标题 | 精选工程施工协议书 |
范文 | 精选工程施工协议书(通用23篇) 精选工程施工协议书 篇1发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称:湖州邦尔骨科医院 工程地点: 工程内容:约4800平方米水电工程 资金来源:自筹、并已到位 二、工程承包范围: 承包范围:本装饰工程施工图纸范围内水电安装(含消防)等工程。 三、合同工期 开工日期: 20xx年6月8日。 竣工日期:20xx年9月6日。 按单体计算:合同工期总日历天数90天。 四、质量标准 工程质量标准:合格工程。 五、合同价款 按约定的承包方式、承包范围等,采用固定总价合同: 按照总合同同等比例下降,以中标价下调18%个点付款,质量要求、施工工艺按总承包合同(湖州邦尔骨科医院装修工程施工合同)和招标文件等要求执行。 六、合同生效 合同订立时间: 合同订立地点: 本合同双方协定:经双方签字盖章后生效 精选工程施工协议书 篇2披露方(以下简称甲方): 代表人: 接收方(以下简称乙方): 责任人: 根据双方________年____月____日签订的《_______________合同》(以下简称主合同),为保护主合同项下的技术秘密及商业秘密,特制定如下协议: 一般而言,生产、生活当中的保密信息可分为技术秘密和商业秘密。侵犯保密信息的方式主要表现为以下三种: 1、以不正当手段获得权利人的保密信息,如:盗窃、利诱、胁迫或与这三种方式相类似手段; 2、违反披露权利人的保密信息,使其为他人所知悉,并对权利人造成损失; 3、违法使用或者允许他人使用非法获取的权利人保密信息的。 对保密信息的非法利用不仅会造成披露方的经济损失,泄密者也可能因此要承担侵犯知识产权型犯罪、侵犯商业秘密等刑事责任,一旦双方约定保密协议,就要做到严格保密责任,避免因此产生不必要纠纷。 一、本协议适用于主合同履行的全过程。保密信息指合同生效日前后,披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据,包括但不限于:施工方案﹑工艺流程﹑技术设计﹑图纸资料﹑相关函电等等。 二、双方职责 1、甲方义务:对于乙方使用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式泄露。 2、乙方义务: (1)乙方未经甲方允许,不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料提供给第三方查阅、保管。 (2)乙方未经甲方允许,施工现场不得擅自拍照,更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照,如果乙方违约,其行为将被视为窃取商业秘密,甲方将追究承包人的'法律责任。 (3)乙方进入现场施工必须向甲方交纳图纸保证金,图纸保证金的金额为______元人民币,对有实行预付款的,可以从预付款中直接扣除; (4)图纸为甲方的自有知识产权,在合同履行期间,乙方应做好施工图纸的现场管理和保管,乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第三方提供图纸的行为,均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责任。工程竣工后,乙方应当将全部图纸退还给甲方。 (5)未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。 三、保密期限双方承担保密义务的期限,开始时间为________年____月____日,截止时间以甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开为准。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违约方的向守约方承担全部的赔偿责任。 四、 保密协议的控制权变更、转让条款 1、若乙方发生控制权变更时,甲方有权终止合同。 2、乙方非经甲方书面同意,不得转让。 风险提示:违约责任 为避免发生潜在风险,协议各方将违约责任条款作出明确约定,就会使签约人谨慎签约,全面系统的估计自己的履约能力,防止签约人故意违约,提高签约人履行合同的自觉性,并在履约过程中积极按合同约定履行义务,使合同风险消弭于签约阶段。 可促使对方积极履约,并在对方有违约情形发生时,及时确定违约责任,必要时可采取有效措施,使守约方损失降至最低;因违约产生纠纷,自行协商不能解决纠纷而诉至法院或仲裁机构,法院或仲裁机构可以依据相关条款直接确定违约方的违约责任,防范诉讼举证不利及败诉风险。 五、违约责任 1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定,应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_______%,即____________元作为违约金。 2、一方违约,权利人也可向有管辖权的法院申请禁令,保护其秘密。 3、缔约人有刑法规定的侵犯权利人的保密信息的行为,给权利人造成巨大损失,构成犯罪的,由权利人交由司法机关惩处。 六、争议解决风险提示:争议解决方式 发生争议时,解决的方式主要有四种:和解、调解、仲裁和诉讼,前三种方式需要的花费成本小,或者说基本不需要花费,而诉讼方式成本比较大,但是前三种方式解决的效果不大,因此发生争议时,需审慎选择。因本协议及其相关内容所起的争议,双方应当协商解决,协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。 七、效力本协议自双方签字、盖章时生效,适用于主合同履行的全过程。是主合同不可分割的一部分,具有同样的效力。 甲方(公章): 甲方代表或授权代表: 联系方式:________年____月____日 乙方(公章): 乙方代表或授权代表: 联系方式:________年____月____日 精选工程施工协议书 篇3甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,本着平等互利的原则,经甲乙双方协商,甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工,现就有关具体事项订立如下协议,便于甲乙双方共同遵守执行。 一、工程地点: xx镇 二、工程名称: 电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。 三、工程内容: 土石方挖运(包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修,在乙方施工范围内),运距4千米以内,如超过4千米每增运500米运价另算。 四、工程单价: 土方挖运单价:壹拾元(10)元/方,石方挖运单价:壹拾叁点伍元(13.5)元/方。按实际测量的板方计算,柴油价格8元/升计算,如市场油价变动,本协议油价不变。 五、工程工期: 总工期12个月时间。 六、承包方式: 单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担,建筑营业税由甲方承交。 七、工程计算 乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。 八、工程款结算 甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款(扣除燃料、借支),挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算,所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。 九、其他要求: 1、乙方要按照甲方要求时间、要求配置的人员和设备进场,不得招用童工和智障人员,不得使用不合格的机械产品; 2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥,严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业,若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥,甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求索赔误工损失。 3、乙方要确保安全文明施工,严格遵守各项管理制度,严格执行安全操作规程,一切安全责任由乙方承担,甲方不承担任何安全责任。 4、如果乙方违约造成中途退场,必须承担甲方的相关损失费用。 5、如因甲方的原因耽误乙方挖运,所产生损失全部由甲方承担。 6、如发生纠纷,双方约定由保山市人民法院解决。 十、甲、乙双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 1)甲方有权对乙方的人员和施工进行全面管理; 2)甲方有权对乙方的违规行为和人员进行处罚; 3)甲方要为乙方创造良好的施工环境、提供必备的施工条件; 4)甲方要按协议及时支付乙方工程款; 2、乙方的权利和义务 1)乙方应严格按甲方现场技术人员要求进行施工,确保施工安全质量和进度。 2)乙方要接受甲方的管理,积极配合协调甲方全面推进工程进展; 3)乙方有权要求甲方提供必备的施工条件; 4)乙方有权要求甲方及时按协定支付工程款; 十一、此协议一式三份,甲乙双方各执一份,一份交办公室存档备查。 十二、此协议自签订之日起产生法律效力,甲乙双方不得反悔。 甲方(法定代表人): 乙方(法定代表人): 年 月 日 精选工程施工协议书 篇4甲方:________________ 乙方:____________ 根据《_____》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,法规遵守平等自愿、公平诚信原则,双方建设工程劳务作业合同事项协商一致,签订本劳务作业合同,双方共同遵照执行。 一、工程名称 __________________ 二、工程地址 __________________ 三、工程内容 本工程为框剪结构,总高度为___________米,___________层。 四、工程承包方式 为分项承包给木工班,本班组应该完成该项的制作和安装任务,并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格按照设计图纸与变更内容的一切工程量施工。 五、工程日期 ___________年___________月_________日至_________年_________月___________日。完成所有工程量。 六、工程质量要求 工程质量通过验收,达到合格标准。 七、合同价款及支付方式 按建筑规范计算面积。每平方米___________元包干,以甲方和业主实际结算面积为准。 本工程付款方式原则上采用甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的____支付给乙方作本次工程进度款,按此比例根据工程进度及相应的进度款付至___。工程余款待竣工验收交付使用后___________个月付清(除保修金外)的全部工程款。根据业主、甲方对总价合同产生过程的实际情况,如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的'情况,乙方不得向甲方停工叫价,应按正常施工进度施工。 八、材料 1、本工程由甲方提供所有材料及大型机械。 2、乙方负责提供人工及使用工具,所需的机械和配套设备,及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工,费用均考虑到承包价内。 九、考核验收 1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,确保施工安全。 2、质量:坚持工程质量标准,严格按照图纸施工验收规范,确保工程质量达到合格要求。 十、甲方责任 1、组织有关人员对乙方现场施工人员进行安全、质量、文明施 工、综合治理方面的教育,做好日常监督管理工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术,措施等方面的交底。 3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费,其生活费在工程款支付中扣除。 4、按照合同的约定。及时提供工程所有需要的机械设备,及时供应过程所须得建筑材料,提供必需的施工技术资料,提供书面的技术质量,安全等交底文件,按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。 十一、按业主、监理、甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和验收规范,精心组织施工 乙方必须协助甲方放线、测量定位。乙方积极组织操作人员,保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必须确保安全生产。 十二、违约责任 1、生下列情况之一时,甲方应承担违约责任: (1)甲方不按约定核实乙方的工程量,或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程尾数,甲方应支付违约金____元,甲方应当赔偿,因违约造成的经济损失,并顺延,诞识破的工作时间。 (2)乙方因自身原因延误工期,应向甲方支付违约金_____元 3、双方分别承担自身原因给对方造成的损失。 十三、本工程甲方派___________为现场负责人。乙方派李同志为现场负责人,共同负责履行合同的约定。 十四、争议 甲、乙方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地劳动保障部门促裁解决。和人民法院诉讼。 十五、本合同自签订后既生效,等全部工程作业内容竣工验收,工程价款结清后既日失效。 十六、安全事故,每次发生医药费___________元,以外的由甲方负责。 十七、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份,双方各执壹份。 甲方(合同章)___________ ___________年___________月___________日 乙方(合同章)___________ ___________年___________月___________日 精选工程施工协议书 篇5下达施工任务方:(甲方) 承接任务责任方:身份证号:(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和建设部《住宅室内装饰装修管理办法》,结合本工程实际情况,就甲方委托乙方房屋工程施工等事宜,经双方协商达成如下协议: (一)、工程内容: 1、工程地址:业主姓名及电话: 2、承接方式: 3、工程期限:年 年 月日止,共天。