网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 泥工承包合同
范文

泥工承包合同(精选17篇)

泥工承包合同 篇1

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  甲方为加强质量与安全管理提高经济效益,根据工程的具体特点和实际

  情况,并参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,经双方在平等互利的基础上共同协商,甲方同意将以下工程项目的泥水工程施工工作量分包给乙方,为明确甲乙双方的责任和义务,特签订本合同。

  一、工程概况及承包范围

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工期:定 年 月 日开工;限 年 月 日完工

  4、承包范围:本工程按结施、建施图纸施工和清理工作,周围临时排水沟、场地平整,文明施工及配合市、区、各级执法检查准备工作(除大理石及防水层工程外)等全部泥水工程及相关工作。

  5、承包方式:包工不包料,包工期,包质量,包安全的承包方式。

  6、本工程所需的建筑材料、脚手架、手推车、大型机械等由甲方负责采购放置于工地现场,供乙方使用。本工程施工中所需的铁钉、铁锤、铁线、小型切割机、砂铲、灰桶、灰线、沙板及灰匙、吊锤、笔等零用材料由乙方负责采购使用(其费用已包含在合同的承包价格内)。

  7、工程质量要求:达到土建工程施工规范要求:优良。

  8、合同价款:以施工图纸和结合实际施工情况,以每单位工程的各层水平投影面积之和进行办理工程结算。每平方米合同承包单价为元。本工程按图纸计算工程量暂定为 ㎡,合同总造价暂定为(人民币) 元,(大写元)。本合同造价仅作为土建工程施工进度预付款的依据,工程结算以实际完成工程量作为结算依据。不属于在合同承包范围内的零星工程量,以实际发生工程量另行协商单价作为增加费用办理结算。

  二、甲方的责任和义务

  1、甲方在三天内向乙方提供完整的施工图纸一份,并向乙方进行安全技术交底和安全操作规程交底和质量技术交底,并组织乙方参加图纸会审工作,组织协调乙方进行施工和解决施工中碰到的图纸中的技术问题。

  2、无偿提供乙方施工人员的住宿场所,厨房,冲凉房以及生活用水和照明用电。

  3、严格审核乙方申报的施工材料计划,按计划及时采购材料运至施工现场供乙方使用。

  4、甲方现场技术人员,质检员和安全员,有权对施工中的质量和安全进行全方位监督,乙方无条件服从。

  5、因乙方人力不够,技术力量差,不能满足施工规范要求,又不能按时完成甲方制定周计划、月计划,甲方有权终止合同,并责令退场。

  三、乙方的责任和义务

  1、严格遵守国家法律法规和地方治安管理条例,遵守甲方的各项规章制度,服从甲方现场管理人员指挥和领导,按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务。

  2、参加甲方组织的施工图纸会审,接受甲方的现场安全技术交底和质量技术交底,根据工期拟订施工方案和进度计划,报甲方审核。

  3、乙方必须严格执行国家现行的施工规范要求和按图纸设计要求施工。若发现设计图纸有误或不明确之处,乙方必须主动及时与甲方现场技术人员联系,确保工程质量和施工进度。并做好各分项各部工程施工质量检记录和交接检工作,严格按照ISO9001国际认证有关规定整理资料交甲方归档。

  4、乙方必须对自身的施工人员进行安全教育工作和安全交底工作及班前交底工作。在施工中必须采取严密有效的安全措施,确保生产安全,实现安全生产“五无”目标,确保生产安全达标。

  5、乙方必须负责搞好乙方住宿场所及厨房的环境卫生,按政府和公司的有关要求做好预防“非典”和预防“禽流感”工作,确保厨房及住宿的环境卫生,预防食物中毒。

  6、乙方应严格按现行国家施工安全规范要求组织施工,严禁违章施工;机械使用按机械操作规程要求使用,严禁违章操作。临时施工用电由甲方现场专职电工搭设,禁止私自搭设临时用电。由于乙方的原因造成的一切风险责任和财产损失、费用,均由乙方自负。

  7、乙方应遵守公司的规章制度,搞好自身内部的团结和班组之间的团结。若有违反按甲方有关规定进行处罚。情节严重者将移交当地公安机关处理,其一切责任由乙方负责。

  8、乙方按图纸准确计算材料用料,提前七天向甲方报送材料计划,材料计量误差不大于+2%。如乱用材料,工地有权按工地处罚条例以乱用材料的总价值的3─5倍金额进行处罚。并承担材料计划失误而引起停工、窝工和工期延误的责任以及损失,承担因此而造成的材料浪费和过剩的经济责任。

  9、乙方施工中应充分合理利用材料节约材料,杜绝浪费。不得大材小用,乱锯乱裁。加工成成品的件必须加以保护。并做好每天场地的材料及垃圾打扫及垃圾清理工作,保证现场文明施工形象。

  10、乙方施工中要协调好与各班组之间交叉作业的安全措施,确保施工安全。

  11、乙方施工必须接受甲方项目部驻现场技术员对质量和安全进行监督检查,检查中发现质量问题和安全隐患时,乙方无条件服从整改直至符合要求为止,并承担由此造成的一切经济损失。甲方项目部有权进行处罚,屡教不改者,甲方有权中止合同。由此造成经济损失由乙方负责任。

  12、乙方所使用的机械设备,有责任保养、保护好。如使用的机械设备因保养不力和使用不当,造成损坏,一切修理费用和材料费用由乙方负责。

  13、乙方因人力不够及技术不济,无法执行合同条款,要求中断合同,甲方有权利不给办理结算,作自动退场处理。

  四、工程质量:

  1、本工程以施工图纸作说明,设计变更和《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达国家评定优良标准。

  2、砼浇灌、砖砌体、抹灰、面砖粘贴施工时必须严格按照施工规范操作进行,密实度、平整度、垂直度其尺寸不得超过规范允许偏差。

  3、乙方在施工过程中,砖砌体、抹灰平整度不能满足要求和砼浇灌时出现蜂窝等现象造成的质量问题,其返工的一切工料费用由乙方承担,因返工影响工期的责任损失一概由乙方负责,并按其情节轻重给予处罚,具体细节详见工地制定的处罚条例。

  五、安全生产:

  1、 乙方应严格遵守安全操作规程进行施工,并承担自身原因造成的一切财产损失和伤亡事故的责任与费用。

  2、甲方应按有关规定提供相应的`安全防护用品(安全帽、安全带、安全网等)和防护措施。并有权对乙方因管理不善而违反安全操作规程之行为进行批评教育,情节严重的处以罚款。

  六、文明施工:

  1、乙方在施工中要严格遵守现场文明施工环境保护规定,做到每天工完场清,材料堆放整齐,废料垃圾及时清扫干净。如乙方忽视管理造成现场零乱污染,甲方有权派人员进行帮助整理清扫,按整理清扫的实际人工以每工日人工费50元,在乙方合同价款中扣除外,并处以相应罚款。

  2、乙方在施工过程中,应本着节约、不浪费的原则进行施工,如发现有乱锯乱用,浪费材料现象,按浪费材料价值并加双倍罚款进行赔偿处罚。

  七、工程结算及予付款

  1、结算方式:按施工图纸和实际施工内容以各层水平投影面积之和办理工程结算。

  2、工程开工时,甲方按照乙方人员支付生活费用,然后每月按工程进度支付50%工程进度款,余款工程竣工验收后一个月内付清。

  八、本工程未尽事宜,双方现场协商处理解决。

  九、本合同一式四份,甲方三份(经理室、财务室、项目部各一份,乙方一份)。本合同自双方签字盖章之日起生效,工程竣工后自动失效。

  发包方: 承包方:

  合同订立日期: 年 月 日

泥工承包合同 篇2

  甲方:_________(房屋户主)

  乙方:_________(承接施工方)

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就

  第一条工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容及承包范围:

  4、施工方式:

  第二条施工工期

  自甲乙双方签订本合同从____年____月____日起,并支付预付款的次日开始计算工期,全部工期为_________天,确保____年____月____日前完工。(遇停电、停水、下雨雪、渍水,以及人为的;不可抗拒造成的特殊原因和自然灾害,则工期顺延)。

  第三条材料验收标准

  1、房屋的装修及材料的购置要求见预算单,材料必须符合环保要求。

  2、工程材料送至甲方指定地点由乙方进行保管,并由甲方进行验收认可,乙方即可进行施工。

  3、房屋装修应符合甲方签字认可的预算单和图纸标准,并达到甲方提出的相关要求。

  4、主要材料系预算单标示的内容,如不相符,由乙方按此重新购置,由此产生的一切费用由乙方自行负责。

  5、由甲方自购或提供的材料质量不符合要求而影响工程质量,其返工费用则由甲方承担。

  6、甲方委托乙方购买的材料质量不符合要求而影响工程质量,其返工费用则由乙方承担。

  第四条工程安全质量及验收

  1、房屋的装修要讲究质量、布局合理、实用,并符合甲方图纸的要求。

  2、乙方负责维护好施工现场的消防安全和人身安全以及上下水的随手关闭安全,并做好垃圾处理、环保工作,确保工程顺利进展。

  3、工程完工后,甲、乙双方共同对房屋装修完工后的效果和质量进行验收,验收合格后,由甲方签字(盖章)认可。

  第五条付款方式及期限

  1、工程总造价为人民币(大写:元整)。此价不含物业管理部门所收任何费用,物业管理部门所收费用由甲方承担。

  2、甲乙双方签订本合同后,甲方应即时向乙方支付工程造价总额的_________(即人民币)行正常的施工。

  3、工程进行到规定的全部工期二分之一时,经甲方对工程进度的认可后,即在三天之内再向乙方支付工程造价总额的45%(即人民币_________元整)。

  4、工程全部完工验收(七天内完成)合格后,甲方在五天之内向乙方支付工程造价总金额的5%(即人民币_________元整)。

  5、甲方要遵守合同中付款条文的承诺,甲方一旦不按期或拖延支付工程款的期限,乙方在催促后仍无效果的第三天,乙方有权停止施工,其

  工期的拖延则由甲方负责。但是,甲方确实不能在短期内支付工程款,甲方可与乙方进行商量确定并推迟支付工程款的期限,其原则上不得超过三个月。

  第六条服务承诺及违约责任

  1、即便工程款全部付清,在半年的质保期内出现非人为原因和非自然灾害所引起的工程质量问题,由乙方在72小时之内派人免费上门服务(指材料费、人工费用等)。

  2、在质保期内,乙方应按照服务承诺所述提供维修服务,否则应承担由此给甲方造成的相关损失,质保期内非人为原因和非自然灾害所导致设施安全问题,由乙方承担相关责任及损失。

  3、本着讲诚信,先做人后做事的原则。即便保质期过后,房屋的使用局部有所损坏,乙方应义不容辞派人进行维修,其产生的人工费和材料费由甲方支付。

  第七条双方责任和义务及约定事项

  1、乙方按甲方签字确认的图纸和预算单进行施工;

  2、甲方所需要装修的房屋要符合所管理的单位或部门的规定要求,如有异议则由甲方与有关管理单位或部门进行协调,妥善解决;

  3、甲方负责提供施工现场用电、用水以及消防设施的使用方便;

  4、甲方在乙方施工过程中做好一切协调工作,使施工现场具备工作条件,其安全工作甲方一概不负责,但甲方有监督的权利;

  5、甲方要满足乙方现场工作的需要,监督、协助乙方做好防火、防溢水、防盗工作,保证施工期间现场的畅通和顺利;

  6、乙方进场施工要服从甲方现场人员和物业的管理,不得随意损坏原有的设施,并严格做好电源线路的防火安全,严禁在施工现场吸烟,以防火灾发生。

  7、乙方在施工过程中,如涉及到建筑结构,必须经甲方与有关部门的负责人确认同意后,方可进行施工,并做好一切处理保护工作。

  8、乙方完全负责安全工作并按规定配置安全防护设施,确保工程现场环境和施工人员安全,严格杜绝在甲方施工现场发生不安全隐患,其现场安全管理由乙方负责,一旦在施工过程中发生意外事故,由乙方自行处理,与甲方无涉。

  9、乙方根据甲方的要求更改或增加项目,并由甲方负责人签字认可,且根据更改或增加的项目由甲方增加工程款。

  10、合同签定生效后,如果甲方要求改变设计效果或方案,相应发生工程造价增减变化,需要变更总造价款时,另外协商约定。

  11、甲乙双方签定合同后,必须按合同进行实施,如果有一方违约,则此方要向对方支付总造价5%的违约金。

  第八条解决合同纠纷的方式

  合同发生纠纷时,双方应协商解决,并订立合同补充规定;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  第九条合同附件:

  第十条本合同一式贰份,甲、乙双方各保存壹份。合同附件和补充规定具有与本合同相同的法律功效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

泥工承包合同 篇3

  泥 工 承 包 合 同

  甲 方:                                  

  乙 方:                     身份证号:                   

  甲方在公司内部对                  内装饰泥工项目实施内部承包,乙方作为施工班组负责人,表示愿意承包。甲乙双方友好协商,根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规,为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经协商签订本合同。

  1.1      乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范,负责                 施工

  1.2      包干单价:是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑风险因素,实行交钥匙工程。

  2       工程地点:                 

  3       工程工期:具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起,合同总工期按照业主、项目部要求执行。

  3.1      乙方应按约定的竣工时间,完成工程的施工和验收,并且无条件地交付给甲方,不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后,才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。

