| 标题 | 买卖合同（贸易销售行业） |
| 范文 | 买卖合同（贸易销售行业）（精选29篇） 买卖合同（贸易销售行业） 篇1原告：，女，198X年X月12日出生，汉族，身份证号：X4，住东X9号，买卖合同纠纷诉状。 被告：，男，19X2年4月2X日出生，汉族，身份证号：X330，住东莞市房，联系电话：。 诉 讼 请 求 1、依法判决被告返还定金人民币20000元； 2、依法判决被告赔偿维修基金、中介服务费损失9000元； 3、依法判决被告支付违约金人民币43700元； 4、依法判决被告承担本案全部诉讼用度。 事 实 与 理 由 20xx年10月27日东莞市X地产经纪有限公司作为居间人，促成原、被告签订《房屋买卖合同》（以下称合同）约定：被告将东莞市作价人民币437000元出卖给原告；原告在签订合同后交付定金人民币XX元；被告20xx年1月23日交房；原告向东莞市X地产经纪有限公司支付中介服务费X元，由于违约导致交易不能的违约方需向对方赔偿中介服务费，合同范本《买卖合同纠纷诉状》。 合同签订后，原告如约向被告交付了定金并将首期款存进指定银行账户，并支付了该房维修基金3000元和中介服务费6000元，但被告却迟迟未能按合同约定的`时间交房。20xx年5月8日，被告表示该房屋不卖了，且拒不按合同约定承担违约责任。无奈之下，原告于20xx年5月12日向被告发出通知，解除合同。 东莞刑事律师 据上，由于被告的违约行为，严重侵害了原告的正当权益。为保护自身的正当权益，原告特诉至贵院，请依法裁决。 此致 东莞市第XX人民法院 具状人： 编辑 买卖合同（贸易销售行业） 篇2买方：________（下称甲方） 地址：________ 电话：________ 电子邮箱：____________ 卖方：________（下称乙方） 地址：________ 电话：________ 电子邮箱：____________ 甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致： 第一条 名称、品种、规格和质量 1. 名称：________ 2. 品种：________ 3. 规格：________（应注明产品的牌号或商标）。 4. 质量，按下列第____项执行： （1）按照标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。 （2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式，附件略）。 （3）按双方商定要求执行，具体为：____（应具体约定产品质量要求）。 第二条 数量和计量单位、计量方法 1. 数量：________。 2. 计量单位和方法：________。 3. 交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：________。 第三条 包装方式和包装品的处理 ________________。 第四条 交货方式 1. 交货时间：________。 2. 交货地点：________。 3. 运输方式：________。 4. 保险：________。 5. 与买卖相关的单证的转移：________。 第五条 验收 1. 验收时间：________； 2. 验收方法：________； 3. 验收标准：________； 4. 由谁负责验收和试验：________； 5. 验收如发生争议，由________检验机构按________检验标准和方法，对产品进行检验。 第六条 损失风险 货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担，其后的损失风险由乙方承担。 第七条 价格与货款支付 1. 单价：________；总价：________（明确币种及大写）。 2. 货款支付： 货款的支付时间：________； 货款的支付方式：________； 运杂费和其他费用的支付时间及方式________：。 3. 预付货款：________。 第八条 提出异议的时间和方法 1. 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。 2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第九条 保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年。 一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十条 甲方违约责任 1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的____%的违约金。 2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之____计算，向乙方支付违约金；如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。 3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。 4.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。 5.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。 6.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。 7.其他约定：________。 第十一条 乙方的违约责任 1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款____%的违约金。 2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。 4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。 5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。 6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。 7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。 8.其他：________。 第十二条 不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。 如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在不可抗力事件结束后____日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。 第十三条 通知 1. 根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用____（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。 2. 各方通讯地址如下：________。 3. 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的.相应责任。 第十四条 其他事项 1. 按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。 2. 约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 3. 合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。 第十五条 争议的处理 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，提交深圳仲裁委员会仲裁。 第十六条 解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。 第十七条 补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 第十八条 合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为____年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力；合同副本一式____份，送____各留存一份。 甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________ 代表（签字）：________ 代表（签字）：________ ____年____月____日 ____年____月____日 签订地点：____________ 签订地点：____________ 买卖合同（贸易销售行业） 篇3卖方：_____________________ 买方：_____________________ 经充分协商，签订本合同，共同信守。 一、品名、规格、数量、金额、交货日期 品名 规格单位数量单价金额交货日期超欠幅度% 二、质量、技术标准：________________________________________________________ 三、原材料供应办法：________________________________________________________ 四、交（提）货办法、运输方式及地点：________________________________________ 五、质量检验及验收办法：____________________________________________________ 六、包装要求及费用负担：____________________________________________________ 七、结算方式及期限：________________________________________________________ 八、其他：__________________________________________________________________ 九、卖方经济责任 （1）产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合同规定，买方同意收货的，按质论价；买方不同意收货的，供方应负责包修、包换、包退，并承担因此造成的损失。 （2）未按合同规定的数量交货，少交而买方仍需要的，应照数补交；不需要的，可以退货，并承担损失。不能交货的，应偿付买方以不能交货的货款总值_______%的违约金。 （3）包装不符合规定，必须返修或重新包装，并承担因此支付的费用和损失；买方不要求返修或重新包装，而要求赔偿损失的，应予赔偿损失。 （4）未按合同规定时间交货，每延期一天，应偿付买方以延期交货部分货款总值千分之一的`违约金。 （5）对不符合同规定的产品，在买方代保管期内应偿付买方实际支付的保管、保养费。 （6）产品错发到货地点或接货人，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，还应承担因此多付的运杂费和延期交货的损失。 （7）其他：__________________________________________________________________ 十、买方经济责任 （1）变更产品品种、质量或包装的规格，给卖方造成损失时，应偿付卖方实际损失。 （2）中途退货，偿付卖方以退货部份货款总值_______%的违约金。 （3）自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付卖方以延期提货部份货款总值千分之一的违约金并承担实际支付的保管、保养费。 （4）未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，每日应偿付卖方顺延交货产品总值千分之一的违约金。 （5）未按合同规定日期付款，每延期一天，应偿付卖方以延期付款总额千分之一的违约金。 （6）实行卖方送货或代运的，无故拒绝接货，应承担因此造成的损失和运输部门的违约金。 （7）错填到货地点或接货人，应承担因此造成的损失。 （8）其他：__________________________________________________________________ 十一、买卖双方由于人力不可抗拒和确非企业本身造成的原因而不能履行合同的，经双方协商和鉴证机关查实证明，可免予承担经济责任。 买卖合同（贸易销售行业） 篇4甲方(需方)： 乙方(供方)： 根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确权利和义务，经甲、乙双方协商就校园监控设备一事达成协议如下： 一、设备及安装总造价：人民币 元(大写： 元整)，(附详细子目设备清单)。 二、付款方式： 1、甲乙双方自合同签订之日起，甲方支付给乙方，总造价30%的首付款人民币元)。 2、乙方在收到首付款三天内，按照合同附页(设备清单)所规定产品的清单、型号、规格、数量交付至甲方指定现场，经甲方现场保管人员现场验收后，甲方给乙方支付设备安装总造价的50%，计人民币元)。 3、乙方将安装调试完毕，甲方管理人员验收合格后，甲方给乙方支付设备安装总造价的17%，计人民币 元 (大写： 。) 4、安装完毕甲方验收后，剩余设备安装总造价的3%计人民币质保金，按售后服务质保书履行，在________年后支付给乙方。 三、甲乙双方责任 1、甲方积极配合乙方的设备安装，以保证顺利进行监控购销合同范本监控购销合同范本。 2、乙方提供的售后服务，工程交验后，乙方对所提供的设备提供保修________年，甲方需专人管理设备，由乙方负责培训甲方人员安全操作，熟悉产品性能太简单和保养。 四、本合同自签订之日起生效，未尽事宜协商解决，甲乙双方如有任何一方违约，交仲裁裁决。 五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，起生效。 甲方签字： 乙方签字：________年____月 自双方签字之日____日 买卖合同（贸易销售行业） 篇5甲方(卖方)：_______ 乙方(买方)：_______ 甲、乙双方就乙方向甲方购买汽车并办理按揭，或乙方通过其他汽车销售商购买汽车后委托甲方办理汽车按揭相关手续等有关事宜，经友好协商，签订本合同。 一、汽车型号及金额 汽车品牌_________; 型号__________; 发动机号________; 车架号__________; 车价：__________。 二、购车方式 1、乙方向甲方购买车辆;( ) 2、乙方向______汽车销售商购买车辆，再委托甲方办理汽车按揭手续。 三、交车时间、地点及方式 1、乙方向甲方购买的车辆，交车时间、地点以乙方提车确认单为准。 2、乙方向_______汽车销售商购买的车辆，交车时间、地点以汽车经销商及乙方签名盖章的提车确认单为准。 四、付款方式及期限 乙方按下列第______种方式及期限付款。 1、一次性付款：乙方于本合同生效之当日一次性付清全部车款____元。 2、分期付款：乙方于本合同生效之当日首付_____元，其余车款乙方委托甲方向____银行____分行申请汽车消费贷款，年限___年，按揭____%，金额(大写)_______元。 五、权利与义务 1、汽车销售商向乙方出售的汽车，质量须符合国家颁布的汽车质量标准。 2、汽车销售商向乙方出售的汽车，须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经交通管理部门认可的汽车。 3、汽车销售商向乙方出售汽车时须真实准确介绍所售车辆的基本情况。 4、乙方通过其它汽车销售商购买的车辆，乙方负有审查所购车辆证件，发票、手续是否齐全、真实，若因此而产生的风险及责任与甲方无关。 