标题 | 关于施工承包合同合集 |
范文 | 关于施工承包合同合集(通用18篇) 关于施工承包合同合集 篇1甲方: 扬州市江都区长江管理处 (以下简称甲方) 乙方: 扬州市盛禹水利建设工程有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规和条例明确各自在施工中的合法权利、义务和经济责任,根据工程具体情况,本着平等互利的原则,双方针对工程建设有关事项协商自愿签订如下合同条款 一、 工程概况及承包方式 1、 工程名称:通江闸河道清淤工程 2、 工程地点: 江都区长江管理处通江闸以南与长江连接的内河 3、 工程承包方式:包工包料 4、工程概况:本工程位于江都区嘶马镇通江闸以南与长江连接,该河道部分河段落因长期未清理,河淤泥大量堆积已经影响航道内船只通航。需要将该段河道的堆积淤泥清理,确保船只正常通航。 二、 工程内容 清理该河道内影响航道内船只通航的淤泥,工程量约6000立方米。 三、 工程造价 工程造价为:__________(¥__________ 元)。本工程项目为一次包干价,超支不补。 四、 工程期限 工程开工日期:_____ 年_____月_____日 工程竣工日期:_____年_____月_____日 五、 质量要求 工程质量标准:__________。 六、 付款方式 工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的 100% 。 七、双方责任 1、 甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地。 2、 乙方:向甲方提供工程报价。 八、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议: 1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的'一切损失,由违约方承担。 2、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 3、 乙方应慎重、严格按照国家关于施工建设安全的法律规定及行业规定进行安全施工,因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。 4、其它未尽事宜由双方协商解决。 5、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。工程款结清后合同自行失效。 甲方单位名称: 乙方单位名称: 扬州市江都区长江管理处 (盖公章) 扬州市盛禹水利建设工程有限公司(盖公章) 法人代表: 法人代表: 委托代理人: 委托代理人: _____年_____ 月_____ 日 _____年_____ 月_____ 日 关于施工承包合同合集 篇2发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促进双方共同搞好配合与协作,保证工程按质按量按时完成建设任务。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本工程施工承包合同,以便双方共同遵守。 第一条总则 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程施工范围及内容: 1.4工程造价: 本合同规定乙方以包工包料方式承包。 第二条施工期限及停工 2.1本合同全部工程项目于**年9月14日开工,于**年12月31日竣工。 2.2在施工过程中,如遇下列情况,工期顺延,双方应及时协商,以书面形式确定顺延期限。 2.2.1因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者; 2.2.2因甲方工程计划调整需停工者; 2.2.3因材料采购困难被迫停工者。 第三条工程占地及物资供应 3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。 3.2水泥由乙方在县内采购合格产品。 3.3爆破材料原则上由乙方采购,如有困难,甲方可协助办理有关手续。 第四条工程质量要求及设计变更 4.1乙方在组织施工过程中,必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系,认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理,使工程质量达到合格标准。 4.2各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工,不得降低标准。 4.3建筑材料质量要求:本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求,不准使用不符合质量要求的材料,如有违反,甲方有权要求乙方赔偿一切损失,并终止合同。 4.3.1砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂),含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm,含泥量按重量计不大于3%。 4.3.2砼质量要求:砼标号必须达到设计要求和有关质量标准,砼浇筑面平整,振捣密实,无蜂窝麻面,防渗性好。 4.4允许偏差 4.4.1砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。 4.4.2若因乙方管理不善,造成工程返工、窝工等浪费,均由乙方自行负责。 第五条工程的支付 5.1工程预付款:工程开工后,甲方不支付进度款,一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。 5.2乙方不得拖欠民工工资。 第六条工程竣工验收、结算和保修 6.1工程竣工验收:工程完工后,乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的'有关表格等)。甲方收到竣工资料后,于一个月内组织有关单位和部门验收。 6.2工程结算:乙方按甲方验收合格的工程,结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单,乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。 第七条工伤事故 乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一,严格操作规程,杜绝安全事故发生,若发生安全事故,乙方自行负责。 第八条违约责任 8.1工期:竣工时间超过合同规定时间后,甲方有权从第十天开始,每天罚款工程结算款价的5%。 8.2按本合同规定,乙方若违约,甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之,乙方有权要求甲方给予赔偿。 第九条合同份数及有效期 9.1本合同一式四份,乙方执一份,甲方三份。 9.2本合同自双方签字之日起生效,工程尾款付清后失效。 第十条附则 10.1本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。 10.3本合同所有附件,与本合同具有同等效力。 发包单位(甲方):(签章) 法人委托代表:(签名) 工程项目负责人:(签名) 承包单位(乙方):(盖公章) 法人委托代表:(签名) 工程项目负责人:(签名) 关于施工承包合同合集 篇3项目甲方: 项目乙方: 依据《中华人民共和国合同法》的规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同,具体内容如下: 一、工程名称、工程内容和工期。 1、工程名称: 2、工程内容: 3、承包方式:按照工程内容和图纸设计要求实行包工包料,按甲方要求施工。 4、承包工程面积:建筑面积总计米。 二、工程造价、工程款支付。 1、工程造价按建筑面积计算,每平方米为元,总价款为元,大写元(本价位不包含税金)。 2、工程款支付:双方合同签订后预计总工程款的 %,其余款项按工程进度支付,竣工后经双方验收合格,除留3%的质量保证金外,一次性付清剩余工程款。 