任何劳资纠纷,均由乙方自行解决。因乙方劳资纠纷影响甲方工程进度及项目声誉的,相关损失由乙方承担。 5、现场管理 5、1安全施工与检查:乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全生产管理条例要求组织施工,并受行业安全检查人员依法进行的监督检查。采取必须的和必要的安全防护措施,消除事故隐患。本合同施工范围内发生的安全事故责任和因此发生的费用,全部由乙方承担。 5、2安全防护:乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防尘操作间、易燃易爆地段以及在临时交通要道附近施工时,施工开始前应向监理提出安全防护措施,经监理认可后实施。 5、3事故处理:发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理及甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。甲方、乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理,或参照争议解决条款。 5、4文明施工:本工程以总平面红线范围作为施工场地,施工平面布置须考虑周全,并经甲方审核后方可实施。 5、5乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例。遵守甲方的现场管理规定。 5、6乙方现场办公室应配置齐全、完好的办公设备。 5、7施工期间,乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等,做到场清。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面,严禁从高空直接向下抛物。 5、8乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定,办理施工场地交通、噪音、环境卫生和场外污染等有关手续,发生的费用及造成的罚款全部由乙方承担。 5、9现场用水用电管理 5、 9、1乙方用电用水必须安装水表、电表(乙方水、电表安装及移位须报甲方同意)。安装完成后双方共同抄底度数,并签字认可。 5、 9、2施工中根椐水、电表用量按供电局、自来水公司规定的价格支付费用。价格按供电局、自来水公司出具的收费单为准。 5、 9、3乙方负责提供本工程范围内分包单位施工用水用电的39;接口,其水电费用由分包单位自理。 十 一、其他 1、乙方对甲方指定分包单位的配合及管理 1、1甲方指定分包的工程范围见本协议附件四。 1、2对甲方指定分包的工程,乙方应负责管理配合。分包工程配合费按以下费率收取: 1、 2、1普通水电工程按中标价的2%收取; 1、 2、2售楼部土建工程按中标价的1%收取; 1、 2、3外墙保温隔热、外墙涂料工程按中标价的 1、5%收取。 1、3按甲方及指定分包单位的要求提供指定分包工程开工条件。 1、4指定分包方应在进场前对已完成的临时工程及场地进行检查接收。 1、5乙方对工程进度、安全及文明协助管理。 1、6乙方应对分包商的施工进度计划进行汇总分析,对施工中有矛盾的地方进行协调并提出解决办法。 1、7乙方在各分项工程施工前须与指定分包方联系,并在隐蔽工程施工前一天请各分包方以书面形式确认,否则,由此而导致的额外施工费用由乙方承担。如分包方不配合,由分包方负责并承担乙方的损失。 1、8提供标高、定位点线等。 2、乙方分包管理 2、1乙方未经甲方书面同意,不得将本合同承包内容或任何分项工程对外进行转包。 2、2乙方分包要求 2、 2、1分包须经甲方及监理书面批准,并向甲方及监理单位提供分包单位资质证书、分包合同、分包工程施工方案。 2、 2、2乙方应在分包施工现场派驻监督管理人员,对分包工程的质量和进度负责。乙方分包单位的违约行为,均视为乙方违约。 2、 2、3乙方应在开工前30天内提交乙方分包工程内容并经甲方认可。乙方分包工程的进、退场时间,经甲方、监理确认后执行。 4、销售配合 3、1甲方将根据销售需要,安排施工现场不定期对社会开放。乙方在开放日前应对施工现场进行清理,并作好相应的安全防护措施。 3、2为配合销售而需要提前施工的项目,应按甲方的书面要求及时安排施工完毕,要求如下: 3、 2、1按甲方要求的时间完成各种施工设施、设备的迁移。 3、 2、2样板间所在楼栋中的单元门至样板间的入户门之间的楼梯间地面材料的铺贴、墙面抹灰、油漆及楼梯栏杆的安装。 3、 2、3样板间内的墙面的抹灰、油漆、地面的找平、厨房、洗手间的防水处理、防护门的安装。 3、 2、4样板间外施工通道的上层防护措施应按规范做好。 3、 2、5样板间外施工用安全网,在样板间开放前应换用新购置的安全网。 3、 2、6以上工程内容若在乙方承包范围(清单报价书)外,费用由甲方支付。 3、 2、7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成销售配合工作,甲方可另请其他施工单位进行施工,所发生的费用甲方有权从应付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程,以现场签证的形式支付相关费用。 十 二、协议解除 1、除本协议约定的解除条件外,经甲乙双方协商一致,也可以解除本协议。 2、当乙方擅自将其承包的全部或部分工程转包给他人、或肢解后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除本协议。 3、因不可抗力致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除本协议。 4、甲、乙双方任何一方按约定提出解除合同时,应以书面形式向对方发出解除合同通知,并在发出通知前7天告知对方,通知送达对方时合同解除。对解除合同有争议的,可依本合同有关的约定处理。 5、合同解除后,乙方应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护,并在____日内向甲方完成移交工作。甲方应为乙方的撤出提供必要条件,乙方应按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地。乙方未完善移交手续擅自撤场的,应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工现场并办理完决算手续后支付。 6、甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的费用。已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同,并承担相应损失。 7、乙方退场条款:无论何种原因导致合同解除的,为保证工程项目的顺利完工并交付购房人使用,保证双方纠纷的顺利解决,乙方均应在合同解除达成协议或解除合同通知送达之日起1____日内清退出场,否则,乙方按每日10万元向甲方支付违约赔偿金。乙方在履行本协议过程中,无论以何种理由起诉甲方,甲方为保证工程的顺利完工和交付购房人,以及为维护社会稳定,均可要求乙方立即退场,退场办法按上述规定办理 8、甲方依照法律规定和合同约定行使合同解除权时,乙方投入施工的工程费用,只按工程直接费进行结算。 9、因乙方违约造成合同解除(如:乙方公司内部民工闹事造成不良社会影响、因乙方原因延误工程关键工期、乙方不能按约定实现合同承诺等),应赔偿甲方一切经济损失,并按上述退场条款的约定退场。 10、因甲方无力支付工程款,并未提出有效的经认可的办法,乙方有权为维护自身利益而停止继续施工。其停止施工期间的费用和其后的一切损失,甲方有责任给予赔偿 1 1、在竣工时,须提交竣工资料4套。 十 三、合同生效与终止、争议的处理 1、本补充协议自双方签订之日起____日内乙方向甲方足额支付履约保证金后生效。 2、除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务,本合同即告终止。 3、本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲、乙双方各执正本壹份、副本贰份。 4、本补充协议系《观景上东建筑工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。 5、本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成提交____市仲裁委员会仲裁。 甲方:__________盖章乙方:__________盖章 法定代表人:__________法定代表人:__________ 电话:__________电话:__________ 传真:__________传真:__________ 开户银行:__________开户银行:__________ 银行账号:__________银行账号:__________ 签订合同代表:__________签订合同代表:____日期:____日期 建设施工的合同 篇7甲方:________代表人:________ 乙方:________代表人:________ 经甲乙双方协商,甲方原村内沥青路面由乙方进行施工硬化,乙方施工队以每平方米60元承包,现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下: 一、修路要求 1. 工期要求:从____月11号开工,____月11号完工,工期为60天。 2. 尺寸要求:路面宽5米,厚度18公分。 3. 材料要求:水泥需用国标425,石子为2——4厘米的青石,沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁,比例合理。 4. 质量要求:水泥路面外观要求平整密实不积水,不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。 5. 混凝土抹平后,用刻纹设备在初凝的路面上刻2——3毫米的横槽。 6. 实时切缝:每隔4——5米切一道,深度3——4厘米,宽3——8毫米。 7. 工程量以路中线实测实量延长米为准。 二、甲方责任 1.监督检查全过程、技术规格与质量。 2.提供一个料场。 3.对违规和影响质量的行为,采取果断的处理手段。 4.负责协调道路两旁农户的工作。 5.提供水源及电源。 三、乙方责任 1.负责备料,并组织施工设备,自行配齐施工所需机械及其它所有用品(包括生活,保养,防雨等所需品)。 2.自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。 3.负责操作规程,把握质量标准 4.负责安全施工(施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责,包括机械,车辆,人身等)。 5.接受甲方监督检查和处置决定。 6.修路期间负责道路养护。 四、付款方式 工程竣工后甲方付给乙方90%的施工费,其余10%的施工费在半年后工程不出现质量问题则一次性付清。 以上协议双方共同协定,签字生效,任何一方无权随意变更。本合同一式两份,甲乙双方各持一份。 甲方(签章):________乙方(签章):________ 法定代表人(签字):________授权委托人(签字):________ ________年____月____日 建设施工的合同 篇8发包方:____________ 承包方:____________ 依照《民法典》及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。 一、工程概况 工程名称:赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目 1、路基长5公里,路面宽 3、5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元。 2、路面长5公里,路面沙化宽 3、5米,厚15厘米,总计沙化面积17500平方米,中标价12万元。 3、铺设涵洞4道,涵洞深 3、5米,中标价2万元。 工程内容:路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。 二、工程承包范围 承包范围:施工设计全部内容。 三、工程价款及支付方式:合同价款金额合计(大写):____________(人民币):____________万元。 工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。 四、双方的权利义务: 1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。 2、乙方必须在签订合同之日起____日内开工。 3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工。 4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。 5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。 6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿。 7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。 8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。 五、违约责任: 1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按1000元天支付违约金。 2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。 4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 六、合同工期: 开工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日 合同工期总日历天数____________天。 七、质量标准 工程质量标准:合格。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 本合同双方约定签字盖章后生效 建设施工的合同 篇9甲方: 身份证号码: (以下简称“甲方”) 乙方: 身份证号码: (以下简称“乙方”) 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本工程施工有关事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称: 自家住宅 工程地点: _______区镇村 二、工程承包范围: 承包范围:按甲方提供的图纸建造地基与主体工程从零开始以至 第六层天面封顶工程,包含两个化粪池与地面环绕主体渠道的建造。