5、乙方应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。 6、如乙方所购车辆发生质量问题，甲方协助乙方或协助汽车销售商与生产厂家的维修站联系、解决。 六、有关汽车按揭的约定 乙方委托甲方办理汽车按揭手续的，乙方应切实履行如下义务： 1、乙方自提车之日起至银行贷款发生之日止，须配合甲方及银行的资信调查工作，不得以任何理由推脱。 2、乙方提车后，须及时上牌，并把车辆登记证及购车发票原件交与甲方。 3、按揭期内，乙方未经银行同意，不得将抵押车辆私自转让给他人;如私自转让乙方承担由此引发的全部法律责任。 4、乙方在按揭期内，须严格履行还款义务，不得以经营状况不良或交通事故等原因而影响还款义务的履行。 5、乙方不得以所购车辆发生质量问题为由，影响还款义务的履行。 6、乙方签订的本合同及银行贷款合同后，应严格履行，不得私自更改抵押权人，若由此而生的抵押问题，乙方承担全部责任。 7、甲方为乙方办理按揭贷款手续的费用(含保证金、续保定金、担保手续费、工本费等)，由乙方承担。乙方贷款期内必须履行保险义务，乙方的续保定金在贷款期最后一年充抵保金，相关手续由甲方负责办理。若乙方不履行保险义务，由此产生的法律后果乙方承担。 8、乙方若变更住址及联系电话，必须在变更后三日内通知甲方及贷款银行，否则应承担由此而产生的法律责任。 七、违约责任 1、本合同生效后，一方不履行合同的，应依法承担违约责任;造成另一方损失的还应赔偿对方的损失。 2、乙方不履行按揭付款义务的，除按按揭贷款合同承担法律责任外，还应赔偿甲方由此而造成的损失，包括但不限于利息、罚息、调查费、律师代理费等。 八、送达地址 本合同签订人所填写的地址信息，将作为通知、信件、法律文书等一切书面文件的送达地址。若按该地址送达的相关文件无人签收或被拒绝签收，则文件退回之日视为送达之日。 双方确认的送达地址如下： 甲方地址： 邮政编码： 收件人： 手机号码： 电子邮箱: 乙方地址： 邮政编码： 收件人： 手机号码： 电子邮箱: 九、附则 1、本合同所指的汽车销售商，系指乙方所购汽车的开票单位。 2、本合同一式叁份，签字盖章之日起生效。甲、乙双方各执一份，借款银行备案一份。 3、本合同及其附属合同履行过程中若有争议，双方应友好协商解决，若协商不成，提交肇庆仲裁委员会仲裁解决。 甲方(签章)：___ 联系电话：______ ____年____月___日 乙方(签章)：___ 联系电话：______ ____年____月___日 买卖合同（贸易销售行业） 篇6购货单位：_________(以下简称甲方) 供货单位：_________(以下简称乙方) 第一条 其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等。 第二条 产品包装规格及费用_________ 第三条 验收方法______________ 第四条 货款及费用等付款及结算办法___________ 第五条 交货规定 1.交货方式：______ 2.交货地点：______ 3.交货日期：______ 4.运输费：_______ 第六条 经济责任 1.乙方应负的经济责任 (1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 (2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。 (3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。 (4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之__的罚金。 (5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的.有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。 2.甲方应负的经济责任 (1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值x%的罚金。 (2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。 (3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之__的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。 (4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之___的罚金。 (5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之__计算付给乙方，作为延期罚金。 (6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。 第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之__作为罚金付给甲方。 第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额__%的补偿金。 第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。 第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。 第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可按下列第 种方式处理(未作选择的，视为选择1)： 1、提交清远仲裁委员会〔 仲裁委员会〕仲裁; 2、依法向人民法院起诉。 第十三条 本合同(二手工程机械买卖合同)自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。 第十四条 本合同(二手工程机械买卖合同)在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。 第十五条 本合同(二手工程机械买卖合同)一式___份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 机械买卖合同范文2 买方：(以下简称甲方) 卖方：(以下简称乙方) 经甲、乙双方充分友好协商，就购买东方红拖拉机事宜特订立本合同，以便共同遵守。 一、 机械的名称、规格型号、单位、数量及价格 二、 合同价格 机械总价格为人民币(大写)： 本合同总金额不准做任何变更与调整。 三、 付款方式 机械验收合格，调试、运转正常，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100%货款。 四、 交货与验收 1、 交货地点：按甲方指定地点。 2、 交货时间：合同生效后日内。 3、 乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸及注意事项等，以书面形式通知甲方。 4、 机械由乙方负责运输，在运输过程中有任何损伤或丢失，由乙方负责; 5、 机械到达指定地点，甲乙双方均须在场并确认机械的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对机械进行清点验收，并签字确认。若发现机械有缺件，损坏，乙方负责补齐或收回。如乙方不按时到达，甲方有权进行检验，并对缺件、损坏做记录，乙方应认可并负责解决。 6、 乙方负责机械调试，直至正常运行。最终验收在此之后进行。如机械不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。 7、 乙方应自带用以调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。 五、 机械质量保证与售后服务 1、 乙方应严格按照国家有关标准和规定进行检验，机械全部均为全新未用过的，以确保质量，机械须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。 2、 乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。 3、 机械进行正常使用后，乙方应定期回访使用方。 六、 违约责任 1、 乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.03%金额计算。 2、 甲方延期付款时(正当拒付除外)，应向乙方支付延期违约金，每日按合同总价的0.03%金额计算。 3、 双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。 七、 合同的变更 本合同履行期间，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，双方签订书面变更协议。未经双方签署书面协议，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成的损失，由责任方承担。 八、 合同纠纷的解决 1、 甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。 2、 若双方不能通过协商达成协议，可根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向当地法院提起诉讼。 3、 如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力(甲乙双方签字后生效)。 九、免责条款 本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。 十、其它约定事项 本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 十一、 附则 1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。 2、本合同一式 __4___份，双方各执 ___2__份，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 机械买卖合同范文3 出卖人(甲方)： 买受人(乙方)： 第一条 标的、数量、价款及交货时间： 第二条 质量标准： 第三条 出卖人对质量负责的条件及期限： 第四条 包装标准、包装物的提供及回收： 第五条 随附必备品、配件、工具的数量及提供的办法： 第六条 合理损失标准及计算方法： 第七条 标的物所有权自 时起转 第八条 标的物风险承担： 第九条 交货方式、地点及期限： 第十条 运输方式及到达站(港)和费用负担： 第十一条 验收标准、方法、地点及期限： 第十二条 成套设备的安装与调试： 第十三条 结算方式、时间及地点： 第十四条 担保方式： 第十五条 本合同变更和解除条件： 第十六条 违约责任： 第十七条 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;也可 以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决： (一)提交 仲裁委员会仲裁。 (二)依法向人民法院起诉。 第十八条 本合同自____________起生效。本合同一式两份，双方各执一份。 第十九条 其他约定事项： 第二十条 本合同未尽事项，由双方共同协商后签订补充协议。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 买卖合同（贸易销售行业） 篇7买卖合同(样式六) 销货方：＿＿＿＿（以下简称甲方） 购货方：＿＿＿＿（以下简称乙方） 签约时间：＿＿＿＿＿＿＿ 签约地点：＿＿＿＿＿＿＿ 第一条?经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类（种），需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件；本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。 签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。 第二条?合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同；乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。 按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担；如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。 第三条?成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。 在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。 国家定价的商品，在合同规定的交（提）货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货（指运出）时的价格执行。 逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行；遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。 第四条?运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定。 第五条?各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。 第六条?商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。 第七条?商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货；季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货；当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。 第八条?对有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的，甲方可以发货；有效期在2/3以下的，甲方应征得乙方同意后才能发货。 第九条?甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站（港）委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。 如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。 第十条?商品从到达承运部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔；若因有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时立即通知甲方，甲方在接到通知后5日内答复；属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。 第十一条?商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到半年内（贵重商品在7天内），责任确属甲方的，乙方可向甲方提出查询。 发现商品霉烂变质，应在30天内通知甲方，经双方共同研究，明确责任，损失由责任方负担。 接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。 