2023招标合同（精选31篇）

2023招标合同 篇1

　　依据《中华人民共和国招标投标法》、《_____》及其它有关法律、法规、规章，?现委托人与代理人就_________工程的招标事宜，经充分的友好协商，达成一致意见，特订立本合同。自生效日起双方应共同遵守。

　　一、委托人委托代理人的工程（以下简称“本工程”）概况

　　1、工程地点：

　　2、工程项目审批文件：

　　3、资金来源：

　　4、工程规模：

　　5、总投资额：

　　二、委托代理范围

　　1、委托代理招标内容□设计，具体包括：

　　2、委托代理范围内单项合同估算价：

　　3、委托代理的事项

　　三、委托人的权利

　　1、委托人有权参与招投标的有关活动。

　　2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。

　　3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。

　　4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。

　　5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。

　　四、委托人的义务和责任

　　1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。

　　2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料3、对代理人提出的书面要求，委托人应当在?日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　4、在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的?作为委托人的代表，配合代理人工作。

　　5、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整，委托人应当书面提前?日通知代理人，以便调整相应的工作安排，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　6、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　7、在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交招投标监管机构备案。

　　8、承担由于自己过失造成代理人的经济损失。

　　9、委托方及其工作人员，不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物；不得在代理人报销应由个人支付的费用。

　　五、代理人的权利

　　1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。

　　2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理委托项目的招标工作。

　　3、有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。

　　4、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的，代理人有权单方面终止履行合同。

　　5、除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字，中标通知书再加盖代理人公章外，自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。

　　六、代理人的义务和责任

　　1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。

　　2、在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

　　3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。

　　4、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

　　5、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。

　　7、代理人成立招标代理项目组，并任命?为项目组组长，负责该项目招标代理工作。项目组组成人员情况见附件一。

　　8、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金）。

　　9、因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不承担责任。

　　10、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争；

　　七、招标代理服务_____的计取

　　1、根据国家现行取费政策，按照以下计算方法确定招标代理服务费金额：

　　2、招标代理服务费的支付，采用以下?方式。

　　3、支付招标代理服务费的时间：

　　八、委托人对代理人完成本合同委托内容的时间要求

　　1、代理工作开始时间：

　　2、代理工作完成时间：

　　九、违约和争议的解决

　　2、由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

　　3、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　4、委托人与代理人在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下?方式解决争议：

　　（1）双方约定向?（工程所在地）_____委员会申请_____。

　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　十?、合同份数

　　双方约定合同正本一式三份，双方各执一份，报招投标监督机构一份，副本?份，各执?份。

　　委托人（公章）：?代理人（公章）：

　　法定代表人（签章）：?法定代表人（签章）：

　　电话：?电话：

　　地址：?地址：

　　开户：?开户：

　　帐号：?帐号：

　　邮编：?邮编：

　　e-mail：?e-mail：

　　年?月?日?年?月?日

2023招标合同 篇2

　　一、招标的项目：

　　________________________

　　二、招标的范围：

　　________________________

　　三、投标方须知：

　　1、具有法人的资格，在中华人民共和国境内注册，能开具运输发票，有物流或货运能力的企业均可参加投标。

　　2、无论投标的过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有投标有关的全部费用。

　　3、投标方应详细阅读招标文件的全部内容，未按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒收。

　　4、投标方对招标文件如有疑点要求澄清，在获取招标文件后用书面、传真形式通知招标机构。招标方认为有必要答复时，应用书面形式作出答复，并将答复内容作为招标文件的补充部分。

　　四、投标文件的构成

　　1、营业执照的复印件，如投标单位代表不是企业法人的代表，需持有《法人代表授权书》。

　　2、按_______报价单(开票价)。

　　3、投标方应提供公司介绍、优势、服务承诺、保险及赔偿、经营业绩、已有客户等材料。

　　4、投标文件由法人代表或其授权代表签署。

　　5、投标单位自制投标书，正本一份，副本两份，封存完好加盖印章提交。封皮上写明招标名称、地址、邮政编码、联系人、联系方式。

　　6、结算方式。

　　五、如有投标意向的公司

　　请及时与我方电话联系(见所附电话号码)，并告知你方的电子邮箱地址，我方将“报价清单”发给你方。

　　六、招投标议程

　　1、当场揭标，检查必备资料，公开唱标。分别进行竞争性谈判。

　　2、当场公布中标单位。

　　3、1—2日后书面下达《中标通知书》，同时告知其他未中标者，对未中标的原因不做解释。投标书概不退还。

　　4、签订合同书。

　　七、其他事项说明

　　1、投标单位应合理报价，最低报价不能作为中标的唯一标准。

　　2、确定中标单位后，将对中标单位进行试用，若发现中标单位存在不符合要求的现象，招标单位有权取消中标单位资格并保留追赔损失的权利。

　　3、本次招标结束后，如中标项目市场价格发生变化，招投标单位协商调整中标价格，若协商不成，解除双方的购销关系。

　　4、投标报名时间截止开标前两天。

　　八、开标时间、地点及联系方式

　　1、时间：____年__月__日

　　2、地点：_____________________

　　3、联系方式：__________________

　　______________公司

　　____年__月__日

2023招标合同 篇3

　　甲方（受托方）：_____________

　　乙方（竞标方）：_____________

　　甲方受深圳市XX公司（简称XX公司）委托进行_______网上招标采购。根据《_____》有关规定，和竞标方（乙方）达成如下协议：

　　一、产品名目、品级：__________________________________________________

　　二、质量要求：________________________________________________________

　　三、产地规格要求：____________________________________________________

　　四、单价：扣除损耗，按照实际净重结算，报每公斤单价_______。

　　五、拒绝标准：以小样作为样品，大样必须符合小样，否则以此作为拒绝标准。

　　六、数量：本次委托招标数量为_______ 箱，以总量成交形式交割，送货周期为一周（7天），每隔一天送货_______箱。具体数量如有增减，按实际要求送货量结算。如超过总送货量_______%，应给予乙方合理备货时间。

　　七、招标方式：由甲方确定明标或暗标形式。

　　八、中标结果：由甲方确定并通知乙方。

　　九、交货地点及时间：货物交付地点为_________________________。从_______年_______月_______日起到_______月_______日。水果每天早上_______点至_______点_______分。蔬菜_______点至晚上_______点到货验收。搬运费用乙方自负。

　　十、结算方式：第一批货到后十五天结算，一周为一结算周期。乙方取得入库验收单后将复印件交给甲方，甲方收到XX公司的货款后准时支付给乙方。

　　十一、担保金的收取、使用、返回：为确保竞标方严格执行合同，甲方将向竞标方收取竞标保证金（标的_______%）。如在交易过程中竞标方违约，甲方将根据违约程度部分或全部扣留保证金，并将扣除部分全部交由XX公司补偿损失。如交易正常进行，甲方在确定交易双方货、款两清后一个工作日内将保证金全部返回。若乙方未中标则保证金在招标结束后一个工作日内退回。

　　十二、责任：甲方必须敦促乙方按时送货，协助乙方将入库验收单复印件留存，并及时和XX公司财务部核对，监督______________公司准时支付货款。在整个交易过程中商品品质由______________公司和乙方确定，甲方不对商品的品质，以及由商品的品质引起一切后果负责。

　　十三、招标代理费： 甲方每次向中标方收取合同总额_______%的招标代理费，每次结算时从货款总额中扣除。

　　十四、其他事项：本合同在甲方通知乙方中标后自动生效，不中标则合同自动作废。其他未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：___________ 乙方：___________

　　甲方代表：_______ 乙方代表：_______

　　日期：___________ 日期：___________

2023招标合同 篇4

　　委托单位(甲方)：

　　代理单位(乙方)：

　　海口建诚工程招标代理有限公司委托方将__________ 项目的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。

　　一、代理业务的内容、形式：

　　甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

　　工程概况：

　　本次招标范围 ：

　　1、招标代理的内容：

　　填写申请表格，编制招标文件(包括编制资格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场和答疑;组织开标、评标、定标;提供招标前期咨询等业务。

　　2、招标代理的形式：

　　二、工作条件和协作事项：

　　1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。

　　2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料;或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。

　　3、乙方代理过程当中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。

　　4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

　　三、委托期限：

　　本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。相关的合同样本·房地产代理合同·委托购房合同·财务代理委托合同·人事代理协议书·委托协议书·货物运输代理合同

　　四、费用支付方式及日期：

　　1、本工程造价为人民币(大写)，收取代理费用合计人民币(大写)。付款方式为 现 金 或 转 账?，代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。(收费标准：按国家计委计价格[20__]1980号)

　　2、投标单位购买标书每份工本费计人民币元(大写)，所得归乙方。

　　五、违约责任：

　　1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;

　　2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。

　　3、双方在合同执行过程当中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。

　　4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。

　　六、双方协议的其他条款：

　　签名：

　　时间：

　　签名：

　　时间：

2023招标合同 篇5

　　甲方(受托方)_____________

　　乙方(竞标方)_____________

　　甲方受______________公司(简称A公司)委托进行_______网上招标采购。根据《民法典》有关规定，和竞标方(乙方)达成如下协议：

　　一、产品名目、品级：__________________________________________________

　　二、质量要求：________________________________________________________

　　三、产地规格要求：____________________________________________________

　　四、单价：扣除损耗，按照实际净重结算，报每公斤单价_______.

　　五、拒绝标准：以小样作为样品，大样必须符合小样，否则以此作为拒绝标准。

　　六、数量：本次委托招标数量为_______箱，以总量成交形式交割，送货周期为一周(7天)，每隔一天送货_______箱。具体数量如有增减，按实际要求送货量结算。如超过总送货量_______%，应给予乙方合理备货时间。

　　七、招标方式：由甲方确定明标或暗标形式。

　　八、中标结果：由甲方确定并通知乙方。

　　九、交货地点及时间：货物交付地点为_________________________.从________年____月____日起到____月____日。水果每天早上_______点至_______点_______分。蔬菜_______点至晚上_______点到货验收。搬运费用乙方自负。

　　十、结算方式：第一批货到后十五天结算，一周为一结算周期。乙方取得入库验收单后将复印件交给甲方，甲方收到A公司的货款后准时支付给乙方。

　　十一、担保金的收取、使用、返回：为确保竞标方严格执行合同，甲方将向竞标方收取竞标保证金(标的_______%)如在交易过程中竞标方违约，甲方将根据违约程度部分或全部扣留保证金，并将扣除部分全部交由A公司补偿损失。如交易正常进行，甲方在确定交易双方货、款两清后一个工作日内将保证金全部返回。若乙方未中标则保证金在招标结束后一个工作日内退回。

　　十二、责任：甲方必须敦促乙方按时送货，协助乙方将入库验收单复印件留存，并及时和A公司财务部核对，监督______________公司准时支付货款。在整个交易过程中商品品质由______________公司和乙方确定，甲方不对商品的品质，以及由商品的品质引起一切后果负责。

　　十三、招标代理费：甲方每次向中标方收取合同总额_______%的招标代理费，每次结算时从货款总额中扣除。

　　十四、其他事项：本合同在甲方通知乙方中标后自动生效，不中标则合同自动作废。其他未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：___________乙方：___________

　　甲方代表：_______乙方代表：_______

　　日期：____日期：___________

2023招标合同 篇6

　　一、招标单位：__________________

　　二、项目名称：__________________

　　三、招标类别：__________________

　　四、经营年限：__________________

　　五、竞标方式：

　　本次竞标采用有声有底价方式竞拍，不达底价不成交。本次竞标只报起拍价，竞标起拍价为：____万元/年，最高报价是否达到底价由县招投标管理中心和县公证处公正人员现场监督。

　　六、代理金递增方式：

　　每年递增______________%。

　　七、代理经营范围：

　　盱眙人民广播电台商业广告及收费性节目全部由代理人经营，实行整点或半点广播广告时段，当前时段广告资源为每天____分钟。

　　八、中标人的权利与义务：

　　1、中标者在中标公示期满后____个工作日内与盱眙县广播电视台签订代理合同，并于签订合同当天向盱眙县广播电视台缴纳中标额____%作为风险保证金，代理人无违约行为代理期满后如数归还代理人(不计利息)。

　　2、合同期间，广告经营代理人必须依法经营电台提供的广告时段，广告内容、形式不得违背《广告法》和其它相关法律、法规，并对自己的代理经营活动承担一切法律责任。制作的广告由代理人提供文案，经盱眙人民广播电台审查后，由电台无偿制作、上传、播出。特殊情况如节假日、重大活动等停播的.公告时段后补。在合同期限内必须接受盱眙县广播电视台的行政领导、业务指导和行业监管。

　　3、合同期间，广告经营代理人所有税收及相关费用均由代理人承担。

　　4、电台现有人员工资福利由盱眙县广播电视台发放，如果代理人须增加人员、设备等费用自理，代理期满后由代理人自行处理。

　　5、代理人每月5号前按年度应缴纳代理费的____进行缴纳。如不按时缴纳，视为代理人违约，我台从履约保证金中抵扣，并解除代理资格。

　　九、参与竞标人报名要求：

　　有正规工商登记的各类广告企业或广告人。以往经营活动中有违纪违规行为的企业或人员不得报名。

　　十、报名须知：

　　1、投标申请人携带广告经营许可证副本、企业法人身份证明和企业法人授权委托书、被授权人身份证。

　　2、上述材料要求提供原件和复印件(一式两份装订成册，加盖公章)，在规定的时间内交送报名处。逾期或不符合规定条件的申请将被拒绝。

　　3、竞标保证金：参与本次竞标的单位或个人须向县招投标管理中心账户缴存竞标保证金五万元，报名人报名时须提供银行出具的到账凭证(其余方式均为无效)。不缴存保证金的不具备竞标资格。中标人保证金公示期(三日)满后可转作风险保证金或承包金，未中标人的保证金待中标公示期满后2个工作日内退还(不计利息)。

　　4、相关费用：报名人报名时须缴纳报名费____元，入场证费____元(每证限____人入场)，以上2项费用缴后不退。中标人在开具中标通知书前须向县招投标管理中心缴纳三年中标总额____%的中标管理费。

　　5、报名时间：即日起至____年__月__日__：__(北京时间，下同)

　　6、报名地点：__________________

　　7、联系人及联系电话：

　　报名联系电话：__________________;联系人：__________________

　　招标人联系电话：__________________;联系人：__________________

　　十一、竞标时间、地点：

　　1、竞标时间：_____年__月__日__：__

　　2、竞标地点：__________________

　　保证金缴纳信息：

　　开户银行：__________________

　　开户名称：__________________

　　账号：__________________

2023招标合同 篇7

　　甲方(受托方)：_____________

　　乙方(竞标方)：_____________

　　甲方受深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司(简称民润公司)委托进行_______网上招标采购。根据《中华人民共和国合同法》有关规定，和竞标方(乙方)达成如下协议：

　　一、产品名目、品级：__________________________________________________

　　二、质量要求：________________________________________________________

　　三、产地规格要求：____________________________________________________

　　四、单价：扣除损耗，按照实际净重结算，报每公斤单价_______。

　　五、拒绝标准：以小样作为样品，大样必须符合小样，否则以此作为拒绝标准。

　　六、数量：本次委托招标数量为_______ 箱，以总量成交形式交割，送货周期为一周(7天)，每隔一天送货_______箱。具体数量如有增减，按实际要求送货量结算。如超过总送货量_______%，应给予乙方合理备货时间。

　　七、招标方式：由甲方确定明标或暗标形式。

　　八、中标结果：由甲方确定并通知乙方。

　　九、交货地点及时间：货物交付地点为_________________________。从_______年_______月_______日起到_______月_______日。水果每天早上_______点至_______点_______分。蔬菜_______点至晚上_______点到货验收。搬运费用乙方自负。

　　十、结算方式：第一批货到后十五天结算，一周为一结算周期。乙方取得入库验收单后将复印件交给甲方，甲方收到民润公司的货款后准时支付给乙方。

　　十一、担保金的收取、使用、返回：为确保竞标方严格执行合同，甲方将向竞标方收取竞标保证金(标的_______%)。如在交易过程中竞标方违约，甲方将根据违约程度部分或全部扣留保证金，并将扣除部分全部交由民润公司补偿损失。如交易正常进行，甲方在确定交易双方货、款两清后一个工作日内将保证金全部返回。若乙方未中标则保证金在招标结束后一个工作日内退回。

　　十二、责任：甲方必须敦促乙方按时送货，协助乙方将入库验收单复印件留存，并及时和民润公司财务部核对，监督______________公司准时支付货款。在整个交易过程中商品品质由______________公司和乙方确定，甲方不对商品的`品质，以及由商品的品质引起一切后果负责。

　　十三、招标代理费： 甲方每次向中标方收取合同总额_______%的招标代理费，每次结算时从货款总额中扣除。

　　十四、其他事项：本合同在甲方通知乙方中标后自动生效，不中标则合同自动作废。其他未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：___________ 乙方：___________

　　甲方代表：_______ 乙方代表：_______

　　日期：___________ 日期：___________

2023招标合同 篇8

　　甲方(委托单位)：____________________

　　乙方(招标机构)：____________________

　　委托日期：__________________________

　　委托地点：__________________________

　　根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，就_______________________(以下简称项目)的招标委托事宜，经双方协商，达成如下协议：

　　一、总则

　　1、双方根据国家法律规定建立委托代理关系，遵守和执行国家的各项方针政策、条例和法规，以保证招标工作的顺利完成。

　　2、双方承诺本着对国家利益和企业利益负责的原则，为保证项目设计的质量，在工作中密切配合，分工协作，充分发挥各自的优势，共同努力，确保高质量、高效率地完成本项目的设计招标工作。

　　二、委托范围

　　1、委托项目：_______________________________

　　2、委托内容：_______________________________

　　三、工作分工

　　1、甲方职责

　　(1)向国家有关部门办理项目审批手续。

　　(2)甲方负责向乙方提供招标项目的背景情况、项目批准文件(复印件)和项目招标所必需的技术资料、图纸等。

　　(3)甲方负责向乙方提供招标项目所需资金落实情况的证明。

　　(4)协助乙方进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作。

　　(5)参与标前答疑会和开标大会。

　　(6)组建评标委员会。

　　(7)根据乙方发出的'中标通知书，与中标人签订合同。

　　2、乙方职责

　　(1)在甲方委托的招标范围内，组织招标工作。

　　(2)负责招标文件的编制。

　　(3)招标文件的印刷和发售。

　　(4)编写和刊登本项目的招标公告。

　　(5)澄清投标人提出的有关招标文件中的问题。必要时，修改招标文件。

　　(6)组织现场勘察和标前答疑会。

　　(7)接收投标文件、组织和主持开标，根据国家的有关规定将开标记录报送有关主管部门。

　　(8)负责组建评标委员会，与甲方共同研究确定评标委员会的人员组成。评标委员会中技术及经济专家由业主在监督部门的监督下从当地政府专家库(或者招标代理机构的专家库)中随机抽取。

　　(9)向中标人发出中标通知书，通知中标人与甲方签订合同。

　　(10)整理招标、评标文件交甲方存档。

　　3、共同责任

　　共同遵守《中华人民共和国招标投标法》的相关规定;招标活动进行过程中和招标完成后，双方均有责任对对方的有关商业和技术秘密保密。

　　四、费用

　　1、甲乙双方各自承担招标过程中自己所发生的各项费用。

　　2、乙方直接向中标方收取招标代理服务费_____________元(___________人民币)。本合同签订后甲方在_____日内向乙方支付合同总价________%的代理费用作为本项目招标的前期费用，待整个招标结束后，甲方再向乙方支付其余的全部代理费。

　　3、乙方按有关规定收取投标人的投标保证金(具体金额在招标文件中确定)，并在招标完成后按有关规定负责退回给投标单位(不计利息)。

　　五、保密

　　有关购买招标文件的潜在投标人名单，投标文件的审查、澄清、评估、比较，以及有关授予合同的意向，均不得透露给任一投标人或与上述工作无关的人员。

　　六、协议书生效及其它

　　1、本代理协议一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经双方代表签字盖章后生效。

　　2、未尽事项，由双方协商以补充协议的方式解决，补充协议为本协议不可分割的组成部分。

　　3、在本协议执行期间，如遇国家颁布新的法律或规定与本协议相矛盾，以国家法律规定为准。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

2023招标合同 篇9

　　招标人：

　　招标范围：

　　施工地点：

　　本招标工程项目的工期：

　　投标人资质及相关要求：

　　发包人委托勘察人承担______________________________建设工程项目，经双方协商一致，签订本合同。

　　本合同依据下列文件签订:

　　1《_____》、《中华人民共和国建筑法》。

　　2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　3、《_______市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

　　4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　5、建设工程批准文件。

　　一、投标时间及施工工期

　　（一）投标时间及地点

　　1、招标时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。

　　招标地点：__________________________________________。

　　2、答疑时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。

　　答疑地点：__________________________________________。

　　3、投标有效期：投标文件在开标之日后____天内有效。

　　4、投标截止时间：_______年___月___日___时___分。

　　（二）进度计划

　　投标人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对进度计划提出质疑和合理修正时，投标人应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在三天内批复。

　　（三）工程开工和工期

　　开工时间：________年_____月_____日―________年_____月_____日，工期历时________天（日历日）。

　　（四）工期延误

　　1、对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和发包人代表确认签证后，合同工期相应顺延。

　　（1）由发包人原因造成的延误。

　　（2）不可抗拒的自然因素。

　　（3）重大的设计变更。

　　二、工程质量与验收

　　（一）工程质量标准

　　1、投标人应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，发包方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由投标人负责。

　　2、发包方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由发包方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。

　　3、如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交发包方及设计单位办理认可手续后方可实施。

　　4、发包方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），投标人不得借故拒绝。

　　（二）工程质量等级

　　1、投标人中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。

　　2、本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。

　　3、本工程发包人委托_________监理公司监理。

　　4、隐蔽工程验收，投标人必须提前三天通知发包人及监理公司，经发包人和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。

　　三、合同价款与保证金

　　（一）工程款支付

　　完成工作量的____%，支付工程款________元；

　　完成工作量的____%，支付工程款________元；

　　完成工作量的____%，支付工程款________元；

　　以有关部门审核作为付款依据（具体另商议）。

　　（二）合同价款的调整

　　发生下列情况之一的合同价格可以调整：

　　（1）暂定材料价确定（需经发包方主及监理公司签证）；

　　（2）设计变更：需经设计院发包人及监理公司签证；

　　（3）中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。

　　（三）保证金

　　（1）投标人在递交投标文件时，应同时提交人民币_________万元的投标保证。其形式可以选择银行保函、有价证券抵押或国内现行的其他保证形式。银行保函的格式应符合招标文件中列举的格式，采用其他格式应事先征得招标单位的同意。

　　（2）投标人的投标保证金，在中标人提交了履约担保并签订了合同协议书后退还。

　　四、保修

　　1、本工程保修期限，执行国家《建设工程质量管理条例》，土建_____年，防水落石出______年，安装______年。

　　2、保修期从发包人批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%（其中15%为屋面工程保修押金），在保修期满_____天后，退还保修金（不计息）。

　　3、保修期间出现的质量问题，投标人应在接到发包人通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期，发包人有权请第三方进行修理，其修理费用由投标人负责。

　　4、竣工后，投标人应按规范进行沉降测量，并将资料提供给发包人。

　　五、其他

　　1、本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特殊分项工程确需分包部分，应经发包人许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于____%，且中途无故更换项目经理，发包人有权按工程总造价的1%～5%扣取罚金，直至终止合同，由此造成的一切损失由投标人负责，发包人保留索赔的权利。

　　2、投标人在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工，施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故，均由投标人负责，发包人不负任何责任。

　　3、必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款和一切后果，均由投标人负责，发包人不负任何责任。

　　4、工程竣工后中标方应向招标方提供_____符合建筑工程档案要求的资料三套，其中二套为原件。

　　5、本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。

　　招标单位（盖章）：

　　地址：

　　联系人：

　　电话：

　　_________年____月____日

2023招标合同 篇10

　　委托单位(甲方)：

　　代理单位(乙方)：

　　委托方将 项目的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。

　　一、代理业务的内容、形式：

　　甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

　　工程概况：

　　本次招标范围 ：

　　1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件(包括编制资格预审文件)：审查投标人资格：组织投标人踏勘现场和答疑：组织开标、评标、定标：提供招

　　标前期咨询等业务。

　　2、招标代理的形式：

　　二、工作条件和协作事项：

　　1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。

　　2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料：或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。

　　3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。

　　4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

　　三、委托期限：

　　本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。

　　四、费用支付方式及日期：

　　1、本工程造价为人民币

　　(大写)，收取代理费用合计人民币 (大写)。付款方式为 现 金 或 转 账 ，代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。(收费标准：按国家计委计价格[]1980号)

　　2、投标单位购买标书每份工本费计人民币 元(大写)，所得归乙方。

　　五、违约责任：

　　1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约：

　　2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。

　　3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。

　　4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。

　　六、双方协议的其他条款：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　招标代理委托合同范文2

　　甲方(委托单位)：____________________

　　乙方(招标机构)：____________________

　　委托日期：____________________________

　　委托地点：____________________________

　　根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，就_______________________(以下简称项目)的招标委托事宜，经双方协商，达成如下协议：

　　一、总则

　　1.双方根据国家法律规定建立委托代理关系，遵守和执行国家的各项方针政策、条例和法规，以保证招标工作的顺利完成。

　　2.双方承诺本着对国家利益和企业利益负责的原则，为保证项目设计的质量，在工作中密切配合，分工协作，充分发挥各自的优势，共同努力，确保高质量、高效率地完成本项目的设计招标工作。

　　二、委托范围

　　1.委托项目：_______________________________

　　2.委托内容：_______________________________

　　三、工作分工

　　1.甲方职责

　　(1)向国家有关部门办理项目审批手续。

　　(2)甲方负责向乙方提供招标项目的背景情况、项目批准文件(复印件)和项目招标所必需的技术资料、图纸等。

　　(3)甲方负责向乙方提供招标项目所需资金落实情况的证明。

　　(4)协助乙方进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作。

　　(5)参与标前答疑会和开标大会。

　　(6)组建评标委员会。

　　(7)根据乙方发出的中标通知书，与中标人签订合同。

　　2.乙方职责

　　(1)在甲方委托的招标范围内，组织招标工作。

　　(2)负责招标文件的编制。

　　(3)招标文件的印刷和发售。

　　(4)编写和刊登本项目的招标公告。

　　(5)澄清投标人提出的有关招标文件中的问题。必要时，修改招标文件。

　　(6)组织现场勘察和标前答疑会。

　　(7)接收投标文件、组织和主持开标，根据国家的有关规定将开标记录报送有关主管部门。

　　(8)负责组建评标委员会，与甲方共同研究确定评标委员会的人员组成。评标委员会中技术及经济专家由业主在监督部门的监督下从当地政府专家库(或者招标代理机构的专家库)中随机抽取。

　　(9)向中标人发出中标通知书，通知中标人与甲方签订合同。

　　(10)整理招标、评标文件交甲方存档。

　　3.共同责任

　　共同遵守《中华人民共和国招标投标法》的相关规定：招标活动进行过程中和招标完成后，双方均有责任对对方的有关商业和技术秘密保密。

　　四、费用

　　1.甲乙双方各自承担招标过程中自己所发生的各项费用。

　　2.乙方直接向中标方收取招标代理服务费_____________元(___________人民币)。本合同签订后甲方在_____日内向乙方支付合同总价________%的代理费用作为本项目招标的前期费用，待整个招标结束后，甲方再向乙方支付其余的全部代理费。

　　3.乙方按有关规定收取投标人的投标保证金(具体金额在招标文件中确定)，并在招标完成后按有关规定负责退回给投标单位(不计利息)。

　　五、保密

　　有关购买招标文件的潜在投标人名单，投标文件的审查、澄清、评估、比较，以及有关授予合同的意向，均不得透露给任一投标人或与上述工作无关的人员。

　　六、协议书生效及其它

　　1.本代理协议一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经双方代表签字盖章后生效。

　　2.未尽事项，由双方协商以补充协议的方式解决，补充协议为本协议不可分割的组成部分。

　　3.在本协议执行期间，如遇国家颁布新的法律或规定与本协议相矛盾，以国家法律规定为准。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　招标代理委托合同范文3

