标题 | 室内装修工程设计合同 |
范文 | 室内装修工程设计合同(精选17篇) 室内装修工程设计合同 篇1甲方:__________________ 乙方:__________________ 兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议: 一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。 二、甲方确认平面方案,确认后,甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。 三、签约后,乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。 四、设计内容:设计平面方案图,全部施工图。 含配套专业:体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签字定稿。 五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准详见第七条)。 六、图纸装裱要求:乙方交付壹套A3设计图纸,超出部分费用甲方自理,甲方结清设计尾款。 七、设计费收取标准:平面_________元/平方米,复式_________元/平方米,别墅_________元/平方米,本套私宅总设计费大写:_________(小写_________元),签定本协议时,甲方需交付设计定金大写:_________(小写_________元),余款于乙方交付整套A3设计图纸时结清。 八、效果图制作收取标准:标准客厅_________元/张,复式_________元/张,卧室_________元/张,本套私宅效果图制作费大写:_________(小写_________元)。 九、双方权利义务: 1.甲方 (1)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性,正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 (2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限,_________天以内的,乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 (3)甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 (4)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的'定金;已开始设计工作的,甲方应根据业乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 (5)甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。 (6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额_________%的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。 (7)甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。 2.乙方 (1)乙方应按国家规定和合同约定的技术规范,标准进行设计,按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。 (2)设计合理使用年限为_________年。 (3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%,总额不得超过总设计费。 (4)由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的_________%。 (5)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人已支付的定金。 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。 甲方(盖章):_________ _______年____月____日 乙方(盖章):_________ _______年____月____日 室内装修工程设计合同 篇2甲方:__________________ 乙方:__________________ 兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议: 一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。 二、甲方确认平面方案,确认后,甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。 三、签约后,乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。 四、设计内容:设计平面方案图,全部施工图。 含配套专业:体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签字定稿。 五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准详见第七条)。 六、图纸装裱要求:乙方交付壹套A3设计图纸,超出部分费用甲方自理,甲方结清设计尾款。 七、设计费收取标准:平面_________元/平方米,复式_________元/平方米,别墅_________元/平方米,本套私宅总设计费大写:_________(小写_________元),签定本协议时,甲方需交付设计定金大写:_________(小写_________元),余款于乙方交付整套A3设计图纸时结清。 八、效果图制作收取标准:标准客厅_________元/张,复式_________元/张,卧室_________元/张,本套私宅效果图制作费大写:_________(小写_________元)。 九、双方权利义务: 1.甲方 (1)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性,正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 (3)甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 (4)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据业乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 (5)甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。 (6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额_________%的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。 (7)甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。 2.乙方 (1)乙方应按国家规定和合同约定的技术规范,标准进行设计,按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。 (2)设计合理使用年限为_________年。 (3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%,总额不得超过总设计费。 (4)由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的_________%。 (5)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人已支付的定金。 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。 甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________ 代表人(签字):______代表人(签字):_______ _______年____月____日_______年____月____日 工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本 室内装修工程设计合同 篇3发包方:__________(以下简称甲方) 设计方:__________(以下简称乙方) 乙方保证承诺其为具有合法资质的设计单位,甲方因装修工程的需要,委托乙方进行装饰装修设计工作,经双方协商一致,签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.《_____》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条设计时间 1.设计期限: 设计期限为_____天,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,到向甲方交付_____设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。 2.设计交图步骤及时间: (1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,即签订本合同,同时支付定金人民币_____元。乙方收到定金后_____天内,向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图,_____天内,向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图及初次效果图。如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图及初次效果图,则双倍向甲方返还定金。 (2)甲方确认立面方案、天花方案,对初次效果图提出修改方案即支付第一期。 (3)甲方签字确认设计施工图后即支付第二期设计费,乙方向甲方提供_____正式设计施工图纸。 (4)工程开工后乙方应派员配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务,工程竣工支付第三期设计费。 第三条乙方应向甲方交付的设计资料及文件: _________________________。 第四条设计费金额、支付时间 1.设计费为人民币_____元/平方米,本合同设计费估算总额为:人民币_____(大写:__________元整)。 2.支付时间: (2)甲方支付第一期的设计费为估算总额的20%(含定金); (3)甲方支付第二期的设计费为估算总额的50%; (4)甲方支付第三期的设计费为估算总额的30%; (5)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求,超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用,在工程峻工前由甲方支付给乙方。 第五条甲方应向乙方提交的有关资料及文件: _________________________。 第六条双方责任 甲方责任: 1.甲方应按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件。 3.甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。 乙方责任: 1.乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。 2.乙方采用的主要技术标准是: 3.设计合理使用年限为_____年。 4.乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。 6.乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。 7.乙方应本着认真负责的精神,按照甲方的要求完成设计。 8.乙方未履行本合同规定的.任何一项义务皆视为根本违约,甲方有权解除本合同,乙方并赔偿甲方因此造成的损失。 