乙方向甲方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料，并保留实物；甲方接到“查询单”后，10日内作出答复，要在30天内处理完毕。 为减少部分查询业务，凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在5元以下均不做查询处理（零件除外）。对笨重商品的查询（如缝纫机头、部件等的残品）乙方将残品直接寄运工厂，查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。 第十二条?商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应按中国人民银行结算办法的规定，商定适宜的结算方式，及时妥善办理。 货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”结算方式；对情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后付货。 第十三条?甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者_____机构予以适当减少或者增加。 1.甲、乙两方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值＿＿＿％的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。 2.自提商品，甲方未能按期发货，应负逾期交货责任，并承担乙方因此而支付的实际费用；乙方未按期提货，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的保管费用。 3.甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内实际支付的费用，应由甲方负担，乙方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向甲方偿付逾期付款违约金。 4.对应偿付的违约金，赔偿金，保管、保养费用和各种经济损失，应在明确责任后，10天内主动汇给对方，否则，按逾期付款处理，但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。 第十四条?甲、乙两方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向_____机构申请_____或向人民法院起诉。（两者选一） 第十五条?本合同一式4份，甲、乙两方各执2份，并送交当地人民银行及有关部门，监督执行。 第十六条?本合同（协议）双方签章，依法生效，有效期为1年，期满双方如无异议，合同自动延长。凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。 开户银行：＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 销货方（甲方）签章：＿＿＿＿购货方（乙方）签章：＿＿＿ ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 买卖合同（贸易销售行业） 篇8二手工程机械买卖合同订立双方：_____ 购货单位：______________(以下简称甲方) 供货单位：______________(以下简称乙方) 第一条：其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等。 第二条：产品包装规格及费用_________ 第三条：验收方法______________ 第四条：货款及费用等付款及结算办法___________ 第五条：交货规定 1.交货方式：___________ 2.交货地点：___________ 3.交货日期：___________ 4.运输费：____________ 第六条：经济责任 1.乙方应负的经济责任 (1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 (2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的'损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。 (3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。 (4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之__的罚金，合同范本《机械买卖合同》。 (5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。 2.甲方应负的经济责任 (1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。 (2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。 (3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之__的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。 (4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之___的罚金。 (5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之__计算付给乙方，作为延期罚金。 (6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。 第七条：产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之_________作为罚金付给甲方。 第八条： 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。 第九条：如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。 第十条：本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 第十一条：甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。 第十二条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可按下列第 种方式处理(未作选择的，视为选择1)： 1、提交_________仲裁委员会; 2、依法向人民法院起诉。 第十三： 本合同(二手工程机械买卖合同)自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。 第十四条：本合同(二手工程机械买卖合同)在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。 第十五条：本合同(二手工程机械买卖合同)一式_________份，由甲、乙双方各执正本一份、副本一份。 订立二手工程机械买卖合同人：_____ 甲方：___________(盖章) 乙方：_________(盖章) 代理人：__________(盖章) 代理人：________(盖章) 负责人：__________(盖章) 负责人：________(盖章) 地址：________ 地址：___________ 电话：___________ 电话：___________ 开户银行帐号：_____ 开户银行帐号：_________ 日期：__________年________月_________日 买卖合同（贸易销售行业） 篇9合同编号： 签订时间： 出卖人(以下称“甲方”)： 买受人(以下称“乙方”)： 甲乙双方就下述标的物订立买卖合同，具体如下： 1. 合同标的物 1.1 名称： 1.2 商标： 1.3 规格： 1.4 型号： 1.5 生产厂家： 1.6 生产地： 1.7 数量： 1.8 单价： 1.9 金额： 2. 标的物的质量标准 甲方应当对标的物的产品质量负责。 标的物的质量必须同时满足下列几项标准或要求： 2.1 标的物的质量必须满足________________标准或者双方交易习惯所确定的标准; 2.2 如果前款即第2.1条规定的质量标准不存在或者无法确定的，标的物的质量必须满足国家标准、行业标准; 2.3 如果前款第2.2条规定的国家标准、行业标准不存在的，标的物的质量必须满足通常标准或者符合合同目的的特定标准; 2.4 标的物应当具备其应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外; 2.5 标的物应当符合在其上或者在其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况; 2.6甲方对标的物的口头或书面的介绍、对标的物质量或性能的书面或者口头形式的说明构成对标的物质量的明示保证;此介绍或者说明一旦作出，即构成甲方对标的物质量的明示担保责任; 3. 标的物质量检验期间、乙方的质量异议及甲方的质量瑕疵责任 在标的物的质量检验期间内，如果乙方通过检验或者使用发现甲方交付的标的物存在不符合本合同第2条规定的任何一项标准或要求的情形，那么应当认定标的物存在质量瑕疵，甲方应当对标的物的质量瑕疵承担责任。 3.1 标的物的质量检验期间： 3.1.1 标的物有质量保证期的，质量保证期为检验期间; 3.1.2 标的物没有规定质量保证期的，自乙方验收标的物之日起两年为检验期间; 3.2 乙方的质量异议 3.2.1在本合同前款即第3.1条规定的质量检验期间内，如果发现标的物的质量不符合本合同第2条约定的各项标准或要求以及出现其他因标的物质量瑕疵导致不能实现合同目的的情形，乙方应当就标的物的质量瑕疵以口头或者书面形式向甲方提出异议。乙方应当确保甲方已收到其异议。 3.2.2乙方应当在前款规定的质量检验期间内向甲方提出异议。逾期提出异议的，甲方不予回应，且不承担任何质量瑕疵责任。 3.3 甲方的质量瑕疵责任 甲方应当在收到乙方异议后立即作出积极回应，否则即视为默认甲方提出的异议及处理意见。甲乙双方以中华人民共和国《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》及其他相关法律法规的规定为准绳，以公平合理、诚实互信原则为知道，就甲方承担质量瑕疵责任的方式及范围进行友好协商;如果双方自甲方收到乙方异议之日起十日内(但是双方另行商定期限的除外)仍不能达成一致意见，则应当根据实际情况由乙方选择下列一项或者几项方式由甲方承担责任，甲方应当应乙方要求在7日内履行质量瑕疵责任： 3.3.1 修理 3.3.2 更换 3.3.3 重作 3.3.4 退货 甲方在已经采取一切合理努力包括上述修理、更换、重作行为之后仍不能使标的物具有符合合同目的的质量或性能时，应当承担退货责任。 3.3.5 减少价款或者返还应当减少额价款 应当减少的价款 = 甲方因标的物质量瑕疵遭受的可得利益损失总额 + 甲方已经支出的必要的交易成本。 3.3.6 支付违约金 如果甲方提供的标的物质量不符合约定，在7日内采取上述合理努力后仍不能使标的物质量符合合同目的，那么乙方可以向任意第三方购买合同项下的标的物，甲方应当承担乙方向第三方支付的费用，并且按照合同总价款的20%向乙方支付违约金。 3.3.7 赔偿损失 如因甲方提供的标的物存在质量瑕疵造成乙方工作人员或者其他人员人身伤害的，甲方应当赔偿医疗费、治疗期间的护理费、因误工减少的收入等费用;造成残疾的，还应当支付残疾人生活自助具费、生活补助费、残疾人赔偿金以及由其扶养的人所必需的生活费等费用;造成死亡的，应当支付丧葬费、死亡赔偿金以及由死者扶养的人所必需的生活费等费用。 4. 标的物的交付 4.1 交付方式 标的物由甲方负责运输，运输费用由甲方承担，双方在乙方住所地交付。 4.2 交付地点 交付地点为乙方住所地，具体为：广东省广州市科学城开源大道X号科技企业加速器X栋5楼 4.3 接收负责人及联系方式： 接收负责人:______________ 联系方式：_______________ 4.4 交付时间 4.4.1交付时间 合同签订之日起_________内;或者， 预付款支付之后_________内;或者， 双方另行商定的合理时间( )内。 4.4.2甲方逾期交付标的物的违约责任 甲方逾期交付标的物的，应当按天向乙方支付违约金，具体计算方法为：逾期交付标的物违约金 = 逾期交付标的物的价款 _ 同期银行利率 _ 逾期交付的天数 5. 标的物的验收 5.1 验收时间 标的物在乙方住所地交付时进行初步验收 5.2 验收方式 5.3 验收标准 5.4 负责验收人员 5.5 验收中发现质量瑕疵的处理办法 验收中发现质量瑕疵参照本合同3.3“甲方的质量瑕疵责任“规定的责任处理。 6. 价款的支付 6.1 付款方式 标的物总价款为人民币________元整(RMB)，按照下列条件以一次性付款方式完成支付：在甲方完成本合同第3条和第4条项下标的物交付和验收的义务，并且在乙方书面确认甲方所交付标的物的质量满足本合同第2条规定标准之后的________内或者双方另行商定的合理时间内，乙方向甲方支付标的物总价款，即人民币_______元整(RMB ) 。 6.2 乙方逾期支付价款的违约责任 乙方逾期支付价款的，应当按天向甲方支付违约金，具体计算方法为：逾期支付价款违约金 = 逾期支付的价款 _ 同期银行利率_ 逾期支付的天数 。 6.3 甲方开具发票的义务 甲方在收到乙方支付的首付款或者全款之后应当在______日内或者合理时间内向乙方提供对应金额的发票。 6.4 乙方的全部或者部分支付价款行为不代表认可或者接受甲方提供标的物的质量，也不构成对甲方的其他任何承诺。 7. 合同的变更和解除 7.1 合同履行期间，如因客观原因需变更合同内容，经双方协商一致，可以以书面形式变更合同。 7.2合同履行期间，如因法律法规以及国家政策的变动或者不可抗力而使合同不能继续履行或者继续履行已经没有实际意义的，本合同由双方当事人协商一致后终止。 7.3 乙方可以随时解除合同，但应当提前三十天以书面形式通知甲方。 7.4合同解除或者终止后，尚未履行或者尚未完全履行的，终止履行;同时甲方应当退还乙方已支付的价款，但应扣除甲方为履行本合同已经支出的且乙方认为合理的、必要的费用。 8. 适用法律及解决争议方法 8.1 本合同适用中华人民共和国法律; 8.2 本合同在具体履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决;调解不成的，向双方同意的仲裁委员会申请仲裁，或者直接向人民法院提起诉讼。 9. 补充协议 本合同如有未尽事宜，双方可另行协商;经协商之后双方在本协议之外另行达成补充协议的，补充协议视为本合同不可分割的一部分。 10.合同的效力及期限 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。电子件和扫描件与原件具有同等效力。本合同自双方签章之日起生效。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 主要负责人(签名)： 主要负责人(签名)： 买卖合同（贸易销售行业） 篇10第一条 交货：交货方式为(卖方送货 / 买方取货)；交货时间： ；交货地点： 。 第二条 安装：安装方式为(卖方安装/ 买方自装)；选择卖方安装的，安装标准为 □(北京市家庭居室装饰工程质量验收标准)/ □(北京市高级建筑装饰工程质量验收标准)，安装费用由 承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。 第三条 验收：对于橱柜的规格、颜色与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件换货或补足；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后 日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。 