| 标题 | 最新有关安装施工的合同范本 |
| 范文 | 最新有关安装施工的合同范本（精选19篇） 最新有关安装施工的合同范本 篇1甲方： 乙方： 甲方将工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务，确定经济关系，共同确保该工程质量、工期的全面完成，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 5、合同价款： 6、质量等级： 7、工期： 天（从进场安装之日起） 8、发生下列情况时，工期顺延： 不可抗力的自然灾害。（如下雨、大风、停电等） 设计修改后工程量增加。 二、双方责任 （一）甲方责任 1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底； 2、提供施工用水和用电接点位置； 3、指派 为甲方驻现场代表，对工程质量、进度进行监督。 4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。 （二）乙方责任 1、乙方须在合同签订前，与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》，作为本合同的附件之一，否则，合同为无效合同。 2、乙方须在合同签订后2天内，以书面形式向甲方报送管理人员资格证书； 3、遵守法律法规和甲方的有关规定，按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用； 4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任； 5、加强现场文明施工管理，施工中不得影响环境卫生及占道，工程交工前要达到工完场清的要求； 6、负责已完工程的成品保护，承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。 7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。 8、质量：如果在施工中，阶段验收为不合格工程，除责成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切费用由乙方负责，不顺延期工期；若工程验收为不合格，甲方不予验收，一切责任和损失由乙方承担。 因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡，其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。 9、工期：按合同工期执行，每延误一天罚款一千 元。施工过程中，如遇人力不可抗拒的灾害，工期顺延。 10、转包：乙方不能转包，一经发现甲方有权终止合同，因转包造成的损失由乙方负责。 11、进度：乙方不得以任何理由影响工程进度，否则，甲方有权要求更换，由此造成的损失由乙方承担，甲方拒付一切施工费用。 12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工，合同即告终止，甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员，由此造成的一切损失由乙方承担； 13、其他施工单位的纠纷：乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理，引起的聚众闹事、打架斗殴等事端，造成停工或影响工程进度，所有损失由乙方承担。 三、工程质量 1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。 2、经检查、检验、验收工程质量不合格，乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格，并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。 四、工程验收 工程施工完毕，乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。 五、工程保修 工程保修期，自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算，按国家有关规定执行。保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，由乙方无偿返修，若乙方未及时返修，甲方可自行返修，费用在乙方质保金中扣除。 六、付款方式 序号拨款分 次进行金额（ 元） 七、附则 1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜，甲乙双方需另行签订补充协议，该协议与本合同有同等效力。 2、本合同经双方签章后生效，一式二份，双方各执一份。 3、本合同出现争议时，可向人民法院起诉。 甲方： 乙方： 代表人（签字）： 代表人（签字）： 日期：日期： 最新有关安装施工的合同范本 篇2甲方（建设方）： 乙方（施工方）： 甲方为了更好地实施“万村千乡市场工程”，已经在xx镇街道开办了一座乡级直营超市，现需要铺设超市内三相电路，施工合同安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。 一、施工内容 1、从电杆接入线开始，更换原有三相电线。店内根据甲方用电要求，铺设相应电源线路。 2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。 3、根据甲方要求和店内实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。 二、工程质量标准 1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。 2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。 3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。 4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。 5、乙方应妥善保管，正确安装甲方提供的电线和所有用电器，公文写作范文若发生丢失和损坏，由乙方全额赔偿。 6、施工结束后，留10%的工程款做保修金，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。 三、费用及付费方式 1、电线和各类用电器均由甲方自行采购，乙方可对规格、型号提出建议。 2、乙方只负责安装施工，按照商店内用电面积每平方米施工费为 元，施工费总额为（大写） 元，施工结束后一次结算。 3、工程完工后，经甲方组织人员验收合格，即付给乙方除保修金以外的工程款，保修期满后，付给保修金。 四、安全责任 乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。 五、其余事项 1、施工日期： 年 月 日至 年 月 日，每延长一天工期扣工程款的x%。 2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。 3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。 甲方： 乙方： 签订日期： 最新有关安装施工的合同范本 篇3发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期： （1）总工期______天，________年______月______日开始，________年______月______日结束。 （2）乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。 （3）工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。 4、承包范围： 5、承包方式： 第二条 双方责任和义务 甲方责任和义务 1、负责提供图纸并进行技术交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。 2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。 3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。 4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。 5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。 乙方责任和义务 1、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。 2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。 3、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。 