第七条违约责任 1.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的_____%。 2.由于乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。 第八条其他 1.本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。 2.甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。 3.由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 4.本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,由合同签订地_____市_____人民法院管辖裁决。 5.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签章后生效。 6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 7.其它约定事项: 甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________ 法定代表人:__________(签字)法定代表人:__________(签字) 委托代理人:__________(签字)委托代理人:__________(签字) __________年_____月_____日 室内装修工程设计合同 篇4发包方:__________(以下简称甲方) 设计方:__________(以下简称乙方) 设计工程名称:__________ 设计工程地点:__________ 设计工程面积:__________ 乙方保证承诺其为具有合法资质的设计单位,甲方因装修工程的需要,委托乙方进行装饰装修设计工作,经双方协商一致,签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条设计时间 1.设计期限: 设计期限为_____天,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。 2.设计交图步骤及时间: (1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,即签订本合同,同时支付定金人民币_____元。乙方收到定金后_____天内,向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图,_____天内,向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图及初次效果图。如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图及初次效果图,则双倍向甲方返还定金。 (2)甲方确认立面方案、天花方案,对初次效果图提出修改方案即支付第一期。 (3)甲方签字确认设计施工图后即支付第二期设计费,乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。 (4)工程开工后乙方应派员配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务,工程竣工支付第三期设计费。 第三条乙方应向甲方交付的设计资料及文件: _________________________。 第四条设计费金额、支付时间 1.设计费为人民币_____元/平方米,本合同设计费估算总额为:人民币_____(大写:__________元整)。 2.支付时间: (2)甲方支付第一期的设计费为估算总额的20%(含定金); (3)甲方支付第二期的设计费为估算总额的50%; (4)甲方支付第三期的设计费为估算总额的30%; (5)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求,超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用,在工程峻工前由甲方支付给乙方。 第五条甲方应向乙方提交的有关资料及文件: _________________________。 第六条双方责任 甲方责任: 1.甲方应按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件。 2.甲方提交上述资料及文件超过规定期限_____天以内,乙方交付设计文件时间顺延;超过规定期限_____天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 3.甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。 乙方责任: 1.乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。 2.乙方采用的主要技术标准是: 3.设计合理使用年限为_____年。 4.乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。 5.乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。 6.乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。 7.乙方应本着认真负责的精神,按照甲方的要求完成设计。 8.乙方未履行本合同规定的任何一项义务皆视为根本违约,甲方有权解除本合同,乙方并赔偿甲方因此造成的损失。 第七条违约责任 1.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的`设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的_____%。 2.由于乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。 第八条其他 1.本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。 2.甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。 3.由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 4.本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,由合同签订地_____市_____人民法院管辖裁决。 5.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签章后生效。 6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 7.其它约定事项: 甲方(盖章):________________ __________年_____月_____日 乙方(盖章):________________ __________年_____月_____日 室内装修工程设计合同 篇5甲方:________________________身份证号:______________________ 住所地址:_____________________________________________________ 联系电话:____________________手机号:________________________ 乙方:________________________单位名称:______________________ 地址:________________________服务电话:______________________ 设计负责人:___________联系电话:__________手机:___________ 根据《_____》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务: 工程地址:_____________________________ 第二条设计_____及支付方法 (一)本工程设计_____标准参考国家或现行_____家装设计市场每平方_____标准执行; 经甲乙双方商定设计_____为__________元/平方米(套内使用面积,不含效果图费用),测量后估算_______________元,金额大写__________元。最终结算按平面方案图实际套内使用面积计算。 (二)付款方式 甲乙双方采用以下付款方式: 1、量房前甲方支付预付款1000元(其中200元为上门测量房屋费和800元平面方案设计费); 2、乙方的平面方案经甲方确认后,乙方需在规定时限内为甲方制作完成_____施工图; 3、甲方付清所有设计款项后,可接受_____设计图纸; 4、甲方如需乙方制作效果图,价格为________元/张(A4)。 第三条设计内容及完成日期的约定 (一)乙方提供的平面设计图与施工图中应有详细的设计说明。 (二)平立面图 1、原房型图; 2、墙体改造图; 3、平面家具布置图; 4、地面图; 5、天花图; 6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出); 7、门立面图(根据实际情况出或者不出); 8、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外); 9、电视背景墙立面图; 10、其它现场需施工墙面的立面图。 (三)剖面图 1、应标明材质、用料、颜色等; 2、门窗套剖面图; 3、玄关剖面图; 4、天花剖面图; 5、电视背景墙剖面图; 6、其它需施工处剖面图。 (四)水电施工图 (五)甲乙双方约定,从合同生效之日起,乙方在7个工作日内完成第一次平面方案图; (六)乙方的平面方案图获甲方通过之日起,乙方在5个工作日内完成_____施工图。 第四条双方责任 (一)甲方责任 1、甲方按约定的日期和金额支付给乙方预付款及设计费; 2、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担; 3、在甲方确认了乙方制作的平面设计方案后,乙方进入到施工图设计阶段过程中,由于甲方原因需要变更原平面设计方案时,甲方须一次性支付给乙方总体设计费用的30%作为补偿,乙方再进行第二次方案设计。 (二)乙方责任 1、乙方如期向甲方交付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求; 2、乙方制作平面设计方案并根据甲方的要求对平面方案图进行修改(限两次); 3、乙方按甲方认可的平面设计方案制作施工图; 4、乙方收到甲方支付的所有设计款项之后,即提供设计费。 第五条违约责任 (一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交第一次设计方案时,乙方从应提交日期的次日起计算,向甲方赔偿违约金_____元/天; (二)乙方不履行合同时,应双倍返还甲方预付款,同时返还已收取预付款外的全部设计费; (三)甲方不认可乙方制作的平面设计方案,乙方退还甲方预付款中的方案费,但测量费不退,方案图纸归乙方所有,同时乙方向甲方开具测量费; (四)甲方认可乙方制作的平面设计方案,但拒收施工图,则乙方不退还甲方预付款,施工图归乙方所有,同时乙方向甲方开具平面设计费。 第六条合同生效、中止与结束 (一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准; (二)因甲方原因要求中途停止设计工作的,按本合同第五条第三、四款执行,并结束本合同关系; (三)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件、甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。 第七条合同纠纷解决方式 本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决: 一、向消费者委员会申请调解; 二、向_____工商行政管理局经济合同_____委员会申请_____; 三、向_____人民法院起诉; 四、其它解决方式:_______________。 