第四条 付款方式及时间：双方约定以第 种方式支付价款。 (一)签订本合同时，买方支付预付款 元，设计出图认可后一次性支付余款； 第五条 违约责任： (一)卖方违约责任： 1、对于橱柜的质量问题，国家有三包规定的按三包规定执行；国家无三包规定的包修期限为 年，卖方负责免费修理，但经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失； 2、卖方迟延交货的，每超过一日向对方支付迟延部分价款 %的违约金；迟延交货超过 日的`，除支付违约金外，买方有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还。 (二)买方违约责任： 1、买方迟延提货的，每超过一日向对方支付迟延部分价款 %的违约金； 2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失。 第六条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向 人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 第七条 其他约定事项： 。 第八条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。 买方(章)： 卖方(章)： 住所： 住所： 联系电话： 联系电话： 委托代理人： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 签订地点： 声明：卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任；主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的承诺的，适用其承诺；主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。 主办单位(章)： 买卖合同（贸易销售行业） 篇11甲方(卖 方)：_____ 身份证号码：_____ 身份证号码：_____ 甲方的代理人：_____身份证号码：_____ 乙方(买 方)：_____身份证号码：_____ 乙方的代理人：_____身份证号码：_____ 丙X(中介方)：_____ 甲乙丙三方在平等自愿的基础上，经协商一致，订立本合同，以资信守。 第一条：房地产基本情况 经丙X居间促成，甲方将其所有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权 (以下简称房地产) 转让给乙方。该房地产基本情况如下： (一)、该房屋位于，房屋类型，结构，楼层，建筑面积平方米，土地使用权面积平方米，附带车库约平方米，阁楼约平方米，装饰装修情况为。 (二)、该房屋所有权证号：_____，该房屋占用范围内的土地所有权为：_____，土地使用权取得方式：_____【出让/划拨/其它】，土地使用权证号：_____ (三)、附随该房屋一并转让的设施、设备包括：_____ (名称、品牌、型号、数量)。 第二条：甲方担保 (一)、权利担保。 甲方对转让房地产的权属提供如下担保：_____ 1、保证该房地产是符合国家及本市关于房屋上市的有关规定及政策，否则，由甲方承担全部责任; 2、该房地产的权利被限制情况为：□A.甲方承诺对该房地产享有完全的处分权，交易时不存在被查封、抵押及共有权人不同意出售等权利瑕疵和负担，保证乙方不受第三人合法追索;□B.该房地产在交易前已经设定抵押，抵押权人为：_____，甲方应于前办理抵押注销手续。 3、若该房地产在交易前已存在有关税费及设施安装费等债务纠纷，甲方应在申请办理房屋产权过户前办妥结清，如有未清事项，由甲方承担全部责任; 4、因该房地产存在权利负担或债务纠纷而引发诉讼等争议处理程序给乙方造成损失的，甲方承担赔偿责任。 (二)、质量担保。 甲方保证所出售的房屋符合国家强制性标准，具有通常的居住使用功能，交易之前邻里之间无公用面积纠纷等矛盾，否则，由甲方承担全部责任;在保修期内出现内在结构和质量问题的，甲方应当积极协助乙方向责任第三方主张权利。 第三条：成交价格 该房地产按套计价，成交总价为人民币_____元整（_____） (以下均以人民币结算) ，该成交价款包括：_____【 1、仅指该房地产及其附属设施本身价格; 2还包含附随房屋一并转让的设施、设备价格】 第四条：付款方式和期限 (一)本合同签订之日，乙方应向甲方支付定金_____元整，作为购房担保。在申请办理房屋产权过户前，甲方毁约的，双倍返还乙方定金，乙方毁约的，无权要求甲方返还定金。完成房屋产权过户申请手续签字后，定金抵作购房款。 (二)为督促甲方及时履约，乙方可以预留_____元整作为履约保证金，此款在甲方实际交付房屋、结清应付费用、房地产权全部过户至乙方名下之日结清。 (三)除定金、保证金之外的剩余房款_____元整，甲乙双方约定采取以下第种付款方式：_____ A. 乙方应于甲乙双方完成房屋产权交易过户申请手续签字之日一次性付清。 B. 乙方采取贷款方式付款 1、乙方应于给付甲方首付款_____元整，剩余房款_____元整申请贷款。 2、乙方应于向贷款机构提交贷款申请的相关资料，并配合贷款机构进行贷款调查、审查和审批等手续，甲方应协助乙方办理贷款手续。贷款部分的房款应于贷款机构放款的当日直接给付甲方。 3、如贷款机构实际审批贷款额不足以支付房款余额或贷款未获批准的，双方约定按以下第种方式处理：_____ a. 乙方应于贷款机构出具贷款承诺函之日起三个工作日内补足应交款。 b. 合同终止，甲方应在合同终止之日起三个工作日内退还乙方已付所有款项。 □C. 甲乙双方约定的其他付款方式：_____ 第五条：房屋交付 (一)甲方应于腾出该房屋，交付给乙方占有、使用，并移交该房屋房门钥匙，作为房屋转移占有的标志。 (二)该房屋交付时，甲乙双方应共同对附随该房屋一并转让的设施、设备及装饰装修情况进行清点查验，并办理书面交接手续。 甲方承诺，自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间，凡本合同记载的各项设施、设备及装饰装修被损坏、拆除的，甲方应按购置同等设施、设备的市场新品价格或修复同类工程的市场价值承担赔偿责任。 (三)交付日前，房屋所产生的水、电、有线电视、通讯、物业等各项费用由甲方承担，应在房屋交付前结清;以上费用的付讫凭证交乙方查验，如有未清事项，乙方有权从履约保证金中直接抵扣上述欠费。交付日后所产生费用由乙方承担。 (四)房屋风险责任自房屋交付之日起转移给乙方承担。 (五)甲方应于前将落户于该房屋的户籍关系迁出。 第六条：产权过户 (一)甲乙双方同意于，共同应携带相关资料向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记，并按照规定的期限和条件及时、全面地履行相关手续和提供完备资料;在乙方领取《房屋所有权证》后7个工作日内，甲乙双方共同向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。 (二)房产登记机关准予登记的，双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间。 (三)办理产权交易过户手续所发生的税费按以下第种方式承担：_____ 1. 甲乙双方按国家和本市的相关规定各自承担; (四)甲方应及时协助乙方办理公共维修基金、物业等房屋附属事项过户手续。 (五)在房地产权过户未办理完毕前，如遇规划拆迁，甲方应积极协助乙方办理相关拆迁手续，有关拆迁安置补偿的权利和义务均归乙方享有和承担。 第七条：违约责任 (一)除贷款机构的原因外，乙方未按本合同约定期限付款的，每逾期一日，乙方应按逾期未付款的万分之五向甲方加付违约金;逾期超过日的，甲方有权解除本合同;甲方解除合同的，应书面通知乙方。乙方应按该房地产成交总价的20%向甲方支付违约金，并承担此次交易中双方的全部交易税费。甲方应自解约通知送达之日起三个工作日内退还乙方除违约金和应付税费之外的已付款。 (二)除不可抗力影响外，甲方未按本合同约定期限交付房屋或迁出户籍关系的，每逾期一日，甲方应按乙方已付房款的万分之五支付违约金，违约金可从履约保证金中直接抵扣;逾期交房超过日的，乙方有权退房;甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款及利息 (按_____月利率1%计算) ，并按该房地产成交总价的20%向乙方支付违约金，且承担此次交易中双方的全部交易税费。 (三)甲方或乙方未如约履行义务，造成交易过户延期的，每逾期一日，违约方应向对方支付_____元违约金，直至实际履行完毕之日止。因甲方过错造成乙方不能在本合同签订之日起天内完全取得房地产权属证书的，乙方有权退房。甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款及利息 (按_____月利率1%计算) ，并按该房地产成交总价的20%向乙方支付违约金，且承担此次交易中双方的全部交易税费。 (四)本合同签订时甲方故意隐瞒该房屋已出卖给第三人或已抵押的事实，或者本合同签订后甲方又将该房屋出卖或抵押给第三人，导致本合同目的不能实现的，乙方有权退房。甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款及利息 (______月利率1%计算) ，并按照乙方已付购房款的一倍支付违约金。 (五)甲方或乙方不履行本合同其它约定或违背诚信原则，导致本合同目的不能实现的，另一方有权解除合同;本合同被解除的，参照本条第1、2款执行。 第八条：中介服务 (一)丙为甲乙双方提供以下服务：_____提供真实有效的订约信息;充当订约介绍人和撮合人;提供法律咨询，拟定合同文本并协助、指导订立合同;协助办理或代办交房、过户及贷款等手续;为双方签订和履行房屋买卖合同创造便利。丙在办理委托事务中需缴纳的手续费、工本费、材料费及印刷费等费用概由委托方承担。 (二)中介服务费按房屋成交总价的 2% 收取，共计_____由承担，应于付清。甲乙双方未能交易成功的，中介费不予减免;甲乙双方自愿解除合同的，双方各承担50%;若甲方或乙方违约或违背诚信原则导致未能交易成功的，由违约方或过错方承担全部中介费。 (三)甲方或乙方不按时支付中介费的，每逾期一日，应按未付费用的 3% 向丙加付违约金;本合同签订后，甲乙双方不付清中介费而私下交易或通过其他居间方成交的，应共同向丙承担双倍中介费。 (四)丙故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害甲方或乙方利益的，不得要求支付中介费，造成损失的，应当承担损害赔偿责任。 (五)在本合同签订之日，甲方应将房屋所有权证、土地使用权证、原购房合同书及房款 (含车库) 交付凭证、契税发票以及其它一切交易过户所需的资料交给丙暂时代为保管，丙X出具收到凭证。办理产权过户手续时，丙及时提供。若以上证件不能交给丙X保管，甲乙双方商定，将定金交给丙X代为保管，待房屋产权过户至乙方名下后，丙X将定金交付给甲方抵作购房款，若甲方或乙方毁约，适用定金罚则。 第九条：补充或变更约定事项 (对以上条款的变更约定，效力优先于原约定)。 第十条：其他条款 (一)本合同未尽事项，由当事方另行议定，签订补充协议。 (二)本合同在履行中发生争议，三方应协商解决。协商不成时，可依法起诉。 (三)为办理贷款或产权过户手续，甲乙双方另行签订的房屋转让合同与本合同不一致的，以本合同为准。 (四)本合同自三方签字或盖章之日起生效;本合同一式三份，三方各执一份。 甲方：_____乙方：_____丙方：_____ 甲方代理人：_____乙方代理人：_____丙方代理人_____ 签约时间：______年_____月_____日 买卖合同（贸易销售行业） 篇12甲方： 乙方：上海汇亿家居用品有限公司 经双方友好协商，就甲方委托乙方生产制作印有甲方LOGO的产品（以下简称礼品）达成具体的协议如下： 一、协议简要 由乙方根据甲方需求，设计并制作符合甲方商业需求的礼品 （以下简称礼品），礼品的详细规格、材质等如下表： 二、双方的权利与义务 1、乙方在签订合同之后，为甲方提供样品，经甲方确认后进行产品制作生产。 2、大货生产需与样品一致，如有存在材质或色彩及相关的.变动差异，在征得甲方同意后方可更改。 3、甲方须保证及时提供交货地点、收货人清单 ，因甲方未能按时提供上述清单造成的交货延误，由甲方承担责任，与乙方无关；若因甲方提供之交货清单有误，造成运输有误，其产生的重复运输之费用由甲方承担。 4、甲方指定收货人在到收货地点进行验收，并在供货单上签字确认视为合格。 三、付款方式 合同签订之后，甲方先预付乙方50%的定金，合计人民元，余下50%货款合计人民币元，于验收合格后一次性付清。 四、违约责任 本合同自双方签字盖章之日起生效，由因此而造成的纠纷，由当地国家仲裁机构仲裁。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方：上海汇亿家居用品有限公司 代表人： 代表人： 盖单：盖章： 日期：日期： 买卖合同（贸易销售行业） 篇13买 方：____________________________________ 地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 卖 方：____________________________________ 地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 买方和卖方在平等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行： 第一条 品名、规格、数量及单价 __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 第二条 合同总值 第三条 原产国别及制造厂商 第四条 装运港 第五条 目的港 第六条 装运期 ________分运： ________转运： 第七条 包装 所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担。 第八条 唛头 卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放”、“保持干燥”等字样及下列唛头： 第九条 保险 在CIF条款下： 由卖方出资按110%发票金额投保。 在CFR条款下：装运后由买方投保。 第十条 付款条件 1.买方在装运期前30天，通过________银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤消信用证，其金额为合同总值的____%，计____.该信用证在____ 银行收到下列单证并核对无误后承付(在分运情况下，则按分运比例承付)。 a.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸________运输公司。 b.商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。 c.装箱单一式四份，注明每包装货物数量、毛重和净重。 d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。 e.已交付全套技术文件的确认书一式两份。 f.装运后即刻发给买方的已装运通知电报/电传附本一份。 g.在CIF条款下 1.全套按发票金额110%投保____ 的保险费。 2.卖方在装运后10天内，须航空邮寄三套上述文件(f除外)一份寄给买方，两份寄目的港____________运输公司。 3.银行在收到合同中规定的`、由双方签署的验收证明后，在____天内，承付合同金额的百分之________，金额为____ . 4.