在工程截止日前乙方必须保证工程验收合格。因停电、停水及其他不可抗拒原因无法施工,经业主及监理签证后工期顺延相应天数。 4、工程直接费(即总承包价)总价元。大写(拾万仟 佰拾元) 5、施工项目范围:乙方必须按照甲方提供的项目单、施工图、材料编制表为标准进行施工(如变更须严格按变更管理条例另行增减)。 6、乙方应在年月日前向甲方递交《工地施工计划表》,并严格按该表所规定的工期进行施工。乙方未在指定日期前递交该表,或实际施工与该表不符,无故延期三天以上及施工过程中累计无故延期十天以上者,甲方有权终止本合同。 7、乙方有义务协助甲方的施工项目:(1)定制产品的安装;(2)其他非乙方施工项目。 (二)、施工管理内容 1、乙方接受任务后,应当自行组建具有相应资质的施工团队进行施工。在进场施工前项工程部申报施工人员名单(附身份证复印件)、体检合格证明、施工人员相关资质证书,同时制定本工程的工程进度表,报甲方备案。 2、乙方必须确保工程质量,若因为按图纸、双方约定的工程质量施工标准和甲方制定的《天地亿家装饰项目经理工作手册》进行施工,或已完成工程不符合施工标准的,甲方有权随时解除本合同,按公司有关规定对乙方进行处罚。情节严重的,甲方解除本合同,扣除相应的应付工程余款,取消乙方施工资格。同时,因此给甲方以及业主造成的一切直接、间接损失,由乙方负责承担。 3、乙方在施工过程中所发生的一切安全责任事故,失火、失窃、人员伤亡等由乙方承担,甲方不负任何责任,由此给甲方及业主造成的损失该由乙方负责赔偿。 4、乙方承接的施工任务严禁以任何形式承包、转包给任何第三方,严禁在本合同规定的施工现场所在的小区私接业主装修工程,严禁私自接触公司上门咨询客户。一经发现除罚款5000元外,甲方有权解除本合同,停止支付任何费用,乙方无条件退场。同时,因此给甲方及业主造成的一切直接、间接损失,由乙方负责承担。 5、本合同第4条约定的工程直接费为总承包价格,第5条约定的工程项目包含图纸上的项目和预算上的项目,不因图纸(或预算)上单独缺乏某一项而不属于工程项目之列,因此乙方必须仔细查阅图纸和预算清单。 (三)、材料采购 1、乙方在本工程所需的材料需提前五个工作日通知物料部安排采购。按材料编制表数量,超支部分由乙方自负。基材和主材由公司负责采购,乙方签字认可,可如乙方该工地账目;每个工地原则上单品免费配送一次,超运输费由乙方负责。 2、公司配送的基础材料如下:①水电材料(电线、水管)②板材(大芯板、饰面板、石膏板、木方、乳胶等)③油漆(木器漆、墙漆等)④中粗砂、水泥。以上材料均由公司配送,采购费用从乙方承包款中扣除。基础才了解各见《天地亿家装饰基础材料结算价格表》。未经申报擅自采购基础材料及主材的,罚款500至5000元/次。其他辅材由乙方自行采购,乙方自购的品牌、规格及质量标准符合下拨表的要求,对使用假冒伪劣产品者无条件返工重做,相应的损失由乙方全部承担,另对乙方处以1000至5000元罚款。 (四)、工程验收 1、验收范围:甲方对本工程由乙方负责施工的所有项目进行整体验收(具体验收对象以本合同附件一、二所规定的下拨表、施工图等为准)。 2、施工及验收标准:《天地亿家装饰工艺规范》(以下称《工艺规范》)。《工艺规范》中未注明的工艺标准,以《济南地区住宅装饰装修质量验收规范》相关规定为准。同时,必须整个工程所有项目均通过甲方验收合格,方可视为工程整体验收合格。任何一项(如油漆、瓷砖)验收不达标,都将视为整个工程验收不合格。 3、验收方式:乙方在自检合格后,提前两天通知甲方按照前款验收标准组织验收。甲方验收过程中发现整体不合格或部分不合格的,由乙方在两天内整改至符合验收标准,所有费用由乙方承担。经验收合格的,由甲方本工程的负责人(甲方工程部经理、甲方监理)在验收单上签字确认;之后共同交业主签字验收,直到验收合格,期间整改费用由乙方承担。 4、甲方在项目施工过程中因乙方领取阶段性工程款需要,而出具的每道工序的验收合格证明仅作为领款凭证,不视为甲方对整体或部分工程已验收合格。 5、鉴于业主对专业知识的缺乏,必须有甲方工程部经理以及甲方总经理在《天地亿家家装ISO9001》白皮书工程竣工质量验收单中签字确认后,方可认定乙方工程验收。 (五)、工程款的结算和付款方式 1、每道工序完工后,乙方凭监理、工程主管签字的验收单向财务申报资金领用计划;工程人工费和结算款在乙方办理相关手续后,每月15号和30号财务将款发放至乙方的个人银行账户; 2、乙方在施工中所需工程款的人工费,必须在水电验收验收完后方可领取。工程人工费与进度内所配送的材料款总额相加,不得超过工程下拨款的80%。人工费分四次领取: 第一次,水电工程完成并验收合格后,按下拨款的8%支付水电人工费(领取时需递交本人、监理及业主签字的:电路隐蔽工程验收记录单,水路隐蔽工程验收记录单,水压式压情况记录。) 第二次,泥木工完工,客户缴纳二期款后,按下拨款的22%支付泥木工人工费(领取时需递交本人、监理及业主签字的:防水蓄水情况记录,泥木工基础结构隐蔽工程记录单,泥木工饰面工程验收记录单项回执单) 第三次,油漆完工,按下拨总额的10%支付油漆工人工费(领取时需递交本人、监理及业主签字的:涂装工艺基层验收记录单项,涂装工艺饰面验收记录单项)余款在工程竣工验收完成并且业主缴纳工程尾款后两周内结算,结算时应扣除公司配送给该工地的基材及辅材款项和其他由公司支付的制安款项,增减相应的制安变更款项。甲方下拨的垃圾清理费、材料运输费、远程费、工程配套费、全优工程奖等各项费用,在工程竣工后结算时如乙方达到《工程下拨表》中所注明的款项发放标准,可向甲方申请发放。 (六)、其他约定: 1、乙方有义务协助甲方编制《项目经理工程结算单》及中期变更单,办理有关事项。 2、工程开工时,业主将房屋外门钥匙交乙方保管,工程竣工验收时,由乙方当场交付业主,否则罚款1000元。 3、甲方工地负责人为该工地检查员,变更及验收均由监理及工程部经理负责。 4、甲方经常派出巡检员到现场,将对工地文明卫生、安全、施工工艺、程序等,违规者将按管理条例和违规情况做罚款处理。乙方愿意遵守甲方制定的《天地亿家施工管理规范》和公司的其他规章制度,并自愿接受甲方根据内部制度对乙方坐车惩罚措施。 5、甲、乙双方签订的《项目经理加盟合约书》所有条款无条件使用与本合同工程项目涉及的所有事项,对甲、乙双方具有同等的约束力。 6、奖励制度:整个施工过程中未引起客户投诉及返工现象,并按时保质保量完成的,经施工监理推荐,工程部报批,公司按每户200元嘉奖外,有业主主动赠送锦旗的,公司特奖200元,如弄虚作假的除追回嘉奖外,给相关责任人双倍处罚。工程被政府有关部门及新闻媒体评为优秀工程的,公司嘉奖500元,反之服务被曝光或处罚予以十倍的罚款。给公司介绍客户并成交的,公司给予乙方相应的业务提成奖,并尽量将工程安排给乙方。 7、本合同未尽事宜,由双方协商解决。协商不成的,各方应可能向甲方注册地人民法院提起诉讼。 本协议一式两份,甲乙上方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。 甲方:山东天地亿家装饰有限公司乙方: 日期:日期: 精选工程施工协议书 篇6甲方:以下简称甲方 乙方: 以下简称乙方 根据与建设单位签订的《 建设施工协议》和公司有关管理制度,现将该工程进行内部发包,经双方协商一致,签订如下施工协议: 一、工程概况 1、 工程名称: 2、承包范围: 3、承包形式: 二、工程期限: 年 月 日至 月 日,工期: 三、工程质量:乙方应认真按照施工规范,技术标准和设计图纸要求施工,接受监理单位的监督,保证质量合格。工程完工后,乙方按国家有关规定保修。 四、协议价款:乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行政收费,承包价:按总价提取管理费 %,税金由乙方承担。 五、安全责任:乙方应按现行安全操作规定,采取严格 的安全防护措施,全体施工人员应参保,如发生安全事故,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 六、文明施工:乙方应搞好现场文明施工,建立健全的各项工地管理制度,随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理部门的指导和检查。 七、奖惩办法: 八、付款办法:按发包方付款进度支付乙方工程款,甲方提留款在竣工结算前分批收清,工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前,乙方全额带资完成该工程。 九、其它: 1、在签订协议时,乙方须按工程总造价的2 %交纳工程保证金,待工程竣工结算后,按协议结算。 本协议一式二份,双方签字后生效。 甲方: 乙方: 年 月 日 精选工程施工协议书 篇7发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国协议法》及其他相关法律法规,结合本工程的具体情况,双方签订本协议,以资共同遵守。 第一条:工程项目 1.1 工程名称: xx项目消防工程 1.2 工程地点: 1.3 承包范围:按甲方提供的 项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容,以及经双方确认、 消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案,供货及安装内容为: 1)与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程 2)消火栓系统:包括整个商住楼室内外消火栓系统 3)喷淋系统:包括整个商住楼自动喷淋系统 4)自动报警及联动控制系统:包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备 5)消防广播、电话系统设备及控制线路;消防广播兼做背景音乐。 6)整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路,各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 7)消防电梯系统相关消防控制线路,由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 8)移动灭火器设备配置。 9)风机、防火卷帘设备及控制线路;双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 10)切断非消防电源线路。 11)消防水池水位报警系统、线路等。 12)消防设备的监控及反馈系统。 13)气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸,由乙方负责报送 消防局审核批准后,才能进行消防工程施工;如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过 消防局审核和验收的,增加工程费用由乙方承担,但由于间隔或功能改变的增加工程除外。 上述1—13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装,所有费用包含在协议价内。 1.4 承包方式: 承包方式采用总价包干方式,即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行,工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。 第二条:工程造价(大包干价): 2.1 本工程大包干承包总价为(人民币):大写:人民币 元整(¥ 元)。 2.2 超出协议范围外的子项内容,必须在施工前报甲方确认,施工后由本项目监理公司和甲方签字盖章确认工程量,按 进行计价结算。增加工程造价总计在 万元内的,不支付工程款,多于 万元部分按实支付。 第三条:工期 3.1 乙方须于本协议生效之日起开工,须于 年 月 日前施工完毕, 年 月 日前完成消防验收。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件,工期由双方协商另行确定。 3.2 自双方签订协议乙方正式开工之日起算,至本工程竣工并经甲、乙双方及消防部门验收合格为止,称为本协议实际总工期。 第四条:工程质量标准和保修期 4.1 工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收标准、工程质量达到 合格 等级以上,乙方并保证工程如期开通使用和质监、消防验收通过。 4.2 工程保修按建设部有关规定执行,保修期自政府有关部门验收合格报告正式批出之日起计 贰年 时间。 第五条:材料设备供应 5.1 工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。 5.2 所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。 5.3 施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。 5.4 材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。 第六条:工程价款支付 6.1 工程进度达 %,甲方付至大包干总价的 %作工程进度款; 6.2 工程进度达 %,甲方付至大包干总价的 %作工程进度款; 6.3 工程进度达 %,甲方付至大包干总价的 %作工程进度款; 6.4 所有工程完工,经甲方、监理验收全部工程达到合格标准,且消防系统全部开通后,付至大包干造价的 %作工程进度款; 6.5 工程经消防管理部门验收合格,乙方向甲方提交 份完整竣工图纸资料和结算资料经甲方审核确认后10天内甲方支付工程款至协议结算价的 %; 6.6 余款 %作为质保金,若乙方无违约行为,在保修期满后10天内支付。 6.7 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告,甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕,并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议,应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方,由双方协商确定后再行付款。 6.8 甲方向乙方付款时,乙方须向甲方提供相当于甲方付款金额的合法有效的发票,否则,甲方有权拒绝付款。 第七条:现场签证与结算 7.1 现场签证 7.1.1因设计变更或甲方原因导致的协议清单内项目增减或发生协议清单外的签证项目时,乙方须在签证项目完成后 五 天内组织甲方和监理公司验收并提交签证申请(涉及到隐蔽项目的必须在隐蔽前通知甲方验收)。 7.1.2乙方应提交签证申请的资料包括:工程联系单(如由乙方发起的工程联系单,必须有甲方及监理的意见及签字盖章)、《施工现场签证单》(必须有工程量、有单价、有总价。