标题 | 泳池工程分包合同 |
范文 | 泳池工程分包合同(通用26篇) 泳池工程分包合同 篇1承包方(甲方): 住址: 分包方(乙方): 住址: 本着公平、公正、公开、优势互补的原则,根据《_____》,甲乙就__________工程的泳池工程进行协商,双方达成如下条款,供双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程地点: 2、工程总价: 3、工程期限: 计划开工时间:______年______月______日,计划完工时间:______年______月______日,共______天。 二、甲方责任 1、甲方提供存放物料的地点,确保存放设施的安全。 2、甲方保证供给乙方充足的水、电。 3、甲方有权监督乙方工作,按时交付图纸,完成技术交底。 4、竣工时,及时完成验收。 5、及时支付工程款。 三、乙方责任 1、认真研读图纸,不得轻易对图纸进行修改,若须修改,应与甲方协商。 2、安全文明施工,不得酒后作业,不得穿拖鞋进场。 3、每三天,组织工人学习安全知识。 4、工程完工时,及时向甲方发竣工通知,积极配合甲方完成验收工作。 四、工程款支付方式 工程款分五次付清,具体如下: 1、合同签订后_______天,甲方应向乙方支付______%的备料款。 2、乙方完成工程的30%,甲方向乙方支付工程款的______%,共________元。 3,乙方完成工程的60%,甲方向乙方支付工程款的______%,共________元。 4、乙方完成该工程时,甲方向乙方支付工程款的95%,剩下的5%在验收合格后10日内付清。 五、质量标准 本工程质量必须达到国家、行业的标准。因乙方原因导致质量不合格的,乙方须及时返工直到工程合格,并承担因返工造成的工期延迟等各项损失。 六、保修 该工程的保修期为验收合格后______年,期间乙方应无条件负责保修,甲方支付保修价款,若乙方不履行保修责任,则甲方可自行委托他人进行修缮,费用由乙方支付。 七、违约责任 合同履行过程中,双方不得无故解除合同,因履行不能而解除合同的,因提前____天告知守约方。 合同履行期间,任何一方违反本合同,给守约方造成的损失,都应承担赔偿责任。 八、附则 1、因履行合同发生争议,任何一方均可向工程所在地法院起诉。 2、协议各条款均经双方认可,签字盖章后生效,协议一式______份,甲乙双方各执______份,均具有相同的法律效力。 3、本协议尚未涉及的问题,由双方协商解决。 甲方: 责任人: 联系方式: 签订日期:______年______月______日 乙方: 责任人: 联系方式: 签订日期:______年______月______日 泳池工程分包合同 篇2甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合本工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议,以资共同遵守。 一、工程内容 本合同所指工程是本公司所承接的 20xx-20xx年传输线路工程,包括甲方与鹤壁移动分公司签订的合同中全部工作内容,如合作过程中有其他工程出现,双方协商解决。 二、承包方式 承包方式为:劳动力承包及建设方提供材料外的全部辅助材料承包。 三、施工地点 工程施工地点: 。 四、合同期限 本合同自签订之日起至甲方与中国移动通信集团河南有限公司鹤壁分公司签订的《20xx—20xx年传输线路工程施工框架合同》(以下简称“框架合同” )履行期满止。 五、工程计价方式 以建设方指定且承认的第三方审计定案金额的 86% 作为劳务费结算给乙方。 六、结算及付款方式 1、建设方支付的工程款到达甲方账户后,甲方在核对清楚后应于五个工作日内将乙方所得款项打到乙方账户,乙方在甲方支付劳务费时,应提前向甲方开具符合国家法律法规和标准的【 建筑劳务 】发票。 2、不开具发票或开具不合格发票的,甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日止且不承担违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。 3、如果乙方有赔偿、支付违约金、扣款处罚等情形时甲方有权在支付任何一笔款项时进行扣除 4、如果甲方支付给乙方的款项总额超过了乙方应得款项总额,乙方必须在接到甲方通知后三个工作日内退还甲方多支付的款项 七、履约保证 1、为保证合约的顺利进行,乙方在本合同签订后两个工作日内向甲方交纳 陆万元 履约保证金 。 2、乙方完成甲方与建设方签订框架合同额 以上时,合同到期后甲方应在五 个工作日内核对返还。 3、乙方未完成“框架合同”金额 时,甲方根据乙方实际完成工程量按比例扣除履约保证金。 八、工程期限: 以建设方要求为准 九、工程材料 1、工程主要材料由建设方提供,乙方负责保管,材料有遗失、损坏乙方负责照价赔偿。 2、工程辅助材料由乙方自行购买,但必须符合设计和规范要求,不得以次充好。且应提供产品合格证明与后续质量保证责任。 十、工程质量 1、乙方必须按建设方提供的施工图及会审要求、设计技术说明文件、中国移动通信集团河南有限公司光缆线路施工及验收规范、国家颁发的有关施工规范和技术标准施工。 2、如乙方未按规范和标准进行施工,甲方有权要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间进行返工,直到满足约定条件,乙方将承担返工费用。返工后仍不能达到规范要求,乙方应承担责任。甲方有权委托第三方就应返工的全部或部分工程进行施工,相应的费用由乙方支付或由甲方从应支付给乙方的费用中扣除支付给第三方。 十一、 双方责任及义务 1、甲方 (1) 合同签订后及时向乙方提供公司相关制度与规定。 (2) 按合同向乙方及时支付工程款。 (3) 对乙方进行必要的技术指导与安全生产培训。 2、乙方 (1) 乙方负责按照建设方施工图设计和工程相关要求进行施工,确保工程按时保质完成。对设计不合理或由于其它原因需要设计变更的,乙方应及时书面提交监理,经书面同意后执行。不得擅自变更设计或施工,否则乙方自行负责。 (2) 乙方不得以任何形式将工程进行转包、分包。 (3) 乙方按建设方要求的竣工资料编制要求编制竣工资料,竣工技术文件中相关单位的签证由乙方负责。 (4) 乙方在竣工资料编制好后,应在三个工作日内将竣工资料电子版传给甲方备案。 (5) 乙方必须履行国家规定的安全保障措施,对所属施工和管理人员进行安全培训并办理工伤保险,严格执行操作规程,持证上岗、安全施工,做好工地防火、防盗工作。工程中发生的一切安全事故,由乙方承担全部责任。 (6) 乙方应当贯彻文明施工的要求,保证施工现场卫生及环境整洁,符合有关规定,不损害相邻设施,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 (7) 施工领用的资料及材料交工前认真保管。完工后2个工作日内完成施工现场整理,清理工作。 (8) 乙方向甲方每月上报工程量、提交材料平衡表、工人工资发放表。 (9) 乙方必须及时付清所有青苗赔偿费及民工费,若未支付造成农民或民工投诉,乙方必须在2日内处理完毕,同时甲方将对乙方处以该拖欠金额同等的罚款。 (10) 应积极主动联系工程监理、主管,就工程实施过程中的日常问题交换意见,服从其管理 。 (11) 乙方应签订安全及其保密协议,不得向第三方透露与本工程相关的资料及信息。 (12) 乙方必须严格按安全生产要求配备相关的安防设施、设备以及相关的劳保用品,以保证安全生产。 (13) 乙方应按时参加施工安全技术培训,提高安全生产技术,保证施工安全。 (14) 乙方必须听从甲方的安全建议,避免发生安全事故。 (15) 因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担全部责任。因事故受害人通过投诉、起诉等方式向公司主张权利的,乙方应承担公司因此造成的全部损失。 十二、违约责任 1、 由于乙方原因,使工程延期完成,给业主方造成严重后果的,由乙方负担全部责任。同时甲方有权解除本合同,乙方除支付违约金外,还应承担因此给甲方造成的全部经济损失 2、 由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按应付劳务费0.5%延期天数计算,违约金总数不超过应付劳务款的10%。 3、 执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付人民币 20xx0 元的违约金。 4、 乙方施工质量达不到设计和验收规范的要求时,乙方必须按建设方或甲方的要求在规定期限内无条件返工;返工后质量仍达不到设计和规范要求,甲方有权邀请第三方施工单位对全部或部分工程进行整改或维修,所需费用由乙方承担;有多个单项工程达不到质量要求时,甲方有权解除合同。 5、 由于甲乙双方各自原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,双方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护及移交工作。责任方应按合同规定赔偿对方有关损失。已经订货的材料、设备由责任方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用由责任方承担,但未及时退货造成的损失由未及时退货的责任方承担。 6、 乙方未履行本合同相关条款责任,除本合同中已有明确约定乙方承担违约责任外,每发生一次甲方还有权扣除乙方履约保证金 5000 元,并按甲方有关施工考核办法进行考核处罚或扣款(考核办法详见附件)。 7、 乙方连续两个季度实际工程量预算未达到平均50万元/每季,甲方有权解除合同。 十三、合同的解除与变更 1、 合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。 2、 在履行合同过程中,遇不可抗力事故时,双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。 3、 如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的,乙方有权中止本合同义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。 4、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。 十四、争议解决方式 凡因本合同的签订、履行、解除、终止等引起的,或者与本合同有关的任何争议,甲、乙双方均应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签订地人民法院诉讼解决。 十五、其他条款 1、 在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。 2、 本合同未尽事宜,双方可以进行协商,签订补充合同。 3、本合同经双方盖章签字后生效,如双方签署日期不一致,自较迟的签署日期生效。 十六、合同文本和效力 本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 泳池工程分包合同 篇3甲方:身份证号: 乙方:身份证号: 一、工程地点:贵州省凯里市西门街,蒙小林(业主)。 二、承包范围:全部施工图纸设计范围内所有土建工程量。 三、未承包范围:水电分项工程、门窗工程、防水、外架、地砖、墙砖、屋面瓦、楼梯扶手。 四、工程单价:按实际施工建筑面积壹佰陆拾捌元整(¥168.00元/平米)。 五、安全要求: 1、乙方进入施工现场必须戴好安全帽,不准酒后上班,必须遵守甲方的各项安全制度,并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施消除事故隐患。由于乙方在施工期间对安全生产组织不力,各班组不按相关安全生产法律法规、安全生产规范、安全生产技术操作规程、规章进行安全生产,由此造成的安全生产事故的责任,因此而发生的费用由乙方自己负责。 2、在施工过程中,乙方必须按照安全标准严格佩戴好安全用品,若发生安全事故均由乙方负责。 六、结算方式: 1、按规定进度完成工程量的80%,余款在主体竣工验收后60天内付清。 2、乙方每次领用的工资款必须及时发到每个职工手上,如发生不发或少发导致职工向有关部门投诉的,每次罚款3000—5000元,由此造成的损失由乙方负责。 3、付款方式:乙方完成基础部分付款该段的80%,完成楼层每层付款该段的80%,余下部分竣工验收合格后60天付清。 七、双方职责 甲方: 1、统筹安排,协调解决施工现场工作关系。 2、负责对班组进行施工技术咨询交底、安全技术交底、技术指导及质量监督、工序验收。 3、负责各工种之间的协调工作,施工现场严禁班组长带女家属住在生活区内,女家属居住问题自行解决,违者处罚。 4、督促乙方严格按照国家规范及凯里市有关规定进行施工,及时按照国家验收标准进行检查验收。 5、负责提供工程垂直运输机械以及施工所需大型、重型机械设备和临时水电的安装。按时提供图纸及时交付供应材料、设备。 八、材料制度 1、乙方质量出现问题造成返工的,所耗材料及人工费均由乙方全额负责,造成质量事故所引起的直接和间接损失由乙方负责。情节严重的,甲方有权要求乙方清退出场,由此给甲方造成的经济损失均由乙方承担,价格按合同约定的50%结算。 2、乙方使用机具时,由于操作不当发生机具损坏照价赔偿。 九、附加款 乙方需交纳1万元保证金,该款在项目完工验收后60天连同余款一同返还给乙方。 十、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效,款清后失效。 甲方:乙方: 身份证号:身份证号: 年月日 泳池工程分包合同 篇4在我们的日常生活中到处都可以看到一栋栋高楼大厦建立起来了,这些都会牵扯到工程承包,国家对于工程承包方面有相关的法律法规规定。工程承包合同是保证双方利益的关键,也是最重要的法律依据,那么最新工程承包合同范本的怎么样的呢?下面小编将为您进行详细的解答。 甲方:_________________ 乙方:_________________ 合同签订地:_________________ 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:_________________ 2、工程地点:_________________ 二、工程范围及内容:_________________ 工程量:_________________ 承包形式:_________________ 三、工期:_________________ 1、开工日期:_________________ 2、竣工日期:_________________ 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列:_________________ 1、工程质量达到省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为:_________________ 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式:_________________ 1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议.2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:_________________ (1)工程预算价:_________________(工程结束后按实结算) 工程单价:_________________(含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。 (3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。 (5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。 (6)取费标准及说明:_________________土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。 (7)工程量核算确认方式说明:_________________完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。 (8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。 六、付款方式 1、本工程预算款为:_________________ 扣回工程预付款的方式为:_________________ 2、工程款按方式支付,具体为:_________________ (1)本工程无预付款; (2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的%. (3)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。 七、材料、设备供应:_________________ 八、质量及验收 1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。 2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于小时,负责处理工程上有关事务。 3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。 4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。 5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。 6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。 7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份。 8、其他约定:_________________按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。 九、施工组织与工期 1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。 2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。 3、项目经理:_________________现场代表(乙方) 监理:_________________现场代表(甲方) 4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:_________________乙方自行解决 十、安全及文明施工与管理 1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。 2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。 3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。 4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。 