  4       合同价款

  4.1      本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干,包干铺装人工费单价为:梯步贴砖(含踢脚线、平台、梯步):  元/m2(按展开面积计算);地面贴砖:   元/m2;卫生间墙砖:    元/m2;踢脚线       元/。工程量收方按04清单定额规则收方(除特殊约定外);

  4.2      该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。

  4.3      在工程实施过程中,本合同的综合包干单价不因市场价格(含设备及人工)的变化及工程量的增减而调整。

  4.4      工程变更的办理

  4.4.1   施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加,甲方一律不承担。

  4.5      付款方式

  4.5.1   工程进度款按月支付,经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核,并签署同意支付的意见后方能申报;

  4.5.2   乙方每月25日申报形象进度情况,甲方于次月10日前按上月完成产值的80%向乙方支付上月月工程进度款;

  4.5.3   工程竣工验收合格并移交业主单位后,甲乙双方办理完工程结算,甲方向乙方支付至结算总价的95%。

  4.5.4   余结算总价5%作为本工程的质保金,按照附件一中的约定执行。

  5       安全文明施工

  5.1      本工程施工过程中,乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定,做到文明施工,并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故,由乙方承担经济和法律责任。

  5.2      乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查,如达不到安全文明工地标准,甲方可勒令乙方停工整改,由此造成的损失由乙方承担。

  5.3      乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的,由乙方自行解决,与甲方无关。

  5.4      乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的,由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的,乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处,甲方不得动用,待诉讼生效或经调解、和解结案后,甲方再按照届时确定的数额支付给原告,如有剩余,返还给乙方。

  5.5      乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场,将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点;由甲方统一清理。

  5.6      乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理,严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例,同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法,防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为,预防人员伤亡事故的发生,因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。

  6       工程质量保修:按照附件一中的约定执行。

  7       违约责任

  7.1      因乙方原因导致工期延误的,每延迟一天,乙方向甲方支付人民币500.00元的违约金。延迟工期达10日历天的,甲方有权解除本合同,未支付的工程款不再予以支付,且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金,并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。

  7.2      乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的,每发现一处,乙方向甲方支付违约金人民币1000元,且由乙方负责更换、重作,承担所有费用,并承担由此给甲方造成的全部损失,包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。

  7.3      乙方不按约定的竣工时间,完成工程施工和验收,无条件交付给甲方,或以任何理由和借口拖延交付,如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程,甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程,并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外,同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。

  7.4      乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善,或未能在合同约定的工期内完成本工程,甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容,由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除,无需乙方签字认可,且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。

  7.5      乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务,乙方应承担违约责任,每出现一次,乙方向甲方支付违约金人民币200元-20__元。

  7.6      凡在本合同约定的乙方应承担的违约金,甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式),且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。

  8       甲乙双方约定:

  8.1.1   乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作,如乙方2次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作,甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。

  9       本合同双方签章后生效。本合同一式贰份,贰份合同及其附件具有同等法律效力。

  9.1      本合同未尽事宜,双方协商解决,达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分,均具法律效力。

  9.2      甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商解决,协商不能达成一致时,双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。

  甲方 代 表:                    乙      方(手印):

  身份证复印件:

  电      话:

  日   期:                          日    期:

  附件一

  工程质量保修书

  甲  方:

  乙  方:

  甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对本工程签订质量保修书。     

  1       质量保修范围和内容:乙方在质保期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担乙方承包范围内全部工程的质量保修责任。

  2       质量质保期

  2.1      本工程的质保期为1年,质保期从本项目竣工验收合格并交付业主单位之日起开始计算。

  3       质量保修金

  3.1      余本工程结算总价的5%作为质量保修金,待竣工满年后,无质量问题并经业主单位确认后,甲方一次性退还乙方质保金,质保金不计利息。

  4       质量保修责任及职责

  4.1      材料检验与验收责任

  4.1.1 乙方对甲方供应的材料有监督和协助抽查义务,因不合格材料的使用导致的维修,乙方承担相应的连带责任。

  4.2      保修责任

  4.2.1 质保期内所发生的质量缺陷乙方须无条件及时修缮处理,并承担因乙方原因给甲方和业主、第三方造成的全部损失。

  4.2.2 保修质量须符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工验收规范、设计文件及本合同对工程质量的要求,并使业主满意。

  4.2.3 维修联系人:乙方应在工程移交时确定质量保修联系人,其联系电话应保持24小时畅通,甲方仅以电话通知乙方联系人(以甲方的电话报事记录为准)。如在质保期内联系人及联系电话有更改,乙方应提前通知甲方,否则,无法联系时,视为乙方已经收到甲方的通知,乙方不得对此持有异议。

  5       维修时间

  5.1      质保期内出现质量缺陷,乙方接到甲方通知后,必须在6小时内到指定地点报到,并与甲方或业主单位有关人员共同踏勘现场,乙方应在甲方或业主单位要求的合理期限内完成维修工作。 如有特殊原因确无法按期完成,乙方需提出具体原因,物业公司签字认可后方可延期。

  5.2      质量保修完成后,由业主单位验收。

  6       保修费用

  6.1      乙方在规定时间内按照约定的要求处理完成因质量缺陷造成的维修工作,其费用自行承担;质保期到期,质量保证金无息退还。

  6.2      发生下列情形的,甲方有权安排其它施工单位进行处理,所发生的费用(按实际发生的费用加收50%的管理费)不经乙方认可,在质保金内予以扣除;

  6.2.1 乙方拒绝履行保修责任的。

  6.2.2 乙方未按约定的时限内到现场检查的。

  6.2.3 乙方未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的,且无甲方签字认可的延期原因的。

  6.2.4 如对同一维修事项,乙方经过两次维修仍未能达到要求的。

  6.2.5 乙方的维修方案不满足甲方要求,经多次(三次或三次以上)修改仍不能满足要求的。

  6.2.6 乙方未按合同要求提供有效联系方式,造成甲方无法正常通知乙方履行保修责任的。

  甲   方:                           乙   方:

  身份证号码:

  日  期:                             日    期:

  附件二:

  安全施工责任协议书

  甲方

  乙方:  

  甲乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》,经协商一致,对本工程签订安全施工责任协议书。

  安全文明施工

  1、本工程施工过程中,乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定,做到文明施工,并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故,由乙方承担经济和法律责任。

  2、乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作,乙方需提供为本工程施工人员购买相关保险人员名单的复印件并交予甲方。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的,由乙方自行解决,与甲方无关。

  3、乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的,由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的,乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处,甲方不得动用,待诉讼生效或经调解、和解结案后,甲方再按照届时确定的数额支付给原告,如有剩余,返还给乙方。

  4、乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场,将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点;由甲方统一清理。

  5、乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理,严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例,同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法,防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为,预防人员伤亡事故的发生,因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。

  6、施工人员上岗前必须由乙方负责对其进行安全教育,讲清楚有关安全规章和工作要求,自觉遵守安全管理制度。

  7、乙方在施工中动用火、电、焊时必须由乙方现场负责人进行审批,严格执行动火、动电、动焊的技术规范和操作规程,确保万无一失。

  8、乙方的电工、电(气)焊工须凭劳动部门颁发的有效“特种行业人员操作证”方可按施工现场规范的要求实施操作。

  9、乙方必须严格按照国家有关建筑、装修的行业安全施工规范进行施工,坚决杜绝“三违”行为。

  10、乙方在对施工中有危险的孔洞(通道口、电梯口、预留口、楼梯口等),必须架设安全防护网,高空作业必须结好安全绳。

  11、严禁装修区内吸烟、动用明火、留守施工人员和使用电热水器。

  12、乙方若忽视安全治安管理或违反合同规定造成事故和案件的,应由乙方负全部责任,由此给甲方带来的经济损失和政治影响均由乙方承担。

  13、本责任书签字之日起生效,本责任书与原合同具有同等法律协议。

  甲方:                               乙方:

  年   月   日                      年  月    日

泥工承包合同 篇4

  甲方:

  承包人: (以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,进一步明确责权关系,增加内部管理力度,本着确保工期,保证质量,安全无事故,双方在平等自愿、协商一致的基础上,订立以下劳务合同:

  一、工程名称:

  二、承包方式:

  三、 质量标准:

  3-1.确保优良工程。争创黄鹤杯。

  3-2.乙方必须严格按照施工图及国家相应现行规范组织施工,确保各分部分项工程一次成优,避免造成返工或材料浪费等现象。

  3-3.乙方必须服从甲方现场管理人员的安排和指挥,对每道工序、每个细部均要按照项目统一布置的标准精心施工。对违反操作规范,且不听从项目管理人员指挥而造成返工的,除承担造成的所有损失外,同时处以浪费材料价值的二倍罚款。

  3-4.具体做法详见各分项技术交底。

  3-5、甲方提供垂直运输施工电梯外,其余的一切小型工具均由乙方自备),

  四、承包范围:

  龙王庙二期住宅楼的所有装饰装修工程(包含室内墙面抹灰、地面水泥砂浆拉毛、外墙贴砖、外墙水泥砂浆抹灰、阳台、空调板水泥砂浆抹灰,屋面的所有分项工程、室外散水、台阶、坡道等含交付竣工验收的所有工程)。其中;外墙内墙面做内保温由分包单位施工,不计算抹灰工作量、不在承包范围内。

  五、具体工作内容:

  1、内墙抹灰分项工程:工作内容:除外墙内墙面的内保温墙面不抹灰外,其如墙、柱、梁均抹混合砂浆二道,墙面拉毛,厨、卫墙面为防水砂浆抹面拉毛,门洞口处阳角均做50宽1.8米高水泥砂浆护角,具体做法详见交底。

  2、楼地面工程:一楼为砼地面压光拉毛,二楼以上均为水泥砂浆地面压光拉毛,梯间踏步为水泥砂浆抹面压光,具体做法详见技术交底。

  3、屋面工程;屋面构架及女儿墙内墙面、出屋面的烟道均为水泥砂浆抹灰,屋面为2%建筑调坡、安装透气管,水泥砂浆压光,铺设保温板、防水由专业队伍施工、上人屋面贴砖,梯间及机房层屋面不贴砖,除做防水以外的所有屋面工程,具体做法详见技术交底。

  4、外墙装修工程:水泥砂浆抹灰部位:(阳台梁、采光井梁、空调百页边柱、雨篷、空调板、正立面C3窗及背立面C5窗处的窗台上下处、构架外墙梁面均为水泥砂浆抹灰)。其如均为外墙面砖(规格45_95)。其中;1-3层为一个颜色,3层以上为一个颜色。3层以下阳台梁均为贴砖,梯间及机房层外墙及女儿墙外墙均为贴砖。具体做法详见技术交底。价格:承包范围内的所有工程量按建筑面积元/m2结算。

  六、结算方式:

  1、在施工期间各分项工程均按月进度工程量的 %付给乙方做生活费。各分项工程施工完毕均按工程量的 %付给乙方,工程竣工结算后两月内付清。

  2、由于乙方在本工程承包时已充分考虑到各种风险,因此发生以下情况,甲方均不再进行签证、补偿:

  (1)窝工待工的补偿费用;

  (2)进出退场用工及甲方未认可的用工;

  (3)其它未预料因素。

  七、安全文明管理:

  1、乙方进场后必须遵循甲方的安全文明管理,严格执行工地的安全文明管理制度及操作规程。

  2、乙方职工进入施工现场必须戴好安全帽,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋等非工作鞋上班,违反此规定的一项一次罚款100元。

  3、乙方严禁在工场、生活区内打架闹事,违反此规定的处罚当事人500~1000元,情节严重者送司法机构处理。在施工时间内不准打牌、,晚上安心休息,白天努力工作。不得酒后上班,如发现酒后上班的,视情节轻重程度处以200~500元的罚款。(安全具体细则详见安全合同)。

  4、乙方要自觉遵守公共卫生制度,对自己生活区的范围内经常打扫,如果在各项各次文明检查中,对评比最差的,甲方将处以200~500元的罚款,生活区及施工区域内的卫生由承包班组自己负责扫清,建筑垃圾按照甲方指定的位置堆放。

  5、乙方不管是在工地还是在生活区不得随地大小便,特别是在建筑物内,违反此条,甲方每次将处以罚款200~500元,如有知报者奖100~200元。

  八、工期要求

  乙方按照甲方的进度计划来安排组织劳动力,必须服从甲方的进度安排,如果乙方在施工过程中,出现一次不能满足甲方的进度要求,则甲方有权对乙方进行罚款,如果发生两次或两次以上时,则甲方有权增加劳动力,其发生的一切费用从乙方的承包工程量中扣除,并于500~1000元的罚款。

  8-1.为了便于工地管理措施及各方面的情况及时落实与处理,乙方手机保证24小时内开机,随时可接通,如有特殊情况不便接听电话或暂时无法接通、应及时回拨,每发现乙方一次关机或未接通电话,事后30分钟内又未回拨的,甲方将处以200元以上罚款。

  8-2.对乙方承包的工程若达不到优良的质量标准,甲方有权按约定价格80%给予结算,并清退出场。

  本合同一式两份,甲方乙方各执一份,自签字之日

  起生效,未尽事宜按甲方制度要求执行。

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

  年 月 日 年 月 日

泥工承包合同 篇5

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  为了规范的完成5#.6#.7#.10#.11#.14#楼工程泥工部分工程的施工,保证工程质量、搞好安全生产,确保施工进度,经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工,并达成如下条款,以便在执行中双方共同遵守。

  一、工程概况:

  6#建筑占地约 平方米,建筑面积 平方米框架结构拾层半,7#楼建筑占地约平方米,建筑面积约平方米,框架结构五层,7#.10#.11#.14#楼共计建筑占地平方米,建筑面积约平方米,框架结构五层半。