三、甲方负责 1、提供完整的'图纸设计和施工资料,以便乙方进行施工; 2、负责土建各专业施工班组交叉作业的协调工作; 3、提供临时仓库,确保施工期的水电正常供应。 四、乙方负责 1、根据甲方要求,按照设计图纸施工; 2、施工界限,从室外散水1.5米以外起,至室内建造物的分项项目完成; 3、在施工期间应做好安全防护工作,如发生安全责任事故由乙方负责。 关于施工承包合同合集 篇4发包单位(甲方) : 承包单位(乙方) : 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦 0.2元(不含税),承包给乙方施工,共计400KW,工程款总计: 元(人民币大写 )。 4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。 5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。 第二条:施工工期 1、工程期限:有效工期 7 天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的因素,经业主确认后延长工期。 2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。 第三条:工程质量及适用的标准、规范 1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。 2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。 3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。 第四条:甲方责任 1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。 2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。 3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。 4、负责协调涉及本工程的.政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。 5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。 第五条:乙方责任 1、负责组织施工人员进场施工,保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题,由乙方全权负责。 2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。 3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定,做到安全施工、文明施工。 4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场,确保正常施工。 第六条:其他事项 本合同未进事宜,双方可根据具体情况进行协商,双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。 甲方和乙方因本合同发生的争议,应友好协商解决,协商不成的,向当地人民法院起诉。 本合同正本两份,双方各执一份。本合同自签字之日起生效。 甲方(签章): 乙方(签章): 负责人: 负责人: 联系电话: 联系电话 关于施工承包合同合集 篇5甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,双方就工程质量、安全生产、工期等有关事项,经友好协商达成协议如下,共同遵守履行。 一、工程概况 1.1 工程名称:乐亭县玉泉家园C3、C6、C9#住宅楼 1.2 工程地点:乐亭县城北侧原杨铁庄村址 1.3 结构形式:C3、C6#为砖混结构,C9#为剪力墙结构 1.4 工程范围:主体、装饰、水暖电安装等详见图纸 1.5 建筑面积:17026.49㎡(以图纸实际面积为准) 1.6 开工日期: 20xx.4.1 1.7 竣工日期 20xx.5.31 二、工程造价及付款方式 2.1 工程暂定价:砖混结构暂定价为800元/㎡,工程造价为8692.54㎡*800元=695.4万元。剪力墙结构定价为1000元/㎡,工程造价为8333.95㎡*1000元=833.4万元。工程总价为1528.8万元(壹仟伍佰贰拾捌万捌仟元)。本造价仅作为施工期间支付施工进度款的依据,不作为结算价格。 2.2 结算方式:本工程定额执行20xx年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程预算定额河北省消耗定额》、《全国统一市政工程预算河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程河北省消耗量定额》,取费执行《河北省建筑工程计价标准河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用定额》中相关规定正常计取,执行河北省住房和城乡建设厅、河北省发展和改革委员会《关于调整现行建设工程计价依据中综合用工单价的通知》及其他新的调整文件,按新的调整文件执行。其他费用按定额规定计取。塔吊计取大型机械进出场及安拆费。设计变更、现场签证按以上结算方式结算。 2.3 工程进度款支付方式及时间:按工程进度分期拨款具体为 。工程完工验收合格后,拨付至总价(结算总价)的95﹪,留5﹪做为质量保修金,竣工验收合格之日起满一年后,质保金返还。工程款付款资金均为现金。 2.4 材料的供应及管理:甲方所供应的材料及甲方指定的材料,结算时以甲方供应价格和指定的材料价格进行材差调整。如单价在施工期间不一致时,按所供应材料数量、单价的算术平均值计取。乙方自采材料,材料按照唐山市造价信息,以工程所在地施工期间造价信息月算术平均值作为材料结算单价。唐山市造价信息没有的材料单价须甲方现场确认,确认后作为结算单价。 三、工程质量及要求 3.1 工程质量满足设计图纸要求和国家现行施工规范标准要求。 3.2 乙方自采材料必须符合设计规定和甲方要求的规格和材质。 3.3 因施工或乙方自采材料原因造成的'工程质量问题,全部由乙方负责,甲方不承担任何经济损失和责任。 四、质量保修期及保修责任 4.1 质量保修期:主体结构按设计合理使用年限,防水五年其他两年。 4.2 保修责任:在合理使用年限内,因工程质量造成的人身和财产损失,由乙方负责。 五、安全责任和安全防护 5.1 乙方必须按安全生产管理规定对职工进行安全教育,做好安全防范工作,按有关部门的要求持证上岗,文明施工,安全生产,杜绝重大伤亡事故的发生。 5.2 乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》,认真贯彻执行中华人民共和国国务院关于《建设工程安全生产管理条例》,按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国《建筑施工安全检查标准》,实施安全生产管理。 5.3 如因施工方安全管理不到位,一旦发生工伤事故和造成其他后果,责任与费用全部由乙方承担,甲方不承担任何责任。 六、甲方的权利和义务 6.1 甲方按工程总价的3﹪收取工程管理费,拨款时从乙方工程款中扣除。 6.2 甲方有权对施工进度、工程质量和安全生产方面进行监督,对发生问题进行纠正和处理。 6.3 提供施工图纸,进行技术交底。 6.4 协助乙方在施工过程中与有关施工单位的协调。 6.5 及时支付工程进度款。 七、乙方的权利和义务 7.1 乙方有权自行安排施工方案和该工程的具体事宜并对其负责。 7.2 严格按图纸和甲方提出的建筑要求规范施工,守合同、重信用,保质量、保工期。 7.3 坚持安全生产、文明施工,专业技术人员持证上岗。负责本公司施工人员的安全教育和处理意外发生的工伤事故。接受安检、城建和甲方的监督检查。 7.4 如因甲方工程进度款支付不及时,乙方有权停工或中止合同。且甲方应按实际所完成的工程量以实结算。饿所造成损失由甲方负责。 八、违约责任 在本合同履行过程中,若一方违约按工程总造价的5﹪赔偿另一方。如因甲方原因(甲方出具认可书)或不可抗拒原因,造成不能施工,工期相应顺延。 