5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。 6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。 7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。 十一、甲方责任 1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。 2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。 4、履行其它本协议约定的义务以及负责 十二、乙方责任 1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。 2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。 3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。 4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。 5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。 6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。 十三、违约责任 1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。 2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每天按1000元向甲方支付违约金。 3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。 十四、附则 1、本协议经双方签章后生效。 2、本协议于年月日在签署。 3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。 4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。 甲方(签章)_____________ 乙方(签章)_____________________ 法定代表人:_________________法定代表人:_________________ 授权代表(签字)___________授权代表(签字)______________ ___年_____月____日 ________年________月________日 综上所述,以上就是最新工程承包合同范本,小编的文章之中已经明确的提出了,相信大家已有所了解了。工程承包是主办方与承办方签订的协议,是有法律的依据的,一旦双方发生纠纷,那么工程承包合同就是重要的依据。具体的知识已经在小编的文章之中了。 泳池工程分包合同 篇5发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《民法典》及《建筑市场管理条例》的有关规定,本着互惠互利的原则,经认真阅读施工蓝图、现场勘察,双方充分友好协商后,特指定以下友好协议,以供双方共同遵守执行。 一、工作内容及范围 工程中的外墙粉刷(钢丝网、砂浆喷涂)、阳台铺设地砖(平屋面细石混凝土找坡、砂浆找平、铺设二道钢丝网、踢脚)、外墙面砖、外墙面砖等。 二、承包方式 包清工、包质量、包工期、包安全。 泥工班组自带除砂浆搅拌机外所有机具如劳动车、输送材料机械等辅助材料及小型机具,并安排相应人员配合甲方放线。 三、质量标准 乙方必须严格按照图纸、规范及设计要求施工,甲方按施工规范验收。 四、施工工期 从开工之日起计算至_____年_____月_____日前完成本协议要求的所有工程量。 若非甲方材料供应不及时,或不可抗力等原因,乙方无法完成以上进度要求、甲方制定的节点要求或经乙方签字认可的任务单要求的,按_____元/天(或具体指明罚款额)处以罚款,在乙方当月工程款中予以扣除。 乙方必须严格按照甲方所指定的进度组织人员精心施工。 积极做好与其他工种的协调配合工作,服从甲方的施工流程安排,有效按照甲方及建设单位规定的进度、质量、安全要求组织安排,乙方必须根据工程进度和质量要求,随时调整、调配技术人员、施工人员,无条件配合甲方,保证保时保质完成工程进度。 五、结算方式 根据以上要求及内容。 六、付款方式 1、甲方按每月实际完成工程量向乙方支付进度款,根据乙方上报的现场实际施工工人的花名册,由现场管理人员核实、签字,工人本人签字的名单,以_______元/人·月的标准支付工人生活费。 2、本协议规定的所有工程量完成后,经甲方核实确认后,付至总工程款的_____%。 3、余款至合同所述工程量完工并经验收合格后____个月内付清。 七、奖罚措施 乙方必须严格遵守甲方提出的各项安全、质量、进度要求和规定,根据建设单位创优目标,在按进度完成的前提下,经有关部门验收,各分项工程必须达到一次合格,如果达不到安全、质量要求,则按相关分项建筑面积_______元/㎡扣罚。 如甲方、监理及有关部门检查后发整改通知单,每次罚款________元;发罚款单,乙方承担相应罚款,并追罚_____元/次。 八、甲方的权利及义务 1、甲方指派代表甲方协商、决定工程有关事项,批准或否决乙方有关建议及要求。 2、甲方根据工程进度及时落实提供相应的材料。 甲方应在约定期限内及时发放职工生活费。 3、甲方定期及不定期对乙方的工作进行检查监督,发现隐患及时指正,乙方必须无条件服从并落实整改措施,如因乙方原因造成的返工和工期延误,其相关经济损失均由乙方承担,甲方有权在工程款款内扣除。 4、甲方负责乙方安全帽统一采购,乙方领取时按每顶实际价格支付押金,归还时如有损坏和遗失,按实赔付给甲方。 九、乙方的权利及义务 1、乙方指派__________为本项目全面负责人,并主动配合甲方落实相关工作。 2、根据甲方的工程进度要求自行招聘相应的施工人员,但一律不得使用女工和随带家属进入施工现场,如发现有带家属的工人,乙方应无条件及时清退。 乙方自行招聘的施工人员应进行考核,招聘人员的数量和技术等级必须满足甲方施工要求,上岗前施工人员应持相关的证件并向甲方项目部提供如身份证、照片等相关证件备案,备案后方可上岗,如乙方瞒报、虚报、漏报,或擅自安排无相关证件的人员上岗,一旦发现,后果一律由乙方承担相应的全部责任,甲方有权对违规者予以清退出场。 3、乙方进场前应主动向甲方汇报施工人员安排情况,作业人员必须达到实际工作进度所需要的数量。 4、本工程不得转包于他人,如有转包,甲方一经发现,有权终止本合同,乙方无条件退场,工程款按现场实际完成量的_____%予以结算,乙方不得以任何理由再向甲方提出各类费用要求。 5、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和质量验收,乙方按施工图纸和规范要求精心组织落实施工,保证工程质量。 如工程质量低劣及导致企业形象受损,乙方应赔偿由此造成的一切损失(按预算标准),甲方有权及时做清退处理。 6、乙方必须指定专人搞好施工现场的落手清工作,做到工完料清、场地清,杜绝材料浪费现象的发生,乙方应以节料、节能为原则,有义务保护好甲方的成品、楼梯踏步阳角柱的保护、半成品材料及施工现场的设备等,不受人为损坏,如发现大料小用、材料乱用等恶意损坏的现象,甲方有权按情节轻重予以罚款________元,并对受损物按价赔偿,对于情节严重、影响恶劣者甲方有权终止其合同。 7、乙方应与其招聘的所有施工人员签定劳务合同(留甲方一份存底),并严格按照劳务合同要求与施工人员共同执行遵守,如乙方职工出现劳资纠纷,由乙方自行解决。 若因此导致甲方形象受损,责任由乙方负责。 8、乙方所报材料数量必须准确,在施工时严格控制损耗率(约定损耗率为_______%),如超过损耗率或多报数量造成原材料堆积和浪费,则按甲方购买价赔偿相应材料价款。 十、工期 1、乙方应严格按照甲方的施工进度,合理安排生产,如因乙方原因造成施工进度严重脱节,甲方有权及时终止合同,由此导致的一切经济损失由乙方承担。 2、乙方根据甲方的进度计划表、节点认真履行,按照节点精心施工,在每一层每个节点部位,造成工期延误,则按每天_____元扣罚,除不可抗力外。 十一、安全 1、创建文明工地,无重大伤亡事故发生。 2、甲方必须对施工进场人员做好安全教育和技术交底,相关人员未经培训教育,不得擅自上岗,特殊工种应持证上岗(有效证件),对于在施工作业中因违章违纪等行为而导致的工伤事故均由乙方自行负责,工伤事故在_____元以下的由乙方自负,在_____元以上的甲方补助_____%,乙方负责_____%。 3、进入工地的施工人员必须遵守有关法律、法规及工地的相关制度。 如有违规现象人员,必须无条件接受甲方的处罚,并从当月进度款内一次性扣除。 十二、食堂、宿舍文明管理制度 乙方自行安排工人食宿事宜。 十三、其他事项 1、甲方只提供给乙方砂浆搅拌机,剩余机具由乙方自行负责。 2、为确保合同顺利履行,在确保质量、安全、进度的前提下做到文明施工,乙方自愿交纳元的押金,作为现场文明、安全及节约(包括材料和生活资源)的保证金,保证金在进场时交付项目部,完工后若无违约行为,项目部在三天内返还给乙方。 3、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,具有同等法律效应。 甲乙双方应严格履行本协议条款,若因违约双方无法谈判协商解决,可通过劳务仲裁部门解决。 甲方: 乙方: 联系方式: 联系方式: 日期: 日期: 泳池工程分包合同 篇6一、工程概况: 1、工程名称: 3、工程概况:地下一层地上十七层 二、承包范围及工期: 1、设计图纸及工程洽商变更内容,钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、绑扎、电焊、落手清理、废料堆码以及楼梯梁卡茬、剔凿清理等全部人工费;钢筋机械的维修保养;劳保用品自理。施工现场的场容场貌安全直到竣工验收。施工范围内不发生任何零工。 2、工期20xx年 月 日至20xx年 月 日达到竣工验收条件。 三、承包价款: 1、按建筑面积每平米元包含施工现场内的全部用工,结算按国家现行的计算规则以图纸计算建筑面积。 2、本合同单价为固定价格,在约定风险内不再作调整(包含农忙季节)。 3、由于停水、电、材料、问题及不可抗拒的自然灾害造成的原因不能施工,施工工期相应顺延。 四、现场文明施工: 1、本工程为文明工地。 2、施工现场做到活完料净脚下清,杜绝材料浪费,产生罚款由乙方承担。 3、进入施工现场佩戴合格的安全帽,必须遵守各项安全规章制度,否则发生安全事故由乙方承担。 4、如出现现场文明施工差和质量问题产生罚款由乙方承担。 五、质量要求: 1、本工程为合格工程。 2、质量必须一次达到监理甲方验收通过,如出现返工现象其工、料由乙方承担。 六、结算及付款方式: 每人每月生活费500元主体完付80%主体验收合格后两个月之内结清。 七、甲方的权力与责任 1、负责工程的组织与技术质量方面的交底和放线抄平。 2、负责、工程的施工验收督促乙方的进度质量安全情况。 3、负责工程在施工期间各工程工序的协调与配合。 4、与乙方施工进度跟不上,质量差,野蛮施工,甲方有权罚款或终止合同。 八、乙方的权利与责任: 1、在施工过程中乙方必须保证充足人员,不得因农忙或其他原因未经甲方同意私自减少人员,影响施工进度,否则甲方有权增加其他施工班组或终止合同并要求乙方赔偿经济损失。 2、乙方不能以任何形式转包否则合同终止。 3、施工期间严禁打架斗酗酒闹事,一旦发生对当事人双方处以5000元以上罚款,并且双方当事人立即开除,工资按50%开支情节严重者移交当地公安机关处理。 4、工人借支、开支,必须填写实名工资单,本人签字并在甲方监督下发放。如工人上访讨薪,每人扣500元手续费。 九、违约责任: 1、由于甲方指挥错误,造成的工程安全问题,其经济损失由甲方负责。 2、由于乙方造成的工期延误,工程质量差,安全事故等,施工中如人员不足,或进度质量达不到施工要求造成经济损失由乙方负责。 3、中途退场按工程量的50%结算,一切损失及后果由乙方承担。 十、(安全、质量、进度)保证金返还方式: 工程施工完成一个月之内返还保证金。如施工人员、进度、质量 达不到要求,造成中途退场,应扣除保证金。 十一、本合同一式三份,甲方执两份乙方执一份,均具有同等效力。 甲方(发包人): 乙方(承包人): 年 月 日 年 月 日 泳池工程分包合同 篇7为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《__市消防条例》,本着谁主管、谁负责的原则,将消防工作落到实处,确保不发生火灾责任事故,制定本协议。 分包单位应履行如下条款: 一、认真落实公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《__市消防条例》,分包、外协单位保卫部门应对施工现场防火工作负全责,保证实现无重大火险火灾责任事故。 二、接受总包单位对防火工作的监督,接受公安消防机关的监督检查,对指出存在的消防方面的隐患,须及时进行整改,不得拖延。 三、分包、外协单位须制定相应的防火安全制度和措施,并指定专人负责防火工作.结合本单位实际情况,进行经常性检查,确保安全。 四、分包、外协单位应对所属人员进行必要的上岗前有关防火知识方面的安全教育,避免违章行为,杜绝事故发生。 五、分包、外协单位应自行备齐相应的灭火器材并保证器材完好,处于灵敏有效状态。 六、分包、外协单位所属施工队伍必须与总包单位签订《外施队治安保卫协议书》并监督执行。 总包单位应履行下列条款: 一、在上级公安消防机关的指导下,协助分包单位保卫部门做好火灾防范工作,负责监督本协议具体实施,共同做好防火工作。 二、对在联合检查中发现的防火方面不安全隐患,有权提出整改意见,保证安全。 三、对违反防火规定问题造成不良后果的,有权建议给予批评教育、经济处罚直至追究法律责任。 此协议一式两份,双方各存一份。 甲方代表: 乙方代表: 盖章: 盖章: 二零 年 月 日 泳池工程分包合同 篇8甲方:___ 乙方:___ 经协商,双方在已经签订的工程分包合同框架范围内,另签订本 安全生产管理协议,以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规,严格执行JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。 第二条双方共同遵守中建总公司、中建三局、中建三局三公司各项安全生产规章制度,贯彻执行职业健康安全和环境管理体系(管理体系要求为:全员参与、遵纪守法、服务顾客、工程创优、防治污染、节能降耗、关爱员工生命、安全文明施工、持续改进、杜绝安全事故)。 第三条甲方的安全责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。 2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育,对乙方人员进行安全生产三级教育。 3、安排乙方施工生产任务的同时,对按照规定程序审批的施工组织设计书面进行安全技术交底。 4、工程安全防护、文明施工措施费用由甲方统一控制收支。按照工程分包合同约定提供安全防护设施。 5、有权制止乙方的违章作业,对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。 7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带(含租赁)施工机具、设备劳动防护用品进行安全生产监督检查,有权拒绝乙方不合格产品进场(已经进场的,限期退场)。 8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故,甲方有权终止分包工程合同责令乙方限期退场。乙方的安全生产条件被评价为不合格的,甲方有权责令乙方限期退场。 9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。 10、按照管理要求收取3000元安全保证金,施工过程中未发生重伤以上安全事故,工程完工后,退还所交安全保证金。 第四条乙方的安全责任、权利和义务 1、按照规定要求取得《安全生产许可证》,并报甲方备案。根据法律法规要求和自身特点,建立健全安全管理体系,制定本单位安全生产责任制和安全生产规章制度。 2、按照规定配备专职安全管理人员:作业人员50人以下的,设1名专职安全员;50人-200人的,设2名专职安全员;200人以上的,应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配,并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员,对本班组的作业场所进行安全监督检查。安全管理人员必须持证上岗,且素质符合规定要求,名单报甲方备案。 3、负责本单位特种作业人员的培训、考核和取证,特种作业人员持证上岗。 4、按照甲方要求对施工班组进行安全技术交底(交底记录报甲方备案),合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。 5、对本单位员工进行安全生产三级教育,组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动。 6、不违章指挥或强令工人冒险作业,不强迫工人超时间、超负荷作业。对甲方提供的安全设施不能保证安全施工时,及时提出整改要求并可以拒绝施工和拒绝甲方违章指挥。 7、按照工程分包合同约定提供安全防护设施,确保采购、 发放和使用的劳动防护用品符合规定要求。 8、为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。 9、不得使用(含租赁)国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。 10、按照管理要求收取3000元安全保证金,施工过程中未发生重伤以上安全事故,工程完工后,退还所交安全保证金。 第五条事故调查处理 1、发生因工重伤或死亡事故,由甲方牵头,甲乙双方参加,按照规定报告有关部门进行调查,查清事故原因,分清事故责任,提出对事故责任者的处理意见。 2、甲方违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的,根据事故调查结果承担相应后果和责任。 3、乙方不服从甲方安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的,承担相应后果和责任。 4、由于甲方主要责任造成的伤亡事故,乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责任造成的伤亡事故,甲方有权要求乙方承担违约责任。 第六条甲乙双方安全生产管理备案资料 1、工程安全管理网络图 注:甲方安装分公司安全管理网络图见项目部网络图 2、甲乙双方工程安全生产管理第一责任人、安全管理负责人和安全管理人员名单 甲方:_______ 乙方:_______ 3、工程专项安全生产管理制度 参照:《安装分公司安全生产管理办法》 第七条 其他 甲方(盖章): 乙方(盖章): 甲方代表(签字):___ 乙方代表(签字):___ 签约时间:20__年_月__日 签约地点:武汉关山一路552号 泳池工程分包合同 篇9甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律政策法规;为明确双方责任,遵循公平、公正的原则,经甲乙双方共同协商,特制定本合同。 