《补充协议（赔偿）》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

补充协议（赔偿）

范文

补充协议（赔偿）（精选31篇）

补充协议（赔偿）篇1

　　甲方：__________ (此处填写原合同用的甲方名称，确保一致)

　　身份证号：__________

　　联系方式：__________

　　地址：__________

　　乙方：__________ (此处填写原合同用的甲方名称，确保一致)

　　身份证号：__________

　　联系方式：__________

　　地址：__________

　　甲乙双方于 _____年 _____月 _____日签订了合同编号为的《》及附件(下称"原合同)。

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该合同未尽事宜经共同协商，达成补充协议条款如下：__________

　　1、原合同附生效期限，自营业执照办理成功之日起该条款始生效。

　　2、原合同第条款变更为：__________" "。

　　3、原合同新增补充事宜：__________ 。

　　4、本协议自 _____年 _____月 _____日双方签字盖章时生效。

　　5、除本协议约定的条款外，本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准。

　　6、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

　　甲方(签字、捺印)：__________

　　签署时间：___________年 _____月 _____日

　　乙方(签字、捺印)：__________

　　签署时间：____________年 _____月 _____日

补充协议（赔偿）篇2

　　发包方：_______________房地产开发有限公司(以下简称甲方)

　　承包方：_______________建筑工程有限公司(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：

　　一、项目概况：

　　本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到51f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)

　　二、工程形象进度

　　本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。

　　三、工期延误原因

　　1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。

　　2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。

　　四、工期延误时间

　　现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期20__年8月9日顺延至20__年6月30日。

　　五、协议生效

　　协议订立时间：_______________年月日。

　　协议订立地点：_______________建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。

　　发包人(公章)：_______________承包人(公章)：_______________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日

补充协议（赔偿）篇3

　　补充协议

　　甲方：__________ ____________ ， ____族，______年____月____日生，身份证号码：__________ ____________________，住址：____________________________________，联系方式：_________________________。

　　乙方：__________ ____________， ____族，______年____月____日生，身份证号码：_______________________________，住址：____________________________________，联系方式：_________________________。

　　甲乙双方于______年____月____日签订赔偿协议，约定由乙方向甲方支付人民币30万（大写：__________叁拾万圆整）的赔偿金。现对上述事宜作出如下补充约定：__________

　　一、赔偿款支付

　　1、双方协商一致，乙方于______年____月____日以现金的形式向甲方支付的人民币30万（大写：__________叁拾万圆整）赔偿款。

　　2、甲方确认，于______年____月____日收到乙方人民币30万（大写：__________叁拾万圆整）现金赔偿款。

　　二、违约责任

　　1、甲方收到赔偿款后，自协议签订之日起：__________不再对乙方进行骚扰、威胁、不得向任何第三方泄露乙方的个人隐私及个人信息（包括但不限于：__________乙方的电话号码、住址、姓名、社交信息等），不得有故意损害乙方名誉的行为，不以任何理由扰乱乙方正常的工作和生活。

　　2、如甲方违反上述的约定，泄露乙方个人信息或者扰乱乙方的正常工作与生活，乙方有权要求甲方退还30万赔偿款，并要求甲方向乙方支付人民币_______元（大写：_____________________）的违约金，若甲方造成乙方名誉受损的，乙方有权要求甲方承担相应的损害赔偿责任。

　　三、其他

　　1、双方承诺对该协议书的字、词、义非常清楚，并愿意完全履行本协议，不存在受到胁迫、欺诈、误解等情形。

　　2、本协议一式贰份,双方各执壹份,均具同等法律效力,在双方签字后立即生效。

　　甲方（签字、捺印）：_________________ 乙方（签字、捺印）：_________________

　　日期：_______________年_____月_____日 _____日期：_______________年_____月_____日

　　签署地点：_________________ 签署地点：__________ _______

补充协议（赔偿）篇4

　　甲方：

　　乙方

　　甲、乙双方于20月日签订《房屋转让合同》，甲方已于20年月日将合同所涉房屋，即位于市房屋交付乙方占有、居住、管理，由于客观原因，双方未办理该房屋所有权权属变更登记，产权仍在甲方名下，现双方本着自愿、公平原则，经友好协商，就《房屋转让合同》有关事项作补充协议。

　　一、《房屋转让合同》所约房屋如遇被政府征收、征用、拆迁或因其他原因灭失，基于此而产生的利益、义务由乙方享有、承担。

　　二、前条所述事件发生，实现权益或履行义务的过程中所需手续由乙方以自己名字与相对方办理，如签订房屋补偿协议、履行补偿协议、接受补偿款等具体事项。

　　三、如相对方要求必须以甲方名义办理，则甲方应当委托乙方代理。

　　四、如房屋灭失后，通过还迁补偿而获得房屋，新登记造册的产权人仍是甲方，则甲、乙双方应向房屋管理机关申请办理房屋所有权权属变更登记，该房屋产权过户至乙方名下。

　　五、办理房屋产权过户手续所产生的一切费用由乙方承担。

　　上述约定符合法律规定，一式两份，甲、乙双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

补充协议（赔偿）篇5

　　为了维护甲、乙双方的利益，确保甲方的经营活动的正常开展，本着平等自愿，协商一致的原则，签订如下补充协议：

　　一、甲方在录用乙方后，同时为其解决户口的问题，乙方

　　必须为甲方服务两年。

　　二、乙方因本人原因不能为甲方服务二年的，须按每月600元赔偿金计算，有一个月算一个月，逐月累计，向甲方作出赔偿。

　　三、甲方为提高公司员工的业务水平，根据乙方的实际工作岗位给予相应的业务培训，，凡甲方给乙方相应业务培训的，乙方必须根据本人所在的岗位，为甲方服务不期限。如：培训一部：培训师服务三年；培训二部：野外运动教练服务两年；客服部：客服专员服务两年。销售部：销售代表服务一年；策划部：网页设计服务一年：

　　四、乙方因本人原因不能达到服务期的，一年的须按每月500

　　元赔偿金计，二年的须按每月300元赔偿金计，三年的须按每月300赔偿金计，有一个月算一个月，逐月累计，向甲方做出赔偿。

　　五、本补充协议作为劳动合同的附件，与《劳动合同》同时生效。

　　六、本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖

　　章后生效。

　　甲方：*企业管理有限公司乙方：

　　法人代表委托人：身份证：

　　日期：日期：

补充协议（赔偿）篇6

　　甲方(全称)：____________

　　乙方(全称)：____________

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义于__年__月__日签订合同编号为____的《____合同》《以下简称“原合同”》中的定义相同。鉴于：___(原因)____________，甲乙双方本着互利互惠的原则。经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容变更部分为：

　　补充协议的具体内容见下表：

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： (公章)法定代表人或委托代理人签字：______ 年月日

　　乙方： (公章) 法定代表人或委托代理人签字：______ 年月日

补充协议（赔偿）篇7

　　1、首先需要A公司所在地的工商主管部门开具“企业名义变更证明”，有了这份证明原件，就说明合同方只是名义发生了变更，主体资格并没有改变，合同可以仍然有效。

　　2、然后对方配套的出一份说明，大概内容是因我公司名义发生了变更，原签署的合同中有那些那些需要变更，在以后的合作中，请按此执行。

　　3、这份说明和变更证明可以作为合同的补充内容，原合同继续有效。

　　一、公司变更是指公司设立登记事项中某一项或几项的改变。公司变更的内容，主要包括公司名称、住所、法定代表人、注册资本、公司组织形式、经营范围、营业期限、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人的姓名或名称的变更。

　　二、公司变更登记事项，应当向原公司登记机关即公司设立登记机关申请变更登记。但公司变更住所跨公司登记机关辖区的，应当在迁入新住所前向迁入地公司登记机关申请变更登记;迁入地公司登记机关受理的，由原公司登记机关将公司登记档案移送迁入地公司登记机关。未经变更登记，公司不得擅自改变登记事项。

　　三、公司变更的事项类型包括公司名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围、公司组织形式、股东信息、公司合并分立等。

补充协议（赔偿）篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　双方本着平等自愿、互惠互利的原则，以合同法和国家有关规定为依据，经过反复协商，对甲方开发的鸿福家园小区工程承建问题，达成一致意见，现签署施工协议书。

　　一、鸿福家园小区位于五指山公园南门对面，占地面积30361㎡，小区建筑物总面积118959㎡，总投入施工资金约16037。4万元，小区内的全部建筑工程，包括线路改造、厂区管网、厂区道路及小区建设等全部委托给乙方施工。

　　二、根据建筑项目的不同特点，采取了一次包干，预算结算和按实际发生金额计算等不同的结算方式进行工程结算。

　　三、甲方在施工前，提供准确的地面、地下、地质等资料，提供全部施工图纸及相关的手续文件。

　　四、在施工过程中，甲方设工地代表，及时解决施工中出现的各种问题和各种外部事物。

　　五、乙方在施工中，必须做到按图施工，遵守各项操作规程，遵守国家和地方的法律法规。

　　六、乙方必须保证全部施工项目都达到合格，加强管理，确保施工全过程的安全生产。

　　七、乙方必须保证工期，按甲方要求及时竣工(由于甲方原因和不可抗拒的自然灾害除外)。

　　八、工程结算要按分项工程不同特点和单价进行结算(附表中有项目、面积、单价和金额)，表中没列的项目，可根据实际情况另行结算。全部工程按实际施工面积进行决算。

　　九、工程款支付：甲方可根据实际情况，用现金和施工材料支付给乙方，顶工程款。

　　十、协议未尽事宜，双方协商解决，本协议签字生效，双方共同遵守。

　　甲方：鹤岗市怀河房地产开发有限公司代表：________

　　乙方：鹤岗市永昌建筑工程有限公司代表：________

　　________年________月________日

补充协议（赔偿）篇9

　　甲方：________________

　　乙方：________________身份证号码：________________

　　根据《中华人民共和国劳动法》、和国家、广东省有关规定，遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实守信的原则，订立此协议，作为劳动合同(合同编号：

　　)的补充条款以其共同遵守，并确认为解决双方争议时的依据：

　　一、协议前提：

　　1、乙方愿意成为甲方员工，将其智慧贡献给甲方事业，受雇于甲方不违反其任何约定或法定义务，并具备完全民事行为能力，能够订立本合同。

　　2、甲方已告知乙方工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬、规章制度以及乙方要求了解的其他情况。

　　3、乙方知晓其工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬、规章制度、录用条件、岗位要求以及其他相关的情况。

　　4、乙方保证其向甲方提供的与应聘有关的材料信息的真实性、合法性，并保证其执照、证件或资格在受雇期间的维持。

　　二、工作内容及工作地点：甲方因工作需要，在合法的前提下有权对乙方工作岗位和工作地点，进行适当调整，乙方应当服从。

　　1.甲方根据工作需要，可以临时(期限不超过3个月)调整乙方的工作岗位，乙方应当服从，双方无需重新签订新的劳动合同。

　　2.甲方根据乙方的工作业绩等各方面的能力和表现，经考核乙方不胜任原工作岗位的，甲方可以调整乙方的工作岗位，乙方应当服从，否则，甲方可根据及甲方规章制度依法视乙方为旷工，直至解除劳动合同。

