标题 | 土石方居间合同 |
范文 | 土石方居间合同(通用7篇) 土石方居间合同 篇1甲方(委托人):___________________ 联系地址:_______________________ 身份证号:_______________________ 乙方(居间人):___________________ 联系地址:_______________________ 身份证号:_______________________ 甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方或关联组织与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同或实际参与施工。 2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。 关联关系,则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制,股权之间存在着直接或间接联系,实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系,在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察,协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。 4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则每日按按未按时支付金额的千分之二向乙方支付违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、甲方向乙方支付居间费用为本项目全部工程施工量按每1吨0.1元(税后)每天按实际工程量结算支付给乙方,该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。 2、甲方可以转帐或现金的方式支付,乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条,无须提供发票。 3、如果经过乙方努力,该工程施工合同未能签订或甲方及关联公司或单位未能实际参与施工,甲方无须支付居间费。 五、保密事项 1、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密,双方均不得向合同之外第三人泄露。 2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。 六、合同生效及终止 1、本合同经双方签字或盖章后生效。 2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 七、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方均同意提交北京仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁,仲裁委员会的裁决是终局的,对双方都有约束力。 八、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式贰份,双方各持一份。 3、如有未尽事宜,双方可另行协商,订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。 甲方:_______________(盖章) 乙方:_______________ 法定代表人或委托代理人:_______________法定代表人或委托代理人:_______________ 日期:______________________________ 土石方居间合同 篇2甲方(委托方): 乙方(居间方): 根据《中华人民共和国合同法》经甲乙双方充分协商,本着平等自愿,有偿服务的原则,就甲方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事,达成如下协议: 一、工程概况: 1、工程名称:重庆市合川区小安溪生态园区BT项目; 2、工程地点:重庆市合川区; 3、承包性质:分包; 4、工程价格:土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米(税后价,下同),土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。 二、委托事项: 1、乙方接受甲方委托,负责上述工程引荐甲方与北京西玉龙建筑工程有限公司签订分包合同; 2、签订分包施工合同总价伍亿元人民币。 三、乙方义务: 1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况; 2、主动维护甲方利益,积极协调与总包方的关系。 四、甲方义务: 1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续; 2、合同签订后严格按合同进场施工,及时支付居间报酬。 五、居间报酬,支付时间和方式: 1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取,每立方土方提取写: 元); 2、居间费支付方式,在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方; 3、委托方可以转账或现金方式支付; 4、居间人也可以有权委托总包方北京西玉龙建筑工程有限公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。 六、其它事项: 1、本合同若发生争议,双方协商解决;协商不成可在合同签订地仲裁; 2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关,居间方不承担连带责任;同时本合同不可撤销,不可更改,不因法人、代表人(项目经理)更改而失效; 3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺,与施工合同协议具有同等法律效力,甲方未经乙方同意,不得转让劳务费给第三方; 4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息,均有永久性的保密责任与义务,任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失,过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任; 5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 土石方居间合同 篇3甲方: 乙方: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的原则达成如下协议。 一:委托事项 乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目,引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。 二:乙方义务 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的 信息,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的 上述信息真实可靠。 三:甲方义务 甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。如果居间成功,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的权利和义务,与乙方无关。如果居间成功,则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用,如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。 四:居间费用与支付方式 本项目居间费用为275万元(贰佰柒拾伍万元)。居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。甲方可以转账或现金方式的方式支付。 五:合同终止 如果居间成功,付清居间费用,本合同完全履行完毕后终止。 六:其他事项 本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 土石方居间合同 篇4甲方: 乙方: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的原则达成如下协议。 一:委托事项 乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目,引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。 二:乙方义务 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的 信息,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。 乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的 上述信息真实可靠。 