一、工程名称: 二、承包方式及范围:主体钢筋。 1、乙方分楼号编制钢筋用量计划,提供一份详细的钢筋明细表; 2、施工内容包括图纸范围内主体钢筋内容,既施工现场所有的钢筋配料、加工、制作、绑扎、对焊、套丝、钢筋到场卸车、分型号堆放整齐、防雨雪的覆盖等,所有工序环节必须保证监理单位、建设单位、质检站验收合格。 三、工程单价: 1、本工程负一层、负二层及标准层按建筑面积每平方米元结算;基础按580元/吨结算;所有车库部分按建筑面积每平方米80元结算(基础不单独结算);整个屋面、花絮部分按标准层面积的60%结算,本单价后期不再调整。结算面积按照图纸标准规定的工程计算规则计算(包括电梯间)。 2、甲方准备施工机具:弯曲机、切断机、对焊机、弯箍机、电焊机、套丝机;乙方准备施工过程中为确保安全所需用的安全帽、安全带等。 3、本承包价格只包含施工所需绑扎丝、水泥垫块,其他辅材乙方不负责。 四、施工要求: 1、总工期:自月年日,具体分项施工日期以甲方现场安排的进度计划为准。 2、乙方在施工过程中必须严格按照甲方的进度要求及劳动力投入计划进行施工。 3、甲、乙双方在施工中紧密配合,确保工程按期完成。 五、材料管理及施工机具的使用: 1、乙方进入施工现场后,须根据工程进展将所需的材料计划提前五天上报甲方,经甲方相关人员审核后购置所需材料。 2、乙方领用材料,须经甲方批准,由施工员、保安员、领用人员办理签字记账手续后方可认领。 3、每项工程完工验收合格后,甲方对施工中所用材料进行核算,对超出预算部分,乙方按照剩余原材料价格的1.2倍赔偿甲方,此费用直接从工程款中扣除。 六、安全、文明施工: 1、本工程必须达到滨州市文明工地及省级安全文明工地标准,上级主管部门检查及验收时,乙方须配合甲方整理现场。 2、工程施工中,乙方应严格遵守甲方指定的安全、防火、防盗等有关规章制度,本工程现场严禁烟火,严禁乱动配电箱,否则发生的一切经济损失由乙方负责。 3、文明施工,严禁随地大小便,乱抛杂物,保持作业面清洁、卫生,垃圾一日一清并运至甲方指定地点堆放,否则造成的清理费用由一方承担。甲方对施工现场整理不满意时,甲方派人负责整理,费用按200元/工日从乙方分包费用中扣除。 4、乙方进行高空或危险作业时,必须按照国家操作规定执行,觉不得擅自作业、违章作业。 七、结算及付款方式: 1、乙方按照甲方要求保质、保量的完成施工项目,若乙方施工的主体框架工程质量经甲方、简历及建设主管部门验收达不到规范要求和质量标准,甲方有权暂扣相应单位工程应付的工程款,待乙方整改或返工后经验收达到相应国家质量标准时再付,整改或返工所发生的费用及工程延误所造成的经济损失全部由乙方承担。 2、工程款结算乙方项目经理签字认可的工程量单据(明细表)为准。 3、工程款结算单位对施工进度割算审定完成、工程款到位后,甲方按照以下方式给予乙方拨款:地下负一层完成、地下负二层(正负零)完成;主体阶段按照六层完成、十二层完成、十八层完成(含花架)完成共五次拨款,每次拨款至完成建筑面积割算工程价款的80%,主体框架全部完工并经甲方、质检站验收达到合格后,一个月内支付到总价款的100%。 4、在施工过程中如因设计变更、建设单位及甲方额外要求施工的项目,由甲方项目经理签字认可的单据为准,进入工程总价。 八、甲方职责: 1、甲方根据建设单位与监理单位要求安排施工进度,并对工程质量、安全进行监督,实行统一管理。 2、甲方负责给乙方提供两套图纸,并根据图纸和规范要求进行现场技术交底。 3、甲方根据工程进度及时提供材料。 4、根据合同所述以及工程进度,甲方应及时拨款,由于甲方拨款不及时,所造成的工程延期或其他损失,由甲方全权负责。 九、乙方责任: 1、乙方进场人员必须带身份证及复印件,进入工地后必须把施工人员姓名、家庭住址、身份证号码上报给甲方。未成年人及55岁以上老人严禁参与作业,凡患有心脏病、冠心病、高血压、精神病、身体残疾等不宜从事施工操作的人员严禁进场施工作业。 2、乙方须严格执行甲方与建立单位的各项规定,按甲方编制的工程进度按时完工。 3、乙方必须积极配合安全文明施工,接受各级领导安全文明检查,做到“工完、料净、场地清”。 4、乙方施工人员一定要认真组织材料计划,乙方所提材料计划以书面形式提前报甲方材料员;乙方施工过程中要严格控制废料比例(按国家规定),超出部分按原材料价格扣款;坚决杜绝工人将剩余加工成型的成品料随意剪断扔至废料堆的恶劣行为,发现一次罚款500元。(如出现剩余成品料应分类堆放整齐并上报甲方管理人员,由甲方管理人员决定材料如何处理)。 5、乙方人员严禁打架、斗殴,发生一次打架事件每人罚款500---5000元,并承担一切后果,直至追究刑事责任。如发现有偷窃工地材料、工具、物资者,每人每次罚款3000元,情节严重者追究刑事责任。 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,签字生效,工程竣工后,所有款项全部付清后,本合同自动失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 泳池工程分包合同 篇10项目承包单位:___________ 项目承包单位授权负责人:(下称甲方) ___________电话:___________ 劳务班组分包负责人:___________(下称乙方) 电话:___________ 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 杨威 (以下简称为“项目承包单位授权负责人或甲方”)与工程劳务班组分包负责人(以下简称乙方)已经签订施工承包合同(以下称为“合同”),双方就劳务班组分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务班组分包负责人情况 (附双方负责人身份证、常驻地址、电话、按指纹) 2、班组分包工作对象及提供分包内 工程名称: 工程地点: 分包范围:_#楼室内精装修工程_____ 提供劳务分包班组内容:___________ 3、分包工作期限 工期:_______年_______月_____日 至 ______年_______月_____日 ,总日历工作天数为: _______ 天,如因不可抗力、总包、甲方原因需要工期顺延时实际工期相应顺延。 4、质量标准 工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必达到质量评定合格等级。 5、协议文件及解释顺序 (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; 6、标准规范:按本工程总包合同约定。 7、总包合同 7.1当劳务分包班组要求时,工程承包人可向劳务班组分包人提供一份总包合同 (有关承包工程的价格细节除外)的复印件供查阅。 7.2劳务班组分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 8.1劳务分包班组所需图纸可向承包人借用(每套图纸押金200元,无损归还时退回押金),图纸劳务班组分包人可自行复印,相关技术标准、图集自备。 9、项目经理 9.1项目承包单位委派担任驻工地履行本合同的甲方现场项目负责人为: 王占伟 ,职务: 甲方现场项目经理 。 10、甲方义务: 10.1、组建与现场工程项目相适应的管理班子; 10.2、在开工前向乙方提供具备劳务作业开工条件的施工场地(满足完成本合同劳务现场作业所需的水、电供应、施工道路畅通、材料垂直运输的要求);和总包方沟通办理工人、设备入场所需的手续(包括各种工作证件、材料设备入场登记); 10.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量测量、实验化验的控制、监督、检查和验收; 10.4、负责施工及安全技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收; 10.5、按时提供图纸深化和变更资料,及时提供甲供材料,保证施工需要; 10.6、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬及监督乙方工人工资的发放; 10.7、负责与总发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 11、乙方(劳务分包班组负责人义务) 11.1、根据本合同劳务分包的范围进行组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;开工前需提供进场人员花名册及身份证复印件,并提供相关原件供查验;人员变更时需及时(提前2天)报工程承包人相关资料。 11.2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,按月或阶段提交施工计划和劳动力保障安排措施,经工甲方(或甲方现场项目经理)批准后严格实施; 11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。 11.4、自觉接受甲方(或甲方现场项目经理)及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方(或甲方现场项目经理)随时检查(设备、材料保管、使用情况、其操作人员持有效证上岗情况)并与现场其他单位协调配合,照顾全局; 11.5、按甲方(或甲方现场项目经理)统一规划堆放材料、机具设备,按甲方(或甲方现场项目经理)标准化工地要求放置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 11.6、按时提交报表、完整的原始技术、签证资料,配合甲方(或甲方现场项目经理)办理交工验收的资料; 11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完部分工程的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款; 11.8、乙方所需施工工具均由乙方自己提供,由甲方购买的相关材料均由乙方负责上料并负保管;如有工程甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施,乙方应合理使用并负保管不得损坏; 11.9乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 11.10在开工前向工人提供下列生产、生活临时设施: 工人宿舍、生活用电用水,如果有交验要求和保护责任的:使用前自行验收,并承担损坏修补责任和费用; 12、安全施工与检查、事故处理 12.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。 12.2、甲方(或甲方现场项目经理)不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方(或甲方现场项目经理)原因导致的安全事故的,由甲方(或甲方现场项目经理)相应责任及发生的费用。 12.3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应进行安全防护措施,经甲方(或甲方现场项目经理)认可后实施,防护措施费用由乙方承担。 12.4、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),应符合安全标准要求,由乙方自行负责提供,并随时接受甲方(或甲方现场项目经理)查验。 12.5、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方(或甲方现场项目经理),同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 13、保险 13.1、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用,并提供购买保险凭证。如因未购买保险而造成的人身伤害及直接经济损失均由乙方自行承担,甲方概不负责。甲方也可为乙方代为购买保险,所需费用从乙方工程款中扣除。在乙方安全措施、操作规范都符合甲方要求的情况下如果发生工伤及死亡事故,甲方只承担保险公司理赔范围之内的部分,赔偿剩余部分甲方有权从后期工程款里直接扣除;如果乙方的安全措施、操作规范不符合甲方要求,发生工伤或死亡事故一切后果均由乙方承担,甲方所买保险的最终解释权归甲方,乙方无条件配合甲方后续的善后处理工作并接受甲方的相应的处罚。(工人在上班时间、施工现场之内发生意外方可判定为工伤,下班时间或工地以外发生意外甲方不承担任何责任),如果因乙方工人在现场打架斗殴造成的伤害所有费用由乙方自行承担并接受甲方的各种处罚。 13.2、保险事故发生时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。 14、材料、设备供应 14.1乙方应在接到图纸后 2 天内,向甲方(或甲方现场项目经理)提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后,甲方(或甲方现场项目经理)应按乙方供应计划要求,组织货源并及时提供;货到施工现场需要乙方卸车、运输、入库、上楼的,乙方必须及时组织劳动力进行配合,如因乙方配合不及时不到位的原因造成的损失的所有损失由乙方承担,并且甲方有权对乙方进行处罚。如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方(或甲方现场项目经理)负责处理相关后续事宜; 14.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏的,乙方应赔偿,并承担因此造成一切经济损失。 14.3由乙方负责承担的低值易耗性材料(见附表); 14.4由甲方、总包方供应的材料除正常图纸排版损耗以外的部分(或见甲方与总包方的材料损耗表)由乙方承担并接受甲方相应的处罚; 15、劳务报酬 15.1本分包合同为为固定单价合同,单价后期不再调整,工程量以实结算。 15.2本工程施工为 工种单项承包,计价标准为: 原顶面乳胶漆 元/m2(工艺描述: )、墙面壁纸粘贴 元/m2、(工艺描述: )墙面胶乳漆 元/m2(工艺描述: )、石膏板吊顶胶漆 元/m2(工艺描述: )、公共部分墙面胶乳漆 元/m2(工艺描述: ),含基层处理、上料、食宿、工具(耗材)等自理。 16、工程量的确认 本工程采用实际确认的工程量来计算劳务报酬的,由乙方每月25号将完成的工程量报甲方(或甲方现场项目经理),由甲方(或甲方现场项目经理)对乙方进行确认;针对乙方未经甲方(或甲方现场项目经理)认可的、超出设计图纸范围、因乙方原因造成返工的工程量,甲方(或甲方现场项目经理)不予计量。 17、劳务费的付款方式 l 7.1本项目无预付款,每月25号报当月产值,月进度款按当月产值的 65% 发放,发放日期为次月10-15日;劳务费发放时乙方需向甲方提供真实的工人签字的工资发放表;在发放劳务费之前甲方不提供任何工人食宿费用,此费用由乙方自行解决,最终竣验收合格交付总发包人之后,一次性付至总合同约定范围内工程量80%的劳务费,结算完成后支付95%的劳务费,质保金5%在质保期满之后无息支付。 17.2本合同因工程变更调整而追加的劳务费、点工费,在工程决算审计确认后,随决算款同期支付(包括质保金)。 18、施工变更 18.1施工中如因业主要求或设计变更而发生的对原工作内容的变更,乙方应按照要求,调整施工计划,增减合同中约定的工程量,但误工费(如发生)的计取以发包方(业主)书面签认为准,此部分费用不随进度款同期支付,在整体工程审计结算后一并支付。 18.2施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用、直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。 18.3因劳乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。 19、施工验收 19.1乙方应配合甲方(或甲方现场项目经理)对其工作进行的初步验收,以及甲方或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收的; 19.2隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致甲方的相关损失。 19.3工程质量保修期内发生的因甲供材质量缺陷维修由甲方承担所需材料费,乙方承担其他费用。 20、违约责任 20.1当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任: (1)甲方(或甲方现场项目经理)未对乙方技术交底的; (2)工程甲方(或甲方现场项目经理)强制要求乙方作业人员违反质量及安全标准施工的。 20.2当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任: (1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付工程结算额 0.1%的违约金; (2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准导致甲方受到总包人违约处罚时,乙方应无偿修复并无条件承担该部分罚金;如因此延误进度款支付时,乙方劳务费相应延迟,乙方不得要求提前支付。 (3)因工程总包人原因导致本项目工程款延误支付时,乙方应配合甲方进行款项催付工作,妥善安排所属工人的生活,不得聚众闹事,围堵项目部及破坏、盗抢现场财物和设施;如发生上述行为,乙方除承担相应经济赔偿和法律责任外,还需承担每次10%的罚金(按本合同结算额计)。 21、争议 21.1甲乙双方在履行合同过程中发生争议且协商不成时,可要求有关主管部门调解或仲裁,调解仲裁无效的,可向合同签署地的人民法院起诉。 21.2发生争议后,双方都应保持工作连续,保护好已完工作成果: 22、合同解除或终止 22.1如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因总包原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。双方协商终止合同,妥善处理后续事宜; 22.2本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同 22.3合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备 的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。双方协商订立清算补充协议。 23、合同份数 23.1本合同一式 2 份,甲方执 1 份,乙方执 1 份。 24、补充条款 《建设工程施工劳务分包安全补充协议》。 25、合同生效 本合同双方约定 签字/盖章 后生效。 工程承包人:(签字/指印) 劳务分包班组负责人:(签字/指印) 身份证号: 身份证号: 电话: 电话: 暂住地: 暂住地: 甲方现场项目经理姓名 开户行: 电话: 指定账号 合同订立地点: 合同订立时间: 年__月__日 备注:甲乙双方身份证复印件反正面签字后后附。 泳池工程分包合同 篇11发包方(甲方): 分包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、 浙江 省《建筑安装工程承包合同条例》、中国水利水电第十二工程局《工程外包管理办法》的规定,以及*局对本合同发包方的授权委托,对 工程施工事项,经双方协商达成共识,签订本合同。 