按本合同第15条和18条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。 5.所有发生在买方国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在买方国境外的银行费用应由____方承担。 第十一条 装运条件 1.卖方必须在装运前40天向买方通知预订的船只及其运输路线，供买方确认。 2.卖方必须在装运前20天通知买方预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。 3.卖方必须在装船完毕后48小时内，以电报/电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。 4.如果任一单件货物的重量达到或超过 吨，长 米，宽 米，卖方须在装船期前50天向买方提供5份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。 5.在CFR条款下：如果由于卖方未及时按11条第(3)款执行，以致买方未能将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。 第十二条 技术文件 1.下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运： a.基础设计图。 b.接线说明书、电路图、气/液压连图。 c.易磨损件的制造图纸和说明书。 d.零配件目录。 e.安装、操作和维修说明书。 2.此外，在签订合同60天内，卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条第1项中规定的技术文件，否则，买方有权拒开信用证或付货款。 买卖合同（贸易销售行业） 篇14甲方(卖方)： 身份证号： 乙方(买方)： 身份证号： 甲、乙双方就位于昆明市三市街金碧辉煌大厦一层1060号_(注意：应与商铺产权证上的地址一致)的商铺的整体买卖事宜，根据《合同法》、《城市房地产管理法》等有关法律之规定，双方在遵循平等自愿、诚实信用的原则下，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。 第一条 甲、乙双方协商一致，乙方受让甲方位于 的商铺现房(以下简称商铺)，商铺具体状况如下： (1) 产权证号为 ，土地使用权证号为 。 (2) 商铺座落在 昆明市三市街金碧辉煌大厦一层1060号_，结构为 ; (3) 商铺产权面积 14.5 平方米。 (4) 商铺占用范围内的土地所有权为 国有 ，国有土地使用权以 出让 方式获得; (5)商铺目前部分被租赁(承租人为 ，租期截止为 ，租金为 ，具体详见租赁合同)。 以上系甲方对商铺基本情况的陈述，甲方保证对所转让的商铺拥有完全的所有权、处分权和收益权，亦不存在其他人的优先购买权。乙方以甲方的保证和陈述为基础，决定整体买受上述商铺。 甲方保证本合同生效之日起不得与上述商铺的承租人再订立任何有关租赁性质的合同，原租赁合同在未征得乙方书面同意的情况下不得展期、续租。否则导致商铺迟延交付的，甲方应按每迟延一日 元的标准向乙方承担违约金。 第二条 各方承诺及保证 甲方承诺并保证：拥有座落于_昆明市三市街金碧辉煌大厦一层1060号_商铺的'所有权，该项所有权是完整的，不存在共有权、抵押权、被司法机关查封、罚没、其它限制交易等权利瑕疵或负担。将诚信履行本合同书的项下的合同义务。 第三条 甲、乙双方经协商一致，该商铺单价为44827.62元/m(大写肆万肆仟捌佰贰拾柒点陆元/ m2)，总金额人民 币650000.00元整(大写陆拾伍万元整 ) 。 乙方的付款方式和付款期限： 甲方应在合同生效后，乙方在商铺过户手续办完的当日将陆拾伍万元整一并付清给甲方。 第四条 上述商铺的过户费用按政府的有关规定各自承担。 第五条 甲、乙双方对商铺的责任界定以过户为准，过户前所有的费用(包括但不限于水电费、物业费、租金等)由甲方承担或享有;过户后所有的费用(包括但不限于水电费、物业费、租金等)由乙方承担或享有。 第六条 甲方于商铺过户至乙方后3日内将商铺交付乙方，具体方式为：甲方以书面方式告知商铺承租人——商铺的出租人已变更为乙方，甲方须得到商铺承租人的书面确认，并且将该书面确认交与乙方，甲方保证承租人从告知之日起开始向乙方缴纳商铺租金。 第七条 甲方权利义务 1、甲方保证，拥有上述商铺之完全所有权，并无任何权利瑕疵; 2、甲方负责提供办理产权证转移登记手续所需要的各种证件、材料，并承担逾期提供或材料短缺、错误给乙方造成的损害赔偿责任; 第八条 乙方权利义务： 1、乙方已经对上述商铺的坐落、面积、质量等状况做了充分了解，自愿购买该商铺; 2、乙方应按合同约定时间及方式，履行付款义务; 3、乙方应依约及时办理所有权转移登记手续，若因乙方原因造成延迟或不能办理，乙方自行承担一切责任。 第九条、违约责任 如因甲方原因导致上述的商铺无法按照合同约定的时间办理过户手续给乙方，视为甲方重大违约，乙方有权单方解除合同，甲方除应立即退还乙方已付款项及利息(自乙方支付房款之日起至实际退还之日止)外，还应向乙方支付违约金10万元。 如因乙方原因导致商铺无法与甲方履行合同(即过户至乙方)，视为乙方重大违约，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付违约金10万元。 第十条 本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决，协商不成，提交当地人民法院解决。 第十一条 合同未尽事宜，经协商一致，双方可以订立 补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。 第十二条 本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 住所地： 住所地： 电话： 电话： 身份证号码：身份证号码： 年 月 日 年 月 日 买卖合同（贸易销售行业） 篇15乙方在经销期内必须完成销售任务 万元人民币(按实际回款额计算)，其中首批回款 万元，月度销售比例及任务如下： (单位：万元) 2、乙方在经销期内必须完成销售任务 万元人民币(按实际回款额计算)，其中首批回款万元，月度销售比例及任务如下：(单位：万元) 3、经销期(包括试销期和正式经销期)内乙方保证完成月度销售任务 ，按合同约定完成终端铺货，建设商超堆头、端架。若在合约期内乙方连续累计无法完成两个月度销售任务，或不能按合同约定完成终端铺货数量和商超堆头、端架建设数量，甲方有权取消经销商资格。 4、在试销期内， 乙方完成合同约定的月度任务、终端铺货率、商超堆头建设数量，则转为正式经销商，甲方发经销商确认通知函。 5、乙方保证合同指定产品均在限定区域内销售，如窜区域销售，甲方不予兑现销售奖励，并根据数量乙方支付甲方 _____元件-- _______元件的违约金，或甲方有权取消经销商资格。 6、乙方做好售后服务并积极维护品牌形象，同时负责做好产品包装物的回收处理工作。 7、乙方不得经销与甲方产品名称、包装、风格相近的仿冒品或同类产品。否则，甲方视乙方违约，终止与乙方的合作。 七、甲方责任： 1、甲方负责监督并杜绝窜货现象的发生，以确保乙方在销售区域内的合法权益。 2、乙方在销售甲方产品过程中所发生的广告媒体宣传、宣传品、促销品、推广活动等事宜，乙方应提出计划方案，经甲方审核同意后，乙方即可安排实施。 3、甲方协助乙方做好产品的售前、售中、售后服务。 4、保证提供乙方所需的货源，负责做好市场的管理、指导工作;负责提供电视、软性文章等宣传媒体资料及终端培训 买卖合同（贸易销售行业） 篇16需方：_____ （以下简称甲方） 供方：_____（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方购买乙方经销PVC管用于建设工程事宜充分协商一致，订立本合同。 一、产品品名、规格、单价及数量 PVC管材、管件暂估总价为；元；规格型号、单价、数量详见附表（此价已包含制作、包装、到春天广场工地的运费、检测等费用，数量按实际发生量进行结算。）最终结算总价以实际数量乘相应确定单价为准，如最终结算总价超过暂估总价的10%，双方应签订补充协议。 二、产品质量要求 质量标准为PVC排水管材按GB / T58361—92标准；管件按GB / T5836 。2 —92标准；螺旋消音管以Q / XSJ 82002为标准；螺旋消音管材以Q / XSJS—20xx为标准要求。为符合国家和天津市有关质量的规定和要求，随货向甲方提供产品合格证、质量证明书、国家级的检测报告及相关资料。 三、产品的包装要求 在保证PVC管材、管件外表的完整和清洁的前提下由乙方自定，包装物不回收。 四、产品的交货时间和方式 交货时间按甲方的工程进度计划，方式由乙方将产品送至工地并却至甲方指定位置，所发生费用已含在合同单价内。 五、产品验收方式 产品进入工地后，由甲方指定人员专业工长在表面材质上予以验收确认，并在送货单上共同签字认可为准，其他人员签字无效。整体质量和性能测试在产品安装完毕后由建设单位、监理及甲方根据国家和天津市对质量的有关标准和规定进行验收。 六、产品货款结算及支付方式 1、货款结算：货到工地经表面验收合格后支什该批货款的_____ %，以此类推。工程竣工验收合格后付至总货款的_____ %。余款_____ ％留作质保金，经竣工验收合格之日起无质量问题前提下无息退还。 2、支付方式：由乙方出具正规税务发票，甲方以转帐方式支付。 七、双方的权利义务 （一）、甲方权利义务 1 、甲方有权要求乙方按合同约定的质量标准和交货时间及方式供应甲方所需产品，乙方未按合同约定履行的，甲方有权要求退货并要求乙方退回已支付货款并赔偿损失；或要求乙方保修、保退、保换。 2 、甲方应做好乙方产品进场前的准备工作。 3、甲方在乙方按合同要求履行完交货义务后，应按合同支付货款。 （二）乙方的权利义务： 1 、乙方应保证交付的货物符合合同中约定的数量、品种、规格、质量的要求。 2、如因乙方原因产生退货，乙方承担因此而发生的所有费用。 3 、乙方应提供营业执照、生产许可证各一份。在产品进场后应向甲方和监理单位提供有关产品的合格出厂证明文件和国家权威检测机构出具的检测报告。 4、产品在本工程竣工验收后24个月内，出现质量问题的应及时无偿进行维全修和调换，超出质保期限后，由乙方有偿进行维修和调换。 5、如因产品质量有问题的应及时予以调换并承担费用；甲方或乙方允许的有合法使用权的第三人在使用产品过程中，因乙方质量原因造成甲方和第三人安全事故或其他不利于甲方的事故的，乙方在本合同约定的责任期限内均应承担全额，赔偿责任，此赔偿责任应当在接到甲方包括下属分支机构的书面通知后五日内履行。 7 、如因甲方或甲方允许的人合法使用权的第三人使用不当而发生事故，乙方不承担责任及费用。 八、违约责任 1 、乙方不能按合同规定期限交货或乙方提供的产品不合格的.向甲方偿付逾期交货货款万分之三的违约金；给甲方造成损失的，还应当承担甲方实际损失。 2 、甲方无故退货的，应向乙方偿付退货货款万分之三的违约金，并承担因此给乙方造成的损失。 3 、其他违约责任由违约方承担。 九、争议的解决 合同履行中如双方发生争议，应协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 十、其它 1 、未经乙方书面同意甲方不得转让债务，未经甲方书面同意乙方不得转让债权。 2 、本合同的变更必须经甲方盖章或项目经理盖章签字方可生效，其他视为合同未变更。甲方的其他工作人员不能代表甲方方处理本合同引起的债权债务，擅自处理行为包括但不限于出具欠款证明、对账单据等等，因此而产生的债权债务甲方不予认可，且对甲方不产生法律效力。 3 、乙方应当将以下资料提交给甲方存档备案：《企业法人营业执照》或《营业执照》副本复印件（加盖红章）一份，PVC管材的产品质量标准及相关说明：国家或天津市有关行政管理部门规定的各种备案所要求的文件资料：提供合法的《授权委托书》及委托代理人的身份证明。 4 、双方确认来往函件，按对方营业执照上的住址或合同中载明的联系方式邮寄，即视为己送达。地址如有变更应书面通知对方。 5 、乙方必须保证标的物不侵犯他人商标、专利等知识产权，否则一切行政、民事等责任由乙方承担：造成甲方损失的，甲方有权抵扣货款并向乙方索赔。 6 、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 7 、本合同甲乙双方签字盖章后生效，款清后自行终止，乙方应在甲方最后一次付款前向甲方出具合同终止函，但质保条款有效期至质保期满。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。 甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____ 代理人：_____ 代理人：_____ 电话：电话：_____ 邮编：邮编：_____ 签约地点：_____ 签约时间：_____年_____月_____日 买卖合同（贸易销售行业） 篇17合同编号：_________ 甲方（卖方）：_________ 乙方（买方）：_________ 甲乙双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》及有关法律、法规，经协商一致，签订本合同。 第一条 乙方按下表所列要求购买甲方商品： ┌─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │商品名称 │货号│规格│质地│颜色│单位│单价│数量│金额│ ├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ││││││││││ ├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ││││││││││ ├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ││││││││││ ├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ││││││││││ ├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ││││││││││ ├─────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ │合计金额：│ 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥：）│ ├─────┴───────────────────────┤ │备注：甲方预收乙方定金＿＿元，乙方尚欠甲方货款＿＿元。│ └─────────────────────────────┘ 第二条 质量要求：甲方所出售的商品必须符合国家标准、行业标准、企业标准（由甲乙双方选择一种标准，在括号内打√）。 第三条 验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按第一条表格所列要求交付商品。 第四条 违约责任：甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值的_________％偿付乙方违约金。收付定金的.，甲方不能履行合同，双倍偿还乙方定金；若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。 第五条 争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第项处理。 （1）申请青岛仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院提起诉讼。 第六条 其它约定事项：_________ 第七条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。 