标题 | 土方运输合同书 |
范文 | 土方运输合同书(精选35篇) 土方运输合同书 篇1甲方:_________身份证:(以下简称甲方) 乙方:_________身份证:(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商达成如下协议: 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输:运输地:要求乙方车辆:部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距:公里运费:元/结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算) 此协议双方认同,在约定时间内于________年____月____日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的__%违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方:________________乙方:___________________ 代表人:_____________代表人:__________________ _________年____月____日_________年____月____日 土方运输合同书 篇2托运方(甲方): 承运方(乙方): 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜,达成如下协议: 第一条 运输任务 由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。 第二条 合同期限 自________ 年________ 月 ________日起至 ________年 ________月 ________日止。 第三条 运输起止地 起始地:________ .到达地:________ . 第四条 运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆:________ 辆,车辆牌号:________ ,行驶证号:________ ,载重量:________ 吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。 第五条 运费结算 运费按 元/吨*公里计算。 因本合同土方运输所产生的税、费,由乙方承担。甲方支付的运费,乙方应出具运输费发票。 按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。 第六条 运输质量和安全 乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。 乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。 第七条 燃油供应 乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供,燃油费由乙方承担,由甲方从乙方运费中扣留支付。 第八条 合同保证金 为保证本合同的顺利履行,乙方应于本合同生效后三个工作日内,向甲方交纳保证金 万元人民币(¥: 元)。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。 合同期限届满后,上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。 第九条 运输管理 1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。 4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后,计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。 5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。 第十条 违约责任 1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则,守约方可以要求对方继续履行本合同。并且,甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,已交合同保证金将不予返回。 2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。 3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则,除及时支付乙方运费外,还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。 4、乙方运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。 5、合同期限届满后,乙方的运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内撤出施工现场,不得延误。否则,乙方所交合同保证金不得要求返还。 6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权,车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权,并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。 7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥,妨碍施工现场交通运输秩序的,按每查处一次处以违约金伍佰元人民币(¥:500元)的标准,由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。 8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求,定点装卸,不得乱装、乱卸。否则,甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算,从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的,还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理,装运至指定地点卸载。 合同履行过程中,乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。 乙方每发生非定点装载一次,除承担上述违约责任以外,甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。 9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油,乙方必须保证用于本合同土方运输任务,不得另作其他用途。否则,甲方有权终止对乙方的燃油供应。 10、乙方运输车辆非经甲方批准,擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上(含48小时)的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,未结算部分运费将不再结算支付,乙方所交合同保证金不得要求返还。 11、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染,被有关部门处以行政罚款的,由乙方承担。如因此给甲方造成损失的,甲方有权向乙方追偿,追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。 第十一条 争议的解决 本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。 第十二条 其他约定 1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。 2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。 托运方(签字): 承运方(签字): 签约代表: 签约代表: 住 所: 住 所: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 土方运输合同书 篇3托运方(甲方): 承运方(乙方): 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜,达成如下协议: 第一条运输任务 由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。 第二条合同期限 自年月日起至年月日止。 第三条运输起止地 起始地:。 到达地:。 第四条运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆:辆,车辆牌号:,行驶证号:,载重量:吨。 车辆需配备防尘、防抛洒装置。 第五条运费结算 运费按元/吨______ 托运方(甲方): 承运方(乙方): 时间: 土方运输合同书 篇4发包人(甲方):___________________________ 承包人(乙方):___________________________ 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称:___________________________ 工程地点:___________________________ 二、工程承包范围: 基坑土方外运(甲方负责装车,乙方负责用车外运至工地外)。 三、合同工期: ___________________________ 四、工程质量标准: 本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。 五、合同单价及价款及工程量计算方式: 项目单价总价备注说明 土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算; 2本单价含施工时的有关机械台班费用,外运装车等费用; 3本单价含外运泥尾场地清理费用; 4本单价含一切乙方机械进退场费用。 