4、工程完工时提前______日通知甲方，甲方验收时积极配合甲方完成验收。 第三条 材料管理 1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。 2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。 3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。 4、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予______元/次的罚款，情节严重者，将重罚。 第四条 合同价款及付款方式 1、合同总价： 2、付款方式： 本工程________无预付款。每月________日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算________%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。 3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。 第五条 安全施工和文明施工 1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。 2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。 3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。 第六条 质量要求 1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，乙方须进行返工。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除， 2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。 3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。 4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。 第七条 违约条款 甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方承担违约责任，若须提前解除合同，则须提前______天通知对方，使其做好准备。 第八条 附则 1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。 2、本合同经双方签字后生效。共一式________份，双方各执_____份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。 3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。 甲方： 地址： 联系人： 联系电话： _______年______月______日 乙方： 地址： 联系人： 联系电话： _______年______月______日 最新有关安装施工的合同范本 篇4建设单位：(甲方) 施工单位：(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》有关规章，按照乙方向甲方提供工程施工安装相关资质证明，甲方同意将生活污水管网改造项目工程承包给乙方，甲乙双方本着平等互利、互信的原则，签订本工程设备安装施工合同书。﹙项目内容见附表﹚ 一、 工程施工安装期限 本工程自20xx年11月日至20xx年12月25日完工期限，若有特殊因素，工期顺延。 二、 施工依据及验收办法 1、甲方提供工程图纸和相关辅助资料。 2、施工质量要保证按照化工设备、工艺管道等辅助设备(包括消防)的安装、验收的规范规程执行。 施工中乙方所提供的辅助材料及施工人员有效资格证件须符合相关标准要求。 三、 安全责任 乙方在施工过程中，严格按照相关安全规范操作，在施工过程中所发生的安全事故全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。 四、 工程总价及付款方式 工程总价： 19 万元 工程开始安装人员、设备进场甲方支付工程款10万元。工程安装结束时一次性付清。 五、 竣工验收 工程竣工后，乙方负责会同有关部门进行竣工验收，并提供检验、验收相关证件、合格证。确保验收过关，提供含税建筑安装票。 六、 其他 甲方在开工前，应做好施工相应准备工作(路水、电通等)。 甲方提供适当的住宿条件(伙食自理)。 工程施工需电焊条、氧气、乙炔、砂轮切割等起吊设备一切均由乙方负责。 施工中甲方提出工程变更由甲方签字发变更通知书，确因变更造成额外工程开支，由双发协商解决，如减少工程量费用不减。 八、乙方在施工过程中损坏甲方的生产设备仪器，由乙方负责赔偿。 九、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字后生效。 甲方：签字盖章： 年 月 日 乙方：签字盖章： 年 月 日 最新有关安装施工的合同范本 篇5经公司研究指派_________项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），钢筋分项工程交由_________小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 整个工程钢筋的制作和安装。 二、承包方式： 包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。 三、承包价格： 每吨包干价______元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。 四、工期要求： 从工序交接日起在______天内完成好基础工程钢筋的制安；主体每层柱钢筋安装______天要完成；主体梁板钢筋每层______天要安装完成；屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在______天内要完成。 五、材料要求（仅对包工包料而定） 1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证（提供原件），并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。 2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条（剂）的合格证给甲方。 六、质量与施工要求： 1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。 2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。 3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。 4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。 5、钢筋采购进场应有出厂合格证；并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。 6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准（包括一、二级抗震结构的两屈比）后方可使用。 7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 8、ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。 9、所有（框架和非框架）的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩；弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。 10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头（接头应设置在结构受内力较小的部位），接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。 12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1。3倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不超25%，柱不超50%。 13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。 14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。 