标题 | 下水道施工总承包合同 |
范文 | 下水道施工总承包合同(精选3篇) 下水道施工总承包合同 篇1一、合同名称_______________ 二、合同签订双方 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 三、合同双方约定 为保质按期完成____________________________水道改造工程,经双方协商订立如下合同: 1、工程地点:_________________________________ 2、工程内容:________________________________ 3、工程质量 (1)主干管采用_____机制管,国家知名品牌产品,管壁厚度不低于_______,在底层处设置检查口,主干管总长约50米。 (2)管道施工、安装符合国家安装工艺要求,做到底板平整、管线直、安装牢固,确保排水通畅。 4、工程造价:工程总造价为________________。 5、工程工期:合同签订之日起__天内(雨雪天气除外)。 四、付款方式:工程完工后,经甲方验收合格,一次性付清全款或其他付款方式(由双方商定)。 五、其它约定事项: 1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,因施工安全造成的一切后果,均由乙方全权负责。 2.工程期间如出现有关部门及个人阻碍施工等情况,由甲方负责沟通、协调。 六、本合同自签订之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(签字):____________________乙方(签字):____________________ __________年__________月__________日 下水道施工总承包合同 篇2一、合同名称。例如:厨房下水道施工合同 二、合同签订双方。如 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 三、合同双方约定 为保质按期完成____________________________水道改造工程,经双方协商订立如下合同: 1、工程地点:_________________________________ 2、工程内容:________________________________ 3、工程质量 (1)主干管采用_____机制管,国家知名品牌产品,管壁厚度不低于_______,在底层处设置检查口,主干管总长约50米。 (2)管道施工、安装符合国家安装工艺要求,做到底板平整、管线直、安装牢固,确保排水通畅。 4、工程造价:工程总造价为________________。 5、工程工期:合同签订之日起__天内(雨雪天气除外)。 四、付款方式:工程完工后,经甲方验收合格,一次性付清全款或其他付款方式(由双方商定)。 五、其它约定事项: 1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,因施工安全造成的一切后果,均由乙方全权负责。 2.工程期间如出现有关部门及个人阻碍施工等情况,由甲方负责沟通、协调。 六、本合同自签订之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(签字):乙方(签字): 年月日 下水道施工总承包合同 篇3发包人:____________________(简称甲方) 承包人:____________________(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:____________________ 2、工程地点:____________________ 3、工程范围:____________________ 4、承包方式:____________________ 二、合同工期 1、开工日期:______年______月______日,竣工日期______年______月______日,合同工期总天数______天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)____________________(人民币),小写¥______。 五、付款方式 付款方式:本工程进场完成______%工作后10天内,发包人向承包人支付______%工程费用;本工程进场完成______%工作后15天内,发包人向承包人支付______%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后______日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格; 3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担; 4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表______,承包人现场代表______,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。 一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金______万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第______种方式解决: (一)提交______仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间:______年______月______日 合同订立地点:___________________ 本合同共______页 发包人:(盖章)________________ 法定代表人/委托代理人:_________(签字) 承包人:_________________________(签字) 联系方式:_______________________ 开户银行:_______________________ 银行账号:_______________________ |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。