六、付款方式: 1、按月结算,每月按实际完成量的80%,结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方; 2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%; 3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。 七、甲方责任: 1、办理施工许可证,余泥排放证等费用; 2、组织图纸会审,组织监督落实班组工人进场安全教育; 3、组织分部分项工程验收,负责工程控制轴线的放线、测量标高工作; 4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。 八、乙方责任: 1、指派管理人员驻现场,负责管理土方队伍,办理准运证及相关费用; 2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆,禁止雇请非法营运“野鸡车”; 3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任; 4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试; 5、负责工人的安全教育,对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题; 6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费。 7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。 8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志,没有甲方许可不得随意拆除。 施工过程中,严格遵守安全规章制度,如违章作业、违章蛮干,不听从管理人员指挥,一律按项目部管理人员的通知进行罚款; 9、分包单位必须按广东省、广州市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定,负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的安全责任,负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款; 10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施,保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为,如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任; 11、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排; 12、乙方负责周边外围关系(如 、 、街道、村委等)。 十、违约责任: 1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责; 2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责; 3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正,其返工费用由乙方负责,工期不得顺延; 4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等,否则甲方有权终止合同,造成的后果由乙方负责; 5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场,则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%; 十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解 本合同正本一式两份,副本一式两份,双方各持正副本一份。(附安全责任书、文明施工管理规定) 发包单位:(公章)_______________承包单位:(公章)_______________ 法定代表人:__________________ 法定代表人:__________________ 签约代表人:__________________ 签约代表人:__________________ 电话:__________________ 电话: __________________ 帐号:__________________ 帐号:__________________ 日期:__________________ 日期:__________________ 土方运输合同书 篇5发包方:_________ (以下简称甲方) 承包方:_________ (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就“上马南路”一期工程土方开挖运输,双方约定合同单价,委托乙方挖运,具体协议条款如下: 一、工程名称:“上马南路”一期工程 二、工程地点:上马南路 三、工程内容:一期工程土方开挖运输 四、计量方式 计量方式:按运输车辆斗容计量,甲方现场人员发票计数,当日统计签认。 五、乙方在工程开工前支付甲方进场费20万人民币,甲方在20xx年正月十六必须确保乙方能够胜利进场,若甲方未在指定时间内让乙方进场施工,甲方无条件赔偿乙方经济损失及进场费共计40万元。 六、综合单价 挖运土单价:综合单价_________ 元/m3(合同单价包括开挖及运输、完成施工项目所需人工费、材料费、机械缨,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、税金),运输距离6公里以内(超过6公里价格另行商定)。 七、结算付款方式 工程款结算及支付方式:按甲方要求及指定范围及施工图纸完成工作,按月进度每月的80%结算,剩余20%工程完工后一星期内结算清楚。在申请付款时,必须开据有甲方名称的正规税务发票。 八、双方责任 甲方负责外部协调处理(含弃土场、路政及城管关系处理)。场内施工遇外部因甲方因素阻工、披皮等,造成乙方人员及机械设备损失 由甲方负责。 乙方必须按甲方指定范围内开挖及配合 甲方场内其它项目施工,在乙方开挖运输期间,必须加强对员工的安全教育,并注意安全,在乙方开挖运输范围内所发生的`一切安全事故,由乙方负全部责任;乙方必须按甲方要求进行施工,并服从甲方现场员的安排和管理工作,完成土方开挖及运输任务。 九、其他约定 在合同执行过程中,如一方单方面违反本合同,由责任一方赔偿对方一切损失(含经济损失)。 十、未尽事宜,甲方双方酌情协商解决,成可申请项目所在地仲裁机构进行仲裁。 十一、本协议一式四份,甲方三份,乙方一份。 发包人(公章):_________承包人(公章):_________ 法定代表人:_________ 法定代表人:_________ 委托代表人:_________ 委托代表人:_________ 现场负责人:_________ 电 话:_________ 电 话:_________ 开 户 银 行: _________开 户 银 行:_________ 账 号: _________账 号:_________ 合同签订时间:_________ 土方运输合同书 篇6甲方:________ 以下简称甲方 乙方:________ 以下简称乙方 为了确保土方运输安全,增强驾驶员安全意识,甲方特与乙方(驾驶员)签订本安全协议书: 一、驾驶员按时进入运输现场,服从甲方统一调度。 二、驾驶员必须具备准驾车型的资质; 三、驾驶员不开快车、报废车,不疲劳、酒后驾车; 四、驾驶员负责土方运输期间的安全; 五、驾驶员必须定期不定期的'对车辆进行维修和保养,始终保持车况良好; 六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关,一切由乙方负责; 本协议从签订之日起执行,至整个土方工程运输结束失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 土方运输合同书 篇7甲方: 身份证: (以下简称甲方) 乙方: 身份证: (车队以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商达成如下协议: 一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通。乙方负责运输。 二、运输地: 三、要求乙方车辆:x部 (解放、东风王平头、斯太尔);车箱长x米、车箱宽x米、车箱高x米。 四、运距: 五、运费: 六、结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)。 七、此协议双方认同,在约定时间内于____年___月___日乙方将施工车辆安排到现场。 八、甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。 九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的 %。 十、违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车x元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金x元/天。 十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方(公章): 乙方(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): ____年___月___日 ____年___月___日 土方运输合同书 篇8甲方: 身份证: (以下简称甲方) 乙方: 身份证: (车队以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商达成如下协议: 一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通。乙方负责运输。 二、运输地: 三、要求乙方车辆:______部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。 四、运距: 五、运费: 六、结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)。 七、此协议双方认同,在约定时间内于 年 月 日乙方将施工车辆安排到现场。 八、甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。 