网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 电力企业分包施工安全协议
范文

电力企业分包施工安全协议(精选3篇)

电力企业分包施工安全协议 篇1

  甲方:

  乙方:

  为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务,经双方协商,签订本安全协议。

  乙方自愿参加甲方的工民建工程施工,变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。

  一、甲方的安全责任、权利、义务:

  1、向工程派出甲方代表,在变电站内施工,即为:工作负责人;

  2、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训,并检查安全培训的结果;

  3、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;

  4、在有危险的电力设施区域内作业,要求乙方制定安全措施,并配合做好相关的安全措施;

  5、在开工前要向乙方收取安全施工保证金,按工程规模的大小收三千至一万元。

  6、有权制止任何影响安全生产的行为,开展查禁违章工作,罚金从安全施工保证金中扣除;

  7、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。

  8、做好安全措施,设监护人(工作负责人),办理工作许可手续。

  二、乙方的安全责任、权利、义务:

  1、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定,必须组织严格的统一考试,考试内容须经甲方认可,合格后方能持证上岗工作,并建立健全施工人员相应的档案。

  2、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底,让施工人员掌握工程特点及施工安全措施;

  3、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;

  4、自觉接受甲方单位的监督和指导,对甲方单位安监部门提出的意见,必须及时整改。发生人身事故或危机生产运行的不安全情况,必须报告甲方单位。

  5、有权拒绝违章指挥或违章作业;有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业;

  6、施工中要做到“遵章守法反三违‘违章指挥、违章作业、违反劳动纪律’”。努力追求“零伤害、零损失、零事故”

  7、有义务通过自己的工作努力确保甲方的安全生产;

  8、自身的条件不满足安全生产的需要时,向甲方书面说明。

  三、违约责任:

  1、执行合同中有关违约处理的规定;

  2、拒绝无潜在危险作业的行为视为违约;

  3、发生违章事件,执行甲方规定,进行相应处罚;

  4、对违章施工造成的各种事故负完全责任,并承担全部损失。

  四、执行规程:

  1、双方在履行合同时执行《电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》及省集团公司、龙南供电公司的安全生产相关规定。

  2、本安全协议一式两份,甲、乙方各执一份,经双方签字盖章后生效。

  甲方: (盖章) 乙方: (盖章)

  代表人签字: 代表人签字:

  签约时间:          签约时间:

电力企业分包施工安全协议 篇2

  为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,明确甲、乙双方在施工过程中的职责,经甲、乙双方共同协商一致,同意签订以下内容的安全生产协议,共同遵守:

  甲方:        (以下称甲方)

  乙方:        (以下称乙方)

  一、乙方应接受甲方的统一安全管理,遵守甲方各项施工安全管理制度,并对分包项目安全管理全面负责。

  二、甲、乙双方必须认真贯彻执行国家和郑州市颁布的有关安全生产法令、法规、规范、标准、规章、制度。

  三、工程的承包方式为 联合承包 。

  四、乙方在入场前,机械操作人员必须有相应的资格证,手续不全,不准进场施工。

  五、乙方应对乙方机械设备操作人员在生产中的安全和健康全面负责。

  六、乙方应建立健全安全组织,配备安全管理人员,制定安全管理措施,并监督检查执行情况。

  七、乙方人员未经允许不得随意进入非乙方施工区域。

  八、乙方应负责对本单位人员的安全操作规程、安全管理制度教育及班前安全教育,并有安全教育记录。

  九、乙方应针对施工特点,对施工人员进行详细的书面安全技术交底,并监督、检查交底执行情况。

  十、乙方自备的挖掘机、炮机、转运用的平板车等设备、设施必须性能良好,符合安全技术标准要求。

  十一、甲方有权依据有关安全管理规定对乙方进行安全监督,有权对乙方的隐患与违章进行经济处罚或停工处理。罚款以现金形式交纳,凡逾期不交的每迟一天加罚5%的滞纳金。

  十三、事故处理:

  1、由于乙方责任造成甲方人员以及第三方人员伤害事故或设备事故者,乙方参照国家现行规定给予甲方或第三方一次性经济补偿,其善后具体事宜及家属的接待由乙方负责处理。

  2、 由于乙方责任造成的人员伤害事故及设备事故,一切事宜由乙方负责处理。

  十四、乙方进入施工现场施工,必须按照职业安全健康管理体系要求认真贯彻执行,建立健全环保和安全组织,遵守一切规章制度,服从甲方管理,如未按照要求执行的,甲方有权对乙方进行经济处罚和停工处理。被上级检查处罚或曝光的,乙方负全部责任。

  十五、违反上述协议的,发生一切事故、事件,由乙方承担全部经济、法律的责任。

  十六、本协议一式三份,甲方二份(公司、项目部各一份),乙方一份。

  十七、本协议有效期:自双方签字并盖有效公章起至乙方退场后终止。

  十八、协议未尽事宜,凡属国家、郑州市及行业有规定的均按有关规定执行,凡属国家、行业无规定的甲、乙双方可随时协商修订补充。

  十九、乙方进入施工现场必须严格遵守“安全生产法”的条款执行,正确佩戴和使用劳动防护用品。

  甲 方 签 字 :     乙 方 签 字:

  盖 章                   盖 章

  年 月 日              年 月 日

电力企业分包施工安全协议 篇3

  工程承包人(承包方):___________

  分包方:___________

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就___________楼梯扶手、空调栏杆制作安装分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、分包工作对象及提供分包内容:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、分包范围:

  4、分包工作期限:

  (1)开始工作日期:_____年_____月_____日

  (2)工期_____工作日。

  二、工程分包价:

  1、工程量:建筑设计长度(以为单位计算)为准

  2、分包方式:包工包料包质量包安全包验收。

  3、单价:(2#、5#楼均价,含预埋时凿除、成品破坏后的恢复):楼梯扶手制作安装120元/(不包发票);空调栏杆制作安装115元/(不包发票)

  三、质量标准:

  1、工程质量:按总包人有关质量约定,国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量优良等级。

  2、工程质量的约束:在施工过程中分包人因质量问题造成的一切经济损失由自己承担,多次造成质量事故,分包人必须无条件退场,所产生的一切经济损失由分包人自行承担,在施工过程中因承包方原因造成的质量事故由承包人承担一切经济损失。

  四、双方义务:

  1、工程承包人义务:

  向分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置;、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  2、分包人义务

  对合同分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协商配合,照顾全局;、按工程承包人统一规范堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌。

  接受承包人、业主、监理到加工点的抽查,并接受检查意见,从而对半产品的整改。

  五、安全施工与检查

  1、分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

  由于分包人安全措施不力造成事故和因此而发生的费用,由分包人承担。

  2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。

  工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。

  因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

  六、安全防护

  1、分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施。

  2、分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由分包人自行负责。

  七、事故处理

  发生重大伤亡及其他安全事故,分包人应该按有关规定立即上报有关部门及承包人:

  1、因分包人施工不按规定、规范或施工不当造成的伤亡事故由分包人承担一切责任。

  2、因承包方管理原因造成的伤亡事故由承包人承担一切责任。

  3、双方事故责任有争议时,按有关规定处理。

  八、分包工程款支付方式

  采用固定分包价方式支付分包报酬,分包人与工程承包人按下列约定支付:

  1、分包方在外(自己公司)加工制作,底漆刷好,进场后工程承包人按进场半成品价值总额80%支付给分包人(转帐方式)。

  2、安装完毕,刷好面漆,并经验收合格付总价的90%

  3、工程竣工验收通过若无质量问题付清工程尾款。

  如验收有质量问题整改后,留3%作质保金六个月付清。

  九、施工变更

  1、施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。

  分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:

  更改工程有关部分的标高、位置和尺寸;

  增减合同中约定的工程量;

  其他有关工程变更需要的附加工作。

  2、因变更导致分包报酬的增加及造成的分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延。

  3、施工中分包人不得对原工程设计进行变更。

  因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由分包人承担,延误的工期不予顺延。

  4、因分包人自身原因导致的工程变更,分包人无权要求追加劳务报酬。

  十、施工验收

  分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。

  分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对分包人施工成果进行验收,分包人施工质量不合格时,分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

  十一、违约责任

  1、当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:

  工程承包人不按时向分包人支付工程款;

  工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

  2、工程承包人不按约定核实分包人完成的工程量或不按约定支付工程款,应按分包人同期向银行贷款利率向分包人支付拖欠工程款的利息。

  3、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,造成的停工、退场应向分包人带来的经济损失。

  4、当发生下列情况之一时,分包人应承担违约责任

  分包人因自身原因延期交工的,每延迟一日,应向工程承包人支付带来的一切损失。

  分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,分包人应向工程承包人支付所带来的经济损失。

  分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人赔偿带来的损失,延误的分包人工作时间不予顺延。

  一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  十二、争议

  1、工程承包人和分包人在履行合同是发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方愿和解、调解不成的,双方约定采用下列任何一种方式解决争议:

  (1)双方达成仲裁协议,向劳动仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向有管辖权的人民法院起诉。

  2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

  (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

  (2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  (3)仲裁机构要求停止合同工作;

  (4)法院要求停止合同工作。

  十三、禁止转包或再分包

  分包人不得将本合同项下的分包作业转包或再分包给别人。

  否则,分包人将依法承担责任。

  十四、不可抗力

  (1)本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同

  十五、合同终止

  (1)双方履行完合同全部义务,价款支付完毕,分包人向工程承包人交付分包作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。

  十六、合同份数

  (1)本合同一共二份,工程承包人执1份,分包人执1份。

  十七、合同生效

  合同订立时间:___________

  合同订阅地点:___________

  本合同双方约定:___________

  工程承包人:(公章)___________ 分包人:(公章)___________

  法定代表人: ___________ 法定代表人:___________

  委托代理人:___________ 委托代理人:___________

  开户银行: ___________ 开户银行:___________

  账号: ___________ 账号:___________

  电话:___________ 电话:___________

随便看

 

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。

 

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 13:02:19