　　委托方：(简称甲方)

　　受托方：(简称乙方)

　　为了保证中国科学院地理科学与资源研究所科研办公楼改造工程项目的建设工期、质量和投资计划按要求顺利实施，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、建设部《工程建设施工招标投标管理办法》等法律法规，经协商甲方委托乙方办理该项目的招标事宜，特订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：中国科学院地理科学与资源研究所科研办公楼改造工程 工程地点：北京市朝阳区大屯路甲11号

　　工程规模：地上6层，建筑面积10400m2

　　总投资：估算人民币1765万元

　　二、招标工作总则

　　按照相应的法律、法规，规范招标活动，招标全过程必须遵循公开、公平、公正的诚实信用的原则。

　　三、甲方的权利和义务

　　1、负责向乙方提供招标项目的设计文件、图纸、施工计划进度要求、质量要求、工程款支付条件、主要设备、材料到货时间等各项与招标工作有关的资料。

　　2、配合乙方组织潜在的投标单位踏勘建设现场，介绍和解答投标单位提出的有关问题。

　　3、编制标底过程中有审核、调整权。

　　4、乙方在招标代理过程中，对外泄露有关的招标资料、数据等，甲方有权终止合同，直至追究法律责任。

　　5、不得干予乙方评标委员会评标工作。

　　四、乙方的权利和义务

　　1、对招标中甲方的各项技术、经济指标和方案等有修改、调整的建议权。

　　2、按照甲方要求和招标程序，拟订和发布招标公告(招标邀请函)、投标须知、招标项目技术要求、招标人资格审查标准、投标报价要求和评标标准等。

　　3、组织潜在的投标单位踏勘建设项目现场。

　　4、对投标单位的资格审查有确认与否决权。

　　5、不得向他人透露可能影响公平竞争的投标情况，保证评标在严格保密的情况下进行，必须对标底保密。

　　五、委托代理费用支付

　　招标代理费用经协商双方同意按16.5万元支付，合同生效后七日内支付50%，代理工作结束后七日内支付余下的50%。

　　六、违约责任

　　1、乙方如违反规定泄露应该保密的招投标情况和资料、或与投标单位串通损害他人合法权益等，应承担经济责任和法律责任。

　　2、如因甲方原因提供基础资料不完整或资金等问题影响招标工作的，应由甲方承担经济责任和法律责任。

　　3、甲乙双方未经对方同意，均不得转让委托合同的权利和义务，如有违反合同约定的行为发生，违约方应承担违约责任，并赔偿对方经济损失。

　　4、因不可抗力导致合同全部或部分不能履行，双方应及时协商解决方案。

　　七、解决争议的方法

　　履行合同中如发生争议，双方应及时协商解决。如不能取得一致意见，双方均有权向法院提起诉讼。

　　本合同一式两份，双方各执壹份。经双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

2023招标合同 篇11

　　(甲方)：

　　(乙方)：

　　本协议为甲乙双方有初步的沟通，在oid笔id/me设计报价、完成周期上有初步的共识的基础上签订。

　　根据《中华人民共和国合同法》，及有关规定。经甲乙双方友好协商，就甲方的产品造型设计招标达成如下协议：

　　一、甲乙双方共同确定工业设计项目确认书。

　　二、乙方需在本协议签订后10天内提交3款设计方案及一款色彩方案供甲方选择，要求每款方案提供2d图(六视)、工艺解析图。

　　三、如甲方选定乙方的设计方案，则付给乙方人民币3000元，同时与乙方正式签订工业设计合同(id/me)，前述所付费用做为甲乙双方后续签订的工业设计合同的首批开发费包含于工业设计开发合同开发费用之中，或甲乙双方协商在后续签订的工业设计开发合同中开发费相应的减除此协议已付部分。

　　四、如甲方未选定乙方的设计方案，甲方支付给乙方人民币1000元做为参与酬谢。同时甲方有义务对乙方的设计方案保密。

　　五、本合同一式两份，双方各执一份。

　　六、本合同须双方当事人盖公章和法定代表人签字方能生效。本合同自双方盖章、签字之日起生效。

　　(甲方)：(乙方)：

　　名称(盖章)名称(盖章)

　　甲方法定代表人(或委托代理人)签字乙方法定代表人(或委托代理人)签字

　　公司帐号：

　　户名：

　　帐号：

　　20--年--月--日

2023招标合同 篇12

　　中方：(签字)______________

　　投资人：(签字)____________

　　工程名称：_________

　　委托方(甲方)：_________

　　代理方(乙方)：_________

　　签订日期：_________年_________月_________日

　　一、建设工程基本情况：

　　1.工程名称：_________;

　　2.招标范围：_________;

　　3.建设地点：_________;

　　4.工程规模：_________;

　　5.工程投资额：_________。

　　二、建设工程实施条件：

　　1.工程批准文号及时间：_________;

　　2.图纸设计单位及交付时间：_________。

　　三、招标、计价及评标定标方式：

　　1.招标方式：_________;

　　2.计价方式：_________;

　　3.评标办法：_________。

　　四、代理业务范围：

　　拟定招标方案;

　　拟定招标分告或者发出投标邀请书;

　　派员组织申请人报名登记;

　　审查报名申请人投标资格;

　　编制招标文件;

　　组织现场踏勘和答疑;

　　编制标底;

　　组织开标、评标;

　　参与开标、评标;

　　草拟工程合同;

　　五、代理方的义务：

　　1.严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;

　　2.在委托书的.受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方;

　　3.有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作;

　　4.对影响公平竞争的有关招标投标内容保密，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避;

　　5.对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;

　　6.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　六、代理方的权利：

　　1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;

　　2.依据国家有关法律法规的规定，在授权范内办理委托项目的招标工作;

　　3.有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员;

　　4.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　七、委托方的义务：

　　1.在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等);

　　2.在履行本合同期间，委派熟悉业务，知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;

　　3.在双方约定的期限内，对代理方提出的书面要求在日内做出书面的回答;

　　4.承担由于自已过失造成代理方的经济损失;

　　5.对影响公平竞争的招投标相关问题的保密;

　　6.在规定的有效期内签订完工程施工合同，并在签定合同后7日内提交XX市招标投标管理中心备案;

　　7.委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整，应书面提前一周通知乙方，以便调整相应的工作安排。

　　八、委托方的权利：

　　1.法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;

　　2.有权了解招投标活动的计划安排，并可要求代理方提供招标阶段(保密事项除外)和全过程书面报告;

　　3.有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;

　　4.有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;

　　5.有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。

　　九、招标代理服务费的收取办法：

　　1.受托方向委托方收取中标价的_________%或人民币(大写)_________代理咨询服务费;上述费用中：

　　含甲方缴纳的发布媒体信息服务费;

　　含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费;

　　不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费

　　不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。

　　2.此代理咨询服务费于：

　　本协议签订后，委托人先预付%余款在领取合同备案通知书后一次性付清;

　　领取合同备案通知书后一次性付清;

　　委托人与中标人签定“建设工程施工合同”后一周内付清：_________。

　　十、委托方指定联系代表人：

　　姓名：_________

　　职务：_________

　　十一、违约、争议：

　　1.双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;

　　2.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同;

　　3.由于违约造成第三方(中标人)损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失;

　　4.双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力;

　　5.委托方与受托方在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：

　　双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　向有管辖权的人民法院起诉。

　　十二、合同份数及分送责任：

　　1.本咨询合同正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，甲方_________份，乙方_________份，_________壹份;

　　2._________市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。

　　委托方(甲方)(盖章)：_________代理方(乙方)(盖章)：_________

　　法定代理人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人委托人(签字)：_________法定代表人委托人：(签字)

　　单位地址：_________单位地址：_________

　　联系电话：_________联系电话：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　银行账号：_________银行账号：_________

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　年月日

2023招标合同 篇13

　　1.定义

　　本合同中的下列术语应解释为：

　　（1）合同系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

　　（2）合同价系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后应付给的价。

　　（3）货物系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

　　（4）报务系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

　　（5）买方系指_________（招标单位名称）。

　　（6）卖方系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司。

　　2.技术规范

　　提供和交付的货物技术规范应与招标文件规定的技术规范以及所附的技术规范响应表（如果有的话）相一致。

　　3.专利权

　　卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

　　4.包装要求

　　4.1　除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标难保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均卖方承担。

　　4.2　每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

　　5.唛头

　　5.1　卖方应在第一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出以下标记：

　　A.收货人：_________；

　　B.合同号：_________；

　　C.唛头：_________；

　　D.收货人代号：_________；

　　E.目的地：_________；

　　F.货物名称、品目号和箱号：_________；

　　G.毛重/净重_________；

　　H.尺寸（长×宽×高以厘米计）：_________。

　　5.2　如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中和适当的运输标记，标明重点和吊装点，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有小心轻放、防潮、勿倒置等字样和其他适当的标志。

　　6.装运条件

　　6.1　如是外国货物：

　　6.1.1　卖方应在合同规定的装运日前30天以电报或电传形式将合同号、货名、数量、件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期通知买方，同时，卖方应用挂号信把详细货单一式六份，包括合同号、货名、规格、数量、总体积、每箱尺寸（长×宽×高）、单价、总价、备妥待运日期和货物的运输、储存中的特殊要求和注意事项等寄给买方。

　　6.1.2　卖方负责安排运输和交付运费，以确保按照合同规定的交货期交货。

　　6.1.3　卖方应在租订的运输工具抵达前7天以电报或电传形式把运输工具名称、装货日期、合同号、货物名称、数量、总重量和总体积通知买方。

　　6.1.4　装单日期应为实际交货日期。

　　6.2　如是国内货物：

　　6.2.1　卖方应在合同规定的交货期前30天以电报或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱号、总毛量、总体积和备妥贷日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛量、总体积（立米）和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

　　6.2.2　卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

　　6.2.3　运输部门出具运单的日期应视为货物交货日期。

　　6.3　卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超数量或重量而产生的一切后果负责。

　　7.装运通知

　　7.1　卖方应在货物装完后，24小时之内将合同号、货名、数量、毛重、总积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方。由此引起的一切损失应由卖方负担。

　　8.保险

2023招标合同 篇14

　　甲方名称：____________________________________

　　乙方名称：____________________________________

　　项目名称：____________________________________

　　合同名称：____________________________________

　　招标编号：___________

　　本合同于_____年_____月_____日，由_________(医疗机构名称)为甲方，_________(投标企业名称)为乙方，双方根据______年______月______日_________医疗机构药品集中招标结果，依据_________市______年医疗机构药品集中招标采购《招标议价文件》要求，经甲、乙双方协商，于______年______月______日，按以下条款和条件签署，签订此项药品购销合同：

　　一、药品名称、规格、剂型、包装、厂家及中标价：见附件(中标成交药品目录)

　　二、合同金额： 以实际发生金额结算。

　　三、技术资料：乙方应向甲方提供中标药品品种的有关技术资料。

　　四、采购范围、采购方式、交货期、交货地点及交货方式：

　　采购范围：甲方必须在自己定标产品中给相应的投标企业提交采购订单。

　　采购方式：甲方必须通过_________招采平台采购。

　　交货期：乙方通过_________招采平台接到甲方采购订单后，在自己承诺的供货时间内交付药品。

　　交货地点：______________________________________________________.交货方式：现场验收、网上记录。

　　五、付款方式药品到货经双方验收合格后，由甲方在_________天内按合同总价付款给乙方。

　　六、质量保证乙方应按合同附件(中标成交药品目录)规定药品的规格、剂型、包装、生产厂家、中标价向甲方提供中标药品。因药品的质量发生问题的，乙方应负责免费更换或退货。对于达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

　　(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

　　(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

　　(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

　　如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后_________小时内到达甲方现场。

　　在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

　　七、药品验收乙方交货前应按出厂规定的检验方法，对产品做出检验。其记录附在质量证明书内，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。但有关质量、规格、批号、产地、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果应随药品交甲方。

　　八、违约责任甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付货物款总值的百分之_________的违约金。甲方逾期验收，或逾期支付货物款的，甲方向乙方每日偿付货款总额万分之五的滞纳金。

　　乙方所交的药品品种、规格、技术参数、质量不符合合同的规定标准的，甲方有权拒收货物。

　　乙方在五个工作日内不能送货到甲方时，乙方向甲方每日偿付货款应送货款万分之五的违约金。

　　九、不可抗力事件处理在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期间可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

　　不可抗力事件发生后，应立即通知对方及金药商务网络有限责任公司，并寄送有关权威机构出具的证明。

　　不可抗力事件延续_________天以上的，双方应通过友好协商，并通过监督领导小组的审核后，确定是否继续履行合同。

　　十、仲裁双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成;按合同事先约定条款，向招标经办方和监督领导小组提交仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

　　十一、合同生效及其它合同经双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

　　乙方投标文件的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分，如果投标文件或澄清的内容与本合同条款不符，以本合同的条款为主。

　　合同执行中，如需修改和补充合同内容，由双方协商，并在监督领导小组同意下，另签署书面修改补充协议作为主合同不可分割的一部分。

　　本合同有效期为_____年(_____个月，合同_________未满的药品除外)，从_____年____月____日至_____年_____月_____日。

　　本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，_________招采平台一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2023招标合同 篇15

　　甲方：________________________________

　　地址：________________________________

　　电话：____________传真：__________

　　授权代表：________职务：__________

　　乙方：________________________________

　　地址：______________________________

　　电话：____________传真：__________

　　授权代表：________职务：__________

　　第一条根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定基于：

　　1.甲方已于______年______月______日依法以招标方式取得位于______、编号为______的地块的土地使用权，该地块的规划用途为______、容积率为______、计划建筑面积为______平方米、土地使用权年限自______年______月______日至______年______月______日止、土地使用权证编号为________;

　　2.乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业;甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合作建房合同。

　　第二条合作建房

　　甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权，乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金，双方合作开发建成_____栋_____层的办公楼，并按本合同第六条的约定进行产权分成。

　　第三条建房资金

　　建房资金预计为人民币__________元，全部由乙方提供，实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。

　　建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。

　　第四条报批手续

　　除按规定应由双方共同办理的报批手续外，包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理，但甲方有义务协助乙方办理报批手续，包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。

　　第五条设计、建筑

　　工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责，但按本合同第条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。

　　工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成，整个建筑工程应在本合同生效后第天内开工，并在第个月内完成竣工验收工作。

　　第六条产权分成

　　全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成：甲方拥有____栋____层房屋的产权，乙方拥有____栋____房屋的产权。

　　乙方应在工程竣工验收合格后_____日内办理完甲方应分得产权部分房屋的'房地产证。

　　第七条违约责任

　　1.如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第____天内开工、或在第____个月内完成竣工验收工作，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

　　2.除因甲方的原因造成延误外，如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证，乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。

　　3.如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误，当拖延时间在____个月以内时，乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金;当拖延时间超过三个月以上时，乙方有权解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。

　　第八条争议解决

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第九条合同生效

　　本合同自政府主管部门批准后生效。

　　甲方：_______________________乙方：_______________________

　　授权代表：____________授权代表：____________

　　日期：______________________________________________

　　地点：______________________________________________

2023招标合同 篇16

　　招标人：_________　　　　　　　投标人：_________

　　鉴于招标人为获得以下药品和伴随服务而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述药品的投标。本合同在此声明如下：

　　1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义相同。

　　2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

　　(1)投标人提交的投标函和网上投标报价;

　　(2)药品需求一览表;

　　(3)合同条款;

　　(4)招标代理机构发出的《中标通知书》。

　　3.投标人将获得以下药品在招标周期内的独家供货资格，并委托_________为配送单位。

　　4.投标人在此保证将全部按照合同的规定向招标人提供药品和服务，并修补缺陷。

　　5.合同所涉及的药品名称为：

　　6.招标人在此保证，将在收到投标人配送的药品_________日后，向投标人支付货款。

　　招标人(盖章)：_________　　　　　　　投标人(盖章)：_________

　　招标人代表(签字)：_________　　　　　投标人代表(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

2023招标合同 篇17

　　郸____县水务局对________年第三批农村饮水安全13标段管材供应工程进行了公开招标，并接受了____ 公司的投标。

　　供需双方根据《民法典》等有关法律、法规，在平等、自愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利、共同发展的宗旨和原则，达成以下协议：

　　一、产品名称E管材、管件。

　　二、合同价款

　　1、合同总金额：人民币(大写)元整;(小写)万元;

　　2、以上总价款均为含税价;

　　3、产品名称、型号、规格及报价详见投标报价表(附后)。

　　三、质量标准与质量责任

　　1、质量标准：

　　2、质量责任：质量实行三包，保质期限________年;

　　3、在产品使用中供方需对需方的施工安装提供技术支持。

　　四、交货时间与地点供方按需方要求及时将货物送达指定地点。

　　五、运输方式及费用运输方式由供方选择，运输过程中发生的一切费用均由供方承担。

　　六、验收标准、方法及提出异议

　　1、验收标准：按GB13663——20执行;

　　2、验收方法：由驻地监理或业主抽样检测，如发现问题，监理及业主有权要求供方对有问题的货物进行及时更换。

　　七、结算方式

　　1、拨款依据：以供方发货清单为依据，以需方实际签收数量为准;

　　2、合同签订后，供方第一批货物进场，需方按合同总价款的30%拨付预付款，工程竣工验收合格后，再拨付总货款的65%;

　　3、预留5%作为质量保证金，工程验收后满________年，无质量缺陷，质保金一次结清。

　　八、违约责任

　　1、供方必须按照需方要求及时将货物送达指定地点，每拖延一天，按所送货物价款的1%作为误工费补偿给施工方;

　　2、供需双方必须按照合同要求自觉执行，如一方违约，另一方可与违约方解除合同。

　　九、争议解决本合同未尽事谊由双方协商解决，协商不成的，应向需方所在地人民法院提起诉讼解决。

　　十、合同生效本合同一式四份，供需双方及当地财政部门、发改委各一份。

　　合同自双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

2023招标合同 篇18

　　编号：_____________

　　工程名称：__________________

　　招标单位：__________________

　　___________年___________月__________日

　　目录

　　第一卷

　　第一章投标邀请书

　　第二章投标须知

　　第三章合同协议书

　　第四章合同通用条款

　　第五章合同专用条款

　　第二卷

　　第六章技术规格书

　　第三卷

　　第七章投标文件与保证书格式

　　第八章工程数量报价表

　　第四卷

　　第九章自然条件与勘测资料

　　第十章施工图纸

　　第一卷

　　第一章投标邀请书

　　(投标人全称)：________________

　　1.为兴建________________(项目名称)工程，________________(业主名称)决定(或委托我单位)对________________(合同工程名称)工程施工进行招标。经资格预审合格，现邀请贵单位参加投标。

　　2.工程概况及招标范围

　　(1)工程概况：_____________

　　(2)招标范围(或分标情况)：_____________

　　(3)主要工程量：_________________

　　(4)工期要求：_____________

　　3.贵单位可凭本邀请书自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日(法定节假日除外)到招标单位购买招标文件或查阅有关资料。招标文件每套收取工本费人民币元，不予退还。

　　4.贵单位在递交投标文件时，应同时出具一笔金额为人民币10万元的投标保证。

　　5.现场考察定于_______________年_______________月_______________日时进行，届时请自行到________________(详细地址)集中。

　　6.标前会议将于_______________年_______________月_______________日时在________________(详细地址)举行。

　　7.送交投标文件截止期为_______________年_______________月_______________日时，请将投标文件送达________________(详细地址)。对迟到的投标文件，招标单位将不予接受。

　　8.我单位将于_______________年_______________月_______________日时在________________(详细地址)公开开标。届时，投标人须选派代表参加。

　　招标单位：_________________(名称、盖章)_______________

　　地址：________________

　　联系人：___________________

　　电话：________________

　　传真：________________

　　邮政编码：________________

　　_____________年_______________月_______________日

　　第二章投标须知

　　一、总则

　　1.工程概况

　　(1)工程概述：___________________(工程名称、地点、规模和招标范围及现场条件等。)

　　(2)主要工程数量：_____________

　　(3)工期和质量要求：________________

　　2.建设依据和资金来源

　　(1)建设依据：_____________

　　(2)资金来源：_____________

　　3.投标人资格要求

　　(1)投标邀请书只发给资格预审合格的投标人(当采取邀请招标或议标方式而未进行资格预审时，可进行资格后审，各投标人必须按要求报送资格后审资料)。

　　(2)资格预审合格的投标人，在送交投标文件时应按新情况补充其在申请资格预审时所提供的资料，特别是提供将承担本工程的具体施工部门的资料。

　　(3)由两个或两个以上的投标人联合投标时，其条件应符合以下要求：_________________

　　①联营人应签订联营协议书，并应共同委托一个牵头人为联营体代表，代表联营体在投标、签约和履行合同中承担义务和法律责任。联营协议书的内容应包括联营体的组织机构及各方的义务和责任，联营协议书副本应随投标文件一起提交;

　　②为了明确联营体代表的法律地位，联营体各成员应出具授权书，授权书由各法定代表人签署并加盖公章，提交招标单位。

　　(4)一个投标人不能同时参加两个或两个以上(包括联营体)对本工程的投标。如果出现此类情况，与此有关的投标将被拒绝。

　　(5)投标人必须对整个招标范围进行投标，只对其中的部分工程投标者，将不予评审。

　　(6)若投标人拟对部分工程进行分包，应在投标文件中予以说明。凡将主体工程进行分包的投标将不予评审。

　　4.投标费用

　　投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担(如果招标单位拟对未中标人给予一定的补偿，应具体说明)。

　　5.现场考察

　　(1)招标单位将于_______________年_______________月_______________日时统一组织投标人对现场及其周围环境进行考察，以便使投标人获得有关编制投标文件和签订合同所必需的有关资料。

　　(2)现场考察时，招标单位将介绍工程的地形、地貌、水文、地质、气象、料畅水源、电源、通信、交通条件等，并提供必要的参考资料，以帮助投标人了解现场情况。但投标人应经过现场考察，对上述资料的理解负责。

　　(3)如果投标人认为需要再次进入现场考察，应事先征得招标单位的许可，招标单位将予以支持。

　　(4)在现场考察过程中，非招标单位的原因所造成的投标人的人身伤亡、财物或其他损失，招标单位均不负责。

　　(5)现场考察期间的食宿、交通由招标单位安排，费用由投标人自理。

　　6.标前会议

　　(1)标前会议将于_______________年_______________月_______________日时在___________________(详细地址)举行。投标人应派代表出席。

　　(2)标前会将澄清并解答投标人在现场考察及阅读招标文件后可能提出的有关问题。投标人对任何问题的疏漏或判断失误，应自行负责。

　　(3)投标人应在标前会议召开之前，将要求答复的问题书面提交招标单位，招标单位予以澄清和解答。招标单位将以书面形式(含补充通知书)答复所有已购买招标文件的投标人。

　　二、招标文件

　　1.招标文件的组成

　　除本款下述各卷册的内容外，招标单位在招标期间发出的其他正式文件和函件，均是招标文件的组成部分。各卷内容如下：_________________

　　第一卷

　　第一章投标邀请书

　　第二章投标须知

　　第三章合同协议书

　　第四章合同通用条款

　　第五章合同专用条款

　　第二卷

　　第六章技术规格书

　　第三卷

　　第七章投标文件与保证书格式

　　第八章工程数量报价表

　　第四卷

　　第九章自然条件与勘测资料

　　第十章施工图纸

　　2.招标文件的澄清

　　投标人对招标文件的疑问应通过标前会议得到澄清和解答。在标前会议以后，若投标人仍有问题并要求对招标文件进行澄清和解答，应在送交投标文件截止10天以前，将要求澄清、解答的问题以书面形式送达招标单位。招标单位应在3天内将书面答复送达所有投标人。

　　3.招标文件的修改

　　(1)在投标截止期14天前，招标单位可以发出补充通知对招标文件进行修改。

　　(2)补充通知将以书面形式(包括传真、电报和电传)发送给所有已购买招标文件的投标人。投标人收到补充通知后，应以电报、电传或传真方式告知招标单位，说明补充通知已经收到。

　　(3)为了使投标人能得到合理的时间将补充通知的内容在编制投标文件时予以考虑，招标单位可以酌情延长投标文件截止期，并以书面形式发送所有已购买招标文件的投标人。

　　三、投标文件的编制

　　1.投标语言

　　投标文件以及投标人和招标单位之间的来往文件、均用中文书写，若需使用其它文字时，也应有汉语对照，其解释以中文文本为准。

　　2.投标文件的组成

　　(1)投标函;

　　(2)授权书;

　　(3)投标保证;

　　(4)工程数量报价表;

　　(5)施工组织方案;

　　(6)附表;

　　(7)资格预审补充资料(如果有，或资格后审资料);

　　(8)其他。

　　3.投标文件的编制

　　投标人应详细阅读招标文件，按招标文件的要求编写投标文件。如果投标文件不符合招标文件的要求，该投标文件将不予评审。

　　4.投标报价

　　(1)投标人应对整个招标范围进行投标报价。

　　(2)投标人应认真按工程数量报价表中所列的工程量和工程细目填写单价和合价。无论工程数量报价表中是否列明数量，投标人没有填入单价或合价的工程细目，施工之后，业主将不单独支付，并认为该细目的价款已包括在工程数量报价表其他细目的单价或合价中。

　　(3)投标报价中应包括有关税费、保险费、临时工程费和工程维护费等一切费用。

　　(4)投标人填报的单价和总价，在合同履行期间，只能按合同有关条款约定的方式进行调整。

　　(5)除合同专用条款另有约定外，本工程所需的一切材料、设备均由中标人自行采购、运输和保管。

　　5.投标有效期

　　(1)投标文件在开标之日后40天内有效。

　　(2)在特殊情况下，招标单位在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长有效期的要求，投标人应立即对此作出答复。若同意延期，投标人不得修改投标文件，但应相应延长投标保证的有效期。在延长期内，投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。投标人可以拒绝招标单位的延期要求，而不会因此失去投标保证金。

　　6.投标保证

　　(1)投标人在递交投标文件时，应同时提交人民币10万元的投标保证。其形式可以选择银行保函、有价证券抵押或国内现行的其他保证形式。银行保函的格式应符合招标文件中列举的格式，采用其他格式应事先征得招标单位的同意。

　　(2)投标保证的有效期应较投标有效期延长28天。招标单位如果延长了投标有效期，则投标保证的有效期经投标人同意也相应延长。

　　(3)投标人如有下列行为时，招标单位将没收其投标保证金：_________________

　　①在投标有效期内撤回投标文件;

　　②中标人收到中标通知书后28天内由于中标人的原因，未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交履约担保。

　　(4)未提交投标保证的投标文件，招标单位将不予评审。

　　(5)投标人的投标保证金，在中标人提交了履约担保并签订了合同协议书后退还。

　　7.替代标(如果有)

　　(1)为使投标人能充分发挥自身的优势，达到优化设计、便利施工、提高工程质量和降低造价的目的，投标人在提交原设计方案的基本标的同时，只可提交一份替代标，并单独装订成册。

　　(2)替代标的设计方案应符合本招标文件技术规格书中的要求。

　　8.投标文件的签署

　　(1)投标人应提交三份投标文件，其中一份正本，两份副本。当副本与正本不一致时，以正本为准。

　　(2)投标文件须用不褪色墨水打印或书写后，由投标人的法定代表人或其授权代理人签署(授权书附在其内)并加盖公章。

　　(3)投标文件不应涂改、行间插页或删除，如果出现上述情况，均应由投标文件签字人在改动处签字。

　　四、投标文件的送交

　　1.投标文件的密封和标记

　　(1)投标人须将投标文件正本与副本密封包装在双层封套内并标明'正本'、'副本'字样。

　　(2)有替代标时，投标人应在提交的每一份标书上标明'基本标'或'替代标'，以资区别。

　　(3)在投标文件外层封套上应写明：_________________

　　①收件人(招标单位)的名称和详细地址;

