| 标题 | 救生气垫买卖合同 |
| 范文 | 救生气垫买卖合同（精选3篇） 救生气垫买卖合同 篇1出卖人(甲方)：_______________ 买受人(乙方)：__________________ 甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。 第一条设备 1.甲方提供的设备当符合以下要求： (1)设备名称：______________ (2)商标：__________________ (3)规格：__________________ (4)原产地：______________ (5)生产厂家：______________ (6)交易数量：______________ (7)单价：__________________ 总价款：__________________ 2.质量 (1)整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项 a.按照国家强制标准或者指导标准：_____________执行 b.按照国际通用标准：__________执行 c.按照行业标准：______________执行 d.按照封存的样品标准执行 (2)以下部件的质量、性能标准或参数为：______________ a.部件_________：__。质量标准或参数：__ b.部件_________：__。质量标准或参数：__ …… 3.设备整体作业的性能应当达到以下水平：__ 4.以下部件作业应当达到以下水平：______________ (1)部件_________，作业水平：__ (2)部件_________，做业水平：__ …… 5.设备的整体技术性能标准为：__ 6.以下部件采用以下技术：______________ (1)部件_________，采用技术：__ (2)部件_________，采用技术：__ ……. 7.设备功能：__ 8.安全性能 (1)对环境的影响：__ (2)对操作人的影响：__ (3)安全标识：__ 9.甲方为乙方提供详细技术资料，设备及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。 10.包装方式 (1)防潮要求：__ (2)抗震要求：__ (3)防灰尘要求：__ (4)防霉要求：__ (5)防锈要求：__ (6)防腐蚀要求：__ (7)外包装标识要要求：__ (8)审美要求：__ 第二条运输 1.运输办理方：__ 2.运输费用负担方：__ 3.运输方式：__ 4.始发地点：__ 5.到获地点：__ 6.承运人：__ 第三条交付 1.双方按照以下第_________种方式完成交付： (1)甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成; (2)乙方收到货物并且验收完毕则交付完成; (3)乙方自己提货，提货装车(船)完成则交付完成; (4)除以上方式外的其他方式，约定为：__。 2.甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。 第四条风险转移 货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和设备侵权责任的主张。 第五条所有权的转移 1.所有权的转移遵照以下第_________项执行： (1)货物交付后所有权即转移至乙方; (2)货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权，具体执行办法另行协商。 第六条检验 自货物交付后的_________日内完成检验，若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。 (1)检验人：__ (2)检验技术手段：__ (3)检验方法：__ (4)检验合格的标准：__ 第七条设备不合要求的补救措施 1.经检验，若设备质量合格率为_________%以上则甲方对不合格设备可以采取以下补救措施：______________要求退货、要求修理、要求更换，费用由_________方负担。 2.经检验，若设备质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。 第八条货款支付 1.支付方式：__(可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式) 2.支付条件：__(可以约定付款的条件以防范风险) 3.支付时间或者期限：__ 4.支付地点：__ 第九条担保 乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。 第十条售后服务 1.甲方负责对设备的安装、调试、技术培训、指导，费用由_________方负担，这些工作应于_________年_________月_________日前完成。 2.设备正式投入使用后的_________内(时间)维修由________方负责，费用由_________方负担。工具、配件的供应由_________方提供，费用由_________负担。 3.设备投入使用后的维护过程中甲方应当负担的义务：__ 4.设备的升级事项约定为：__ …… 第十一条知识产权约定 …… 第十二条责任 1.甲方：______________ (1)甲方履行不能应当承担的责任：__ (2)甲方迟延交货应当承担的责任：__ (3)甲方履行瑕疵应当承担的责任：__ (4)其他违约责任 2.