| 标题 | 法院工程款调解书 |
| 范文 | 法院工程款调解书（通用3篇） 法院工程款调解书 篇1人民法院工程款调解书范文的回答是民字第号 原告：_________________……(写明姓名或名称等基本情况) 被告：_________________……(写明姓名或名称等基本情况) (当事人和其他诉讼参加人的列项和基本情况的写法，与一审民事判决书相同。) 本院于_____________年_______________月_______________日立案受理了原告诉被告_____________(写明案由)一案。依法由审判员……适用简易程序公开(或不公开)进行了审理。(写明当事人的诉讼请求和简要事实) 本案在审理过程中，经人民法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：_________________ ……(写明协议的内容)。 ……(写明诉讼费用的负担)。 双方当事人一致同意本调解协议自双方在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。 上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。 审判员_____________ ________________年______ 法院工程款调解书 篇2______年____月____日______承包______装修总工程。后有把工程的______活分包给口头合同人______。工程款共计______元人民币，（大写______元）。工程已完工后分包人______已接受工程款人民币______元。还欠工程款______元，（大写______元）人民币。 还款期限______年____月____日为准。 利息从本欠条签订之日起按______计算。分包人的还款先用于偿还利息。如果预期不还口头合同人有权向______人民法院起诉。 总承包人： 身份证号： 联系方式： 合同人： 身份证号： 联系方式： 年?月?日 法院工程款调解书 篇3答辩人： 法定代表人： 地址： 被答辩人： 地址： 因张某诉拖欠工程款纠纷一案，现依法提出答辩如下： 答辩事项：答辩人请求人民法院依法驳回张某不合理且不合法的诉讼请求。 事实与理由： 原告所承接我公司新建厂房抛力光净化工程，未按操作规程施工，存在明显的工程质量问题，拉风槽不能正常排风，我公司多次通知原告，原告也派人来到过现场查看维护，但一直未能维修好。 _______年_______月_______日，我公司出具书面函件给原告时，也已明确要求原告，要保证净化工程的正常运转，维修及维护，不能影响生产。但事实上，原告根本未维修好。造成答辩人公司经常停工待产。 原告要求从_______年_______月_______日起计算利息，明显于法无据。 首先，该工程一直组织有关方面的人员进行正式验收，特别是未能通过环保检测，合同约定验收合格后_______天内付清尾款，至今未能验收合格，无法取得环保和消防部门的验收许可证。 另外，_______年_______月_______日我公司答应给付尾款，但条件是必须进行维护，保证生产，但原告未进行维护。 综上，请法院查明事实驳回原告的诉讼请求。 此致 _______区人民法院 答辩人：______________ ______年_____月_____日 附：答辩书副本_____份； 证据材料______份。 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。