标题 | 建设工程劳务合同 |
范文 | 建设工程劳务合同(通用10篇) 建设工程劳务合同 篇1甲方: 乙方: 为增强企业内部竞争机制,发挥各自优势,甲方同意将(研发基地工程)。委派乙方组织施工,为明确甲、乙双方的权利、义务和责任,本着公平自愿、互惠互利、诚实守信的原则,经双方协商一致,就有关承包事项特订立本协议,双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:研发中心、办公楼、地窖 2、工程地点: 山东省县城经济开发区(工业园区)县城北外环以北京九铁路以北, 3、建筑面积:约5.3万平方米 4、工程造价:工程价款按照实际完成的建筑面积计算*固定单价。 5、工期:按甲方与本工程建设单位签署的大合同和总体施工进度安排执行。 6、承包范围:施工图纸范围内的结构工程、建筑工程(建筑物散水外30cm以内)。 7、本合同不包括项目:防白蚁工程、栏杆工程、止水螺杆,门窗工程、幕墙工程、室外工程、安装工程(电梯、空调、通风排烟、电气、给排水、消防、智能化工程等)。 二、承包方式 1. 包工包料:、结构工程、建筑工程,模板工程、脚手架工程、水电工程、 2. 甲方供钢筋、砼 3. 乙方包施工所需的机械设备、工具、用具、劳保用品。 4. 乙方包工期、包质量、包安全文明施工、包社会保险。 5. 完工清场、包工程验收合格。 6. 包冬季、雨季、夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下 三、质量标准及安全生产、文明施工目标 1、工程质量标准:按照国家验收标准达到合格标准 2、安全、文明施工目标:满足合同要求及国家有关强制性施工规范要求。 四、承包方式 1、包工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工; 2、乙方自行负责组织施工和管理,甲方管理人员监管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料设备、机械等由乙方自行提供或解决。 3、甲方未指定的部分、材料、设备等的品牌、生产厂家、供应商等,均由乙方自行采购,,但须通过质监站复检合格。 4、本工程须设立专款专用银行账号,本工程的财务事宜由乙方管理。 五、承包价款及支付 1、本项目中的单位工程属于几类就套用几类收费标准,主工执行20xx年《山东省建筑安装工程消耗定额》,20xx年《山东省建筑安装工程取费定额》,施工期间执行《**地区建筑材料市场信息价目表》没有价目表的技术项目执行清单计价方式确认》人工费按当地政府具体文件执行,所有取费标准、措施项目费、规费等执行定额及相应文件,按实际计取,取费标准为1类取费。 2、研发中心和办工楼基础完工三日内甲方按乙方已完工程量付给结构部份80%的工程款。 施工阶段:各层砌体项目施工完成按建筑面积计算,按天泰大合同付款。 六、甲方的权利和义务 1、甲方协助乙方处理履约过程中的有关事宜。 3、协助乙方办理开工、中间验收、竣工验收、工程结算和工程款项的回收等事宜,协调与上级主管部门、建设单位的关系。 4、在施工过程中,甲方对乙方的工程技术、质量、安全、文明施工、施工进度进行监督和协助。 5、甲方不干预乙乙方方的正常施工与管理,不参与或介绍推荐材料供应商、劳务班组、分包队伍给乙方。 6、严格按照本协议给乙方支付工程款项。 七、乙方的权利和义务 1、负责组建完善的项目管理机构,编制计划、统计、施工方案等资料,并接受甲方的领导和管理,执行甲方的管理规章制度及管理规定,维护甲方利益和形象。 2、负责全面履行甲方与业主签定的施工合同。施工合同中,甲方有关的权利和义务全部由乙方承担。 3、乙方负责抓好安全文明施工,树立良好的施工企业形象。 4、负责按规定协助施工、竣工技术资料等相关文件,负责工程的移交,按规定进行保修。 5、施工中乙方发生的一切质量、安全、文明施工及由此引起的债务纠纷等由乙方处理,其经济责任由乙方承担。 八、其他 1.工程所发生的设计变更、现场签证以及增加工程的计价方法按以下办法执行:依据20xx年《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量 2.在变更工程(或现场签证)完成之日起七日内,乙方向甲方报送变更工程价款报告(或现场签证资料)以便双方确认,甲方在收到乙方递交的变更价款报告后的七日内给予回复或提出异议,否则视为甲方默认,待双方完成结算工作并确认审核造价后一个月内一次性支付,对于甲方审定的签证或变更意见,乙方如有异议,应于七天内回复,并以积极的态度配合,如在规定的时间内乙方不能答复,甲方视为乙方默认,乙方现场进度不得以此而拖延工期 九、附则 1、本合同经双方签字后生效,在工程竣工验收达合同要求、办理完毕竣工决算、建设单位付款完毕、保修义务完成及有关债权、债务清算完毕后,合同条款自行终止。 2、本合同壹式肆份,甲方执贰份、乙方执贰份,具同等法律效力。 3、本合同未尽事宜,由双方协商解决,另签补充协议。