标题 | 工程转包三方合同 |
范文 | 工程转包三方合同(精选5篇) 工程转包三方合同 篇1甲方:_________________(以下简称“甲方”) 乙方:_________________(以下简称“乙方”) 甲乙双方为了发挥各自优势,提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商,在平等自愿、互惠互利的基础上,对工程进行合作,为明确双方的权利、义务,达成如下协议。 工程内容:_________________ 1、工程名称:_________________ 2、工程地点:_________________ 3、工程转包价万元整(即人民币:_________________0,000元整)。协议内容:_________________ 甲方将“工程”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。 一、甲方转聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人),转聘期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给业主之日止。 二、双方的权利与责任 1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。 2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。 3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。并且在工程中所需的一切费用由乙方独立承担,与甲方无关。 4、乙方要严格按图纸施工,做好现场签证及完善增加工程的一切 确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到工程业主方认可的, 一切后果及经济责任全部由乙方承担,与甲方无关。 5、乙方负责与工程业主方进行协调,保证工程顺利地进行。 6、乙方就该工程项目独立组织协调完成。 7、工程竣工后,若业主未支付完全部工程款,仍保留乙方项目经 理人身份,此协议继续生效,直至该项目完全终止。 8、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行,施工 中所发生的安全事故一切由乙方承担,甲方概不负责。施工人员的工 伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理。 9、如出现工程质量不合格,经整改后仍未能通过业主验收等情况, 所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担,同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。 10、应乙方要求,或甲方认为该项目需要,甲方派人到该工地支 持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项,均代表乙方,所产 生的法律责任和费用全部由乙方承担。 三、甲方向乙方拨付工程款按下列方式支付:_________________ 1、甲乙双方签订施工合同生效日起乙方开具建安发票给甲方申请 支付30%工程进度款,乙方工程进度完成一半后通知甲方申请支付本 合同总额的%工程款,乙方改造工程施工完毕经甲方验收合格后申 请支付%工程进度款,经业主验收合格并收到业主工程款后甲方 申请支付本合同的%工程款,剩余本合同总额的%工程款于质 保期一年后付清。 四、违约责任 1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出,如 一方违约应承担因此给对方造成的经济损失或赔偿该项目工程总额的 20%费用,并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。 五、其他 1、本协议原件一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。 2、本协议未尽事宜,由双方另行签订补充协议。 3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。 4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷,双方本着友好合作的原 则协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 甲方单位:_________________乙方单位:_________________ 代表人:_________________代表人:_________________ 盖公章:_________________盖公章:_________________ 签约日期:_________________年月日签约日期:_________________年月日 工程转包三方合同 篇2五一路加油站建设工程施工承包合同 合同编号: 第一部分 协议书 甲方(发包人): 乙方(承包人): 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图): 1、加油站建筑面积460.36平方米,二层框架结构。 2、罩棚面积594平方米,球形网架结构。 3、加油站地上及地下附属基础建筑。 二、合同工期 1.依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本工程合同项目施工工期 天。