九、其他补充事宜: 十、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。 十一、本合同双方签字之日起生效。 十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(签章): 乙方(签章): 代表人(签字): 年 月 日 关于施工承包合同合集 篇6工程名称:巴州区20xx年以工代赈项目柳岗坪村道路工程 甲 方: 巴州区梓潼庙乡柳岗坪村村民委员会 乙 方: 巴州区20xx年以工代赈项目道路、水利工程 柳岗坪村(施工区)施工承包合同 甲方:巴州区梓橦庙乡柳岗坪村村民委员会 乙方: 根据 号文件批复同意的巴州区20xx年以工代赈项目实施方案,现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。按照《中华人民共和国合同法》及其他 有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经协商,甲方将 工程承包给乙方组织实施,并达成如下协议: 一、工程概况 工程名称:巴州区20xx年以工代赈项目柳岗坪村道路工程 工程地点:巴州区梓橦庙乡柳岗坪村施工区 工程内容:乡村公路1公里,路宽3.5米,疏通水沟0.8公里,房屋及附属设施15户。 二、工程承包实施范围 按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施,即:乡村公路1公里,路宽3.5米,疏通水沟0.8公里,购置安装涵管20米;房屋及附属设施15户。 三、合同工期 本工程自签订合同为起始日,工期 日历天 四、质量标准 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 五、结算方式 1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。 2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的工程量。 3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中“建安”工程费用。 4、甲方在拨付工程款时,根据工程进度,经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后,方可支付。工程完工后,支付工程补助总价款的80%,剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。 5、经申请,开工时可预拨工程总造价30%的工程款。 六、乙方不得以任何方式进行分包、转包,一经发现,情况属实,将取消乙方工程承包合同,且一切损失由乙方承担。 七、安全责任 工程施工期间,乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定,如在施工中出现任何安全问题,乙方负全部责任。 八、竣工清场 工程竣工后,施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的时间内完成。 九、违约责任 超工期罚金(每超一天处罚结算补助总价款的`0.5%)。 十、 不可抗力 施工过程中如发生不可抗力因素时(指国家规定的自然灾害和社会性突发事件),本合同自行终止,并按国家规定或参照类似工程确定双方的权利和义务。 未尽事宜,双方协商解决并签定补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。本合同一式份,其中甲、乙双方各执壹份,报区以工代赈办公室、财政局、梓橦庙乡政府备案各壹份。 十一、附件 1、后附乙方营业执照(身份证)复印件。 2、投入情况和建设任务表。(投入情况按照以工代赈项目财政补助资金、整合项目资金补助、农民群众筹资、农民群众投劳折资等方面予以明细) 3、施工区划分表。 4、建筑工程单价公示表。 甲 方:巴州区梓潼庙乡柳岗坪村村民委员会 (签 章) 甲 方 代 表: 字) 乙方: 乙方营业执照(身份证)号: 签 订 地 点: 合同签定日期: 年 月 日 关于施工承包合同合集 篇7甲方: 乙方: 甘溪乡白合村 水池由乙方:谭永福承造包工 3250元)。双方协商定下事项: 一.水池约5.5方,池深1米2,池内水泥光面,池基面水泥板压顶。 二.修水池20xx元。 三.辅助材料:水泵一台(800元)、水管(300元)、电线(150元)。 四.付款方式 乙方工程完工后甲方三日内付清工程款。 此合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方: 乙方: 20xx年月日20xx年月日 电话:电话: 关于施工承包合同合集 篇8甲方: 乙方: 甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守: 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的`建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写:元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30%,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付到90%,预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐 乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。 六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、注意安全 劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为75(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在年月日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。 九、后期维修 因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任 关于施工承包合同合集 篇9甲方(发包方): 山东桓台建设工程有限公司联合石化宋汝勇项目部 乙方(承包方): 田淑强 身份证: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方就联合石化项目部工程墙地砖施工事项协商一致,订立本合同。 一.工程名称 1. 工程名称:东营市联合石化公司配套土建工程 2. 工程地点:东营市联合石化厂区 二.承包内容和范围 本工程设计图纸和设计变更所有范围内的墙面砖、地面砖、踢脚板工程量。具体如下: 1. 包工不包料 2. 按施工规范要求:除墙地砖、水泥、砂、钢钉、施工线、抹布由甲方承担外。其他的如工具和工序等均由乙方自理。甲方负责锯片。 3. 甲方负责供料运至施工层面,乙方自行搅拌砂浆、粘贴、嵌缝、清理等工序,施工完毕剩余材料及工具归还均由乙方负责并按要求放回指定地点。 三.计价与付款 1. 墙面砖按实际粘贴面积,承包价为:/㎡. 2. 地面砖按实际粘贴面积,承包价为:元/㎡.(实验楼的大地砖上面的管线穿孔25元/眼。) 3. 踢脚板按实际粘贴面积,承包价为:/㎡. 4. 楼梯地面按实际粘贴面积,承包价为: 40 元/㎡. 5.工程全部完成后,经甲方验收合格后,支付 95 % ,剩余 5 %作为保修金,待工程竣工后一次性付清。 四.施工工期 1. 本工程按项目部的要求施工,自通知之日起 20 天内完成所有工程量,乙方不得以任何理由和借口延长工期。超过规定的期限,甲方可以单方终止合同,乙方无条件撤出工地,由甲方委托其它班组施工,原完成工程量按80%计价。如乙方无理取闹,致使甲方造成的一切损失均由乙方承担。 2. 如因甲方造成工期延误,责任由甲方负责。乙方提出书面申请,经项目部审核签证后,工期向后延伸 (甲方不承担任何费用),否则均由乙方承担一切责任和费用。 五.质量要求 1. 严格按《建筑工程施工质量验收管理条例标准》验收。 2. 组织精干队伍和健康人员精心施工。