　　②项目投标文件;

　　③在开标前不得开封。

　　(4)内层封套上应写明投标人的名称与详细地址，以便迟到的投标文件得以原封退回。

　　(5)如果投标文件未按上述规定密封和标记，而使投标文件迟到、遗失或失密，招标单位概不负责。

　　2.送交投标文件的截止时间

　　(1)投标人必须在招标文件规定的截止期前将投标文件送(寄)达招标单位。

　　(2)招标单位根据本'须知'有关规定发出补充通知后，如果决定推迟送交投标文件截止时间，至少应在原定截止期14天前将此决定书面通知所有投标人。在此情况下，招标单位和投标人的权利、义务不因推迟送交投标文件截止时间而改变。

　　(3)招标单位对截止时间以后收到的投标文件，将原封退回投标人。

　　3.投标文件的更改与撤回

　　(1)在投标文件截止时间以前，允许投标人更改或撤回投标文件。这种要求必须书面提出，并经投标文件签字人签署。

　　(2)更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编写、密封、标记和送达。

　　(3)投标文件截止期以后，投标文件不得更改，需作澄清时，应按投标文件澄清条款的规定办理。

　　五、开标

　　1.招标单位将按招标文件中规定的时间和地点，进行公开开标。投标人应委派代表按时出席。

　　2.开标由招标单位主持，可邀请上级主管部门或有关单位及公证机关派员参加。

　　3.开标时，招标单位将当场检查各投标文件的完整性，当众宣读投标函并公布投标价。

　　4.有下列情况之一者，将作为废标处理：_________________

　　(1)投标函未加盖公章、未经法定代表人或其授权代理人签字;

　　(2)投标文件未按招标文件的内容和格式填写;

　　(3)投标人未按要求提交投标保证。

　　六、评标

　　1.符合性审查

　　招标单位在进行投标文件评审前，应对各投标文件的符合性进行审查，如发现投标文件与招标文件的要求有重大偏离或保留，特别是对工程范围、工程质量或工期要求等方面有重大改变，而且，调整这种偏离或保留将会对其他符合招标原则的投标人的竞争地位产生不公正影响时，此投标文件将不予评审。

　　2.评审

　　(1)招标单位将按照国家和交通部的有关规定，组成由有关部门参加的评标机构进行评标。

　　(2)具体评标办法：_________________

　　(3)招标单位将依据报价可信、工期合理、施工方案可行、施工技术可靠、确保工程质量的原则，全面比较后选取综合条件最优的最低评估标的投标人中标，不保证报价最低或工期最短的投标人中标。

　　3.投标文件的澄清与差错的修正

　　(1)在评标期间，招标单位认为需要时，可书面通知投标人对其投标文件进行澄清，或者要求补充某些资料，投标人不得拒绝，也不得借澄清问题的机会，对投标文件的标价和内容提出修改。

　　(2)对于符合招标要求的投标文件，若其报价有算术上的差错，将按以下原则修正：_________________

　　①当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。

　　②当单价与数量相乘不等于合价时，总价合同应以标出的合价为准，同时对单价进行修正。(如果是单价合同，应以单价为准，同时对合价进行修正。)

　　③当各细目的合价累计不等于总价时，总价合同应以总价为准修正各细目合价，并核准单价。(如果是单价合同，应以分项合价累计数为准，修正总价。)

　　(3)按以上原则对差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件不予评审。

　　七、授标与签订合同

　　1.授标条件

　　本合同将授予其投标文件符合招标文件要求，综合条件最优，具备有效地履行本合同的能力、经验、信誉的投标人。

　　2.中标通知书

　　评标结果报请上级主管部门批准后，招标单位在投标有效期截止前向中标的投标人发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标人收到中标通知书后，应按通知书中指定的时间与地点参加合同谈判并签署合同。

　　3.履约担保

　　(1)中标人在收到中标通知后14天内、合同协议书签署前，应按招标文件的规定向招标单位提交一份由银行出具的履约担保。履约担保金额为合同总价的(1%～3%)。履约担保的有效期至工程竣工验收合格后15天。

　　(2)若中标人未能按本款上述规定向招标单位提交履约担保，招标单位则有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。招标单位有权将本合同授予其他投标人或重新招标。

　　4.合同协议书的签署

　　(1)中标人在收到中标通知后21天内，必须与业主签订合同协议书。

　　(2)合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。合同协议书签署后，招标单位将通知其他未中标的投标人，并按期退还投标保证金。

　　(3)若签署合同协议书的双方或一方为法定代表人的授权代理人时，应出具法定代表人的授权书。

　　第三章合同协议书

　　第四章合同通用条款

　　第五章合同专用条款

　　(以上三章见'港口工程施工合同范本')

　　第二卷

　　第六章技术规格书

　　一、总则

　　本合同工程包括永久工程、临时工程及保修期内对工程缺陷实施处理的维护工程。无论本技术规格书有无明确规定，承包人都有责任使工程质量满足现行技术标准，负责提供施工所必须的技术、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品，对施工过程中涉及的安全、保卫、环境保护等全权负责。

　　1.工程范围和施工条件

　　(1)工程范围：_____________(工程概况，本合同范围等)

　　(2)施工条件：_____________(交通条件，水电供应，建筑材料供应情况等)

　　2.工程质量要求

　　本合同工程的施工质量，按交通部颁布的质量检验评定标准评定，应达到(优良或合格)等级。

　　3.技术标准

　　(1)工程施工中的所有材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求：_________________

　　①交通部《港口工程技术规范(1987)》;

　　②交通部《港口工程质量检验评定标准JTJ242-89》;

　　③交通部《疏浚工程施工技术规范JTJ284-89》和《疏浚工程质量检验评定标准JTJ243-88》;

　　④国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范。

　　(2)在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，承包人应遵照执行。

　　(3)必要时，技术标准的替代可按合同通用条款约定的方法办理。

　　4.工程计量

　　(1)本合同应计量的所有工程分项，均以我国法定计量单位计量。

　　(2)核定按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合技术标准。

　　(3)承包人应提供符合精度要求的计量设备和条件。一切工程的计量，经承包人计算后，报监理工程师审核确认。

　　(4)经监理工程师签认的工程计量结果是工程款支付额的计算依据。凡因承包商原因超过了图纸所示或未经监理工程师同意的任何长度、面积或体积的计量部分，均不予支付。

　　二、工程技术特殊要求

　　___________________(根据工程的具体情况和特点，提出对本合同工程施工的具体技术要求。)

　　三、工程管理

　　1.工程报告

　　(1)承包人应向监理工程师提交开工报告、测量报告、试验报告、材料检验报告、各类工程(分项及隐蔽工程)自检报告、工程进度报告、竣工报告、工程事故报告以及监理工程师指定的其它报告等。

　　(2)承包人在分部(分项)工程开工前，向监理工程师提交的开工报告应包括：_________________工程名称、工程部位、现场负责人名单、施工组织与劳力安排、材料供应、机械、设备到场情况、材料试验与质量检查手段、水电供应、临时工程修建、施工进度计划以及其他需要说明的事项等，经监理工程师同意后，才能开工。

　　2.施工测量

　　(1)工程开工前，承包人应根据图纸和监理工程师提供的书面测量资料和测量标志进行基点和基线的布设。承包人若对测量资料有怀疑，应在监理工程师现场交接后7天内向其提出，监理工程师应立即提出处理意见。承包人应将测量方法和测量结果提交监理工程师确认。

　　(2)承包人必须使用合格的测量仪器和设备。测量人员资质应取得监理工程师的认可。

　　(3)承包人在征得监理工程师同意后，可在开工前对必要地段进行水深测量，测量工作应接受监理工程师的监督，测量图在监理工程师签字确认后方可用于工程施工。

　　3.试验

　　(1)工程开工前，承包人应建立满足现场施工质量控制和试验所必需的工地试验室(或委托经监理工程师认可的质检试验室)。试验室的工作应接受监理工程师的监督。

　　(2)在取样与试验作业中，承包人应为监理工程师免费提供所需的一切协助。

　　4.施工船机

　　所有用于本工程的施工船机的类型和数量，必须满足本合同工程的要求，并保证状态良好。

　　5.材料

　　(1)凡用于永久性工程的一切材料，均必须符合有关技术标准的规定。

　　(2)材料的搬运、储存均应保证其质量不受损害。

　　(3)材料运抵现场时，均应附有厂商的材质检验合格证书或经监理工程师认可的试验室的试验报告。

　　6.工程记录

　　承包人应保存有关工程进度、质量检验、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程进度、质量的原始记录、照片和录相，以及材料、设备的来源资料。

　　7.工程检验

　　承包人应有各级专职或兼职的质量检验人员，对施工中每道工序按技术标准的要求进行自检。自检合格后，填写工程检验报告单，向监理工程师申请检验，经监理工程师签认合格后，才能进行下道工序的作业。

　　8.竣工资料

　　承包人应按照交通部的有关规定及合同要求编制竣工资料。各分部(项)工程的竣工图应在有关工程完工后陆续提交监理工程师审查。整个工程竣工资料经监理工程师审核同意并按合同要求复制约定份数后，方能进行竣工验收。

　　四、临时工程

　　1.临时工程的范围

　　临时工程包括为完成本合同工程承包人所需要的所有临时设施和工程，如办公室、宿舍、仓库、道路、供水、供电、通信、预制场地和堆存场地(水域)、实验室、围墙、出运和停靠码头、锚系设施、测量平台以及工程施工所必需的其它临时性设施。

　　2.业主提供的临时工程施工条件和设施

　　业主将提供以下条件和设施，供承包人建设临时工程和施工期间使用：_________________(业主应提供的临水、临电、通讯的接口位置和可提供的用量，临时道路，可用以建设临时设施的陆域条件、水域条件和自然岸线等。如果业主可以提供某些临时设施，如施工用码头和岸线、小型构件预制畅仓库等，也应予以说明)

　　3.承包人需要建设的临时设施

　　除业主提供的上述设施外，承包人应根据工程施工需要，在业主提供的公用设施条件和临时工程施工条件下自行建造、管理和维修工程所需要的其他全部办公、生活、生产、试验用临时建筑和设施。临时工程开工前，承包人应将上述建筑物和设施的设计图纸、说明及使用期限等资料报业主核备。

　　4.水上设施和警戒、危险信号

　　承包人应对其所有的水上设施的临时锚泊作出安排和配备相应的设施，并应安装和维护一切必须的警戒信号和危险信号。这些锚泊设施的位置、锚泊方式、信号的功能、位置和数量应符合海上安全监督、港务等政府有关部门的要求，并报监理工程师核备。

　　5.为监理工程师提供的条件

　　(1)办公与生活用房及设施

　　承包人应按合同约定的内容、标准和数量向监理工程师提供办公及生活用房、办公与生活所需的一切设施，并负责这类设施的维护。

　　(2)通讯与交通设施

　　承包人应按合同约定向监理工程师提供通讯设施及交通工具。

　　6.临时工程的维护、保养和拆除

　　无论是业主直接提供的还是由承包人承建的临时工程，均为业主的财产，承包人应承担维护和保养责任。对业主提供的临时设施，工程竣工后，承包人应整修交还给业主。对由承包人承建的临时设施，承包人应根据业主的要求，将这些设施移交给业主，或在限定的期限内搬迁或拆除，并清除多余建筑材料和垃圾等。

　　7.临时工程的报价

　　承包人的临时工程报价应包括所有由承包人承建的临时设施的费用及其维护、拆除费用，以及业主提供给承包人使用的临时设施的整修、完善、改、扩建及维护费用。

　　五、本工程的替代方案(如果有)

　　1.替代方案的原则

　　(1)承包人在投标文件中可就本工程进行代案设计和投标。一个承包人只可以提交一个替代方案。

　　(2)替代方案应考虑由于结构的变化而引起的附属设施的变化，但不得对原设计的平面布置、范围、建筑标准和规模指标等做实质性的改变。

　　(3)完成替代方案设计的设计单位必须具备与该项目相适应的设计资质和能力。投标人在提交替代方案时，还应提交设计单位的有效资质证明。

　　(4)替代方案的设计必须达到交通部规定的初步设计的深度。替代方案的设计标准和工程质量标准应不低于本技术规格书的规定。替代方案的投标报价应包括替代方案的勘察设计的费用。

　　(5)替代标必须实行总价合同。

　　2.替代方案设计的文件

　　为便于业主对承包人提供的代案进行审查，代案设计的下述资料应附在承包人的投标文件中：_________________

　　(1)设计说明书;

　　(2)设计图纸;

　　(3)技术要求(与原设计技术规格书不同的内容);

　　(4)施工工艺及施工方法。

　　第三卷

　　第七章投标文件与保证书格式

　　一、投标文件格式

　　1.投标函

　　至：________________(招标单位名称)

　　1.在研究了(工程名称)工程施工的全部招标文件并考察了工程现场后，我们愿意按人民币(大写)万元的投标总价，承担招标文件中规定的承包人的全部义务。

　　2.如果你们接纳我们的投标，我们保证按照招标文件的要求进行施工准备，在接到开工通知后，按时开工，并在个月(或日历天)内完成本合同范围内的全部工程施工。

　　3.如果你们接纳我们的投标，我们将保证按照招标文件的要求提交履约担保。

　　4.我们同意在招标文件规定的投标有效期内遵守本投标文件的各项承诺，在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力。

　　5.在合同协议书正式签署之前，本投标文件连同中标通知书将构成我们双方有约束力的合同文件。

　　6.我们理解，你们不保证最低标价或最短工期的投标人中标的声明。

　　7.随同本投标文件，我们出具人民币10万元的投标保证。我们如有下列行为之一时，

　　你们有权没收投标保证金，并可取消我们的中标资格：_________________

　　(1)在投标有效期内撤回投标文件;

　　(2)未能或拒绝按招标文件的要求提交履约担保;

　　(3)在接到中标通知后21天内由于我方的原因未能或拒绝签订合同协议书。

　　投标人(单位全称并加盖公章)：______________

　　法定代表人或其授权的代理人：_________________(签字)_____

　　注册地址：_________________

　　电话：_________________

　　传真：_________________

　　邮编：_________________

　　日期：_________________

　　投标函附录

　　2.附表

　　表1拟为本合同工程设立的组织机构图

　　表2拟在本合同工程任职的主要人员简历表

　　表3拟投入本合同工程的主要施工船机设备表

　　表4为本合同工程配备的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

　　表5合同用款估算表

　　表6临时用地计划表

　　表7水电使用计划表

　　表8主要材料用量表

　　表9分包情况表(如果有)

　　二、保证书格式

　　1.授权书格式

　　致：________________(招标单位名称)

　　和________________(业主名称)

　　我作为(投标人名称)的法定代表人，授权(姓名)为我的合法代理人，代表我单位在(工程项目名称)工程的投标活动中，以我的名义签署投标文件、进行合同谈判、签订合同协议书和执行一切与此有关的决定。

　　投标人：_________________(盖章)

　　授权人：______________(法定代表人签字)

　　被授权的代理人：__________________(签字)

　　日期：_________________

　　2.投标保证书格式

　　致：_________________(招标单位名称)

　　鉴于_____________(投标人名称)(下称'投标人')向贵单位送交了关于________________(工程项目名称)的投标文件。我行同意为投标人出具人民币壹拾万元的保函，作为投标人履行招标文件中规定义务的担保。

　　我行将履行担保义务，如果投标人：_________________

　　(1)在投标文件有效期内撤回投标文件;

　　(2)在接到中标通知书后，由于投标人的原因未能按招标文件的规定或拒绝签署合同协议书或未能按照招标文件规定提供履约担保。

　　则我行保证在收到贵单位的书面要求并说明索款是由于出现了上述任何一种原因的具体情况后，凭贵单位出具的索款凭证，向贵单位支付上述款额。

　　本保函在下述有效期内有效。任何索款要求应在下述有效期限内交到我行。任何延长投标有效期的决定，应通知我行。

　　本保函有效期为：_________________

　　担保银行：________________(全称)(盖章)

　　法定代表人其授权的代理人：_________________(签字)

　　地址：________________

　　邮编：________________

　　电话：________________

　　传真：________________

　　日期：________________

2023招标合同 篇19

　　甲方(受托方)：

　　甲方受公司委托进行水果/蔬菜网上招标采购。根据《中华人民共和国民法典》有关规定，和竞标方(乙方)达成如下协议：

　　一、产品名目、品级：

　　二、质量要求：

　　三、产地规格要求：

　　四、单价：扣除损耗，按照实际净重结算，报每公斤单价( )。

　　五、拒绝标准：以小样作为样品，大样必须符合小样，否则以此作为拒绝标准。

　　六、数量：本次委托招标数量为 箱，以总量成交形式交割，送货周期为一周(7天)，每隔一天送货 箱。具体数量如有增减，按实际要求送货量结算。如超过总送货量50%，应给予乙方合理备货时间。

　　七、招标方式：由甲方确定明标或暗标形式。

　　八、中标结果：由甲方确定并通知乙方。

　　九、交货地点及时间：货物交付地点为民润生鲜配送中心。从 年 月 日起到 月 日。水果，蔬菜到货验收。搬运费用乙方自负。

　　十、结算方式：第一批货到后十五天结算，一周为一结算周期。乙方取得入库验收单后将复印件交给甲方，甲方收到民润公司的货款后准时支付给乙方。

　　十一、担保金的收取、使用、返回：为确保竞标方严格执行合同，甲方将向竞标方收取竞标保证金(标的5 %)。如在交易过程中竞标方违约，甲方将根据违约程度部分或全部扣留保证金，并将扣除部分全部交由民润公司补偿损失。如交易正常进行，甲方在确定交易双方货、款两清后一个工作日内将保证金全部返回。若乙方未中标则保证金在招标结束后一个工作日内退回。水果/蔬菜招标合同范文由精品信息网整理!

　　十二、责任：甲方必须敦促乙方按时送货，协助乙方将入库验收单复印件留存，并及时和民润公司财务部核对，监督民润公司准时支付货款。在整个交易过程中商品品质由民润公司和乙方确定，甲方不对商品的品质，以及由商品的品质引起一切后果负责。

　　十三、招标代理费： 甲方每次向中标方收取合同总额0.2 %的招标代理费，每次结算时从货款总额中扣除。

　　十四、其他事项：本合同在甲方通知乙方中标后自动生效，不中标则合同自动作废。其他未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　日 期： 日 期：

2023招标合同 篇20

　　第二章 工程师和工程师代表

　　2.1 工程师的职责和权力

　　（a）工程师应履行合同中规定的职责。

　　（b）工程师可以使用在合同中规定的或必要时由合同暗示的权力。但规定：下列（4）（i）和（4）（ii）条外，工程师在向承包人发布命令前或在采取下列行动之前应取得业主明确的技术上的认可和一般性的批准：

　　（1）根据第4款，批准工程任何部分的分包合同：

　　（2）证明第12款项下增加的费用；

　　（3）决定第44款项下的工程延期；

　　（4）根据第51款，发出变更指令，但下列情况除外：_________________________________；

　　（5）确定第52款项下的费率或价格；或_______________________________________；

　　（6）批准重大设计变更，这些变更将影响原设计的基本性能。

　　（c）除了在合同中有明文规定外，工程师无权免除合同规定的承包人义务。

　　2.2 工程师代表

　　工程师代表应由工程师任命并向工程师负责，应履行和行使由工程师按2.3款规定可能赋予他的职责和权力。

　　2.3 工程师授权的权力

　　工程师随时可将赋予他自己的任何职责和权力授权给工程师代表，他可以随时收回其授权。任何这种授权或收回其授权均应以书面形式，并且只有在业主和承包人收到这一授权通知后方可生效。

　　任何根据这一授权由工程师代表发给承包人的通知应与工程师发给承包人的通知有同等效力。如果：

　　（a）工程师代表对任何工程、 材料或设备的批准不影响工程师不批准这种工、材料或设备和发出纠正指令的权力；

　　（b）如果承包人对工程师代表给予的通知有疑问，其可以向工程师询问，工师应确认、取消或变更此种通知的内容。

　　2.4 助理的任命

　　工程师或工程师代表可以任命任何数量的人员，协助工程师代表履行其2.2款规定的职责。他应通知承包人这些人员的姓名、职务及权限。这些助理人员无权发出指令给承包人。除非此指令是使其履行职责及保证可以按合同接收材料、设备或工艺所必须发出的指示，由他们之中任何人出于上述目的而发出的这些指令应视为由工程师代表发出的。

　　2.5 书面指令

　　由工程师发出的指令应为书面形式，但如果由于某种原因，工程师认为有必要以口头的形式发出这类指令，承包人应遵照执行。无论在这一口头指令执行前或执行后，由工程师发出的对这一指令的书面确认应被视为与本条规定的指令有相同的意思。还规定，如果在7天内，承包人书面确认工程师的口头指令，这种确认在7天内未被工程师以书面的形式拒绝，这一指令应视为工程师的指令。

　　该规定同样适用于工程师代表及根据2.4款任命的工程师的或工程师代表的助理人员发出的指令。

　　2.6 工程师行为公正

　　按照合同规定，工程师通过以下方式行使权力：

　　（a）作出决定，发表意见。或同意，或

　　（b）表示满意或批准，或

　　（c）决定价值；或

　　（d）采取其他可能影响业主或承包人的权利和义务的行动时，

　　工程师应根据合同规定的条款并考虑所有的因素，公正行使其判断的权力。任何这类的决定意见，同意、表示满意或批准，价值的确定或采取的行动均应按67款的规定予以公开，评审或修订。

　　第三章 转让和分包

　　3.合同的转让

　　承包人无业主的事先同意（尽管1.5条规定，这种同意应由业主单独决定）不应将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何收益或利益转让。但除了；

　　（a）按合同规定到期或即将到期的，以承包人的银行为受益人的收费，或

　　（b）将承包人的权力转让给其他担保人（假使担保人已支付了承包人损失或债务），以获得免除其他方面的债务。

　　4.1 分包

　　承包人不得将整个合同全部分包出去。除非合同另有规定，承包人不应在未得到工程师的同意前将合同的任何部分分包出去。任何有关的同意，不应免除承包人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务，并应象对待其自己、其代理人、其服务人员及其工作人中的行为，违约及疏忽一样，对任何分包人、分包人代理、分包人的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

　　承包人在下列事项方面无需征得这样的同意：

　　（a）提供劳务；

　　（b）按合同规定的标准购买材料；

　　（c）分包工程的任何部分给合同中已写明的分包人。

　　4.2 分包人义务的转让

　　当分包人在所进行的工作或其提供的货物、材料、设备或服务等方面，为承包人承担了合同规定的缺陷责任期限结束后的任何延长期限的连续义务时，承包人可在该期满后的任何时候，在业主的要求和由业主承担费用的情况下，把未结束的这种义务的利益转让给业主。

2023招标合同 篇21

　　甲方(业主大会)：____________

　　乙方(物业管理企业)：________

　　物业名称：____________________

　　甲方(业主大会)

　　组织名称：____________________

　　业主委员会代表人：____________

　　地址：________________________

　　联系电话：____________________

　　乙方(物业管理企业)

　　企业名称：____________________

　　法定代表人：__________________

　　地址：________________________

　　联系电话：____________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《物业管理条例》、《重庆市物业管理条例》等有关法律、法规的规定和本物业区域《业主公约》的约定，甲方通过招标、议标等方式选聘乙方，在自愿、平等、协商一致的基础上，就________(物业名称)实施本物业区域的物业管理服务的相关事宜，订立本合同。

　　第一章 物业管理区域概况

　　第一条 物业基本情况

　　物业名称：____________________

　　物业类型：____________________

　　座落位置：____________________

　　占地面积：______平方米;建筑面积：______平方米

　　四至：东至：______南至：______西至：______北至：______

　　其他：____________________

　　第二条 具体物业构成明细及所配置的共用设备设施明细详见附件一和附件二。

　　第二章 委托服务事项

　　第三条 甲方委托乙方提供的物业服务的主要内容为：

　　1.物业共用部分的日常维修、养护和管理。物业共用部分具体包括：房屋的承重结构(包括：承重墙体、梁柱、楼盖等)，非承重结构的分户墙外墙面，屋盖、屋面、大堂、公共门厅、走廊、过道、楼梯间、电梯井、垃圾通道、污水管、雨水管、楼道灯、避雷装置、____________________。

　　2.物业共用设施、设备的维修、养护、运行和管理。具体包括：共用的上下水管道、落水管、污水管、垃圾道、共用照明、天线、中央空调、高压水泵房、楼内消防设施设备、电梯、____________________。

　　3.市政共用设施(不属市政部门管理的)和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，包括道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、水池、井、停车场、路灯_______。

　　4.公用绿地、花木、建筑小品等的养护与管理。

　　5.附属配套建筑和设施、设备的维修、养护和管理，包括商业网点、文化体育娱乐场所、公厕、_____________。

　　6.公共场所、房屋共用部位的清洁卫生，垃圾的收集、清运，排水管道、污水管道的疏通。

　　7.交通秩序与车辆停放的管理。

　　8.协助做好物业管理区域内的安全防范工作。

　　9.物业档案资料管理。

　　10.物业项目使金年度预决算和物业服务资金年度收支情况进行审计，审计费用由______承担。

　　第十条 停车收费分别采取以下方式：

　　1.停车场属于全体业主的，使用人应按照物价部门核定的标准向乙方交纳停车费，该项停车费中________元/个·月的停车管理服务费归乙方所有，其余停车费为全体业主所有，可根据业主公约或业主大会的决定用于业主委员会的办公经费支出或纳入维修资金管理;

　　2.停车场属于开发建设单位所有的，业主享有优先使用权，车位使用人应按照物价部门核定的标准向乙方交纳停车费，乙方从停车费中按露天车位________元/个·月、车库车位________元/个·月标准提取停车管理服务费;

　　3.车位权属系业主的，应按露天车位________元/个·月、车库车位______元/个·月标准或按占地面积(包括公摊面积)_____元/平方米的标准，向乙方交纳停车管理服务费。

　　第十一条 乙方应与业主或物业使用人签订书面的《停车协议》，明确双方在停车位使用及管理服务方面的权利义务关系。

　　第十二条 本物业管理区域内的会所属全体业主或开发建设单位所有，委托乙方经营管理，业主或物业使用人使用会所，应按下列标准支付使用费：

　　1.________________________________________

　　2.________________________________________

　　3.________________________________________

　　第十三条 乙方经营管理会所，可按______标准提取管理服务费;乙方经营配套商业设施，可按______标准提取管理服务费;乙方经营管理其他共用部位、共用设施设备，按______标准提取管理服务费。

　　第十四条 乙方利用属于全体业主所有的停车场，会所及其他共用部位、共有设备设施进行经营(如：设置商业广告招牌)，应当征得甲方相关业主的同意，所得收益扣除乙方管理服务成本和佣金后剩余部分的本金和利息归全体业主所有，可根据业主公约的规定纳入物业专项维修资金进行管理。

　　第十五条 乙方接受业主委托，提供专项服务的，专项服务的内容和费用按其约定执行。

　　第十六条 其他约定___________________。

　　第五章 双方的权利义务

　　第十七条 甲方的权利义务

　　甲方享有以下权利：

　　1.监督业主和物业使用人遵守业主公约和物业管理制度;

　　2.审定乙方拟定的物业管理方案、年度管理计划、维修养护计划、年度财务预决算报告和大中修方案的财务预算和决算，监督检查乙方各项方案计划的实施;

　　3.制订物业共用部分和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护方面的规章制度;

　　4.审批物业维修资金的使用项目和使用预算，负责组织对物业设施、设备和共用部分的大中修及更新、改造的竣工验收;

　　5.定期听取乙方关于物业服务合同履行情况和物业维修资金的使用情况的报告，并定期向业主公布报告;

　　6.代表本业主参加因物业管理活动发生的诉讼;