以上工程乙方自带施工工具(如模板、顶木、机械、铁铲、斗车、吊笼、搭建双排栅含纱网等)。 三、合同工期: 开工日期:___________日。 四、质量标准及要求: 工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20合格标准。 需要注意的事项: 1、土方回填过程中,要求夯实紧密,不准未夯实就擅自进行隐蔽。 2、砌筑墙体过程中,乙方必须保证灰浆饱满,组砌方法正确,轴线偏移不得大于规范要求,砌筑砖体不得出现上下通缝现象。 3、构造柱、梁关模前,应再次检查钢筋安装位置、数量、间距、是否与施工图纸一致,不得少筋漏筋,保护层留置是否正确,待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠,混凝土浇筑过程中,应充分振捣,不得漏振,以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后,必须进行充分的养护。 4、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料,不得在施工中浪费,每次砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料,必须保质保量地施工。节约材料,并保管好材料,不得丢失。 五、合同价款: 承包金额:据实按建筑面积每平方米 元(大写:人民币 整)进行人工结算。 六、工程质量: 6.1乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工。 6.2工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。 6.3因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的,并且无法整改的,乙方承担全部违约责任。 6.4经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的,甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改,符合质量要求的,由乙方承担拆除和重新施工的费用。 七、双方责权: 7.1甲方供应该工程所需建筑材料。由于施工地点的环境问题等,施工材料存放的地点与施工现场所产生的距离,乙方不得以此理由加收甲方任何费用。 7.2甲方应及时对工程进度进行审核,对工程进度款应按照协议约定及时拨付。 7.3甲方提供现场施工用水、施工用电。 7. 4、乙方必须保证工程质量并按设计图纸和甲方要求施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验,确保工程质量好。 7. 5、施工安全由乙方全权负责。 7. 6、乙方不得任意浪费甲方材料,不准有盗窃甲方材料行为。 7. 7、主体工程完成后,乙方负责清理施工现场内所有杂物,搭的建双排栅需等甲方完成外墙装修后才能拆除。 7. 8、乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工,乙方施工人员的生活由乙方自理,乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系,乙方施工人员就餐饮水等均由乙方负责。 7. 9、施工过程中使用到水泥泵车所产生费用由乙方负责。 八、安全施工: 8.1工程安全要求达到《G59-99建筑施工安全检查标准》合格标准,无重大安全事故,因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的,由乙方承担事故所产生的全部责任。 8.2乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定,严格按安全、文明标准组织施工。 8.3乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规,保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理。 8.4乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度,服从甲方统一管理,随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。 8.5乙方采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用,由乙方全部承担。 8.6乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场,由此造成的大小安全事故由乙方负责。 九、工程款支付: 1、自本协议签订后,工程施工至 第一层主体工程完工( 第一层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 ); 第二层主体工程完工( 第二层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 ); 第三层主体工程完工( 第三层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 ); 第四层主体工程完工( 第四层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 ); 第五层主体工程完工( 第五层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 ); 第六层主体工程完工( 第六层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );主体工程整体完工后经甲方验收合格后即以实际测量面积为准,双方结算,由甲方一次性付清工程余款。 2、甲、乙双方必须共同遵守,以上约定的付款方式,不到付款时间,乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。 3、在合同期内,乙方不得故意长期停工或要求追加工钱,如果违反本条款,乙方必须赔尝违约金2万元,已做工程不再支付工钱,本合同终止。 十、本合同自签订之日起生效,一经签字即具有法律效力,甲乙双方如发生纠纷先自协商解决,如协商无效将按照《民法典》交由司法部门处理。 十 一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,另附图纸一份。 甲方(手印):身份证号码:联系电话:____日 乙方(手印): 身份证号码: 联系电话:___________日 建设施工的合同 篇10甲方: 联系电话: 乙方: 联系电话: 为加强道路运输安全管理,防止和减少安全事故,保障人民群众生命和财产安全,有效促进双方全面履行运输经营合同,维护双方的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其他相关运输安全法律、行政法规和规章,在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,双方就本工程建设施工运输安全事项协商一致,双方达成如下协议。 一、本协议履行期限与双方签订的运输合同(合同编号:_____________)履行期限相同,属运输合同的附件之一,具有与运输合同同等的法律效力。 二、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通,乙方负责运输。 三、乙方应当设立安全管理人员,配备有专业知识、技能的人员并明确责任,建立、建全安全规章制度,为其雇佣的从业人员提供安全法规知识、安全规章制度、安全操作规程和安全操作技能教育和培训。 四、乙方应当接受甲方的安全管理监督,遵守甲方的安全规章制度,并按时参加甲方提供的安全法规知识、安全规章制度、安全操作规程等的教育。 五、乙方拟雇佣车辆的驾驶员,由乙方审查其是否持有与拟驾车型相匹配的有效驾驶证、操作证或资格证的原件,是否达到拟驾车型的驾驶年限。由乙方保管其雇佣车辆驾驶员提交的身份证、驾驶证、操作证、资格证等原件。 六、甲方有权对乙方拟雇佣车辆的驾驶员的健康状况、持有的相关证件的原件、是否与其驾车型相匹配及是否达到所驾车型的.驾驶年限,进行形式审查。 七、乙方让拟雇车辆承运之前,必须与拟雇车辆驾驶员先签订书面协议,约定双方的权利和义务,确定双方之间的雇佣关系。并且乙方必须将拟雇车辆驾驶员身份证、驾驶证或资格证复印并经其签字确认真实且与原件无误后保存。 八、乙方按时参加甲方定期提供的安全运输事项、知识、制度、操作规程、操作技能等的教育。 九、乙方因下列情形之一受到行政罚款的,由乙方自行负责罚款。 1、乙方雇佣不符合法定条件的人员驾驶其运输车辆的。 2、乙方雇佣的车辆未正常对车辆维护和检测的。 3、酒后驾驶道路运输车辆的。 4、在1个记分周期内交通违法记分在12分以上,且未按照规定参加道路交通安全法律、法规学习并通过考试的。 5、车辆超速、超载等道路交通违规行为。 6、未有经营、运输合法证照、资质情况的。车辆、驾驶员等未取得合法证照、资质的。 十、乙方雇佣车辆及驾驶人员有下列情形之一的,甲方有权通知乙方让其强行解雇车辆。 1、运输车辆不是散体物料运输正规车辆,雇请非法营运“黑车”。 2、不服甲方管理人员的管理,在施工过程中所有的安全防护及安全标志,没有甲方许可就随意拆除的。 3、施工过程中,不严格遵守安全规章制度,如违章作业、违章蛮干,不听从甲方管理人员指挥的。 4、运输车辆已达到报废年限的。 5、车辆、驾驶员等未取得合法证照、资质的。 6、不按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务的。 十一、乙方履行合同过程中负责周边外围关系(如交警、城管、街道、村委等),若乙方需要甲方协助时,甲方可以视情况提供协助。 十二、乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全,运输车辆如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方自行负责。 十三、运输过程中,乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。 十四、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染,被有关部门处以行政罚款的,由乙方承担违规处罚费用及相应责任。如因此给甲方造成损失的,甲方有权向乙方追偿,追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。 十五、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权,车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权,并确保车辆性能符合安全技术标准、防止带病上路运行,已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。 十六、乙方应当将本协议中主要的有关运输车辆负有安全营运义务及应负责任,在乙方与所雇佣车辆的协议中明确约定。 十七、争议的解决 本协议在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将协议争议事项向甲方公司注册所在地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。 十八、其他约定 其他约定如下:___________________ 二十、责任期:自双方盖章、签字(捺印)生效日起至乙方所承担的工程建设施工运输结束日止。 二十一、本协议壹式两份,甲乙双方各执壹份。 二十二、本协议经双方盖章、签字(捺印)后生效。 甲方(签字盖章): 乙方 (签字盖章): 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 建设施工的合同 篇11甲方: 乙方: 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签订本合同。 一、工程名称: 环山中和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程 二、工程地点: 环山中和厨房后 三、工程内容: 护坡总体积为30.89; 护坡总投资13900元。 宿舍后圳护坡长:42.2宽0.3高0.8 10.13 3 宿舍后圳边:长42.2宽0.5高0.24 5.063 厨房后圳边:长38.4宽0.5高0.3 5.763 厨房后圳护坡:长38.4宽0.3高0.8 9.223 伸进土中加宽脚:长0.3宽0.15高0.820个 0.72 30.89 3450元 313900元 四、合同工期 1、经双方协商确定工作日为20天,自________年____月____日起至________年____月____日。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。 五、质量标准 1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整,13900.00元。 2、总承包价为包干价,包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用,甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、工程量的确认:施工过程中,若工程量变更,根据上述单价另行签订补充协议,或工程变更单。 4、支付方式:工程完工后,付给合同总价70%,余款按规定竣工验收后____日内全部支付。 六、甲方义务 1、 按时向承包人拨付工程款。 2、 工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。 七、乙方义务 1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。 2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查,确保施工机械安全性能良好,操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量,操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。 3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好工区的管理,做好职责区的治安保卫工作。 八、施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。 九、违约责任 1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金,违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。 