按项目部的规定和要求做出样板,经项目部的人员同意认可后才 可以大面积施工。 3. 瓷砖不允许有空鼓、脱落、四角不平等现象,清理不能有死角,如有返工现象,浪费的材料按双倍扣回。 4、施工部位施工完毕后,必须达到工完料净场地清,否则,甲方安排施工人员清理,按双倍工资扣回。 六. 安全要求 1. 进场前必须进行安全知识和班前教育,必须戴安全帽、穿软底鞋,特殊部位必须系好安全绳。 2. 所有人员必须有合格的证件,不能适应高空作业、不健康人员、童工不能作业。 3. 文明施工,在施工现场不准打架、斗殴、赌博,偷窃,不准酒后作业。 4. 严禁违规操作,凡安全设施不到位,乙方人员不许施工,否则所产生的后果均由乙方负责。 5. 乙方实行班长责任制。凡发生的一切安全事故均由乙方负责。 七.甲方责任 1. 水电通畅,协调大型机械的使用。 2. 组织人员进行中间验收,提供技术咨询。 八.乙方责任 1. 乙方不得将本合同内容的工程转包或变相转包。 2. 乙方必须听从甲方管理人员的指挥,服从管理人员的监督、检查,如发现不改者,除陪赏材料费外,罚款100—5000元。 3. 乙方人员要爱护公司材物,讲究卫生,文明施工,如违范罚款100—500元。 4. 施工交叉部位由乙方与其它班组协调,协调不成,甲方解决。 5. 乙方不得以任何理由停工、闹事或防碍其他班组施工。 6. 乙方法定人员必须驻工地。 7. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之如起生效,完工之日起自行解除,双方不得返悔。 九.未尽事宜,双方友好协商解决,解决不成,由当地仲裁机构或人民法院解决。 甲方签字: 乙方签字: 二0一 四 年六月二十九日 关于施工承包合同合集 篇10甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 经甲、乙双方友好协商,甲方把位于 厂房内的给排水系统、强电系统(含配电房)和弱电配管部分承包给乙方施工,具体条款如下: 一、 工程范围:厂房内给排水系统、强电系统(含配电房)和弱电配管部分工程;乙方按甲方提供的图纸和变更通知单施工。 二、 工程造价:工程量按实结算。主材执行安装当月《建设工程市场价格信息》,该信息中没有的按双方市场询价结果执行。综合费率按合肥市安装工程三类取费(即133.43%)。执行《全国统一安装工程预算定额20xx年安徽省估价表》和《20xx年补充定额》。 三、 承包方式:大包(包安全、包工期、包质量),全垫资,资金乙方自筹; 四、 付款方式:甲方必须在工程通过竣工验收合格后三个月内办理决算。在该厂房投产后半年内付至工程造价审定总额的'60%;余额在投产后一年内付清; 五、 工程质量:确保一次性验收通过,合格; 六、 工程工期:满足甲方要求; 七、 维保:该工程质保期为一年。在该工程的质保期内乙方接到通知必须及时到达现场维修,若不能到达甲方有权安排人员进行维修,费用从乙方质保金内扣除; 八、 其它:未尽事宜,甲乙双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。工程质保期满,本协议自动解除。 甲方: 乙方: 日期: 日期: 关于施工承包合同合集 篇11甲方: (简称甲方) 乙方: (简称乙方) 为了强化内部管理,项目部依照本行业以及其它相关法律法规。遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,现就工程班组承包管理,并明确双方的责、权利。经甲乙双方协商一致,同意签订和执行以下合同条款内容: 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点:共青城富华大道天虹商场。 3、工程承包内容: 施工图纸设计内容中所涉及的人工清理、平整井座土方、夯实基础、砖砌井座、树池、粉水泥砂浆、现浇混凝土等工作内容。 二、工程承包方式: 包工不包料。 三、工程量的确定: 按施工实际工程量为准。 四、工程价款和结算管理: 1、泥工 1)砖砌水表井座、雨水井座、树池、人工清理、平整井座土方、夯实基础、砖砌井座、砖墙水泥砂浆粉刷,单价按/块砖计列。 2)现浇井座、树池等的c15混凝土垫层(人工搅拌,自带小型机械工具等)单价按/m2(厚12cm以内),12元/m2(厚15cm以内)计列。 3)剪力墙、水池泵送混凝土单价按12元/m3计列。 2、工程款支付:在乙方进场实际工作7天后预付生活费,中途按进度支付进度款,竣工验收后在15个工作日内付清实际工程款。 五、工程质量管理: 1)本单位工程质量要求,(具体对照国家优良工程验收评定办法)。 2)单位工程及分部分项验收必须一次性验收通过。 3)施工期间乙方应严格按照现行施工规范要求进行施工,各工序必须自检、互检、交接检。确保合同要求的施工质量。本工程质量甲方将按业主的奖惩办法对乙方同等条件执行。 4)在保修期内如甲方无法与乙方取得联系或通知后2天内乙方仍未到场,甲方有权组织修理因此发生的费用由乙方全额承担。 六、工程工期管理: 1)工程施工期:自 年 月 日至 年 月 日,具体工期要执行工程总进度表,施工过程中乙方应用周计划指导生产,月计划为工期目标控制。 2)乙方接到甲方的进度计划任务书后,承包人签字认可不得找客观原因。确属业主或甲方原因的,乙方及时提出书面报告,甲方核实后调整工期计划。确保工期计划表的严肃性。 3)在工程施工期间如乙方保证进度、质量、安全措施不力,技术工人投入比例不够有明显延期现象时,甲方组织人员突击直到赶上工期为准。 4)甲乙双方办理结算手续,并在乙方当月的工程预付工资款中扣除。(或竣工结帐时扣除) 5)不可抗力和业主要求的.工作量增加、变更,影响了乙方主要工序安排工期相应顺延。经由甲乙双方协商后决定。 七、安全管理: 1)乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定,严格按安全标准、国家安全操作规程组织施工。并随时接受甲方、监理、行业主管部门等单位的人员检查监督。采取切实可行的安全防护措施,消除事故隐患, 2)乙方及时提供工程同进度需要的安全保护设施及器材,确保安全生产。 3)乙方现场安全员必须跟班监督,班组现场安全员要做到现场巡视、检查、整改。并在班前进行专业班组口头交底,班后总结优化安全方案。 4)乙方所有施工人员的安全由乙方负责,如发生事故甲方协助乙方处理,一切经济费用及其责任均由乙方承担和负责。 关于施工承包合同合集 篇12发包方(以下称甲方): 住址: 承包方(以下称乙方): 住址: 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条、工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 四、承包形式: 五、工程价款: 六、支付方式: 第二条、工程期限 一、合同工期总_________日历天,开工日期:______年______月______日,竣工日期:______年______月______日。 二、工期顺延 1、在施工中如因停电、停水______小时以上或连续间歇性停水、停电______天以上,影响正常施工; 2、因台风、暴雨、飓风等不可抗力的因素; 3、图纸变更导致不能按时施工。 4、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条、建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由______方采购。 二、______方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,非采购方提供的材料需要复验的,采购方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的`,应退货处理,其复验费和退货损失由采购方方承担。 第四条、施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。 二、施工期间,甲方提出变更内容的,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第五条、工程质量管理及验收 一、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告,验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。 