《设计服务合同》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

设计服务合同

范文

设计服务合同（精选27篇）

设计服务合同篇1

　　合同编号：___________

　　甲方：_____________________________

　　乙方：_____________________________

　　现就甲方所委托的_________设计事项，乙方接受设计委托，就委托设计事项，双方经协商一致，并依据《民法典》，签订本合同，双方承诺信守执行：

　　一、委托事项

　　_______________________________________________________

　　二、付款方式

　　1.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的_______%付给乙方，原则上，乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。

　　2.设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。

　　三、设计的时间根据本合同附件1的设计套餐内容和相对应的工作方式，甲方选定委托设计形式，按照甲方所选，乙方应在_____个工作日内，遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在_______工作日内完成终稿设计(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。

　　四、知识产权约定

　　1.乙方对设计完成的作品享有著作权，甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后，乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。

　　2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　3.未被甲方采用的设计方案，知识产权仍归乙方。

　　五、双方的权利义务

　　甲方义务：

　　1.甲方按照合同约定支付相关费用;

　　2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

　　甲方权利：

　　1.在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2.在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的委托设计形式中规定的设计流程中，甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　乙方义务：

　　1.乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

　　2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　乙方权利：

　　1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3.乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　六、违约责任

　　1.甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的，所预付的费用无权要求退回;甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2.乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　七、不可抗力因素

　　甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决，确实无法调节，则由仲裁机关或根据民法典办理。

　　八、合同生效

　　本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日;

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力;

　　本合同附件具有同等效应; 合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　未经协商，任何一方不得擅自变更或解除合同。如确有必要变更或解除，应提前30天以书面形式送达通知对方。解除合同后，其有关商品质量的相关条款，乙方同意负责。

　　备注：______________________________

　　甲方(盖章)：_____________　乙方(盖章)：____________

　　甲方代表签名：_____________　乙方代表签名：____________

　　地址：_____________________　地址：____________________

　　电话：_____________________　电话：____________________

　　传真：_____________________　传真：____________________

　　日期：_____________________　日期：____________________

设计服务合同篇2

　　模板

　　在当今不断发展的世界，越来越多事情需要用到合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么相关的合同到底怎么写呢以下是小编为大家整理的设计服务的合同模板，希望对大家有所帮助。　　甲方：　　乙方：　　依据《民法典》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：　　

　　一、委托事项：　　甲方委托乙方为其进行：。　　

　　二、委托设计费用：　　设计费用总共为：人民币元，(大写：圆整)。　　

　　三、付款方式：　　

　　1、甲方需在合同签订时付总设计费的30%即人民币元，(大写：圆整)。　　

　　2、设计方案经甲方认可，只需进行细节调整时，甲方应当付总设计费的50%即人民币元，(大写：圆整)。　　

　　3、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方前，甲方需付总设计费的20%即人民币元，(大写：圆整)。　　

　　四、乙方设计作品的时间、交付方式：　　

　　1、乙方需在设计费到帐后的个工作日内设计出初稿;　　

　　2、乙方以光盘电子稿的方式交付设计的`作品。　　

　　五、知识产权约定：　　

　　1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。　　

　　2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。　　

　　3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有。　　

　　六、双方的权利义务：　　甲方权利：　　

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。　　

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。　　

　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。　　甲方义务：　　

　　1、甲方有义务支付合同约定的相关费用。　　

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。　　乙方权利：　　

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。　　

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。　　

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。　　乙方义务：　　

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计，并设计修改至甲方满意为止。　　

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。　　

　　七、违约责任：　　

　　1、在乙方作品初稿完成后终止合同的，甲方预付的费用无权要求退回。　　

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。　　

　　八、合同生效：　　本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。　　甲方：

　　乙方：　　甲方代表签名：

　　乙方代表签名：____日期：____日期：

设计服务合同篇3

　　**酒店照明设计服务合同

　　委托公司(以下简称甲方)：

　　地址：

　　设计公司(以下简称乙方)：

　　地址：

　　甲方委托乙方进行灯光照明设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。本合同依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章等文件签订。

　　第一条. 工作范围

　　本项目的照明设计区域及范围如下：

　　室内照明部分：酒店裙房及主体建筑所有室内空间，酒店式公寓大堂及标准层公共空间部分室内照明设计。

　　室外泛光照明部分：酒店区域全部裙房及主体部分室外夜景照明设计，含所有建筑外立面的照明设计，外立面店招、广告位的照明设计，场地内及周边的道路照明设计，室外广场广告设施、导视设施的照明设计，室外环境景观的照明设计。

　　第二条. 报告或分析(要求提供)

　　1.灯具设备预算概估;

　　2.主要空间照度分析;

　　3.照明控制系统图。

　　第三条. 基本服务

　　1.乙方应与甲方代表及其他顾问单位碰面并进行与照明设计有关的会议;

　　2.乙方应出席由甲方代表召开的合理次数的会议，并应提前十天通知以避免争议;

　　3.乙方设计师出席设计协调会议、现场调试的次数以8 次/两天为限，额外的次数将以额外服务另行协商收费。

　　4.乙方监管施工的质量和效果。

　　5.由**酒店管理公司负责控制进度和效果。

　　室内照明设计

　　阶段一：方案设计阶段

　　1.与甲方代表及室内设计师沟通，明确项目定位及设计目标;

　　2.准备初步的照明概念或意向来表现不同的照明效果;

　　3.提供主要区域的灯光场景效果图;

　　4.对甲方进行方案汇报，以Power Point 方式进行。内容包括设计概念、灯光场景效果图、主要空间照度计算、相关参考图片、灯具基本形式、造价估算等;

　　5.该阶段文件以 A4 文本形式，提交4 份给甲方。同时提交电子版一份。

　　注：该阶段工作需要甲方提供室内设计方案及扩初阶段图纸，在图纸资料齐全后20 个工作日内完成。

　　阶段二扩初设计阶段

　　1.提供初步的灯具布置图，包括平面及天花灯具点位图;

　　2.提供初步的灯具控制图，包括回路划分与分布;

　　3.提供照明用电负载，供机电设计单位配电使用;

　　4.对非一般的灯具固定方式，与室内设计单位协调安装节点。

　　注：该阶段工作需要甲方提供室内设计施工图纸，在甲方认可方案设计阶段完成且图纸资料齐全后15 个工作日内完成。

　　阶段三招标图纸设计阶段

　　1.依照项目发展的情形，更新或修正相关的设计图面，来说明变更之处;

　　2.提供灯具布置图、灯具回路图、灯具表及控制表等;

　　3.对特殊的灯具固定方式或施工方式，提供相关的大样图;

　　4.提供灯具及控制系统招标所需的一般性规范;

　　5.提供灯具规范及细部图面，包括灯具描述、厂牌型号、光源类型、瓦特数、产品特性及厂商联系数据等;

　　6.提供最终的灯具设备及控制系统预算(甲方要求下提供)。

　　7.该阶段文件以 A3 文本形式，提交4 份给甲方。同时提交电子版一份。

　　注：该阶段工作在甲方确认扩初设计阶段完成后15 个工作日内完成。

　　阶段四招标、施工及完工阶段

　　1.协助甲方评选灯具厂商或承包商;

　　2.审核施工制造图、灯具样品及控制设备;

　　3.在施工过程中如发生图纸与现场状况不符合时，设计师应指导施工单位进行调整;

　　4.在甲方要求下至现场视察灯具的安装情形，乙方之现场视察与承包商之现场监工不同;

　　5.协助现场进行灯具对焦及场景设定;

　　6.提供验收清单，记录现场与设计不符之处，并协助甲方提出解决方案。

　　建筑外观照明：

　　阶段一方案设计阶段

　　1.与甲方代表及建筑师沟通，明确项目定位及设计目标;

　　2.准备初步的照明概念及意象来表现不同的照明效果;

　　3.依此概念提供灯具的造价估算;

　　4.对甲方进行方案汇报，以Power Point 方式进行。内容包括项目分析、效果图、相关参考图片、灯具基本形式等;

　　5.该阶段文件以 A4 文本形式，提交4 份给甲方。同时提交电子版一份。

　　注：该阶段工作需要甲方提供建筑外观效果图及施工图纸，在图纸资料齐全后20 个工作日内完成。

　　阶段二招标图纸设计阶段

　　1.依照项目发展的情形，更新或修正相关的设计图面，来说明变更之处;

　　2.提供灯具点位图、灯具回路图、灯具表及控制表等;

　　3.对特殊的灯具固定方式或施工方式，提供相关的大样图;

　　4.提供灯具及控制系统招标所需的一般性规范;

　　5.提供灯具规范及细部图面，包括灯具描述、厂牌型号、光源类型、瓦特数、产品特性及厂商联系数据等;

　　6.该阶段文件以 A3 文本形式，提交4 份给甲方。同时提交电子版一份。

　　注：该阶段工作在甲方确认方案设计阶段完成后20 个工作日内完成。

　　阶段三招标、施工及完工阶段

　　1.协助甲方评选灯具厂商或承包商;

　　2.审核施工制造图、灯具样品及控制设备;

　　3.在施工过程中如发生图纸与现场状况不符合时，设计师应指导施工单位进行调整;

　　4.在甲方要求下至现场视察灯具的安装情形，乙方之现场视察与承包商之现场监工不同;

　　5.协助现场进行灯具对焦及场景设定;

　　6.提供验收清单，记录现场与设计不符之处，并协助甲方提出解决方案。

　　第四条. 额外服务

　　以下是不包括在上述工作范围的例子，将以额外服务计费，开始工作前需先得到甲方之书面同意：

　　1.因甲方要求之大规模室内设计或建筑设计变更，致使已经完成的照明设计需要大规模变更时，将以额外服务计费;

　　2.经由甲方确认的照明设计，若甲方要求其它可行照明方案或工作范围时，将计以额外服务收费;

　　3.甲方若有要求乙方设计师出席协调会议或现场调试，超过约定次数的将以额外服务收费。每人次每两天的费用为20__ 人民币;

　　4.因甲方要求制作照明模型、实验室测试或是收集研究数据所花之时间将以额外服务计费。

　　第五条. 非服务项目

　　1.与灯具固定相关之土建结构措施;

　　2.灯具管线配置规格、回路系统;

　　3.紧急照明、安全照明、逃生照明设备;