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇2发包人: (以下简称甲方) 总承包人: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程施工管理条例》等有关法律法规的规定,遵照平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则,经双方协商一致,特签订如下合同条款,双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:金鹤苑A栋 2、工程地点:湖天开发区正清路 3、结构形式:框架结构 4、建筑面积:框架结构约4000平方米 5、规划许可证号: 6、施工许可证号: 7、设计单位: 二、工程承包范围 1、工程承包范围为发包方提供的图纸按图施工,并建筑物内的明沟、散水、配合消防和强、弱电预留洞、预埋件基础承台方开挖的全部施工内容。 2、其中:施工图中不属承包范围内的项目 (1)卫生间设施安装工程。 (2)防水项目,回填土方。 三、承包内容及项目 (1)泥工、木工、钢筋工、架子工等工种,框架结约外架为钢管架,(所有砼为商品混凝土由发包方提供,混凝土输送泵或混凝土汽车泵车都属发包人负责)。二次结构砼现场搅拌。 (2)所有泥工部分不含内墙面楼梯踏步、地面拉毛。 (3)框架结构的外墙为四面墙漆。 四、承包单价 (1)框架结构单价为373元/㎡(不含水、电)。 (2)不含任何税、费和其它政策性的费用。 五、开工时间及竣工日期 于20xx年 月 日开工至20xx年 月 日竣工,工期 天完工(除雨、雪天气和人务无法抗拒的因素外)。 六、工种押金交纳与返还 1、押金交纳:从双方签订之合同之日起交押金壹拾万元整。 2、押金返还:从交纳之日起,主体结构做好第一层,甲方一次性退还乙方所交的壹拾万元押金款。 七、工程款结算及付款方式 (1)当乙方施工至三层主体楼面板完工时,在3天内甲方付主体一层造价的80%工程款,每完成主体楼面板工程量时,甲方付给乙方工程进度款的80%,依此类推,余下20%在主体完工后3天内付清。 (2)内墙粉刷一半时,甲方按工程量的造价付给乙方劳务费80%,全部内墙粉刷完工在3天内付清所有劳务费。 (3)外墙:工程量完成一半时,甲方付给乙方外墙完成工程量80%,全部外墙完工时付清的所有劳务工程款。 八、甲、乙双方责任 1、甲方责任 (1)甲方负责三通一平(路通、水通、电通和场地平),以及提供乙方施工人员住宿和生活用房。 (2)甲方负责交纳施工人员的保险费用。 (3)甲方负责提供施工图和技术交底工作。 (4)甲方负责办好开工前的各种手续,并负责各种障碍物及当地人员阻工现象,以免中途因手续不全或材料不及时到位造成停工,如停工10天以上,甲方无条件承担一切经济损失和施工人员每人每天150元误工费。 (5)乙方在施工中如甲方到付乙方工程进度劳务工资不到位时,乙方有权停工,所造成的一切经济损失和每人每天误工费150元。 2、乙方责任 (1)乙方必须组织好施工队伍和各种机械设备工作。 (2)乙方在施工中,必须保质保量精心施工,确保工程质量和施工中安全。 (3)乙方在施工中,必须按图施工,如在施工中造成返工,一切损失由乙方负责。 (4)乙方在施工中对图纸不懂,及时向甲方反映取得答复,擅自作主造成返工损失自负。 (5)施工中必须建立安全生产责任制,以确保安全无事故,如发生的人为意外事故由乙方承担全部责任。 九、违约争议 1、任何一方违反本合同以上约定,均构成违约。违约应承担违约再作,并赔偿守约方受到的一切损失,违约金按合同约定计算。 2、双方在履行本合同的过程中发生争议,应当通过友好协商和调解,通过协商不能达成一致意见的,双方可以向当地人民法院提起诉讼。 3、发包人(甲方)不按期拨付工程劳务款,每逾期一天应向承包人(乙方)支付 元违约金,逾期10天,应向乙方每人每日支付150元违约金。 4、乙方必须遵守双方的总工期和节点合理工程,因无故停工或其它原因造成停工,每天向甲方支付违约金5000元,逾期10天以上,每天向甲方支付1万元违约金。 5、甲方未按合同约定时间支付给乙方工程款,乙方仍拖欠民工工资,甲方无条件承担清偿拖欠民工工资的连带责任,因民工闹事由甲方承担一切责任。 十、未尽事宜,双方另行协商解决,另作补充协议,本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,并具有同等法律效力。 十一、本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效,全部劳务工程款付清后,本合同方能失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇3发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 经双方协商决定,发包方将 的劳务施工任务任发包给承包方。为明确双方的责任和义务,特签定此合同。具体条款如下: 第一条 工程承包内容 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包内容:6#楼西北立面石材幕墙钢龙骨施工 四、工 程 量:按实际完成量结算。 五、工 期:施工工期以甲方进度为准,按总施工进度,结合月进度严格执行。 六、质量标准:按国家有关规范验收,达到优良。确保业主评杯要求。 七、施工安全:无重伤、死亡事故,轻伤事故率不高于2‰,同时执行总承包方的安全管理制度。 八、承包价款: 按现场实际工程量计算,线条按见光面展开面积计算,单价为65元/平方。 九、承包方式:发包方以包工(即包安装施工至本工程竣工交验)不包料(不包工程材料)的方式承包给承包方。 承包方主要施工内容:基线复核,定位放线、自用材料卸货、钢架安装,与现场安装施工有关的其他现场工作。 