  二、承包方式:

  乙方以包工不包料形式承包

  三、承包内容:

  以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分,包括:

  1、 主体工程:

  所有墙体的砌筑:(外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙,其它零星砌体)包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安装。

  2、装饰工程:

  (1)地面工程:一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、 (地下室底板面找平抹光)。

  (2)屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。

  (3)内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷(墙体原预留孔洞的堵补)。

  (4)外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条,斜屋面粘贴屋面瓦,平屋面及上人屋面的所有泥水项目。

  (5)设计变更的工程量增减按安徽省20__建筑工程消耗定额下浮15%结算。

  (6)每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由乙方负责

  (7)图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。

  3、其他项目:内墙脚手架搭设乙方自行负责,层高超过3.6米部分脚手架由甲方负责;井架.人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责(井架.人货施工电梯在施工过程中,必须配合各施工班组的正常施工)。

  四、工程计量、单价、结算方式:

  1、 工程计量:

  A、 标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。

  B、 架空层及杂物间当净高底于2.10米时按建筑面积的一半计量。

  C、 多层建筑的闷顶层(坡屋顶部分)当净高超过2.10米的部位,按全面积计量,净高在1.20米至2.10米的部分,按面积的一半计量。

  2、单价:完成第三款的承包内容,没有质量问题按每平方米 元整计算。

  五、机械设备:

  5#垂直运输的塔吊、人货梯由甲方提供,除此之外乙方应提供所有泥工班组的所用机械及施工用具(包刮6#.7#.10#.11#.14、砂浆机、插入平板振动器、振动棒、斗车、找平线木条、铝合金找平条等一切自用机械及工具)。

  六、工程质量要求:

  按照《建筑工程质量验收评定标准》,合格率应达到100%。特别强调应满足如下要求:

  1、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定,多孔砖孔面应朝向砌筑,砂浆缝不得超过10mm并应充实饱满,不得通光,剪力墙上原有的预留孔洞应先用膨胀砂浆分次填补充实;

  2、内墙面粉刷层厚度不得超过20mm,应反复压实;

  3、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定,多孔砖的孔面应朝向砌筑,砂浆缝不得超过1㎜并应充实饱满,不得通光,剪力墙上原有的预留孔洞应先用高标号的砂浆分次填补充实;

  4、外墙及屋面磁砖镶贴前,须用防水材料进行防渗透处理,外墙及屋面磁砖镶贴底层砂浆层应压实抹面,不得有砂眼及孔眼;干后及时清洗干净并用防水材料对已贴磁砖面及勾缝进行二次防渗透处理。

  5、若发现因乙方外墙镶贴磁砖勾缝或其它施工原因造成渗透,乙方应急时负责做渗透处理,产生的后果由乙方自付,甲方概不负责。

  6、所有采光井、天沟均应用水泥砂浆抹光;

  7、应配合水电及其它有关班组施工,镶补填实好各管道面底的砂浆层;

  8、厨、卫间墙脚及所有排气、排烟道脚处在表面粉刷后,应在墙板接触处用高标号水泥砂浆做三角护角,尺寸为50㎜_50㎜。

  七、工程质量违约责任:

  乙方应严格按照甲方提供的施工图及设计变更图和《现行施工规范》操作,在施工过程中造成所施工的工程质量被建设单位或监理单位认定为不合格的,乙方除应立即按要求的期限返工至质量合格为止外,对返工所造成的经济损失均由乙方负责;对无法返工的质量问题应由乙方负责赔偿;甲方还有权视乙方违约情节的轻重决定是否予以解除本合同。

  八、工期:

  乙方在每个工序前应积极组织好施工人员,大楼封顶前严格按照现场施工员安排的工期完成。5#楼主体结构顶层模板拆除后应在4月内完成装修交付验收,其它楼主体结构顶层模板拆除后应在3月内完成装修交付验收,每拖延一天罚500元,等本幢工程结算时按实扣回。因停电、停水、不可抗拒自然力或其它工序影响造成停工,工期凭现场施工员签证给予扣减。未能按期交付验收每拖延一天罚款人民币500元。开工日期以甲方通知为准,除因甲方要求或不可抗拒力因素外,乙方逾期完工(包括返工)即为违约。

  九、付款方式:

  每月按工程进度结算一次,按完成的工程量付80%,待工程竣工验收合格后的十天内,甲方付给乙方总价的95%,其余5%待保修期一年满后一个月内付清。

  十、文明施工:

  1、遵守行业规则,进入工地人员必须遵守本工地及上级有关部门的规章制度,5日内必须办理有关证件,其费用由乙方自理。

  2、乙方施工人员应自行负责膳食,不得进驻工地;严禁烧三炉(电炉、煤矿气炉、液化气炉)电热棒,发现每人次罚款50元。由当月工资扣回。

  3、不准不戴安全帽进场;不准酒后和带小孩进现场;不准在物料提升机上乘人上下;不准赤脚穿拖鞋,穿硬底高跟鞋上班,每发现一次罚款30元整(由施工管理人员通知班组长,从当月工资扣发)。

  十一、材料节约方面:

  砼、砖块、砂石不能乱倒乱堆,断砖、落地灰综合利用,必须把砂石料整堆清场。

  十二、施工安全:

  1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定,严格按安全标准施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。甲方对乙方组织的人员投工地意外伤害保险。

  2、乙方在施工过程中发生人员一人以上重伤事故或事故致直接经济损失达三万元以上时,甲方有权解除本合同。

  十三、其它

  1、乙方在施工必须服从工地监管人员的指挥监督,对砖块、砂石不能乱倒乱堆,断砖、落地灰、要综合利用,要做到工完料清,堆放整齐有序不得高空抛物,如有人为故意造成浪费,必须赔偿,赔偿金额从乙方工资中扣回。建筑垃圾及时清理,电线不能乱接乱拉;如不及时清理,一间为单位甲方可另派点工清理,每人每次100元,由当月工资扣回。

  2、工地工人不能将工地材料带出工地,如有发现按偷盗处罚,按其所带出的材料价值的20倍罚款;

  3、为保证农民工工资的及时全额额发入,乙方必须在进度款中每月予以发付,并经过施工人员签字的工资表保送甲方,如不按时发放工资,甲方有权拒付工程款。

  4、本合同未经甲方同意,乙方不得转让给第三方,若发现私自转包给第三方,甲方有权终止本合同。并追究因此给甲方所造成的相关损失。

  十四、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不成可诉至当地劳动仲裁委员会或法院进行劳动仲裁。

  十五、本合同自双方签字之日起生效,至履行完毕后失效。

  本合同一式叁份,甲方执二份,乙方执一份。

  甲 方:乙方代表:

  代 表:身份证号码:

  联系电话:

泥工承包合同 篇6

  建设单位(甲方):_________

  承包单位(乙方):_________

  甲方有一套位于_________的商品房,现委托乙方对该商品房水泥部份进行装修。乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。

  一、工程名称:室内装修水泥工程

  二、施工地点:_________

  三、泥水工程总造价:按甲乙双方签订的价格(附材料和人工价格表、施工验收检准),以工程现场实量数量结算。

  四、付款方式:工程完全完工并或甲方项目负责人验收合格后,甲方于三十天内支付乙方90%的工程款,余下的10%的工程款为质量保证金,如无乙方原因导致的质量问题,或乙方已对质量问题部份进行整改的,甲方需于半年后支付给乙方。

  五、施工期限:从20__年3 月25日起至20__年4 月25日止共 31天内完成。如因甲方改变设计方案,或甲方材料不能按时到位,工期将顺延。

  六、保修:保修期为 半年,保修期内属乙方施工质量问题,乙方需进行保修,保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责。(如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外)。

  七、责任:

  (1)乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的施工标准进行施工(附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度)

  (2)乙方未经甲方同意不能变更施工方案,否则造成的经济损失由乙方负责。

  (3)施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全,如因乙方原因造成的损失和乙方人员工伤意外,均由乙方自行负责。

  (4)因乙方的原因未能按工期完成的,按延误天数每天扣罚总工程款的5%.

  八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效,全部工程结算后自行终止。

  甲方:_________乙方:_________

  签约代表:_________ 签约代表:_________

  联系电话:_________ 联系电话:_________

  签约日期:_________ 签约日期:_________

泥工承包合同 篇7

  甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)

  为加强建筑工程项目管理,适应建筑市场的需要,强化公司内部分级承包管理职责,杜绝各种建筑材料浪费和流失,增强建设活动中的质量意识,安全意识,按时完成任务,经双方共同协商,甲方将本工程项目承包给乙方承建,并经协商条款如下,以利遵照执行。

  一、工程地点及名称:

  1、工程项目地点:

  2、工程项目名称:

  二、工程承包方式及内容:

  1、工程承包方式:包人工费、包安全、包质量、包工期、包低值品消耗,除塔吊、架杆架板、搅拌机台以外的所有工具由乙方全部自行负责。

  2、工程内容:乙方按照设计图和变更通知进行泥工范围内施工,即:包括基础混凝土、砌砖、现浇,内外抹灰、外墙保暖、屋顶彩瓦件、构建安装、空调板、过梁板制作安装、楼梯间贴砖和楼梯间墙脚砖,按设计施工图上要求从基础到屋顶彩瓦在内的所有泥作工程由泥工全部负责完成,外墙抹灰必须达到做水泥外墙漆要求。竣工后楼上及室内架杆、木板建筑垃圾清扫到指定地点,机具基础的现浇及砌砖。

  三、承诺工程结算及付款方式:

  住宅小区建筑面积约为平方米,按建筑面积计算每平方米元,总计工程款为人民币元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价,一切人工费涨跌均由乙方自行承担。

  以上价格包括安全防护费、搭架、拆架费用、搅拌机人员工资在内,工程符合质量要求,每栋从基础做完起,每月完成两层浇板后才能按工程进度比例80%付款,竣工验收后三个月内付清工程款95%。一楼浇板后开始拨款。

  乙方必须按甲方项目部规定工期完工,做到节约材料,做好安全工作,此价格内除甲方安排杂工以外,无任何杂工工资。

  四、工程质量验收工期要求:

  1、工程质量及检查验收,甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查,若发现工程质量问题,立即进行处理,因施工不当造成质量不合格的,由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收,按照建筑施工验收规范标准执行。

  2、本工程于年月日至年月日前竣工。分栋按每栋基础完工后4个月内必须完成全部泥工工程,超期每天扣罚延误工期罚金500元,以此类推。

  五、安全事项:

  此项工程的安全工作,由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作,加强安全检查,及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训,严禁违章违规操作,严禁酒后施工作业,严禁带病上高架施工,严禁不带安全帽、保险带进入施工现场,发现一次,每人扣罚款100元,在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故,由乙方承担部分经济责任和全部法律责任,赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担,赔偿金额超出两万元以上的由甲乙双方共同承担超出金额各50%的经济责任。

  六、其他事项:

  1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理,不得随意施工,否则造成损失由乙方负责赔偿,并在当月承包费中扣除。

  2、乙方在施工中,要节约材料,不得任意浪费材料,否则照价赔偿,对故意浪费材料的,甲方有权进行处罚,并在当月的承包费中扣除。

  3、乙方须用的工具,由乙方自行负责,其它未尽事宜,双方协商解决。

  4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工,不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患,甲方有权解除合同,并对已完工程减出不合格部份及材料浪费损失后,按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方,并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时,乙方必须保证30人以上在场施工,否则少1人,按每人每天扣罚款100元,并赔偿拖延工期罚款每天500元。

  5、乙方应凭证上岗,如因无证上岗而受到上级单位处罚,一律由乙方负责承担经济处罚。

  6、乙方必须做到文明施工,如其员工在工地内吵架一次,每人罚款100元,打架一次每人罚款200元,在当月扣除。

  七、保修责任:

  为了确保工程质量,维护消费者权益,乙方必须在国家规定质保期内对其施工工程进行维护保修,工程验收后在总工程款内扣除5%的质量保证金,交付使用后寺年内无质量问题,甲方向乙方付清保证金,在保修期内如有质量问题,由乙方负责维修,并承担维修材料费用,如乙方不履行保修责任,甲方有权另请他人维修,并在保证金内支付费用,如三次以上通知乙方仍不进行维修的,乙方自愿放弃质量保证金。

  八、违约责任:

  乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工,若延误工期,质量验收不合格,除扣罚延误工期罚重金每天500元以外,违约金按工程结算总额的10%计算,在乙方结算工程款内扣除。

  九、本合同一式四份,甲方存三份,乙方存一份。白甲乙双方签字之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

泥工承包合同 篇8

  发包方:_________(以下简称甲方)

  承包方:_________(以下简称乙方)

  结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  一、工程概况

  1、上下水、电路改造铺设、安装及灯具安装,厨、卫地面找平压光做防水。

  2、客厅地面800×800瓷砖及玻璃踢脚线,厨房墙面300×450墙砖、地面300×300地砖,卫生间300×300皮纹墙砖、地面铺设墙面配套地砖,卧室地面找平,所有门口铺设进口黑金沙过门石。

  3、进户门内侧做鞋柜,客厅顶面石膏板造型顶,电视及沙发背景墙艺术雕刻玻璃、壁纸制做,两个卧室各制做实木衣柜,小孩卧室制做电脑桌书架,卧室顶面石膏顶线装饰,6套实木套装门制做安装、2套实木窗套及进户门套,阳台顶、墙面绿可木装饰,厨、卫顶面铝扣板吊顶,橱柜水晶面板、台面第三代人造大理石制做,厨卫安装樱花牌洁具,卧室地面铺设欧圣牌实木复合木地板。