第八条未尽事宜与附加条款 (一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。 (二)本合同附加条款如下: 1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次); 3、设计完成后由工程助理提供详细的工程量清单; 4、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次)。 第九条合同文本 一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 二、本合同签订后工程不得转包。 三、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 四、合同履行完后自动终止。 甲方:__________________乙方授权代表:_________ 签章:__________________签章:__________________ 签约地址:______________签约地址:_____________ 签约日期:______________签约日期_______________ 室内装修工程设计合同 篇6甲方:________________________ 身份证号:______________________ 住所地址:_____________________________________________________ 联系电话:____________________ 手机号:________________________ 乙方:________________________ 单位名称:______________________ 地址:________________________ 服务电话:______________________ 设计负责人:___________ 联系电话:__________ 手机:___________ 根据《中华人民共和国合同法》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务: 工程地址:_____________________________ 第二条设计收费及支付方法 (一)本工程设计收费标准参考国家或现行_____家装设计市场每平方收费标准执行; 经甲乙双方商定设计收费为__________元/平方米(套内使用面积,不含效果图费用),测量后估算收费__________元,金额大写__________元。最终结算按平面方案图实际套内使用面积计算。 (二)付款方式 甲乙双方采用以下付款方式: 1、量房前甲方支付预付款1000元(其中200元为上门测量房屋费和800元平面方案设计费); 2、乙方的平面方案经甲方确认后,乙方需在规定时限内为甲方制作完成全套施工图; 3、甲方付清所有设计款项后,可接受全套设计图纸; 4、甲方如需乙方制作效果图,价格为________元/张(A4)。 第三条设计内容及完成日期的约定 (一)乙方提供的平面设计图与施工图中应有详细的设计说明。 (二)平立面图 1、原房型图; 2、墙体改造图; 3、平面家具布置图; 4、地面图; 5、天花图; 6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出); 7、门立面图(根据实际情况出或者不出); 8、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外); 9、电视背景墙立面图; 10、其它现场需施工墙面的立面图。 (三)剖面图 1、应标明材质、用料、颜色等; 2、门窗套剖面图; 3、玄关剖面图; 4、天花剖面图; 5、电视背景墙剖面图; 6、其它需施工处剖面图。 (四)水电施工图 (五)甲乙双方约定,从合同生效之日起,乙方在7个工作日内完成第一次平面方案图; (六)乙方的平面方案图获甲方通过之日起,乙方在5个工作日内完成全套施工图。 第四条双方责任 (一)甲方责任 1、甲方按约定的日期和金额支付给乙方预付款及设计费; 2、本工程建筑材料、设备的`加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担; 3、在甲方确认了乙方制作的平面设计方案后,乙方进入到施工图设计阶段过程中,由于甲方原因需要变更原平面设计方案时,甲方须一次性支付给乙方总体设计费用的30%作为补偿,乙方再进行第二次方案设计。 (二)乙方责任 1、乙方如期向甲方交付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求; 2、乙方制作平面设计方案并根据甲方的要求对平面方案图进行修改(限两次); 3、乙方按甲方认可的平面设计方案制作施工图; 4、乙方收到甲方支付的所有设计款项之后,即提供设计费。 第五条违约责任 (一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交第一次设计方案时,乙方从应提交日期的次日起计算,向甲方赔偿违约金_____元/天; (二)乙方不履行合同时,应双倍返还甲方预付款,同时返还已收取预付款外的全部设计费; (三)甲方不认可乙方制作的平面设计方案,乙方退还甲方预付款中的方案费,但测量费不退,方案图纸归乙方所有,同时乙方向甲方开具测量费; (四)甲方认可乙方制作的平面设计方案,但拒收施工图,则乙方不退还甲方预付款,施工图归乙方所有,同时乙方向甲方开具平面设计费。 第六条合同生效、中止与结束 (一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准; (二)因甲方原因要求中途停止设计工作的,按本合同第五条第三、四款执行,并结束本合同关系; (三)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件、甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。 第七条合同纠纷解决方式 本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决: 一、向消费者委员会申请调解; 二、向_____工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁; 三、向_____人民法院起诉; 四、其它解决方式:_______________。 第八条未尽事宜与附加条款 (一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。 (二)本合同附加条款如下: 1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次); 2、设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次); 3、设计完成后由工程助理提供详细的工程量清单; 4、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次)。 第九条合同文本 一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 二、本合同签订后工程不得转包。 三、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 四、合同履行完后自动终止。 甲方:__________________ ____年____月____日 乙方授权代表:_________ ____年____月____日 室内装修工程设计合同 篇7合同编号:_____ 委托方:_____(以下简称甲方) 设计方:_____(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议: 一、工程概况: 1、工程地点:_____ 2、建筑面积:_____ 3、使用性质:_____ 4、房屋结构:_____ 二、设计程序: 1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积M2×元/M2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)M2×元/M2计取,设计费总计_____元。 2、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的_____%,即_____元。 3、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。 4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的_____%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。 5、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的_____%即_____元。 6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图_____元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计_____元。 7、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。 8、其它约定: 三、双方责任: 甲方责任: 1、甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。 2、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 3、事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。 4、对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。 5、施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。 6、甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的'设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。 7、负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。 8、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。 乙方责任: 1、乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。 2、乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。 3、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。 4、乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 四、其它: 1、本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。 2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。 3、如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方_____元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方_____元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。 4、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。 5、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请人民法院解决。 6、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。 7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。 