网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 荆州市危房改造施工的合同
范文

荆州市危房改造施工的合同（精选18篇）

荆州市危房改造施工的合同 篇1

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　一、 甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。

　　二、 甲方为了巩固普九成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如40年有质量问题，由乙方承担一切责任。

　　三、 二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。

　　四、 外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)

　　五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。

　　六、 签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分四年平均付清。

　　七、 甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

荆州市危房改造施工的合同 篇2

　　甲方（业主）：_______________

　　乙方（水电施工）：_______________

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议：

　　一、装修施工地点：____________

　　二、工期：

　　_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　三、工程造价：

　　本项工程总费用___元人民币。

　　四、材料供应及改造工程量的约定：

　　1、甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，如甲方提供的'材料有质量问题或规格差异，由此造成工程损失，责任由甲方承担。如需乙方供应水电材料，应得到甲方同意。

　　2、施工前由甲乙方现场确定需改造项目、尺寸、位置等，确定改造工程量。

　　五、乙方承包内容：

　　1）、水电开槽、布管、穿线

　　2）、所有水电施工过程的垃圾整理装

　　3）、开关面板安装

　　六、对乙方要求：

　　1）、严格遵守规定的装饰装修施工时间，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2）、施工过程严格按照行业标准。水电施工过程的垃圾整理装袋，不负责下楼。

　　3）、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4）、由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需要接到甲方通知后48小时内到场解决。

　　5）、水电工程保修一年。

　　七、对甲方要求：

　　1）、甲方需积极配合并保证乙方的正常施工条件如：协调物业停、供水电，水钻钻眼，装修材料运输等等。

　　2）、甲方需及时向乙方提供合格的施工所需附属工具如：人字梯、马凳、铁锹及垃圾袋等等。

　　3）、甲方在水电收尾安装时必须保证按乙方开具的后期购货清单提供准确的相关安装需要的物品。

　　4）、甲方原因造成二次到现场施工，甲方需提前48小时通知乙方并承担相关费用每人次不低于100元。

　　八、工程竣工：

　　甲方组织验收，并办理验收手续。由甲或乙方原因造成质量问题，其返工费用由各自方承担。

　　九、付款方式：

　　乙方布管、穿线、固定线盒水管结束后，甲方现场验收合格支付工钱的85%，水电完工后支付15%。

　　十、其它约定：

　　1）、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2）、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 %支付违约金。

　　十一、附则：

　　（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　（二）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　（三）合同签订后甲方需支付乙方诚意定金___元。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

荆州市危房改造施工的合同 篇3

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方：

　　身份证号码： （以下简称乙方）

　　一、甲方将秀水山庄别墅的拆除及改造建筑施工任务委托给乙方施工，在其不能独立完成或者是遇到较难的施工任务也可提出由甲方自行完成，例如（钢筋的制作与加工等）。

　　二、施工技术方面甲方派专门的施工技术负责人把关与乙方共同协调处理。

　　三、工程计价方式：工程价款按03定额结算（因为定额人工与现实人工费差别太大，所以人工费按工程项目定额人工含量乘以现市场人工费结算）。

　　四、付款方式：按每完成一个分项工程后的实际工程量结算在2周内结算。

　　五、安全方面：各方的施工人员各自承担安全责任，危险的施工作业，乙方负责人一定要亲自在场，发现问题及时解决。房屋拆除施工项目，要求乙方给拆除的施工人员购一份保险，用以降低风险带来的损失。乙方要在施工人员进场时对施工人员进行安全交底，防偷盗的交底。施工场地要保持整洁、材料堆放有序，严格按文明施工的要求去施工。

　　六、工作联系：由于甲方离施工现场较远，对本区块的环境条件、当地的习惯等沟通较为不便，所以由于因工程的原因需要与周围的各部门协商和调解由乙方承担，甲方将付给乙方每月3000元的报酬。

　　本协议一式两份，双方各执一份，自双方代表签字后生效，未尽事宜双方另行协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　日期：

荆州市危房改造施工的合同 篇4

　　甲方（发包人）（全称）：

　　乙方（承包人）（全称）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。

　　一、工程概况及承包内容和价格:

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程结构： 建筑面积约 M2。（以实际面积为准）

　　1.4承包工作内容： 照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的.内容。

　　动力系统：管路及套管预留预埋 、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容 。

　　弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。

　　1.5承包价格：

　　18元/m2（不含临电） 18.5元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。

　　1.6承包方式：

　　包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工

　　1.7付款方式：

　　1、按照工程形象进度进行支付或者借支。

　　2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。

　　二、 合同双方的权利和义务：

　　1、甲方负责主材料供应。

　　2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。

　　3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。

　　4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。

　　5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。

　　6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。

　　三、工期：

　　按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。

　　四、甲方责任：

　　1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。

　　2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。

　　3.按工程进度向乙方拨付工程款。

　　4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。

　　5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾。

　　6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。

　　2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。

　　3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知（包括口头通知）认真领会执行。

　　4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。

　　5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。

　　6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。

　　7.乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。

　　8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。

　　9.乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元。

　　10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。

　　11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

　　12、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清；工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。（尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏）参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。

　　六、违约责任：

　　1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。

　　2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。

　　3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量 60%的工程款。

　　4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。

　　七、施工质量

　　1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准；

　　2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。

　　3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。

　　4、质量检查：乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。

　　甲方代表：（章）乙方代表：（章）

　　年 月 日 年 月 日

荆州市危房改造施工的合同 篇5

　　一、甲方聘用乙方从事食堂厨师工作，合同期限为一年，自签订之日起生效;每月25日发放上一个月工资，工资每月人民币2400元。

　　二、甲方为乙方提供相关岗位的劳动工具及工作场所，包食宿。

　　三、乙方应服从甲方管理安排，严格遵守国家的法律、法规及甲方制定的各项规章制度;严格遵守岗位的操作流程及规程，保证安全工作。

　　四、乙方责任：_________________

　　1、乙方承诺其身体健康，能够胜任食堂厨师工作，每半年常规体检一次。

　　2、乙方保证食品的清洁、卫生、新鲜、无腐烂。如果属乙方责任导致场内员工食物中毒，责任由乙方全部承担。

　　3、聘用期间如乙方患病或非因公负伤的，医疗费用由乙方自行承担，医疗期间甲方不支付乙方工资。

　　4、如乙方严重违反劳动纪律及甲方规章制度，或严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的，甲方可以随时解除本协议。

　　5、负责协助食堂的采购工作;保证每月不少于一次对冰柜、冰箱的清理，应确保冰冻食品的卫生和合理使用，杜绝食品长时间积压不用现象的发生。

　　6、掌握菜的份量，调配菜色的品种，保证及时供饭、供菜;洗菜时，蔬菜要去掉老叶、黄叶;瓜果要去皮洗净，不能留有沙、虫子其它杂质。

　　7、刀和砧板等工具用完后应洗净放回原位置，常用工具要定期沸水蒸煮消毒。

　　8、负责打扫厨房卫生，保持食堂餐具、调味台、地面清洁卫生，尽量做到餐厅内无苍蝇，蚊，蟑螂等，餐厅不能留有卫生死角和灰色地带。

　　9、尽量经常变换饭菜的花色品种，菜肴用料、配料要恰当，做到味道适口，一菜多做;工作时应注意个人卫生，接触食品前要洗手，操作时，严格掌握卫生要求。

　　10、保证养殖场职工能够准时开饭和场领导临时交办的工作。

　　六、甲方和乙方如因特殊原因解除劳动合同，应提前30日以书面或口头方式通知对方。

　　七、如有不尽事宜，由双方协商解决。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方：_________________河北强园森养殖有限公司(盖章)

　　乙方：_________________

　　年月日

荆州市危房改造施工的合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　为了按照县里的要求，及时完成本乡的民居改造工程，经甲乙双方协商自愿达成如下施工协议：

　　1、甲方把本乡相关民居改造工程发包给乙方按全包的方式（乙方自行负责改造工程的一切材料、人员及费用）负责组织。

　　2、工程造价：大概为三种类型计算

　　（1）玉房：约100m2/栋，（过大或过小可能累计面积），按照每栋3500元的标准计算，墙面贴青砖按70元/m2计算。

　　（2）楼房约120 m2（平面）/栋，需添加顶屋盖瓦处理的楼房，按6000元/栋计算，贴青砖的造价另按70元/m2计算。

　　（3）对盖瓦的两层以上的楼房，按3500元/栋的价格加上贴青砖的造价，贴青砖的造价按70元/m2计算。

　　3、付款方式：按照工程量计算：

　　1、乙方大概完成工程量50%，则甲方支付乙方约30%的工程款；

　　2、乙方完成80%的工程量，则甲方支付乙方约50%的工程款。

　　3、乙方完成所负责的全部工程，经甲、乙双方及县相关部门验收合格后甲方一次性支付给乙方剩余和工程款。

　　4、施工过程中的安全负责由乙方完全自行负责。

　　5、施工过程中出现的其他未尽事宜，双方协商解决。

　　6、本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：（签字）：

　　乙方：（签字）：

荆州市危房改造施工的合同 篇7

　　发包方:(甲方)