  4、所有制做家具及墙面使用美涂士牌油漆及乳胶漆喷涂。

  二、合同价款

  1、承包总价款:(人民币)

  2、装修内容中的工程量、工程总价及单价一次性包死,不予调整。

  3、在施工中甲方要求变更时,以现场实际为准,计入决算。

  4、承包方式:包工包料

  三、合同价款的支付

  1、工程预付款:本合同签订之日,甲方向乙方支付合同总价款的_________%作为预付款,即(大写):_________元人民币。

  2、工程进度款:

  具体付款如下:瓦工完付总款_________%,木工施工前付总款_________%,开始涂刷前付。安装付前,剩余总款决算后3日内付清(每次工种前付款)。

  四、合同订立时间月日。

  注:以上工程内容的主、负料及厨、卫洁具由乙方承担、购买(不含灯具、烟机、燃气灶、壁挂炉及其它)。施工期间产生与本工程以外的费用由甲方负责。具体施工质量要求按预算表施工。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

泥工承包合同 篇9

  甲方:

  乙方: 身份证号:

  一、合作项目:建筑土建工程主体装饰所包含的全部工种内容: 工作与包含范围:

  l、工作内容:基础修土、砖胎膜外的回填土、基础排水,全部砖砌体工程,砼浇捣及养护工程、清理工作,临时宿舍、仓库、配电房、厕所等的建造,场地硬化,文明施工等的工作;商品输送管的安装、拆除、堆放。本工种临时架子,预制过梁及预制块、钢筋垫块,电梯间的预制块、外脚手架及场地四周的清理工作,室内楼梯、楼层必须保持每天清理干净,楼层放样乙方必须固定二位技工,二次结构砖砌体水平线由乙方自弹。晚上加班泥工配备专业人员接电与甲方无关,开人货两用梯工资由乙方支付,与甲方无关。总之泥工在施工的全过程中,无任何理由向甲方记入点工费用。

  2、甲方承包给乙方的暨阳玫瑰城三期 , 按实际做的建筑面积工程量结算。

  3、施工工具由乙方自备:翻斗车、振动机、振动棒、平板振动机、电缆线、临时配电箱、照明电线、保养浇水管,铁锹,扫帚,大小榔头,大小铁丝,大小扳手,墙线,老虎钳,安全帽,雨衣,雨鞋,手套,铝合金靠尺及泥工用的工具。甲方只负责提供塔吊一台,人货两用梯,一级配电箱,搅拌机,砂浆机,其余小型工具全部由乙方自备,二级配电箱后面所需要的三级配电箱及电缆线由乙方自备。

  二、工期与质量

  1.0工期要求:工期必须满足项目部进度和周计划的工期要求,达不到要求,甲方有权组织其他施工力量进场施工,其费用按实际扣除。

  2.0质量要求:市优

  2.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标,如图纸,发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后。以质量要求较高者为施工依据。

  2.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工,在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工,因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生费用由承包人承担。

  2.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。

  三、劳务价格:

  泥工按图纸实际建筑面积 元/㎡计算。

  1、单价中包括:在施工过程中安全风险金,工人暂住证、劳务证书、计生证书、职工保险金。

  2、本基价一次包干,今后不再进行调整。(图纸变更单项工程超过500元的按实调整,其他不作调整),实行乙方自负盈亏,与甲方无任何交涉。

  四、劳务费用的结算和支付

  A、进度款结算:项目部根据合同条款结合乙方的进度、质量、安全、文明施工、节约材料等情况由现场负责人进行考核主要管理人签字后支付。

  B、劳务费用的发放:乙方所有支付的工资应有职工亲笔签名的工资表作为依据(与进场职工登记表相符)不得由承包人支取,由公司财务监督发放,并上交工资表,乙方每次上报的工程额必须与当月产值相符,乙方全额垫资。

  C、承包款的支付:乙方自愿全额兑房,按甲方价格兑房,房产公司开盘后,完成主体一至十层由甲方、监理验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款),完成主体十一层至二十一层验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款),主体验收合格支付已完工程量80%(包括乙方兑房款),其余款项在竣工验收后50天内付10%,竣工验收审计后四个月内支付10%。

  五、安全生严事故处理

  A、乙方必须严格按标准规范施工杜绝重大事故的发生,轻重事故发生频率控制在零以内。

  B、乙方使用的各类机械,脚手架及防护措施,应由甲方主管部门进行验收,确认符合安全标准后,方可使用。

  C、乙方人员发生伤亡事故时,双方应全力抢救,同时保护好事故现场 以便有关部门进行检查,鉴定伤亡事故的性质。发生于天灾人祸,医药费在伍万元(包括伍万元)由乙方自负。超出伍万元的医药费,由甲乙双方按7:3比例分配,但甲方不承担其他任何费用。如是乙方管理不妥,不遵守安全生产条例发生事故由乙方自负,甲方不承担任何责任与经济赔偿。

  六、双方义务

  A、甲方义务

  1、乙方工人驻在甲方施工现场时,甲方应对其进行“遵纪守法、安全生产、文明施工、消防及企业内部管理制度”等方面教育工作,并进行监督、检查、协助乙方办理暂住证、就业证。

  2、甲方应及时提供乙方生产所必须的材料,并向乙方交代清楚施工技术、质量、安全、材料等要求,及时提供必备的机械和材料。

  3、甲方应负责安排好乙方连续生产,避免窝工、若不能保住连续生产应进行合理调整。

  4、甲方不负责职工住宿及职工就餐事宜,全部由乙方自行解决。

  5、甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。

  6、甲方有办理现场签证的义务,并将实际发生零星用工列入结算依据。

  B、乙方义务

  1、乙方与确定劳动关系的工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不低于l8周岁,不得高于55周岁,乙方人员必须持本人身份证(女工还必须有计划生育证),并将其人登记上花名册 (注上身份证号码),必须办理暂住证、就业证、特殊工种操作证、计生证及胸卡等费用由乙方自理。

  2、乙方人员必须保证人员相对稳定,不能随意变动注册人员,保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产业务,服从甲方的统筹安排,统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时,可将队伍临时调整,对调整的人员在影响甲方生产前提下应向甲方出具书面通知。

  3、乙方人员必须按甲方提供的图纸说明的要求进行施工,如有变更的建议应征得甲方同意,并办理变更手续后方可施工。在施工中注意成品、半成品的保护,爱护使用甲方提供的机械设备及用电设备,如发生损坏、丢失照价赔偿,如因损坏、丢失的设施给别的班组或工程进度造成影响时,给予相应的处罚。

  4、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安安全等方 面的教育。乙方人员必须遵守甲方的有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度,服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向甲方提供有关情况和资料。

  七、违约责任

  A、甲方违约责任

  1、由于甲方管理人员指挥造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由甲方承担。

  2、甲方不能按时支付劳务费应在结算前十日通知乙方,在结算后三十日后仍不能支付劳务费,如双方对此仍无解决的办法,乙方有权书面通知甲方,采取相应的措施。

  B、乙方违约责任

  1、乙方人员未按约定时间进场,由此造成延误工期,按延误天数占工期比例扣除劳务费,乙方在约定进场时间五日内仍未进场,甲方可终止合同,并提出索赔:乙方无故撤走部分或全部工人,并因此对工期造成影响时,甲方可书面通知乙方,在五日内乙方仍未采取措施确保工期,甲方有权拒付未领的劳务费,终止合同,并有权要求索赔。

  2、乙方进场人员不符合要求,并直接影响工期及质量,甲方有权要求乙方进行调整,乙方无法调整时,甲方有权不安排施工任务(窝工损失由乙方自负),并书面通知乙方,由甲方按照施工班组劳务费付实际的60%,在三个月内支付,直至合同终止。

  3、因乙方责任造成质量事故和返工重做的,其工料损失费一概由乙方承担,甲方还可按延误工期情况扣除费用。

  八、双方确认如遇不可抗拒因素,如是国家政策性调整使合同不能继续实施时,本合同允许变更或终止,双方协商解决。

  九、双方履行合同过程中发生争议时,双方先协商,如协商不成,再向人民法院起诉。

  十、合同中未尽事宜及项目部各级管理对乙方要求明确如下:

  A、安全奖罚管理措施:

  1、乙方在施工现场配备一名专职安全员配合甲方,做好每天安全生产、文明施工及安全日记,专职安全员不到位罚款 500 元;若专职安全员到位不尽职,不配合甲方专职安全员工作,处罚100~1000元。

  2、乙方把没进场新职工做好花名册,新职工必须经过三级安全教育后方可上岗,特殊工种必须持证上岗;否则每人次罚款10元,并责令退场。

  3、乙方职工进入施工现场不戴安全帽及扣好帽带者,每一次罚款20元,班组承包人每人次30元,需系安全带,违者罚款每人次50元。

  4、在工地现场打闹者,每人次罚款500元。

  5、施工用电要严格按施工用电强制性规范办,做到三级保护严禁乱拉,违者罚款200元,并责令整改。

  6、在施工中没有经过项目部允许擅自拆除围护设施,违者罚款200元,并责令整改。

  7、机械操作严格按各类操作规章进行施工,严禁无证上岗,要做好机 具保修和养护工作。人机固定,持证上岗,违者罚款每人次50元。

  8、乙方必须配合甲方做好消防工作,严禁烧电炉、热得快、煤气炉及大功率灯光取暖,违者由承包人自负,每人次罚款100元;若动用明火作业,必须到项目部办动火证,并做好防火措施,违者每次罚款500元。

  B、施工奖罚管理措施

  1、乙方进场必须设各工种专职管理人员,负责施工现场全面施工进度、安全、专职管理人员不到罚款500元,若到位不尽职,不配合甲方管理人员工作,可处罚l00元。

  2、乙方承包者在工作期间,必须在施工现场和参加甲方组织的每次生产例会,确保工作正确进行和其它配合协调,若有要事离开,必须向项目部管理人员请假,经同意后才可离开,否则罚款200元/天。

  3、乙方必须及时加强自身职工管理教育,如由乙方职工违法犯罪造成不良影响,罚款20xx元,并把其工人无条件开除现场。

  4、乙方必须确保施工进度,无条件地服从甲方每月每周进度安排,若 不能及时完成,每拖延一天罚款1000元/天,若能提前完成,甲方创造有利条件,则给予奖励。

  5、乙方应根据工程进度的实际情况,及时组织劳动力进场。如不能满足甲方提出的人数要求,每延误一天100元/工进行处罚,甲方并有权补充进场的劳动力工资,其工资金额在乙方劳务合同承包款中扣除。

  6 乙方要确保施工现场整洁,材料归类堆放整齐,甲方有随时检查乙方的权利,如不符合要求,每次耷到罚500元。

  C、材料奖罚管理制度措施

  1、乙方进场必须设立一名兼职的材料管理员,配合甲方专职材料员做好材料管理工作。

  2、乙方要严格遵守甲方现场材料管理制度,爱护甲方的机械设备及周转材料,发现对甲方的设备,任意损坏,将原价进行赔偿。

  3、钢管材料不得任意切割,若发现没有通过甲方同意切割,每个切割头50元进行罚款。

  4、任何周转材料都不得任意浪费,甲方若发现浪费材料,将以材料的采购价赔偿。

  D、后勤奖罚管理措施

  1、乙方进场必须设立一名兼职的后勤治安管理员,配合甲方专职后勤管理员,做好后勤管理工作,并签订治安承包责任及奖罚管理条例。

  2、乙方负责日常卫生、文明工作,甲方每天进行检查,发现损坏公物、损坏公物照价赔偿,卫生评比达不到甲方要求,按规章制度处50-100元不等的罚款。

  3、乙方所有施工人员进场后,严禁带家属和小孩进入甲方施工现场和生活区,违者罚款l00元,并责令带家属人员退场。

  4、严禁在施工现场自开伙餐,如发现将没收所有炊具,并处100元罚款

  5、严禁乙方人员参加打架斗殴事件,凡参与打架者一律清退出场,如严重者将移交公安机关处理,上级的所有处罚由乙方自负,甲方并再对乙方处100-500元的罚款。

  6、甲方将按合同支付劳务工资金,乙方应将职工生活费、工资解决好,严禁发生劳务纠纷,如甲方上级部门来处理,将对乙方处罚10000元;如省市劳动部门来处理,将对乙方处理20xx0元。

  十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执正本一份,未尽事宜双方协商解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

泥工承包合同 篇10

  为确保工程质量、安全、工程进度顺利进行。甲乙双方本着自愿合作、平等互利的原则,现就乙方承包 工程中的分项工程一泥工施工、砖砌体工程一事,根据《中华人民共和国经济合同法》,经双方友好协商,达成一致意见,并制订合同如下,需双方共同遵守。

  一、 承包范围及内容

  (一)工程工作量:

  1、各分包班组各派1名有职业施工证的人员到项目部,由项目部管理本单项工程质量、安全、进度、技术、文明施工等,费用由班组负责。

  2、从基础人工土方开始至屋顶网架梁止及楼内砼、小型砼构件、浇捣、养护、基础梁,砖模基础底板(含基础)以上所有砌体砌筑及基础粉灰工程。

  3、所有施工及施工设备基础、土方、砼的施工以及临时设施的搭拆,场内部分场地的硬化及施工期间地下室抽水。

  4、基础抽水,输送泵管的装、拆工作(管扣、密封圈以旧换新),机具清洗、场内清理工作,随时迎接各主管部门的检查。

  5、场内砼、砖渣清理工作,截止到砖砌体施工完毕且验收合格后,经项目部验收移交下一班组。

  6、所有工作范围内机电设备安装、吊装、装拆的辅助用工、清理及附件的清洗保管工作。

  7、所有混凝土扒料、振捣、找平、标高控制、压实滚压工作;厨房、阳台有落差处拆模砼收边压实及所有零星混凝土拌制、浇捣及前清理后施工。

  8、所有砌体砂浆拌制、材料吊运、墙体砌筑、构件浇捣安放。

  9、砌体施工完毕后的场内清理工作。

  10、 屋面施工至主楼屋面及构架屋面结构完工为止。

  11、 工程施工范围内,包括部分硬化,杜绝计时工。

  (二)工程劳动工具、劳动安全保护:

  1、涉及工程范围内的所有劳动工用具(如挖土工具、灰桶、扁担、箢箕、灰铲、木直条、木抹子、平水管等等)、电动工具(如振动器、振动棒、斗车、吊料用的钢丝绳等等)施工层的甲方只负责主箱、主间。主箱以外电缆、灯具、水管都归乙方自备。

  2、晚上施工用照明设备、电缆(如碘钨灯、灯管等)。

  3、所有劳保安全用品(如安全帽、绳、雨具、套鞋、手套等等)

  二、 质量要求:

  在签订本合同时并向项目部提交施工方案和施工承诺书及进度计划安排表。

  1、为了保证砼施工质量,砌体工程质量,施工班组要认真,按施工操作规程和规范进行施工。主体工程质量必须达到省优工程。注:楼面平整度必须保证误差在正负壹公分内,如出现高低误差过大所发生开面的工资由乙方负责。如搅拌站需要人员到站内添加外加剂由乙方派人施工。

  2、对前台各项工作要求人进行,砼浇捣的线路要保证各部位接缝在砼初凝前进行接全,不得出现施工冷缝,砼振动棒要做到“快插慢拨”,在振捣过程中,要掌握振动时间,不能过短、不能过长、不得漏振,要保证达到国家现行的施工验收标准。

  3、乙方必须严格按设计图纸及《砖石工程施工及验收规范》(GBJ201-83)施工,砖体轴线位置、砂浆饱满度、墙面平整度、垂直度、顶面标高、灰缝控制、门窗洞口的留置,外墙窗口上下偏移等。均必须符合《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)的规定(附表注明)。严格按规范、程序、操作规程施工。

  4、180厚以上砖墙必须双面挂线,基本做到无正、反手之区别。

  5、严禁干砖上墙,填充墙体严禁一次砖筑到位,须留置5-7天再砌到顶。

  三、 工期要求

  本工程工期紧,任务重。乙方必须按照甲方所规定的时间按时或提前完成自己所承包的任务,必须要保证一天24小时全天候施工,无条件不分昼夜,交接班不误工。按照项目部分段具体施工组织设计工期安排切实执行。如在规定的时间内未完成的施工任务,如延误4小时以上者,每次罚款视时间长短及总工期影响情况,处以200-500元的罚款,再则,甲方有权调突击组帮助完成,

  但工资按乙方承包的二至三倍支付给突击组,由甲方在结算中扣除。经甲方协调、组织帮助仍无明显改变,甲方有权就此中断合同,责令退场。并由乙方承担班组更换损失费。在此以前的工作量按60%进行结算。

  四、 结算依据及方法

  承包单价按包工不包料,以实际完成的工程量,国家定额规定的计算方法进行结算,按建筑面积元/m2包干,所有阳台按1/2计算面积并包含承包范围第一条所有内容以及基础底板以下基坑的开挖转运按指定地点堆放,此单价是按综合考评样榜工程为起点并包括资金在内任何条件,任何情况下均不变更单价。由于设计变更增加和减少总承包价的±5%费用不另计价。计时工按每天 90元计算。承包单价包含文明创建的内容乙方应无条件接受。

  五、 付款方式(本工程没有预付款)

  1、完成至正负零,付已完成工程量的70%;

  2、完成主体7层,付已完成工程量的70%;

  3、完成主体15层,付已完成工程量的80%;

  4、完成屋面工程及构架砌体工程,付已完成工程量的80%;

  5、工程竣工验收并办理结算后付至结算款的95%,余款在无质量问题的前提下一年内付清。

  六、 奖罚制度

  在执行合同期间,出现以下情况由乙方承担赔偿;

  1、砼不按配合比计量进行施工,每次罚款100元;

  2、砼搅拌时间不按要求进行,每次罚款100元;

  3、对后台水泥不爱惜按每次浪费的量的2倍罚款;

  4、对机具和场地不按时清理,每次罚款100元;

  5、乙方有违反“安全十五不准”行为每次按100元~1000元罚款;

  6、施工班组内,如出现斗殴打架,各先罚款20xx元,再根据调查结果,由先动手一方承担一切费用。

  7、对拖延施工进度不采取有力措施,视延误工期损失轻重给予处罚;

  8、乙方在施工中,如振捣不密实,出现麻面、蜂窝按出现情况轻、重罚款;如造成质量问题,一切返工费用由乙方负责。

  9、承包组长不请假,未经批准随意回家、外出者每次按100~500元罚款。

  10、 浇砼时砂浆不进行处理的,造成砂浆浇往墙、柱、板按每处100-1000元罚款。

  11、 对施工现场卫生每天未及时清理的,按每天100-500元罚款。

  12、 浇砼时损坏外架及安全网,不及时清理干净,按每处100-500元罚。

  13、 所有楼面卫生清理应从施工电梯运至指定地点,如违反按每次100-1000元罚款。

  七、 材料、设备供应,使用

  1、用于工程的材料要提前向施工员申报材料。

  2、对所使用的材料,不偷工减料,但严禁浪费。

  八、 双方责任

  甲方责任:

  1、组织施工人员学习国家法令、法规和治安管理条例及施工时一切规章制度;

  2、组织员工学习有关质量安全操作规程或施工规范;

  3、提供住宿位置,就餐方便,提供施工材料到施工现场和仓库;

  4、提供砼浇捣标高点,墙体轴线位置及施工图;

  乙方责任:

  1、严格服从项目部的指挥领导。

  2、负责本班组的工人组织领导,及劳动合同的签订,工资发放等一切有关事宜。

  3、负责甲方提供的机具收检、爱护。

  4、施工组长应具备强有力的组织能力,组织一支吃苦耐劳,技术过硬,遵纪守法,服从指挥的队伍、必须坚守工地若有特殊情况必须向甲方现场管理人员请假。

  5、乙方组长应经常组织民工学习国家法令、法规、施工规范、各个操作规程等。不断总结经验,提高施工技术,搞好文明施工保证安全生产,杜绝安全事故。

  6、教育职工遵守纪律,不得有偷盗、斗殴等违法行为。

  7、必须生产合格产品,并通过甲方检查验收。

  8、乙方不得以任何方式进行压价转包,否则甲方有权随时终止合同,取消乙方施工资格,另选队伍。

  九、 安全生产、文明施工、劳动保护

  签订本施工合同,必须同时签订《安全生产与文明施工,劳动保护合同》本合同具备同等法律效力。

  1、安全施工:在施工过程中,甲方对所有人员进行安全教育,严格进行管理。各位施工人员必须严格控制按安全操作规程进行施工。乙方所有进场人员,必须着装整齐。带好安全帽等安全施工用品。凡是违反安全操作规程,违反安全“十五不准”,不听从指挥的,如发生安全事故,一切责任和费用甲方概不负责。无违规操作发生安全事故1万元内(含1万元)费用由班组承包人负责,超过1万元由甲方承担80%,乙方承担20%的费用。

  2、文明施工:乙方必须遵守建设方及项目部规章制度和纪律,不得在工地打架、赌博、偷盗、嫖娼等,一经发现除立即辞退外每次重罚20xx元,并送当地派出所处理。必须保证施工场地整洁,设备、工具、材料等到不得随地堆放,应及时收捡入库,每天及时打扫宿舍、楼道卫生、被具换洗衣服应摆放整齐有序,保证清洁。遵守宿舍、食堂用餐制度。

  3、乙方所有进场人员,必须着装整齐。带好安全帽等安全施工用品。作出安全、质量、文明施工承诺书。

  4、乙方施工人员不得带小孩、妇女进入工地。确因工程需要妇女需留置工地的,要取得项目部的同意,带好三证,并与项目部签订相关合同,违者对每人次罚款5000元。屡教不改者,取消承包资格。

  十、 补充条款

  1、在本合同执行过程中,确因建设方资金不到位,导致甲方停工,以致影响乙方施工,不为甲方违约。

  2、施工班组进场住宿时,每间房间必须睡9人以上,否则项目部不提供多余房间(按建委要求每人不少于2平方米住宿),符合要求。为创建文明城市,请住路边的工人严禁将垃圾扔在人行道上,否则给予罚款100-500元,在班组扣除。

  十一、本合同一式叁分,乙方执一份,签字后生效,工程完工付清款后自动失效,未尽事宜签订补充条款与本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

泥工承包合同 篇11

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  经甲乙双方充分协商,乙方对图纸认真熟悉了解并自愿参与和本着“平等互利、自负盈亏”的原则,本标段泥付工工程量均由乙方全权负责承包施工,具体事项如下:

  一、工程内容概况

  本标段共二栋,结构形成和层数均以图纸为准。

  标准层层高均为3米,钢筋砼承台基础、钢筋砼承台基础、独立基础等。

  二、承包方式

  承包方式:包工不包料、包安全、包质量、包进度、包施工区域及住宅区域的文明施工,除物料提升机外,其他机具由班组自带。一次性包干,扫地出门,不存在任何计时工。

  5、 建筑面积m2(以面积包干制进行结算,闷层不算面积,技术上的要求:防止墙面开裂空鼓渗漏及质量通病和满足使用功能的增设项目等均属工程承包内容,此承包价格均已考虑在承包价格中,不再作任何调整。

  三、承保范围

  1、按照设计图纸、图纸会审、技术交底、设计变更中的主体及装饰泥付工、土方开挖、土方回填夯实、所有砖砌体、室内外墙面粉刷、地面找平贴砖、屋面以上所有结构(包含屋面保温,屋面防水除外)、化粪池和室外暗沟、散水等零星工程、临时设施,砼浇筑及养护工作的全部内容。

  四、承包内容

  1、基础工程

  1)基槽机械开挖后的人工修挖,清扫。回填属乙方(基础梁开挖人工开挖)。凿清桩头、砖胎膜、砼胎膜、胎模两侧底板下土方回填、挖运、土方夯实(不包土方外运),含场内土方吊运、胎膜抹灰、浇捣砼垫层、防水保护层砼浇捣。

  2)建筑物砼的浇捣养护的施工全过程,建筑工程的砌体工程,砌体活动架的搭拆,小型预制构件的制安,厨房、阳台、厕所返边、外墙线条圈梁、构造圈梁、柱等,少量自拌的砼浇捣。

  3)施工设备基础。所属设备基础的土方修挖、胎膜、砼的施工。

  4)地下基坑排水、地下排水的明沟、集水井的施工不另计工资,排水用工均乙方负责。排水机械在集水井内排水机械属甲方,其他排水机械属乙方。排水期间排水沟、集水井的清理属乙方,若在施工排水沟、集水井时损坏基坑护壁,乙方负责修复用工。总之,施工期间,排水工作都由乙方负责,无论是其他工种施工时由于集水影响施工的均属乙方负责排水。

  5)临边的施工现场的平整及砼的地面找平、钢筋堆放硬化,砼垫枕(不论哪个班组需捣砼地面的均属乙方责任)。此项工资费用不另计。

  6)模板拆除清运后的垃圾清理,装卸车由乙方负责。

  2、主体工程

  ⑴砼工程:本工程砼主要采用商品砼,但在施工中有少量的自拌砼,从砼的拌制—养护的全施工过程,砼工程含主体结构砼和围护结构砼、二次结构砼的施工,小型预制构件的制安。施工楼层、施工现场的清理、清扫、垃圾运至指定地点(不含外运)。

  ⑵砌体工程:石灰池的挖砌及石灰的熟化,砖的湿水至完工、楼层、外架上、外架底清理,垃圾清运至指定的地点,砌体架的搭拆(门式架、简易架)。主楼风井砌体随砌随抹灰,抹灰应密实。所有砌体拉接筋植筋,构造柱植筋,植筋材料乙方负责。

  3、屋面工程:按设计从基层施工至屋面刚性保护层上出屋面的结构工程,含清理工作,女儿墙粉饰。女儿墙防水凹槽的填缝处理。出屋面烟道砌体、烟道顶砼盖板制安。图纸中所有屋面工程量。

  4、机械、工具、防护用品

  ⑴物料提升机操作人员由甲方负责。砼搅拌机、砂浆机、振动机械、抹平机械、清理机械、小型水泵乙方负责。吊装机修属甲方,其他属乙方。

  ⑵工具:施工中用的工具均由乙方自理。

  ⑶劳动保护用品:安全帽等保护用品均属乙方自理(如雨衣、雨裤、手套)。

  5、施工用电、施工用水

  ⑴施工用电:甲方根据机械设备的安装地点,将电源送至二级配电箱,楼层根据建筑面积的大小,安装移动式配电箱,满足施工需要。乙方只在二级配电箱内驳接电源,需驳接电源时应由项目维护电工操作,乙方必须使用符合施工用电规范规定的电缆、电器设备、配件。现场照明甲方提供大面固定照明,局部照明由乙方自备碘钨灯具及电缆。

