| 标题 | 供货范围买卖合同 |
| 范文 | 供货范围买卖合同（通用3篇） 供货范围买卖合同 篇1买方: 卖方: 合同签署地点: 1总则 1.1买方: 卖方:公司 最终用户:公司 1.2本合同协议书中未明确规定的内容,均按《民法典》和国务院发 布的《工矿产品购销合同条例》的规定执行。 1.3合同文件 1.3.1合同文本 1.3.2合同附件。 合同附件为合同不可分割的部分,均具有同等的法律效力。 1.4合同执行优先顺序 合同的技术部分如技术协议与合同条款不一致的,以技术协议为优先。在合同执行过程中,如发生合同修订和补充所形成的补充协议均可视为合同的延伸,其解释效力优先于合同条件。 2供货范围、工作范围和图纸资料的交付 2.1供货范围 卖方供货范围见本合同的附件执行的标准、规范和技术要求等见本合同的技术协议、买方提供的图纸等相关技术文件。 2.2工作范围 设备的制造、检验、包装、运输、现场交货、指导安装、单机试车服务、开车调试服务、随机资料的提交等均由卖方提供。 2.3图纸资料的交付 由甲方负责设计的图纸资料,在买卖合同签订后周内交付。 3合同价格与支付 3.1价格:本合同价款共计人民币。 合同价格为固定价,不作调整,包含了材料费、制造费、包装费、运杂费、保险费、技术服务费等,设备的单价见合同附件。 3.2支付条件 3.2.1合同款的支付均委托银行办理电汇或票汇。 3.2.2卖方必须向买方开具增值税发票。 3.2.3预付款为合同总价的20%,合同签订后15日且收到卖方收据后10日内支付。 3.2.4合同总价的70%,产品在现场验收合格后28日且收到卖方发票10日内支付。 3.2.5合同总价的10%作为质量保证金,在质量保证期满28日内且收到卖方的收据后10日内付清。 4保证和索赔 4.1卖方保证向买方提供的产品为全新制造,保证按订货合同及其技术协议规定的数量、规格、质量和技术要求提供产品、资料和服务。 4.2卖方保证不把产品转包给其它厂商制造对确需外委的主要原材料及附属设备或零部件,卖方在选定分包商时应得到买方的认可,但应对其质量负责,组装合格后方可供给买方。 4.3产品的质量保证期为装置中交后18个月或装置正常投用之日起12个月的先到者为准。如因卖方产品质量原因不能连续运转12个月时或不能达到技术附件规定的设计技术要求时,卖方负责处理并承担由此发生的所有费用。除产品的质量保证期相应顺延外,还应承担影响生产的相关责任。 4.4产品因运输、现场保管、安装或操作不当所造成产品零部件的损坏,卖方应协助修理或更换,所需费用由责任本文由第一范文网://..收集整理方承担。 4.5双方应对对方的技术资料保密,未经对方许可不得以任何方式泄漏给第三方。 4.6在合同执行期间,如卖方的产品性能达不到设计要求,或存在制造缺陷、技术资料错误,或由于卖方技术人员指导错误、疏忽,造成工程返工、报废等,买方有权向卖方要求索赔同时卖方应立即无偿进行更换和修理。 4.7本买卖合同要求所提供的产品必须是在本企业内制造,否则买方有权退货、解除本合并向卖方要求索赔。 5制造、检验和验收 5.1在合同生效10日内,卖方应向买方提交一份详细的“工作计划进度表”,并按15天以书面形式向买方通报产品的实际生产进度,以便买方落实和安排工作。 5.2在合同签订后30天内,卖方应向买方提供合同产品的检验和试验程序资料。 5.3设备的制造、检验、试验均应符合图纸及其技术协议和国家有关标准的规定。 5.4买方有权参加设备监造、检验和试验。卖方应免费提供所必要的检验和试验的资料、设备、器具、附件、人力、仪器及材料,并应为买方派出的监造和检验人员提供工作方便条件。 5.5卖方应在设备进行装配或检验和试验前15天以书面形式通知买方并提供待检验产品的检验项目及进度表,买方在收到检验进度表7天内通知卖方,说明买方代表参加检验的时间。 5.6在买方检验之前,卖方应先对设备进行自检,并在买方检验之前准备好其检验报告和材料合格证书。