　　7.对乙方违反法律、法规和政策规定的行为，提请有关部门处理;

　　8.监督乙方实施物业服务的其他行为;

　　9.实行酬金制物业服务收费方式的，有权与乙方共同委托双方认可的专业审计机构对年度财务收支状况进行审计;

　　10.依据法律、法规规定享有的其他权利。

　　甲方应履行的义务：

　　1.甲方应向乙方移交下列资料：

　　(1)竣工总平面图，绿化图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工资料;

　　(2)规划设计资料;

　　(3)设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料;

　　(4)物业质量保修文件和物业使用说明文件;

　　(5)物业管理所必需的其他资料。

　　2.协助乙方督促业主或物业使用人依约按时交纳物业服务费;

　　3.协助乙方因维修物业或者公共利益，需临时占用、挖掘道路、场地的，配合做好相关业主的工作，并协助乙方在约定的期限内恢复原状;

　　4.听取业主、使用人的意见和建议，协调业主、使用人与乙方的关系;

　　5.负责本物业区域内的物业专项维修资金的归集和续筹;

　　6.协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动;

　　7.协助乙方对业主和使用人违反法规、规章的行为，提请有关部门处理;

　　8.协调、配合乙方共同处理本合同生效前发生的相关遗留问题;

　　9.法律、法规规定的其他义务。

　　第十八条 乙方的权利义务

　　乙方享有的权利：

　　1.按照国家和本市有关物业管理的技术标准、行业规范以及本服务合同进行管理，提供专业化的服务;

　　2.按照本合同和有关规定向业主或物业使用人收取物业服务费用和其他费用;

　　3.可以根据业主或物业使用人的委托，提供本合同约定以外的服务项目，服务报酬由双方约定;

　　4.可以将物业管理区域内的专项服务业务委托给专业性服务企业，但不得将该区域内的全部物业管理一并委托给他人;

　　5.自主开展各项经营管理活动，但不得侵害业主、物业使用人的合法权益，不得利用管理事项获取不当利益;

　　6.对欠费业主停止约定服务或进行法律诉讼，直至其履行交费义务。

　　7.根据甲方授权，制定必要的规章制度，并以有效方式督促业主和物业使用人遵守;

　　8.根据甲方授权，采取批评、规劝、警告等措施制止业主和物业使用人违反《业主公约》及公众管理制度的行为;

　　9.根据甲方授权，在物业管理区域内公布违约业主的姓名及其违约情节;

　　10.依照法律、法规规定和本合同约定享有的其他权利。

　　乙方应履行的义务：

　　1.履行合同、提供物业服务;

　　2.及时向全体业主通告本区域内有关物业管理服务的重大事项，及时处理投诉，接受甲方、业主和物业使用人的监督;

　　3.在承接物业时，应当对物业共用部位、共用设施设备进行查验，并做好书面记录和签认工作;

　　4.在物业管理区域内公示物业服务合同约定的收费项目和标准以及向业主提供特约服务的收费项目和标准;

　　5.结合本物业管理区域的实际情况，编制物业管理方案，年度管理计划，维修保养计划，年度财务预决算报告(仅适用酬金制收费方式)，经依法议定后组织实施;

　　6.制止本物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面规章制度的行为，对违反法律法规规定的行为及时向有关行政管理部门报告;

　　7.协助做好本物业管理区域内的安全防范工作，发生安全事故时，在采取应急措施的同时，及时向有关行政管理部门报告，保护好现场，协助做好救助工作;保安人员在维护本物业管理区域的公共秩序时，要履行职责，不得侵害公民的合法权益;

　　8.实行酬金制收费方式的，应当编制年度财务预决算报告，报甲方审批，并且每六个月应公布一次物业服务费用的收支帐目，每年与甲方共同委托专业审计机构对年度财务收支状况进行审计;

　　9.向业主和物业使用人告知物业使用的有关规定，当业主和物业使用人装修物业时，应与其订立书面协议，告之装修中的禁止行为和注意事项，并负责监督;对业主和物业使用人违反装修管理规定的行为，要及时制止和纠正，对情节严重的，要及时报请相关部门处理;

　　10.非经甲方和相关业主许可并办理有关手续，不得擅自改变物业管理区域内共用部分、共用设施设备的用途;对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能;

　　11.未经甲方同意，不得擅自在物业管理区域内从事物业管理相关服务以外的经营活动;

　　12.不得在处理物业管理事务的活动中侵犯业主的合法权益;

　　13.本合同终止时，应当将物业管理用房和物业管理相关资料及时如数地移交给甲方。

　　14.法律、法规规定的其他义务。

　　第六章 物业管理用房

　　第十九条 甲方按照有关规定向乙方提供物业管理用房，建筑面积______平方米，其中包括：办公用房______平方米(含物业管理企业和业主委员会的办公用房)、位于______，______住宿用房______平方米、位于______，其他用房______平方米，位于______。

　　第二十条 物业管理用房属全体业主所有，由乙方在本合同期限内无偿使用，但不得改变其用途。

　　本合同终止时，乙方应当将物业管理用房、物业管理相关资料等属于全体业主所有的财产及时如数地移交给甲方。

　　第七章 物业服务合同期限及解除

　　第二十一条 本合同期限为________年，自________年______月_____日起至________年______月_____日止。合同期届满前三个月内，甲方作出续聘或选聘的决定，在甲方与续聘或选聘的物业管理企业签订物业服务合同生效时，本合同终止。

　　第二十二条 有以下情形之一的，可以提前解除本合同：

　　1.物业项目因拆迁等原因灭失的;

　　2.因不可抗力因素，致使物业服务合同无法正常履行;

　　3.乙方严重违反本合同约定，不按本合同履行义务的，经业主大会决定解除合同的;

　　4.二分之一业主不履行本合同的约定，致使物业管理活动无法正常开展，乙方要求提前解除合同的。

　　第二十三条 需提前解除合同的，解除合同的一方应及时通知对方，合同自书面通知送达对方时即行解除，并在二十日内办理交接，在办理交接期间，乙方应维护本物业小区正常的生活秩序，业主和物业使用人应支付费用。

　　第八章 违约责任

　　第二十四条 乙方因管理不善造成房屋建筑质量、设施设备质量损害，达不到使用功能和造成重大事故的，由乙方承担相应责任。

　　第二十五条 甲方不履行本合同约定的义务，乙方可要求甲方履行，由此造成的损失，甲方应承担相应的责任。

　　第二十六条 乙方违反合同约定，擅自提高收费标准的，业主、物业使用人有权要求乙方清退，并由乙方按多收费用的3倍标准给予业主或物业使用人赔偿。

　　第二十七条 乙方违反本合同约定，致使管理服务不能达到本合同“物业服务质量”约定的，由乙方按以下标准赔偿损失：

　　1.____________________________________;

　　2.____________________________________。

　　第二十八条 甲方、业主或物业使用人违反本合同的约定，未能按时如数交纳物业服务费的，应按每日万分之______的标准向乙方支付违约金。

　　第二十九条 双方约定，以下条件下所致的损害，可构成对乙方的免责事由：

　　1.因不可抗力导致的中断服务或物业价值的贬损;

　　2.因物业本身固有的瑕疵造成的损害;

　　3.因维修、养护共用部位、共用设施设备需要而暂时停水、停电或停止共用设施设备的使用的(除排危抢险情形以外，乙方应事先通知业主及使用人);

　　4.因非乙方责任造成的供水、供电、供热、供冷、通讯、有线电视及其他共用设施设备的障碍和损失。

　　第九章 附则

　　第三十条 本合同的效力及于本物业管理区域的全体业主及物业使用人。业主可与物业使用人就本合同的权利义务进行约定，但物业使用人违反本合同约定的，有关业主应当承担连带责任。

　　第三十一条 乙方提供服务的受益人为本物业的全体业主和物业使用人，本物业的全体业主和物业使用人均可监督本合同的实施。

　　第三十二条 双方约定自本合同生效之日起_______日内，根据甲方委托管理事项，办理接管验收手续。

　　第三十三条 双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具同等效力。

　　第三十四条 本合同之附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第三十五条 本合同在履行中如发生争议，双方可协商解决，协商不成的，可依法申请调解，向有关行政管理部门申诉;也可选择以下_______方式解决：

　　1.重庆仲裁委员会仲裁;

　　2.人民法院诉讼。

　　第三十六条 本合同正本连同附件_______页，一式三份，甲乙双方及物业管理行政主管部门(备案)各执一份，具同等法律效力。

　　第三十七条 本合同自_______起生效。

　　甲方：

　　乙方:

　　年月日

2023招标合同 篇22

　　甲方(受托方)：________________

　　乙方(竞标方)：________________

　　甲方受________________农产品配送连锁商业有限公司(简称________公司)委托进行水果/蔬菜网上招标采购。根据《中华人民共和国民法典》有关规定，和竞标方(乙方)达成如下协议：

　　一、产品名目、品级：

　　二、质量要求：

　　三、产地规格要求：

　　四、单价：扣除损耗，按照实际净重结算，报每公斤单价________。

　　五、拒绝标准：以小样作为样品，大样必须符合小样，否则以此作为拒绝标准。

　　六、数量：本次委托招标数量为箱，以总量成交形式交割，送货周期为一周(7天)，每隔一天送货箱。具体数量如有增减，按实际要求送货量结算。如超过总送货量50%，应给予乙方合理备货时间。

　　七、招标方式：由甲方确定明标或暗标形式。

　　八、中标结果：由甲方确定并通知乙方。

　　九、交货地点及时间：货物交付地点为民润生鲜配送中心(福田农产品批发市场三楼)。从________年________月________日起到________月________日。水果每天早上5点至7点30分。蔬菜下午5点至晚上11点到货验收。搬运费用乙方自负。

　　十、结算方式：第一批货到后十五天结算，一周为一结算周期。乙方取得入库验收单后将复印件交给甲方，甲方收到**公司的货款后准时支付给乙方。

　　十一、担保金的收取、使用、返回：为确保竞标方严格执行合同，甲方将向竞标方收取竞标保证金(标的5%)。如在交易过程中竞标方违约，甲方将根据违约程度部分或全部扣留保证金，并将扣除部分全部交由**公司补偿损失。如交易正常进行，甲方在确定交易双方货、款两清后一个工作日内将保证金全部返回。若乙方未中标则保证金在招标结束后一个工作日内退回。

　　十二、责任：甲方必须敦促乙方按时送货，协助乙方将入库验收单复印件留存，并及时和**公司财务部核对，监督________公司准时支付货款。在整个交易过程中商品品质由________公司和乙方确定，甲方不对商品的品质，以及由商品的品质引起一切后果负责。

　　十三、招标代理费：甲方每次向中标方收取合同总额0.2%的招标代理费，每次结算时从货款总额中扣除。

　　十四、其他事项：本合同在甲方通知乙方中标后自动生效，不中标则合同自动作废。其他未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：________________乙方：________________

　　甲方代表：________________乙方代表：________________

　　日期：________________日期：________________

2023招标合同 篇23

　　1.定义

　　本合同中的下列术语应解释为：

　　(1)合同系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

　　(2)合同价系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后应付给的价。

　　(3)货物系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

　　(4)报务系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

　　(5)买方系指_________(招标单位名称)。

　　(6)卖方系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司。

　　2.技术规范

　　提供和交付的货物技术规范应与招标文件规定的技术规范以及所附的技术规范响应表(如果有的话)相一致。

　　3.专利权

　　卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

　　4.包装要求

　　4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标难保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均卖方承担。

　　4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

　　5.唛头

　　5.1 卖方应在第一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出以下标记：

　　a.收货人：_________;

　　b.合同号：_________;

　　c.唛头：_________;

　　d.收货人代号：_________;

　　e.目的地：_________;

　　f.货物名称、品目号和箱号：_________;

　　g.毛重/净重_________;

　　h.尺寸(长×宽×高以厘米计)：_________。

　　5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中和适当的运输标记，标明重点和吊装点，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有小心轻放、防潮、勿倒置等字样和其他适当的标志。

　　6.装运条件

　　6.1 如是外国货物：

　　6.1.1卖方应在合同规定的装运日前30天以电报或电传形式将合同号、货名、数量、件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期通知买方，同时，卖方应用挂号信把详细货单一式六份，包括合同号、货名、规格、数量、总体积、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总价、备妥待运日期和货物的运输、储存中的特殊要求和注意事项等寄给买方。

　　6.1.2 卖方负责安排运输和交付运费，以确保按照合同规定的交货期交货。

　　6.1.3 卖方应在租订的运输工具抵达前7天以电报或电传形式把运输工具名称、装货日期、合同号、货物名称、数量、总重量和总体积通知买方。

　　6.1.4 装单日期应为实际交货日期。

　　6.2 如是国内货物：

　　6.2.1卖方应在合同规定的交货期前30天以电报或电传形式将合合同号、货物名称、数量、包装箱号、总毛量、总体积和备妥贷日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛量、总体积(立米)和每个包装箱的`尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

　　6.2.2 卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

　　6.2.3 运输部门出具运单的日期应视为货物交货日期。

　　6.3 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超数量或重量而产生的一切后果负责。

　　7.装运通知

　　7.1卖方应在货物装完后，24小时之内将合同号、货名、数量、毛重、总积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方。由此引起的一切损失应由卖方负担。

　　8.保险

　　8.1 出厂价合同，货物装运后由买方办理保险。目的地交货价的合同，由买方以人民币办理按照发票金额的110%的“一切险”的保险。

　　9.支付

　　9.1 支付应使用人民币。

　　9.2 卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列据，买方按合同规定审核无误后按下列方式和比例付款：

　　9.2.1 提交下列单据后，支付合同总价的_________%。

　　a.由卖方银行为买方出具的合同总价_________%的不可撤销的保函。

　　b.形式发票一式五份，其金额为合同总价。

　　c.商业发票一式五份。

　　9.2.2 提交下列单据后，支付每批交贷金额的_________%，以便逐步交付合同总价的_________%。

　　a.运输部门出具的运单正本一式三份，副本两份;

　　b.商业发票一式五份，其金额为所交合同货物的相应金额;

　　c.详细的装箱单一式五份;

　　d.制造商出具的质量证书一式五份;

　　e.本合同第7条要求的装运通知电传一份。

　　卖方应在每批货物装运完毕48小时内将上述单据除e以外航寄给买方。

　　9.2.3 合同中全部货物被买方验收之后，提交下列单据可支付合同总价的_________%;

　　a.商业发票一式五份;

　　b.双方签订的合同货物验收证书一式五份;

　　c.以买方为抬头开始_________的即期汇票一份。

　　10.技术资料

　　10.1合同生效后60天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

　　10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物发运。

　　11.质量保证

　　11.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方并保证其货物业经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的十二个月质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

　　11.2 买方应尽快以书面形式通知卖方保证期内所发生的索赔。

　　11.3 卖方在收到通知后三十天内应免费维修更换有缺陷的货物或部件。

　　11.4 如果卖方在收到通知后二十天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

　　12.检验

　　12.1在发货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

　　12.2货物运抵现场后，买方应向当地的商检局或工商行政管理局申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据当地商检局或国家工商行政管理局出具的检验证书向卖方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

　　12.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请当地商检局或工商行政管理局进行检查，并有权凭商检证书向卖方提出索赔。

　　13.索赔

　　13.1 根据当地商检局或工商行政管理局出具的商检证书向卖方提出索赔，除责任应由保险公司或运输部门承担的之外。

　　13.2根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

　　a.卖方同意退货，并且合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

　　b.根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方定同意降低货物的价格。

　　c.用符合规格要求新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，对更换条件相应延长质量保证期。

　　13.3如果在买方发出的索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

　　14.迟交贷

　　14.1 卖方应按照要求一览表中买方规定的时间表交货和提供服务。

　　14.2 如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没受履约保证金，加收罚款和/或终止合同。

　　14.3履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

　　15.违约罚款

　　15.1除合同第16条规定外，如果卖方没有按照规定的时间交货和提供服务，买方应课以罚款，款金应从贷款中扣除，罚金应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但罚金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周7天计算。如果达到最高限额，买方应考虑终止合同。

　　16.不可抗力

　　16.1如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

　　16.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成一步履行合同的协议。

　　17.税费

　　17.1 政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

　　17.2 政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

　　17.3 在中国以外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

　　18.履约保证金

　　18.1卖方应在收到中标通知书后30天内，通过中国的任何一家银行，或买方可接受的外国银行，向买方提供相当于合同总价10%的履约保证金。履约保证金的有效期到货物保证期满为止。

　　18.2 卖方提供的履约保证金保函应按招标文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

　　18.3 如卖方未能履行其合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

　　19.仲裁

　　19.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如从协商开始60天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市政府或行业主管部委寻求可能解决办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部委仍得不到解决，则应采取仲裁。

　　19.2 仲裁应由当地工商行政管理局根据其仲裁程序和暂行规则进行仲裁。

　　19.3 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均有约束力。

　　19.4 仲裁费用除工商行政管理局另有裁决外由应败诉方负担。

　　19.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

　　20.违约终止合同

　　20.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

　　a.如果卖方未能按合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全货物;

　　b.如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。在上述任一情况下，卖方收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

　　20.2买方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中末终止部分。

　　21.破产终止台同

　　21.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候都以书面通知卖方终止合同，该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

　　22.转让和分包

　　22.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

　　22.2 如投标中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中所授给的全部分包合同，但原投标中或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

　　23.适用法律

　　23.1 本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

　　24.合同生效及其他

　　24.1 合同应在双方签字并在买方收到卖方提供的履约保证金后即开始生效。

　　24.2 本合同一式两份，以中文书就，双方各执一份。

　　24.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

　　卖方(公章)：_________ 买方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

2023招标合同 篇24

　　合同号：

　　合同签字时间及地点：

　　合同生效日期：

　　合同双方：(需方名称)(以下简称需方)

　　---(供方名称)-----(以下简称供方)

　　供需双方达成协议，并同意按如下条款签订本合同。

　　l.定义

　　本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

　　1.1“需方”是指(需方法定名称)，包括该法人的法定代表人，法人的继任方和法

　　人的受让方。

　　1.2“供方”是指(供方法定名称)，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法

　　人的受让方。

　　1.3合同是指本文件及其附件中的所有部分。

　　1.4“合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。

　　1.5“生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。

　　1.6“技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、监造、检验、安装、

　　调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软

　　件)和本合同附件3规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。

　　1.7“合同设备”是指供方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工

　　具、备品备件和所有各种物品，如本合同附件2所列示和规定。

　　1.8“监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代

　　表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。

　　此种质量

　　监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

　　1.9“性能验收试验”是指为检验本合同附件规定的性能保证值按本合同附件5

　　规定所进行的试验。

　　1.10“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的性能供证

　　值后需方对每台机组合同设备的验收。

　　1.11“最结验收”是指需方对每一机组的合同设备保证期满后的验收。

　　1.12”日、月、年”是指公历的日、月、年：“天”是指24小时;“周”是指7天。

　　1.13“电厂”是____发电民

　　1.14“技术服务”是指由供方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检

　　验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行.检修时相应的技术指导、技术配

　　合、技术培训等全过程的服务。

　　1.15“现场”是指位于__，为需方安装合同设备所在地。

　　1.16“备品备件”是指根据本合同提供的(合同设备名称)备用部件，包括随机备

　　品备件和足够_折运行使用的备品备件。

　　1.17“试运行”是指单机、整机或各系统和域设备在调试和电厂试运行阶段进行

　　的运行。

　　1.18“机终”是指锅炉、汽轮机、汽轮发电机和附属设备组成的一套完整的设备。

　　1.19“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和/或签名的文件。

　　1.20“分包商“或”“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供贷分包

　　给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

　　1.21“最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总值达

　　到合同设备价格98%以上;并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试

　　验。

　　1.22“设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备(包括部

　　件、原材料、铸锻件、原器件等)达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

　　2.合同标的

　　本合同所订设备将用于(工程项目名称)工程。

　　2.1设备名称、规格(型国)、数量

　　设备名称：

　　设备规格(型号)：

　　数量：

　　2.2凡供方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是成初可靠的。

　　2.3设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件1。

　　2.4供方提供合同设备的供货范围按合同附件2。

　　2.5供方提供的技术资料按合同附件3。

　　2.6供方投供的技术服务按合同附件7。

　　2.7供方提供设备的运输及保险。

　　3.供货范围

　　3.1合同供货范围详见附件2。

　　3.2合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件但在执行合

　　同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而目确实是供方供货范围中应

　　该有的，并且是满足合同附件1对合同设备的性能保证值要求所必须的均应由供方负责

　　将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等实上百不发生费用问题。

　　4.合同价格

　　4.1本合同价格即合同总价为___万元(大写：__._)。

　　其中第一套合同价格为

　　万元，第二套合同价格为_万元

　　本合同价格包括合同设备(含备品备件、专用工具)、技术资料、技术服务等费用，

　　还包括合同设备的税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。

　　4.1.1合同设备价格为万元，其中第一套合门设备价格为___万元第二

　　套合同设备价格为万元。

　　本合同设备价格包括与设备有关的供方所应纳的税费、技术资料费从制造厂到始

　　发站(车上)洞头(船上)的运输、装卸、保险费及所有设备包装费。

　　4.1.2合同设备的技术服务费为_万元，其中第一套合同设备技术服务费为

　　_万元，第二套合同设备技术服务费为_万元

　　4.1.3两套合同设备到现场交货点的运杂费为　万元，其中第一套合同设备运

　　杂费为　万元，第二套合同设备运杂费为_万元。

　　4.1.4两套合同设备保险费为　万元，其中第一套合同设备保险费为_万

　　元，第二套合同设备保险费为_万元。

　　4.2合同的分项价格见附件6。

　　4.3本合同总价在合同交货期内为不变价。

　　5.付款

　　5.1本合同使用货币种类为人民币。

　　5.2付款方式：银行托收或汇票。

　　5.3合同设备款的支付：

　　5.3.1合同生效日期起个月内供方提交金额为合同设备价格的10%不

　　可撤销的履约保函和金额为合同设备价格10%的商业发票(正本一份，复印件四份)需

　　方审核无误后___个月内支付给供方合同设备价格的10%(___万元)做为预付款。

　　5.3.2供方按交货顺序在规定的时间内将每批设备(部组件)运到交货地点，并将

　　该批设备的商业发票(金额为该批设备价格的80%，正本一份复印件四份)、清单、质

　　量检验合格证明、货运提单提供给需方，需方验明无误后天内，支付该批设备价格

　　的80%(_万元)。

　　5.3.3剩余合同设备价格的10%作为设备保证金待每套合同设备保证期满没有问题，

　　供方报交下列单据经需方审核无误后需方在_个月内支付给供方该套合同设备价格的10%

　　(如有问题，应扣除相应部分);

　　(1)金额为该套合同设备价格10%的商业发票(正本一份，复印件一式四份)

　　(2)该套合同设备最终验收证书的复印件一式五份。

　　5.4技术服务费的支付。

　　5.4.1第一批设备交货后，供方提交金额为该套合同设备技术服务费3o%的商业发

　　票(正本一份，复印件四份)需方审核无误后___个月内，支付给供方该套合同设备

　　技术服务费的30%(_万元)。

　　5.4.2每套合同设备通过该套机组性能验收试验，初步验收证书签署后，供方提交

　　金额为该套合同设备技术服务费70%的商业发票(正本一份，复印件四份)，需方审核

　　无误后__个月内，支付给供方该套合同设备技术服务费的70%(_万元)。

　　5.5　运杂费的支付

　　运杂费在设备交货时由供方分批向需方结算结算总额为合同规定的运杂费。

　　需方在

　　收到供方提交的单据经审核无误后个月内需方支付给供方该批运杂费。

　　5.6　付款时间以杰方银行承付日期为实际支付日期著此日期晚于规定的付款日期，

　　即从规定的日期开始按本合同1114款计算迟交违约金。

　　6.交货和运输

　　6.1　本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求

　　应保证及时和部会的完整性。

　　分部套交货时间见附件4。

　　6.2　交货地点合同设备的交货地点为需方电厂铁路专用线指定地点(车上)/码头

　　(船上)(具体交货地点)。

　　6.3　合同生效后个月内，供方应按照本合同附件4的规定向需方提供每批货物名称、

　　总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。

　　在每批货物预订启运_天前及天前供方应以电报或传真将66款中的各项内容通知需方。

　　6.4　每批合同设备交货日期以到货车/码头的到货通知单时间戳记为准。

　　此日期即

　　本合同1.1.9款计算迟交货物违约金时的根据。

　　6.5　供方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划，负现合同设备从

　　供方到现场交货地点的运输。

　　6.6　在每批货物备妥及装运车辆/船发出24小时内，供方应以电报或传真将该批货

　　物的如下内容通知需方。

　　(1)合同号;

　　(2)机组号;

　　(3)货物备妥发运日;

　　(4)货物名称及编号和价格;

　　(5)货物总毛重;

　　(6)货物总体积;

　　(7)总包装件数;

　　(8)交运车站/码头名称、车号/船号和运单号;

　　(9)重量超过二十吨或尺寸超过9米_3米_3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。

　　对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

　　(10)对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环

　　境因素和震动有特殊要求的设备或物品〕必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保

　　存方法以及处理意外情况的方法。

　　6.7　附件4中没有开列的货物应配合安装进度进行交货。

　　6.8　在保证期内和在保证期满后至第一次大修时止由于供方的过失或疏忽造成的供

　　应设备(或部件)的损坏或潜在缺陷，而动用了需方库存中的备品备件以调换损坏的设备

　　或部件，则供方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过___个月运到指定目

　　的车站/码头并且通告需见

　　6.9　供方应按附件1和附件3规定向需方分批提供满足电厂设计、监适、施工、调试、

　　试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料、按附件1和附件3的规定提供技术资料每

　　套合同设备_套。

　　应分别列出上述技术资料的清单及符合附件3规定的交付进度。

　　6.10　技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮局后，供方应在24小时内将

　　技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量合同号等以传真或电报

　　通告需方。

　　6.11　技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。

　　此日期

　　将作为按合同11.10款对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。

　　如果技术资料经

　　需方或需方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非需方原因供方应在收到需方通知后

　　___天内(对急用者应在__天内)免费向现场补充提供缺少、丢失或损失的部分。

　　如

　　因需方原因发生缺少、丢失或损坏，供方应在接到需方通知后__天内(对急用者应在_

　　天内)，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由需方承担。

　　6.12　需方可派遣代表到供方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。

　　供方应

　　提前_天通知需方交运回期。

　　如果需方代表不能及时参加检验时，供方有权发货。

　　上述需

　　方代表的检查与监督不能免除供方应负的责任。

　　6.13　因需方原因要求供方推迟设备发货时(设备已制造完毕)，由需方负担仓储费

　　及必要时的保养费。

　　并按本合同规定(视为供方已交货)支付议批设备的款项。

　　6.14　到货站(整车)/码头：____

　　(零担)/码头：____

　　6.15　收货单位：

　　6.16　技术资料邮寄地址：______

　　单位：　______

　　7　包装与标记

　　7.1　供方支付的所有货物要符合_包装储运指示标志的规定及国家主管机关的规定及

　　国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。

　　包装应保证在运输、

　　装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。

　　若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、

　　水平加速度引起的设备损坏，供方要在设备的设计结构上予以解决。

　　包装应按设备特点，

　　按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐

　　蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。

　　产品包装前，供方负责按部套进行检查清理，不

　　留异物，并保证本部件开全。

　　7.2　供方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

　　7.3　供方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印

　　刷以下标记：

　　(1)合同号;

　　(2)目的站/码头;

　　(3)供货、收货单位名称;

　　(4)设备名称、机组号、图号;

　　(5)箱号/件号;

　　(6)毛重/净重(公斤);

　　(7)体积(长_宽_高，以毫米表示)

　　凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重

　　心位置及起吊点，以便于装卸搬运。

　　按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱

　　上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

　　7.4　对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。

　　大件货物应

　　带有足够的货物支架或包装垫木。

　　7.5　每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱

　　单、合格证。

　　外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。

　　另邮寄装

　　箱清单各二份。

　　7.6　附件2中列明的备品备件应按每套设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一

　　次性发货。

　　7.7　备品备件应分别包装并按7.2款注明上述内容，专用工具也应分别包装。

　　7.8　各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可

　　能整车发运以减少运输费用。

　　7.9　栅格式箱子/或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造

　　成损坏的设备及零部件。

　　7.10　所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

　　7.11　供方和/或其分包商不得用同一箱号樯明任何两个箱件。

　　7.12　对于需要精确装配的明洁净加工面的货物，加工面时采用优良，耐久的保护层

　　(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

　　7.13　供方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。

　　每包技术资料的封面上应注明下述内容：

　　(1)合同号;

　　(2)供货、收货单位名称;

　　(3)目的站/码头;

　　(4)毛重;

　　(5)箱号/件号。

　　每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、

　　名称页数。

　　7.14　凡由于供方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，

　　一经证实，供方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。

　　在运输中如发生货

　　物损坏和丢失时，供方负责与承运部门及保险公司交涉，同时供方应尽快向需方补供货物

　　以满足工期需要。

　　7.15　需方应对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等，在该部件到货清点之后「_

　　个月]内返供方(费用由供方承担)。

　　8　技术服务和联络

　　8.l　供方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、

　　调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过

　　程的服务。

　　8.2　供方需派代表到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料进行安装、分部

　　试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等

　　有关问题。

　　8.3　供方应在合同生效后__个月内以邮寄方式向需方提交执行8.1和8.2款中

　　规定的服务工作的组织计划一式两份。

　　8.4　在合同生效后_个月内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

　　8.5　供方有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计，并向需方解释技术设计。

　　8.6　如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在

　　一般情况下，另一方应同意参加。

　　8.7　各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应

　　执行。

　　如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。

　　如有重

　　大技术方案和/或合同价格的修改，须报原合同审批单位审查同意后方可执行.

