网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 承包工程合同范本
范文

承包工程合同范本（通用19篇）

承包工程合同范本 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目的有关事项协商一致，达成共识，签定以下合同条款。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：林甸县王仔温泉小镇二期17#、18#、21#

　　2、工程地点：林甸县一中道南

　　3、工程面积：17#面积：2763.06平方米, 18#面积：4624.76平方米, 21#面积：3920.94平方米, 总建筑面积：11308.76平方米。

　　4、结构类型及层数：砖混六层(不带阁楼)

　　二、承包方式：

　　1、乙方负责大清包人工费(含模板及木料、施工机械设备及小型材料)，楼主体大型材料及设备基础材料均由甲方提供。

　　2、承包范围：按设计图纸包含的全部土建工程项目(不含成品、门、窗安装及上、下水、防水、强电弱电及设备基础、主体基础的机械设备费用)。

　　三、工期要求：

　　开工日期： 20xx年9月1日

　　主体竣工日期： 20xx年10月25日

　　总竣工日期： 20xx年6月25日

　　四、承包价格：每平方米按建筑面积：295元，即：共计建筑面积：11308.76平方米，总造价为：3336084.00元。

　　五、拨款方式：

　　1、本工程承包价款主体分三次拨付，主体完工后，按总造价的60%拨付。

　　2、本工程承包价款内、外装修工程分二次拨付。

　　3、主体从基础至一层结构完工，由甲方支付约乙方工程款人民币：柒拾万元(￥700000.00元)。主体由一层至三层完工再由甲方付给乙方工程款人民币：柒拾万元(￥700000.00元)。主体由三层至六层封顶主体完工再由甲方付给乙方工程款人民币：陆拾万元(￥600000.00元)。

　　4、主体内外装修工程，内墙抹灰全部完毕，由甲方支付给乙方人民币：陆拾万元(￥600000.00元)。工程全部完工，再由甲方支付给乙方工程款人民币：陆拾万元(￥600000.00元)，工程验收合格后，一个月内由甲方付清乙方全部工程款，其中预留壹拾万元(￥：100000.00元)维修款，此款项自竣工验收之日起，一年内全部付清。

　　六、甲方责任：

　　1、开工前现场临时办公室、及库房所用材料由甲方提供。

　　2、开工前甲方负责将施工现场区域内的场地平整，施工道路畅通，达到施工要求。

　　3、开工前，甲方必须将工程用水、用电、主干线路接至施工现场，确保施工正常进行，即水、电发生的费用，全部由甲方承担。

　　4、工程施工过程中，甲方须按工程形象进度及时保质、保量、供应所需材料，如困材料供应不到现场造成乙方施工人员停工待料，将由甲方承担相应的经济责任。

　　5、甲方必须按形象进度如期支付给乙方的工程款项，如因款项拨发不到位，造成工期顺延，乙方将不负任何责任。

　　6、施工过程中，甲方负责对工程施工全部过程的质量、安全及现场文明施工，进行监管和已完成项目的验收。

　　7、施工过程中按国家规定所预留的每平方米1元钱的保险费，由甲方负责。

　　七、乙方责任：

　　1、乙方负责自行配备施工所需全部机械设备、工具、用具及脚手设施和建筑物封闭材料及各种安全防护用具。

　　2、施工现场所需水管、电线，均由乙方自行负责，并按规定相应配备用水、用电设施，达到安全要求标准。

　　3、工程承包中包含施工用模板支撑材料及小型材料，乙方应按需求自行采购。其中小型材料包括各种型号铁线、铁钉、焊条、氧气、乙炔等，并保证材料质量合格。

　　4、施工过程中，乙方必须按照施工图纸要求及有关规范、标准规定组织施工，确保工程质量。

　　5、工程竣工后一年内如因施工过程中发生质量问题，乙方应无条件进行返修，费用由乙方负责。

　　八、违约责任：

　　1、如甲方不能按约定时间完成“三通一平”

　　2、施工过程中，分部分项工程质量不合格，甲方将给予乙方相应的经济处罚，乙方并承担因此发生的材料损失费用。

　　3、乙方未能按约定的时间完成全部工程项目，每拖延一天给予20xx.00元罚款(不可抗拒的自然因素除外)。

　　4、乙方施工过程中如违反安全生产、文明施工有关标准规定将给予相应的经济处罚，且承担因此给甲方造成的其它经济损失。

　　5、施工过程中乙方必须合理使用甲方材料，不得任意浪费，否则将给予材材料10倍处罚。

　　6、施工过程中，如乙方无能力完成所承担的工程项目，甲方有权辞乙方，所发生经济损失，由乙方自行承担。

　　7、甲方必须保证乙方施工人员的工资发放，否则，因甲方工资发放不及时，引起施工人员上访告状或工期顺延，责任将由甲方承担。

　　九、本合同自签订之日生效，一式二份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承包工程合同范本 篇2

　　甲方： 以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　经甲乙双方协商，就 工程 达成以下协议：

　　一、 乙方工程内容：

　　1.含本工程施工现场卫生清理;

　　2.系统调试;

　　二、工程工期：自合同签订之日起 天(以进场时间为准)

　　三、工程总金额(人民币)：￥ .00元(大写 万陆仟 佰元整) 此工程为交钥

　　计算方法：

　　四、付款方式：

　　4.1进场预付款付合同总额的 %，即 元;

　　4.2室内隐蔽工程安装完毕，且验收合格后，付合同额的 % ，计： 0元;

　　4.3业主整体验收合格且调试合格后付合同额的 %，共计： 0元;

　　4.4扣除质保金为合同额的 ，共计 0元，一年半后一次性无息付清。

　　备注：

　　1.开工前上交施工组织方案;

　　2. 定期汇报施工进度及施工计划;

　　3. 分部工程完工时，保证施工现场清洁，垃圾应放臵在甲方指定地点;

　　4.乙方必须给施工人员购买意外保险，并且与提交身份证人员一致;

　　5.工作服、安全帽费用由甲乙双方各承担壹半,费用由甲方先垫付，在支付乙方第二笔工程款时扣除;

　　6.工程施工安全生产协议书由甲乙双方单独签订，并附在合同后，作为合同的一部分。

　　7.购买材料需向甲方提供发票及材料材质证明文件及合格证等相关证明。

　　8.购买材料品牌要求如下：

　　材料名称： 品牌：

　　材料名称： 品牌：

　　材料名称： 品牌：

　　材料名称： ) 品牌：

　　9.质保期时间：至完工验收合格之日起一年半时间，在质保期内，若 使用出现任何故障，乙方必须在甲方电话通知后24小时之内及时到场进行维修。

　　五、甲方责任

　　1、甲方按照合同约定付款。

　　2、工作服、安全帽费用由甲方承担壹半。

　　六、乙方责任

　　1、乙方承包形式为包工包料，即交钥匙工程，施工现场施工人员出入证由乙方自行购买。

　　2、乙方必须严格按国家有关规定和双方协商施工,保证工程质量，确保工程的验收、调试合格并能正常运行使用。

　　3、乙方必须按期完工，如因乙方原因延误工期所造成的损失由乙方承担甲方的经济损失。

　　4、在工地现场，乙方必须佩戴甲方发放的安全劳保用品，重视安全操作规范。乙方必须服从甲方项目技术人员的管理，注意言谈举止，如有损害甲方公司形象者给予处罚。甲方安检人员在现场若发现未佩戴安全帽或影响 者(如工作服未清洗干净等)，甲方有权进行50元/次罚款;工作现场未穿工作服者，甲方有权处以100元/次罚款;高于两米的高空作业必须佩戴安全带，未按此规定执行者，甲方将处以200元/次罚款。如安全隐患若被建设单位发现，将处以1000～1500元以上罚款。