　　承包方:(乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、工程名称:

　　2、工程地点:

　　3、工程内容:

　　4、承包范围：

　　5、承包方式：

　　6、承包单价：

　　二、工程合同造价(含应纳税费)：

　　三、工程工期施工工期为天，自年 月 日至年月 日。实际工期以甲方通知进 场的次日起计。

　　四、工程质量标准和保修期。工程质量标准：工程质量检测结果以市政建设工程质量安全监督检测报告为准。道路及检查井等的工程质量应符合市政道路验收标准的要求。。工程保修：保修期自验收合同格之日起起为期年/月，保修期内若需要维修(除甲方 原因造成，乙方负责及时维修，费用由甲方支付)，乙方须在甲方要求时间内 免费维修完毕，否则甲方不予退还保修押金。

　　五、材料设备供应

　　1、工程所需材料：由负责采购至施工现场施工。

　　2、工程材料要求：

　　3、工程材料和设备差价处理：

　　4、设计变更与工程材料：

　　六、工程款支付和结算

　　1、工程款支付形式：甲方将工程款按以下方式划入乙方帐户： 收款银行： 收款单位：银行帐号：

　　2、结算方式：

　　七、双方责任

　　1、甲方责任： 按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。

　　2、乙方责任：

　　(1) 收图后，在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场;

　　(2) 按施工规范做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人;凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并报告甲方及有关部门;

　　(3) 做好施工原始记录，按甲方要求报施工计划和完工报表;

　　(4) 委派为项目经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、安全问题;

　　(5) 施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担;

　　(6) 施工中如发现设计与现场施工实际情况不符时，应立即通知甲方和设计单位到现场进行处理;

　　(7) 工程竣工天内完成场地清理，保质保量、按时交付甲方。

　　八、工程验收

　　1、 凡隐蔽工程,乙方必须填制记录表,持表通知甲方检查验收,甲方接通知后天内到现场验收，经检验合格并符合设计要求，双方签字后方可进行下一道工序施工，未经验收合格，乙方不得擅自进行隐蔽，否则一切责任及返工费用由乙方负责。

　　2、 验收依据：

　　3、 验收方法：

　　4、 施工图修改：

　　九、违约责任

　　1、 甲方未按照合同规定履行，出现以下情形的工期顺延，实际工期以甲方确认为准。

　　(1) 不按期交出施工场地、接通水、电源;

　　(2) 因图纸或设计变更未及时送达乙方;

　　(3) 逾期组织验收;

　　(4) 其他甲方原因造成的。

　　2、 乙方违约责任

　　(1) 乙方提供的用料与约定不符的，乙方必须无条件更换为与约定相符的用料，且工期不顺延。

　　(2) 乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价 赔偿金。%的

　　(3) 保证施工质量符合有关施工规范的要求，如因乙方责任造成甲方经济损失，按 甲方经济损失的 %赔偿并无偿返工。

　　十、其它约定条款:

　　1、 乙方必须按图施工，如施工图发生变更，甲方应以书面形式通知乙方。

　　2、 在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施，一切安全责任由乙方负责。

　　3、 甲方提供施工及生活用水源、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活水电费由乙方支付。

　　十一、争议解决办法:

　　本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，双方同意按以下第 式解决：

　　1、向仲裁委员会申请仲裁;

　　2、 向甲方所在地人民法院起诉。

　　十二、合同期限及生效

　　本合同经双方盖章签字生效，至工程竣工验收付完款后止。本合同正本份，双方各执份，均具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