甲方名称(签字盖章):_____乙方名称(盖章):_____ 甲方代表:_____ 法定人:_____ 电话:_____ 代表人:_____ 现地址:_____ 邮编:_____ 签订日期:____年____月____日 室内装修工程设计合同 篇8_____________建筑工程公司(甲方) _____________装修设计公司(乙方) 为发挥双方的优势,共谋发展,并为今后逐步向组成集团公司过渡,双方经过充分友好的协商,特订立本协议。 一、建立密切的技术合作关系,今后凡甲方承接的工程,装修设计任务均交给乙方承担。 二、乙方保证,在接到任务后,将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍,在 ___日提出设计方案,并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。 三、为保证设计的质量,甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。 四、装修施工队伍由甲方组织,装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间,乙方派出高级工程师监督施工,以保证工程的质量。 五、甲方按装修工程总费用的千分之______向乙方支付设计费。 六、本协议自签订之日起生效。 七、本协议书一式两份,双方各执一份。 附件:《____________建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。 甲方:____________建筑工程公司(盖章)法人代表:______(签字) 乙方:____________装修设计公司(盖章)法人代表:______(签字) 甲方地址:______ 乙方地址:______ 电话兼传真:______ 电话兼传真:______ 银行账号:______ 银行账号:______ 联系人:______ 联系人:______ ____年___月___日 ____年___月___日 室内装修工程设计合同 篇9甲方: 乙方: 经过甲乙双方多次协商,鉴于甲方对项目精装设计的要求和乙方设计师的设计理念与水平及艺术修养,甲乙双方本着公正、平等、互利、互让的原则,就别墅项目精装修工程设计委托乙方设计,主要达成如下合作合同,具体如下: 一、工程概况 工程名称: 工程地址: 结构类型: 建筑面积: 二、乙方提供甲方的设计资料 为了本工程能够顺利进行,根据本工程的要求,特制定以下的设计流程: 1、施工现场的尺寸测量,与甲方进行必要的方案沟通; 2、绘制初步的平面布置方案; 3、与甲方进行平面方案的沟通,确认平面布置方案; 4、绘制客厅、餐厅、主卧主要空间的3效果图(仅限三张); 5、与甲方再次进行立面方案的沟通,确定方案的色调、用材及灯光等; 6、主要空间方案确认后,进行工程的初步报价; 7、绘制一套详细的施工图,主要包括平面布置图、天花布置图、地面材质图灯具照明图、开关插座布置图、立面图、大样图,剖面图等; 8、与甲方确认所有的方案; 9、装订成册,甲乙双方各一份。 三、设计费支付方式 本工程总设计费____元,设计费支付采取分阶段支付的方式,具体支付时间如下: 1、合同签订后,甲方应先支付乙方设计费的35%作为启动资金,即____元×35%=____元; 2、乙方将一套完成的施工图装订成册及工程电子版文件交予甲方后,甲方须在三个工作日内支付乙方设计费的60%,即____元×60%=____元; 3、工程基本竣工(即油漆工退场时),甲方须在三个工作日内支付乙方余下设计费的5%,即____元×5%=____元。 四、甲乙双方责权 甲方 1、甲方严格遵守国家及地方有关建设法律法规及规定; 2、甲方配合乙方协调相关专业协作关系,确保设计工作顺利进行,同时保证施工工作得以顺利实施; 3、甲方变更设计委托事项或提交的资料确保及时,避免造成乙方设计工作量加大; 4、甲方全程跟踪设计师的设计进度,及时对设计师出图进行签认,且实时配合落实相关专业的配套设计,为乙方整体出图时间做好保障工作; 5、甲方严格按照本合同既定款项支付方式支付设计费用,逾期未支付或者延缓支付造成乙方设计停滞等引起的工期延误责任由甲方自行承担; 6、甲方对乙方报送之图纸及时签认,并作出反馈,便于及时调整或修改;对需要设计资质承担的设计任务的相关协调工作由甲方自行协调处理; 7、甲方为乙方驻现场设计师提供固定住所和办公地点,即食宿由甲方负责安排并承担相应费用,保证基本生活需要; 8、甲方拥有本工程图纸及电子版文件的全部权利,对乙方未书面征得甲方认可的情况下,以任何方式和理由向第三方传播等行为,甲方将保留追索权利。 乙方 1、乙方严格遵守国家及地方有关建设法律法规及规定,并严格按照国家相关设计规范进行设计; 2、乙方设计师必须充分与甲方配合,实时依据甲方做设计的要求进行调整,避免造成人力和精力的浪费; 3、乙方在甲方的支持性协调下,展开设计指导工作,负责指导、解答乙方在进行图纸制作过程中遇到的问题;并按时、按质、按量完成合同内容的图纸制作,若图纸有误或漏项造成施工上的困扰,由乙方设计师驻现场解决并协调;如若造成甲方重大损失应由乙方承担,赔偿甲方的损失,赔偿金额不能超过合同总设计费; 4、乙方在甲方的支持性协调下,展开设计监管和协调工作,负责组织相关专业施工单位图纸汇总会审至最终确定,相关专业包括但不限于水电、智能化、消防、空调等专业; 5、乙方对绘制之图纸质量效果负责,对协调管理之专业图纸负协调管理责任; 6、乙方对绘制和协调管理之施工图纸及效果图等不得以任何方式、借口向第三方传播,如出于商业需要必须书面征得甲方同意后,方可进行商业宣传等市场操作; 7、乙方在完成阶段图纸设计并经过甲方审核确认后,应在三个工作日内申请设计费用支付,甲方将按照既定支付方式进行支付,如因乙方设计费用申请不及时造成款项支付顺延责任由乙方自行承担; 8、乙方负责协调并跟进相关专业单位施工图纸实际出图进度,确保按时提交图纸,不得影响现场施工及项目行政手续之办理工作。 在协调相关专业单位图纸期间,乙方针对有协调难度的单位书面向甲方进行汇报,申请甲方的支持和协助,如未有书面申请,甲方默认为协调工作顺利; 9、乙方驻现场设计师服从甲方协调安排,如因个人情绪或者能力等情况不能满足现场需要,乙方按照甲方指令及时进行更换,确保施工顺利进行,反之,由乙方承担相应管理责任; 10、乙方驻现场设计师服从国家法律法规及地方治安管理条例,不得出现违法等行为,如因此而影响甲方在地方声誉,则乙方无条件全部接受甲方的经济处罚; 11、乙方有偿配合甲方做好本合同外的设计任务,确保项目设计工作顺利进行。 五、违约条款与责任 1、甲方在既定时间内及时支付乙方设计费用,否则视为违约; 2、乙方不服从甲方协调管理,有侮辱性言语或不能胜任者,必须按照甲方指令及时进行调整,否则视为乙方违约; 3、违约之对方有单方解除本合同权利,有权要求对方承担违约实际发生的经济责任和损失; 六、其他 1、本合同为合作双方履约之基本,双方严格恪守并执行,如有异议,则本着精诚合作、共同发展及求大同存小衣的原则进行协商解决,如协商不成,双方议定有_____市_____区人民法院起诉解决; 2、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力;本合同不含税。 甲方(代表签字盖章): 乙方(代表签字盖章): 办公地址: 办公地址: 联系电话: 联系电话: 邮箱: 邮箱: 开户行: 日期: 账号: 日期: 室内装修工程设计合同 篇10甲方:_____________________________________ 地址:_____________________________________ 电话:________________ 传真:______________ 乙方:_____________________________________ 地址:_____________________________________ 电话:________________ 传真:______________ 根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方进行中信浪琴湾大度假酒店装修工程设计事宜双方达成如下协议: 一、本合同设计工作的内容及设计深度 (一) 本合同设计工作的内容为: 1、委托标的的全部内、外装修、装饰、摆饰、灯光、照明等工程设计 2、家具、布艺、搭配色系等设计 3、室外园林景观 4、满足酒店营运管理强制性要求的设计指引的室内工程设计。 (二) 设计深度 1、给排水 2、电器 3、强电 4、弱电 5、暖通 (三)设计的范围 1、地下室 地下停车场(至少50车位)、工程维修用房、总仓库、变电室设备房(备用发电机房)、机房泵房、保安监控室及消防中心、员工出入口、洗衣房、垃圾房、员工更衣室、员工食堂(包括餐厅和厨房)、员工活动及休息室、员工停车场、通道规划须符合消防要求、地下室后勤动线 2、一层 送货车辆及员工出入口设在背面、酒店大堂-挑空空间、员工出入口、前厅办贵重物品存放房、咖啡厅、大堂吧、花店、饼屋、商务中心、商场、洗衣间、杂物间消毒间、健身房、美发、棋牌、台球、游戏、通道设计、男(大5小5)女(8)卫生间、无障碍卫生间、贵重物品存放区、行李房、团体行李暂存区、电梯厅、楼梯 3、二层 电梯厅、中餐厅-贵宾休息室、控制室、器材仓库、备餐区、宴会前厅、客用男女卫生间、厨房送餐动线 4、三层 电梯厅、客人休憩区、电话亭、员工用男女卫生间、备餐区、备品仓库 、宴会厅、多功能厅、会议室、桑拿房和大厅、小会议室三个、接待室、洽谈室、图书室、医务室、办公室 5、 三层——十六层 客房行政套房;客房豪华套房;豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房残障房;客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间 6、 顶层 电梯机房、 屋顶花园、 观景台 7、室外 (1)主入口景观区、人行道、车道、雨遮 (2)客房风雨廊、景观区、前地下室车道 (3)主户外停车场 (4)次入口景观区、人行道、车道、雨遮 (5)次户外停车场 (6)后地下室车道 (7)员工通道 (8)夜间灯光效果 (9)安全防护及隔离 8、其它 (1)利用园林特色将室内与室外结合,以与岛内商务酒店区别 (2)在外围绿地增加设施项目,同时注意夏季与冬季户外活动 (3)最大化增加室内外停车位,方便客人,地下室50~60,地面100~120 (4) 中餐面积最大化,支持宴会厅用餐 (5)员工通道及后勤动线 (6)主入口注意视觉导引设臵,建议弱化次入口设计 (7) 全区客用动线无障碍设臵 (四)设计要求 设计方在符合国际先进并适用的理念和专业要求的同时,按甲方提供原则要求、标准及有关文件批示,遵照中华人民共和国现行的设计规范、标准、规程、技术条例,且符合酒店管理提出的标准,设计指引。按时提交设计图纸及文件。 设计应与建筑本身和谐统一,充分体现国际化、生态化、人性化、充满活力的五星级酒店的特色。 应充分理解并满足最终客户关于理念的要求,即旅游客户群体的要求。 充分体现室内环境的活力及生态环保。 充分考虑整体装修效果的协调,并注重细节,细部的处理。 1、空间布局及概念设计阶段 (1)乙方应向甲方提供度假酒店项目的内部展示概念草案甲方进行交流。乙方依据甲方提供的原则要求进行设计。 (2)设计方与甲方、建筑师及其它咨询方协调达成设计意向、设计范围,着机任务量并协调甲方确定项目室内设计的各项目标与合理优化程度; (3)设计方应参考建筑师提出的空间规划,使其能符合甲方、管理方及设计方的各项目及对优化程度的要求。设计方将准备有关空间 (4)设计方应提供可供选择的其它空间规划平面图,以供甲方叁考。 (5)设计方应进行初步展示,向甲方提供概念方案效果展示,并向甲方解说设计,进行充分讨论,以便与甲方取得设计方向的一致。展示应包括不但不限于初步布局平面图、总体设计概念黑白草图、设计区域内局部空间概念效果图、材料色彩与样品、单篇目录或者室内陈设品照片和渲染图片; (6)基于已经确定的设计,设计应该向甲方提供一套最终效果色彩和材料的清单样板,以便于甲方对最终的效果进行确认。 2、初步设计阶段 (1)在已经得到确认的概念方案基础上,于听取各方意见后,设计方应向甲方提供整套初步设计图纸,这些图纸应该能够阐明设计意图。 (2)提供整套满足整个设计区域的初步设计照明图纸; (3)提供整套项目设计区域装饰物硬件与金属器皿和卫生用具的设计图纸; (4) 设计方向甲方提供整套设计区域内的陈设品、灯具、地毯、设计图纸; (5) 向甲方提供整套餐饮区制服和餐桌/餐具的最终样版。 