第二条 双方职责和权益 一、发包方的责任和义务 1、 成立项目部,并派出相关管理人员,负责协调解决承包方施工过程中出现的各种问题,帮助承包方协调在施工过程中有关方的工作关系。 2、 发包方负责对施工现场进行全面项目管理,同时对施工现场安全文明施工、工程质量、物资进出进行日常管理。 3、 工程变更须提前书面通知承包方,并落实图纸施工交底工作。负责组织各工序现场隐蔽工程验收及工程竣工验收。 4、 提供现场施工用水、电,其费用由发包方承担。向承包方提供材料堆放场地以及提供施工及运输材料的通道。提供施工用水、电,电源接至施工区段引接点,按照总包放置的二级电箱。 5、 向承包方提供施工图纸、有关规范和技术交底,对工程技术实施指导、监督控制和管理。进行现场安全、质量、工期和施工工序全面管理:根据本工程建设承包合同、有关规范、规程及公司相关管理制度,对工程实施安全、质量、工期和施工工序等全面管理。 6、 提供合格的施工脚手架或吊蓝、活动架。按时提供所需材料、成品配件。根据工程进度要求有计划地将工程材料、配件等运到工地现场。 二、承包方的责任和义务 1、 服从发包方项目部指挥和管理、配合发包方项目部及有关部门各项工作。认真执行已经审批的施工组织设计,按进度计划和施工方案执行。严格服从项目部关于施工顺序,施工进度的安排。按项目部要求合理组织人员进行分部施工。保质保量,按期完成本工程施工任务。施工中遇到停电二天以上及不可抗力因素导致工期延误,其工期顺延。 2、 加强施工过程控制管理,各工序施工前必须认真做好施工技术,施工质量、施工安全交底工作,让每一个安装工人了解本工程施工难点、重点,并掌握本各安装工序施工工艺方法及其质量控制点,使施工全过程始终有效受控状态。同时按相关标准、规范的要求做好相应的交底记录。发现问题首先与项目部联系,不能越级上报。 3、 严格按国家行业现行有关标准、规范和施工图纸及公司有关程文件的要求进行本工程加工制作、安装施工及相关管理。确保工程所有成品、半成品符合施工规范及设计要求,工程质量达到业主、监理要求。如图纸与现场不符,须经发包方认可方可施工。如有特殊更改经现场项目部签证及设计确定,补给承包方工作量费用。 4、 认真履行国家、省市及业主、监理、总承包、发包方最新的安全生产管理规定,严格遵守执行发包方《安全文明施工管理制度》的各项措施和规定。工人进场必须进行“三级”安全教育,并做好相应的记录,自觉接受现场业主、监理、总包及发包方的监督检查及相应的教育。如果施工过程中发生任何安全事故,由承包方承担全部责任。在施工过程中如业主、监理、项目部检查中发现的质量问题,需在二个工作日内整改完成。所产生的一切费用由承包方负责,及执行相关处罚条款。 5、 配合计算本工程所有材料数量、型号、规格,做好各构件工艺图、下料单工作。如因承包方加工或安装失误原因造成材料浪费,承包方应承担由此造成的费用。负责现场承包范围内工程材料的装卸、搬运工作。清点材料的品名、型号、规格、尺寸及数量,配合发包方对进场材料进行初验。发现问题及时报告发包方管理人员。材料在搬运过程中防止划伤、损坏、丢失。零星配件、胶水、挂件、螺丝、角码以及小五金。按图纸、按数量施工;超出数量由承包方承担(具体数量由发包方预算员核实签证)。 6、 现场材料摆放整齐、标识清楚。负责现场材料的保管及清理。负责施工作业面的清洁卫生,做到场地干净。 7、 严格执行施工进度计划,并提供每总、月、周的施工进度计划明细表,及上岗人数。协助配合本工程隐蔽验收、中间验收及其他各分部分项工程质量的评定。建立健全班组安全文明生产管理制度,落实好安全文明生产责任制。按上报的管理人员的95%到位率进行考核。 8、按照工期和发包方的要求投入劳动力,合理配置施工机具、工具。满足现场施工安排。保证在规定的工期内完成施工任务,并承担超期责任;按合同规定的工期和业主、监理签署的顺延工期完成施工。 9、按合同规定的质量标准完成本分项工程。由于承包方原因未达到现场验收要求,无条件返工并承担因此发生的一切费用。并根据发包方与业主签证的施工合同处罚条款加倍处罚。 10、保证施工安全并承担安全责任。严禁违章施工,违章操作。如因违章作业,工地发生安全事故时,承包方负责承担所有医疗费用及相关赔偿费用。同时履行总包方的处罚条款。如非施工单原因发生的事故,由责任方相关费用。 11、遵守法律、法规及驻工地的相关规定,杜绝任何违法、违纪行为。承担因此引起的一切后果。应对无理取闹取者,负全部责任。若对发包方造成名誉或直接经济损失,由承包方承担,费用从月进度款中扣除。 12、遵守发包方公司的施工管理规定,接受发包方的各项管理要求及处罚。 13、承担本工程业主约定的保修期内的保修责任,在此期间承包方应主动对工程进行保修。 14、承包方应对其雇用的全部施工人员购买施工保险,对不符合建筑劳动法所规定的人员,一律不予进场施工。负责施工人员的安全防护用品。 15、合理安排施工人员的住宿及生活管理,承担全部费用(施工现场现有住宿免费提供)。 16、承包方相关负责人按时参加每周相关单位举行的工程例会,无故不参加,按每次200元/人进行处罚,从月进行款中扣除。 第三条 通用条款 1、乙方必须严格按照甲方及业主的质量、进度要求进行施工。必须在确定的工期内完成相关施工工作。如因乙方原因造成工期拖延,造成的相应罚款及经济损失由乙方承担。 2、付款方式与竣工结算:每月上报实际完成的工程量,并根据建设方进度款支付情况同步支付,工程竣工结束验收合格后,承包方需提交有效的现场尺寸供公司做竣工图,并配合公司决算确认。