开工日期由甲、乙双方共同商定,并由监理公司共同签证,竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。 2.本协议工程的质量保修期为: 年。 三、质量标准 工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的合格等级。 四、HSE管理目标 无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。如在施工过程中产生以上事故,其产生的一切法律责任由乙方自行承担。 五、合同价款及付款方式 1.本合同加油站站房工程总包价为: 元。 2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位: 元。 3.以上总包价包括:设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。 4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式,工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。 六、甲、乙双方的权利义务 1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作,为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。 2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工,如不能按期完成施工,每拖延一天乙方须向甲方支付 元违约金,但如因不可抗力原因延期的除外。 3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 七、合同生效 合同订立时间:20__年月日 合同订立地点: 如甲乙双方发生争议,可以到 区人民法院起诉。 本合同双方约定,本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外,在保修期满乙方履行完保修义务后失效。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人(负责人): 法定代表人(签字): 委托代理人: 委托代理人: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 工程转包三方合同 篇3甲方: 乙方: 经甲、乙双方充分协商,甲方同意将X镇实验中学绿化工程承包给乙方施工。为了保质保量善始善终的完成该项工程,双方本着平等自愿的原则签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称:实验学校绿化工程。 2、工程地点:XX市X镇实验中学内。 3、施工范围:主要包括碱土清挖、地形整理、客土(种植土)、排碱、供水系统、绿化种植、养护管理、原污水井修整、绿地外沿(靠人行道一侧)路边石制作与安装等工程。 二、工程数量及承包方式 1、工程数量:本工程绿化面积约计X平方米;工程竣工后,以实际绿化工程面积为准,届时由双方共同实地测量工程数量,并据此进行工程结算。 2、承包方式:本工程采用包工包料方式,即包干、包料。如因涉及变更或甲方要求变动而引起工程量变化的,变更工程量由甲方现场签证,并承担相关费用。 三、工程造价 1、工程单价:在本工程招标价格的基础上,经双方协商,确定工程单价为:X元/㎡。 2、工程造价:¥X元(大写:X元整)。 四、工程质量 1、乙方按施工图纸和设计技术说明书并根据国家有关的绿地工程施工、验收规范要求进行施工,保证工程质量。 2、乙方所使用材料、设备及施工工艺符合设计要求。 3、工程现场碱土清挖到甲方规定的范围和深度,底层平整压实,误差不超过±3㎝。乙方对甲方规定的碱土清挖和排碱管道铺设要求负有监督责任,乙方一旦认可甲方的相关要求,即视为符合设计规范和要求,乙方须保证苗木成活率,并承担工程质保责任。 4、客土(种植土)回填设计要求。 5、排碱管道质量必须达标,外包无纺布不少于2层,包实包严,排碱管道铺设到位,符合规范要求;排碱井定位合理,砌体符合标准,内外使用1:2.5水泥砂浆抹平抹严,上顶高出种植土上平10—15㎝。通往污水井内的排碱管处必须抹实抹严。 6、铺设石子厚度不低于8—10㎝,须整平。 7、给水PVC管材质量符合国家标准,承受压力不低于10kg,管线口径变化合理,满足给水需求。 8、种植土须整平、沉实、苗木种植符合设计要求。 9、种植土回填整形后达到甲方设计高程;绿地内原有污水井及其他设施均加高或降低至绿地平面以上10-15㎝。 10、绿化养护管理期(保质、保量、保活期)为二年,自工程竣工验收合格之日算起。 11、绿化养护管理期一年内,苗木成活率、三叶草覆盖率需达到90%以上。 12、绿化养护管理期满二年后,苗木成活率、三叶草覆盖率达到98%以上,绿化工程相关设施完好率达到100%。 五、工期 1、工期为天;开工日期为X年X月XX日,竣工日期为X年X月XX日,不含养护管理期。若超过工期,每拖延一天,按本合同工程造价1‰的比例缴纳违约金。 2、因不可抗力因素导致工序不能正常施工,工期相应顺延。 六、权利与义务 1、甲方负责向有关部门报建。 2、甲方负责工程现场迁占工作,协调处理当地群众关系,提供良好的施工环境。 3、甲方按要求提交技术资料,包括施工图纸、工程总平面图等,进行技术交底,提供测量基线、水准基点。 4、甲方及时提供绿化用水水源。 5、甲方委派现场工地代表,加强与乙方的联系,负责质量检查和监督,处理设计施工技术问题。