九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的_____ %。 十、违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车_____元天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金_____元 天。 十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方: 乙方: 代表人: 代表人: 日期: 日期: 土方运输合同书 篇9甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》有关规定本着平等互利互益基本原则,通过甲乙双方共同协商的达成如下协议: 工程基本情况 一、 工程名称_________________________。 二、 施工地点_________________________。 三、 运输距离_________________________。 四、 车辆规格_________________________。 五、 运输项目及价格 六、 结算方法 甲方义务: 一、 乙方车辆进场后,每辆车附加油款_________元。运输结账后扣回。车辆进场24小时内安排运输,24小时工作。 二、 负责运输过程中车辆超载和路保负责罚款、调解运输过程中发生的一切事项。 三、 为乙方安排住宿,乙方自己负责费用。 乙方义务: 一、 乙方接到甲方入场电话通知。24小时到现场。360型号的钩机两台,运输车辆,10轮翻斗车12台。 二、 乙方运输过程中听从甲方指挥,按甲方指定地点卸货,遵守交通规则,人为造成一切后果乙方自负。 以上条款甲乙双方共同遵守,单方不得中断此协议,此项工程完工后后合同自然解除,如发生纠纷,可到司法部门解决(未定事项另议,具有同等法律效力)。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 土方运输合同书 篇10甲方: 以下简称甲方 乙方:驾驶员 以下简称乙方 为了确保土方运输安全,增强驾驶员安全意识,甲方特与乙方(驾驶员)签订本安全协议书: 一、驾驶员按时进入运输现场,服从甲方统一调度。 二、驾驶员必须具备准驾车型的资质; 三、驾驶员不开快车、报废车,不疲劳、酒后驾车; 四、驾驶员负责土方运输期间的安全; 五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养,始终保持车况良好; 六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关,一切由乙方负责; 本协议从签订之日起执行,至整个土方工程运输结束失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 土方运输合同书 篇11甲方(委托方): 乙方(承运方): 为确保吴家山铁矿矿石正常运输,防止意外事故的发生,经双方商议,就矿石运输问题达成如下协议: 一、甲方吴家山矿山所产矿石,由乙方负责拉运,拉运起止地点为吴家山货场至甲方指定货场。 二、货物运输价格统一为15元/吨(含税),若市场柴油价格波动,可适当调整。此运输价格包含乙方的安全风险。 三、双方的责任及义务:甲方负责运输道路的日常维护,确保运输正常,并根据吴家山货场矿石储存量,及时通知乙方拉运。乙方应确保运输车辆的使用正常,根据甲方通知随时拉运货物, 四、安全责任:因矿山道路陡峭狭窄,为保证乙方人身、道路及车辆运输安全,在拉运矿石过程中,乙方应控制每车拉运矿石数量在国家限载范围之内,不得超载拉运。乙方要保证运输车辆的使用安全,并委托有驾驶资质的人员驾驶汽车。配备必要的安全设施。安全自保、责任自负。若出现安全意外,甲方不承担一切责任; 五、保证条款:甲方保证每月10日左右对乙方上月吴家山运输费进行结算。乙方必需保证甲方的货物及时运输,若出现因乙方运输不力,造成甲方吴家山货场货物积压,视为违约(天气、自然灾害等人力不可抗拒的因素除外)。 六、违约责任:若有一方违反保证条款内容,视为违约。若甲方违约,未及时结算运费,应赔偿乙方当月运输费总金额10%的违约金;若乙方违约,造成甲方工程队无法正常生产,导致吴家山货场矿石积压,乙方应赔偿甲方的实际损失、或者根据货场矿石积压量在乙方下次运输时按10元/吨的标准支付该批积压货物的运输费。 七、此安全运输协议书自20xx年1月1日起开始执行。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 土方运输合同书 篇12甲方:_________(托运方) 乙方:_________(承运方) 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜,达成如下协议: 第一条运输任务 由乙方负责天河机场土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从(如遇人员及车辆的危险作业除外) 第二条合同期限 自______年____月____日起至______年____月____日止。 第三条运输起止地 起始地:天河机场到达地: 第四条运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆:______辆,载重量:______吨。 第五条运费结算方式 所有车辆运费必须按日结算,乙方完成当天多少工作量,甲方必须当天支付乙方运费,连续两天甲方拒绝或者拖欠乙方运费,乙方有权单方面终止合同,并且本合同自动失效,车辆运费标准如下: 1.5公里至2公里之间(含2公里数值),每台车辆运输费:55元人民币。 2公里至2.5公里之间(含2.5公里数值),每台车辆运输费:60元人民币。 第六条运输质量和安全 工程环境安全运输保障:车里进入工地后,甲方必须创造好的施工环境,交警,交通,路政,城管,周边群众关系由甲方负责协调,由此造成的误工损失由甲方负责,但车辆违章肇事造成的损失由乙方负责。 第七条停工及生活费用 甲方无故停工不能超过三天,超过三天甲方必须付给乙方误工费及生活费用。 第八条运输管理 1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的'食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。 4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出申请。 第九条争议的解决 本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。 第十条其他约定 1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。 2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。 托运方(签字):_________ 承运方(签字):_________ 签约日期:_________ 土方运输合同书 篇13甲方:___________ 乙方:___________ 经甲乙双方友好协商达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称: 2、施工地点: 二、施工内容:土方运输 1、施工内容: 2、工程期限:根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。 3、工程运距:单程25公里 4、要求乙方车辆:10辆以上(车长8米高1.5米)的车辆;。 5、结算方式:按车次结算,每车运费按结算,12小时结算一次(以现金方式结算)。 三:双方的责任 1、甲、乙双方每天核对每车辆的运营次数,并由甲、乙双方代表认可并现场签字确认。 2、在保证工程顺利的情况下,甲方每12小时结账一次,运费每车每趟______,(此价不含税费。) 3、乙方保证按甲方指定的`路线运输,在乙方车辆不违规运输的情况下,如:交警、城管、路政稽查、村霸、环保一切由甲方协调解决。 4、如乙方车辆(全部或个别)因其他因素不能正常营运或者要求撤出,需经甲方同意并签字方可离开,如出现在本工程内标段跳槽至其他车队运营,甲方有权扣押乙方每辆车贰仟元至叁仟元的违约金。 5、合同签订后乙方车辆到达施工场地后,必须听从甲方统一调配和指挥,安全生产运输,准时按点运输。乙方车队如因违规操作,发生交通安全事故,或非其它甲方负责意外,一切责任由乙方承担。 6、如乙方车队在道路行驶中,所发生的交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任。 四、违约责任 1、正常运营期间,如乙方未出现失误及违反合同条例情况下,甲方不得以任何形式扣押乙方款项。 2、正常情况下,乙方不得随意停止正常运营或怠工,因乙方原因造成工程停工或拖延,乙方付全部责任,并支付甲方经济损失;如因甲方无故停工超过三天每24小时,需向乙方支付500元补助。(每天) 4、如乙方未按合同完成施工任务,按违约责任甲方有权停止合同,并要求赔偿由此给甲方造成的一切损失。(不可抗力因素或自然因素除外) 5、如因甲、乙双方在不可协调和调节的情况下,可到劳动仲裁部门或地方法院进行调节。本协议一经签署,即日生效,双方应自觉履行合同条例及义务,不得反悔。 6、本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,未尽事宜,经双方共同商议后,另起补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力,工程结束后,此协议自然失效,无需告知。 甲方:___________乙方:___________ 日期:___________日期:___________ 土方运输合同书 篇14甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同如下: 一、供油范围 小官组土方工程铜官工地、挖机、运输车辆、机械等加油,乙方油车只在本工地加油,不在工地外加油。 二、合作资金模式 为保证资金,乙方先送达到标准柴油,油量金额计金额10万元整作为垫付金。 三、结算方式 1、乙方供油到垫付金10万元后,当天结清柴油金额,除垫付金外,乙方再供油,如有拖欠油款,乙方有权停止供油。 四、计价 1、乙方每次送供甲方工地机械、车辆的柴油与中石化油价同步。 五、乙方工作 乙方在接到甲方通知加油后,对工地所需机械、车辆进行加油,不得推迟时间,如乙方油车遇有交通安全事故,机械故障、延误机械、车辆工作包括加班、加点,需要维修,不能按时加油,甲方不能视同违约。 