| 标题 | 建设施工合同范本 |
| 范文 | 建设施工合同范本十篇 建设施工合同范本 篇1甲方：XX县XX镇XX村村委会 乙方：住址： 根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。 一、工程名称和地点 1、工程名称：XX镇XX村村道水泥路整治。 2、工程地点：XX县XX镇XX村。 二、工程承包范围及内容 该段路基为水泥路面，要求把水泥路路面断板处重新修补、路基加宽。宽度50公分，涵洞沟渠疏通。 三、承包方式 本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。 四、工程造价 根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币：贰万肆仟陆佰元正(￥：24600元) 五、工程施工工期 本合同施工工期为30天，(雨天除外)，20__年12月20日开工，于20__年1月20日竣工。 六、甲、乙双方的权利，义务 1、甲方的主要权力、义务。 (1)甲方的主要权利 派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。 (2)甲方的主要义务 ①甲方接到乙方验收申请后，3天内组织有关人员进行验收，否则损失由甲方负责。 ②负责提供取土料场，弃土料场，负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。 2、乙方的主要权力、义务 (1)乙方的主要权力，乙方工程全额垫支，完工后一次性全部付清。 (2)有权自行采购所需材料及施工人员的调度。 (3)严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。 (4)制定安全技术措施，承担安全事故所发生的费用。 七、违约责任 本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价30%的违约金)，并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。 八、附则 1、本合同一式三份，合同双方各执一份，村委会存档一份。 2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。甲方： 乙方： 社员代表签字：20xx年12月10日 建设施工合同范本 篇2甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，根据_县人民政府关于中小学危房改造的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就_小学学校建设施工事项协议一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：_乡_小学校舍建设 2、工程地点：_乡_小学原校址 3、工程内容： (1)新建教室、办公室、多功能室、餐厅71间(约1980平方米); (2)厕所6间(约120平方米); (3)传达室2间(约40平方米) (4)院墙：100米(含大门) (5)硬化路面：厚度大于15厘米。(小计1520平方米)_①大门前主路200平方米; ②院内主路800平方米; ③教室门前340平方米 ④厕所、门卫范围内硬化180平方米。 (6)餐厅内灶台2口，操作台1个。 (7)配套水电工程。 (8)平整校园，垒挡土墙100米。 二、质量要求： 符合《县中小学校舍安全工程平房建设质量要求》 三、图纸： 使用《县中小学校舍安全工程平房建设施工图纸》 四、工程施工要求： 1、门窗要求：尺寸见图纸，门框使用东北松，上亮穿16号钢筋6根，钢筋内涂防锈漆，外涂调和漆，所用木材必须烘干后制作。刮腻子刷低油，再刮腻子刷调和漆三遍。铝合金窗使用标准1.2CM厚铝材，颜色由甲方定。 2、散水坡：散水坡(三面)，每间设一纵沟。 3、每口教室设前后两块黑板，标准为4米×1.2米。 五、承包形式： 包工包料。 六、质量监督： 工程的第一质量监督责任人为施工学校校长，县危改办进行重点环节(基础、钢筋及制作、砌墙过程、屋架、水电、屋面防水等)质量监督。通不过验收的不能进行下一步工序的施工。工程结束后，未经质量监督人同意，不得申请验收。 七、质量保证： 土建工程部分基础、墙体50年不裂缝及变形;防水20xx年;水电：50年。 八、安全责任： 乙方确保工程施工安全。在施工期间发生的工伤事故由乙方负责。因乙方原因导致工程在合理使用期限内造成人身及财产损害的由乙方承担损害赔偿责任。 九、施工、材料质量责任： 因工程质量不合格而造成的工期延误和返工损失由乙方承担。如：材料、规格、型号质量不符合要求，由乙方负责调换，保证工程质量。 十、合同金额： 大写： 小写： 十一、资金拨付方式： 工程开工，甲方支付合同金额的30%启动资金，剩余款项在竣工通过县危改办组织的验收，质量要求达到合格后，(除合同金额3%的质量保证金外)甲方一次性拨付到位。通不过验收的甲方拒付工程款项，一切责任由乙方自负。补助款拨付，乙方必须提供相关建筑业手续及建筑业发票。 十二、以上条款未尽事宜，施工过程中双方协商解决。 十三、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，_县危改办一份。 十四、合同工期。 开工时间： 竣工时间： 合同工期： 十五、合同签字生效： 合同订立时间：_合同订立地点： 甲方：_(章) 甲方法人代表： 乙方：_(章) 乙方法人代表： 甲方开户银行：_帐号： 建设施工合同范本 篇3发包人(简称甲方)： 承包人(简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、工程工期 1、开工日期：______年___月___日; 2、竣工日期：______年___月___日; 3、合同工期总日历天数_________天。 四、合同价款 工程总造价 大写：___________________元(人民币) ￥：___________________元(人民币) 五、发包人工作 1、委派_______为工地代表，联系方式：_______ 2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。 3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。 六、承包人工作 1、委派_______为工地代表，联系方式; 2、严格按图纸进行制作安装。 3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。 