　　调整工作岗位后，工资待遇亦根据岗位实际作相应调整。

　　三、工作时间双方约定实行计时工作制的，如甲方根据工作需要要求乙方加班的，甲方将安排乙方补休或按国家规定支付加班费用;乙方自行加班的，根据甲方管理制度和具体工作安排，乙方属完成正常工作任务，甲方不再作加班处理。

　　四、教育培训：甲方有为乙方提供学习条件的义务，负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育;乙方有义务参加甲方提供的各项培训，以提升自身素养与职业技能/乙方自愿参加甲方提供的培训，正常工作时间外安排的培训不计入加班时间。

　　五、规章制度：

　　1、乙方应遵守甲方制定的合理规章制度(见《员工手册》);遵守职业道德;履行所从事职位的职责;服从甲方的工作安排;遵守工作规范;爱护财产;参加甲方组织的培训，提高职业技能。

　　2、乙方应自觉遵守劳动法律法规和公司的各项规章制度，服从甲方管理，如有违反，甲方有权依据本公司规章制度的规定对乙方作出相应处罚(包括罚款、警告、记小过、记大过、降级、撤职)，直至解除劳动合同。

　　3、乙方因故意或重大过失，给甲方造成损失的，甲方有权依法向乙方要求赔偿。

　　4、乙方在劳动合同解除(含试用期解除)或终止后三日内，应当按照诚实信用原则及甲方规定和合同约定办理工作交接手续。

　　5、乙方未按照本协议约定或公司规定履行交接义务的，或者拒不办理工作交接手续、不辞而别造成甲方经济损失的，乙方应当承担赔偿责任，甲方有权从乙方工资、补偿中予以扣除，工资、补偿尚不足以弥补损失的，乙方仍需赔偿损失。

　　6、乙方正常离职的，甲方应依法为乙方办理离职手续，但有下列情形之一的，致使甲方不能及时为乙方办理相关手续，由此产生的一切责任由乙方承担：(1)未按甲方规定办妥离职手续;(2)拒不办理离职手续的;(3)因无法联络致使甲方无法将有关离职资料送达乙方的。

　　六、送达条款：

　　1、甲乙双方向对方送达的任何文件，对方均应配合签收，否则发送方以可确认收悉的方式，邮寄至劳动合同首部载明的甲方地址、乙方现住址或户籍地址，邮件一旦发出，即视为送达。

　　以上内容为劳动合同补充内容，是劳动合同不可分割的一部分，与劳动合同具有同等法律效力。

　　如与法律、法规相抵触的，或者因法律、法规的变更而不一致的，以现行有效的法律、法规为准。

　　由甲乙双方签字、盖章后生效。

　　甲方：___________乙方：_______________年_____月_____日

补充协议（赔偿）篇10

　　出租方(以下简称甲方)：_______________

　　承租方(以下简称乙方)：______________监理部

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于________年______月_____日签订的《房屋租赁合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

　　鉴于：乙方工作需要，增加一间租房。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容变更部分为：

　　1、增加出租房屋：右边第二间门面。

　　2、该房屋的租赁期根据乙方的需要而定，(开始租赁日期为______年_______月______日)。

　　3、该房屋每月租金为__________元(大写：_____________元整)，此租金在整个租赁期内任何一方不得上涨或下降。

　　4、租金支付方式为乙方使用结束后一次性付清。甲方收款后应提供给乙方收款凭证。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

　　除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式2份，甲方执1份，乙方执1份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：_________________

　　电话：_________________

　　签约代表：___________

　　乙方：_________________

　　电话：_________________

　　签约代表：_________________

　　签约日期：________________

　　签约地点：_________________

补充协议（赔偿）篇11

　　经甲乙双方友好协商, 双方一致达成如下补充协议:

　　1.铝粉允许损耗0.125/%煤炭0.3/%(允许损耗率以厂家规定为准)。

　　1. 2.车辆到达靖西如放空回钦州港装煤炭，甲方按12轮或22轮标准满载煤炭的吨位付运费另加15元每吨给乙方。

　　2. 3.乙方进场开工后，如中途退场必须提前叁拾天通知甲方，甲方必须在叁天内答复乙方，并在甲方有新的车辆接替时方可退场，否则甲方不结运费给该车辆。

　　3. 4.乙方必须按甲方指定的线路运输，全程交警.公路局.运管局由甲方负责。(注：乙方所有车辆在给甲方运输过程中因超重.超载所产生的一切费用由甲方如数承担)乙方只需承担收费站正常所收费用。

　　4. 5.甲方应在银行存入三万元(10辆车)调遣费用，乙方车辆到场后解付每车3000元。省内调车装车出发时,甲方支付调车费给乙方,调车按每辆车叁仟元整支付(￥3000元整),待乙方运行叁拾天后,如数退还给甲方.

　　5. 6.甲方必须按时结清当天运费的100%给乙方车辆(节假日如此),甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方的车辆费用,否则一切后果由甲方自行承担(即按每天往返运费另加1000元补偿。)

　　6. 7.甲方必须保证有充足的运输货源供乙方车辆运输，如发生超过24小时断货，甲方必须赔偿乙方每天每辆车人民币贰仟元整的误工费用(即:20xx元/天/辆),天灾人祸除外。

　　7. 8.甲方根据实际情况必须暂停运输时，甲方要以书面方式提前叁天通知乙方暂停运输(停运期间付正常生活费用可商榷)。乙方应按甲方要求暂停运输，并妥善维护现状稳定，直到甲方通知乙方复工为止。如停工超过48小时，甲方必须赔偿乙方每天每辆车人民币贰仟元整(即:20xx元/天/辆)误工费用。

　　9、如燃油费上涨甲方应适当给予补贴。

　　10、如能一次性调派50量车可行使绿色通道，先行调派车辆甲方应给予协调。

　　11. 乙方调集车辆运载往返一趟，核算成本无误，收款及时兑现后，以邮件的形式告知甲方合同是否开始履行。

　　12 法定假日乙方提前三天告知甲方后，有权按照法定假日休假。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

补充协议（赔偿）篇12

　　( 年冲还贷字第号 )

　　借款人：

　　贷款人：中国建设银行股份有限公司漳州市分行东城支行

　　根据漳州市住房公积金管理中心(下称“中心”)、借款人或授权代理人共同出具的《公积金逐月冲还贷审批确认表》(下称《冲还贷确认表》)(编号 ___________)，借款人和贷款人对《个人住房借款合同》(编号 __年 __字 __________号)签订补充协议如下：

　　一、借款人同意对《冲还贷确认表》所列编号

　　年_字第 ________号《个人住房借款合同》项下的住房公积金(组合)贷款，办理“逐月冲还贷”(下称“冲还贷”)。

　　二、贷款人从中心审批确认次月起逐月自动提取《冲还贷确认表》账户内的公积金归还借款人“当期”应还贷款本息，且每月只冲还一次，正常情况下，冲还贷日为每月19日。借款人每月18日、19日不办理提前还款。

　　中心审批确认当月借款人仍需按《个人住房借款合同》约定还款以免逾期。

　　上述“当期”是指贷款正常扣款日在每月19日(含19日)以后的一期，贷款正常扣款日在每月18日之前的，中心审批确认次月的还贷视为“前一期”，这一期仍需借款人按《个人住房借款合同》约定还款以免逾期。

　　当贷款正常扣款日为每月18日时，中心审批确认次月的冲还贷偿还金额包括当前应还款额(含逾期未还金额)及下一期的应还款金额(即当月19日至下月18日的应还款金额)。

　　公积金存款不足以归还当前应还款额的，贷款人在《个人住房借款合同》约定的扣款日期，从借款人的委托扣款账户代扣差额部分，借款人应及时在委托扣款账户存入对应金额以免逾期。

　　三、借款人同意如下事项：

　　(一)从本协议签定的下一个月起，借款人逾贷累计达3次的，经市住房公积金管理中心核定停冲，贷款人停止办理借款人住房公积金冲还贷业务，恢复原《个人住房借款合同》约定的扣款方式。

　　(二)借款人愿意自行承担因冲还贷造成提前归还每期应还款或导致贷款逾期的损失。

　　四、最后一期(包括因客户提前还本、利率调整等因素导致的自然缩期为最后一期的)的还款不进行“冲还贷”，借款人须按《个人住房借款合同》约定的委托扣款账户、扣款日期存足资金进行还款。

　　五、本协议不影响借款人在前述《个人住房借款合同》项下的义务，无论何种原因导致约定账户的公积金无法提取用于归还贷款或不足以归还应还贷款本息的，借款人仍应按《个人住房借款合同》的约定，即在扣款日之前将当期应还款额存入指定委托扣款账户。否则由此出现贷款逾期或其他损失的后果由借款人承担。贷款人有权根据前述《个人住房借款合同》的约定要求借款人承担违约责任。

补充协议（赔偿）篇13

　　书写合同的补充协议应当注意以下问题：

　　1、补充协议的当事人应当与原合同当事人严格一致。

　　2、补充协议的形式应当与原合同一样完备。

　　3、严格防止与原合同发生内容矛盾。

　　例示如下：

　　补充协议

　　甲、乙双方于20__年7月15日订立####合同。双方就该合同未尽事宜(或特定事宜)经共同协商，达成补充协议条款如下：

　　1、补充约定内容。

　　2、……

　　3、……

　　4、本补充协议与原合同具有同等效力，是《####合同》组成部分，原合同条款对本补充协议有效。

　　5、本补充协议自双方当事人签字或盖章时生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　__ 年 ___ 月 ___ 日

补充协议（赔偿）篇14

　　申诉人(申请执行人)：_______________湖南华厦建筑有限责任公司(以下简称“华夏公司”)

　　被申诉人(被执行人)：_______________常德工艺美术学校(以下简称“美术学校”)

　　就美术学校拟建学生宿舍楼事宜，美术学校作为发包方与华夏公司作为承包方签订了三份合同。

　　________年________月________日，双方签订《________市工艺美术学校学生宿舍楼施工承包合同书》(以下简称“《施工承包合同》”)，约定：工程发包方是美术学校，工程承包方是华夏公司。美术学校作为发包方拟建一座学生宿舍楼，同意华夏公司承包。

　　________年________月________日，美术学校就该学生宿舍楼建设工程进行招投标，确定华厦公司为该工程中标人，中标价格为________________元，双方签订《建设工程施工合同》(以下简称“《建设施工合同》”)，约定：工程内容为土建主体工程，并注明：桩基础、室内外装饰、门窗、水电及其附属工程不在承包范围内;合同价款为________________元。在“第三部分专用条款37.争议”部分约定：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交常德市仲裁委员会仲裁。

　　________年________月________日，双方签订《美术学校学生宿舍楼施工承包合同补充协议》(以下简称“《补充协议》”)，约定：甲方新建学校宿舍楼一栋，建筑面积_______________平方米。经协商双方已于________年________月________日签订了合同。为完善条款，进一步保证双方合法权益。对未尽事宜和可能出现的新问题补签如下协议条款，以资双方遵守。该补充协议：