当买方参加检验时,卖方应按要求的时间和份数向买方提交已准备好的检验报告和材料合格证书。 5.7设备的出厂检验,卖方应提前7天将检验时间通知买方如果买方不参与检验,应以书面形式通知卖方。 5.8无论买方是否参加上述的工厂监造、检验和试验,卖方都应向买方提交设备的质量合格证和检验、试验报告。 5.9买方参加的监造、检验和试验,并不能解除卖方对产品质量所承担的最终责任。 5.10卖方的设备材料运到现场后,卖方应向买方提交供货设备装箱清单,对没有装箱清单的买方有权拒绝签收。 5.11在设备开箱检验前,买方应通知卖方,由买卖双方对卖方提供设备材料的数量、质量共同清点和检查。 6交货 6.1交货日期:合同签订后日内到货。 6.2交货地点:。 6.3买方可以根据现场的施工进度,要求卖方适当调整供货进度,但应提前7天通知卖方。 7包装 7.1包装应符合相应的国家、行业标准的有关规定且适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。 7.2散件出厂的受压元件应具有严格而准确的标识。每件所用的材料牌号及其质量证明文件、制造号、检验号都应有相应的记录,每件都应根据制造排版图进行严格的标识,以利现场组装。标识的具体方法可以按卖方的有关规定执行。 7.3每个、每箱或每捆零部件均应加标牌,注明所属设备的名称、位号,以及零部件号和装配图号。 7.4随机文件和装箱单。所有装箱文件均用塑料文件袋密封包装,并可靠地固定在包装箱内壁上另一份装箱单应采用塑料文件袋密封包装,并用镀锌薄板覆盖钉在第一个包装箱外壁上。 7.5备品备件和专用工具,均应单独包装,除应写明7.2条款内容外,尚需注明“专用工具”、“备品备件”字样。 7.6压力容器包装应符合《压力容器涂敷与运输包装》的规定。 7.7每个包装箱的两个相对侧面上用明显的油漆或油墨标志以下印记: .合同号 .收货人、发货人 .到货站、发货站 .设备名称、位号 .箱号、包装序号 .毛重、净重 .重心及起吊点 .尺寸 .出厂或装箱日期 7.8由于产品包装不良而发生的损失,由卖方承担。 8运输 8.1卖方负责运输。在运输过程中,由于承运部门的责任而发生的损失,由卖方承担。 8.2设备计划发运前15天,卖方应以传真形式通知买方如下内容:货物待运日期、运输方式、合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、装货站名称,以便买方安排接货和储存。 9违约责任 9.1买方未能按期交付设计图纸资料,交货期的变动由双方协商确定。 9.2买方如不按期支付款项,合同交货期顺延或双方协商确定。 9.3卖方如不按期交货、提供服务或有其它违约事实,则应向买方缴纳违约金,违约金从货款中扣除。违约金按迟交货物的总价格计算,每迟延一星期,违约金为迟交货物总价格的1%。 买方：_________卖方：_________ 签订地点：___________签订地点：___________ _________年____月____日_________年____月____日 供货范围买卖合同 篇2问题的提起：被誉为中国首例信息侵权案的中国经济信息社诉中国科学技术信息研究所侵犯信息著作权纠纷案，已经北京市海淀区人民法院在被告缺席的情况下，作出一审判决。法院判定被告中国科学技术信息研究所对中国经济信息社发布的新华社信息构成著作权侵权。法院认定，新华社国内外记者所采写、编辑和分析加工整理的信息属于著作权的保护范围，原告系新华社所属的经济信息事业经营单位，被新华社授权经营其国内外记者采编的经济信息。被告内部不具有独立法人资格的职能部门“科技成果推广中心”在其信息服务网站页面上提供的部分经贸信息(数据)系新华社版权所有的信息，侵犯了原告的著作权。被告对原告所述事实供认不讳，但表示，其所属信息服务网站上提供的新华社信息，是从北京鸿讯信息咨询公司购得，在其采购协议书中，鸿讯公司称拥有其所提供信息的版权，鸿讯公司转买新华社信息与被告无关，因此原告应当起诉鸿讯公司，其不应任何法律责任。 