15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢（即绑扎三步） 16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置（包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块） 17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。 18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内，要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。 19、每次钢筋的验收，班组长（承包人）均应自觉参加；并对存在的问题及时进行整改，不得延误工程进度。 七、安全要求： 1、每个工人都应自觉遵守公司（项目部）的各种规章制度。 2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。 3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆；并缓慢松解，不得一次松开。 4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩牢。 5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。 6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在4米以上应搭设工作台；柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。 7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程安放钢筋支架（马凳）架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。 8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上；钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。 9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方；焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。 10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。 11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得少于是15cm。电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。 12、切断钢筋禁止超过机械负载能力；切长钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。 13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉开闸刀。 14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂1。5m高的地方，并有防雨棚。 15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。 16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。 17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告。 18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。 19、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。 八、奖罚办法： 1、钢筋制作安装超过工期要扣款______元/天。 2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励______元。反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款______元。 3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励______元。 4、杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1‰，如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生事故的一切后果由乙方负责（包括经济、法律责任） 九、结算方式： 采用现金支付形式，每完成一层（或基础）甲方支付给乙方______%的工程款，主体封顶后______个月内再付足至______%的工程款，余款在竣工验收后______个月内全部结清。 十、仲裁与调解： 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 十一、补充事项： 本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。 单位工程负责人（甲方）_________ 承包班组长（乙方）_________ 联系电话：_____________________ （项目章）（盖章） 签定时间：______年______月______ 最新有关安装施工的合同范本 篇6发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期： 年 月 日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板 元/W 计算，材料装卸费按 元计算。 2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1.3 指派 为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派 为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务， 解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。 5、附则 本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。 发 包人：承 包人： 年 月 日 年 月日 最新有关安装施工的合同范本 篇7甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，甲方《总包单位》把___市___小区2#3#楼墙体模板分项工程由乙方负责施工，具体事宜如下： 一、乙方负责的工程内容及范围： 乙方负责___市___小区2#3#楼所需要钢筋工程的所有部位，包括二次结构，造型等所有部位，清理梁头梁豁及垃圾。 二、乙方必须达到的质量标准： 1、乙方必须按照图纸进行施工，必须符合本工程的各结构构件的型号、尺寸，出现的任何偏差、质量缺陷等影响到本工程的质量验收及使用的一切缺陷，由乙方负全部责任。发现盗窃行为按原价10倍处罚承包组。 2、乙方必须按照甲方的技术交底施工，私自施工的，出现的一切损失由乙方部负责。节省原材料，不能长料短截，每发现一次按原价10倍处罚班组 3、乙方必须服从甲方质检员的检查，如丢口扣，钢筋的间距，搭接倍数等质检员提出的所有工程修复工作，不执行质检员提出的方案，无条件接受质检员的罚款处理，出现的质量缺陷问题乙方全部负责。 4、乙方必须按照国家验收规范施工，各构件偏差尺寸坚决不许超出规范标准，否则罚款并承担全部损失。 5、乙方领取的用于本工程的所有附件，配件及各种使用的物品，工程结束后必须如数返还，工程结算时必须出具由甲方保管员出具的物品入库单，丢失的物品由乙方负责，甲方按照丢失物品的原价在工程款中扣除。 三、工期要求： 1、乙方必须执行甲方制定的工程进度表执行，每一施工段必须按进度完成，每一层每一段未按进度完成的，一次扣款20xx元。 2、乙方必须协调好流水段施工，确保按期完成此项工程。 3、乙方必须遵守工长的协调工作，确保工期顺利完成。 四、文明施工要求： 1、乙方必须做到安全生产，文明施工，有打架斗殴的，出现的一切后果乙方负全部责任。 2、乙方必须做到三清六好，每完成一施工段，清理干净，否则罚款处理。做到文明施工。 3、乙方必须遵守工长的文明施工安排，工长有权对不文明施工行为进行惩罚。 4、乙方所有使用的原材料，进场必须在指定场地内码放整齐。 5、乙方每完成一个施工段后，必须清理干净，工程主体竣工后，楼内所有钢筋组使用的材料，清运至甲方指定场地码放整齐，配合保管员清理过数。 五、甲方的权利和义务： 1、甲方必须保障乙方施工期间的原材料用量，确保乙方施工期间的顺利施工。 2、甲方负责提供乙方施工期间的一切便利条件，如施工场地、施工机具，确保乙方的施工工期。 