六、乙方责任 1、乙方所供油来源需经正规途径进货。 2、乙方与外界所有债务不与本项目相关。 3、如因油质问题导致甲方机械车辆零件损坏,修理、配件乙方承担。 七、安全 1、甲方必须提供乙方加油车辆停放的'安全场地,服从乙方加油人员安排。 2、如乙方加油车辆在工地加油时发生安全事故,如是乙方责任,乙方承担。 3、如有管理部门对乙方管理,执法时,由甲乙双方出面协同处理,以利施工进行。 八、甲方责任 1、双方签约后,甲方将施工区域所属项目部的机械设备车辆等设备,交乙方统一加油,不得转交给第三方加油。 2、甲方本工地车队离开工地三日视为土方运输完工,从即日起壹月内结清所有款项(如有拖欠,按拖欠款每天千分之五的违约金由甲方付给乙方)。 九、双方签字生效,具有同等效力,合同一式贰份,甲乙双方各执一份。 ____________________________________ 甲方签字: 乙方签字: 甲方证件号: 乙方证件号: 电话号码: 电话号码: ____年____月____日 土方运输合同书 篇15甲方: 合同编号: 乙方: 签订地点: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为了明确双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本协议。 一、工程名称: 三、进场日期: 年 月 日前。 四、运输单价:运距一公里内人民币 元/m3,(大写: ),运距超一公里及以上的每增加一公里增加运费 元/m3.公里,(大写:),以上运输单价均为税后价。 五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆 台,签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金,合计 万元。此保证金在完成甲方运输任务后,乙方无违约行为如数返还,如有违约行为,扣除相应违约金后返还剩余履约金。 六、结算付款方式: 乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据,定期与甲方对账,由甲方开具统一的运费结算单,甲方根据结算单及业主拨款情况,每次按结算金额的 %支付运输款,余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付,因业主拨款不及时而推迟支付时,乙方不得随意停运。 七、甲方责任: 1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路,保证运输道路平整畅通。 2、甲方应按时支付乙方运输费用(因业主拨款不及时造成的延迟支付除外)。 八、乙方责任: 1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆,并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好,服从甲方的运输调配,保证及时完成运输任务。 2、乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书,与甲方签订安全生产合同。 3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。 4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负,甲方不予承担任何责任。 5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥,遵守甲方的各项规章制度,任何情况下,不能在施工现场惹事生非及从事违反法律法规的活动,由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。 6、在运输过程中,因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及争议由乙方自行处理。 7、在运输过程中,因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承担,与甲方无关。 8、履行本合同期间,乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并承担相应责任。 九、违约责任: 1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算,不能单方面付款给运输车司机或其他人,否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。 2、施工过程中,在未经甲方允许的情况下,乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工,或给其他单位使用,视为乙方违约,由此所产生的经济损失由乙方全部承担,甲方有权终止合同,剩余运费不再支付并追究乙方违约责任,扣除履约保证金。 3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输款中扣除,运输款不足时乙方应如数补偿。 4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。 十、其它约定: 1、在合同执行过程中如发生争议,双方应本着公平、合理的原则及时协商,协商不成,任何一方均可提诉讼,并提交甲方所在地人民法院。 2、本合同未尽事宜,双方可通过友好协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 3、如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施,双方均不负任何责任。 十一、本合同书一式 肆 份,甲方执 贰 份,乙方执 贰 份具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效,至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。 甲方(章) 乙方(章) 代 表 人 代 表 人 身份证号 单位地址 单位地址 电 话 电 话 合同签订日期 合同签订日期 土方运输合同书 篇16甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲、乙双方按照相关的法律法规,经过平等协商、自愿的原则,达成如下协议: 一、甲方承包 公司在 的隧道土石方运输业务,现将该业务转包。 二、乙方提供运输车辆为甲方在的隧道工程运输土石方。运输方式由甲方安排,运输起止点由甲方指定,但乙方在隧道中的`运输距离不得超过三公里,运输时间为每天24小时。 三、乙方应首先满足甲方两个隧道的土石方运输需要,但甲方可以作其它临时安排,乙方不得拒绝。 四、乙方第一个月使用的轮胎由自己提供,以后则由甲方提供,若乙方故意损坏轮胎,则乙方必须承担一半的轮胎费用。 五、乙方的修车时间每个月不得超过三天,若超过三天,则每超过一天按1074元从运输费用中扣除。 六、甲方每月支付乙方运输费用贰万玖仟元整(小写:¥),且在每月期满后的10天内付清。 七、本合同的期限最短不得低于10个月,最长不得超过甲方的隧道工程完工。 八、甲、乙双方必须遵照本合同执行,若甲方违约,则甲方向乙方支付 元的违约金,若乙方违约,由乙方向甲方支付违约金 元。 九、本合同经双方签字捺印后即生效。 十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。 土方运输合同书 篇17甲方:_______________(以下简称甲方) 乙方:_______________(以下简称乙方) 乙方承接甲方土石方工程运输业务,双方本着平等,自愿,互惠互利及责、权、利的原则,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定如下条款: 一、工程名称: 工程地点: 二、工期时间: 1、开工时间:具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。 2、竣工时间: 三、结算方式: 每十天结算一次,全额现金,或存入银行卡,确保乙方当天收到。 四、运输计费: 1、运至弃土场,一公里以内运价_____元。(运输税后价) 2、超出一公里,每公里加人民币_____元。(运输税后价) 五、挖机撞车计费: 六、合同签订生效后,甲方需支付乙方进场费: 挖机每台人民币_____元,泥头车每台人民币_____元;乙方必须在_____天内组织_____台车辆,挖机进场开工。 七、甲方责任: 1、理顺周边关系,运政,交警,环保,国土,城管,确保道路顺畅,在乙方车辆不违规运输的情况下,发生责任费用由甲方负责。 2、因甲方责任,导致工程停工每部车辆补偿500元/天、司机200元/天,以上损失由甲方承担。 3、协调好工地管理人员,提供足够油料,负责道路及时清理,整平,保证乙方车辆顺利安全行驶。 4、正常天气情况下,甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。 八、乙方责任: 1、合同签订后,乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工,乙方车辆进场后必须服从调度,安全生产;乙方车队如因违规操作,发生交通安全事故,或非其它甲方负责意外,一切责任由乙方承担。 2、如乙方车队在道路行驶中,所发生的交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任。 九、未尽事宜双方协商解决 本合同经甲方,乙方双方签字,盖章生效,本合同一式四份,甲乙双方各执两份,此合同具有同等法律效力,受法律保护,甲乙双方共同遵守。 甲方:(公章) 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 账号: 合同签订日期:_____年_____月_____日 乙方:(公章) 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 账号: 合同签订日期:_____年_____月_____日 土方运输合同书 篇18甲方: 出生日期: 住址: 身份证号: 乙方: 出生日期: 住址: 身份证号: 甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则,就________市________工程土石方平基项目,经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议: 一、甲方义务与责任 1、本着对________市________工程土石方平基项目的人脉及项目充分了解,为乙方提供真实的信息,协助乙方对________市________工程土石方平基项目的合同签订给予配合把关。 