工程量应附计算过程,清单计价的应有单价分析表,定额计价的应有套价书)、现场验收计量的原始单据(甲方工程部人员、乙方、监理方签字)及照片、工程设计图纸及图纸会审资料、签证的书面理由陈述、对应本签证的单项工程验收单;协议外现场签证项目还应包括《单项(或分部)工程验收证明书》。 7.1.3 以上资料由甲方签章确认有效。已签证确认的费用按含税造价处理(不再另外计算其它任何费用),到工程竣工结算时按双方协商的计费方式计付。 7.2 结算 7.2.1 工程竣工验收合格之日起30天内,乙方应提交以下结算资料: 1) 工程结算书打印稿四份及电子文件一份,结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表; 2) 工程量计算书打印稿及电子文件一份; 3) 工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订); 4) 现场签证单一份(原件、独立编号装订); 5) 协议书一份(复印件); 6) 施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。 若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料,则甲方有权拒收结算资料,由此造成结算工作延误概由乙方负责。 7.2.2 本工程的工程量按施工图纸及甲方签证计算。工程师和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后60个工作天内,由甲方按照乙方实际完成并通过验收合格的工程量、甲方签证及本协议核实审定工程结算总价,双方应按工程结算总价进行结算。 7.2.3 在工程结算时经甲方核实乙方没有按照图纸、施工规范和甲方的指令进行施工,或出现偷工减料的情况,则甲方有权因乙方原因造成的上述事项不予结算,视乙方违约,由此造成的一切损失概由乙方负责。 第八条:双方责任 8.1 甲方责任: 8.1.1开工前向乙方提供施工图纸 套。 8.1.2 开工前 天内完成由甲、乙方和设计方、监理方参加的施工图会审。 8.1.3 对乙方在施工时发现设计图纸错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的 天内会同设计方进行处理。 8.1.4 委派 为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其它事宜。 8.1.5 保证按第六条支付工程款的办法进行工程款项支付。 8.1.6 如因甲方原因导致工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、返工、材料等损失。 8.1.7 协助乙方解决施工期间水源、电源及材料堆放和施工人员的住宿场所。 8.1.8 在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。 8.2 乙方责任: 8.2.1 收图后,在开工前 天内完成施工图会审,在开工前 天内编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。 8.2.2 按施工安全规范做好施工质量、安全管理并保证安全施工,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,场地清洁卫生,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责,并报告甲方、监理方及有关部门。 8.2.3 委派 为现场管理代表,须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。 8.2.4 做好施工原始记录。施工中如发现设计错误或严重不合理时,应立即以书面通知甲方。 8.2.5 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。 8.2.6 乙方负责办妥消防报建、验收手续(注:由于本协议范围外项目引致不合格的问题不属乙方责任)。 8.2.7 对竣工验收后保修期内出现的工程质量问题负责免费返修。 8.2.8 竣工验收后,施工单位人员必须在 天内清理场地并撤离施工现场。 8.2.9 在施工中,甲方发现乙方工程进度或工程质量等与协议要求或施工组织设计等不符时,甲方有权终止本协议并向乙方追究因此而遭受的所有损失。如因乙方材料质量不合格或材料质量保证资料不符合国家和地方政府部门的要求而导致工程不能按期通过质量监督站或广州市消防部门的验收,乙方要承担全部责任,甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。 第九条:工程验收 9.1 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量验收标准为依据。 9.2 隐蔽工程在乙方自检后填制验收表,以书面通知甲方检查。甲方接通知后 天内到场验收,经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。 9.3 单项工程竣工前 天,由乙方通知甲方验收,并在竣工后 天内验收完毕。甲方不按时验收,则视作甲方认可乙方单方验收。 9.4 乙方在本工程施工安装完毕,应在完工前 天由乙方申请要求市消防部门进行竣工验收,并保证验收通过和开通使用,属于交钥匙工程,并按验收合格的日期为竣工日期。如实际竣工日期比协议约定竣工日期延迟的,乙方应承担延期竣工的违约责任。 9.5 自动报警系统和相应部分经乙方优化设计修改后,如市消防部门验收通不过而需重新整改所需的工程费用均由乙方全部负责,并由乙方承担因此延误交工而造成甲方的损失。 9.6 属于甲方负责完善的消防工程项目(包括防火门、应急照明、疏散标志、管井的封堵等)应在消防验收前达到验收标准,否则乙方竣工验收时间顺延。 9.7 工程竣工后,在工程结算之前乙方向甲方提交完整的竣工图纸资料各 份。工程变更不大的,由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料;工程变更较大的,应由乙方重新绘制竣工图,所需费用由乙方承担。 9.8在工程未通过验收前甲方提前使用的,并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。 第十条:工程变更 10.1 乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下提出优化设计、修改工艺的合理化建议,经甲方和设计及消防部门同意后方可实施。 10.2 在工程进行中,甲方有权随时以书面通知乙方修改、补充、增减原有工程设计,乙方应依照甲方要求进行。其增减工程量由监理单位和甲方签证确认,并按本协议第二条第二款内容结算。 第十一条:违约责任 11.1甲方因自身原因不能按时付款的,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金,但累计违约金总额不得超过协议总价的3%。 11.2乙方因自身原因不能按协议约定的竣工日期竣工的,每逾期一天,应向甲方偿付相当于协议总价的万分之五违约金,若乙方逾期超过十天仍未能通过竣工验收合格的,甲方有权单方解除本协议,乙方除支付上述违约金并退还甲方已付全部款项外,还应向甲方支付相当于协议总价的20%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。 11.3乙方必须按本协议及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工,保证质量,如不符合上述要求,甲方有权拒绝验收,且对乙方进行处罚,金额为 元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。 11.4乙方如将甲方的技术或资料向第三方扩散、转让的,乙方应向甲方支付相当于协议总价的20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。 11.5在协议履行过程中,如果乙方在本协议的竞争或实施中有腐败和欺诈行为,甲方有权单方解除本协议: 11.5.1“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员在协议实施过程中的行为; 11.5.2“欺诈行为”是指谎报事实,包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标(递交投标文件之前和之后),以及在协议实施过程中的其他欺诈行为,使甲方作出错误的判断,进而损害甲方的利益。 11.6乙方基于本协议的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿,甲方有权直接从未付给乙方的款项中抵扣,若不足以抵扣的,乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。 11.7未经甲方书面同意,乙方不得将本协议转包或分包,否则,乙方须向甲方支付相当于协议总价的20%作为违约金,因此造成甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。 第十二条:其他约定条款 12.1 甲方已委托监理公司进行建设监理,乙方必须服从监理公司的管理,本协议范围内的所有工程验收、工程签证必须经监理公司和甲方盖章确认。 12.2 工程保修期内,如因乙方原因的质量投诉或问题,乙方应在接到甲方通知四小时内赶到现场进行处理。如逾期处理,甲方将另行委托,其所有费用及因此而造成甲方的其他经济损失由乙方承担。 12.3 施工用水源、电源设施甲方接到工程主体内,由乙方接到施工现场内各施工地点并按表向总承包单位缴交水、电费。 12.4 甲方对乙方工程进度或质量不满意时,虽经甲方提出要求改善,而乙方并未执行,则甲方有权不须提出任何理由而随时以书面通知乙方终止本协议,乙方必须遵从在 天内退场,甲方保留对乙方由此引起的损失的索赔权。 第十三条:争议解决方式 13.1本协议及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本协议及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。 13.2双方在协议执行期内如有争议,应由双方友好协商解决,如协商无效任何一方均可向 工程所在地 人民法院提起诉讼。 第十四条:乙方联系方式 乙方保证其提供的并在本协议上注明的联系方式(包括:通讯地址及联系电话等)为有效的联系方式,若联系方式发生变更,乙方应及时以书面形式通知甲方,乙方未以书面形式通知的,甲方按协议上注明的联系方式发送有关通知、文件,即视为该有关通知、文件送达乙方,乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起的一切后果承担全部责任。乙方的联系方式为: 单位名称: 通信地址: 联系人: 联系电话: 传真号码: E-mail: 第十五条:附则 15.1 本协议经双方签字盖章之日起生效。 15.2 本协议一式四份,双方各执两份,具同等法律效力。 15.3 本协议附件为本协议不可分割的组成部分: 14.3.1 《消防工程施工设计图纸》 14.3.2 《报价一览表及工程量清单》 甲方(公章): 乙方(公章): 签约代表: 签约代表: 签约时间: 年 月 日 签约地点: 精选工程施工协议书 篇8甲方:________有限公司 乙方:________有限公司 依据国家《合同法》,为明确双方在装饰施工过程中的权利与义务,按时保质保量地完成装饰施工工程任务,经双方协商,签订本协议。 一、装饰施工范围 乙方承担宁山中路42号羽丰大厦(暂定)6层至13层标段内的公寓、写字间(含走廊、楼(电)梯间、卫生间等公用部分)的装饰工程施工。 二、承包方式及暂定工程造价 1、工程采用包工包料和包工不包料两种承包方式;乙方承担施工图设计,经甲方审批后组织施工。 2、双方协商甲供、甲控材料设备范围(附件1);甲供材料设备由乙方提出材料设备计划和质量技术要求,材料设备经费甲方支付,乙方计取安装费。甲控材料(附件2)由甲、乙双方与材料供应商共同签定供货合同,乙方付款。 3、工程造价采用清单报价,单价按楼层面积每平米400元计算(不含甲供材料设备),暂定工程造价每层楼为63万元;合计万元(见《羽丰国际装饰工程报价表》)。 三、质量技术要求 1、装饰施工要求符合施工验收规范和室内环境污染控制规范的规定,确保装饰工程质量。 2、各部分分项工程的技术要求见(附件3)。 四、施工时间及工期 进场时间为七月上旬(以甲方通知为准),工期三个月(有效工作日90天)。 五、结算方式及保修责任 1、双方商定,该工程以20%的工程总造价签定抵房协议,双方在签定本协议的同时签定抵房协议。在全部工程竣工验收后,签定售房合同。 2、工程总造价由清单报价、现场签证或补充协议确认的调整内容和甲供材料设备造价三部分组成。 3、乙方先行垫资施工,工程进度款每15天拨付一次,拨款额为甲乙双方及监理共同确认的该段进度款的65%。其余款项待验收后,与售房合同一并结算。 4、本协议签定的同时,乙方根据所承担施工标段(4层为一个标段),按每个标段10万元向甲方交纳履约保证金,该款根据施工进展情况分阶段返还。 5、保修费用按工程总造价的5%,双方另行签定保修协议(附件4)。 六、乙方责任 1、进场前期,向甲方提供全套的设计施工图纸,完整的施工组织设计和完善的施工进度、材料供应计划。 2、服从甲方的统一安排与现场管理。施工现场要求工完、料净、场地清;垃圾堆放、外运,自行负责;乙方驻现场负责人肖登发。 3、楼层的防火安全及施工人员、材料、设备的安全由乙方自行负责;进场后于甲方签订“安全协议”(附件5)。 4、材料进场后由双方共同查验,并向监理提供材质检验单、产品合格证和抽样复验报告; 5、及时收集、整理施工技术资料和隐蔽工程记录,确保竣工验收资料的完整性。 6、配合甲方和装饰工程监理的检查,达不到质量要求的,无条件返工且工期不能顺延。 7、施工用临时水、电等费用由乙方自行承担。 8、抓好成品保护,绝不允许有损结构安全的野蛮施工,对进场、设备(含甲供部分)负责看护和保管。 七、甲方责任 1、甲方负责办理装饰施工的相关手续,乙方配合。 2、工程部负责施工现场管理,协调施工过程中的矛盾,及时解决施工中的问题,确保施工的顺利进行;现场协调负责人唐长健; 3、提供临时住所和临时水、电接驳扣;提供材料、垃圾堆放场地和垂直运输设备; 4、落实管理规章制度,切实保证现场安全;甲方有权对破坏结构、野蛮施工的单位、个人以警告、罚款,直至驱逐出现场。 5、定期开展质量检查、讲评和监理到位;负责设计变更的确认和现场签证;组织竣工验收和工程接收。 