网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 建设工程协商施工合同协议
范文

建设工程协商施工合同协议（精选25篇）

建设工程协商施工合同协议 篇1

　　发包人(全称)：_______________________

　　承包人(全称)：_______________________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_______________________

　　工程地点：_______________________

　　工程内容：_______________________

　　工程立项批准文号：_______________________

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供)

　　三、合同工期

　　开工日期：_____年____月___日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准);

　　竣工日期：_____年____月___日;

　　合同工期总日历天数：______天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格(其中主体为优质结构)

　　五、合同价款

　　金额(大写)：________;预算价约计_______万元。

　　六、组成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1、本合同协议书;

　　2、图纸;

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、违约、索赔和争议

　　1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿;

　　2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。

　　八、工程结算

　　1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。

　　2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：

　　竣工结算工程款=预算(或概算)或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。

　　3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金 ，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为___________________________________元(人民币);：____________元(人民币)。

　　九、合同生效合同订立时间：__________年______月______日

　　1、合同订立地点：________________________。

　　2、本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

　　发包人：_______________________

　　法定代表人：_______________________

　　_______年______月_____日

　　承包人：_______________________

　　法定代表人：_______________________

　　_______年______月_____日

建设工程协商施工合同协议 篇2

　　建设单位，____________，以下简称甲方;　　拆迁户(单位)，_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______，以下简称乙方。　　根据 __________ 建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。　　一，乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间，共______平方米〈原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于一九 ________年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在____市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)。　　二，乙方应于一九________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元。　　三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：　　

　　1，乙方自行找房周转，每人每月补助______元;　　

　　2，由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助____元;　　

　　3，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助______元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。　　四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______间，______层______号，配有______等设备。　　五，乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人______领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。　　六，甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期____日，应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期____日，应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付______元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。　　乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期____日，应向甲方偿付违约金______元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。　　七， 其它：______________________________________________________________.　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，交____市(县)房地产管理局，XX银行，建委，计委____等单位各留存一份。　　建设单位(甲方)：_____________________________________(公章)　　地址：__________________________________________　　代表人：__________________________________________________　　电话：_____________________________________________________________　　银行账户：_________________________________________________　　拆迁户(乙方)代表人：_____________________________(盖章)　　家庭18岁以上成员：______________________________(盖章或签名)　　地址：____　　________________________________　　(乙方如系单位，则应有单位公章，地址，代表人，电话，银行账户

建设工程协商施工合同协议 篇3

　　合同编号：___________

　　委托人：___________

　　监理人：___________

　　第一部分 协议书

　　委托人(全称)：___________

　　监理人(全称)：___________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1. 项目名称：___________;

　　2. 工程地点：___________;

　　3. 工程规模：___________;

　　4. 工程概算投资额(或建筑安装工程费)：___________。

　　二、词语限定

　　协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

　　三、组成本合同的文件

　　1. 协议书;

　　2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

　　3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

　　4. 专用条件;___________

　　5. 通用条件;___________

　　6. 附录，即：

　　附录A 相关服务的范围和内容

　　附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

　　本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

　　四、总监理工程师

　　总监理工程师姓名：___________，身份证号码：___________，注册号：___________，广西建筑市场诚信卡卡号：___________。

　　五、签约酬金

　　监理酬金以建筑安装工程费最终工程结算价为计费基数，结合中标人的投标报价方式进行计算。本项目建筑安装工程费为___________万元，监理服务投标中标费率为 ，签约酬金为(大写)：___________

　　(￥:___________元)。

　　六、期限

　　1. 施工阶段监理服务期限：

　　自___________年___________月___________日始，至___________年___________月___________日止。(施工阶段监理服务期限应为自委托人通知监理进场之日始至工程竣工验收合格之日止，原则上招标人应设定为与所监理项目的施工工期一致，特殊情况下施工阶段监理服务期均不能大于施工工期的110%。如施工工期超过110%，施工阶段监理服务期相应延长但要追加延期费用。)

　　2. 相关服务期限：

　　(1)勘察阶段服务期限___________。

　　(2)设计阶段服务期限___________。

　　(3)保修阶段服务期限自___________年___________月___________日始，至___________年___________月___________日止。

　　(4)其他相关服务期限___________。

　　七、双方承诺

　　1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

　　2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

　　八、合同订立

　　1. 订立时间：___________年___________月___________日。

　　2. 订立地点：___________。

　　3. 本合同一式___________份，具有同等法律效力，双方各执___________份。

　　委托人：___________(盖章) 监理人：___________(盖章)

　　住所：___________住所：___________

　　邮政编码：___________邮政编码：___________

　　法定代表人___________法定代表人___________

　　或其授权代理人：___________(签字)或其授权代理人：___________(签字)

　　开户银行：___________开户银行：___________

　　账号：___________账号：___________

　　电话：___________电话：___________

　　传真：___________传真：___________

　　电子邮箱：___________电子邮箱：___________

　　第二部分 通用条件

　　词语涵义及适用语言

　　第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

　　一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

　　二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

　　三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

　　四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

　　五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

　　六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

　　七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

　　八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

　　九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

　　十、“天”指日历天。

　　十一、“现场”指监理项目实施的场所。

　　第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

　　监理依据

　　第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

　　通知和联系

　　第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

　　第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

　　第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

　　委托人的权利

　　第七条 委托人享有如下权利：

　　一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求;

　　二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权;

　　三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证;

　　四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告;

　　五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

　　监理人的权利

　　第八条 委托人赋予监理人如下权利：

　　一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准;

　　二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件;

　　三、核查并签发施工图纸;

　　四、签发合同项目开工令、暂停施工指令，但应事先征得委托人同意;签发复工指令;

　　五、审核和签发工程计量、付款凭证;

　　六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员;

　　七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备;

　　八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同;

　　九、专用合同条款约定的其他权利。

　　委托人的义务

　　第九条 工程建设外部环境的协调工作。

　　第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

　　第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

　　第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

　　第十三条 提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

　　第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

　　第十五条 为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

　　第十六条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定;未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

　　第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

　　第十八条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

　　第十九条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

　　监理人的义务

　　第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

　　第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人;实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

　　第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

　　第二十三条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量;检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

　　第二十四条 监督、检查工程施工进度。

　　第二十五条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

　　第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。

　　第二十七条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

　　第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

　　第二十九条 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

　　第三十条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

　　第三十一条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

　　监理服务酬金

　　第三十二条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

　　第三十三条 除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

　　一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误;

　　二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务;

　　三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

　　监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

　　第三十四条 国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

　　第三十五条 委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

　　合同变更与终止

　　第三十六条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

　　第三十七条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方;若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

　　第三十八条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

　　第三十九条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

　　违约责任

　　第四十条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

　　第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

　　第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

　　争议的解决

　　第四十三条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决;也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解;协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁;或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

　　第四十四条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

　　其他

　　第四十五条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

　　第三部分 专用条件

　　1、定义与解释

　　1.2、解释

　　1.2.1、本合同文件除使用中文外，还可用必要时专用术语应附有中文注释。

　　1.2.2、约定本合同文件的解释顺序为：

　　(1)协议书;

　　(2)中标通知书;

　　(3)专用条款及附录A、附录B;

　　(4)通用条款;

　　(5)投标文件。

　　2、监理人义务

　　2.1、监理的范围和内容

　　2.1.1、监理范围包括： 施工阶段及保修阶段的监理(含质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及现场组织协调)