　　4.执照或许可证的取得，参与申请符合政府能源法规的认定及出席政府部门的公听会不在工作范围内。

　　第六条. 费用

　　室内照明设计、建筑泛光照明费用为：万元

　　第七条付款方式：

　　1、本合同签订合后，规划设计部通知项目开始后，甲方支付预付款 %即万元

　　2、室外概念方案设计阶段完成并经甲方书面确认合格后支付合同总额的即万元，室内概念方案设计阶段完成并经甲方书面确认合格后支付合同总额的即万元。

　　3、室外施工图纸设计阶段完成经甲方审核确认后5个工作日支付即万元，室内施工图纸设计阶段完成经甲方审核确认后5个工作日支付即万元。

　　4、协助甲方完成施工招标及所有顾问工作，即灯光照明设备等施工完成后10工作日内支付即万元。

　　额外服务费用：任何不在合同内的工作项目通称为额外服务，费用由甲乙双方协商而定。

　　第八条. 发票

　　付款方式按设计进度支付，乙方完成相应阶段工作并经甲方确认后，由乙方提送发票给甲方，否则甲方付款相应顺延。

　　甲方于10 个工作日内支付款项到乙方的公司帐户。

　　单位名称：上海圣德照明设计有限公司

　　开户银行：中国工商银行上海市金杨支行

　　账户：

　　第九条. 违约

　　1.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，应退还甲方已付的签约金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的经甲方确认合格的按实际工作量支付，乙方存在过错的除外;

　　2 .甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，甲方逾期支付设计费时，乙方有权暂停履行工作并书面通知甲方;逾期20 天仍未支付的，乙方有权终止合同，此情况下，乙方不承担违约责任;

　　3.若乙方设计资料及文件出现的遗漏或错误的，乙方应立即进行修改或补充，并视给甲方造成的损失大小减收或免收设计费。如由于乙方原因造成工程质量事故，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，不足以弥补甲方损失的，须另行补足;

　　4.本合同约定的工作阶段对应的工作内容乙方须在合同约定的期限内完成，由于乙方原因，延误了甲方工程正常进度，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方返还已收取的设计费，并支付本合同总金额20%违约金;

　　5.乙方每个阶段工作成果须经甲方书面确认无异议之后方可开展下一阶段工作;乙方提交设计成果后，甲方在两周内未予回应的，视为认可该阶段工作成果。

　　第十条.

　　上海艾华酒店管理公司为本项目总顾问单位，负责监管本项目的设计质量控制、进度和效果，否则连同乙方一起承担违约责任。

　　第十一条.

　　本合同是与上海圣德照明设计有限公司签约的，乙方不得进行任何转让设计的行为，否则承担违约责任并按照违约条款赔偿甲方。

　　第十一条.知识产权

　　1.乙方应保证提供给甲方的设计资料、方案等具有合法、完全的知识产权，若由于本合同项下乙方所提供的设计资料、方案等造成纠纷的，乙方须承担全部责任;

　　2.乙方应保证不向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况并给甲方造成损失，甲方有权向乙方索赔;

　　3.乙方对如上所述的保证不因合同中止、终止、解除、无效或履行完毕等而免除。

　　第十二条. 纠纷解决

　　若本合同项下甲、乙双方发生纠纷的，经友好协商仍不能解决的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。双方发生争议时，在争议未解决前甲方暂不支付相应阶段费用。

　　第十三条. 签订

　　本合同壹式肆份，经双方代表签字并加盖公司公章后生效;双方各持贰份，具有相同的法律效力。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　项目联系人：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　项目联系人：

　　年月日

　　附件一：乙方营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件(加盖公章)

　　附件二：设计任务书

　　附件三：廉洁协议

　　附件二**酒店-灯光照明方案及施工图设计任务书

　　为明确**酒店灯光照明设计的要求、范围、设计成果及提交周期等相关事宜，现将设计任务予以明确。

　　一、项目概况：

　　(一)项目名称：**酒店

　　(二)项目整体功能的定位：五星级酒店是一座集酒店、公寓、会议、娱乐等多功能定位的五星级酒店。项目建成后，酒店将拥有间客房、间公寓及相关配套的公共餐饮、会议、娱乐、健身设施。

　　(三)项目地址：

　　(四)项目建设规模

　　1、项目规划建设指标及设计规划：

　　(1)规划净用地面积：平方米;

　　(2) 总建筑面积：万平方米;

　　(3)用地使用性质：商业;

　　(4)容积率不大于 ;

　　(5)建筑密度：不大于 %

　　(6)建筑高度：主体建筑高度米;总高度米

　　2、项目建筑综合体的描述

　　(五)项目周边环境及交通

　　项目地块位于：。

　　(六)项目建设周期及进度安排

　　1、项目目前已完成地块勘查、规划设计、施工用电、交通环评、规划审批等工作，根据政府要求预计近期开工。

　　2、项目预计建设总工期为个月(自年月至年月)其中，主体建设(含地基和基础结构施工) 个月，预计年月开始进入全面装修施工期，具体施工进度的时间安排待施工单位确定后进一步明确。

　　二、设计依据

　　甲方提供的设计任务书;

　　甲方提供的有关图纸及文件;

　　国家、地方等的有关规范及标准：

　　《城市夜景照明技术指南》(北京照明学会)

　　《市政工程设计技术管理标准》(1993年)

　　《建筑工程设计技术管理标准》(1993年)

　　《低压配电设计规范》(GB50054-95)

　　《建筑照明设计标准》(GB50034-20__)

　　《城市道路照明设计标准》(CJJ45-20__)

　　《民用建筑电气设计规程》(JGJ/T16-92)

　　《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ89-20__)

　　《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50305-20__)

　　《室外环境照明指南》(CIE-37)

　　《都市城区照明指南》(CIE-92)

　　12 《泛光照明和装饰工程照明指南》(CIE-94)

　　13 《城区照明指南》(CIE-136)

　　设计范围、内容及阶段

　　设计范围：

　　室内照明部分：酒店裙房及主体建筑所有室内空间，酒店式公寓大堂及标准层公共空间部分室内照明设计。

　　设计内容

　　室内照明设计：

　　室内相关空间灯具及光源选型建议，空间照度及色温、照明艺术效果把控，相关灯具造价分析比选。

　　室外泛光照明设计，包含照明效果设计、电气设计、安装构造设计：

　　酒店、酒店式公寓裙房及高层主体建筑外立面照明设计。

　　外立面店招、广告位照明设计。

　　场地内及周边的道路照明设计。

　　园区各个主要出入口及周边各广场照明设计。

　　酒店入口、广场和酒店庭园照明设计。

　　室外环境景观所涉及所有区域照明设计。

　　屋面景观照明设计。

　　室外广场广告位、标识照明设计。

　　随不同阶段编制不同深度的、真实可靠的造价书。造价书应至少分为外立面照明部分和景观照明部分。

　　设计阶段

　　概念方案设计阶段、方案深化设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段。

　　四、设计要求

　　4.1总体要求

　　4.1.1照明设计应以建筑设计、室内设计和室外环境景观设计为依据，从城市的观念入手，结合当地的历史文化及地域特色，运用现代照明设计手法，创造出具有生命力的照明主题，做到技术与艺术的交融。

　　4.1.2照明设计应着力表现建筑与景观特质，强调照明城市效果，塑造能够表达城市意向的光环境，形成万达广场独特的个性和商业氛围。

　　4.1.3照明设计效果应富有时代气息，符合现代审美品味，重点突出城市地标性建筑和突出购物广场热闹繁华的商业气氛，并与其特殊的使用功能及重要地段的地位相匹配。应该按照本项目中的商业、酒店等功能分类，区别对待，强调以照明营造商业氛围和艺术效果，在设计中应该重点突出、层次分明，并须考虑节假日和非节假日不同时段的照明效果。

　　4.1.4照明设计还应考虑附属建筑、地下车库出入口、室外标识及广告灯箱等的照明效果，并对室内灯光设计给予建议，以协调照明的整体设计，同时要注意有效控制商业活动的照明对酒店、办公楼、公寓等的不利影响。

　　4.1.5酒店部分的夜景照明设计应符合酒店的特性，做到既彰显建筑形象又沉稳内敛，应注意避免对入住客人的影响。

　　4.1.6照明灯具的选择，应结合建筑外立面、景观设计的风格特点，通过设计合理的构造处理，选择适合的照度标准，使用节能的光源和灯具，精心设计制定照明方案和控制系统，节省造价及节约能源。灯具应考虑日间效果，高大灯具应考虑悬挂广告旗的效果。

　　4.1.7灯光设计中所使用的照明设备，特别是电气设备和控制系统应是技术成熟、安全可靠的产品，并便于维修管理。

　　4.3各阶段工作要求

　　4.3.1概念方案设计阶段

　　1收集设计基础资料(包括甲方提供的建筑设计、外立面设计、环境景观设计等资料)，了解项目定位、设计原则、设计范围以及设计目标等建设需求。

　　2针对地域、建筑、以及环境景观等夜景观条件作出设计分析，确定整体设计构思、灯光主题概念以及表达此概念的主要手法。设计应符合当地市政等政府管理部门对室外广告、亮化工程等的规定。

　　3确定主要夜景组成部分的设计方案及照明方式。

　　4估算夜景照明用电量，完成方案设计概算书，说明是否满足限额设计的要求。

　　5设计成果要求：

　　(1)设计方案图册(A3规格)。

　　(2)照明设计方案所需各部位效果图、鸟瞰图及多媒体资料。

　　(3)体现设计意图所需的剖面图、节点草图等。

　　(4)灯具的型号和数量。

　　(5)设计方案演示文件电子光盘1份。包含且不限于PPT、PDF等格式。

　　(6)投资估算书附于方案图册后。

　　4.3.2方案深化设计阶段

　　在确定中标方案后，由中标方案设计人进行方案深化设计工作。方案深化设计阶段设计人应在理解甲方意图条件下完成照明设计方案的调整工作。具体要求如下：

　　1按照政府审批通过的建筑和景观设计方案及甲方的深化设计要求和预设效果，与建筑师、景观设计师充分沟通，理解建筑和景观设计意图，据此进行照明方案深化设计。

　　2应与外立面设计、幕墙设计、景观环境设计、导向系统设计、广告、店招设计等各专项设计密切配合，达到整合设计资源及万达广场整体设计效果。

　　3与甲方讨论确定灯光设计效果的条件准则，例如照度要求、表现颜色、用途、色温等。

　　4与甲方讨论确定照明控制系统的初步选择。

　　5在达到甲方深化设计要求后，由甲方发出书面确认，作为方案深化设计阶段完成的标志，即进入下一步施工图设计阶段。

　　6方案深化设计阶段完成，设计人应向甲方提交如下设计成果：

　　(1)照明设计方案定稿所需各部位效果图、鸟瞰图及多媒体资料。

　　(2)体现设计意图所需的灯位图、剖面图、节点详图等。

　　(3)调整的设计概算书。

　　(4)以下资料：

　　1)所有的灯具的选型、尺寸、光源、瓦数、色温、平均寿命、防护等级等。

　　2)安装节点设计图样。

　　3)控制系统说明和场景设计说明。

　　4)与电气方需结合的电量计算，工程招标文件的准备。

　　5)灯具和工程投资概算。

　　6)各区域照度、亮度值，尤其各商业入口、车库入口、广告牌、墙体泛光、屋顶。

　　4.3.3施工图设计阶段

　　1设计人进行施工图设计阶段的依据为经甲方集团规划部门审查确认的夜景照明初步设计图纸及修改意见，以及政府相关主管部门的管理规定。

　　2按照甲方确认的深化设计方案及甲方的进一步设计要求，进行深入的技术设计，进行配电系统及控制系统的设计。设计人负责施工图各种报审配合工作，负责与该项目主体建筑设计院配合图纸图签、盖章等事宜。