每月按照实际完成工程量,扣除相应的处罚款项,支付 70 %的施工进度款,工程完工支付至 85 % ,工程竣工验收并结算完成后支付至 95% ,余款5%作为保修金(保修期为1年)待保修期满7日内全部付清。 3、所有民工工资,全部由承包方支付。承包方提供有效民工工资发放表。 4、施工人员意外伤害及所有工伤事故由承包方承担主要责任,医疗费及相关赔偿费用壹万元以内由承包方全部承担,超出壹万元部分由公司承担30%责任,承包方承担70%责任。 5、违约与争议:发生争议时,向甲方所在地人民法院起诉。 6、合同生效与中止:合同签订之日起生效,保修期满结清款后终止。 7、本合同一式四分,发包方执两份,承包方执二份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇4甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局,建设部颁发的《建设工程施工合同》文本,并根据省、市有关规定、本着平等自愿,协商一致的原则,结合本合同具体情况,双方达成以下协议: 一、 工程概况 工程名称:新郑市轩辕路芙蓉小区5号楼 ⑴、承包范围:乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。 ⑵、外墙粉刷及贴砖(瓷砖规格为6*20),所有侧面全算,所有内口不粉。 二、 承包价格 空口实算36元/m2. 三、 乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。 四、 付款方式 乙方工人进入工地,由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的80%,下一部分完工后应把上一部分的20%付清,并付本部分的80%, 整体完工后付清。 五、 本合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇5工程承包人(施工总承包人):(甲方) 劳务分包人:(乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等公平和诚实信用的原则,经双方就劳务分包事项达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围: 建筑面积: 2、分包工作限期:年月年日 3、工程质量,本工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和图纸设计要求,建筑单位要求的施工标准必须达到中级装饰等级。 4、承包方式:承包范围及承包单价 a)承包方式:清包人工费 b)承包范围:所有室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上保护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰(不包括天棚抹灰)。 c)本工程单价为/m2(按工程实际建筑面积计算)。 5、标准范围 除工程合同外另有约定: a) 如本工程图纸设计变更,甲乙双方另行商议。 b)如因甲方材料供给及工费不到位造成的工期延误及乙方人工浪费由甲方负责承担。 C)如因乙方造成的工期延误由乙方负责承担 6、文明施工及安全责任 劳务分包人按工程总承包人要求做好文明施工及安全措施如发生安全事故由责任方负责。 7、工具使用与材料管理 劳务分包人自带小型工具,其它大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方提供,现场使用材料由甲方提供,乙方不得浪费材料,应作到工完场清,如乙方造成的材料浪费由乙方负责赔偿责任。 8、工期及付款方式 本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕,甲方应付给以完成工作量的70%工程款,苯板粘完及屋面瓦施工完毕,在付以完工程量的80%,其它项目完工及工人退场后应付剩余工程款的95%,余款等工程竣工验收后一次性付清。 9、其他 施工期间如遇到人力不可抗拒的自然灾害,工期相应顺延。 10、本合同一式三份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇6甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局,建设部颁发的《建设工程施工合同》文本,并根据省、市有关规定、本着平等自愿,协商一致的原则,结合本合同具体情况,双方达成以下协议: 一、 工程概况 工程名称:新郑市轩辕路芙蓉小区5号楼 ⑴、承包范围:乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。 ⑵、外墙粉刷及贴砖(瓷砖规格为6*20),所有侧面全算,所有内口不粉。 二、 承包价格 空口实算36元/m2. 三、 乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。 四、 付款方式 乙方工人进入工地,由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的80%,下一部分完工后应把上一部分的20%付清,并付本部分的80%, 整体完工后付清。 