　　2.1.2、监理工作内容还包括：

　　1、协助委托人填写开工报告。

　　2、确认承包人选择的分包人(如有)。

　　3、审查承包人编制的施工组织设计、施工方案及施工进度计划并监督检查其实施。

　　4、审查承包人或委托人提供的材料和设备清单及所列的规格及质量。

　　5、督促检查承包人严格执行合同和严格按国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工和施工验收签证，控制工程质量。

　　对于包括土方工程及其他关键部位等工程施工，要求监理工程师必须24小时现场旁站监理，并做好旁站监理记录。

　　6、对用于工程的主要材料、构件的出场合格证、材质试验单等进行核定，如发现不实之处，有权责成承包人(并制定实验单位)对材质进行再化验，防止不优良的材料、构件等用于工程上。对于政府采购材料(甲供材料)，监理工作为：

　　(1)组织施工单位、材料供应商按有关验收标准或对各种甲供材料进行现场签收。

　　(2)督促施工单位及时作出材料计划，并进行审核，每周负责向委托人汇报甲供材料的工序情况。

　　(3)根据材料计划与承建商、材料供应商按有关验收标准或对各种甲供材料进行现场签收。

　　(4)负责监督承建人进行标段内的甲供材料的调拨。

　　(5)在需进行材料核查时组织承建商或材料供应商进行甲供材料的现场清点(施工结束后)。

　　(6)组织承建商对甲供材料进行清点交接。

　　7、检查工程使用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格及质量标准。在订货前，根据需要以对生产厂家进行了解考察，所发生的差旅费用由订货单位负担。

　　8、根据《建筑安装工程承包合同》的规定，核验承包人所作的工程进度计划，签收审查承包人填报的旬、月、季度等报表，随时提出监理意见，控制工程进度计划。

　　9、对重大的设计修改和技术咨询，除提出监理意见之外，应征得委托人的意见，在可行的情况下，原则上应由原设计单位进行修改。

　　10、根据《建筑安装承包合同》的付款规定，以及专业监理工程师对工程质量、数量的核实、签发付款凭证。

　　11、监督检查承包人完成各阶段及全套竣工图的绘制和整理各种必须归档的资料，交委托人归档。

　　12、做好各阶段、部位、环节及系统的分段工程检验、验收、负责组织现场初验、签署由承包人提出的竣工验收报告，参加委托人组织的最终验收。

　　13、督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的绘制和整理各种必须归档的资料，交委托人归档。

　　14、协助主持、审理工程出现的质量、安全事故的处理，提出处理意见。所发生的费用由责任方负责。

　　15、负责检查工程状况、鉴定质量问题责任，督促保修。

　　16、完成委托人委托的编制工程预算、审核工程结算及核定工程价款工作。

　　17、按时组织工地例会，并将例会情况及整理成文，以纪要形式报送委托人。

　　18、为工程建设“四控两管一协调”的实线向委托人提出合理化建议。

　　19、信息管理：做好施工现场记录与信息反馈：按照建立合同附件的要求编制监理月、年报;按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交委托人、移交后方可进行监理费结算。

　　2.2、监理与相关服务依据

　　2.2.1、监理依据包括：有关的法律、法规、规章和标准规范，设计文件，建设工程监理合同及有关的建设工程合同。

　　2.2.2、相关服务依据包括：本工程的设计、施工、安装、监理招投标文件及合同;委托人根据工程特点、现场实际需要增加或改变的工程项目内容。

　　2.3、项目监理机构和人员

　　2.3.4、更换监理人员的其他情形： 如监理人需要调换施工现场监理人员时，须经委托人与监理人双方协商，报委托人同意后生效 。

　　2.4、履行职责

　　2.4.3、对监理人的授权范围：

　　(1)负责本工程项目及其附属工程、专业工程、临时设施的施工和整体项目红线范围内的工程施工及保修阶段的全过程监理，包括协助委托人做好开工前准备工作;负责安全、质量、进度(月报、周报)、投资控制及合同管理(包括投资月报、审核工程量、审核工程预算和结算、工程进度款、合同支付、变更台帐);设备、材料进场检查;组织协调、安全文明施工管理、组织各类验收;组织、审核竣工资料。

　　(2)承担本工程范围内的技术协调工作，包括工程施工的进场、退场、质量、进度及其它相关内容。

　　(3)监理人对其派驻的监理项目部在监理业务范围内的工作全面负责，并提供一切必要的支持。

　　(4)在监理与相关服务范围内，严格履行监理人的权利和义务。

　　在涉及工程延期 \ 天内和(或)金额 \ 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

　　2.4.4、监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：⑴没有相关资质或资质不符合相关专业规定的;⑵在施工过程中弄虚作假，没有按施工承包合同要求进行施工，不进行或不及时整改的;⑶施工方有违法或严重违纪人员的;⑷在本工程项目实施过程中，和监理人有较大分歧，不能再进行协调的;⑸拒不服从监理人监理的。

　　2.5、提交报告

　　监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：签订合同后7天内提供监理规划一式一份;每月十日前，提供上个月的监理月报一式2份。

　　2.7、使用委托人的财产

　　监理人应在本合同终止后 \ 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： \ 。

　　3、委托人义务

　　3.4、委托人代表

　　委托人代表为：___________。

　　3.6、答复

　　委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

　　4、违约责任

　　4.1、监理人的违约责任

　　4.1.1、监理人赔偿金额按下列方法确定：

　　赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

　　4.2、委托人的违约责任

　　4.2.3、委托人逾期付款利息按下列方法确定：

　　逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

　　5、支付

　　5.1、支付货币

　　币种为：人民币，比例为：___________\ ___________，汇率为：___________\___________。

　　5.2、支付酬金

　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的酬金：

　　5.2.1、监理酬金计算方法：

　　监理酬金以建筑安装工程费最终工程结算价为计费基数，结合中标人的投标报价方式进行计算。

　　5.2.2、施工阶段监理酬金支付时间与金额：

　　(1)本工程监理费预付款为：___________

　　(2)监理费支付：按每个月施工单位完成的工程量额*1.35%*80%进行支付。

　　(3)在监理合同已签订，监理人员进场并正常开展监理业务后，委托人在每月25日前，向监理人按月支付监理服务酬金：

　　(4)在工程通过竣工验收后支付合同监理服务酬金总额的95%，工程结算审定完成之日起10日内，监理人向委托人提交监理酬金结算清单，委托人在收到监理酬金结算清单之日起15日内核准并按工程实际结算造价×监理费率为监理酬金总结算费用，总金额与合同金额相差部分的95%支付;在监理服务期届满14天内，委托人将监理服务酬金总额的余款全部付清，并向监理人退回履约保证金(无息)。

　　5.2.3、延期费用的支付：

　　由于非监理人原因，使得施工阶段的实际监理服务期超出合同监理服务期时，委托人另行向监理人支付延期费用，延期费用按以下公式计取：

　　延期费用=本合同期限延长时间(天)×暂定施工阶段监理酬金÷本合同监理服务期(天)

　　其他约定：

　　5.2.4、其它阶段监理酬金支付

　　在监理合同已签订，监理人员进场并正常开展监理业务后，委托人在每月25日前，向监理人按月支付监理服务酬金：

　　其它阶段月监理酬金=暂定相应阶段监理酬金×(30÷本合同相应阶段监理服务期(天))