　　3在施工图设计阶段，设计人应主动与建筑设计单位和景观设计单位、外装设计单位、导向设计单位等积极配合，将照明设计与建筑设计、外装设计、导向系统设计、景观设计等密切相结合。应将甲方确定的照明施工图提交建筑设计单位、幕墙设计单位等，以便进行设计预留。

　　4根据需要施工图阶段可分为一版施工图和二版施工图。一版施工图用作配合幕墙设计及夜景说明招标用，二版施工图是进行各专业配合后的完整图纸。

　　5在达到甲方施工图设计要求后，由甲方发出书面确认，作为施工图设计阶段完成的标志，即进入下一步施工配合阶段。

　　6施工图设计阶段完成后，设计人应向甲方提交如下设计成果(在按合同要求提供规定套数的正式的设计文件外，还应将相应电子文档刻光盘2套提供给甲方)：

　　(1)施工图设计说明。

　　(2)照明灯具布置平面、立面、剖面图。

　　(3)电气设计平面、立面、剖面图。

　　(4)施工大样图及安装节点详图。

　　(5)配电系统一次线路图。

　　(6)控制系统二次线路图。

　　(7)主要设备材料表。

　　(8)工程量清单预算书。

　　(9)灯具图册(含外观、尺寸、光源、电器等详细技术参数)。

　　(10)各区域用电功率统计表。

　　(11)各区域设计照度标准说明。

　　(12)协助提供主要灯具样品，确认以及进行封样。

　　注：a、施工图阶段完全包括但不限于以上内容，其深度应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》。

　　b、图纸规格应以保证审核和施工要求为前提。

　　c、应提供配合工程招标所需的技术文件。

　　4.3.4施工配合阶段

　　施工配合阶段设计人应及时解答施工安装单位的疑问，积极配合施工安装单位正确完成照明灯具和电气系统的施工安装。

　　1对施工安装单位所提交的有关灯光系统的资料及灯具样品(如设备样本、详细技术资料等)进行审阅及确认。

　　2派出设计代表到施工现场做有关设计服务，参加工程协调会不少于4次。

　　3根据甲方或施工现场需要，对于需要修改设计或补充设计资料及时反馈。

　　4参与审查并确认有关照明设备的采购、调试。

　　5参与竣工验收，记录并提供有关施工工作中的需修正完善的内容。

　　6检查所有由施工承包商所提交的竣工资料(如竣工图、主要设备资料、运行和维修手册)。

　　7负责测量竣工后的夜景照明等照度曲线，和等亮度曲线(1cd/m2间距)。

　　4.3.5控制系统及计量方式

　　1为方便不同的公司管理和计费，供电系统建议分楼、分区、分业态进行单独供电，单独计量。

　　2对整个夜景照明进行集中智能照明控制，控制系统根据不同的场景进行控制。在中控中心进行控制，有BA的纳入楼控系统。

　　3室外环境照明配电箱根据面积、容量的大小，可分散布置。

　　5成果提交时间要求

　　5.1概念方案设计阶段：自合同签订之日起，40个工作日。

　　5.2方案深化设计阶段：概念方案确认后，25个工作日。

　　5.3施工图设计阶段：方案设计确认后，25个工作日。

　　注：各设计阶段，须提供主要材料样板和工艺做法说明。

　　**酒店

　　年月

　　附件三

　　廉洁协议

　　在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

　　一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

　　二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

　　三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品等，不得在乙方报销任何应由其个人或其他第三人承担的费用。

　　四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先按行政隶属关系报上一级批准。

　　五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

　　六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

　　七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

　　八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

　　九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

设计服务合同篇4

　　合同编号：______________

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲、乙双方本着平等的原则，依据《民法典》及相关法律、法规就标志设计事宜达成以下协议：

　　一、乙方为甲方提供标志设计服务，具体包括：

　　基本要素：

　　1、企业标识

　　2、企业标志释义

　　3、标志制图法

　　4、标志的使用规范

　　5、标志的色彩规范

　　6、中文标准字〈横式〉

　　7、中文标准字〈竖式〉

　　8、英文标准字

　　9、标志与标准字组合

　　10、标志与标准字色彩使用规范

　　二、实现过程：

　　第一阶段:乙方全面了解甲方的需求和相关介绍后,为甲方提供8套优选设计方案,甲方选其一后与乙方沟通,提出修改意见.

　　第二阶段:乙方根据甲方提出的修改意见修稿.

　　第三阶段:确定标志设计方案,甲方向乙方支付合同余款.

　　第四阶段:乙方设计应用系统部分.

　　三、收费标准：标志设计服务费共计_______元，大写：______________元整。

　　四、付款方式：付款方式分为首期服务费和余款两部分。甲方在合同签订之日交付首期服务费元。乙方向甲方交付全部设计作品当日付清余款_______元。

　　五、乙方在收到全部首期服务费后_______个工作日内提供设计方案。

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　3、从甲方付清所有设计费用之日起，被甲方采用的方案知识产权归甲方所有;

　　甲方义务：

　　1、甲方按照合同约定支付相关费用;

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　4、乙方提供设计方案或设计修改方案后5日内甲方未提出书面修改意见的，视为甲方已对乙方的作品完全满意并定稿。

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　七、知识产权约定：

　　1、在未结束全部标志设计前，乙方对设计的作品享有著作权

　　2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有。

　　4、甲方定稿并付清余款后享有对确认方案的全部版权。

　　八、违约责任：

　　乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　九、不可抗力因素：

　　甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决。确实无法调节，则根据民法典办理。

　　十、甲、乙双方任何一方违反本合同的，应在收到对方书面通知之日停止违约行为，并在30日内赔偿对方因此所受的损失。

　　十一、甲乙双方因本合同发生争议，应友好协商，协商不成的，应诉诸甲方所在的人民法院解决。

　　十二、本合同未尽事宜，甲乙双方可达成补充协议，补充协议与本合同具同等效力。

　　十三、本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。本合同传真件、复印件均有效。

　　十四、标枳部分保证注册通过，如有雷同，通过修标到注册为止。

　　甲方：______________乙方：______________

　　地址：______________地址：______________

　　电话：______________电话：______________

　　授权代表：______________授权代表：______________

　　20_______年____月____日20_______年____月____日

设计服务合同篇5

　　委托方：

　　承托方：

　　工程名称：

　　合同订立时间：

　　年月日

　　1.0 总则

　　2.0 项目名称

　　3.0 项目地点

　　4.0 工作范围

　　5.0 工作阶段

　　6.0 不包括在内的服务

　　7.0 设计收费

　　8.0 付款方式

　　9.0 工作时间

　　10.0 甲方责任

　　11.0 乙方责任

　　12.0 乙方帐号

　　13.0 其它事宜

　　14.0 合同签署

　　1.0总则

　　甲方通过友好协商，特订立本协议，约定如下条款，供双方严格遵守。

　　2.0项目名称

　　深圳市装饰工程(以下简称为本项目)。 3.0项目地点

　　深圳市

　　4.0工作范围

　　室内装饰设计方案及其施工图集以及施工过程跟进

　　5.0工作阶段

　　5.1 第一阶段：平面方案设计

　　根据客户提出之意见、需要、特别之设施及建筑环境，来设计及分布平面空间以及其他设施的

　　摆放。

　　5.2 第二阶段：初步设计以及主要空间效果图设计阶段

　　5.3 第三阶段：施工图设计阶段

　　5.4 第四阶段：施工过程跟进

　　6.0不包括在内的服务

　　6.1将由建筑师和其他顾问完成的所有部分;

　　6.2与工作范围内以外的任何范畴有关的设计或咨询;

　　6.3与本花园或相关政府部门进行磋商，或为取得批准许可证相关手续。

　　6.4工地或工程图样、钢筋混凝土的计算、一般结构工程、上下水管道、电梯、所有机械服务，音响计算设计等。

　　6.5所有水电空调消防及环保的施工报建图均由专业施工单位绘制。

　　6.6由施工单位自行设计配电图。

　　6.7厨房设备的设计和规格

　　6.8消防设施的设计

　　6.9空调设备的设计

　　6.10园林设计

　　6.11商标设计

　　6.12噪音消引声学设计

　　6.13专案工程管理

　　6.14艺术品及雕塑品

　　6.15其他：

　　7.0设计收费

　　7.1设计费用按根据双方公平、公正地协商达成的协议，本项目的设计费用为人民币￥：写：元整)。元(大

　　7.2在施工过程中增加项目的设计费用为人民币￥：元/张。

　　7.3备注(补充)：

　　8.0付款方式

　　8.1、本合同签订之日甲方应支付人民币￥：元给乙方作为设计启动资金，可作为设计费用。

　　8.2、工程乙方承包，余下设计费双方协商而定。

　　8.3、工程乙方不承包，余下设计费按本项目开始进行效果图设计阶段时，甲方付乙方总设计费的60%,即为人民币￥：元(大写：元)。

　　8.3.1乙方第一次交付本工程施工图纸时，甲方支付乙方总设计费的40%,即为人民币￥：元(大写： )。

　　8.4在施工过程中如果产生增加项目的设计费用，甲方必须在乙方交付施工图纸时一次性支付清给乙方。具体收费标准由甲、乙双方协商达成协议，附于本合同后面。

　　9.0工作时间

　　9.1合同签订后，由双方讨论拟写出符合甲方工作需要的工作计划，按计划分步开展工作。

　　9.2设计周期：装饰设计周期为天(从年月日至年月日为总周期)，自本合同签订生效及收到设计费定金之日起计，至完成本合同并结清余款止。

　　9.3设计进度：本合同经双方共同签订生效后天(即年月日)内完成装饰方案设计。 10.0甲方责任

　　10.1甲方应及时提供给乙方设计所需的资料;

　　10.2甲方应为乙方设计人员赶现场工地提供方便;

　　10.3甲方应按合同付款。如付款延期，则设计进度顺延;

　　10.4甲方有特殊情况，须终止设计，应书面及时通知乙方，并付乙方已完成部分费用。

　　11.0乙方责任

　　11.1乙方应按国家现行规范进行设计，并对设计的完整性及准确性负责;乙方应向甲方提供完整的装饰设计施工图二套;

　　11.2乙方应按本合同第三条的设计周期要求完成设计，及时向甲方提供应提交的设计图纸;

　　11.3乙方应负责施工中的设计配合工作，对施工中出现的问题及时解决，并协助甲方进行施工验收; 11.4乙方为甲方保存该项设计图纸的版权，只供甲方作为指定的工程施工之用，不得变为其它用途。 12.0乙方帐号