2、确保项目的真实性,并协调中隧道________股份有限公司贵州分公司与乙方签订项目的施工合同。 二、乙方义务与责任 1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。 2、本着甲方对贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心,为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力,劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人,不能指定第三方(指另外的接洽人)为协调负责人。 三、报酬支付 1、在甲方帮助乙方取得这一项贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目工程施工承包权后,乙方向甲方支付劳动报酬总工程费% 2、本项目施工合同签订后三天内,甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。 四、违约责任 (一)甲方违约责任 1、本合同签订后,在乙方未违约的情况下,甲方不得以本项目再接受任何的第三方服务(施工队伍)。 2、本协议签订后,若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工,视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。 3、若乙方拒绝配合甲方的工作,甲方有权另行寻求其他合作者。 (二)乙方违约责任 1、在本合同签订后,乙方越过甲方与中介方完成交易(包括直接或间接),视为甲方完成工作,乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务报酬,甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。 2、本协议签订后,若乙方就此项目与第三方(另外的接洽人)接洽,视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。 五、保密 在本次服务项目中,甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务,未经许可不得擅自披露或使用。 本合同一式三份,甲、乙双方、见证人各执一份。 如甲方提出的.协议合同乙方没有意见,双方签字当日生效。 甲方: ____年____月____日 乙方: 身份证号: ____年____月____日 土方运输合同书 篇19甲方:________(以下简称甲方) 乙方:_________(车队以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商达成如下协议: 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输:运输地: 要求乙方车辆:部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米 运距:公里运费:元/ 结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算) 此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅 甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的'__% 违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 代表人:________________________ 代表人:_________________________ 土方运输合同书 篇20甲方:_________(以下简称甲方) 身份证: 乙方:_________车队(以下简称乙方) 身份证: 经甲乙双方友好协商达成如下协议: 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输: 运输地: 要求乙方车辆: 部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米 运距: 公里,运费: 元/公里 结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算) 此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅 甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的'__% 违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方:__________________________乙方:__________________________ 代表人:________________________代表人:_________________________ 日期:__________________________日期:__________________________ 土方运输合同书 篇21甲方:________(以下简称甲方) 乙方:________(以下简称乙方) 乙方承接甲方土石方工程运输业务,双方本着平等,自愿,互惠互利及责、权、利的原则,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定如下条款: 一、工程名称: 工程地点:____________ 二、工期时间: 1、开工时间:具体以甲方项目部书面通知的. 开工时间为准。 2、竣工时间:__年__月__日 三、结算方式: 每十天结算一次,全额现金,或存入银行卡,确保乙方当天收到。 四、运输计费: 1、运至弃土场,一公里以内运价____元。(运输税后价) 2、超出一公里,每公里加人民币____元。(运输税后价) 五、挖机撞车计费: 六、合同签订生效后,甲方需支付乙方进场费:挖机每台人民币____元,泥头车每台人民币____元;乙方必须在____天内组织____台车辆,挖机进场开工。 七、甲方责任: 1、理顺周边关系,运政,交警,环保,国土,城管,确保道路顺畅,在乙方车辆不违规运输的情况下,发生责任费用由甲方负责。 2、因甲方责任,导致工程停工每部车辆补偿500元/天、司机200元/天,以上损失由甲方承担。 3、协调好工地管理人员,提供足够油料,负责道路及时清理,整平,保证乙方车辆顺利安全行驶。 4、正常天气情况下,甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。 八、乙方责任: 1、合同签订后,乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工,乙方车辆进场后必须服从调度,安全生产;乙方车队如因违规操作,发生交通安全事故,或非其它甲方负责意外,一切责任由乙方承担。 2、如乙方车队在道路行驶中,所发生的交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任。 九、未尽事宜双方协商解决 本合同经甲方,乙方双方签字,盖章生效,本合同一式四份,甲乙双方各执两份,此合同具有同等法律效力,受法律保护,甲乙双方共同遵守。__年__月__日 甲方:(公章)________乙方:(公章)________ 法定代表人:________法定代表人:________ 委托代理人:________委托代理人:________ 电话:________电话:________ 开户银行:________开户银行:________ 账号:________账号:________ __年__月__日 __年__月__日 土方运输合同书 篇22甲方:________ 身份证:________(以下简称甲方) 乙方:________ 身份证:________(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商达成如下协议: 一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通。乙方负责运输。 二、运输地: 三、要求乙方车辆:______部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。 四、运距: 五、运费: 六、结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)。 七、此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场。 八、甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。 九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的_____ %。 十、违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车_____元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金_____元/天。 十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方:________乙方:________ 代表人:________代表人:________ _____年____月____日_____年____月____日 土方运输合同书 篇23甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方本着优势互惠的原则,就乙方向甲方承包土石方填海工程项目的运输事宜,经双方友好协商达成以下合同条款,双方共同严格遵守。 一、工程概况 1、工程名称:同安西柯造地工程 2、工程地点:同安西柯虎头山 3、工程总量:土石方工程总量约500万立方米(首批20台车辆,以后按甲方书面要求逐步调动车辆)。 二、工程运输运距、价格 工程期限为一年(晴天工作日) 内容:甲方将共同合法承包的土石方工程项目的土石方装车运输项目发包给乙方将土石方运输到甲方指定地点。 