乙方：______________ (1)乙方履行不能承担的责任：__ (2)乙方迟延受领应当承担的责任：__ (3)乙方瑕疵履行应当承担的责任：__ (4)乙方迟延交付货款应当承担的责任：__ (5)其他违约责任 3.因设备引起的侵权责任的承担依法律规定：__ 第十三条免责条款 1.当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任 (1)情形_________，免除责任：__ (2)情形_________，免除责任：__ …… 2.当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任 (1)情形_________，免除责任：__ (2)情形_________，免除责任：__ …… 第十四条本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人，否则对方可以直接解除合同。 第十五条本合同中关于设备本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。 第十六条保险 由_________方于_________前对设备向_________保险公司办理_________保险，保险费由_________方负担。 第十七条依据法律规定本合同经_________审查批准后生效，由_________方于_________年_________月_________日前向_________提出申请，批准之日即生效。 1.依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第_________种方式：______________ (1)抵押人和甲方签字盖章则生效; (2)本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由________方承担; (3)本合同自________年_________月_________日生效; (4)本合同自_________(附某一种或者多种条件)成就时生效。 2.本合同一式_________份，当事人各方各执一份，经公证的公证机关执一份，各分均具有相同的法律效力。 第十八条单据 1.甲方应于_________提交以下单据：______________ (1)提货单 (2)发票(VAT) (3)使用说明书 (4)保修单 (5)出厂检验合格证明 (6)其他单据 2.乙方应于_________提交以下单据：__ (1)汇票/本票/支票/信用证/转帐凭单 (2)…… 第十九条保护商业秘密约定 …… 第二十条若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。 1.向_________仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用由_________负担; 2.向_________人民法院起诉。 第二十一条本合同签订地点是：__ 甲方：__________________乙方：__________________ 住所：__________________住所：__________________ 开户行：__________________开户行：__________________ 开户行帐号：______________开户行帐号：______________ 救生气垫买卖合同 篇2上诉人(一审原告)：林，女，略 被上诉人(一审被告)：张，女，略 原审第三人：福州市房产代理有限公司，略 上诉人因房屋买卖经纪合同纠纷一案，不服台江区人民法院x1年12月19日做出的(x1)台民初字第号民事判决，现提起上诉。 上诉请求 一、一审判决认定事实不清，适用法律错误，请求二审法院撤销一审判决，依法改判; 二、一二审诉讼费用全部由被上诉人承担。 事实和理由 一、(x1)台民初字第号民事一审判决认定“原告不得转让诉争诉争房屋”是错误的，与事实不符，适用法律错误。 一审法院依据国务院x5年5月11日转发的建设部等七部委《关于稳定住房价格工作意见》第七条“禁止商品房预购人将购买的未竣工的预售商品房再行转让。在预售商品房竣工交付、预购人取得房屋所有权证之前，房地产主管部门不得为其办理转让等手续;房屋所有权申请人与登记备案的预售合同载明的预购人不一致的，房屋权属登记机关不得为其办理房屋权属登记手续”的规定，认定原告不得转让诉争房屋，该法律适用错误。 庭审中已查明x0年10月8日，上诉人申请按揭贷款30万元，付清了诉争屋全部购房款， x1年4月15日上诉人与开发商福州x房地产开发有限公司办理了诉争房的交房手续，，说明上诉人已付清该房屋全部购房款，该诉争屋已竣工交房，只是尚未办理房屋产权证书，上诉人的情形并不完全适用七部委的工作意见。 即使适用七部委《关于稳定住房价格工作意见》第七条之规定也只说明上诉人在取得房屋所有权证之前，房地产主管部门不得为其办理转让等手续，并未违反法律的强制性规定不能说明原告不得转让诉争房屋更不会因此而影响合同效力。 二、(x1)台民初字第号民事一审判决认定“原被告双方约定于诉争屋“甲方名下的《房屋所有权证》办出后再办理交易过户手续，该条款属附生效条件的条款，且所附条件符合法律规定，因此，应当认定原被告双方之间的房屋买卖合同时附生效条件的。目前，原告尚未取得诉争屋的房屋所有权证，条件尚未成就，故双方之间房屋买卖合同尚未生效。”与法律规定及事实不相符。 