《建设工程自愿承包施工合同》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

建设工程自愿承包施工合同

范文

建设工程自愿承包施工合同（通用3篇）

建设工程自愿承包施工合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　合同签订地：

　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程范围及内容：

　　工程量：

　　承包形式：

　　三、工期：

　　1、开工日期：

　　2、竣工日期：

　　3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

　　四、质量标准采用下列：

　　1、工程质量达到省优至鲁班奖;

　　2、工程质量评定等级为优良;

　　3、符合国家质量验收标准;

　　4、双方约定的标准、具体为：

　　五、合同价款

　　本合同工程价款结算采用下列种方式：

　　1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。

　　若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。

　　2、按实际发生的工程量结算。

　　并按下列约定执行：

　　(1)工程预算价：(工程结束后按实结算)工程单价：(含外运等其他一切费用)

　　(2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。

　　(3)所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

　　(4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。

　　(5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

　　(6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。

　　(7)工程量核算确认方式说明：完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。

　　(8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。

　　六、付款方式

　　1、本工程预算款为：扣回工程预付款的方式为：

　　2、工程款按方式支付，具体为：

　　(1)本工程无预付款;

　　(2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的%;

　　(3)总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。

　　相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

　　七、材料、设备供应：

　　八、质量及验收

　　1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

　　2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务。

　　3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

　　4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

　　5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

　　6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。

　　平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。

　　若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

　　7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。

　　8、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

　　九、施工组织与工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

　　2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。

　　月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。

　　若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

　　3、项目经理：现场代表(乙方)：

　　监理：

　　现场代表(甲方)：

　　4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决

　　十、安全及文明施工与管理

　　1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

　　2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

　　3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

　　4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

　　5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

　　6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

　　7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

　　十一、甲方责任

　　1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

　　2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

　　4、履行其它本协议约定的义务以及负责

　　十二、乙方责任

　　1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

　　2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

　　3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。

　　4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

　　5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。

　　6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

　　十三、违约责任

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每天按1000元向甲方支付违约金。

　　3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

　　十四、附则

　　1、本协议经双方签章后生效。

　　2、本协议于年月日在签署。

　　3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　法定代表人：

　　授权代表(签字)：

　　年月日

建设工程自愿承包施工合同篇2

　　承租人（甲方）：（公司全称）

　　出租人（乙方）：（公司全称）

　　行业确认证书编号：

　　许可证颁发机构

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，遵循平等自愿、诚实信用的原则，经双方协商一致，就租赁工程机械的有关事宜达成协议如下：

　　第一条：租赁机械及租金的计算和支付（如不够，可另附表格）

　　1、租金计算方法：选择以下方法之一填写上表&ldquo租金计算方法&rdquo圆柱

　　A、按月计算。不足一个月的尾数日租金是用月租金除以30天再乘以实际使用天数计算出来的。

　　B、按日计算。

　　C、按机队计算（适用于租赁期限和工作量不确定，不方便按工作量计算租金的场合，如履带式或轮胎式起重机）：机器每天工作小时数，一天工作时间按一个机队计算。每月日前，双方应确认上月工作台实际班次数。

　　D、按工作量（每立方米或平方米）计算（适用于工程运输机械，如混凝土泵、运输车、挖掘机、沥青路面摊铺机等。）、上月实际工作量由双方在每月日前确认。

　　E、其他方法：2、租金总额：元/资本3、支付方式：4、付款期限：

　　第二条：使用地点、项目名称和工作内容

　　使用地点：

　　项目名称：

　　工作内容：

　　第三条：租赁期限

　　每台机器的租赁期限详见本合同第一条中的表格。因工程需要延长租赁期限的，双方应在合同期满前天内续签合同。租赁期满后，甲方继续使用机器。如乙方未提出异议，原租赁合同继续有效，但租赁期限不定。