八、违约责任 1、乙方非因不可抗拒的因素,逾期完工的,需支付每天20xx元的违约金;由甲方引起的,则由甲方承担; 2、乙方不能达到合同规定的材料及工艺要求,且施工质量不合格坚决返工,并承担全部费用。 3、乙方不得将其承包的工程项目直接转包或以分包的名义转包给第三方;一经发现,甲方有权终止本协议,同时乙方须向甲方支付该转包工程造价15%的违约金。 九、合同执行过程中的纠纷 以双方协商解决为主,协商不成,双方可向当地法院诉讼解决。 十、本协议未尽事宜 双方协商解决,签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 十一、本协议一式4份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章后生效。保修期满后,自行作废。 甲方: 乙方: 法人代表: 法人代表: 委托代理人: 委托代理人: 精选工程施工协议书 篇9甲方: 乙方: 为了促进我市有线广播电视事业发展,满足广大群众日益增长的经济和文化生活需要,确保乙方 用户及时、方便收看有线电视。甲乙双方特签订有线电视工程施工协议,具体条款如下: 一、乙方负责建设或无偿提供楼内弱电管道及小区内管道建设。甲方负责从网络中心机房到小区边界的管道建设,负责提供楼房内暗管铺设标准,以适应最新的有线电视网络工程设计要求。 二、甲方负责光缆、电缆线路的设计、施工及设备的购置、安装调试、长期维护等。乙方在用户开通信号前对其辖区内光缆、电缆线路给予义务保护,并在施工时给予全力协助。工程经验收开通信号后,由网络中心维护。 三、施工时间从乙方工程款到账即日起一个月内施工完毕。乙方必须保证甲方施工时,辖区内所有管道畅通,如有不通,由乙方解决,由此造成的延误工期等损失由乙方完全负责。 四、由乙方协调解决甲方有线电视设备用电问题。 五、根据“ ”现竣工情况, 总用户按 户进行计算及费用缴纳。每户初装费¥240 元(贰佰肆拾圆整),共计¥ 元( ),在有线电视工程开工前一次结清。业主入住后,再由业主凭甲方所开具的相关证明到巩义市广播电视网络中心办理开通手续,同时用户需缴纳壹拾贰个月收视维护费(按当时收费标准缴纳)。安装终端数量:壹个/户,费用自用户开通之日起开始计费,之后用户每年按规定缴纳收视维护费。用户若不按时缴纳,电脑将自动停断。 六、开办新业务(加密频道、数字节目、交互电视等)时,另按相关规定标准及办法执行。 七、本协议一式四份,甲、乙双方各执两份,签字盖章后生效。如上级政策变化,按政策精神执行。 甲 方:巩义市广播电视网络中心 负责人: 开户名: 开户行: 开户帐号: 乙方: 负责人: 年 月 日 精选工程施工协议书 篇10发包方(甲方):______________设计方(乙方):______________ 代表人:____________________代表人:____________________ 鉴于甲方是__________________项目的发包人,乙方是具备设计资质的设计方,甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作,为避免协议履行后双方发生不必要的纠纷,特订立本协议规范双方的行为,具体如下: 第一条、工程概况 1、工程地点:____________________ 2、设计项目:____________________ 3、设计内容:____________________ 4、承包方式:____________________ 第二条、设计依据 甲方在订立协议时,应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料,甲方应保证资料的完整性和真实性。 第三条、乙方任务 1、乙方接受委托书后,应随即进行现场堪测。 2、乙方在收到定金日起_______日内须向甲方提交定草图,平面配置及设计草案。 3、乙方在收到第一阶段设计费后_______日内须向甲方提交效果图。 4、乙方在收到第二阶段设计费后_______日内须向甲方提交正式的施工图。 5、乙方应编定有关的施工说明书。 6、乙方应对工程施工进行必要指导,完成图纸和技术的交底,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难。 第四条、设计费以及支付 1、本协议的设计费单价暂定为每平方米__________元人民币,大写为__________,设计费总计__________万元,大写为__________。 2、本协议签订之时,甲方须向乙方支付定金,_________元人民币,大写为__________。 3、乙方提交的平面设计图,经甲方确认验收后,甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_________元,大写为__________。 4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后,甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_________元,大写为__________。 5、剩余价款在双方义务履行完毕后,甲方一次性无息支付给乙方。 第五条、保密条款 任何一方对在本协议履行过程中以任何方式获知的另一方商业秘密或其他技术及经营信息均负有保密义务,不得向任何其他第三方透露或泄露,但中国现行法律、法规另有规定或经另一方书面同意的除外。 第六条、协议中止与解除 1、甲方如有特殊情况,必须终止本协议,应书面通知乙方,并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时,定金不予退回。 2、若乙方在协议履行过程中须提前解除协议,则应双倍返还定金,如给甲方造成其他损失,则须一并赔偿。 甲方: 乙方: 精选工程施工协议书 篇11甲方: 乙方: 经过甲、乙双方友好协商,甲方把29、31、32、34、36、38、39工程 包给乙方施工,为了确保工程顺利进行,现特签定协议 如下: 1、室内顶棚铁钉高低不平砼凿除等零星工作全部有乙方负责,厨卫间养水试验时如有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务主动修补处理,空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补,顶棚阴角处尺寸偏差超过规范要求的应弹线细部处理。 甲方为乙方提供室外配电箱一只,垂直运输井架等现场施工作业条件根据已有配置不再增加。 2、顶棚板缝高低不平处采用黑水泥修补,如采用黑水泥大面积刮顶棚,每套罚款100元。 3、乙方必须按图施工并建立安全网络,确定专职安全保卫管理人员,甲方进行相关的安全教育。 4、高空作业必须系安全带,进入作业区必须戴安全帽,不得违章施工,野蛮施工。 5、施工中的各项管理工作,由乙方施工组长 负责,由甲方监督,如发生安全事故,责任全部由乙方负责。 6、乙方在保证安全的前提下,保质量、保时间完成工期,如推迟一天罚款1000元,以此类推。 7、本协议从签订之日起至工程验收合格内有效。 8、如发现有偷窃、打架、赌博行为的,一经发现一次罚3000元,第二次发现清理出场,本协议失效,情况严重的移交公安机关处理。 9、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。 10、工期至 20xx年12 月20日 11、付款方式:每月付工人生活费800元/人,工人退场时付至工程总款80%,竣工验收后三个月内付至工程总款90%,余款二年后付清(如修补工作不及时,不到位,由甲方安排修补人员,费用从乙方质保金中扣除)。 乙方每月5日上报工人出勤卡、工资卡(须有职工本人签字)否则市建管处查处后一切后果由乙方自负。 备注:施工过程中以及工程完工后垃圾应及时文明清理。不得抛扬等野蛮施工 甲方: 乙方: 日期: 精选工程施工协议书 篇12发包人:承包人: 住所:住所: 委托代理人:营业执照号: 电话:法定代表人:电话: 委托代理人:电话: 本工程设计人:电话: 施工队负责人:电话: 依照《中华人民共和国协议法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程地点:___________________。 1.2工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表) 1.3工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。 (1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表); (2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表); (3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表) 1.4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。 1.5协议价款:本协议工程造价为(大写)____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单) 第二条工程监理 若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理协议》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供: (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸); (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内) 第四条发包人义务 4.1开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则; 4.2提供施工期间的水源、电源; 4.3负责协调施工队与邻里之间的关系; 4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。 第五条承包人义务 5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程; 5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境; 5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通; 5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。 第六条工程变更 工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单) 第七条材料的提供 7.1由发包人提供的材料、设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续; 7.2由承包人提供的材料、设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。 第八条工期延误 8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延: (1)工程量变化和设计变更; (2)不可抗力; (3)发包人同意工期顺延的其他情况。 8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。 8.3发包人未按期支付工程款,协议工期相应顺延。 8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。 第九条质量标准 双方约定本工程施工质量标准:_______________________。 施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合协议约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合协议约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。 第十条工程验收和保修 10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收: (1)_________________________; (2)_________________________; (3)_________________________。 承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单) 2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单) 3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单) 第十一条工程款支付方式 1双方约定按以下第____种方式支付工程款: (1)协议生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款: _________________________。 第一次开工前三日支付元 第二次工程进度过半支付元 第三次双方验收合格支付元 工程进度过半指:___________________________。 (2)其他支付方式:_________________________。 11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。 11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。 第十二条违约责任 12.1协议双方当事人中的任何一方因未履行协议约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。 12.3因一方原因,造成协议无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理协议终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。 12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。 12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。 第十三条协议争议的解决方式 本协议在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决: (一)提交________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院提起诉讼。 