| 标题 | 公司租个人车协议 |
| 范文 | 公司租个人车协议（通用3篇） 公司租个人车协议 篇1甲方(盖章)：_________________ 乙方：_______________________ 身份证号码：_________________ 甲、乙双方本着平等公平、互惠互利的原则，在中华人民共和国法律、法规规定的范围内，在诚实守信、友好协商的基础上，达成以下协议： 一、乙方为甲方提供设备齐全、车况良好、运行安全可靠、证件齐全的车辆，车辆基本情况如下： 车辆品牌：_____________________ 车牌号：_____________________ 车辆类型：_____________________ 车身颜色：_____________________ 车辆登记日期：_______年_______月_______日 有效日期至____________________________。 二、双方约定，车辆租赁费用为______________元/月，合同签订后日之内一次性支付。 三、协议期限为年：从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。 四、协议期内汽车所有权属于乙方，甲方只有使用权，不得转租、转借、抵押和进行客运以外的货运行为或其它任何侵犯甲方车辆所有权的行为。 五、甲方的权利和义务：_________________ 六、乙方的权利和义务：________________ 七、除符合本协议约定的或法律规定的解除协议的条件外，当事人变更解除协议必须签订书面协议。 八、协议期满，甲方续约的，应在协议期满前5日内办理续约手续 九、本协议一式两份，由甲乙双方各持一份，签字、盖章后生效。 甲方(盖章签字)：_________________ 乙方(盖章签字)：_________________ 签订时间：________________________ 公司租个人车协议 篇2甲方：x公司 乙方： 此合同本着公平、公正的原则，双方协商而订立。因 乙方承包x部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与x公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务，特订立如下条款： 一、工程概况 1、工程名称：x部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。 2、工程地点：第号地块 3、工程内容：x部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。 三、合同价额：x万元（以结算为准）,其中人工劳务费和机械费x万元 四、甲方的基本权利与义务 权利： 1劳务管理费。支付方式：甲方以x公司每次拔款为依据拔付，扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承担乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。 2、如果乙方需要甲方提供发票，税费由乙方负责缴纳。 3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害 4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方面解除本协议，本工程管理费用不予退还。 义务： 1、甲方在本协议生效后，应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。 2、如业主不能及时支付劳务工人工资的，甲方有义务协助乙方向业主追讨，乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。 3、对乙方提出在合理要求，尽可能提供好服务 4、不得违反本合同规定，干涉乙方的经营自主权。 五、乙方的权利与义务 权利： 1、有权决定乙方的机构设置，人事任免和人员在聘任 2、有权依照有关规定奖惩，招用职工和辞退违纪人员 4、实行内部独立核算、自负盈亏。 5、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉 义务： 1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。 2、乙方农民工工资必须到甲方账户，并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方 3、乙方负责解决施工过程中发生的事件，自行解决施工条 件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全，如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切赔偿责任由乙方承担，与甲方无关。 4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决，与甲方无关。 5、认真负责进行施工项目的质量和安全，对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任，甲方不承担一切责任。 6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督；如果不为工人买保险，则工人不得上岗，如果本工程工地上发生的一切安全事故，一切责任与甲方无关。 7、本工程所产生的一切罚款，全部由乙方负责，与甲方无关。 8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。 9、甲方在乙方的权益受到侵害时，乙方需要甲方提供帮助时，乙方应支付有关的费用。 乙方责任 1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工，进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册，应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有 关证件，乙方为进场施工人员购买人身意外保险，进场人员必须接受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗，未经登记或安全教育擅自上岗者，每人每次处以500元的罚款，罚款归为甲方。 