　　一、甲方委托黄生工程师编制的第一次预算文本，为甲乙双方签约依据(即预算下浮百分之十五后为发包依据;水电未进入预算，但由乙方承担)。乙方为招投标。单方委托黄工编制的工程主体部分预算，只用于招投标。在打决算时只服从第一预算文本。

　　二、本项工程中增加的节能等项目发包计价均按同一预算编制，国家标准下浮百分之十五计价。

　　三、工程各项明细依据甲乙双方于________年________月________日签订的《常德市工艺美术学校学生宿舍楼施工承包合同书》履行。该合同在文本最后一页写有“正本”两字。

　　四、未尽事宜仍可经双方协商加签再补充协议，所签补充协议与前签协议有同等效力，且补充条款是最终履约依据。

　　________年________月________日，华厦公司因其与美术学校发生工程欠款纠纷到常德仲裁委员会申请仲裁，要求裁令美术学校支付工程款_____________元及工程款利息_____________元。美术学校向常德仲裁委员会提出仲裁反申请，要求华夏公司赔偿因其延误工期、施工质量低劣致使美术学校遭受的损失。应美术学校申请，常德仲裁委员会委托湖南宏源中柱工程项目管理有限公司对学生宿舍楼由华夏公司所做的水电工程和装饰工程的工程造价依合同约定的结算标准进行了司法鉴定，鉴定这两部分的工程造价为_____________元。

　　________年________月________日，_____________仲裁委员会作出(_____________)常仲裁字第_____________号裁决(以下简称“本案仲裁裁决”)，确认：_______________美术学校已向华夏公司给付工程款_____________元，余款未付。裁令：

　　1.美术学校在收到裁决书之日起十日内向华夏公司支付工程欠款_____________元。

　　2.美术学校在收到裁决书之日起十日内向华夏公司支付美术学校学生宿舍楼主体建筑工程款利息(该利息以_____________元为基数，自________年________月________日开始至实际给付之日，按人民银行规定的同期贷款利率计算)。

　　3.美术学校请求华夏公司赔偿工期延误以及质量不合格等造成的各项损失_____________元的请求不予支持。

　　美术学校向_____________人民法院申请不予执行本案仲裁裁决被驳回后，不服_______________人民法院(_____________)常执不字第_____________号执行裁定，向湖南省高级人民法院申诉，请求监督，裁定案件不予执行。理由包括：

　　1.双方实际履行的协议和补充协议没有仲裁条款，常德仲裁委员会对案件进行仲裁错误;

　　2.工程中标价为_____________元，不含水电安装工程、装饰工程等，但仲裁认定水电安装及装饰工程部分造价_____________万元，超出仲裁协议范围，应不予执行。

　　_____________人民法院认为，双方于________年________月________日签订的协议(即《施工承包合同》)虽然没有约定处理争议的管辖方式，但双方于________年________月________日经过招投标而签订的合同(即《建设施工合同》)明确约定，双方发生争议由_____________仲裁委员会管辖，该合同是在行政规章要求下进行的，是依法定程序签订的合法有效协议，应当遵照执行。该合同明确了协议仲裁管辖，故_____________仲裁委员会对该案具有管辖权。同时，该合同也明确约定桩基础、室内外装饰、门窗、水电安装及附属工程等是不包含在承包范围内，补充协议虽对水电安装和装饰部分造价作了约定，但并未约定争议的解决方式，因此，水电安装及装饰工程等工程造价不属于仲裁协议的范围，但裁决书对这部分工程造价作出了裁决，超出了仲裁裁决范围。_____________人民法院于________年________月________日作出(_____________)_____________高法执监字第_____________号执行裁定书，裁定：

　　1.撤销_____________人民法院(_____________)_____________执不字第_____________号执行裁定;

　　2.对_____________仲裁委员会(_____________)_____________仲裁字第_____________号仲裁裁决不予执行。”

　　华夏公司不服_____________人民法院(_____________)_____________高法执监字第_____________号执行裁定，向最高人民法院申诉，理由之一为该裁定称仲裁裁决超出合同约定。在招标合同中，水电及装饰部分是不包含在内的，补充协议也确定不是与主体一同计算，而且，补充协议对水电安装和装饰部分造价作了约定，但并未约定争议的解决方式，仲裁裁决也指出关于这部分的造价未经招标而无效，但裁决书对这部分工程造价作出了裁决，是超出了仲裁裁决范围的。

　　最高人民法院认为：关于主合同约定的争议解决方式是仲裁，补充协议没有约定争议解决方式，仲裁机构是否可对主合同和补充协议一并进行仲裁的问题，当事人自愿达成合法有效协议或仲裁条款选定仲裁机构解决其争议纠纷，是采用仲裁方式解决争议纠纷的前提。如果当事人没有约定其争议纠纷由仲裁机构解决，通常情况下，仲裁机构无权对该争议纠纷予以仲裁。但存在主合同与补充协议的情形时，当事人在主合同中约定其争议纠纷由仲裁机构解决，对于没有约定争议纠纷解决方式的补充协议可否适用该约定，其关键在于主合同与补充协议之间是否具有可分性。如果主合同与补充协议之间是相互独立且可分，那么，在没有特别约定的情况下，对于两个完全独立且可分的合同或协议，其争议解决方式应按合同或补充协议约定处理。如果补充协议是对主合同内容的补充，必须依附于主合同，而不能独立于主合同存在，那么，主合同所约定的争议解决条款也适用于补充协议。

　　本案中，双方当事人于________年________月________日经过招投标而签订的合同明确约定，双方当事人发生争议由常德市仲裁委员会管辖，故常德仲裁委员会对该案具有管辖权。此后双方当事人于________年________月________日签订的补充协议明确约定双方已于________年________月________日签订了合同，为完善条款，对未尽事宜和可能出现的新问题补签该补充协议，且明确约定“所签补充协议与前签协议有同等效力。”由此可见，主合同所约定的发生争议提交_____________仲裁委员会仲裁的争议解决条款也应适用于补充协议。此外，依据法律规定当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出。本案中华夏公司向_____________仲裁委员会申请仲裁后，美术学校并没有在仲裁庭首次开庭前，对仲裁协议的效力提出异议，而是向_____________仲裁委员会提出仲裁反申请，并申请_____________仲裁委员会委托对水电工程和装饰工程的工程造价依合同约定的结算标准进行了司法鉴定，这表明双方认可依照约定选择的_____________仲裁委员会解决双方工程欠款纠纷。美术学校在向_____________人民法院申诉中称双方实际履行的合同和补充协议没有仲裁条款，_____________仲裁委员会对案件进行仲裁错误的理由不予支持。故_____________人民法院(_____________)_____________高法执监字第_____________号执行裁定中有关“补充协议并未约定争议的解决方式，因此，补充协议中水电安装及装饰工程等工程造价不属于仲裁协议的范围，仲裁裁决书对这部分工程造价作出了裁决，超出了仲裁裁决范围”部分的认定不正确，应予纠正。_____________人民法院(_____________)_____________执不字第_____________号执行裁定结果正确，应予维持。

　　此致

　　________________人民法院

　　申诉人：_________________

　　日期：_________________

补充协议（赔偿）篇15

　　一、预租有关事宜

　　1-1 甲乙双方约定，甲方于本合同生效之日向乙方一次性收取 ________(币)________元(折合人民币________元)预收款。预收款的用途为________________。

　　1－2 甲方预租的商品房的交付必须符合下列第________种方案所列条款：

　　(一)办理了房地产初始登记手续，取得新建商品房的房地产权证；

　　(二)商品非住宅的，取得了竣工验收合格证明；商品住宅的，取得了《新建住宅交付使用许可证》。

　　甲、乙双方约定，选择上述第(二)种方案的，则本补充条款中应明确双方当事人在房屋交付与签订使用交接书期间的权利、义务和风险责任。

　　1－3 甲、乙双方约定：

　　选择上述第(一)种方案的，甲方应在取得新建商品房的房地产权证后的____日内通知乙方签订预租商品房使用交接书，并在签订预租商品房使用交接书的同时交付预租的商品房。

　　选择上述第(二)种方案的，甲方应在房屋交付后____日内取得新建商品房的房地产权证，并通知乙方签订预租商品房使用交接书。

　　1－4 预租商品房使用交接书签订之日即为该房屋租赁的起始日。

　　1－5 该租赁房屋实际建筑面积在房屋竣工后，以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构的实测建筑面积为准。甲乙双方约定实测面积与暂测面积的误差超过±________ ％(包括________％)的，乙方有权解除本合同。

　　1－6 甲、乙双方约定，有下列情形之一的，一方可追究另一方违约责任。具体违约责任由甲、乙双方在补充条款中另行约定：

　　1、甲方逾期交付房屋的：

　　2、甲方交付的房屋不符合本合同附件(三)约定的；

　　3、在房屋交付前甲方或乙方擅自解除合同的；

　　4、 _________________________________________________。

　　1－7 在预租期内，乙方不得转租该房屋、转让该房屋的承租权或交换该房屋的承租权。

　　二、其他有关事宜

　　附件一

　　该房屋的平面图

　　附件二

　　该房屋合用部位的使用范围、条件和要求

　　附件三

　　现有装修、附属设施及设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施及设备的约定

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

补充协议（赔偿）篇16

　　最新货物买卖合同补充协议

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订的《__________合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

　　鉴于：

　　原因。甲乙双方本着友好，互信，互助的原则，经友好协商，依据实际情况，在原意向书基础上补充合作条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容补充修改部分为：

　　1、“三-2”需要补充或者修改的内容

　　2、同上写内容

　　二、本协议生效后，即成为原意向书不可分割的组成部分，与原意向书同具有同等的法律效力。

　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原意向书的其余部分应完全继续有效。

　　本协议与原意向书有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方签字：_________________ 乙方签字：_________________

　　________年________月________日________年________月________日

补充协议（赔偿）篇17

　　委托人：实业发展有限公司

　　监理人：

　　第一条本合同使用的法律及监理依据：

　　1、中华人民共和国合同法;

　　2、中华人民共和国建筑法;

　　3、建设工程质量管理条例;

　　4、建设部工程建设监理规定;

　　5、山西省建设监理管理办法;

　　6、国颁建设工程强制性标准、规范、经济定额和计价方法;

　　7、本项目建设工程施工合同;

　　8、本项目建设工程委托监理合同。

　　第二条监理内容：本项目施工质量、建设工期、建设资金使用情况等项内容。

　　第三条监理范围：本项目施工各阶段全部工程内容。

　　第四条监理标准和要求：

　　国颁建设工程强制性标准、规范、经济定额和计价方法及本项目建设工程施工合同相关条款。

　　第五条监理权限：见《建设工程监理委托合同》第十七条、十八条、十九条。其中第十八条监理人享有的权利，需事先获得委托人的书面授权。

　　第六条监理程序：

　　1、编制工程建设监理规划;

　　2、按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则;

　　3、按照建设监理细则进行建设监理;