第一条 工程项目及造价 1、工程名称: 码头 工程 2、工程地点: 江南岸 3、工程内容及承包范围:甲方与业主签订的合同所包含的工程内容及范围 4、承包方式: 包工包料 5、工程造价:为该工程业主结算支付价的94%(甲方收取5%的上交公司管理费和1%的企业所得税)。 6、乙方承担费用:①甲方现场管理人员工资;②按甲方管理人员每人每月1300元(以3人计)向甲方上交工资附加费;③甲方为施工服务所发生的各项费用及现场办公费用; ④竣工资料整理、验收移交、结算催款等发生的费用;⑤税金(除企业所得税外的所有税金,包括合同印花税、公证费等)。 第二条 双方职责 甲方职责: 1、提供施工图纸 1 套及有关施工文件(甲方留施工图纸2套用于施工管理,竣工图由乙方解决)。 2、组织相关人员参加施工图纸的技术交底工作。 3、组织现场调度会,协调现场施工。 4、负责同业主、监理、设计的联系、协商、签证等一切工作。 5、甲方应做的其他工作: 对项目的进度、质量、安全进行监督管理 。 乙方职责: 1、 组织有关人员研究和熟悉施工图纸,编制施工组织设计或施工方案。 2、进行施工场地的平整,施工界区的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,做好施工一切准备工作,费用由乙方自理。 3、遵守政府安全生产和环境保护等管理规定,开展安全、质量意识教育,拟定安全管理制度和质量管理办法;对本方职工的一切行为负全部责任。 4、服从甲方的施工调度,一切与设计、监理、业主的书面联系均须通过甲方,由甲方负责联系。 5、按合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 6、按标准化工地要求组织施工。做到工完、料净、场地清。 7、乙方应做的其他工作:国家规定持证上岗的特种作业人员,必须持有国家有关部门核发的上岗证书方能从事相应岗位工作。 8、乙方应投保工程一切险及第三方责任险,保险费由乙方承担并支付。 第三条 合同工期 1、合同工期: 20xx 年 9 月 1 日开工,到 20xx 年 3 月 18 日完工。 2、主要阶段控制进度要求: 20xx年11月25日前完成预应力方桩打桩及水上灌注桩的施工。 3、乙方按月上报施工进度计划,经甲方审批后组织施工,接受甲方有关人员对进度的检查、监督。 4、当工程实际进度与合同进度不符时,乙方应按甲方要求提出并落实改进措施,确保进度;当主体工程连续14天达不到已批准的施工计划平均日进度时,甲方有权终止合同。并将乙方在现场的设备、周转材料无条件留下。并对已完工程按单价(或总价)的80%结算。 5、工程按合同完成后,乙方向甲方提供完整的原始竣工资料,由甲方组织有关部门,甲乙双方共同参加完工验收。对提出修改意见的,乙方应按要求进行修改并承担其费用,直至验收合格。 第四条 质量与验收 1、本工程质量必须达到 业主要求 。 2、乙方必须严格按照施工图纸、招标文件、施工规范、规程、标准进行施工,随时接受业主、监理、设计、本合同甲方的监督、检查。 3、乙方应做好质量的检验(三检制程序)工作。隐蔽工程必须经甲方质检人员及监理工程师的检查,验收合格并签字盖章后方可进行下一道工序。 4、乙方在施工中如发生质量事故,应及时采取措施处理,并及时报告甲方,重大事故的处理应经设计单位、质量监督单位、业主单位、监理单位、本合同的甲方等单位共同研究,经设计单位签证后由乙方组织实施,费用由乙方自理。 5、工程按合同完成后,如质量验收不符合标准,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。 6、工程质量保修期内若发生任何工程质量问题,乙方应在接到甲方通知后24小时内作出答复。否则甲方有权组织其他施工队伍进行处理,并从质量保修金中扣除产生的相关费用。 7、其他质量及技术要求:按甲方与业主的合同执行。 第五条 安全施工 1、在签定本合同的同时必须签订《安全生产责任书》。 2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。接受甲方、监理、业主的监督检查。承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。 3、乙方必须按规定投保人身意外伤害险。发生重大伤亡事故,乙方应立即通知甲方。同时按当地政府有关部门要求处理。发生的费用由乙方自理。 2、 安全事故频率控制在0.5%以下,无重伤及伤亡事故发生。 第六条 工程价款的支付和结算 1、经双方约定的工程价款,任何一方不得擅自改变。 2、工程量的确认。业主确认的工程量即为甲乙双方的结算工程量。 3、工程价款的申报:乙方于每月20日前将工程进度报表及中期支付证书报甲方(每月25日为统计工程进度截止日),由甲方在2天内审核后送监理单位、业主核批;具备编制竣工决算条件后由乙方将竣工决算资料报甲方,由甲方在10天内审核后送监理单位、业主核批。 4、工程价款的结算:甲乙双方的月进度工程款结算,在甲方收到监理工程师的批复后5天内办理;甲乙双方的竣工决算,在甲方与业主的竣工决算经审计、批复后的10天内办理。 5、工程价款的支付:甲方在收到业主支付的工程预付款后5天内同比例支付给乙方;月进 6、工程质量保修金。业主扣留的工程质量保修金由乙方承担,在业主退还甲方后的10天内退还给乙方。 第七条 材料供应 1、本工程所有材料由乙方自行采购,其材料价格风险已包含在承包单价内,不调价。 2、乙方自购材料必须按照施工图纸、规范要求采购,接受甲方的质量、技术监督和指导,并及时提供产品合格证明及复验报告,对材料的质量负责。按要求对材料进行检验或试验,并及时提交试验资料,不合格的材料不得使用。 3、乙方委托外单位进行建筑材料、半成品、成品的质量检测等,确需由项目经理部对外签订合同时,甲方对订立合同的必要性进行审核和协助乙方对合同条款的内容进行审查。如发生合同纠纷,由乙方独立承担甲方的直接损失和间接损失。 第八条 施工与设计变更 1、甲方按约定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为工程施工的有效依据 ,甲乙双方均不得擅自修改。 2、施工中如出现设计变更,乙方应按修改或变更的设计进行施工。 3、出现设计变更或业主、监理现场指示而引起工程价款变化时,乙方应在5天内向甲方提交书面资料,由甲方整理后上报监理、业主核批。 第九条 违约责任 1、 乙方不得以任何理由拖欠民工工资,一旦发生,甲方有权直接处理,同时对乙方处以所拖欠工资总额3倍的罚款。 2、 乙方分包的工程项目,不得转包或分包。如发现转包或分包,甲方有权终止合同。 3、 当乙方现场负责人及技术负责人或工人,在工程管理和施工方面不能满足工程施工要求时,甲方可以建议更换人选,乙方应考虑甲方意见,并作相应的调整。 4、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,由此造成的返工损失,乙方应全额赔偿。 5、乙方达不到合同规定的工期要求,每逾期一天,支付 10000元/日 的逾期违约金。累计违约金不超过合同总价的11%,从工程款中扣除。 6、安全处罚:死亡一人,乙方交纳伍万元违约金;重伤一人,乙方交纳壹万元违约金。 7、在施工中,甲方有权根据乙方承包能力、乙方对甲方发出指令的执行程度和态度等,作出终止合同、更改施工队伍的决定。 8、乙方在施工过程中因发生质量事故、安全事故、工期滞后等原因造成甲方声誉受到影响或业主、监理单位向甲方或甲方上级主管单位发出书面指责的,视情节轻重处以乙方5~20万元的罚款。由此造成的一切经济损失,由乙方全额承担。 9、任何一方违反合同规定,双方协商不成的,按以下方式解决:向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁。 第十条 其他 1、 乙方必须是甲方的工程合格供方,并服从甲方管理。 2、特殊工种必须持证上岗。 3、合同签订前,乙方提交94万元的履约担保金。 4、乙方在施工过程中的一切经济责任、民事责任自负。 5、本合同一式六份,甲方执三份,乙方执三份。自双方法人(委托代理人)签字,加盖单位公章即生效,工程完工验收合格、结清工程款、保修期满后终止。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 泳池工程分包合同 篇12甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》规定,经双方协商,签订本合同共同信守。 一、 工程名称: 二、 工程地点: 三、工程承包范围及内容: 四、 施工工期:从年月日到 五、承包方式:包工、包料,乙方自行提供电动工具、手动工具工具耗材,运费及垂直运输费由乙方负责。乙方承接工程后不准以任何方式分包或转包;甲方如发现乙方分包或转包施工,有权终止合同,并由乙方承担由此产生的质量、进度等全部法律及经济任。 六、 验收方法及标准: 1、以乙方向甲方提供的样板为生产标准并以此为验收依据,并应符合相关企业、行业或国家的有关标准,乙方同时提供原厂产品质保书,合格证,检测报告及相关证明;施工要符合相关行业标准。 2、材料到场后,甲方对数量和质量验收合格后方可使用。 3、工程质量验收标准:按照甲方认可的设计施工图、工程承包范围及项目内容和建设部颁发的施工验收规范《GB50210—20xx》为验收依据,合格率达到100%,并确定实际工程量。 七、品质要求及单位价格:工程单价为 元/㎡。 八、预计工程量及工程造价: ㎡, 元。 九、 付款方式及时间 ①材料、工人同时进场,甲方付乙方工程款 ②工程完成总工程量的 ③工程完成总工程量的 ④工程完成总工程量的 ⑤工程完成总工程量的 ⑥剩余工程款待装饰工程全部交付验收后, ,期满后无息一次付清。 十、违约责任 1、乙方需按照本合同规定及乙方提供的样板为验收标准,按质、按期完成施工任务,若存在质量及施工进度上的延误,乙方须承担由此引起的一切经济及工期损失,逾期每天承担违约金 元人民币。 2、如不能完全符合品质要求将由供方无偿重新供货并承担由此造成的一切损失。 十一、 乙方责任 ①乙方的施工队伍必须是由精干技术人员组成; ②乙方应自行负责本工队工人在此工程施工期间的人身安全及由于供方造成的第三者人身安全,发生的上述安全事故乙方自行处理且承担一切费用;《装饰工人施工合约》作为本协议的必要附件。 ③乙方应旅行应有的义务负责劳务工人的工资发放、交通、食宿及相关的保险等事宜; ④乙方应加强防火、防盗、施工安全的防护措施,加强施工队伍的管理,自觉遵守执行安全、文明施工和夜间施工等规程,否则因违反有关规定所受安全部门和监理部门处罚或其他经济损失均由乙方承担。 十二、甲乙双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身原因而不能履行合同时,经双方协商由合同公证机关查实证明,可免于承担责任。 十三、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止,应经双方协商同意,另立协议方可生效。 十四、本合同在有效期内任何一方违约,可上诉 仲裁委员会。 十五、本合同一式三份,双方各执一份,项目部执一份。附营业执照或身份证复印件。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 泳池工程分包合同 篇13发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国建筑法》、《建筑市场管理条例》、《经济合同法》及有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 三、乙方承包范围: 1括:塔吊等设备的操作工;施工现场所有的临时设施;购买、租赁设备材料的拉、送、装卸、校正;施工现场的各项安全防护措施;文明施工,现场零工等产生的人工费;水、电、暖、消防分项土建方面的补缺用工;植筋、套筒人工费等费用; 2、乙方土建施工所用的中小型机械工具及耗材,各种小型材料(包括:括搅拌机、振动棒、磨光机、铁丝、扎丝、各种园丁、胶带、大桶、灰斗、铝合金杆子,二级配电箱以下的电缆,电线,电箱)。 四、甲方另行发包项目:给排水、电、暖、消防、防水、外墙保温、门窗、 5、乙方的职工住房由乙方自行解决。 6、乙方劳务费发票。 四、甲方另行发包项目:给排水、电、暖、消防、防水、外墙保温、门窗、 五、甲方提供的材料及设备:木方、模版、钢管、扣件、安全网、吊、 五、工期: 1、按甲方工地项目部制定的施工进度,计划施工。 2、因停电、停水、停工待料及不可抗拒等外来原因,影响工期、工期顺延。 六、结算方式: 按实际完成建筑面积计算,以下单价为固定单价,不做任何调整,不执行任何调整文件: 1、高层标准层住宅按330元/㎡, 2、多层及二层市场部分按300元/㎡。 3、地下室及商场部分按270元/㎡。 七、付款方式: 按工程进度付生活费,春节前付乙方完成工程量的75%,交工验 八、甲方责任: (1) 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制 (2)负责技术交底、组织图纸会审,统一安排技术档案的收集整理及交工验收。 (3)按合同约定向劳务分包人支付劳动报酬。 (4)负责与建设方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 九、乙方责任: (1)对劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责,配合甲方编制施工组织设计及进度计划,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,自觉遵守法律法规及有关规章制度。劳务分包方自配施工员多名,全权负责工程的施工放线。若因施工放线导致工程定位偏差,砼振捣不均匀,砼墙、板出现裂缝等质量问题对建设单位所造成的一切损失由劳务分包方承担。 (2)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、材料浪费、工期拖延、安全隐患、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; (3)自觉接受建设方、工程承包人、监理及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查及其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;无条件接受承包方指令与 现场其它劳务作业单位协调配合,照顾全局。 (4)按照施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工,工程交工前负责施工范围内已完成的成品保护,并清理好现场。 (5)在合同规定的保修期内,对属于自身劳务作业原因的工程质量问题进行无偿修理,不属于自身工程质量问题进行有偿修理。 (6)甲方提供给乙方的机械设备,均应爱护使用,妥善保管、保养及维修。劳务作业方所领用甲方提供的使用品,若发生丢失,按实赔偿,费用从结算值中扣减。 (7)施工过程中如因乙方施工质量问题、工程进度缓慢、安全生产、文明施工等存在重大问题,甲方有权责令乙方停工整顿,必要时可终止合同,另选劳务队伍并由乙方承担劳务费用。 十、因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商解决不成,依法向博乐市人民法院起诉。 十一、本合同一式 ,自双方签字盖章之日起生效。保修期满并付清保修款后本合同终止。 发包方(签章): 承包方(签章): 日期: 年 月 日 泳池工程分包合同 篇14承包方(甲方): 责任人: 分包方(乙方): 责任人: 甲方将________________项目的拆旧工程交由乙方承包。为明确双方的权利和义务,经共同协商,一致同意签订本协议。 一、施工内容及工程量 1、施工内容: 2、拆除标准: 3、承包方式: 3、材料归属:施工中拆下的各类废旧材料归______方所有,由______方自行处理。 二、工程价款及结算方式 1、工程价款: 双方商定项目总金额:____________元 2、结算方式: 拆除范围内建筑物,完成及其他清理工作后,一次性付清工程款。 三、施工日期 1、本合同工程定于_______年_______月_______日开工,于_______年_______月_______日竣工。 2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。 四、双方职责 甲方: 1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。 2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。 3、配合乙方对施工人员进行安全教育。 4、甲方指定为工程项目负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。 5、受到甲方验收通知后,及时组织人员验收,验收完成后,按期支付价款。 乙方: 1、负责编制施工方案,制定安全、环保措施, 2、积极配合甲方的工作,服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。 3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到文明施工、安全、按期完成施工任务。 4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求:控制噪声,避免不安全因素发生。 5、乙方指定为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。 6、工程完工后,及时向甲方发出验收通知。 五、违约责任: 任何一方违反本合同规定,均应承担其责任。违约方应赔付守约方因此受到的所有损失。另交付工程款的_______%作为违约金。 六、其他: 1、本合同签字生效后,甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改,需经双方协商同意并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等效力。 2、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。 3、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力 4、合同执行中发生纠纷,双方应做好协商解决,协商解决不成的可向合同履行地人民法院起诉。 甲方: 住址: 联系方式: 合同履行地: 签订时间:_______年_______月_______日 乙方: 住址: 联系方式: 合同履行地: 签订时间:_______年_______月_______日 泳池工程分包合同 篇15承包人: 小区安置房建设项目是区政府XX年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程施工事项协商一致,订立本合同补充协议书。 一、工程概况 工程名称:小区后续分项工程 工程地点: 小区 二、工程承包范围 承包范围: 小区后续工程模板 三、合同工期 开工日期: 年 月日 四、付款方式 支付 万元,承包方正常供应工程所需模板。 