二、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第六条、安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 第七条、质量保修 一、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。 二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方违反保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用 第八条、违约责任 任何一方违反本合同的条款,使履行出现瑕疵的,都应向守约方承担违约责任,赔付守约方因此受到的全部损失。 第九条、争议解决 合同履行过程中,甲乙双方发生争议,应协商解决,协商不成的可向合同履行地、合同签订地的法院提起诉讼。 第十条、附则 本合同自双方签字盖章后生效,合同履行完毕后失效。 本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。 甲方: 乙方: ______年______月______日 关于施工承包合同合集 篇13发包人(全称): 承包人(全称): 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 道路硬化工程硬化面积约平方米。工程内容包括路__整、水泥路面浇筑等,概算约为万 元。 二、合同工期: 工程在________年____月____日前完工。 三、质量要求及奖惩措施: 1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收),必须做到安全生产,文明施工。 2、村内主干线路面按四级公路水泥混凝土路面标准建设,质量目标合格。 ①水泥混凝土标号C25标号,板厚15c,弯拉强度4.5以上。 ②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验,其中粗骨料必须采用碎石,并符合国家有关标准规定,根据材料各项指标和水泥的实际标号,选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》,不合格材料不得进场施工。 ③路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施,其磨擦力应符合施工规范要求,路面与其他构造相接应平顺,做到路面边缘不积水。 ④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害,且符合规范和工艺要求。 ⑤工程档案资料及试验资料送村委会一份备查。 3、奖惩措施:承包人必须严格按有关规范、标准施工,确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工,承担返工损失,保质期为一周年。 四、工程承包方式:包工包料,竣工工程结算以承包价为基础,其承包单价为水泥路面板厚15C单价为40 元平方米;工程量按实结算。 五、付款方式:完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成,经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%,并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金,质保金在质保期满后____月内付清。 六、承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:履约保证金弍万 元,履约保证金在工程验收合格后退回。 七、奖罚措施: 1、工程在________年____月____日前竣工。除不可抗拒因素外,拖延工期一天罚100 元。 2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册,要求项目经理到岗率每月不得少于____日。未事先征得发包方同意,抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外,处以每人每天罚款100 元。另外,在工程合同签订后不得转包,否则视为弃标,履约保证金将不退还,该工程予以重新招投标。 3、承包人必须接受发包人的监督员监督,接受整改意见。 八、安全责任: 1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。 2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全),并做好安全保险等相关手续,若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故,一切责任和经济补偿均由承包人负责。 九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件,承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。 十、该工程质量保修责任与义务按国务院________年____月____日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。 十一、本合同一式三份,承包人、发包人各执一份,办公室存档一份。 十二、合同生效 合同订立时间: 合同订立地点: 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人: 承包人: 代表: 住所: 电话: 关于施工承包合同合集 篇14甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关规定,结合本工程的具体情况,本着平等互利、相结合的原则,甲乙双方经过协商,达成以下合同条款,共同遵守执行。 第一条、工程概况和承包方式: 1、工程名称 2、工程地点: 3、工程承包范围: 3.1、依据甲方提供的图纸、设计变更及会审纪要显示的全部主体工程。乙方不得以任何理由对图纸所示内容甩项,如有发生将按市场价格的三倍扣除乙方工程款。 3.2、乙方按照要求自备以下机具、工具、辅材: 3.2.1、包含施工图及设计变更范围内的所有工作内容 ,乙方按照图纸计算材料用量单,上报甲方采购、做到活完料尽场地清 (1)给水系统预埋及安装; (2)排水系统预埋及安装; (3)给水设备安装及调试; (4)采暖系统预埋、安装(地暖除外); (5)照明系统线路设备及开关预埋及安装; (6)避雷、接地系统的安装; (7)消防水电系统的预埋及安装; (8)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋,保证畅通。 (9)包括施工现场、办公区、生活区的临水、临电安装及维修。 3.2.2、承包内容:水、电系统所有管线安装出散水距离均按1500mm施工,承包范围内的管线防锈防腐、保温;所有预留洞及套管的留设及封堵,管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收),设备设施的`就位与安装调试,弱电预埋管路应带铁丝并保证畅通。乙方自行配备电焊机、水钻、电锤、套丝机、手提切割机等机械设备(甲方不提供给乙方使用工具)。 3.2.3乙方负责验收钢筋前顶板的清理,必须有专业人员把现场清扫干净,方可交给下一班组,如有垃圾未及时清理影响下班组施工,公司将派专人清扫。按每天每人三个工日计算,按计时工 150 元/天(含管理费一个工日),由此产生的费用从乙方工程款中扣除。 主体结束以后的清理;如到时未按合同要求去做。甲方将直接派人,每一个工日按三个计算(含管理费一个工日)。在竣工结算时此费用从乙方中工程款扣除。 3.2.4上工地必须戴安全帽,外边操作系好安全带,发现一次不戴安全带、安全帽者罚款50元,从工程款扣除。 3.2.5乙方无条件服从公司和甲方的管理,按图纸施工;不得甩项如有甩项将按市场价格的3倍扣除乙方。 