1、车辆定为18.6立方后八轮车型(规格长宽高分别为5.4m、2.3m、 1.5m或5.2m、2.3m、1.6m)。乙方的车辆装车的时候,车厢被砸坏4—5公分的由装车方补偿。在倒土石方时,有超过车箱倒不下的石头就停在那里,甲方每小时补400元。 2、运输路线运距以8—11公里,每车土石方起步单价(为零公里)人民币50元,每公里加10元人民币。 3、车辆运输费不含任何税收,如有税收由甲方自行承担。 4、车辆在装倒土石方时,如有危险倾斜下陷等原因,甲方应提供铲车协助解决。甲方应配比足够装车机械,如机械不足造成乙方车辆闲置,每台车每小时补台班100元。 三、甲、乙双方的权利和义务 1、付款方式:一天为一个结帐周期,即每天结算一次,第二天中午结帐算清单据现金付清,甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款。否则乙方有权停运并追究甲方给乙方造成的经济损失。每天每台车补500元。 2、乙方车辆进场后,必须服从甲方管理,如没正当理由乙方不得无故停工或中途退场,否则,乙方必须赔偿甲方因此造成的一切经济损失。 3、乙方按甲方安排车辆进场开工,甲方要协助乙方司机及工作人员的租房住宿,及水电由甲方承担。乙方车队进场手续办好甲方先供油料结算工程款中扣除。 4、甲方负责运输道路的修路和养护保证道路畅通,在乙方车辆进场后至5月底每天安排18个小时运输时段,6月份以后甲方安排全天24小时施工,如遇不可抗拒自然灾害(下雨、台风、地震)可以停止施工。 5、甲方必须保证当地交警、运营、路政、环保、街道、地方村民等有关部门不抓车、不扣车事件,如被扣车罚款的一切费用由甲方负责,因为以上发生扣车超过二十四小时按误工论处,按合同执行每辆车赔偿500元。 6、油价按现行市场价格下浮0.20元/升由甲方提供或另行 如超出保底价5.5元/升,超出部分由甲方负责补偿。 7、在正常情况下无特殊原因造成乙方车辆停工一天,甲方按乙方在场车辆每台每天赔偿500元。工作人员每人每天生活费30元补偿给乙方 8、甲方负责石方爆破(每块石头不能超过100到150公斤),不影响装车。另外虎头山(土头)地材管理费和村民所需的任何费用都由甲方负责。 9、在施工期间,运输出现安全事故由乙方负责,与甲方无关,甲方只负责调解。 10、乙方每辆车进场后(手续办好后)甲方必须借每辆车壹仟元的进场费,进场10天后再按比例扣除。 四、本合同未尽事宜,经双方协商另补签协议,本协议从开工之日至工程完工,甲方必须付清乙方工程运输费为止,本协议一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力,本合同签字生效。 五、如因履行本合同双方发生争执,双方协商解决,协商不成提交施工所在地劳动仲裁或者向当地人民法院提起公诉以求解决。 六、特别约定: 乙方前十天工程款按每天结算总造价先扣除10%作为工程款保证金,待工程结束一次性退清。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 土方运输合同书 篇24托运方(甲方):___________ 承运方(乙方):___________ 依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。 第一条 运输任务 1、由乙方负责甲方指定部分土石方运输作业任务,乙方承担的运输量按协议履行过程中的实际运输数量计算。 2、甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。 第二条 协议期限 自______年______月______日起至______年______月______日止,共计______日。 第三条 运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆:后八轮车辆,车辆关后门装载体积不小20立方米,载重量不小于30吨。车辆需视情况配备防尘、防抛洒装置。 第四条 协议单价及价款及工程量计算方式 1、土方石外运______元/平方米,按实际方数乘以单价1土方石单价以实方计算; 2、本单价含施工时的.有关机械台班费用,外运装车等费用; 3、本单价含外运泥尾场地清理费用; 4、本单价含一切乙方机械进退场费用。 第五条 付款方式 按月结算,按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。根据双方签字的运输票据数量结算,如有票据遗失概不负责。 第六条 运输质量和安全 1、乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。 2、乙方在履行协议过程中,必须确保运输、车辆安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。 第七条 燃油供应 乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担,甲方不提供任何材料。 第八条 协议保证金 为保证本协议的顺利履行,甲方应扣留乙方每月结算款的10%作为保证金。协议期限届满后,上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。 第九条 运输管理 1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。 4、乙方运输的土石方在经过甲方指定人员开据运输票据后,计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。 5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的乙方擅自提前解除本协议或终止协议义务的履行的,已交协议保证金将不予返回。 2、协议双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。 土方运输合同书 篇25甲方(土方) 身份证号码: 乙方(车队) 身份证号码: 为确保甲方承运工程路基土方运输施工任务的顺利完成,经双方协商,达成如下运土事项,并签定本协议。 一、运土价格:每一公里每车按5斗计算,价格为每斗3.5元,超出一公里的外加10元。 二、乙方车辆必须性能良好。 三、运土计量方法:乙方车辆运输次数由现场甲方人员和乙方人员共同核对,每天核对当天运土车数。 四、乙方运土人员的食宿由乙方自行负责,车辆燃油费每升7.23元结算,月底结账时在乙方运费中扣除。 五、运费结算及付款方式 甲方按乙方当月累计实际车数扣除油款后的80%付款给乙方,当年年底在春节前全部结清,工程结束后余款在壹个月内结清。 六、安全责任。乙方在施工过程中发生的安全事故由乙方自负。 七、未尽事宜双方协商解决,协议经双方签字后生效,各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 土方运输合同书 篇26托运方(甲方): 承运方(乙方): 合同双方在平等、自愿和协商一致后的基础上,就漳州市龙文区九十九湾支流丁字港清淤整治建设项目运输作业事宜,达成如下协议: 第一条 运输任务 由乙方负责漳州市龙文区九十九湾支流丁字港清淤整治建设项目土方运输作业,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。 第二条 合同期限 按照工程施工合同期限,以合同要求的开工日期至工程施工竣工日止。 第三条 运输起止地 起始点:施工现场 到达地:由乙方安排 第四条 运费结算 运费按没车平斗立方( )50元计算。 第五条 运输质量和安全 乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。 乙方在履行合同过程中,必须承担一切费用和交警处罚。如发生各类人身、汽车运输交通事故,均由乙方负责。 第六条 燃油供应 乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。 第七条 运输管理 1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。 4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。(甲方有权安排土方内运) 本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 土方运输合同书 篇27甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲、乙双方按照相关的法律法规,经过平等协商、自愿的原则,达成如下协议: 一、甲方承包 公司在 的隧道土石方运输业务,现将该业务转包。 二、乙方提供运输车辆为甲方在的隧道工程运输土石方。运输方式由甲方安排,运输起止点由甲方指定,但乙方在隧道中的运输距离不得超过三公里,运输时间为每天24小时。 三、乙方应首先满足甲方两个隧道的土石方运输需要,但甲方可以作其它临时安排,乙方不得拒绝。 四、乙方第一个月使用的轮胎由自己提供,以后则由甲方提供,若乙方故意损坏轮胎,则乙方必须承担一半的轮胎费用。 五、乙方的修车时间每个月不得超过三天,若超过三天,则每超过一天按1074元从运输费用中扣除。 六、甲方每月支付乙方运输费用贰万玖仟元整(小写:¥29000.00),且在每月期满后的10天内付清。 七、本合同的期限最短不得低于10个月,最长不得超过甲方的隧道工程完工。 八、甲、乙双方必须遵照本合同执行,若甲方违约,则甲方向乙方支付 元的违约金,若乙方违约,由乙方向甲方支付违约金 元。 九、本合同经双方签字捺印后即生效。 十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。 甲方(签字): 乙方(签字): 土方运输合同书 篇28甲方: 身份证:(以下简称甲方) 乙方: 身份证:(车队以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商达成如下协议: 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输: 运输地: 要求乙方车辆:___部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5。3米、车箱宽2。3米、车箱高1。4米 运距:公里运费:____元/公里 结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算) 此协议双方认同,在约定时间内于___年___月___日乙方将施工车辆安排到现场,甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程项目收取合理的.