　　8.8供方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，供方如

　　有修改，须以书面形式通知需方，经需方确认后方可进行。

　　为适应现场条件的要求，需

　　方有权提出变更或修改意见，并书面通知供方，供方应给予充分考虑，应尽量满足需方

　　要求。

　　8.9　供需方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关

　　的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

　　8.10　对盖有“密件”印章的供销方的资料，双方都有为其保密的义务。

　　8.11　供方的分包商需要合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由供方统一组织

　　并征得绍方同意，费用应由其自行负担。

　　8.12　供方(包括分包与外购)须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技

　　术服务等问题负全部责任。

　　8.13　凡与本合同设备相连接的其它设备装置，供方有提供接口和技术配合的义务，

　　并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

　　8.14　供方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。

　　供方

　　派到现场服务的技术人员在本合同生效后_个月内提交需方予以确认。

　　需方有权提出更换

　　不符合要求的供方现场服务人员，供方应根据现场需要，重新选派需方认可的服务人员。

　　如果需方在书面提出该项要求__天内供方没有答复，将按11.11款视为延误工期等同处理。

　　8.15　由于供方技术服务人员对安装、调试的技术指导的疏忽和错误以及供方未按要

　　求派人指导而造成的损失应由供方负责。

　　8.16　技术服务和联络的具体要求见附件7

　　9　质量监造与检验

　　9.1　监造

　　9.1.1　供方应在配合同生效日期起__个月内，问需方提供本合同设备的设计、制

　　造和检验标准的目录。

　　设计、制造和检验标准应符合附件1和附件5的规定。

　　9.1.2　需方将委托有监造资质的监造单位进行设备监造。

　　在电力工业部/国家电力

　　公司的指导下进行监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况

　　并签字。

　　监造检验的标准为附件1和附件5所列的相应标准。

　　供方有配合监造的义务。

　　在监

　　造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。

　　9.1.3　监造的范围及具体监造检验/见证项目见附件5

　　9.1.4　供方必须为电力工业部/国家电力公司驻厂代表和监造代表的监造检验提供：

　　9.1.4.1　本合同设备投料时提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和

　　月度检验计划。

　　9.1.4.2　提前_天提供设备的监造内容和检验时间。

　　9.1.4.3　与本合同设备监造有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料工艺及实际

　　工艺过程和检验记录(包括中间检验记录和/或不一致性报告)及附件5规定的有关文件

　　以及复印件。

　　9.1.4.4　向监造代表提供工作、生活方便。

　　9.1.5　监造检验/见证(一般为现场见证)一般不得影响工厂的正常生产进度(不包

　　据发现重大问题时的停工检验)，应尽量结合供方工厂实际生产过程。

　　若监造代表不能按

　　供方通知时间及时到场，供方工厂的试验工作风正常运行，试验结果有效，但是监造代表

　　有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果(转为文件见证)。

　　若供方未及时通知监

　　造代表面单独检验.需方将不承认该检验结果，供方应在需方代表在场的情况下进行该项

　　试验。

　　9.1.6　监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或

　　包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，供方须采取应改进措施、以保证交货质量。

　　无论监造代表是否要求和是否知道，供方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程

　　中出现的较大的质髦缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下供方不得擅自处

　　理。

　　9.1.7　不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并

　　且签署了监造与检验报告，均不能被视为供方按合同11款规定应承担的质量保证责任的

　　解除，也不能免除供方对设备质量应负的责任。

　　9.2　工厂检验与现场开箱检验

　　9.2.1　由供方供应的所有合同设备/部件(包括分包与外购)，在生产过移中都须进

　　行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。

　　所有检验、试验和总装

　　(装配)必须有正式的记录文件。

　　以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。

　　所有这些正

　　式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分邮寄给需方存档。

　　此外，供方还应在随机文

　　件中提供合格证和质量证明文件。

　　9.2.2　货物到达目的地后，供方在接到需方通知后应及时到现场，与需方一起根据

　　运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。

　　如发现有任何不符之处经双方代

　　表确认属供方责任后，由供方处理解决。

　　当货物运到现场后，需方应尽快开箱检验检，检

　　验货物的数量、规格和质量。

　　需方应在开箱检查前__天通知供方开箱检验日期，供方应

　　派遣检验人员参加现场检验工作，需方应为供方检验人员提供工作和记录对双方同样有效，

　　并作为需方向供方提出索赔的有效证据。

　　如需方未通知供方而自行开箱或每一批设备到达

　　现场_个月后仍不开箱，产生的后果由需方承担。

　　9.2.3　现场检验时，如发现设备由于供方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少

　　或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录并由双方代表签字，各执一份，作

　　为需方向供方提出修理和/或更换和/或索赔的依据;如果供方委托需方修理损坏的设备所

　　有修理设备的费用由供方承担;如果由于需方原因，发现损坏或短缺，供方在接到需方通

　　知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由需方自负。

　　9.2.4　供方如对上述需方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到需方书面通

　　知后__天内提出，否则上述要求即告成立。

　　如有异议，供方在接到通知后_个月内，自

　　费派代表赴现场同需方代表共同复验。

　　9.2.5　如双方代表在合同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权

　　威的第三方检验机构/双方权威检验机构联合进行检验。

　　检验结果对双方都有约束力，检

　　验费用由责任方负担。

　　9.2.6　供方在接到需方按本合同9.2.2至9.2.5款规定提出的索赔后，应按9.2.7款的

　　规定尽快修理，更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任

　　方负担。

　　对于上述索赔，由需方从履约保函或下次付款中扣除。

　　9.2.7　由于供方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响电厂建设

　　进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后_个月，否则按11.11款处理。

　　9.2.8　需方对到货检验的货物提出索赔的时间，不迟于货物抵达电厂设备储放场之

　　日起的_个月。

　　9.2.9　上述9.2.2至9.2.8款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题

　　或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为供方按合同11款及附件1的规定应承担

　　的质量保证责任的解除。

　　10　安装、调试、试运和验收

　　10.1　本合同设备由需方根据供方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安

　　装、设试、运行和维修。

　　整个安装、调试过程须在供方现场技术服务人员指导下进行。

　　重

　　要工序须经供方现场技术服务人员签字确认。

　　重要工序由供方提供(见附件7)。

　　安装、

　　调试过程中，若对方未按供方的技术资料规定和现场技术腋务人员指导、未经供方现场技

　　术服务人员签字确认而出现问题，需方自行负责(设备问题除外);若需方按供方技术资

　　料规定和现场技术服务人员的指导、供方现场技术服务人员签字确认而出现问题，供方承

　　担责任。

　　10.2　本合同设备安装完毕后的验收工作按照附件1、5的要求进行。

　　10.3　合同设备的安装完毕后，供方应派人参加调试进行指导，并应尽快解决调试中

　　出现的设备问题，其所需时间应不超过_个月，否则将担11.ll款视为延误工期等同处理。

　　10.4　性能验收试验应在每套机组全部设备运转稳定，达到额定出力连续稳定运行

　　168小时完毕后__个月内进行，这项验收试验由需方负责，供方参加。

　　性能验收试验完毕，每套合同设备达到本合同附件1所规定的各项性能保证值格标后，

　　需方应在__天内签署由供方会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。

　　如果合同设备不能达到本合同附件1、5所规定的一项或多项保证指标时按1o.6款和

　　11.6款办理。

　　10.5　在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，供方在双

　　方商定的时间内免费修理上述的缺陷，需方则可同意签署初步验收证书。

　　10.6　如果第一次性能验收试验达不到本合同附件1.5所规定的一项或多项性能保

　　证值，刚双方应共同分析原因澄清责任，由责任一方采取措施并征第一次验收试验结

　　束后_个月内进行第二次验收试验。

　　10.7在第h次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同附件1、5所规

　　定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任：

　　如属供方原因，则应按本合同11款执行;

　　如属需方原因，本合同设备应被认为初步验收通过，此后_天内由需方代表签署，

　　由供方代表会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。

　　此时供方仍有义务

　　与需方一起采取措施，使合同设备性能达到保证值。

　　10.8　每套合同设备最后一批交货到达现场之日起_个月内，如因需方原因该合同

　　设备未能进行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过最终验收，此后__天内应由

　　需方签署并由供方会签本合同设备最终验收证书。

　　在合同设备稳定运行168小时后如果由于需方原因造成的性能验收试验的延误超过

　　__个月，则此后_天内需方应签署并由供方会签的本合同设备初步验收证书。

　　10.9　不管合同设备性能验收试验进行一次或二次，需方将于初步验收证书签发之

　　日起至一年并完成索赔后止_天内按照11.4款的规定签发最终验收证明书。

　　10.10　按1o.4款及10.7款出具的初步证书只是证明供方所提供的合同设备性能和

　　参数截至出具初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为供方对合同设备中

　　存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据，同样，最终验收证

　　书也不能被视为供方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解

　　除的证据。

　　潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，供方对纠正

　　潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证到一年保证期终止后到第一次大修时(通常为一

　　年)。

　　当发现这类潜在缺陷时(经双方确认)，供方应按照本合同68款及11.3.1款的规

　　定进行修理或调换。

　　10.11　在合同执行过程中的任何时候，对由于供方责任需整进行的检验、试验、再

　　试验、修理或调换，在供方提出请求时，需方应作好安排进行配合以便进行上述工作。

　　供

　　方应负担修理或调换及其人员的费用。

　　如果供方委托需方施工人员进行加工和/或修理、

　　更换设备，或由于供方设计图纸错误或供方技术服务人员的指导错误造成返工，供方应按

　　下列公式向需方支付费用;(所有费用按发生时的费率水平计费)

　　p=ah+m+cm

　　其中：p_总费用(元)

　　a_人工费(元/小时人)

　　h_(小时人)

　　m_材料费(元)

　　c_台班数(台　班)

　　m_每台设备的台班费(元/台　班〕

　　11保证与索赔

　　11.1　保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年(签最级验收证书)或

　　供方发运的最后一批交货的设备到货之日起_个月(签最终验收证书)。

　　二者以先到日期

　　为准。

　　该保证期的具体内容按10款和11款有关条款执行。

　　11.2　供方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优

　　良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

　　供方保证根据本合同附

　　件3所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调

　　试、运行和维修的要求，合同设备在投产后的第一年内，年可用小时数要求大于6500小

　　时;第二年及以后年可用小时数要求大于7500小时，年强迫停机率小于2%，供方为合同

　　设备承担的保证期应到需方出具最终验收证书时止。

　　11.3.1　本设备合同执行期间，如果供方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者

　　由于供方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，供方应立即无偿更换和修理。

　　如需更换，供方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于

　　证实属供方责任之日起的__个月内，否则，应按11.ll款处理。

　　11.3.2　由于需方未按供方所提供的技术资料、图纸、说明书和供方现场技术服务人

　　员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由需方负责修理更换，但供方有义务

　　尽快提供所需更换的部件，对于需方要求的紧急部件，供方应安排最快的方式运输，所有

　　费用均由需方负担。

　　11.4　合同规定的保证期满后，由需方在_天内出具合同设备保证期满最终验收证书

　　交给供方。

　　条件是：在此期间供方应完成需方在保证期满前提出的索赔和赔偿。

　　但供方对

　　非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

　　11.5　在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属供方责任，则需

　　方有权向供方提出索赔。

　　如供方对此索赔有异议，按9.2.4条款办理。

　　否则供方在接到需方

　　索赔文件后应立即无偿修理、更换、赔款或委托需方安排大型修理。

　　包括由此产生的到安

　　装现场的更换费用、运费及保险费由供方负担。

　　11.6　如由于供方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟/安装

　　时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

　　11.7　由于供方责任，在9款规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于供方

　　原因)仍不能达到本合同附件1所规定的一项或多项保证招标时，供方应承担违约金，其计

　　算方法通常根据各种设备经济指标保证值按成本法、煤耗加补偿装机法计算。

　　以汽轮机为例

　　(1)如果汽轮机热耗高于保证值，每增高4.18kj/kwh，供方向需方支付_万元人民币

　　的违约金。

　　(2)汽轮机在铭牌工况(夏季工况)条件下出力每降低1mw.供方向需方支付_万元人

　　民币的违约金。

　　(3)如果汽轮机在额定转速下各轴承的振动每高于保证值0.01mm，供方向需方支付_

　　万元人民币的违约金。

　　如上述任何一项的违约金比率超过以上条款指出的违约金比率的五倍时，需方有权要求

　　供方以更大的违约金比率来支付违约金，其具体违约金比率可由双方协商决定。

　　如果达

　　不成协议，供方在需方同意的时间内尽快提供需方满意的替换件。

　　供方提交违约金后，仍有义务向需方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各

　　项经济指标。

　　每套合同设备按照以上(1)至(3)项累积计算的最大违约金总金额将不超过每套

　　合同设备总价的10%。

　　供方支付全部违约金或者供方提供的满意的替换件被需方接受之

　　日,即为需方承认设备可以初步验收并出具的初步验收证书之日。

　　11.8　如合同设备在保证期内发现属供方责任的十分严重的缺陷(如设备性能达不到

　　要求等)则其保证或将自该缺陷修正后开始计算一年。

　　11.9　如果不是由于需方原因或需方要求推迟交货而供方未能按本合同附件4规定的

　　交货期交货时(不可抗力除外)，实际交货日期按本合同6.1款和动6.4款规定计算，需方

　　有权按下列比例向供方收取违约金：

　　迟交1-4周，每周违约金全额为迟交货物金额的0.5%;

　　迟交5-8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1%;

　　迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5%;

　　不满一周按一周计算。

　　每套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过每套合同设备总价的5%。

　　供方支付迟交违约金，并不解除供方按照合同继续交货的义务。

　　对安装试运行有重大影响的设备迟交超过_个月时，供方需方支付的违约金总额可超

　　过每套合同设备总价的5%，与此同时，需方有权终止部分或全部合同。

　　11.10　如由于确属供方责任未按本合同附件3的规定按时交付经双方确认同严重影响

　　施工的关键技术资料时，则每迟交一周，供方支付违约金5万元/件，迟交时间的计算以

　　6.11款规定的为准。

　　11.11　如果由于供方技术服务的延误、疏忽和/或错误，在执行合同中造成延误，每

　　延误工期一周供方将向招方支付每套合同设备总价的5%。

　　且供方需求付由于供方技术服

　　务错误或违约造成绪万的直接损失。

　　11.12　供方对于根据本合同11.7、11.9、11.10、11.11款承担的每套合同设备违约

　　总金额不论单项或多项累计将不超过每套合同设备总价的io%。

　　11.13　供方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

　　11.14　如果由于需方原因，迟付货款，需方须按下列方式支付违约金;

　　迟交l-4周，每周违约金金额为迟付金额的o.3%;

　　迟交9周以上，每周违约金金额为迟付金额的1%;

　　不满一周按一周计算。

　　需方除交付迟付款违约金外，还应支付迟交款的相应利息，每套合同设备迟付款违约

　　总金额不超过每套合同设备的5%。

　　11.15　本合同生效_月内，供方须向需力提供由供方主办银行开具金额为合同设备

　　价格_%的不可撤销的履约保函，以需方为受益人其格式见附件10。

　　12保险

　　12.1　供方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以供方为

　　受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险，保险区段为供方仓库到工地交货(包

　　括卸货)后90天止。

　　12.2　供方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部

　　件价格110%的，以供方为受益人的设备制造质量险，投保范围为制造过程中合同设备发生

　　制造质量问题和/或车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至保证期满出现的设备质

　　量问题。

　　13　税费

　　13.1　根据国家有关税务的法律、法规和规定，供方应该交纳的与本合同有关的税费

　　由供方承担..

　　13.2　本合同价格为含税价。

　　供方提供的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进

　　口设备/部件等所有税费(包括保险费)已全部包含在合同价格内，由供方承担。

　　i4外包与外购

　　14.1　供方未经需方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包(包括主要部件

　　外购)。

　　供方需分包的内容和比例应征得需方同意，否则不得分包。

　　14.2　供方将本合同范围内的设备/部件的内容和比例提交需方同意后，在本合同生

　　效_个月内，将此部分设备/部件的分包商预选名单、分包商资质材料、提交给需方。

　　需

　　方收到供方提交的分包商文件后__个月内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。

　　供方须在需方同意的分包涵名单中选定分包商，并以书面形式正式通知需方。

　　14.3　分包(外购)设备/部件的技术服务技术配合接8.10、8.11、8.12款的规定办理。

　　14.4　供方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

　　14.5　分包与外购内容见附件8。

　　15合同的变更、修改、中止和终止

　　15.1　本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单

　　方的修改。

　　但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。

　　该项建议应以书面形式通知对方，并经双方签字确认。

　　如果该项修改改变了合同价格和交

　　货进度，应在收到上述修改通知书后的_个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的

　　详细说明。

　　双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)

　　签字并报原合同审查单位审查后方能生效。

　　将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

　　15.2　如果供方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，需方将用书面通知供方供方

　　在接到通知后_天内确认无误后，应对违反或拒绝作出修正，如果认为在_______

　　天内来不及纠正时，应提出修正计划。

　　如果得不到纠正或提不出修正计划，需方将保留中

　　止本合同的一部分或全部份的权利。

　　对于这种中止，需方将不出具变更通知书，由此而发

　　生的一切费用、损失和索赔将由供方负担。

　　如果供方的违约行为本合同其它条款有明确规

　　定，则按有关条款处理。

　　15.3　如果需方行使中止权力，需方有权停付到期应向供方支付中止部分的款项，并

　　有权将在执行合同中预付给供方的中止部分款项索回。

　　15.4　在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，供方和

　　/或需方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方

　　协商办理。

　　15.5　因需方原因要求中途退货，需方应向供方偿付违约金，违约金为退货部分设备

　　价格的10%-30%并赔偿供方由此产生的直接经济损失。

　　15.6　因供原因而不能交货，供方应向需方偿付违约金，违约金为不能交货部分设备

　　价格的10%～30%并赔偿需方由此产生的直接经济损失。

　　15.7　如果供方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为

　　了债权人的利益在破产管理了经营其业务，需方有权立即书面通知供方或破产清算管理人

　　或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出

　　合理忠实履行合同的保证情况，执行经过需方同意的一部分合同。

　　15.8　若15.7款考虑的情况确实发生，需方有权从供方手中将本合同设备有关的工作

　　接管并收归己有，并在合理期限内从供方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、

　　图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属需方，供方应给需方提供全权处理并提供一切

　　合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，需方对这种终止合同直接或

　　间接引起的对供方的任何索赔不承担责任。

　　此外，双方应对供方已经实际履行的合同部分

　　评价达成协议，并处理合同提前结束的一切结果。

　　16.不可抗力

　　16.1不可抗力是指严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、

　　战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。双方中的任何一方，由于不可抗力事件而

　　影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但

　　是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

　　16.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力

　　事件的情况以传真或电报通知另一方，并在_天内将有关当局出具的证明文件提交给另一

　　方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可

　　抗力的影响消除后应将此情况立即通知对方。

　　16.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到12o天以上时，双方应通过友好协商

　　解决本会同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收等问题)。

　　17、合同争议的解决

　　17.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商

　　后仍不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解。

　　如仍不能解决，双方同意任何一方

　　可以提交经济合同仲裁委员会仲裁或向法院提出诉讼。

　　17.2仲裁地点为北京。

　　17.3仲裁裁决或法院判决对方都有约束力。

　　17.4由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决或法院判决另有规定外，应由败诉方承

　　担。

　　17.5在进行仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理的事项外，合同仍应继续

　　履行。

　　18.合同生效

　　18.1本合同生效需满足下列条件：

　　(1)本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，

　　加盖合同专用章;

　　(2)本合同通过国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室审查(加盖合

　　同审查章);(1000万元以下者核备〕

　　(3)本合同通过电力工业部电力工程设备招标审查额导小组办公室审查(加盖合同

　　审查章);(此款适用于1000万元以上者).

　　(4)国家开发银行确认;(此款适用于开行定额定向贷款项目)

　　本合同有效期：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”)并理赔完毕贷款两清之

　　日止。

　　19复它

　　19.1本合同适用法律为中华人民共和国法律。

　　19.2本合同所包括的附件，基本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

　　19.3合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一

　　方作出有约束力的声明，陈述，许诺或行动。

　　19.4本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。

　　任何一方不承担本合同规

　　定以外的责任、义务、补偿和补救。

　　19.5双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利

　　或义务转让给第三方。

　　19.6本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外均不得提

　　供给与合同设分和相关工程无关的第三方。

　　19.7合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商

　　务问题。

　　双方授权代表的名称和通讯地址在合同生铲的同时通知对方。

　　19.8任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员

　　递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员和/或通讯设施接

　　收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

　　19.9本合同一式正本4份，副本16份;供需双方各执正本1份;副本7份。

　　审查单位

　　正本2份，副本2份。

　　19.10本合同双方的地址如下：

　　需方供方

　　名称：

　　地址;

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

　　电传：

　　开户银行：

　　帐号：

　　纳税人登记号：

　　签字：

　　需方供方

　　单位名称：　单位名称：

　　签字人：签字人;

　　签字日期：　签字日期：

　　台同审查单位：

　　日期：

2023招标合同 篇25

　　第一章?定义

　　1.1?定义

　　合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义：

　　（1）“业主”指在第二部分专用条款插入表中提及的当事人及其取得该当事人的资格的法定继承人，不包括该当事人的任何受让人（除承包人同意外）。业主可在本合同项下指定一家采购全权代理机构，如果已经指定，则在投标须知前附表第3项中指明采购代理机构的名称、采购、监督和支付的范围，以及在招标期间及随后的授标等问题上的责任。

　　（2）“承包人”指其投标书被业主接受的当事人，或其法定继承人，不包括该事人的任何受让人（除业主同意外）。

　　（3）“分包人”指在合同中提及的承担部分工程施工的当事人或经工程师同意分包了部分工程的任何当事人，及取得该当事人资格的法定继承人，但不包括任何其他受让人。

　　（4）“工程师”指由业主指定的为执行合同规定的任务的工程师，并在第一部专用条款插入表中提及为工程师人的，或由业主任命并书面通知承包人代行工程师职权的人。

　　（5）“工程师代表”指根据2.2款规定，随时由工程师任命的个人。

　　（6）“承包人授权代表”是指由承包人任命，在本合同项下代行承包人全权的人。

　　（7）“熟练工人”指的是熟悉放样，对复杂的工程能进行监督的工人，并包括备操作人员。

　　（8）“非熟练工人”指的是持普通手工工具，包括小型动力工具进行施工作业人员。

　　（9）“工程”指永久性工程及临时性或视情况为两者之一。

　　（10）“永久性工程”指根据合同规定将建造的永久性工程（包括设施）。

　　（11）“临时性工程”指在施工并完成工程及维修缺陷中所需的及有关的各种临工程（不包括承包人的设备）。

　　（12）“设施”指定于构成或构成永久工程组成部分的机器、装置或类似的物件

　　（13）“承包人的设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设施、材料其他物品在内的所有施工并完成工程及维修缺陷所需的、任何性质的设备及物品（包括临时工程）。

　　（14）“分段工程”是指在合同_____别规定的作为工程一部分的分段工程。

　　（15）“工地”指为施工工程由业主提供的用地及在合同_____别注明的将构成部工地的任何其他场所。

　　1.2?标题和旁注

　　各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分，在合同条款或合同本身的解释中也不应加以考虑。

　　1.3?注释

　　凡指当事人或当事人各方的字词应包括公司和有法人资格的任何组织。

　　1.4?单数和复数

　　仅表明单数形式的词也可以代表复数，根据上下文需要而定，反之亦然。

　　1.5?通知、同意、批准、证明和决定

　　除非另有规定，凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知，同意、批准、证明或决定应是书面形式的。并应对“通知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释。任何这种同意、批准、证明或决定不应被无理扣留或延误。

　　第二章?工程师和工程师代表

　　2.1?工程师的职责和权力

　　（a）工程师应履行合同中规定的职责。

　　（b）工程师可以使用在合同中规定的或必要时由合同暗示的权力。但规定：下列（4）（i）和（4）（ii）条外，工程师在向承包人发布命令前或在采取下列行动之前应取得业主明确的技术上的认可和一般性的批准：

　　（1）根据第4款，批准工程任何部分的分包合同：

　　（2）证明第12款项下增加的费用；

　　（3）决定第44款项下的工程延期；

　　（4）根据第51款，发出变更指令，但下列情况除外：_________________________________；

　　（5）确定第52款项下的费率或价格；或_______________________________________；

　　（6）批准重大设计变更，这些变更将影响原设计的基本性能。

　　（c）除了在合同中有明文规定外，工程师无权免除合同规定的承包人义务。

　　2.2?工程师代表

　　工程师代表应由工程师任命并向工程师负责，应履行和行使由工程师按2.3款规定可能赋予他的职责和权力。

　　2.3?工程师授权的权力

　　工程师随时可将赋予他自己的任何职责和权力授权给工程师代表，他可以随时收回其授权。任何这种授权或收回其授权均应以书面形式，并且只有在业主和承包人收到这一授权通知后方可生效。

　　任何根据这一授权由工程师代表发给承包人的通知应与工程师发给承包人的通知有同等效力。如果：

　　（a）工程师代表对任何工程、材料或设备的批准不影响工程师不批准这种工、材料或设备和发出纠正指令的权力；

　　（b）如果承包人对工程师代表给予的通知有疑问，其可以向工程师询问，工师应确认、取消或变更此种通知的内容。

　　2.4?助理的任命

　　2.5?书面指令

　　由工程师发出的指令应为书面形式，但如果由于某种原因，工程师认为有必要以口头的形式发出这类指令，承包人应遵照执行。无论在这一口头指令执行前或执行后，由工程师发出的对这一指令的书面确认应被视为与本条规定的指令有相同的意思。还规定，如果在7天内，承包人书面确认工程师的口头指令，这种确认在7天内未被工程师以书面的形式拒绝，这一指令应视为工程师的指令。