　　13.0其他事宜

　　13.1合同执行期间，甲乙双方应通力合作，相互配合，以使设计工作得以如期完成。

　　13.2本合同如有未尽事宜，甲乙双方应本着友好合作的态度协商解决。

　　13.3因一方不履行合同而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

　　13.4设计方案经甲方同意，并出完施工图后，如有较大的的修改，(例如：功能变化、结构变化等)除设计周期顺延外，甲方应适当补偿乙方修改方案的设计相关费用。

　　14.0合同签署

　　14.1甲乙双方相互签定的合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，所有合同附件或补充协议为本合同不可分割之部分，与本合同具同等法律效力。

　　14.2甲乙双方履行完毕合同所约定之条款后，本合同自行失效。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

设计服务合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经友好协商约定，由乙方负责甲方平面设计代理工作。并签定如下合作合同：

　　一、合同期限：

　　本合同自签订日起生效至年月日，合同期满，如双方同意续约，则另行签订新的合同。

　　二、服务内容：

　　1.乙方负责甲方提出的有关网页、微信、微博平台所需的平面设计。

　　2.乙方负责广告所涉及的文案。

　　3、为加强信息交流，甲乙双方设立专人进行业务的对接。

　　三、服务流程：

　　1、乙方根据甲方需求设计出平面样稿后交予甲方，甲方有权对设计稿提出修改意见，乙方必须根据甲方的意见进行修改，甲方对设计稿满意后乙方开始制作正稿并根据图片应用要求选用适当的方式传予甲方。

　　四、费用：

　　全年平面广告设计代理费人民币 (￥)大写：

　　五、工作费用支付方式：

　　1、合同结束之日一次性支付。

　　2、甲方支付服务费前，乙方按时向甲方开具正规国税设计服务类发票，税率税费由甲方承担。

　　六、双方责任：

　　1.自本合同签署之日起，甲方应及时提供乙方设计所需资料，如因甲方工作延误导致乙方不能按时完成工作，乙方不负违约责任。

　　2、自本合同签署之日起，乙方应按时完成所负责工作，工作完成以甲方负责人书面确认为准。

　　3、甲方确认的所有文件，其法律责任与乙方无涉。

　　4、合同终止后，乙方于合同有效期内提供合同内容有关的资料，其著作权及作用权益归甲方所有，乙方无权继续使用。

　　七、合同终止：

　　1.本合同如遇不可抗力之因素，地震、暴乱、等发生时自动中止，双方不承担违约责任。

　　2.本合同执行过程中，乙方出现重大失误,甲方有权中止合约。

　　3.合同期满后，合同内容自动失效。

　　八、合同修改：

　　1.本合同中所涉工作项目，可能未臻全面，若有增加或修改，双方协商解决。

　　2.合同有效期内如需增减条款，双方书面同意签字后，可作为本合同的附件，与本合同具同等法律效力。

　　九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　十、本合同执行中如出现争议，按国家有关规定执行

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

设计服务合同篇7

　　委托方(甲方):

　　受托方(乙方):

　　根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方对____湖畔名居(暂定名)项目进行广告设计服务等事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。

　　第一条广告设计合同服务范围

　　甲方委托乙方为其开发建设的____湖畔名居(暂定名)项目进行广告设计服务,负责该项目的广告策划、创意、平面设计等事宜。

　　第二条广告设计合同服务期限

　　1、本合同期限自________年__月____日起至________年__月____日止,共计____个月。

　　2、本合同所约定合同期限届满前一个月前,经协商同意,双方可就续签合同具体条款进行协商,经协商一致,另行签订合同书。否则,合同期满,本合同自行终止。

　　3、如甲方因销售周期调整、节假日、或本项目发生重大调整或出现停建、缓建等其它原因,甲方有权要求乙方暂时停止服务或解除合同。暂停服务的期间乙方一切工作暂停,甲方不需支付本期间服务费用,合同期限相应顺延。如甲方解除本合同,双方按已履行的期限及本合同约定的月费用结算,除此之外,甲方不再承担其他任何责任、赔偿等。以上情况,甲方须提前15日书面通知乙方。

　　第三条广告设计合同服务内容

　　1、项目广告策划(包括但不限于项目案名、主题广告语,以及广告定位、广告策略及创意构想、传播与媒介策略、推广总体策划思路、推广主题、公关活动策略及广告文案策划和具体广告实施方案);

　　2、沿海品牌推广策划(包括但不限于项目推广过程中的公司品牌整合及活动策划);

　　3、示范区整体包装方案(销售中心、景观环境及停车、样板房、商业街);

　　4、项目广告设计(包括但不限于项目报纸广告、户外广告、杂志广告、电视标版广告创意、项目营销资料如楼书、折页、海报、户型单张、网站表现等的设计及其它应用系统设计);

　　5、项目及形象包装策划(包括但不限于工地现场包装、销售中心包装、看楼通道包装、导示系统、外展包装、展览设计的创意、活动包装的策略制定及其设计);

　　6、项目活动策划及执行(包括但不限于项目样板区开放、开盘、展览、入伙、外展及阶段性促销活动的策划及建议、大型公关推广活动策划活动及推行等)。

　　第四条服务费及付款方式

　　1、服务费:

　　合同总金额为(大写)____万元整(￥____万元),即每月服务费为__万元。

　　该价款包括策划、设计、创意、编制、监控、建议、人工、材料、办公费、差旅费、交通费、税费、利润等乙方完成本合同约定服务内容并经甲方确认合格所需的一切费用。除本合同另有约定外,甲方无需另行向乙方支付其它任何费用。

　　2、支付方式:

　　甲方每季度支付乙方服务费人民币(大写)____万元整(￥____万元)。

　　甲方向乙方支付服务费用采用每季度结算方式。乙方按本作进度表、工作计划及甲方工作单完成每季度全部工作后,向甲方提交工作成果,经甲方确认后,甲方于下季度第一月的15个日历天内向乙方支付上一季度的服务费用。

　　3、乙方应在甲方付款的同时,向甲方提供正式的发票,否则甲方有权拒绝付款,且并不因此承担任何违约责任,乙方仍应按本合同约定履行义务。

　　第五条广告运作规则

　　1、本合同签约后该项目即进入本合同约定的服务具体操作阶段。乙方在本合同签订后15个日历天内须向甲方提供总体推广策划案及创意框架思路报告及实施方案和工作进度表,并严格制定每一个分项的实施过程,甲方在收到前述文件后5个工作日给予反馈意见。

　　如甲方提出异议的,乙方应当根据甲方的意见在15个日历天内提交修改后的总体推广策划方案及创意框架思路、实施方案和工作进度表,如乙方不同意甲方意见或逾期未提交经修改的前述文件,甲方有权解除本合同,双方互不承担违约责任,甲方无需为此支付费用。

　　经甲方确认后,前述文件即作为本合同附件予以履行。甲方的确认、修改意见等并不能免除乙方应承担的任何责任。

　　2、乙方应将经甲方确认的总体推广策划方案及创意框架思路、实施方案和工作进度表严格贯彻落实到每一个分项目的实施过程中,并按照经甲方签字确认的前述文件、进度计划及甲方下发的工作任务单、甲方调整后的计划等分步实施,各项工作完成的日期以乙方提交该工作服务成果的书面报告之日为实际完成之日。

　　3、为配合市场变化,甲方可随时提出修改调整总体策划方案、创意框架思路方案、实施方案和工作进度表。乙方应当无条件的予以服从,并在接到甲方通知后5个工作日内向甲方提交修改好的总体策划方案、创意框架思路方案、实施方案和工作进度表。甲方无需对该调整增加费用。

　　4、乙方应就该项目整合推广成立____湖畔名居(暂定名)项目小组,该项目小组成员应包括资深策略师、资深策划师、资深文案、平面设计总监、设计指导、立体空间设计指导;另外,乙方必须成立本项目的专案小组。乙方应于本合同签订之日向甲方提供提供项目小组及专案小组人员名单,并经甲方认可,如乙方要调整该项目小组或专案小组人员,需提前5日通知甲方并取得甲方认可。甲方有权对该项目小组及专案小组人员的工作表现或业务水平提出意见,有权要求乙方更换,乙方应在接到甲方通知之日起3日内予以更换。甲方认可或更换意见,并不能免除乙方应承担任何责任。

　　5、乙方的专案小组人员,应充分配合项目良性进展,与甲方实行周例会制度,由乙方负责招集,双方共同确定整周的工作,有序安排进度。若需临时增加例会,甲方需提前48小时通知乙方,乙方需全力配合甲方。每会由乙方专人于会后3日内将记录整理的会议纪要交于甲方备忘,须加盖乙方公章。

　　6、每月应不少于一次召开双方高层工作会议,乙方须提交广告效果评估报告,检讨广告效果,以指导和调整项目推广的广告策略,乙方应按时于每月的1日提交月度、每季度的1日提交上一季度工作总结和下一季度工作计划,并于每年的1日提交上年度工作总结和下年度工作计划。为配合市场变化,甲方可随时提出修改调整工作计划,乙方在接到甲方调整通知后3个工作日内提交修改完毕的工作计划;当甲方有重大活动及综合会议时要求乙方人员参加,乙方必须积极响应并不准以任何理由推脱。

　　7、乙方负责人在开盘期前二个月及开盘期当月这三个月内,应有10天/月的时间在甲方指定现场办公,项目开盘后乙方必须有负责人驻场。费用均由乙方自行承担。

　　8、乙方现指定____为该项目的负责人,负责整个服务项目的安排、执行和与甲方的沟通、联络。该负责人向甲方所作出的任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为,均由乙方承担责任。

　　9、甲方现指定______为该项目的负责人,负责整个服务项目的安排、执行和与乙方的沟通、联络。该负责人无权向乙方做出任何承诺、保证、函件、签字、确认等,无权减少本合同项下乙方义务或甲方权利,无权增加乙方权利、费用或甲方义务,任何承诺、确认等均须以甲方加盖公章的方式确认。

　　10、乙方应按照甲方提供的总体营销预算计划,编制相应的广告及活动推广成本预算及进行费用监控,并经甲方确认。

　　第六条限制

　　在双方约定的服务期内,乙方不得再接受与甲方委托项目相同地段的其他公司房地产项目之任何广告推广业务。

　　第七条服务成果形式和要求

　　1、乙方为甲方提供服务内容均须以文字、图纸、图片或其它形式的载体体现,各服务成果具体载体均应当为至少提供书面文本二套及电子文档一套;

　　2、乙方应对其向甲方提供的工作成果进行充分的说明,达到甲方工作人员可以充分理解。如甲方工作人员有提出异议,乙方应当负责给予充分解释。

　　3、乙方应当每月五日前,向甲方提交服务月报,其中应当包括当月计划、当月已完成的项目、计划履行情况、下月计划以及对已履行情况的分析、建议。

　　4、乙方提交的工作成果均须经甲方签字同意。如甲方对其内容提出异议的,乙方应当按甲方意见限期修改,直至满足甲方要求。对于紧急事项,甲方可通过电话、传真通知确认,并在确认后24小时内以特快专递的方式发出书面确认。经甲方确认工作成果,乙方对其文件承担责任,不得更改。