荆州市危房改造施工的合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　一、合同编号：

　　_________________

　　二、合同名称：

　　20xx年高标准农田建设项目施工合同

　　三、项目编号：

　　_________________

　　四、项目名称：

　　20xx年高标准农田建设项目

　　五、合同主体

　　采购人（甲方）： _____市昌平区农业农村局

　　地 址： _____市昌平区科技中心楼

　　联系方式：杨工，电话_________________

　　供应商（乙方）：_____忠信博达建设发展有限公司

　　地 址：_____市昌平区城南街道凉水河路1号院1号楼6层610

　　联系方式：刘工，电话_________________

　　六、合同主要信息

　　主要标的名称：20xx年高标准农田建设项目

　　规格型号（或服务要求）：包含耕地地力提升、整理场地、施用有机肥、节水灌溉工程、铺设管道、给水阀门井、泄水井、路面恢复工程、水泥混凝土路面、沥青混凝土路面、田间检测设施、项目标识牌等施工图纸及清单范围内的全部内容。

　　主要标的数量：1批

　　主要标的单价：1155000

　　合同金额：115.5000000 万元

　　履约期限、地点等简要信息：

　　履约期限：80日历天。

　　项目地点：_____市昌平区小汤山镇、兴寿镇

　　采购方式：竞争性磋商

　　七、合同签订日期：

　　____年____月____日

　　八、合同公告日期：

　　____年____月____日

　　九、其他补充事宜：

　　_________________________________

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

荆州市危房改造施工的合同 篇9

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量。

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从__年__月__日至__年__月__日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　（1）、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%。

　　（2）、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　（3）、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　（4）、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的`191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

　　①责令乙方立即停止施工。

　　②不付乙方工程款。

　　③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　3、未尽事宜，双方另行协商。

　　4、附则：

　　__________________。

　　甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________

　　联系电话：_________________联系电话：__________________

　　____________年______月____日____________年______月____日

荆州市危房改造施工的合同 篇10

　　发包人：_____________

　　住所：_______________

　　电话：_______________

　　承包人：____________

　　住所：______________

　　电话：______________

　　本工程设计人：电话：______________

　　施工队负责人：电话：______________

　　依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.工程地点：____________________________________________________。

　　2.工程内容及做法：___________________________________________。

　　3.工程承包方式，双方商定采取下列第__________种承包方式。

　　①承包人包工、包料

　　②承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料

　　③承包人包工、发包人包料。

　　4.工程期限________________天，开工日期_________年_______月_______日，竣工日期_________年_______月_____日

　　5.合同价款：本合同工程造价为：_______________________元。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：

　　1.发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份

　　2.发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费______________________元，由发包人支付。

　　第四条发包人义务

　　1.开工前_______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则

　　2.提供施工期间的水源、电源

　　3.负责协调施工队与邻里之间的关系

　　4.不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续

　　5.施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作

　　6.参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　1.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程

　　2.严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境

　　3.保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通

　　4.保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　第七条材料的提供

　　1.由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续

　　2.由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第八条工期延误

　　1.对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　工程量变化或设计变更：

　　不可抗力

　　发包人同意工期顺延的其他情况。

　　2.因发包人未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　3.发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　4.因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第九条质量标准

　　双方约定本工程施工质量标准：______________________________________________

　　施工过程中双方对工程质量发生争议，由_____________________________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人负责。

　　第十条工程验收和保修

　　1.双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　_______________________________________________________________

　　_______________________________________________________________。

　　承包人应提前_______天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

　　2.工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后_______天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　3.本工程自验收合格双方签字之日起保修期为__________________________月。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　第十一条工程款支付方式

　　1.双方约定按下列方式支付工程款：

　　合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

　　支付次数支付时间支付金额

　　第一次开工前_______日工程进度过半双方验收合格支付____元

　　第二次开工前_______日工程进度过半双方验收合格支付____元

　　第三次开工前________日工程进度过半双方验收合格支付____元

　　工程进度过半指：___________________________________________________________

　　其他支付方式：_______________________________________________________

　　2.工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

　　3.工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　第十二条违约责任

　　1.合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给双方造成损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2.未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　3.因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　4.发包人未按期支付第二次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______________元。

　　5.由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　6.由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金__________元。

　　第十三条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第_____________种方式解决：

　　①提交______________________________仲裁委员会仲裁

　　②依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条几项具体规定

　　1.因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用_____________________________元。

　　2.施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_______把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　3.施工期间，乙方每天的工作时间为：