　　5.3、付款方式

　　支付方式：银行转账。监理人在每次付款前按所支付的合同金额开具完税发票给项目业主。

　　6、合同生效、变更、暂停、解除与终止

　　6.1、生效

　　本合同生效条件：合同双方签字盖章后即生效。

　　6.2、变更

　　6.2.2、除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

　　附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

　　6.2.3、附加工作酬金按下列方法确定：

　　附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

　　6.2.5、正常工作酬金增加额按下列方法确定：

　　正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

　　6.2.6、因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

　　7、争议解决

　　7.2、调解

　　本合同争议进行调解时，可提交___________进行调解。

　　7.3、仲裁或诉讼

　　合同争议的最终解决方式为下列第___________种方式：

　　(1)提请 百色市仲裁委员会进行仲裁。

　　(2)向___________人民法院提起诉讼。

　　8、其他

　　8.2、检测费用

　　委托人应在检测工作完成后 \ 天内支付检测费用。

　　8.3、咨询费用

　　委托人应在咨询工作完成后 \ 天内支付咨询费用。

　　8.4、奖励

　　合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

　　奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;

　　奖励金额的比率为___________\___________%。

　　8.6、保密

　　委托人申明的保密事项和期限：___________\___________。

　　监理人申明的保密事项和期限：___________\___________。

　　第三方申明的保密事项和期限：___________\___________。

　　8.8、著作权

　　监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：___________\___________。

　　9. 补充条款：

　　如有另行拟定。

　　委托人：___________

　　监理人：___________

　　签于：___________

建设工程协商施工合同协议 篇4

　　发包人(全称) (甲方)

　　承包人(全称) (乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿，公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施

　　工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：盱眙县机动车保姆城

　　工程地点：盱眙县龙泉转盘西南侧

　　工程内容：框架结构;局部4-15层;建筑面积77851.99平方米

　　工程立项批准文号： 资金来源：自筹。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：图纸设计范围内土建及水电安装工程

　　三、合同工期

　　开工日期： 以经审批的开工报告为准

　　竣工日期： 从开工日期顺延至合同工期

　　合同工期总日历天数：540日历天。

　　四、质量标准 工程质量标准：符合国家验收标准，备案合格

　　五、合同价款

　　金额(大写)：暂定价人民币(大写)柒仟柒佰捌拾伍万壹仟元(￥ 7785.10万元)按20xx《江苏省建筑与装璜工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》及现行的相关定额、文件等结算并经有资质部门审核后的总价下浮10 %作为最终结算价(其中最终结算时钢材、商品混凝土价格须经甲方相关人员签证认可后按实计算，不参加下浮，人工费按淮安市有关文件执行不下浮。无框玻璃门、窗不在本合同价款内，如承包方施工另行商定)。

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同专用条款

　　3、明确双方权利、义务的纪要、协议

　　4、本合同通用条款

　　5、投标书、招标文件和中标通知书

　　6、施工图纸

　　7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

　　8、工程预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同的约定的期限和方式付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设工程协商施工合同协议 篇5

　　建设工程借款合同

　　合同编号：

　　贷款方：___

　　借款方：___

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条 借款用途_________________________________________________________

　　第二条 借款金额 借款方向贷款方借款人民币(大写)__元。预计用款为__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。

　　第三条 借款利率 自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为__%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%。

　　第四条 借款期限 借款方保证从__年_月起至__年_月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。

　　第五条 因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

　　第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条 本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

　　第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方___(盖章) 贷款方___(盖章)

　　负责人：___ 负责人：___

　　地 址：___ 地 址：___

　　签约日期：___

　　签约地点：___

建设工程协商施工合同协议 篇6

　　甲方：(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)　　乙方：(同上) (承包方)　　甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。　　

　　第一条 承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)　　

　　第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)　　

　　第三条 图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)　　

　　第四条 甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)　　

　　第五条 甲乙双方的基础工作　　

　　第六条 工程进度计划　　

　　第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)　　

　　第八条 人事同价款及其调整　　

　　第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间　　

　　第十条 工程验收　　

　　第十一条 决算　　

　　第十二条 保修　　

　　第十三条 争议处理　　

　　第十四条 违约责任　　

　　第十五条 双方约定的其他内容　　

　　第十六条 本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自________年____月____日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。　　发包方单位名称(章)：

　　承包方单位名称(章)：　　单位地址：

　　单位地址：　　法定代表人：

　　法定代表人：　　委托代理人：

　　委托代理人：　　电话：

　　电话：________年____月____日________年____月____日　　开户银行账号：

　　开户银行账号

建设工程协商施工合同协议 篇7

　　甲方(供方)：　　乙方(需方)：　　甲、乙双方本着《民法典》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：　　

　　一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规产品：　　注：　　

　　1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算　　

　　2、以上价格不含税，　　

　　3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)、　　

　　二、质量检验：　　

　　1.质量标准：按国家有关规定标准验收　　

　　2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。　　

　　3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。　　

　　三、付款方式：　　本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。　　

　　四、交货方式、交货时间、交货地点：　　

　　1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地　　

　　2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达　　

　　3.交货地点：　　

　　五、产品接收及检验：　　货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)　　

　　六、对产品提出异议的时间和办法：　　乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于____日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，____日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格!　　

　　七、违约责任　　

　　1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;　　

　　2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;　　

　　3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;　　

　　八、其他条件　　

　　1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。　　

　　2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以____市地方法院仲裁为主。　　

　　3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。　　

　　4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。　　甲方(签名)：　　乙方(签名)：　　地址：　　地址：

建设工程协商施工合同协议 篇8

　　发包人（甲方）：汽车零部件有限公司　　承包人（乙方）：建设工程有限公司　　鉴于：　　甲方和乙方于________年____月____日签署的编号为GF-20-0325的《汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议：　　

　　1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的工程原签约合同价下调7%（百分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。　　

　　2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。　　

　　3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。　　甲方：汽车零部件乙方：XX公司有限公司　　法定代表人或其授权委托人： 法定代表人或其授权委托人： 签字： 签字：　　________年____月2____日

　　________年____月2____日

建设工程协商施工合同协议 篇9

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　工程名称：

　　本合同依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经双方协商，本着友好合作原则，达成如下分包合同：

　　一、承包范围：

　　二、承包方式：

　　三、质量标准：

　　四、工期：

　　本工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工，工期为 天。

　　五、收费标准及支付方式：

　　1、经双方协议，本工程总量为 米，收费标准为 ， 共计： (大写： )

　　2、合同总价依据实际完成工程量进行结算。

　　3、付款方式：

　　六、变更及工程费用调整：

　　1、本工程进行中，发包人对本工程与技术要求提出变更时，发包人应在变更前 天内发出书面通知。承包人接到变更后 天内予以确认。

　　2、变更后及承包增加施工费用，发包方按市场价予以调整。

　　七、发包责任：

　　1、发包方在开工 2 日前向承包方提供本工程施工组织设计、技术交底与要求、设计图纸及放线定点轴线。

　　2、开工前，发包方应办理开工许可证、工作场地使用等手续，及时解决好有关扰民和影响正常工作的有关问题，并承担相应费用。

　　八、承包方责任：

　　1、承包人按本合同所规定的时间完成本工程的工作内容

　　2、严格按本工程设计方案及技术要求进行施工，确保施工质量。

　　3、施工中如发现问题应及时汇报，并提出相应的处理方案，经发包方确认后进行施工。

　　4、负责好现场测量放线、桩体定位、施工技术资料记录工作，并如实及时提交发包方，如因承包方的遗漏、错误造成工程质量问题，承包方应负责补救并承担相应责任，情况严重时，发包方有权向承包方追偿相应损失。

　　5、遵守国家及北京市有关施工管理规定，服从现场指挥与领导。

　　九、违约责任：

　　甲方或乙方不能按照本协议条款约定履行各自的各项责任及发生与本合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任。