　　5、乙方必须做好安全管理，所发生一切意外事故及人身伤亡事故由乙方自行承担，甲方不承担任何责任及费用。

　　6.乙方要严格遵守双方约定工期，工期紧张，由乙方自行组织施工力量，保证工期按时完工，按约定工期未完工方，每延长一天，交违约金 %。

　　7、乙方严格做好现场管理，与甲方工作人员协调好关系，并确保人工、机具、设备、材料以及甲方所有物品的安全，如有损坏或丢失，乙方负责照价赔偿损失。

　　8、乙方必须保质保量按期完成工程内容，如甲方相关管理人员发现不合格项，乙方必须在整改通知所限定的时间内完成整改内容，并且出具整改回复单，未按此执行者，甲方有权处以 ～ 元以上罚款。

　　9、乙方必须为甲方提供所有施工人员购买的意外保险凭证，如因虚假证件，出现人身意外等事件，乙方应承担其所造成的全部责任。

　　七、本合同为包死合同，单价按量计费，如有中途违约，前期工作不付任何费用，且因此造成甲方的经济损失由乙方承担。

　　八、合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承包工程合同范本 篇3

　　施工单位：_______公司 (以下简称甲方)

　　承包单位：_______有限公司(以下简称乙方)

　　经甲方对乙方承建专业资格的.考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一 、总则

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地点：

　　3、 工程内容：

　　根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜(找平层上作基层处理)。

　　二、承包方式：

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　三、工程造价：

　　厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。

　　四、质量标准：

　　乙方应确保公司梅生活、生产基地

　　2、3楼防水工程达到优良标准，严格参照____省防水工程新规范标准db15-19-97____市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

　　五、双方责任：

　　1、 甲方责任：

　　(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

　　(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、 乙方责任：

　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市’建科院’检验合格后使用。

　　(2)配合市建公司梅生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________年。

　　六、付款方式：

　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，________年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

　　七、其它：

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待________年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方：(签章) 乙方：(签章)

　　代表： 代表：

　　施工单位：(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　日期：

承包工程合同范本 篇4

　　发包人（甲方）：_______________

　　承包人（乙方）：_____________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

　　一、工程概括

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：包工包料

　　二、工期要求：工期自___年___月___日

　　三、承包范围：

　　1、该工程屋面、消防水池、剪力墙、卫生间等防水工程。

　　四、质量要求：

　　1、严格按照设计施工图及甲方交底文件施工，满足国家相关验收规范规定要求，做到确保合格工程。

　　2、施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂技术规范》之标准进行施工。

　　3、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方无条件维修至合格；因人为或不可抗力因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

　　五、结算价格及付款方式：

　　1、施工价格及要求：根据双方协商及参照设计施工图做法要求，屋面防水处理每平方28元，卫生间每平方18元，消防水池铺丙轮18元/㎡；刷有机防水涂料116元/㎡，剪力墙每平方___元。

　　2、付款方式：按每月施工产值的70%支付材料款，工程结束后付清98%的工程款，剩于的2%作维修保证金，维修保证金在一年内支付。

　　六、甲方及乙方义务：

　　一、甲方义务：

　　1、负责安全、技术交底。

　　2、提供水、电、水泥。（水泥款从乙方工程款内扣除），前期大面积的卫生清理及打扫。

　　二、乙方义务：

　　1、乙方必须服从甲方管理，安全文明施工，不得违规操作，如有违反，按罚款处理，200—500元。

　　2、乙方必须按甲方工期要求，合理安排，按时完成。

　　3、乙方保证施工人员人身安全，出现任何事故均由乙方负责。

　　七、本合同在履行过程中发生争议由甲方协商解决，协商不成经双方同意由遵义仲裁或向人民法院起诉。

　　八、本合同一式二份，由甲乙双方各执一份。

　　九、未尽事宜，另行协商。

　　补充：

　　1、做防水牵涉到的卫生如果量太大，由甲方负责大致处理，细部需乙方自行处理。

　　发包人（盖章）：

　　负责人（签字）：

　　联系电话：

　　承包人（盖章）：

　　负责人（签字）：

　　联系电话：

承包工程合同范本 篇5

　　项目单位： （以下简称“甲方”）

　　施工单位： （以下简称“乙方”）

　　甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及国家关于计算机网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 网络综合布线工程事项协商一致，订立本合同，以资共同守信。

　　一、 工程概述：

　　工程名称： 网络综合布线工程

　　工程地点：

　　二、 工程承包范围： 网络布线工程，甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。

　　三、合同工期：

　　合同工期总日历天数：15天，具体开工日期以合同生效次日起计算，如遇以下情况工期做相应顺延：

　　（1）、 甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求；施工临时设施，材料仓库，施工水电、部门协调等工作未能解决，影响进场施工。

　　（2）、 经甲、乙双方协商同意，在施工中设计有变动而影响施工进度的。

　　（3）、 因自然灾害或其他不可抗拒力因素。

　　四 承包方式:

　　本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。

　　五 合同价款及结算方式：

　　（1）、 本工程合同总价为：人民币 元，大写：元 整。

　　（其中单点施工费：网络 元/点合计 个点。如有添减按实际点数计算）。

　　（2）本合同双方约定工程款支付方式为：合同签订2日内预付全合同价40%，即人民币 元，大写： 。工程设备及材料到现场后再付全合同价40%，即人民币 元，大写： 。待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20%，即人民币 元，大写： 。

　　（3）、因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减，甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认，工程完工以后据实结算。除此之外工程量清单中没有的项目不予增加，均包含在其他项目中。

　　（4）、本合同采用固定单价，工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化，工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。

　　六、组成合同的文件及要求：

　　（1）、本合同协议书。

　　（2）、合同有关当事人相互之间根据本合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、联系单、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传、传真（书面文件）等。

　　（3）、双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　（4）、合同文件的解释以国家现行法律、法规为准，当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工作进度的情况下，由双方协商解决。

　　七、 工程验收及质保：

　　（1）、工程质量标准：本合同工程质量要求符合国家有关工程合格等级标准。

　　（2）、乙方必须按照施工图纸，说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督。

　　（3）、乙方按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料，严格按照建设单位要求组织设备、材料、并提供设备、材料出厂合格证、说明书、进口设备的商检证明等资料。

　　（4）、工程竣工验收应以施工图纸，设计说明、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　（5）、甲、乙双方约定本工程完工以后，甲方收到乙方报告后2日内入组织验收，