2、因非甲方原因、不可抗力原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期____日,乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过____日,甲方有权单方面解除合同。 十、其他 本协议自双方签字或盖章后生效,一式二份,双方各持一份。未尽事宜,当发生时甲乙双方互相协商解决。 甲方: 乙方:________年____月____日 建设施工的合同 篇12建设方:(以下简称甲方) 投资运营方:(以下简称乙方) 为了响应泗县县委、县政府加快新农村建设号召,促进农民致富,发展泗县农村经济,,进一步落实招商引资工作,加快城镇化项目进程,甲乙双方愿意为刘圩镇镇政府启动新农村建设项目精诚合作。甲乙双方本着优势互补,平等互利、诚实信用的原则,经反复协商,就刘圩镇新农村建设合作建设事宜,达成如下合作协议,以资共同遵守。 一、总则 甲方同意以甲方自有新农村建设项目用地:规划之四山村 约100 亩(附图),以实际丈量为准。新农村建设用地价格及使用年限,甲方根据有关新农村建设政策规定的价格执行规划用地性质为新农村建设用地,土地使用年限50年格执行。甲方负责以甲方的名义申报各项建设手续,并在所有手续完善后,交乙方建设开发,费用由乙方承担。其他任何规费及税金乙方概不负责。双方协商,为便于今后工作,成立新农村建设领导班子,甲方履行法律手续,乙方全权负责投资建设及销售。 二、合作范围 甲乙双方合作的范围: 四山村新农村建设项目用地范围内房屋及配套设施的施工建设,以及通过有关部门批准规划范围内。为本项目服务的配套设施的项目建设,和建设用地范围内的拆迁及青苗补偿。 四山村新农村建设用地范围内土地的平整。四山村新农村建设用地范围内修建道路,及其他公共设施包括水、电、有线及无线通讯、地下给排水网、广播电视线路接入、邮电等服务设施的建设。双方依据政府最终批准的规划,按地方政府要求进行实施。双方依据政府最终批准的规划确定的绿化及其他公共服务设施的建设标准。拆迁村庄的土地复垦平整。新农村建设单体的定向销售。新农村建设过程中的政策宣传及执行,及在实施过程中的执行问题。 三:责任范围 甲乙双方的合作方式及责任范围甲方负责协调建设用地,落实政策实施要求。甲方负责协调政策落实,甲方负责协调新农村建设地块的地质勘探工作费用有乙方承担。 甲方负责协调四山村新农村所涉及到的所有村民房屋拆迁丈量和异地安置房屋购买合同签订事宜。 四:乙方责任: 乙方负责四山村新农村建设资金投入。乙方负责四山村新农村该项目的土地测量图纸设计,销售宣传施工实施,及工程验收。乙方严格按刘圩镇政府上报批准后的四山村新农村建设方案要求实施,如有变动必须经刘圩镇政府批准后方案实施。乙方在实施过程中,若甲方需要乙方配合的 ,乙方应积极态度对政策的落实宣传,国家各项扶持资金的到位都应努力去做。乙方在实施过程中。应遵守当地民风 民俗,不做违规违法之事,交付一个合格工程。 五;甲方的权利及义务 依据本协议精神,按国家政策享受泗县新农村建设的及奖励政策。同时将本协议交由四山村村民委员会讨论通过。通过后本协议正是生效。本协议生效后,将本协议上报县新农村建设办公室规划局国土、建设部门通过并获得建设所需的各项批文及政策 支持。责成村民委员会和被拆迁人达成拆迁协议,落实国家对拆迁户的政策补贴及时到位,落实过度费按时分发确保拆迁户平稳过度。办理建设房屋产权证明,确保搬迁村民获得合法产权。本协议签订后应严格保守商业秘密,不得向第三方泄露商业机密,更不得将约定给乙方项目擅自交由第三方合作开发。如因少数村民因客观原因不能购买开发房屋的,甲方负责将销售尾盘的不动产无偿过户至乙方名下。确保乙方合法利益。 六、乙方的权利及义务 乙方的权利和义务 乙方的权利:按本协议精神,分享甲方利益以外的开发收益。未经甲方同意,不得将本协议约定的出资义务或合同权利转让第三方。协同甲方完成开发建设前的各项文件报批及拆迁过程的辅助工作。按计划开工建设,并保证新建房屋及配套设施验收合格。在开发建设过程中遵守国家的相关法规。 七、实施步骤 本协议签订后,甲乙双方须将本协议约定事项交由四山村民委员会讨论通过,获得通过后本协议正式生效。本协议生效后,乙方组织规划方案设计等工作,需要上报县国土、规划及县新农村建设主管部门备案,同意后方可实施。获得前述各项批准后,应及时成立共建办公室,及开工前各项准备,以便于工作顺利开展,共建办公室成立后,乙方负责拆迁政府补贴外的资金及前期建设准备工作、甲方负责协调落实政府各项扶持资金到位的前期工作。共建设办原则上以村民委员会为主,遇到原则情况,甲方应积极主动协调解决和强力解决建设过程中实际问题。 八、违约责任 本协议签订后,双方应严格遵守,全面履行合同约定,因乙方资金不及时到位影响双方约定的开发时间和进度的,每延期一天按履约保证金的 0.5 %支付甲方违约金,延期达三个月以上的加倍支付违约金,延期达六个月以上的,甲方可终止合同,乙方不得异议。 因乙方建设工程验收不合格,致使无法整改补救,乙方承担全部违约责任。 九、其他 第九条 在本协议签订生效后,项目启动后将前期工作经费贰拾万元,汇至甲方指定的双控账户或则合同终止。甲方在协议签约生效7日,向乙方全面提供前期所需各项资料及场地,以便于乙方按时施工。甲方向乙方提供四山村新农村建设用地必须在合同生效10日内手续办理完毕,同时提供相应合法文件。本协议生效后,不得擅自变更,如需变动有其他未进事宜,经甲乙双方协商解决,另签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效应。本协议一式八份,双方各执四份。政府其他部门需要备案之合同,由双方共同提供。 未尽事宜双方另行协商。 甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 代表:(签字) 代表:(签字) 日期: 日期: 建设施工的合同 篇13甲方: 乙方: 甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,甲方将蔚蓝印象环境景观工程委托给乙方进行深化及施工,为了进一步明确双方的责任,根据相关法律之规定,结合本工程的具体情况,达成如下合同条款,双方共同遵照执行。 第一条 工程名称: 第二条 工程范围和内容 工程范围:按甲方批准的施工图为准。 工程内容包括:硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。 第三条 设计周期 本合同签订以后于20__年2月20日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、,以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。 第四条 设计价款及支付方式 该项目乙方按3万元(大写:叁万元正)人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方1.5万元(大写:壹万五千元正)人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即1.5元(大写:壹万五千元正)人民币。 第五条 施工工期 开工日期:以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过20__年4月1日)。 竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为70天。 因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延 . 第六条 取费原则 1、 本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的20__定额:SGD1-20__至SGD7-20__,收费级别按四类工程二级Ⅱ档。 2、 苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果,并经价格确认。甲方对照验收,数量按实收方结算。 乙方应严格按照施工图进行施工,如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。 3、 施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失,经双方核实后协商解决。 第七条 工程施工价款及支付方式 1、 本工程总造价暂定为 万元(大写: )人民币,实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。 2、 本合同备料款为合同总价的20%,其中5%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后,甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余15%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商,不足部分亦由甲方增补。 3、 乙方每月25号上报已完成的工程产值,甲方5日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。 4、 工程竣工经甲方验收合格后,双方于30日内办理完成决算,甲方扣除工程总价的10%的质保金,将剩余工程款支付给乙方。 5、 本工程质保金为工程总造价的10%,在相应项目质保期满后,如未出现质量问题,甲方于2日内付清全部尾款,质保金不计利息。 第八条 材料供应 该工程所有材料原则上由乙方采购,甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方,按设计要求双方进行封样,作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后,认为个别材料、设备或植物高于市场价,可提出要求,如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回,可书面通知甲方组织供应。 第九条 工程质量及质保期 1、由于景观工程的特殊性,为确保美观、经济和适用,经甲方认可后,乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整,所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。 2、乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督,若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在期限内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担。 3、质保期:质保范围为乙方施工的全部工程,土建、装饰、水电安装一年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活一年。 4、苗木在质保期内由乙方保活,若出现死亡,乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间,逾期甲方有权另行安排,费用在质保金中扣除。 第十条双方协作事项 1、乙方应严格按照施工图进行施工,适用国家现行的该行业各项施工验收规范,若施工中发现问题应及时与甲方协商,双方及时处理。 2、甲方现场负责人 ,乙方现场负责人 ,负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。 第十一条 甲方职责及义务 1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方,并做好现场签证工作。 2、对乙方报送的材料样品,48小时之内进行认质认价。 3、 对隐蔽工程24小时之内进行验收。 4、 甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料,指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源,乙方按规定承担相应费用。 5、 接到乙方交工验收通知后,甲方应于两日内组织有关部门进行交工验收工作,验收合格后,办好验收手续。 乙方职责及义务: 1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。 2、乙方应对工程进度采取措施,发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。 3、对已完工程在甲方验收前,应做好保护工作。 4、乙方不得将工程转包其他施工单位,一经发现甲方有权要求乙方整改,乙方经整改仍达不到要求,甲方有权解除合同,并由乙方承担责任。 5、在施工过程中乙方应文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方负责,若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求,甲方有权要求乙方进行整改,若整改后仍达不到要求,甲方有权解除合同。 6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。 竣工验收: 工程具备竣工条件后,乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后20日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。 结算办法: 1、本合同价款为暂定价。 2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。 第十二条 违约责任 1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过3日,乙方有权暂缓施工,施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。 2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。 第十三条 本合同未尽事宜,甲、乙双方协商订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。 第十四条 本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工并结清工程款后,本合同自行失效。 第十五条 本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。 