　　4、参与工程竣工预验收，签署建设监理意见;

　　5、建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理档案资料。

　　上述资料应由委托人认可。其中监理规划及细则应在本合同签订日内，报委托人确认。

　　第七条监理方法：应当按照工程监理规范要求，实行驻地监理，跟班作业，采取巡视、旁站、平行检验等形式，或者遵循本行业惯例，对建设工程实施监理。

　　第八条监理工程师任职条件：监理人委派的总监理工程师以及其他监理工程师，不少于五人，并均应获得建设部门颁发的监理工程师资格证，且专业对口，并附有详细个人履历。自本合同签订日内，提供委托人签字确定，一经确认，非经委托人同意，监理人不得擅自变更。

　　第九条监理人不得转让监理业务。

　　第十条监理人的报酬：总计贰拾万元，包含税金。

　　第十一条监理机构的日常办公费、交通费、通讯费、食宿费，全部自理。

　　第十二条将《建设工程委托监理合同》第四十八条更改为“监理人对于由其编制的所有文件不拥有着作权，该项权利归属委托人”。

　　第十三条工程监理的附加工作和额外工作，必须在工作之前，双方事先以书面明确之。

　　第十四条本合同履行期始于年月日，终于《建设工程委托监理合同》第三十三条前半段规定的条件，并合理延伸至本建设项目保修责任终止期。如果出现《建设工程委托监理合同》第二十五条的情况，双方应以书面形式约定之。并区分工程建设进度推迟或延误的原因，分清责任。由于监理人不履行或不适当履行职责，造成工程停滞不前或延误，给委托人带来损失的，应当承担赔偿责任。

　　第十七条、十八条、十九条。其中第十八条监理人享有的权利，需事先获得委托人的书面授权

　　源自于建筑资料

　　; 第十五条排除《建设工程委托监理合同》第二十九条第二款、第四十条的适用。

　　排除《建设工程委托监理合同》第三十一条、第三十六条的适用。监理工作中止期间，监理人不享有报酬。

　　第十六条保修期间的责任，由监理人继续监理，该监理不属于工程监理的附加工作和额外工作，是履行本合同的附随义务，该报酬包含在监理人提供的正常工作之内。

　　第十七条《建设工程委托监理合同》第四十三条规定的监理人享有的权利，应事先获得委托人的同意。

　　第十八条争议解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应当协商解决，协商不成双方均同意将争议提交太原市仲裁委员会。

　　第十九条本补充协议为《建设工程委托监理合同》有效之组成部分，具有同等效力。该补充协议的任何内容与《建设工程委托监理合同》冲突的地方，以本补充协议为准。

　　委托人：(签章) 监理人：(签章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　本合同签订于：年月日

补充协议（赔偿）篇18

　　工程补充协议书范本1

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　甲乙上方在签订《*区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上，经友好协商，本着诚实守信、公平公正的原则，达成以下补充协议：

　　一、项目名称地址

　　本合同项目位于*区港桥工业园区，名称为重庆建材及工业塑料包装工程。

　　二、工期及建设时序

　　本项目分两期建设，先建设涂料生产车间，再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期98天，从20__年月日开始至年月日止。

　　三、付款金额及付款方式

　　项目按照包干方式承建，总承包金额为970万元，大写玖佰柒拾万元整。(其中涂料生产车间5543.72㎡包干价430万元，大写肆佰叁拾万元整;办公楼4158.08㎡包干价540万元，大写伍佰肆拾万元整。)

　　工程款支付方式：涂料生产车间基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，主体钢结构完工后支付100万元，大写壹佰元万元整;余款230万等地平完工后一次付清。办公楼基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，办公楼主体工程完工封顶后付办公楼的总承办款的80%，剩余20%的办公楼工程款于主体工程完工后付清(未等相关部门验收，于工程完工之后开始计算滞纳金)。工程承办款逾期未付，未付金额从应当支付之日起计算滞纳金，滞纳金的计算方式为：每月按所欠工程款的2%计算，直至付完所欠工程款之日时止停止计算滞纳金。

　　四、其他约定

　　修建涂料生产车间不包括水、电、门、散水、消防部分;修建办公楼不包括水、电、消防、地面砖、门、窗、散水、内墙涂料、外墙抹灰和保温部分。

　　五、违约责任

　　甲乙双方必须遵守本合同约定，如果其中一方违约，应当支付守约方违约金30万元，大写叁拾万元整。

　　六、未尽事宜，双方另行协商。本合同与主合同一样，具有同等法律效力，如果本合同与主合同不一致的地方，以本合同为准。

　　七、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程补充协议书范本2

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

　　根据原合同的工程量施工完毕后，甲方需要增加合同以外项目的工程量，按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。

　　一、由于工程量增加，合同价款由原来的(￥元)(￥元)人民币，结算工程量以实际完成的工程量为准。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程补充协议书范本3

　　甲方:

　　乙方:

　　经双方共同协商,甲方将其开发建设的位于江苏省宿迁市经济开发区(西区)内,第一期的部分厂房工程(韩国现代牌豪华大巴客车生产线)项目承包给乙方施工,现就本建设工程施工事项双方达成共识,特订立本协议条款:

　　一、工程概况:

　　1、工程名称:第一期部分厂房、场地、排水、厂区内道路、绿化、住宅;

　　2、工程地点:江苏省宿迁市宿城开发经济区内;

　　3.、建设规模：住宅三幢，面积约21600㎡，结构：小高层钢筋厂房，单层，钢结构，基础：钢筋混凝土基础。

　　二、工程承包内容与范围：

　　1、土建工程、钢结构工程、水、电工程、消防工程、土方挖运填工程、地下室工程、路网工程、排水系统工程。

　　2、工期要求：本项目施工工期按照工期定额乘于80%，作为单体项目的施工期。

　　3、开工时间：本合同签订生效后，接到进场通知书一星期内乙方应进场施工。(其他配套项目根据甲方需要可及时进入施工，如围墙、土方挖运填等)。

　　4、本项目工程概算造价约为捌仟万元人民币左右，具体根据实际工程量按实际结算，承包方式：包工包料。

　　三、质量要求：

　　1、乙方应按照国家的有关施工规范及施工规程进行施工，按照国家规定工程质量验评标准进行施工，切不可偷工减料，应保质保量的完成施工任务。

　　2、本工程的工程质量应达到合格以上。在施工中，工程质量若达不到要求，乙方应负责整改至合格为止，其所造成的损失概由乙方自行负责。

　　四、安全要求：

　　1、在施工中，乙方应按照国家规定的建筑工程安全操作规程进行施工，保证施工安全。

　　2、在施工中，乙方所造成的安全事故概由乙方自行负责。

　　五、计价方式及取费标准：

　　1、按照20__年苏《建筑安装工程单位估价表》进行工程结算。

　　2、各材料价格按照宿迁市造价站发布的同期信息进行计价，按实补齐与定额的差价。

　　3、取费标准按国家规定取费，税收按国家规定收取。

　　(1)、工程总造价结算：①房屋建筑工程决算按照工程竣工决算总造价乘以%进行结算，作为工程的决算价。②附属工程及增、减工程按建筑定额进行工程决算，按工程总造价乘以%进行决算。③税费由乙方承担。

　　(2)、工程签证：对每个工作段进行工程签证，本签证作为工程决算的依据。

　　六、合同价款：按本工程竣工决算为准。

　　七、付款方式：

　　1、工程进度款按每月计算，乙方应于每月的25日提交当月完成的工作量，甲方应于当月30日前审批完毕，当月工程量审批完成后五天内甲方支付工程进度款，在以后的每月工程进度款支付方式按此类推。甲方接到乙方提交的工程量进度报告末于次月5日前计量完毕视为认可乙方提交的进度款结算报告。

　　2、本项目按月进度支付工程款，按月支付工程进度款85%，工程完工支付工程进度款至90%，工程验收合格后支付工程进度款95%，留下5%为工程维修金，维修金的返还条件按规定执行。

　　八、甲方的责任：

　　1、甲方驻现场项目管理代表：

　　2、解决施工用水、电，迁至施工现场内，费用由甲方自负。

　　3、在施工中当地地材采购如遇他人干预，使乙方无法进行正常施工，由甲方出面协调直至能正常施工。

　　4、合同签定后甲方确定开工之前15日内必须把施工图纸(提供捌套)等一切必需的手续交给乙方，及时办理工程报建手续。

　　5、按约定及时办理支付工程进度款。

　　6、按规定及时办理工程决算。

　　九、乙方责任：

　　1、乙方应按图纸设计的要求进行施工。

　　2、应保质保量地完成工程任务。

　　3、及时支付工人的生活费和工人工资。

　　4、交纳工程保证金万元。

　　十、本合同生效及开工时间：

　　1、本合同双方签字盖章后生效，应认真履行，任何一方均不得违约，违约方赔偿另一方的损失。

　　2、开工时间：本合同签定后甲方应在年月条件给乙方开工主工程项目。(具体开工时间根据甲方的开工进场通知书为准)。

　　十一、其他约定：未尽事宜双方另行商定，本补充协议书和施工合同具有同等法律效力。

　　十二、本合同双方签订之日起，乙方应在当天注入人民币到甲方帐户作为工程保证金，本工程主体封顶完工后15天内甲方一次性返还乙方。如果甲方原因造成没按双方约定时间开工，此保证金甲方应无条件返还乙方。

　　十三、本合同一式四份，甲、乙各执两份。

　　十三、签定地点：宿迁市经济开发区九州现代车业工程指挥部

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

补充协议（赔偿）篇19

　　甲方(转让方)：孙某某

　　乙方(受让方)：刘某某

　　甲、乙双方于201×年××月××日签订了《商品房指标转让协议》(以下简称转让协议)，约定甲方将其位于××县××镇的春天×栋×单元×室的单位集资房及号车库的指标以人民币贰万伍仟元的价格转让给乙方，相关购房费用全部由乙方承担，待甲方取得房产证后应无条件配合过户到乙方名下。

　　《转让协议》签订后，乙方随即将贰万五千元购房指标转让款支付给甲方并按照协议支付了后续全部购房款项。现因房价上涨，本着公平原则，双方经平等自愿协商，达成如下补充协议：

　　1、在本协议签订之日起两日内，乙方在之前已经支付的贰万七千元购房指标转让款的基础上，再一次性向甲方支付指标转让款叁万元，即乙方先后向甲方支付购房指标转让款共计人民币五万七千元。

　　2、甲方在收到上述增加的叁万元指标转让款后，不得再以任何理由就涉案房屋转让事项向乙方索要任何款项。

　　3、甲方在收到上述增加的叁万元指标转让款后，应该按照乙方的要求，无条件协助乙方将涉案房产过户到乙方名下，不得以任何理由推脱。

　　4、如果非因乙方的原因导致未能将涉案房产及时过户到乙方名下，则甲方除退回所收取得五万七千元指标转让款之外，还应向乙方支付十一万四千元的违约金，房产仍然归乙方所有。