　　如超过报告2日，甲方未按时验收，视为甲方默认验收完毕。

　　（6）、验收中发现有不符合质量要求的部分，由乙方负责返工。

　　（7）、对未验收工程，在交工前乙方负责保养，并告知甲方不得使用，如甲方已经使用，即视同交验。

　　（8）、全部工程的质保：硬件设备（路由器、交换机、机柜、电源插板、面板、网线）等根据硬件厂家提供的质保方式质保，线路及敷设管线非人为、自然灾害和其他不可抗拒因素导致损坏的.1年免费质保。在质保期内如因人为或自然灾害因素导致线路中断或网络故障，乙方只提供技术支持，不对任何直接或间接性后果负责。

　　（9）、 软件类故障保修期为6个月，在质保期内如因人为自然灾害因素或运营商发生重大变化，导致网络故障或网络中断，乙方则只负责提供相关的技术支持。如超过保修期，乙方则按照甲、乙双方所商定的费用按次收费进行有偿服务。

　　八、双方的权利及义务：

　　（1）甲方权利义务：

　　1、有权要求乙方按时保质保量完成工程施工任务。

　　2、向乙方提供必须的施工条件。

　　3、向乙方提供有关技术资料图纸等。

　　4、指派代表，负责签署相关合同文件，和处理施工中的协调工作。

　　5、依照合同约定向乙方即使支付工程款。

　　6、及时组织验收及办理结算手续。

　　7、提供零时库房、施工场所施工所用水电等。

　　（2）、 乙方义务与权力：

　　1、有权要求甲方按合同约定付款。

　　2、按合同约定要求完成施工任务。

　　3、按照合同约定承担工程质量和保修期内质量保证责任。

　　4、乙方遵守安全施工的相关法则，操作规程，因违反上述法规、规章、规程引起的施工安全事故均由乙方承担。

　　5、乙方将充分考虑配合甲方及其委派监理对工程的合同意见及要求。

　　6、指派文志向同志为工程代表，负责签署相关合同文件和处理施工中的协调工作。

　　九、违约责任

　　（1）由于甲方未能依约履行义务的，应赔偿乙方因此而造成的经济损失。

　　（2）、由于乙方未能依约履行义务的，应赔偿甲方因此而造成的经济损失。

　　十、争议解决方式

　　合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成，甲乙双同意选择下列第（ ）种解决方式：

　　（1） 可提交市仲裁机构。

　　（2） 向人民法院起诉。

　　十一、附则

　　（1）、合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

　　（2）、本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

　　（3）、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　委托代表人（签字）： 委托代表人（签字）：

承包工程合同范本 篇6

　　发包方：________（以下简称甲方）

　　承包方：________（以下简称乙方）

　　经双方协商，达成以下协议：

　　一、乙方给甲方交15万元（壹拾伍万元整），押金作为20xx年承包合同的押金。

　　二、承包方式：砖机、窑上单独核算。

　　三、乙方到场后，维修所有机械设备、推土机、砖机、电动车，材料机件未必要更换的不换；如确实坏的，必须更换；工人杂工费每人100元/每天；

　　四、乙方派工甲方付材料费和人工费，开工生产后，由乙方负责。砖机生产的土块每万块按650元（陆佰伍拾元）付给乙方。生产过程中的一切费用由乙方自行负责。按3%扣除损耗计算；电价按每度0.68元计算，超出部分由甲方负责；承包价当中加内燃也考虑进去了。中途不能私自加价。

　　五、窑上成品砖每万块按580元付给乙方；生产过程中的一切费用由乙方自行负责；风机易损件由乙方负责，如不能修理，需换新风机，由甲方负责；

　　六、买煤、装砖上车、烧窑师傅的费用由甲方负责；

　　七、堆土80米之内属乙方负责，超出部分转运土方的费用甲乙双方各负一半（不包括供土）；

　　八、产量以供应市场最大需求为准。如两把火每月成品砖不得少于300万块，双方共同努力达到共赢目的；市场销路不好，造成提前停工，双方均无能为力。

　　九、防洪、护架、浇水、修路全由乙方负责。如遇天灾原因造成土块损失20万块之内由乙方负责（能捡起的码子不算），每个码子三元开工资。超出20万块甲乙双方各付一半；

　　十、出砖工人的钢砖、加价和高温补助由乙方负责；

　　十一、工人的安全、工伤事故：保险费和医药费由甲方负责70%，乙方负责30%；下雨后组织修路、装窑，不能让窑上顿火，如不装窑，造成损失由乙方负责；

　　十二、平时工人不得去煤院拉煤，冬天每人发300公斤煤，熬油、烧水不能用煤。

　　十三、每个月三十日结账，次月20日发工资；每月发工资之前借款不得超过1.5万元，（壹万伍仟元整）。

　　十四、柴油价格每升按7.2元核算，如低于7.2元，乙方必须退款。超出部分甲方必须补贴，如政府原因不能继续生产标准砖，多孔砖价格与小砖价格比为1.7；

　　十五、进场的工人，要与乡政府签订打架斗殴责任书。违反条款的按责任书处罚。

　　十六、出窑必须四个人为一起上下班。如分开出，承包价减十元；

　　十七、由于提前签订合同，为了不影响今年度生产工作顺利进行，此合同不许公开。如因公开造成不良影响可终止合同。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　_________年____月____日

承包工程合同范本 篇7

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　为了双方共同利益，经双方协商同意，订以下协议。

　　一、 甲方将三幢主体工程以包工包料形式包给乙方施工(包括人工、材料、安全)每平方米按投影面积计算，单价：贰佰捌拾元人民币(280元/㎡)。

　　二、 双方责任

　　1、 甲方要求，按图纸施工，如不按图纸施工，发现偷工减料的后果由乙方负责。

　　2、 乙方按图纸要求施工由基础、地梁、柱、楼面、砖墙、人工、模板、铁钉、铁线、钢筋、水泥、砂、石仔等。

　　3、 在施工中乙方是包工包料形式，其一切安全事故由乙方负责。以甲方无关，不得争

　　三、用料要求

　　1、基础、混凝土C20、1.5米1.5米1.2米厚、地网Φ12厘2020。

　　2、地梁：2550、底筋：3条16厘、面筋：2条16厘、Φ8@200、

　　3、柱：首层柱4050、6条16厘、Φ8@200。二至六层按正常做，4条14厘、Φ8@200。

　　4、首层梁：中间条2070、底筋3条20厘、面筋2条20厘、担筋1条20厘、Φ8@200，其它2050底筋3条16厘、面筋2条16厘、担筋1条16厘、Φ8@200、板筋Φ8：2020，加筋Φ8：2020。

　　5、二至六层圈梁2040、4条14厘Φ8@200，柱4条14厘、Φ8@200，板筋Φ8：2020，加筋Φ8：2020。

　　6、混凝土标号C20，板厚10公分。

　　7、砖墙：底层24墙、二至六层单墙。

　　四、付款方式： 备注：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承包工程合同范本 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　双方根据中国有关法律规定，在合法自愿基础上，经协商签订本合同，共同遵守。

　　第一条 承包形式为上交利润递增包干。

　　第二条 承包期限自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。

　　第三条 上交利润数额

　　1.承包方上交利润包干基数为___元。

　　2.承包方按____递增____%比例上交利润。

　　3.承包方上交利润时间按____计算，即___年___月交___元；__年___月交___元；__年__月交__元；___年___月交___元；__年___月交___元。