发包人:(章) 承包人:(章) 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 邮政编码: 邮政编码: 签订合同地点: 签订合同日期: 年 月 日 建设施工的合同 篇14甲方: 乙方: 为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成,经甲乙双方共同协商,达成如下协议: 一、公路建设路线及工期要求: 1、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。 2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。 二、公路建设的内容: 公路路基开挖工程。 三、公路建设技术要求: 1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米,弯道地段为6.1米;每公里设置4个错车道,错车道有效宽度为6.1米。 2、线型要求满足行车顺适,特殊地段最大纵坡不得大于10%,纵坡长度不得大于80米,弯道最小半径不得小于15米。 3、土质边坡按1:0.5-1:0.75,坚石边坡按1:0.2,软石边坡按1:0.3的标准进行开挖。 四、工程验收及付款方式: 1、乙方全部完成公路路基开挖工程后,由乡政府组织相关部门进行验收。 2、工程承包经费为每公里2.75万元,乙方进场并完成500米的路基开挖后,甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工,经乡人民政府组织相关部门验收合格后,一次性付清工程款。 五、施工安全责任: 乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施,按照安全操作规程施工,达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故,造成的一切后果由乙方自负,甲方概不负责。 六、双方的权利、责任和义务: 1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位,未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的,甲方拒绝支付费用,所发生的一切费用由乙方自行承担。 2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作,如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的,从第3天算起,每天按1000元计支付乙方的误工费。 3、在施工过程中,乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。 4、甲方必须派员协助乙方进行施工。 5、本合同一式三份,甲乙双方各执一份、乡人民政府一份,自双方签字之日生效。 甲方: 代表: 乙方: 代表: 建设施工的合同 篇15甲方: 乙方: 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的要求,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方、乙方、就“酒仙桥一中”塑钢窗制作和安装施工事项协商一致,达成协议如下: 一、项目概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、门窗面积: 二、施工内容 塑钢门窗制作和安装,包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、框边塞缝、塑钢门窗成品保护、现场负责验收、因质量问题引起的维修和更换等。 三、合同价格及总承包管理 塑钢门窗制作安装工程暂定含税工程总造价:壹拾陆万壹仟柒佰陆拾元整(___________元)。 四、质量标准 1、本工程塑钢门窗采用标准图集:_____________________________。 2、塑钢门窗成品质量应符合:________________________________________________的规定。 3、塑钢门窗施工与安装应符合:《塑钢门窗安装及验收规程》(G10 3)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB502 10)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB5023 7)、《塑料门窗安装及验收规程》(DB13—3 5)。 4、该工程所需主要材料(型材、衬钢、玻璃)由甲方采购,辅材由丙方按甲方指定的品牌采购。乙方所购材料必须符合设计要求,符合国家有关标准,并且具备质量合格证明资料。 五、责任事项 1、甲方权利及义务 (1)合同签订后7天内与丙方确认门窗加工生产图纸,并向丙方进行现场交底。 (2)甲方与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。 (3)协调乙方向丙方提供施工需的施工场地和水、电接驳点,并说明使用注意事项。 (4)协调乙方向丙方提供半成品及工具堆放场地。 (5)甲方按合同规定组织工程验收,并按合同的期限输竣工结算。 (6)甲方按合同的约定及时支付丙方工程款,该工程款由甲方代扣、代缴税金及其他应扣费用后支付到乙方账户,再由乙方全额拨付给丙方,乙方不得以不正当理由扣压该工程款。 (7)甲方按约定支付乙方总承包管理费及施工配合费等费用。 2、乙方的权利及义务 (1)乙方与监理公司、甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。监理方和甲方按规范要求负责随机抽检丙方进场的成品门窗(每期工程不少于一次)至检测部门进行性能检测。 (2)乙方向丙方提供施工所需的施工场地和水、电驳接点,并说明使用注意事项,乙方不得收取丙方水电费。 (3)乙主负责提供丙方半成品及工具堆放场地,以及现场现有的垂直运输工具和脚手架等。 (4)乙方在甲方及监理单位的组织下及时与丙方办理土建洞口交接工作,提供施工现场门窗安装基准线,确定门窗安装位置,满足安装要求。 (5)在门窗安装后,乙方应负责门窗周边的收口工作(门窗框边密封工作由丙方负责)。 (6)乙方不得收取丙方任何费用。 3、丙广播权利及义务 (1)指派丙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,处理由丙方负责的各项事宜。 (2)丙方按甲方要求进场施工,并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作,服从总承包单位的全面管理。 (3)按施工安全规范的规定,采取施工安全保卫等技术措施,确保现场施工人员及第三者安全,负责现场设施和成品的保护工作。 (4)接受甲方及监理公司的监督和管理,并服从总包施工单位对工程总进度计划安排与施工协调。 (5)严格按审批后的加工图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工确保工程质量和合同工期。 (6)参加工程验收,工程竣工验收合格后,应按甲方要求及时办理竣工资料的移交,编制工程结算。 (7)工程完工后及时清运垃圾,做到工完场清,垃圾堆放到指定地点。 (8)施工期间,丙方负责被施工污染的施工现场及运输用市政道路(仅指由乙方运输车辆造成的污染)的打扫和垃圾清运工作,如因此被总承包单位及政府职能部门处罚,丙方需自行负担该项罚款。 (9)按本合同规定做好应当由丙方所做的半成品、成品保护及中间验收、竣工验收。 (10)丙方对施工过程中的质量安全工作负全部责任,与甲方、乙方无任何关系。 (1 1)如丙方不能按质量和安全要求组织施工,甲方有权要求丙方退场,由甲方另行发包该工程。 六、中间验收及工程验收 1、中间验收:固定件安装、门窗框定位、门窗扇安装、五金配件、框边塞缝、打胶等主要工序均应经甲方、监理现场抽检、验收认可后方可进入下一道工序。 2、初步验收:丙方向工程监理提交四套完整的竣工资料和验收报告,竣工资料审核难过后约定初验时间,初验由监理、甲方、乙方、丙方四方共同参加,初验通过后约定交工验收时间,办理工程移交手续。 3、竣工验收:由有关部门、甲方、乙方、丙方、监理组成工程交工验收小组,对本项目工程进行全面的检查验收,验收通过后,甲方、乙方、丙方办理书面移交手续。 七、工程监理 1、甲方委托________建设监理有限公司负责本工程项目的监理。丙方应指派代表负责与监理互相联络,服从监理工程师的批示和管理;按时参加监理会议,未经许可无故缺席一次罚款_________元。 2、丙方必须接受总承包及监理单位的协调与管理,配合其他专业分包施工单位对施工图纸中交叉的有关尺寸进行核对等。 3、丙方需使用总承包单位搭设的脚手架或需要材料临时仓库等,应事先提出需用的时间和要求,经监理工程师同意后,由总承包单位提供。 4、在规定时间内,丙方未经监理工程师、甲方和乙方验收,自行进入下道工序,监理工程师及甲乙方有权通知丙方返工或采取必要手段检测,不论检测复查的结果是否符合设计要求,复查费用均由丙方承担,因此造成工期和造价损失,也由丙方负责。 5、丙方应服从监理工程师及甲方和总包单位对分包方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。 6、丙方在施工过程中应采取防护、包裹、覆盖、封闭及合理安排施工顺序等措施对成品、半成品进行有效保护,因丙方成品保护不力,造成其他分包方或其他专业成品的损坏,丙方应无偿修复,如修复不力,监理工程师或甲方有权委托他人修复,所发生的一切责任及费用由丙方承担。 八、仲裁 甲方、乙方、丙方因合同发生争议,原则上协商解决,协商不成,则提请合同履行地人民法院进行裁决。 九、其他 1、本合同未尽事宜三方可协商签订补充协议。 2、本合同有关附件、补充协议与本合同具有同等效力。 3、本合同一式六份,甲、乙、丙三方各执二份,三方签字盖章生效。 甲方:(签章) 法人代表:___________________ 委托代理人:_________________ 单位地址:___________________ 乙方:(签章) 法人代表:___________________ 委托代理人:_________________ 单位地址:___________________ 丙方:(签章) 法人代表:___________________ 委托代理人:_________________ 单位地址:____日期 建设施工的合同 篇16委托方(甲方):_________________签约日期; _________ 承接方(乙方):_________________签约日期; _________ 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行水泥板天花吊顶工程,订立本协议,以共同恪守。 一、工程地点:_________________区__________街__________单元__________室 二、形式结构:_________________层式__________室__________厅__________厨__________卫 三、工程时间;共计工程时间______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚ 四、工程项目:_________________ 1、总共七栋;每栋两层。 2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,协商确定。 五、承包方式:_________________甲方按乙方要求必须保证装修期间的装修场地可以正常施工,和施工期间的水电供应正常,乙方负责施工。 六、质量标准:_________________施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准。 七、工程造价标准:_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方,石膏线12元∕米,窗帘盒60元∕米,铝扣板每平方______元。﹙注;所有平方米数以实际平方米数计算﹚乙方按图施工,如甲方有更改等,应另外支付乙方增加的工程款项。 八、付款方式:_________________为确保工程质量,完工后每栋总工程款暂扣5%元押金,___________年______月______日至___________年______月______日内无任何问题,将全额返还乙方。每一栋工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工要求,三天内付清乙方所有工程款项。﹙收款;乙方只提供收款收据,不提供正式发票﹚ 九、其它;经甲乙双方协定施工前后,以及施工中途,甲方天花吊顶等各项工程如有消防管,空调管等须安装改变,乙方概不负责。 十、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。 甲方:_________________ 乙方:_________________ _____年_____月_____日 建设施工的合同 篇17发包方(甲方):______________ 代表人:_______________________ 设计方(乙方):______________ 设计等级证书:________________ 鉴于甲方是__________________项目的发包人,乙方是具备设计资质的设计方,甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作,为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷,特订立本合同规范双方的行为,具体如下: 第一条工程概况 1、工程地点:____________________ 2、设计项目:____________________ 3、设计内容:____________________ 4、承包方式:____________________ 第二条设计依据 甲方在订立合同时,应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料,甲方应保证资料的完整性和真实性。 第三条乙方任务 1、乙方接受委托书后,应随即进行现场堪测。 2、乙方在收到定金日起_______日内须向甲方提交定草图,平面配置及设计草案。 3、乙方在收到第一阶段设计费后_______日内须向甲方提交效果图。 4、乙方在收到第二阶段设计费后_______日内须向甲方提交正式的施工图。 5、乙方应编定有关的施工说明书。 6、乙方应对工程施工进行必要指导,完成图纸和技术的交底,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难。 第四条设计费以及支付 1、本合同的设计费单价暂定为每平方米__________元人民币,大写为__________,设计费总计__________万元,大写为__________。 2、本合同签订之时,甲方须向乙方支付定金,_________元人民币,大写为__________。 