3.2.6允许偏差按规范,若偏差超出规范以上验收过不去的,每次罚200元,立刻派人处理,情节严重者的甲方造成的一切损失由乙方全面负责。 3.2.7 乙方进场工人必须是熟练的技术工,服从公司和甲方管理人员的安排。工作中任劳任怨,因无故顶撞甲方公司管理人员的,发现一次处罚300元,情节严重将对该班组处罚500—1000元。情节严重者送公安机关处理。 第二条、承包方式:本工程实行包人工、包工期,包安全、包质量、包交工 。 第三条 、施工进度、质量及文明施工 1、 严格按甲方所提供的施工进度计划施工,保证在月达到主体节顶 。(注:因材料、停电、天气等原因造成的主体不能按期完成,、工期可顺延)。 质量达到优良工程等级标准严格按施工图纸会审纪要及设计变更及现行国家技术规范、工程验收标准执行。 2、由于乙方人员不足和其他原因造成工期延慢,每拖一天罚款3000元。 3、施工人员施工期间必须按照建筑安全操作规范及工地的规章制度进行施工, 若违章操作、野蛮施工出现工伤事故由乙方承担一切经济损失。 4、由于乙方在施工中,工程质量差,进度达不到要求,现场文明施工做不到,甲方有权利令其退场,甲方按乙方完成工程量的50%给于结算。余款作为赔偿费用。对于监理,业主的罚款公司将加倍处罚。 第四条 劳动纪律: A、 乙方除严格遵守总承包单位针对本工程制度的有关规章制度外,由下列情形之一的,将根据情节轻重,给于清退出场、不予结算或按已完工程结算50%的处理。 1、造成重大安全质量事故的。 2、不能按合同约定履行合同,人员少,质量次,进度不能保证的。 3、无故停工,中途退场的。 4、不服从甲方管理人员指挥,顶撞、侮辱、谩骂、殴打甲方管理人员的。 5、群众赌博、打架斗殴(含内部)、喝酒闹事和有盗窃行为的。 五、合同价款: 1、甲方按建筑面积每平方米工费、管理费和利润的总价(此价格在施工中不在增加),竣工以实际建筑面积结算。 在施工期间因乙方存在的问题有乙方自行搞定监理。 六、付款办法及结算方式: 6.1本工程无工程预付款,付款进度与业主付款同步,工程进度款支付按照施工进度的计划每月20日前由施工队填报本月完成工程量,经项目负责人审核后,报项目部结算室进行统一上报,每月根据业主付款情况按一定比例支付乙方当月工程量款,主体结构完成支付已完工程量的60%,工程竣工验收合格后支付已完工程量的90%,工程移交给甲方并完成竣工结算审核后30日内付至结算总款的95%,留5%作为质量保修金,工程保修期满30日内付清余款,工程保修期二年。 6.2承包方应具有一定垫资能力,不得强行索要工程款。 七、工程质量等级:合格,(主体工程为优质结构) 八、双方责任和义务: 1、甲方责任和义务 (1)、乙方自己复印一套完整的施工图纸(施工图纸、图纸会审、变更、技术交底找甲方领取,复印后及时上交)。如有变更图纸、技术交底,应在第一时间内通知乙方。 (2)、甲方负责施工现场的各项管理工作,给乙方创造一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令限期整改。 (3)、保证原材料及时无误地供应到现场。 (4)、甲方派生产经理一名、技术员一名,复验核查上报监理。 2、乙方责任和义务: (1)、乙方施工必须接受甲方审验,对所属人员进行施工安全、遵纪守法、遵守甲方的各种管理制度的教育。参加本工程施工的技术人员(工长、施工技术员、质检员、安全员、取样员以及特种工、操作人员、架子工、电焊工、电工、等)都必须证件齐全持证上岗。施工人员进场十日内,乙方及时向甲方或公司报施工管理人员、特种工人员和职工花名册、并办理务工许可证、临时户口暂住证,并承担由此引起的罚款。 (2)、乙方组建一支过硬的项目管理人员。乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业,离开工地时应向甲方负责人请假,并另行安排人员负责工地工作。 (3)、乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工等要求,组织劳动力。农忙季节施工人员不低于正常施工的80%以上,保证连续施工不影响正常工期。如乙方原因每延误一天罚款 200 元。 (4)、因乙方原因造成的工程质量、进度、安全问题由乙方承担全部责任,包括上级主管部门、业主及监理工程师开具的质量、进度、安全处罚单。 (5)、乙方应严格执行施工组织设计编制的施工进度计划和根据工程施工实际情况编制的月进度计划、周进度计划,若因乙方原因造成的工期延误,由乙方承担全部责任。 九、本合同书有效期: 本合同双方签字盖章后生效,在乙方完成合同书内的工作内容工程款付清后即截止。本合同书条款项目部必须严格执行。 十、本合同未尽事宜,双方另行协商,协商条款与本合同共享法律效力。 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 关于施工承包合同合集 篇15甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 甲方在建房屋一栋,建筑总面积约平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同: 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、化粪池、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。 三、承包价格 每平方米元,建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米元计算,包括水泥砂浆抹面。 四、付款方式 完成第一层砖砌并捣制好楼面付元,完成第二层付款元,完成第三层付款元,工程全部完工,经验收合格后一次付清。 五、双方责任 甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。 六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。 七、注意安全 文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在年月日前完成主体工程,完工时间不能超过10天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。 九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。 甲方签字(章): 乙方签字(章): 日期: 关于施工承包合同合集 篇16依照《中华人民共和国合同法》和其他有关规定,就____________工程交由乙方施工内容的达成如下协议,并遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程编号: 3、工程地点: 4、工程范围: 5、工程造价: 6、付款方式: 7、工程期限: 计划开工日期:____年____月____日,计划竣工日期:________年____月____日,总工期为____天(日历天), 二、工期顺延 1、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 2、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工; 3、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。 4、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 5、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建 三、双方权益 1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件; 2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地); 3、解决施工用水源、电源和运输道路的畅通; 4、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 5、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;做好一切施工准备。 