第十四条几项具体规定 1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内) 2施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。 3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。 第十五条其他约定事项:____________________________。 第十六条附则 1本协议经双方签字(盖章)后生效,协议履行完毕后终止。 2本协议签订后工程不得转包。 3本协议一式____份,双方各执____份,____________部门____份。 4协议附件为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。 发包人(签字)承包人(盖章) 法定代表人: 委托代理人: 年月日年月日 精选工程施工协议书 篇13一、词语涵义 1 词语涵义 除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义: 1.1 有关合同双方和监理人的词语 (1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。 (2)承包人:指与发包人签订本合同协议书的当事人。 (3)分包人:指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。 (4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。 1.2 有关合同组成文件的词语 (1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第3条的全部文件和图纸,以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。 (2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。 (3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料),以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 (4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。 (5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。 (6)中标通知书:指发包人正式向中标人授标的通知书。 本站推荐相关的合同范本·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·成都市白蚁预防工程合同书·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·施工分包合同·公路、道路施工合同 1.3 有关工程和设备的词语 (1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。 (2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。 (3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。 (4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。 (5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。 (6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。 (7)施工设备:指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品(不包括临时工程和材料)。 (8)承包人设备:指承包人的施工设备。 (9)进点:指承包人接到开工通知后进入施工场地。 1.4 有关工期的词语 (1)开工通知:指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。 (2)开工日期:指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。 (3)完工日期:指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。 1.5 有关合同价格和费用的词语 (1)合同价格:指协议书中写明的合同总金额。 (2)费用:指为实施本合同所发生的开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。 1.6 其他词语 (1)施工场地(或称工地):指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。 (2)书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件,包括电传、电报、传真和电子邮件。 (3)天:指日历天。 二、合同文件 2 语言文字和法律 2.1 语言文字 本合同使用的语言文字为汉语文字。 2.2 法律、法规和规章 适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国国家的法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。 3 合同文件的优先顺序 组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时,由监理人作出解释。除合同另有规定外,解释合同文件的优先顺序规定在专用合同条款内。 三、双方的一般义务和责任 4 发包人的一般义务和责任 4.1 遵守法律、法规和规章 发包人应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章,并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。 4.2 发布开工通知 发包人应委托监理人按合同规定的日期前向承包人发布开工通知。 4.3 安排监理人及时进点实施监理 发包人应在开工通知发出前安排监理人及时进入工地开展监理工作。 4.4 提供施工用地 发包人应按专用合同条款规定的承包人用地范围和期限,办清施工用地范围内的征地和移民,按时向承包人提供施工用地。 4.5 提供部分施工准备工程 发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用。 4.6 提供测量基准 发包人应按第27.1款和《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。 4.7 办理保险 发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。 4.8 提供已有的水文和地质勘探资料 发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责,不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。 4.9 及时提供图纸 发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。 4.10 支付合同价款 发包人应按第33条、第35条和第36条的规定支付合同价款。 4.11 统一管理工程的文明施工 发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,为承包人实现文明施工目标创造必要的条件。 4.12 治安保卫和施工安全 发包人应按第29条的有关规定履行其治安保卫和施工安全职责。 4.13 环境保护 发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人按第30条规定所采取的环境保护措施,并监督其实施。 4.14 组织工程验收 发包人应按第52条的规定主持和组织工程的完工验收。 4.15 其他一般义务和责任 发包人应承担专用合同条款中规定的其他一般义务和责任。 5 承包人的一般义务和责任 5.1 遵守法律、法规和规章 承包人应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章,并保证发包人免于承担由于承包人违反上述法律、法规和规章的任何责任。 5.2 提交履约担保证件 承包人应按第6条的规定向发包人提交履约担保证件。 5.3 及时进点施工 承包人应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。 5.4 执行监理人的指示,按时完成各项承包工作 承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示,按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外,承包人应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品。 5.5 提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸 承包人应按合同规定的内容和时间要求,编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸,报送监理人审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 5.6 办理保险 承包人应按合同规定负责办理由承包人投保的保险。 5.7 文明施工 承包人应按国家有关规定文明施工,并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。 5.8 保证工程质量 承包人应严格按施工图纸和《技术条款》中规定的质量要求完成各项工作。 5.9 保证工程施工和人员的安全 承包人应按第29条的有关规定认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。 5.10 环境保护 承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章,并应按第30条的规定采取必要的措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染、噪声和其他因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。 5.11 避免施工对公众利益的损害 承包人在进行本合同规定的各项工作时,应保障发包人和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。 5.12 为其他人提供方便 承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其他各项工作提供必要的条件。除合同另有规定外,有关提供条件的内容和费用应在监理人的协调下另行签订协议。若达不成协议,则由监理人作出决定,有关各方遵照执行。 5.13 工程维护和保修 工程未移交发包人前,承包人应负责照管和维护,移交后承包人应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需在保修期内继续完成,则承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作,直至完工后移交给发包人为止。 5.14 完工清场和撤离 承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。 5.15 其他一般义务和责任 精选工程施工协议书 篇14甲方: 乙方: 资质证书号码:发证机关: 资质专业等级:复审时间以及有效期: 住所和单位地址: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,乙方在完全遵守甲方与业主签订合同条款的前提下,经双方友好协商,本着平等公平、自愿互利、诚实守信的原则,愿意按照国家有关规定、技术规范及甲方技术和管理的要求,承担部分工程的施工任务,甲乙双方就有关事宜达成如下协议,以兹共同遵守: 一、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3承包方式:采用单价固定的方式,该单价包括开工前期至工程竣工验收过程乙方为完成本协议项下分包工程所发生的一切费用。包括(但不限于)施工资料和检测等项目。 1.4工程内容及价格:详情见本协议附件施工项目及劳务费用单价表,表中工程量划分仅作协议价格计算依据,甲方根据施工进度可进行调整,乙方必须服从。 二、工程质量要求 2.1工程质量等级:乙方所建工程质量标准为与业主签订的工程合同标准(以质检站检测标准并出具证书为准)。 2.2乙方应有相应的施工经验,施工技术人员、技术工人,具备相应技术资质及操作能力,特殊工种的操作人员必须持证上岗,人员数量应满足工程需要,否则由此而造成的事故、损失由乙方全部承担。 2.3本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、公路工程质量检验评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。 2.4乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%。工程质量保修期为2年,在质量保修责任期内,乙方应按甲方书面返修通知书要求无条件将工程返修合格。如乙方迟延履行返修义务,甲方有权另行委托其他施工方返修,所发生的全部返修费用及造成的损失均由乙方承担,返修工程费用从工程款、履约保证金中扣除,不足部分由乙方赔付。 三、工期 3.1本合同工期自20xx年10月15日开工,至20xx年6月30日完工,总工期为天,乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期,安排好施工组织设计,按期完工。甲方根据施工进度可进行调整,乙方必须服从。 3.2乙方在20xx年10月18日前完成临时建设,在20xx年10月20日前按甲方要求保证所有人员、设备进场,且能满足施工要求,如果乙方人员延期进场导致开工时间迟延,每迟延一日,乙方应向甲方支付违约金10000元;乙方延期进场超过十五日的,视乙方为违约,甲方有权书面通知乙方解除本协议,乙方支付的履约保证金不予退还。乙方签订合同前应向甲方提交近三年与本工程相类似的工程业绩、用于本工程的机械设备清单、主要管理人员和技术人员名单(附身份证复印件)。