3、乙方提交的平面设计图,经甲方确认验收后,甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_________元,大写为__________。 4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后,甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_________元,大写为__________。 5、剩余价款在双方义务履行完毕后,甲方一次性无息支付给乙方。 第五条保密条款 1、甲方对于本合同中乙方提交的所有图纸负有保密的义务,未经乙方书面同意,不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动,也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。 2、乙方对于本合同涉及到甲方秘密的材料同样负有保密的义务。 第六条合同中止与解除 1、甲方如有特殊情况,必须终止本合同,应书面通知乙方,并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时,定金不予退回。 2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同,则应双倍返还定金,如给甲方造成其他损失,则须一并赔偿。 第七条违约条款 1、甲乙中任何一方违反本合同规定的相应义务,给对方造成损失的,均应负担所有损失。因一方违约,导致合同无法履行的,须终止合同的,违约方应负担守约方因此遭受的所有损失。 2、甲方不得以设计内容不满意为由,拒付设计费,乙方负有修改义务,双方应依诚信原则协商解决。 第八条争议纠纷解决 双方就本合同约定事项有所争议时,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。 第九条附则 1、若工程非因乙方事由而中途停止,甲方应照常支付设计费。 2、设计时间于_______年______月______日起,到______年______月______日止。(审稿时间和修稿时间另算) 3、本合同自双方签字后生效,合同规定的双方义务履行完毕后失效。 4、本合同一式______份,甲乙双方各______份,提交工程所在地建设单位主管部门留存______份。 甲方:__________________乙方:__________________ ______年______月______日______年______月______日 2021建设施工合同范本4 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 甲方在建房屋___栋,建筑层数___层,___层约_____平方米,___层约_____平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守: 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写:_______________元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付___%,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到___%,完成第___层以及屋顶付到___%付款___元,工程全部完工,交验完毕付到___%,预留___%为质量保证金,完工___年内无质量问题,清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。 六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、注意安全 劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为___(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在_____年___月___日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。 九、后期维修 因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任 十、其它 其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。 本合同___式___份,甲乙双方各执___份,从签字之日起生效。 甲方签字(章):____________ 乙方签字(章):____________ 建设施工的合同 篇18甲方:乙方: 第一条 工程概况: 项目名称:小区住宅楼 项目地点: 第二条 产品的名称、规格、型号、数量和价格:合同总价¥ 人民币 : 合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、堆放至招标单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。 第三条 交货地点:小区工地现场甲方指定地点 第四条 交货时间:__年 月 __年内不出现生锈、漆膜脱落、龟裂等现象。 第六条 产品的交货验收及保管方式 6. 1乙方必须按甲方要求运抵卸货地点,否则,甲方有权拒收货物。 6.2合同签订时乙方提供的样本、样品甲方进行封存,作为产品验收的依据。 6.3 货到甲方指定的地点以后通知甲方、监理公司、工程安装承包方进行验收,若货物与进货数目不相符,或有损坏,或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定,甲方有权拒收全部或部分货物,乙方须按照甲方要求收回或补齐,乙方实际交货时间以乙方最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字,并填写交货验收合格证明,此合格证明为乙方交货的凭证,也是乙方申请付款的必要依据。 6.4货物在交货验收合格前所有权不转移,产品的包装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。 6.5乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、使用说明书等相关资料,否则,甲方有权拒收货物。 6.6.对乙方所供产品,甲方有权随机抽样送检,如送检产品质量不符合相应国家或行业标准,甲方有权对乙方提出索赔。 6.7.产品质量必须通过国家检测机构相关部门验收标准为准。 6.8.为确保乙方所供产品质量,供需双方需对产品质量层层把关。在生产期间,甲方有权指派相关人员进驻乙方厂区跟踪检查。 第七条 货款支付方式 7.1 本工程不支付预付款。 7.2.验收款:每批货送达工地现场,并且该批货款达到合同总价的60%时,经验收合格付款手续齐全后 5日内支付该批货款30%的进度款。 7.3.进度款付至合同总价的70%暂停。 7.4.配电箱安装调试完成,经甲方验收合格,资料交付齐全、正确、有效,手续完备,并按实结算后, 5日内支付至结算总价的90%。 7.5. 保修金为 0%。 保修期为二年,保修期达到二年后如甲方或物业公司对产品质量没有异议,则在 5个工作日退还保修金。 第八条 变更处理方法在本合同规定交货时间的 0个工作日前,甲方如须改变所订产品的规格型号和数量及发货时间、到货时间,乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额,但不得就甲方的变更行为收取任何费用。 第九条 产品保修、补货约定 9. 1产品保修期年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。 9.2 保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换,乙方在接到甲方更换的要求后24小时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。 否则甲方有权单方面选择其他单位的产品,因此发生的费用从保修金中扣除,而且乙方须对此造成的结果继续负责。 9.3 应接受甲方和甲方物业管理公司的补货要求,不得借故拒绝补货或推迟补货;补货单价参照原合同,补货日期为接到通知后5天,由乙方送货到甲方或甲方物业管理公司,并由乙方负责卸货。 第十条 违约责任 10. 1合同签订后,除出现不可抗力的情况外,合同双方必须履行合同各项条款。 倘若无法履行合同时,违约者需向对方支付本合同总价的 0%作为不能履行合同之赔偿。 10.2乙方未按合同规定日期交货,乙方须支付甲方逾期部分货款总额每天千分之三的违约金,并依法赔偿因此给甲方造成的损失,逾期交货超过 0天的,甲方有权单方面终止合同。 10.3因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的,乙方应立即无偿换货并在7天内向甲方交送本合同规定的合格产品,向甲方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金。 乙方逾期 0天未交送合格产品的,或者因为产品质量问题致使第二次没有通过安装验收的,甲方有权单方解除本合同,乙方应向甲方退还该部分不合格产品的货款,并支付该部分价款 0%的违约金。 10.4乙方依法承担因为产品质量问题而给甲方、第三方造成的损失。 10.5因为货物的包装、品种、型号、规格、包装、数量、质量问题致使未通过交货验收的,视为没有交货;乙方提供的货物与甲方确定的样品不符,视为没有交货因此造成逾期交货的,按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。 10.6对因产品缺陷造成的人身、财产损害,乙方应根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律规定赔偿。 第十一条 甲、乙方双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完成履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。 第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,协商不成时,向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。 第十三条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。 第十四条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,经甲乙双方协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 第十五条 本合同用中文书写,一式陆份,双方各执叁份,具同等效力,未尽事宜,协商解决。 甲方: 乙方:置业有限公司 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 签订日期: 签订日期: 建设施工的合同 篇19发包人(简称甲方): 承包人(简称乙方): 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程立项批准文号: 5、资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、工程工期 1、开工日期:______年___月___日; 2、竣工日期:______年___月___日; 3、合同工期总日历天数_________天。 四、合同价款 工程总造价 大写:___________________元(人民币) ¥:___________________元(人民币) 五、发包人工作 1、委派_______为工地代表,联系方式:_______ 2、工程开工前,甲方为乙方提供三通一平,水电供至建筑物中心五十米以内,并承担费用,有条件为乙方提供住宿便利。 3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系,保证工程正常施工,如有当地干扰或不法收费,应承担责任。 六、承包人工作 1、委派_______为工地代表,联系方式; 2、严格按图纸进行制作安装。 3、进入工地遵守甲方规章制度,承担自身造成的事故及因此发生的费用。 4、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,完工前清理好现场。 七、施工组织设计和工期 1、工期进度:承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。 工程师确认的时间:工程师收到后_____天内批准或提出修改意见,逾期不批复则视为同意。 2、工期延误:双方约定工期顺延的其他情况:双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间,非因特殊情况造成工期延误的,由承包方承担责任;由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误,工期相应顺延,发包人支付相应的费用。 八、工程质量标准 工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 九、材料的提供 承包人在每月____日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人,经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。 十、工程价款的结算 1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的_________%给乙方作工程预付款。 2、钢架安装完成三日内,甲方再付工程总造价的_________%给乙方作钢构件材料款。 3、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的_________%给乙方作工程尾款。 十一、工程的验收 工程竣工,乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内,由甲方组织工程验收,如不组织验收,视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。 十二、维修责任 承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定,在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修合同,并对交付发包人使用的工程,在质量保修期内承担质量保修责任。 