五、工程实施过程中,若工程量有增减变化,由承包方提出申请,监理和发包方确认后,报政府批准后实施,据实结算。 六、工程质量安全等要求按原合同执行 七、违约、索赔和争议 1、发包人承担的违约责任:发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺模板供应不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。 2、承包人承担的违约责任: 发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常供应模板的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。 八、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。 九、合同生效 合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点: 本合同双方约定签订后生效。 承 包 人:(签章) 发 包 人:(签章) 身份证号: 银行卡号: 联系方式: 年 月 日 泳池工程分包合同 篇16甲方: 乙方: 根据国家以及地方关于建设工程项目的有关法律、法规规定,为明确甲乙双方的权利义务,确保工程的质量、安全和进度,经甲乙双方充分协商,签订本协议: 一、工程项目名称: 二、工程地点: 三、工程范围: 四、工程造价:本工程总造价为 。 五、工程工期: 1、本工程项目暂定于年 月 日竣工,工期共计 日历天。 2、开工日期如有变化,乙方需取得甲方的书面同意,工期相应调整。 3、在施工期间,由于非乙方过错造成的工期延误,乙方必须在事故发生后三天内向甲方提出书面顺延工期的申请,经甲方核实认可后向乙方发出同意延期的书面通知,工期方可顺延。如因乙方原因延误工期,建设单位的工期罚款由乙方负责,在结算款中扣除;如属甲方原因由甲方负责。 六、工程进度要求: 七、材料设备供应: 八、技术资料供应:由 负责向乙方提供水施 工图等技术资料。 九、临时设施提供方式: 十、甲方委派 同志为驻工地代表,乙方委派 同志为驻工地代表,负责联系、处理工程施工过程中出现的问题。 十一、工程款支付 十二、安全责任 1、乙方进场后,必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪和安全教育。 2、乙方必须确保所有施工人员持有效证件上岗,特殊工种作业人员,必须经培训合格方可上岗。 3、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施,确保生产安全,杜绝事故发生。 4、乙方务工人员在施工中发生的安全事故,责任由乙方自行承担,如因此导致甲方承担连带经济赔偿责任的,甲方有权在乙方的工程款中予以扣除。 5、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律,甲方可根据其规章制度和纪律,对乙方给予一定的经济处罚,情节严重者,直至追究法律责任。 十三、工程质量、工程验收、工程检修 1、工程质量应符合设计和国家规范,要求达到标准。 2、工程竣工后15天内,乙方应将工程验收所需资料整理齐全交甲方。 对于验收不合格的,由乙方负责返工整改。返工整改后经复验仍不合格的,甲方有权要求乙方在规定的期限内再次整改或者解除本协议。由于工程验收不合格进行返工整改的工期延误损失由乙方自行承担,甲方不承担责任。 3、工程完工经各方面质量检查验收合格后,乙方提供结算资料,甲方协助办理结算。 4、工程保修 本工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算,保修期为修期内,因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修,费用由乙方承担。 十四、工程结算: 1、本工程计价按并以审核后的施工图预算和决算为依据。 2、本工程施工过程中,如有设计变更,应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。 3、乙方提供完整的结算资料,甲方协助办理结算。 4、乙方按本工程总造价的向甲方上交管理费和税费等费用,甲方在支付给乙方的进度款中予以扣除。 十五、质量保证金 1、本合同签订之日起日内,乙方应向甲方交付元质量保证金。保证金在工程竣工验收合格后 日内无息退还。 2、施工期间未经允许不得向甲方要工钱和不听指挥的一旦发现作清场处理。 3、工程质量通过甲方验收合格为准、方可结算工资。 4、质量保证其为一年、义务修补。 十六、违约责任 1、本合同从签订之日起,双方必须全面覆行合同所规定的事项,任何一方不得擅自变更或解除合同。 2、乙方违反本协议任何规定的行为均视为违约,除本协议规定已有处罚措施以外,将根据违约情况承担 元违约金,并赔偿由此给甲方所造成的损失(该损失包括但不限于甲方为实现自己的权利而支出的交通费、差旅费、通信费、律师费等); 十七、未尽事宜,双方协商解决,并签订补充合同。 十八、争议解决:甲乙双方因履行本合同发生的争议,由双方协商解决。协商不成的,按下列第 种方式解决。 十九、其他 本合同自双方签字、盖章之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 泳池工程分包合同 篇17设备工程合同 甲方:_________________ 乙方:_________________ (以下简称:_________________甲、乙双方) 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就安装本工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条:工程概况: 1、1工程名称:_________________ 1、2工程地点:_________________ 1、3主要工程项目和内容:_________________ 第二条:工程款的确定,预付和结算: 2、1消防工程造价为:_________________定价人民币元整(¥:_________________元). 2、2工程付款方式:_________________工程结束付清全款。 第三条:_________________甲方工地管理代表:_________________ 第四条:_________________乙方工地管理代表:_________________ 第五条:_________________甲乙双方工作职责:_________________ 5、1乙方的责任: 5、1、1乙方所提供的产品和施工工艺符合国家标准和当地消防部门要求,确保合同范围内的工程符合消防验收要求。 5、1、2乙方做好合同范围内的施工资料,提供相关产品检测报告、合格证和施工资质。并提供一套完整的施工资料及相关产品检测报告,合格证,施工资质的复印件给甲方。 5、1、3施工过程中发生的设备人身安全等事故,由乙方承担相应费用及法律责任。 5、1、4乙方可以在甲方提供所有消防验收必需资料的前提下,义务帮助甲方办理消防验收手续的报验,但相关部门所需的费用由甲方承担。 5、2甲方的责任: 5、2、1甲方按协议支付工程款。 5、2、2甲方有责任协调现场场地内机械设备、材料等的转移以便于乙方施工,有责任协调施工过程中出现的问题。甲方负责提供摆放材料和工具的库房,提供施工用水和施工用电。(规费不予计算) 第六条:工程工期:_________________ (配合主体进度)不可抗拒因素除外。 第七条:工程质量:_________________ 工程质量标准:_________________合格 第八条:_________________甲方未付清工程款期间,本工程中所使用材料及设备产权为乙方所有;在甲方付清工程后,产权为甲方所有。 第十条:_________________未尽事宜,双方协商解决。 第十一条:_________________本协议正本一式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方代表签字、盖章之日起生效。 甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________ 法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________ _____________年__________月__________日_____________年__________月__________日 泳池工程分包合同 篇18甲方: 乙方: 甲、乙双方在业主的同意下经友好协商,在公平、公正、诚实互信的条件下签订本合同。 一、工程名称: 全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施BT项目工程 二、工程地点: 襄河镇杨桥工业园 三、分包范围: 全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施BT项目工程中附属的撇水沟护坡工程。 四、工 期: 约五个月。 五、承包方式: 包工包料,发生在撇水沟护坡工程中的一切人、料、机费用乙方自理,乙方自负盈亏。需扣除公司管理费、税金等,且必须提供成本发票。 六、安全生产: 一切与乙方有关的安全、质量事故乙方自行解决与甲方无关。 七、施工与验收: 1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受业主、监理、检测、甲方等有关部门的检查、检验。 2、乙方工程完工报甲方后自行组织相关部门验收。 3、乙方工程验收合格后需提供工程试验、原材检测报告,工序报验,施工日记等工程资料一式三份且装订成册。 八、计量与计价: 1、乙方已完成工程量,经验收合格后,再按工程实际量结算。若未通过业主单位验收,乙方必须无条件返工,甲方不支付乙方任何费用。 2、单价按甲方与襄河镇签定的全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施BT项目工程《协议书》、《土地保证协议》一致。 九、 甲乙双方未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 十、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自签定之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 泳池工程分包合同 篇19工程总承包单位(甲方): 劳务分包单位(乙方): 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为:“发包人”)与工程承包人已经签定施工总承包合同,双方就劳务分包事项协商达成一致,签订本合同。 第一条、工程概况 1.1工程名称:______________。 1.2工程地点: ______________。 1.3工程内容:基础、主体清工大包,(塔吊、配电总箱除外其于部分附材及工具。) 1.4劳务作业范围:该工程基础、主体框架,既钢筋、模板、砼、二次砌体、后浇带、外脚手架搭设、安全防护含(拆除)等。直至质检站验收优良。 第二条、实行劳务承包。乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求提供劳务,负责相应的劳务管理。 第三条、合同文件的组成与解释顺序 合同文件由下列各项组成,并依序解释 1、补充协议; 2、本合同; 3、协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4、工程劳务量清单或确定劳务报酬的工程预算书、图纸; 5、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。 第四条、合同文件适用标准和法律 4.1适用法律、法规:中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规; 4.2适用标准及规范: 4.2.1现行的国家及工程当地有关标准、规范; 4.2.2其他标准及规范:无 第五条、施工图纸 甲方正式开工前,向乙方提供施工项目的施工蓝图2套。乙方需要增加图纸套数的,甲方代为复制,复制费由乙方承担。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人。 第六条、施工前期工作 6.1办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间:施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。 6.2提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任;提供位置及交验要求执行大合同;在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护。 第七条、甲方驻工地代表: 7.1 甲方驻工地代表行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权利和责任,但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。委派人员调整,需提前通知乙方; 7.2甲方代表的指令、通知应采用书面形式,本人签字后交给乙方并办理签收。必要时可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认; 7.3甲方代表应按合同约定和施工需要及时向乙方担供指令,批准施工措施并履行其他约定的义务; 7.4甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力,有权终止或中止合同。乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为时,甲方代表有权要求乙方予以清退。 7.5甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利。 甲方代表易人,应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任。 第八条、乙方驻工地代表: 8.1乙方驻工地代表行使合同约定的职责。履行合同约定的职责。乙方的要求、请求和通知,以书面形式由本人签字后送交甲方,办理签收。 8.2乙方代表按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织劳务作业。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并且采取紧急措施后24小时内向甲方报告。由责任方承担因此发生的经济支出或费用以及工期延误责任。 乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任。 第九条、甲方责任 9.1组建与工程相适应的项目班子,设立项目经理、项目总工程师及工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门,实施工程项目的全面组织与管理; 9.2负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收; 9.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收; 9.4随时检查乙方施工设备运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,由乙方自行承担相应费用,并给予相应的经济处罚; 9.5负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料计划及各种报表; 9.6负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系,协调现场有关单位的关系。 第十条、乙方责任 10.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,未经甲方授权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联系。全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务; 10.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度,接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合; 10.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格实施; 10.4接到图纸 7 天内编制出施工劳务预算(附件设备总用量计划),提交甲方审核,审定后的预算价一律不再调整。根据甲方编制的施工组织设计总进度计划的要求,每一个月的10日前提交下季度的劳务作业进度计划,每月20日前提交下一月的劳务作业进度计划。有阶段工期要求的提供阶段计划,必要时按项目部的要求提交旬、周、日计划(所有计划均应附材料、设备用量计划),报甲方批准后实施。若乙方不按时或不按要求提交劳务预算书或材料计划或作业计划,甲方可以不供材料,不付款,由此引起的一切责任和损失,由乙方承担,并按违约处理。每月20日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表。 10.5认真做好承担的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程的原始记录,完整、清楚、详细、准确地积累施工资料,及时将有关技术经济资料完整地提供给甲方,并配合整理归档; 10.6做好放陈场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作,如有损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失(包括各种罚款)。暂停施工期间对所涉施工部位 进行妥善保护; 10.7交工前保护好工程成品或半成品,把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收。积极配合保修,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。 第十一条、劳务费金额: 第十二条、财务付款 12.1双方本着风险共担、利益共享的原则,结成合作伙伴,一致同意各项劳务费用及款项均以业主已支付该款项为前提; 12.2阶段款项(进度款):工程形象进度完成±0.000后,发包人审核已完成量,按完成工作量的60%付款,以后每月按完成形象进度的60%付款,主体结构封顶过春节工人返家付款85%,如不过年,主体经质量监督站验收后付至85%,下余的15%待竣工验收合格后三个月付清。 12.3劳务报酬支付方式:转账支票或短期银行承兑汇票。 12.4所有资金必须由劳务分包人(公司)专人办理并盖有( 有限公司财务专用章”收据有效,否则总承包方不予认可,由此引起的后果由劳务分包人承担。 