　　5、在涉案房产过户到乙方名下前，甲方未经乙方书面同意，不得擅自对该房产进行任何形式的处分，否则因此导致乙方无法获得该房产产权的，乙方可以单方解除转让协议并要求甲方按照市场价给予赔偿。

　　6、本补充协议作为双方此前签订的转让协议之补充，系转让协议的重要组成部分，两份协议具有同等法律效力。

　　7、本补充协议自双方签字之日起生效。双方应于签订之日起三日内一起到公证处对本协议进行公证。

　　8、本补充协议壹式两份，两份协议具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　签订日期：二零一×年××月××日

补充协议（赔偿）篇20

　　乙方：_________________

　　甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：

　　1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改为乙方将向甲方提供14个月的服务(服务时间分为两段从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。

　　2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

　　3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

　　4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　签字盖章：_________________签字盖章：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

补充协议（赔偿）篇21

　　甲方：鹤岗市xx有限公司乙方：xx有限公司

　　一、鸿福家园小区位于五指山公园南门对面，占地面积30361㎡，小区建筑物总面积118959㎡，总投入施工资金约16037.4万元，小区内的全部建筑工程，包括线路改造、厂区管网、厂区道路及小区建设等全部委托给乙方施工。

　　二、根据建筑项目的不同特点，采取了一次包干，预算结算和按实际发生金额计算等不同的结算方式进行工程结算。

　　三、甲方在施工前，提供准确的地面、地下、地质等资料，提供全部施工图纸及相关的手续文件。

　　四、在施工过程中，甲方设工地代表，及时解决施工中出现的各种问题和各种外部事物。

　　五、乙方在施工中，必须做到按图施工，遵守各项操作规程，遵守国家和地方的法律法规。

　　六、乙方必须保证全部施工项目都达到合格，加强管理，确保施工全过程的安全生产。

　　七、乙方必须保证工期，按甲方要求及时竣工（由于甲方原因和不可抗拒的自然灾害除外）。

　　八、工程结算要按分项工程不同特点和单价进行结算（附表中有项目、面积、单价和金额），表中没列的项目，可根据实际情况另行结算。全部工程按实际施工面积进行决算。

　　九、工程款支付：甲方可根据实际情况，用现金和施工材料支付给乙方，顶工程款。

　　十、协议未尽事宜，双方协商解决，本协议签字生效，双方共同遵守。

　　甲方：鹤岗市xx有限公司代表：

　　乙方：xx有限公司代表：

　　20xx年xx月xx日

补充协议（赔偿）篇22

　　甲方：

　　法定代表人：

　　营业执照号码：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　乙方

　　法定代表人：

　　营业执照号码：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　本协议中的术语，除非另有规定说明否则其定义与双方在年月日签订的《》(以下称原合同)中定义相同。双方本着互惠互利的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上，特订立以下内容：

　　一、维护

　　1、在可应用的软件安装完备之日起六个月的初始期，乙方将改正许可软件中的错误或故障，如果在此期间许可方还开发出该软件的更新版本，则将提供给甲方。维护服务的时间从星期一至星期五，标准时间早上8：00到下午5：00，但国家节日除外。

　　2、在上述六个月时间之后，乙方还将继续向甲方提供同样水准的维护软件的服务，但甲方必须按原合同的规定支付服务费。在原合同规定的初始期届满前，甲方可以以书面的形式通知乙方，在初始期届满后将不再需要乙方的上述维护服务。在初始期之后，甲方可以提前以书面形式通知乙方，终止乙方提供的维护服务，在上述情况下，甲方预先付给乙方的维护费，乙方应退还因终止服务而未能履行的那部分费用。

　　3、任何时候，当甲方拖欠乙方的维护费时，乙方将停止向甲方提供上述维护服务。无论因何种原因而中止维护服务，均不影响本协议书的其他部分。

　　二、技术要求

　　1、适用标准：必须符合国家、_________行业现行的规范以及相关行政部门的文件：___________________________________。

　　2、货物的质量必须符合本次招标文件的质量标准要求。

　　三、试用期权利义务

　　1、从软件最后安装完备次日起的为试用期。在试用期内，甲方将决定是否终止软件的使用，同时还相应地决定是否全部或部分地终止本协议书和原合同。如果没有发生上述终止，则在此后的任何时间，在向乙方发出书面通知后的天甲方将有权终止本协议和由此发放给甲方的使用。

　　2、在试用期内，甲方如果决定终止本协议书和软件的使用，则它应以挂号信的方式向许可方发出书面通知，挂号信上的邮戳日期应不迟于试用期的最后一天。

　　3、对上述的终止，除了甲方必须返还该软件并根据本协议书第六条对该软件不加泄漏外，乙方和甲方均不再承担任何责任。

　　4、本款受约于原合同。本协议发生上述终止后，乙方不承担任何义务返还甲方根据本协议所支付的费用。甲方该支付的款项应立即支付，并且，在终止之后，甲方应将提供给它或由它改作的与软件有关的所有文件交给乙方，同时，甲方应列出置于任何存储器和记入任何介质中的所有未用的软件。甲方可以保留一份许可软件拷贝，但是，它只能用于存档的目的。在正常的时间，乙方应获得合理的机会来了解该软件的情况，以证实甲方是否遵守上述义务。

　　四、改进的权利

　　服从或代表甲方的利益并由其投资，由被授权的人员单独进行的或与其他被授权的人员共同进行的任何改进，其成果将属于甲方，但是：

　　1、如果这种改进包含有许可方的信息，而对其揭示或使用在未经许可方批准的情况下将会导致乙方对这种信息的权利的丧失或受到侵害，则除被授权人员外，将这种改进向任何人进行揭示及提供使用应得到乙方与甲方共同同意;

　　2、如果甲方所进行的这种改进涉及到许可软件，则乙方将有对该改进进行再发展的非独占权，以及将其产品投放市场或许可给第三方的.优先取舍权。

　　五、性能保证

　　乙方保证该软件将符合乙方出版的说明书的指标。但是，除乙方的雇用承包人和代理人之外，如果其他任何人对该软件作任何方式的修改，其中包括，但又不限于对该许可软件进行改制，本性能保证将无效。

　　六、违约与处罚

　　1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的______‰的违约金。

　　2、乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的______‰的违约金。超过______天以上，______天以内未交货的，须向甲方支付合同金额的______‰的违约金。

　　3、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的______%的违约金。

　　4、乙方超过交货时间______天仍未能交付货物的，须向甲方支付合同金额的______‰的违约金，且甲方有权解除合同。

　　七、其它

　　本合同正本______份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执______份。合同自签字之日起即时生效。

　　本合同未尽事宜，由双方协商处理。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法人代表：法人代表：

　　签约代表：签约代表：

　　签约时间：签约时间：

补充协议（赔偿）篇23

　　甲方：（出租人）

　　乙方：（承租人）

　　双方经友好协商，根据《民法典》及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定，就租赁房屋一事达成以下协议，

　　房屋租赁补充协议。

　　第一部分房屋概况

　　第1条甲方保证向乙方出租的房屋系（本人，共有）拥有完全所有权和使用权，设有房屋它项权利有.（如果房屋是共有，则还应增加：已经共有人同意，附书面同意声明。如果是委托租赁，应有房屋所有权人与受托人的委托协议书）

　　第2条房屋法律概况

　　1、房屋所有权证书登记人：，身份证号码：；

　　2、房屋所有权证书编号：；

　　3、土地使用权证书编号：；

　　4、房屋所有权证书上登记的房屋建筑面积：；

　　5、房屋的使用面积：

　　6、房屋的附属建筑物和归房屋所有权人使用的设施：

　　第3条出租房屋概况

　　（包括从落地址、名称、用途、间数、建筑面积、使用面积、地面、墙壁质量、家具设备等）

　　第二部分租赁期限

　　第4条房屋租赁期限：自________年____月____日至________年____月____日止。遇以下情况应顺延：

　　1）发生不可抗力事由的；

　　2）甲方非正常原因逾期交付房屋的；

　　3）非乙方原因致使房屋无法居住的；

　　4）经双方协商一致并书面更改的。

　　第三部分租金条款

　　第5条租金每月人民币元（大写：整）。

　　第6条租金按季支付；自本合同生效之日起十五日内，乙方应支付给甲方1个季度的租金；以后应在每季度最后一个月的月底前付清下一季度的租金。（也可以约定以月、年等支付租金日期）

　　第7条租金支付地点：；

　　第8条租金支付方式：（现金、支票、汇票、转帐等）；

　　第9条甲方收取租金时应提供合法有效的发票，否则乙方有权拒绝支付租金。

　　第四部分相关费用

　　第10条房屋在租赁期间产生的税收由承担，不因本租赁合同无效，或撤销，或变更而变动，除非双方对此达成书面变更协议

　　第11条租赁期间，乙方因正常生活之需要的煤气费、水电费、电话费、有线电视费、网络使用费等由乙方承担；环境卫生费、治安费、物业管理费用等由承担。

　　第12条租赁期间，房屋的使用权归乙方，包括甲方有所有权或独立使用权的房屋外墙、屋顶、地下空间、及房屋的附属配套设施（如自行车位、汽车车位）等。

　　第五部分房屋变更与设立他项权利

　　第13条租赁期间，甲方如将房产所有权转移给第三方，应提前3个月书面通知乙方，乙方有以同等价格的优先购买权。房产所有权转移给第三方后，该第三方即成为本合同的当然甲方，享有原甲方的权利和承担原甲方的义务，甲方不再承担本合同约定的权利与义务。

　　第14条租赁期间，乙方如欲将房屋转租给第三方使用，须征得甲方书面同意。取得使用权的第三方即成为本合同的当然乙方，享有原乙方的权利和承担原乙方的义务，乙方不再承担本合同约定的权利与义务。

　　第15条租赁期间，甲方欲对房屋设立抵押权，须提前2个月书面告知乙方，乙方有权决定是否继续承租。如乙方在____日内无异议或不作为，则视为认可甲方的行为。如乙方作出决定终止本合同，则租赁关系自终止本合同通知书到达甲方的次日起计算。

　　甲方没有按以上约定告知乙方，乙方有随时单方面解除本合同的权力，并追究甲方违约责任。

　　第16条甲方设立其它他项权利，可以不征得乙方同意，但应提前1个月书面告知乙方。

　　第六部分房屋修缮

　　第17条租赁期间，甲方应负责房屋的正常维修，或委托承租方代行维修，维修费由甲方承担。甲方应保证房屋能满足乙方正常使用和居住之需要。

　　第18条租赁期间，如房屋发生非因乙方原因造成的自然损坏，或人为损坏，或屋面漏水等，影响乙方正常居住生活事由的，甲方应在接到乙方通知之日起7天内予以修缮，超过7天，乙方有权自行修缮。

　　第19条租赁期间，如房屋有倾倒危险，或其它严重妨碍乙方正常居住的，或威胁到乙方的生命财产安全的，甲方应在接到乙方的通知后立即进行修缮或暂时补救，如果甲方对此怠慢，或不予以理睬，或采取维修保养措施不力，乙方可以退租或代甲方修缮。