管理费:工程总费用的___% 违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方: 代表人 乙方: 代表人: 土方运输合同书 篇29发包人(全称):_________以下简称甲方) 承包人:_________(以下简称乙方) 甲方因渣土清运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行,明确双方职责,现经甲、乙双方协商,订立如下条款,以资共同信守执行: 一、工程地址: 二、工程量的核定及单价: 渣土量:_________立方米; 合同价款: _________元(大写) 三、工期: 开工日期:_________ 竣工日期:_________ 乙方必须按照甲方的施工进度计划,组织安排人员机械,以保证甲方的施工进度。 四、付款方式: 工程竣工验收合格后五个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的全部金额。 五、甲方工作范围及承担责任: 1、配合乙方办理渣土清运许可证件,并及时出具需要由甲方提供的相关文件。 2、现场配备专业管理人员指导乙方施工并协调工地工作。 3、工程进度将出现较大幅度凋整时,应及时通知乙方。 4、负责解决本工区域内的有关事宜。 六、乙方工作范围及承担的责任: 1、乙方需向甲方提供运输车辆及人员的相关有效证件。 2、车辆在运输过程中发生的事故,责任及费用由乙方自行承担。 3、因乙方人为原因,对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。 4、因车辆在运输过程中出现的超车、超速而影响现场文明和车辆运输安全等问题所发生的一切纠纷,均由乙方和有关部门联系协调,自行解决,并承担因纠纷产生的所有相关费用。 5、乙方必须配合甲方现场施工人员的安排, 6、乙方所有的施工车辆及人员由乙方自行安排。 七、本合同一式四份,合同由双方代表签字盖章后生效,本协议合同如有未尽事宜,双方按有关规定协商解决。 八、补充条款: 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 土方运输合同书 篇30甲方:___________ 乙方:___________ 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就广东省第十四届运动会主场馆区域内甲方指定的土石方运输作业事宜,达成如下协议: 第一条运输任务 由乙方负责广东省第十四届运动会主场馆区域内甲方指定部分土石方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。 第二条合同期限 自20____年11月1日起至20____年4月1日止。 第三条运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆:后八轮车辆,车辆关后门装载体积不小20立方米,载重量不小于30吨。车辆需视情况配备防尘、防抛洒装置。 第四条项目单价总价备注说明 1、土方单价以每车实际方量(甲乙双方共同量方)计算; 2、本单价含施工时的有关机械台班费用、外运装车等费用; 3、本单价含外运泥尾场地土源费用、清理费用; 4、本单价含一切乙方机械进退场费用; 5、本单价含一切场外道路维护、协调费用; 6、本单价含交警、运管、城管、环卫等所有费用。 第五条运费结算 1、金地石场至主场馆内运距约22公里按16元/m3。 2、尖山石场至主场馆内运距约30公里按20元/m3。 3、其它场外土方至主场馆内根据情况双方协商定价。 4、主场馆内的土方内运1km内单价为45元/车。 5、主场馆内的土方外运(含弃土场所有费用)为元/车。因本合同土方运输所产生的税、费,由乙方承担。甲方支付的运费,乙方应出具运输费发票。 按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。根据双方签字的运输票据数量结算,如有票据遗失概不负责。 第六条运输质量和安全 乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。 乙方在履行合同过程中,必须确保运输、车辆安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。 第七条燃油供应 乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担,甲方不提供任何材料。 第八条合同保证金 为保证本合同的顺利履行,甲方应扣留乙方每月结算款的10%作为保证金。合同期限届满后,上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。 第九条运输管理 1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。 4、乙方运输的土石方在经过甲方指定人员开据运输票据后,计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。 5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。 第十条违约责任 1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则,守约方可以要求对方继续履行本合同。并且,甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,已交合同保证金将不予返回。 2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。 3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。 4、乙方运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。 5、合同期限届满后,乙方的运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内撤出施工现场,不得延误。否则,乙方所交合同保证金不得要求返还。 6、乙方对自己提供的`运输车辆应当具有合法的所有权,车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权,并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。 7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥,妨碍施工现场交通运输秩序的,按每查处一次处以违约金伍佰元人民币(¥:500元)的标准,由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。 8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求,定点装卸,不得乱装、乱卸。否则,甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算,从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的,还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理,装运至指定地点卸载。合同履行过程中,乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。乙方每发生非定点装载一次,除承担上述违约责任以外,甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。 9、乙方运输车辆非经甲方批准,擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上(含48小时)的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,未结算部分运费将不再结算支付,乙方所交合同保证金不得要求返还。 10、乙方如不能满足合同规定的工期要求或甲方节点工期要求,乙方须采取有效措施如增加机械车辆、安排24小时工作等,否则甲方有权终止合同,造成的后果由乙方负责; 11、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场,则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%; 12、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染,被有关部门处以行政罚款的,由乙方承担。如因此给甲方造成损失的,甲方有权向乙方追偿,追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。 第十一条争议的解决 本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。 第十二条其他约定 1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。 2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。 甲方:___________乙方:___________ 日期:___________日期:___________ 土方运输合同书 篇31甲方: 乙方: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。 一、项目工程名称:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点 二、项目工程地点:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点 三、运输要求、方式: (1)要求运输车辆根据挖机情况定, (2)所有车辆由金沙县石场乡余银组织。 (3)以车箱容积为标准,平车方量为18方。 四、工期: 本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。 开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。 