3、甲方必须及时提供给乙方所需的标高、尺寸等各项控制点，甲方必须提前交底，提前告知乙方，否则误工由甲方管理人员承担责任。 六、工程款结算方式及结算方法： 1、工程完成后，工程款按每吨 2、甲方每月借付给乙方每个工人元，工资不够的，按比例借付，借条必须有乙方和借款人的签字，由借款人到财务领取。 3、工程结束后，经甲方质检员验收合格，开具合格单，乙方所有工人由甲方统一开支，剩余部分一次性支付给乙方。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签订之日起生效，合同执行地___市双桥区。 甲方：乙方： ___年___月___日 最新有关安装施工的合同范本 篇8设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工，电气安装施工合同。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1.工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整： (1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：_____年______月______日 竣工日期：_____年______月______日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1)甲方不能按合同约定提供开工条件， (2)工程量变化和设计变更; (3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4)工程款未按时支付; (5)不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备： 提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续; (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求; (3)按时支付工程款项; (4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工; (5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底; (6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作; (7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作; (8)组织工程竣工验收工作。 2.乙方： (1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况; (2)做好施工安全防范措施，确保施工安全; (3)负责做好材料、设备的采购和保管工作; (4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外; (5)参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。 第十一条：工程停建或缓建： 1.因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。 2.工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。 3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。 第十二条：其它 1.如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。 2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。 第十三条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 甲方： 乙方： 日期： 最新有关安装施工的合同范本 篇9甲方： 乙方： 甲方因需要购置一批窗帘和墙纸，根据有关法律法规，在审核乙方的有关资质后，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下： 1、工程慨况及内容： 承包方式：包工包料，不得转包、分包。 承包内容：甲方商务宾馆内所有窗帘安装，墙纸施工。 工期：年月日至年月 2、质量标准： 保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起一年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。 3、造价： 甲方商务宾馆内所有窗帘安装，工程单价为93.8元/米，在安装全部完成后按实际米数平方结算;纱布用量以1.8倍制作。墙纸施工，工程单价为人民币13元/平方，在安装全部完成后按实际米数平方结算。 合同签订时甲方预付￥：贰万元整。剩下余额应在窗帘安装完毕当天全额付清(安装全部完成后按实际米数平方结算)。 4、付款方式： 本合同所签定之日甲方需向乙方预交贰万元定金，在安装全部完后甲方需向乙方结清工程总价所剩的余额，乙方需向甲方提供收据(如需正规发票，需另加付总工程造的确6%)。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款，乙方有权收回所有窗帘物件，不予退还定金。 5、违约责任 1)因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失; 2)由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。 6、合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时，按下列第_______种方式解决： 1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁; 2)向合同签订地人民法院起诉。 7、其他具体规定 1)因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。 2)执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。 3)因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。 8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。 甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 窗帘工程的合同范本2甲方(采购方)： 乙方(供货方)： 甲方因需要购置一批成品窗帘，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下： 第一、工程慨况： 1、工程慨况： 甲方因需要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。 2、承包方式： 乙方包工包料，不得转包、分包。 3承包内容： 详见附表(窗位及成品清单)。 4、工期：，从乙方收到甲方预付款次日起算。 第二、工程造价及付款方式 1、工程总造价为： 2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的%即人民币元，乙方收到甲方预付款后才下单生产。 3、工程总造价的%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。 第三、工程质量要求 1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准; 2、根据纺织品相关标准，不同批次的货品与样板存在少量色差，属于正常现象，甲方不得以此拒收或要求折扣; 3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格; 4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。 第四、维修年限、范围、保修条件 窗帘布料包修期为2年，人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为3年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内排除故障。 第五、违约责任 1、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失; 2、由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或减少结算款。 3、由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金，但不可抗因素引起的工期延误除外。 4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因，致使合同工期延误的责任应由甲方承担。 