　　第五条 国家指令性产品供应计划和生产计划

　　第六条 主要经济技术指标

　　1.__年末固定资产原值____万元，承包期间固定资产增值总额为___万元，其中__年__万元；__年__万元；___年___万元；___年___万元；___年___万元。

　　2.国家资产的维护___________；设备完好率____%；固定资产净值率___%。

　　3.新产品开发____项，主要新产品是___ 。

　　4.承包期间技术改造投资总额___元；___年为___元；__年为___元；___年为___元。

　　5.产品质量要求________。

　　6.主要物资能源消耗指标_____。

　　7.安全生产和双保指标_______。

　　8.出口创汇指标________。

　　9.产值指_____________

　　10.上交利润_______________ 。

　　第七条 贷款归还，承包前的债权债务处理：_________。

　　第八条 双方权利和义务

　　(一)发包方：

　　1.应按承包合同规定，监督企业管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税，履行合同；做好指导、协商、服务工作。

　　2.承包方因经营管理不善，在____时间内完不成上交利润____%，或严重违法经营，或____的，发包方会同有关部门核查后，可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。

　　3.按合同规定兑现奖罚条款。

　　(二)承包方：

　　1.承包方的经营者____是企业在承包期内的法定代表人，对企业的生产经营管理活动负有全面责任，按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。

　　2.在国家法律、政策、计划允许的范围内，承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。

　　3.承包方必须遵守国家法律，执行国家政策和计划，完成合同规定的各项指标和任务，维护国家、企业和职工的合法权益，正确处理企业内部的`分配关系。

　　4.承包方完成或超额完成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行奖励。

　　5.承包方完不成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行处罚，

　　第九条 违约责任

　　1.发包方违约或非法干预，给承包方造成经济损失，相应调整当年上交利润或延长承包期限。

　　2.承包方完不成上交利润指标，除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外，不足部分以企业资金补足。

　　第十条 解决合同纠纷的方式：

　　执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，按( )项处理：

　　(1)由____ 仲裁委员会仲裁。

　　(2)向____ 人民法院起诉。

　　第十一条 双方约定的其他事项本合同自____起生效。

　　合同正本一式两份，发包方、承包方各执一份，副本一式____份，分送____，____，____。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

承包工程合同范本 篇9

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：(以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点： ;

　　3.工程范围：

　　1).房屋整体结构，(详见施工图纸内容);房屋顶棚，由图纸的四坡形，更改为两坡形前后出橼，上顶红瓦，坡度以出水通顺为宜。

　　2).室内石膏板顶棚，电路穿线，墙面，水泥地面。

　　3).室外装修，四面墙，三面清水墙，走廊正面其它按图纸施工。

　　4、承包方式：_ 。

　　二、合同工期

　　开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。

　　五，付款方式

　　分二次付款：

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电;

　　七、安全责任

　　1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。

　　2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。

　　3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同以双方签字盖章后生效，一式二份，发包人与承包人各执一份。 合同订立时间：___年___月___日

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承包工程合同范本 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　中太镇利民页岩机砖厂是法人高明义与涂勇共同出资于20xx年8月修建，建成投产后由于管理不当，生产、经营资金不足，砖厂不能正常生产经营。 年 月 日法人高明义自愿让涂勇自主经营。由于涂勇缺乏管理经验和缺乏必要的资金，企业无法正常生产，经营停业。 年 月 日经甲乙双方本着平等自愿，公平和诚实信用的原则，协商一致，自愿达成以下协议。

　　一、甲乙自愿将砖厂和现有设备

　　1、砖厂输电线 米，

　　2、变压器 台，

　　3、配电板 个，

　　4、制砖机 台，

　　5、运砖窑车 台，

　　7、隧道窑 米，

　　8、制砖厂房 ㎡，

　　9、顶车 台)交给乙方使用。其产权归甲方所有。

　　二、甲方自愿授权乙方及权利义务

　　1、于 年 月 日至 年 月 日乙方有自主生产经营权和管理权，由乙方自主生产、经营和管理。

　　2、企业的相关证照、资质、印章由甲方交给乙方保存和使用。

　　3、 年 月 日至 年 月 日期间，企业生产、经营决策、经营风险、法律责任，甲方决不参与，其责任完全由乙方负责。

　　4、协议签订后，甲方将以上设备和相关证件一并点清交给乙方。

　　5、协议期满后，乙方如需继续经营，甲乙双方再行协商，乙方在同等条件下有优先承包权。

　　三、甲方权利和义务

　　1、 年 月 日至 年 月 日经营期间的一切债权债务由涂勇全权负责偿还，与乙方无关。

　　2、 年 月 日至 年 月 日，乙方生产经营期间，每年 月 日，在生产经营的利润中分红给涂勇人民币 元，大写人民币 元整)由涂勇偿还利民砖厂以往债务。

　　3、乙方聘请涂勇继续在砖厂工作，其工作岗位、职责、工资等由乙方同涂勇商定。

　　4、继续同乙方一道做好与当地村社及相邻村民有关砖厂生产、经营过程中相关事宜的协调及维护企业的正常生产经营活动。

　　四、乙方权利和义务

　　1、在承包期间内，拥有该企业的自主生产经营权，企业的管理权、企业设备使用权、劳务调配、安置权。

　　2、原甲方资产及设备乙方在生产经营中要爱护和妥善保管，不能随意损坏和丢失。

　　3、企业生产需要乙方投资，乙方根据市场需要由乙方自主确定。乙方投资的设备及产权归乙方所有。

　　五、企业在生产经营期间，如果国家或其它单位和个人征用、占用，其赔偿和补偿，按谁投资谁受益的原则进行分配。

　　六、甲、乙双方同意涂勇、杨永坤为本协议知情人和协调人。

　　七、本协议由甲、乙双方签字盖章生效。

　　八、本协议未尽事宜，甲乙双方共同协商解决，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　九、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

承包工程合同范本 篇11

　　建设单位：(发包单位)(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》,并根据本工程具体情况，经协商一致，签定本合同，以资共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工程内容及范围：面积m2(按实结算)工程单价：元/m2

　　四、工程造价：￥元(大写：)

　　五、工程承包方式：

　　六、工程期限：本工程计划自年月日开工至年月日竣工，日历天数天。施工期内因甲方变更、停水、停电或阴雨等，以及遇到人力不可抗拒因素，工程相应延迟。

　　七、施工期内增加工程内容，双方及时办理签证手续，待竣工后统一结算。

　　八、施工费结算办法：

　　九、工程主要材料乙方运抵现场后甲方及监理按方案，材料检测报告验证。

　　十、甲、乙双方责任：

　　1.甲方应在开工前按施工规范验收防水工程基层质量，并经乙方认可。同时甲方应清除施工现场范围内影响施工的各类障碍物，解决施工材料、机具的存放，并为乙方施工人员食宿提供便利。