　　第20条对房屋进行的修缮费用，乙方可以抵销租金或向甲方索还，并可追究甲方违约责任。

　　第21条甲方保证如实向乙方解释和说明房屋情况和周边概况，应包括房屋权属、房屋维修次数、物业管理、治安、环境等，及如实回答乙方的相关咨询，否则视为欺诈行为。

　　第22条甲方如未按本合同规定时间向乙方提供租赁房屋，每日向乙方偿付违约金人民币元，累计不超过3个月的租金。

　　第23条租赁期间，如甲方确需收回房屋自住，必须提前3个月书面通知乙方。解除合同后，甲方应支付违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的20%计算。

　　第24条租赁期间，如有政府或经正常合法程序审批的拆迁行为，则按照国家拆迁条例和当地的拆迁有关规定执行。

　　第25条乙方经甲方许可在租用房屋内进行的装修，如果因甲方原因致使乙方在合同期限内满搬出房屋时，甲方除承担违约责任外，还应折价装修费用一次性支付给乙方，折价装修费用由双方协商，协商不一致，按照当地县级以上人民政府对拆迁房屋的装修费用的补偿的最高标准执行。

　　第八部分乙方权利与义务

　　第26条乙方按本合同约定交付租金，甲方如无正当理由拒收，乙方不负迟延交租的责任。

　　第27条租赁期间，如乙方需要退房，必须提前个月书面通知甲方。双方协商一致解除合同，乙方应付给甲方违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的20%计算。

　　第28条租赁期间，乙方未经甲方同意改变房屋的结构及用途，故意或过失造成租用房屋和设备的毁损，应负责恢复原状或赔偿经济损失。乙方如需装修墙、安装窗和防盗门等，须事先征得甲方同意，如需要经政府审批的，则应经有关部门批准方能施工。

　　第29条乙方在房屋内的装修及安装的设备、物品，在合同期满搬出时可一次折价转让给甲方；双方如无法达成协议，则乙方应自合同期满之日起7天内自行拆除，恢复至房屋原状。超过7天，甲方有权无偿保留或自行拆除，拆除费用由乙方在合理数额内承担。

　　第30条根据本合同约定提前终止合同或合同期满，乙方应在收到甲方正式书面通知之日起15天内搬出全部设备、物件，但双方另有协商除外。如乙方短期内另找房屋确实有困难或另有其它特殊情况，则甲方应允许乙方延期30天，但乙方应按本合同约定的租金一次清租金。搬迁后____日内房屋里如仍有余物，如双方无约定，视为乙方放弃所有权，由甲方处理。

　　第31条租赁期满或合同解除，如乙方逾期不搬迁，乙方应赔偿甲方因此所受的经济损失。

　　第32条租赁期满，乙方需续租，应提前30天书面通知甲方，甲方自收到书面通知之日起30天内应提出异议或与乙方协商续约；如在接到乙方书面通知之日起30天内甲方不予以书面答复，则视为默认同意乙方续租，本合同自动延长一年，自30天期满次日起计。

　　第33条租赁期满，乙方在同等租金下有优先承租权。

　　第九部分不可抗力和例外

　　第34条不可抗力意指不能预见、不能避免且不能克服的客观自然情况。

　　第35条因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议约定的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后____日内将情况告之对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

　　第36条不可抗力影响如持续2个月以上，任一方均有权单方面终止合同。

　　第37条合同履行期间，如非因乙方原因，房屋发生漏水、倒塌，或房屋被认为危房，或其它原因致使乙方无法正常居住生活的，在甲方维护或修缮完毕之前，甲方应减免这段日期的租金。

　　第38条因不可抗力致使本合同无法履行，本合同则自然终止，甲方应在本合同终止之日起十五天内返还乙方多支付的租金，其它有关问题按国家相关规定处理。

　　第十部分通知

　　第39条依照本协议要求任何一方发出的通知或其它联系应以中文书写，通知可以专人递交，或以挂号信件、或以公认的快递服务或图文传真发送到另一方。通知视为有效送达的日期应按下述方法确定：

　　（1）专人递交的通知在专人交到之日视为送达；

　　（2）以图文传真发送的通知在成功传送和接收日后的第1个工作日视为送达。

　　第十一部分争议解决

　　第40条对于因本协议履行而发生的争议，双方应协商解决，协商不成，可向房屋所在地法院诉讼。

　　第十二部分合同生效

　　第41条本协议自双方签字之日起生效，本合同另有约定或法律、行政法规有规定的，则从其约定或规定。

　　第42条甲方应按国家规定办理房屋租赁证、房屋租赁备案登记、治安许可证等国家规定应办理的各项手续。如果甲方在本协议双方签字之日起30天内，仍然没有办理上述手续，则乙方有权解除本合同。

　　第十三部分违约责任

　　第43条任何一方未履行本协议约定的任何一项条款均被视为违约。

　　第44条任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，应在____日内对此确认或提出书面异议或补充说明。如果在____日内不予以书面回答，则视为其接受书面通知所述内容。在此情形下，甲乙双方应对此问题进行协商，协商不成的，按本协议争议条款解决。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的经济损失。

　　第十四部分索赔

　　第七部分甲方权利与义务

　　第45条如果因甲方非正当原因致使本合同无法履行，甲方应返回乙方已经交付的租金及乙方基于信赖而先期投入的各类费用，包括但不限于乙方交付的中介费用、乙方的来回搬迁费用、乙方已经支付和虽未支付但将要产生的装修费用、乙方为正常居住生活需要而添加的固定设备安装费用（如：有线电视安装费、电话安装费、电器安装费用、电线电表安装费、中央空调通道安装费、煤气管道安装费、网络安装费、暖气安装费等）。

　　第46条如果因甲方非正当原因致使合同无法履行，甲方应在合同不能履行之日起7天内一次性支付给乙方补偿金人民币元（大写：）作为对乙方的间接损失补偿。

　　第47条如果因乙方非正当原因致使合同无法履行，乙方应在合同无效之日起7天内一次性支付给甲方补偿金人民币元（大写：）作为对乙方的间接损失补偿，否则，甲方有权暂时扣留乙方已经交付的租金。乙方基于信赖而先期投入的各类费用（同第45条含义）甲方不予以补偿。

　　第48条乙方逾期支付应支付租金，自逾期之日起每日按应交付租金的2%向甲方支付违约金，但违约金累计不超过3个月的租金。乙方如拖欠租金达60天以上，甲方有权收回房屋并追究乙方违约责任

　　第49条甲方不按合同约定交付房屋给乙方，自逾期之日起每日向乙方支付违约金人民币元，但违约金累计不超过3个月的租金。甲方逾期交付房屋超过60天，乙方有权单方面解除合同并追究甲方责任。

　　第50条如果双方在履行本合同中产生纠纷无法协商一致解决的，则违约方应承担守约方为维护自己权益支出的包括但不限于差旅费、诉讼费、取证费、律师费等费用。

　　第十五部分附则

　　第51条本协议一式陆份，甲、乙双方各存二份，税务部门一份，房屋租赁管理部门一份，均具有同等法律效力。

　　第52条本协议如有未尽事宜，可经双方协商作出补充规定，补充规定与协议具有同等效力。如补充规定与本合同有条款不一致，则以补充规定为准。

　　第53条本协议中的“法律”指由全国人民代表大会或其常委会制订颁布的条文：“法规”是指行政法规和地方性法规：“规章”是指部门规章和地方政府制订的规章。

　　甲方签字：（出租人）

　　住址：；

　　身份证件号码：

　　电话：

　　时间：

　　乙方签字：（承租人）

　　住址：；

　　身份证件号码：

　　电话：

　　时间：甲方：（出租人）

　　乙方：（承租人）

　　双方经友好协商，根据《民法典》及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定，就租赁房屋一事达成以下协议，

　　房屋租赁补充协议。

　　第一部分房屋概况第1条甲方保证向乙方出租的房屋系（本人，共有）拥有完全所有权和使用权，设有房屋它项权利有.（如果房屋是共有，则还应增加：已经共有人同意，附书面同意声明。如果是委托租赁，应有房屋所有权人与受托人的委托协议书）

　　第2条房屋法律概况1、房屋所有权证书登记人：，身份证号码：；

　　2、房屋所有权证书编号：；

　　3、土地使用权证书编号：；

　　4、房屋所有权证书上登记的房屋建筑面积：；

　　5、房屋的使用面积：

　　6、房屋的附属建筑物和归房屋所有权人使用的设施：

　　第3条出租房屋概况（包括从落地址、名称、用途、间数、建筑面积、使用面积、地面、墙壁质量、家具设备等）

　　第二部分租赁期限第4条房屋租赁期限：自________年____月____日至________年____月____日止。遇以下情况应顺延：

　　1）发生不可抗力事由的；

　　2）甲方非正常原因逾期交付房屋的；

　　3）非乙方原因致使房屋无法居住的；

　　4）经双方协商一致并书面更改的。

　　第三部分租金条款第5条租金每月人民币元（大写：整）。

　　第7条租金支付地点：；

　　第8条租金支付方式：（现金、支票、汇票、转帐等）；

　　第9条甲方收取租金时应提供合法有效的发票，否则乙方有权拒绝支付租金。

　　第四部分相关费用第10条房屋在租赁期间产生的税收由承担，不因本租赁合同无效，或撤销，或变更而变动，除非双方对此达成书面变更协议第11条租赁期间，乙方因正常生活之需要的煤气费、水电费、电话费、有线电视费、网络使用费等由乙方承担；环境卫生费、治安费、物业管理费用等由承担。

　　第五部分房屋变更与设立他项权利第13条租赁期间，甲方如将房产所有权转移给第三方，应提前3个月书面通知乙方，乙方有以同等价格的优先购买权。房产所有权转移给第三方后，该第三方即成为本合同的当然甲方，享有原甲方的权利和承担原甲方的义务，甲方不再承担本合同约定的权利与义务。

　　甲方没有按以上约定告知乙方，乙方有随时单方面解除本合同的权力，并追究甲方违约责任。

　　第16条甲方设立其它他项权利，可以不征得乙方同意，但应提前1个月书面告知乙方。

　　第六部分房屋修缮第17条租赁期间，甲方应负责房屋的正常维修，或委托承租方代行维修，维修费由甲方承担。甲方应保证房屋能满足乙方正常使用和居住之需要。

　　第20条对房屋进行的修缮费用，乙方可以抵销租金或向甲方索还，并可追究甲方违约责任。

　　第22条甲方如未按本合同规定时间向乙方提供租赁房屋，每日向乙方偿付违约金人民币元，累计不超过3个月的租金。

　　第24条租赁期间，如有政府或经正常合法程序审批的拆迁行为，则按照国家拆迁条例和当地的拆迁有关规定执行。

　　第八部分乙方权利与义务第26条乙方按本合同约定交付租金，甲方如无正当理由拒收，乙方不负迟延交租的责任。

　　第31条租赁期满或合同解除，如乙方逾期不搬迁，乙方应赔偿甲方因此所受的经济损失。

　　第33条租赁期满，乙方在同等租金下有优先承租权。

　　第九部分不可抗力和例外第34条不可抗力意指不能预见、不能避免且不能克服的客观自然情况。

　　第36条不可抗力影响如持续2个月以上，任一方均有权单方面终止合同。

　　第十部分通知第39条依照本协议要求任何一方发出的通知或其它联系应以中文书写，通知可以专人递交，或以挂号信件、或以公认的快递服务或图文传真发送到另一方。通知视为有效送达的日期应按下述方法确定：