十三、违约责任 1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款,甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息,并承担停工或工期延误及其损失责任。 2、双方中任何一方违约,即向对方支付工程总造价的3‰的违约金。 3、发生合同纠纷,甲乙双方协商解决,协商不成,由乙方所在地职能部门解决。 十四、争议的解决 本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。 发包人:(公章) 委托代理人: 电话: 传真: 开户银行: 账号: 邮政编码: ______年___月___日 承包人:(公章) 委托代理人: 电话: 传真: 开户银行: 账号: 邮政编码: ______年___月___日 建设施工的合同 篇20审判长、审判员; 受本案原告委托,经人民法院同意,今天依法出庭,就诉宁夏建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案,作为其代理人,依据法律规定,发表如下代理意见: 一、被告应立即支付拖欠人工费,并承担欠款利息。 被告承包宁夏X有限公司工业园区电石项目,为完成该项目的扫尾工程要求原告组织人员按照其要求完成工作,20xx年原告组织人员开始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日经被告结算共计拖欠原告人工费518600原,为明确拖欠事实原告同时出具了该项目原告人工费用的结算清单,明确了原告的具体工作项目及所产生的费用,但该款项被告却一直没有支付,代理人认为,原被告之间权利义务明确,拖欠事实清楚,被告理应按照其出具的人工费结算清单支付拖欠原告518600元人工费,另外依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定:“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(一) 建设工程已实际交付的,为交付之日;(二) 建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日”。 根据以上规定,原告于20xx年5月30日实际己完成全部工作,被告应从该日起承担欠款利息。 二、被告托欠的款项,基本上都是农民工的血汗钱,继续拖欠下去势必会给社会酿成不安定因素。原告在提起诉讼前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。国务院和有关部门三令五申地通知和强调,从维护社会稳定大局的高度,把解决拖欠农民工工资问题作为当前一项重要而紧迫的任务,切实维护农民工的合法权益。原告为索要工程款,及时给付农民工工资,多次向被告说明情况甚至乞求,被告却麻木不仁,无动于衷,丧失起码的同情心。原告在索要不得,求助无门的情况下,才举债提起诉讼。代理人认为,这起纠纷虽然是拖欠工程款,但在纠纷的背后涉及到几十名农民工的利益。因此,请法庭从稳定社会的角度判决被告给付工程欠款。同时,也希望三被告从和谐社会的大局出发,及时给付工程欠款,妥善解决这起纠纷。 以上代理意见恳请法庭予以采纳。 代理人:刘保平 20xx年1月23日 建设施工的合同 篇21发包人:(全称)天津市置业有限公司 承包人:(全称)天津电子有限公公司 依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 小区4-8号楼智能家居工程项目 工程地点: 工程内容: 小区4-8号楼共 平米、 户智能家居设备及安装 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 资金来源:自筹 二、工程承包范围 承包范围:智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料 三、合同工期 开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 合同工期总日历天数 天。 四、质量标准 工程质量标准:国家验收规范合格标准 五、合同价款 金额(大写): 元整(人民币) ¥: (每平方米总价 元)元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同通用条款 3、本合同专用条款 4、标准、规范及有关技术文件 5、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。 十、合同生效 合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点: 本合同双方约定 签字盖章 后生效。 发 包 人:(公章) 市 有限公司 承 包 人:(公章)天津众和*电子有限公司 住 所: 住 所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 邮政编码: 邮政编码: 建设施工的合同 篇22发包方(甲方): 承包方 (乙方) : 根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,签订本合同,并信守下列条款,共同严格执行。 第一条 工程名称:中和设备基础工程 第二条 工程地点:____区罗汉街工业园 第三条 工程内容:以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。 第四条 工程造价:设备基础按照 元3砼(按实际工程量结算)。 第五条 承包方式:包工包料。 第六条 工期:本工程自________年____月____日开工至________年____月日竣工。工期为天。 第七条 工程质量:按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收,本工程质量等级为合格。 第八条 结算方式:以实际的工程量为结算依据,按月进度计算。 第九条 工程类别及企业等级:按有关规定执行。 第十条 甲方权利:派驻工地全权代表,负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设 计、 施工技术、经济等事宜办理相应手续。 第十一条 乙方权利: 1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。 2、乙方确保工程质量和工期,不偷工减料,如发现偷工减料行为,甲方有权不付款或付部分款。 3.施工中注意安全,施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。 第十二条 竣工验收与结算: 一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。 二、验收合格后____日内办理竣工验收及结算手续。 第十三条 付款方式: 自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款,工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金,于工程完工________年后在未出现质量问题的情况下,予以支付。 第十四条 保修:按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起________年。 第十五条 违约与仲裁: 一、合同在履行中如有争议双方协商解决,如协商不成,提请____区经济合同仲裁委员会申请仲裁。 二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失,由乙方自负。 第十六条 附则: 一、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。 二、合同有效期限:本合同经双方签章后生效,至工程竣工验收结清尾款后失效。 第十七条 其它: 甲方: 乙方: 电话: 电话: 签约时间:________年月____日 建设施工的合同 篇23建设单位(甲方):_____________________ 地址:_________________________________ 邮码:_________________________________ 电话:_________________________________ 法定代表人:___________________________ 职务:_________________________________ 安装承包单位(乙方):_________________ 地址:_________________________________ 邮码:_________________________________ 电话:_________________________________ 法定代表人:___________________________ 职务:_________________________________ 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条?总则 一、工程名称: 二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务书,初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号: 四、工程地点: 五、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。 六、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。 第二条?在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。 第三条?施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。 第四条?物资供应 一、本合同全部所需材料按下列第(?)项供应方式办理: 1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应; 2.统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用;特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应 3.包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点; 4.…… 二、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备,甲方可委托有条件的乙方加工)。 三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应方负担。 四、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应方负担。 五、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。 第五条?工程款结算 一、本合同全部工程造价的结算方式,按下列第(?)项办理: 1.以施工图预算加增减变更预算进行结算; 2.按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整包干造价; 3.按标准施工图单方造价包干,包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价; 4.包工不包料工程,按包工预算定额或人工费包干办法结算。 二、本合同自签订生效之日起,甲方应在____日内按工程造价总额____元的____%一次 拨给乙方备料及施工费。工程进行期间,甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表,并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前,可预留工程总造价的____%的尾款,待工程竣工验收后全部付清(基本建设投资拨款改贷款之后,贷款办法按主管部门的规定办理)。不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。 第六条?施工与设计变更 一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准; 二、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运,劳动力、机械调迁等损失,应由甲方负担: 1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工; 2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工; 3.在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。 三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。 四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。 五、在组织施工过程中,如遇特殊情况,甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时,因此所增加的各项施工费用,应由甲方负担,在组织施工前,甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。 第七条?竣工验收、结算与保修 一、乙方在单项工程竣工前____日,应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收,其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担,并偿付逾期违约金,违约金计算办法。________________。 二、竣工工程经检验合格,从验收之日起____天内乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使已验收工程发生损失,应由甲方负担。 三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方,以便由另一施工单位进行施工,在移交时甲乙双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收之依据 四、在进行竣工工程验收中,如发现不合格须返工或修理补做的部分,双方在验收时应议定修补措施和期限,由乙方在规定期限内完成,完成后经验收合格再行移交,因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。 