第五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 最新有关安装施工的合同范本 篇10发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第一条工程概况 1.1 和加工及安装、水电及安装、消防及安装、避雷及安装、防火涂料及人工，一切以图纸为标准。 1.2 及二次倒运费用，辅材费用，不含行车及安装费用，不含地面材料及人工，不含图纸以外的内外部工程。 1.3工期：本工程自年月日竣工。 1.4工程质量： 1.7厂房建筑面积为： 1.8合同价款(人民币大写)(见人工费、机械费报价清单以及材料报价清单)。 第二条甲方工作 2.1甲方驻工地现场管理人员，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2甲方负责制定施工工期并严格按照施工进度及要求监督乙方工作，如乙方不能按期按质完成工作，甲方有权将合同中施工项目抽项另外包给其他施工队，费用从原合同中扣除。 第三条乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和计划 3.2乙方必须服从现场施工管理人员的调度和安排，必须执行公司制定的施工工期并严格按照指定的工期进度施工，现场施工管理人员有权对不服从公司管理的施工队进行更换。 3.3乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 第四条关于工期及变更的约定 4.1因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工24小时以上，工期相应顺延。 4.4施工中若出现变更，必须以书面形式签字后生效，若无变更工程结算时不增加费用。 第五条关于工程质量及验收的约定 5.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准 5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延，若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 5.3由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。 第六条关于工程价款及结算的约定 6.1双方商定本合同价款采用固定价格。 6.3工程竣工验收后，乙方接出工程结算并将有关资料1送交甲方。甲方自接到上述资料天审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。 第七条关于缴纳保险的约定 施工队必须将本队的施工人员一办理保险，费用由甲方垫付，结算时从安装费中扣除。 第八条争议或纠纷处理 8.1本合同在履期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 8.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由日照仲裁委员会仲裁;当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 第九条其他约定： 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 法定代表人：法定代表人： 代理人：代理人： 签订日期：年月日 签订日期：年月日 最新有关安装施工的合同范本 篇11甲方： 乙方： 一、甲方现有一幢全钢厂房，地处冈西镇西首，占地面积约1200㎡，现承包给乙方施工安装。 二、经过甲、乙双方友好协商达成如下共识： 1、全钢所有的钢梁、钢柱及一切附材，由乙方承担购货及施工安装，在施工过程中，一切材料材质要经得起业主和监理的验收，如有不合格的钢材，施工过程中出现不规范的安装，由乙方承担。 2、乙方在施工过程中，工人必须有安全防护。如安全帽佩带安全带，工人在进入施工现场，每人必须有保险。 3、施工过程中的电焊机、电线、吊车焊条及一切工具归乙方负责提供。 三、工程总造价，每平方400元，长60*宽20米，总价48万元。 四、付款方式： 1、乙方钢梁进场，甲方付给乙方的总价10%。 2、工程结束后，经过甲方验收，合格后已付给乙方30%。 3、年底甲方全部付给乙方的余下的工程款。 五、本合同一式二份，双方签字生效 甲方： 乙方： 年 月 日 最新有关安装施工的合同范本 篇12发 包 方： 酉阳县五福乡人民政府(简称甲方) 承 揽 方： 酉阳县磊阳新型建材有限公司(简称乙方) 甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》《建筑法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。 第一条 工程概况 酉阳县五福乡老寨风貌改造安装合同 1. 工程名称：酉阳县五福乡老寨风貌改造 2. 工程地点： 酉阳县五福乡老寨 3. 安装内容：生产、运输、装卸、守护、安装、质保(含辅材) 4. 安装工期： 20xx年 月 日开工20xx年 月 日竣工 (全日停电、停水、下雨、甲方原因造成的无法施工，经现场项目部签证后工期顺延)。 5. 乙方计划共投入施工人员30人。其中：管理人员2人，安装人员15人，电工1人，辅助工12人，乙方必须保证现场具备足够的安装人员，如工期进度需要，由乙方自行调配解决。 第二条 工程付款及结算 1.安装工程合同总单价为￥：100万 元。(按实际完成工程量收方计量结算)总单价包含内容祥见下表： 2.乙方按甲方要求准时进场，甲方采用借款方式向乙方支付20%预付款(车旅费，材料费，基本生活费)，计￥：20 元;完成整个项目工程量的70%时，(约 70万 )，经甲方验收合格，再支付工程合同价的20%，计￥：40万 元。工程安装完毕，经甲方验收合格，再付合同价的30%，计￥：40万 元。 3、乙方根据承包合同，结合(设计变更，技术签证，隐蔽工程记录，工程验收合格证，现场实测工程量)与甲方60日内完善工程竣工结算手续，办理好决算。甲方向乙方支付工程款为安装结算总价的 97 %. 4、乙方质量维修保证金为工程总价的 3 %，待保修期满后无质量问题则全额付清。质量保修期为工程竣工验收合格之日起 1 年。 第三条 质量与验收 1.建设单位和甲方代表根据国家《建筑安装工程质量验收规范》、《建筑装饰工程质量验收规范》及GRC行业质量评定标准，进行安装工程质量验收，乙方按照图纸和技术说明书要求，精心组织施工，确保安装工程质量。如工程达不到约定安装质量要求，乙方必须返工修理，其工料费损失由乙方承担，返工所造成的工期延误必须采取赶工方式确保竣工日期。由于乙方安装质量低劣无法挽救的，由此造成的一切损失均有乙方负责赔偿; 2.由于非乙方原因，使安装工程质量未达到约定质量条件，乙方予以返工，经济支出有甲方承担，工期应根据是否发生在关键线路由项目部确定是否顺延; 3.乙方经自检合格作好记录后，填写隐蔽工程验收单，在覆盖前24小时通知建设单位或监理代表进行验收，办理好隐蔽验收签证后，乙方可进行覆盖和继续施工。隐蔽工程没经验收，又无隐蔽验收签证，一律不得进入下道工序施工。 第四条 工程变更说明 1.乙方按甲方或建设单位代表发出的变更通知书及有关要求进行下列变更，并保存相关资料。 ㈠ 有关工程的标高、尺寸、位置的变更; ㈡ 增减合同中约定的工作量; ㈢ 改变有关工程的施工时间和顺序; ㈣ 工程变更须经建设方书面签证并经甲方任可，由于乙方私自增减工作量造成的损失由乙方负责。 2.施工中，乙方不得擅自对原设计进行更改，否则承担由此产生的费用和导致甲方的损失。 3.乙方在施工中对构件材料及安装辅材的换用，必须在征得甲方同意后方可更改或换用，否则承担由此产生的费用和导致甲方的损失。 4. 由于变更工程量的增加导致工期增加时，乙方必须按照甲方的要求及时增加人员、机械、材料，以确保工期如期完成。 第五条 工期延误 ㈠ 因以下原因造成工期延误，经甲方代表签字确认，工期相应顺延： 1.甲方未能按本条款的约定提供图纸及开工条件的; 2.甲方未能按约定支付工程款致使施工不能正常进行的; 3.设计变更工程量增加，工期是否顺延将由甲方确认后方可延期; 4. 乙方在施工中由于停电、脚手架影响等原因停工超过一天以上的，由建设单位或甲方书面确认的; ㈡ 因乙方原因导致工期延误造成的一切损失均由乙方负责，工期不得顺延，延误工期所造成的经济损失由乙方承担。 第六条 施工现场安全管理 1.乙方进场前，甲方必须对乙方进行施工安全技术书面交底; 2.乙方施工人员必须熟悉和掌握《建筑工程施工安全技术规范》，否则不得参加现场施工; 3.乙方对建设单位提供的施工设施在施工前须全面检查，合格后方可使用; 4.特种作人员(电工、焊工)必须持证上岗，并报甲方备案。乙方必须为施工人员配备相应的防护用品及安全保护用品，并提供清洁的卫生、餐饮场所，且必须接受甲方的监督。对不符合卫生要求的，甲方有权要求其整改; 5. 所有配电箱需严格执行安全用电规范，配电箱执行三级配电、二级漏保，电缆使用三相五线制，用电机具必须满足一机、一闸、一箱、一保护，如总包方已提供一级配电，乙方需设置分配电箱及开关箱，所用的电缆需经严格绝缘测试并有相应合格证，分配电箱必须配备隔离开关、断路器、漏电保护开关; 6.