　　（1）专人递交的通知在专人交到之日视为送达；

　　（2）以图文传真发送的通知在成功传送和接收日后的第1个工作日视为送达。

　　第十一部分争议解决第40条对于因本协议履行而发生的争议，双方应协商解决，协商不成，可向房屋所在地法院诉讼。

　　第十二部分合同生效第41条本协议自双方签字之日起生效，本合同另有约定或法律、行政法规有规定的，则从其约定或规定。

　　第十三部分违约责任第43条任何一方未履行本协议约定的任何一项条款均被视为违约。

　　第十四部分索赔

　　第七部分甲方权利与义务第45条如果因甲方非正当原因致使本合同无法履行，甲方应返回乙方已经交付的租金及乙方基于信赖而先期投入的各类费用，包括但不限于乙方交付的中介费用、乙方的来回搬迁费用、乙方已经支付和虽未支付但将要产生的装修费用、乙方为正常居住生活需要而添加的固定设备安装费用（如：有线电视安装费、电话安装费、电器安装费用、电线电表安装费、中央空调通道安装费、煤气管道安装费、网络安装费、暖气安装费等）。

　　第48条乙方逾期支付应支付租金，自逾期之日起每日按应交付租金的2%向甲方支付违约金，但违约金累计不超过3个月的租金。乙方如拖欠租金达60天以上，甲方有权收回房屋并追究乙方违约责任第49条甲方不按合同约定交付房屋给乙方，自逾期之日起每日向乙方支付违约金人民币元，但违约金累计不超过3个月的租金。甲方逾期交付房屋超过60天，乙方有权单方面解除合同并追究甲方责任。

　　第十五部分附则第51条本协议一式陆份，甲、乙双方各存二份，税务部门一份，房屋租赁管理部门一份，均具有同等法律效力。

　　第52条本协议如有未尽事宜，可经双方协商作出补充规定，补充规定与协议具有同等效力。如补充规定与本合同有条款不一致，则以补充规定为准。

　　甲方签字：（出租人）

　　住址：；

　　身份证件号码：

　　电话：

　　时间：

　　乙方签字：（承租人）

　　住址：；

　　身份证件号码：

　　电话：

　　时间：

补充协议（赔偿）篇24

　　甲方(全称)：__________________房地产开发有限公司

　　乙方(全称)：__________________电力工程有限公司

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 ______ 年 ______ 月______日签订合同编号为 __________________的《 __________________合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。

　　鉴于：

　　因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。

　　1、协议内容补充部分为：

　　乙方责任：

　　(1)乙方在____________年____________月____________日保证甲方____________项目具备通电条件。

　　甲方责任：

　　(1)原合同中的一期合同总价(人民币____________万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为____________年____________月____________日付____________万元，____________年____________月____________日付____________万元， ____________年____________月____________日付____________万元，____________年____________月____________日付____________万元。

　　(2)本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　3、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　___________年___________月_________日

补充协议（赔偿）篇25

　　出卖人(甲方)：_____

　　身份证号码：_____

　　买受人(乙方)：_____

　　身份证号码：_____

　　甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。

　　一、甲方自愿将其村证房位于市____区____的房屋(建筑面积___平方米)以人民币___________元整(￥______________元)的价款出售给乙方。

　　二、乙方支付甲方合同保证定金______元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。

　　三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。

　　四、本合同签订后，甲方对房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

　　五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;

　　六、违约责任

　　1、甲方应当于______年 ______月______日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_______个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_________元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过______个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。

　　3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

　　4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。

　　5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

　　七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第______种方式解决。

　　1、提交___________仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向区人民法院起诉。

　　八、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。

　　甲方：_____

　　r日期：______年______月______日

　　乙方：_____

　　日期：______年______月______日

　　见证人：_____

　　日期;______年______月______日

补充协议（赔偿）篇26

　　一、协议内容补充部分为：

　　乙方责任：

　　1、乙方在_____________年__________月__________日保证甲方_______________项目具备通电条件。

　　甲方责任：

　　1、原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为_____________年_____月__________日付__________万元,_____________年__________月__________日付30万元,_____________年__________月__________日付40万元,_____________年__________月__________日付70万元。

　　二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

　　除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

　　三、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_________________ 年_________________月_________________日

补充协议（赔偿）篇27

　　甲方：________________，_______年______月______日生，住___________________，身份证号：_____________。

　　乙方：________________，_______年______月______日生，住___________________，身份证号：_____________。

　　见证人：_________________________________

　　一、双方确认______年_____月_____日与_________公司签订的《_________》，是甲乙双方与_________ 公司之间真实的意思表示;该《_________》约定双方购买位于_________路_________弄_________家园_________ 号_________层_________室的商品住宅;该房为期房，_________公司承诺于______年_____月_____日前将该房屋交付于甲乙双方。

　　二、双方确认该房屋首付款总额为人民币_________元(_________元)，其中人民币_________(_________ 元)，系乙方______个人支付，余额全部由甲方______个人支付;另为购此房，甲方______个人又向银行贷款人民币 ____________________(_________元)，从______年_____月_____日起，该贷款系甲方_________个人逐月偿还。

　　三、现乙方_________自愿放弃购房人的权利，自愿将上述购房合同中的权利和义务全部转移给甲方_________。乙方 _________承诺协助甲方_________将该房小产证办在何的名下，可向有关单位和政府部门出具放弃产权的书面声明;若该房小产证只有办在甲乙双方名下，乙方_________承诺将通过转让、更名、赠与等手续放弃该房屋的产权，不向甲方_________主张任何房款并协助甲方 _________办理房地产管理部门需要的过户手续。

　　四、双方商定，在该房屋的小产证办在甲方_________一人名下且甲方______________正式从房地产管理部门拿到房地产证书之日，甲方_________将乙方_________个人支付的人民币_______________(_________元)一次返还给 _________。

　　五、以上协议双方必须严格遵守，不得违反。若一方违约，则应向守约方每日支付房屋总价款额千分之十的违约金。

　　六、本协议一式三份，甲乙双方及见证律师各执一份; 甲乙双方及见证律师三方签字后即生效。

　　甲方(签字)：_________　　乙方(签字)：__________

　　________年____月____日　　_________年____月____日

　　见证人(签字)：_______ _________年____月____日

补充协议（赔偿）篇28

　　为了使甲乙双方公正、公平、自愿的实现家居装饰工程交易，甲乙双方就____年____月____日签订的家庭居室装饰装修施工合同未尽事宜，经过友好协商，订立本补充协议，双方遵守执行：

　　1. 本工地在施工期间，施工人员的人身及财产安全由乙方负责。

　　2. 施工过程中，乙方应当遵守施工安全操作规程，负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护和消防措施，保证人员及财产安全，避免业主的房屋及其他财产的损失。

　　3. 未经甲方同意，乙方施工人员不得使用已经安装完毕的洁具、炊具以及其他设施、设备。

　　4. 乙方如违反2、3的规定，造成甲方设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的，均由乙方负责赔偿，并承担全部责任。

　　5. 本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，引起财产损失的，由乙方负责修复及赔偿。

　　6. 乙方自行采购的材料须自觉按合同约定进料，对该工地材料质量、施工质量把关，实行自查自检;在进场时通知甲方或由甲方委托人员进行核实，并提供产品合格证书等资料;乙方提供的材料及数量应与本合同所附材料清单上所说明的相符;因乙方材料商送错材料所造成材料与清单上的说明不相符(不超出3次)，乙方无责任。经确认材料为假货的，除免费更换为真货外，另向甲方支付相应材料款100%的补偿。

　　7. 甲方提供的材料，施工方应检验后方可使用(施工方不能以业主提供材料质量问题推托施工质量问题，业主提供材料确有质量问题的须经业主签字认可后方可使用)。

　　8. 合同施工期为天，施工期间因特殊原因需延长交付期的，需甲方签字同意;累计延长交付期不超过10天;每延期一天向乙方补偿50元。

　　9. 保修期为：隐藏工程五年，其他工程两年，提供保修卡，即负责保修又负责包料。

　　10. 本项目施工负责人每周至少到工地2次，甲方对施工负责人或施工人员不满意的投诉满三次，乙方应在3天内予以更换。

　　11. 乙方须在关键工序完成后，提前72小时通知甲方和工程监理进行验收方可进行下一道工序施工。

　　12. 乙方有义务对甲方提供的材料进行妥善保管，如发生损坏、丢失等问题，由乙方负责赔偿。

　　13. 乙方必须将装修过程中产生的垃圾定时清理并运送堆放在物业部门指定场所。

　　14. 由甲方付款、施工中剩余材料以及室内拆旧物品属甲方所有。

　　15. 乙方向甲方免费提供本项目隐蔽工程光盘。

　　16. 本工程保修期为两年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，损坏后经过修理部分，保修期从修复日开始计算，保修期长不变(隐蔽工程五年，其他工程两年)，保修期内费用由乙方全部承担。

　　17. 乙方应在接到甲方报修电话的__6_小时内做出响应，在__48__小时内到达现场。如果由于乙方施工质量问题而导致报修，在甲方报修以后__48__小时内仍未能解决问题，甲方可以先行修缮，并就因修缮支出的费用，要求乙方予以赔偿。

　　18. 预算表中已报价，但实际并没有做或少做的项目(包括主材，辅料和人工)，需将款项在结算时减除。

　　19. 甲方在施工期间可自由选择减少部分项目(包括主材，辅料和人工)，而不受10%管理费条款的限制。为保证乙方利益，甲方可减少部分项目的总价不得超过合同总价的15%，超过15%乙方可向甲方收取10%的管理费。

　　20. 甲方需免费提供施工现场住宿和水、电、煤气使用，费用由甲方承担，但不得超过350元，超出部分由乙方承担;

　　21. 乙方保证其施工人员均持有相应的资质证书或上岗证书，这些证书为国家授权单位所颁发。

　　22. 报价清单中的所有主材，辅料和人工部分的报价都是包含损耗在内的最后报价;

　　23. 乙方保证施工人员都为本公司有劳动关系的员工，施工期间不允许私自外请非乙方员工进行施工。未经甲方同意，乙方不得自行变更施工人员。

　　24. 在进行设施、设备安装时，乙方应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认，在安装后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进行整改。

　　25. 节点验收标准为甲方、上海团购网的第三方监理和乙方监理同时签字方认可为节点验收通过。对于节点验收不通过的，乙方无条件整改，同时，未经甲方书面同意，不得进项下一道工序，因整改而发生的任何费用及材料消耗、工时消耗等均由乙方负责而与甲方无关，且工期不变。每一期的工程款项的付出必须以上一期的节点验收通过为前提条件。