五、 本合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇7用工方(以下简称甲方): 聘用方(以下简称乙方): 从事建筑劳务工作,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同。 一、用工约定: 1、该合同签订后,甲乙双方即确定了劳务用工关系。 3、合同有效期: 自签订本合同即日起生效,有效期为一年。 4、该合同期满,如甲方继续留用乙方,可续签合同。甲方不再留用,该合同即时终止; 5、该合同期内乙方要求辞职,应提前 7 日以书面形式通知甲方。 二、工作职责: 1、乙方要服从甲方的工作安排,按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。 2、乙方要遵守甲方的各项规章制度和国家法律、法规规定 3、乙方要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》,杜绝各类事故发生。如违反安全操作规程、违章作业,出现工伤事故,本人应负相应的责任。 4、乙方在聘用期间不得损害甲方利益,出于个人行为而给甲方带来经济损失的,乙方必须承担全部赔偿责任。 三、工作时间: 1、乙方在甲方工作期间,甲方按《劳动法》规定予以支付工资报酬。 2、甲方用工期间要建立考勤簿,无偿为乙方发放潍坊市建设行政主管部门印制的《劳务工资管理手册》。 3、乙方必须按规定的劳动日出满勤,缺勤者必须提前一天以书面的形式向甲方请假,否则按旷工处理。凡缺勤者均扣发当日工资,缺勤超过 10 天,按不胜任岗位工作予以解除劳务合同。 四、劳动保护和劳动条件: 甲方根据工作需要,向乙方提供必要的生活住宿条件及劳动工具和劳保用品,乙方离开时需将劳动工具归还甲方。 五、劳动报酬: 1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则;执行定时工资制的,甲方每月以货币的形式支付乙方工资,工资以个人施工平方量或日工资计算,随市场价格调动。 2、甲方支付乙方工资应遵循按月发放、足额发放、本人领取、现场公示的原则。 六、有下列情形之一,甲方可解除本协议: 1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的; 2、因乙方失职,给甲方利益造成损失的; 3、不服从甲方的工作分配,有违法、违纪行为者; 4、不执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》,造成质量和安全责任事故者; 5、隐瞒身体健康情况并影响工作者; 6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的; 7、有违法违纪行为的。 七、其它: 1、本协议经甲、乙双方签字后生效。 2、本协议未尽事宜,根据国家其他相关法律执行,并经甲、乙双方协商一致后,进行修订和补充。 3、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。 4、本协议所称甲方必须是具备建筑施工资质的建筑业企业,乙方必须是年满18周岁身体健康的中华人民共和国公民。 5、本协议是乙方维护自身合法权益索要劳动报酬的依据。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇8发包方(甲方) 承包方 (乙方) 依照国家有关法律法规,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条承包范围: 第四条承包方式:包轻工。施工所用机械设备、运输机具、操作工具等由甲方提供。 第五条工期: 年 月 日,至 年 月 日。 第六条工程质量: 1、 质量标准:合格 2、 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收;乙方按施工图纸和施工规范精心组织施工,确保工程质量。如质量不合格,必须返工处理,其工料损失由乙方承担。隐蔽工程由 甲乙方及监理共同验收全格后方可进行下道工序。已验收合格的单项工程如因变更或组织施工方出现问题须要重新施工的甲方应按合同(或市场价)给予乙方结算工费。 第七条工程价格:建筑面积————————/㎡,单价 ,总价 万元。 第八条工期及付款方式: 工期在施工材料及设备及时供应,项目部有效的组织各道工序正常施工于前完工,如因施工人员配备不到位,而拖延工期处以劳务费额每日 的罚款;反之每提前一天给予 的奖励。拨款按工程进度每月的 日前所完成的工程量的 拨款,其余在整体竣工后一次付清. 第九条甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。 6、甲方负责劳务分包营业税的代缴事项,并给乙方完税证明。(总包方缴纳税金的复印件) 第十条乙方责任: 1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。 2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。 3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。 4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。 