3、施工图设计阶段: (1)根据甲方批准的初步设计文件,编制设计区域内所有项目内容施工图纸; (2)提供完整的建筑装饰面清单和相关装饰面设计手册,包含所有装饰材料的清单(包含但不限于规格、颜色、材料、技术要求、单价、产地); (3)提供完整的设计区域内的辅助设施材料清单(包含但不限于规格、颜色、材料、技术要求、单价、产地); (4)所有施工图纸应满足施工需要并且节点设计所反映的设计内容符合国家规范要求; (5)提供充足的备选材料清单协助甲方进行设计优化和材料替换。 4、施工及安装阶段; (1)设计方在得到甲方确认的施工图后,协助甲方对承包方提供的大样图、产品资料、样品及技术设计措施进行审核; (2)设计方应制定合理的现场设计协调管理计划,以确保施工按照设计图纸顺利进行,并协助甲方对项目进度和质量进行控制; (3)在应甲方要求进行项目阶段性施工现场视察的时候,设计方应该检查所有项目设计区域的装饰面施工效果及陈设品的最终摆放位臵,以及所有房间样板间的设计,从而确定施工效果和安装理; (4)在每次现场检查完毕后向甲方提供一份关于所有设计区域内所有设计任务范围内项目的缺陷、质量及进度的报告,检查完毕后及时提交清单报告,并对潜在性缺陷和因为施工技术问题或者不确定因素所导致的施工最终效果缺陷提交书面报告; (五)设计深度 1、设计阶段的设计深度必须符合中华人民共和国国家规范、福建省有关的政策法规、规定、细则及现行建筑工程设计文件编制的相关规定,并且能够通过政府部门的审批。 2、空间布局及概念设计阶段的深度要求 (1)清晰明确,有准确的文字说明,各专业设计相互协调,满足甲方要求,且符合酒店营运管理的要求。 (2)达到中国、福建省、漳州市相关文件要求的本阶段的设计深度。3)达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行准备造价估算的深度详细程度,并提供满足本设计阶段的必要的材料、设备供应商资料。 3、初步设计的深度要求 (1) 符合甲方已审定通过的设计方案,且符合酒店营运管理的要求。 (2) 详列主要设备及材料。 (3)达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行准确造价估算的深度,并提供满足本设计阶段必要的材料、设备的供应商料。 (4)协调空调系统、给排水系统、强弱电系统、坚控(闭路电视)系统、消防系统等各专业系统与内部装修的接口。 (5)能够指导施工图设计。 4、施工图设计阶段的深度要求 (1)施工图确保满足甲方的原则要求、符合酒店营运管理要求、标准及设计理念风格、功能得以落实。 (2)应能据以编制工程预、决算和作为施工招标的依据。 (3)应能据以进行施工和安装。 (4)应能据以进行施工验收。 (六)设计成果 1、各设计阶段的设计成果必须符合中华人民共和国国家规范、福建省有关的政策法规、规定及细则。设计成果的内容应满足中国、福建省、漳州市地方现行建筑工程设计文件编制的相关规定,并且能够通过政府部门的审批。 2、空间布局及概念设计阶段 (1) 乙方必须按照甲方及酒店管理的要求,以中文制定并向其提供概念设计图和规格说明,其中包括: 文字总说明 一份总平面图,所有基于设计指引、设施清单及尺寸规范说明的典型及非典型的楼层的露面设计图 室内灯光,照明方案; 公共部分: 室内门厅、大堂、公用区域及标准层的墙/顶/地等部分的设计效果、色彩、选材方案。涉及功能及视觉效果的典型效果图及细节详图。主要装修材料的实物样品提供工料测量师估算所需的文字说明和图纸。 客房部分: 需提供各种户型的样板平面布局图,尤其是卫生间部分。典型家具布臵图及配合机电工程师完成与之相应的机电解决方案,即A/C、强弱电插座、保安及综合布线的位臵与出口等。 配合机电工程师完成综合吊顶平面图,应包括照明、空调进风出口、 喷淋、烟感及其它需要表示的建筑部件。 提供室内部件与天花、外墙的交接详图。 一个标准层高度的能表示吊顶及架空地面(如果有的话)的剖图。主要装修材料的材质、色彩与纹理,并应附有材料实物样品。 表现与描述设计理念的说明书、图纸、效果图及其它必要的文件。以上图纸、文件与样品应对后续装修设计起指导作用。 3、初步设计的设计成果 乙方必须按照甲方及酒店管理的要求,以中文制定并向其提供初步设计成果,其中包括:设计说明书(包括设计总说明和各专业的设计说明书)、设计图纸、主要材料表及工程概算书等四部分组成,其编排顺序为: 封面、扉页、设计文件目录、设计说明书、图纸、主要设备及材料表、工程概算书、本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方可以建议生产厂及供应商,但乙方的设计成果对生产厂家的适应性不能是唯一。 家具和陈设性质和位臵的客房平面图。客房透视简图或模型,或显示整体设计概念、色调照明和材料的其它方式。地面、墙壁和天花板样品、家具和陈设材料样品的介绍模板,及家具、灯光、固定装臵和附件的照片的图样。员工制服设计、图表、艺术制品。 4、 施工图设计成果 (1)乙方必须按照甲方及酒店管理的要求,以中文制定并向其提供施工设计成果,其中包括:设计说明书(包括总说明能够和各专业的设计说明书)、设计图纸、主要材料 表及工程概算书等四部分组成,其编排顺序为: 封面、扉页、设计文件目录、设计说明书、图纸、主要设备及材料表、工程概算书 本工程设计资料及文件中,建筑材料配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方可以建议生产厂及供应商,但乙方的设计成果对生产厂家的适应性不能是唯一的。 5、设计配合及其它工作 (1)设计方在整个室内施工周期内派驻1~2名现场代表协调整个区域内设计施工问题,进行实地监督,确保设计意图和质量按照甲方与承包商的协议实现。 (2)设计方在整个室内周期内至少来现场实地考察解决问题每周不少于三次,每次不少于半天;其中,负责本项目的主要设计人来现场次数每周不少于一次,每次不少于一天; (3) 每次来现场实地考察前要征询甲方的同意; (4)总设计师在装饰施工单位进场后要就装修的风格、水准对甲方、施工、监理等各单位进行指导。在施工过程中对重点部位的装饰风格效果,要进行现场指导。 (5)设计方负责协助甲方协调室内施工单位,确保施工质量达到室内设计最终确定效果。 (6)设计方通过其现场代表应参加由承包商安排并主持的例会,以回答询问、描述设计意图及解释施工文件和室内陈设品、固定设施设备规范。承包商应负责在此会议中提出问题并要求在现场施工前定时解答。 (7)设计方应通过其现场代表向甲方提供正常的进度及质量报告。现场指令及临时书面装订单应通过甲方项目经理应正式将其提交承商。 (七)各阶段设计需达成任务 设计方分批次、依照方案设计阶段、扩初阶段、施工图阶段提供给甲方各区域的设计成果。 1、方案设计阶段 (1) 公共部分:公共部分所有区域完整的、经甲方认可的CAD总平面图。 (2)客房部分:完整的经甲方认可的CAD平面图,包括标准房、豪华套房、行政套房及客用卫生间放大图。 (3)室外园林景观部分: (4)调整后的总平面 (5) 鸟瞰图(手绘) (6)提供参考图片,说明设计特色和亮点,使之更形象化 2、 扩大初步设计阶段:(在甲方选定风格和主题之后) (1)公共部分: 提供酒店主要功能区域的主要地点的效果图,供甲方批准。 提供优化过的所有公共部分的CAD平面图、天花图,并提供给其它各专业工种,使空调、强弱电、消防、给排水、音响等专业开始做出方案设计及扩初设计。 (2)客房部分 完成标准房、行政套房卫生间、行政套房卫生间效果图,供甲方批准!完成全部客房、客房卫生间的平面、天花立面图,标准化家具设计图以供样板房施工之用。提供图纸给其它专业工种,使空调、强弱电、消防、给排水等专业开始做自己的方案设计及扩初设计。 (3)室外园林景观部分: 优化、调整总平面图,深化园林景观设计并提交功能平面图、尺寸平面图、绿化种植平面图、照明灯位平面图、设施平面图。完成五张基地剖面图,表明标高。提供设计草图和图片说明对应平面图中的各种设计方案及效果,使设计更加形象化。 3、施工图阶段 (1)公共部分: 在与各个专业设计配合的前提条件下,在平面、天花图中反映出完整的综合设计。完成全部公共部分的家具布臵图、平面尺寸图、地材配臵图、天花图(含照明设计)、天花尺寸图、天花材料配臵图、立面图、节点放大图和详图、材料表、设计说明。 (2)客房部分:完成全部客房的家具平面图、平面尺寸图、地材图、天花图、天花尺寸图、电气定位图以及立面图、节点大样图,材料表,设计说明。 4、设计配合阶段 (1) 协助甲方选定家具供应商,指导并协调家具供应商完成所有家具选型。 (2) 协助甲方选定照明灯具供应商,指导并协调灯具供应商完成灯具选型方案。 (3)协助甲方选定酒店与装饰相关的设备、陈设品、艺术、布艺、材料。 二、甲方责任 1、甲方应向设计方提供设计所需的有关技术资料 2、 收到设计方提交的设计文件及图纸后,甲方应分别组织好有关图纸的审议工作并及时对设计方工作给予明确指示。 3、 收到设计方按本合同有关条款发出的收费通知单后,甲方应按时向乙方支付相关设计费用。 三、设计方责任 1、设计方须在符合国际先进并适用的理念和专业要求的同时,按甲方提供原则要求、标准及有关文件批示,并遵照中华人民共和国现行的设计规范、标准、规程、技术条例,按时提交设计图纸及文件; 2、设计方须向甲方分阶段提供最终完成的设计成果。 3、设计方须在每阶段明确地取得甲方的同意指示后方可进入下一阶段,设计方只可按甲方意见进行修改设计。对已获甲方批准的设计,设计方不得擅自进行修改,如因技术或安全理由必需修改时,设计方应尽快书面通知甲方并获甲方书面同意后方可进行。 4、 设计方须对甲方的策划和设计成果做好保密工作,未经甲方许可不得向第三者泄露。 5、设计方负责完成度假酒店内部装修设计的全过程——空间布局及概念设计阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段,施工及安装阶段。同时还包括所有设计内容的建筑和施工阶段的设计协调指导、自合同签定至工程竣工整个项目实施过程中的设计咨询、对甲方聘请的其它协作设计单位的设计成果进行设计协调等。 6、设计方应保证设计质量和设计进度满足甲方的要求。 四、金额 1、合同价款为:人民币六十万元整。 2、设计方的所有设计工作在中华人民共和国境内进行。设计费用应包括设计方为进行本合同工作的一切劳务及加班费,设计成果支出费用,后勤行政管理费,长途电话、传真等沟通工作以及为各阶段设计所支出的邮寄费、保险费、工程图纸晒印费等其它一切与本次设计方设计有关的费用。 五、项目费用 1、 总包费用包括下列项目相关费用: 2、设计方应甲方要求发生的合同规定范围内的所有费用。 六、付款 1、乙方必须负担设计补偿费用。 2、甲方应在合同生效后依照协议付款方式将设计费付给设计方,具体时间由设计方在满足下表约定付款条件的前提下提前14天书面通知甲方。上述设计费用计划分期支付如下,最终支付时间在甲方不可控制的情况下可以进行调整。 3、付款方式 支付阶段 条件 金额(元) 比例% 累计% 合同签订3天内 合同生效后(定金) 100000 约16.67 约16.67 方案设计最终确认后 通过甲方审批 100000 约16.67 约33.33 提交全套施工图后 通过甲方审批 100000 约16.67 50 酒店开始全面装修后一周内 通过甲方审批 100000 约16.67 约66.67 酒店装修基本 通过甲方 100000 约 约 结束后一周内 审批 16.67 83.33 工程竣工验收后20天内 通过政府部门、甲方审批 100000 约16.67 100 4、根据乙方的要求甲方将设计费电汇至以下指定银行帐户: 5、 乙方收到甲方每批付款后3(三)日内,将收款情况书面通知甲方。 6、甲方按照乙方提供的银行帐户将设计费汇出即为支付。 七、 税及关税 有关执行本合同的一切税费,由甲方支付。 八、乙方提交设计周期:80天 直接送至甲方办公地点。 九、合同延期 1、 如甲方因自身原因致使项目无法继续进行或无法正常进行,在乙方同意的情况下可以延期本合同,如因此造成乙方经济损失,应赔偿乙方的经济损失。 2、因为乙方设计进度及设计质量不能满足甲方要求和甲方所在地政府审批部门的审批要求而导致的合同延期,乙方应按赔偿条款赔偿甲方的经济损失。 十、知识产权 1、计合同所涉及的知识产权归甲方所有,前提是甲方已对乙方按合同完成设计支付了相应的费用。甲方因中信浪琴湾度假酒店内部装修项目的建设及营销需要有权转让、转借、出版、发行、印刷合同中提及的任何设计成果文件。乙方不可将该项目的全部或大部分图纸和细则使用于其它项目,但可将图纸细节使用于其它项目;在取得甲方书面同意后,乙方可以采用部分图纸内容用于其它项目及/或将该项目作为营销使用。 