笔者认为，一审法院作出此判决应基于两个理由：一是原告为合法权利人，二是受让人在购买该知识产权是没有尽到合理审查的义务。不过令我们深思的是，如何确定受让人承担责任的归责原则，如何认定受让人是否尽到合理审查的义务。在没有查清相关基本事实之前，一审法院作出这样的判决将会引起一系列的法律纠纷，相关当事人将被迫陷于讼累。 首先，没有出让人鸿讯公司参与到本案审理中来，法院无法查清案件基本事实。对于原告提出的证明原告是该项知识产权权利人的证据，作为本案被告的受让人自己是无法提供证据来反驳的。既然受让人无法应诉，所以干脆不应诉。即使受让人应诉，其还得请出让人协助提供证据，但是出让人凭什么要帮助受让人打官司呢? 其次，法院判定受让人败诉后，如果受让人的确是受了冤枉，为保护自己的合法权益，受让人将被迫以这份生效的法律判决书和从原告获取的证据作为其证据，以采购协议书为依据起诉出让人。由此，将导致第二个诉讼产生。不仅如此，该案件受理法院将不得不面对前一份法院判决书作出法律评判。如出让人举证证明其的确是合法的权利人，受让人前一诉讼败诉的原因在于其举证不力，在这种情况下，受让人不得不再次面临败诉。 第三.如受让人在第二个案件中败诉，说明前一份判决是错误的，或者讲有新的证据证明前一份判决是错误的。如果这种情况出现，受让人是否还需要利用从出让人处获取的新证据，通过司法途径(审判监督程序或者其他)来纠正前一份司法判决呢? 显然，出现这样滑稽现象的原因不仅在于当事人在诉讼程序上应对不力，本质原因是我国缺乏相关法律制度和相关诉讼程序的法律规定。随着网络技术和网络贸易的发展，相关纠纷出现的机率大大增加，如不从法律层面上解决问题，会增加从事网络交易的成本和风险，笔者认为，我国应当加强和健全知识产权交易的.相关立法，以减少交易的成本和保证交易的安全。而在实体法或在程序法上确立权利瑕疵担保制度是解决问题的关键。 不仅上述著作权许可使用合同，其他有关知识产权交易的合同如著作权转让合同，专利实施许可合同、专利权转让合同、专利申请权转让合同、技术秘密转让合同等技术转让合同的当事人均可能面临相同的法律地位。即某一受让人因知识产权许可合同取得了某项知识产权的使用权，受让人却遭遇到其他权利人的侵权诉讼，在这种情况下，受让人应如何应对，法律又如何确定案件相关方的法律地位和法律责任。 一.在法律上设立权利瑕疵担保制度的必要性。 由于我国没有从实体法和程序法上确立权利瑕疵担保制度，使得相关案件在诉讼时无法可依，特别是知识产权的受让人将被迫陷入无所适从的尴尬境地。以本案为例，原告以该项知识产权的权利人身份起诉该被告(从出让人处受让该知识产权)侵权，受让人以其与出让人之间的采购协议作为抗辩。如果说，原告的起诉是依法有据的，那么从道理上讲被告的抗辩理由也是合理的。由于被告的抗辩不直接针对原告的证据，根据合同只能约束合同当事人，不得对抗合同以外的人这一合同法基本原则。法院有权判定被告败诉，并承担侵权的民事法律责任。为维护自己的合法权益，被告只得依据采购协议再去起诉出让人，这时候，出让人可能会拿出一系列的证据证明其是合法的权利人，受让人可能再次败诉。面临这样的法律地位，受让人怎么办?是咽下该苦果，还是把诉讼进行到底? 一审法院作出上述判决，从法律层面上增加了受让人在受让某项知识产权时进行审查的责任。为了避免类似事件发生，其他商家在准备购买某项知识产权时，不得不把工作作在前头。受让方必须要求出让方提供其为合法权利人的证明文件，还得进行相关调查，以查明真正的权利人。不仅如此，从某种层面上讲，受让人即便是尽了合理审查的义务，还是无法辩明真正的权利人，只要受让人受让的知识产权侵犯了其他权利人的合法权益，法律就推定受让人没有尽到合理审查的义务。这样的法律规定实际是缺乏操作性，而且可能增加社会矛盾的产生。相关交易的成本因此将大大增加，这显然对整个市场的发展不利。 