本协议履行期间不得随意更换。如发现清单人员名单与实际不符,乙方应限期改正,否则乙方应向甲方按5000元/人缴纳罚款;情节严重者的,甲方有权解除协议,履约保证金不予退还,协议解除后的违约责任承担及清场参照本条3.4.2项约定执行。工程完工后,乙方人员或机械设备退场时,乙方必须向甲方提交书面报告,甲方同意后方能退场,否则,由此而造成的损失全部由乙方承担。 3.3工期顺延与延长 3.3.1施工中因业主或甲方原因导致乙方无法正常施工的,本条约定的工期相应顺延; 3.3.2工程施工内容增加的,甲、乙双方在业主认可的追加工期范围内协商确定工期延长时间。 3.4工期延误的违约责任: 3.4.1若甲方在施工中发现乙方在规定期限内无力完成施工任务或达不到均衡生产能力(均衡生产能力:指总工程量与总工期平均月完成量),或存在质量问题及内部管理问题,甲方有权减少其工程量或解除合作协议要求乙方限期退场,协议解除后的违约责任承担及清场参照本条3.4.2项约定执行,同时乙方对因此造成的一切损失(包括另觅合作人的进场费及赶工期的费用等)均由乙方全部承担。 3.4.2乙方必须严格按甲方周、旬、月、季生产施工计划组织施工,完成甲方下达的阶段性施工进度计划。如乙方阶段性施工迟延完成超过15日的,或乙方连续两个阶段未如期完成施工任务的,或乙方超过本条第3.1项约定的完工期限30日仍未能交工的,乙方应向甲方承担10000元/天违约金,并应于甲方规定时间内完成施工内容。如乙方在甲方规定的时间内仍未完成施工内容的,视为乙方根本违约,甲方有权书面通知乙方解除本协议,同时乙方应于收到解除通知之日起7个工作日内无条件撤离施工现场;乙方逾期撤离的,甲方有权对乙方清场,相关损失和责任由乙方承担。就协议解除前乙方已完成施工部分经甲方和监理方验收合格的,可作为乙方结算依据,乙方拒绝到场或未在规定时间到场参与工程量核对的,视为乙方认可甲方会同监理单位确定的工程量。 四、工程费用结算和支付 4.1在保证设计要求以及甲方现场施工技术人员技术交底要求的基础上,甲方以乙方实际完成且甲方最终验收合格工程量给予乙方进行结算。乙方完成的路基土石方工程量中的土石方界定,以在施工过程中甲方质检科、施工科会同乙方按实测的土石分界高程进行测算核定。 4.2工程量核定:每月经甲方现场施工技术员、质检员、总工、项目经理签认后方可进行结算。 4.3有下列情况之一者,工程量将不予认可或不作为当月结算和付款的依据。 4.3.1不按照设计文件、甲方现场施工人员的技术交底及甲方签认的工作量。 4.3.2因乙方自身原因造成的返工工程量; 4.3.3未经甲方现场施工技术员、质检员、总工、项目经理签认的工程量。 4.3.4未经项目经理最终签认的工程量结算单,不能作为结算和付款的依据。 4.4工程完工时,按照乙方最终实际完成的工程量和协议书上确认的单价,双方进行完工结算,中间(月)结算单仅作为已付款和最终结算基础依据。 4.5施工期间乙方应以甲方提供的授权委托书的形式明确由手续;由负责财务手续。上述授权人员自甲方处提取的借款,领取或租用的材料、机械、设备(包括材料费、租赁费、损耗等),均列入乙方预提劳务费用,并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。其中,施工机械设备及设施租费,按甲方规定的费用计算。 4.6甲方按照乙方当月通过业主计量的工程量支付工程进度款,待本项工程交工检测、验收合格后,甲方支付到乙方完成实际工程总量的92%,剩余5%作为质量保证金,3%作为农民工工资保证金。质量保证金待工程全部完成,验收合格保修期满后,甲方可根据现场实际情况支付剩余的工程款。农民工工资保证金待乙方全部完工验收合格后,六个月内没有拖欠人工工资情况发生时甲方支付给乙方。 4.7乙方应确保收到的工程进度款优先支付当期应付的劳务工工资,如有乙方欠付劳务工工资情形,甲方有权从乙方劳务费用中,直接向劳务工支付工资,并扣减应付乙方劳务费用。 4.8业主款项到位后,甲方按乙方有效结算手续支付劳务费,并扣除(但不限于)下列费用。 4.9.1乙方预提的劳务费用。 4.9.2核定并扣除劳务费总额的质量保证金; 4.9.3农民工工资保证; 4.9.4按照中华人民共和国《税法》规定,依法纳税,乙方应向甲方提供相应有效的税务发票。 4.9.5乙方应承担违约金、赔偿金等其他损失(如有)。 五、履约保证金 乙方在合同签前必须向甲方提交元(大写人民币:整)履约保证金(不计息),该保证金内容与甲方向业主方承诺内容、范围一致,竣工决算完成后,如乙方全面依本协议履行义务,履约保证金甲方如数退还。如乙方存在违约行为,履约保证金将按实际发生的违约损失扣除。 六、设备、材料供应 6.1为确保工程质量和工期,施工主要材料由甲方统一管理和供应,并根据乙方承担的工作内容,确定施工定额材料消耗数量、材料规格型号、价格等,本协议附件之劳务费用单价已包含人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费等等乙方实施并完成所有施工内容所需的一切费用及隐含风险在内的含税费用总和。其中甲方供应给乙方的主材,以材料采购到工地现场价加2.5%的采保费后,按实际领用量进行结算。 6.2乙方在材料使用过程中,必须严格控制用量,遵循节约归己、超耗不补的原则。乙方在施工中按甲方文明现场管理规定,做好材料现场管理和材料交接验收工作,杜绝抛洒浪费现象。 6.3经甲方书面同意对非主要材料乙方可以自行采购,但必须在甲方指定的《合格供应商名册》内采购,并以乙方名义签订买卖合同,甲方代乙方垫付材料款的,垫付发生之日垫付款项相应冲减甲方应付劳务费;经乙方请求供应方及甲方同意后,甲方代乙方承担支付义务的,自甲方书面向供应方承诺付款之日,相应冲减甲方应付劳务费用。 6.4未经甲方书面同意乙方不得以甲方或甲方承建工程名义在外赊欠材料或其他费用,否则发生的一切经济纠纷、责任由乙方全部承担。 6.5在甲方指导和监督下,根据需要乙方可自行租赁机械设备和周转性材料,乙方应保证租赁设备和材料质量、数量满足合同工期和工程施工的需要,上述租赁合同应以乙方名义签订,如甲方代乙方垫付租赁费的,垫付发生之日垫付款项相应冲减甲方应付劳务费;经乙方请求出租方及甲方同意后,甲方代乙方承担支付义务的,自甲方书面向出租方承诺付款之日相应冲减甲方应付劳务费。 七、施工安全、工程现场管理与验收 7.1乙方应确保施工安全,遵守相关安全施工操作规范,持证上岗,否则不允许。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此而发生的费用,施工(具体见安全协议) 全部由乙方承担。 7.2乙方必须为其施工人员投保必要的商业保险,施工期间发生的工伤等事故责任由乙方全部承担。 7.3乙方必须遵守管理方文明施工和现场各种管理规定。 7.4乙方现场管理人员必须常驻工地,不得擅自离开工地,有事必须书面请假,每月不超过三天,主要负责人未请假离开工地的,甲方按500元/天进行罚款,其他管理人员按300元/天进行罚款,超过7天仍未归队按乙方根本违约处理,甲方有权解除本合同,合同解除后的清场、清算及违约责任参照3.4.2项执行。 7.5施工阶段的工程质量控制,乙方应服从业主、项目监理、甲方管理人员对施工全过程的监督、管理。 7.6乙方应遵照甲方施工组织设计安排,执行甲方管理体系各项要求,按约定及时完成各项施工内容,做好原始技术资料报验,施工日志等工作。 7.7乙方应在自检合格16小时内通知甲方进行检查,未经过甲方和监理方检查,不允许进行下一道工序。如监理单位需要抽检,乙方应积极配合。 7.8根据合同工期以及总体生产计划安排,甲方按天、周(旬)、月的方式向乙方下达生产计划,乙方必须严格执行,若不能按期完成生产计划,影响了项目整体计量支付时,甲方有权暂缓向乙方验工计价和支付酬金,如经督导仍无明显改进时,甲方有权将乙方清退出场,由此造成的一切损失由乙方承担。 7.9已完工程量由甲、乙方、监理方及业主方四方共同验收,对验收不合格处,乙方应于7日内返修合格,如乙方逾期修缮的,每逾期一天,应向甲方承担违约金10000元;乙方逾期未返修的,甲方有权委托其他施工单位进行返修,相关返修费用的承担依第八条8.2项约定执行。 7.10隐蔽工程验收,乙方应在自检合格24小时内通知甲方进行检查,经甲方有关人员验收后方可上报业主监理单位报检认可,未经过甲方和监理方检查,不允许进行下一道工序。 7.11根据工程需要,乙方负责设置维修施工使用的照明、看守围栏及警示等施工防护设施。施工造成的水土流失、污染农田、鱼塘损坏以及因施工车辆造成的道路、农作物污染均由乙方负责处理解决,费用自理。 7.12建立健全质量安全组织,落实施工技术措施和施工规范与安全规程,保证安全生产,同时应做好施工路段交通的维护工作,确保来往车辆的安全畅通,杜绝安全事故。因乙方原因造成的安全事故责任自理,并按照有关规定处以罚款。 八质量保修责任 8.1乙方无条件履行甲方与业主方约定的工程保修条款,质量保修期为2年,自业主竣工验收之日算起,保修内容执行甲方和业主签订相应的保修条款。 8.2质量保修期内出现的质量问题,乙方应在甲方返修通知书规定的时间内无条件返修合格,并承担人工及其他各项返修费用。乙方期限内未履行返修义务的,甲方有权自行返修或委托其他施工队返修,视乙方同意相关返修费用,按甲方核定金额自乙方质量保证金内直接扣除(不足部分乙方负有赔付义务)。 甲方视乙方对交8.3质量保修责任期满经建设单位验收返还甲方质量保留金后,工验收提出的遗留问题的处理情况,扣除缺陷责任期内甲方垫付的修复费用后予以支付剩余的质量保证金。 九、试验检测 9.1工程试验检测所用的工地试验室的建设、验收、临时试验资的获取,由甲方按业主要求负责建设。 9.2施工期间工地的试验检测由甲方工地试验室负责检测,乙方协助配合进行检测、报检。 9.3乙方试验检测费,试验检测费从乙方每期验工计价款中扣除。 十、其他 10.1施工期间乙方应向甲方按月提交全部劳务人员工费分配花名册,乙方未及时足额向劳务人员发放劳务费的,甲方有权依本协议第四条第4.6项之约定直接以应付乙方劳务费用向劳务工支付乙方拖欠的劳务费,并于支付日相应扣减应付乙方劳务费用。 10.2乙方应服从甲方和业主签订的合同内全部规定内容和应承担的责任。 10.3甲方指派现场代表为; 10.3.1现场施工监管; 10.3.2经济技术签证复核认证; 10.3.3阶段工程验收及(月)已完工程量复核; 10.4乙方不得将本工程转包或分包给其他单位,如有分包或转包事实经查实后,甲方有权将乙方清退出场,已完工程不予结算并没收履约保证金; 11.5乙方在施工时应注意环境保护、地下设施(光缆、电缆及各类管网),如发现应及时通知甲方、业主及监理,因野蛮施工造成地下设施破坏、地表植被树木损坏的,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何连带责任。 10.6乙方进场后应遵守甲方文明现场管理规定,统一着装,机械设备统一标识。10.7搞好综合治理、计划生育,并承担施工期间的全部责任和义务。 10.8乙方须合法经营,照章纳税,诚实经营,不行贿索利,不中途单方毁约,不串通闹事,不冒领倒卖材料,承担管理施工期间内机械设备的安全责任和经济赔偿及其它经济赔偿。 10.9加强对进场劳务人员的管理,乙方有义务对进场的劳务人员在甲方处备案,每个月20日乙方要给甲方经营部提交一份当月的进场务工人员的花名册,若不按时提交的甲方将按10000元/次进行处罚,罚款甲方有权从乙方结算款中扣除。 十一、违约责任 11.1乙方施工质量达不到约定的优良标准时,甲方对乙方劳务费用结算总额按降低5个百分点结算;不合格部分不予计价支付,同时乙方应承担相应材料、设备等成本性费用。 11.2任何一方未依本合同约定或法律规定提前解除本协议的,应向守约方承担合同价款5%的违约金。 11.3乙方对工程验收不合格部分经返工质量仍不达标的、或乙方在甲方书面通知的返工期间拒绝履行返工义务的、乙方迟延完成返修义务超过五日的,视为乙方根本违约,甲方有权书面通知乙方后解除本协议,并按本协议第,3.4.2项规定处理。 11.4乙方不经甲方批准不得减少劳动力或擅自撤离工地,否则应视同根本违约,甲方可解除协议,履约保证金不予退还。 11.5通知与送达 11.5.1本协议项下一方对另一方就合同履行向对方送达的任何文件、通知、通告等,均应采取书面形式送达对方或在本合同首页载明的住所;除直接送达以外,任何以电报、挂号信或特快专递方式发出的文件、通知、通告,在发出之日起二个工作日届满,即视为已送达收件人。 11.5.2甲、乙双方任何一方就本合同首页载明的名称、住所地等与通知或送达有关的信息的.变更均应以本条10.5.1项约定方式送达对方后方产生变更效果。 十二、不可抗力 12.1本协议所称不可抗力指战争、自然灾害等合同双方不可抗拒之情形。因不可抗力致使本合同无法履行的,本合同自然终止,合同双方互不承担违约责任。乙方将已施工部分的工程量报送书面结算报告,甲方依现场签证核定。乙方对甲方核定金额有异议的,应于知道核定金额之日起三日内向甲方提出书面异议;乙方逾期未提出书面异议的,视为乙方认可甲方核定金额。 12.2如因自然灾害导致乙方领用的相关施工现场材料设备损毁的,如工程投保了相应保险的,甲方以相关保险公司对应核定的损失范围赔付金额为限核定应扣乙方的材料及设备租赁等费用(自然灾害发生前及发生后乙方损毁、丢失的材料、设备不在核减范围) 12.3因乙方延迟履行合同后发生不可抗力的,乙方责任自负,费用自己承担。 十三、争议双方因本协议发生争议时,应本着友好协商的原则协商解决,如不能解决,双方约定直接向甲方住所地有管辖权的法院起诉。 本协议自甲、乙双方签章后生效,工程保修期满、工程价款付清协议全部内容履行完毕后自行失效。协议如需变更,甲、乙双方另行签署补充协议。 未尽事宜双方协商解决,本协议一式肆份,甲方叁份、乙方壹份。 甲方: 乙方: 本协议签订时间: 本协议签订地点: 精选工程施工协议书 篇15发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 因甲方承包的工程的需要,现将该工程部分分项承包给乙方,双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。 一、工程项目: 二、工程地点: 1、承包方式及范围: 2、劳务大包,含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备,如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械,各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具,配电箱,所有工人的人身意外伤害保险,特殊工种上岗证的费制。 3、承包范围:主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如:砌砖、预制过梁、栏板、构造柱,粉刷工程如(内端粉刷,外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外1.5米以内的散水不包括散水以外的工程。 