　　2.甲方应在开工前及时向乙方提供与防水工程有关的建、构筑物平、剖面图,沉降变形情况等资料。

　　3.乙方必须服从甲方管理，严格按照设计和有关施工规范或双方认定的施工方案进行施工，以确保工程质量。

　　4.乙方应及时向甲方提供施工进展情况、工程结算、竣工验收等资料，甲方接乙方通知五个工作日内安排工程验收。

　　5.工程全部或分项竣工等待验收期间，由于甲方原因引起返工或修补，工料费用由甲方承担按实结算。

　　6.乙方施工后，若甲方需后道土建施工，必须在防水施工验收合格后方可进行，并不得破坏前道防水层，否则不属乙方保用范围，造成后果由甲方自负。

　　十一、工程质量和维修：

　　1.工程质量必须符合国家施工验收规范。

　　2.工程竣工验收后保用修复。

　　3.为了提高防水层的耐久性，交付使用后使用单位应定期安排屋面保养、清理垃圾和杂物、保持排水道畅通等。如发生非本款第2条原因需要维修时，乙方向使用单位收取工本费。

　　十二、违约责任：

　　1.甲方如逾期支付工程款，影响工程正常进行，造成损失由甲方自负，并由甲方支付乙方每天按未付部分金额的万分之滞纳金。

　　2.如因乙方责任未按规定期限竣工时，造成损失由乙方自负，并由乙方支付甲方按工程价款的万分之的逾期竣工赔偿费。

　　十三、本合同如有未尽事宜，将按有关法律、法规处理。

　　本合同如发生纠纷时由合同签订地的人民法院管辖。

　　十四、甲乙双方另订安全合同作为合同附件。

　　本合同一式份，甲方执份，乙方执份，正副本合同具有同等的法律效力。

　　十五、本合同签订后甲方派同志;乙方派同志为双方驻工地代表负责履行本合同。

　　十六、补充说明;

　　如果因乙方原因所造成的安全事故，则所有责任及因此发生的相关费用由艺方自行承担，乙方不得因此向甲方及业主要求补贴费用，甲方及业主也不承担相应责任。

　　甲方：乙方：

　　法人代表(委托人)：

　　法人代表(委托人)：

　　经办人：

　　经办人：

　　地址：

　　地址：

　　邮政编码：

　　邮政编码：

　　电话：

　　电话：

　　开户银行、帐号：

　　开户银行、帐号：

　　日期：

　　日期：

承包工程合同范本 篇12

　　本电力工程施工承包经营合同书由下列各方于年月日在市订立： 本合同各方当事人

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　住 址： 住 址：

　　邮 编： 邮 编：

　　联系电话： 联系电话：

　　甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就电力工程施工承包经营事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

　　第一条 责任成本范围

　　1、工程地点和名称:

　　⑴隧道进口至隧道进口段贯通线路

　　⑵变电所电源线路

　　2、工程内容:高压架空线路和高压电缆线路.

　　3、责任成本为完成以上工程项目所需人工费,施工机具器具工具租赁或购置维修费用,材料从项目料库到施工场地的运杂费和工地搬运费,跨越高低压线路的材料租赁或购置费用,往返施工现场的汽车使用费,施工期间所用原材料及成品半成品看护费用,临时住宿通信和生活后勤费用,劳保安全防护全部管理等费用.

　　4、责任成本按照人工开挖施工土石方测算;责任成本按照不停电跨越高低压线路测算;包括石围子和铁塔(或钢管杆塔)除材料费以外的全部工程直接费用;责任成本包括定测复测费用和联系政策处理影响等短时间停窝工费用.

　　5、责任成本不包括材料费用,需要乙方采购或承包地方材料时,另行追加费用;责任成本不包括检验试验等费用.

　　第二条 责任成本

　　1、平原地区高压架空线路元每km

　　2、丘陵地区高压架空线路元每km

　　3、山区高压架空线路 元每km

　　4、大山区元每km

　　5、电缆线路元每km

　　合同价款以实际施工工程数量乘以以上单价计算.

　　第三条 责任成本调整

　　不可抗力引起的费用增加.

　　第四条 责任成本执行和考核

　　A、工费.按月支付定量工资.

　　B、其他费用.根据完成实物工作量验工计价,按月支付或按费用项目支付.

　　C、考核

　　⑴甲方按月或工序考核乙方完成实物工作量,并据此按相应责任成本的75%初步核算并兑现.

　　⑵工程竣工并经甲方验收合格后,按责任成本的85%兑现.

　　⑶建设单位验收并交付使用后,按责任成本的95%兑现.

　　⑷其余5%作为工程保修金,保修期满后,按规定决算并兑现.

　　第五条 工期

　　1、总工期:本合同全部工程自年月日开工, 年月日竣工.阶段工期根据甲方安排.

　　2、总工期和阶段工期均满足要求并有所提前,给予工期奖元.延误工期按违约处罚元.

　　3、非乙方原因或不可抗力的影响,工期可适当顺延.

　　第六条 安全质量

　　1、乙方必须规范施工保证安全生产,满足《安全协议书》(另行特别制定)要求,给予安全奖元.出现安全事故,取消安全奖.并由乙方承担责任和全部经济损失.

　　2、乙方必须保证工程质量.质量管理必须遵照贯标标准,杜绝质量事故,给予质量奖元.

　　3、隐蔽工程施工甲方随工检查.隐蔽工程或中间验收,甲方接到乙方通知后24小时内进行自验,并会同监理共同验收.签证后方可进行下道工序施工,验收不合格,乙方在限定时间内修改合格后重新验收.

　　4、乙方随时接受甲方工程质量检查检验并提供便利条件.施工中发现乙方质量问题,甲方技术和安检有权发出质量问题通知单,批评指正,责令停工整顿或返工,并处以100~500元罚款.保存资料做好记录,从乙方责任成本中核减.

　　5、工程质量达不到标准,出现质量事故,由乙方承担返工费用,工期不得顺延,同时取消质量奖.

　　6、工程质量出现争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及经济损失,由责任方承担.

　　第七条 甲方义务

　　1、管理机构.施工负责人李树海,,技术负责人范志强,安全质量为各现场负责人,材料负责人杨新平.责任成本核算孙涛.

　　2、负责对外协调,清理地上地下所有施工障碍.

　　3、提供施工图纸一套,并组织有关人员进行图纸会审和技术交底.按工序需要提供相关的定型图和标准图.

　　4、为工程安全生产提供必要的资料和作业环境,和乙方一起做好施工现场的安全工作,文明工地建设,文物保护,环境保护和企业形象宣传工作.

　　5、负责对工程监理的联络和签证工作,负责工程自验和验收交接工作.负责工期以外成品的防护和看护.

　　第八条 乙方责任

　　1、负责施工现场全面施工工作,并负责工程结算和分配.每道工序实行书面技术交底;负责现场安全质量工作,负责现场材料工作.

　　2、组织施工人员,机具,材料进场,按照施工图纸和施工技术规范,规程,标准,精心施工并保证施工安全和工程质量.

　　3、编制合理施工方案,工程进度计划,确保按期完工.把好质量关,技术关,工期内做好已完工程的成品防护和看护.

　　4、施工场地干净整洁,保护文物和环境,工完场清文明施工.