甲方（盖章）：_________乙方（签字）：_________ 经办人：_________身份证：_________ 联系电话：_________ 联系电话：_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点：_________ 签订地点：_________ 买卖合同（贸易销售行业） 篇18买方：___________(下称甲方)卖方：___________(下称乙方) 地址：____________地址：____________ 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。 第一条 名称、品种、规格和质量 1.名称、品种、规格：____________ (应注明产品的牌号或商标)。 2.质量，按下列第( )项执行： (1) 按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。 (2) 按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。 (3) 按双方商定要求执行，具体为：_____________(应具体约定产品质量要求)。 第二条 数量和计量单位、计量方法1.数量：________ 2.计量单位和方法：__________ 3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：____________. 第三条 包装方式和包装品的处理：_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。) 第四条 交货方式： 1.交货时间：_______. 2.交货地点：_______. 3.运输方式：_______(注明由谁负责代办运输)。 4.保 险：_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。 5.与买卖相关的单证的转移：___________ 第五条 验收： 1.验收时间：_______ 2.验收方式：______(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。 3.验收如发生争议，由___检验机构按___检验标准和方法，对产品进行检验。 第六条 价格与货款支付： 1.单价：____;总价：_________(明确币种及大写)。 2.货款支付：货款的支付时间：____________;货款的支付方式：____________;运杂费和其它费用的支付时间及方式：__________. 3.预付货款：________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。 第七条 提出异议的时间和方法： 1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起___日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。 2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第八条 甲方违约责任： 1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的___%违约金。 2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之___计算，向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。 3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。 4.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。 5.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。 6.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。 7.其它约定：_____________. 第九条 乙方的违约责任： 1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款___%的违约金。 2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。 4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过___日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。 5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。 6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。 7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后__日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。 8.其它：_______________. 第十条 不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后___日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第十一条 争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 第十二条 附加条款：1.__________________. 2.__________________. 3.__________________. 第十三条 其它事项：1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后__日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。 2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。 4.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 5.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的___日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 6.本合同正本一式___份，双方各执___份;合同副本一式__份，分送______等单位。 甲方：____________ 乙方：____________ 受权代表：(签字)______受权代表：(签字)_______ 委托代理人：(签字)_____ 本合同于____年____月____日订立于____(地点)。 买卖合同（贸易销售行业） 篇19卖方：________（以下简称甲方） 身份证号：______ 买方：________（以下简称乙方） 身份证号：______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议： 第一条甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施： 1、甲方所售房屋所有权证号为"______号"，房屋土地使用权证号为"______号"； 2、甲方所售房屋位于______区______路（街）______号，为______结构； 3、甲方所售房屋建筑面积______平方米； 4、甲方所售房屋附属设施为______。 第二条房屋价格及其他费用： 1、甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为（人民币）___拾___万___仟___佰元整（含附属设施费用）； 2、甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由方负担。 第三条付款方式： 第四条房屋交付： 甲、乙双方在房地局交易所办理完过户手续（缴纳税费）后___日内，甲方将房屋交付乙方，因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，则房屋交付时间可据实予以延长。 第五条乙方逾期付款的违约责任： 乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向甲方支付购房款10%违约金。 第六条甲方逾期交房的违约责任： 甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用，每逾期一日，按照购房总价的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，由甲方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向乙方支付房价10%的.违约金。 第七条甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。 第八条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。 第九条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。 第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。 第十一条本合同一式五份，甲、乙双方各执一份，其他三份交有关部门存档。 甲方：_____________________乙方：_____________________ 日期：_____________________日期：_____________________ 买卖合同（贸易销售行业） 篇20出卖人： 买受人： 一、收货人名称、发到站、品种规格、质量、交(提)货时间、数量： 出卖人供应的煤炭要达到以下要求：收到基低位发热量(e,a，)a;ge;20.908兆焦千克，dafa;ge;18%，6%，,d2.5%，标称最大粒度50。 三、运输及交(提)货方式： 散装，敞车火车运输。交货地点： 四、质量和数量验收标准及方法： 1、数量验收以收货人轨道衡过磅计量为准，单车矿发量(铁路货票丙联的货物重量) 1.2%以内的运输损耗由买受人承担，超出部分由出卖人承担。 2、质量由收货人按国家现行的有关标准进行质量验收，以此化验结果为依据。出卖人同意所供煤炭到达交货地点后，由收货人接卸、采样、制样、化验并出具化验结果，出卖人认可此方式下收货人所化验煤样即为出卖人所供煤炭的煤样。 3、e,a18.817兆焦千克，买受人有权拒收，相应费用由出卖人承担;若未达到质量要求的煤炭买受人已经接收，执行本合同相应计价条款。 4、煤炭分层装车质量差值e,aa;ge;1 g，按掺杂、使假处理，即按最低质量数据作为该批次煤炭的结算依据。 5、出卖人须在该批供煤到厂之日起____日内向收货人进行该批电煤质量查询，____日到期后，出卖人不来查询的，也视为知道检验结果。出卖人如对检验结果有异议，须在知道或者视为知道结果 内书面向买受人提出复核，否则视为出卖人对检验结果无异议;若出卖人在约定的时间内未向收货人查询，也未提出书面复核检验申请，则视为出卖人认可买受人的检验结果。 复核检验由买受人执行;出卖人在提交复核检验申请后 内须向买受人查询复核检验结果，____日到期后，出卖人不来查询的，视为知道复核检验结果。如果出卖人对复核检验结果仍有异议，则须在知道或者视为知道复核检验结果内向买受人书面提出，否则视为接受复核检验结果。针对双方的煤质争议，出卖人应与买受人共同将留存备份的煤样提交双方认可的国家授权检验机构进行检验，化验费用由责任方承担(即化验结果在国家允许的误差范围内由出卖人承担，否则由买受人承担)。 五、煤炭单价及执行期限： 1、按热值计价。对应收到基低位发热量为：e,aa;ge;20.908兆焦千克(5000大卡)，每0.418 ㎏的到厂含税基准价格为 元吨( 元100大卡.吨) 2、执行期限为________年____月____日至________年____月____日。 六、计价标准(以下计价价格均为到厂含税价)： 1、热值浮动价格：以相应的基准价格(单位：元100大卡.吨)为基础随到厂验收热值升降而上下浮动，详见下表： 1、出卖人当月供应的煤炭，按买受人验收热值加权平均结算。当月买受人收到的所有货物应支付的货款均在次月末前，以银行转账或电汇方式支付。 2、结算数量为收货人到厂验收数量，单车矿发量(铁路货票丙联的货物重量)1.2%以内的运输损耗由买受人承担，超出部分由出卖人承担。 3、二票制结算。 八、违约责任及免责： 1、发生违约的，违约方应按违约所涉煤炭数量，向守约方承担违约责任。 2、出卖人供应的煤炭掺杂、使假，买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担，买受人并有权追究出卖人延迟交付的违约责任，同时对出卖人给予书面警告一次;若发生第二次掺杂、使假现象，买受人有权终止合同，相应的'费用由出卖人承担，买受人并有权根据出卖人掺杂、使假涉及的煤炭数量和原合同尚未履行完毕的煤炭数量向出卖人追究违约责任。 九、解决合同纠纷的方式： 双方协商解决，协商不成的，向买受人所在地人民法院提出起诉。 十、其他约定事项： 1、拒收条件及处理办法： (1)出卖人需委托交付的，应当提前向买受人提供合法的煤炭代运授权委托书和代运企业(公司)的相应资质，并得到买受人的认可，否则买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担，买受人并有权追究出卖人延迟交付的违约责任。 (2)出卖人供应的煤炭来自非合同约定的矿点、发站或非合同煤种品种时，买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担，买受人并有权追究出卖人延迟交付的违约责任。 (3)买受人最低接收的煤炭e,a标准为20.908㎏(5000大卡)，出卖人供应的煤炭e,a20.908㎏(5000大卡)时，买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担。 (4)出卖人供应的煤炭标称最大粒度a;50，买受人有权拒收，相应的费用由出卖人承担，买受人并有权追究出卖人延迟交付的违约责任。 2、出卖人应根据本合同约定组织煤炭均衡发运。买受人可以根据生产需要提前____日告知出卖人调整计划发运时间和数量，并不承担因此给出卖人造成的损失。 3、其他未尽事宜，双方协商解决，另行签订补充协议。 4、特别声明： 本合同签章处买、卖双方的地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本合同中双方有任何争议，发送往来函件，甚至涉及诉讼时，该地址为双方法定地址，若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方。如按照上述通讯地址以特快专递的形式通知对方，寄发特快专递的一方在邮局寄发通知或告知内容时的相关凭证可以作为履行通知义务的依据，在________市内，寄发特快专递后的第____日视为送达日;在____市以外的，寄发特快专递后的第____日视为送达日。 双方应确保本合同联系方式保持畅通、有效，合同一方按本合同联系方式所发出的信息均视为可送达的，因合同一方原因(如手机损坏、欠费等)导致未能及时准确接收到对方的信息，由其自己承担相应的责任。若合同一方或双方需要变更联系方式，应及时书面告知对方。 5、本合同所有条款均为双方真实意思的表达，一式六份，具有同等法律效力。 6、本合同经双方签字盖章后生效，有效期为________年____月____日至________年____月____日。 