2、保证其所完成的中信浪琴湾度假酒店内部装修项目设计合同内容内的设计、资料而产生知识产权是无瑕疵的,如有任何第三方向在上述设计而提出侵权起诉,因此诉讼而产生的所有费用由乙方承担,该费用包括但不仅限于诉讼费、律师费以及判决应承担的侵权赔偿等等。 十一、违约责任 1、方应按本合同规定的设计费用金额和付费时间向乙方支付设计费,以甲方支付当日计,每逾期支付一天,应承担应付而未付金额千分之五的逾期违约金。逾期超过30(三十)天以上时,乙方有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知甲方。 2、方对设计资料及文件出现的遗漏或忽略错误负责补充并竭尽全力进行更正,甲方将不承担任何费用。乙方对上述责任承担的所有费用不应超过乙方收到甲方支付的总设计费用。 3、乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计成果的交付时间,每延误一天,应减收该设计成果应收设计费的千分之五。 十二、不可抗力 1、发生不可预见及不可抗拒如台风、地震、洪水等自然灾害;鼠疫、霍乱等流行性灾情;战争、军事政变、劫持等恐怖事件,导致本合同无法继续实施时,则双方互不承担相对义务跟责任,如工作已开始,则甲方承担按工作阶段及已完成工作比例的付款(定金充入应付款),同时乙方应立即向甲方提交已完成的工作。 十三、合同解除 1、乙方完成本合同规定的所有工作内容后,双方履行完成职责后,除本合同第8条款外,本合同自动失效。 2、乙方设计进度及设计质量不能满足本合同规定要求,甲方有权单方面解除合同,甲方不因此承担任何法律责任,对于乙方完成的设计工作,双方协商所需支付的设计费用。 3、因项目立项取消或其它甲方无法控制的原因致使项目无法继续实施,在甲方要求的情况下,可以协商解除本合同,甲方除对乙方支付已做出的专业服务工作设计费外不因此承担任何法律责任。 4、合同签订后双方如有任何一方单方面解除合同(非基于12条的规定、非对方原因、非不可抗力),解约方除赔偿对方的损失外还要向另一方交纳违约金,违约金数量双方另行协商。 5、如有不可抗力因素,如确实不能继续履行合同,经双方协商一致,可以解除本合同(其程序可参照中华人民共和国的相关程序)。 四、仲裁条款 双方对合同条款发生争议,由双方协商解决;双方达不成一致意见时,提交 仲裁委员会进行仲裁,仲裁委员会的裁决对双方均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 十五、其他 本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效,正本一式五份:甲方二份,乙方二份,交合同审批机关备案一份。 甲方: 乙方: 日期: 室内装修工程设计合同 篇11委托代理人(姓名):______________单位:______________ 住所地址:______________ 联系电话: ______________手机号码:______________ 承包方(以下简称乙方):______________ 单位名称:______________ 本设计工程设计师: ______________联系电话:______________ 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,在甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方位于 ______________的装饰装修设计工程(以下简称设计工程)的有关事宜,达成如下协议; 一、设计工程地点 ______________。 二、设计内容 1张,其中______________。 2、施工图全套,其中包括______________ 。 3、设计图纸一式两份,甲乙双方各执一份。 三、设计费 总计______________ 元;税金另计。 四、付款方式 1、设计费在签定合同时收取50%订金,效果图交付时收取30%,全部图纸交付时收取20%余款。 2、设计师免费三次亲临现场进行技术指导(食宿、交通费用由甲方承担),超过三次的费用当日收取( ______________元/天)。 五、所有图纸在签定合同后 ______________个工作日内交付。 六、设计方案变更不得超过3次(不含3次),每增加一次,另增加设计费 ______________元。 七、该设计工程如由乙方施工,设计费的50%在工程结束后冲抵等额工程尾款(如施工合同未能执行完全,本条款自动取消)。 八、如该工程由乙方施工,第四款的第二条将自动取消。 九、甲方单方面终止合同,设计订金不予退还,乙方单方面终止合同,双倍返还设计订金。 本设计合同一式两份,甲乙双方各执一份,在甲方签字、乙方签章后生效。 甲方(签字):______________ 乙方(盖章):______________ 法定代表人:______________委托代理人:______________ ______________年______________ 月 ______________日______________ 年______________ 月 ______________日 室内装修工程设计合同 篇12合同编号:____________ 委托方:____________(以下简称甲方) 设计方:____________(以下简称乙方) 根据《民法典》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议: 一、工程概况: 1、工程地点: 2、建筑面积: 3、使用性质: 4、房屋结构: 二、设计程序: 1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积________㎡×________元/㎡计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)________㎡×________元/㎡计取,设计费总计________元。 2、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的________%,即____________元。 3、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在________天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。 4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____%元后,乙方在________天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。 5、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的____%,即____________元。 6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图________元/张)。现甲方要求绘制部位效果图____张,总计____________元。 7、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。 8、其它约定: 三、双方责任: 甲方责任: 1、甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。 2、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 3、事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。 4、对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。 5、施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。 6、甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。 7、负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。 8、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。 乙方责任: 1、乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。 2、乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。 3、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。 4、乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的.疑难问题。 四、其它: 1、本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。(若业主需要应另行委托设计。) 2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。 3、如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方________元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方________元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。 4、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。 5、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请________________人民法院解决。 6、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。 7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。 甲方名称(签字盖章): 甲方代表: 法定人: 电话: 乙方名称(盖章): 代表人: 现地址: 邮编: 室内装修工程设计合同 篇13发包人:__________(以下称甲方) 承包方:__________(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担__________(项目名称)工程设计,为明确双方责任和义务,本着公平公正的原则,经双方友好协商,一致拟定以下合同条款,并要求双方共同遵守。 第一条 本合同签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条 设计依据 2.1甲方给乙方的委托书或设计中标文件 2.2甲方提交的基础资料 第三条 合同文件的优先次序构成合同的文件可视为是能互相说明的,如合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序判断: 3.1合同书 3.2中标函(文件) 3.3甲方要求及委托书 3.4投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)甲方向乙方提交的有关资料/文件及时间:乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点、时间: 4.1如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概述算设计费。工程建设其间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。 4.2如果上述费用为估算设计费。则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算设计费。工程建设其间如遇概述算调整,则设计费也应做相应调整。 第五条 支付方式 5.1本合同生效后三天内,甲方支付给乙方设计总额的%,计______万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。 5.2本合同设计费为乙方提交设计文件后三天内,甲方支付给乙方设计费总额的_______%,计______万元之后,甲方应按乙方所完成的施工图工作量比例,分期分批向乙方支付总设计费的______%,计______万元,施工图完成后,甲方结清设计费,不留尾款。 