4、乙方不包括:钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商,外墙保温材料及人工费,室内外油漆涂料,地板砖,厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖安装、楼梯扶手。室内外回填土方等。 5、甲方应负责提供水电到位,道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房,排除外部干扰。 三、合同T期处罚条款: 1、________年________月_______日完工。 2、由于乙方原凶造成工期延误,甲方给予乙方每延误一天,按壹仟元人民币的处罚,南于气候和不可抗力原因造成工期延误,工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时,水电安装跟不上,误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担)。 四、安伞生产,文明施工。 (一)安全生产 1、乙方在施工过程中,必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分》JGJ59—99、《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方安全生产部门组织的安全检查中,施工现场安全生产文明施工达标,进行整改直到合格标准。 2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底,提出明确要求并监督执行,乙方应严格提供的安全生产设施、安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理,如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。 3、乙方应加强对职工遵纪守法教育,对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象,甲方每次给予乙方伍佰元罚款,并写出书面检查,情节严重的移送当地司法部门处理。 五、付款方式 1、承包单价:不含税金按建筑面积每平方米结算。 2、工作范围以外用工单位:按工_______元/工日;普工_______元/工日。 3、面积计算方式: (1)基础筏板按其建筑面积的计算。 (2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。 (3)有柱子的阳台按全面积计算。 (4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米元整。 (5)不增减建筑面积的工程变更,劳动报酬不予增减。 (6)每层楼的彩光井按全面积计算。 4、结算方式: 生栋楼乙方垫资至层完,甲方应付乙方已完成工程量的,以后主体封顶应付已完成工程量的%,二次结构砌砖至元,粉刷部分到层甲方付乙方元。剩余部分验收合格后十日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%做保修金一年后十个工作日付清。 六、甲方的权利和义务。 1、全面负责现场的施工管理工作,制定整个工程的生产计划,资金闭幕,劳动力计划等,以确保生产的均衡性和连续性。 2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本,并对乙方进行质量、安全、技术交底,负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。 3、甲方根据施工需要,及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料,提供的材料必须保证质量。 4、甲方应建立现场各种管理制度,并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育,处罚,情节严重的清退出场。 5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。 七、乙方的权利和义务 1、进场人员必须是年满18周岁以上,身体健康、遵纪守法、有身份证的公民,技术工人占80%以上,乙方应将进场人员名单,技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案,乙方对备案人员过去和将来的行为负责,对未备案的人员,不得进入现场。 2、乙方必须是有资质的,成建制的法人企业,乙方按要求设立组织机构。 3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度,乙方施工人员进入施工区域,必须服从甲方的领导。 4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行,对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的`一切损失由甲方负责。 5、乙方负责适时提供材料计划,按月上报工程费完成情况报表。 八、其它 1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束,两样适用十对乙方的约束。 2、签订合问时,甲、乙方必须具备以下条件: (1)营业执照(未经年检或过期的执照无效),劳务承包的资质证书。 (2)进场人员花名册: 3、乙方委派代表,负责乙方现场及住宿管理工作,施工人员如中途变动,应及时通知甲方。 九、违约责任: 甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务,任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。 十、争议和纠纷处理程序 本合同履行过程中`发生争议或纠纷时按以下程序处理。 1、甲乙双方组织协商解决; 2、甲乙双方协商不能解决时,可通过仲裁委员会仲裁解决。 十一、本合同相关的《招竟标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件,具有同等法律效力,内容如与本合同冲突的,以本合同为准。 十二、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,签字盖章后即可生效,合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜,双方协商解决,并可另行补充协议,享有本合同同等法律效力。 甲方(盖章):__________________ _________年________月_______日 乙方:_________________________ _________年________月_______日 精选工程施工协议书 篇16发包人(全称):—————————————————承包人(全称):—————————————————依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:———————————————————— 工程地点:———————————————————— 工程内容:———————————————————— 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:—————————————— 资金来源:———————————————————— 二、工程承包范围 承包范围:———————————————————— 三、合同工期: 开工日期:——————————— 竣工日期:——————————— 合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量标准:—————————————————— 五、合同价款 金额(大写):××元(人民币) —————————¥: 元————————— 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 精选工程施工协议书 篇17甲方:________ 乙方:________ 经过甲、乙双方多次磋商,为了保质保量保工期,顺利完成主体结构钢筋分项工程施工,现对瑞安市塘下镇赵宅村安置房工程的钢筋分项工程施工达成如下协议: 一、承包范围: 包清工、包住房、包工期、包安全、包文明标化施工,扎丝、焊条、电弧焊、电渣压力焊、闪光对焊、气压焊等包括在内,如需机械连接(套筒连接)按业主补给甲方价款给予补偿,如果业主要求使用预制水泥砂浆保护层应由乙方制作,材料由甲方供应。本工程所有钢筋分项工程(包括二次结构、防水层网片)施工任务,以及每楼层次派工人参于分中、划线、复核等工作。每次浇砼时乙方应有固定工人在场清理现场和旁站。 二、质量要求 1、乙方必须配备有施工经验的质量管理班组长和施工班组人员来承担施工任务,必须严格按照规范,强制性条文要求,技术操作规程,施工图及温州当地的施工规范要求,保证主体结构钢筋分项工程质量达到优良标准,并达到温州市标化工程“飞云杯”标准。合理配料,勿能长料短拼。大于50厘米的短料都要利用起来,如果预留短钢筋过多,短钢筋以正材钢筋的价格抵给乙方当工资结算,严禁抄错料单,如果抄错按价赔偿。在施工过程中一切服从甲方管理人员指挥,必须保证做到文明施工,对违章操作无条件按受处罚。多次出现以上情况时,马上清退出场,结算按合同价50%结算,同时没收押金。 2、马丁筋要步步绑扎。 3、柱1.2m处做U型φ18钢筋保护层(4个方向8个)。 4、柱上口做水泥块保护层(4个方向8个)。 5、待每层水电工及木工安装完毕,要整理平板钢筋。 三、信誉保证金 质量、工期、安全,文明标化等押金伍万元。(待地下室到±0.00退还押金3万。) 四、单价 制作、绑扎和除第一条规定由甲方提供的工具,材料以外和其它辅助工具费以每吨元(大写: )计算,数量以实际进场数量减去废料钢筋重量结算,但废料重量不得超过本工程钢筋总量的0.5%,如超出部分按正材购买价赔偿。如乙方在施工中由于下料和制作安装错误引起的已成型钢筋损失费用由乙方承担。 五、付款方式 该工程施工到±0.00以前不结算月工程进度款,甲方根据实际情况适当预支生活费。 地下室按合同价65%结算,±0.00以上按合同价80%结算,主体结顶后结算按总用量的合同价85%结算,待钢筋全部完成后三个月内付清所有工资款,退清押金。进场工人,劳务、暂住计生费用均由乙方负责。 六、工期要求 服从甲方进度计划安排,在甲方要求赶工期而增加技工、劳动及夜间加班,雨天等特殊情况下(不影响人身安全情况下)施工时,乙方必须无条件接受甲方安排(雨衣自理),接到甲方开工通知或符合第一阶段施工条件后,按甲方的施工进度计划完成±0.00以下地下室的钢筋分项任务,在地下室盖板完成后开始以每月每幢各4个楼层的施工任务。如乙方推诿,拒绝施工时,甲方有权临时调配施工班组及施工人员,所产生的工资直接支付,并在乙方工资中加倍扣除。对乙方配置的施工班组,甲方认为不符合时,乙方应无条件立即更换班组,甲方不负 责其班组损失费用,并按以上进度每拖延一个楼层罚款壹仟元计算。 七、安全、文明施工 (1)乙方选择工人进场前必须先到项目部报到登记,由项目部协助乙方办取暂住证和签订责任书,其费用由乙方自负; (2)乙方必须要有施工经验的成年技工; (3)乙方必须服从项目部管理人员的指挥,认真学习安全技术,遵守安全守则及安全施工操作规程不违章作业,违章作业所造成的一切后果,甲方不予负责,造成的损失费用和责任均由乙方及当事人自负。如因甲方安全设施不符合施工规范要求,所造成的一切后果乙方不负责任。但如果甲方已按施工规范要求,是乙方违反操作规程、规范造成的事故,乙方应负全部责任外,还是接受责任书内规定的罚款。乙方要遵守工地规章制度,甲方对违者所处罚的款项由乙方负责。 (4)班组之间打群架,双方均处以1000元/次的罚款,先动手者另加以500元/次的罚款式,双方均承担双方的医药费及医院出具的病假期的人工费30元/天,所有费用均有当月清工费中扣除。 (5)有盗窃行为者以其价格的十倍罚款,并送司法机关处理。 (6)乙方进场后,必须上报2名钢筋组长以及所有进场工作名单,由甲方牵头协助乙方与每个操作工人签订用工协议责任书。发放工资以责任书规定发放,如果乙方支付工人工资不足,造成工人上告,一切后果责任、损失、停工等费用场由乙方承担负责。 (7)工地施工的钢材堆场应保持整洁,材料堆放整齐,各楼面扎丝、废料应及时清理,按文明标化施工标准进行。 八、其它要求: 1、乙方必须在项目部签订之时缴齐伍万元信誉押金,如果违约将没收押金,待全部钢筋完成的三个月内结算付清工资退回全部押金。 根据瑞安当地政府要求,施工人员应该具备的证件,乙方负责把关,不准随带家属、小孩等,如违约造成的经济处罚,概由乙方负责。 2、±0.00以下60天工期,如果因其他班组或甲方原因或不可抗拒的条件因素影响拖延工期,则工期顺延。 3、施工现场甲方给乙方按排2间住房,夜间看管机械或者机械被盗甲方不负责。 4、Φ14以下的钢筋以闪光焊为主,允许少数部份绑扎搭接,如甲方在地下室施工期间采用螺纹连接时甲方给予适当补偿。 九、双方违约责任 1、甲方原因造成非正常停工,超过三个月至六个月内甲方应给乙方补10元/吨,超过六个月至一年之内的甲方应补乙方20元/吨。 2、本工程所用的钢筋机具全由乙方负责,乙方应采用垫直械进行垫直,否则如用卷扬机垫直所剩的钢筋头损失由乙方负责。 3、如果乙方未按本协议执行施工质量,工期达不到协议中规定,没收押金的同时,乙方的工具无偿给甲方使用,无条件退场结算的工资按本协议的合同价50%结算清退出场。 本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份,以资共同信守,双方签订之日起生效。 甲方(盖章):________ 乙方(盖章):________ 代表(签字)________代表(签字)________ ________年________月________日 精选工程施工协议书 篇18甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国协议法》的有关条款,经甲乙双方协商,现甲方就xx小区二期B2标段工程在乙方同意甲方付款条件,保证质量、工期的前提下,本着自愿、互惠、互利的原则,双方就劳务承包事项达成一致,订立此协议。 一、工程概况 分项工程名称:土石方挖运 工程地址:三瓦窑 工程质量:符合甲方要求 工程量: 二、工程承包范围 1、根据施工图及甲方所定的开挖线内的全部土石方挖运及破障内容。 2、该工程所有机械、运输全部由乙方自备。 3、该工程的相关手续由乙方办理,甲方协助,相关手续费由乙方承担(含渣土证的办理)。 4、乙方的资质证及开挖土方机械的相关手续交甲方审核备案。 5、现场的安全、文明施工必须按国家的相关法律、法规及有关部门的相关规定执行。 6、有关执法部门对其不按规定施工进行的各种处罚由乙方承担。 