同时国际上关于涉外买卖合同的相关法律、公约均规定了所有权担保制度、瑕疵担保制度，因此，我国当事人应培养瑕疵担保制度的意识，并形成相关案件的诉讼模式，这有助于避免讼累，促进市场交易健康发展。 二.在现时法律制度下，知识产权的受让人应在合同中确立瑕疵担保条款。 为了尽可能避免出现上述尴尬境地，知识产权的受让人应当学会利用合同保护自己的合法权益，同时在面临相关诉讼时应积极合理使用法律武器。当事人在合同之中确立权利瑕疵担保条款，通过合同条款来保障自己的合法权益。首先在与出让方签订的合同中制订权利瑕疵担保条款，该条款应包括三个层次的内容：(1)出让方承诺，一旦受让方遭遇其他权利人的侵权诉讼，出让方应当有义务，以第三人的身份参与诉讼;(2)如果法院最终不同意追加第三人，受让人应当要求其出让人以其名义参加诉讼;(3)一旦法院判决受让方侵权，出让方应承担侵权责任，同时应承担对受让方的违约责任。其次，一旦碰到侵权诉 供货范围买卖合同 篇3面料买卖合同书 甲方(买方)： 乙方(卖方)： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 一、产品规格 产品名称色号规格型号成品有效门幅数量(米)单价(元/米)总金额(元)交(提)货时间备注 1、表格中约定的单价为： 。 2、如遇短溢、色差等情况，允许误差： 。 二、价款及支付方式 1、总采购金额为：人民币(大写) 元(￥ 元)，其中含 费用，最终金额以乙方实际交付的货物总量计算。 2、付款方式 甲方应于签订本合同之日起 日内支付定金人民币 元;交货后经验收合格 个工作日内交付该笔货款。 三、交货、包装以及验收 1、交货地点： 。 2、包装：乙方应将产品按照产品特性进行包装，保证产品不被水浸泡、不被污染等。 3、验收：甲方收货前就产品的数量进行清点，对于产品的颜色、质量等进行检查。如发现颜色、质量等不符合规定，甲方应在 日内书面提出异议。甲方未在约定时间内提出异议的，视为验收合格。 四、质量标准 1、面料质量应符合 。 2、具体要求如下： (1)面料本身无异味。干净、颜色纯正、与样品或色板等无色差、无油渍和其他污渍等; (2)面料无抽纱、色纱、边中差、前后短差等不良现象; (3)面料染色无不均匀现象。包括色牢度，无掉色、相互染色等现象。 五、甲方权利义务 1、甲方下单时应明确说明所需要的面料颜色、货号、数量等产品基本信息和质量要求。 2、按照约定及时接收货物并验收，如出现质量、数量等问题应在质量异议期内以书面形式提出。 3、按照本合同约定付款，逾期应承担违约责任且乙方交货期顺延。 六、乙方权利义务 1、保证按时按质提供产品，如面料度短缺则以实际供货数量结算。 2、保证产品质量符合合同约定。 七、违约责任 1、如乙方迟延交货，按照迟延交货部分的千分之 按日向甲方支付违约金，因甲方未按时付款导致迟延交货的除外。 2、如甲方迟延付款，应按照迟延付款金额的千分之 按日向乙方支付违约金，且乙方交货期顺延。 八、争议解决 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第 种方式解决： 1、提交位于 (地点)的 仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力; 2、依法向 所在地有管辖权的人民法院起诉。 九、其他 1、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。 2、本协议经各方签署后生效。 3、签署时间： 年 月 日，签署地点： 。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 联系人： 联系人： 联系方式： 联系方式： 地址： 地址： 年 月 日 年 月 日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。