　　十、材料与设备

　　1、发包人及承包人对各自所提供的材料及机械设备进场负责，并经双方验收合格后方可使用。

　　2、若造成窝工、误工所造成的损失，责任是甲方的由甲方负责，是乙方的由乙方负责。

　　十一、报告、成果、质量检查与验收

　　1、发包方负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查与验收。

　　2、承包方应对其所确保提交的报告、成果、文件的真实性进行负责。

　　3、隐蔽工程检查由承包人自检后，通知发包方进行检查与验收，经发包方签字确认后方可进行下一道工序。检验不合格，承包人负责在规定的时间内必须进行修补。

　　十二、本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十三、其它约定事项：

　　十四、合同终止

　　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效，发包人、承包人履行完成合同所规定的义务后终止。

　　本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设工程协商施工合同协议 篇10

　　合伙人： （以下简称甲方）性别年龄身份证号码 合伙人：身份证号码甲乙双方经平等协商，就合伙承包一致意见，共各方信守。　　

　　一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。　　

　　二、合伙经营项目和范围。合伙项目以公司中标合同确认的道路建设项目内容和范围为准。　　

　　三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。　　

　　四、出资方式及比例：　　甲乙双方现金出资，前期投标投资由甲方出资贰佰壹拾伍万元，该款中标退还后归甲方；以后施工时甲乙双方各出资50%，在双方商定出资____日内到账，否则按日千分之三承担违约责任。　　甲方派现金会计一名负责保管现金及现金账目，乙方派主管会计一名负责记账；会计的工资费用由甲乙双方共同承担。　　

　　五、盈余分配及债务承担：　　

　　1、盈余分配：盈余以甲乙双方出资为依据，按比例分配。　　

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。　　

　　六、退伙：合伙期间原则上不得退伙；如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意；　　

　　七、项目日常管理　　

　　1、甲方作为项目部负责人，负责项目的全面管理工作；乙方负责项目公关、催收工程款及当地社会关系协调并参与项目日常管理。　　甲乙双方聘请总工程师，负责工程的技术工作；　　

　　2、每月____日、____日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需两方签字后方能下账。当月支出需当月下账，超过两个月不下账的支出个人自负。　　

　　3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。　　

　　八、合伙期满。合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担；一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。　　

　　九、违约责任。

　　1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失。

　　2、合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。　　

　　十、其他。合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成可向郑州仲裁委员会提请仲裁。 合伙人（甲方）：________年____月____日　　合伙人（乙方）：________年____月____日

建设工程协商施工合同协议 篇11

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　为使_______________项目在济南高新技术产业开发区实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本协议。

　　一、土地问题

　　1、土地位置及出让方式

　　甲方同意本项目进入济南出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于占地约亩。其中独自使用面积亩，代征道路面积亩，确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。

　　2、土地价格

　　为体现对本项目的支持，甲方初步确定以万元人民币/亩的优惠价格，将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额为万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计万元，由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。

　　3、付款方式

　　高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内，一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后，按国家有关规定，尽快办妥国有土地使用证等有关手续。

　　二、工程建设

　　1、开工条件

　　按照乙方建设规划要求，甲方承诺于_____年_____月_____日前，保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即"九通一平"的基本建设条件，确保乙方顺利进畅否则承担由此给乙方造成的经济损失。

　　甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。

　　2、工程进度

　　乙方必须在_____年_____月_____日前进场开公建设，并严格按照施工进度计划投入资金进行建设，保证建设进度。

　　3竣工时间

　　乙方必须在_____年_____月_____日前竣工，延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内，向甲方提出延期说明，取得甲方认可。

　　三、违约责任

　　1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项，从滞纳之日起，每日按应缴纳费用的0.5‰缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的，甲方有权解除协议，并可请求违约赔偿。

　　2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的，应交纳已付土地出让金5%的违约金;连续两年不投资建设的，甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。

　　3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时，甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。

　　4、为避免国有资产流失，保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起五年内，乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金，低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种金额的50%时，乙方应赔偿给甲方其税金差额。即：乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额_50%=乙方当年该税种实际缴纳金额。

　　四、其他

　　1、在履行本协议时，若发生争议，双方协商解决;协商不成的，双方同意向济南市仲裁委员会申请仲裁，没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时，该种不履行将不构成违约，但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告，同时，提供有关部门出据的不可抗力证明。

　　3、本协议一式份，甲、乙双方各执份。份协议具有同等法律效力，经甲、乙双方法定代表人签字盖章生效。

　　4、本协议于_____年_____月_____日在中华人民共和国山东济南市签订。

　　5、本协议有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　6、本协议未尽事宜，双方可另行约定后作为本协议，与本协议具有同等法律效力。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　法人住所地：

　　邮政编码：

　　电话号码：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法人住所地：

　　邮政编码：

　　电话号码：

建设工程协商施工合同协议 篇12

　　外墙粉刷施工合同　　工程承包人（甲方）：　　劳务分包人（乙方）：　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于公司与工程承包人已经签订施工承包合同，双方就工程外墙抹灰 专业劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。　　

　　一、承包内容及承包方式：　　

　　1、承包内容：外墙面原基层界面处理和粉刷一道水泥砂浆层；　　

　　2、承包形式：包工不包料　　

　　二、粉刷质量标准及要求：　　

　　1、严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210－20）标准验收。　　

　　2、施工及使用过程中出现的由于乙方施工质量原因空鼓、脱落等引起的经济损失由乙方负责赔偿，同时乙方必须在甲方指定的时间内负责修复完毕并验收合格。　　

　　三、劳务报酬结算与支付：　　

　　1、结算价格：完成合同内所有工作内容，按 元∕2进行结算。计算时面积按实际粉刷面积计算。　　

　　2、工程付款: 本抹灰分项工程施工至工程量一半时，付完成工作量的50﹪；本抹灰分项工程施工结束后，付工程总价的50﹪；余款在本抹灰分项工程结束后三个月内结清。　　

　　四、工期：　　本抹灰分项工程工期25天，从________年____月____日开始施工至________年____月____日完工，如遇天气条件原因导致不能施工的情况下，工期相应顺X。　　

　　五、甲方责任：　　

　　1、变更施工项目内容、规模（数量）、条件时，须书面通知乙方，变更后需重新明确项目内容和数量，进行协商并及时办理签订补充协议。　　

　　2、在施工期间乙方施工人员出现以下情形，甲方有权对乙方进行相应的处罚，如乙方的施工人员出现打架、斗殴事件，无论何种原因对乙方处以20.00元处罚，同时乙方承担全部经济责任及法律责任；不及时清理卫生对乙方处以300-500元处罚；相应处罚款项自工程款中扣除。　　

　　3、如甲方资金不到位，施工方案不确定，造成延误工期由甲方负责顺X。　　

　　六、乙方责任：　　

　　1、乙方进入施工现场后，必须加强自身队伍素质教育和管理，做好安全文明施工管理，不得从事和参与各种非法活动，要坚持“安全

　　第

　　一、质量第

　　一、文明施工”的原则。　　

　　2、服从甲方的领导指挥，并遵守甲方的规章制度。严格按确认的设计要求施工，并按

　　第二条的质量标准及要求进行施工和验收。　　

　　3、总进场施工人数按施工劳动力计划。如由于施工技术力量不足，不按甲方要求施工，不能按规定工期完成任务，不按国家质量标准施工，所造成的一切损失由乙方承担，同时甲方有权解除合同并更换队伍。　　