第十三条、完工结算 13.1乙方在所承担劳务项目全部完工之日起30天内,提交劳务费结算书,一式八份,甲方在规定时间内审核定案后返回给乙方三份; 13.2甲方接到乙方结算书后进行审查,在业主对甲方结算审查、一次审计定案后30天内办理定案手续; 13.3结算审查程序及定案:先由甲方项目经理部组织有关人员核实乙方的劳务内容和工作量。再由甲方预算人员审核后按当地规定计算出工作量并按合同的约定计算出价款,交项目技术、质量、安全、材料、动力、财务等部门和项目经理会签,经公司分管部门和领导初审后,上报公司主管部门终审。 13.4结算方式:本项目采用 B 结算方式进行结算; A、固定劳务总价; B、固定劳务单价,按实确认实物量或定额工日或建筑面积; C、审定的劳务预算加(减)现场有签证、变更等; D、劳务预算加包干系数。 13.5计算规则: 按现行的.工程量计算规则计算建筑面积 13.6劳务费标准: 基础、主体按148元/m,零工按50/工日包括土方清理、垫层、筏板基础等零星用工,多项一次性补款肆万三仟捌佰元整 。 13.7劳务费内容: 乙方施工全部内容所需的劳务;定额综合工日包干但不限于现场保卫;乙方自带机械的维修;材料的装卸、材料的场内转运及堆码;周转材料的清理、维修、堆码、场内转运;安全防护用工;生活区卫生用工;文明施工; 13.8劳务费调整的范围、条件及方法: 确认的劳务签证,按合同约定调整。 13.9当地政府按规定收取乙方的费用由乙方承担。如为甲方代交时,在支付劳务费时扣除; 13.10甲方和乙方结算付款,只能按本合同约定办理。甲方每次付给乙方款项后乙方必须优先支付工人工资。乙方在履行合同期间不能到甲方、建设单位、监理单位任何办公室及生活区吵闹,不得发生工人聚众闹事、上访等事件;也不提出合同外的任何要求。否则,每次罚乙方10万元人民币。若发生乙方施工工人因工资等原因聚众闹事、上访等事件时,甲方有权从应付乙方的工程款中直接代付工人工资,同时对于期间甲方为此所支付的各项费用由乙方承担,从乙方结算值中直接扣除; 13.11乙方必须每月给工人结算工资,每年年底给职工结清工资,列已付未付工资,并向甲方报月表和年度表。如果乙方不能及时给职工支付工资,甲方有权按报表支付给工人,同时扣罚乙方结算款项。 第十四条、劳务作业期限 开工日期:计划____年____月____日 竣工日期:计划____年____月____日 乙方根据工期要求,周密地安排进度计划,报经甲方批准后严格实施,接受甲方的检查、监督。施工实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方的要求采取补救措施,保证按时完工。如补救无效,在甲方限定时间内达不到要求,视为乙方无按期完工能力,甲方有权单方解除合同,乙方在接到通知后三日内撤离现场,并承担因此给甲方造成的损失。 第十五条、工期延误 不可抗力和规模扩大、标准提高、结构更改重大设计变更或业主原因、连续停电24小时以上,发生上述情况对工期有实质性影响的,事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求,经确认后工期相应顺延,并赔偿窝工损失。 由于乙方原因不能按时完工,乙方承担如下违约责任:每拖延一天承担其造价10%的违约金,并赔偿由此造成的甲方损失。非乙方原因,乙方不承担工期违约责任。 第十六条、劳务工作质量 16.1质量等级:依据国家工程质量检验评定标准,本工程质量必须达到优良等级,同时负责工程过程中的无偿维修,若乙方在接到维修通知后3日内没有进行积极维修,甲方将组织维修,并按实际发生额从乙方结算或保修金中扣除。工程质量等级以山东省济南市质量监督站签发的工程质量监定书为依据。 乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关技术要求精心组织劳务作业,确保实现质量目标。达不到质量标准的部分,甲方一经发现,可以要求乙方返工,乙方应按甲方要求及时返修,直到满足质量要求。因甲方原因不到质理标准,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。因乙方原因达不到质量标准,乙方承担返工费用,工期不予顺延,返工后仍达不到质量标准,视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力,甲方有权力解除合同,乙方在接到通知后3日内撤离现场,并承担因此给甲方造成的损失。 16.2因乙方原因达不到优良等级的违约责任: 乙方承担其工程造价的10%的违约金,并无条件自费返工该工程质量标准,若因返工延误工期由则仍执行第十五条。 16.3达到优良等级的奖励: 不奖励 第十七条、质量检查与验收 17.1质量检查:乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求及甲方代表发出的指令进行劳务作业,加强内部检查工作,坚持自检、互检、交接检制度,随时接验收不得自行隐蔽,如有自行掩蔽,乙方必须照甲方和有关单位的验收要受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。 17.2隐蔽部位验收:乙方应在自检合格后,验收12小时前通知甲方组织验收,经验收合格,验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求,乙方应按验收提出的整改意见返修,合格后重新通知验收,返修费用乙方承担,工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽,如有自行隐蔽,乙方必须按照甲方和有关单位的验收要求进行剥落和开口,并负责恢复和承担因此发生的费用及损失; 17.3中间验收:基础,经验收合格后方可进行下道工序。如验收不符合要求,乙方应按验收提出的要求返修后,通知重新验收。 17.4交工验收:乙方承担任务全部完成,经初验达约定的质量标准后,由甲方约请业主(或业主委托的其他单位)验收,经验收优良,评定的质量等级。交工验收书签字后,办理工程移交。如质量达不到要求,乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修,并在限定的期限内完成,再通知验收,直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任和工期延误责任。 第十八条、安全施工 18.1安全目标:杜绝死亡和重伤事故的发生,轻伤频率不大于0.2‰;杜绝重大机械和火灾事故; 18.2乙方严格按照《建筑施工安全技术规范和标准》施工,配合甲方建立安全保证体系,乙方成立安全领导小组,由现场负责人担任组长,配备专职安全员,班组设立兼职安全员,形成安全管理网络。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。加强安全教育,提高全员的安全意识。乙方认真执行安全技术规范,严守安全规则,落实全措施、确保安全施工,按照《建筑施工安全检查评分标准》的规定达到优良,承担相应费用; 18.3乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施,在本工程中如发生安全事故,应立即向甲方报告,重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定:由于本合同劳务提供方的管理责任,一旦发生安全事故,事故的全部责任及经济损失(包括各项罚款)由于乙方承担。 第十九条、紧急补救 无伦工程施工期间或保修期内,在乙方劳务作业范围的任何部分如发生事故或故障及其他事件,甲方代表认为进行紧急补救或修理理是保证正常施工或工程安全的紧急需要,而乙方无力或不及时进行补救工作或修理时,甲方有权安排其他人员从事该项工作。若为此完成的工作或修理按合同属乙方责任的,则全部责任和费用均由乙方承担。 第二十条、现场管理 乙方应严格执行施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度。按甲方统一规划搭设临时设施,分类整齐堆放材料、机具,挂牌标识。按标准化工地的要求设置标牌,搞好现场美化,做到工完场清,保护现场整洁。搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。如因乙方原因达不到文明施工要求,应根据甲方或有关部门的要求整改,接受相应处罚,承担全部责任。 第二十一条、材料、设备供应与保管 21.1工程需要的主要材料、设备、仪器及构配件由甲方负责供应。甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准,如有不符合要求的,乙方在领用接货时提出,甲方负责调换。 21.2甲方供应的材料为了方便使用,货到后乙方即办理领用手续,工地出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格计划管理,准确地提供计划用量和使用时间,避免不合理存量占用资金、影响工程用款,避免计划不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生。 21.3甲方供应的材料乙方领取后要妥善保管、合理使用,采取有效的节约措施和限额用料控制手段,努力节约原材料。乙方保证全部材料耗用量不超过预算额定材料量,并力争节余;甲供材料节余部分,甲乙双方按照甲7乙3分成;如因保管不善,造成丢失、损坏或使用浪费,超过定额消耗部分(钢筋按图纸用量),乙方按超耗部分材料费的承担; 21.4甲方供应的物资属甲方所有,只供本合同劳务作业范围以内的工程专用乙方不得挪作它用或擅自处理(包括边角余料)。一经发现乙方挪用或擅自处理,对乙方处以挪用和擅自处理部分价款的两倍罚款。施工剩余材料(不含地材)全部交还甲方办理退库手续,有用或可变卖的边角余料交还甲方后,按市场价的30%奖励乙方; 21.5小零星材料必要时甲方委托乙方代为采购,乙方自行保管使用。代购部分材料费用按定额消耗量和甲方与业主结算的同一价格并入劳务费结算。 乙方对代购材料的质量负责,根据技术要求和有关规定,需要合格证、质量保证书、准用证等证件的,证件必须随货同行,货到后将有关证件提交给甲方,据以进行质量验收,证件齐全、质量合格的材料方能用于工程。如有不符合要求的产品,乙方负责运出现场调换合格品。 第二十二条、施工机械设备及周转材料供应 22.1本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣件、脚手板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与支撑全部由甲方提供; 22.2甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械,乙方办理接管手续,负责日常保养、保管。乙方要严格执行操作规程,加强管理,保证设备处于良好的状态,充分发挥作用。设备完好率不低于90%,利用率不低于60%。劳务作业任务完成后要完好幸免还给甲方。如有保管不善或使用不当造成丢失、损坏,乙方负责修理或照价赔偿; 22.3甲方提供的脚手架料和成品模板乙方要妥善保管,有计划地合理使用,加快周转,尽量减少投入量和缩短占用时间。如乙方保管不善、使用不当,造成丢失、损坏,超过允许损耗部分要照价赔偿。乙方不得改变用途或用于其他工程,未经甲方同意不得擅自截割、改制,如发生上述情况,每次给以乙方1000元的罚款,乙方并按已截割、改制部分原价赔偿甲方的损失。 第二十三条、铁丝、钉子、螺栓穿孔埋管、二级配电箱、小电缆、电锯钢筋调直机、切断机、双面胶、隔离剂、振动棒电机、手推车、灰斗、水桶、刮杠、靠尺、灰板条、镐、锹、安全帽、安全带等工具用及工人手头工具等由乙主自带,费用包括在劳务费中。 第二十四条、工程停建或缓建 由于政策变化、不可抗力以及业主与甲方双方以外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;如需继续施工到安全部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位;按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件,按业主支付情况,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程的劳务费和视业主赔偿情况适当考虑乙方的损失。 乙方代购的材料已经订货的,自行负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方按业主确定情况承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。 第二十五条、不可抗力 不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方通报受害情况,灾害结束后,10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用;灾害继续发生,乙方应每隔10日报告一次灾害情况,直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要的条件,并负责处理工作的组织、指挥。 因灾害发生的费用由双方分别承担: 1、工程本身的损害由甲方负责转业主承担; 2、人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用; 3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失,由乙方承担; 4、所需清理修复的劳务费用业主不承担部分乙方承担; 不可抗力的自然灾害认定标准: 甲方、乙方双方协商确认。 第二十六条、争议 双方在合同执行过程中如发生争议,应本着友好的原则协商解决。协商不成报请工程地主管部门调解,若调解不成,可向工程所在地B A 、仲裁委员会申请仲裁; B、人民法院起诉 第二十七条、违约 甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的义务,支付款以及发生其他使合同无法履行的行为,乙方及时书面告知甲方后,甲方应承担违约责任、相应顺延工期。 乙方不能按合同工期完成,施工质量达不到设计和规范要求以及合同约定的等级,安全及现场管理达不到有关规定与合同约定要求除按此前的约定承担责任罚款外仍要承担下列违约责任,其他使用权合同无行履行的行为,甲方代表可通知乙方,按约定支付违约金和赔偿因其行为给甲方造成的损失。 除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,或另有合同解除的约定,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同; 因一方违约使合同不能履行,另一方欲终止或解除合同,除合同另有规定外,应提前10天通知违约方后,方可终止或解除合同,由违约方承担违约责任。 违约金换数额: 该违约项造价的5% 损失的计算方法: 按直接经济损失计算 。 第二十八条、其它 28.1乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系。否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担。 28.2乙方需要甲方签证时,必须在每一事项发生之日起十五日内办妥手续,必须由项目经理、技术负责人、预算员、材料员或(设置管理员)、质安员等五人以上签字认可,签证只签实物量,进时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效,乙方弄虚作假办理的签证不仅无效,还要按签证额加倍处罚; 28.3乙方服从甲方管理,执行甲方的管理办法,遵守甲方的各项规章制度; 28.4乙方必须给其管理人员和工人在进场之日办理出入证,并将每个人的身份证和职务、工种、年龄、性别、籍贯等造册报甲方备案。无出入证或身份证和名册不符的工人,乙方必须清退出场,乙方人员进退必须在当天办理手续并报甲方备案。 第二十九条、合同的生效与终止 29.1合同生效日期: 双方签字、盖章之日起 29.2合同终止日期:工程全部完工并交付业主,工程支付完毕,除有关保修条款外,其他条款即告终止。 第三十条、合同份数: 本合同正本两份,双方各执一份,副本二份,甲方收执一份,乙方收执一份; 第三十一条、附加条款: 1、若因乙方的人员、机具等原因造成工期拖延,甲方将根据实际情况对乙方采取罚款、另行组织人员等措施,直至更换劳务队伍,由此造成的全部责任及损失由乙方承担,并无条件退场;现场文明施工必须确保达到山东省或济南市安全文明工地标准。 2、在合同履行及施工管理过程中,对于分包人违反相关规范、规章、规定的行为,在承包人提出书面后限期整改通知后,仍未达到要求的,承包人有权对分包人实行经济处罚,并减少支付相应工程价款。 3、乙方在本工程中必须配备完整的项目管理班了,所有项目管理人员及施工工人必须持证上岗;参加该工程施工的劳务人员确保为乙方合同制工人,并满足当地政府主管部门的检查站要求及工程要求,并承担该项费用,施工期间向甲主提交现场施工工作的劳务用工及劳动用工保险,否则视为乙方违约,并承担全部责任; 4、乙方不得以任何形式分包或转包,否则视为乙方违约,乙方承担由此给甲方造成的全部损失; 5、为了共同做好联防治安工作,给现场创造一个良好安定的施工环境,乙方凡是参加该工程的施工人员必须登记花名册一式二份报甲方审批,经甲方现场代表负责人批准确的人员方可参加施工。 6、乙方在施工期间必须将本工程施工工人月工资表或季度工资表报甲方备案,乙方进场后半月内与项目管理中签订社会治安保证书,并自行负责办理暂住证。乙方向甲方承诺,乙方工人的一切经济(含工资)安全事故等跟乙方有直接关系与甲方毫无关系。 7、甲方每月支付乙方生活区电费2500元,如超出电,乙方自行承担。 以下无正文 合同订立时间____年____月____日 甲 方________________: 乙 方:____________________ 电 话:____________ 电 话:________________ 委托代理人:________________ 委托代理人:________________ 身份证号码:________________ 身份证号码:________________ 泳池工程分包合同 篇20在我国目前的工程建设中 ,工程分包合同和劳务合同是常见的经济合同 ,对于工程分包合同你了解多少呢以下是小编为大家整理的工程分包合同范文,欢迎参考阅读。 工程分包合同范文1 发包方(甲方): 分包方(乙方): 根据《中华人民共和国民法典》、 浙江 省《建筑安、中国水利水电 第十二工程局《工程外包管理办法》的规定,以及局对本合同发包方的授权委托,对 工程施工事项,经双方协商达成共识,签订本合同。 第一条 工程项目及造价 1、工程名称: 码头 工程 2、工程地点: 江南 3、工程内容及承包范围:甲方与业主签订的合同所包含的工程内容及范围 4、承包方式: 包工包料 5、工程造价:为该工程业主结算支付价的94%(甲方收取5%的上交公司管理费和1%的企业所得税)。 6、乙方承担费用: ①甲方现场管理人员工资; ②按甲方管理人员每人每月1300元(以3人计)向甲方上交工资附加费; ③甲方为施工服务所发生的各项费用及现场办公费用; ④竣工资料整理、验收移交、结算催款等发生的费用; ⑤税金(除企业所得税外的所有税金,包括合同印花税、公证费等)。 第二条 双方职责 甲方职责: 1、提供施工图纸 1 套及有关施工文件(甲方留施工图纸2套用于施工管理,竣工图由乙方解决)。 2、组织相关人员参加施工图纸的技术交底工作。 3、组织现场调度会,协调现场施工。 