  ⑵乙方在施工操作过程中,属乙方用电使用不当或有意损坏甲方电器设备,由乙方负责赔偿,并追究责任。

  ⑶施工用水:甲方根据施工平面布置、楼层布置将施工用水供至各用水点阀门止,出阀门的水管及容器由乙方负责。施工用水储水池乙方施工不另计取工资费用。

  6、化粪池和室外排污及暗沟、散水、道路、花坛等零星工程,场内除施工道路以外所有场内地面硬化及临时设施。

  7、装饰工程

  1)所有设计图纸中包含的内外墙体粉刷(保温除外)、内墙面墙漆。地面、楼面砂浆找平、贴砖,踢脚线贴砖。地面防潮层施工。滴水线、外墙贴砖,屋面所有工程量(除防水外)。窗洞口收口。外架连墙件及所有预留洞封堵。

  8、配合资料员做砼试块,随叫随到。

  9、在施工时,以下开工令为界线(含图纸会审在内),以前的变更不作任何调整,以后的±0. 000以上建设方需变更增减,结算时按实际增减,图纸设计错误和少量的变更不作调整; ±0.000以下(偏差±500mm)均已一次性谈定,不存在任何变更增补费用。

  五、工程质量

  根据建设方要求,该工程必须保证市优良工程。凡施工部位没达到市优良工程评定标准的(经建设单位、监理公司、甲方有关人员验收为准),一律无条件返工,返工时花费的材料与工资均由乙方负责,材料款在发放工资时扣除,乙方无条件反驳,否则,解除合同,自动退场和承担一切损失与责任。若有不服者,扣发所有未发放的工资,情节恶劣者,送劳动部门或当地公安机关处理。

  六、工期

  本工程自从月日动工到月(暗沟、散水在内)。___月日前完成第一层摆放第二层样砖,其他工程在____月____日完成,具体进度由甲方拿出,否则甲方有权另外加入,人工工资由甲方定,不需乙方同意,但所发生的费用,在乙方承包工资款中扣除;或另换人选,终止合同。

  七、安全与文明施工

  在施工过程中,乙方要高度重视安全生产和文明施工,严禁声音指挥作业,杜绝大小安全事故的发生,强化安全管理。凡施工中人为发生的一切大小安全事故,均由乙方全权负责,甲方不负责任费用。吊车上下,严禁载人,发现一次罚200元/人;不戴安全帽者,发现一次,罚款50元/人次;严禁酒后作业,严禁穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋及光脚上班,发现一次,罚款30元/次,且带来的损失与后果均由其本人负责。施工时损失或遗失公物,照价赔偿,在发放工资时扣除。凡在工地打架闹事或酒后行凶者,情节轻微的罚200元/人次,严重的送当地公安机关处理。

  八、结算方式

  1、本工程砖混结构优良工程单价为

  六、付款方式

  1、乙方进场后,甲方不负责任何零星费用开支,待到第三层封顶后付主体工程(每栋)总工资的 (伙食费扣除);待到主体中检后,付主体工程(每栋)工资的 (伙食费扣除)。每次付款的时间为:每段的砼浇捣完毕后一周内付款(国家规定的节假日顺延)。

  2、内外粉及屋面完成后付总工资的80%。(泥工班组完成所有工程量时支付)

  3、余款20%竣工验收四个月内付清。具体付款方法为:泥付工工资承包总价=(建筑面积单价)之和根据合同主体比例为:主体工资=泥付工工资每栋承包总价50%

  九、其它

  1、乙方应严格遵守甲方有关管理规定,不得转包、肢解工程,否则,甲方有权终止合同,并扣发所有未发放的工资,立即退场。

  2、乙方施工人员凡违法行为或违反治安管理行为的,均由其本人负责。有破坏建设单位绿化及违反小工管理的,也由其本人负责,甲方不负任何责任。

  3、在施工时,甲方履行了合同,乙方质量和进度上不去,甲方有权在外请人,请人的工资由甲方定,不需乙方同意,所发生的工资款在乙方承包合同工资中扣除,且一切后果由乙方全权负责。甲方还有权终止合同,另换班组及人员,停止所有未发放的工资,此条属特别约定,具体优先适用的权力。

  4、临时设施的搭拆,工地上围墙的搭建与拆除,道路和外架下面的硬化,均属于乙方承包范围内,其工资均已考虑在项目承包的工资中,再不另外计算工资。

  5、乙方承包工程中,甲方在工具上只提供大型搅拌机、龙门吊,其他工具均由乙方自备。

  6、±0. 000以下的所有变更部分和上部的零细变更及图纸设计的错误均不增加任何工资与费用,因在承包合同价格中均已考愚。

  7、若乙方在施工时,不论什么原因发生的工资亏损现象,甲方均不负责补偿费用,若乙方要求增补,则是违反合同,其损失后果均由提出入负全部责任。

  八、下列内容均属乙方承包范围内,并同时确保施工现场安 全、文明和质量优良:

  1、主体工程施工、每砌完一层砼或墙体,整个楼面必须清理一次,且清理干净。楼面砖渣及砂浆严禁往外抛出,发现一次、罚款200元,应用撮箕挑到甲方所指定的位置,落地砂浆筛干净,进入和灰机。

  2、每捣一层砼构件时,凡楼面上掉来的砼,应立即清理干净,捣入构件中,不允许出现浪费现象。若违反规定,每次罚款200元。此标段砼为商品砼。

  3、外架下面采用硬化砼地面,不允许有杂物堆积,应清理干净。

  4、吊车吊蓝上、下应随时清理干净。

  5、和灰机、搅拌机每次用后,应清洁干净,不允许有砂浆和砼在机械内,注意机械保养,定时检查与修理,电机每天要覆盖好,防止下雨雪受潮,影响正常使用,否则,发现一次,处以100元罚款。

  6、安全帽和雨衣及手套。塑料手套均由乙方自备,此费用甲方已考虑在乙方承包的工资内。

  7、施工时,砂子需过筛,必须过筛,不得以任何借口拒绝。

  8、以最外墙的外边墙开始至2米内的余土及建筑垃圾均属乙方自己处理的范围内。

  9、砾石含泥量若超过规范要求时,则要求过洗的砾石一律过洗,确保砼质量,乙方需派人清洗;砼均为商品砼,若用输送泵产生费用由乙方支出。

  10、基础开挖需排水时,乙方必须自觉安排人员2 4小时值班,不得影响正常施工。

  11、无论是白天与晚上上班或加班时,乙方必须有专业负责 人值班,否则,发现一次,处以200元罚款。

  12、装饰时,外墙砖、内墙砖和内粉,乙方不得自作主张,首先必须施工样板间(样板块),水泥砂浆外墙面要求横平竖直,进行防水处理,经甲方及建设单位同意后,方可进行下道工序施工,否则一切后果由乙方全权负责。

  13、坚决克服质量通病,消灭质量隐患,严格按照施工图纸和现行规定施工,严格按照强制性文标准施工,落到实处。每道工序严格把关,做到事前检查,事中控制,事后复查,消灭三漏现象(屋面、卫生间、窗台漏水),确保工程质量优良。

  14、若乙方在施工时,不论什么原因发生在工资亏损现象,甲方均不负责补偿工资及费用。若无理取闹者,一切后果均由闹事都本人负责。

  15、本工程采用二台龙门吊施工,均要求一人一机专人操作,持有效证件上岗,否则一切责任均由乙方负全责。

  16、甲方按此合同发放给乙方工资后,乙方负责人若未足额友放给农民工,所发生的一切责任与后果均由乙方全权负责,甲方不负任何责任。

  17、主施工道均要求采用硬化路面,楼梯间、电梯间、预留洞口屋面等临边均要求临边防护,通道口设双层架板防护棚。

  18、乙方所有施工人员的随身物品,交通工具,由乙方自行保管,如有遗失,甲方概不负责。

  19、乙方所有施工人员未来之前或离开工地之后出现(如打架、斗殴、打牌及交通事故等引起的)任何事故,甲方概不负责。

  以上19条望乙方严格遵守执守,不讲价钱,不讲条件,不找借口,以高度的主人翁责任感完成任务,保持现场文明施工,为创优良工程打下良好的基础。

  十、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。自甲、乙双方负责人签字之日起生效,工资结算完毕后自动作废。甲、乙双方均无条件毁约,如乙方自动毁约,则甲方有权不付任何工资给乙方,乙方无权反驳,否则一切后果均由毁约人全权负责。以此为据,具有法律效力,望双方共同遵守执行。

  补充协议,在施工中出现的安全事故,乙方负责费用在贰万元以内。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

泥工承包合同 篇12

  发包方:

  承包方:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵守平等、自愿、公平的诚实、信用的原则,双方就 长沙水泵厂麓谷装配基地大泵装配车间厂房项目 工程施工事项充分协商一致,订立本合同。

  一、工程地点:长沙水泵厂麓谷装配基地

  二、承包范围:

  1、现场场地平整、硬化、临时工棚搭设。

  2、零星砼部分:协助维修开搅拌机,必须一机贰人,换班作业。

  3、自备全部小型工具。

  4、工程范围内所有砼浇筑工作。

  5、现场落地砼及时清理、利用;流浆及时冲洗。

  6、楼地面一遍成活搓平。

  8、施工场地范围场地卫生清扫(木工棚、钢筋棚处除外)。

  9、基坑、基槽、水池、地面等辅助土方清理、平整夯实及该部分小型机械设备。

  10、砼输送泵就位、接管、砼浇筑、振捣及养护以及堵管疏通等一切工作。

  11、砼运输道、支架及局部脚手架等工作。

  12、现场文明施工

  三、承包单价:

  承包范围1~12条工作内容按综合单价 28 元/m3,工程数量按砼浇筑实际量。

  四、质量要求及管理办法:

  1、质量标准:按优良标准及《建筑工程施工质量验收规范》要求验收。

  2、振捣密实,楼面上残砼及时清理干净。发现因振捣不到位出现空洞、麻面,每处罚款100元。

  3、配专人养护。发现养护未按时,每次罚款200元。

  4、地面标高、水平控制标准,地面搓平,达到一遍成活要求,未达到要求扣2元/㎡。

  5、楼板浇捣进专人对下层楼面同步进行清洗,如未及时清理,发现一层,罚款50元。

  6、甲方检查乙方施工质量,如有严重问题,甲方督促及时返工整改,乙方整改不力,影响工程交验。甲方有权力辞退乙方,另请施工队伍,乙方工资按实际完成任务的工资单价80%结算,结算后乙方必须主动退场,不得无理取闹。

  7、质量问题返工的一切材料费用由乙方负责。

  五、合同工期:

  1、工期要求:确保 年 月 日前完工,如期完成工程任务,施工中严格按施工进度计划实施,雨天、半天内机械故障工期不顺延。

  2、奖罚:乙方参与施工的人力充足,能加班加点,在保证质量前提下按工段工期要求提前完成,甲方提前完成工期时间每天奖 元。由于乙方人力不足消极怠工而延误工期,影响其他班组工序正常施工,每影响一天罚 元。

  六、结算及付款方式

  1、乙方进场后每月预支生活费。

  2、试验水池及装配坑完成付实际完成工程量的50%(含生活费);砼工程完工、验收合格付至实际完成工程量的70%,竣工验收合格、办理结算后一月内付清总工资85%(含生活费),余额工程竣工后3个月内付清。

  3、合同承包范围内不发生任何计时工,总结算工资扣除乙方违章罚款,材料浪费,扣除施工用品、机具回交仓库差数价额为乙方实际结算工资。

  4、乙方能节约材料,优质安全,能按甲方要求提前完成承包任务(高速于周围同类工程),甲方将提前工期天数以工资总额0.5%予以奖励。

  七、材料管理

  1、甲方提供斗车、振动器给乙方,乙方负责使用保管、修理,工程完工如数交还甲方,斗车、振动器人为损坏扣300元/台。

  2、乙方使用的机械,必须配有专人操作,人为损坏按价赔偿。

  八、《技术交底》、《安全操作规程》、《安全生产责任书》见后附件。

  九、文明施工要求

  为了使本工地有良好的企业现象,乙方必须严格遵守工地各项文明施工制度,随时保持施工场地、公共生活区、寝室整洁文明。

  1、木工组清完拆模现场后,乙方需及时清扫垃圾转走;

  2、乙方转运材料时,严禁乱丢、乱放、并及时分类堆放整齐。

  3、施工区、生活区严禁乱倒饭屑、乱丢垃圾、随地大小便。

  4、工地范围内严禁留宿非工地施工人员小孩及在逃违法犯罪人员,严禁赌博、偷盗、斗殴及流氓犯罪行为。

  5、甲方对乙方一切影响文明施工行为将配情处罚,乙方必须虚心接受,积极配合整改。对于消极对待甲方管理的行为,甲方将从重处罚,情节严重的上报公安部门处理。

  6、泥工班组住宅区要求每天清扫一次,如检查未清扫,每天次罚款50元。

  十、双方责任:

  (1)甲方职责

  1、提供乙方生活中的住宿、食堂,其他乙方自理;

  2、提供乙方施工中的大型设备,施工场地以及施工中确保质量、进度、安全的必需设施与条件;

  3、委派施工管理人员,对本合同约定的工程行使管理权利及职责;

  4、承担下列因素给乙方带来的质量、安全事故责任;

  ①不可抗拒的因素;

  ②材料、设备(乙方违章使用除外)、图纸技术因素;