　　4、做好文明安全施工，并坚持工完场清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持现场清洁卫生。　　

　　5、加强自身队伍素质教育和管理，不做违法、违规的事，不从事非法活动，做好安全、防火、防盗工作。　　

　　6、乙方现场施工期间水、电管理、卫生管理、住宿管理、治安管理必须按甲方的制度规范要求执行，如造成浪费由乙方承担。　　

　　七、安全施工与检查：　　

　　1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准　　进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。工程承包人安全防护措施到位后，由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。　　

　　2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。　　

　　八、纠纷解决：　　在合同履约过程中发生纠纷，双方友好协商，如协商不成时，可向人民法院提出诉讼。　　

　　九、其它：　　

　　1、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决。　　

　　2、本合同未尽事宜，双方友好协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。　　

　　3、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。　　

　　4、本合同共三页，合同一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份。　　工程承包人：劳务分包人：　　代表：代表：　　________年____月____日

建设工程协商施工合同协议 篇13

　　甲方：　　乙方：　　根据《民法典》的规定，甲、乙双方在平等自愿的原则上，经协商一致，签订本合同。

　　一、甲方开发的 土方分项工程由乙方承包施工。

　　二、承包范围：

　　1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遗留的基础砖、石、砼的挖掘，破碎、装卸、运输和清理弃至场外。

　　2、施工所需的机械、工具、能耗、维修等均由乙方承担。

　　三、承包价格：

　　1、土方、建筑垃圾、杂物、破碎快料外运，每立方米 元，甲方需留用的土方，乙方应在甲方指定位置及要求堆放，每立方米 元。以上价格的工作内容包括挖、装、运、卸、外运，还包括途中产生的费用和卸物的地点由乙方解决和费用承担。

　　2、施工时遇到体积大于0.6立方米砼、钢砼，或厚度在30厘米以上的基础需要破碎，按实际体积计算，破碎费每立方米 元。

　　3、砼地坪厚度超过20厘米，需要使用炮头机打，每平方米 元，含破碎物清理外运。

　　四、工程量、计量方式：　　原始地面标高每棟房屋测6-8个点的平均数，由甲、乙双方共同测量并做好记录。(监理单位进场后可同时参加)，参加人员签字后土方开挖，待基坑挖好后，基底标高再测量记录，经参加人员签字生效，(砼破碎工程也同样记录、签字生效)。记录表格采用土方测量记录单(甲方提供)。

　　五、施工质量和进度：　　乙方在施工进度中应根据甲方和监理人员指定的时间、施工范围和施工图要求进行施工，工作完成后应 甲方和监理对质量认可后双方测量签单。

　　六、安全、文明施工：

　　1、乙方应定期对所属员工进行安全生产和文明施工教育，并做好安全工作措施，现场管理人员和操作人员必须有上岗证，因安全事故而引起的一切损失由乙方承担。

　　2、施工过程中，遇到通信光缆，电缆和文物等重要迹象应立即停止施工，报告现场管理人员或甲方领导，待事情处理后再施工。

　　七、付款方式：

　　1、考虑到施工周期(各栋房屋不一定同时开工)，定于每月的 号结算一次，结算根据施工时每栋房子已经签字的记录单，按完成量的70﹪付款，余款待小区改期工程全部完工1个月后的3个月工作日内结清。

　　2、付款时凭税票并经相关人员签字注明已完成付款的房屋楼号。

　　八、其它事项：

　　1、如甲方需工程进度加快而乙方无法跟进施工时，甲方可另行施工单位进场施工。

　　2、由于甲方付款不到位，乙方可顺延工期。

　　九、本合同经双方商定，不得违约，如一方违约，则守约方有权解除合同。 如在合同履行过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

建设工程协商施工合同协议 篇14

　　甲方：郴州XX公司　　乙方：　　甲、乙双方经协商就小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。　　

　　第一条 工程名称及地点　　

　　1、工程名称：配电工程　　

　　2、地点：　　

　　第二条 承包方式　　乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。　　

　　第三条 乙方的施工范围和主要工程量　　

　　1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。　　

　　2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。　　

　　3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续;　　

　　4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。　　

　　第四条 工程价款结算及付款方式　　

　　1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。　　

　　2、付款方式　　

　　2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整)，待合格送电满________年时一次性支付。　　

　　2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。　　

　　第五条 双方的权利义务　　

　　1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。　　

　　2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。　　

　　3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。　　

　　4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应积极配合。　　

　　第六条 工程期限验收方式　　

　　1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在________年____月____日前完成施工调式合格并达到交付使用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不可抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。　　

　　2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格)，在验收前甲方不启用任何设备。　　

　　第七条 乙方质量承诺　　

　　1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并使用。乙方保证：所有由其采购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电认证等)，并保证质量可靠、使用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;所有电线、电缆全部使用铜芯质材;乙方提供的控制设备是采用先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。　　

　　2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清楚的，并能够满足国家标准要求的设备安装、调试运行操作和维修的要求。　　

　　3、乙方对由其提供的所有配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为________年(除人为事故和不可抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人维修，维修费由甲方从质保金中直接扣除。　　

　　第八条 违约责任　　

　　1、在工程施工过程中，乙方应根据合同工期以及施工进度，及时保质保量的完成施工。如因乙原因影响施工进度和施工工期，延误工期 10 天以内时，乙方按 元天承担违约责任;延误工期超过 20 天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方承担相当于本工程总价款 10 %的违约责任。　　

　　2、乙方必须保证由其提供的所有配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求，否则，甲方除有权按《产品质量法》等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方承担相当于本合同总价款 10 %的违约责任。　　

　　3、甲方应按合同约定时间和金额及时向乙方支付工程款，如果逾期支付，则应当按照所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。　　

　　第九条 其他事项　　

　　1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方一致同意由甲方所在地人民法院裁决。　　

　　2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。　　

　　3、施工图纸由乙方根据祥现状按照国家标准进行设计，设计图纸经电力局审查合格　　甲方(签章)： 乙方签字：________年____月____日

建设工程协商施工合同协议 篇15

　　委托方(甲方)：_________________受托方(乙方)：_________________

　　一、总则甲方拟委托乙方为其进行档案归档整理服务工作，乙方也愿意提供上述服务，双方经友好协商，在平等条件下就档案整理服务工作，达成如下协议，以资共同遵守。

　　第一条、整理概况

　　(一)、整理类别①文书档案②人事档案

　　(二)、整理内容对(一)所述档案进行整理、归档、录入、上架排列等工作。

　　(三)、整理时间

　　开工日期________________年________________月________________日，竣工日期________________年________________月________________日，期限：_____________年________________月;

　　第二条、整理价款包括

　　(一)档案按每整理一盒________________元计，以实际完成的案卷计算价款;电脑录入以每条_____________元计(每条指的是每份文件需要录入内容)

　　(二)按人头发放工资，固定以每人每月______元计，每月______日计算。

　　(三)材料费、工具费不纳入整理价款。

　　第三条：_________________整理质量

　　(一)按照国家档案局关于档案归档、立卷规定执行，规定不明确的，按照行业规定或者行业习惯执行。

　　(二)在档案整理过程中，甲方如有特殊项目或者特殊质量要求，应明确告知乙方。乙方因遵循甲方要求之方式整理档案而实际上造成档案整理质量不合要求的，乙方不承担责任。同时，因甲方之特殊要求给乙方增加劳动量的，甲方应额外支付补偿费用，具体需要双方签订补充合同另行约定。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　________年____月____日________年____月____日

建设工程协商施工合同协议 篇16

　　委 托 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　承 包 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　经双方协商，由委托方委托承包方承担________ 工程的可行性研究，特订立本合同。

　　第一条 委托方在合同签订之日起________ 天以内，向承包方提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。

　　1.提供数据、资料的内容如下：________ .