　　上午______点_______分至______点______分

　　下午______点_______分至______点______分

　　第十五条附则

　　1.本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

　　2.本合同签订后工程不得转包。

　　3.本合同一式_________份，双方各执____________份，___________部门_____份。

　　发包人：_______________

　　委托代理人：__________

　　________年____月____日

　　承包人：_______________

　　委托代理人：__________

　　________年____月____日

荆州市危房改造施工的合同 篇11

　　发包方：_________________

　　承包方：_________________

　　本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成墙面粉刷施工合同，望共同信守。

　　一、工程项目名称：_________________县食品药品监督管理局办公楼外墙涂刷工程。

　　二、工程施工工期：_________________自_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日，工期为11天竣工。(因自然灾害及不可抗力除外)。

　　三、承包方式：_________________由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米元，一次性包断。

　　四、工程质量：_________________严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20__)标准验收。

　　五、工程拨款方式：_________________

　　该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%，其余工程款竣工后一年内付清。

　　六、施工方法和维护：_________________

　　1.墙面用白色抗碱封闭漆一遍，用高级外墙乳胶面漆封两遍，刷三遍为合格标准;

　　2.墙面颜色及分色种类层次、色泽要求由甲方自行选定;

　　3.保修期为年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。

　　七、安全文明竣工要求：_________________

　　1.乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;

　　2.甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料;

　　3.乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关;

　　4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

　　八、违约责任：_________________

　　甲方：_________________

　　1.提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等具体规范标准要求;

　　2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

　　乙方：_________________

　　1.严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关;

　　2.如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担;

　　3.如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。

　　九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

　　甲方：_________________代表人：_________________

　　乙方：_________________代表人：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

荆州市危房改造施工的合同 篇12

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、 工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(20xx)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　甲方(签字)：_________________ 乙方(签字)：_________________

　　________年________月________日 ________年________月________日

荆州市危房改造施工的合同 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方签订了《施工合同》，甲方将兰州高新区城中村改造南面滩集体办公楼温板粘贴、锚栓、抹面、批腻子及现场材料装卸劳务施工承包给乙方，由于乙方不能按甲方要求组织施工，且施工质量不符合合同约定，严重拖延工期，双方签订的施工合同无法得到有效的履行。

　　现经甲、乙双方经协商一致，同意终止双方于20__年4月日签署的《施工合同》，现就有关事项约定如下：

　　一、甲、乙双方同意终止20__年4月日签署的《施工合同》，合同终止后甲、乙双方不再有任何劳务和财务等关系，双方不再享有《施工合同》中约定的任何权利履行任何义务。

　　二、甲乙双方就乙方已完成的施工工程量已进行核实并确认。

　　三、就乙方已完成的施工工程量，甲方已支付乙方施工款合计￥(大写：)，之后甲方无义务向乙方支付其余工程款。

　　四、双方同意于本协议签订之日，双方在《施工合同》中约定的权利、义务终止。

　　乙方在合同终止前向甲方及甲方指定的第三方进行工作交接，包括施工所涉及的现有文件、资料、图纸以及乙方已购买但尚未安装的材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等。

　　上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等乙方应全部保留在施工现场，并向甲方或甲方指定的人员移交上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料和设备(但不包含乙方自购的施工工具)等，待双方移交签字确认后由甲方或甲方指定的第三方保管，不再与乙方有任何权利义务关系。

　　五、本协议签订后乙方及其管理的工人不得作出任何可能对施工现场的施工干涉行为。

　　如乙方及其管理的工人存在干涉工程施工给甲方造成损失，应赔偿甲方一切损失，该损失无法计算时按**万元标准赔偿。

　　六、本协议是经双方友好协商后达成的一致意见，因此双方就履行本协议不得有任何争议。

　　七、本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

　　八、本协议一式二份，双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

荆州市危房改造施工的合同 篇14

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　地址：_________________地址：_________________

　　联系人：_________________联系人：_________________

　　联系电话：_________________

　　第二条：_________________作业范围及内容外墙粉刷合同

　　第三条：_________________乙方以承包工的方式承包，作业机械及配套工具等由乙方负责。

　　第四条：_________________承包费用及结算方式：_________________

　　第五条：_________________施工工期：_________________乙方的开工日期由甲方通知，自年月日至年月日止，时间为天。

　　第六条：_________________合同以外业务的特别费用：_________________甲方委托乙方进行此合同以外的业务费用，应事前甲乙双方协商决定。

　　第七条：_________________甲方的责任和义务：_________________

　　第八条：_________________乙方的责任和义务

　　第九条：_________________违约责任及合同的变更甲方对乙方在作业中出现的质量问题及违章作业，有权进行处罚。第一次口头警告，如不见效，发警告通知书，如仍不见效，可向乙方发出罚款通知书，每张罚款按作业承包总价的0.5--1%扣除。