　　第4条：进入成本

　　租赁机械的动员费用共计人民币元，包括：□运输费、□吊装费、□安装费、□拆卸费、□甲方承担：合计人民币元：乙方承担：合计人民币元第五条：机械移交及验收

　　1、乙方向甲方移交机械时，双方应共同对交付机械的型号、规格、附件、数量和质量进行验收，并尽快在《交接清单》和《进场检验单》上签字。法律、法规规定必须经过安装、调试、测试才能投入使用的机械，或者合同约定必须经过乙方现场安装、调试或第三方测试才能投入使用的机械，视为乙方向甲方移交机械之日、法律法规规定安装必须由具有相应资质的安装施工企业承担，但乙方不具备上述资质，或规定需要第三方进行检测的，乙方应自费委托具有相应资质的第三方进行安装或检测。

　　2、甲方应按合同约定的时间和地点将机械返还给乙方，双方共同验收机械的型号、规格、附件、数量和质量，并签署《交接清单》。第六条：保证金乙方□是□否，向甲方收取保证金人民币作为履行本合同的担保。如果双方同意由乙方收取保证金，甲方应在机械进场前支付。租赁期满后，余额在扣除机器损坏和损失的赔偿后，无息退还给甲方。第7条：操作、维护和修理

　　1、双方同意由一方负责机器的操作和维护。本合同约定的运维方根据机械运行操作规程配备符合国家或地方法律法规规定的岗位要求的运行、指挥、维护人员，也可以委托具有相应资质的专业公司承担机械的运行维护，受托方的行为视为委托方的行为。

　　2、如果机器因故障不能正常工作，乙方应在接到通知后的小时内到达现场进行维修。如果乙方在接到维修通知后的小时/天内未进行维修，租金从机器恢复正常运行之日起免除。但是，如果机械故障是由于甲方的非法指挥和操作造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。

　　3、双方同意每月的小时数为机械的正常保养时间，具体时间安排如下：

　　第八条：双方权利和义务甲方的权利和义务

　　1、甲方有权根据合同要求乙方提供合格的机械。

　　2、甲方有权要求乙方提供合同约定的机械维修服务。如因乙方原因造成机器损坏、丢失或无法使用，甲方有权解除合同或要求乙方更换相同型号和性能的机器，并要求乙方赔偿损失。

　　3、甲方应按合同约定的时间、方式和金额支付租金及其他费用。

　　4、甲方应为乙方提供机械进出操作和其他维修操作的`协助和便利，并按时接收乙方交付的机械。

　　5、甲方应为机械提供安全的工作环境，爱护施工现场的机械设备，保护设备安全。如因甲方原因造成机械损坏或损失，乙方应予以赔偿。

　　6、甲方应按操作规程或机械使用规定或合同管理和使用机械，不得违章或超负荷作业。甲方指定的操作人员必须持有相关证书。

　　7、未经乙方书面同意，甲方不得转租机器、改进机器或添加其他物品。乙方的权利和义务

　　1、乙方有权根据合同收取租金。

　　2、如因甲方原因造成机械损坏或损失，乙方有权向甲方索赔

　　3、乙方应在约定的时间和地点向甲方提供约定的机械，不得提供过时或报废的机械。

　　4、法律法规规定需提供生产厂家生产许可证或产品合格证，或需向相关部门备案的，由乙方提供或办理备案手续。

　　5、乙方应向甲方提供必要的技术资料或技术说明，如机器的使用环境、安全使用要求和操作维护注意事项等。

　　6、乙方应在租赁期内提供技术支持并承担维护义务。

　　7、如果合同约定乙方派随机操作人员，被派随机操作人员必须持证上岗，服从甲方管理，遵守甲方规章制度，拒绝甲方违章指挥。第九条：违约责任甲方的违约责任：

　　1、如甲方不履行合同，应向乙方支付人民币违约金、

　　2、如甲方未按合同约定支付租金，每延迟一天，甲方应按人民币/天的标准向乙方支付迟延履行违约金。逾期期满，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

