标题 | 回迁房屋销售合同书 |
范文 | 回迁房屋销售合同书(精选3篇) 回迁房屋销售合同书 篇1回迁房屋买卖合同 甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 根据《民法典》《城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。 第1条因甲方的房屋被依法拆迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。 第2条由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。 第3条根据开发商的要求,乙方自行应当支付房款。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。 第4条乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方酬谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;其余的待楼房交付后十日内支付完毕。 第5条上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。如果回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。 第6条乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续,甲方有义务协助提供。 第7条如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。 第8条乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。 第9条本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付人民币的违约金。 第10条本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何一方违反本协议的,应当支付对方元的违约金。 第11条在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成的,甲、乙双方同意采用以下第种方式解决: 1、由仲裁委员会仲裁。 2、向人民法院起诉。 第12条本协议一式两份,双方各执一份为凭。 第13条本协议自双方签字之日起生效。 签署时间:年月日 甲方: 联系人: 联系方式: 地址: 乙方: 联系人: 联系方式: 地址: 回迁房屋销售合同书 篇2卖方(甲方):__________________。 身份证号:__________________________。 地址:_____________________。 电话:___________________________。 买方(乙方):___________________。 身份证号:__________________________。 地址:_____________________。 电话:___________________________。 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买下列房产达成如下协议: 一、住房的基本情况 该合同房屋位于。___________________________________________________________________________________电、给排水到户、装修、房屋买卖合同(二)。 二.甲方通过转让取得上述房产的产权,该房产为商住两用。有房产证(编号:_______)和土地证(编号:_______)。现同意将上述房产转售给乙方..房产证和土地使用权证见附件一。 第三,价格和成本 根据协议,上述房产的总价款(大写):________________(¥元) 这个价格不包括二手房交易的各种费用。详见附件二,乙方首付款后,甲方应办理相关过户手续。过户后余额由乙方以二手房抵押贷款的形式支付。 四.支付和交付协议 双方同意移交如下: 1.在房产证和土地使用权证以乙方名义发放的前提下, 乙方应在__________________________________________前付清全部房款(包括二手房抵押贷款) 2.乙方付清全部房款(包括贷款)后,甲方将从付款后的第二天起拥有租金收入,按日平均租金计算。以上租金收入与房款一并结算扣除。 5.上述房产的建筑面积以房产发证单位计算的面积为准。如发行面积与合同面积有误差,本合同约定的成交价格不变。 不及物动词其他协议 1.甲方负责向乙方办理房产证和土地证的过户登记,相关费用在附件中约定。 2.乙方支付本合同房款所需的贷款由乙方自行办理,甲方应协助提供所需的各种文件和证明。 3.甲方保证上述房屋的现有承租人在同等条件下均已放弃优先购买权,且上述房屋的所有抵押人均同意甲方出售上述房屋; 4.甲方承诺在乙方支付首付款___________元后___________天内,立即解除对上述房屋(包括土地使用权)的任何抵押及任何权利限制。 5.根据甲方与现承租人签订的合同(见附件3),上述房屋的租赁期限于___________________到期。在此基础上,乙方承诺甲方的原租赁合同在_____________期满前不变。 七.保修责任 商品房保修责任由建设部指定的法律责任单位承担,房地产开发单位为嘉善县地方房地产公司。自本合同生效之日起,乙方自行联系处理保修相关事宜,甲方不承担任何责任,但甲方承诺提供用于证明开发商和保修义务人的相应文件。 八.违约责任 本合同生效后,如甲乙双方中任何一方无正当理由要求终止合同,或违反自己的`义务和承诺,或延迟履行义务______天,责任方应承担违约责任,并按实际支付金额的20%支付违约金。 房屋买卖合同第二章 1.本合同文本为示范文本,也可用于签订合同。在签订合同前,买方应仔细阅读合同内容,如对合同条款和专业条款的理解不一致,应咨询当地房地产开发部门。 2.本合同所称商品房,是指房地产开发企业开发、建设和销售的房屋。 3.为了体现合同双方的自愿原则,合同文本中相关条款后有空白行,供双方自行补充约定。双方可以修改、添加或删除文本条款的内容。合同签订生效后,未经修改的印刷文本视为双方同意。 4.手写项目是选择和填写本合同的优先权。 5.合同文本中选择的内容、空格部位的填写以及其他需要删除或增加的内容,由双方协商确定。选择中的内容,用勾号选择;如果实际情况没有发生或买卖双方没有达成协议,应在空白处标记一个X表示删除。 6.签订合同前,卖方应向买方出示卖方应提供的相关证明和证明文件。 合同双方: 卖方:_______________。 注册地址:______________。 营业执照注册号: 企业资质证书编号。: 法定代表人:______电话:______ 邮政编码:_______ 授权代理人:__________ 邮政编码:_________ 注册地址:_______________。 营业执照注册号:_____________。 [本人][法定代表人]姓名:_____国籍___ [身份证][护照][营业执照注册号]_____ 地址:__________ 【委托代理人】姓名:______国籍:______ 回迁房屋销售合同书 篇3甲方:_________ 乙方:_________ 就乙方购买商品房屋事宜,经双方洽谈,达成如下协议: 一、 房屋地址: 号楼室 二、建筑面积:( 平方米,每平方米单价:¥ 元;)。 注:面积最后以房产部门测绘核实为准。总价(大写): 元整。(小写): 元。 三、交付日期: 甲方将于日前将该商品房交付乙方使用。 四、工程质量: 商品房质量符合黑龙江省建设工程施工质量验收标准(合格)。 五、商品房屋付款方式: 按 甲乙双方采用共同认定的方式执行。 六、违约责任: (一)甲方责任 1、甲方如未按期将商品房交付给乙方使用,延期一个月以上,六个月以内,应向乙方支付违约金。违约金按购房的3%计算。 2、甲方延期交付商品房屋六个月以上,除支付违约金外。且乙方有权提出终止合同,甲方应如数退还乙方购房 (二)乙方责任: 1、乙方如为按本合同第五条支付购房款,延期一个月以上,三个月以内,应向甲方支付违约金,违约金按购房款总额的3%计算。 2、乙方支付应交款和违约金如逾期三个月以上,甲方有权将乙方定购房转手他人,在扣留定金和违约金后,退还乙方预收房款,终止合同。 七、交房标准:(商服为白钢门),车库(电动卷帘门) 进户门:防盗门 窗:塑钢窗 大怒俺们:电子防盗门 室内:毛胚房、楼梯间刮大白 楼梯间:大理石地面、白钢扶手。 外墙:外贴苯板、外墙刷防水涂料。 厨房:毛胚。 卫生间:毛胚。 阳台:塑钢窗、封闭阳台、 其他:地热采暖、分户控制、电话、有限电视入户。 八、办理产权过程中发生的一切费用由乙方承担。 九、乙方在实际接收该商品房六个月后,办理其他手续。 十、本合同在履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成是,任何乙方有权向有管辖权额仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。 十一、本合同一式两份,甲乙双方各一份。甲、乙双方的合同均具有同等法律效应。 十二、本合同未尽事宜,甲乙双方共同议定,本合同签字盖章后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。