  (2)乙方职责

  1、组建完善的队内管理机构,聘用、配备充足适用工程施工需要的施工人员,确保工程进度如期完成,乙方必须配备 名施工作业人员,乙方承担因人力达不到甲方要求所造成的工期损失责任;

  2、与所聘用的施工人员签订劳务合同,进行施工技术规范、施工安全规范教育(规范见附见),施工中严格管理,避免一切质量、安全事故的发生。做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害。乙方承担一切违章行为造成的质量、安全事故责任;

  3、乙方有权拒绝使用对质量、安全带来影响的不合格材料、设备,有权拒绝甲方管理人员的一切违章指挥,乙方有坚持原则,维护工程安全、自身安全的权利。

  4、乙方在施工中发现工地的一切对质量、安全有影响的隐患(包括材料、现场、违章指挥等)要及时通报甲方现场施工员,情况特殊可越级通报甲方项目经理,乙方在共同维护搞好工地质量、安全的职责。

  5、乙方有配合甲方施工管理、接受各项违章处罚的义务。

  十一、其它事项

  乙方对所聘用的劳务人员必须验收身份证,并与其签度劳务合同。

  十二、建设、监理对乙方施工中一切质量、安全、文明施工违章行为的处罚由乙方负责。

  十三、未尽事宜,双方协商解决。

  十四、本合同一式叁份,甲、乙双方各持一份,总公司一份,希共同遵守。

  甲方: 乙方:

  年 月日:

泥工承包合同 篇13

  甲 方:

  乙 方:

  经双方友好协商,甲方将 工程委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《中华人民共和国经济合同法》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,结合本公司实际情况特签订如下协议条款,以资双方共同遵守。

  一、 工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  二、 承包范围

  1. 承包内容:泥水分项工程。包括泥水材料水平运输、垂直运输(无论垂直运输有多高,水平运输有多远、包括因现场场地窄小等情况可能发生的两次人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、多余材料的整理回收、泥水施工质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等泥水工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。以及主体工程外甲方另行安排的 。

  2. 承包方式:包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、 。

  3. 合同单位包括甲方、业主、监理的各种技术要求(包括图纸更改)、规范的各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格另行协商。

  4. 除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外,其他将按实计算。

  三、 施工工期:

  本工程工人进场施工,确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

  四、 承包单价:

  1. 质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在泥水工包干范围内。

  2. 计算方式:

  按照上述承包范围及方式,承包单价为 /平方米,基础部分/立方米,由甲方提供 ,按照此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容。附属工程施工单价参照主体工程施工的分项价格

  3. 质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求,即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场,按所完成实际工作量的80%结账、待甲方更换班组工序正常后付款,扣除甲方另择施工班组的费用和由此引起的甲方损失。

  五、 双方职责、义务及权利:

  (1) 甲 方

  1. 提供必要的安全设施、生产设施(包括外架和垂直运输设备)及生活设施。

  2. 负责与其他施工班组之间的协调配合工作。

  3. 编制施工进度计划,提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。

  4. 接工程进度做好材料供应工作。

  5. 有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚,或直接在乙方每月进度中抵扣,对屡教不改的,甲方有权开除并有权终止合同,造成甲方经济损失的,由乙方赔偿甲方的一切经济损失。

  6. 严禁打架斗殴事件,甲方有权对相关班组人员处以不低于贰仟元(20xx元)的罚款,由打架斗殴引起的医疗费用以及相关费用由班组人员自行承担。

  (2) 乙 方

  1. 组织成建制的泥水工进场,严禁体弱多病的工人及目无法制意识的人进场。

  2. 进场人员必须持有居民身份证等各种所需证件并报送进场职工花名册一份,一经注册不得随意变动,如需调动,报项目部备案。

  3. 严格遵守安全生产的操作规程,服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导,坚持班前教育,安全第一,增强职工自我保护意识,确保安全生产。生产中的安全事故,有班组自行负责。

  4. 必须文明施工,严禁材料乱放,施工地段中必须日做日清,控制定量,工完料尽。

  5. 因泥水施工造成工程质量问题的,均由乙方负责处理。

  6. 垂直运输机械无法运输的部位乙方自己负责材料的运输。

  7. 所有工具以及劳保用品均由乙方自理(包括内架)。

  8. 乙方在施工中必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款。

  六、质量要求:

  1.本工程的质量指标为实现甲方,监理和业主的各种技术要求、规范的要求。

  七、安全生产与宿舍区文明:

  按乙方与甲方质安部所签安全生产责任制及条例执行。

  八、付款方式:

  1. 乙方自带 生活费, ,按完成工程量的80%付款(单价按基价执行);工程验收合格交付业主后一个月内再支付15%,剩余3%为保质金,保质期一年(工程验收合格日起计算)。乙方领取工资时,必须向甲方提供工资表,否则甲方有权拒绝支付工资款。

  2. 乙方不得因甲方工程款不到位而停工,否则视为乙方违约。

  3. 对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除,乙方不得有任何异议。

  4. 当地政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。

  九、其他:

  1. 未尽事宜,双方洽商解决,本合同解释权权属甲方。

  2. 如果在合同执行期间施工范围增加内容,乙方应主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结账按本合同计算。

  3. 本合同一式两份,甲方双方各执壹份,签字盖章后生效,工程完工款项结清后自动失效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

泥工承包合同 篇14

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  本着诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商达成一致,甲方将座落在工程承包给乙方施工,为便于施工管理,特签订下列合同条款:_________________

  一、承包形式:_________________包工:_________________凡外墙保温隔热工程,保温不挂网。外墙喷砂工程:_________________刮一道腻子粉,后再喷真砂漆。

  二、工价:_________________按外墙建筑面积计算,每平方米元整。

  三、付款方式:_________________甲方应按工程进度90%付款给乙方,余款待外墙喷砂工程完工后一次性付清,在进场后甲方先期支付部分伙食费给乙方。

  四、安全生产:_________________施工期间乙方须按照《建筑工程安全生产规范》严格施工,若因乙方施工人员忽视安全操作,造成安全事故及人身伤亡,由乙方承担全部经济损失,若属甲方的原因,则由甲方承担相应责任。甲方在乙方进场前应给乙方现场施工的人员买好保险,每人一份,费用由甲方承担。

  五、工程工期:_________________从年月日至年月日。

  六、工程完工后,扣叁仟元质保金用于工程收尾,一个月后付清。本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,双方约定签字生效,违约必责。

  甲方:_________________乙方:_________________

  ____ 年 ____ 月 ____ 日

  以上是对建筑工程泥工承包合同包工协议书该怎么写的回答。

泥工承包合同 篇15

  甲方:

  乙方:

  甲方将 工程的土建泥作承包给乙方完成,经双方协商一致达成如下协议:

  一、 工程承包范围:

  1、 施工图的全部泥作由乙方完成,(从基础垫层开始,包括砼浇筑,砖砌体,室内粗装修即楼地面垫层、找平层、墙顶抹灰、卫生间根据业主要求完成,外墙饰面,预制构件安装,脚手架搭拆等)。

  2、 乙方自行负责组织施工工具,用具,包括振动器、振动棒、振动板、电机电缆、软水管等。

  3、 各楼层各工序必须做到工完场清,材料、设备清理堆放入库。

  二、 工程质量:

  1、 乙方必须按甲方提供的施工图施工,保证工程质量,轴线标高正确,各分部分项工程质量必须符合设计及GB50300-20xx施工质量验收统一标准的合格等级。

  2、 工程质量验收必须经有关职能部门检查验收并出具认可文件。

  3、 如施工质量不符合设计、业主、监理及规范要求,造成返工或浪费的材料及人工费用全部由乙方负责。

  三、 单价及付款:

  1、 按实际完成建筑面积计算 单价为 元/m2。

  2、 甲方每月按工程完成量的50%支付人工工资给乙方,在主体断水完按建筑面积付足20.00元/m2,装修阶段仍按月完成量的80%支付人工工资,余款待工程竣工验收合格后一次性结算付清。

  3、 以上单价中已包含人工费,小型工具费,安全施工补偿,劳保福利等各项津贴补助。

  四、 工期:

  乙方在进场之日起200天全部完工,如未按甲方要求完成,延期每天罚款100.00元。

  五、 安全:

  1、乙方在施工中必须遵守施工现场安全规定和公司安全管理制度, 严格按59-99规定必须达到优良(合格)标准化施工现场。发生安全事故经济费用在20xx.00元以内全部由乙方自行负责,如超出20xx.00元则由甲方负责80%,乙方负责20%。

  2、乙方必须严格遵守安全施工合同的所有条款。

  六、 其他:

  1、 对原材料故意造成浪费或者乱丢乱倒砂浆、砼等,根据量的多少罚款50.00元~1000.00元。

  2、 如乙方未按工程进度及质量要求施工,甲方有权责令其出场。对所完合格工程量按50%计算人工费结算给乙方,余下工程由甲方另行安排。

  3、 附安全施工合同一份。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  年 月 日

泥工承包合同 篇16

  甲方:____________

  乙方:____________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循自愿平等、诚信务实的原则,甲、乙双方经一致同意就本工程施工事项,订立本合同。

  一、工程施工项目

  1、工程施工项目名称:____________

  2、工程地点:____________

  3、承包范围及内容:包工不包料,乙方按图施工,承包本工程范围内的全部泥工工程(其中包括设计图纸和变更部分的全部工程量),具体内容如下:

  ⑴乙方按甲方要求完成工程开工前的一切准备工作,提前向甲方按序提供所需材料计划,乙方负责施工所用材料现场内的水平、垂直运输、堆码管理,不得有碍道路畅通,保证现场清理(泥工包括楼地面各工种预埋点线和洞口预留),施工时各别临时脚手架搭设、清除、堆码;

  ⑵乙方必须完成甲方工程承包的一切泥工范围内的及发生的与其他工种施工时临时照明器具,包括电线、插座、插头以及施工所用的各小型泥工机械概由乙方自备,例(锄、锹、撮箕、扁担、切割机等),甲方只在每层楼装臵配电箱插座,乙方自行配臵电源。

  ⑶乙方负责施工技能工人的录用、管理、组织与安排、考核及工资计付,按操作规程所应具备的一切劳动用具劳保用品的配臵、生活安排等,甲方不提供如住房等任何生活设施和费用补贴(只提供用餐场所)。

  二、一般规定

  1、乙方在施工时必须听从甲方现场施工员指挥按图按规范施工、砼工程如柱、梁、平板、剪力墙等现浇构件应无施工接头缝和明显接头阶梯,振捣必须保证密实,无蜂窝麻面等技术通病,且施工后下脚料应随时应用,不得浪费材料,否则,甲方视其场面情节,应返工的部位,其工料费自理,应赔偿的浪费现象全额从乙方承包款中扣除;

  2、砌体工程施工前必须先打记垂直线于柱上,每层+/-0.000墙体根部先做清洁处理、湿水处理等施工前的准备工作,再行砌体施工,墙体顶部的砼浇捣必须保证密实,否则,由此产生的外墙渗水后果,其造成返工的工料费及工期延误等经济损失,概由乙方承担;

  3、工作范围:填充墙、商砼、外粉、内粉、屋顶琉璃瓦、晒水,必须按现行有关施工规范进行施工操作,保质保量,保观感,否则由此产生的返工及追踪索赔后果,概由乙方承担其经济责任。

  三、工程质量要求及奖罚条款

  1、乙方必须按规范和技术要求施工,保证各型构件浇筑前和验收时按照国家标准和规范待查,满足合格要求。

  2、乙方达不到质量标准与设计要求,必须返工,返工浪费的材料或因质量问题给甲方造成经济声誉损失的,按实酌情处以1-2倍金额赔款,返工延误工期的,按延误工期的实际损失赔偿,乙方达不到上述1、2条要求的,并处以失职责任罚款,每条罚款____元。

  四、安全责任及奖罚条款

  1、乙方必须确保本工种施工人员严格遵循《建设工程施工现场管理规定》和各种安全规章制度及工地纪律,以及国家、建设单位和甲方的各项管理规程,牢固树立“安全第一”、“质量第一”的宗旨,为杜绝各类安全事故发生,乙方还应保证遵守如下几条:

  ⑴现场施工人员进入施工场地必须配戴安全帽,不准穿硬底鞋、拖鞋,熬夜的工人休息不足八小时不得安排作业,酒后或身体状况不佳的工人不得安排进行高空作业和单独派员进行单独作业,情绪不稳定和精神有障碍的不得安排进入施工现场;

  ⑵吊车吊物时,不准用手斜拉吊索吊钩,吊物时必须用双钢绳或铁丝捆钩后吊物,防止物体坠落伤人。架未扎好,脚手架板未铺好不得进行施工,不得随意翻动铺好的脚手架板,严禁脚手架上堆放过多材料和物件,防止脚手架板滑动和塌架伤人。否则,一旦发生安全事故,甲方不负任何责任;

  ⑶不得随意扯开围好的安全网和安全栏杆,防止楼上落物溅出架外伤人,和人物甩出架外伤人,不得人为损坏安全网,一经发现按情节处以罚款,对人为损网者举报后给予相应奖励;

  ⑷非专业人员不得自行或胡乱指挥他人操作和拆、安各种机械、电器等,施工中如发现有安全隐患,应及时报告项目部,并适时指挥离开隐患现场;

  ⑸如发生安全事故,需甲方出面调解付医疗费的,按情节每人每次处罚乙方___元,如发生死亡事件,乙方须从承包利润中承担失职责任费用,____元/人次;