　　3、如甲方未按有关法律法规或合同约定的方式使用机器，给租赁机器造成损失，乙方有权解除合同，要求甲方赔偿损失。

　　4、如果甲方未经乙方书面许可转租机器，乙方有权终止合同并要求甲方赔偿损失。

　　5、未经乙方书面许可，甲方改进或增加其他内容的，乙方有权要求甲方及时恢复原状或赔偿损失。

　　6、乙方的其他违约责任：

　　1、如乙方未能提供合同约定的机械，或提供的机械型号、规格与合同不符，经甲方书面催交后仍未按时履行，或提供的更换机械不符合甲方要求，导致合同无法履行，甲方有权解除合同，并要求乙方支付人民币违约金。

　　2、如果乙方未能在合同约定的日期提供机械，乙方应按每逾期一天人民币/天的标准向甲方支付延期履行违约金。逾期期满，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。但如甲方未能提前支付出入境费用或保证金，则无权要求乙方支付逾期交房违约金。

　　3、合同期内，如因乙方原因（包括乙方指定的运维人员的行为，除乙方按合同规定对机器进行维修和保养的时间外）导致机器停运，甲方除扣除停运每一天的相应租金外，还可要求乙方支付相当于机器日租金%的违约金。停工超过天的，甲方有权解除合同，并向乙方追偿损失、

　　4、其他第十条：不可抗力

　　一方因不可抗力不能按约定履行本合同的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除责任，但应及时通知另一方，并在不可抗力结束后15日内向另一方提供证明。

　　第11条：争议解决

　　本合同项下发生的任何争议应由双方协商解决，或由行业主管部门解决。协商或者调解不成的，按照下列方式解决（只能选择一种）。

　　（一）向人民法院提起诉讼；

　　（二）向仲裁委员会申请裁决。

　　第12条：其他条款

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同附件及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签字确认后，成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。除非另有规定，解释的顺序以后来的文件生成时间为准。

　　3、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　4、签约地点：

　　5、其他协议：。

　　承租人：（甲方签字）

　　出租人：（乙方签字）

　　地址：

　　法定代表人：

　　授权代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　开户行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　____年___月____日

建设工程自愿承包施工合同篇3

　　进货方：______________________（以下简称甲方）

　　供货方：______________________（以下简称乙方）

　　一、自本合同生效之日起，乙方为甲方之供货商，甲方如需购买生产所需设备，即应及时书面通知乙方，由乙方组织货源。

　　二、乙方于收到甲方的书面通知之日起即积极组织货源，根据甲方的要求提供生产设备，甲方每次所需购买设备的具体规格、价款、供货时间、供货方式、价款支付方式由双方另行协商后签订书面补充协议进行约定。

　　三、乙方保证对提供生产设备的质量问题负责，否则无条件退换，并保证商品之合法性，决不提供假货、仿冒品、劣品，或标示不明之商品，甲方于验收后发觉得于三日内退回乙方。若因销售商品不合法性所引起对第三者之刑事、民事责任一切由乙方无条件全权负责，甲方只善尽协调沟通之责任。

　　四、本合同有效期间为_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期间甲乙任何一方不得无故终止合同。甲方无故终止合同，除应向乙方付清已购设备的所有货款外，还应支付乙方_______万元的违约金；乙方无故终止供货，甲方有权扣留乙方之部份货款作为求偿业务之损失。

　　五、乙方对于供给甲方之商品于甲方付款时提供符合规定的正式发票。

　　六、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订书面补充协议。双方因履行本协议所签订的一切书面补充协议均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在履行过程中发生争议，双方首先应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

　　八、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（章）：_____________________ 乙方（章）：_____________________

　　法定代表人（签字）：_____________ 法定代表人（签字）：_____________

　　公司地址：_______________________ 公司地址：_______________________

　　联络电话：_______________________ 联络电话：_______________________

　　签订日期：_____________________年_________________月______________日

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

建设工程自愿承包施工合同 篇1

建设工程自愿承包施工合同 篇2

建设工程自愿承包施工合同 篇3

建设工程自愿承包施工合同篇1

建设工程自愿承包施工合同篇2

建设工程自愿承包施工合同篇3