　　第十条：_________________对此合同未规定的事项及对此合同的解释发生异议时，甲乙双方在诚挚的基础上协

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　签章：_________________签章：_________________

　　代表人：_________________代表人：_________________

荆州市危房改造施工的合同 篇15

　　甲方：_________________(以下简称甲方)

　　乙方：_________________(以下简称乙方)

　　甲方将本公司鱼塘改造工程承包给乙方施工。经双方协商签订以下鱼塘改造施工合同条款，以资共同信守。

　　一、施工时间：________年___月___日至____年___月___日

　　二、施工内容：_________________

　　1、把7亩以上的鱼塘在中间筑挡水基，基面约1米-1.5米，需要筑挡水基的鱼塘约有38个，共计面积亩。其中有部分塘是三角形的需分成三个，用于放养鱼苗

　　1、2、对部分鱼塘进行清淤(改塘底)，所清出的淤泥用于塘基的加固和护坡，其中需要清淤的'鱼塘约有31个，共计面积亩。

　　三、工程款计算和支付方式：_________________

　　1、工程款按台班计算，一台班8小时，由当班司机和甲方现场代表在当天停机后共同签单确认(台班价钱由甲乙双方根据施工机械共同商定)。

　　2、乙方施工完毕后，经甲方验收合格，甲方需在七天内统计并支付全部工程款。

　　四、违约

　　1、甲方如不能在验收合格后七天内付清乙方工程款，须赔偿违约金100000(拾万元)及该工程款所产生的利息(利息按银行

　　同期利率计算)

　　2、如乙方不能在合同约定限期内完成该工程，须赔偿甲方违约金200000(贰拾万元)及由此给甲方造成的损失，并不得收取该合同定义之工程款。

　　五、该合同一式二份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。

　　甲方(签章)：_________________

　　乙方(签章)：_________________

　　_____年_____月____日___年___月___日

荆州市危房改造施工的合同 篇16

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议：

　　一、装修施工地点：____________

　　二、工期：

　　_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　三、工程造价：

　　本项工程总费用___元人民币。

　　四、材料供应及改造工程量的约定：

　　1、甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，如甲方提供的材料有质量问题或规格差异，由此造成工程损失，责任由甲方承担。如需乙方供应水电材料，应得到甲方同意。

　　2、施工前由甲乙方现场确定需改造项目、尺寸、位置等，确定改造工程量。

　　五、乙方承包内容：

　　1）、水电开槽、布管、穿线

　　2）、所有水电施工过程的垃圾整理装

　　3）、开关面板安装

　　六、对乙方要求：

　　1）、严格遵守规定的装饰装修施工时间，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2）、施工过程严格按照行业标准。水电施工过程的垃圾整理装袋，不负责下楼。

　　3）、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4）、由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需要接到甲方通知后48小时内到场解决。

　　5）、水电工程保修一年。

　　七、对甲方要求：

　　1）、甲方需积极配合并保证乙方的正常施工条件如：协调物业停、供水电，水钻钻眼，装修材料运输等等。

　　2）、甲方需及时向乙方提供合格的施工所需附属工具如：人字梯、马凳、铁锹及垃圾袋等等。

　　3）、甲方在水电收尾安装时必须保证按乙方开具的后期购货清单提供准确的相关安装需要的物品。

　　4）、甲方原因造成二次到现场施工，甲方需提前48小时通知乙方并承担相关费用每人次不低于100元。

　　八、工程竣工：

　　甲方组织验收，并办理验收手续。由甲或乙方原因造成质量问题，其返工费用由各自方承担。

　　九、付款方式：

　　乙方布管、穿线、固定线盒水管结束后，甲方现场验收合格支付工钱的85%，水电完工后支付15%。

　　十、其它约定：

　　1）、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2）、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 %支付违约金。

　　十一、附则：

　　（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　（二）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　（三）合同签订后甲方需支付乙方诚意定金___元。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　日期：_________________

荆州市危房改造施工的合同 篇17

　　发包人全称（以下简称甲方）：_______________

　　承包人全称（以下简称乙方）：_______________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与《建设工程施工合同（示范本）》，并结合阳江市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程名称及地点