　　5、在施工现场采取维护作业安全,防范危险,预防火灾,抑制噪声的有效措施,设置围挡设施和安全标志,按照建筑安全标准规范实施.负责保卫安全,重大伤亡和工程质量事故及时通知甲方.

　　6、必须加强与其他队伍之间的相互协作与配合,同甲方一同解决四邻相关以及外界干涉施工的问题.

　　7、乙方管理要坚持文明施工,出现打架斗殴,酗酒闹事,管理混乱或造成不良影响现象和黄赌毒等违法违纪事件,乙方承担全部责任,并且甲方要对乙方处罚直至调换施工班组.

　　第九条 材料供应和检验试验

　　1、不合格材料严禁使用在工程上,全部检验试验工作均由甲方进行 .

　　2、乙方的材料人员按甲方限额领料计划领料,严禁超领乱领错领,采取措施防止损耗,盗卖和丢失.超出合理使用范围的材料费用由乙方全额承担.

　　第十条 变更设计和工程数量签证

　　1、按图施工.乙方必须严格按照施工图纸,并根据国家现行施工规范和操作规程及强制性条文进行施工.

　　2、变更设计.任何人不得随意变更设计.确需变更设计必须经设计单位出具变更文件或图纸,经监理确认后方可进行变更.

　　3、乙方擅自降低标准施工,控制不当或施工方法不正确,造成返工的成本支出由乙方承担,甲方不予增加责任成本.

　　第十一条 竣工验收和质量保修

　　1、工程竣工后,按照公司质量管理规定,乙方自检合格后甲方在三日内进行自验,并在七日内给予认可或提出修改意见,乙方按要求修改,直至建设单位单位验收通过并接收使用.

　　2、工程保修期一年.保修期内合理使用如果需要修复,发生的工程量或经济损失由乙方承担.

　　第十二条 保密

　　一方对因电力工程施工承包经营而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十三条 补充与变更

　　本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

　　第十四条 不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十五条 争议的解决

　　本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。 本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十六条 生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

　　本合同—式份，具有相同法律效力。各方当事人各执份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承包工程合同范本 篇13

　　甲方：_________乙方：_________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将“_________办公大楼布线工程”（工程地址：_________）项目委托给乙方设计、安装、调试及维护。经甲、乙双方协商，达成如下协议：

　　第一条工程范围综合布线系统：按所附清单提供设备及材料，并完成98个信息点（其中数据点65个，语音点34个）的安装、调试；工程完工后提供所有信息点的测试数据报告。网络系统：按所附清单提供设备及材料，并负责所有交换机的安装、调试。所有工程施工按照“_________办公大楼布线方案”（以下简称“方案”执行）。

　　第二条工程承包方式工程承包方式采取包工包料，工程涉及的所有材料、设备数量按照“方案”执行，详见“方案”及合同附件。

　　第三条工程总造价及付款方式

　　1、工程总造价工程总造价为：元整（大写：_________）。注：以上价格组成详见附件合同价款的调整：当工程项目内容、范围发生变更，涉及材料设备数量发生变更时，合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定。

　　2、付款方式

　　①工程验收合格后，甲方应在____日内将合同金额的97%，即_________元整（大写：_________）一次性付清给乙方。

　　②工程质保金为合同金额的3%，即$$$；工程质保金在工程验收合格之日起满________年后付清给乙方。注：工程款项均以银行转帐的方式支付。

　　第四条工程工期

　　1、合同生效之日起____日内，乙方项目经理进场确定具体的施工图纸及施工方案（由乙方负责制作），并指定现场督导工程师。施工图纸及方案经甲乙双方项目负责人签字（盖X）确认后方可实施。

　　2、工程开工日期为：_________

　　3、若确需对“设计方案”做改动，由双方项目负责人确认后方可实施。

　　4、如因甲方原因使工程未能按时进行，乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请，经甲方核实并签字（盖X）确认后乙方可将工期顺延。

　　5、甲方因故停止施工时，应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期，可恢复施工时同样以书面形式通知乙方，工期相应顺延；如无法确定再开工日期时，甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。

　　6、乙方应在_________前完成工程的实施，并向甲方提交工程竣工报告。

　　第五条工程验收乙方竣工后____日内，向甲方提出书面验收申请并提供完整的竣工资料（工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等）和工程竣工图纸壹套；

　　1、甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起90天内审计完毕，并组织有关人员进行验收，逾期不验收则视为验收合格；验收标准按“_________办公大楼布线方案”，以及《电子计算机机房设计规范》（gb50174-93）、《计算站场地技术条件》（gb2887-）等有关国家标准的要求执行；

　　2、验收通过后由乙方出具验收报告，甲乙双方项目负责人在验收报告上签字（盖X）。

　　第六条双方责任甲方责任：

　　1、按合同要求支付工程款；

　　2、协调有关部门给乙方提供材料存放场所；

　　3、协调有关部门给乙方提供施工过程中所需的水、电；

　　4、在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系，以保证工程的顺利实施；

　　5、工程验收合格后，系统的'保护由甲方负责，所有人为不当操作造成的损失由甲方承担；

　　6、甲方指派_________协助乙方在该项目施工过程中的工作，负责工程施工过程中掩埋工程的验收、设备材料的清点验收、工程签证单等单据、凭证的签字确认，当_________不在时由_________代签。乙方责任：

　　1、合同生效后，____日内进场确定施工方案；

　　2、工程涉及的材料、设备保证提供原厂优质产品；

　　3、按质按量按期完成施工内容；

　　4、在施工期间，必须遵守工地的安全文明施工规程，并听从甲方现场主管人员的合理性安排，若因违反上述规定而造成的经济损失及后果，将由乙方自行承担；

　　5、整个布线系统工程提供________年保用期，工程涉及的设备的保修期详见《附件》中的“售后”说明，但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内；

　　6、响应服务时间在2小时以内，需现场解决的故障保证在24小时内到现场解决问题（法定休息日除外）；

　　7、编写工程竣工、验收及管理文档，提供实际的网线布线图和每一个信息点、语音点的fe书面测试报告。

　　第七条违约责任

　　1、如乙方不能在合同规定时间内完工，每延期误一天乙方应按合同总价的千分之一向甲方偿付违约金。

　　2、如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天甲方应按应付金额的千分之一向乙方偿付滞纳金。

　　3、如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误，工期顺延。

　　4、甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密，若未经对方同意，擅自泄漏合同有关内容给

　　第三方，应承担因此造成的对方的损失。

　　5、如因某方违反本合同造成对方损失，按《中华人民共和国合同法》的有关条款进行处理。

　　6、如本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

　　第八条其它本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字（盖X）后起生效。甲方：_________

　　乙方：_________法人代表或授权代理人：_________

　　法人代表或授权代理人：_________签章（公章）：_________

　　签章（公章）：_________________年____月____日

　　________年____月____日

承包工程合同范本 篇14

　　委托方（甲方）：

　　承建方（乙方）：

　　经双方协商，订立合同如下：

　　一.服务内容

　　甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。

　　经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。

　　网络工程项目明细：

　　甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。

　　在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作。

　　线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。

　　二.质量保证及保修

　　甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。

　　乙方对其销售的产品提供 年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起 年。（硬件保修年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。