五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可作减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。 六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应向甲方提供以下条件: 1.增减工程变更的有关手续和其他洽商记录; 2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录; 3.提供竣工图的工程,如工程变更不大,施工单位应尽量在原施工图上加以注明,提交甲方存档。工程变更较大的,由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。 七、乙方在单项工程竣工验收____天内,应将竣工工程结算件送交甲方进行审定,甲方接到竣工结算件后应在____天内审定完毕,如到期未审定完或未提出异议,即视同同意结算,建设银行据此拨款。 八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间,确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用。 第八条?奖励、惩罚与_____ 一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议,经甲方和原设计单位同意方可施工,由此而节约的工程投资,____%归乙方,____%归设计单位。 二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算,每逾期一天,应按该项工程的预算造价(包工不包料工程按预算人工费计算),由乙方偿付给甲方万分之____的违约金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付给乙方万分之____的奖励。奖 金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源,可不实行奖罚条款,乙方应从全局出发,不因此推迟交工。 三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,则视同贷款,拖延方应增付应付而未付款项的利息。 四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不能解决时,可选择以下第(?)项方式处理: (1)申请_____________委员会_____; (2)向________人民法院起诉。 第九条?工程负责人和工伤事故 一、甲方派________为驻现场负责人,乙方派________为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续及其他事宜。 二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。 第十条?合同份数及有效期 一、本合同一式____份。其中正本两份,甲乙方各执一份;副本一式____份,报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。 二、本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 第十一条?附则 一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。 二、本合同订立之前双方签订的工程协议书,在签订本合同后,可作为本合同附件,与本合同抵触之处,以本合同为准。 第十二条?合同附件(均略) 一、工程项目一览表 二、全部施工图纸 三、施工图预算表 四、甲方负责供应材料、设备一览表 五、国家或省、自治区、市政政府等有关单位对工程的批准投资计划、计划任务书等____份文件。 第十三条?其他条款___________________________________________________________ 建设单位(甲方):_____________ 代表人:_______________________ __________年_______月________日 安装承包单位(乙方):_________ 代表人:_______________________ __________年________月_______ 建设施工的合同 篇24一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构,因此房屋结构更改为全框架结构。 二、乙方在施工过程中必须按质按量安全施工。 三、乙方在施工过程中,1、是混凝土标号要达标和搅拌均匀; 2、是钢筋及捆筋,要严格按国家建筑要求规定施工;3、是混凝土震动均匀,确保密实,如出现质量问题,乙方照价赔偿给甲方造成的一切损失。 四、乙方不履行施工合同责任时,或施工过程中出现质量问题,甲方有权终止全部合同,乙方的工程投入无条件归甲方所有,甲方另行安排施工人员进行施工。 五、每施工完一层楼面时,经甲方验收合格后,甲方付给乙方该层合同的70%。 六、乙方必须严格安全施工,若出现安全事故由乙方全部负责经济和法律责任,与甲方无关。 七、乙方必须接受甲方的监督和建议。 八、本合同经双方签字即生效,工程款结清后终止。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设施工的合同 篇25甲方:____________________ 乙方:项目承包责任人 (身份证 ____________________,手机____________________ ,项目经理部名称: 丙方: ____________________(身份证 ____________________,手机____________________ ) 为建设 工程,甲方委派丙方到乙方任职(担任 岗位工作)。根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规和《关于印发〈湖南省建筑工程集团总公司项目承包合同管理办法 〉的通知》(湘建总审字【_______________】_______________号)等集团总公司有关规章制度,结合本工程具体情况,经甲、乙、丙三方协商一致,签订本用工协议。 一、用工期限:从_______________ 年_______________ 月_______________ 日起至本项目建设工程施工合同实施完毕。 二、费 用: 1、 _______________年_______________ 月 _______________日起至_______________ 年 _______________月_______________ 日,乙方按月承担丙方的工资和单位部分的社保、住房公积金、企业年金缴费等费用,共计人民币_______________元/月; 2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方按月承担丙方的工资和单位部分的社保、住房公积金、企业年金缴费等费用,共计人民币_______________元/月。 (一)、工资标准 1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月承担丙方税后工资_______________元。 2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月承担丙方税后工资_______________元。_______________年_______________月_______________日起以后 乙方仍需要聘用丙方,每年工资调整额在前一年度“议定工资标准”的基础上增长不少于_______________元/月。 (二)、工资支付方式 1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月直接支付丙方岗位工资_______________元,另_______________元由乙方按月拨付到甲方(或由甲方从工程款中抵扣),用于甲方代付丙方的档案工资; 2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月直接支付丙方岗位工资_______________元,另_______________元由乙方按月拨付到甲方(或由甲方从工程款中抵扣),用于甲方代付丙方的档案工资。 (三)、单位部分的社保、住房公积金和企业年金缴费 1、缴费标准:乙方从_______________年_______________月_______________日起每月承担丙方社保单位缴费_______________元、住房公积金单位缴费_______________元,企业年金单位部分_______________元,三项费用合计_______________元/月(该三项缴费随总公司人力资源部每周期核定的标准而调整)。 2、缴费方式:乙方按月拨付到甲方(或由甲方从工程款中抵扣)_______________元,用于甲方向主管部门代交丙方的社保、住房公积金和企业年金缴费。 三、甲方职责: 1、应向乙方真实反映丙方的个人资信、履职能力等情况; 2、监督乙方按时足额支付丙方费用; 3、负责协调乙、丙双方关系; 4、听取乙方关于丙方履职情况的意见,对丙方履职情况进行定期考核。 四、乙方职责: 1、负责提供丙方办公场所和食宿(丙方伙食费按乙方管理规定交纳费用); 2、按月足额支付丙方的费用,履行国家现行法律法规规定的责任和义务,承担丙方在用工期间工伤事故的全部经济责任; 3、负责丙方为本工程服务所必需的办公用品、交通费、差旅费、通讯费(通讯费按_______________元/月包干,未包括在工资费用中,由乙方向丙方按月直接支付)等; 4、负责按_______________元/月标准承担丙方教育培训费(该费用未包括在工资费用中),从_______________年_______________月_______________日至施工合同实施完毕按月拨付到甲方(或由甲方从工程款中抵扣); 5、负责对丙方进行工作考勤,《考勤表》(可以是传真件或扫描电子文档)于每月30日之前报甲方综合办公室(联系人蒋新宇,电话_______________,传真_______________)。如乙方未按时报送《考勤表》,视同丙方本月正常出勤,应当足额支付本月费用。 五、丙方职责: 1、认真履行岗位职责; 2、自觉遵守甲方、乙方制定的各项规章制度; 3、及时向甲方缴纳个人或单位部分的社保、住房公积金和企业年金缴费(在总公司办理了社保、住房公积金和企业年金的); 4、协助乙方按期向甲方报送月度《考勤表》。 六、其他: 1、本用工协议实施过程中甲方或乙方要求调动丙方,应提前30天书面通知对方,乙、丙方接到甲方发出的《调令》且办理完相关手续后丙方方可离开项目部。 2、本用工协议书未尽事宜,按甲、乙双方签订的《项目承包合同》相关约定执行。 3、本用工协议书一式壹份,经甲、乙、丙三方签字后生效。 甲方(盖章):____________________ 乙方(签字): ____________________丙方(签字):____________________ 代表(签字): ____________________委托代理人(签字):____________________ 签订日期 建设施工的合同 篇26总包方(全称、以下简称甲方): 分包方(全称、以下简称乙方): 鉴于乙方已经与甲方签订工程劳务施工合同(以下简称为“分包合同”),为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行。 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方和乙方双方就分包工程安全生产、文明施工事项达成一致,签订本协议书。本协议书为工程总分包合同的一部分,具有同等法律约束效应。 一、工程安全生产、文明施工标准 本工程安全生产、文明施工标准双方约定为: 二、组成本协议书的文件包括: 1、本协议书第一部分:协议书; 2、本协议书规定条款; 3、国家、北京市关于建筑施工管理的有关法律、法规、规范及标准; 4、协议书履行过程中,甲方和乙方协商一致的其他书面文件。 三、乙方向甲方,履行并严格遵守本协议书中所有条款及规定。 四、乙方必须建立健全现场安全生产、文明施工管理机构和职责。 五、乙方向甲方,在履行本协议书的过程中,甲方对乙方所进行的一切处罚和处理乙方均无异议。 六、乙方承担由其负责向甲方提交的所有材料的法规、规范符合性及由此引发的所有法律后果,甲方的审核批准并不代表乙方无须承担责任。 七、履行本协议书的过程中,甲方对乙方已处罚款项均不予以退还。 八、协议书的份数: 按分包合同一并处理。 九、有效期 同总分包合同有效期 十、协议书的生效 协议书订立时间:年月日; 本协议书同双方总分包合同一并生效。 甲方(公章):乙方(公章): 委托代表人:委托代表人: 建设施工的合同 篇27甲方(发包方): 签订地点: 乙方(承包方): 签订时间: 年 月 日 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则,现就小型建设工程施工等事宜签订合同如下: 第一条 工程概况 工程名称 工程地点 工程内容 承包范围 承包方式 第二条 合同工期 1.开工日期: 年 月 日。竣工日期: 年 月 日。工期总日历天数: 天。 2、有下列情况之一,并经甲方签证,工期可以顺延。 (1)因甲方原因影响开工 (2)工程量有与拟定工程量相比增加 %。 (3)不可抗力。 (4)甲方同意工期顺延的其他情况。 第三条 工程质量及验收 1.乙方应按照设计文件、施工图及说明,国家有关施工规范,甲方相关要求和经甲方确认的施工方案组织施工。 2.乙方在工程建设合同执行过程中,单位和个人应自觉接受中国石化工程建设质量监察,接受甲方在施工过程中的管理。 3.乙方应按国家竣工验收有关规定,向甲方代表提供完整的过程检验资料及完整竣工资料和验收报告。对甲方提出的意见,乙方应在 日内整改完毕,并承担由自身原因造成的整改费用。 4.工程质量保修期按《建筑工程质量管理条例》规定执行。 第四条 工程款支付 1.工程款为人民币: 元,大写 。 工程款风险范围包括但不限于材料、人工价格上涨,气候异常变化、地质条件不符前期预判、工农关系的恶化等。 2.结算方式: (1)结算方式:按甲方核定工作量现场点交结算,最终工程款支付以甲方内控部门或审计部门审定为准。 (2)计价方法:按实结算( ),固定总价( ),合同价加变更( )。 3.工程款支付: 。 4.工程质保金: 。 第五条 材料供应及设备管理 1.本合同材料供应方式: 。 2.机械设备由乙方自备并自行管理。 第六条 甲方权利义务 1.负责办理有关建设手续。 2.审查乙方编制、提交的施工方案、各种技术资料和工程预决(结)算。 3.