　　26. 甲方提供材料如供货商送到大楼门口而未运至室内交货，由乙方负责完整搬运至室内，搬运等相关费用已包含在合同总价内。

　　27. 对于一些甲方可选择的材料(如：饰面板，线条等)，如没有特殊说明和相应价格明示，则默认为甲方可自由选择而无需增加任何费用。

　　28. 对于报价单中未明确标明的配件等，都默认为甲方可自由选择需要或不需要，而不需要增加任何费用。

　　29. 双方争议协商解决不成时，任何一方均可根据中国法律的有关规定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　30. 本协议作为合同附件，与合同具有同等效力。如本协议所列条款与合同正文或其他附件所列条款有冲突时，执行本协议条款。

　　31. 本协议自甲乙双方或其授权代表签字盖章之日起生效。

　　32. 本协议一式两份，甲、乙各持一份，具有同等效力。

　　33. 本补充协议于年____月____日订立。

　　甲方：

　　乙方(盖章)：

　　法人代表或授权代表：

补充协议（赔偿）篇29

　　合同编号：_________________

　　甲方(全称)：_________________

　　乙方(全称)：_________________

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

　　鉴于：_________________

　　(原因)。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　(公章)(公章)

　　法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

　　签字：________________签字：________________

　　日期：________年____月____日日期：________年____月____日

补充协议（赔偿）篇30

　　根据____市(县)国让(合)字( )第____号《国有土地使用权出让合同》(以下简称《出让合同》)第四十五条的约定，出让人中华人民共和国__省(自治区、直辖市)__市(县)　　　局，与受让人____　，双方就合同中有关土地开发利用等未尽事宜，约定如下：

　　第一条　受让人除按照《出让合同》第十三条第一款约定日期动工建设外，同意在年月日前完成项目施工建设，并申请竣工验收。

　　受让人按照《出让合同》第十三条第二款约定提出延建申请，并经出让人同意延建的，其项目竣工和申请竣工验收日期可按同意延建的时间相应顺延。

　　第二条　受让人同意《出让合同》项下受让宗地的投资总额不低于____万元人民币。属于工业建设项目的，受让人同意《出让合同》项下受让宗地的项目固定资产投资额不低于经批准或登记备案的万元人民币，单位用地面积投资强度不低于每公顷____万元人民币，项目固定资产投资包括建筑物、构筑物、设备投资和地价款等。

　　第三条　受让人除按照《出让合同》第十一条各项约定履行外，同意该受让宗地容积率不低于____%，建筑系数不低于____%。

　　第四条　属于工业建设项目的，受让人同意该受让宗地中用于企业内部行政办公及生活服务设施的用地不超过受让宗地面积的____%，即不超过公顷。受让人不得在受让宗地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性设施。

　　第五条　受让人按照《出让合同》第十三条约定日期动工建设，但已开发建设面积占建设总面积比例不足三分之一或已投资额占总投资额不足25%，且未经批准中止开发建设连续满一年的，也视为土地闲置，出让人有权向受让人征收土地闲置费。

　　第六条　出让人、受让人双方同意将《出让合同》第三十三条约定的土地闲置费标准定为相当于出让宗地土地使用权出让金总额的%，即人民币元。

　　第七条　受让人因自身原因终止该项目投资建设，向出让人提出终止履行《出让合同》并申请退还土地的，出让人报经原批准土地出让方案的人民政府或机关批准后，区分情况分别按以下约定退还除《出让合同》第八条约定的定金以外的全部或部分土地使用权出让金(不计利息)，收回土地使用权，但该宗地范围内已建的建筑物、构筑物不予补偿，出让人还可要求受让人清除已建建筑物、构筑物，恢复场地平整。

　　(一)受让人在《出让合同》约定的动工建设日期届满一年前不少于60日向出让人提出申请的，出让人在扣除定金后退还受让人已支付的土地使用权出让金;

　　(二)受让人在合同约定的动工建设日期超过一年但未满二年，并在届满二年前不少于60日向出让人提出申请的，出让人应在扣除《出让合同》第八条约定的定金，并按照本补充协议第六条约定征收土地闲置费后，将剩余的已付土地使用权出让金退还受让人。

　　第八条　因自身原因减少项目投资规模，而导致部分建设用地空闲，且具备分割条件，并能重新用于开发建设的，受让人须在项目完成建设前90日向出让人提出退还相应面积建设用地申请。经市、县人民政府批准后，出让人与受让人签订土地使用权出让合同变更协议，由出让方收回相应部分的土地使用权，将所收回土地对应的土地出让金在扣除相应比例的定金后，退还给受让人。

　　第九条　受让人未能按照《出让合同》第十三条第一款约定日期或第二款同意延建所另行约定日期动工建设的，每延迟一日，应向出让人支付相当于土地使用权出让金总额__‰的违约金;造成土地闲置的，还应当按照本补充协议第六条的约定支付土地闲置费。

　　第十条　受让人未能按照本补充协议第一条第一款约定日期或第二款同意延建所另行约定日期完成项目建设并申请竣工验收的，每延迟一日，应向出让人支付相当于土地使用权出让金总额‰的违约金。

　　第十一条　在项目竣工验收后60日内，受让人应向出让人提供工程竣工验收资料及项目竣工决算审计报告等有关资料，由出让人按照《出让合同》第十一条及本补充协议第二条、第三条、第四条约定的投资额、投资强度、土地利用强度等指标，对该宗地的实际投资强度、土地利用强度等进行复核。

　　受让人实际投资强度、土地利用强度不能满足双方约定的指标的，属于违约，出让人有权收取违约金，并可要求受让人继续履约。

　　第十二条　项目投资总额、固定资产投资额和单位用地面积投资强度未达到本补充协议第二条约定标准的，出让人可以按照实际差额部分占约定投资总额和投资强度指标的比例，要求受让人支付相当于同比例土地使用权出让金的违约金。

　　第十三条　项目建筑容积率、建筑密度等任何一项指标低于《出让合同》第十一条和本补充协议第三条约定标准的，出让人可以按照实际差额部分占约定标准的比例，要求受让人支付相当于同比例土地使用权出让金的违约金。

　　第十四条　工业建设项目的绿化比例以及企业内部行政办公及生活服务设施用地所占比例等任何一项指标超过《出让合同》第十一条和本补充协议第四条约定标准的，受让人应当向出让人支付相当于土地使用权出让金总额__%的违约金，并自行拆除相应的绿化和建筑设施。

　　第十五条　在出让期限内，受让人要求改变《出让合同》规定的土地用途等土地使用条件的，双方同意按照本条第__款规定办理：

　　(一)由出让人收回土地使用权后，依法重新出让。

　　(二)按照《出让合同》第十七条的约定办理改变土地用途和土地使用条件批准手续后，由受让人按照批准变更时新旧土地使用条件下该宗地的土地市场价格差额补交土地使用权出让金。

　　第十六条　[其他事项]

　　出让人(章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受让人(章)：

　　法定代表人(委托代理人)　　　　　　　　　　　　　法定代表人(委托代理人) ：

　　(签字)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (签字)：

　　年　月　日

补充协议（赔偿）篇31

　　甲方(建设单位)：

　　乙方(施工单位)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，甲乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，就辽宁省安全技术服务中心20xx年绿化工程施工事宜，特签定本补充协议，本协议作为辽宁省安全技术服务中心20xx年绿化工程施工合同(以下简称原合同)的补充，双方愿共同遵守。原合同中没有提到的内容或提到但不全面的内容以本补充协议为准，若原合同中具体条款内容与本补充协议有矛盾之处，以本补充协议为准。

　　第一条工程概况

　　工程名称：辽宁省安全技术服务中心20xx年绿化工程合同工期：天数 35天。

　　第二条补充合同价款154，448.69 )

　　2、工程增量总价固定包死，所有现场变更及签证不再调整。

　　第三条付款方式

　　原合同价款与补充合同价款合计：壹拾柒万陆仟柒佰零玖元柒角柒分﹙小写￥176709.77﹚，工程全部完工后，经甲方验收合格后，累计支付乙方全部款项的95%﹙小写￥167874.77﹚，甲方预留5%﹙小写￥8835﹚工程质量保证金。20xx年6月底工程无质量问题甲方付给乙方质量保证金。

　　第四条

　　1.甲方根据工程量清单扣除乙方种植未确定成活树木工程款，乙方根据树木种植成活情况在秋季或第二年春季进行补植，补植成活甲方验收合格后，甲方付给乙方扣留工程款，并扣留20%质保金。乙方无偿负责补植树木养护一年。

　　2.本合同自双方签字并盖公章之日起生效，至双方义务履行完毕之日止。

　　3.本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，四份均具有同等法律效力。

　　4.因履行本协议产生的纠纷，双方应本着平等的原则协商解决，协商不成双方同意向甲方所在地有管辖权的法院提起起诉。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

补充协议（赔偿） 篇1

补充协议（赔偿） 篇2

补充协议（赔偿） 篇3

补充协议（赔偿） 篇4

补充协议（赔偿） 篇5

补充协议（赔偿） 篇6

补充协议（赔偿） 篇7

补充协议（赔偿） 篇8

补充协议（赔偿） 篇9

补充协议（赔偿） 篇10

补充协议（赔偿） 篇11

补充协议（赔偿） 篇12

补充协议（赔偿） 篇13

补充协议（赔偿） 篇14

补充协议（赔偿） 篇15

补充协议（赔偿） 篇16

补充协议（赔偿） 篇17

补充协议（赔偿） 篇18

补充协议（赔偿） 篇19

补充协议（赔偿） 篇20

补充协议（赔偿） 篇21

补充协议（赔偿） 篇22

补充协议（赔偿） 篇23

补充协议（赔偿） 篇24

补充协议（赔偿） 篇25

补充协议（赔偿） 篇26

补充协议（赔偿） 篇27

补充协议（赔偿） 篇28

补充协议（赔偿） 篇29

补充协议（赔偿） 篇30

补充协议（赔偿） 篇31

补充协议（赔偿）篇1

补充协议（赔偿）篇2

补充协议（赔偿）篇3

补充协议（赔偿）篇4

补充协议（赔偿）篇5

补充协议（赔偿）篇6

补充协议（赔偿）篇7

补充协议（赔偿）篇8

补充协议（赔偿）篇9

补充协议（赔偿）篇10

补充协议（赔偿）篇11

补充协议（赔偿）篇12

补充协议（赔偿）篇13

补充协议（赔偿）篇14

补充协议（赔偿）篇15

补充协议（赔偿）篇16

补充协议（赔偿）篇17

补充协议（赔偿）篇18

补充协议（赔偿）篇19

补充协议（赔偿）篇20

补充协议（赔偿）篇21

补充协议（赔偿）篇22

补充协议（赔偿）篇23

补充协议（赔偿）篇24

补充协议（赔偿）篇25

补充协议（赔偿）篇26

补充协议（赔偿）篇27

补充协议（赔偿）篇28

补充协议（赔偿）篇29

补充协议（赔偿）篇30

补充协议（赔偿）篇31