7、建筑工程意外伤害险由发包方购买,若有工伤事故发生,由保险公司赔付,乙方需支付保险公司赔付以外的一切费用。 三、工程承包单价及总价 四、工程款的支付 本工程无预付款,乙方垫支土建完成到±0.000后,甲方付总价的60%,主体封顶后付清余款40%。 五、质量要求:乙方必须按政府及业主颁发的安全文明施工及相关文件执行。 六、工期:30 天。 七、处罚 1、达不到上述第五、第六的要求,每天处罚20xx.00元。 2、乙方在施工中必须无条件服从甲方管理人员的指挥、安排,如有不服从者,甲方有权责令乙方停工或限期退场。造成的损失由乙方承担。 3、乙方在施工中应自始至终贯彻执行安全施工操作规程,上班不准穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋、不得酒后作业,指定专人负责施工中的安全检查工作,如有违者给予100~500元/次的罚款,发现安全隐患及时汇报解决。 如乙方发现问题,知情不报者,甲方有权给予处罚。乙方应积极主动经常与甲方现场管理人员取得联系,采取行之有效的防范措施,以预防为主的指导思想,确保施工中的人身安全。 施工过程中必须做到安全生产、文明施工。乙方的施工过程中不按安全施工均由乙方负责,甲方概不负责。 4、乙方不得在任何情况下停工,否则处以10000.00元罚款,再进行处理,并赔偿经济和名誉损失。 八、违约责任的判定与处理 1、乙方不能按时进场施工,视为乙方违约。 2、工程工期、质量、安全、文明施工达不到政府相关规定及业主和甲方要求,视为乙方违约。 3、乙方将工程转包、分包,视为乙方违约。 4、如乙方工期、质量、安全、施工配合达不到甲方要求,经反复整改仍然达不到要求,或乙方不遵守安全操作造成重大安全事故,乙方在接受甲方处罚的同时无条件退场,因乙方原因中途退场甲方按乙方已完成合格工程量的60%支付给乙方。余40%费用作为甲方对乙方的处罚。 九、本协议未尽事宜,双方协商解决 协议争议,双方协商解决,若协商不一致,可申请由成都仲裁委员会仲裁。 十、本协议一式四份,双方各执两份。本协议经双方盖章签字后生效。余款结清后自动失效。 甲方: 乙方: 年 月 日 年 月 日 精选工程施工协议书 篇19发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 2、工程承包范围 承包范围:工作内容均以招标人提供的施工图和工程量清单所表述的施工目标为准,其中包含旧设施和设备的安装、维护、移动、恢复、拆除。 3、合同工期 开工日期:年月日(实际开工日期以监理出具开工令为准) 竣工日期: 年月日 合同工期总天数天。 4、质量标准 工程质量标准:工程质量达到国家有关施工质量验收规范和本工程设计文件的要求,并验收合格。工程质量未达到此标准时,一切返工费用及经济损失均由承包人承担。 本工程质保期为验收合格后100日 历天,在质保期内,中标人必须保证所安装的灯饰正常使用,并完全承担维护期内的安全责任(包括第三者)。 5、合同价款 金额(大写): 壹佰叁拾肆万肆仟零贰拾捌元贰角捌分(人民币), 小写¥: 1344028.28 元 6、组成合同的文件 6.1组成本合同的文件包括: (1)本合同协议书 (2)中标通知书 (3)本合同专用条款 (4)招标文件及附件 (5)投标书及其附件 (6)图纸 (7)工程量清单 (8)工程报价文件 (9)本合同通用条款 (10)标准、规范及有关技术文件 6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 10、合同生效 10.1合同订立时间: 10.2合同订立地点: 10.3本合同双方约定:甲乙双方签字盖章后生效。 发 包 人:(公章) 法定代表人: 委托代理人: 项目负责人: 电话: 开户银行: 帐 号: 邮政编码: 年 月 日 承 包 人:(公章) 法定代表人: 委托代理人: 项目负责人: 电话: 开户银行: 帐号: 邮政编码: 年 月 日 精选工程施工协议书 篇20甲方: 乙方: 根据当地群众的要求,经村委会研究,对太屋组至向阳组道路实施亮化,现委托乙方进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款共同遵守执行: 一、工程内容 按照甲方施工要求,安装9盏路灯。 二、合同工期 乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为20天。开工日期为:____年____月____日,竣工日期为:____年____月____日。 三、工程造价及付款方式: 1、工程造价:按实际工程量,验收合格后进行决算审计。 2、乙方施工结束后,通过决算审计,乙方凭税票结算。 四、组织管理 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。乙方必须确保进场人员的技术素质。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活等工作。若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。 五、双方责任 1、甲方责任:负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。负责审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。 2、乙方责任:严格按照施工图纸施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。必须保证充足的施工人员和技术力量,人员稳定,工作效率高,否则由此造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。 六、工程质量及验收标准 工程质量应符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。 七、本责任书一式两份,甲、乙双方各执一份,协议书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。 甲方: 乙方: 代表: 代表: ____年____月____日 精选工程施工协议书 篇21甲方(全称): _________ 乙方(全称):_________ 本履约保证金协议由双方于 年 月 日在订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条保证金 鉴于甲方与乙方签署了 _________ 施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条 保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同签订后7日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的,视为放弃中标。 第三条 保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币 _________ 元(¥ _________元 )作为履约保证金交付给甲方。 第四条 保证期间 自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7日内。 保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的,甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户:第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形 成),返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元;第二次为隧洞掘进贯通,返还履约保证金的'40%,及人民币捌拾万元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成,返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元。 第五条 生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第六条 其他 本协议一式陆份,具有相同法律效力。甲方执叁份,乙方执叁份。 甲方:(公章) ____年____月____日 乙方:(公章) ____年____月____日 精选工程施工协议书 篇22发包单位:(以下简称为甲方) 承包单位:(以下简称为乙方) 甲方将沈阳生态水城总部基地项目桩基础工程委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑工程合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行。 一、工程概述: 1、工程名称: 2、工程地址: 二、工程项目期限: 自______年______月______日起开工至______年______月______日止完工。 三、协议内容: (一)、甲方安全责任 1、甲方应要求乙方制定桩基础施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。 2、甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。 3、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 4、乙方在施工中发生的甲方电网、设备、安全事故,甲方有责任负责 调查、统计上报。并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 6、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担: (1)人身伤亡事故; (2)发生施工机械、生产主要设备严重损坏事故; (3)发生火灾事故; (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的; (5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。 (二)、乙方安全责任 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工现场发生的有关安全费用(包括:成品桩的保护、安全措施等)全部由乙方负责。 5、开工前乙方要对施工人员进行施工安全技术交底,并应有书面记录(包括签字)。 6、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。乙方指派作为安全工作联系人。 7、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 8、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 9、乙方应在需要设置安全临时围栏或警告标志的地方设置围栏或警告标志,禁止无关人员进入作业现场。 10、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。 12、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。 (三)、施工安全处罚 乙方在施工过程中发生违章行为、人身死亡事故、电网和设备事故等安全事故,按进行处罚。 (四)违约责任 1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损 失。 2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,特种人员无证上岗,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。 3、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。 (五)、本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。 (六)甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。 (七)本协议经双方代表签字后盖章即生效:协议作为合同正本的附件一式四份,甲、乙方各执二份。 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 联系电话:联系电话: 精选工程施工协议书 篇23甲方: 乙方: 乙方于______年______月______日与甲方相关人员对甲方承建的五经路隧道进行现场勘查,确认隧道内存在的渗漏问题并根据甲方指示确认了施工部位。在和甲方进行交流协商后最终确定施工方案,在协议价格后双方达成本施工协议。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行: 一、项目地点和内容: 1、对的渗漏处理。根据甲方指定部位进行混凝土修复,控制变形缝和部分主体结构裂缝的渗漏。 二、承包方式: 甲方委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。 三、双方责任: 1、甲方责任: 1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。 3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系,办理好施工前各种开工许可手续并申报有关文件资料。 2、乙方责任: 1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。 4)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。 四、工程质量及验收标准: 根据本协议要求对所处理施工部位达到闭水性良好。 五、施工造价: 1)执行甲、乙双方确定的工程单价 2)按实际修复的工程量进行工程结算。 六、保修期: 对所施工部位保修一年。 七、付款方法: 1)乙方进场同时甲方需支付2万元的`进场费,在完成全部施工内容后甲方支付乙方70%的工程款; 2)在甲方验收完毕后,甲方需在30天内支付乙方全部工程款的95%; 3)到保修期时甲方支付乙方的5%的质保金。 八、附则 本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。 甲方: 签约日期:______年______月______日 乙方: 签约日期:______年______月______日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。