负责组织工程设计交底、图纸会审。提供施工图纸 套。 4.甲方指派 为工地代表。 5.施工过程中,甲方发现乙方的人员不能胜任岗位要求、施工设备不能满足施工需要的,有权要求乙方进行撤换、调整、修理或补充,因此而发生的费用乙方承担。 第七条 乙方权利义务 1.乙方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理组织。乙方指派 为工地代表。 2.遵守甲方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受甲方代表的指挥、检查和监督。 3.本合同生效后 日内编制出施工方案和工程进度表2份,报甲方审核,并按施工方案组织施工。 4.做好施工原始记录,按甲方要求的工程资料的样式及填写方式,汇集施工技术资料,提供给甲方 套。 5.严格办理隐蔽报验手续,未办理的隐蔽部位工作量不予验收。 6.乙方应对施工人员的施工方法、技术措施的可靠性、安全性负完全、独立责任。 第八条 安全生产与文明施工 1.乙方承诺:完全熟悉与理解甲方HSE及工程建设方面的管理制度并严格遵守。在施工中,若发生质量、安全事故及环境损害等事件(事故),一切费用和善后问题的处理,均由乙方自行独立负责,并承担因此给甲方造成的经济损失。 2.乙方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。 第九条 违约责任 1.甲方未按合同约定拨付工程进度款,导致施工无法进行,相应顺延工期。 2.因乙方的原因未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,每逾期一日,向甲方支付违约金 元。 3.因乙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准,乙方按甲方要求的期限负责整改,并向甲方支付违约金 元。 4.乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务,给甲方造成损失的,乙方负责赔偿, 赔偿额计算方法: 。 5.因乙方原因使合同无法履行,甲方有权解除合同,乙方赔偿甲方因此造成的损失;因甲方原因使合同无法履行,乙方有权解除合同,甲方承担乙方因此造成的直接损失。 6.其他: 。 第十条 不可抗力 1.甲乙双方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同时,应在 小时内向对方通知,并应在 天内提供权威机关的书面证明。 2.受不可抗力影响的一方或双方有义务采取措施,将因不可抗力造成的损失降低到最低限度。 第十一条 争议解决 本合同如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,协商不成时,按以下第 项处理: 1.由 仲裁机构仲裁。 2.向 人民法院起诉。 3.提交中国石化内部纠纷调解处理委员会调解。 第十二条 廉政条款 双方应签订廉洁从业责任书,并履行廉洁从业义务。 第十三条 其他 1.本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议。本合同的附件及补充协议是本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 2.保密:本合同的各项条款属于双方经营活动内容, 任何一方未经对方当事人书面允许不得对外泄露。 3.现场如有施工项目内容变更,乙方应得到甲方书面批复后方可施工。 4.本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同一式 份, 乙方执 份,甲方执 份。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 年月日: 建设施工的合同 篇28常用版_____合同 甲方(委托方):___________ 签约时间: ___________ 乙方(施工方):___________ 签约地点: ___________ 根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,双方协商一致达成如下协议,共同遵守。 一、工程概况 1、甲乙双方的条件:甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。 2、装饰施工地点:_______县(市、区)______路(小区)____幢____号(单元)____室。 3、住房结构:_____室______厅______结构,建筑面积______平方米。 4、装饰施工内容:详见《工程施工报价单》(附件 一)和图纸。 5、承包采用下列第______种方式: (1) 乙方包工、包全部材料(见附件 三); (2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附件 二、 三); (3) 乙方包清工。 6、本工程由__________设计。 7、工期:工程期限______天,从________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。 二、工程价款及结算方式 1、总价款:(大写)_______元(其中:人工费_____元,材料费______元,设计费 ______元,管理费_____%,计_____元,税金_____%,计______元)。如双方认可变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。 2、付款方式 (1)合同签订后_____天内,甲方支付总价款的____%计_____元; (2)木工进场当天,甲方支付总价款的_____%计 _____元; (3)油漆进场当天,甲方支付总价款的_____%计 ______元; (4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后____日内一次付清。 三、施工准备及双方的义务 ( 一)甲方工作 1、甲方在开工前,应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取《住宅装修许可单》。 2、甲方应在开工前,向乙方进行现场交底。_________空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分_________空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备,并说明使用注意事项。 3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。 4、指派_______为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。 ( 二)乙方工作 1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。 2、指派______为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的`各项事宜。 3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。 4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和赔偿责任。 5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。 6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。 四、材料的供应 1、甲方提供的材料:详见《甲方提供的材料、设备表》(附件 二)。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的、经书面认可,可继续使用,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。 2、乙方提供的材料:详见附件《乙方提供的材料报价单》。 乙方提供的材料,均应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。 乙方提供的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 五、安全生产和防火要求 乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。 六、施工内容和工期的变更 在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。 七、材料供应 1、按合同约定由甲方提供的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续; 2、按合同约定由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。 八、工期延误 1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延: (1)工程量变化或设计变更; (2)不可抗力; (3)甲方同意工期顺延的其他情况。 2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延:因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。 3、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。 4、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。 九、质量标准 双方约定本工程质量按下列标准执行: 1、《____市住宅装饰装修验收标准》。 2、双方商定条款:施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_________部门对工程质量予以鉴定,经鉴定工程质量不符合合同约定的标准,鉴定过程支出的相关费用由乙方负责,经鉴定工程质量符合约定的标准,鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。 十、工程验收和保修 1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:_________,乙方应提前二天通知甲方验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。 2、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移手续。 3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年,有防水要求的厨房,卫生间等保修期为________年。验收合格签字后,填写工程保修。 十一、其它约定事项 1、______________________________________ 2、______________________________________ 3、______________________________________ 十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。 附件 1、工程施工报价单 附件 2、甲方提供的材料、设备明细表 附件 3、乙方提供的材料、设备明细表 附件 4、工程项目更单 附件 5、工程质量验收单 附件 6、工程包修单 附件 7、施工业务通知单 甲 方:________________ 乙 方:_________________________ 姓名(签名):__________ 单位名称(盖章):_______________ 身份证号:______________ 法定代表人(或委托代理人):_____ 联系电话:______________ 营业执照号码:___________________ 联系电话:______________ 附件 一:工程施工报价单 序号 项目 单位 单价 数量 合计金额 工艺做法、用料说明 甲方代表(签字盖章):_______ 乙方代表(签字盖章):_______ ________年____月____日 附件 二:甲方提供的材料、设备明细表 序号 材料或设备 名称 品牌 规格 型号 质量 等级 单位 数量 单价 供应时间 送达地点 乙方验收意见 甲方代表:__________ 乙方代表:__________ ________年____月____日 附件 三:乙方提供的材料、设备明细表 序号 装饰内容 材料 规格型号 品牌 等级 数量 单位 单价 合价 甲方验收意见 甲方代表:_________ 乙方代表:_________ ________年____月____日 附件 四:工程项目变更单 变更内容 原价格 新价格 增减金额(、-) 详细说明 工程原定金额 甲方已付金额 元 元 增加工程金额 减项工程金额 (增―减)金额 结算应付金额 元 元 元 元 甲方代表:___________ 乙方代表:___________ ________年____月____日 附件 五:工程质量验收单____日期 检验项目名称 检验结果(合格、不合格、补验) 甲方签名 整体 工程 验收 意见 甲方代表:____________ 乙方代表:____________ 注:分项检验评分:合格打“√”,不合格打“;”,补验合格打“√”签名。 ________年____月____日 附件 六:工程保修单 公司名称 保修电话 用户姓名 登记编号 装修房屋地址 联系电话 施工单位负责人 施工负责人 现场施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工验收日期 保修期限________年____月____日至________年____月____日 维修记录 甲方代表:__________ 乙方代表:__________ ________年____月____日 备注: (1)凡包工包料的“双包”工程,从竣工验收合格之日计算,保修期为________年,其中水、电工程保修________年。 (2)由于乙方原因造成质量问题,乙方无条件地进行维修。 (3)由于甲方使用不当造成损坏,或不能正常使用,不属保修范围。 (4)本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。 附件 七:施工业务通知单 客户姓名 施工地点 联系电话 施工负责人 施工日期 联系电话 序号 业务名称 具体安排要求 说明: 甲方签字(盖章):________ ________年____月____日 乙方签字(盖章):________ ________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。