　　5、其他要求

　　(1)乙方向甲方提交的各种策划、创意、设计、报告等文件,均应加盖乙方公章及设计人员、起草人员以及审定人员的名称,并应当通过直接提交或特快专递邮寄的方式送达甲方,甲方不接受其它任何形式的送达。

　　(2)以上文字、图片、载体均为设计图纸及样稿,该设计图纸应当清楚明晰,并注明其适用使用的媒体,其相应的电子版本可以直接被广告公司、媒体或印刷企业等用于制

　　第八条双方权利和义务

　　(一)甲方权利及义务

　　1、双方合作期间,甲方应积极配合乙方,及时提供乙方所需的甲方所持有的各类图片和文字资料,并应对上述资料的准确性和完整性负责。乙方应于本合同签订之日起7日内向甲方提交所需资料明细,经甲方确认后,甲方于15日内提供。

　　2、甲方有权对乙方提交的策划思路、广告方案、设计稿和所有乙方所提交的工作成果提出修改意见和建议,乙方据此在甲方指定期限内进行修改、调整完毕,直至甲方签字认可后方可定稿;若乙方修改或调整三次后仍未达到甲方的要求,甲方有权单方终止合同,双方按已履行的期限及本合同约定的月费用结算,除此之外,甲方不再承担其他任何责任、赔偿等。

　　3、甲方应及时在双方商定的工作时间内审定乙方每一步的策划、设计方案,并监督乙方设计工作的进度、质量等,指导乙方工作,并最终签字定稿;若乙方原因使设计工作的进度、质量受到影响,甲方有权单方终止合同。甲方未在规定或商定工作时间内对乙方提交的工作成果进行审定的,并不视为甲方对乙方工作成果的认可。

　　4、如因乙方原因不能按照计划发布报纸(包括出现错版、错时、错稿等情况),由此导致甲方的经济损失,甲方有权要求乙方承担当月服务费的50%作为违约赔偿金,并对因此给甲方造成的损失,甲方有权追偿;如属乙方原因造成对甲方项目的负面报道达3家媒体以上转载、或引发2户以上购房者诉讼或投诉等事故的,甲方除按上述方式处理外,同时有权解除本合同。

　　5、甲方在媒体规定最后送稿时限并预留乙方修改时间前提下,有权利随时要求对稿件进行修改。但若签字定稿后,甲方再次提出修改,由此而产生的一切相关费用应由甲方承担。乙方根据甲方签字稿输出胶片以后,若甲方再次提出修改要求,乙方根据修改稿重

　　6、甲方在提出各种正式建议与意见时,应采用书面方式,以增进沟通之效率,及未来之查证。

　　7、在乙方按甲方确认的进度和计划完成工作,并向甲方提交工作成果,且经甲方认可的前提下,甲方应按照本合同规定,按时向乙方支付服务费。

　　8、乙方依据本协议所完成的工作成果的知识产权归甲方所有,乙方向甲方提供的一切策划、创意、设计等工作成果,一经由甲方审核、确认并采用,其使用权、着作权(版权)、载体所有权等权利归甲方所有。甲方有权用于广告发布、对外宣传以及再转让等,而无须向乙方支付任何费用。

　　9、如有不可控的意外情况发生,甲方有权根据情况暂停当月的广告推广活动,而不需向乙方支付当月的相关费用。

　　(二)乙方权利和义务

　　1、乙方承接甲方广告业务,应尽职尽责为甲方服务,按时、按质、按量完成甲方委托的各项策划、设计、制作等业务,所有广告需甲方同意并签字后才能发布或实施;在推广活动中乙方应为甲方的相关资料保密,如因乙方因素造成损失的,乙方应承担相应责任。

　　2、乙方应按本合同约定主动提前向甲方索要各类工作所需甲方持有的相关资料,在甲方向乙方提供相关资料的同时,乙方签字确认,并妥善保管,如果出现重要文件泄漏或丢失,乙方应赔偿给甲方造成的损失并承担法律责任。乙方应提供报纸打样稿给甲方确认颜色偏差,若因乙方工作缘故导致成品与甲方确认之正稿不一致,从而致使甲方受损,乙方应赔偿给甲方相应的损失。

　　3、乙方所有策划方案及相关建议、文案须以书面形式向甲方汇报,合同内所有服务内容都要经过甲方签字认可。

　　4、经甲方签字确认后的作品,原则上不得进行修改。若因特殊原因需修改,双方应协商解决,若因甲方原因延误时间造成损失,乙方不承担相关责任。

　　5、未经甲方同意,乙方不得将本合同项下工作单项或全部转让或另行委托给第三方或与第三方合作。若因乙方因素而给甲方造成损失,乙方承担相应责任。

　　6、乙方保证向甲方交付的各种策划、创意、设计成果均由乙方独立创作完成,必须符合国家相关法律法规,并保证向甲方提供的策划、创意、设计、方案等服务和作品的内容,包括所使用的图片、标志、用语、音乐、肖像、表现形式等均合法取得,保证有权使用并可用于甲方项目的使用和广告发布,乙方不得侵犯他人的知识产权、肖像权等权利,如有侵犯他人权利或违反相关规定的,由乙方承担责任、费用和行政处罚。若因此给甲方造成损失的,由乙方承担全部赔偿责任,包括但不限于:诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、公证费、差旅费等,如甲方为继续使用而支付使用费的,该费用由乙方承担。

　　7、乙方保证向甲方提交用于对外宣传的文案及图片符合政策法律规定之要求,若因此给甲方造成损失的,由乙方承担责任。

　　8、在本合同终止时,乙方须将所有创作物料(即包括印刷胶片及打样、报纸及其他媒体的输出内容以及项目图片设计稿、画稿、制版、输出、胶片及等)交回甲方。

　　9、乙方应对其策划创意、活动等的内容负责,保证其合法性,不得侵犯第三方的合法权益。如有侵权等行为,责任及赔偿均由乙方承担,甲方不承担任何责任及赔偿。

　　10、乙方未经征得甲方同意,不得改动甲方提供的文字资料及相关图纸,否则一切后果由乙方承担;

　　11、对于每一项设计,乙方应当按期向甲方至少提供二套不同设计(包括方案、说明和草图),各项设计应当明确其制作所需的材质、颜色等具体要求。由甲方选择或提出意见,乙方应当根据甲方意见并在甲方指定期限内修改完毕,经甲方确认设计后出具图纸。甲方有权要求乙方对其设计方案进行修改或重新设计。

　　第九条声明与保证

　　本合同的签订及合同中所确定的各服务项目,并不视为由乙方独家服务,甲方有权在合同期限内根据需要将部分或全部服务项目委托其他人,甲方亦有权通知乙方而减少服务项目,服务费用相应减少。

　　第十条违约责任

　　1、除不可抗力原因或本合同另有约定外,甲、乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须承担违约责任。

　　2、在合同期内,若乙方的工作不能满足甲方的要求的,累计或连续发生三次以上的,甲方可解除本合同。

　　3、乙方不能按合同约定之要求及期限或甲方调整后的期限按时完成各项工作,包括乙方未按甲方或合同要求及时、准确提供甲方所需之稿件、电子文件、胶片、带等创作成品的,或相关方案、策划、平面设计等或其他迟延提供服务的行为,均视为乙方违约。每逾期1日,甲方有权按违约当月服务费的千分之一向乙方收取违约赔偿金,并承担因乙方迟延交付工作给甲方造成的全部损失。逾期达10日的,甲方有权解除本合同;除此之外,如乙方所服务内容非因甲方原因发生三次以上迟延交付情况,乙方应当向甲方承担合同总金额千分之一的违约赔偿金,发生五次以上,甲方有权解除本合同。

　　4、若乙方未能按本合同约定完好归还甲方提供之文件材料,每逾期1日,应向甲方

　　5、若乙方违反本合同第六条的约定,在接受甲方的委托后,又接受与甲方委托项目相同地段的其他公司房地产项目之广告推广业务,则甲方有权解除本合同,乙方应按本合同总金额的20%向甲方支付违约赔偿金。

　　6、合同期内,如因乙方原因造成甲方损失或损害甲方商誉的,甲方有权解除本合同;

　　7、乙方违反本合同其它约定的,经甲方书面通知限期改正或履行,而期满仍未改正或履行的,甲方有权解除本合同。

　　8、除本合同另有约定之外,因乙方原因解除本合同的,乙方应向甲方支付本合同总价款20%的违约赔偿金,对因此给甲方造成的损失,乙方应承担赔偿责任。

　　9、甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除乙方应承担的违约赔偿金等款项,如不足赔偿甲方的损失的,甲方有权继续向乙方追偿。

　　10、本合同履行期限内,甲方可随时提前30日通知乙方解除本合同,双方按已履行的期限及本合同约定的月费用结算,除此之外,甲方不再承担其他任何责任、赔偿等。

　　第十一条合同终止和解除

　　(一)有下列情形之一的,合同权利义务终止

　　1、本合同因已按约定服务内容履行完毕而自然终止;

　　2、本合同经双方协商一致而终止;

　　3、本合同约定的其他解除终止合同的情形;

　　4、法律法规规定终止的其他情形。

　　(二)因违约而终止本合同

　　1、除本合同另有约定之外,由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自到达乙方时生效,乙方须按本合同总金额的20%向甲方支付违约赔偿金,甲方有权直接在应向乙方支付而未付款项中直接扣除乙方应承担的违约赔偿金,违约赔偿金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。

　　2、除本合同另有约定之外,由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。守约方依据本款规定解除本合同,并不影响其追究违约方的违约责任的权利。

　　第十二条保密条款

　　1、未经合同其他方书面同意,任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任,并不得向任何人披露上述资料和信息,但正常履行本合同项下义务的除外。

　　2、任何一方泄密导致合同其他方遭受损失的,泄密方应按违约当月服务费总额的20%向合同其他方支付违约金,违约金不足以赔偿合同其他方损失的,应按合同其他方的实际损失赔偿。

　　3、本保密条款具有独立性,不受本合同的终止或解除的影响。

　　第十三条适用法律条款

　　本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国现行法律法规。

　　第十四条争议的解决

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十五条其他

　　1、合同一方按照本合同约定向另一方送达的任何文件、回复及其它任何联系,须用书面形式,送达本合同所列另一方。

　　甲方根据本合同发出任何通知书予乙方,可发送致如下地址:

　　地址:______邮编:______

　　乙方根据本合同发出任何通知书予甲方,可发送致如下地址:地址:______邮编:______

　　2、双方约定采用邮政特快专递的形式寄送通知书,寄出48小时后即视为送达。

　　3、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,可另行签订补充合同。

　　4、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,每份均具同等法律效力。

　　5、本合同自双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

设计服务合同篇8

　　甲方(委托方)：

　　地址：

　　邮箱：传真：

　　联系人: 电话：

　　乙方(设计方)：

　　地址：

　　邮箱：传真：

　　联系人: 电话：

　　依照法律规定,结合双方的实际,为明确双方责任,保证设计、服务任务顺利完成,签定本合同共同遵守执行。

　　1、设计、服务事项

　　1.1 乙方在本合同期限内为甲方提供宝石或首饰设计及相应产品的起版工作。

　　1.2 乙方每月为甲方提供的产品设计供甲方选择用于产品的起版工作。

　　1.3 每套产品项目根据具体的产品类型分为3-4件(一般为3件，特殊类型的为4件)，可分为戒指、吊坠、耳饰、手链(手链为特殊产品所需要)。

　　2、设计、服务费

　　2.1 在1.2条确定的工作范围内甲方每月应向乙方支付固定的起版费(含起版产品的设计费用)共计人民币元(该费用不包括起版后实物样品的制作费用，包括但不限于材料费用和工费等)。

　　2.2 乙方在1.2条确定的工作范围之外向甲方提供的其他设计、服务工作，甲方应按照双方确定具体服务内容另行支付费用。

　　2.3 起版后的实物样品的制作费用，乙方将以做大货的标准确定具体单价，在双方协商确认后以订单方式明确。

　　3、甲方工作

　　3.1 甲方每月应将设计内容、对象及要求以书面形式事先告知乙方，乙方则在甲方的要求和范围内完成设计工作。

　　3.2 对于乙方提供的设计图，甲方在收到设计图样后在5个工作日内确定需要起版的图样，并书面告知乙方。

　　3.3 对于乙方提供的设计图，甲方需要在此基础上另行修改使用的，需要甲方明确其

　　3.4 乙方修改后的设计属于乙方向甲方提供的新的设计，计入乙方向甲方交付的设计作品中。

　　4、乙方工作

　　4.1 乙方应当根据甲方的要求及具体产品的特性进行产品设计。

　　4.2 乙方在接到甲方的具体要求后应及时完成设计或起版工作。

　　4.3 乙方如需对甲方的要求进行根本性改变应当与甲方事先进行沟通，征得甲方的确认后，才能开展设计或起版工作。

　　5、设计、起版费的结算与支付

　　5.1 签订本合同后天内，甲方支付乙方款人民币元。

　　5.2 本月5日前甲方需要支付乙方上月的固定服务费元及结算其他服务费。

　　5.3 如因甲方的原因延迟付款超过10天经乙方催收仍未付款的，乙方有权选择暂停本合同约定的服务工作。

　　6、版权保护

　　6.1 乙方为甲方设计及起版的专用产品版权为乙方所有。在合同期内甲方可以无偿使用。

　　6.2 乙方需要保护为甲方开发且为甲方专用产品的版权。乙方保证在合同期内不向第三方出售，也不提供给第三方使用。

　　6.3 甲方有义务保障乙方产品款式的原创性。未经乙方书面同意，甲方不得将乙方开发的款式交予甲、乙方之外的其他方使用，也不得交予其他厂家生产。

　　6.4为了维护双方共同的利益，在产品研发初期沟通过程中，双方都有责任对所有涉及双方商业产品的资料文件(包括双方沟通时的信函及图纸、电话沟通的内容)保密。具体要求如下：

　　6.4.1 甲方因业务需求向乙方提供甲方的商业资料，乙方有责任维护甲方公司的商业信息，不得向第三方泄露。

　　6.4.2 乙方向甲方提供的图纸，未经乙方同意，甲方不得以任何方式对外泄露。尚未采纳的设计原稿，甲方应及时归还乙方。

　　6.4.3 非因质量问题而导致的维修情况，乙方不提供免费维修服务，如甲方因此将货品交与第三方维修，则乙方不对版权外泄问题负责。

　　7、本合同的合作期限为一年。合同到期经协商可以延续。

　　8、合同的变更、终止、解除

　　8.1本合同如有未尽事宜，可由各方通过协商签订补充协议。补充协议及本合同所涉及的书面文件、往来单据、电子邮件等均是本合同的附件，与本合同具同等法律效力。

　　8.2上述合同附件的内容均应经双方所指定的负责人所确认(或签字、盖章)。

　　8.3 甲方的指定负责人为________，联系电话______________，指定的电子邮箱地址为_____________;

　　8.4 双方经协商可以终止或解除本合同，但应对费用结算清楚并支付。

　　9、解决合同纠纷的方式

　　9.1 在本合同执行过程中，甲乙双方如产生纠纷，由双方协商解决。如协商不成，则任何一方可向乙方所在的仲裁委员会或人民法院提起诉讼。

　　10、其他

　　10.1本合同所列的合作各方地址为合作各方的通信地址。任何一方更改通信地址的，应书面通知其他方。

　　10.2 甲方应向乙方提供甲方公司的营业执照(副本)、税务登记证(副本)资料的复印件并加盖公章，以便乙方存档备案。

　　10.3 本合同一式两份，甲、乙方各持壹份均由同等法律效力，自各方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

设计服务合同篇9

　　合同编号：______________

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲、乙双方本着平等的原则，依据《民法典》及相关法律、法规就标志设计事宜达成以下协议：

　　一、乙方为甲方提供标志设计服务，具体包括：

　　基本要素：

　　1、企业标识

　　2、企业标志释义

　　3、标志制图法

　　4、标志的使用规范

　　5、标志的色彩规范

　　6、中文标准字〈横式〉

　　7、中文标准字〈竖式〉

　　8、英文标准字

　　9、标志与标准字组合

　　10、标志与标准字色彩使用规范

　　二、实现过程：

　　第一阶段:乙方全面了解甲方的需求和相关介绍后,为甲方提供8套优选设计方案,甲方选其一后与乙方沟通,提出修改意见.

　　第二阶段:乙方根据甲方提出的修改意见修稿.

　　第三阶段:确定标志设计方案,甲方向乙方支付合同余款.

　　第四阶段:乙方设计应用系统部分.

　　三、收费标准：标志设计服务费共计_______元，大写：______________元整。

　　四、付款方式：付款方式分为首期服务费和余款两部分。甲方在合同签订之日交付首期服务费元。乙方向甲方交付全部设计作品当日付清余款_______元。

　　五、乙方在收到全部首期服务费后_______个工作日内提供设计方案。

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　3、从甲方付清所有设计费用之日起，被甲方采用的方案知识产权归甲方所有;

　　甲方义务：

　　1、甲方按照合同约定支付相关费用;

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　4、乙方提供设计方案或设计修改方案后5日内甲方未提出书面修改意见的，视为甲方已对乙方的作品完全满意并定稿。

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　七、知识产权约定：

　　1、在未结束全部标志设计前，乙方对设计的作品享有著作权

　　3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有。

　　4、甲方定稿并付清余款后享有对确认方案的全部版权。

　　八、违约责任：

　　乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　九、不可抗力因素：

　　甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决。确实无法调节，则根据民法典办理。

　　十、甲、乙双方任何一方违反本合同的，应在收到对方书面通知之日停止违约行为，并在30日内赔偿对方因此所受的损失。

　　十一、甲乙双方因本合同发生争议，应友好协商，协商不成的，应诉诸甲方所在的人民法院解决。

　　十二、本合同未尽事宜，甲乙双方可达成补充协议，补充协议与本合同具同等效力。

　　十三、本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。本合同传真件、复印件均有效。

　　十四、标枳部分保证注册通过，如有雷同，通过修标到注册为止。

　　甲方：______________ 乙方：______________

　　地址：______________ 地址：______________

　　电话：______________ 电话：______________

　　E-mail：______________ E-mail：______________

　　授权代表：______________ 授权代表：______________

　　20_______年____月____日 20_______年____月____日

设计服务合同篇10

　　发包人：

　　设计人：

　　发包人委托设计人为项目(以下简称本项目)的实施单位，负责本项目方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段、竣工验收配合阶段的工作。为明确发包人、设计人的权利义务，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本项目的设计服务工作协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　3、包括但不限于国家标准、行业标准、发包人要求及附件的内容。

　　第二条本合同设计项目的内容：

　　第三条发包人须向设计人提交的有关资料及文件：

　　注：发包人所提供的所有设计文件的文字应为中文简体，并符合国家有关规范及当地的相关法规。

　　第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

　　说明：

　　1、上述序号的设计文件提交时间应以设计人顺利收到发包人提供的齐全设计资料为前提。设计人提交阶段设计成果后，经发包人书面同意方可进入下一阶段工作。发包人对阶段设计成果有异议且向设计人书面提出的，设计人应在3个工作日内完成补充、修改并承担因此产生的所有费用。

　　2、设计过程中因发包人原因造成设计工作不能如期进行时，各阶段设计图纸的提交时间经发包人确认可顺延。

　　3、上述设计文件的提交地点为。

　　4、合同外设计文件的加晒、复印和制作按实际量结合下表单价计算收费。

　　5、设计人在提交各阶段设计图纸时应同时向发包人提供该阶段图纸完整电子文件一套，图形应为由AutoCAD绘制的dwg格式。

　　6、施工图顺序编排应考虑项目分期施工或分为几个施工单位使用的需要。

　　7、施工图纸应统一为A 图幅。对于大面积楼层(如地下室底板、顶板)，一层结构图可以多张图表示，图纸划分应与现场施工段划分一致。

　　8、图纸目录须包含“有效出图日期”，并与施工图图签内的出图日期吻合。

　　9、施工图进行修改时，应在图签的“图号”栏内添加修改版号(如“修A”)，并同时修改图纸目录内的“图号”栏，目录的图纸版号应与施工图严格吻合。

　　第五条设计费及支付进度

　　1、本合同项下设计工作设计费用(包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场配合及竣工验收配合等)采用以下第种方式计算：

　　A.本工程采用固定综合单价包干的形式，设计单价为。上述设计单价为固定单价，已包含设计费、人工费、发包人向设计人就本次项下设计有关工作的说明(详见发包人就本次项目招标补充文件内容)及咨询费用、直接费、间接费、利润、税金、不可预见费等设计人为完成本合同项下的设计工作所需的一切费用，本合同履行期间，无论物价如何上涨，设计单价均不作任何调整。设计面积按实结算，由甲方根据审定。

　　B.本工程采用固定总价包干的形式，固定总价已包含设计费、人工费、发包人向设计人就本次项下设计有关工作的说明(详见发包人就本次项目招标补充文件内容)及咨询费用、直接费、间接费、利润、税金、不可预见费等设计人为完成本合同项下的设计工作所需的一切费用，本合同履行期间，无论物价如何上涨，总价均不作任何调整。