　　该规定同样适用于工程师代表及根据2.4款任命的工程师的或工程师代表的助理人员发出的指令。

　　2.6?工程师行为公正

　　按照合同规定，工程师通过以下方式行使权力：

　　（a）作出决定，发表意见。或同意，或

　　（b）表示满意或批准，或

　　（c）决定价值；或

　　（d）采取其他可能影响业主或承包人的权利和义务的行动时，

　　工程师应根据合同规定的条款并考虑所有的因素，公正行使其判断的权力。任何这类的决定意见，同意、表示满意或批准，价值的确定或采取的行动均应按67款的规定予以公开，评审或修订。

　　第三章?转让和分包

　　3?合同的转让

　　承包人无业主的事先同意（尽管1.5条规定，这种同意应由业主单独决定）不应将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何收益或利益转让。但除了；

　　（a）按合同规定到期或即将到期的，以承包人的银行为受益人的_____，或

　　（b）将承包人的权力转让给其他担保人（假使担保人已支付了承包人损失或债务），以获得免除其他方面的债务。

　　4.1?分包

　　承包人不得将整个合同全部分包出去。除非合同另有规定，承包人不应在未得到工程师的同意前将合同的任何部分分包出去。任何有关的同意，不应免除承包人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务，并应象对待其自己、其代理人、其服务人员及其工作人中的行为，违约及疏忽一样，对任何分包人、分包人代理、分包人的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

　　承包人在下列事项方面无需征得这样的同意：

　　（a）提供劳务；

　　（b）按合同规定的标准购买材料；

　　（c）分包工程的任何部分给合同中已写明的分包人。

　　4.2?分包人义务的转让

　　当分包人在所进行的工作或其提供的货物、材料、设备或服务等方面，为承包人承担了合同规定的缺陷责_____限结束后的任何延长期限的连续义务时，承包人可在该期满后的任何时候，在业主的要求和由业主承担费用的情况下，把未结束的这种义务的利益转让给业主。

　　第四章?合同文件

　　5.1?语言（一种或几种）和法律

　　5.2?合同文件的优先顺序

　　构成合同的几份文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性解释时，工程师应作出解释和校正，并对此向承包人发出指令。除非合同另有规定，在发生分歧时，文件应按以以下顺序优先考虑：

　　（a）合同协议书

　　（b）中标通知书；

　　（c）投标书；

　　（d）合同条款第二部分；

　　（e）合同条款第一部分；

　　（f）技术规范的组成文件；

　　（1）包括在合同文件中的书面的技术规范。

　　（2）参考资料中包括的技术规范。

　　（g）图纸的合成资料；

　　（1）标明的尺寸。

　　（2）文字注释。

　　（3）图解显示；以及

　　（h）已报价的工程数量表。

　　6.1?图纸、文件的保管和提供

　　承包人就工程师提供4套所有按照第7款由承包人提出经工程师批准的图纸、规范及其他文件复制件，连同一些不能照像制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如工程师有书面要求，承包人亦应向工程师提供为业主使用的相图纸、规范及其他文件。业主将支付相应的费用。

　　6.2?一套图纸应保存地工地

　　6.3?施工进度的打乱

　　凡出现工程师如不在合理的时间内发出进一步的图纸和指令，工程进度或计划将拖延或打乱时，承包人应通知工程师并抄报业主。通知应包括所需的图纸或指令，需要的理由和时间以及如果拖延提供将造成工程的延期或进度的打乱等详细说明。

　　6.4?图纸延期和图纸延期所产生的费用

　　在任何情况下，如因工程师未曾或不能在一合理时间内发出承包人根据第63款发出的通知中所要求的任何图纸或指令，致使承包人蒙受延误进度和（或）招致费用的增加，则工程师在与业主及承包人协商后，应决定：

　　（a）任何据44款承包人有权得到的延期，及

　　（b）应增加到合同价中该项费用的金额；并相应通知承包人和抄报业主。

　　6.5?承包人末提供图纸

　　如果工程师没有或不能向承包人提供图纸或发出指令是全部或部分由于承包人未按合同要求提供图纸、规范或其他文件，工程师将在作出有6.4款的决定时应将承包人的失误考虑在内。

　　7.1?补充图纸和指令

　　工程师有权随时向承包人发出为合理和恰当地进行施工和完成工程及维修缺陷所必需的补充图纸和指令。承包人应遵照执行并受其约束。

　　7.2?由承包人设计的永久性工程。

　　凡合同中明确规定部分永久性工程应由承包人设计时，承包人应将下列文件提交工程师批准：

　　（a）为使工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并表示满意所必需的纸、规范、计算书及其他资料；

　　（b）详细的操作及维修手册及竣工后永久性图纸，以使业主能操作、维修、除、组装及调整所设计的永久性工程。在这类使用和维护手册连同竣工图纸未提交并由工程师批准之前，该工程不能被认为已按第48款完成了工程。

　　7.3?批准不影响责任

　　工程师据7，2款规定进行的批准并不能解除承包人根据合同应担负的责任。

　　第五章?一般义务

　　8.1?承包人的一般责任

　　承包人应根据合同的各项规定，以应有的细心和勤勉，对工程进行设计（如在合同中有规定）、施工并完成工程和维修缺陷。承包人应根据合同规定或根据合合理推论，提供为设计、施工、完成工程并维修所必需的全部的（无论是临时性的经常性的）监工、劳务、材料、机具、承包人的设备及所有其他物品。

　　8.2?现场施工和施工方法

　　承包人应对整个现场施工和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。但规定，除了在下文中写明或另有协议外，承包人对永久性工程的设计或规范或对不是由承包人制定的临时工程的设计或规范不负责任。如果合同明文规定，部分永久性工程由承包人设计，即使有工程师的批准，承包人也应对这部分工程全面负责。

　　8.3?错误的通知

　　承包人应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知工程师。

　　9?合同协议书

　　如被邀请签约时，承包人应同意签订并履行按照本条件所附格式（如有必要对其进行修改）的合同协议书，该协议的拟定与签订费用由业主承担。

　　10.1?履约保证金

　　承包人应在收到中标通知书后28天内为其适当的履行合同向业主提供履约保证金，履约保证金可用银行保函、备用信用证或契约担保等形式，由承包人自行选择，本条件第二部分专用条款插入表中对履约保证金所占合同价的百分比作了规定；

　　（a）银行保函或备用信用证应由下列银行开立：

　　（1）在中华人民共和国境内营业的一家银行；

　　（2）外国银行通过在中华人民共和国境内营业的一家往来银行；或

　　（3）为业主所接受的外国银行通过中国，或

　　（b）中国人民_____公司提供一份契约担保，或由一家外国_____公司或担保公通过中国人民_____公司提供。

　　10.2?履约保证金的有效期

　　履约保证金的有效期限应截止到承包人根据合同履行并完成了工程施工及缺陷维修期结束。

　　11.1?现场考察

　　在承包人提交标书前，业主应向承包人提供由业主或业主代表根据有关该工程的调查所取得的水文及地表以下条件资料。承包人应对这些资料的解释自行负责。在承包人提交他的标书之前，应被认为已视察和检查了现场及其周围环境以及与之有关的数据，并对下列内容表示满意（指在可能的范围内对成本及时间的考虑）：

　　（a）工地的形成及性质，包括地表以下的条件；

　　（b）水文和气候条件；

　　（c）为施工、完成工程及维修缺陷所需的材料及工作的范围和性质；

　　（d）进出工地的方式及承包人可能需要的食宿条件。并且，一般还应认为承人已取得有关诸如下述可能对其投标有影响或起作用的风险意外事故及所有其他情况的全部必要资料。

　　11.2?数据资料的获取

　　根据第11.1款规定由业主提供的数据资料应认为将包括（如果有的话）合同他条款中所列出的数据资料，在本条件第二部分“专用条款插人表“中应列明由业主提供这些数据资料的地点，查阅这些数据资料不应收取任何费用，承包人在交纳一定的复制费用后可得到这些数据资料的复制（印）件。

　　12.1?投标书的完备性

　　承包人应被认为已对标书和工程量清单中所写明的单价和价格的正确性及完备程度十分满意。除在合同中另有规定外，工程量清单及标书应包括所有根据合同规定的义务（包括有关货物、材料、设备及服务的提供及暂定金额下的意外事故费）及所有为正确施工、完成工程并维修缺陷所必需的全部有关事宜。

　　12.2?不利的外界障碍和条件

　　在工程的施工过程中，如果承包人在工地现场遇到了气候条件以外的实际的障碍或不利条件，这种情况在承包人看来是有经验的承包人不可预见的，承包人应立即通知工程师并抄报业主。在收到这一通知时，如果工程师认为这种障碍或情况不可能为一个有经验的承包人所合理预见时，在与承包人及业主协商后，工程师决定：

　　（a）根据44款承包人有权得到的延期；及

　　13?工程应符合合同规定

　　除由于法律或实际上不可能做到的情况外，承包人应严格按合同规定进行工程施工、完成工程及维修工程缺陷，达到使工程师满意的程度。承包人应严格遵守与执行工程师就涉及或有关该项工作的任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。承包人应只接受工程师的指令，或按第2款的规定接受工程师代表指令。

　　14.1?应提交的进度计划

　　承包人在中标通知书发出日后的28天内，应向工程师提交一份施工进度计划以征求其同意，进度计划的格式和细节应符合工程师的合理要求。不论何时当工程师要求时，承包人还应以书面形式将其为工程施工而拟采用的方法和安排的总的概述提交工程师，以供参考。

　　14.2?进度计划的修订

　　承包人应每三个月对进度计划进行一次修订，其中包括：

　　（a）已制定的每月预计完成的主要工作量，和

　　（b）业主向承包人支付的安排表。

　　14.3?须提交的现金流动估算表

　　在中标通知书发出后28天内承包人应向工程师提交一份作为参考的详细的季度现金流动估算表，此现金流动估算应为承包人根据合同有权得到的支付金额。并且如工程师提出要求，承包人应每季度对现金流动估算表进行一次修改。

　　14.4?承包人不能免除职责

　　提交给工程师并得到其同意的进度计划以及提供总说明和现金流动估算表，并不能免除承包人根据合同规定所应负的任何职责。

　　15.1?承包人的监督

　　只要工程师认为是为妥善履行合同规定的承包人义务所必须时，承包人就应在施工过程中提供一切必要的监督。承包人或由其授权的、经工程师批准的（工程可以随时撤换）称职的代表应用其全部时间进行该工程的监督。该授权代表应代表包人接受工程师或根据第2款接受工程师代表的指令。

　　如果工程师撤回对承包人代表的批准，考虑到如下所述的更换代表的要求，承包人在收到撤换通知后，在实际可能的限度内从速将其调出工地，且不得在工地任何地方再雇用此人，并任命另一位由工程师批准的代表。

　　15.2?语言通畅

　　如果工程师认为承包人的代表对英语和中文的运用均不熟练，则承包人至少应安排一名称职的翻译随时留在工地现场，以确保工程师的指令和信息适时传达。

　　一定比例的承包人的监督人员应会使用中文作为工作语言，或承包人应随时在工地现场保持一定数量的称职的译员，以确保工程师的指令和信息适时传达。

　　16.1?承包人的雇员

　　承包人应为施工并完成工程及维修缺陷在工地上提供：

　　（a）只有在本行业中技术熟练，经验丰富的技术助理，及能对工程施工予以当监督的领班和工长以及

　　（b）使承包人能按合同要求及时履行其义务所需要的熟练技工，半熟练技工壮工。

　　16.2?当地的雇员

　　_____承包人从中华人民共和国境内雇用非熟练工人，并在可行和合理的范围内，雇用熟练工人。

　　16.3?工程师有权反对和要求解雇

　　工程师有权反对并要求承包人立即从工程中撤换其提供的、在工程师看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员或工程师认为其在工地的出现是不适宜的人员，这种人员一旦撤换无工程师的批准不得重新在工地上工作。任何被如此撤掉人员应从速被替换。

　　17?放样

　　承包人应负责：

　　（a）根据工程师书面给定的原始基准点、基准线和参考标高，对工程进行精放样。

　　（b）按上所述，正确布置工程各部分的位置、标高、尺寸及基准线。

　　如果在施工过程中，工程任何部分的位置、标高、尺寸及基准线出现了误差，承包人在工程师的要求下，应以自己的费用纠正此等误差，达到使工程师满意为止。除非这种误差是基于工程师以书面发出错误数据造成的，在此种情况下工程师将根据第52款规定确定应增加的合同价格，并相应通知承包人及抄报业主。

　　工程师对任何放线或标高的检查不应以任何方式免除承包人对放样准确所负的责任，承包人应仔细保护和保存在放样中应使用的水准、基点、龙门板、测桩和工程放样所用的其他物件。

　　18?钻孔和勘探用探坑

　　在工程施工期间的任何时候，如果工程师要求承包人钻孔或勘探用挖掘，根据第51款规定除非有关此工程的项目或暂定金额已包括在工程量清单中，否则工程师均应为这种要求发出指令。

　　19.1?环境安全、保卫和保护

　　在工程的施工、完成工程及维修缺陷的过程中，承包人应：

　　（a）全面负责有权在工地上施工的人员的安全，并使工地（只要这些工地已由其管辖）和工程（只要这些工程尚未完成或由业主占用）保持良好的秩序，以避免发人身事故，及

　　（b）为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在工程师或任何依建立的主管机关所要求的时间和地点、承包人应以其自己的费用提供并维修所有照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施，及

　　（c）采取一切合现措施，保护工地及工地周围的环境，及避免污染、噪音或于其施工方法的不当，造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

　　19.2?业主的责任

　　如果业主根据第3l款规定，需使用自己的工人在工地上完成工程的施工，对于这些工程，业主应：

　　（a）全权负责有权在工地上工作的人员的安全，及

　　根据31款，如果业主在工地上雇用了其他的承包人，业主应要求他们负有同样责任，保证安全和避免伤害。

　　20.1?工程的照管

　　从开工日起直到发给接收证书之日止的全部工程期间内，承包人应全权负责工程上使用的材料、待安装的设备及工程本身的照管。在业主接收全部工程后，业主将负责这些事宜。规定：

　　（a）如果工程师发出了永久性工程的某一分段工程或部分工程的接收证书，包人应从发出接收证书之日起，不再对这些分段或部分工程的照管负责，此时对那一区段或那一部分工程的照管责任移交给业主；

　　（b）承包人应对其担保在缺陷责_____内完成的剩余工程及所用的材料、待安的设备的照管完全负责，直到这些工程根据第49款规定完成。

　　20.2?维修损失或损坏的责任

　　在承包人负责照管期间，如果工程或其它任何部分或材料或是待安装的工程设备，除了20.4款所规定的风险以外的任何原因造成了任何损失或损坏，承包人以其自己的费用维修工程，使这些永久性工程符合合同各项要求达到工程师满意的程度。承包人亦应对其在履行49款及50款规定的义务中由承包人一方进行作业的过程中造成的对工程的任何损坏负责。

　　20.3?因业主风险导致的损失或损害

　　由于第20.4款中规定的任何风险或是与其它风险综合作用而引起损失或损时，如果工程师要求，承包人应按工程师要求的程度来维修损失或损坏，工程师应根据52款规定决定增加合同价的金额，同时相应地通知承包人及抄报业主，在因综合风险造成了损失或损害的情况下，工程师应决定业主及承包人各自应承担风险的比例。

　　20.4?业主的风险

　　业主的风险包括：

　　（a）在完成工程中与中华人民共和国有关的情况下：

　　（1）战争，敌对行动（无论宣战与否），入侵，外敌行为：

　　（2）_____，起义，军事政变，或内战；

　　（3）电离放射，由任何核然料或核燃烧废料或有毒放射物爆发或核原料爆发核成分爆发后的有害物品引起的放射性污染；

　　（4）由飞行器及以音速或超音飞行物产生的冲击波压力；

　　（5）_____或_____及秩序的混乱，除非这些情况是限于承包人的雇员及分包人由工程的施工引起的。

　　（b）由于业主利用或占用永久性工程的任何分段工程或部分工程引起的损失损坏，除非这种占用是合同规定的。

　　（c）由于工程设计引起的某种程度上损失及损坏，不包括由承包人设计的部工程及其负责的部分。

　　（d）任何自然界的力量的作用（发生在工地现场或中华人民共和国境内的其他地点而对本合同的履行有直接的影响），而一个有经验的承包人：

　　（1）不能合理预见，或

　　（2）能合理预见，但他即不能：

　　21.1?工程及承包人设备的_____

　　在不限制第20款规定的承包人或业主的义务和责任的条件下，承包人应当对下列各项进行_____：

　　（a）以全部重置成本对工程连同材料和待安装的工程设备进行_____;

　　（b）对这种重置成本追加15％或按照本合同条件的第二部分所规定的百分比额外金额，以弥补由于补求损失或破坏而招致的任何额外和附加的费用。包括业务费和工程任何部分的拆迁费以及运走任何性质的渣土的费用;

　　（c）由承包人带进现场的属于承包人的设备和其它东西，_____的金额要足够现场上重置。

　　（e）承包人在工程量清单中所列出的各项_____费，业主将按承包人实际支出_____费收据核实支付。

　　21.2?_____范围

　　第21.1款（a）和（b）款的_____应以承包人及业主的共同名义_____，并包括：

　　（a）从工地上开工日起到有关相应的工程或根据不同情况的分段或部分工程发出了接收证书为止的期限内，业主和承包人方面除21.4款规定以外的各种原因引起的损失及损坏，及

　　（b）由承包人负责的：

　　（1）由于缺陷责_____开始之前的原因造成缺陷责_____间内损失或损害及

　　（2）承包人在其根据49款和50款规定施工时引起的损失或损坏。

　　21.3?对不能收回的金额的责任

　　任何未_____的或不能从_____公司收回的金额，应分别由业主或承包人根据20款规定的责任承担。

　　21.4?_____外情况

　　第21.1款规定的_____责任不包括20.4款a（i）到（iv）所列的原因造成的损失或损坏。

　　22.1?对人身和财产的损害赔偿除合同另有规定外，承包人应免除业主对下列事宜的损失和对其赔偿：

　　（a）任何人员的死亡或受伤，或

　　（b）由于工程的施工、竣工及维修缺陷可能产生的或引起的对（工程以外的）何财产的损害及有关索赔、诉讼程序、赔偿费、费用、诉讼费等所有有关的除22.款规定的特殊情况外的所有费用。

　　22.2?例外情况

　　第22.1款涉及的例外情况指：

　　（a）工程或其任何部分所永久使用或占有的土地。

　　（b）业主为工程施工或部分施工在其上、其下、在其中或通过其工作的任何地的权力。

　　（c）根据合同施工，完成工程及维修缺陷不可避免对财产造成的损坏。

　　（d）由于业主、其代理人、雇员或其他承包人（均非本工程承包人启用的）的为或过失引起的对人身的死、伤或对财产的损失、损坏，或与此有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其他开支，或有些伤害或损害是由承包人及其雇员、代理人引起的，但部分原因及在某种程度上是由业主、其雇员、代理人及其他承包人引起的，这一点应予公平台理的考虑。

　　22.3?业主的保障

　　业主应保障承包人免予承担屑于22.2款规定的例外情况下所有索赔、诉讼损害赔偿、诉讼费、指控费及其他开支。

　　23.1?第三方_____（包括业主财产）

　　承包人应在不限于22款规定的他的或业主的义务和责任的条件下以承包人及业主的共同名义进行人身伤亡（第24款规定除外）_____及财产（除工程外）损失或损害_____。

　　但第22.2款（a）、（b）和（c）条规定的情况除外。

　　23.2?最低_____金额

　　第三方_____的投保金额不得低于本条件第二部分专用条款插入表中所规定的数额，但对于投保的事故次数不限。

　　23.3?交叉责任

　　_____单中应包括一项交叉责任条款，使该_____对被分别_____的承包人和业主的均适用。

　　24.1?工人的事故及伤残

　　业主不对承包人及任何分包人所雇用的工人和其他人员的伤害及其的赔偿负有责任，除非伤害及赔偿是由业主及其代理人、雇员的行为及错误造成的。承包人应保障并持续保障业主不承担（除业主如前所述应负责的情况外）有关的伤害及损失的赔偿，及所有有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、_____与其他开支。

　　24.2?工人事故的_____

　　25.1?_____证明及条款

　　承包人应在工程开工前向业主提供根据合同要求的_____生效的证明，并在

　　（a）承包人所需_____的工作开始7天前或

　　（b）开工后84天内，向业主提交_____单。

　　在向业主提交证明和_____单时，承包人应通知工程师。_____单位与发出中标通知书前双方同意的一般条款一致。承包人应使所有由其负责的在中国人民_____公司，或事先经业主批准的任何合格_____公司投保的_____及经业主批准的_____条款生效。

　　25.2?完备的_____

　　承包人应在施工进度、范围、性质发生变化时通知_____人，以确保根据合同条款在所有时间内有完备的_____，并根据要求向业主提交有效的_____单及本期_____费的支付收据。

　　25.3?对承包人未_____的补救方法

　　如果承包人未使或未保证任何合同规定的_____生效，或未按25.1款规定的时间向业主提供_____单，业主在任何这种情况发生时，将使或保证任何为这些_____生效并支付应支付的_____金，及随时从支付给或应支付给承包人的款项中扣回，或视同到期债务从承包人处扣回。

　　25.4?遵守_____单的条件

　　在承包人或业主未能遵循合同生效的_____单条款，责任一方应赔偿另一方由此布造成的全部损失及赔款。

　　26?遵守法律、规章

　　承包人应在所有方面，包括通知、支付各方面，遵守：

　　（a）所有与工程施工完成工程，维修缺陷有关的由国家或省颁布的法令。法或其他法律、或任何地方或其他合法机构的规章或地方法规，及

　　（b）其财产或权利受到或可能受到该工程以任何方式影响的公共团体或公司规章制度。

　　承包人应使业主免于受到有关破坏这些规定的所有处罚及承担有关这方面的责任。永远规定，业主应负责取得工程进展所必须的计划、区域划分或其他类似的批准，并根据22.3款规定，给承包人补偿。

　　27?化石的处理

　　所有在工地被发掘的化石、硬币及有价值的物品，或文物、结构物及有地质、考古价值的其他遗迹和物品，就业主和承包人而言，应被视为业主的绝对财产。承包人应采取合理措施。防止其工人或其他人员移动、损害任何这类物品，并在发现后立即通知工程师按工程师的指令处理这些物品。如果由于处理此类事宜使承包人延误了工期和/或支付了费用，工程师应在与承包人和业主协调后，决定：

　　（a）任何根据44款规定承包人有权得到的延长工期，及

2023招标合同 篇26

　　编号：--12-009

　　项目名称：工程

　　签订时间：20__年X月X日

　　招标代理委托协议书

　　委托方：XX市体育局(以下简称甲方)

　　受托方：XX市工程招标代理有限公司(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并结合XX省XX市有关建设法规，甲方决定委托乙方对工程招标代理。经友好协商，甲、乙双方在平等互利的基础上，达成如下协议：

　　一、总则

　　甲方自愿将委托乙方招标代理。委托招标范围及代理费用等均在本协议书中明确。

　　二、委托招标范围

　　(一)招标方式：公开招标(二)招标类型：工程类(三)概况：

　　1、项目名称：工程2、地址：X3、现场情况：已具备条件4、工程总预算：X万元三、委托内容

　　㈠组织报名、审核投标单位资质

　　㈡编制发放资格审查及招标文件、答疑会及整理答疑资料㈢收投标书、组织开标、评标、定标㈣编写评标报告、协助甲方发中标通知书四、委托代理期限：至工程开工之日止(不能违反有关政策法规的时间要求)

　　五、委托代理事项及职责

　　㈠甲方责任

　　1、甲方委派一名项目负责人，负责与乙方的联系与沟通;

　　2、甲方应自觉遵守有关工程建设的法律法规及省、市有关规定，不得进行违章建设，不得指使投标人串标、围标。否则，造成的一切后果由甲方负责，乙方不承担连带责任。

　　3、甲方负责提供项目招标所需的技术资料;4、甲方提出招标范围、工期、质量等技术条款;5、甲方提出对投标人资格的合理条件;

　　6、甲方审核乙方编制的评标文件及招标工作日安排;

　　7、协助乙方组建评标委员会;评标委员会由招标人的代表和市或区招标中心的评委库专家组成，其中评委库中的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。招标人的代表应具备工程建设及管理即技术或经济方面的专业知识。招标人的代表也可委托乙方的专家评委，如招标人出评委必须出具委托书和评委的相应职称证明，评委必须具备技术或经济方面中级以上技术职称;

　　8、在乙方根据评委会意见完成评标报告及选出中标侯选人后，确认中标人;

　　9、对评标内容保密，不允许泄露与本工程招标相关的任何保密资料;若违反，造成的一切后果由甲方自行承担;

　　㈡乙方责任

　　1、乙方委派一名项目联络员，负责与甲方的联系与沟通;

　　2、乙方应严格遵守国家法律法规，坚持“三公”原则，为甲方把好工程施工第一关;

　　3、组织投标单位报名、对投标单位资格进行初审;4、提出招标工作日程安排及整体招标计划;

　　5、编制招标文件，组织现场勘察，答疑会及整理答疑资料，经甲方确认后发有关单位;

　　6、依法组建评标委员会，确定评委比例模式;

　　7、签收投标文件，组织开标、评标、定标;8、编写评标报告，协助甲方发中标通知书;

　　9、整理招标代理期间的各种资料，并装订成册(一式两套)，甲方、乙方各一套;

　　10、在整个招标过程中严格保密，不泄露与本工程招标相关的任何保密资料;若有违反，则按《中华人民共和国招标投标法》相关规定处罚。六、代理费用：由中标单位支付，在领取中标通知书时按计价格[20__]1980号文标准的﹪执行。七、违约责任

　　1、在协议履行期间，甲方无故要求终止合同，乙方可追究甲方赔偿违约金4000元;

　　2、在协议履行期间，乙方无故要求终止合同，甲方还可追究乙方赔偿违约金4000元;

　　3、甲方无故延期或不按约支付代理费，除须支付相应代理费外，还应按银行同期贷款利率计算支付应付款项的滞纳金;

　　4、因乙方造成的二次招标，由乙方承担相应的经济损失，甲方不支付二次招标发生的费用。非乙方原因，由责任方承担相应的经济损失。

　　八、争议的解决方式

　　甲、乙双方在履行本协议中发生争议，由双方协商解决。若协商不成，以法律途径解决。

　　九、其它

　　1、本协议自签订之日起生效，协议期满，招标代理费用结清后，本协议自动失效;

　　2、协议未尽事宜，由双方当事人协商解决;3、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　委托人：受托方：XX市工程招标代理有限公司

　　委托代表人：委托代表人：

　　电话：

　　电话：

　　签约时间：20__年X月X日

2023招标合同 篇27

　　国际采购招标合同

　　----------------------------------------------------------------------------------------------------

　　Smith国际有限*司招标委员会主席决定采用国际公开招标方式采购两艘深舱货轮，并邀请各合格货源国的造船者或在合格货源国组成和注册并受该国控制的有良好声誉和丰富经验的造船厂或贸易公司参加投标。

　　凡愿参加两艘深舱货轮的投标，务必于19＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿月＿＿日期间持公函向Smith国际有限*司购买“投标资格预审”文件，每份100美元。