甲方： ______年______月______日 乙方： ______年______月______日 买卖合同（贸易销售行业） 篇21商品房买卖合同解除的情形有哪些呢? 如遇到以下情景，购房者有权依法解除合同(退房)，并根据实际情况要求开发商承担退还全部购房款、赔偿贷款利息、首付款的存款利息、购房的税费、违约金、惩罚赔偿金等法律责任。 1、开发商擅自变更规划设计：指在商品房预售之后，开发商变更规划设计，影响房屋结构、户型、空间尺寸、朝向、整体环境等。开发商应按照批准的规划、设计建设商品房，商品房销售后，开发商不得擅自变更。如经规划部门批准、设计单位同意的设计变更，开发商应当在变更确立之日起10日内，书面通知买受人。买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复，15日内未作书面答复的，视同接受规划、设计变更及由此引起的房价款的变更。开发商未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房;买受人退房的，由开发商承担违约责任。 2、商品房面积误差过大：指商品房预售合同中的约定面积与进行产权登记的实际面积产生误差。如果购房合同中有约定的则按照约定处理，未约定处理方式的，依据《商品房销售管理办法》第二十条的规定，面积误差比绝对值超出3%时，购房者有权选择退房。购房者选择退房，开发商应当在购房人提出退房之日起30日内将购房者已付清的房价款退还给购房者，同时支付已付房价款利息。 3、商品房套型误差：指按套(单元)计价的商品房，开发商应当在合同中附所售房屋的平面图，平面图应当标明详细尺寸，并约定误差范围。按套(单元)计价的预售商品房，套型与设计图纸不一致，或者相关尺寸超出约定的误差范围，合同中未约定处理方式的，购房者可以退房或者与房产商重新约定总价款，购房者退房的，由开发商承担违约责任。 4、按揭贷款申请未获批准：指商品房买卖合同约定，买受人以担保贷款方式付款，因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的，对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的，当事人可以请求解除合同，出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还买受人。 5、开发商迟延交楼：指开发商没有按照合同约定的交楼时间交付。购房者与开发商应在商品房预售合同中明确约定交楼时间，若开发商未能在约定期限交付，购房者有权要求开发商退房，并依照合同约定的金额支付延期违约金。如果开发商迟延交付房屋，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，购房者有权要求解除合同;法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月;如购房者没有进行催告的，应当在解除权发生之日起一年内要求解除购房合同，否则，解除权消灭。 6、商品房质量问题：指开发商交付的.房屋应当是验收合格的商品房，如因房屋主体结构质量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主体结构质量经核验确属不合格，购房者有权要求解除合同和赔偿损失。购房者应先向工程质量监督单位申请重新核验，如果确属主体结构质量不合格，开发商应当办理退房手续，返还购房款，并应就房屋主体结构质量不合格给购房者造成的损失进行赔偿。另外，如因房屋质量问题严重影响正常居住使用，购房者也有权要求解除合同和赔偿损失。 7、购房者无法取得房屋：指商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押或出卖给第三人，导致商品房买卖合同目的不能实现的，无法取得房屋的买受人可以请求解除合同、返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任;另外，出卖人与第三人恶意串通，另行订立商品房买卖合同并将房屋交付使用，导致购房者无法取得房屋，购房者也有权解除合同。 8、开发商故意隐瞒真相：指开发商故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明;故意隐瞒所售房屋已经抵押、出卖给第三人或为拆迁补偿安置房屋的事实，导致合同无效或被撤销、解除的，买受人可请求返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。 9、延迟办理房产证：指商品房买卖合同约定或者《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条规定的办理房屋所有权登记的期限届满后超过一年，由于出卖人的原因，导致买受人无法办理房屋所有权登记，买受人有权请求解除合同和赔偿损失的。 10、其他情况：主要指所购买的商品房因违反了法律禁止性规定而无效，如因司法机关依法查封或者以其他形式限制商品房权利的;属于共有房产，签订购买协议未经过其他共有人书面同意的。 买卖合同（贸易销售行业） 篇22甲方：_____ 乙方：_____ 根据买卖自愿原则及《合同法》相关规定，甲乙双方经过协商，甲方将所拥有的10辆德龙自卸车自愿卖给乙方，并达成如下协议： 一、合同内容 甲方将所拥有的车号为蒙K46486、蒙K46496、蒙K46498、蒙K46484、蒙K46499、蒙K46495、蒙K46497、蒙K46500、蒙K46492、蒙K46491十辆自卸车卖给乙方。 二、买卖时间 _____年_____月_____日。 三、买卖金额及付款方式 每辆车_____元整(￥_____元)，总计_____元整(￥_____元)。乙方将于_____年_____月_____日一次付清。 四、双方责任 1、甲方应将车辆所用证件交与乙方; 2、甲方负责解除所有车辆的银行抵押; 3、甲方应将在_____年_____月_____日前所有车辆的违章记录消除; 4、甲方应提供所有车辆正常过户手续; 5、乙方承当所有车辆的正常过户费用; 6、乙方应当面验车，接车后车辆再出现任何机械故障，甲方概不负责; 7、乙方应尽快办理过户手续，如不及时办理过户手续，在此期间，出现任何事故，全部由乙方承担，甲方概不负责; 此协议自签字之日起生效，一式三份，甲方执两份，乙方执一份。 甲方(签章)：_____ 乙方(签章)：_____ 身份证证号码：_____ 身份证号码：_____ 时间：____年_____月_____日 时间：____年_____月_____日 买卖合同（贸易销售行业） 篇23甲方 ，汉，现年 岁，生于月日，家住县镇 村 组，身份证号码： 。 乙方 ，汉，现年 岁，生于月日，家住县镇 村 组，身份证号码： 。 甲、乙方经协商，就甲方位于 村 组（小地名 ）的平方米农村土地转让给乙方一事，达成如下协议。 1、甲方将其合法拥有的土地共 （其中靠宽 米，至向外延伸米）的经营使用权永久转让给乙方。此块土地的具体四界为以 为参照，上至 ，左抵 ，右至 2、甲方保证此块土在转让之前的经营使用权合法属于甲方，且无任何纠纷及债务抵押，否则由此给乙方造成的损失，甲方应承担一切损失。 3、乙方的转让金支付按照每平米 万元。甲方在支付转让金是，乙方应立即将该土地实际交付乙方，同时系于该土地的'一切权利也一并移转给甲方。在以后因国家政策等原因应续签承包使用合同时，甲方必须就相关签订事宜协助配合乙方办理。 4、今后乙方需要甲方协助办理在该土地上建房等相关的事宜时，甲方均不得拒绝、推诿、拖延等，否则必须支付该转让金双倍违约金给乙方，并且赔偿乙方相应的损失。 5、甲方向乙方承诺，现转让的土地属于基本用地以外的土地，如出现第三人追索的事宜等，需双倍支付乙方给付的土地转让金及赔偿相关损失。 6、甲方应为乙方提供必要雨水污水的排出场地和必要的通行道路。 7、本协议签定后，乙方先支付万元给甲方。余款在甲方协助乙方办理好相关转让手续后，乙方一次性全部付清。 8、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，村民委员会存档一份。自签定之日起生效。 9、未尽事宜，由甲乙双方本着实事求是的原则协商处理。 甲方： 乙方： 年月日 年月日 村委会主任： ： 年月日 年月日 见证人签字： 作者：余乔 敬请斧正！！！！！！！！ 买卖合同（贸易销售行业） 篇24卖 方：徐 (简称甲方) 身份证号：___________________ 地址： 联系电话： 买 方：蒋 (简称乙方) 身份证号： 地址： 联系电话： 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条 甲方将自有座落于 淄博市张店区美食街西首南侧 房屋出售给乙方，乙方对甲方出售房屋已作了解并愿意购买。 第二条 甲方出售房屋属私有产权 房，用途商业 ，结构钢混 ，总层数4 层，间数 间，房屋建筑面积 平方米，土地使用权面积 平方米。（祥见附件1：房产证及房产证平面图复印件）房产证号： 土地证号： 甲方确保该房屋的合法性、真实性、可靠性，未在该房产上设置任何抵押、质押，未有任何债务纠纷。乙方有权在交易前查档，验证该房屋权属。 第三条房屋固定装修应保持原状，房屋内附属设备等祥见屋内设备清单 随房屋一并转让给乙方。第四条依据国家法律、法规、政策，甲方取得该房屋时缴纳的公共维修基金随房屋一并转让给乙方。 第五条 甲乙双方议定上述房产买卖总价款（含装修、屋内设备和公共维修基金）为人民币（大写） 万元整 工作日内，甲乙双方共同到 市房屋交易管理部门对甲方的房产证查档验证。查档验证通过之日，乙方通过银行转帐方式向甲方支付售房款总额 ％首付款，即 元人民币；3、甲方在收到首付款当日，将房产证原件以及办理权属转移所需的买卖合同、税票、身份证复印件等交给乙方并协助乙方到 市房屋交易管理部门办理房屋交易过户手续。4、乙方取得 市房屋交易管理部门颁发的'房屋权属证书和土地权属证书之日起 工作日内，乙方通过银行转帐方式向甲方支付第二期售房款总额 ％，即 元人民币5、房屋尾款 元人民币，乙方承诺于20xx年 月 日之前付清。乙方根据付款进度将售房款打入甲方账户，甲方收款后给乙方出具收条。 第八条违约责任若甲方房屋产权有问题不能过户，甲方退回乙方支付购房款，并赔偿乙方同期贷款利息，若乙方延期付款按对等原则承担违约责任。 第九条 本合同一式三份，甲乙双方签字生效。甲、乙双方各执一份，第三份交房屋交易管理部门。第十条 本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。第十一条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。 出卖方(甲方)：_____________ 购买方(乙方)__________________ 年 月 日 买卖合同（贸易销售行业） 篇25买卖合同（二）-范文正文：订立合同双方： 供方：＿＿＿＿＿＿ 需方：＿＿＿＿＿＿ 供需双方本着平等互利、协商一致的`原则，签订本合同，以资双方信守执行。 第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量 ┌────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ 品名 │ 种类 │ 规格 │ 单位 │ 数量 │ 备注 │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 第二条 商品质量标准商品质量标准可选择下列第＿＿项作标准： 1.附商品样本，作为合同附件。 2.商品质量，按照＿＿＿＿标准执行。（副品不得超过＿＿％）。 3.商品质量由双方议定。 第三条 商品单价及合同总金额 1.商品定价，供需双方同意按＿＿＿＿定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。 2.单价和合同总金额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第四条 包装方式及包装品处理＿＿＿＿＿＿＿。 （按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。） 第五条 交货方式 1.交货时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 2.交货地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 3.运输方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第六条 验收方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 （按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。） 第七条 预付货款（根据不同商品，决定是否预付货款及金额。） 第一范文网（） 买卖合同（贸易销售行业） 篇26第一章 总则 第一条 本合同当事人双方： 出让人（以下简称甲方）：______________________________________________ 受让人（以下简称乙方）：______________________________________________ 根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国____市房地产管理法》、《中华人民共和国民法典》和其他法律、行政法规、地方性法规，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。 第二条 出让人根据法律的授权出让土地使用权，出让土地的所有权属中华人民共和国。 第二章 出让土地的交付与出让金的缴纳 第三条 出让人出让给受让人的宗地位于________________________ ，出让宗地面积大写______________________平方米(小写_____________平方米)。土地用途为住宅用地。宗地四至及界址点座标见附件《出让宗地界址图》。 第四条 本合同项下出让宗地的用途为住宅与园田用地。 第五条 出让人同意在________年____月 ____日前将出让宗地交付给受让人。 第三章 现状土地条件。 第六条 本合同项下的土地使用权出让年期为永久，自出让方向受让方实际交付土地之日起算，原划拨土地使用权补办出让手续的，出让年期自合同签订之日起算。 第七条 本合同项下宗地的土地使用权出让金为人民币大写 元(小写： 元)。 第八条 本合同经双方签字后当日，受让人须向出让人缴付人民币大写元(小写： 元)作为履行合同的定金。定金抵作土地使用权出让金。 第九条 受让人同意按照本条第_一_款的规定向出让人支付上述土地使用权出让金。 (一)本合同签订之日起 ____日内，一次性付清上述土地使用权出让金剩余部分， 元(小写： 元)。 (二)按以下时间和金额分___期向出让人支付上述土地使用权出让金。 分期支付土地出让金的，受让人在支付 第二期及以后各期土地出让金时，应按照银行同期贷款利率向出让人支付相应的利息。 第十条 本合同签订后_贰____日内，当事人双方应依附件《出让宗地界址图》所标示座标实地验明各界址点界桩。受让人应妥善保护土地界桩，不得擅自改动，界桩遭受破坏或移动时，受让人应立即向出让人提出，复界测量，恢复界桩。 第四章 不可抗力 第十一条 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 第十二条 遇有不可抗力的一方，应在24小时内将事件的情况以信件、电报、电传、传真等书面形式通知另一方，并且在事件发生后____日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。 第五章 违约责任 第十三条：乙方未能按时支付地价款，应以每日未付部分的千分之叁点作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过3个月的，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。 