　　2.在合同期内，委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包方，必要时可吸收承包方参加本工程可行性研究的人员参加。

　　第二条 承包方应在________ 年________ 月________ 日以前，向委托方提交本合同工程的可行性报告，并对此承担责任。可行性报告内容应包括：

　　1.经济评价指标：

　　(1)投资内部收益率：________________.

　　(2)投资回收期：____________________.

　　2.贷款偿还能力分析：____________ .

　　3.外汇偿还能力分析：____________ .

　　4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：________ .

　　5.结论：____________________________ .承包方应向委托方提交可行性报告________ 份。

　　委托方如在合同期间对________ 工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。

　　第三条 费用支付条款

　　1.本工程的可行性研究费为人民币________________元整。于合同生效之日，委托方应向承包方付给上述金额的20%的定金。余下金额于合同期满时全部付清。

　　2.委托方中止合同时，无权要求承包方退还定金。

　　3.承包方不履行本合同规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。

　　第四条 违约罚金

　　1.承包方不按合同规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的__%，作为违约罚金。

　　2.承包方提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误系承包方造成者，应扣除其所应得费用的10%～30%，视错误性质严重程度而定。

　　3.因委托方责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。

　　4.委托方超过合同规定日期付费时，应偿付给承包方以逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定费用的__%计算。

　　第五条 本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。

　　第六条 本合同正本一式二份，双方各执一份。合同副本一式____份，送____各一份备案。

　　委托方：________ (盖章)

　　负责人：________ ____年____月____日

　　承包方：________ (盖章)

　　负责人：________ ____年____月____日

建设工程协商施工合同协议 篇17

　　发包人：(以下简称甲方)：

　　承包人：(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，经甲乙双方协商，就工程分包事项达成一致，订立如下合同条款。

　　1、工程概况及分包内容

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程概况：

　　分包内容：所有钢筋加工、制作、绑扎工程。(所需的绑丝由乙方承担)。

　　分包方式：清工

　　2、合同价款：按建筑面积计算： 元/㎡。一次性包死，价格不可再调。

　　3、分包工期

　　4、质量标准：达到国家执行《建设工程质量验收规范》合格标准。

　　5、付款方式：

　　1)地下室封顶完成后，付所完工程量价款的70﹪。

　　2)±0.000以上工程每四层封顶后付所完工程量价款的70﹪。

　　3)主体完工后，经甲方验收合格后(剔凿部分完工)其余部分一次性付清。

　　6、甲方的责任和义务

　　1)组建项目管理班子，办理竣工手续。

　　2)负责组织分部工程的验收。

　　3)负责提供施工用的设备及周转材料。

　　发包人：日期：

　　承包人：日期：

建设工程协商施工合同协议 篇18

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方与乙方原于________年______月______日签订的建设工程施工劳务承包合同，现经双方协商同意，该合同于_____年_____月__________日予以解除,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、解除合同、撤场协议：_________________

　　一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款_____万元，详见附表~已完成工程量计价表。

　　二、经双方对上述费用进行核算统计，截止_____年_____月_____日甲方应付乙方款项共计_____万元，该款项已充分考虑并包含了乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约条款约定等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他任何费用要求。

　　三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计_____万元，详见附表~已支付费用清单表。现甲方尚欠乙方款项(扣除合同约定的已完成工程的质量保修金后)计_____万元。本协议签字日后甲方向乙方分付清欠款_____万元，至此所欠款项全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属班组人员的纠纷。

　　四、合同解除并不免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

　　五、合同解除后，乙方应于日内退出工程现场并移交甲方所提供的生产工器具、设备、材料及生活用品等，不得以任何理由滞留、干扰工程的后续施工，否则应承担拖延费元/日。

　　六、本协议由双方签字盖章后生效，协议文本一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)代表人：_________________(盖章)代表人：_________________(盖章)

　　_________年_______月_____日

建设工程协商施工合同协议 篇19

　　甲方：____________有限公司

　　乙方：____________

　　丙方：____________

　　甲乙双方基于____________年____________月____________日签订的二份《借款合同》，甲方借取乙方____________万元，在借款逾期后，甲方仍然不能还款。针对还款事宜，双方经过协商一致特签订此还款协议：

　　一、甲方借取乙方的____________万元本金，自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰计息。此____________万元本息，甲方分三次全部还清，分别于____________ 年____________ 月____________ 日偿还乙方本息 万元、于____________年 ____________月 ____________日偿还乙方本息 ____________万元、余下的借款本息于20____________年____________ 月 ____________日前全部还清。还款方式按先息后本、利随本清的方式进行。

　　二、在甲方未还清乙方的____________万元借款本息前，乙方有权参与甲方的位于____________的______________项目的销售资金管理，甲方有义务配合和保障乙方参与该项目的销售资金管理，具体方式是在位于____________区的_____________项目的所有的销售资金银行账户的印鉴中加入乙方本人的印章，该印章由乙方保管和使用，在甲方还清借款本息后，由甲乙双方共同取消或变更该印鉴印章，乙方退出该项目的资金管理。

　　三、甲方若违反本协议约定，除借款本金仍按月利率35‰计息外，还应当向乙方支付违约金 _____________万元，同时将乙方的借款本息一次性全部还清。

　　四、丙方自愿为甲方履行上述协议承担连带担保责任，担保范围包括但不限于借款本息及违约责任。

　　五、因履行本合同发生纠纷，由三方协商解决，协商不了，在乙方户籍所在地人民法院进行诉讼解决。

　　六、 本协议一式三份，甲、乙、丙各持一份。本协议自甲、乙、丙三方签字(盖章)生效。

　　甲 方：_____________有限公司(盖章)

　　甲方代表：_____________

　　乙 方：_____________ 丙 方：_____________

建设工程协商施工合同协议 篇20

　　合同订立时间：_________________

　　合同订立地点：_________________

　　九、合同生效

　　本合同双方约定后生效。

　　委托人(盖章)：_________________受托人(盖章)：_________________

　　法定代表人(签字或盖章)：_________________法定代表人(签字或盖章)：_________________授权代理人(签字或盖章)：_________________授权代理人(签字或盖章)：_________________单位地址：_________________单位地址：_________________

　　邮政编码：_________________邮政编码：_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　电子信箱：_________________电子信箱：_________________

　　开户银行：_________________开户银行：_________________

　　帐号：_________________帐号：_________________

建设工程协商施工合同协议 篇21

　　工程项目名称：________

　　发包单位(甲方)：________

　　承包单位(乙方)：________

　　承包单位所在地址：________

　　为了规范建设市场，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据________有关要求，并经甲乙双方同意，特签订建设工程保持廉洁的协议书。

　　1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

　　2.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

　　3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。

　　4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意，甲方人员不得接受乙方赠送的礼品，礼金和有价证券，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

　　5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

　　6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

　　7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定)，按时出席甲方召集的有关会议。

　　8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如乙方违反，根据具体情况和造成的后果，甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚，直至终止工程合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

　　9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

　　10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时告知甲方单位主管领导;情节严重的可向区有关部门投诉或举报。