　　对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。

　　四.合同报价

　　合同报价见附件“网络工程明细表”

　　五.付款方式

　　同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的 设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。

　　六.违约条款

　　合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币元。

　　本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。

　　本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由人民法院解决。

　　合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　地址：地址：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

　　年月 日 年月

承包工程合同范本 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》有关法律、法规规定，双方本着诚实守信、互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，为提高砖厂生产的质量与产量，以达双方共赢的目的，在双方友好协商自愿的情况下，双方特订立本合同条款如下：

　　一、甲方责任

　　1、甲方将现有正常运转的砖厂成套设备及场地设施(详见财产清单)承包给乙方，经乙方验收合格后交于乙方生产使用。

　　2、生产与管理，甲方有权监督，但不能干扰影响乙方正常生产与管理工作。

　　3、本厂内部及外部环境事务均由甲方负责处理承担，确保乙方在本厂内一切正常生产环境。

　　4、甲方负责成品砖销售，不得以市场销售问题耽误乙方正常生产，甲方确保乙方在生产期间的原材料，水、电、煤、油料及工人工资及其它费用，如因甲方原因给乙方造成不能正常生产的情况下，甲方则按每人每天最低壹佰元补助给乙方，以乙方实际人员为准，按天计算。(七天内无任何补助)在补助期间无条件服从甲方安排工作。

　　5、甲方每月按实收乙方所生产的成品标砖块为准，计算工人工资并算清乙方所生产砖款，不得拖欠，甲方确保每次月10号前一次性付清乙方工人工资，如有拖欠，甲方自愿以现实市场大票价开出砖票以抵乙方工人工资。

　　6、乙方工人全部到位后，甲方负责工人保险费以及工人一次的往反车费由甲方负责。

　　7、若出现自然灾害造成的一切后果，均由甲方自行承担。

　　8、甲方必须提供乙方人员的住宿及水电、煤气和劳保用品，甲方每月为乙方提供叁仟元的生活补助，保证乙方人员在本厂内不受一切外部干扰。

　　二、乙方责任

　　1、乙方负责生产与管理，保质保量生产。

　　2、乙方负责所有生产技术与职工的一切工作安排，并保证正常生产。

　　3、乙方在保质保量的技术基础上完成双方所定的日产量玖万块。标砖为准，注：因甲方原因及天气变化造成产量降低，乙方不承担补偿。

　　4、在甲方正常提供生产环境下，乙方保证按正常生产，不擅自停工，如有问题及时向甲方反映。

　　三、承包方式

　　1、甲、乙双方协商后，甲方将现有砖厂所有的生产设备，设施交于乙方生产使用与管理。

　　2、甲、乙双方协商承包合同为乙方每生产出壹块成品标砖交于甲方，所得承包金柒分伍厘钱(￥：0.052元)，不包括烧窑工、电工的工资及费用(注：维修人员工资及烧火人员生活费用合计22500元)价格在合同期内双方不能变动，甲方接收乙方成品砖以当日开出入库单据为准，月底一次性结算，并付清当月承包金(注十九孔折1.6倍计算为准)。

　　3、甲、乙双方协商后签订此承包合同期限为 年，既 年 月 日至 年 月 日止。

　　4、乙方必须爱护甲方所交付的一切设备，在合同期满后交于甲方确保机器正常运行，合同期满后，双方在无任何争议前提下，甲方优先续承包给乙方，次年承包金待定。

　　四、安全生产

　　1、乙方确保在场内安全用电、用水、安全生产。

　　2、乙方应积极实施本砖厂制定的安全生产管理规章制度。

　　3、厂内职工属乙方管理人员的日常事务由乙方负责处理，在本厂内出现重大安全事故的有保险公司及甲方出面 协调处理，甲方不得互相推托，否则造成严重后果，均由甲方承担一切责任，乙方负责协助处理，注(乙方人员在本厂外出现的事故，由乙方协调处理)。

　　4、甲、乙双方应协调搞好民族团结关系。

　　五、法定保障

　　1、本砖厂劳务承包合同经双方签字后生效。

　　2、在合同有效期内，任何一方不得违反本合同条款。

　　3、合同签订后甲方应付乙方工人到厂后生活费用。

　　六、本合同如产生争议，经双方友好协商解决，如协商不成将有司法部门提起诉讼。

　　七、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，如有未尽事宜，方可补充附加协议，均于本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

承包工程合同范本 篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　议定事项如下：

　　一、 承包名称： 砖厂； 生产项目：生产红砖。

　　二、 承包方预交承包砖厂资产损坏、丢失风险抵押金人民币： 万元整( 元)。

　　三、 承包期限为 年(即 年 月 日至 年 月 日止)。

　　四、 甲方收取承包金为一年，每年的承包金为 万元整。以下承包金每年一交，每年 月日前交下一年的承包金，如果 月 日前不交承包金，属违约。

　　五、 如果砖厂经营不善、砖价不好等原因，乙方不干而违约，甲方会扣掉风险抵押金 万元。如果土区不够，村上负责提供生产砖的土区。合同到期时，如乙方没有违约，甲方在 年 月 日验收合格后返回风险抵押金 万元。

　　六、 甲方的权利和义务：

　　1、 义务：提供生产场地、生产用土、轮窑、生产用房、办公用房、机井、变压器、水泥电柱、机器生产工具物资等资产详见 资产交接单，甲方不提供交接单以外的任何物资，提供期限为连续年。甲方不得干涉乙方的生产经营方式。

　　2、 权利：甲方有权定期监督轮窑、厂房、机械设备的维修和管理。

　　七、 乙方的权利和义务：

　　1、 乙方在生产经营过程中，承担上缴国家税金、土地使用税费、环境污染费、水电费、水资源费、水土流失费、管理费(凡属国家及上级主管部门应收税费等)一律由乙方负责。

　　2、 乙方对生产资料负责保管维修。

　　3、 乙方在生产过程中必须维修好轮窑、厂房、机械等设备。

　　八、 以上事项望双方执法守法，遵照执行，不得违约，谁违约谁承担责任，否则追究刑事责任。

　　九、 本合同未列入事项，双方协商，妥善解决。

　　十、 本合同自签定之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

承包工程合同范本 篇17

　　出租方(以下简称甲方)：

　　承租方(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上就甲方将瑞昌市固城建材有限责任公司经营权(以下简称公司)出租给乙方。经双方协商一致订立合同。

　　1、甲方将公司厂房及生产设备、宿舍楼等(详见清单)全部出租给乙方。

　　2、本次租赁期共 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　3、租赁期间甲方负责厂地及页岩山地的租金，除此之外公司发生一切费用及税费由乙方负责，因公司证照原因导致的费用由甲方负责。

　　4、租赁期间甲方负责提供足够的页岩山地让乙方挖掘生产。

　　5、乙方租赁期间不得将该公司转让其他人。

　　6、租赁期满，甲方收回所有厂房及设备，乙方应如期按清单交还，并保证厂房的完整及设备可正常使用。如乙方要求续租，则应在租赁期满六个月之前书面通知甲方，同等条件下，乙方享有优先权，经甲方同意后重新签订租赁合同。