五、单价、结算 (1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方),运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m 3,超出1.1-2.0公里内加1元/m 3,超出2.1-3.0公里内加1元/m 3,3.1-4.0公里内加1元/m 3,甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。 (2)甲方按每月结算一次给乙方车辆,每月支付方式按甲方主合同方式执行。 六、双方的权利义务 (一)甲方的权利义务 1、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。 2、如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 (二)乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的`,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。 5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。 6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。 七、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。 八、争议解决办法 本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 九、其他 1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。 2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。 甲方代表: 身份证号码: 联系电话: 签订时间: 乙方代表: 身份证号码: 联系电话: 签订时间: 土方运输合同书 篇32甲方:_________身份证:___________________________ 乙方:_________身份证:___________________________ 经甲乙双方友好协商达成如下协议: 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 甲方负责运输:__________________________ 乙方负责运输:___________________________ 要求乙方车辆:________部;车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米 运距:____________公里运费:____________元/千米 结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算) 此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅 甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程项目收取合理的'管理费:工程总费用的__% 违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方:__________________________乙方: __________________________ 代表人:________________________ 代表人:_________________________ 年 月 日 土方运输合同书 篇33甲方: 乙方: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。 一、项目工程名称:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点 二、项目工程地点:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点 三、运输要求、方式: (1)要求运输车辆根据挖机情况定, (2)所有车辆由金沙县石场乡余银组织。 (3)以车箱容积为标准,平车方量为18方。 四、工期: 本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。 开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式 开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。 五、单价、结算 (1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方),运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m ³,超出1.1-2.0公里内加1元/m ³,超出2.1-3.0公里内加1元/m ³,3.1-4.0公里内加1元/m ³, (2)甲方按每月结算一次给乙方车辆,每月支付方式按甲方主合同方式执行。 六、双方的权利义务 (一)甲方的权利义务 1、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。 2、如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 (二)乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行 2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。 5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。 6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。 七、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。 八、争议解决办法 本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 九、其他 1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。 2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 土方运输合同书 篇34甲方:(托运方) 乙方:(承运方) 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜,达成如下协议: 第一条 运输任务 由乙方负责 天河机场 土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从(如遇人员及车辆的危险作业除外) 第二条 合同期限 自 年 月 日起至 年 月 日止。 第三条 运输起止地 起始地:天河机场 到达地: 第四条 运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆: 辆,载重量: 吨。 第五条 运费结算方式 所有车辆运费必须按日结算,乙方完成当天多少工作量,甲方必须当天支付乙方运费,连续两天甲方拒绝或者拖欠乙方运费,乙方有权单方面终止合同,并且本合同自动失效,车辆运费标准如下: 1.5公里至2公里之间(含2公里数值),每台车辆运输费:55元人民币。 2公里至2.5公里之间(含2.5公里数值),每台车辆运输费:60元人民币。 第六条 运输质量和安全 工程环境安全运输保障:车里进入工地后,甲方必须创造好的施工环境,交警,交通,路政,城管,周边群众关系由甲方负责协调,由此造成的误工损失由甲方负责,但车辆违章肇事造成的损失由乙方负责。 第七条 停工及生活费用 甲方无故停工不能超过三天,超过三天甲方必须付给乙方误工费及生活费用。 第八条 运输管理 1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。 4、乙方运输车辆的`运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出申请。 第九条 争议的解决 本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。 第十条 其他约定 1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。 2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。 托运方(签字): 承运方(签字): 签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日 土方运输合同书 篇35甲方: 以下简称甲方 乙方:驾驶员 以下简称乙方 为了确保土方运输安全,增强驾驶员安全意识,甲方特与乙方(驾驶员)签订本安全协议书: 一、驾驶员按时进入运输现场,服从甲方统一调度。 二、驾驶员必须具备准驾车型的资质; 三、驾驶员不开快车、报废车,不疲劳、酒后驾车; 四、驾驶员负责土方运输期间的安全; 五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养,始终保持车况良好; 六、如在运输过程中出现安全方面的'一切问题,均与甲方无关,一切经济损失及法律责任由乙方负责。 本协议从签订之日起执行,至整个土方工程运输结束失效。 甲方签字: 乙方签字: 年 月 日 年月日 土方运输合同 甲方: 身份证: (以下简称甲方) 乙方:身份证:(车队以下简称乙方) 经甲、乙双方友好协商达成如下协议: 一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 二、乙方负责运输: 工程,运输地: 要求乙方车辆:部;车箱长,箱宽米、车箱高 米 运距:公里运费:元/车 三、结算方式:按实际车次结算,二天结算一次工程的50%款,余款50%在工程结束后全部结清。 四、此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场。 五、违约罚金:乙方车队按约定到达后,按时完成(指晴天)甲方全部土方工程,如有一方违约应支付给守约方违约金 元。 此协议一式二份,双方签定后具同等法律效力。 甲方:乙方: 日期: 日期: |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。