2、因工程延误工期，质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任，全部由乙方承担。 3、甲方与签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务，应由乙方负责。待定由甲方承担的责任由乙方承担。如甲方与因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的，法院判决甲方承担赔偿责任的，甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。 4、乙方不得与串通迫使解除甲方与签订的《建筑工程劳务分包合同》，或中途另找其他劳务公司。 5、乙方不得与工程建设方（发包方）和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。 6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资，施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。 7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与，工程价格结算资料应提供一份给甲方。 8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行，乙方应当按所做工程量 结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。 9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担，甲方不负任何责任。 六、本合同签字盖章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各执一份 甲方： 法定代表人： 乙方代表人： 签署日期： 公司租个人车协议 篇3雇用(甲方)：_______________ 身份证号码：_______________ ________月嫂(乙方)：_______________ 身份证号码：_______________ (甲方)有雇用母婴护理员(简称月嫂)方面的需求， (乙方)愿意为甲方提供"月嫂"服务，并承诺为甲方提供专业、优质、安全的"月嫂"服务。为了明确双方权利和义务，经平等协商，特订立如下合同，双方共同遵守：_______________ 一、甲乙双方约定事项：_______________ 1、服务期限：_______________ ____________年________月______日起至________年________月______日止，共计______天。 2、服务费用：_______________ 甲方向乙方支付服务费共计人民币____________元，签订本合同之日起甲方向乙方预交定金____________元整，余款在服务终止日全额付清。 3、服务内容：_______________ (1) 产妇：_______________ a. 科学、合理安排产妇膳食，平衡营养，促进产后康复及乳汁分泌; b. 指导产妇实行母乳喂养、按需哺喂; c. 指导产妇进行乳房按摩与护理，防止乳房下垂、松驰;指导产妇产后运动; d. 协助产妇进行个人卫生清洁，做好会阴冲洗及伤口护理，防止细菌感染; e. 舒解产妇产后焦虑、烦躁等情绪，减轻产妇操劳，尽快恢复健康; f. 随时对产妇的身体状况观察、记录。 (2)婴儿：_______________ a. 科学、合理健康喂养婴儿，保证婴儿健康的营养需要; b. 安抚哭闹婴儿，呵护入眠等; c. 为婴儿洗澡、按摩、抚触，增加与bb的情感交流，促进婴儿健康发育，及时为婴儿更换衣物、尿布等; d. 做好脐部护理，臀部护理，保持干爽，防止感染; e. 随时对婴儿的身体状况(如食欲、食量、体温、大小便等)观察记录。 f. 培养婴儿良好的生活习惯。 (3)其他：_______________ 洗衣(产妇及婴儿)、买菜、煮饭、打扫卫生等日常家务。 二、甲乙双方的权利和义务 1、甲方的权利 (1)甲方可在服务内容的工作范围内，安排乙方工作; (2)甲方有权要求乙方体检，并提供有效的健康证明。 2、甲方的义务 (1)按时向乙方支付服务费; (2)配合乙方做好月嫂工作，并提供合理的协助; (3)为乙方提供与甲方基本相同的食宿条件。 3、乙方的权利 (1)甲方增加服务内容以外的工作，乙方有权要求增加适当的报酬; (2)乙方有权拒绝甲方不合理的工作安排。 4、乙方的义务 (1)严格按服务内容为甲方提供服务; (2)在工作时，乙方需爱护甲方的财物，如因乙方的原因，给甲方造成损失的，乙方给予赔偿。 三、在合同期内，乙方有下列情况之一时，甲方有权立即终止合同，并按工作天折算费用给乙方：_______________ 1、违反国家法律、法规; 2、不服从甲方合理工作安排的; 3、未经甲方同意，乙方擅自离岗; 4、被证明有偷盗行为的; 5、不能胜任相应工作的; 6、身体有病，不能继续从事月嫂工作的。 四、在合同期内，甲方有下列情况之一时，乙方有权立即终止合同，并要求甲方按工作天折算费用：_______________ 1、甲方的工作安排违反国家法律、法规; 2、甲方以任何理由对乙方实施搜身、扣押钱物、殴打谩骂、威逼等行为。 五、其他约定：_______________ 1、由于乙方的违法行为或其他责任造成甲方损失的，由乙方承担相关责任，赔偿甲方损失。 2、乙方在服务期间(包括路途中)，由于自身或第三方原因造成自身伤害的责任由乙方自行负责。 3、若乙方在服务期间表现良好，甲方愿无偿为乙方提供客源。 4、服务期结束后，如甲方在母婴护理方面有疑问向乙方咨询时，乙方应予以解答。 六、因履行本合同发生争议的解决办法 双方因履行本合同发生争议，应当先协商解决;协商不成的，可向所属行政区人民法院提出诉讼。 七、本合同自甲乙双方签字后生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方：_______________ 乙方：_______________ 常住地址：_______________ 常住地址：_______________ 联系电话：_______________ 联系电话：_______________ 日期：_______________ 日期：______________ |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。