第六条 双方责任 6.1甲方责任 6.1.1甲方按本合同第五条规定的内容,在规定时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其它完整性,正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料修改较大,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在未签订合同前甲方同意,乙方为甲方所做的各项设计工作,甲方应支付相应的设计费。 6.1.3在合同发行其间,要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 6.1.4甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。 6.1.5甲方应按合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。 6.1.6甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。 6.1.7甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作,生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。 6.1.8设计文件中选用的国家标准图,标准图及地方标准图由甲方负责购买解决。 6.1.9甲方应承担本项目来乙方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。 6.2乙方责任 6.2.1乙方应按国家规定和合约规定的技术规范,标准进行设计,且不涉及原土建结构的改造,乙方不承担由此引出的合部责任;按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外),并对提交的设计文件的质量负责。 6.2.2设计合理使用年限为年。 6.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计 联络工作。 6.2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,由于乙设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。 6.2.5合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人(甲方)已支付的定金。 6.2.6乙方交付设计文件一,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底,处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需不工作量向甲方适当收取到咨询服务费,收费额由双方商定。 第七条 保密 双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改,复制或向第三人或用于本合同项目外的项目,如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 第八条 仲裁 本建设工程设计合同发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向项目所在地人民法院起诉。 第九条 合同生效及其他 9.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另得签订技术咨询服务合同。 9.2乙方为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 9.3本工程项目中,乙方不得指定建筑材料,设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由甲方承担。 9.4甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务,另得签订协议并支付费用。 9.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 9.6本合同双方签字盖章即生效,一式______份,甲方______份,乙方______份。 9.7本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定义务后,本合同即行终止。 9.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 9.9未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。 甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________ 法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________ __________年__________月__________日 __________年__________月__________日 室内装修工程设计合同 篇14承包方(以下简称乙方): 单位名称:甲方: 本设计工程设计师: 联系电话: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,在甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方位于 的装饰装修设计工程(以下简称设计工程)的有关事宜,达成如下协议; 一.设计工程地点 。 二.设计内容 1张,其中。 2.施工图全套,其中包括 。 3.设计图纸一式两份,甲乙双方各执一份。 三.设计费 总计 元;税金另计。 四.付款方式 1.设计费在签定合同时收取50%订金,效果图交付时收取30%,全部图纸交付时收取20%余款。 2.设计师免费三次亲临现场进行技术指导(食宿、交通费用由甲方承担),超过三次的费用当日收取( 元/天)。 五.所有图纸在签定合同后 个工作日内交付。 六.设计方案变更不得超过3次(不含3次),每增加一次,另增加设计费 元。 七.该设计工程如由乙方施工,设计费的50%在工程结束后冲抵等额工程尾款(如施工合同未能执行完全,本条款自动取消)。 八.如该工程由乙方施工,第四款的第二条将自动取消。 九.甲方单方面终止合同,设计订金不予退还,乙方单方面终止合同,双倍返还设计订金。 本设计合同一式两份,甲乙双方各执一份,在甲方签字、乙方签章后生效。 甲方(签字): 乙方(盖章): 法定代表人: 委托代理人: 年 月 日 年 月 日 室内装修工程设计合同 篇15委托方:(以下简称甲方)受托方:装饰工程有限公司(以下简称乙方) 甲方因装修工程的需要,委托乙方进行室内装修设计工作,经双方协商一致,签订本合同。 一、设计工程概况 1.设计工程名称:2.设计工程地点:3.设计工程面积约:㎡4.设计工程范围:景泰县检察院未成年帮教矫正中心室内装饰工程设计二、设计时间:年月日 1.设计期限:设计期限为天,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。 2.设计交图步骤及时间: (1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,即签定本合同,同时支付定金人民币元。乙方收到定金后7天内,向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位草图,如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图,则双倍向甲方返还定金。 (2)乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸,甲方签字确认设计施工图后即支付设计费尾款。 三、提交成果1装修设计方案图1套2装修施工图1套四、双方责任 1.甲方应按合同规定及时支付设计费。 2.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员,并不得随意变更(除了合理的变更)。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误,或对所提供资料作较大修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签订补充合同(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。 3.甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。 4.乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。 5.乙方应本着认真负责的精神,按照甲方的要求完成设计。 7.若甲方未能按时支付设计费,乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。 8、乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约,甲方有权解除本合同,乙方并赔偿甲方因此造成的损失。 五、设计费金额、支付时间与方式 1.设计费总额:人民币贰万肆仟伍佰元整(小写:¥24500元)2.支付时间 (1)双方签订委托设计合同时,甲方即应向乙方支付定金,即人民币¥20__元。 (2)甲方确认签字整套施工图,验收合格,一次性付清剩余款项。 六、违约责任和争议的解决 1.甲方在乙方提供有关设计图纸后,未在合同规定的期限内支付设计费,或乙方无特殊情况延迟交付图纸,均应视为违反合同约定。按每日100元予以处罚。 2.合同生效后,甲、乙方无故要求终止或解除合同时,应以双倍定金赔偿无过错方(不可抗力除外)3.甲、乙双方在履行合同过程中,如有争议,应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。 七、合同效力本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 合同经双方签字后生效。 甲方(盖章):乙方(盖章): 负责人:负责人: 开户行:开户行:账号:账号: 年月日年月日 室内装修工程设计合同 篇16工程名称:_______________________________________ 工程编号:_______________________________________ 合同编号:_______________________________________ 委托单位(甲方):______________________________ 设计单位(乙方):______________________________ XX市城乡规划委员会 制定 XX市工商行政管理局 监制 填写合同须知 一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位,统一使用本合同; 二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全; 三、本合同中的附件3"委托设计项目表",由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章; 四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目; 五、本合同由XX市勘察设计管理处统一单位编号; 六、本合同由XX市城乡规划委员会制定,XX市工商行政管理局监制,任何单位不得自行翻印。 委托单位:______________________________(以下简称甲方) 设计单位:______________________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及XX市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务: 工程名称:_____________________________ 工程地址:_____________________________ 工程任务批准文件:__________________________(见附件1); XX市城市规划管理部门批准文件:____________(见附件2); 本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。 