　　2、根据5. 约定，本合同含税暂定总价为：

　　大写：人民币 (￥元)。

　　3、以上费用已包括人次乙方在设计施工过程中至甲方处及工程项目现场产生的差旅、住宿、餐费、交通、通讯费，每次为小时。超出上述次数，甲方除承担乙方的交通差旅住宿费外，还应支付予乙方技术咨询服务费用，按每人每天元计算。

　　4、设计费支付时间：

　　5、设计人按本合同规定的时间完成各阶段工作并提交相应的设计图纸和资料，经发包人书面确认合格后，设计人提交书面的付款申请，发包人按上述条款的约定审核付款申请并向设计人付款。若发包人对设计人提交的付款申请存有异议，应在收到报告之日起 0个工作日内书面通知设计人，由双方协商确认后再行付款。

　　6、设计人在收取发包人每一笔设计费时，应按发包人的要求开具同等金额的有效发票给发包人，否则发包人有权拒付，直至设计人开具同等金额的有效发票为止。

　　7、本合同款项以现金支票转账形式支付。乙方银行帐号为：

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　第六条双方责任及义务

　　1、发包人责任及义务：

　　2、发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限 5天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限 5天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　3、发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

　　4、发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　5、发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　6、设计人责任及义务：

　　7、设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计并对其正确性、及时性、经济性、优化性负责，设计人提交的设计文件，应当符合国家规定的设计深度要求。

　　8、设计人采用的主要技术标准是：国家相关规范及行业标准。

　　9、设计合理使用年限为年。

　　10、设计人按本合同第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　11、设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计资料的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，在发包人约定的时间，负责向发包人及施工单位进行设计交底、图纸会审、处理有关设计问题和参加竣工验收。

　　12、因设计人的错误，导致设计图纸及资料需进行更改时，设计人应当及时更改，不得据以要求发包人增加费用，且提交图纸的日期不顺延。

　　13、设计人应提供设计组成员名单及详细情况介绍给发包人，甲乙双方就设计人参与本项目的项目组成员达成一致后，设计人设计组成员名单及详细情况介绍作为本合同附件(详见附件 )，发包人有权根据各设计人主要负责人具体工作表现提出增加、更换要求，设计人应予以增加、更换，不得要求发包人额外增加任何费用，设计人在未事先征得发包人同意时，不得随意更换或减少项目组设计成员。

　　14、设计人对发包人提交的资料文件发现有误的应及时书面通知发包人改正。对发包人提供的资料文件，设计人应妥善保管。

　　15、设计人应按协议约定和国家的有关规定配合本项目的招投标工作。在设计图纸会审时，负责向发包人及施工单位进行设计技术交底，并协调和解决施工部门及其它部门(如发包人、监理部门、质监部门等)对施工图所提出的有关设计问题。

　　16、设计人应确保在接到发包人及监理工程师的书面通知后，在二十四小时内派出有关专业人员到达施工现场处理有关设计问题，并提出具体有效的解决方案。

　　17、设计人应在本项目工程施工阶段，派出设计代表参加有关设计问题的专业会议和联络会议，对关键的、新的施工工艺进行指导施工，对某些关键部位，作出相应的现场检查落实;设计人应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明，解决施工过程中所遇到的有关设计问题，及时作出处理;并参加重要部位的隐蔽工程的验收、各阶段工程的竣工验收及总体验收等工作，务求达到设计的质量要求和符合国家有关的质量标准。

　　18、设计人应按工程需要及发包人要求参与工程质量验收，负责本工程设计联络工作。

　　19、设计人有义务指出施工单位技术上的缺点及对物料及机械的标准及施工队伍的技术水平提出意见。

　　20、设计人不得将本项目转包;未经发包人书面同意，不得将本项目分包给其它单位或个人完成。

　　21、设计人在设计文件中选用的材料和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的材料、专用设备、工艺生产线等外，设计人不得指定生产厂、供应商。设计人提供的系统配置清单产品应有至少三个或以上的同档次品牌可供选择。

　　22、发包人有权要求设计人提供与本项目有关的数据。

　　23、设计人不得向任何第三方扩散或转让发包人提交的图纸等技术资料。

　　24、工程开工后，如发包人需要，则设计人应派人到施工现场进行配合与解决有关问题，到施工现场人数视工程进度而定，所发生费用均由设计人支付。

　　25、施工图设计要求尽量不引用标准图，如确需引用，需向发包方提供标准图复印件。

　　26、设计人的设计需在发包人提供的合理的成本控制指标范围内进行，在初步设计审查时核定此限额。如施工图设计造价超过设计限额要求，设计人应免费进行调整，经多次调整后仍未达到设计限额要求的，应经过发包人书面认可后方可实施。

　　第七条违约责任：

　　1、任何一方违反本合同的约定，均构成违约，违约方应当依法承担违约责任并赔偿守约方因此受到的损失。

　　2、发包人单方面未按本合同约定或法律规定解除本合同的，发包人根据设计人实际完成的工作量结算费用;设计人单方面未按本合同约定或法律规定解除本合同的，设计人需向发包人双倍返还定金，并同时返还已收取的设计费。

　　3、发包人未按本合同约定的时间向设计人支付设计费的，每逾期一天，应向设计人支付所欠设计费万分之五的违约金，但最多不超过合同总价的3%。

　　4、设计人未按本合同的约定向发包人交付设计资料或设计文件并经发包人确认合格，或未按发包人要求的时间进行竣工图审核盖出图章的，每延误一天，应减收该项目该阶段应收设计费的万分之五作为违约金，累计超过 0天的，发包人可单方解除合同，设计人除支付上述违约金外，还应退还发包人全部已付款并向发包人支付合同总价20%的违约金。

　　5、设计人设计文件达不到发包人要求的，应立即无条件进行修改、返工直至符合本合同要求，由此增加的费用由设计人承担。若由此造成逾期交付设计文件的，按本合同第7.4条执行。

　　6、由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失的程度向发包人支付赔偿金，赔偿金最多与合同的总设计费金额相等。

　　7、发包人按阶段付款，设计人只有在完成该阶段工作并经发包人确认后，设计人才可收取该阶段的设计费。如果因设计人未按合同要求完成设计任务而造成发包人不认可设计人任一阶段的工作，发包人有权解除本合同，发包人有权另聘其他设计单位完成设计工作，该阶段及该阶段后其他阶段设计费发包人无需支付。

　　8、未经发包人同意，设计人擅自减少或更换已经发包人确认的项目成员(详见附件 )，发包人有权解除合同，设计人应退还发包人全部的已付款并向发包人支付合同总价20%的违约金并赔偿发包人的一切损失。

　　9、设计人基于本合同的规定应向发包人支付的违约金及赔偿，发包人有权直接从未付给设计人的款项中抵扣，若不足以抵扣的，设计人应在发包人通知之日起 0天内向发包人付清。

　　10、未经发包人书面同意，设计人不得将本合同转包或分包，否则，设计人须向发包人支付相当于合同总价的20%作为违约金，因此造成发包人损失的，设计人还应承担赔偿责任。

　　第八条知识产权与保密

　　1、设计人向发包人提交的所有成果及相关书面文件知识产权归发包人。

　　2、设计人因本项目所知悉或获得的一切发包人资料不得以任何形式向第三方泄露及不合理使用。

　　第九条其他

　　3、发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　3、双方约定只有以下人员在以下规定范围内有签字权：

　　4、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　5、本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由起诉方向发包人住所地的人民法院提起诉讼。

　　6、本合同一式肆份，发包人贰份，设计人贰份，每份均具有同等法律效力。

　　7、本合同经双方签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。

　　8、本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　9、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　10、本合同附件是本合同不可分割的组成部分。

　　11、附件一：《设计依据》

　　12、附件二：《设计服务计划书》

　　13、附件三：《项目团队成员名单》

　　发包人(章)：

　　设计人(章)：

　　签字时间：

　　签字地点：

设计服务合同篇11

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、合同内容及要求：二、设计与制作费用：设计与制作费用总计为：人民币￥元，(大写：元整)。

　　三、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币￥_________元，(大写：)。

　　2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币四、设计与制作作品的时间及交付方式：

　　1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。

　　因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

　　五、知识产权约定：

　　1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;

　　甲方义务：

　　1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。

　　七、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　八、合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。

　　本合同自签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：__________________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

设计服务合同篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经友好协商约定，由乙方负责甲方平面设计代理工作。并签定如下合作合同：

　　一、合同期限：

　　本合同自签订日起生效至年月日，合同期满，如双方同意续约，则另行签订新的合同。

　　二、服务内容：

　　1.乙方负责甲方提出的有关网页、微信、微博平台所需的平面设计。

　　2.乙方负责广告所涉及的文案。

　　3、为加强信息交流，甲乙双方设立专人进行业务的对接。

　　三、服务流程：

　　乙方根据甲方需求设计出平面样稿后交予甲方，甲方有权对设计稿提出修改意见，乙方必须根据甲方的意见进行修改，甲方对设计稿满意后乙方开始制作正稿并根据图片应用要求选用适当的方式传予甲方。

　　四、费用：

　　全年平面广告设计代理费人民币 (￥)大写：

　　五、工作费用支付方式：

　　1、合同结束之日一次性支付。

　　2、甲方支付服务费前，乙方按时向甲方开具正规国税设计服务类发票，税率税费由甲方承担。

　　六、双方责任：

　　1.自本合同签署之日起，甲方应及时提供乙方设计所需资料，如因甲方工作延误导致乙方不能按时完成工作，乙方不负违约责任。

　　2、自本合同签署之日起，乙方应按时完成所负责工作，工作完成以甲方负责人书面确认为准。

　　3、甲方确认的所有文件，其法律责任与乙方无涉。

　　4、合同终止后，乙方于合同有效期内提供合同内容有关的资料，其著作权及作用权益归甲方所有，乙方无权继续使用。

　　七、合同终止：

　　1.本合同如遇不可抗力之因素，地震、暴乱、等发生时自动中止，双方不承担违约责任。

　　2.本合同执行过程中，乙方出现重大失误,甲方有权中止合约。

　　3.合同期满后，合同内容自动失效。

　　八、合同修改：

　　1.本合同中所涉工作项目，可能未臻全面，若有增加或修改，双方协商解决。

　　2.合同有效期内如需增减条款，双方书面同意签字后，可作为本合同的附件，与本合同具同等法律效力。

　　九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　十、本合同执行中如出现争议，按国家有关规定执行

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

设计服务合同篇13

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依据《中华人民共和国广告法》之有关规定。经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方设计、制作、发布网络广告，达成如下合同条款：

　　一、网络广告发布位置：

　　乙方网站__________。

　　二、网络广告发布尺寸：__________

　　三、网络广告发布形式：__________

　　四、网络广告发布时间：_____(月或天)，即从广告发布之日起。

　　五、甲、乙双方的权利和义务：

　　1、甲方指派专人代表甲方全权负责此项网络广告发布工作;

　　2、甲方为乙方提供网络广告的相关背景资料和数据;