　　工程名称：和富中心商住区建筑给水排水、建筑电气工程

　　工程地点：水东镇东阳南街2号

　　二、承包范围及内容

　　（一）承包范围

　　按“和富中心商住区项目”（包括修改图、变更通知）施工图纸中表示的建筑给水排水、建筑电气工程，范围为1、2座；3座、5座三栋。排水工程范围是室内及从室内引出至室外的排水井处，给水工程范围是从市政给水点至室内，电气工程范围是从主楼到变配电房。

　　（二）承包内容

　　1、建筑给水排水工程按图纸内容要求，包括所有制作安装，如给水、排水管线安装、水泵安装（不含消防泵）。

　　2、建筑电气工程按图纸内容要求，包括本专业施工图纸要求的所有制作安装。因水电工程施工所有洞口预留、预埋和水电穿土建结构孔洞必须自行补修，本合同范围工程全部有关材料的场内水平运输，以及参考预算定额要求、按现行规范、规程、图纸进行施工至全部工艺工序并达到验收合格标准所需之全部工作内容。

　　三、承包方式及承包单价

　　1、承包方式：

　　乙方包工包料，包施工机械方式。

　　2、承包单价：

　　合同价款，按建筑面积计算（包括设计变更在内）：合计_______________元/㎡。（本单价包含工人劳保用具及工程内所使用的一切机械工具、机械工具耗材及厨房用具）。

　　四、甲方的责任

　　1、按合同约定向乙方支付工程款。

　　2、负责提供相应施工图纸和质量、安全技术交底等技术文件支持，并进行质量监督和安全检查。

　　3、负责工程的施工进度及其他工种的组织协调配合工作。

　　五、乙方的责任

　　1、严格遵守政府有关部门和工地现场管理的有关规定，严格执行现行国家现行有关施工验收规范，按本合同约定，提供足够的人力和物力，服从甲方的调度和管理，保证按质、按量、按时完成施工任务。

　　2、对班组工人进行严格、完善的管理：

　　（1）乙方应组织足够施工作业人员，乙方在工人进场时，必须按政府有关规定办理暂住证、上岗证等。

　　（2）做好对工人的教育、培训和管理工作，按月足额向工人发放工资。对于因违反甲方纪律被开除出工地的工人，乙方需按约定结清其工资并妥善处理清退事宜。

　　3、乙方每班作业前必须对工人有技术交底，并记录在案，并随时接受甲方检查，对于甲方的技术交底，必须严格执行。

　　4、做到节约材料，严禁大材小用，优材劣用，浪费材料。

　　5、按甲方要求做好场地接收工作，并对已接收场地内做好成品保护和管理工作，不得损坏其他已完成工序的成果。负责做到完工清场，有关材料和机械转移至指定场地堆放整齐，并按要求向甲方移交已完工场地。

　　6、按甲方要求参加工程会议。

　　六、合同工期及工期要求

　　约定开工日期：___年___月___日。竣工日期：参照甲方制订的《施工进度计划》工期要求约定：

　　1、乙方满足甲方总体及阶段进度要求，乙方预埋等工作进行必须穿插在土建的进度中进行，并符合土建进度安排。

　　2、严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。

　　3、乙方必须根据甲方的进度要求，随时调度作业人数。

　　4、因设计、业主及人力不可抗拒的自然因素等原因影响工程工期的，由乙方负责办理工期签证，工期相应顺延。

　　5、如遇停电或雨天，乙方应尽力想办法克服，合理安排人力，以免拖延工期：若因人力不可抗拒等素造成工程不能正常施工，则乙方接到甲方通知后应立即清理现场并停工。

　　七、质量标准、质量要求约定和质量保修

　　（一）施工质量标准：

　　工程质量标准：按照国家现行施工验收规范，施工质量达到合格标准。

　　（二）质量要求约定：

　　1、工程质量由项目部、监理工程师、甲方检查验收。

　　2、乙方必须配备一定数量的技术人员，严格按甲方提供施工图、变更、施工技术交底、现行水电安装验收规范及防止质量通病的要求和有关操作规程施工。

　　3、乙方安装完成后应认真进行自检，并通知甲方施工、质安人员进行检查，如不合格应负责修整至合格为止，修整时间若影响工期安排时间，甲方将按工期延误条款处罚乙方。因质量不合格而返工造成的人工、材料等费用概由乙方负责。