在施工中，乙方违反〈〈施工安全技术规范〉〉违章作业而发生的事故，由此造成的一切损失均由乙方负责，施工队必须为施工人员参加工伤保险，对特种作业人员另加意外保险，甲方有权要求乙方提供任何相关的资料，乙方不得拒绝; 7. 由于乙方安全生产管理或安全措施不到位，导致业主、监理、总包等对甲方进行罚款时，所造成的费用由乙方承担; 8. 乙方必须按照国家法律、法规及地方政府及总包、监理、业主规定，做好现场的安全及文明施工措施的各项工作，由此发生的费用由乙方承担。 第八条 文明施工管理 1.乙方施工人员要严格遵守现场各项管理制度，在建设方及甲方的统一领导下有序地组织施工; 2. 乙方必须按照文明施工规定做到工完、料尽、场地清，每日一小清，做到现场文明施工的标准化工作; 3. 由于乙方文明施工管理或文明施工措施不到位，导致业主、监理、总包等对甲方进行罚款时，所造成的费用由乙方承担; 4.乙方必须对施工人员进行遵纪守法、安全操作、爱护财物的教育，严禁现场偷盗，如有违反现场管理制度和不法行为的,建设方和甲方有权采取必要措施，乙方对此应承担经济损失和法律责任。 第九条 工程质量保修和其它条款 1.在保修期内，由乙方原因导致的质量问题，由乙方负责修理，费用自理; 2.在保修期内，由甲方原因导致的质量问题，由乙方负责修理，费用由甲方负责; 3.乙方在施工中向建设、土建等单位所借领用的一切材料应事先向甲方书面申报材料明细、单价、数量。否则在工程竣工后，建设、土建等单位出具乙方所借领用材料清单及费用甲方均给予认可，其费用均有乙方承担; 4.除本合同另有专项说明外，其它情况甲方不予受理调价或增加费用; 5.乙方在没有征得甲方同意情况下退场，造成的一切损失乙方负全责，并按合同总价的15%给予处罚; 6.甲乙双方发生纠纷时，采用协商解决，协商不成均可申请仲裁或向公司所在地人民法院提起诉讼; 7.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份; 8.本合同自双方签字盖章之日起生效至工程竣工并结算完毕后失效; 9.本合同综合单价含(人工、材料、进退场费、保险费、机械费等所有费用); 发包方(甲方)： 承揽方(乙方)： 身份证号： 身份证号： 法定代表人： 法定代表人： 电话： 电话： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 最新有关安装施工的合同范本 篇13发包方（甲方）： 负责人： 承包人（乙方）： 负责人： 根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将____________________项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 1、工程地点： 2、工程内容： 3、承包方式： 4、工程期限： 计划开工时间：________年________月________日，计划完工时间：________年________月________日，共_______个工作日。 5、合同价款：本合同工程造价预算为人民币_________________元。 二、甲方权利义务 1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系； 2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可委托乙方承担）； 3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作； 4、按时支付工程款和结算，参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格； 5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，所有图纸一经签认不得随意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延； 6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜； 7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 三、乙方权利义务 1、编制施工方案，做好各项施工准备工作，施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程； 2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，严格执行有关施工现场管理的规定； 3、保护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通； 4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告； 5、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付； 6、按照有关规定提出竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收； 7、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延； 8、在合同规定的保修期内，对属于承包责任的工程质量问题，负责无偿修理。 四、工程变更 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。 五、工期延误 对以下原因造成的工期延误，工期顺延； 1、工程变化和设计变更，停水、停电； 2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延； 3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延； 4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延； 5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。 六、质量标准 1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准执行，并按双方合同约定履行。 2、施工过程中双方对工程质量发生争议，由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方承担。 七、工程验收和保修 1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收，对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收，分项验收合格后应填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。 2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后，填写工程保修单。 八、工程款支付方式 1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%，即___________元整；完成工程的50%时，支付工程款的30%，即___________元整；全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%，即___________元整，剩余工程尾款5%，即____________元在质保期结束付清。 2、如施工工程发生变更，按甲方的变更图纸为结算依据。 九、违约责任 1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付应付工程款总数_________%的违约金。 3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同总价的20%作为违约金。擅自解除合同，给对方造成的实际损失超过违约金的，应对超过部分进行补偿。 4、因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 十、争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决，协商不成，交由工程所在地人民法院裁判。 