　　11.本协议使用时间：本工程发包，建设，竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。

　　12.本协议的甲方指工程建设单位，分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。

　　13.甲乙双方愿意接受建设主管部门，纪检监察部门，检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。

　　14.本协议一式六份，甲乙双方各执一份，甲乙双方主管部门各备案一份，抄报建筑管理所一份，送甲方纪检(监察)，检察室备案一份。

　　甲方(盖章)：________

　　法人代表(签字)：________

　　______年____月____日

　　乙方(盖章)：________

　　法人代表(签字)：________

　　______年____月____日

建设工程协商施工合同协议 篇22

　　设工程民法典律风险防控措施本文关键词：建设工程，防控，措施，风险，合同

　　建设工程民法典律风险防控措施本文简介：摘要：在建设工程的合同中，明确规定着建设方与施工方的权利和义务。

　　双方可以通过这种受法律保护的方式，对各自的责任与义务进行细化，为施工过程和双方利益提供法律保障。

　　近几年来，伴随着建筑行业的快速发展，却涌现出很多法律纠纷案件。

　　究其原因，主要是对建设工程合同中的法律风险缺少有效防控措施。

　　针对建设工程合理法

　　建设工程民法典律风险防控措施本文内容：

　　摘要：在建设工程的合同中，明确规定着建设方与施工方的权利和义务。

　　双方可以通过这种受法律保护的方式，对各自的责任与义务进行细化，为施工过程和双方利益提供法律保障。

　　近几年来，伴随着建筑行业的快速发展，却涌现出很多法律纠纷案件。

　　究其原因，主要是对建设工程合同中的法律风险缺少有效防控措施。

　　针对建设工程合理法律风险及其防控措施进行了探讨与分析，力求找到防范这类风险的有效策略，为建筑行业的整体发展提供支持。

　　关键词：建设工程合同;法律风险防控

　　近些年来，虽然我国的建筑行业法规体系建设已经取得了一定的成绩，但伴随着建设项目的日益增多，无论是建设企业和是施工单位依然面临着较大的建设工程合理法律风险。

　　且风险一旦发生，责任归属一方将要承担起巨大的法律责任，甚至将企业推入到生存危机当中。

　　因此，建筑施工单位必须提高自身的法律风险防范能力，实现企业的长期健康、稳定发展。

　　1建设工程合同的法律风险种类

　　11采购合同

　　在建筑施工的过程中，会涉及到多种物资的采购，同时产生多种物资采购合同。

　　在这些物资采购合同中，就存在很多不合理、不明确、不公平之处，给其它后续工作带来诸多风险隐患。

　　例如在机械设备采购合同中，只标明了采购价格和生产厂家，却缺少设备名称、种类、型号、规格、维修方式、质量标准等重要信息;还有一些合同缺少当事人签名，或存在提供信息和有效证件信息不符的问题。

　　对方一旦出现违约行为，无法通过这种信息不全的采购合理进行追责，给违约方逃避责任提供了可乘之机。

　　12分包合同

　　现阶段，很多施工单位会将部分施工环节进行分包，分包的内容、形式有多种多样，承包方所承担的责任和义务也不尽相同。

　　在这种情况下，双方签订的分包合同就显得非常重要了。

　　但实际情况是很多分包合同并不具有任何法律效力，所谓的分包合同只是形同虚设而已，还有些总承包单位根本不与分包单位签订合同，造成很多不合法的转包和分包现象。

　　例如由于分包单位根本不具备施工资质，只能将承包项目进行再次转包，最终导致施工责任不明、拖欠工程款、拖欠农民工工资等一系列风险问题。

　　13担保合同

　　施工单位在进行风险担保时，往往会涉及到很大的金额。

　　一旦担保业务出现问题，就会对企业的经济效益造成极大的冲击和影响。

　　具体的说，担保合同风险主要包括：合同内容不具法律效力、高报金额、合同内容与实际情况不符、合同双方责任划分不明确等等。

　　14劳动合同

　　劳动合同风险主要是来自于施工单位与施工人员之间的法律纠纷问题。

　　具体风险包括：短期雇佣不签订劳动合同，或者一些关键性条款内容不够明确;或存在霸王条款，个别约定不合法、不合理;合同内容与我国相关法律不能有效吻合，导致劳动合同不具任何法律效力。

　　2工程合同的阶段性风险

　　21合同签订阶段

　　施工单位在合同签订阶段的风险问题主要包括：首先，在招标环节中，对相关单位的经营资质营审核不细致、不到位。

　　其次，在合同条款中，对双方的利益、责任和义务划分得不够明确，也缺乏合理性;还有，合同内容与国家的法律法规相违背，没有体现出公平性与公正性，合同中存在大量的漏标和暗箱操作等问题。

　　22合同履行阶段

　　合同履行是双方对合同内容给予保障和落实的主要阶段。

　　因此，这一环节对于建设工程来说非常重要。

　　但是，在双方履行约定的过程中，却存在着很多的风险隐患。

　　具体表现为以下几个方面：首先，业主在履行合同的过程中存在某种违约行为，但施工单位却没有及时发现，或没有及时做出反应，最后导致施工单位的经济利益或社会效益遭受损失;其次，施工单位在履行合同的过程中，不能对执行过程进行有效管控，导致施工合同执行不到位或不充分，对各类合同文件管理的效果也不够好，严重影响着合同的执行效果。

　　23合同终止阶段

　　之所以现阶段工程合同存在很大的风险隐患，是因为一些施工单位忽视了合同中止后的风险防范措施，往往都是片面地认为合同的风险仅仅存在于合同签订和合同履行阶段，觉得合同终止阶段不会对自身造成什么负面影响和伤害。

　　其实，这种想法是错误的。

　　如果在这一阶段施工单位对合同资料保管得不够到位或不够严密，就容易导致合同中的保密信息外泄，或被不些不法分子所利用，给企业带来极大的风险隐患。

　　3建设工程民法典律风险的防范措施

　　31完善相关管理制度

　　要想实现建设工程合同的有效管理，首先要建立起完善的合同管理制度。

　　对施工中的具体情况进行全面、细致的审查，并结合审查结果或工程现状对可能出现的纠纷情况进行预测，从而对合同中不明确、不合理以及不合法的条款给予纠正，或通过双方和协商进行修订。

　　在合同起草阶段，双方要对条款内容进行积极的补充与完善，这对于施工合同的最终确定、审批与会签等环节来说都是非常重要的。

　　企业要想很好规避合同风险，就要提高施工单位的准入标准，严格把控相关审核流程，最大限度的提高合同的法律效力，使自身利益在法律的框架内得到有效保护。

　　32强化责任意识与法律意识

　　为了避免合同履行过程中出现不可控的风险，想要想尽一切办法强化建设单位和施工单位的法律意识，使双方能够充分地了解和学习与建筑行业相关的法规法律和制度政策，确保工程合同的各项内容与相关法律规定的高度契合。

　　企业也要积极主动地提高自己的责任意识与法律意识，保证建筑工程合同各项内容的科学性、合法性与严谨性。

　　只有这样，才能从根本上减少由责任问题而引发的各类法律纠纷，保证施工过程的顺利推进，提高了建设工程合同的践行力与约束力。

　　33对履行合同的过程加强监管

　　强有力的过程监管能够保证合同的有效执行，确保各项条款的有效落实。

　　施工单位要主动联合建设企业和相关主管部门，对施工过程进行监管，确保每一个环节都符合质量要求。

　　针对合同中的主要条款，相关的人员要根据施工进度对相关条款的落实情况进行全面细致、及时到位的检查。

　　只有这样，才能有效保障合同条款的落实情况。

　　与此同时，施工单位还有不断完善自身的奖励措施与惩治办法，对于在防范法律风险工作中具有突出贡献者，要给予相应的奖励，对于给企业带来风险或造成损失的人员，要视情况给予一定的处罚，最大限度地避免由于法律风险对企业以及工程项目所造成的影响。