　　投标者应交一式三份的投标书，该投标者可向Smith国际有限*司招标委员会主席领取，每份1，000美元。

　　预审合格的制造商或贸易公司，在收到邀请信后，按邀请信上所规定的时间、地点前来购买投标文件。

　　投标书的发放日期于19＿＿年＿＿月＿＿日时截止。

　　深舱货轮的性能规格附于投标书。

　　组织单位：＿＿＿＿

　　电传：NS22215电挂：SIC－115

　　电话：5－23567邮政编号：110012

　　预审资格文件

　　凡申请参加“深舱货轮”投标“预审资格”的营造商需按下列项目填写

　　1.由公司法定代表签名的表示愿意参加投标的意向书。

　　2.卖方＿＿＿＿（某地）注册证明的最新版本及公证书。

　　3.由投标者的国家政府机构或在＿＿＿＿的外交使团出具的介绍函件，证明投标者的信誉和建造“深舱货轮”的能力。

　　4.公司名称：＿＿＿＿

　　5.公司创办日：＿＿＿＿

　　6.营业地址/电话/电传：＿＿＿＿

　　7.组织形式与注册办公地址：＿＿＿＿

　　8.公司的组织法和章程，或其证明无误的副本。

　　9.董事长姓名：＿＿＿＿

　　10.资产负债表，关于借项、贷项、固定资产、投资、股份和在其他公司合作及盈亏状况等，并附过去3年经审计的资产负债表和盈损计算书。

　　11.详细说明债务及其他财务义务，附有阐明最近结帐和经审计的损益计算书。

　　12.银行、商业和信贷的参考函件。

　　13.年度营业额（标明近3年的）。

　　14.关于订单金额。

　　15.在船舶建筑和造船工程方面的主要技术人员的姓名、专业条件、任职、经历、及其特长。

　　16.拟视情况决定提供国家或国际组织出具的证明书，以资证明该投标公司有经营业务的经验，曾向哪些国家或买主提供过类似的船舶。

　　17.提供目前执行定单详情，包括工程名称、金额、地点、买主姓名、开工日期、预计完工日期、船舶类型、原产地、安装的设备、劳务及完工比率等。

　　18.过去十年执行的大宗合同，请提供如下：

　　（1）客户；（2）地点；

　　（3）金额；（4）合同签订日期；

　　（5）交船日期；（6）提供设备清单。

　　19.请附上贵公司详细的技术资料。

　　预审资格申请书

　　致：＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿

　　先生：＿＿＿＿

　　兹代表＿＿＿＿公司参加＿＿＿＿艘＿＿＿＿船投标，送上申请书并授权以此名义予以接受预审资格。

　　按预审资格文件所列要求，呈送我公司与预审资格有关的情况和文件。

　　随申请书附上经官方当局签发的具有法律效力的证书和文件，请准予签字人代表我公司申请参加投标和签署合同。

　　本签字人知晓审查者对无签字的申请书，有权予以拒收。

　　申请人（签字）＿＿＿＿

　　招标通知

　　Smith国际有限*司招标委员会主席，决定采用招标方式采购2艘深舱货轮，并邀请各合格货源国的造船者或具有良好信誉和丰富经验的造船厂或贸易公司参加投标。

　　招标条件

　　1.Smith国际有限*司采购两艘深舱货轮的性能规格详见投标书。

　　2.价格部分详列于投标书价格表中。

　　3.招标截止日期。

　　投标书可用挂号邮寄，并应于19＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日＿＿＿＿时前寄到Smith国际有限*司招标委员会主席。

　　如果招标者委托＿＿＿＿（某地）代理处理上述事项而不用挂号邮件投寄投标书，可于19＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日＿＿＿＿时前按上述要求注明并将密封后的投标书投入Smith国际有限*司大楼的投标箱内。在投标书信封上写明投标者的姓名和地址。

　　投标押金

　　4.在投标书的正本（不是副本）中应附有以银行保函作担保的投标押金，款额为1，000美元。可由＿＿＿＿（某地）任何一家银行付给Smith国际有限*司招标委员会。投标押金的有效期应在招标截止日期后90天内有效。中标者的投标押金将在履行所需保证手续时退回。若中标者出于任何原因，未能签订合同和在合同规定的时间内未能履约，该投标押金作为违约赔偿金，由招标委员会主席予以没收。

　　未中标者的投标押金将在中标者签订合同后壹个（01）日历月内，最迟不得超过招标截止日后的陆个（06）日历月，予以退回。凡未附投标押金的“投标”均不予受理。

　　开标

　　5.开标将于19＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日＿＿＿＿时在Smith国际有限*司办公楼举行。投标者或其委托的代理人可在开标时出席。凡投标者或其委托的代理人，如有要求，可经主席的同意与主席约定，检查投标书的复制件，只供开标时对报价修订确认。

　　中标者的通知书

　　6.中标者的通知书将按照投标者提供的地址，用挂号邮件寄出，则视为中标通知“已收到”。

　　投标者应注明投标者的地址，便于互相递交标书的通知、订单和协议书等。地址的变更应书面通知Smith国际有限*司招标委员会，尔后应按变更的地址递交订单和来往书信。

　　接受全部或部分投标或拒绝接受投标的权力

　　7.招标委员会保留拒绝或接受任何一个或仅接受一部分投标的权利，投标者应有所准备，只被接受和采用投标的一部分，投标书所报价格不变，接受投标的通知将在招标截止日期后尽快以挂号邮件寄给中标者，按投标者写给投标委员会的地址予以投寄，邀请中标者举行谈判便于合同顺利的履行。

　　能力

　　8.投标者应提供令人满意的证据，证明投标者是一个合格的造船者，或者是一个合格造船者的授权代表。该造船者具有丰富的技术知识，实践经验和资金能力并曾制造相似设备和型号的深舱货轮并以投标书附件的形式提供至少包括三个不同用户的清单。

　　订单应注明这些用户均使用过与报价船相似的船舶，并注明订购单位的地址、订货日期以及交船日期等情况。

　　行贿和舞弊

　　9.若发现卖方以行贿、送礼、佣金和在合同价格支付方面进行其违法活动，买方有权撤销所签合同并要求赔偿由撤销合同而遭受的一切损失。

　　语言

　　10.合同文件、买卖双方之间的通讯往来，全部图纸、说明书、手册和其他文件等均应用英文书写。除非买方另有要求，本合同一律采用公制单位。

　　本合同所述的工作，应用的代号和标准，一律按合同文件规定的为准或以买方认可为准。

　　注意事项

　　11.投标者必须通晓投标书规定的条款条件。届时均不得以资料不全或情况不明为借口不遵守投标书的条款条件。

　　有关本招标的其他资料，可向Smith国际有限*司联系。

　　价格

　　12.投标金额应以美元表示或以造船国家的货币表示。如有可能，在投标时提出最优惠的信贷条款和财务条件的细节。报价尽可能采用固定价格或采用基本价格加滑动公式，应对滑动公式予以说明并提供最近3年来相应指数的抄本。

　　13.投标者应按下列情况分别予以报价：（填写投标书报价表）

　　14.深舱货轮试航检验后于＿＿＿＿港口交船。

　　15.深舱货轮由买方委派的检验人员于检验试航后，在建造方的船厂接船，并在建造方保证人员的保驾下由Smith国际有限*司的人员操船自航。此时卖方应担负在海上航行的全部费用及每艘船5名Smith国际有限*司船员从A地到船厂的飞机票费用及在卖方国内的食宿费用。

　　16.投标应包括旨在维修用的技术说明书，船用手册的固定价格。

　　17.投标价格应用数字和文字填入价格表。如果文字和数字之间有不符之处，则以文字为准。如果价格没有用文字填写，或者有填写错误等，则按不完全的投标予以拒绝。在投标书上凡有修改或擦掉的字迹处，均应由投标者签名。

　　18.凡投标者未填写价格的项目，应视其价格已包括在其他项目的价格之内。投标书均应填写完整，凡不完整的投标者予以拒绝。投标者应在不拟报价的项目栏内，填上“无”（NONE）字。

　　付款条例

　　19.投标者应提供最优惠的支付条款和支付方式。在建造过程中所需付款，应按下列付款条件支付：

　　（1）在签合同时应预付合同价格的10％，中标者应出具以Smith国际有限*司为受益人的全金额的保函，而保函应由在＿＿＿＿（某地）注册的一家商业银行出具。

　　（2）每艘深舱货轮分段合扰时，支付每艘船价格的25％。

　　（3）每艘深舱货轮所需主推进装置在造般者的船厂交货时支付合同价格的20％。

　　（4）每艘深舱货轮下水时支付每艘船价格的15％。

　　（5）交船时，支付每艘船价格的25％。

　　（6）每艘深舱货轮保修期为12个月，在保修期终了后支付价格的5％。第（1）条中提出的银行保函，其有效应在合同规定的交船日期或双方协议的延长日期为止。保函的保证金额应随着每艘深舱货轮交船而逐渐减少。

　　技术的定义和内容

　　20.关于每艘深舱货轮所附性能规格中的全套技术资料应为英文并附有总图、设计图、尺寸图、断面图、透视图及船体型线图。

　　21.技术部分应满足招标条件及所附性能规格要求的全部资料，一式三份，每份均由投标者签字。

　　22.按附件要求，应提供机械设备清单。

　　23.投标书包括投标者出具的保证书，保证其深舱货轮可以完全满足性能规格中所规定的全部要求。

　　24.投标书中的一份用印刷体大写字母标明“原本”（ORIGINAL）字样。

　　25.投标者需明确阐明其建造的深舱货轮应符合招标条件所规定各项要求的程序，对于不能满足性能规格中任何一项要求，投标者应醒目标出并说明理由。

　　26.投标书一式三份，每份均由投标者签名并附两份投标条件（价格、付款条件），装在一个密封信封内。信封左上角写明致Smith国际有限*司2艘深舱货轮投标书。投标书寄给Smith国际有限*司招标委员会主席。

　　27.由代理人代表造船者或委托人进行投标，应持有造船者或委托人的授权书，授权他/他们作为代表投标，并有权代表造船者或委托人签订有效的合同和履行有关条款，除此者，其他一律不予考虑。

　　检验

　　28.卖方根据买方要求至少提前6周通知Smith国际有限*司做好参加深舱货轮的检验、试航的准备工作。该船不经Smith国际有限*司招标委员会主席或招标委员会主席正式委托的代表－－检验人员的检验、试验和批准，均不得进行交接。

　　29.卖方应向检验人员提供合理所需要的检验、检查、试验和测量的设施。检验人员在船坞对交付使用的材料进行检验，以确知的用材料已达到合格的要求。凡不符合规格要求的材料均不得予以使用，在卖方接到拒绝使用的通知后，予以免费更换。在进行施工前，如有需要，卖方要提供检验人员所需的图纸、资料并将施工方法提请检验人员认可。检验费用由Smith国际有限*司负担。

　　交船期的起始日

　　30.中标者在接到中标通知后开始供货，无须等到正式合同签署。在未签正式合同前，可由招标委员会主席向卖方提出意向书，陈述协议的概要，签订意向书的日期视为深舱货轮交船日期的起始日。

　　保修期

　　31.卖方同意承担自船厂交船日开始计算为期1年内的保修期。对深舱货轮的设计和安装予以质量保证。

　　32.在保证期内，凡属建造和所用材料质量而产生的缺陷，卖主负责进行消除。

　　33.对于使用不当所造成的正常磨损及直接或间接意外事件所造成的损失，卖方不负赔偿责任。

　　保险

　　34.如有要求，卖方应将深舱货轮准备交船日期通知招标委员会主席，便于在＿＿＿＿地保险公司办理保险手续。在未办理手续前该船不得起航。

　　35.卖方应建造深舱货轮所用的由卖方供应的材料、设备、机械和部件投保，这些材料、设备、机械、发动机和部件由卖方保管时，应由卖方按这些材料、设备、机械、发动机和部件的全金额投保。在建造期间，直至按本招标条件由买方接船时，深舱货舱由买卖双方联合名义按比率投保一切险。

　　不可抗力

　　36.如果发生战争、动乱、罢工、瘟疫、地震、火灾、风暴、水灾及其他，或由双方都不能控制的天灾，本合同条款应按实情予以修改。

　　37.遭受不可抗力的一方尽快用电报将发生不可抗力事故通知另一方，并在通知后10天内以航空挂号信将有关当局出具的证明文件提交给另一方确认。

　　产品性能的修改

　　38.双方所同意的对性能规格所作的任何修改和所需的附加费用及交船日期的变更均由双方以书面确认并列为合同的一部分。除应由买方保留支付那部分款额外，如有需要买方应保留支付这种附加费用的5％。保留的总额应在保证期终止时，由买方付给卖方。

　　39.如果买方对性能要求进行改进、变更、修正或增订，则可一次或多次将交船日期延至买卖双方议定的日期。

　　施工进度

　　40.全部工作进度或任何一部工作的进度应按时进行，卖方不得以任何理由延期交船。如买方认为施工进度缓慢，不能确保在原定时间或已延长时间内完成，买方应以书面通知卖方，采取必要的买方认可的步骤加快进度，使施工（全部或部分）按规定的期限或已经延长的期限完成。采取步骤所需的一切费用，均由卖方承担。

　　迟交违约赔偿金

　　41.若卖方在规定时间内；或者需要增加工作量、修改及改进而在买方规定的延长时间内；或者卖方因不可避免之原因而得到买方书面允许其进一步延迟之时间内，仍然未能按时建成和交付每艘深舱货轮。在这种情况下，卖方应向招标委员会主席的买方每月支付每艘深舱货轮价格的1％作为违约赔偿金，不作罚款论。足月者按月支付，不足月的按天数支付，若能证明延迟是卖方不可避免的，无法预见的或无法克服的，买方可以同意予以延期，可以推迟深舱货轮交船的期限。

　　速度降低的违约赔偿额

　　42.如果深舱货轮（DHCS）达不到按性能规格规定的最高速度，卖方应按下列速度降低的比例支付违约赔偿金：

　　1.0.5节或低于0.5节－－每艘船单价的1％；

　　2.大于0.5节至1节包括一节－－每艘船单价的5％；

　　3.大于1节至2节包括2节－－每艘船单价的10％；

　　4.大于2节最多3节－－每艘船单价的15％。

　　退款

　　43.若这些船（或其中任何一艘）届时构成如下状态－－出于任何原因构成全损，经调整或折衷处理的推定全损或出于任何原因而造成严重损害时，买方有权作出继续完成合同或终止合同的抉择。若合同被终止，卖方应按合同、协议规定将已付的全部款额退买方。

　　无论已装船的或尚待装船的全部或任何一部分材料、设备、机器、发动机或部件，由于任何原因遭至严重的损坏，本招标书中所规定的深舱货轮的交船日期应予推迟至买卖双方相互同意的时间，以便重新恢复施工，购得所需材料、设备、机器、发动机或部件以代替已被损坏的部分。

　　违约

　　44.若深舱货轮交付或供应，未按投标书或合同/协议规定的期限内完成，招标委员会主席不排除任何其他的违约补救的办法并保留终止合同的全部或违约部分的权利。

　　45.如果违约，主席保留向其他方式订购同样或类似深舱货轮的权利以补偿这一违约所遭受的损失。

　　46.因违约或修正违约超出投标价格的一切费用由卖方承担。

　　履约保证

　　47.中标者在收到中标函后于2周内自费取得履约保证，办理有信誉银行（经主席确认）的履约保证。其金额为合同价格的5％，保证按时履行本合同。若合同金额增加可观时，主席可要求增加另书一份履约保证。

　　48.银行保函的有效期应以确定的交船期或以双方协议的延长期为止。每艘深舱货轮交船后，该保函应按比例相应扣除。

　　合同权利的转让

　　49.中标者没有主席的书面授权，不得将投标和中标的供货或提供服务的义务转让或分包出去，若中标者将其上述按规定转让或分包出去，他仍然对受让方或分包包商的时履约承担责任。

　　招标委员会主席有权拒绝承认由中标者出具的代表授权任命书，授权的任何人代表他进行工作。投标者由一个或几个公司联合投标，如果中标得到合同，他们应对按时履约负共同连带责任。

　　文件及报告书清单

　　－－投标书应附文件及报告书清单（简称清单）－－

　　1.投标书。

　　2.价格表。

　　3.深舱货轮的性能规格。

　　4.机械设备清单（按技术说明书由投标者提供）。

　　5.银行担保书。

　　6.公证书。

　　7.委托书。

　　8.关于履行招标条件的保证书。

　　9.介绍信。

　　投标书

　　投标者姓名：＿＿＿＿

　　致Smith国际有限*司招标委员会主席提供＿＿＿＿投标书。

　　数量：＿＿＿＿提供给＿＿＿＿

　　1.兹遵照贵方＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日招标通告和招标条件的要求，按本标书所附“清单”＿＿＿＿所列的价格表的价格和所附“清单”＿＿＿＿规定的性能规格投标，提供上述＿＿＿＿般＿＿＿＿船。若能中标我们约定将与＿＿＿＿一起履行和完成上述所含的书面条件和规定，为按时履行本合同我们有义务向＿＿＿＿按招标条件＿＿＿＿条款规定应给予合同价格的5％金额的保函，其金额为＿＿＿＿美元，存于＿＿＿＿。

　　若出于各种原因不能履行上述文件所含的书面条件和规定而造成难以准确估计的损失，合同价格的5％金额即＿＿＿＿美元，可由Smith国际有限*司招标委员会主席作为违约赔偿金没收，不作罚款论。

　　2.兹同意在规定招标截止日期后的120天内信守本招标条件。

　　3.在未签订正式协议前，本投标书和贵方书面中标通知书一并形成贵方与我方双方之间合同，其全部内容视作合同内容而执行。

　　4.兹理解贵方不拟以最低价格为准来接受投标，同时也不偿付我方在投标中发生的一切费用。

　　日期：＿＿＿＿

　　签字全名：＿＿＿＿

　　名称的地点：＿＿＿＿

　　见证人姓名：＿＿＿＿

　　签名：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　价格表

　　离岸价格 A地到岸价格

　　第一艘：U.S.D.：＿＿＿＿美元：＿＿＿＿

　　第二艘：U.S.D.：＿＿＿＿美元：＿＿＿＿

　　第三艘：U.S.D.：＿＿＿＿美元：＿＿＿＿

　　第四艘：U.S.D.：＿＿＿＿美元：＿＿＿＿

　　第五艘：U.S.D.：＿＿＿＿美元：＿＿＿＿

　　交船港口 交船日期

　　＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿＿＿＿＿

　　投标者名称：＿＿＿＿

　　姓名：＿＿＿＿

　　签字：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　日期：＿＿＿＿

　　见证人：

　　姓名：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

　　签字：＿＿＿＿ 签字：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿

　　日期：＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿

　　若该船达不到性能规格的最高航速，兹同意按下列比例予以罚款：

　　a）0.5节或低于0.5节－－每艘船价的1％

　　b）大于0.5节－1节－－每艘船价约5％

　　c）大于1节－2节－－每艘船价约10％

　　d）大于2节最多3节－－每艘船价约15％

　　深舱货轮性能规格

　　1.总图

　　2.设计图

　　3.断面图

　　4.尺度图

　　5.透视图

　　6.船体型线图

　　7.概要及用途：＿＿＿＿

　　8.主要尺度：

　　总长：＿＿＿＿

　　型宽：＿＿＿＿

　　平均设计吃水：＿＿＿＿

　　9.入级：本深舱货轮DHCS设计满足（劳氏船级社Loyds＋100Al＋LMC）要求。

　　10.船舶性能：

　　浮性

　　稳性

　　11.最大航速：

　　机构设备清单

　　（按技术说明书由投标者提供）

　　┌──────┬─────────┬───────┬────┬────┐

　　│ 项目名称 │ 容量/额定功率 │ 牌号/型号 │ 规格 │ 附注 │

　　├──────┼─────────┼───────┼────┼────┤

　　││ │ │││

　　└──────┴─────────┴───────┴────┴────┘

　　担保书

　　查询号：L/G8331

　　应中国＿＿＿＿公司的要求，按照19＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

　　Smith国际有限*司招标通知和招标条件的规定向Smith国际有限*司招标委员会提供2艘深舱货轮。兹开具以贵方为受益人的，金额以1，000美元为限，作为投标的保证金。

　　此保证金有效期限为120天，从19＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起到19＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日止，过期失效。

　　顺致敬意

　　中*银行香港分行

　　授权签字

　　19＿＿年＿＿月＿＿日

　　公证书（1）

　　我查询号＿＿＿＿

　　关于＿＿＿＿船投标事

　　先生：

　　＿＿＿＿公司向＿＿＿＿招标委员会

　　致意：

　　我公司愿意对＿＿＿＿所需的＿＿＿＿船进行投标。

　　顺致敬意

　　＿＿＿＿公司

　　＿＿年＿＿月＿＿日

　　盖章

　　公证书（2）

　　兹证明前面文件所盖的＿＿＿＿公司之印鉴属实，并证明所附英文译本与中文正本内容相符。

　　＿＿＿＿公证处

　　公证员签字

　　＿＿年＿＿月＿＿日

　　公证处印章

　　公证书（3）

　　兹证明文件上所盖的＿＿＿＿公司的印章和董事长＿＿＿＿签字均属实。并证明英文译本与中文正本内容相符。

　　委托书

　　关于向Smith国际有际公司招标委员会提供深舱货轮事台鉴：

　　中国＿＿＿＿公司拟参加Smith国际有限*司招标委员会的深舱货轮投标。兹委托香港ABC私人有限公司代表我公司在香港为投标作必要的准备工作。但为此所需费用须经我公司同意。

　　中国＿＿＿＿公司董事长

　　＿＿＿＿＿＿

　　履行招标条件的保证书

　　敬启者：

　　除于19＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日在投标书中对“招标条件”的建议书内容外，我们同意遵守以上规定的投标条款，对“招标条件”的建议书内容将构成正式合同的一部分。

　　投标者签字

　　＿＿＿＿＿＿

　　19＿＿年＿＿月＿＿日

　　介绍信

　　我查询号＿＿＿＿ 日期＿＿＿＿

　　关于向Smith国际有限*司提供两艘深舱货轮投标事

　　敬启者：

　　兹确定由＿＿＿＿公司的下列两位先生为参加者，代表敝公司出席“开标”。

　　1）＿＿＿＿先生 技术经理

　　2）＿＿＿＿先生 总工程师（造船）

　　鉴于贵方允应代表先生出席“开标”，谨表谢-意！

　　谢谢！

　　＿＿＿＿公司董事长

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2023招标合同 篇28

　　甲方：

　　乙方：

　　郸____县水务局对________年第三批农村饮水安全________标段管材供应工程进行了公开招标，并接受了____ 公司的投标。供需双方根据《民法典》等有关法律、法规，在平等、自愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利、共同发展的宗旨和原则，达成以下协议：

　　一、产品名称管材、管件。

　　二、合同价款

　　1、合同总金额：________________________元;

　　2、以上总价款均为含税价;

　　3、产品名称、型号、规格及报价详见投标报价表(附后)。

　　三、质量标准与质量责任

　　1、质量标准：

　　2、质量责任：质量实行三包，保质期限________年;

　　3、在产品使用中供方需对需方的施工安装提供技术支持。

　　四、交货时间与地点供方按需方要求及时将货物送达指定地点。

　　五、运输方式及费用运输方式由供方选择，运输过程中发生的一切费用均由供方承担。

　　六、验收标准、方法及提出异议

　　1、验收标准：按GB13663——20执行;

　　2、验收方法：由驻地监理或业主抽样检测，如发现问题，监理及业主有权要求供方对有问题的货物进行及时更换。

　　七、结算方式

　　1、拨款依据：以供方发货清单为依据，以需方实际签收数量为准;

　　2、合同签订后，供方第一批货物进场，需方按合同总价款的30%拨付预付款，工程竣工验收合格后，再拨付总货款的65%;

　　3、预留5%作为质量保证金，工程验收后满________年，无质量缺陷，质保金一次结清。

　　八、违约责任

　　1、供方必须按照需方要求及时将货物送达指定地点，每拖延一天，按所送货物价款的1%作为误工费补偿给施工方;

　　2、供需双方必须按照合同要求自觉执行，如一方违约，另一方可与违约方解除合同。

　　九、争议解决本合同未尽事谊由双方协商解决，协商不成的，应向需方所在地人民法院提起诉讼解决。

　　十、合同生效本合同一式四份，供需双方及当地财政部门、发改委各一份。合同自双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

2023招标合同 篇29

　　委托人：_________

　　受委托人：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　地点：_________

　　规模：_________

　　招标规模：_________

　　总投资额：_________

　　二、委托人委托受托人为_________工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。

　　三、合同价款

　　代理报酬为人民币_________元。

　　四、组成本合同的文件：

　　1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;

　　2、本合同协议书;

　　3、本合同专用条款;

　　4、本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立

　　合同订立时间：_________年_________月_________日

　　合同订立地点：_________

　　九、合同生效

　　本合同双方约定_________后生效。

　　委托人(盖章)：_________受托人(盖章)：_________

　　法定代表人(签章)：_________法定代表人(签章)：_________

　　授权代理人(签章)：_________代理人(签章)：_________

　　单位地址：_________单位地址：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　联系电话：_________联系电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　电子信箱：_________电子信箱：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

2023招标合同 篇30

　　编号：______________

　　港口工程施工招标文件

　　工程名称：__________

　　招标单位：__________

　　_____年_____月____日

　　目录

　　第一卷

　　第一章投标邀请书

　　第二章投标须知

　　第三章合同协议书

　　第四章合同通用条款

　　第五章合同专用条款

　　第二卷

　　第六章技术规格书

　　第三卷

　　第七章投标文件与保证书格式

　　第八章工程数量报价表

　　第四卷

　　第九章自然条件与勘测资料

　　第十章施工图纸

　　第一卷

　　第一章投标邀请书

　　(投标人全称)：_________________________________

　　1.为兴建____________(项目名称)工程，____________(业主名称)决定(或委托我单位)对____________(合同工程名称)工程施工进行招标。经资格预审合格，现邀请贵单位参加投标。

　　2.工程概况及招标范围

　　(1)工程概况：______________________________

　　(2)招标范围(或分标情况)：________________

　　(3)主要工程量：____________________________

　　(4)工期要求：______________________________

　　3.贵单位可凭本邀请书自______年______月______日至______年______月______日(法定节假日除外)到招标单位购买招标文件或查阅有关资料。招标文件每套收取工本费人民币元，不予退还。

　　4.贵单位在递交投标文件时，应同时出具一笔金额为人民币10万元的投标保证。

　　5.现场考察定于______年______月______日时进行，届时请自行到____________(详细地址)集中。

　　6.标前会议将于______年______月______日时在__________________(详细地址)举行。

　　7.送交投标文件截止期为______年______月______日时，请将投标文件送达__________________(详细地址)。对迟到的投标文件，招标单位将不予接受。

　　8.我单位将于______年______月______日时在____________(详细地址)公开开标。届时，投标人须选派代表参加。

　　招标单位：(名称、盖章)______

　　地址：_______________________

　　联系人：_____________________

　　电话：_______________________

　　传真：_______________________

　　邮政编码：___________________

　　___________年______月______日

　　第二章投标须知

　　一、总则

　　1.工程概况

　　(1)工程概述：______________________________________________________(工程名称、地点、规模和招标范围及现场条件等。)

　　(2)主要工程数量：____________________________________

　　(3)工期和质量要求：__________________________________

　　2.建设依据和资金来源

　　(1)建设依据：________________________________________

　　(2)资金来源：________________________________________

　　3.投标人资格要求

　　(1)投标邀请书只发给资格预审合格的投标人(当采取邀请招标或议标方式而未进行资格预审时，可进行资格后审，各投标人必须按要求报送资格后审资料)。

　　(2)资格预审合格的投标人，在送交投标文件时应按新情况补充其在申请资格预审时所提供的资料，特别是提供将承担本工程的具体施工部门的资料。

　　(3)由两个或两个以上的投标人联合投标时，其条件应符合以下要求：

　　①联营人应签订联营协议书，并应共同委托一个牵头人为联营体代表，代表联营体在投标、签约和履行合同中承担义务和法律责任。联营协议书的内容应包括联营体的组织机构及各方的义务和责任，联营协议书副本应随投标文件一起提交;

　　②为了明确联营体代表的法律地位，联营体各成员应出具授权书，授权书由各法定代表人签署并加盖公章，提交招标单位。

　　(4)一个投标人不能同时参加两个或两个以上(包括联营体)对本工程的投标。如果出现此类情况，与此有关的投标将被拒绝。

　　(5)投标人必须对整个招标范围进行投标，只对其中的部分工程投标者，将不予评审。

　　(6)若投标人拟对部分工程进行分包，应在投标文件中予以说明。凡将主体工程进行分包的投标将不予评审。

　　4.投标费用

　　投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担(如果招标单位拟对未中标人给予一定的补偿，应具体说明)。