4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。 七、施工组织设计和工期 1、工期进度：承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。 工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。 2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任;由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。 八、工程质量标准 工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 九、材料的提供 承包人在每月____日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。 十、工程价款的结算 1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_________%给乙方作工程预付款。 2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的_________%给乙方作钢构件材料款。 3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_________%给乙方作工程尾款。 十一、工程的验收 工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。 十二、维修责任 承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。 甲方： 乙方： 日期： 建设施工合同范本 篇4发包人（全称）：承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 1。工程名称： 2。工程地点： 3。工程立项批准文号 4。资金来源： 5。工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6。工程承包范围： 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量标准： 1。签约合同价为： 人民币（大写）(￥元)； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）(￥元)； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）(￥元)； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）(￥元)； （4）暂列金额： 人民币（大写）(￥元)。 2。合同价格形式： 项目经理 承包人项目经理： 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 1。发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本合同在签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自生效。 十三、合同份数 本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。 发包人：(公章)承包人：(公章) 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： （签字）（签字） 组织机构代码：组织机构代码： 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 电子信箱：电子信箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 建设施工合同范本 篇5委托方（甲）：__________________________________________ 承包方（乙）：__________________________________________ 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》，经双方协商，甲方决定将师宗百货公司改造项目的施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工，双方协议按以下条款执行： 一、工程范围： 砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。 二、质量及砌筑形态要求 采用24墙砌筑，墙高2.2米，每6米一个承接墩，墩高2.4米，墩顶端要求形式按后附图。 质量要求： 1、围墙必须垂直、牢固，结构合理，形态美观，砌筑砂浆须饱满，严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。 2、外墙以砂浆抹平，必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。 三、计量及计价标准 1、2.2米高24墙每米含材料费、人工费、工时费，综合单价100元/㎡。 2、增加墙墩按360mm厚，高度2.4米计，每米综合单价440元/m; 3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙（2.2米高）的延平米计价。 四、付款方式 协议签订后，甲方预付1万元施工准备费，施工完毕，经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清，质保金5000元。 五、施工工期： 自甲方通知进场施工起，每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。 六、乙方工作人员的安全自行负责，乙方施工期间须对行人安全负责。 七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工，不与之争执，报甲方工作人员处理。 八、未尽事宜由双方协商解决。 注：工程完工后结算时乙方需开具工程发票，甲方方可支付工程款。 甲方：______________ 乙方：______________ 日期:______________ 建设施工合同范本 篇6发包人： 承包人： 按照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，发包人与承包人本着公平和诚实信用的基本原则，就___围墙工程施工承包事宜，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包范围 按本合同约定的围墙路线进行砌筑(详附图 一)实际工程量以现场施工的实际发生量计算。