| 标题 | 延期交房赔偿协议 |
| 范文 | 延期交房赔偿协议（精选6篇） 延期交房赔偿协议 篇1甲方(出卖人)：______________________有限公司 乙方(买受人)：__________________栋单元房业主 根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“______________“小区，按照合同约定甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。 1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为_______年_______月_______日，自合同约定交房日期起合计违约________天。 2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。 4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金_______万元。 5、甲乙双方再无任何纠纷。 6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。 甲方(出卖人)：_______________乙方(买受人)：________________ 签订时间：_______________签订时间：_______________ 延期交房赔偿协议 篇2甲方(出卖人)：__________________置业有限公司 乙方(买受人)：___________________栋单元房业主 根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“佰利奥体城“小区，按照合同约定甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于_______年_______月_______日办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。 1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为_______年_______月_______日，自合同约定交房日期起合计违约______________天。 2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计_______年_______个月(共计______________元)由甲方直接交付物业服务单位。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。 4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金__________万元。 5、甲乙双方再无任何纠纷。 6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。 甲方(出卖人)：_________________乙方(买受人)：__________________ 签订时间：_________________签订时间：_________________ 延期交房赔偿协议 篇3延期交房赔偿协议范本格式 甲方：______________公司，地址：______________，负责人(授权签订本协议)：_________________，联系电话：_____________ 乙方：______________ 实际住址：______________ 联系电话：______________ 甲乙双方在________年________月________日签订了《商品房买卖合同》，合同约定乙方购买甲方开发的__________小区_____号楼_____单元_____室商品房一套，房屋面积为__________平方米(合同号：______________，备案号：_________________合同登记备案__________字第201________________号),由于贵公司的原因，造成实际交房时间为________年________月________日，比合同约定时间延迟__________日。现就双方履行合同中出现的纠纷，经双方自愿平等协商，达成以下协议： 一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方积极协助乙方办理房产证。 二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下：_________________甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写：______________元(￥_______________元)，乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。 三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金__________元。 四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。 甲方：_____________有限公司 签字：_________________ 签订时间：_________________ 乙方：_________________ 签订时间：_________________ 延期交房赔偿协议 篇4甲方(出卖人)：__________________置业有限公司 乙方(买受人)：______________栋单元房业主 根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“佰利奥体城“小区，按照合同约定甲方应于__________________年__________________月__________________日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于__________________年__________________月__________________日办理竣工验收并于__________________年__________________月__________________日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。 1、乙方已于__________________年__________________月__________________日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为__________________年__________________月__________________日，自合同约定交房日期起合计违约270天。 2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计__________________年__________________个月(共计__________________元)由甲方直接交付物业服务单位。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。 4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约__________________万元。 5、甲乙双方再无任何纠纷。 6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。 甲方(出卖人)：_________________乙方(买受人)：__________________栋单元号业主：_________________ 签订时间：_________________签订时间：_________________ 延期交房赔偿协议 篇5甲方：______________公司，地址：______________，负责人(授权签订本协议)：_________________，联系电话：_____________ 乙方：______________ 实际住址：______________ 联系电话：______________ 甲乙双方在__________年_____月_____日签订了《商品房买卖合同》，合同约定乙方购买甲方开发的__________小区_____号楼_____单元_____室商品房一套，房屋面积为__________平方米(合同号：______________，备案号：_________________合同登记备案__________字第201________________号),由于贵公司的原因，造成实际交房时间为_____________年_____月__________日，比合同约定时间延迟__________日。现就双方履行合同中出现的纠纷，经双方自愿平等协商，达成以下协议： 一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方积极协助乙方办理房产证。 二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下：_________________甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写：______________元(￥_______________元)，乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。 三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金__________元。 四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。 甲方：_____________有限公司 签字：_________________ 签订时间：_________________ 乙方：_________________ 签订时间：_________________ 延期交房赔偿协议 篇6下面是关于延期交房赔偿协议范本。 甲方(出卖人)：__________________置业有限公司 乙方(买受人)：______________栋单元房业主 根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“佰利奥体城“小区，按照合同约定甲方应于20__年12月31日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于20__年8月办理竣工验收并于20__年9月30日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。 1、乙方已于___ 年 ___ 月 ___ 日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为20__年9月30日，自合同约定交房日期起合计违约270天。 2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计年个月(共计元)由甲方直接交付物业服务单位。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。 4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金壹万元。 5、甲乙双方再无任何纠纷。 6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。 甲方(出卖人)：_________________乙方(买受人)：__________________栋单元号业主：_________________ 签订时间：_________________年月日签订时间：_________________年月日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。