所谓附条件生效的合同，是指合同双方当事人在合同中约定某种事实，并以其将来发生或不发生作为合同生效或不生效的限制条件的合同。而结合该条款全部文字内容可以看出该条款只是对于双方的履行手续和工作日做相应的补充约定,并未对该条件成就与否的法律后果做说明，即没有约定所附条件如果成就或不成就对协议效力有何影响，因此不能认定是附条件生效的合同。 另外，从房屋买卖合同整体内容来评判，该条款作为补充条款只是就双方合同的履行责任做进一步具体明确的约定，买卖双方对于房屋产权及交房责任在第三章违约责任当中已做具体约定，不需再另设限制性条款。 即使该房屋买卖经纪合同依照一审法院所认定的.为附生效条件的合同，依照合同法第四十五条之规定当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就;不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。被上诉人在房屋买卖经纪合同签订当天交纳定金1万元以后未按合同约定的x1年6月21日18：00前再履行付款义务，第三人遂于x1年7月2日、7月11日、7月19日发函通知被上诉人履行义务，但被上诉人没有支付定金，该事实已得到一审法院确认。合同不履行属于被上诉人的过错，属于为自己的利益不正当地阻止条件成就，因此，应认定合同条件成就、合同有效，被上诉人应当承担违约责任。 该房屋买卖经纪合同符合物权法第十五条之规定当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。双方之间的房屋买卖经纪合同依法成立有效。 三、(x1)台民初字第号民事判决一审判决认为“认定被告构成违约，要求被告承担违约责任，则于法无据。”与法律规定及事实不相符。 上诉人与被上诉人双方在房屋买卖经纪合同第十八条中明确约定，本合同签订后乙方擅自变更或解除合同的，应支付甲方等同于定金数额的违约金，甲方擅自变更或解除合同的应支付给乙方等同于定金数额的违约金。被上诉人在交付1万元定金后不再履行付款义务，说明被上诉人擅自变更合同，应当承担合同约定的违约责任。双方签订的合同中约定定金数额为51万元，违约金的数额等于定金数额也应为51万元。定金数额仅作为双方确认违约金额的一种计算方式应适用合同约定的定金数额而非适用定金有关法律规定所确认的实际定金数额1万元。 依据合同法第一百一十三条之规定当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。即使按照一审法院认定的违约金数额按照实际交付定金数额1万元来赔偿也是无法补偿给上诉人造成的实际损失。 一审法院即没有考虑上诉人合同履行后可以获得的利益也未考虑因被上诉人迟延不履行合同近半年的时间福州房价打折降价而给上诉人造成的房价下跌损失。被上诉人在明知上诉人预期获利情况下仍拒绝履行合同，给原告造成巨大经济损失，因此上诉人要求被上诉人按照购房总价103万元的20%支付206000元的违约金完全符合法律的规定及给当事人造成的实际损失。 依照双方买卖经纪合同中二十条之规定，被上诉人自x1年6月22日起逾期未付款直至上诉人x1年9月19日书面通知被上诉人解除合同时止应按成交价款每日万分之三向上诉人支付滞纳金27810元。 为维护上诉人的合法权益，根据国家法律法规和事实，特上诉来贵院，请依法裁判。 上诉人： x1年 月 日 救生气垫买卖合同 篇3甲方： 乙方： 一、买卖商品 二、交付方式 乙方应按下述要求将产品交付甲方： 1、交付期限：合同签订后【10-15日】内交付。 2、交付地点：【需方自提】。 3、交付方式：【交付方式及运输方式、运费见补充附页】。 三、运费及风险转移 乙方将产品送至甲方指定的交付地点，并承担运输费用以及运输途中的一切风险，风险自产品运到甲方指定地点并经甲方验收合格签收后转移到甲方。因包装不当等原因造成的产品灭失、损坏，由乙方负责。 四、质量保证 1、乙方保证交付的产品与双方约定的式样、质量完全符合。 2、因产品质量问题引起的一切人身、财产损失，乙方应承担全部赔偿责任。 五、合同价款及支付 1、本合同采购价款：大写人民币【 元整】，小写：【 元】。该合同价款已包括乙方履行本合同的全部报酬和所需的全部费用。除另有约定外，甲方无需就本合同项下事项向乙方支付上述价款之外的任何其他费用。 2、甲方凭乙方开具的相应金额的发票并按以下第【1】种方式向乙方付款： 一次性支付：甲方在收到乙方全部产品，并验收合格签收后支付。 分期支付：甲方分期向乙方支付本合同采购价款:。 六、质量保修 乙方提供自产品出货之日起【3年】的免费保修服务。对于产品交付检验的不合格品，乙方将免费予以更换。 七、违约责任 乙方不能按时交货的，每逾期【一周】应向甲方按合同总价【1】%的标准支付违约金。乙方不能按时交货超过【三周】的，甲方有权解除合同。违约金不能弥补所造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。 八、争议解决 合同在履行过程中若发生争议，由双方友好协商解决。若协商不成，向甲方所在地有管辖权的法院起诉。 九、其他约定事项 1、合同变更：本合同一经签订，双方不得变更或擅自解除，如需变更，只能以双方签字盖章的书面文件进行，该类文件视为本合同的有效组成部份。 2、本合同一式【肆】份，双方各持【贰】份，经双方签字盖章后生效;本合同传真件具有同等的法律效力。 甲方：乙方： 年月日： |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。