第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交 本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下: (一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料: 序号 文件内容或名称 文件提交日期 备注 (二)乙方按约定的时间提交下列设计文件: 序号设计文件名称份数交付日期备注 提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准,超出部分另行收费。 (三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。 第三条设计收费及支付方法 (一)本工程设计收费按照国家和XX市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。 (二)本工程设计收费详见附件3"委托设计项目表"。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费。 (三)乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。 (四)乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。 (五)对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经XX市城乡规划委员会会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按XX市有关标准执行,未定具体标准的,由甲、乙双方商定。 (六)本合同在执行期间,如遇国家规定的设计收费标准调整时,甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定,并按核定后的设计收费额进行结算。 第四条双方责任 (一)甲方责任 1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。 2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。 3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。 4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。 5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。 6、在不增加工程设计费总额的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。 (二)乙方责任 1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和XX市的有关规定,规范的要求,符合甲方的建设使用要求。 2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。 第五条工程设计版权 本工程的设计版权全部属乙方所有,甲方有责任对此给予保护,不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。 第六条违约责任 (一)由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给乙方造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用,每日按_____元计算。如变更导致重新设计的,则按本合同第七条执行,结清应付设计费,结束本合同关系并重新签订合同。 (二)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,关系并重新签订合同。 甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程设计费的_____偿付违约金。 (三)由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。 (六)甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。 第七条合同生效、中止与结束 (一)本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章,并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。 (二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一个月书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。 (三)因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段的全部设计费。同时,按本条第(二)款办理,结束本工程甲乙双方合同关系。 (四)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。 第八条不可抗力 本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。 第九条合同纠纷解决方式 本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决: 1、向XX市城乡规划委员会申请调解; 2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁; 3、向有管辖权的人民法院起诉; 4、其它解决方式:_______________ 第十条未尽事宜与附加条款 (一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。 (二)本合同附加条款如下: ___________________________________________________________________ 第十一条合同文本 本合同正式一式两份,甲乙双方各执一份。副本____份,甲方执____份,乙方执____份。 合同签订地点:XX市_____________区(县) 建设单位:设计单位: 单位法人代表:______________ 单位法人代表:______________ 委托代理人:______________ 委托代理人:______________ 单位地址:______________ 单位地址:______________ 单位电话:______________ 单位电话:______________ 邮政编码:______________ 邮政编码:______________ 开户银行:______________ 开户银行:______________ 开户帐号:______________ 开户帐号:______________ ________年____月____日 ________年____月____ 室内装修工程设计合同 篇17委托方: (以下简称甲方) 受托方: (以下简称乙方) 甲方因装修工程的需要,委托乙方进行室内装修设计工作,经双方协商一致,签定本合同。 一、设计工程概况 1设计工程名称: 2设计工程地点: 3设计工程面积: 4设计工程范围: 室内装修设计(不含结构设计) 二、设计时间 1 设计限期: 设计限期为 天,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,到乙方交付全套图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。 2 设计交图步骤及时间: (1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,签定本合同,同时支付首期设计费定金,总设计费的30%。乙方收到定金后 天内,向甲方提交装修设计方案图构思(包括平面功能定位图,及一些设计概念图思想) (2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后,同时支付第二期设计费用,总设计费的30%。乙方收到设计费后 天内,向甲方提交较详细装修设计方案:“四维空间动态浏览、体验”(详细装修设计方案是在笔记本电脑中讨论,修改确认) (3)甲方确认四维空间立体设计方案后即支付第三期设计费用,总设计费的30%。乙方收到设计费后 天内开始制作四十张左右效果图,一部验收设计效果MTV电影,施工用的总体设计尺寸图。 (4)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料造价及工程质量咨询服务,完工后甲方满意十天内支付第四期设计费,总设计费10%的设计费。 三、双方责任 1、甲方应按合同规定及时支付设计费。 2、甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员,并不得随意更变。甲方更变设计委托事项或提交的资料错误,或对所提供资料作较大修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签定补充合同(或另定合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工程量向乙方支付相应的费用。 3、甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。 4、乙方须按合同规定的时间提交设计内容。 5、乙方本着认真负责的精神,按照甲方要求完成设计。 6、甲方确认设计图后,乙方设计师应按约定陪甲方选取施工材料;甲方工地开工后,乙方设计师应根据施工情况需要到现场,解决设计与施工的'协调问题(包括甲方委托其他施工单位进行施工) 7、若甲方未能按时支付设计费,乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。 四、设计计费金额、支付时间与方式 1、设计费总额:人民币 元整。 2、支付时间: (1)双方签订委托设计合同时,甲方即应向乙方支付定金,即人民币 元。(按设计总额的30%计算) (2)甲方支付第二期的设计费即人民币 元。(设计费总额的30%); (3)甲方支付第三期的设计费即人民币 元。(设计费总额30%) (4)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求,超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用,在竣工前由甲方支付给乙方。 (5)工程完工甲方满意后十天内甲方即向乙方支付第四期设计费,即 人民币 元。(10%设计费总额); 五、违约责任和争议的解决 1、甲方在向乙方提供有关设计图纸后,未在合同规定的限期内支付设计费,或乙方无特殊情况延迟交付图纸,均应视为迟延履行合同。按每日30元予以处罚。 2、 乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在21天以上的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方的设计费用,并支付给甲方设计费总价的20%的违约金。 3、乙方无故终止合同,除退还甲方所交的设计费用外,还应支付给甲方设计费总价的50%的违约金。 4、 乙方在完成初步设计方案后,如甲方不愿意做履行合同,乙方不退还已收的设计费,但必须交给甲方平面布置图及局部效果图各一张。 六、合同效力 甲乙双方在履行合同过程中,如有争议,应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。合同经双方签字(法人应加盖公章)后生效。本合同设计竣工后终止。 甲方: 乙方: 电话: 电话: 合同签定时间: 年 月 日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。