4、负责同业主、监理、设计的联系、协商、签证等一切工作。 5、甲方应做的其他工作: 对项目的进度、质量、安全进行监督管理 。 乙方职责: 1、 组织有关人员研究和熟悉施工图纸,编制施工组织设计或施工方案。 2、进行施工场地的平整,施工界区的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,做好施工一切准备工作,费用由乙方自理。 3、遵守政府安全生产和环境保护等管理规定,开展安全、质量意识教育,拟定安全管理制度和质量管理办法;对本方职工的一切行为负全部责任。 4、服从甲方的施工调度,一切与设计、监理、业主的书面联系均须通过甲方,由甲方负责联系。 5、按合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 6、按标准化工地要求组织施工。做到工完、料净、场地清。 7、乙方应做的其他工作:国家规定持证上岗的特种作业人员,必须持有国家有关部门核发的上岗证书方能从事相应岗位工作。 8、乙方应投保工程一切险及 第三方责任险,保险费由乙方承担并支付。 第三条 合同工期 1、合同工期:________年____月____日开工,到________年____月____日完工。 2、主要阶段控制进度要求:________年____月____日前完成预应力方桩打桩及水上灌注桩的施工。 3、乙方按月上报施工进度计划,经甲方审批后组织施工,接受甲方有关人员对进度的检查、监督。 4、当工程实际进度与合同进度不符时,乙方应按甲方要求提出并落实改进措施,确保进度;当主体工程连续14天达不到已批准的施工计划平均日进度时,甲方有权终止合同。并将乙方在现场的设备、周转材料无条件留下。并对已完工程按单价(或总价)的80%结算。 5、工程按合同完成后,乙方向甲方提供完整的原始竣工资料,由甲方组织有关部门,甲乙双方共同参加完工验收。对提出修改意见的,乙方应按要求进行修改并承担其费用,直至验收合格。 第四条 质量与验收 1、本工程质量必须达到 业主要求 。 2、乙方必须严格按照施工图纸、招标文件、施工规范、规程、标准进行施工,随时接受业主、监理、设计、本合同甲方的监督、检查。 3、乙方应做好质量的检验(三检制程序)工作。隐蔽工程必须经甲方质检人员及监理工程师的检查,验收合格并签字盖章后方可进行下一道工序。 4、乙方在施工中如发生质量事故,应及时采取措施处理,并及时报告甲方,重大事故的处理应经设计单位、质量监督单位、业主单位、监理单位、本合同的甲方等单位共同研究,经设计单位签证后由乙方组织实施,费用由乙方自理。 5、工程按合同完成后,如质量验收不符合标准,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。 6、工程质量保修期内若发生任何工程质量问题,乙方应在接到甲方通知后24小时内作出答复。否则甲方有权组织其他施工队伍进行处理,并从质量保修金中扣除产生的相关费用。 7、其他质量及技术要求:按甲方与业主的合同执行。 第五条 安全施工 1、在签定本合同的同时必须签订《安全生产责任书》。 2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。接受甲方、监理、业主的监督检查。承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。 3、乙方必须按规定投保人身意外伤害险。发生重大伤亡事故,乙方应立即通知甲方。同时按当地政府有关部门要求处理。发生的费用由乙方自理。 2、 安全事故频率控制在0.5%以下,无重伤及伤亡事故发生。 第六条 工程价款的支付和结算 1、经双方约定的工程价款,任何一方不得擅自改变。 2、工程量的确认。业主确认的工程量即为甲乙双方的结算工程量。 3、工程价款的申报:乙方于每月____日前将工程进度报表及中期支付证书报甲方(每月____日为统计工程进度截止日),由甲方在2天内审核后送监理单位、业主核批;具备编制竣工决算条件后由乙方将竣工决算资料报甲方,由甲方在10天内审核后送监理单位、业主核批。 4、工程价款的结算:甲乙双方的月进度工程款结算,在甲方收到监理工程师的批复后5天内办理;甲乙双方的竣工决算,在甲方与业主的竣工决算经审计、批复后的10天内办理。 5、工程价款的支付:甲方在收到业主支付的工程预付款后5天内同比例支付给乙方;月进度工程款的支付,甲方在收到业主支付的工程价款后5天内支付给乙方,支付额为按收到款推算出的工程款的94%,扣除乙方应承担的质保金、退还工程预付款、业主或甲方代付代扣款(如有)、罚款(如有)等;竣工决算后的余款及质保金在甲方收到业主支付后的10天内支付给乙方,支付额度按双方竣工决算而定,如业主分期支付,甲乙双方也按此比例办理。甲方支付乙方的工程款总额不得突破甲方已收到业主工程款的94%。 6、工程质量保修金。业主扣留的工程质量保修金由乙方承担,在业主退还甲方后的10天内退还给乙方。 第七条 材料供应 1、本工程所有材料由乙方自行采购,其材料价格风险已包含在承包单价内,不调价。 2、乙方自购材料必须按照施工图纸、规范要求采购,接受甲方的质量、技术监督和指导,并及时提供产品合格证明及复验报告,对材料的质量负责。按要求对材料进行检验或试验,并及时提交试验资料,不合格的材料不得使用。 3、乙方委托外单位进行建筑材料、半成品、成品的质量检测等,确需由项目经理部对外签订合同时,甲方对订立合同的必要性进行审核和协助乙方对合同条款的内容进行审查。如发生合同纠纷,由乙方独立承担甲方的直接损失和间接损失。 第八条 施工与设计变更 1、甲方按约定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为工程施工的有效依据 ,甲乙双方均不得擅自修改。 2、施工中如出现设计变更,乙方应按修改或变更的设计进行施工。 3、出现设计变更或业主、监理现场指示而引起工程价款变化时,乙方应在5天内向甲方提交书面资料,由甲方整理后上报监理、业主核批。 第九条 违约责任 1、 乙方不得以任何理由拖欠民工工资,一旦发生,甲方有权直接处理,同时对乙方处以所拖欠工资总额3倍的罚款。 2、 乙方分包的工程项目,不得转包或分包。如发现转包或分包,甲方有权终止合同。 3、 当乙方现场负责人及技术负责人或工人,在工程管理和施工方面不能满足工程施工要求时,甲方可以建议更换人选,乙方应考虑甲方意见,并作相应的调整。 4、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,由此造成的返工损失,乙方应全额赔偿。 5、乙方达不到合同规定的工期要求,每逾期一天,支付 10000元日 的逾期违约金。累计违约金不超过合同总价的11%,从工程款中扣除。 6、安全处罚:死亡一人,乙方交纳伍万元违约金;重伤一人,乙方交纳壹万元违约金。 7、在施工中,甲方有权根据乙方承包能力、乙方对甲方发出指令的执行程度和态度等,作出终止合同、更改施工队伍的决定。 8、乙方在施工过程中因发生质量事故、安全事故、工期滞后等原因造成甲方声誉受到影响或业主、监理单位向甲方或甲方上级主管单位发出书面指责的,视情节轻重处以乙方5~20万元的罚款。由此造成的一切经济损失,由乙方全额承担。 9、任何一方违反合同规定,双方协商不成的,按以下方式解决:向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁。 第十条 其他 1、 乙方必须是甲方的工程合格供方,并服从甲方管理。 2、特殊工种必须持证上岗。 3、合同签订前,乙方提交94万元的履约担保金。 4、乙方在施工过程中的一切经济责任、民事责任自负。 5、本合同一式六份,甲方执三份,乙方执三份。自双方法人(委托代理人)签字,加盖单位公章即生效,工程完工验收合格、结清工程款、保修期满后终止。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 工程分包合同范文2 甲方: 乙方:(姓名,住所地,身份证号码,联系方式请写清楚) 根据国家以及地方关于建设工程项目的有关法律、法规规定,为明确甲乙双方的权利义务,确保工程的质量、安全和进度,经甲乙双方充分协商,签订本协议: 一、工程项目名称: 二、工程地点: 三、工程范围: 四、工程造价:本工程总造价为 。 五、工程工期: 1、本工程项目暂定于年____月____日竣工,工期共计____日历天。 2、开工日期如有变化,乙方需取得甲方的书面同意,工期相应调整。 3、在施工期间,由于非乙方过错造成的工期延误,乙方必须在事故发生后三天内向甲方提出书面顺延工期的申请,经甲方核实认可后向乙方发出同意延期的书面通知,工期方可顺延。如因乙方原因延误工期,建设单位的工期罚款由乙方负责,在结算款中扣除;如属甲方原因由甲方负责。 六、工程进度要求: 七、材料设备供应: 八、技术资料供应:由 负责向乙方提供水施 工图等技术资料。 九、临时设施提供方式: 十、甲方委派 同志为驻工地代表,乙方委派 同志为驻工地代表,负责联系、处理工程施工过程中出现的问题。 十 一、工程款支付 十 二、安全责任 1、乙方进场后,必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪和安全教育。 2、乙方必须确保所有施工人员持有效证件上岗,特殊工种作业人员,必须经培训合格方可上岗。 3、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施,确保生产安全,杜绝事故发生。 4、乙方务工人员在施工中发生的安全事故,责任由乙方自行承担,如因此导致甲方承担连带经济赔偿责任的,甲方有权在乙方的工程款中予以扣除。 5、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律,甲方可根据其规章制度和纪律,对乙方给予一定的经济处罚,情节严重者,直至追究法律责任。 十 三、工程质量、工程验收、工程检修 1、工程质量应符合设计和国家规范,要求达到标准。 2、工程竣工后15天内,乙方应将工程验收所需资料整理齐全交甲方。 对于验收不合格的,由乙方负责返工整改。返工整改后经复验仍不合格的,甲方有权要求乙方在规定的期限内再次整改或者解除本协议。由于工程验收不合格进行返工整改的工期延误损失由乙方自行承担,甲方不承担责任。 3、工程完工经各方面质量检查验收合格后,乙方提供结算资料,甲方协助办理结算。 4、工程保修 本工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算,保修期为修期内,因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修,费用由乙方承担。 十 四、工程结算: 1、本工程计价按并以审核后的施工图预算和决算为依据。 2、本工程施工过程中,如有设计变更,应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。 3、乙方提供完整的结算资料,甲方协助办理结算。 4、乙方按本工程总造价的向甲方上交管理费和税费等费用,甲方在支付给乙方的进度款中予以扣除。 十 五、质量保证金 1、本合同签订之日起日内,乙方应向甲方交付元质量保证金。保证金在工程竣工验收合格后____日内无息退还。 2、施工期间未经允许不得向甲方要工钱和不听指挥的一旦发现作清场处理。 3、工程质量通过甲方验收合格为准、方可结算工资。 4、质量保证其为________年、义务修补。 十 六、违约责任 1、本合同从签订之日起,双方必须全面覆行合同所规定的事项,任何一方不得擅自变更或解除合同。 2、乙方违反本协议任何规定的行为均视为违约,除本协议规定已有处罚措施以外,将根据违约情况承担 元违约金,并赔偿由此给甲方所造成的损失(该损失包括但不限于甲方为实现自己的权利而支出的交通费、差旅费、通信费、律师费等); 十 七、未尽事宜,双方协商解决,并签订补充合同。 十 八、争议解决:甲乙双方因履行本合同发生的争议,由双方协商解决。协商不成的,按下列第 种方式解决。 依法向人民法院提起诉讼。 十 九、其他 本合同自双方签字、盖章之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 工程分包合同范文3 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律政策法规;为明确双方责任,遵循公平、公正的原则,经甲乙双方共同协商,特制定本合同。 一、工程名称: 二、承包方式及范围:主体钢筋。 1、乙方分楼号编制钢筋用量计划,提供一份详细的钢筋明细表; 2、施工内容包括图纸范围内主体钢筋内容,既施工现场所有的钢筋配料、加工、制作、绑扎、对焊、套丝、钢筋到场卸车、分型号堆放整齐、防雨雪的覆盖等,所有工序环节必须保证监理单位、建设单位、质检站验收合格。 三、工程单价: 1、本工程负一层、负二层及标准层按建筑面积每平方米元结算;基础按580元吨结算;所有车库部分按建筑面积每平方米80元结算(基础不单独结算);整个屋面、花絮部分按标准层面积的60%结算,本单价后期不再调整。结算面积按照图纸标准规定的工程计算规则计算(包括电梯间)。 2、甲方准备施工机具:弯曲机、切断机、对焊机、弯箍机、电焊机、套丝机;乙方准备施工过程中为确保安全所需用的安全帽、安全带等。 3、本承包价格只包含施工所需绑扎丝、水泥垫块,其他辅材乙方不负责。 四、施工要求: 1、总工期:自月年日,具体分项施工日期以甲方现场安排的进度计划为准。 2、乙方在施工过程中必须严格按照甲方的进度要求及劳动力投入计划进行施工。 3、甲、乙双方在施工中紧密配合,确保工程按期完成。 五、材料管理及施工机具的使用: 1、乙方进入施工现场后,须根据工程进展将所需的材料计划提前五天上报甲方,经甲方相关人员审核后购置所需材料。 2、乙方领用材料,须经甲方批准,由施工员、保安员、领用人员办理签字记账手续后方可认领。 3、每项工程完工验收合格后,甲方对施工中所用材料进行核算,对超出预算部分,乙方按照剩余原材料价格的1.2倍赔偿甲方,此费用直接从工程款中扣除。 六、安全、文明施工: 1、本工程必须达到____市文明工地及省级安全文明工地标准,上级主管部门检查及验收时,乙方须配合甲方整理现场。 2、工程施工中,乙方应严格遵守甲方指定的安全、防火、防盗等有关规章制度,本工程现场严禁烟火,严禁乱动配电箱,否则发生的一切经济损失由乙方负责。 3、文明施工,严禁随地大小便,乱抛杂物,保持作业面清洁、卫生,垃圾____日一清并运至甲方指定地点堆放,否则造成的清理费用由一方承担。甲方对施工现场整理不满意时,甲方派人负责整理,费用按200元工日从乙方分包费用中扣除。 4、乙方进行高空或危险作业时,必须按照国家操作规定执行,觉不得擅自作业、违章作业。 七、结算及付款方式: 1、乙方按照甲方要求保质、保量的完成施工项目,若乙方施工的主体框架工程质量经甲方、简历及建设主管部门验收达不到规范要求和质量标准,甲方有权暂扣相应单位工程应付的工程款,待乙方整改或返工后经验收达到相应国家质量标准时再付,整改或返工所发生的费用及工程延误所造成的经济损失全部由乙方承担。 2、工程款结算乙方项目经理签字认可的工程量单据(明细表)为准。 3、工程款结算单位对施工进度割算审定完成、工程款到位后,甲方按照以下方式给予乙方拨款:地下负一层完成、地下负二层(正负零)完成;主体阶段按照六层完成、十二层完成、十八层完成(含花架)完成共五次拨款,每次拨款至完成建筑面积割算工程价款的80%,主体框架全部完工并经甲方、质检站验收达到合格后,一个月内支付到总价款的100%。 4、在施工过程中如因设计变更、建设单位及甲方额外要求施工的项目,由甲方项目经理签字认可的单据为准,进入工程总价。 八、甲方职责: 1、甲方根据建设单位与监理单位要求安排施工进度,并对工程质量、安全进行监督,实行统一管理。 2、甲方负责给乙方提供两套图纸,并根据图纸和规范要求进行现场技术交底。 3、甲方根据工程进度及时提供材料。 4、根据合同所述以及工程进度,甲方应及时拨款,由于甲方拨款不及时,所造成的工程延期或其他损失,由甲方全权负责。 九、乙方责任: 1、乙方进场人员必须带身份证及复印件,进入工地后必须把施工人员姓名、家庭住址、身份证号码上报给甲方。未成年人及55岁以上老人严禁参与作业,凡患有心脏病、冠心病、高血压、精神病、身体残疾等不宜从事施工操作的人员严禁进场施工作业。 2、乙方须严格执行甲方与建立单位的各项规定,按甲方编制的工程进度按时完工。 3、乙方必须积极配合安全文明施工,接受各级领导安全文明检查,做到工完、料净、场地清。 4、乙方施工人员一定要认真组织材料计划,乙方所提材料计划以书面形式提前报甲方材料员;乙方施工过程中要严格控制废料比例(按国家规定),超出部分按原材料价格扣款;坚决杜绝工人将剩余加工成型的成品料随意剪断扔至废料堆的恶劣行为,发现一次罚款500元。(如出现剩余成品料应分类堆放整齐并上报甲方管理人员,由甲方管理人员决定材料如何处理)。 5、乙方人员严禁打架、斗殴,发生一次打架事件每人罚款500---5000元,并承担一切后果,直至追究刑事责任。如发现有偷窃工地材料、工具、物资者,每人每次罚款3000元,情节严重者追究刑事责任。 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,签字生效,工程竣工后,所有款项全部付清后,本合同自动失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 返 泳池工程分包合同 篇21承包方(甲方):责任人:分包方(乙方):责任人:风险提示: 分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性,否则,如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以咨询专业律师,避免某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。甲方将________________项目的拆旧工程交由乙方承包。为明确双方的权利和义务,经共同协商,一致同意签订本协议。 一、施工内容及工程量 1、施工内容: 2、拆除标准: 3、承包方式: 3、材料归属:施工中拆下的各类废旧材料归______方所有,由______方自行处理。 二、工程价款及结算方式 1、工程价款:双方商定项目总金额:____________元 2、结算方式:拆除范围内建筑物,完成及其他清理工作后,一次性付清工程款。 三、施工日期 1、本合同工程定于________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。 2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。 四、双方职责甲方: 1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。 2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。 3、配合乙方对施工人员进行安全教育。 4、甲方指定为工程项目负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。 5、受到甲方验收通知后,及时组织人员验收,验收完成后,按期支付价款。乙方: 1、负责编制施工方案,制定安全、环保措施, 2、积极配合甲方的工作,服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。 