十一、附则 1、本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力； 2、本合同双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止； 3、本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 地址： 负责人： 身份证号： 签订地点： 签订时间：________年________月________日 乙方： 地址： 负责人： 身份证号： 签订地点： 签订时间：________年________月________日 最新有关安装施工的合同范本 篇14甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑法》、《消防法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经甲乙双方协商，在20xx年5月7日签订合同的的基础上做如下修改补充： 1、 修改第一条第三款，修改为： 开工日期：20xx年10月3日 竣工日期：20xx年10月31日 2、修改第三条第三款，修改为：室内消火栓系统(第一条第二款的B项)，聚酯车间的12套消火栓安装结束(该消火栓数量最终以图纸为准)，经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的65%。其余车间的15套消火栓安装结束(该消火栓数量最终以图纸为准)，经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的80%。安装施工范围全部结束，消防设施经过公安消防部门验收合格，出具建筑工程消防验收文件后，甲方付至乙方工程款为合同总价款的95%;乙方开具全额价款的正式发票。保修期满，甲方付清余款 5% 。 3、20xx年11月7日前，整个消防设施工程具备济阳县公安消防大队验收条件。 4、在执行本补充合同的同时，原签订的合同仍然有效。 合同订立时间 ： 甲方(章)： 乙方(章)： 年月日： 最新有关安装施工的合同范本 篇15设单位：(简称甲方) 施工单位：(简称乙方) 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工，电气安装施工合同。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1.工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整： (1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备： 提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续; (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求; (3)按时支付工程款项; (4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工; (5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底; (6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作; (7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作; (8)组织工程竣工验收工作 。 2.乙方： (1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况; (2)做好施工安全防范措施，确保施工安全; (3)负责做好材料、设备的采购和保管工作; (4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外; (5)参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。 第十一条：工程停建或缓建： 1.因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。 2.工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。 3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。 第十二条：其它 1.如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。 2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。 第十三条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 甲方： 乙方： 签订时间： 最新有关安装施工的合同范本 篇16甲方: 乙方: 为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条 产品名称、型号、规格 一、名称: 车辆进出管理道闸系统 二、安装地点: 长沙市天心阁管理处停车坪 三、品牌：华锦安道闸 型号：QY-DZ 规格：6米 数量1台： 第二条、合同价款 、合同总价：见具体采购详单。 第三条 安装施工 一、甲方权利与责任： (1) 负责乙方与其他相关施工单位交叉施工的协调工作。 (2) 提供一定的场所供乙方存放材料和设备，并配合乙方做好成品的保护工作。 (3) 提供乙方施工所需的水源、电源。 (4) 及时支付各阶段的工程款项。 二、乙方权利与责任： (1) 实施设备的采购运输和免费安装调试并通过验收。 (2) 负责工程技术把关和现场的施工管理及实施。 (3) 在施工现场遵守甲方相关的安全条例，服从甲方合理性的安排施工时间，做好安全生产、文明施工的各项工作。 (4) 负责指导和培训停车坪管理人员掌握系统的操作。 (5) 负责提供实施方案、系统布线图、竣工图及所有设备、配件、材料等。 第四条 安装期限 合同签定后，具体根据甲方进度要求，如因甲方原因造成安装延期，则本合同完成日期顺延。 第五条 合同价款的支付 合同签订后，安装调试完成，通过甲方验收将以转账的方式给予乙方所需道闸款项。 第六条 验收 施工完成后，甲方会同乙方在现场根据相关标准、合同要求及甲方确定的产品图册照片内容进行验收。 第七条 产品保修 保修期：自验收通过之日起，保修期为壹年(人为损坏不属保修范围)，乙方必须及时免费终身维修(免工时费、只收取配件成本费)。 第八条 其它 一、本合同一式 二 份，双方各执 一 份。 二、本合同自双方签字，加盖双方公章或合同专用章即生效; 三、合同签订后，双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 四、合同附件与本合同具有同等法律效力。 甲方： (盖章) 年 月 日单位地址： 乙方:单位地址：年 月 日 (盖章) 最新有关安装施工的合同范本 篇17甲方： 乙方： 为了强化管理，明确双方安全责任，减少和控制各类事故的发生，明确安全目标，为了施工和效益的目标实现，特制订协议如下： 1.乙方只要进入甲方施工场地，就必须服从甲方的各项安全规则，遵守安全和劳动纪律，做到安全第一。 2.你方安装队员必须要有安装资格证书，包括你方单位手续要齐全，方可作业，不能弄虚作假。 3.在安装时千万要注意安全，工人在上班之前要把安全帽、安全带戴好，不准穿皮鞋或硬底鞋操作，做好劳动用品及防护工作。 4.操作安装之前，检查机器机械性能，特别是钢丝绳、挂钩等，千万不能超负荷，起吊要慢，各部件螺丝要紧到位，不能麻痹大意。 5.以上所签订的协议，望你方能够遵守，如果你方在安全上出现什么问题，均与甲方无关，并且甲方不承担任何经济责任，双方签字后，受法律保护，本协议一式两份。 甲方： 乙方： 时间： 最新有关安装施工的合同范本 篇18甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关法律、法规。甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任和权利，经甲乙双方协商一致，订立本安装施工合同。 一、 工程名称：隆德县兴星广场商住楼工程(B2、C区施工段)。 二、 工程地点：隆德县人民街(原县政府院内) 三、 承包工程内容： 乙方承包项目：设计施工图在内的(包括变更部分的所有内容)弱电及火灾报警系统、喷淋系统、通风系统、排烟管道系统，消防系统等。 四、承包方式和工程造价： 1，包工包料，一次包死，亏不补、赢不退。 2，乙方承包本工程安装施工合同第三条规定的工程内容的设备、主材、辅料。工程造价为65万元人民币。(大写：陆拾五万元整) 五、 工程进度：乙方根据甲方的工作面并配合其他专业实施科学安排。工期20xx年12月5日至20xx年1月5日，包括设备生产，系统的安装，设备及系统调试。 六、 工程质量： 乙方安装的所有工程项目，工程质量应达到国家规定的现行工程质量标准。 七、 付款方式： 甲乙双方协商一致、工程款支付方式为： 1、 甲方已经给乙方支付20万元，合同签订后，安装施工人员进场，完成通风、喷淋.消防系统后，甲方再向乙方支付20万元(贰拾万元整)。 2、 完成弱电及火灾报警系统、排烟系统后，甲方向乙方支付20万元。 3、 完成合同内规定的所有承包安装内容，甲方支付乙方10万元。 4、 甲方向乙方支付的管理费10万元，乙方在施工10天后，甲方如数支付。下欠五万等工程消防部门、质检、监理单位验收合格、及完成本合同规定的所有内容后一次付清。 八、 工程实施要求： (一) 质量保证 1、 乙方所提供的所有设备及主辅材，安装施工工艺、测试手段及方法都应符合国家所颁布的标准和规范要求。 