　　5.现场考察

　　(1)招标单位将于______年______月______日时统一组织投标人对现场及其周围环境进行考察，以便使投标人获得有关编制投标文件和签订合同所必需的有关资料。

　　(2)现场考察时，招标单位将介绍工程的地形、地貌、水文、地质、气象、料畅水源、电源、通信、交通条件等，并提供必要的参考资料，以帮助投标人了解现场情况。但投标人应经过现场考察，对上述资料的理解负责。

　　(3)如果投标人认为需要再次进入现场考察，应事先征得招标单位的许可，招标单位将予以支持。

　　(4)在现场考察过程中，非招标单位的原因所造成的投标人的人身伤亡、财物或其他损失，招标单位均不负责。

　　(5)现场考察期间的食宿、交通由招标单位安排，费用由投标人自理。

　　6.标前会议

　　(1)标前会议将于______年______月______日时在______________________________(详细地址)举行。投标人应派代表出席。

　　(2)标前会将澄清并解答投标人在现场考察及阅读招标文件后可能提出的有关问题。投标人对任何问题的疏漏或判断失误，应自行负责。

　　(3)投标人应在标前会议召开之前，将要求答复的问题书面提交招标单位，招标单位予以澄清和解答。招标单位将以书面形式(含补充通知书)答复所有已购买招标文件的投标人。

　　二、招标文件

　　1.招标文件的组成

　　除本款下述各卷册的内容外，招标单位在招标期间发出的其他正式文件和函件，均是招标文件的组成部分。各卷内容如下：

　　第一卷

　　第一章投标邀请书

　　第二章投标须知

　　第三章合同协议书

　　第四章合同通用条款

　　第五章合同专用条款

　　第二卷

　　第六章技术规格书

　　第三卷

　　第七章投标文件与保证书格式

　　第八章工程数量报价表

　　第四卷

　　第九章自然条件与勘测资料

　　第十章施工图纸

　　2.招标文件的澄清

　　投标人对招标文件的疑问应通过标前会议得到澄清和解答。在标前会议以后，若投标人仍有问题并要求对招标文件进行澄清和解答，应在送交投标文件截止10天以前，将要求澄清、解答的问题以书面形式送达招标单位。招标单位应在3天内将书面答复送达所有投标人。

　　3.招标文件的修改

　　(1)在投标截止期14天前，招标单位可以发出补充通知对招标文件进行修改。

　　(2)补充通知将以书面形式(包括传真、电报和电传)发送给所有已购买招标文件的投标人。投标人收到补充通知后，应以电报、电传或传真方式告知招标单位，说明补充通知已经收到。

　　(3)为了使投标人能得到合理的时间将补充通知的内容在编制投标文件时予以考虑，招标单位可以酌情延长投标文件截止期，并以书面形式发送所有已购买招标文件的投标人。

　　三、投标文件的编制

　　1.投标语言

　　投标文件以及投标人和招标单位之间的来往文件、均用中文书写，若需使用其它文字时，也应有汉语对照，其解释以中文文本为准。

　　2.投标文件的组成

　　(1)投标函;

　　(2)授权书;

　　(3)投标保证;

　　(4)工程数量报价表;

　　(5)施工组织方案;

　　(6)附表;

　　(7)资格预审补充资料(如果有，或资格后审资料);

　　(8)其他。

　　3.投标文件的编制

　　投标人应详细阅读招标文件，按招标文件的要求编写投标文件。如果投标文件不符合招标文件的要求，该投标文件将不予评审。

　　4.投标报价

　　(1)投标人应对整个招标范围进行投标报价。

　　(2)投标人应认真按工程数量报价表中所列的工程量和工程细目填写单价和合价。无论工程数量报价表中是否列明数量，投标人没有填入单价或合价的工程细目，施工之后，业主将不单独支付，并认为该细目的价款已包括在工程数量报价表其他细目的单价或合价中。

　　(3)投标报价中应包括有关税费、保险费、临时工程费和工程维护费等一切费用。

　　(4)投标人填报的单价和总价，在合同履行期间，只能按合同有关条款约定的方式进行调整。

　　(5)除合同专用条款另有约定外，本工程所需的一切材料、设备均由中标人自行采购、运输和保管。

　　5.投标有效期

　　(1)投标文件在开标之日后40天内有效。

　　(2)在特殊情况下，招标单位在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长有效期的要求，投标人应立即对此作出答复。若同意延期，投标人不得修改投标文件，但应相应延长投标保证的有效期。在延长期内，投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。投标人可以拒绝招标单位的延期要求，而不会因此失去投标保证金。

　　6.投标保证

　　(1)投标人在递交投标文件时，应同时提交人民币10万元的投标保证。其形式可以选择银行保函、有价证券抵押或国内现行的其他保证形式。银行保函的格式应符合招标文件中列举的格式，采用其他格式应事先征得招标单位的同意。

　　(2)投标保证的有效期应较投标有效期延长28天。招标单位如果延长了投标有效期，则投标保证的有效期经投标人同意也相应延长。

　　(3)投标人如有下列行为时，招标单位将没收其投标保证金：

　　①在投标有效期内撤回投标文件;

　　②中标人收到中标通知书后28天内由于中标人的原因，未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交履约担保。

　　(4)未提交投标保证的投标文件，招标单位将不予评审。

　　(5)投标人的投标保证金，在中标人提交了履约担保并签订了合同协议书后退还。

　　7.替代标(如果有)

　　(1)为使投标人能充分发挥自身的优势，达到优化设计、便利施工、提高工程质量和降低造价的目的，投标人在提交原设计方案的基本标的同时，只可提交一份替代标，并单独装订成册。

　　(2)替代标的设计方案应符合本招标文件技术规格书中的要求。

　　8.投标文件的签署

　　(1)投标人应提交三份投标文件，其中一份正本，两份副本。当副本与正本不一致时，以正本为准。

　　(2)投标文件须用不褪色墨水打印或书写后，由投标人的法定代表人或其授权代理人签署(授权书附在其内)并加盖公章。

　　(3)投标文件不应涂改、行间插页或删除，如果出现上述情况，均应由投标文件签字人在改动处签字。

　　四、投标文件的送交

　　1.投标文件的密封和标记

　　(1)投标人须将投标文件正本与副本密封包装在双层封套内并标明'正本'、'副本'字样。

　　(2)有替代标时，投标人应在提交的每一份标书上标明'基本标'或'替代标'，以资区别。

　　(3)在投标文件外层封套上应写明：

　　①收件人(招标单位)的名称和详细地址;

　　②项目投标文件;

　　③在开标前不得开封。

　　(4)内层封套上应写明投标人的名称与详细地址，以便迟到的投标文件得以原封退回。

　　(5)如果投标文件未按上述规定密封和标记，而使投标文件迟到、遗失或失密，招标单位概不负责。

　　2.送交投标文件的截止时间

　　(1)投标人必须在招标文件规定的截止期前将投标文件送(寄)达招标单位。

　　(2)招标单位根据本'须知'有关规定发出补充通知后，如果决定推迟送交投标文件截止时间，至少应在原定截止期14天前将此决定书面通知所有投标人。在此情况下，招标单位和投标人的权利、义务不因推迟送交投标文件截止时间而改变。

　　(3)招标单位对截止时间以后收到的投标文件，将原封退回投标人。

　　3.投标文件的更改与撤回

　　(1)在投标文件截止时间以前，允许投标人更改或撤回投标文件。这种要求必须书面提出，并经投标文件签字人签署。

　　(2)更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编写、密封、标记和送达。

　　(3)投标文件截止期以后，投标文件不得更改，需作澄清时，应按投标文件澄清条款的规定办理。

　　五、开标

　　1.招标单位将按招标文件中规定的时间和地点，进行公开开标。投标人应委派代表按时出席。

　　2.开标由招标单位主持，可邀请上级主管部门或有关单位及公证机关派员参加。

　　3.开标时，招标单位将当场检查各投标文件的完整性，当众宣读投标函并公布投标价。

　　4.有下列情况之一者，将作为废标处理：

　　(1)投标函未加盖公章、未经法定代表人或其授权代理人签字;

　　(2)投标文件未按招标文件的内容和格式填写;

　　(3)投标人未按要求提交投标保证。

　　六、评标

　　1.符合性审查

　　招标单位在进行投标文件评审前，应对各投标文件的符合性进行审查，如发现投标文件与招标文件的要求有重大偏离或保留，特别是对工程范围、工程质量或工期要求等方面有重大改变，而且，调整这种偏离或保留将会对其他符合招标原则的投标人的竞争地位产生不公正影响时，此投标文件将不予评审。

　　2.评审

　　(1)招标单位将按照国家和交通部的有关规定，组成由有关部门参加的评标机构进行评标。

　　(2)具体评标办法：

　　(3)招标单位将依据报价可信、工期合理、施工方案可行、施工技术可靠、确保工程质量的原则，全面比较后选取综合条件最优的最低评估标的投标人中标，不保证报价最低或工期最短的投标人中标。

　　3.投标文件的澄清与差错的修正

　　(1)在评标期间，招标单位认为需要时，可书面通知投标人对其投标文件进行澄清，或者要求补充某些资料，投标人不得拒绝，也不得借澄清问题的机会，对投标文件的标价和内容提出修改。

　　(2)对于符合招标要求的投标文件，若其报价有算术上的差错，将按以下原则修正：

　　①当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。

　　②当单价与数量相乘不等于合价时，总价合同应以标出的合价为准，同时对单价进行修正。(如果是单价合同，应以单价为准，同时对合价进行修正。)

　　③当各细目的合价累计不等于总价时，总价合同应以总价为准修正各细目合价，并核准单价。(如果是单价合同，应以分项合价累计数为准，修正总价。)

　　(3)按以上原则对差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件不予评审。

　　七、授标与签订合同

　　1.授标条件

　　本合同将授予其投标文件符合招标文件要求，综合条件最优，具备有效地履行本合同的能力、经验、信誉的投标人。

　　2.中标通知书

　　评标结果报请上级主管部门批准后，招标单位在投标有效期截止前向中标的投标人发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标人收到中标通知书后，应按通知书中指定的时间与地点参加合同谈判并签署合同。

　　3.履约担保

　　(1)中标人在收到中标通知后14天内、合同协议书签署前，应按招标文件的规定向招标单位提交一份由银行出具的履约担保。履约担保金额为合同总价的(1%～3%)。履约担保的有效期至工程竣工验收合格后15天。

　　(2)若中标人未能按本款上述规定向招标单位提交履约担保，招标单位则有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。招标单位有权将本合同授予其他投标人或重新招标。

　　4.合同协议书的签署

　　(1)中标人在收到中标通知后21天内，必须与业主签订合同协议书。

　　(2)合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。合同协议书签署后，招标单位将通知其他未中标的投标人，并按期退还投标保证金。

　　(3)若签署合同协议书的双方或一方为法定代表人的授权代理人时，应出具法定代表人的授权书。

　　第三章合同协议书

　　第四章合同通用条款

　　第五章合同专用条款

　　(以上三章见'港口工程施工合同范本')

　　第二卷

　　第六章技术规格书

　　一、总则

　　本合同工程包括永久工程、临时工程及保修期内对工程缺陷实施处理的维护工程。无论本技术规格书有无明确规定，承包人都有责任使工程质量满足现行技术标准，负责提供施工所必须的技术、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品，对施工过程中涉及的安全、保卫、环境保护等全权负责。

　　1.工程范围和施工条件

　　(1)工程范围：_______________________________________(工程概况，本合同范围等)

　　(2)施工条件：_______________________________________(交通条件，水电供应，建筑材料供应情况等)

　　2.工程质量要求

　　本合同工程的施工质量，按交通部颁布的质量检验评定标准评定，应达到(优良或合格)等级。

　　3.技术标准

　　(1)工程施工中的所有材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求：

　　①交通部《港口工程技术规范(1987)》;

　　②交通部《港口工程质量检验评定标准JTJ242-89》;

　　③交通部《疏浚工程施工技术规范JTJ284-89》和《疏浚工程质量检验评定标准JTJ243-88》;

　　④国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范。

　　(2)在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，承包人应遵照执行。

　　(3)必要时，技术标准的替代可按合同通用条款约定的方法办理。

　　4.工程计量

　　(1)本合同应计量的所有工程分项，均以我国法定计量单位计量。

　　(2)核定按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合技术标准。

　　(3)承包人应提供符合精度要求的计量设备和条件。一切工程的计量，经承包人计算后，报监理工程师审核确认。

　　(4)经监理工程师签认的工程计量结果是工程款支付额的计算依据。凡因承包商原因超过了图纸所示或未经监理工程师同意的任何长度、面积或体积的计量部分，均不予支付。

　　二、工程技术特殊要求

　　_______________________________________________________________(根据工程的具体情况和特点，提出对本合同工程施工的具体技术要求。)

　　三、工程管理

　　1.工程报告

　　(1)承包人应向监理工程师提交开工报告、测量报告、试验报告、材料检验报告、各类工程(分项及隐蔽工程)自检报告、工程进度报告、竣工报告、工程事故报告以及监理工程师指定的其它报告等。

　　(2)承包人在分部(分项)工程开工前，向监理工程师提交的开工报告应包括：工程名称、工程部位、现场负责人名单、施工组织与劳力安排、材料供应、机械、设备到场情况、材料试验与质量检查手段、水电供应、临时工程修建、施工进度计划以及其他需要说明的事项等，经监理工程师同意后，才能开工。

　　2.施工测量

　　(1)工程开工前，承包人应根据图纸和监理工程师提供的书面测量资料和测量标志进行基点和基线的布设。承包人若对测量资料有怀疑，应在监理工程师现场交接后7天内向其提出，监理工程师应立即提出处理意见。承包人应将测量方法和测量结果提交监理工程师确认。

　　(2)承包人必须使用合格的测量仪器和设备。测量人员资质应取得监理工程师的认可。

　　(3)承包人在征得监理工程师同意后，可在开工前对必要地段进行水深测量，测量工作应接受监理工程师的监督，测量图在监理工程师签字确认后方可用于工程施工。

　　3.试验

　　(1)工程开工前，承包人应建立满足现场施工质量控制和试验所必需的工地试验室(或委托经监理工程师认可的质检试验室)。试验室的工作应接受监理工程师的监督。

　　(2)在取样与试验作业中，承包人应为监理工程师免费提供所需的一切协助。

　　4.施工船机

　　所有用于本工程的施工船机的类型和数量，必须满足本合同工程的要求，并保证状态良好。

　　5.材料

　　(1)凡用于永久性工程的一切材料，均必须符合有关技术标准的规定。

　　(2)材料的搬运、储存均应保证其质量不受损害。

　　(3)材料运抵现场时，均应附有厂商的材质检验合格证书或经监理工程师认可的试验室的试验报告。

　　6.工程记录

　　承包人应保存有关工程进度、质量检验、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程进度、质量的原始记录、照片和录相，以及材料、设备的来源资料。

　　7.工程检验

　　承包人应有各级专职或兼职的质量检验人员，对施工中每道工序按技术标准的要求进行自检。自检合格后，填写工程检验报告单，向监理工程师申请检验，经监理工程师签认合格后，才能进行下道工序的作业。

　　8.竣工资料

　　承包人应按照交通部的有关规定及合同要求编制竣工资料。各分部(项)工程的竣工图应在有关工程完工后陆续提交监理工程师审查。整个工程竣工资料经监理工程师审核同意并按合同要求复制约定份数后，方能进行竣工验收。

　　四、临时工程

　　1.临时工程的范围

　　临时工程包括为完成本合同工程承包人所需要的所有临时设施和工程，如办公室、宿舍、仓库、道路、供水、供电、通信、预制场地和堆存场地(水域)、实验室、围墙、出运和停靠码头、锚系设施、测量平台以及工程施工所必需的其它临时性设施。

　　2.业主提供的临时工程施工条件和设施

　　业主将提供以下条件和设施，供承包人建设临时工程和施工期间使用：(业主应提供的临水、临电、通讯的接口位置和可提供的用量，临时道路，可用以建设临时设施的陆域条件、水域条件和自然岸线等。如果业主可以提供某些临时设施，如施工用码头和岸线、小型构件预制畅仓库等，也应予以说明)

　　3.承包人需要建设的临时设施

　　除业主提供的上述设施外，承包人应根据工程施工需要，在业主提供的公用设施条件和临时工程施工条件下自行建造、管理和维修工程所需要的其他全部办公、生活、生产、试验用临时建筑和设施。临时工程开工前，承包人应将上述建筑物和设施的设计图纸、说明及使用期限等资料报业主核备。

　　4.水上设施和警戒、危险信号

　　承包人应对其所有的水上设施的临时锚泊作出安排和配备相应的设施，并应安装和维护一切必须的警戒信号和危险信号。这些锚泊设施的位置、锚泊方式、信号的功能、位置和数量应符合海上安全监督、港务等政府有关部门的要求，并报监理工程师核备。

　　5.为监理工程师提供的条件

　　(1)办公与生活用房及设施

　　承包人应按合同约定的内容、标准和数量向监理工程师提供办公及生活用房、办公与生活所需的一切设施，并负责这类设施的维护。

　　(2)通讯与交通设施

　　承包人应按合同约定向监理工程师提供通讯设施及交通工具。

　　6.临时工程的维护、保养和拆除

　　无论是业主直接提供的还是由承包人承建的临时工程，均为业主的财产，承包人应承担维护和保养责任。对业主提供的临时设施，工程竣工后，承包人应整修交还给业主。对由承包人承建的临时设施，承包人应根据业主的要求，将这些设施移交给业主，或在限定的期限内搬迁或拆除，并清除多余建筑材料和垃圾等。

　　7.临时工程的报价

　　承包人的临时工程报价应包括所有由承包人承建的临时设施的费用及其维护、拆除费用，以及业主提供给承包人使用的临时设施的整修、完善、改、扩建及维护费用。

　　五、本工程的替代方案(如果有)

　　1.替代方案的原则

　　(1)承包人在投标文件中可就本工程进行代案设计和投标。一个承包人只可以提交一个替代方案。

　　(2)替代方案应考虑由于结构的变化而引起的附属设施的变化，但不得对原设计的平面布置、范围、建筑标准和规模指标等做实质性的改变。

　　(3)完成替代方案设计的设计单位必须具备与该项目相适应的设计资质和能力。投标人在提交替代方案时，还应提交设计单位的有效资质证明。

　　(4)替代方案的设计必须达到交通部规定的初步设计的深度。替代方案的设计标准和工程质量标准应不低于本技术规格书的规定。替代方案的投标报价应包括替代方案的勘察设计的费用。

　　(5)替代标必须实行总价合同。

　　2.替代方案设计的文件

　　为便于业主对承包人提供的代案进行审查，代案设计的下述资料应附在承包人的投标文件中：

　　(1)设计说明书;

　　(2)设计图纸;

　　(3)技术要求(与原设计技术规格书不同的内容);

　　(4)施工工艺及施工方法。

　　第三卷

　　第七章投标文件与保证书格式

　　一、投标文件格式

　　1.投标函

　　至：____________(招标单位名称)

　　1.在研究了(工程名称)工程施工的全部招标文件并考察了工程现场后，我们愿意按人民币(大写)万元的投标总价，承担招标文件中规定的承包人的全部义务。

　　2.如果你们接纳我们的投标，我们保证按照招标文件的要求进行施工准备，在接到开工通知后，按时开工，并在个月(或日历天)内完成本合同范围内的全部工程施工。

　　3.如果你们接纳我们的投标，我们将保证按照招标文件的要求提交履约担保。

　　4.我们同意在招标文件规定的投标有效期内遵守本投标文件的各项承诺，在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力。

　　5.在合同协议书正式签署之前，本投标文件连同中标通知书将构成我们双方有约束力的合同文件。

　　6.我们理解，你们不保证最低标价或最短工期的投标人中标的声明。

　　7.随同本投标文件，我们出具人民币10万元的投标保证。我们如有下列行为之一时，

　　你们有权没收投标保证金，并可取消我们的中标资格：

　　(1)在投标有效期内撤回投标文件;

　　(2)未能或拒绝按招标文件的要求提交履约担保;

　　(3)在接到中标通知后21天内由于我方的原因未能或拒绝签订合同协议书。

　　投标人(单位全称并加盖公章)：________

　　法定代表人或其授权的代理人：(签字)__

　　注册地址：____________________________

　　电话：________________________________

　　传真：________________________________

　　邮编：________________________________

　　日期：________________________________

　　投标函附录

　　2.附表

　　表1拟为本合同工程设立的组织机构图

　　表2拟在本合同工程任职的主要人员简历表

　　表3拟投入本合同工程的主要施工船机设备表

　　表4为本合同工程配备的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

　　表5合同用款估算表

　　表6临时用地计划表

　　表7水电使用计划表

　　表8主要材料用量表

　　表9分包情况表(如果有)

　　二、保证书格式

　　1.授权书格式

　　致：_________________(招标单位名称)

　　和_______________________(业主名称)

　　我作为(投标人名称)的法定代表人，授权(姓名)为我的合法代理人，代表我单位在(工程项目名称)工程的投标活动中，以我的名义签署投标文件、进行合同谈判、签订合同协议书和执行一切与此有关的决定。

　　投标人：__________________(盖章)

　　授权人：________(法定代表人签字)

　　被授权的代理人：__________(签字)

　　日期：____________________________

　　2.投标保证书格式

　　致：__________________(招标单位名称)

　　鉴于_________(投标人名称)(下称'投标人')向贵单位送交了关于__________________(工程项目名称)的投标文件。我行同意为投标人出具人民币壹拾万元的保函，作为投标人履行招标文件中规定义务的担保。

　　我行将履行担保义务，如果投标人：

　　(1)在投标文件有效期内撤回投标文件;

　　(2)在接到中标通知书后，由于投标人的原因未能按招标文件的规定或拒绝签署合同协议书或未能按照招标文件规定提供履约担保。

　　则我行保证在收到贵单位的书面要求并说明索款是由于出现了上述任何一种原因的具体情况后，凭贵单位出具的索款凭证，向贵单位支付上述款额。

　　本保函在下述有效期内有效。任何索款要求应在下述有效期限内交到我行。任何延长投标有效期的决定，应通知我行。

　　本保函有效期为：__________________

　　担保银行：_________________(全称)(盖章)

　　法定代表人其授权的代理人：_________(签字)

　　地址：_____________________________________

　　邮编：_____________________________________

　　电话：_____________________________________

　　传真：_____________________________________

　　日期：_____________________________________

2023招标合同 篇31

　　甲方：_________________(采购人)

　　乙方：_________________(政府采购代理机构)

　　根据《中华人民共和国政府采购法》和广东省实施中华人民共和国采购法办法，甲方自愿将本单位(项目名称：_________________)(计划编号：_________________)政府采购项目委托给乙方组织实施采购。乙方愿意接受甲方委托，按照政府采购的有关规定，在甲方委托范围内依法组织政府采购工作。经甲乙双方协商一致，现就有关事项达成如下政府采购招标代理合同范本协议。

　　第一条委托项目基本情况

　　1.采购计划编号：_________________

　　2.项目名称：_________________

　　3.项目技术规格、参数及要求(详见附件)：_________________

　　4.预算金额：_________________

　　第二条甲方委托乙方的具体事项

　　1.编制、发售、解释采购文件;

　　2.在政府采购监督管理部门指定媒体上发布采购信息公告;

　　3.供应商资格预审(邀请招标等方式时采用);

　　4.制定评审方法、步骤、标准;

　　5.依法抽取专家组建评审委员会(谈判、询价小组);

　　6.邀请纪检有关部门现场监督;

　　7.落实评审地点，主持评审活动，并做好评审记录;

　　8.组织评审工作;

　　9.整理评审报告送采购人及有关部门;

　　10.在政府采购监督管理部门指定媒体上发布中标、成交公告，发送中标(成交)通知书;

　　11.答复供应商的询问和质疑;

　　12.采购活动有关文件报送备案及存档;

　　13.组织履约联合验收事项;

　　14.法律法规规定的其他事项。

　　第三条甲方的权利和义务

　　1.甲方应指定一名采购人代表，代表甲方与乙方处理政府采购过程中的有关事宜。

　　2.甲方应向乙方提供委托项目的用户需求书，包括详细的技术规格、参数及要求和服务内容等书面材料。

　　3.甲方应对乙方编制的采购文件予以审核并签字确认。

　　4.甲方有权就委托的项目提出合法、合理的要求，但不得指定供应商或指定品牌，不得提出含有倾向性、限制性或者排斥潜在供应商的要求。

　　5.甲方依据有关规定可派一名采购人代表参加评审委员会，但不得非法干预、影响评审方法的确定、评审过程和结果。

　　6.甲方有权按照评审报告中推荐的中标(成交)候选供应商顺序确定中标(成交)供应商。

　　7.甲方有权对乙方组织的采购活动进行监督。

　　8.甲方有义务保守采购活动中的商业秘密。

　　9.甲方应严格遵守相关法律法规和各项政府采购制度。

　　第四条乙方的权利和义务

　　1.乙方应接受甲方监督，维护甲方和供应商的合法权益。

　　2.乙方应依据甲方要求为甲方提出科学的采购方案。

　　3.乙方应根据甲方要求编制采购文件，并报甲方确认。

　　4.乙方应满足甲方的合法、合理要求，但对违法违规以及无理的要求应予拒绝。

　　5.乙方可以依据需要或根据规定，就采购文件征询有关专家或者供应商意见。

　　6.乙方应当依法组建评审委员会。

　　7.乙方应依法及时答复甲方委托范围内的供应商的询问和质疑。

　　8.乙方应当保守采购活动中的商业秘密。

　　9.乙方可依法收取采购代理服务费用。

　　10.乙方应严格遵守相关法律法规和各项政府采购制度。

　　第五条委托协议的变更和终止

　　甲乙双方在协商一致的情况下，可以在采购法和民法典许可范围内对委托协议内容做出变更，如作出变更的应当签订补充协议;如发生了不可抗力或重大变故等原因，致使采购项目发生更改或取消的，应签订补充协议或终止本协议。

　　第六条有关费用

　　1.乙方承担组织项目采购活动的全部费用。

　　2.乙方按照有关规定向中标(成交)供应商收取服务费。

　　第七条违约责任

　　甲乙双方应遵守有关法律、法规、规章的规定和本协议的约定，否则，将承担相应的法律责任。因违约造成经济损失的，由违约方承担。

　　第八条、其他

　　1.本协议自甲乙双方盖章签字之日起生效。本协议一式份，甲乙双方各执份。

　　2.其他未尽事宜由双方协商后解决。

　　甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)

　　代表签字：_________________代表签字：_________________

　　日期：________年____月____日 日期：________年____月____日

• 渠道经理的岗位职责说明
• 渠道经理的岗位职责说明
• 渠道经理的岗位职责说明
• 招采经理岗位职责
• 招采经理岗位职责
• 工程安全员的基本职责
• 工程安全员的基本职责
• 工程安全员的基本职责
• 工程安全员的基本职责
• 工程安全员的基本职责
• 工程安全员的基本职责
• 工程安全员岗位的基本职责概述
• 工程安全员工作岗位的职责说明
• 工程安全员岗位的主要职责
• 工程安全员工作岗位的职责说明
• 工程安全员岗位的主要职责
• 关于工程安全员的岗位职责
• 经典的工程安全员职责
• 工程安全员的主要工作职责
• 工程安全员职责内容
• 工程安全员的岗位职责
• 工程安全员职责
• 工程安全员岗位职责
• 工程安全员岗位的基本职责概述
• 关于工程安全员的岗位职责
• 583760002
• 583760003
• 583760004
• 583760005
• 583780001
• 583780002
• 583800001
• 583800002
• 583800003
• 583800004
• 583800005
• false starts
• falsestarts
• false teeth
• falsetto
• falsettos
• falsified
• falsifies
• falsify
• falsifying
• falter
• faltered
• faltering
• falters
• fame