　　7、该公司每年租金为180万元(大写：壹佰捌拾万元整)，按每月1日支付当月租金15万元，逾期达15日按每日3‰交滞纳金，逾期达30日，甲方有权终止合同，并依法追加乙方所欠租金。租赁期内年租金不变，后 年租金按 增长。

　　8、该公司租赁期未满，甲方不得以任何理由干预乙方正常生产。除政府征收外，若政府征收，租金按使用时间计算，甲方并退还剩余的租金。

　　9、该公司租赁期未满，乙方不得将本公司设备出租或改变公司经营方向，不得以任何理由要求甲方退还租金。

　　10、甲方在签订合同时将机械调试好后交付乙方，乙方在租赁期间生产过程中发生的一切安全事故由乙方承担全部责任。

　　11、租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，应赔偿乙方三个月租金。租赁期间，如乙方提前退租而违约，应赔偿甲方三个月租金。

　　12、本合同自双方签字后生效。

　　13、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

承包工程合同范本 篇18

　　发包人(全称)：__ ________

　　承包人(全称)：__ _ __ ___

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程地点： 厂内__

　　工程内容：_配电柜安装工程___

　　资金来源：____自筹______ ___

　　二、工程承包范围

　　承包范围：____包工包料____

　　三、合同工期：

　　合同工期总日历天数___15__天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：___合格____________

　　五、合同价款(构成见附表)

　　金额(大写)：壹万圆整 (人民币)￥：_10000.00_元

　　六、合同约定其它内容

　　1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。

　　2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。

　　3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。

　　4、工程结算支付方式：

　　工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。

　　5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。

　　6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

　　7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

　　8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。

　　七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。

　　八、合同生效：

　　合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。

　　九、补充条款

　　1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。

　　2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。

　　3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。

　　4、其他未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承包工程合同范本 篇19

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据国家《合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　3、主要工程内容： 工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。

　　本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。

　　本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。

　　第二条 工程价款及支付方式

　　1、价款：经过双方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币万元(大写： )。

　　工程价款支付：经双方协商一致，决定采用以下 付款方式：

　　(1)合同签订后，甲方在 个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款：

　　(2)本合同签订后，甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的%;作为工程预付款;工程竣工，验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 / %;其他余款的/%合同价款作为工程质保金，由甲方在合同约定的质保期满后 / 个工作日内支付给乙方。

　　第三条 承包方式：乙方在承包范围内包工包料、包干使用。

　　第四条 主要设备、材料

　　1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求;

　　2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。

　　第五条 工期

　　1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程有效工期 个工作日。

　　2、在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延：

　　(1)由于不可抗力而被迫停工的;

　　(2)甲方未按照约定的时间和要求提供相应的便利条件的;

　　(3)甲方变更计划或变更施工图纸，不能继续施工的;

　　(4)甲方未按照合同的约定支付相应的工程款的;

　　(5)如施工过程中，牵涉第三方物权等其它权益带来的相关协调及纠纷处理工作由甲方负责，且甲方应向乙方提供第三方同意工程实施的书面文件，由于甲方未能及时提供上述文件导致工程不能按期完工的;

　　(6)甲方的其它原因致使工程中途停建、缓建的。

　　第六条 设计变更及工程价款调整

　　1、乙方坚持按施工图施工，若甲方需对设计进行变更，必须由甲方提请原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，如需调整工程费用待双方协商后签订补充合同，乙方才按照修改后的图纸及补充合同约定予以实施。

　　2、如实际施工范围或工程质量超出设计或双方确认的预算以及合同约定，应在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。

　　3、如因工程属分期付款，且实施时间较长，则需根据设备、材料市场价格的变化，在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。

　　七、安全生产：

　　工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准组织施工，应严格按着施工规范和按工程需要作好安全防护措施，如：设置施工安全使用的照明、围栏等明显警示标志和看守、防护警视、警卫等，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，由于乙方安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　2、乙方法定代表人及工程的项目经理作为此项工程的第一安全负责人及现场安全负责人，应保证施工现场的各项安全施工，一旦出现安全事故，造成工程、他人财产和人身伤害，由乙方承担全部法律责任。

　　3、乙方要在施工之前，组织安全教育培训，增强现场施工人员的安全施工意识，没有经过安全教育培训的的员工不允许进入施工现场进行施工。

　　第八条 工程质量和验收

　　1、工程安装质量应符合《电气装置安装工程实施及验收规范》及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。

　　2、工程竣工验收，应以施工图纸、图册、交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据。

　　3、工程结束后，甲方在收到乙方书面验收申请三个工作日内应组织工程验收，乙方对工程存在的缺陷应无条件整改，整改完毕后，再通知甲方进行验收。如甲方不按期组织验收，则视为本工程已验收合格。

　　4、本工程质保期两年，自本次施工验收合格之日起开始计算，保修期内若因甲方原因或者不可抗力事由造成设备损坏，乙方不承担保修责任;乙方应甲方要求可以对损坏设备进行维修，其设备维修费及工时费由甲方支付。

　　第九条 双方义务

　　(一)甲方义务

　　1、按合同约定按时付款。

　　2、为乙方施工提供必需的是施工条件和环境：

　　(1)施工电源;

　　(2)设备、材料、施工机具等物资的运输同道或临时专设措施;

　　(3)施工作业场地;

　　(4)工地临时材料库;

　　(5)现场施工需要的其他必要条件。

　　3、向乙方提供符合国家电力行业标准的施工设计资料。

　　4、按照双方的约定，甲方对自行承建部分的工程负责(包括质量、安全责任以及由此产生的一切后果)。

　　5、在施工过程中，因甲方原因致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，甲方应尽到安全防护的义务。

　　6、根据相应法律法规规定应承担的其他义务。

　　(二)乙方义务

　　1、严格按照甲方提供并经双方确认的施工图纸，以及说明和交底纪要、设计变更通知单进行施工，做好自检工作，确保工程安装质量。

　　2、按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施，确保施工的安全，并对承包范围内的施工安全负责。

　　3、做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。

　　4、按照双方约定的范围，做好设备材料的采购、管理工作，并对所采购的设备材料质量负责。

　　第十条 合作事项

　　1、为保证工程工期，经双方友好协商，甲方同意乙方可对工程进行分包;

　　2、甲方负责协调工程施工所涉及的当地这个政府、单位和个人的关系，保证工程顺利进行

　　第十一条 违约责任

　　1、双方应严格履行合同，若乙方施工工程质量问题个甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　2、甲方未按本合同第二条约定的期限支付合同价款的，每延期一天向乙方支付合同金额的3‰作为违约金。

　　3、乙方不得无故拖延工期，若因乙方原因导致未按期完工的，每延迟竣工一天，乙方向甲方支付合同金额的3‰作为违约金，若甲方因协调不力，工期顺延。

　　4、在施工过程中，因甲方原因致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，甲方未尽到安全防护义务的，应承担相应赔偿责任。

　　第十一条 附则

　　1本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。

　　2、本合同未尽事宜，双方可另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。

　　3、在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，任何乙方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　4、本合同一试六份，甲、乙双方各执三份，均有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
随便看

　

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

　

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间：2025/2/6 10:12:01