2、 乙方所提供的产品必须是全新的，无损坏的、并为原厂包装，要符合设计图纸及合同规定的规格、质量要求。如不符合，乙方应负责并免费更换不合格的产品。 二、工程施工及安装： 1、乙方应按照合同规定的时间进场并施工。 2、乙方必须为本工程的实施、完成负责，并及时完成本工程施工中存在的所有质量问题的修补。 3、乙方积极配合甲方工作。按时解决安装、调试、试运行中存在的问题。 4、乙方全权负责现场施工人员的人身安全和一切保险，时刻教导班组人员遵守安全生产规章制度，若发生人身伤害及机械损坏事故，其一切责任由乙方承担，甲方概不承担任何经济及法律责任。 九、工程竣工验收条件： 1、乙方已完成按合同约定的各项承包内容，达到管道通水及系统调试合格。 2、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至甲方满意。 3、运行期间，系统必须满足设计要求及合同要求。 4、乙方负责向甲方提供正式竣工资料四套，内容包括设备清单、消防部门和监理公司验收意见，安装工程检验批、工程说明、竣工图纸、验收记录、系统维护使用说明。经消防部门、质检、监理单位验收合格，乙方提交完整合格竣工资料后方可办理结算。 十、技术服务内容： 1、一般故障7小时、紧急事故1小时内，乙方的维护技术人员立刻赶到现场并迅速着手解决。 2、保修期内，对整个系统要进行定期检查，保养、调试、清洁。 十一、技术培训： 1、 乙方应在系统开通试运行期间，为甲方技术人员进行现场培训，达到受训人员能够精通熟练的掌握设备的工作原理及操作程序、能进行实际操作和日常维护及简单维修，确保排除一切故障。 2、 为甲方免费提供所有中、英文培训资料、中文操作程序和维修手册。 十二、特殊要求： 1、 合同签定后，乙方必须按规定时间完成所有承包施工内容，推迟一天每天罚10000元，依此类推。 2、 乙方施工期间，不得无理停工，停工一天每天罚款10000元，依次类推。 3、 乙方施工期间，要对甲方的其它专业成品及半成品进行妥善保护，不得损坏，其损坏部分甲方有权力加倍罚款。 十三、本合同未经事宜双方友好协商解决，并另行签订补充合同。 十四、本合同经甲乙双方法人代表签字，盖章生效。一式两份，甲乙双方各执一份。 十五、违约责任; 本合同违约保证金10万元，若一方不执行合同条款内容者，必须给另一方赔偿违约金10万元整。 甲方法人 ： 电话 ： 乙方法人 ： 电话 ： 年月日; 最新有关安装施工的合同范本 篇19发包方（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将____________________项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 1、工程地点： 2、工程内容： 3、承包方式： 4、工程期限： 计划开工时间：________年________月________日，计划完工时间：________年________月________日，共_______个工作日。 5、合同价款：本合同工程造价预算为人民币_________________元。 二、甲方权利义务 1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系； 2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可委托乙方承担）； 3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作； 4、按时支付工程款和结算，参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格； 5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，所有图纸一经签认不得随意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延； 6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜； 7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 三、乙方权利义务 1、编制施工方案，做好各项施工准备工作，施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程； 2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，严格执行有关施工现场管理的规定； 3、保护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通； 4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告； 5、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付； 6、按照有关规定提出竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收； 7、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延； 8、在合同规定的保修期内，对属于承包责任的工程质量问题，负责无偿修理。 四、工程变更 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。 五、工期延误 对以下原因造成的工期延误，工期顺延； 1、工程变化和设计变更，停水、停电； 2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延； 3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延； 4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延； 5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。 六、质量标准 1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准执行，并按双方合同约定履行。 2、施工过程中双方对工程质量发生争议，由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方承担。 七、工程验收和保修 1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收，对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收，分项验收合格后应填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。 2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后，填写工程保修单。 八、工程款支付方式 1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%，即___________元整；完成工程的50%时，支付工程款的30%，即___________元整；全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%，即___________元整，剩余工程尾款5%，即____________元在质保期结束付清。 2、如施工工程发生变更，按甲方的变更图纸为结算依据。 九、违约责任 1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付应付工程款总数_________%的违约金。 3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同总价的20%作为违约金。擅自解除合同，给对方造成的实际损失超过违约金的，应对超过部分进行补偿。 4、因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 十、争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决，协商不成，交由工程所在地人民法院裁判。 十一、附则 1、本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力； 2、本合同双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止； 3、本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 地址： 负责人： 身份证号： 签订地点： 签订时间：________年________月________日 乙方： 地址： 负责人： 身份证号： 签订地点： 签订时间：________年________月________日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。