  ⑹乙方包工项目全部完工验收合格,如未发生安全事故,工程完工后甲方奖励现场____元。

  五、工程工期要求及奖罚条款

  1、乙方保证组织高效率的,足够的工人施工,按甲方要求的工期表完成相应的工程项目内容,在主体施工期内必须24小时待命作业,乙方必须听从项目部所要求的劳动力计划,组织人员进场,如未按计划完成工程技能人员的组织,在不影响工程进度的前提下,不予追究责任,一经发现乙方因人员原因影响进度及下道工序进度,则每差一个人罚款__元。

  2、乙方按项目部当时制定的进度计划提前完工,提前一天奖___元,每推迟一天罚___元。

  六、甲乙双方的权利与义务及处罚条款

  1、甲方的权利与义务

  乙方不遵守或违反以下条款的,甲方有权终止合同,更换本工种承包人,另择施工班组长或工人:

  ⑴对不按图纸设计(工艺、变更、规程、规范要求)进行施工,影响工程进度和质量的;

  ⑵不遵守工地各项制度和双方合同条款的(包括甲方与建设方相应的各项条款);

  ⑶不听从工地技术人员和工地负责人指挥安排和建设方现场委派人员监督管理,违反工地纪律,打架斗殴、造谣生事、盗窃的;

  ⑷对个别不遵守各项规章制度或技术不过硬操作做事不认真的工人,甲方有权要求乙方将其解除工地,乙方应必须遵照意见配合甲方,并立即结清该人员工资,令其离开工地;

  ⑸对乙方施工人员不节约用料的,甲方有权按实要求对其所浪费的材料全额赔偿,并在乙方所承包的工程款中扣除。

  2、乙方的权利与义务

  ⑴如甲方不按合同付款,乙方有权停工,直至终止合同;

  ⑵乙方在设计变更通知前已完成工序量的返工费用,由甲方负责(根据现场情况及时处理);

  ⑶乙方应照施工图纸至少提前__天向甲方提供各部位的所需材料计划;

  ⑷乙方必须录用身体状况、劳动技能满足施工要求且品行端正的工人入场,从事施工作业,对国家法律规章要求有资格证的技术工种,做到持证上岗;

  ⑸乙方必须确保施工工人遵守工程管理各项规章制度,积极配合其他工程工种施工班组的作业,不扯皮、争吵、辱骂、斗殴;

  ⑹乙方施工时必须保证设计规范,切实做到节约用材料,不浪费,发现达不到本条规定要求的,酌情处以1-2倍赔偿,各构件钢筋完工后做到事完场清,不留余料,乙方每制安一道工序完工后,如不清理场地,甲方有权安排人清理,产生的费用从乙方承包款中按实际发生费用的1-2倍扣除(带惩戒性);

  ⑺乙方泥工工程全部完后,不成型的砌块必须酌情利用,砌体砂浆落脚料随时筛拌利用,不得散落抛弃,施工中如发现乙方工人有浪费现象,甲方给予警告,屡犯者视其情节轻重酌情予以1-2倍罚款,从乙方工资款中扣除。

  ⑻乙方必须及时、足额支付工人工资,按要求自行配齐劳保用具和防护设施,安排好工人生活。

  3、处罚条款

  ⑴乙方施工按序的进度、质量达不到甲方要求或视承包范围内分段计划工期未完成的项目,甲方有权另增加施工班组进场施工,其工价由甲方决定,产生的该部分工资甲方从乙方承包款中扣除;

  ⑵对不遵守合同条款和各项制度,影响了甲方形象和施工质量、安全和进度时,甲方有权采取更换人员的办法,对原承包人按承包工程实际完成量的__%结付包工工程款,其余__%作为乙方给甲方的另择承包人的补偿金,并无条件的服从甲方指令,安排退场,先退场后结算付款,如不遵守,给甲方产生新的一切有碍工期等的经济损失,由乙方承担,并从乙方退场应得承包款中扣除;

  ⑶各项检查及验收中,乙方施工工人违章被罚款,甲方公布违章事由和罚金后,无需征求乙方同意,该罚款从乙方承包款中

  甲方:

  乙方:

  日期:

泥工承包合同 篇17

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循自愿平等、诚信务实的原则,甲、乙双方经一致同意就本工程施工事项,订立本合同。

  一、工程施工项目

  1、工程施工项目名称:

  2、工程地点:

  3、承包范围及内容:包工不包料,乙方按图施工,承包本工程范围内的全部钢筋工程(其中包括设计图纸和变更部分的全部工程量),具体内容如下:

  ⑴乙方按甲方要求完成工程开工前的一切准备工作,提前向甲方按序提供所需材料计划,乙方负责施工所用材料现场内的水平、垂直运输、堆码管理,不得有碍道路畅通,保证现场清理(泥工包括楼地面各工种预埋点线和洞口预留),施工时各别临时脚手架搭设、清除、堆码;

  ⑵乙方必须完成甲方工程承包的一切泥工范围内的及发生的与其他工种施工时临时照明器具,包括电线、插座、插头以及施工所用的各小型泥工机械概由乙方自备,例(锄、锹 、撮箕、扁担、切割机等),甲方只在每层楼装臵配电箱插座,乙方自行配臵电源。

  ⑶乙方负责施工技能工人的录用、管理、组织与安排、考核及工资计付,按操作规程所应具备的一切劳动用具劳保用品的配臵、生活安排等,甲方不提供如住房等任何生活设施和费用补贴(只提供用餐场所)。

  二、一般规定

  1、乙方在施工时必须听从甲方现场施工员指挥按图按规范施工、砼工程如柱、梁、平板、剪力墙等现浇构件应无施工接头缝和明显接头阶梯,振捣必须保证密实,无蜂窝麻面等技术通病,且施工后下脚料应随时应用,不得浪费材料,否则,甲方视其场面情节,应返工的部位,其工料费自理,应赔偿的浪费现象全额从乙方承包款中扣除;

  2、砌体工程施工前必须先打记垂直线于柱上,每层+/-0.000墙体根部先做清洁处理、湿水处理等施工前的准备工作,再行砌体施工,墙体顶部的砼浇捣必须保证密实,否则,由此产生的外墙渗水后果,其造成返工的工料费及工期延误等经济损失,概由乙方承担;

  3、外墙保温层、外墙漆或外贴瓷砖及屋面泥工工程、必须按现行有关施工规范进行施工操作,保质保量,保永久性、保观感,外墙瓷砖粘贴及防水五年内不得掉块和渗漏,否则由此产生的返工及追踪索赔后果,概由乙方承担其经济责任。

  三、工程质量要求及奖罚条款

  1、乙方必须按规范和技术要求施工,保证各型构件浇筑前和验收时按照国家标准和规范待查,满足合格要求。

  2、乙方达不到质量标准与设计要求,必须返工,返工浪费的材料或因质量问题给甲方造成经济声誉损失的,按实酌情处以1-2倍金额赔款,返工延误工期的,按延误工期的实际损失赔偿,乙方达不到上述1、2条要求的,并处以失职责任罚款,每条罚款____元。

  四、安全责任及奖罚条款

  1、乙方必须确保本工种施工人员严格遵循《建设工程施工现场管理规定》和各种安全规章制度及工地纪律,以及国家、建设单位和甲方的各项管理规程,牢固树立“安全第一”、“质量第一”的宗旨,为杜绝各类安全事故发生,乙方还应保证遵守如下几条:

  ⑴现场施工人员进入施工场地必须配戴安全帽,不准穿硬底鞋、拖鞋,熬夜的工人休息不足八小时不得安排作业,酒后或身体状况不佳的工人不得安排进行高空作业和单独派员进行单独作业,情绪不稳定和精神有障碍的不得安排进入施工现场;

  ⑵吊车吊物时,不准用手斜拉吊索吊钩,吊物时必须用双钢绳或铁丝捆钩后吊物,防止物体坠落伤人。架未扎好,脚手架板未铺好不得进行施工,不得随意翻动铺好的脚手架板,严禁脚手架上堆放过多材料和物件,防止脚手架板滑动和塌架伤人。否则,一旦发生安全事故,甲方不负任何责任;

  ⑶不得随意扯开围好的安全网和安全栏杆,防止楼上落物溅出架外伤人,和人物甩出架外伤人,不得人为损坏安全网,一经发现按情节处以罚款,对人为损网者举报后给予相应奖励;

  ⑷非专业人员不得自行或胡乱指挥他人操作和拆、安各种机械、电器等,施工中如发现有安全隐患,应及时报告项目部,并适时指挥离开隐患现场;

  ⑸如发生安全事故,需甲方出面调解付医疗费的,按情节每人每次处罚乙方___元,如发生死亡事件,乙方须从承包利润中承担失职责任费用,____元/人次;

  ⑹乙方包工项目全部完工验收合格,如未发生安全事故,工程完工后甲方奖励现场____元。

  五、工程工期要求及奖罚条款

  1、乙方保证组织高效率的,足够的工人施工,按甲方要求的工期表完成相应的工程项目内容,在主体施工期内必须24小时待命作业,乙方必须听从项目部所要求的劳动力计划,组织人员进场,如未按计划完成工程技能人员的组织,在不影响工程进度的前提下,不予追究责任,一经发现乙方因人员原因影响进度及下道工序进度,则每差一个人罚款__元。

  2、乙方按项目部当时制定的进度计划提前完工,提前一天奖___元,每推迟一天罚___元。

  六、甲乙双方的权利与义务及处罚条款

  1、甲方的权利与义务

  乙方不遵守或违反以下条款的,甲方有权终止合同,更换本工种承包人,另择施工班组长或工人:

  ⑴对不按图纸设计(工艺、变更、规程、规范要求)进行施工,影响工程进度和质量的;

  ⑵不遵守工地各项制度和双方合同条款的(包括甲方与建设方相应的各项条款);

  ⑶不听从工地技术人员和工地负责人指挥安排和建设方现场委派人员监督管理,违反工地纪律,打架斗殴、造谣生事、盗窃的;

  ⑷对个别不遵守各项规章制度或技术不过硬操作做事不认真的工人,甲方有权要求乙方将其解除工地,乙方应必须遵照意见配合甲方,并立即结清该人员工资,令其离开工地;

  ⑸对乙方施工人员不节约用料的,甲方有权按实要求对其所浪费的材料全额赔偿,并在乙方所承包的工程款中扣除。

  2、乙方的权利与义务

  ⑴如甲方不按合同付款,乙方有权停工,直至终止合同;

  ⑵乙方在设计变更通知前已完成工序量的返工费用,由甲方负责(根据现场情况及时处理);

  ⑶乙方应照施工图纸至少提前__天向甲方提供各部位的所需材料计划;

  ⑷乙方必须录用身体状况、劳动技能满足施工要求且品行端正的工人入场,从事施工作业,对国家法律规章要求有资格证的技术工种,做到持证上岗;

  ⑸乙方必须确保施工工人遵守工程管理各项规章制度,积极配合其他工程工种施工班组的作业,不扯皮、争吵、辱骂、斗殴;

  ⑹乙方施工时必须保证设计规范,切实做到节约用材料 ,不浪费,发现达不到本条规定要求的,酌情处以1-2倍赔偿,各构件钢筋完工后做到事完场清,不留余料,乙方每制安一道工序完工后,如不清理场地,甲方有权安排人清理,产生的费用从乙方承包款中按实际发生费用的1-2倍扣除(带惩戒性);

  ⑺乙方泥工工程全部完后,不成型的砌块必须酌情利用,砌体砂浆落脚料随时筛拌利用,不得散落抛弃,施工中如发现乙方工人有浪费现象,甲方给予警告,屡犯者视其情节轻重酌情予以1-2倍罚款,从乙方工资款中扣除。

  ⑻乙方必须及时、足额支付工人工资,按要求自行配齐劳保用具和防护设施,安排好工人生活。

  3、处罚条款

  ⑴乙方施工按序的进度、质量达不到甲方要求或视承包范围内分段计划工期未完成的项目,甲方有权另增加施工班组进场施工,其工价由甲方决定,产生的该部分工资甲方从乙方承包款中扣除;

  ⑵对不遵守合同条款和各项制度,影响了甲方形象和施工质量、安全和进度时,甲方有权采取更换人员的办法,对原承包人按承包工程实际完成量的__%结付包工工程款,其余__%作为乙方给甲方的另择承包人的补偿金,并无条件的服从甲方指令,安排退场,先退场后结算付款,如不遵守,给甲方产生新的一切有碍工期等的经济损失,由乙方承担,并从乙方退场应得承包款中扣除;

  ⑶各项检查及验收中,乙方施工工人违章被罚款,甲方公布违章事由和罚金后,无需征求乙方同意,该罚款从乙方承包款中扣除。

  七、结算价格

  本承包范围内的木工包工工程按建筑平方米 元计算包干。

  结算平方以甲方与建设方的结算平方为准。

  八、付款方式

  甲方按乙方实际完工工程进度付款。

  甲方付款时,乙方须真实完整、准确的提供乙方施工、工人名册及每月用工台帐,工资领条和签字表等有关统计、会计核算资料。

  九、其他

  合同签订时,乙方交纳履约保证金计:___元,甲方在_____后全额返还。

  本合同一式叁份,双方签字之日起生效,并具有同等的法律效力。未尽事宜,双方协商后解决。

  发包方: 项目部:

  发包方项目经理(签字): 电话:

  承包方: 联系方式:

  承包方(签字):

  承包方身份证号: 年 月 日

随便看

 

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。

 

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 14:23:54