　　4、在柱、梁、板、墙等土建部位的预留、预埋，以及孔洞的修补要达到土建专业和水电专业的施工质量要求。

　　（三）质量保修

　　1、质量保修范围和内容：乙方负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。

　　2、质量保修期（按设计图纸及相关设计规范）质量保修期从工程验收合格备案后当月开始计算。

　　八、工程款

　　甲方按每月实际完成工程量的80%工程进度款支付给乙方，水电安装工程完工内部验收（业主、监理、甲方参与）合格后十五天内付清余下所有工程款。

　　九、文明施工及其他

　　1、乙方必须按规定做到安全生产，文明施工，严格遵守国家有关安全操作规程、安全技术交底等有关安全、文明施工的规定。严禁违章操作。

　　2、乙方必须对进场作业人员做好安全生产和现场文明施工教育和技术交底：进场作业人员，必须遵守甲方工地纪律和规章制度，服从甲方的管理和监督，严格执行有关劳动安全、卫生条例，确保安全生产。

　　3、一切工人进场后应遵守施工现场安全纪律及施工现场“十不准”等规范有关规定，在工作过程中严格按安全施工操作进行施工，严禁违章操作和违章作业。

　　4、乙方配备的特殊工种作业人员必须有上岗作业证。

　　5、按甲方制订的《施工进度计划》，做到工完场地清，每个施工段工作面完成后48小时内应将全部材料、尾料、垃圾等清理干净，以及梯子、脚手架等移至甲方指定地方放置整齐，并向甲方办理移交手续。

　　十、违约责任

　　（一）甲方的违约责任：

　　1、未能按合同规定履行自己应负的责任，应承担违约责任；

　　2、甲方如因经营调整或其他不可抗力因素，造成合同无法继续执行，甲方可与乙方协商解除合同。

　　（二）、乙方的违约责任：

　　甲方支付给乙方的工程款，乙方必需用于合同约定的内容，否则视为违约，甲方有权停止向乙方支付工程款。

　　十一、未尽事宜，双方协商另行解决。

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，保修期满合同价款支付完毕后合同自动失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

荆州市危房改造施工的合同 篇18

　　发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：

　　第一条：工程概括

　　工程名称：房屋改造工程

　　工程地址：____市____区鸭绿江东街15号

　　建筑面积：平方米

　　工程内容：土建工程、给排水、锅炉及采暖、防水、外墙粉饰、垃圾清运等

　　承包方式：总承包

　　第二条：合同工期

　　开工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　总工期：90天

　　第三条：工程价款及付款方式

　　1、本工程合同价款为82万元（大写：捌拾贰万元整）

　　2、付款方式：合同签订后付32万元工程首付款，施工中按工程进度付工程进度款，工程完工并验收合格后工程款付至95%，余款5%待________年质量保证期满无质量问题后一次性付清。

　　第四条：工程质量及验收

　　1、工程质量标准：合格

　　2、质量验收标准：按国家有关施工规范为验收标准。

　　第五条：双方责任

　　甲方责任：

　　1、提供施工图纸；

　　2、办理相关手续；

　　3、按期提供工程款；

　　4、质量检查及验收；

　　5、提供施工用水、电及施工场地。

　　乙方责任：

　　1、按图纸及规范要求施工，保证工程质量；

　　2、严格执行本合同制定的施工工期，按期交工；

　　3、安全文明施工，非甲方原因发生一切安全责任事故自行负责；

　　4、工程竣工后________年内为质保期，在质保期中，乙方负责向甲方提供维修。

　　第六条：违约责任

　　1、甲方不按合同约定支付工程款或不履行合同义务及不按约定履行义务的其它情况；

　　2、乙方不按合同工期完工，产品质量达不到约定的质量标准或不履行合同义务及不按约定履行义务的其它情况；

　　3、一方违约后，赔偿因其违约给另一方造成的损失。

　　第七条：索赔

　　1、当一方向另一方提出索赔时，要有正当理由，且有索赔事件发生的时效证据；

　　2、甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应当由甲方承担的责任的其他情况，乙方可以向甲方索赔。

　　3、乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给甲方造成经济损失，甲方可以向乙方索赔。

　　第八条：不可抗力

　　按合同法执行

　　第九条：合同生效与终止

　　合同双方签字并盖章后即生效，甲方和乙方履行合同全部义务，合同价款完毕后，本合同即告终止。

　　第十条：合同份数

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日
随便看

　

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

　

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间：2024/12/23 7:05:13