　　34提高管理人员的业务水平

　　对于建筑工程的承建双方企业来说，合同管理人员的综合素质与专业能力在很大程度上决定了民法典律风险的等级。

　　因此，必须加强合同管理人员的业务水平、道德修养、责任意识与敬业精神，进而提升他们的综合素质水平。

　　企业可以面向相关人员开展定期或不定期的培训，规定合同管理人员必须持有从业资格证才能上岗，也可以结合培训内容进行业务考核，确保培训的实际成效。

　　只有这样，才能使合同管理人员的业务水平获得真正意义上的提升。

　　4结束语

　　在建筑行业中，不论是建设单位还是施工单位，民法典律风险都会或多或少的存在，企业应将其视为推动自身快速成长的动力。

　　在日常经营和施工管理的过程中，不断完善自身的管理体系，做好工作人员培训工作，从而对法律风险进行有效控制与防范，使企业能够在可控的风险范围内实现健康发展，强化企业在面对风险时的应变能力与盈利能力。

建设工程协商施工合同协议 篇23

　　合同编号：____________

　　工程名称(以单位工程为准)：___________

　　发包方：(甲方)_______________________

　　承包方：(乙方)_______________________

　　施工合同编号：_________________________

　　交付竣工工程日期：_____年_____月_____日

　　北京市工商行政管理局

　　北京市城乡建设委员会 监制

　　一九九四年十二月

　　发包方(用户)名称：______________

　　工程名称：________________________

　　本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。

　　一、保修期限

　　自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。

　　1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年;

　　2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月;

　　3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期;

　　4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年;

　　5.其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。

　　二、保修项目内容及范围

　　1.屋面漏雨;

　　2.烟道、排气孔道、风道不通;

　　3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水;

　　4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮;

　　5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定;

　　6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水;

　　7.外墙板漏水，阳台积水;

　　8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

　　9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落;

　　10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷;

　　11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求;

　　12.因施工单位造成的其他质量问题。

　　三、保修责任

　　施工单位自接到建设工程质量修理通知书(式样附后)之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位;施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。

　　四、保修抵押金

　　1.保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中：

　　(1)承包一般建安工程200万元以内的，按2.0%计算;200万元(不含200万元)至500万元的，按1.5%计算;500万元以上(不含500万元)的，按1.0%计算。

　　(2)单独承包装饰工程，按1.0%计算。

　　2.本工程保修抵押金为__________________元。

　　金额大写：____________________________。

　　五、保修抵押金返还

　　工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。

　　1.承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%为______________元。

　　保修期满三年，返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。

　　2.单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。

　　六、争议

　　甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向________________仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种争议解决方式：向________________人民法院起诉。

　　双方约定按第________种争议解决方式解决。

　　七、合同生效与终止

　　1.本合同自订立之日起生效。

　　2.工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后，本合同即告终止。

　　八、合同份数

　　1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

　　2.本合同副本____份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。

　　九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十一、双方议定的其他事项：__________________________________________

　　承包方(施工保修单位)：

　　地址：

　　邮政编码：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　(公章)

　　保修合同订立时间：　年　月　日

　　发包方(用户)：

　　地址：

　　邮政编码：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　(公章)

　　年　月　日

　　附件

　　建设工程质量修理通知书

　　工程名称(以单位工程为准)：____________________

　　保修合同编号：_______________

　　使用单位(用户)名称：____________________

　　施工单位名称：_______________

　　本工程于_________年_____月_____日发生质量问题，按照编号：__________《北京市建设工程保修合同》有关内容，请你单位派人检查修理。

　　质量问题及部位

　　施工单位名称：

　　使用单位(用户)对修理结果的意见(由使用单位(用户)填写)：

　　使用单位(用户)公章

　　年　　月　　日

　　使用单位(用户)：

　　通讯地址：

　　邮政编码：

　　电话号码：

　　联系人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　(公章)

　　通知书发出日期：　年　月　日

　　(邮政投递以邮戳日期为准)

　　填表方法

　　1.本表由发包方(使用单位)填写，一式三份，送承包方二份;

　　2.承包方(施工单位)对保修项目，进行维修后，经双方盖章，退发包方一份，自存一份。

建设工程协商施工合同协议 篇24

　　甲方：_________________________

　　乙方：_________________________

　　为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据国家和________________有关工程承发包和廉政建设的各项规定以及________________关于《________________》，特订立如下协议：

　　一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________关于党风廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

　　二、甲方及其工作人员应做到

　　(一)甲方工作人员(含家属、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

　　(二)甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要(或接受)通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

　　(三)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

　　(四)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

　　(五)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

　　(六)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

　　三、乙方及其工作人员应当做到

　　(一)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女，下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

　　(二)乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

　　(三)乙方不得以洽谈业务、签订经济合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

　　(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

　　风险告知：在结算工程量上实事求是，做到手续齐全，工程结算时要严格按照规定程序办理，要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性，严格按结算管理办法执行。

　　四、乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

　　五、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

　　六、本协议作为工程承发包合同的附件，经协议双方签署后立即生效。

　　七、本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份，送交见证部门和纪检监察机关各_____份。

　　甲方(盖章)：_______________　　乙方(盖章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_________　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年_______月_______日　　_________年_______月_______日

建设工程协商施工合同协议 篇25

　　供货合同（建设工程）

　　进货方：______________________（以下简称甲方）

　　供货方：______________________（以下简称乙方）

　　鉴于：甲方因生产经营需要欲购买一批生产设备（包括机电产品及与甲方生产相配套的一切设备），甲方选定乙方为其提供上述生产设备。甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，根据《民法典》及其他有关法律法规的规定，经充分协商一致，订立如下合同，以资共同遵守。

　　一、自本合同生效之日起，乙方为甲方之供货商，甲方如需购买生产所需设备，即应及时书面通知乙方，由乙方组织货源。

　　二、乙方于收到甲方的书面通知之日起即积极组织货源，根据甲方的要求提供生产设备，甲方每次所需购买设备的具体规格、价款、供货时间、供货方式、价款支付方式由双方另行协商后签订书面补充协议进行约定。

　　三、乙方保证对提供生产设备的质量问题负责，否则无条件退换，并保证商品之合法性，决不提供假货、仿冒品、劣品，或标示不明之商品，甲方于验收后发觉得于三日内退回乙方。若因销售商品不合法性所引起对第三者之刑事、民事责任一切由乙方无条件全权负责，甲方只善尽协调沟通之责任。

　　四、本合同有效期间为_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期间甲乙任何一方不得无故终止合同。甲方无故终止合同，除应向乙方付清已购设备的所有货款外，还应支付乙方_______万元的违约金；乙方无故终止供货，甲方有权扣留乙方之部份货款作为求偿业务之损失。

　　五、乙方对于供给甲方之商品于甲方付款时提供符合规定的正式发票。

　　六、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订书面补充协议。双方因履行本协议所签订的一切书面补充协议均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在履行过程中发生争议，双方首先应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

　　八、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（章）：_____________________　乙方（章）：_____________________

　　法定代表人（签字）：_____________　法定代表人（签字）：_____________

　　公司地址：_______________________　公司地址：_______________________

　　联络电话：_______________________　联络电话：_______________________

　　签订日期：_____________________年_________________月______________日
随便看

　

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

　

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间：2025/2/6 12:36:11