　　3、甲方对“初稿”提出审定意见;

　　4、甲方对本网络广告内容负责，内容必须符合《中华人民共和国广告法》及国家相关法律法规。否则，造成的后果由甲方负责;

　　5、乙方向甲方提交网络广告初稿1份及电子浏览文件1份;

　　6、乙方根据甲方的审定意见进行修改，并向甲方提供发布稿及电子浏览文件;

　　7、乙方取得甲方在发布稿上签字同意后在网上发布;

　　8、乙方有权审查甲方的广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，乙方可要求甲方做出修改。

　　六、责任免除：

　　1、因自然条件(战争、机房停电)等导致乙方服务器不能正常运行;

　　2、因政府行政行为导致乙方不能开放服务器;

　　3、因互联网灾难，中国、美国等互联网通讯提供商原因导致乙方服务器不能正常接入;

　　4、因乙方操作平台及应用软件原因导致乙方服务器临时性不能正常运行;

　　5、因乙方网站遭遇不法攻击导致服务器临时性不能正常运行。

　　基于以上原因，导致乙方网站不能正常运行，乙方不承担任何法律上和其它方式的责任。

　　七、费用结算：

　　1、本次网络广告费_____元(大写人民币_____元整)。

　　2、本合同生效之日起，甲方付清全部款项。

　　八、本合同一式两份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，合同附件及合同文本具有同等的法律效力。

　　九、本合同有效期限：

　　自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表签章：

　　联系电话：

　　日期：_____年_____月_____日

设计服务合同篇14

　　甲方：

　　乙方：__________企划设计中心

　　依据有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、委托事项：

　　项目内容设计费

　　1、______￥______元

　　2、______￥_____元

　　3、______￥_____元

　　备注

　　总费用合计：(大写) _____元，(小写)￥_____元

　　二、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订之日起_____个工作日内将委托设计总费用的_____%付给乙方(乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间)

　　2、设计完成后，甲方需在_____天内由代理人签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，乙方以此为定稿，确认后甲方应当即付清设计费用的全部余款。

　　三、设计的时间

　　1、乙方需在_____个工作日内设计出甲方的初稿。

　　2、设计完成的时间为___个工作日(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)

　　四、知识产权约定：

　　1、乙方对设计完成的作品享有著作权。

　　3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有。

　　4、设计完毕，甲方结清全部款项后，甲方应在_____个月之内进行商标注册，注册不成功乙方为其免费重新设计。

　　五、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利;

　　甲方义务：

　　1、甲方按照合同约定支付相关费用;

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　六、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　七、不可抗力因素：

　　甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决。确实无法调节，则根据办理。

　　八、合同生效：

　　本合同需由甲乙双方签字或盖章，以双方最后签字日期为生效日。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)乙方(盖章)

　　甲方代表签名：乙方代表签名：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　日期：日期：

设计服务合同篇15

　　甲方：乙方：

　　本合同经以下简称甲方)与 (以下简称乙方)协商一致，由甲方委托乙方承担唐山市保障性住房项目的施工现场服务工作，担任本单位在该项目的设计代表，从事处理施工现场出现的设计问题或现场临时变更等技术事务，双方达成具体协议如下：

　　(一)施工现场代表的技术及责任包括：

　　1、适时传达施工现场的进度情况;

　　2、处理施工现场出现的设计问题或现场临时变更等技术事务;(具体流程见工作流程图)

　　3、与设计图纸有关的技术变更，均直接与本单位联系，要求甲方以工作函的形式进行通报;(本单位将根据工作函的具体内容酌情出具技术文件)

　　4、参加甲方组织的相关会议及验收工作;

　　(二)服务费用及付款进度：

　　1、本协议总费用为人民币叁拾万元整(￥300,000万元)。

　　2、付款进度：

　　第一次：本合同签订后的五个工作日内，甲方向乙方支付设计费，计人民币拾万元整(￥100,000元);

　　第二次：全部工程主体验收完成后的五个工作日内，甲方向乙方支付服务费第二次付款，计人民币壹拾万元整(￥150,000元);

　　第三次：全部工程验收合格后，甲方向乙方支付服务费人民币伍万元整(￥50,000元)。

　　(三)其他

　　1、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　2、本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　甲方：

　　法定代表人：或委托代理人：

　　签订日期：

　　年月 (盖章) (签字) 日

　　乙方：法定代表人：或委托代理人：

　　签订日期：年月日

　　(盖章)(签字)

设计服务合同篇16

　　签订日期：____________年 _____月 _____日

　　甲方：__________公司

　　乙方：__________

　　依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：__________

　　甲方为乙方提供logo设计，服务内容如下：

　　一、关于知识产权约定

　　甲方对版权的理解和定义是以《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国商标法实施条例》为依据。

　　1、甲方对设计完成的作品享有著作权。乙方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方可将作品著作权转让给乙方(需另行签订转让合同)。但甲方享有署名权并保留用于参展，评选，展示的权利。乙方付清所有设计费后，甲方不得把此设计方案交给任何第三方使用。

　　2、乙方在未付清所有委托设计费用之前，甲方设计的作品著作权归甲方，乙方对该作品不享有任何权利。

　　3、乙方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用甲方设计的作品而导致的侵权，甲方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　4、结款后最终设计稿的一切版权(包括图案与名称)归乙方所有，甲方的设计师在为乙方设计过程中所设计的非最终设计稿(例如初稿)的稿件及其设计理念的版权，归甲方所有。

　　二、关于初稿提供

　　1 、所有的初稿都是通过且只通过互联网提供。在甲方与乙方达成设计协议后，并在收到乙方的总金额的50%(即 500 _____元，大写伍佰元整)时，甲方就会开始为乙方设计。在整个过程中，乙方均可以通过网络形式观看到初稿及修改稿，特殊情况下，如果乙方要求，源文件甲方也可以刻盘以邮寄方式送达但是产生的费用由乙方承担，此外，甲方不提供其它形式制作的稿件(包括纸质或其它材料做成的稿件)。

　　2 、在收到乙方的预付款后，甲方将会在设计套餐相应的工作日内完成初稿供与选择，如果甲方不能及时提供，甲方将无条件地将乙方的预付款全额退回。

　　3 、根据乙方选择的设计套餐，将由甲方分配若干相应专业设计师专职完成你的设计任务，设计师分配的权利归甲方所有。

　　天津XX公司

　　4 、在收到初稿后的 _____日内(含第_____日)，乙方必须向甲方提供修订请求。否则，甲方视乙方默认甲方所提供的初稿已经无需进行修改，并且认为该设计项目已经完成。这时，乙方必须将余X的款项付清。

　　三、关于稿件的修订

　　1 、所有修改稿件都是通过且只通过互联网提供。甲方会提供1-3_____个修改版本供乙方选择。双方同意，修改的目的是在初稿的基础上更进一步完善。如果要作重大改变涉及到重新设计初稿(如由于乙方自己的原因，需要更改名称和其它重大修改)，甲方保留每个加修_____元的权利。

　　2、当客户选定初稿后，又做重大改变(如由于乙方自己的原因，又想选择别的设计初稿进一步修改)，甲方保留每返工一次加收_____元的权利。

　　3 、如果乙方在确认设计稿件最终完成后，没有在接下来的二十个工作日内(含第二十日)将余款结清，甲方保留通过法律程序向乙方索回余X款项及由此造成的一切损害的权利。

　　4 、如果乙方同意购买甲方提供的不同稿件中的两个稿件时，第二个设计图须另加收设计费全款50%。

　　5 、修改的周期视其修改的复杂程度及乙方要求的变化及设计计划而定，最多不超过____个工作日。

　　6 、乙方在收到稿件的任何过程中，如果在____日内(含第_____日)没有回应及再次作出修改的请求，这表明乙方已经确认了设计稿为最终样式，而甲方也认为这种设计项目已经最终完成。

　　四、关于最终稿的提供

　　1 、当乙方确认最终稿完成后，根据设计文件的类型，乙方将会得到设计源文件之一(AI、EPS、PSD);以及图片格式之一(JPG、GIF)。最终稿件的提供都是通过且只通过互联网提供。甲方会向乙方提供最终稿的电子稿件，不提供其它形式制作的稿件。源文件提供包括见相应的设计套餐。

　　2 、只有甲方在收到乙方余X的款项后，甲方才会将最终稿传给乙方。如果在____日内，乙方没有对是否收到文件做出回应，甲方有权认为乙方已经收到该文件。

　　3 、甲方不承担上述几种格式在乙方自己的电脑上支持或兼容中所涉及的硬件或软件的技术问题的责任，但乙方可以通过本网站所设的其它栏目或以电子邮件的方式获得帮助。

　　甲方不接受除了 LOGO 设计和甲方已经在本合同之外的其它要求。但对于乙方的某些特殊要求，甲方会尊重乙方的选择，并且尽量配合完成。

　　五、关于违约责任

　　协议在下述情形下可以解除：

　　自协议签订之日起，甲方已经展开设计工作，如乙方提出终止协议，乙方支付给甲方的设计定金，甲方不退还;如甲方提出终止合同，乙方支付给甲方的设计定金，甲方退还给乙方。

　　在甲方提交给乙方的设计初稿得到乙方认可后的时间里，甲方已经全面展开印刷应用的设计制作工作，乙方如提出终止协议，乙方需要支付甲方全额的设计费用。

　　六、关于争议解决

　　凡因订立，解释，履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决;当事人不愿协商解决或者协商不成，可由一方提交该方所在地法院处理。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，本合同自签字盖章之日起生效。(合同未尽事宜，双方本着友好原则进行协商)。

　　甲方盖章：________________ 乙方盖章：________________

　　甲方签字：________________ 乙方签字：________________

　　日期：________________ 日期：________________

设计服务合同篇17

　　项目名称：____________________________________

　　委托方(甲方)：______________________________

　　承接方(乙方)：______________________________

　　甲方委托乙方承担_________规划设计任务。根据《中华人民共和国城市规划法》、《黑龙江省实施〈中华人民共和国城市规划法〉办法》、《城市规划编制办法》、《城市规划设计收费标准》以及建设部及黑龙江省有关城市规划设计管理的法规和规章规定，结合本项目的具体情况，为明确双方责任，搞好协作工作，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条　本规划设计委托概况

　　1.1　规划设计委托文号、日期

　　__________________________________________________________________________

　　1.2　规划设计地点范围

　　__________________________________________________________________________

　　1.3　规划设计规模

　　__________________________________________________________________________

　　1.4　规划技术深度要求

　　__________________________________________________________________________

　　1.5　预计工作日期及阶段划分

　　__________________________________________________________________________

　　第二条　甲方按时向乙方提供下列文件及资料

　　┌────┬─────────┬──────┬────┬─────────┐

　　│　序号　│　文件及资料名称　│　内容要求　│　份数　│　提交时间　　　　│

　　├────┼─────────┼──────┼────┼

　　─────────┤