三:甲方义务 甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。 如果居间成功,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的权利和义务,与乙方无关。 如果居间成功,则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用,如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。 四:居间费用与支付方式 本项目居间费用为275万元(贰佰柒拾伍万元)。 居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。甲方可以转账或现金方式的方式支付。 五:合同终止 如果居间成功,付清居间费用,本合同完全履行完毕后终止。 六:其他事项 本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 甲方: 乙方: 年月日: 土石方居间合同 篇5甲方(委托人):______ 联系地址:______ 身份证号:____________ 乙方(居间人):______ 联系地址:______ 身份证号:____________ 甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 一、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方或关联组织与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同或实际参与施工。 二、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。 关联关系,则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制,股权之间存在着直接或间接联系,实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系,在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。 二、乙方的义务 一、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协 助甲方对该工程项目进行实地考察,协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。 二、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 三、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。 四、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的`关系。 三、甲方义务 一、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 二、如果居间成功,则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 三、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则每日按按未按时支付金额的千分之二向乙方支付违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 一、甲方向乙方支付居间费用为本项目全部工程施工量按每1吨0。1元(税后)每天按实际工程量结算支付给乙方,该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。 二、甲方可以转帐或现金的方式支付,乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条,无须提供发票。 三、如果经过乙方努力,该工程施工合同未能签订或甲方及关联 公司或单位未能实际参与施工,甲方无须支付居间费。 五、保密事项 一、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密,双方均不得向合同之外第三人泄露。 二、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。 六、合同生效及终止 一、本合同经双方签字或盖章后生效。 二、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。 三、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 七、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方均同意提交北京仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁,仲裁委员会的裁决是终局的,对双方都有约束力。 八、其他事项 一、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 二、本合同一式贰份,双方各持一份。 三、如有未尽事宜,双方可另行协商,订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。 甲方:______(盖章):乙方:______ 法定代表人或委托代理人:______法定代表人或委托代理人:______ 土石方居间合同 篇6甲方: 乙方: 甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律在平等自愿、等价有偿基础上,双方经过充分协商,就乙方促成甲方与项目方拉土方工程达成以下协议: 一、本协议所指项目方是指名下 县煤矿。 二、乙方促成甲方与项目方所拉的土方工程项目位于 煤矿。 三、乙方促成甲方与项目方的土方价位为:甲方每拉一车土方,项目方应向甲方支付 元人民币;有关其他拉土方的细节问题由甲方与项目方沟通,乙方应协助甲方与项目方的沟通。 四、本协议所述项目的工期为甲方与项目方签订的拉土方施工合同的期限为准,如甲方与项目方签订的.合同到期工程没有完成,甲方与项目方续签合同期限的,本合同有效期限同步延续到甲方与项目方彻底不再有业务关系时该协议终止。 五、甲方在该项目提供约辆车进行拉土方施工,最终以甲方实际在该项目上提供的车辆为主。 六、甲方承诺每辆车每拉一车土方向乙方支付 元作为居间费,每天居间费的计算方法:每天居间费=每车每趟的居间费/天×每车总趟数/天×车辆总数。 七、甲方应将乙方的居间费汇至乙方指定的账户内: 开户行: 户名: 账号: 八、居间费的支付时间为:甲方应每天向乙方支付一次。 九、违约责任 甲方应依据协议约定足额及时向乙方支付居间费,如甲方未按照协议约定向乙方足额及时支付居间费,应向乙方支付所有可算工程价值总费用的30%作为违约金。 十、争议解决 甲乙双方在履行协议中若有争议,协商解决,协商不成,向乙方所在地法院所在地起诉解决。 十一、本协议生效时间为甲方与项目方签订时生效。 十二、本协议一式一份,由乙方保管。 甲方:乙方: 住址:住址: 年 月 日 年 月 日 土石方居间合同 篇7甲方: 乙方: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的原则达成如下协议。 一、委托事项 乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目,引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。 二、乙方义务 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的 信息,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。 乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的 上述信息真实可靠。 三、甲方义务 甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。 如果居间成功,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的权利和义务,与乙方无关。 如果居间成功,则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用,如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。 四、居间费用与支付方式 本项目居间费用为 万元(大写: 万元)。 居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。 甲方可以转账或现金方式的方式支付。 五、合同终止 如果居间成功,付清居间费用,本合同完全履行完毕后终止。 六、其他事项 本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 甲方签字: 乙方签字: 签约日期: 甲方: 乙方: |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。