围墙的做法见详图(附件 二)本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税、包至小区交付的成品保护等。 三、承包方式及工程款支付 1、工程单价 本工程采用单价计价包干方式承包，以现场实际发生量来计算总造价。 永久性围墙块石基础 220元3。体积约1383,总价 永久性围墙上部墙体 210元。 体积约410,总价86100元 临时性围墙(含基础)190元。 体积约220,总价41800元 现场工程因地质条件及其他原因造成工程量发生变化的，由乙方提出签证，增加工程量按上述单价进行结算。 2工程单价说明： ⑴块石基础单价包含的施工内容：块石、水泥、砂、材料二次运输、基础开挖、基础夯实、砂浆制作、块石湿水、块石砌筑、养护、土方回填及夯实等。 备注：块石基础因现场地质条件影响，深度超过800的，块石基础的宽度改为800。 ⑵围墙墙体单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、砂浆制作、标砖湿水、墙体砌筑、墙跺砌筑、勾缝、压顶以及养护等。 ⑶临时性围墙(含墙体)单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、基础开挖、砂浆制作、砖基础砌筑、标砖湿水、墙体砌筑、墙垛砌筑、土方回填、土方压实、压顶及养护等。 ⑷以上二条的单价中均包含文明施工、质量、验收、利税及成品保护费用。 3、付款方式 ⑴本工程永久性块石基础完成后，经检验合格，计算出块石基础总量并按合同单价计算出基础总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方块石基础总造价的80%。 ⑵本工程的永久性主体围墙完成后，经检验合格，计算出永久主体围墙总量并按合同单价计算出永久性主体围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方永久性主体围墙总造价的80%。 ⑶本工程的临时性围墙(含基础)完成后，经检验合格，计算出临时性围墙总量并按合同单价计算出临时性围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方临时性围墙总造价的80%。 ⑷本工程所有承包范围内的任务完成后，经检验合格，并通过验收，计算出本工程总造价，由甲方支付乙方至本工程临时性围墙总造价的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性围墙总造价的95%，预留永久性围墙总造价的5%作为质量保修金，永久性围墙________年质量保修期满，扣除围墙维修费用，由甲方支付给乙方剩余工程款。以上每次支付工程款时必须提供正式发票。 四、质量要求 1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到国家质量验收标准。 2、本工程为清水墙体，围墙上所有勾缝必须美观，线条横平竖直完全达到质量验收规范要求。 3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。 五、工期(60个日历天) 开工日期：________年____月____日 竣工日期：________年____月____日 由于甲方原因推迟交付的，由甲方提供相应文件，工期顺延。由于工程质量及乙方其他原因造成的，工期不予顺延。 六、甲乙双方责任 1、甲方责任 ⑴按图纸要求进行放线和交底，并处理协调和对应位置施工单位的关系。 ⑵按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息万分之五给予乙方利息。 2、乙方责任 ⑴处理施工时和周边居民及双泉村的关系，协调好红线分界问题。 ⑵按工期要求进行施工，逾期不交付使用的，每推迟一天，乙方支付甲方1000元作为违约金。 ⑶加强施工现场的安全文明教育，并做好交底，做好相应的39;安全文明措施，并为现场作业人员购买相应的保险，否则，现场一切安全事故均由乙方负责。 ⑷施工现场所有材料乙方应派专人进行管理，由于管理不善，发生的遗失和偷盗由乙方负责。 ⑸乙方有成品保护义务，在本小区交付使用前，所有围墙均为成品保护期，人为及机械损坏，或者因质量问题发裂的，均由乙方无条件进行修补或修复。 七、其他 1、合同执行过程中的争议或纠纷，应首先由甲方、乙方双方协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方注册地人民法院提起诉讼，请求人民法院解决。 2、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。 本合同未尽事宜，双方可通过协商，订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 法定代表人： 法定代表人： 经办人： 经办人： 联系电话： 联系电话 _______年_________月_________日 建设施工合同范本 篇7发包人(全称)：____________________________ 承包人(全称)：____________________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。 第一条 工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________. 第二条 质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： ⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; ⒉ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年; ⒊ 装修工程为____________年; ⒋ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年; ⒌ 供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期; ⒍ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年; ⒎ 其他项目保修期限约定如下：_____________________. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 第三条 质量保修责任 ⒈ 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 ⒉ 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 ⒊ 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 ⒋ 质量保修完成后，由发包人组织验收。 第四条 保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 第五条 其他 双方约定的其他工程质量保修事项：_______________. 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)： 法定代表人(签字)：法定代表人(签字)： 年 月 日年 月 日 建设施工合同范本 篇8甲方： (简称甲方) 乙方： (简称乙方) 经甲、乙双方协商一致，为明确甲乙双方责任、权利、义务、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工订立本合同： 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 结构形式：砖混结构 层数：二层半(为10米) 建筑面积：399平方米(折为18间房) 二、工程承包范围 承包范围：乙方只承包施工，不承包材料，建筑材料由甲方提供，主体为两层半，屋面为机瓦、木檩条、座脊按传统做法，内墙面为水泥压光、刮白，卫生间及水电。 三、合同工期： 总日历天数： 开工日期：20xx年 月 日 竣工日期：20xx年 月 日 四、质量标准： 工程质量标准：必须严格按甲方的要求施工(特殊情况除外)，墙鼓包不能超过3公分，由甲方验收合格为准。 五、施工人员及施工设备： 施工人员由乙方自行组织，一切施工设备均由乙方自备。 六、施工安全： 乙方在施工过程中，应经常教育员工按有关安全要求组织施工，并戴安全帽，预防和坚决堵绝安全隐患，施工中造成的一切责任及损失均由乙方承担，甲方概不承担任何责任和损失。 七、工程价款及支付方式： 本工程按已确定面积399平方米(折合房间数为18间)，泥水工，每间4100元，总价为73800元人民币(柒万叁仟捌佰元整)。开工后，第一层楼板上完后甲方预付乙方工程价款壹万元整;第二层楼板架板完工后甲方预付乙方工程价款贰万元整;第三层盖瓦后预付工程价款贰万元整。粉墙、刮白(里、外)、处理地面、前后檐坎、左右檐坎、工程完工后付工程款壹万柒仟捌佰元整。工程完工后保修期满10个月，甲方经检查不存在质量问题，将剩余保证金及维修金全部支付给乙方。 八、合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。乙方按照合同约定进行施工。 九、本合同一式俩份，甲乙双方各执壹份，签字、盖章后生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设施工合同范本 篇9甲方：施工队负责人 电话：_____ 乙方：建池户(村) 电话：_____ 甲乙双方于______年___月___日在____就承建沼气池一事进行协商签订本合同。具体条文如下： 一、建池标准及价格：沼气池按国标(GB475084)建设。全包单价____元座，总价____元。包工不包料单价____元座，总价____元。 二、甲方责任权力： 1、负责完成池体建造、灶具安装和沼气池的正常启动。 2、为乙方发放《农村户用沼气池安全管理和使用》技术卡片，指导乙方学会沼气池的日常操作管理和安全使用基本知识。 3、按全县统一价格收取建池费用，并开据县沼气办印发的统一收据。 4、承担沼气池建后质量保修责任。沼气池主体______年内出现坍塌、漏气的(因不可抗拒的自然灾害或人为毁坏的除外)，灶具及配件______年内出现质量问题的(乙方自行购置的除外)，负责修复或调换。 三、乙方责任权力： 1、为甲方施工创造良好的环境，并与甲方搞好施工配合。 2、按甲方指导认真学习沼气池安全使用操作规程，加强安全防范。进出料口要加盖保护，防止人畜掉进池内造成伤亡，不得在池口试火，不得开口自修，如有故障，要及时报服务站人员检修，杜绝出现安全事故。 3、向甲方提供户主姓名及身份证号，以便填写《___县农村户用沼气池建设情况登记表》。并妥善保存好统一收据，以备兑现补助。 4、模具到位一次付清施工费用。如发生建池质量纠纷，报县乡沼气办组织鉴定，沼气办负责协调甲方限期修复。 5、保障甲方施工期间的设备安全。施工期间设备交由乙方保管，乙方因保管不善，每丢失模具一片赔偿300元，施工后乙方不得以任何理由阻止甲方模具运转，否则，每耽误一天赔偿损失费100元。 四、未尽事宜，双方协商后再定。 五、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，县沼气办、乡镇政府各备案一份。 甲方：________ 乙方：________ ______年___月___日 建设施工合同范本 篇10上诉人：_________________名称：_____________ 住所：________________ 电话：______________ 法定代表人：_________________名称：________________ 职务：______________ 委托代理人：_________________姓名：_____________ 性别：_____________ 年龄：______________ 民族：_________________ 职务：_________________ 工作单位：______________ 住所：________________ 电话：______________ 上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。 上诉理由及请求：________________ (上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误，提出所根据的事实和理由，包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。) 此致 ___________人民法院 上诉人：______________(盖章) 法定代表人：______________(签章) __________年_____月_____日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。