第十四条 出让人必须按照合同约定，按时提供出让土地。由于出让人未按时提供出让土地而致使受让人对本合同项下宗地占有延期的，每延期____日，出让人应当按受让人已经支付的土地使用权出让金的3‰向受让人给付违约金。出让人延期交付土地超过3个月的，受让人有权解除合同，出让人应当返还定金，并退还已经支付土地使用权出让金的其他部分，受让人并可请求出让人赔偿因违约造成的其他损失。 第十五条 出让人不能按合同约定将本出让土地使用权交给受让人，出让人在自有土地承包面积地内划拨大写 百平方米（小写 平方米）补偿给受让人，土地出让金按此合同约定款项支付，后续出让手续出让人必须协助受让人办理。 第六章 说明 第十五条 在缔结本合同时，出让人有义务解答受让人对于本合同所提出的问题。 第十六条 受让人方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。 第十七条 本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 第十八条 本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。 第七章 适用法律及争议解决 第十九条 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。 第二十条 因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条 第一款规定的方式解决： (一)提交____市净月经济技术____区仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第八章则 第二十一条 本合同一式两份，具有同等法律效力，出让人、受让人以及中介人各执一份。 第二十二条 本合同的金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。 第二十三条 本合同于 ________年____月____日签订。 第二十四条 本合同未尽事宜，可由双方约定后作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。 出让人(章)：受让人(章)： 出让人家属子女签字： 受让人家属子女签字： 住所： 住所： (签字)：(签字)： 电话： 电话 买卖合同（贸易销售行业） 篇27甲方： 姓名：________ 身份证号码：__________ 职业：________ 工作单位：_____________ 住址：__________________ 编码：___________ 联系电话：_____________ 乙方： 姓名：________ 身份证号码：__________ 职业：________ 工作单位：_____________ 住址：_________________ 编码：___________ 联系电话：_____________ 鉴于： 1、甲方单位现准备在通过集资建设楼房，甲方根据其单位的规定，具有参于建房的资格。 2、甲方愿意将其单位本次建房的资格转让于乙方。 3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。 4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项，并以自身的名义向其单位缴纳，若单位同意由乙方名义缴纳，则乙方有权自行缴纳集资款项。 5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方所有。 6、自签订本协议之日起至房屋产权过户于乙方名下期间，甲方只是该集资房的名义产权人，乙方为此房屋的实际产权人 为明确双方的权利和义务，以达上述目的，双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得位于集资建临街商住楼房的房屋产权特签订以下协议： 第一条：集资房屋的基本情况及产权实际人约定 1、甲方单位集资建设的房屋坐落于；甲方依据其单位的规定，可通过集资建房取得位于第_________层，房屋结构为_________，建筑面积_________平方米的`房屋的产权。 2、自协议签订之日始，乙方即为上述第1款约定房屋的实际产权人。 第二条：集资款项缴纳 1、甲方根据其单位集资建房的要求，收取乙方的房屋集资建设款项，在收取每笔集资建房款时应向乙方出具相应数额的书面收据，并按其单位要求及时缴纳于该单位；在缴纳每笔集资款项后，应在缴纳当日向乙方交付该单位开具的收款凭证原件。 2、若甲方单位同意由乙方名义缴纳，则乙方有权自行缴纳集资款项，取得的交款凭证自行保存。 3、若甲方单位将甲方名下的住房公积金直接扣划作为应缴纳的集资建房款项时，则在甲方出具单位扣划证明后，乙方应向甲方支付与扣划款项相同数额的资金（该部分资金视同乙方向甲方单位缴纳的集资款项）。 第三条、集资建房手续办理 甲方应按本单位的要求，及时办理其单位集资建房过程中所需各种手续的办理工作，及时提交各种资料，以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。 第四条、集资房屋交付、产权证的办理和取得 一）房屋交付 若协议约定的房屋建成后，若甲方单位将房屋交付于甲方，则甲方应在其单位交房日即行将该房屋转交付予乙方。乙方即行行使基于实际产权人对该房屋的所有权益。 二）产权证的办理和取得 1、如果甲方单位允许以乙方名义直接取得该甲方名下的集资房屋的产权，则甲方有义务，及时和乙方共同提交单位所需办理房屋产权予乙方名下的各种文件和资料。 2、如果甲方单位不允许直接将集资房屋的产权办理至乙方名下，则甲方应在取得该房屋产权证书后，将以其名义取得的房屋产权协助乙方转让过户至乙方名下（该转让甲方不得收取任何费用）。 3、无论出于何种原因，致该房屋产权暂时无法办理至乙方名下，在此期间，乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益，甲方不得就此主张任何异议。 第五条、甲方报酬 因甲方出让其单位集资建房名额予乙方，乙方同意在本协议签订后分三批给甲方报酬万元整。 第一批 第二批 第三批 第六条除集资款外的费用承担 本协议履行中，甲方除收取因转让本次购房资格的报酬万元整（ ）元外。不再向乙方收取除集资款外的任何费用，因办理房屋产权而发生的各种法定税、费由乙方承担。 第七条、违约责任 1、协议履行中，甲方擅自终止协议，除应退还乙方全部向甲方单位已缴纳的集资款和报酬款外，还应向乙方承担与甲方单位所建设房屋（协议约定的房屋）应缴集资款和收取乙方报酬款项数额相同的违约金。 2、协议签订后，乙方无故不履行协议，除有权取回其已交购房款外，无权要求甲方退还已收取的报酬。 第八条声明及保证 鉴于本协议履行中，若由于甲方原因致生障碍，对乙方权益影响重大，甲方承诺其签署本协议时，对此协议的签署取得了其家庭所有成员的同意，甲方及其家庭成员保证：放弃所有不利于协议履行的主张和权利。 第九条协议的变更 本协议履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为协议不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本协议，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。 第十条争议的处理 本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成，则依法向人民法院起诉。 第十一条补充与附件 本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。 第十二条协议的效力 1、本协议自双方签字之日生效 2、本协议一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。 3、本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。 甲方（签字）： 乙方（签字）： 签订地点：_________ 签订地点：_________ ________年____月____日 ________年____月____日 公证人：（签字）： 签订地点：_________ ________年____月____日 买卖合同（贸易销售行业） 篇28供方： 需方： 按照《中华人民共和国合同法》有关规定，本着平等互利，协商一 致的原则。为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特签定本合同，以便共同遵照执行。 一、 标的、数量、价款： 消防器材供应 该合同单价为货到需方施工工地后结算价格，含材料、运输、上、下车费、包装、税等全部费用。 该合同数量为计划数量，双方按实际收货数量结算为准。 二、质量标准： 1、严格按需方要求规格、型号生产供应，质量符合国家现行GB14561-20、GB3445-93等质量要求及国家有关消防规范，并负责其产品通过当地消防部门验收。产品质量等级为优等品。 2、供方送货时应按上述要求提供产品检验报告及合格证、生产许可证、产品准用证等全套软件资料，作为质量检测依据之一。供方负责其产品通过当地消防部门验收合格。 三、损耗 损耗由供方承担。 四、交货地点、运输方式及到达费用负担： 1、 交货地点： 需方委托收货人： 2、运输方式及到达费用负担：由供方负责运到需方指定的施工场地，运费、上下车费由供方承担。 五、 产品的包装标准和包装物的供应与回收 供方负责按国家有关规定包装运输。 六、产品的交货期限： 供方必须保证产品供货日期及质量，从________年____月____日起开始供货，供方严格按需方通知分批送货。 七、货款结算方式：不付预付款，全部货到需方工地初验合格七个工作日付给实际总货款的70%，整体工程竣工公安消防支队验收合格经需方审核后7个工作日内再付25%，留5%质保金，质保期满经需方确认无质量问题，结清质保金。 八、验收方法： 1、供方送货时必须提供产品合格证、产品检验报告、产品准用证等全套软件资料。 2、货到工地，供需双方按约定质量标准和要求共同初验，若使用后发现质量问题，由供方赔偿一切损失并承担相关经济、法律责任。 3、验收标准，按本合同第二条产品质量要求验收。 4、需方工地验收代表：赵、任x 5、验收或使用后发生质量纠纷，由质量技术监督管理局鉴定，按鉴定结果处理。 九、质保 1、质保期：自整体工程竣工消防验收合格后需方在最终验收合格的文件上签字次日起________年时间。在质保期内，若因供方产品质量不符合约定标准，应由供方自费拆除并安装优级产品，并承担给需方造成的一切损失。 2、质保金额和支付办法：按合同总价的5%作质保金，质保期满经需方确认无质量问题后____日内付清质保金。 3、质保金不计利息，供方赔偿义务不受质保金额的限制。 十、违约责任 1、 供需双方未履行以上条款，均视为违约。 2、供方不能交货，按总货款的5%偿付需方违约金，并退还已收需方货款本息。 3、供方逾期交货的，按货款总额每日千分之二向需方偿付违约金，并承担需方因此所受损失费用。 4、若供方所交产品规格、型号、质量不符合同规定，由供方自费调换符合合同约定的产品，因此造成的'逾期按逾期交货处理，供方不更换的按不能交货处理。 5、需方无故中途退货应向供方偿付退货总货款5%的违约金，但供方收取的货款本息应在____日内返还需方。 十一、合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成，双 方均同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十二、合同的生效与终止 本合同一式六份，供方二份，需方四份，经双方法人及法定代表人签字盖章后生效，保修期满结清合同价款后自然终止。 十三、本合同未尽事宜，双方另签补充协议为准，均具有同等法律效力。 供 方 单位地址： 法定代表人： 经办人： 电话： 开户银行： 帐号： 签约地点： 签约时间： 需 方 单位地址： 负责人： 经办人： 电话： 开户银行： 帐号： ________年____月日 买卖合同（贸易销售行业） 篇29供应方：(以下简称甲方) 需求方：(以下简称乙方) 乙方同意向甲方购买机械，经过甲乙双方平等协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订本合同。 一、机械： 二、付款方式和期限 乙方所购机械的一次性全款价格为人民币元整(含由生产厂家至乙方指定的交货地点的运费，发票金额不包含运费和G探望系统费用)，付款方式详见欠条，合同签定当日乙方付给甲方购货定金人民币万元整。 三、交货 运输：由甲方负责运输，交货地点：乙方指定场地。 交货期限：乙方交纳了欠条中的购车首付款后，甲方负责发车，在15个工作日内完成所有机械的交货手续。 四、验收 乙方应在交货当日对机械及随机配件资料进行检验，发现问题立即同在现场的甲方人员协商解决，乙方接收机械，即视为甲方交付的机械各个符合双方合同的约定。 五、约定事项 1、甲方虽然将机械交付给乙方使用，但是在乙方未按照欠条的约定清欠之前，机械的所有权属于甲方，乙方对机械负有保管的义务。甲方可以随对机械的状况实施监督检查。在乙方使用过程中。发生的机械损坏和灭失由乙方承担赔偿责任。未经甲方书面同意，发生乙方改装，擅自拆除G系统买卖、抵押、抵押、抵帐、转租、转让等害及机械所有权的行为时，甲方有权解除合同，收回机械。 2、乙方应按照欠条中的承诺按时还款，其中任何一笔逾期超过____日的，甲方有权要求乙方立即偿还包括未到期部分在内的所有欠款，并按照拖欠总额的每____日千分之二计算违约金，或者解除合同，对此，甲方享有选择权。 3、乙方全额付清所有款项之后，设备所有权才能转移给乙方。 六、违约及责任 当乙方出现违约情形，甲方依据本合同的约定解除合同时，双方同意按照下列方式处理： 1、甲方也有权在不事先通知乙方的情况下，收回机械，乙方已使用机械的时间视为乙方租赁使用，乙方应自机械交付之日起至返还给甲方之日按照整机价款的每日千分之二向甲方支付租赁费，因收回机械产生的全部费用包括但不限于律师代理费，差旅旨，运输费等一切费用均由乙方承担，乙方所交纳的购机款直接用于冲抵乙方应负担的费用。 2、乙方必须保证机械性能良好，能够正常用使用，甲方收回机械后，如发现机械存在故障，则该修理费由乙方承担，乙方擅自改装机械，应承担恢复原状的费用。 3、甲方有权根据乙方的违约情形，同时要求乙方支付整机价款20%违约金或者不予退还其已交纳的定金。 七、机械质量标准和保修 1、机械的质量按国家有关标准执行，双方对质量有争议的，应由提出异议的一方委托国家工程质量监督检验中心进行鉴定，并负担鉴定费用，质量保证按照《中国机械行业机械产品质量保证规定》的相关条款执行：保修期限为交付机械之日起12(壹拾贰)个月。 2、保修期内产品出现故障或质量问题，甲方按__公司质量保证书的约定标准承担保修责任，因乙方故意或过失操作。保养不当导致故障的维修费用。更换费用及有关损失由乙方承担。 3、乙方应严格按照随机附带的《保修手册》和《使用说明书》进行使用，保养，并保证使用成都__集团授权的专卖店提供的厂家专用油品和部品，保证聘用持有国家颁发的《特种作业操作证》的人员操作机械，否则，甲方不再承担质量及保修责任，由此产生的后果由乙方自行承担。 八、纠纷的解决 甲、乙双方在执行本合同过程中所产生的所有纠纷提交甲方住所地人民解决，但并不排除甲方向合同签订地以及其他有管辖权的人民起诉的权利。 九、合同生效 本合同一式两份，经甲，乙方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。 甲方(章)： 乙方(章)： 代表人(签字)： 代表人(签字)： 签约日期：________年____月____日签约日期：________年____月____日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。