5、按国家的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。 (1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。 (2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。 6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。 第十一条安全生产: 1、 乙方必须认真按有关安全施工的制度施工,严格遵守安全操作规章制度施工,严格遵守安全操作规程;乙方必须服从安全监理和项目部安全员的安全管理,并配安全巡查员制度配合有关安全管理人员的安全生产管理,违反安全生产制度的甲方有权对当事人和公司进行处罚。 2、 甲方在施工生产中创造安全条件,并且保障安全生产设施齐全;三宝用品由甲方提供。如因甲方的安全设施不到位或违反安全生产规章制度盲目指挥生产的,甲方负全部责任;并且乙方有权拒绝施工。 3、 甲方负责为从事施工作业人员办理意外伤害保险,乙方必须服从甲方安全生产管理,乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的,由乙方承担主要责任。 第十二条材料管理: 乙方设专人向甲方办理工程施工材料的限额领料手续并当场验收,严格按甲方提供的配合比施工,不得偷工减料。乙方在施工中造成浪费的按原价的2倍处以罚款。 第十一条施工机具管理: 1、 施工需要的机械设备由甲方按《施工组织设计》配备,乙方根据《施工组织设计》合理的安排有相应资格证书及操作经验的操作工,严禁无证人员操作特殊设备。 2、 手续操作工具乙方自行负责。 3、 甲方供应的工具由乙方认真保管养护及维修,如有人为损坏,乙方负责赔偿。 第十三条现场管理: 1、 乙方人员要严格遵守现场管理制度,在甲方的领导下组织施工,有关计划、进度、质量、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。 2、 乙方应对自己的施工人员经常进行遵纪守法和安全生产及爱护财产的教育,并指定专人负责不法行为的监督和现场管理制度的实施。当出现不法和不符合现场管理制度的行为甲方有权采取必要措施制止,乙方应承担相应的责任,并负责赔偿经济损失及追究其责任的事宜. 3、 乙方在施工中要做到工完场清,保证现场整洁。 4、 乙方人员要保持相对稳定,严禁合同外人员进入现场和住宿。 第十四条生活管理: 1. 甲方负责提供乙方所需食宿环境(条件)。 2. 全部炊事用具由甲方提供。 3. 生活用需用品由乙方自理。 4. 甲方提供烧柴燃料。 第十五条其它: 1、乙方在施工中经检验达不到国家验收规范的要求,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,其损失由乙方承担。 2 、乙方在施工生产中调配人员延误甲方施工工期一切费用由乙方承担。 3、合同签订后,不经双方同意,任何一方不得随便变更或中止,如单方随便变更或中止合同应赔偿对方的一切损失。 4、乙方应合理管筹资金,做到专款专用,保证工人工资。如因资金不到位(工人工资短缺)所造成期延误,由甲方负责。 5、现场发生临时用工,工资由甲乙双方协商决定。 6、劳动保险事故发生的处理等,按相应的劳工法规执行。 第十六条未尽事宜,双方协商解决。 第十七条合同期限: 本合同双方签字盖章后生效,工程全部竣工,办完交工验收手续,结清全部款项后失效。 第十八条:全同份数: 本合同正本两份,双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇9甲方: 乙方: 为发挥甲乙双方的技术优势,加快工程建设速度,努力提高施工 效率,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合 同条例》的原则,甲方拟将 桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工,为明确责任,经充分协商,在平等互利,自觉自愿的基础上,甲乙双方共同达成如下协议: 一、工程名称及施工内容 1、工程名称: 2、施工内容:长螺旋钻孔压灌桩(商品砼) 二、工程地点: 三、工程承包方式 包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票),乙方自带 所有施工机具。 四、工程总量 约根桩,单桩工程结算=(有效桩长米)桩截 面积(按设计图纸计算)。 五、协议价款 1、按第一款施工内容,综合清包总价 六、付款方式 1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费 2、工程款按形象进度支付,施工时乙方借支必要的生活费和生产费,正式开工甲方再付工程款 元;完成工程总量的 甲方付工程款 元;工程完工付工程款 元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。 3、工程款以现金支付: 七、工程质量 乙方在施工过程中,必须按国家现行施工规范和总包单位及监理 单位的要求进行施工。如在施工过程中,场地有障碍物,致使桩位偏 差与乙方无关。甲方应派施工员现场放线,乙方协助。 