对各工序进行随时检查和验收,如发现有不合格工程,有权予以停工,并责成乙方无偿返工。 6、甲方按合同规定向乙方支付工程款。 7、乙方自行组织施工队伍和施工机械,并加强管理,确保文明施工。 8、乙方须服从甲方管理与制度,相关问题与甲方及时沟通,搞好协调与配合。 9、乙方须按图纸要求施工,及时配备机具、材料、组织技术力量和劳动力。 10、乙方施工中的隐藏工程经甲方验收合格后方可进入下道工序,未经验收进入下道工序,甲方有权要求乙方返工,由于停工或返工造成的损失由乙方承担。 11、乙方需按施工图纸规范要求保质、保量按期完成施工。乙方不得中途退出,若乙方中途退出,除承担合同的违约责任外,不得以已经完成的工程向甲方主张任何权力(甲方不对上述工程支付任何费用)。 12、乙方需指定工程负责人,按规定处理技术、质量等一切有关问题。 13、乙方在施工过程中,须爱护施工现场的公路路面、路缘石、排水管道、排水检查井、供水管线、人行道、路灯、线杆、电缆、光缆等相关设施,若有损坏,须及时按有关标准进行修复,并承担相关费用。 14、在工程质保期内,若栽植苗木及相关设施出现质量问题,由乙方及时、无偿进行补植和保修,并全部承担因此所产生的一切费用和相关责任。乙方不予补植和保修的,甲方可委托其他施工单位予以补植和维修,相关费用从甲方未支付乙方的工程款和质保金中支付或由乙方直接支付。 七、付款方式 工程验收合格后一次性付清。 八、违约责任 如非自然因素导致合同某方违约,违约方除向另一方缴纳本合同绿化工程造价3‰的违约金处罚外,还应承担另一方因此所造成的相关损失和责任。 九、安全责任 乙方须加强安全教育与管理,强化安全意识,如发生任何安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方概不承担任何连带责任。 十、附则 1、本合同未尽事宜,经协商达成共识后可由甲、乙双方签订补充协议书;补充协议书与本合同具有同等法律效力。 2、本合同履行中发生的争议,由甲、乙双方协商解决;如协商不成时,可依法向有管辖权的人民法院起诉。 3、本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,工贸发展基地管理委员会留存一份,存档一份。四份合同正本具有同等法律效力。 4、合同附件与本合同具有同等法律效力。 5、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程转包三方合同 篇4甲方:_______________ 乙方:_______________ 经友好协商,就甲方承揽工程转包给乙方施工的相关事宜,根据《劳动法》、《建筑法》、《民法典》及公平、公正原则,签订本施工协议: 一、甲方承揽_____市_____乡__________建设配套工程。 二、甲方承揽工程内容、造价、工程施工期:__________修建,包括:_______________。具体内容按建设方设计图纸,工程总造价_____元,施工期_____年,转包给乙方_____万元,详细内容于甲方与建设单位已签合同后再按图纸《_____省_____年施工定额》预算确定。 三、在工程施工中,建设单位和施工单位的责任义务约定事宜服从甲方与建设单位的正签合同,甲方不得增减。 四、甲方与建设单位正签合同的期限为_____年_____月_____日前,_____月_____日前甲方再与乙方正签转包合同。 五、甲方将此工程转包给乙方,由乙方按转包工程造价的_____%向甲方支付转让费,费用结算于建设方向乙方结算工程款时支付。 六、此协议签订后_____日内,由乙方向甲方支付_____万元的转让预约定金,如到期甲方未按约定将该工程转让给乙方,由甲方如数退还乙方定金,并按_____%加赔。 七、协议生效办法:本协议由双方签字,并由乙方向甲方交付定金日起生效。 八、未尽事宜由双方另行协商。 九、本协议一式两份,甲、乙双方各持一份。 甲方代表:_______________ 乙方代表:_______________ _________年_____月_____日 工程转包三方合同 篇5甲方: 乙方: 清水河第二批实施工程第五标段工程由甲方中标承建,为了加强企业管理,全面履行工程承包合同和对业主的承诺,确保工程如期完成达到企业预期的经济目的,经甲乙双方协商该工程由乙方负责工程承建并制定如下条款供甲乙双方遵照执行: 一、 工程名称:第二批实施工程第五标段 二、 承包范围:以工程招标文件的工程范围及工程承包合同的内容,业主提供的设计施工图纸、设计变更为承包工程范围。 三、 转包方式:乙方实行包工包料、全额承包 。 四、 转包原则:专款专用、自主经营、自负盈亏。 五、 工程款的转付: 1、工程款的转付根据怀来县地税局怀地税发【20xx】文件规定在建设单位转付工程款时,甲方予以提供建筑承包合同、转包合同等所需证明材料给乙方开具建筑发票,税金由乙方支付。税务机关开具的《代扣代收税款凭证》收据联甲方交予乙方做为乙方完税凭证。乙方持建筑工程承包合同、转包合同等证明资料及《代扣代收税款凭证》向税务机关申请,给京西集团公司开具建筑业发票,税务机关不再征税但要在《代扣代收税款凭证》各联备注中注明已开具发票号码、金额、日期等情况。 2、业主拨付的工程款到达甲方帐户后,甲方按应把该工程款拨付给乙方,以便保证工程进度款的及时到位、保证施工生产正常进行。 六、甲乙双方责权: 1、 甲方义务为乙方到税务机关代开工程税务发票,不收取任何费用。 2、甲方对该工程在施工过程中的一切经济与法律责任均不负责任。 3、乙方代表甲方全面履行与建设单位所签合同的全部内容,承担该工程的全部经济法律责任。 4、乙方自行协调处理与该工程相关的一切事宜。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。