3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到文明施工、安全、按期完成施工任务。 4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求:控制噪声,避免不安全因素发生。 5、乙方指定为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。 6、工程完工后,及时向甲方发出验收通知。 五、违约责任:任何一方违反本合同规定,均应承担其责任。违约方应赔付守约方因此受到的所有损失。另交付工程款的_______%作为违约金。 六、其他: 1、本合同签字生效后,甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改,需经双方协商同意并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等效力。 2、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。 3、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力 4、合同执行中发生纠纷,双方应做好协商解决,协商解决不成的可向合同履行地人民法院起诉。风险提示: 分包合同有关工程量变更及单价调整,不可抗力事件的损失承担,相应工期,竣工验收条件、方法、标准,结算的条件、标准,质保金比例、支付,违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致,特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行,降低资金支付风险,防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。 建议在起草或者签订分包合同之前,可以咨询专业的律师意见,以防止风险出现。 甲方:住址:联系方式:合同履行地: 签订时间:________年____月____日 乙方:住址:联系方式:合同履行地: 签订时间:________年____月____日 泳池工程分包合同 篇22工程承包人: 劳务分包人: 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、 劳务分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围: 提供分包劳务内容: 3、分包工作期限 开始工作日期: 年月日结束工作日期:____年____月____日总日历工作天数为:________天 4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: ? (1) 本合同;? (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: 7、总(分)包合同 7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 与本合同工作有关的标准图 套。 9、项目经理 9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务: 职称: 9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务: 职称: 10、工程承包人义务 10.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 10.2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用: (1)在____年____月件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为: 。 (2)在年月满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求; (3)在____年____月____日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料; (4)在____年____月____日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外): (5)在____年____月____日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为: (6)在____年____月 ____日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施: 其交验要求与保护责任为: 10.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收; 10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收; 10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地; 10.6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要; 10.7、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬; 10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 11、劳务分包人义务 11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款; 11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施; 11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。 甲 方:________________ 乙 方:________________ ____年____月____日 泳池工程分包合同 篇23很多建筑工程中双方都会涉及到工程承包合同,相对而言是日常生活中比较常见的合同了,合同双方需要就工程的很多方面做详细的约定,以明确双方的利益,划清界限,也是一个法律保障。那么如果是私人工程承包合同又应该有哪些内容呢,下面就让小编来给大家介绍一下。 工程承包协议书 甲方:_________________ 乙方:_________________ 合同签订地:_________________ 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:_________________ 2、工程地点:_________________ 二、工程范围及内容:_________________ 工程量:_________________ 承包形式:_________________ 三、工期:_________________ 1、开工日期:_________________ 2、竣工日期:_________________ 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列: 1、工程质量达到省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为:_________________ 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式: 1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:_________________ (1)工程预算价:_________________(工程结束后按实结算) 工程单价:_________________(含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。 (3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。 (5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。 (6)取费标准及说明:_________________土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。 (7)工程量核算确认方式说明:_________________完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。 (8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。 六、付款方式 1、本工程预算款为:_________________ 扣回工程预付款的方式为:_________________ 2、工程款按方式支付,具体为:_________________ (1)本工程无预付款; (2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的%; (3)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。 七、材料、设备供应:_________________ 八、质量及验收 1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。 2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于小时,负责处理工程上有关事务。 3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。 4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。 5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。 6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。 7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份。 8、其他约定:_________________按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。 九、施工组织与工期 1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。 2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。 3、项目经理:_________________现场代表(乙方):_________________ 监理:_________________现场代表(甲方):_________________ 4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:_________________乙方自行解决 十、安全及文明施工与管理 1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。 2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。 3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。 4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。 5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。 6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。 7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。 十一、甲方责任 1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。 2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。 4、履行其它本协议约定的义务以及负责 十二、乙方责任 1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。 2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。 3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。 4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。 5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。 6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。 十三、违约责任 1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。 2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每天按1000元向甲方支付违约金。 3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。 十四、附则 1、本协议经双方签章后生效。 2、本协议于年月日在签署。 3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。 4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。 甲方(签章):_________________乙方(签章):_________________ 法定代表人:_________________法定代表人:_________________ 授权代表(签字):_________________授权代表(签字) _____年______月________日 以上就是小编给大家整理的私人工程承包合同范本了,同样也适用于非私人工程的承包,有需要的可以参照以上内容安排合同内容。但是私人工程承包合同承担的经营风险会比团体承担的更大,对合同中的细微末节需要更关注才能有效避免对方推卸责任。 泳池工程分包合同 篇24为严格施工现场临电管理,防止触电事故发生,各分包单位必须遵守总包单位各项安全用电相关规定,现特制定安全用点协议如下: 1、 本工程现场临时用电安全,严格技术规范,遵守 《施工现场临时用电安全技术规范》施工。 2、 分包单位进场前应提供施工用电计划,用电量及详细用电设备表。 3、 分包单位应配备专职电工人员,所有证件应齐全应有两年以上工作经验。 4、 用电配备应达到三级配电两级漏电保护,一机一闸,专箱专用。 5、 所有手持电动工具插头应齐全,电线不许私自接长,最多不可超过5米。 6、 通风用轴流风机、电换气扇,必须使用防爆型。 7、 施工照明建议使用36v安全电压。如用碘钨灯,要求灯与铁支架间加装绝缘板,要有接地线,高度≥2.4米。 8、 电焊机必须采用焊机专用箱,电焊机一、二次侧应有防护罩,一次线不超过5米。二次侧30米且双线到位,焊把应装线鼻子。 9、 手提式电箱,线长不得超过30米,箱内开关齐全,漏电开关的漏电电流≤15mA,插座应完好无缺。 分包单位领导必须重视安全用电,维修工作人员认真负责,熟悉自己所用设备的性能和维修。工作期间注意安全、防火、防触电,严禁工作期间喝酒,穿戴好安全防护用品,必须遵守以上规定,尊重相关检查人员。 项目部 临电负责人: 分包单位: 年 月 日 泳池工程分包合同 篇25发包单位: 分包单位: 该分包合同的签订,本着公平、公正、诚实守信的原则进行,经双方协商一致,共同达成如下协议: 一、工程名称:桂康酒厂陶坛库区 二、工程地点:泸州市龙马潭区长安乡 三、分包内容:模板安拆 四、开竣工日期: 五、分包单价:40元/2 六、计价依据:按双方商定 七、工程款支付形式:工完一个月内 八、工程质量:根据现行的工程质量规范要求及技术交底组织验收,乙方必须保证工程质量,如质量不合格,必须返工,其材料浪费及工期延误由乙方负责。 九、安全管理:甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底,乙方必须遵守安全操作规程,若对违反安全操作规程造成安全事故的,其损失由乙方负责。 十、生活管理:住宿由乙方自理,工地内严禁随意大小便。 十一、材料管理:甲方提供的材料做到限额领料,对材料浪费及不合理使用超出的,由乙方负担,工地内,随时做到工完场清。 十二、施工机具:对甲方提供的机具,乙方负责日常维护管理。 十三、现场管理:乙方必须服从现场管理人员的管理和指挥,需要材料及时提出计划。 十四、违约管理:乙方分包的工程不得再行分包,在施工中,经检验不合格,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成相应的损失由乙方负责赔偿。 十五、附则: 十六、双方商定的其它条款: 十七、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。 甲方: 乙方: 年月日 泳池工程分包合同 篇26发包人: 承包人: ______小区安置房建设项目是区政府______年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程施工事项协商一致,订立本合同补充协议书。 一、工程概况 工程名称:______小区后续分项工程 工程地点:______小区 二、工程承包范围 承包范围:______小区后续工程模板 三、合同工期 开工日期:______年___月__日 四、付款方式 支付____万元,承包方正常供应工程所需模板。 五、工程实施过程中,若工程量有增减变化,由承包方提出申请,监理和发包方确认后,报政府批准后实施,据实结算。 六、工程质量安全等要求按原合同执行 七、违约、索赔和争议 1、发包人承担的违约责任:发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺模板供应不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。 2、承包人承担的违约责任: 发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常供应模板的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。 八、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。 九、合同生效 合同订立时间:______年__月___日 合同订立地点: 本合同双方约定签订后生效。 承包人:(签章)发包人:(签章) 身份证号: 银行卡号: 联系方式: |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。