四、工程质量 一、本工程质量经双方研究要求达到:____________标准 二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。 五、施工与设计变更 1、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失, 应由责任方负担; 2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在_________天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。 六、工程分包 1、乙方可按协议条款约定分包部分工程。 2、乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。 七、违约责任 甲方的责任: 1、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的.返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 2、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。 3、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。 4、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定支付逾期违约金。 乙方的责任: 1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。 2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 八、纠纷解决办法 合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请相关部门进行调解;解决不了的,可选择下述第项处理: (1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁; (2)直接向合同履行地人民法院起诉。 九、 附则 1、本合同自双方代表签字、盖章后生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。 2、本合同一式____份,甲乙双方各执____份。 3、本合同未尽事宜,双方协商解决。 甲方: 代表人: 联系电话: ________年____月____日 乙方: 责任人: 联系电话: ________年____月____日 关于施工承包合同合集 篇17甲方:____________ 乙方:____________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循自愿平等、诚信务实的原则,甲、乙双方经一致同意就本工程施工事项,订立本合同。 一、工程施工项目 1、工程施工项目名称:安康市大同镇陕南移民搬迁安臵房3、4楼 2、工程地点:安康市大同镇 3、承包范围及内容:包工不包料,乙方按图施工,承包本工程范围内的全部泥工工程(其中包括设计图纸和变更部分的全部工程量),具体内容如下: ⑴乙方按甲方要求完成工程开工前的一切准备工作,提前向甲方按序提供所需材料计划,乙方负责施工所用材料现场内的水平、垂直运输、堆码管理,不得有碍道路畅通,保证现场清理(泥工包括楼地面各工种预埋点线和洞口预留),施工时各别临时脚手架搭设、清除、堆码; ⑵乙方必须完成甲方工程承包的一切泥工范围内的及发生的与其他工种施工时临时照明器具,包括电线、插座、插头以及施工所用的各小型泥工机械概由乙方自备,例(锄、锹、撮箕、扁担、切割机等),甲方只在每层楼装臵配电箱插座,乙方自行配臵电源。 ⑶乙方负责施工技能工人的录用、管理、组织与安排、考核及工资计付,按操作规程所应具备的一切劳动用具劳保用品的配臵、生活安排等,甲方不提供如住房等任何生活设施和费用补贴(只提供用餐场所)。 二、一般规定 1、乙方在施工时必须听从甲方现场施工员指挥按图按规范施工、砼工程如柱、梁、平板、剪力墙等现浇构件应无施工接头缝和明显接头阶梯,振捣必须保证密实,无蜂窝麻面等技术通病,且施工后下脚料应随时应用,不得浪费材料,否则,甲方视其场面情节,应返工的部位,其工料费自理,应赔偿的浪费现象全额从乙方承包款中扣除; 2、砌体工程施工前必须先打记垂直线于柱上,每层+/-0.000墙体根部先做清洁处理、湿水处理等施工前的准备工作,再行砌体施工,墙体顶部的砼浇捣必须保证密实,否则,由此产生的外墙渗水后果,其造成返工的工料费及工期延误等经济损失,概由乙方承担; 3、工作范围:填充墙、商砼、外粉、内粉、屋顶琉璃瓦、晒水,必须按现行有关施工规范进行施工操作,保质保量,保观感,否则由此产生的返工及追踪索赔后果,概由乙方承担其经济责任。 三、工程质量要求及奖罚条款 1、乙方必须按规范和技术要求施工,保证各型构件浇筑前和验收时按照国家标准和规范待查,满足合格要求。 2、乙方达不到质量标准与设计要求,必须返工,返工浪费的材料或因质量问题给甲方造成经济声誉损失的,按实酌情处以1-2倍金额赔款,返工延误工期的,按延误工期的实际损失赔偿,乙方达不到上述1、2条要求的,并处以失职责任罚款,每条罚款____元。 四、安全责任及奖罚条款 1、乙方必须确保本工种施工人员严格遵循《建设工程施工现场管理规定》和各种安全规章制度及工地纪律,以及国家、建设单位和甲方的各项管理规程,牢固树立“安全第一”、“质量第一”的宗旨,为杜绝各类安全事故发生,乙方还应保证遵守如下几条: ⑴现场施工人员进入施工场地必须配戴安全帽,不准穿硬底鞋、拖鞋,熬夜的工人休息不足八小时不得安排作业,酒后或身体状况不佳的工人不得安排进行高空作业和单独派员进行单独作业,情绪不稳定和精神有障碍的不得安排进入施工现场; ⑵吊车吊物时,不准用手斜拉吊索吊钩,吊物时必须用双钢绳或铁丝捆钩后吊物,防止物体坠落伤人。架未扎好,脚手架板未铺好不得进行施工,不得随意翻动铺好的脚手架板,严禁脚手架上堆放过多材料和物件,防止脚手架板滑动和塌架伤人。否则,一旦发生安全事故,甲方不负任何责任; ⑶不得随意扯开围好的安全网和安全栏杆,防止楼上落物溅出架外伤人,和人物甩出架外伤人,不得人为损坏安全网,一经发现按情节处以罚款,对人为损网者举报后给予相应奖励; ⑷非专业人员不得自行或胡乱指挥他人操作和拆、安各种机械、电器等,施工中如发现有安全隐患,应及时报告项目部,并适时指挥离开隐患现场; ⑸如发生安全事故,需甲方出面调解付医疗费的,按情节每人每次处罚乙方___元,如发生死亡事件,乙方须从承包利润中承担失职责任费用,____元/人次; ⑹乙方包工项目全部完工验收合格,如未发生安全事故,工程完工后甲方奖励现场____元。 五、工程工期要求及奖罚条款 1、乙方保证组织高效率的,足够的工人施工,按甲方要求的工期表完成相应的工程项目内容,在主体施工期内必须24小时待命作业,乙方必须听从项目部所要求的劳动力计划,组织人员进场,如未按计划完成工程技能人员的组织,在不影响工程进度的 前提下,不予追究责任,一经发现乙方因人员原因影响进度及下道工序进度,则每差一个人罚款__元。 2、乙方按项目部当时制定的进度计划提前完工,提前一天奖___元,每推迟一天罚___元。 六、甲乙双方的.权利与义务及处罚条款 1、甲方的权利与义务 乙方不遵守或违反以下条款的,甲方有权终止合同,更换本工种承包人,另择施工班组长或工人: ⑴对不按图纸设计(工艺、变更、规程、规范要求)进行施工,影响工程进度和质量的; ⑵不遵守工地各项制度和双方合同条款的(包括甲方与建设方相应的各项条款); ⑶不听从工地技术人员和工地负责人指挥安排和建设方现场委派人员监督管理,违反工地纪律,打架斗殴、造谣生事、盗窃的; ⑷对个别不遵守各项规章制度或技术不过硬操作做事不认真的工人,甲方有权要求乙方将其解除工地,乙方应必须遵照意见配合甲方,并立即结清该人员工资,令其离开工地; ⑸对乙方施工人员不节约用料的,甲方有权按实要求对其所浪费的材料全额赔偿,并在乙方所承包的工程款中扣除。 