八、甲方责任 1、保证施工场地三通一平; 2、保证水电供应满足施工要求; 3、保证施工报验不延误施工时间; 4、办理有关施工手续及对外联系。 九、乙方责任 1、设计图纸和施工规范施工,确保质量及进度; 2、提供桩基施工原始记录; 3、保证场地整洁,做到文明施工。 十、安全 在施工中,乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相关的安全注意事项进行施工,并认真执行甲方安全技术交底。如在施 工场地因乙方施工因素发生一切安全事故由乙方负责。 十一、补充条款 1、乙方须配合甲方做好工程签证工作,乙方须服从甲方现场管 理,听从指挥,接受相关单位的监督和管理。 2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工,如甲方原因造成 乙方不能开工(如材料没进场、三通一平不到位、或其他原因)工期 顺延。如果7天不开工甲方应补助乙方每天 元。 十二、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字后生效, 工程款余款付清后失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇10发包方: 承包方: 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,经甲、乙双方共同协商,甲方确定乙方为本工程的劳务分包队,为明确双方在施工过程中各自的责任、权利和义务,促使双方创建条件,搞好配合,保证工程质量和工期,在自愿、平等、互利的基础上,签订合同,由双方共同遵守执行。 第一条、工程概况: 1、 工程名称: 2、 工程地址:筠连县高坪乡 3、 工程概括: 4、 承包范围和内容:包安全文明施工、包人工、包周转材料及机械设备,不包含一次性材料或工具。从定位放线开挖基槽开始,垫层以上及主体结构的钢筋作业绑扎、模板支设、砌墙、粉刷、地坪(不包含:防水、保温、水电安装、电梯、铁丝网、纱布网、油漆、涂料、阳台扶手、楼梯扶手、压力焊、瓷砖、石材、地板砖粘贴、植筋、支撑、马镫、精装修及其它附属配套设施。) 第二条、承包价格及各项工种分配比例 1、上述面积计算实行单平方米包干,每平方价格),主体砌体元,粉刷 2、乙方承包价格不含所有税金及保险,一切税金、保险和手续费均由甲方负责。 第三条、工期 1、 该工程,计划于年 日开工。(日历工期为 天)。 2、 如遇下列情况,经甲方现场主管签证后,工期相应顺延。 (1)甲方不能及时提供应施工材料。 (2)出现影响工期的设计变更。 (3)在施工中因停水、停电连续影响24小时以上。 (4)因遇人为不可抗的自然灾害而影响工程进度。 3、 施工中因设计图纸造成的返工、误工由甲方负责支付一切费用并延长工期。 第四条、工程面积计算规则:面积按照所发生实际面积计算,基础面积按照基础面积加一层标准层面积,屋面不再增加面积。 第五条、付款方式: 1、乙方主体施工至80%,以后甲方按照月进度工程量的80%付乙方工程款,主体封顶付至主体工程款的的95%,乙方完工时付至总工程款的95%,竣工验收合格后的一个月内甲方付至总工程款的97%。 2、保修期一年,余3%质保金带保修期满后30天内甲方一次性无息付清。在合同约定款项支付前,发生的各项人工费及相关费用由乙方支付。 第六条、工程履约保证金 乙方向甲方交纳工程履约保证金 元,乙方签订合同交 ,三日内补齐。施工至二层后返还 ,十层时返还剩余主体封顶后 一次性返还,不计利息。 第七条、建材及设备供应 1、 本工程所用的建筑材料及一级配电箱由甲方供应(如钢板、混凝土、大砂、石子、水泥、砖、水、电等,不含施工设备)。乙方应用料前三天书面提出用料清单,交付甲方材料员,如不按期提供用料单造成乙方停工,由乙方自行承担责任。 2、 乙方负责周转材料、施工机械: (1)本工程所需机械设备(如切断机、切割机电焊机、对焊机、调直机、弯曲机、振动棒、振动器、砼泵、木工用的电锯、电刨、电钻等)。 (2)周转材料,如模板、方木、竹笆、外架用钢管、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等由乙方负责,与主体相关建筑材料拆不走的由方提供。 (3)小消耗材料(一级配电箱以外的电线、电缆、配电闸、电器开关、绝缘胶带、照明灯具及灯管、铁丝、铁钉、胶带、脱模剂、安全网、安全帽、防护手套、粉笔、墨水等) (4)施工工具(如架子车、手推车、铁、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等) 3、 乙方设专人受领甲方到场的各种建材,合理利用,接受甲方现场人员监督、不得浪费,如材料使用超出有关主管部门规定的损耗率时,超出部分材料由乙方承担。 第八条、工程质量 1、 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范,规程进行施工,并接受甲方现场经理的监督检查。 2、质量等级:合格工程。 3、乙方在施工中应按时按质进行施工,经验收后如出现质量达不到标准,经第一次和第二次的要求纠正后,如还不能达到质量要求,甲方有权对乙方进行处罚。 4、 乙方在施工中因质量不合格标准所造成的返工,由乙方承担。另外还应赔偿甲方的原材料费用。 5、 乙方确定的施工现场负责人、技术负责人、专职技术人员及管理人员必须书面形式将其姓名、身份、技术人员证件、所分担的工作通知甲方工程师或监理单位。 