| 标题 | 违约金减免申请格式 |
| 范文 | 违约金减免申请格式（精选3篇） 违约金减免申请格式 篇1尊敬的__________经理：_________________ 我叫_______________，在本公司__________部门从事__________岗位工作。我于__________年_____月与公司签订了_____年劳动合同。工作期间，得到了公司领导和广大同事的热心帮助和支持，自己也认真工作，为公司作出了积极努力。由于个人特殊原因，不得不提前辞职，按照合同约定必须支付违约金__________元。由于个人经济原因，特申请减免违约金。 申请人：_________________ _____年_____月_____日 违约金减免申请格式 篇2甲方(出卖人)：_______________物业发展有限公司 乙方(买受人)：______________________________业主 鉴于： 1、__________年__________月__________日，甲、乙双方共同签订了《__________市商品房预售合同》(合同编号：_______________)，乙方购买______________________________小区住宅楼(____________________)，乙方已向甲方支付购房款人民币__________元。 2、甲方应于__________年__________月__________日前向乙方交付商品房。 3、__________小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自__________年__________月__________日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至__________年__________月__________日。 5、乙方已于__________年__________月__________日办理了入住手续，接收了商品房。 6、自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，甲方逾期交房__________日，对照《__________市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之__________的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币__________元。甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行： 一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币__________元，于__________年__________月__________日前以现金方式一次付清。 二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。 三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。 四、本协议自双方签字盖章之日起生效。 五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。 甲方：______________________乙方：_____________________ _______________年_____________月_____________日 违约金减免申请格式 篇3反诉人(本诉被告)：________________，住所：________________ 法定代表人：_________________职务：_________________董事长 被反诉人(本案原告)：________________，住所：________________ 法定代表人：_________________职务：_________________董事长 反诉人与被反诉人租赁合同纠纷一案【(_____)________字第___号】，反诉人现依法提起反诉。 反讼请求： 事实与理由： 此致 ________人民法院 反诉人：________________ 日期：_________________ |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。