2、乙方的权利与义务 ⑴如甲方不按合同付款,乙方有权停工,直至终止合同; ⑵乙方在设计变更通知前已完成工序量的返工费用,由甲方负责(根据现场情况及时处理); ⑶乙方应照施工图纸至少提前__天向甲方提供各部位的所需材料计划; ⑷乙方必须录用身体状况、劳动技能满足施工要求且品行端正的工人入场,从事施工作业,对国家法律规章要求有资格证的技术工种,做到持证上岗; ⑸乙方必须确保施工工人遵守工程管理各项规章制度,积极配合其他工程工种施工班组的作业,不扯皮、争吵、辱骂、斗殴; ⑹乙方施工时必须保证设计规范,切实做到节约用材料,不浪费,发现达不到本条规定要求的,酌情处以1-2倍赔偿,各构件钢筋完工后做到事完场清,不留余料,乙方每制安一道工序完工后,如不清理场地,甲方有权安排人清理,产生的费用从乙方承包款中按实际发生费用的1-2倍扣除(带惩戒性); ⑺乙方泥工工程全部完后,不成型的砌块必须酌情利用,砌体砂浆落脚料随时筛拌利用,不得散落抛弃,施工中如发现乙方工人有浪费现象,甲方给予警告,屡犯者视其情节轻重酌情予以1-2倍罚款,从乙方工资款中扣除。 ⑻乙方必须及时、足额支付工人工资,按要求自行配齐劳保用具和防护设施,安排好工人生活。 3、处罚条款 ⑴乙方施工按序的进度、质量达不到甲方要求或视承包范围内分段计划工期未完成的项目,甲方有权另增加施工班组进场施工,其工价由甲方决定,产生的该部分工资甲方从乙方承包款中扣除; ⑵对不遵守合同条款和各项制度,影响了甲方形象和施工质量、安全和进度时,甲方有权采取更换人员的办法,对原承包人按承包工程实际完成量的__%结付包工工程款,其余__%作为乙方给甲方的另择承包人的补偿金,并无条件的服从甲方指令,安排退场,先退场后结算付款,如不遵守,给甲方产生新的一切有碍工期等的经济损失,由乙方承担,并从乙方退场应得承包款中扣除; 甲方: 乙方: 日期: 关于施工承包合同合集 篇18甲方(发包人): 乙方(承包人): 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关规定,经甲乙双方协商甲方将工程项目劳务承包给乙方,由乙方组织安排劳务和劳动力并具体施工,甲乙双方本着平等自愿、互利互惠、奖罚分明的原则,特签署本合同,双方共同遵照执行。 第一条、项目名称、地址: 第二条、承包方式:施工劳务人员大包干,部分小材料与机械。 第三条、承包内容及范围: 第四条、工期及甲方要求 第五条、承包价格及结算方式 第六条、安全文明施工要求 第七条、奖罚专用条款 第八条、其他未尽事宜 具体内容: 1、砼班组承包方式及内容: 1)施工图纸(己方复印) 2)结构上所有砼浇筑,包括:塔吊基础、井桩、垫层、保护层、筏板、±0.000以上和楼层墙板浇砼,屋面浇砼和二次结构浇砼等所有砼浇筑。 3)现场照明甲方提供镝灯一个,其余材料及照明器具(抹子灰板、振动板、振动机、震动棒、铁锹、灰盘、对讲机、雨鞋、雨衣、塑料手套等一切小型工具和用具由乙方负责)。 2、工期及甲方要求: 1)乙方进场前,必须提交砼工程专项施工方案,该方案经甲方同意后,乙方必须按照方案配备人力并进行施工。 2)乙方根据甲方下达的进度计划按周向项目部提交各工种用工计划和劳动力安排计划,经项目部同意或批准后,乙方不得任意变动和调整。 3)在砼浇筑过程中,井桩振捣必须密实,不得出现坍落现象。桩口必须用木抹压平,井桩顶面平整、整洁、及时浇水养护。在测试试验时做好动测准备,必须振捣合格。 4)在垫层浇筑砼时必须压光,按标高不得超出±0.5mm并及时养护。如多打灰或少打灰影响质量和浪费材料由你承包班组负责。 5)在保护层浇筑时不得将砂浆打入井桩内,如打入井桩应及时清理干净。以免造成断桩影响质量,不得破坏防水,必须压光表面,并保持在放线前清洁。 6)在浇筑剪力墙时振捣必须密实,不得出现蜂窝麻面和气泡,并且振捣时配合专业振捣工和找平抹灰工。如出现麻面应及时派人修补并且保证砼的观感。 7)在平板振动时必须使用平板振捣器,尤其楼层面上反部分必须振捣密实,不得有漏筋现象。 8)在振捣时不得长时间振捣某一点,造成跑模、漏浆严重由你班组负完全责任。 9)所有砼浇筑8小时后必须进行养护。 10)在打灰前各班组清理好自己剩余材料后,楼层由你班组进行清扫。如果其他工种没有清理完成,你班组所产生的清理费用由其他班组负责,并当月补偿你班组。你班组并承担布料机以及泵管加固、安装、顶撑、清理、疏通、拆卸等一切工作以及工作的一切费用。 11)在砼浇筑时,如出现机械异常,必须积极配合处理,并清理处理好余灰,不得随地乱扔。 12)在砼浇筑完之后泵车下面和楼层的余灰必须清理干净。 13)在洗泵管时的余水不得随地乱洒,每次浇完后,必须处理完余渣。 14)在浇筑过程中不得随意损坏钢筋和模板。 15)在模板拆除后及时清理楼层的加灰和落地灰,保持楼层内干净整洁。 16)在浇筑砼过程中不得随意把砼撒落在外架和隔离层上。 如有以上各种情况将进行处罚,并且勒令你班组及时处理。 17)必须服从现场值班人员的管理和安排 18)在浇筑前必须堵好地面与墙角的缝隙以及楼梯踏步口钢丝网绑扎等。 3、承包价格与结算方式: 垫层、保护层、筏板每立方米20元,筏板以上每立方米30元结算(其中清理楼层每立方3元),每月按你班组所完成的工程量的60%结算(结算方量以公司结算为主)。年底结算80%,剩余工程量结算在建设单位验收竣工之后付清。 4、安全文明施工: 1)砼的'损耗不得超出控制范围,如超出按原材料照价赔偿。 2)各种机械操作必须是专业操作人员持证作业,其他人不得私自使用,并且所有机械由专人管理和维修,如损坏在当月结算中按原价扣除。 3)为了体现文明施工和规范的劳务单位,上班时必须佩戴好安全器具不得在上班喝酒。在我公司不得打架滋事,不得野蛮施工。 4)操作面必须保持整洁,工完料清,不得随地大小便,丢弃垃圾和杂物。 5)各工种必须保护好成品,严格按《成品保护措施》进行施工。任何班组破坏任何班组的成品按原费用的2倍赔偿,在当月结算中扣除。 6)各种机械必须在保证安全的情况下进行操作,如果出现任何机械事故由乙方自行负责。 7)邻舍不得私自乱拉乱接电线和使用不合格的各种电器设备,如出现用电安全事故由乙方自行负责。 8)现场所有的原材料和成品料必需按指定的地方堆放整齐,如果文明施工达不到要求按你班组的所承包价下浮5%并处罚款。 9)乙方进入施工现场后,应遵守甲方安全管理制度和分包队伍的管理办法,若乙方故意违反规定,除按规定处罚外情节严重者,将依法追究其法律责任。 5、奖罚专用条款 本着平等互利的原则,确保工程安全、质量、进度。 1)在周计划未完成并无特殊原因,质量、进度滞后1周内无故拖延1天按20xx元进行处罚,从当月结算中扣除。 2)在1月内故拖延工期质量3天以上(包括3天)按月5000进行处罚。如多次无故拖延工期影响质量勒令退场,结算按所承包价的70%结算,并扣除所有罚款和误工费用。 3)在主体竣工总计划中累计拖延10天以上(包括10天)按承包价格10%下浮,在总结算时一并扣除。 4)在施工途中劳动力减少(尤其是六七月份农忙期间)导致工程滞后3天以上者(包括3天)按承包价格15%扣除。 5)砼班组承包人在必要时通知会议一次不到扣除1000元,班组长每次500元,打电话不接每次200元,当月结算中扣除。 6)发现偷盗任何财产每次扣除20xx元。 7)打架、斗殴不管谁是谁非每人处500元罚款。 8)进入施工现场如不佩戴安全帽,每人每次100元处罚,从当月扣除。 9)在质量上出现任何问题,每处每次处罚50—100元,情节严重者赔偿所有材料费和误工费并处罚款。 6、其他 1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。以上条款希望乙方必须遵照执行,如以上条款完全遵照执行,按承包价格上浮每立方1元,如不能确保工程的安全质量、进度按承包价格下降每立方2元。 2)乙方不得中途无故退场,如若中途退场,则视为乙方单独解除合同。 3)如质量、进度、安全所产生的额外费用由乙方负责。 4)乙方在施工过程中因安全、质量、进度问题引发较大影响时,甲方有权终止合同并勒令退场。 5)本合同价格为最终确定单价,不在进行调整。 6)本合同在双方任何一方无故解除合同,其一方向另一方赔偿相应的损失。 7)本合同经甲乙双方签字盖章后生效。 8)本合同在工程竣工结算完毕之后终止。 备注: 1)在±0.000以下甲方不支付任何费用。 2)乙方如若中途退场,甲方只支付乙方任何费用50%。 3)施工方以及甲方对乙方的任何奖罚费用均由乙方承担,并在当月结算中扣除。 甲方(签字):乙方(签字): 年月日年月日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。