6、 工程质量,按图纸按规范施工,一切工程质量按国家验收标准。 乙方接受现场指挥部、监理公司的管理,按受监理公司的合理罚款。 第九条、现场管理及安全文明施工 1、 甲方负责现场施工的各项安全管理工作。做好安全防范,并对施工人员进行遵纪守法及现场管理体制制度,安全生产的教育。保证工程所需的施工人员,并具备施工人员上岗技能及生产技能。 2、 乙方进场后,乙方的日常生活,生活费用乙方承担,保证现场清洁卫生和施工现场的安全,如遇相关部门检查造成的罚款由乙方负责,所有罚款由乙方签字视为有效罚款。 3、 在施工过程中,如因乙方原因发生安全事故由乙方负责,并承担由此造成的经济损失;如因甲方原因或第三方原因造成的安全事故,由甲方负责,并赔偿乙方损失。如发生重大安全事故,双方协商解决。 4、 乙方提供的工程所需用机具设备、周转材料,质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程的质量标准。 5、 施工中乙方需要的安全防护设备由乙方自理购买,。 第十条、双方责任 1、 甲方: (1)免费提供施工用水、用电到施工现场内;根据现场施工需要,主电缆、水管接到施工现场施工需要的地方。 (2)及时提供所需建筑材料并及时到位,协调周边关系及现场各个工程交叉施工队伍的协调。 (3)合同签订后,向乙方提供施工图纸两套;负责本工程标高基点及主轴线控制位置。 (4)派驻现场工程师代表,对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更签证。 (5)按时给乙方结算支付工程款。 (6)如该工程因甲方责任造成停建、缓建,甲方应向乙方支付相应的人工及机械设备租赁费,费用双方协商。 (7)提供临时设施材料。 (8)因甲方原因造成工地停工,在3天外甲方应赔偿现场每人、每天60元停工费,机械、周转材料按实际损失计算。 2、 乙方: (1)施工现场的平整,施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工。 (2)乙方在工地施工期间应节约用水、用电、如发现施工人员故意浪费用水用电,甲方现场监督人员可对其进行处罚; (3)编制施工组织方案,施工进度计划,需甲方提供建筑材料,设备进场计划,用水、用电计划,开工通知书等,并及时送达。 (4)严格按照施工图与说明施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期交付和完工。 (5)乙方必须加强对农民工的管理工作,如到付款节点,甲方资金不到位,可以往后延迟一层,乙方不得发生农民工围攻甲方办公室、堵路和集体上访闹事等事件,每发生一次,甲方除向乙方收取壹万元以上违约金外,并要求乙方期限自行处理完毕,否则,甲方有权直接出面解决,所发生的处理费用直接从乙方工程款或履约保证金中双倍扣除,乙方无条件接受。 (6)乙方操作人员必须持证上岗。乙方自行办理建设主管部门要求的各种上岗证、特种作业操作证、暂住证、计划生育证等政府有关部门要求的建筑从业人员各种证件。必须教育工人遵守纪律、法规,严禁在工地发生打架斗殴、闹事等违法行为,如有发生,处接受相关部门追究责任外,乙方另向甲方缴纳壹万元以上的违约金。 (7)乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定,严禁招未满十八岁的未成年人及老弱病残人员,必须签订用工合同,切实保护广大施工工人的合法权益;并承担法律责任。 (8)乙方负责所辖工区(自己承包范围内)的维护管理,若有损坏及丢失现象均由乙方负责修复及赔偿。 (9)对于甲方分包的工程,乙方应做好配合工作,配合费用已包含在本合同总价款中。 (10) 单位工程外墙脚手架拆除后,乙方必须在甲方指定时间内按要求将施工现场的机械设备、周转材料等乙方物资运出工地,费用由乙方承担。 (11) 乙方为保证工期,无论采取什么样的措施而发生的费用,均由乙方自行承担。 (12) 因乙方组织不力造成的监理单位、建设单位或上级主管部门的停工、罚款等各类处罚损失均由乙方承担责任。 第十一条、违约责任 1、 乙方自行将承包工程转包,甲方有权单方终止合同及另行组织施工队伍,合同保证金不退,并且不赔偿乙方的任何损失。由此造成甲方的损失由乙方负责。 2、 由于乙方原因,不能按合同约定期限交工的,甲方有权对乙方进行处罚。 3、 由业主、甲方原因造成工程停建或缓建或甲方无力支付乙方承包费用,导致工程无法顺利向下进行,甲方15日之内结清乙方全部工程款,并赔偿乙方进场的施工机械、周转材料的损失,乙方退场。 4、 合同签订后,不经双方同意任何一方不得随意变更或解除,若任何一方单方解除合同,应赔偿守约方全部经济损失。 第十二条、争议的解决方式及工程保修:工程保修期为乙方粉刷完成后一年,保修期内乙方必须无条件进行质量保修,若因乙方不按照合同进行维修所造成的损失将由乙方承担一切损失。 第十三条、 1、 合同执行过程中,发生争议,双方协商解决,协议不成可直接向工程所在地人民法院起诉。 2、 其他合同未说明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程劳务承包合同条例》规定执行。 3、 本合同一式份,双方已盖章签字,乙方交纳质保金后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。